2020泥工承包单价(最新20篇)

甲方：

承包人： (以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体情况,进一步明确责权关系,增加内部管理力度,本着确保工期,保证质量,安全无事故,双方在平等自愿、协商一致的基础上,订立以下劳务合同:

一、工程名称：

二、承包方式：

三、 质量标准：

3-1.确保优良工程。争创黄鹤杯。

3-2.乙方必须严格按照施工图及国家相应现行规范组织施工，确保各分部分项工程一次成优，避免造成返工或材料浪费等现象。

3-3.乙方必须服从甲方现场管理人员的安排和指挥，对每道工序、每个细部均要按照项目统一布置的标准精心施工。对违反操作规范，且不听从项目管理人员指挥而造成返工的，除承担造成的所有损失外，同时处以浪费材料价值的二倍罚款。

3-4.具体做法详见各分项技术交底。

3-5、甲方提供垂直运输施工电梯外，其余的一切小型工具均由乙方自备)，

四、承包范围：

龙王庙二期住宅楼的所有装饰装修工程(包含室内墙面抹灰、地面水泥砂浆拉毛、外墙贴砖、外墙水泥砂浆抹灰、阳台、空调板水泥砂浆抹灰，屋面的所有分项工程、室外散水、台阶、坡道等含交付竣工验收的所有工程)。其中;外墙内墙面做内保温由分包单位施工，不计算抹灰工作量、不在承包范围内。

五、具体工作内容：

1、内墙抹灰分项工程：工作内容：除外墙内墙面的内保温墙面不抹灰外，其如墙、柱、梁均抹混合砂浆二道，墙面拉毛，厨、卫墙面为防水砂浆抹面拉毛，门洞口处阳角均做50宽1.8米高水泥砂浆护角，具体做法详见交底。

2、楼地面工程：一楼为砼地面压光拉毛，二楼以上均为水泥砂浆地面压光拉毛，梯间踏步为水泥砂浆抹面压光，具体做法详见技术交底。

3、屋面工程;屋面构架及女儿墙内墙面、出屋面的烟道均为水泥砂浆抹灰，屋面为2%建筑调坡、安装透气管，水泥砂浆压光，铺设保温板、防水由专业队伍施工、上人屋面贴砖，梯间及机房层屋面不贴砖，除做防水以外的所有屋面工程，具体做法详见技术交底。

4、外墙装修工程：水泥砂浆抹灰部位：(阳台梁、采光井梁、空调百页边柱、雨篷、空调板、正立面C3窗及背立面C5窗处的窗台上下处、构架外墙梁面均为水泥砂浆抹灰)。其如均为外墙面砖(规格45_95)。其中;1-3层为一个颜色，3层以上为一个颜色。3层以下阳台梁均为贴砖，梯间及机房层外墙及女儿墙外墙均为贴砖。具体做法详见技术交底。价格：承包范围内的所有工程量按建筑面积元/m2结算。

六、结算方式：

1、在施工期间各分项工程均按月进度工程量的 %付给乙方做生活费。各分项工程施工完毕均按工程量的 %付给乙方，工程竣工结算后两月内付清。

2、由于乙方在本工程承包时已充分考虑到各种风险，因此发生以下情况，甲方均不再进行签证、补偿：

(1)窝工待工的补偿费用;

(2)进出退场用工及甲方未认可的用工;

(3)其它未预料因素。

七、安全文明管理：

1、乙方进场后必须遵循甲方的安全文明管理，严格执行工地的安全文明管理制度及操作规程。

2、乙方职工进入施工现场必须戴好安全帽，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋等非工作鞋上班，违反此规定的一项一次罚款100元。

3、乙方严禁在工场、生活区内打架闹事，违反此规定的处罚当事人500~1000元，情节严重者送司法机构处理。在施工时间内不准打牌、，晚上安心休息，白天努力工作。不得酒后上班，如发现酒后上班的，视情节轻重程度处以200~500元的罚款。(安全具体细则详见安全合同)。

4、乙方要自觉遵守公共卫生制度，对自己生活区的范围内经常打扫，如果在各项各次文明检查中，对评比最差的，甲方将处以200~500元的罚款，生活区及施工区域内的卫生由承包班组自己负责扫清，建筑垃圾按照甲方指定的位置堆放。

5、乙方不管是在工地还是在生活区不得随地大小便，特别是在建筑物内，违反此条，甲方每次将处以罚款200~500元，如有知报者奖100~200元。

八、工期要求

乙方按照甲方的进度计划来安排组织劳动力，必须服从甲方的进度安排，如果乙方在施工过程中，出现一次不能满足甲方的进度要求，则甲方有权对乙方进行罚款，如果发生两次或两次以上时，则甲方有权增加劳动力，其发生的一切费用从乙方的承包工程量中扣除，并于500~1000元的罚款。

8-1.为了便于工地管理措施及各方面的情况及时落实与处理，乙方手机保证24小时内开机，随时可接通，如有特殊情况不便接听电话或暂时无法接通、应及时回拨，每发现乙方一次关机或未接通电话，事后30分钟内又未回拨的，甲方将处以200元以上罚款。

8-2.对乙方承包的工程若达不到优良的质量标准，甲方有权按约定价格80%给予结算，并清退出场。

本合同一式两份，甲方乙方各执一份，自签字之日

起生效，未尽事宜按甲方制度要求执行。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

年 月 日 年 月 日

泥工是指从事建筑工程行业，建造房屋以及搞装修专门贴瓷砖和地板砖,砌封,粉墙,一切和泥水接触的建筑，那么建筑泥工承包合同怎么写呢以下是小编整理的建筑泥工承包合同，欢迎参考阅读。 建筑泥工承包合同范X一 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。

一、工程地点及名称：

1、工程项目地点：

2、工程项目名称：

二、工程承包方式及内容：

1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、包工期、包低值品消耗，除塔吊、架杆架板、搅拌机台以外的所有工具由乙方全部自行负责。

2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行泥工范围内施工，即：包括基础混凝土、砌砖、现浇，内外抹灰、外墙保暖、屋顶彩瓦件、构建安装、空调板、过梁板制作安装、楼梯间贴砖和楼梯间墙脚砖，按设计施工图上要求从基础到屋顶彩瓦在内的所有泥作工程由泥工全部负责完成，外墙抹灰必须达到做水泥外墙漆要求。竣工后楼上及室内架杆、木板建筑垃圾清扫到指定地点，机具基础的现浇及砌砖。

三、承诺工程结算及付款方式： 住宅小区建筑面积约为 平方米，按建筑面积计算每平方米 元，总计工程款为人民币 元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。 以上价格包括安全防护费、搭架、拆架费用、搅拌机人员工资在内，工程符合质量要求，每栋从基础做完起，每月完成两层浇板后才能按工程进度比例80%付款，竣工验收后三个月内付清工程款95%。一楼浇板后开始拨款。 乙方必须按甲方项目部规定工期完工，做到节约材料，做好安全工作，此价格内除甲方安排杂工以外，无任何杂工工资。

四、工程质量验收工期要求：

1、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。

2、本工程于________年____月____日至________年____月____日前竣工。分栋按每栋基础完工后4个月内必须完成全部泥工工程，超期每天扣罚延误工期罚金500元，以此类推。

五、安全事项： 此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除。做好安全 防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担，赔偿金额超出两万元以上的由甲乙双方共同承担超出金额各50%的经济责任。

六、其他事项：

1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。

2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除。

3、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。

4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对已完工程减出不合格部份及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时，乙方必须保证30人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款100元，并赔偿拖延工期罚款每天500元。

