篇1:代收合同劳务费合同
甲方:_________________
乙方:__________
甲乙双方经友好协商,双方本着互惠互利、共同发展、公平合理、权利义务相一致的原则,就甲方为乙方提供代收代付货款一事达成如下一致条款,以便双方恪守:
一、由于甲方没有开通电子商务结算系统,无法及时安全代收代付货款,乙方已开通电子结算系统,故甲方委托乙方代理甲方代收代付货款。
二、鉴于乙方为甲方提供代收代付货款的劳务服务工作,经双方协商一致,甲方同意乙方按代收代付货款的收取劳务费(包括银行间结算手续费在内)。如果在协议履行期间遇到银行上调结算手续费,甲方应付乙方劳务费按银行上调手续费比例相应调整。
三、乙方应收取的劳务费在代收代付每笔业务结算时同时扣除。
四、本协议履行期间为两年。自年月日始至年月日止。
本协议到期前30日,如甲方仍需乙方提供代收代付劳务服务,应另行与乙方签订代收代付货款协议书。
五、甲方委托乙方代收代付货款服务提供相关信息如下:
公司名称:_________________
开户行:_________________
账号:_________________
六、如甲方公司名称、开户行及账号变更,甲方应在第一时间通知乙方,否则发生转账错误乙方不承担赔偿责任。
七、本协议履行期间任何一方无正当理由,不得解除本协议。如有特殊情况需要解除本协议,双方应协商一致后方可解除本协议。
八、乙方对甲方商业秘密有保密的义务。
九、甲方保证委托乙方代收代付的货款为合法生意发生的款项,甲方不得委托乙方代收代付违法款项。否则发生问题由甲方承担法律责任。
十、本协议一式二份,甲方执一份,乙方执一份。协议自双方签字后生效。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇2:代收合同劳务费合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,一致通过达成以下协议:
一、 甲方将对本分公司促销用卡进行贴标签,本次贴卡业务由甲方策划,委托乙方根据甲方要求实施完成工作。
二、 乙方提交产生的劳务费用明细交由甲方审核(费用明细见下表)。此次活动总金额为¥ 元,大写: 。乙方在实施过程中,经甲方认可后由乙方先行予以垫付,活动结束由甲方验收合格后,一次性支付乙方合同费用,若甲方需乙方开据税务发票,税费由甲方承担7.10%约合金额为¥ 元,大写: 。
三、 乙方职责为认真负责做好贴卡服务,保证按合同规定完成。
四、 乙方对此次贴卡服务的所有信息具有保密责任,甲方提供给乙方的有关甲方的资料,乙方不得用于本次合同以外或以其他形式提供第三方使用。
五、 未尽事宜由双方协商解决,若解决不了而引发的争议应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、 以上费用由于存在不定因素,若实际执行中所产生的最终费用与本单有实际的出入,最终费用根据甲方最终所产生的实际贴卡数量结算。
七、 本协议一式贰份,甲方一份,乙方一份,协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇3:代收合同劳务费合同
甲方:______________(劳务费收款方)
乙方:______________(劳务费支付方)
经甲方的居间介绍和工作,促使乙方与甲方的客户达成数笔业务交易,完成劳务指标。
经甲乙双方洽商现签订乙方应向甲方支付劳务费_____________元
一.劳务费支付方式和支付时间
在本协议签订后_____个工作日内乙方将应支付_____________元至甲方指定账户。
二.甲方收款银行资料:_________________
开户银行:_________________
帐号:_________________
收款人:_________________
三.如发生纠纷,双方友好协商解决,若协商不成,依据中国>有关
规定可提请本协议签订地的人民法院诉讼解决.