5、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。

6、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除。

七、保修责任： 为了确保工程质量，维护消费者权益，乙方必须在国家规定质保期内对其施工工程进行维护保修，工程验收后在总工程款内扣除5%的质量保证金，交付使用后寺年内无质量问题，甲方向乙方付清保证金，在保修期内如有质量问题，由乙方负责维修，并承担维修材料费用，如乙方不履行保修责任，甲方有权另请他人维修，并在保证金内支付费用，如三次以上通知乙方仍不进行维修的，乙方自愿放弃质量保证金。

八、违约责任： 乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。

九、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。白甲乙双方签字之日起生效。 甲方(签章)： 乙方(签章)：________年____月____日 建筑泥工承包合同范X二 发包方： (简称甲方) 承包方： (简称乙方) 为了规范项目施工管理行为，全面提高工程质量，保证施工安全，文明施工，施工工期顺利进行。确保双方合法权益，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、承包方式： 甲方以包工不包料形式承包给乙方，乙方自带操作工具，以及包质量、工期、安全、文明、消防的形式承包给乙方施工。乙方不得采用转包的形式把该工程转包给他人

二、承包范围及结算方式 承包F区施工图纸包括的全部主体部分及基础部分工程内容。并包括台阶，周边水沟，施工现场灰渣清理(化粪池除外)建筑面积按________年颁发的消耗量标准中建筑面积计算规则结算。甲方除提供板车外，其它施工工具由乙方自备。每平方米承包价格为 元。 三，施工进度要求 乙方必须按项目部编制的施工进度表如质如量完成各个阶段任务，各班组必须相互协调配合施工，当天事当天毕，做到分工合理。乙方不得以任何借口不完成该做的工程量或须配套完成的工程量，如甲方认为乙方的工作人员不够，甲方有权自行调配安排工作人员，所用工资在乙方工程款中扣除。乙方因组织管理不力等自身原因，无法完成各阶段计划，甲方施工人员有权当场作出处罚决定。依据情节轻重处罚责任班组200-500元罚金。在当期支付的工程款中扣除。 四.工程质量要求 乙方在施工期间必须服从建设方、监理方、甲方的监督管理，在施工期间乙方负责人必须坚守工地，工地会议按时到场，如迟到或不到甲方将处罚班组长100元次。乙方在施工过程中必须严格按照设计图纸，技术规范及国家强制性条文规定施工。精心组织，科学管理，用材合理，分部分项工程必须通过项目部及质监管理人员查验合格后才准进行下一道工序施工。如因乙方原因不能满足工程质量要求，甲方有权责令整改，并处100-500元罚款，工料损失由乙方负责; 如乙方在施工过程中，不能确保工程质量和施工工期，甲方有权责令其退场，退场后甲方按实际完成工程量结算款的85%结算，剩下15%作为处罚金，且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。 五.付款方式 二层完工后付已完工程量的造价的50%，主体封顶付总承包价的60%，竣工验收合格付总承包价的80%，余款待验收合格后4个月付清。 六，安全，文明施工 为保证本工程不发生一例大小工伤事故，且做到文明施工，所有施工人员须同甲方签订安全文明施工合同，自觉接受甲方安全教育，有权拒绝甲方及建设方的违规指挥，但同时也须遵守甲方及建设方所制订的各项安全文明奖罚制度。

1.不准未满十六周岁人员进入工地，进入工地应正确戴好安全帽，不准穿拖鞋，违者罚款50元次人。

2.乙方进入操作高层作业时，应视自己及他人生命为本钱，不得蛮干死干，乱接乱搭电，因乙方不遵守规章而造成的一切大、小安全事故及经济损失概由乙方负责。因甲方材料劣质，指挥不当所造成的安全事故由甲方负责。

2.乙方必须保持住宿干净，衣被整齐，住房内外干净，违者罚款50元次。

4.乙方施工人员严禁在工地随便大小便，严禁长明灯、 长流水，严禁用电炉取暖，烧水，严禁在工地自备炊具做饭、做菜，发现一次罚款50元次。

5.乙方施工人员不得损坏工地公共设施，更不准有偷盗行为，如发现，按价值以一罚拾。

6.乙方施工人员应同其它各工种团结协作，互敬互爱，严禁吵架、打架现象发生，违者罚款100200元次。

七、其它

1、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。

2、本合同一式贰份，项目部、承包人各执一份为据，并具有同等法律效益，自签字生效，工程完工结算后失效。 甲方(签字)： 乙方(签字)：________年____月____日________年____月____日 建筑泥工承包合同范X三 甲方： 乙方： 甲方将 工程的土建泥作承包给乙方完成，经双方协商一致达成如下协议：

一、 工程承包范围：

1、 施工图的全部泥作由乙方完成，(从基础垫层开始，包括砼浇筑，砖砌体，室内粗装修即楼地面垫层、找平层、墙顶抹灰、卫生间根据业主要求完成，外墙饰面，预制构件安装，脚手架搭拆等)。

2、 乙方自行负责组织施工工具，用具，包括振动器、振动棒、振动板、电机电缆、软水管等。

3、 各楼层各工序必须做到工完场清，材料、设备清理堆放入库。

二、 工程质量：

1、 乙方必须按甲方提供的施工图施工，保证工程质量，轴线标高正确，各分部分项工程质量必须符合设计及GB50300-施工质量验收统一标准的合格等级。

2、 工程质量验收必须经有关职能部门检查验收并出具认可文件。

3、 如施工质量不符合设计、业主、监理及规范要求，造成返工或浪费的材料及人工费用全部由乙方负责。

三、 单价及付款：

1、 按实际完成建筑面积计算 单价为 元2。

2、 甲方每月按工程完成量的50%支付人工工资给乙方,在主体断水完按建筑面积付足20.00元2,装修阶段仍按月完成量的80%支付人工工资,余款待工程竣工验收合格后一次性结算付清。

3、 以上单价中已包含人工费，小型工具费,安全施工补偿，劳保福利等各项津贴补助。

四、 工期： 乙方在进场之日起200天全部完工，如未按甲方要求完成,延期每天罚款100.00元。

五、 安全：

1、乙方在施工中必须遵守施工现场安全规定和公司安全管理制度, 严格按59-99规定必须达到优良(合格)标准化施工现场。发生安全事故经济费用在.00元以内全部由乙方自行负责,如超出.00元则由甲方负责80%,乙方负责20%。

2、乙方必须严格遵守安全施工合同的所有条款。

六、 其他：

1、 对原材料故意造成浪费或者乱丢乱倒砂浆、砼等，根据量的多少罚款50.00元1000.00元。

2、 如乙方未按工程进度及质量要求施工，甲方有权责令其出场。对所完合格工程量按50%计算人工费结算给乙方，余下工程由甲方另行安排。

3、 附安全施工合同一份。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。 甲方(签章)： 乙方(签章)：________年____月____日

返

甲方：

乙方：

由新大新材料股份有限公司二期产线改造，因工程建设需要，现将其泥工分项部分委托乙方施工(车间内外地沟、室外蓄水池、室外地坪)，为了明确双方责、权、利、保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》有关设计图纸技术资料等内容，经协商一致，特签定本合同。

一、工程名称：新大新材料股份有限公司二期产线改造

二、承包方式：包清工、小型设备

三、项目内容：

1、按照施工图纸、施工规范、施工技术交底、会审纪要、设计变更文件、甲方要求。

2、砌体含所有砌体、管道井砌体、配电箱处砌体、砌体养护、砌体电管边浇砼。

3、地坪(含所有地坪清理卫生、清理地面、养护)

4、机具内容：搅拌机、平板振动器、插入式振动器、砂浆机、斗车、太阳灯、灯管、灯泡、冲水皮管，三级配电以下的所有电线电缆、电器、开关插座头。

四、工程造价：

1、工程单价：地沟 120元每米 蓄水池 共计：4500元 室外地坪 25元每平方米(包含：挖沟、挖土、清理杂物)