四.本协议一式两份,双方签字生效,每方各执一份,具同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
________________
签字:_________________代表签字:_________________
地址:_________________公司地址:_________________
_____年_____月_____日
篇4:快递快件代发代收合作协议
甲方:
乙方:
鉴于甲方快递收派件业务的需要,甲方与乙方共同合作完成该业务事项。根据《中华人民共和国民法典》和有关法律规定,甲乙双方经过友好协商一致,自愿签订本快件代收代发协议书,共同遵守所列条款。
一、合作事项:
1、甲方委托乙方利用其便利场所,为甲方代发代收快递包裹,并按快件名址递送给收件人或收件人指定的第三人;
2、甲方同意乙方以甲方名义在以下区域内收取的快件,费用标准以甲方提供的为准,详见本协议附件。
约定区域: 。
二、双方权利义务:
1、甲方的权利义务
甲方为乙方提供代发代收快件流程、服务标准,负责对乙方的操作人员进行培训;
甲方为乙方提供甲方公司的招牌、灯箱、海报等标识,并为乙方安装服务终端设备或系统;
甲方应确保交由乙方的快件包裹是外包装无异常的,否则乙方有权拒收;
甲方应及时将快件运送到乙方指定的地点,并交接给乙方。
2、乙方的权利义务
乙方应妥善保管甲方委托乙方递送的快件,并按照快件包裹上的名址将快件递送给收件人或收件人指定的第三人,在递送过程中,乙方不得另行向收件人收取费用,收件人信息(包含收件人姓名,电话,地址)不得提供或者泄露给任何第三方。
乙方应保证交接给甲方的快件严格验视,不会对人员和财产造成伤害(例如爆炸物,硫酸等),不得交接给甲方国家明令禁止寄递的一切物品,由此造成的一切损失由乙方承担责任。
甲方根据工作需要,提升甲方形象,乙方必须按照甲方要求统一着装,统一证件以及必要的标识。
乙方收取快件时,应严格按照甲方提供的价目表收取费用,确保快件安全,并不得超出双方约定区域揽收快件;收取的快件不得转交给其他公司。
乙方在合作期间应遵守甲方的规章制度,达到甲方的各项要求和标准。甲方有权对乙方提供的服务进行考核、监督,如乙方的服务投诉率超过正常快递收发服务投诉率,甲方有权决定终止本协议;
乙方在为甲方提供收派件过程中知悉甲方商业秘密,不得提供或者泄露给任何第三方。
三、业务操作
双方约定,每日 12 时前至 时双方交接时间,超出该时间甲方应提前通知乙方;
快件交接时,双方应清点件数,并在交接单上签字确认;
客户已签收的快件签收单,乙方应妥善保存,并每日按时转交给甲方;
当日未递送的快件或无法递送的快件,乙方应按甲方的要求及时处理,并妥善保存。
四、费用结算
双方约定,甲方支付乙方的服务费为每票 0.8 元,费用结算日为每个月10日;
该利润分配后,甲方不另行支付其他任何费用给乙方。
五、其他
双方约定,甲方提供的软硬件技术系统、商标标识等归甲方所有或拥有使用权,乙方在履行本协议期间或协议终止后,不得利用甲方提供的技术、系统、商标标识等从事其他经营活动。
双方约定,甲、乙双方为合作关系,不存在任何劳务或劳动关系。
六、协议的终止与解除
1、本协议自双方签字、盖章日起生效,协议有效期一年,本协议期满如双方未续签,则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。
2、甲方有权视业务需要及乙方业绩等情况随时解除本协议。除应当支付的业务利润外,甲方不向乙方支付任何赔偿或者补偿。
协议终止后,乙方不得以甲方的名义从事任何活动;
快递公司快递详单是本协议的有效组成部分。
甲方取件的书面签收条据和本协议具有同等法律效力。
七、本协议一式两份,经甲、乙双方协商,可以变更或终止本协议;未尽事宜添加附件补充,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
电话: 电话:
地址: 地址:
身份证号: 身份证号:
签字日期: 签字日期:
篇5:快递快件代发代收合作协议
甲方:____________
乙方:____________
鉴于甲方快递收派件业务的需要,甲方与乙方共同合作完成该业务事项。根据《中华人民共和国民法典》和有关法律规定,甲乙双方经过友好协商一致,自愿签订本快件代收代发协议书,共同遵守所列条款。
一、合作事项:____________
(一) 、甲方委托乙方利用其便利场所,为甲方代发代收快递包裹,并按快件名址递送给收件人或收件人指定的第三人;
(二) 、甲方同意乙方以甲方名义在以下区域内收取的快件,费用标准以甲方提供的为准,详见本协议附件。
(三) 约定区域:____________ 。
二、 双方权利义务:____________
(一) 、甲方的权利义务
1、 甲方为乙方提供代发代收快件流程、服务标准,负责对乙方的操作人员进行培训;
2、 甲方为乙方提供甲方公司的招牌、灯箱、海报等标识,并为乙方安装服务终端设备或系统;
3、 甲方应确保交由乙方的快件包裹是外包装无异常的,否则乙方有权拒收;
4、 甲方应及时将快件运送到乙方指定的地点,并交接给乙方。
(二) 、乙方的权利义务
1、 乙方应妥善保管甲方委托乙方递送的快件,并按照快件包裹上的名址将快件递送给收件人或收件人指定的第三人,在递送过程中,乙方不得另行向收件人收取费用,收件人信息(包含收件人姓名,电话,地址)不得提供或者泄露给任何第三方。
2、 乙方应保证交接给甲方的快件严格验视,不会对人员和财产造成伤害(例如爆炸物,硫酸等),不得交接给甲方国家明令禁止寄递的一切物品,由此造成的一切损失由乙方承担责任。
3、 甲方根据工作需要,提升甲方形象,乙方必须按照甲方要求统一着装,统一证件以及必要的标识。
4、 乙方收取快件时,应严格按照甲方提供的价目表收取费用,确保快件安全,并不得超出双方约定区域揽收快件;收取的快件不得转交给其他公司。
5、 乙方在合作期间应遵守甲方的规章制度,达到甲方的各项要求和标准。甲方有权对乙方提供的服务进行考核、监督,如乙方的服务投诉率超过正常快递收发服务投诉率,甲方有权决定终止本协议;
6、 乙方在为甲方提供收派件过程中知悉甲方商业秘密,不得提供或者泄露给任何第三方。
三、 业务操作
1、 双方约定,每日 12 时前至 时双方交接时间,超出该时间甲方应提前通知乙方;
2、 快件交接时,双方应清点件数,并在交接单上签字确认;