2、以上内容为一次性包死，除设计变更外不再调整。

五、付款方式：

1、每个单项完工支付工程款80%，，余款待三项工程完工验收后一次性付清。

六、工期要求：

按甲方工程总进度计划及与施工进度计划完成，本工程工期泥工工期10天，若有工期延误，则延误的工期按本工程建设工程施工合同(温市合备字房建20_314号)中的延期处罚执行。

七、工程质量要求：

1、乙方必须按有关验收规范、设计图纸要求进行施工，工程质量必须达到合格，如达不到要求由其发生的相关费用及责任全部由乙方负责。

2、乙方必须严格控制施工工艺工序，抓好施工质量，不得出现较大质量事故。

3、出现蜂窝麻面，如乙方未经甲方同意擅自修补，每处罚200元，并重新进行修补，其费用有乙方负责。

4、乙方原因或任务，甲方要求乙方派人完成，乙方不派人完成的，由甲方派人完成的以一工罚十工进行向乙方计算人工费。

八、安全、文明施工要求：

1、乙方施工人员进场必须具备三证，即：身份证、暂住证、计生证。

2、乙方在施工过程中应做好文明施工，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全，同时乙方在施工过程中必须听从甲方有关管理人员的指挥。

4、在安全生产检查中发现由于乙方人员及乙方责任而受公司或安全监督站罚款的，甲方则以2倍罚款加以处罚。

5、乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽和出入证。

九、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同经双方签章后生效，完成工作内容竣工验收质量符合要求工程款结清后失效。

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日

发包方：

承包方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵守平等、自愿、公平的诚实、信用的原则，双方就 长沙水泵厂麓谷装配基地大泵装配车间厂房项目 工程施工事项充分协商一致，订立本合同。

一、工程地点：长沙水泵厂麓谷装配基地

二、承包范围：

1、现场场地平整、硬化、临时工棚搭设。

2、零星砼部分：协助维修开搅拌机，必须一机贰人，换班作业。

3、自备全部小型工具。

4、工程范围内所有砼浇筑工作。

5、现场落地砼及时清理、利用;流浆及时冲洗。

6、楼地面一遍成活搓平。

8、施工场地范围场地卫生清扫(木工棚、钢筋棚处除外)。

9、基坑、基槽、水池、地面等辅助土方清理、平整夯实及该部分小型机械设备。

10、砼输送泵就位、接管、砼浇筑、振捣及养护以及堵管疏通等一切工作。

11、砼运输道、支架及局部脚手架等工作。

12、现场文明施工

三、承包单价：

承包范围1～12条工作内容按综合单价 28 元/m3，工程数量按砼浇筑实际量。

四、质量要求及管理办法：

1、质量标准：按优良标准及《建筑工程施工质量验收规范》要求验收。

2、振捣密实，楼面上残砼及时清理干净。发现因振捣不到位出现空洞、麻面，每处罚款100元。

3、配专人养护。发现养护未按时，每次罚款200元。

4、地面标高、水平控制标准，地面搓平，达到一遍成活要求，未达到要求扣2元/㎡。

5、楼板浇捣进专人对下层楼面同步进行清洗，如未及时清理，发现一层，罚款50元。

6、甲方检查乙方施工质量，如有严重问题，甲方督促及时返工整改，乙方整改不力，影响工程交验。甲方有权力辞退乙方，另请施工队伍，乙方工资按实际完成任务的工资单价80%结算，结算后乙方必须主动退场，不得无理取闹。

7、质量问题返工的一切材料费用由乙方负责。

五、合同工期：

1、工期要求：确保 年 月 日前完工，如期完成工程任务，施工中严格按施工进度计划实施，雨天、半天内机械故障工期不顺延。

2、奖罚：乙方参与施工的人力充足，能加班加点，在保证质量前提下按工段工期要求提前完成，甲方提前完成工期时间每天奖 元。由于乙方人力不足消极怠工而延误工期，影响其他班组工序正常施工，每影响一天罚 元。

六、结算及付款方式

1、乙方进场后每月预支生活费。

2、试验水池及装配坑完成付实际完成工程量的50%(含生活费);砼工程完工、验收合格付至实际完成工程量的70%，竣工验收合格、办理结算后一月内付清总工资85%(含生活费)，余额工程竣工后3个月内付清。

3、合同承包范围内不发生任何计时工，总结算工资扣除乙方违章罚款，材料浪费，扣除施工用品、机具回交仓库差数价额为乙方实际结算工资。

4、乙方能节约材料，优质安全，能按甲方要求提前完成承包任务(高速于周围同类工程)，甲方将提前工期天数以工资总额0.5%予以奖励。

七、材料管理

1、甲方提供斗车、振动器给乙方，乙方负责使用保管、修理，工程完工如数交还甲方，斗车、振动器人为损坏扣300元/台。

2、乙方使用的机械，必须配有专人操作，人为损坏按价赔偿。

八、《技术交底》、《安全操作规程》、《安全生产责任书》见后附件。

九、文明施工要求

为了使本工地有良好的企业现象，乙方必须严格遵守工地各项文明施工制度，随时保持施工场地、公共生活区、寝室整洁文明。

1、木工组清完拆模现场后，乙方需及时清扫垃圾转走;

2、乙方转运材料时，严禁乱丢、乱放、并及时分类堆放整齐。

3、施工区、生活区严禁乱倒饭屑、乱丢垃圾、随地大小便。

4、工地范围内严禁留宿非工地施工人员小孩及在逃违法犯罪人员，严禁赌博、偷盗、斗殴及流氓犯罪行为。

5、甲方对乙方一切影响文明施工行为将配情处罚，乙方必须虚心接受，积极配合整改。对于消极对待甲方管理的行为，甲方将从重处罚，情节严重的上报公安部门处理。

6、泥工班组住宅区要求每天清扫一次，如检查未清扫，每天次罚款50元。

十、双方责任：

(1)甲方职责

1、提供乙方生活中的住宿、食堂，其他乙方自理;

2、提供乙方施工中的大型设备，施工场地以及施工中确保质量、进度、安全的必需设施与条件;

3、委派施工管理人员，对本合同约定的工程行使管理权利及职责;

4、承担下列因素给乙方带来的质量、安全事故责任;

①不可抗拒的因素;

②材料、设备(乙方违章使用除外)、图纸技术因素;

(2)乙方职责

1、组建完善的队内管理机构，聘用、配备充足适用工程施工需要的施工人员，确保工程进度如期完成，乙方必须配备 名施工作业人员，乙方承担因人力达不到甲方要求所造成的工期损失责任;

2、与所聘用的施工人员签订劳务合同，进行施工技术规范、施工安全规范教育(规范见附见)，施工中严格管理，避免一切质量、安全事故的发生。做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害。乙方承担一切违章行为造成的质量、安全事故责任;

3、乙方有权拒绝使用对质量、安全带来影响的不合格材料、设备，有权拒绝甲方管理人员的一切违章指挥，乙方有坚持原则，维护工程安全、自身安全的权利。

4、乙方在施工中发现工地的一切对质量、安全有影响的隐患(包括材料、现场、违章指挥等)要及时通报甲方现场施工员，情况特殊可越级通报甲方项目经理，乙方在共同维护搞好工地质量、安全的职责。

5、乙方有配合甲方施工管理、接受各项违章处罚的义务。

十一、其它事项

乙方对所聘用的劳务人员必须验收身份证，并与其签度劳务合同。

十二、建设、监理对乙方施工中一切质量、安全、文明施工违章行为的处罚由乙方负责。

十三、未尽事宜，双方协商解决。

十四、本合同一式叁份，甲、乙双方各持一份，总公司一份，希共同遵守。

甲方： 乙方：

年 月日：

甲 方：

乙 方： 身份证号： 电话：

经双方友好协商，甲方将 工程的木工工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。

一、 工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程情况：

二、 承包范围及方式：

1、乙方承包内容： 的所有砼工程，提供配合放线用工、围墙内材料水平及垂直运输、模板冲洗湿润、铺设临时运输通道、工作面平台跳板、输送泵管及布料机搭设、拆除、清洗、堆放整齐、砼振捣、找平、收面、覆盖，按要求进行人工洒水养护(墙梁板养护不少于4天)等全部工作，施工过程中机械设备的保养，材料在甲方指定的场地内(围墙以内)进行堆码整齐(包括装卸车，按指定地点及要求堆放整齐)，加工场地和本次作业完后的工作面清理(要求工完料尽、场地清)等。乙方自备工具及材料：振动器、振动棒、抛光机、手推车、铁铲等其他相关辅助机具、器具、工具桶(箱)、建筑线、卷尺、铝合金尺、砂板、移动配电箱、夜间施工照明设备(电缆、灯具等)、砼覆盖薄膜等辅材以及除甲方提供机械设备外所有施工作业常用工具及施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等所有安全防护用品、劳保用品;乙方自付工具费、医药费、事故处理费等等;

2、承包方式：乙方包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包辅材、包除甲方提供的机械设备之外的机械设备。

3、乙方负责材料水平运输、垂直运输、现场投料(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、有无垂直运输机械、包括因现场场地原因等情况可能发生的人工运输)、每个施工段完工后的现场清理工作、质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等砼工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。

4、无论本工程中材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何等，本合同单价不作调整。

5、合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(由于甲方原因引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。

三、 工人进场时间： 本工程工人自 年 月 日进场施工，确保甲方的总体进度计划。乙方必须服从甲方的统一调度和管理，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节或不服从甲方调度和管理，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失，并甲方有权随时要求乙方退场，乙方必须无条件执行，并不得提出任何要求。

四、 承包单价：

1、质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在木工工包干范围内。

2、计算方式： 按照上述承包范围及方式，本工程中所有混泥土工基价按 元/M3，安全必须达到甲方之要求即安全奖按 元/M3、文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按 元/M3、进度(含阶段计划、总工期)必须达到甲方之要求即进度奖按 元/M3、服从甲方指今按 元/M3, 服从生活区管理要求按 元/M3、以及质量必须达到且通过优质工程验收即质量奖按 元/M3，安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求合计价格为： 元/M3。此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容(除本款第5条提到的内容，本单价不作调整)。

3、质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成总量× 元/M3×90%计算所得给予结算)计算。

4、非施工图的承包范围内甲方点工(除设计变更造成乙方返工的给予计算点工外，其它不造成返工的设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中)，按日工作时间10小时计， 元/普工工日、 元/技工工日。此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内，对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理。

五、 双方职责、义务及权利:

(1) 甲 方 ：

1、提供必要的安全设施、生产设施及生活设施。甲方提供吊车、输送泵、泵管、布料机、布料杆、水泵等机械和配件、修理费;

2、负责工种之间的协调配合工作。

3、编制施工进度计划，提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。

4、按工程进度做好材料供应工作。

5、现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导，现场施工员负责进行技术指导、督促，并协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。

6、有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于100元，直接在乙方每月任务单中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。

7、负责班组所有职工工作服的购买，其费用乙方负责。其它所有的工具、雨衣、雨鞋、劳保用品均由乙方自理。

8、甲方派驻现场代表 负责全面管理。

(2) 乙 方：

1、组织年龄在20~45岁之间，身强体壮，具有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁46岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。

2、进场人员必须持有居民身份证、暂住证、健康证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份，一经注册不得随意变动，如需调动，报甲方备案。

3、严格遵守安全生产的操作规程，服从甲方安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，谁造成的由谁负责。

4、所有由乙方负责提供的工具、材料、劳保用品等必须符合甲方及当地政府的要求，由乙方自行采购或甲方代购。若委托甲方代购，此费用从乙方工程款中扣除，扣除金额为采购价*105%。

5、乙方应按施工进度提前7天提出材料进场计划，由甲方组织采购。甲方购买或租赁的材料，进场由甲乙双方清点计数，办理相关手续，乙方负责保管，退场时按领用数量归还(正常损耗除外)。

6、必须文明施工，严禁材料乱放，施工地段中必须日做日清，控制定量，工完料尽。

7、因乙方造成工程质量问题的，均由乙方负责处理。

8、垂直运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.

9、乙方派驻现场代表 负责施工和甲方的联系。

六、 质量要求：

1、本工程的质量指标必须实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。

2、乙方应严格遵守国家或地方及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场垃圾消纳等工作，服从甲方施工管理。

3、乙方有责任和义务保护其他工序之工作面，在施工过程中未经甲方同意，严禁破坏或拆除其他工序之工作成果，否则造成一切损失由乙方负责。

4、乙方在承包工作面未竣工验收移交建设方之前，负责对工程产品进行保护。

5、 质量考核分阶段，同时由甲方实行不定期抽查。如遇有哪个分项工程不能实现阶段优质目标，乙方应无条件返修至优质等级。如因返修导致工期延误及材料损耗的责任由乙方承担，甲方根据实际情况给予一定处罚。同时甲方将有权随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐。

七、工期要求：

1、乙方同意按照甲方每月的进度计划和甲方与建设方签约的合同工期进行施工，如合同工期内遇停水、停电、不可抗拒因素(地震、战争、自然灾害)、低温(低于规范允许气温，甲方提供解决方案者除外)、暴雨(日降雨量超过50毫升，室内作业时除外)及甲方材料供应、设备故障影响在得到甲方项目负责人签认后则工期顺延，乙方在作业过程中应尽量克服一切困难，确保按时完工。

2、每月的进度工期每延误一天(不足一天者按一天计算)，甲方有权按人民币伍佰元整的违约处罚金直接从乙方计量支付款中扣除。

3、因乙方原因导致总工期延误，每延误半天(不足半天者按半天计算)，甲方有权按人民币两千元整的违约处罚金直接从乙方计量支付款中扣除。

4、若乙方不能按照甲方进度要求按时完成施工任务，甲方有权从乙方拆分工作任务，或要求乙方无条件退场。

八、材料节约及工具使用：

1、安全帽、卷尺等所有工具劳保用品均由乙方自理。

2、乙方在施工中必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款每次不少于500元，若遇有场地不清工完不清，甲方有权责令其班组清理后施工，如果不履行好此项工作，甲方将做出强制手段，指令他人清理，到时其费用支出由责任班组承担。

3、乙方应及时按照甲方要求的时间提交进场计划，乙方按照甲方核定的量加上(?%)的定额消耗量确定(砼)总量来控制使用

指标，结算时超用部分从乙方工程款给予扣除，对于施工过程中的浪费现象，甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款。

九、安全生产、文明施工与宿舍区文明：按甲方安全生产责任制及各相关条例执行(宿舍费用按500元/间/月收取)。

十、计量：

1、双方约定按月进行收方(验工)计价，每月25日进行本月已完工工程量之收方计量。其中，下列情况不予收方计价：

(1)、因乙方原因导致的施工错误而增加的工程量;

(2)、工程经甲方质检检查不合格(按照规范及技术方案)不予计量;

(3)、未完成完整施工工序的项目不予计量;

(4)、未达到文明施工标准(如工完场地清等)的完工工序暂不予计量;

(5)、接到设计变更单后，未按变更内容施工造成返工处理的工程量不予计量;