3、 客户已签收的快件签收单,乙方应妥善保存,并每日按时转交给甲方;
4、 当日未递送的快件或无法递送的快件,乙方应按甲方的要求及时处理,并妥善保存。
四、 费用结算
1、 双方约定,甲方支付乙方的服务费为每票 0.8 _______元,费用结算日为每个月10日;
2、 该利润分配后,甲方不另行支付其他任何费用给乙方。
五、 其他
1、 双方约定,甲方提供的软硬件技术系统、商标标识等归甲方所有或拥有使用权,乙方在履行本协议期间或协议终止后,不得利用甲方提供的技术、系统、商标标识等从事其他经营活动。
2、 双方约定,甲、乙双方为合作关系,不存在任何劳务或劳动关系。
六、协议的终止与解除
1、本协议自双方签字、盖章日起生效,协议有效期一年,本协议期满如双方未续签,则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。
2、甲方有权视业务需要及乙方业绩等情况随时解除本协议。除应当支付的业务利润外,甲方不向乙方支付任何赔偿或者补偿。
3、 协议终止后,乙方不得以甲方的名义从事任何活动;
4、 快递公司快递详单是本协议的有效组成部分。
5、 甲方取件的书面签收条据和本协议具有同等法律效力。
6、 本协议一式两份,经甲、乙双方协商,可以变更或终止本协议;未尽事宜添加附件补充,具有同等法律效力。
7、 附件是本协议的有效组成部分,与本协议具有同等效力。
附件一:____________寄递快件价目表
附件二:____________快件操作流程(应包括相关违规赔偿、处罚标准)
附件三:____________服务标准细则(应包括相关违规赔偿、处罚标准)
附件四:____________快递交接表
甲方:____________ 乙方:____________
电话:____________ 电话:____________
地址:____________ 地址:____________
身份证号:____________ 身份证号:____________
签字日期:____________签字日期:____________
篇6:快递快件代发代收合作协议
快递派递员 甲方:____________ (以下简称甲方);
代收代派件人 乙方:____________ (以下简称乙方);
甲、乙双方经友好协商,就双方合作事宜达成一致协议,甲乙双方同意共同履行本协议,协议内容如下:____________
一、合作内容 甲方委托乙方利用自身便利店场所,为甲方代收代派快递包裹,并按约定将所接收包裹交付甲方。
二、 双方权利和义务
1、 甲方(收件人)委托乙方以自己的名义接收快递品;乙方接受甲方(收件人)的委托,同意替甲方(收件人)接收快递品,并转交给甲方(快递收件人)。
2、 甲方(收件人)委托乙方以自己的名义派送快递品;乙方接受甲方(收件人)的委托,同意替甲方(收件人)派送快递品,并派送到客户手中。
3. 协议约定乙方替甲方收件后,乙方将代替甲方保管快件,但不承担物品损坏的任何赔偿责任。乙方只负责快件外包装的检查和签收,但不对快递包裹内物品负责。
4. 乙方自从甲方收到时代星城小区 快件之后,立即进行分栋拣选,电话短信联系客户上面取件或是约定时间送件上门,如出现特需情况,需列表进行详情记录。
5. 乙方如出现丢件,未派件事件对甲方造成的损失,应按照 快递公司规章制度赔付给甲方相应损失。
6. 每天按照快递数量,甲方应支付乙方0.2元每单,代收快递按照甲方给乙方的收件表进行给付乙方费用。
三、 附则 本协议自签字盖章(如有一方是自然人的则签字按手印)后立即生效,有效期为一年。 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,未尽事宜添加附件补充,具有同等法律效力。
甲方:____________ 乙方:____________
地址:____________ 地址:____________
电话:____________ 电话:____________
身份证号:____________ 身份证号:____________
签字日期:____________ 签字日期:____________
篇7:委托银行代发失业保险金协议书
甲方:__________________
乙方:__________________
为方便社会保险经办机构及时为失业人员发放失业保险金,经甲、乙双方协商,对失业保险金的发放采取自动转账的办法,即由甲方提供失业人员失业保险金数据,由乙方在失业人员的通存通兑活期储蓄账户内代发。为此,订立本协议以明确双方的权利与义务,并共同遵守。
一、甲方对其提供的失业保险金入账数据的合法、合理性及正确性负责,乙方负责按甲方提供的数据完成批量入账。
二、甲方负责将失业保险金相关事宜告知专业人员,办理失业人员的查询等事项,负责解释、调解因此而引发的纠纷和争端。
三、甲方为失业人员在乙方开立的活期储蓄存款账户应为正常户,其资金由乙方以无折方式完成划转。若该账户在乙方办理账户冻结等手续,无法完成入账时,则不受理转账申请。
四、甲方应于发放失业保险金款项的前______日,向乙方委托分理处代发工资管理部门提交发放数据及转账支票。
五、乙方检查数据信息无误后在甲方指定的入账日(节假、公休日除外)前一天晚上批量入账,并将入账明细清单提交甲方。
六、失业保险金发放工作完成后,乙方将入账明细在授权个人账户以未登折明细方式保存,待失业人员到储蓄所后再行补登存折,并在存折摘要栏打印“登”字、“操作员”编号栏内打印出乙方划款专用代码。
七、本协议壹式两份,甲、乙双方各执壹份,自双方签字盖章之日生效。甲、乙双方变更条款或解除协议须双方协商一致,并提前______个月以书面形式通知对方,变更及解除本协议前,本协议继续有效。
八、本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
甲方:__________________ 乙方:__________________
代表:__________________ 代表:__________________
______年______月______日 ______年______月______日
附:代发失业保险金数据格式
篇8:代收合同劳务费合同
甲方: (付款方以下简称甲方)
乙方: (收款方以下简称乙方)
甲乙双方本着互惠互利的原则,经友好协商就乙方介绍客户给甲方,帮助甲方销售商品支付给乙方劳务费事宜订立本协议书,以共同遵守。
一、双方权利和义务
1、乙方介绍符合甲方要求的客户,并协调甲方和客户间的贸易关系,力争促成甲方与购货方成交;
2、在甲乙双方签订该协议前,乙方需向甲方提供乙方公司的公司性质、注册地、工商登记等基本资料或者个人身份证件、住址、联系方式等资料,并保证所提供的信息真实有效;
3、乙方须保证乙方是在中华人民共和国相关法律条款下允许操作此类中间业务的公司或者个人,否则由此引起的一切后果均由乙方自行负责;
4、乙方所介绍客户给甲方,并促成甲方与客户签订购销合同。乙方应及时将与本次销售有关的客户信息反馈给甲方。乙方根据甲方提供与商品交易有关信息与客户磋商业务;
5、甲方根据乙方与客户达成的价格确认后正式对外签约,并负责合同执行等相关事宜;
6、甲方不得未经乙方同意私自与购货方联系;
7、甲方应按协议规定的时间按时全额支付给乙方劳务费。
二、劳务费确定
双方协商并一致同意,甲方支付乙方的劳务费为人民币 (大写金额 )元。
三、支付时间
销售执行完毕后,或在甲方收到购货方款项后的两个工作日内,甲方将应支付乙方的劳务费支付给乙方。
四、支付方式
乙方提供税务机关认可,且甲方可以接受的全额劳务费发票,甲方在收到该发票后
向乙方支付本协议规定的劳务费,汇款到乙方指定的账户。
五、保密条款
甲乙双方均应尽到足够的保密义务,确保双方之外的第三人不知悉本合同及相关的条款。
六、纠纷解决
因履行本合同或与本合同相关的事项而产生的争议,合同双方应本着友好之原则协商解决;如协商不成,任何一方有权向本合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。
七、不可抗力
如果出现不可抗力,双方在本协议中的义务在不可抗力影响范围内,及其持续期间内将终止履行,但须双方协商一致,任何一方均不会因此而承担责任。
八、合同生效、终止
1.本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效;
2.本协议履行完毕,自行失效。如果乙方未能促成甲方与客户之间签定合同且正式成交的,不得要求甲方支付劳务费,本协议失效。
九、其他事项
传真件具有同等法律效力。未尽事宜,双方应协商解决,补充协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇9:劳务费合同范本
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,
一、 甲方将对本分公司促销用卡进行贴标签,本次贴卡业务由甲方策划,委托
二、 乙方提交产生的劳务费用明细交由甲方审核(费用明细见下表)。此次活
三、 乙方职责为认真负责做好贴卡服务,保证按合同规定完成。
四、 乙方对此次贴卡服务的所有信息具有保密责任,甲方提供给乙方的有关甲
五、 未尽事宜由双方协商解决,若解决不了而引发的争议应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、 以上费用由于存在不定因素,若实际执行中所产生的最终费用与本单有实际的出入,最终费用根据甲方最终所产生的实际贴卡数量结算。
七、 本协议一式贰份,甲方一份,乙方一份,协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇10:劳务费合同范本
甲方:_________________(付款方以下简称甲方)
乙方:_________________(收款方以下简称乙方)
甲乙双方本着互惠互利的原则,经友好协商就乙方介绍客户给甲方,帮助甲方销售商品支付给乙方劳务费事宜订立本协议书,以共同遵守。
一、双方权利和义务
1、乙方介绍符合甲方要求的客户,并协调甲方和客户间的贸易关系,力争促成甲方与购货方成交;
2、在甲乙双方签订该协议前,乙方需向甲方提供乙方公司的公司性质、注册地、工商登记等本资料或者个人身份证件、住址、联系方式等资料,并保证所提供的信息真实有效;
3、乙方须保证乙方是在中华人民共和国相关法律条款下允许操作此类中间业务的公司或者个人,否则由此引起的一切后果均由乙方自行负责;
4、乙方所介绍客户给甲方,并促成甲方与客户签订购销合同。乙方应及时将与本次销售有关的客户信息反馈给甲方。乙方根据甲方提供与商品交易有关信息与客户磋商业务;
5、甲方根据乙方与客户达成的价格确认后正式对外签约,并负责合同执行等相关事宜;
6、甲方不得未经乙方同意私自与购货方联系;
7、甲方应按协议规定的时间按时全额支付给乙方劳务费。
二、劳务费确定
双方协商并一致同意,甲方支付乙方的劳务费为人民币(大写金额:_________________)元。
三、支付时间
销售执行完毕后,或在甲方收到购货方款项后的两个工作日内,甲方将应支付乙方的劳务费支付给乙方。
四、支付方式
乙方提供税务机关认可,且甲方可以接受的全额劳务费,甲方在收到该后向乙方支付本协议规定的劳务费,汇款到乙方指定的账户。
五、保密条款
甲乙双方均应尽到足够的保密义务,确保双方之外的第三人不知悉本合同及相关的条款。
六、纠纷解决
因履行本合同或与本合同相关的事项而产生的争议,合同双方应本着友好之原则协商解决;如协商不成,任何一方有权向本合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。
七、不可抗力
如果出现不可抗力,双方在本协议中的义务在不可抗力影响范围内,及其持续期间内将终止履行,但须双方协商一致,任何一方均不会因此而承担责任。
八、合同生效、终止
1.本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效;
2.本协议履行完毕,自行失效。如果乙方未能促成甲方与客户之间签定合同且正式成交的,不得要求甲方支付劳务费,本协议失效。
九、其他事项
传真件具有同等法律效力。未尽事宜,双方应协商解决,补充协议具有同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
法定地址:_________________身份证号:_________________
住址:_________________
甲方签章:_________________乙方签章:_________________