(6)、因乙方原因造成的返工，不予计量。

2、收方(验工)计价的工程量为按现有技术条件与施工详图、规范的有关要求和规定完成了全部工序，并按合同规定完成所有责任和义务后的工作内容。

3、收方(验工)计价的工程量的计算以设计施工图为准，甲方各级管理人员确认的项目工程量是计量支付的限值，但不得超过设计施工图工程量。

4、合同中未约定工作之单价双方另行协商。

十一、付款方式：

1、乙方自带生活费，在甲方收到业主拔付的相应工程款后的次月15日结算工人工资，按完成工程量的80%扣除相关应扣款项后，根据资金安排进行付款(单价按基价执行);工程款的15%(结构封顶)后一个月内支付(办理结算后一个月内,甲方支付至结算总额的95%),剩余5%作为质量保证金，在工程中间验收合格后一个月内付清。乙方领取工资时，必须向甲方提供工资表，否则甲方有权拒绝支付工资款。

2、乙方不得因甲方工程款不到位而停工，否则视为乙方违约，并处以1000元/小时的罚款,在乙方工程款中扣除，甲方并有权要求乙方无条件退场。

3、对于未按本合同条款所增加的任务单金额均给予扣除，乙方不得有任何异议

4、乙方需上缴的税费及保险等，均已包含在此工程单价内。

5、甲方每月在乙方进度款中扣除1000元零星用工费，时间按主体工期计算，此款为永久扣款。

6、当地政府规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。

十二、其它：

1、合同签定后乙方向甲方交合同保证金10000 元(甲方出具收据)。待进场施工三个月后归还。进场后，乙方不能履行约定的文明、安全、进度、质量的规定,则甲方有权没收该款项作为甲方经济损失。

2、甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费、各类税费等一切费用。

3、社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另行计算。

4、未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方。

5、如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方应主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算.

6、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效。

甲 方：

乙方：

甲方代表：

年月日：

甲 方：____________________

乙 方：____________________ 身份证号:____________________

甲方在公司内部对 内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。

1.1 乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范，负责 施工，

1.2 包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑风险因素，实行交钥匙工程。

2 工程地点：

3 工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、项目部要求执行。

3.1 乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。

4 合同价款

4.1 本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价为：梯步贴砖(含踢脚线、平台、梯步)：_______ 元/m2(按展开面积计算);地面贴砖：___________ 元/m2;卫生间墙砖: 元/m2;踢脚线 _________元/㎡。工程量收方按04清单定额规则收方(除特殊约定外);

4.2 该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。

4.3 在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格(含设备及人工)的变化及工程量的增减而调整。

4.4 工程变更的办理

4.4.1 施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。

4.5 付款方式

4.5.1 工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报;

4.5.2 乙方每月25日申报形象进度情况，甲方于次月10日前按上月完成产值的80%向乙方支付上月月工程进度款;

4.5.3 工程竣工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方支付至结算总价的95%。

4.5.4 余结算总价5%作为本工程的质保金，按照附件一中的约定执行。

5 安全文明施工

5.1 本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故，由乙方承担经济和法律责任。

5.2 乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。

5.3 乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。

5.4 乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。

5.5 乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点;由甲方统一清理。

5.6 乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。

6 工程质量保修：按照附件一中的约定执行。

7 违约责任

7.1 因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币500.00元的违约金。延迟工期达10日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。

7.2 乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发现一处，乙方向甲方支付违约金人民币1000元，且由乙方负责更换、重作，承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。

7.3 乙方不按约定的竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给甲方，或以任何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程，甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3%违约金外，同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。

7.4 乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。

7.5 乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责任，每出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币200元-20__元。

7.6 凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式)，且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。

8 甲乙双方约定：

8.1.1 乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，如乙方2次以上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，甲方有权勒令退场。费用按完工的60%结算。

9 本合同双方签章后生效。本合同一式贰份，贰份合同及其附件具有同等法律效力。

9.1 本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。

9.2 甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商解决，协商不能达成一致时，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。

甲方 代 表：_________________ 乙 方(手印)：_____________________

身份证复印件：______________________

电 话：__________________

日 期：____________________ 日 期：_________________

订立合同双方:

发包方:————公司

承包方:————

————————公司(发包方)与——————(承包方)经协商一致，且经————公司股东会批准，现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。

第一章总则

第一条承包经营期间,公司独立核算、依法纳税,自主经营,自负盈亏.财政,税收渠道不变.

第二条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。

第二章承包的期限,方式和主要指标

第三条承包经营的期限为一年,即从————年——月——日起至————年——月——日止.

第四条承包经营的方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权提供给承包方，承包方为此支付给发包方人民币二千元。该笔款项于____之前付清。

第三章承包方的权利与义务

承包方的权利

第五条承包经营期间,承包方指派的代理人(仅限一人)作为公司的法定代表人,行使总经理的职权。

第六条承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。

具体权利如下:

1有权聘任副总经理和各部门经理,组成本公司的领导机构,并报股东会备案,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体.

2有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。

3有权根据实际需要购置新设备和资产。

第七条承包方有权根据本合同规定,取得其应得的合法收入.

第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。

承包方的义务

第九条承包方在承包期间应尽义务如下:

1必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等.

2在承包期间,应保证公司各项资产的完好(合理损耗除外),.

第十条承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款.

第四章发包方的权利与义务

第十一条发包方的权利如下:

1有权维护公司利益不受损害。

2有权监督本公司的经营范围。

3对本公司有财务监督权。

第十二条发包方的义务如下:

1、不得以任何形式干涉承包方的经营权。

2、必须按本合同规定保障承包方的合法权益。

3、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。

第五章承包方的收入

第十三条承包方的收入计算方法：承包方在承包经营期限内的所有利润均由承包方享有。

第六章合同的变更,解除或终止

第十四条本合同生效后即具有法律约束力,发包、承包双方均不得随意变更或解除.本合同需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面协议,在新的书面协议未达成之前,本合同仍然有效。

第十五条本合同履行期间,如国家有关政策与本合同签订时相比，发生重大变更，发包、承包任何一方利益受到重大影响,受影响的一方可以提出变更或解除本合同。

第十六条发包方如违反本合同规定,干扰承包方的经营管理活动,使承包方无法继续经营下去,或使承包方的合法收入得不到保障,承包方有权解除本合同以及暂停支付承包费用，并要求发包方承担违约责任。

第十七条由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时,须发包,承包双方协商一致,可以变更或解除合同。

第十八条本合同规定的承包期满,发包承包双方的权利,义务履行完毕后,本合同自行终止。

第十九条本合同期满三十日以前,承包方应接受发包方派出的审计机构对其承包情况进行审核,确定无误后,双方代表在审计意见书上签字,承包方方可离职。

第七章违约责任

第二十条发包,承包双方应全面实际履行本合同,不履行或不完全履行的应负违约责任。

第二十一条发包方如违反本合同第二十条的规定，应承担违约责任，支付承包方对公司的投资总额的50%作为违约金，如承包方的实际损失超出该违约金的，则发包方按承包方的实际损失赔偿。

第八章附则

第二十二条承包方如发生意外事故,无法继续履行本合同,则由承包方另行推选或指派承包经营者,经发包方认定,继续履行本合同。

第二十三条在签订本合同时，发包方应将公司所有资产及债权债务状况编制成册，双方确认后作为本合同的附件。

发包方应提供公司董事会和股东会关于不干涉承包方自主经营的决议，并作为本合同的附件。

第二十四条本合同期满后,如本公司承包经营,且承包方履行本合同情况良好,承包方在同等条件下有优先再承包的权利。

第二十五条本合同由双方签字盖章后生效。

第二十六条本合同正本二份,发包方,承包方各执一份。

第二十七条本合同适用中国法律，双方在履行合同中发生争议的，应协商解决。如协商不成的，双方提交仲裁委员会仲裁。

发包方:——————公司

地址：————————

电话：————————

法定代表人:___________(签字盖章)