联系电话:_________________联系电话:_________________
年月日年月日
篇11:劳务费合同范本
工程施工劳务合同
发包人:
承包人:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务承包事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工作内容:
工程名称:
工程范围:
第二条 作业人员:
第三条 合同工期
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条 合同价款
1、合同价款为:_________元(人民币),大写:_______元。
2、合同价款的确定原则 _________。
第五条 合同价款的结算和支付
1、发包人应于每月___日对承包人完成的工程量给予核实结算并向承包人出具书面的结算单。
2、合同价款支付时间: _____。
第六条 工期延误
1、 非因承包人的原因造成工期延误的,承包人不承担任何责任。
第七条 材料机具供应
1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场。
2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
第八条 发包人的权利及义务
1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第九条 承包人的权利和义务
1、在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统筹安排,统一调动。
2、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整。
第十条 违约责任
1、发包人违约责任:
(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
2、承包人违约责任:
(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十一条 合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向被告住所地人民法院起诉。
第十二条 合同的生效与终止
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十三条 本合同正本一式___份,具有同等法律效力,双方各执___份,备案留存一份,副本____份。
发包人:
_____年____月____日
承包人:
_____年____月____日
使用说明:发包人处一定要项目经理签字并盖项目部章(如果项目部无法盖章,只有项目经理签字,你需要寻找这个项目经理就是这个项目部的这方面的证据)。
2、结算单
使用说明:这个结算单,你大概搞一个和这类似的就可以了,主要是要发包人核对后写上“核对无误,张某某 6月7日”。这个是我给你示范的例子。你需要根据你自己情况来填写。
3、催要短信或电话录音
使用说明:如果不给钱,可以仿照这个给他发一个催款的短信或者微信或通话录音。录音中一定要把所欠的金额说清楚。
篇12:劳务费合同
合同编号:_________________
甲方:_________________ (付款方以下简称甲方)
乙方: _________________(收款方以下简称乙方)
甲乙双方本着互惠互利的原则,经友好协商就乙方介绍客户给甲方,帮助甲方销售商品支付给乙方劳务费事宜订立本协议书,以共同遵守。
一、双方权利和义务
1、乙方介绍符合甲方要求的客户,并协调甲方和客户间的贸易关系,力争促成甲方与购货方成交;
2、在甲乙双方签订该协议前,乙方需向甲方提供乙方公司的公司性质、注册地、工商登记等本资料或者个人身份证件、住址、联系方式等资料,并保证所提供的信息真实有效;
3、乙方须保证乙方是在中华人民共和国相关法律条款下允许操作此类中间业务的公司或者个人,否则由此引起的一切后果均由乙方自行负责;
4、乙方所介绍客户给甲方,并促成甲方与客户签订购销合同。乙方应及时将与本次销售有关的客户信息反馈给甲方。乙方根据甲方提供与商品交易有关信息与客户磋商业务;
5、甲方根据乙方与客户达成的价格确认后正式对外签约,并负责合同执行等相关事宜;
6、甲方不得未经乙方同意私自与购货方联系;
7、甲方应按协议规定的时间按时全额支付给乙方劳务费。
二、劳务费确定
双方协商并一致同意,甲方支付乙方的劳务费为人民币 (大写金额:_________________)元。
三、支付时间
销售执行完毕后,或在甲方收到购货方款项后的两个工作日内,甲方将应支付乙方的劳务费支付给乙方。
四、支付方式
乙方提供税务机关认可,且甲方可以接受的全额劳务费,甲方在收到该后向乙方支付本协议规定的劳务费,汇款到乙方指定的账户。
五、保密条款
甲乙双方均应尽到足够的保密义务,确保双方之外的第三人不知悉本合同及相关的条款。
六、纠纷解决
因履行本合同或与本合同相关的事项而产生的争议,合同双方应本着友好之原则协商解决;如协商不成,任何一方有权向本合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。
七、不可抗力
如果出现不可抗力,双方在本协议中的义务在不可抗力影响范围内,及其持续期间内将终止履行,但须双方协商一致,任何一方均不会因此而承担责任。
八、合同生效、终止
1.本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效;
2.本协议履行完毕,自行失效。如果乙方未能促成甲方与客户之间签定合同且正式成交的,不得要求甲方支付劳务费,本协议失效。
九、其他事项
传真件具有同等法律效力。未尽事宜,双方应协商解决,补充协议具有同等法律效力。
甲 方: _________________乙 方:_________________
法定地址: _________________身份证号:_________________
住 址:_________________
甲方签章: _________________乙方签章:_________________
联系电话: _________________联系电话:_________________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
篇13:劳务费合同
承包方(甲方):_______________________________ 居间方(乙方):_______________________________
一、 根据中华人民共和国《合同法》和有关法律法规,自愿、公平、诚信、互利的原则,乙方受甲方委托落实承接_____________________________工程项目,甲方与发包方签订建设施工合同后,现就承付劳务费的相关事宜,经协调一致,特订立劳务旨支付合同条款,双方共同遵守、执行。
二、 劳务费额度及支付:
三、 承付乙方工程劳务费是甲方自愿,与工程承包赢亏无关,甲方承付乙方劳务费是不可撤消的法律凭证。本合同与施工合同具有同等法律效力。
四、 如甲方违约,乙方有权持本合同书由发包方代扣劳务费,或向当地人民法院申诉、直诉,依法裁决,甲方无异议。
五、 甲方在施工中发生的经济损失和法律责任与乙方无关,由甲方自负。
六、 本劳务费合同书,经甲乙双方代表人签章并随施工合同生效而生生效,如续签施工合同,仍按此合同执行。结清劳务费后,本合同自然失效。
七、 本劳务费支付合同书一式两份,双方各执一份(附甲方代理人身份证复印件一份)。
甲方(签章): 甲方 :
代理人签章:
身份证号码:
联系人电话:
代表人: 联系人电话:
年月日:
篇14:劳务费合同
甲方:
乙方:
甲乙双方本着互惠互利的原则,经友好协商就 项目劳务管理费事宜订立本合同书,以共同遵守。
一、双方权利和义务
1.在甲乙双方签订该协议前,乙方需向甲方提供乙方公司的公司性质、注册地、工商登记等基本资料以及住址、联系方式等资料,并保证所提供的信息真实有效。
2.乙方须保证乙方是在中华人民共和国相关法律条款下,所承揽的业务符合经营许可范围。
3.乙方提供甲方工程各方需要的公司资质信息影印件一式叁份。
4.乙方积极配合当地政府部门进行建筑劳务检查工作,并提供所需资料。
5.甲方在乙方的委托范围内完成如下工作:
(1)入场管理:严格审核确定符合资质劳务分包队伍,审核特种作业许可以及特殊工种持证上岗,签订劳务分包合同。配备专职,劳务员,安全员,质量员,技术员,施工员,建立施工项目劳务人员登记表,制作项目劳务人员花名册。对进场人员进行安全教育。办理劳务用工保险,填制保险登记表,签订劳务用工合同。
(2)入场后管理:编制劳务用工考勤表,工资支付台账。审核班组劳务费预结算书,和个人委托书,足额发放劳务工资。
(3)退场管理:审核退场申请,清偿欠薪。
6.甲方应按协议约定的时间按时全额支付给乙方劳务管理费。
二、劳务管理管理工作范围:
三、劳务费确定:双方协商并一致同意,甲方支付乙方的劳务费为人民币 (大写金额)元。
四、支付时间
本合同签订日为双方约定付款日,甲方将应支付乙方的劳务费支付给乙方。
五、支付方式
乙方提供指定银行账户: 南通市常青建筑劳务有限公司;账号:2500320xx2889;开户行:建行如皋支行。
六、保密条款
甲乙双方均应尽到足够的保密义务,确保双方之外的第三人不知悉本合同及相关的条款。
七、纠纷解决
因履行本合同或与本合同相关的事项而产生的争议,合同双方应本着友好之原则协商解决;如协商不成,任何一方有权向本合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。
八、不可抗力
如果出现不可抗力,双方在本协议中的义务在不可抗力影响范围内,及其持续期间内将终止履行,但须双方协商一致,任何一方均不会因此而承担责任。
九、合同生效、终止
本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效; 2 . 本合同履行完毕,自行失效。
十、其他事项
传真件具有同等法律效力。(需事后签章确认)未尽事宜,双方应协商解决,补充协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇15:劳务费支付合同
甲方:__________,__________族,住址____________________,身份证号____________________。电话____________________;
乙方:__________,__________族,住址____________________,身份证号____________________。电话____________________。
甲方因装修房屋雇佣乙方施工,在施工中发生争议,为保障甲方和乙方合法权益,经双方一致达成如下条款,以资共同遵守:1、双方约定装修劳务费为__________元,施工前已支付预付款__________元,因乙方施工时未严格按照施工标准,导致地面瓷砖空鼓、地漏堵塞,现在经过双方评估,一致同意重新施工;2、经双方协商,重新施工损失确定为__________元,乙方同意从装修劳务费中扣除,作为对甲方造成损失的赔偿。3、在本协议签订之日起_____日内,甲方应支付乙方剩余的__________元劳务费。4、乙方承诺,在_____年_____月_____日之前施工完毕,并保证施工符合专业标准和甲方要求。5、本协议自双方签字盖章后生效,一式两份,双方各执一份,具同等法律效力。
甲方:__________乙方:__________
日期:__________日期:__________
篇16:劳务费合同
甲方:_________________乙方:_________________
经甲乙双方协商达成以下协议,甲方将位于普惠亩棉花地管理工作承包给乙方,每亩劳务费___________元,具体如下:_________________
自协议签订之日起,乙方负责播种,浇水,除草、打药,乙方不负责浇冬水,检面花可自行选择。甲方让乙方怎样管理必须服从,不能务农时,如不按工序完成,由甲方雇佣短工由乙方来出钱,棉花选苗打顶定位10-15天,如有超时,雇佣短工费用由乙方负责,如出苗期间天气下雨雇用短工,甲乙双方各付费用一半,人身安全方面,如喝酒打架出了意外,甲方不负责,本人要遵纪守法,如有违法乱纪行为,给甲方造成经济损失,甲方有权力不给支付剩余的管理费用,每月甲方付乙方生活费___________元。余下劳务费待执行完协议时全部结清,未尽事宜,双方协商解决。