____年____月____日

承包方：______________

身份证号码：——————

____年____月____日

工程承包合同（国际）

国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人（一般称工程业主或发包人）委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式，是国际技术贸易的一种方式，也是国际劳务合作的一种方式。之所以将这种方式作为国际技术贸易的一种方式，是因为国际承包工程项目建设过程中，包含有大量的技术转让内容，特别是项目建设的后期，承包人要培训业主的技术人员，提供所需的技术知识（专利技术、专有技术），以保证项目的正常运行。

一.工程承包合同的基本内容

招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式，而是采取另一种合同方式，这种合同是由一些有关文件组成的，通常称为合同文件（contract documents）。

合同文件包括：招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知书和协议书等。

按照国际上通用的"合同条件"，一般包括以下内容：

1.监理工程师和监理工程师代表权责条款

合同中应该规定，发包人须将其任命的监理工程师及时通知承包人，监理工程师是发包人的代理人，在监理工程师中选定监理工程师代表负责监督工程施工和处理履约中出现的问题。

2.工程承包的转让和分包条款

合同一般规定，承包人未经发包人或其代理人同意，不得将全部合同、合同的任何部分、合同的任何利益和权益转让给第三者。经发包人或其代理人同意，承包人方可把部分工程分包给他人，但原承包人仍对全部工程负责。

3.承包人一般义务条款

根据合同规定，承包人应该负责工程项目的全部设计和施工，并无偿提供为施工所必备的劳务、材料、机器设备及管理知识。

4.特殊自然条件和人为障碍条款

工程承包合同，一般来说履行合同时间较长，在履行合同中，可能会由于特殊自然条件和人为原因给工程的施工带来困难，必须采取一定的措施才能排除，例如，增加施工机械设备、劳动力、材料等，这样就要增加承包费用或推迟工程进度。以上问题须经监理工程师或监理工程师的代表确认，发包人才能偿付额外增加的费用或同意工程延期。

5.竣工和推迟竣工条款

合同中规定竣工时间和标准，工程完成后承包人经监理工程师或其代表验收无误后发给竣工证明，标志着工程项目已全部竣工。如果出现一些特殊情况，如，工程变更、自然条件变化、人为障碍使工程延误，承包人经监理工程师同意，可以延长工程的竣工期限。

6.专利权和专有技术条款

承包人或分包人须向发包人提供专利和专有技术，并承担被第三方控告合同范围内专利权为非法、以及专利权被第三方侵犯时的责任；承包人提供的专有技术，双方应订立保密条款。

7.维修条款

合同中的维修条款是说明维修期限和维修费用的负担问题。维修期限一般是从竣工证书签发之日起计算，一般土木工程维修期为十二个月。在维修期内，承包人应按监理工程师的要求，对工程缺陷进行维修、返工或弥补等。如果工程的缺陷是由于承包人的疏忽造成，由承包人负担由此而引起的费用。如果由于其他原因造成，由发包人负担费用。

8.工程变更条款

合同签订后，发包人或监理工程师有权改变合同中规定的工程项目，承包人应按变更后的工程项目要求进行施工。因工程变更增加或减少的费用，应在合同的总价中予以调整，工期也要相应改变。

9.支付条款

支付条款一般规定在合同条件的"特殊条件"之中，主要包括：

（1）预付款：工程开工前，发包人应按合同规定支付给承包人一部分预付款，预付款金额一般是合同总价的5-15％以便承包人购置机械设备和采购材料等。

（2）临时结算：发包人每月向承包人支付一次，发包人每月支付的金额应扣除承包人的保留金，保留金通常是每月支付金额的5-10％左右，但保留金的累计金额达到合同总价款的5％时，就不再扣留，承包人交付的保留金应在工程竣工和维修期满后全部退还给承包人。

（3）支付期限：一般规定，在监理工程师签发给结算单之日起十五至三十天以内，发包人要向承包人付清费用。

（4）迟付加息：如果发包人不按规定付款，应按工程项目所在国中央银行放款利率加息。后结算证书之日起三十天内，发包人付清全部价款。

10 .违约惩罚条款

合同项下的双方当事人在履行合同过程中，可能会出现违约的行为，针对各方违约的情况，分别订立违约惩罚条款。

（1）对承包人违约的惩罚：承包人凡是未经发包人书面同意而转让和分包承包工程；承包人凡是无正当理由不按时开工；承包人未按合同规定标准准备材料；承包人不听从监理工程师的正当警告；承包人忽视工程质量等，均属承包人的违约行为。对此，发包人有权终止合同，没收承包人的履约保证金或者采取其他必要的惩罚措施。

（2）对发包人违约的惩罚。凡是以下情况即构成发包人违约：

未向承包人按时支付费用；

干扰、阻碍或拒绝向承包人签发付款证明；

无正当理由中途决定停工，故意制造事端，挑剔和责难承包人等等。对于发包人的违约行为承包人有权终止合同，发包人须赔偿承包人因准备开工或施工中所有费用的支出和机器设备折旧费用，运输费用等。

除上述合同条款外，还要订立仲裁条款，特殊风险条款等。

二.工程承包合同的招标方式

招标（Tender, Invitation to invite tender） 是一方（招标人）欲出售、购买商品，或欲建设工程项目按一定程序征求应征人，不经磋商而进行交易的一种方法。应征人按招标人的要求提出具体方案并寄交招标人称为投标（to submittender 或 submission of tender）国际竞争性招标的程序大致分为如下几个阶段：

1.招标前的准备工作

（1）项目招标委员会的组成

招标委员会应由国家主管部门组织，聘请工程、商务、外汇、法律等各有关方面的专家组成，负责解决项目招标中所遇到的各种问题，并具体指导招标工作。

（2）招标公告

在进行招标前，应在国内外有影响的报刊上发布招标公告。它包括招标通知和招标广告两个部分。招标通知是指分别送给与项目有关的与所在国建立了外交和商务关系的各国有关部门的书面通知。招标广告是指在国内外有影响的报刊上所刊登的招标广告。

承包单位：________________

建设单位：________________(以下简称甲方)

施工单位：________________(以下简称乙方)

为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：________________工程名称：________________

第二条：________________工程地点：________________

第XX条：________________工程范围：________________

第四条：________________承包方式：________________

1、包工包料。

2、工程造价按___________元/m2,面积暂定m2总造价人民币__________元(大写)。

如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。

第五条：________________工程承包范围包括：________________制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。

第六条：________________工程期限：________________乙方收到甲方通知后天内必须进场，进场后施工期限为天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。

第七条：________________工程结算

1、本合同订立生效后______日内，甲方支付乙方备料款_______%，计________万元。

2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的_______%，计________万元。

3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的_______%，计________万元。

4、竣工验收合格一星期内，付工程款的_______%，计________万元。

5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。

6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。

第八条：________________工程质量验收

1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确

保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一______年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。

2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五______日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。

第九条：________________施工准备：________________施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。

第十条：________________补充条款

第十一条：______________合同生效及分数

1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。

2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。

第十二条：附则

1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。

2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。

3、一方擅自中止合同，须按民法典规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。

建设单位(盖章)施工单位(盖章)