甲方:_________________乙方:_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
篇17:劳务费合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方: 身份证号码 (以下简称乙方)
为明确责任,保障双方的权益,保证生产项目发、承包工作的顺利进行,根据本项目的具体情况,经甲乙双方充分协商一致,特订立本合同。本合同是甲乙双方真实意思的表示,双方一致同意按合同条款执行。
一、项目名称:
二、项目地点:
三、承包范围:
四、项目内容:下料、管材弯管、板材折弯、整体铆拼、焊接、清理打磨、整形、组装,属承包范围内的原材料、在制品、产成品的转运等属承包范围內的內容。
五、承包方式
1、甲方发包形式为人工费(劳务费)清包。
2、乙方承包范围内的项目实行包人工、包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。
六、合同价款
最终以双方实际审定的工时数和批量生产交货台数结算。工时单价为160元/日。整台交付单价元/台。人工费用包含乙方员工的工资、产品质量返工费、交通住宿、保险、乙方的管理费用等双方所明确的费用。
七、开工日期及交付
开工日期: 年月日,项目必须在年月日全部生产完毕并合格交付。乙方必须确实遵守规定的交货期,若有延误的情况以及因规格不合,质量不良,致验收不合格而遭退货时,乙方应依下列办法计算违约金付予甲方。
(一)过期2日内,每逾1天,按未交部分总价的1%接受甲方处罚。
(二)继续逾期3天以上至5天以内者,按未交部分总价的2%接受甲方处罚。
(三)继续逾期5天以上至10天以内者,按未交部分总价的3%接受甲方处罚。
(四)继续逾期10天以上,依违约论,不论未交部分数量,违约金以5%的一倍计算。
八、付款方式
1、生产完成验收合格后,30日内办理结算,结算总承包价款的80%,结算完毕后15日内,甲方支付剩余15%项目款(也可当月验收合格后在下月与甲方给本公司员工发工资时同步支付)。
2、其余5%保修金,自项目结束验收合格之日起满60日后10日内付清。
3、生产期间原则上不发生人工费用结算,但因乙方人员确因看病治疗的费用,可事先征得甲方公司总经理同意方可结算。
九、项目质量
乙方产品质量必须达到公司规定的各项合格标准。乙方应严格按设计图纸、公司验收规范、公司生产计划要求生产(不含试制产品),否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方全部承担。通过验收的货品在甲方再加工或交付客户时,若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外),则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。
甲方:
乙方:
年月日
篇18:装修劳务费支付合同
甲方:__________ , __________族,住址 ____________________,身份证号____________________ 。电话____________________ ;
乙方:__________, __________族,住址____________________ ,身份证号____________________ 。电话____________________ 。
甲方因装修房屋雇佣乙方施工,在施工中发生争议,为保障甲方和乙方合法权益,经双方一致达成如下条款,以资共同遵守:
1、 双方约定装修劳务费为__________元,施工前已支付预付款__________元,因乙方施工时未严格按照施工标准,导致地面瓷砖空鼓、地漏堵塞,现在经过双方评估,一致同意重新施工;
2、 经双方协商,重新施工损失确定为__________元,乙方同意从装修劳务费中扣除,作为对甲方造成损失的赔偿。
3、 在本协议签订之日起 _____日内,甲方应支付乙方剩余的__________元劳务费。
4、 乙方承诺,在 _____年 _____月 _____日之前施工完毕,并保证施工符合专业标准和甲方要求。
5、 本协议自双方签字盖章后生效,一式两份,双方各执一份,具同等法律效力。
(以下无正文)
甲方(签字捺印):__________ 乙方(签字捺印):__________
日期:__________ 日期:__________
篇19:装修劳务费支付协议书
甲方:____________联系方式:________________________
乙方:____________联系方式:________________________
甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)和有关法律、法规规定,在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。
一、合同期限
(一)甲乙双方同意按以下第种方式确定本合同期限。
a、有固定期限:从_________年______月______日起至_________年______月______日止,其中试用期_________年______月______日起至_________年______月______日止。
b、无固定期限:从_________年______月______日起,其中试用期自_________年______月______日起至_________年______月______日止。
c、以完成工作任务为劳动合同期限:_________年______月______日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。
二、工作内容和工作地点
(一)乙方根据甲方要求,经过协商,从事工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,按照合理诚信原则,变动乙方的工作岗位,乙方服从甲方的安排及培训等工作。
(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合甲方依法制定的并已公示的规章制度。乙方应当按照机房安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。
(三)甲乙双方约定劳动合同履行地为.