代表(签字)________________代表(签字)______________

甲方负责人______________  乙方负责人______________

电话______________            电话______________

______年______月______日  ______年______月______日

发包方(以下简称甲方)：

地址：

代表人：

承包方(以下简称乙方)：

地址：

代表人：

依照《中华人民共和国民法典》和其他有关规定，就甲乙双方__________工程的承包事宜经双方协商一致，达成如下协议，并严肃遵照履行。

一、工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

4、工程内容：

5、工程造价：

6、工程期限：

(1)全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。

(2)在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。

7、质量标准：

二、双方职责

1、甲方职责

(1)负责施工前的准备工作，保证工程交接时符合施工条件。

(2)及时交付图纸，设计变更时要及时与乙方协商。

(3)对工程进行安全监督、检查。

(4)工程竣工时，及时组织人员进行验收。

(5)按时支付工程款，不得无故拖延。

2、乙方职责

(1)熟悉图纸与合同的所以内容。

(2)积极配合甲方在设计变更时的工作。

(3)安全生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。

(4)工程完工时及时通知甲方验收。

三、物资供应

1、全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理：

(1)特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。

(2)统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。

(3)包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

2、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。

3、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。

四、工程款结算方式

以下三种方式，可择一选择

1、按月定期结算。按月定期结算是指每月由施工企业提出已完成工程月报表，连同工程价款结算账单，经建设单位签证，交建设银行办理工程价款结算的方法。

2、分段结算。分段结算是指以单项(或单位)工程为对象，按施工进度将其划分为不同施工阶段，按阶段进行工程价款结算。

分阶段结算的一般方法是根据工程的性质和特点，将其施工过程划分为若干施工进度阶段，以审定的施工图预算为基础，测算每个阶段的预支款数额。在施工开始时，办理第一阶段的预支款，在该阶段完成后，计算其工程价款，经建设单位签证，交建设银行审查并办理阶段结算，同时办理下一阶段的预支款。

3、竣工后一次结算。竣工后一次结算是指建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在一年以内，或者工程承包合同价值在l00万元以下的，可以实行工程价款每月预支或分阶段预支，竣工后一次结算工程价款的方式。

五、施工与设计变更

1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。

2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担。

3、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在______天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

4、在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。

5、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。

6、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。

六、竣工验收、结算与保修

1、乙方在单项工程竣工前_____日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

2、竣工工程验收合格，从验收之日起_____天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。

3、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。

4、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

5、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

6、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修_____年，采暖工程保修第_____个采暖期内。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理

7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

七、违约责任和争议解决

1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价_____%的逾期违约金。

2、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

3、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请调解;解决不了的，可选择下述第项处理：

(1)向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁;

(2)直接向合同履行地人民法院起诉。

八、附则

1、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章后生效，自合同全部履行完毕后失效，

3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

代表人：

联系方式：

合同履行地：

签订时间：_______年_______月_______日

乙方：

负责人：

联系方式：

合同履行地：

签订时间：_______年_______月_______日

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商。达成以下协议：

一、甲方要求：

1、乙方必须节约材料，合理更换易损件，为甲方节约成本;

2、设备的保养维护由乙方负责;

3、生产中的安全责任由乙方负责，若生产过程中发生人身伤亡事故，按国家现行法律法规执行;

4、晚上值班人员不能打瞌睡，禁止酒后上班;

二、乙方要求：

1、承保范围：以乙方生产出的成品料计算，如有客观原因影响生产时间(停电、停水、后勤跟不上、无场地堆料等情况)7天以上，甲方按叁万方提成保底。

2、对生产线机器维修，只提供维修人员和维修技术，所有机器设备易损件由甲方全部负责;

3、甲方必须保证乙方后勤工作，不能拖延时间。如：生产原料、易损件、生产线维修所需的材料。

4、乙方保险由甲方负责购买，如有伤亡事故金额壹万以上的，乙方承担医疗费的5%。

5、住宿由甲方全部安排负责，甲方每月补助乙方柒仟元生活费。

6、生产线可以任意调动装载机、挖掘机和背车，调动范围在本砂场之内。

三、提成价格：

由成品料计算方量，每方：1.3元(大写壹点叁元)

四、记账方式：

每月月底统计结算方量，次月7日前一次性付清承包提成劳务费。

五、本协议一式两份，双方签字生效，未尽事宜双方协商解决，本协议期限为1年。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

发包方：————————甲方(以下简称甲方)

承包方：泥工工程承包班组(以下简称乙方)

甲方承建的泥工单项工程，于———— 年—— 月——日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、工程内容：

按施工图纸所有的泥工项目，现场不产生计时工. 并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装.

二、承包造价：

以总价———— 元承包给乙方

三、组织领导：

1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

四、双方责任：

1、甲方责任：

1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

2) 保证材料供应(材料运至现场50米内，但不提供塔吊运输)，乙方应服从甲方的调配。

2、乙方责任：

1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

2) 严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

3) 提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

4) 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

5) 严格按照施工图纸,规范、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料尽量用完，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

6) 爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。

7) 泥工质量要求，应以监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班，必须保证砼浇灌后的质量。

8) 泥工工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。

9) 乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。

五、工程质量及验收标准：

工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

六、工 期：

根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

七、付款方法：

1) 为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

八、其 它：

1) 由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。

2) 凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

十、甲方对以上各条款负有解释权。

十一、本合同一式3份，甲方执2份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

发包方(甲方)：工程公司项目经理部 承包方(乙方)：泥工工程承包班组

代 表：———————— 代 表：————————

签约时间：———— 年—— 月——日 签约时间：———— 年—— 月——日

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》，参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的木工工种施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：天工程南侧(以天津市汉沽区四季花苑总平面图为准) 施工内容: 甲方承包范围内的泥工所有工作

二、劳务承包范围 承包范围：天津市汉沽区楼(以业主与自力四队实施的合同为准)

三、承包方式及施工内容

1、承包方式： 包清工

(1)乙方自理的材料和器具包括： 振动棒、平板振动器、砂浆搅拌机、铁锹、泥桶、铁抹了、木抹子 、锄头、风镐(自行租赁)、三级配电箱以后出箱电缆、灯架、灯管、塑料皮管、水泵

(2)甲方所提供材料及用具：塔吊(塔吊司机的工资由甲方支付)、职工的安全帽、商品混凝土、汽车泵、养护供水、砂子、水泥、石子 、外加剂、泡沫板、钢管搭设的操作台、物料提升机(有操作证的操作司机由乙方自配并由乙方支付其工资)

2、乙方的施工内容包括单位工程施工图、变更文件、会审记要(含二次结构及附属工程)以内所属工种的施工(承包范围内原则上不存在点工，其它事宜另议)：施工员所报砼使用数量及标号的核查、汽车泵进场后的支脚铺垫、配备泵车的放料人员、模板的湿润及模板接缝的检查、混凝土的浇筑、土建部分及附属工程的砌体砌筑、按要求对新浇砼的养护、施工缝的毛化处理及清理、漏浆及撒落砼的清理及合理利用、按配合比进行砂浆调制、配合试验员取样、若试验员不在现场时的试块制作(砼试块、砂浆试块)、冬期施工时的草席铺盖(草席转移、按指定位置整齐堆放)、由乙方在施工作业过程中产生的建筑垃圾的清理工作及必要的文明标化施工义务、部分场外运输(运距200m 内)、场内运输、场内二次搬运和落手清工作、门窗过梁(现浇、预制)砼浇筑及养护、工程结束后清理周围材料按要求指定的地点整齐堆放到位。

四、工期要求

按照项目部下达的进度计划如期完成施工任务。

(1)承包方按照公司项目部的的可行性计划，组织足够的人力、物力、财力按期完成施工任务。因乙方人力、物力、财力不济导致工期延误处以500~1000元每天的罚款。

(2)承包人必须按项目总工确认的进度计划组织施工，接受项目部对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按项目总工提出的措施改进，经项目经理确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款，并且由此造成的损失由承包人承担。采取的改进措施和实施细则如下：

a、高于市场价(技工按200元每天、普工按100元每天)组织人员进行进行点工作业，发生款项从乙方工程款中扣除。

b、分出部分工作量由其它班组作业(划出的工程的单价为乙方承包价的1.1倍)，产生的款项从乙方工程款中扣除。

(3)当乙方进场的劳动力不能满足工程进度要求时,甲方将下达追加劳动力的书面通知,在下达追加劳动力书面通知后的10个日历天内若乙方不能按要求组织工人进场,甲方有权终止本合同，并处以已完成泥工工程量总价20%的罚款。