三、工作时间和休息休假.
每周周______至周______工作,上午______下午.
每周周______为休息日。特殊情况按照客户需求安排工作时间等下班。
四、劳动报酬
甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资,不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间内提供了正常劳动,甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。
(一)甲方承诺每月______日为发薪日。
(二)乙方在试用期内的工资为每月____________元
(三)经甲乙上方协商一致,对乙方的工资报酬做下列分配:
a.方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部种子分配办法绝地共,根据乙方的工作岗位确定其每月工资为元。
b.甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法,乙方的基本工资确定为每月元,以后根据内部工资分配办法调整其工资;绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。
c.甲方实行提成工资制,根据甲乙双方平等自愿的条件下作出下列提成工资制:
______万单子按______%提成。______万单子按4%提成。______万以上单子按______%提成
工装视情况而定。
d.提成每月______号按客户所交工程款的比例发放。
e.中途无故不干丢下工地不管等原因,甲方无理由拒绝发放乙方的一切工资以及提成,情节严重的甲方可追究其法律责任。
(四)甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位等,合理提高乙方工资。
五、劳动纪律
甲方制定的劳动纪律应当符合法律、法规、政策的规定,履行民主程序,并向乙方公示。乙方按照执行。
六、劳动合同终止条件
1.劳动合同期满的;
2.在使用期内达不到甲方的基本业务能力的;
3.泄露甲方商业机密的或私自接私转单等情况的。
4.不服从甲方工作安排的。
5.因工伤或病害等无能力工作等原因的。
七、劳动争议处理
(一)甲乙双方因履行本合同发生劳动争议可以协商解决。不愿协商或者协商不成的可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调节不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起______日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服的,可以自收到冲裁裁决之日起______日内向人民法院提起诉讼。
(二)甲方违反劳动法律、法规和规章,损害乙方合法效益的,乙方有权向劳动保障行政部门和有感部门举报。
八、其他
(一)劳动合同期内,乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化,应当及时告知甲方,以便于联系。
(二)本合同未尽事宜,均按国家有感规定执行,国家没有规定的,通过双方平等协商解决。
(三)本合同不得涂改。
(四)本合同一式______份,甲乙双方各执______份。
(五)本合同于_________年______月______日生效。
(六)本合同未尽事宜经甲乙双方协商在附补充协议。
甲乙双方自愿申请劳动合同鉴证的,应当在劳动合同签订之日起三十日内向劳动保障行政部门提出。
甲方(签章):____________乙方(签章):____________
_________年______月______日_________年______月______日
篇20:委托代发广告合同
甲方:_______________
乙方:_______________
经双方友好协商,本着互惠互利的原则就贵公司委托代发网上直投广告事宜,达成如下合同:
一、甲方委托乙方代发网上直投广告,代发数量及金额填于下表
1.普通发送数量:(万封) 每____万/____元____万起发
2.包周发送每周发送____万封/____元发送( )周
3.包月发送每月发送____万封/____元 发送( )月
费用总计:____元整 (注:先付款,后发送)
二、甲方指定发送范围及对象:
A:国内、国外:________________
B:行业:________________
C:备注:________________
三、甲方需预先设定联系业务邮箱及电话:____________________________
四、甲方投放的广告信息应符合国家政策有关规定,确保其真实健康性,并负其信息源责任。
五、乙方应采取一切必要措施保护甲方的文件不致丢失或泄露,按甲方要求发送广告信息,若因技术问题而引起的其他纠纷,由乙方负责解决。
六、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
七、付款方式:甲方通过建设银行电子汇款、银行转帐或其它方式付款。
本合同一式两份;签字盖章后生效。双方各持一份。协议事项完成双方认可后合同终止。
传真件与合同正本一样有效。
甲方代表签字盖章:____________
________年________月________日
乙方代表签字盖章:____________
________年________月________日