(4)乙方进场的自理材料数量须满足工程进度要求，因乙方所进场材料不能满足施工进度造成工期延误，每延误一天对乙方罚款1000元人民币，工期延误一周后(含一周)，甲方有权终止合同，并处以已完成本泥工工程量总价15%的罚款。

(5)因以下原因造成工期延误，经发包方确认，工期相应顺延：

a、设计变更和工程量增加超过5%以上;

b、一周内非承包人原因，因天气、停电造成停工累计超过8小时;

c、不可抗力造成的工期延误;

五、质量标准

工程质量标准： 达到当地行业标准的优良工程

(1) 承包方必须严格按照操作程序和行业标准施工，不得出现影响结构安全的砼质量问题(竖向构件的空洞、大面积(超过0.6㎡的蜂窝麻面)，若造成影响结构安全的质量问题时依照施工程序及行业标准分清责任并承担相关责任(包括误工费用、管理罚款、检测费用、业主罚款)。

(2) 施工过程承包方相关施工人员应认真熟悉施工图纸所使用的各相关材料的标号及使用范围(特别是有地下室的工程)，仔细核对施工员上报砼的标号。施工中不得因对设计要求不熟悉而出现重大错误，若因承包方相关人员没有熟悉图纸的设计要求造成的所有施工损失的80%均由承包方负责。

(3) 承包方在施工过程中应按国家相关规范操作，混凝土的施工宜参考项目部的混凝土施工方案进行，确保结构实体的绝对安全。

六、安全要求

1、承包方所有雇用的工人必须持有《中华人民共和国居民身份证》

2、按照国家相关法律要求承包方不得雇用童工和未满18周岁的未成年人;

3、新工人进场后承包方必须对工人进行安全教育，并建立工人的花名册，将所有雇用的人员的身份证复印一份附上其本人的正规照片3张交项目部安全管理员处。

4、承包方雇用的人员中途退场或完工退场后的3天内须通知项目部安全管理员。

5、施工作业过程中承包方的管理人员(带班人员)必须全程监督工人戴好安全帽，在安排劳动任务时应考虑职工的安全(例如：不安排年龄偏大或身体不好的工人从事高空作业或劳动强度大的作业);

6、承包方应按公司项目部安全管理人员要求做好生活区的安全管理工作。为了职工的安全和休息，项目部统一安排食堂和住宿。所有住宿人员必须在工地食堂就餐，严禁使用电饭煲、电炒锅、热得快及煤油灶、煤气灶。如发现者没收器具并每次罚款20元，对承包人每次罚款50元。宿舍内每天清扫，保持清洁。墙上不得乱涂乱画，发现一次罚款整个宿舍每人一次10元，承包人罚款100元。严禁不上班家属和学龄前儿童进入工地。一律不安排家属宿舍。班组在职工放假后，认真清扫宿舍移交项目部。

八、合同价款

木工工程承包价为人民币： 元/㎡(大写：) 元/㎡(泥工工程量以各单位工程的建筑施工图，参照国家现行《建筑工程面积计算规范》计算的面积乘以1.03的系数计算。)

九、付款方式

根据双方约定付款方式为：①每名职工每月发放生活费800元(进场满30

天后发放)，乙方的班组长负责据实编制现场从业职工花名册，经项目部核实后直接发放到每位职工手上。 ②乙方完成所有承包范围内的施工任务后，甲方向乙方支付至乙方所完成产值的80%(含已发放的职工生活费)，余款在工程竣工后六个月时付清。③中间退场职工(含现场上班不满30天的临时工)的工资由乙方自理。

十、双方发生纠纷时，解决纠纷的措施

1、首先由双方协商解决。

2、若双方协商不成再按《中华人民共和国合同法》解决。

十一、合同生效

本合同书一式三份，甲、乙双方各执一份，公司项目部备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。

合同签订时间： 年 月 日

合同订立地点： 本合同双方约定 签字、押右手拇指指印 后生效。

发包人(签字、押右手拇指手印)： 承包人(签字、押右手拇指手印)：

住所(以身份证为准)： 住所(以身份证为准)：

有效身份证号码： 有效身份证号码： 电 话： 电 话：

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

经甲、乙双方协商，甲方把x工厂的职工宿舍楼及办公楼钢筋工程承包给乙方施工，为了尽快地把职工宿舍楼及办公楼按期、按质、按量顺利的完成，特订如下协议：

一、 甲方将职工宿舍楼及办公楼的钢筋制作、安装、绑扎、焊接以包工的形式包给乙方施工，按建筑面积每平方 元整，扎丝、焊条等乙方自负。

二、 甲方只提供卷扬机，其它机械由乙方自负。

三、 工期：从20xx年8月15日至11月15日，总工期90天，乙方必须按甲方的工期进度计划完成，否则甲方有权辞退并不给乙方办理任何结算手续。

四、 付款方式：每层完工后，按工程量付给乙方50%的工程款，封顶后付到总价的80%，工程竣工后余款一个月付清，平时每天每人拾元生活费。

五、 乙方必须服从甲方的管理，否则，甲方有权辞退乙方。乙方一定要按图纸及施工规范进行施工，把好质量关，并要为项目节约料、算好料，有意浪费材料的，按项目部处罚条例执行。

六、 乙方要文明施工，不得偷东西、打架，否则按项目部处置条例执行。

七、 乙方必须按照安全操作规程进行施工，确保安全，一切工伤事故甲方概不负责，由乙方自负。

八、 本合同一式两份，望甲、乙双方相互遵守，签字生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

一、工程概况

1、上下水、电路改造铺设、安装及灯具安装，厨、卫地面找平压光做防水。

2、客厅地面800*800瓷砖及玻璃踢脚线，厨房墙面300*450墙砖、地面300*300地砖，卫生间300*300皮纹墙砖、地面铺设墙面配套地砖，卧室地面找平，所有门口铺设进口黑金沙过门石。

3、进户门内侧做鞋柜，客厅顶面石膏板造型顶，电视及沙发背景墙艺术雕刻玻璃、壁纸制做，两个卧室各制做实木衣柜，小孩卧室制做电脑桌书架，卧室顶面石膏顶线装饰，6套实木套装门制做安装、2套实木窗套及进户门套，阳台顶、墙面绿可木装饰，厨、卫顶面铝扣板吊顶，橱柜水晶面板、台面第三代人造大理石制做，厨卫安装樱花牌洁具，卧室地面铺设欧圣牌实木复合木地板。

4、所有制做家具及墙面使用美涂士牌油漆及乳胶漆喷涂。

二、合同价款

1、承包总价款：(人民币)

2、装修内容中的工程量、工程总价及单价一次性包死，不予调整。

3、在施工中甲方要求变更时，以现场实际为准，计入决算。

4、承包方式：包工包料

三、合同价款的支付

1、工程预付款：本合同签订之日，甲方向乙方支付合同总价款的 %作为预付款，即(大写)： 元人民币。

2、工程进度款：

具体付款如下：瓦工完付总款 %，木工施工前付总款 %，开始涂刷前付。安装付前，剩余总款决算后3日内付清(每次工种前付款)。

四、合同订立时间月日。

注：以上工程内容的主、负料及厨、卫洁具由乙方承担、购买(不含灯具、烟机、燃气灶、壁挂炉及其它)。施工期间产生与本工程以外的费用由甲方负责。具体施工质量要求按预算表施工。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

为确保工程质量、安全、工程进度顺利进行。甲乙双方本着自愿合作、平等互利的原则，现就乙方承包 工程中的分项工程一泥工施工、砖砌体工程一事，根据《中华人民共和国经济合同法》，经双方友好协商，达成一致意见，并制订合同如下，需双方共同遵守。

一、 承包范围及内容

(一)工程工作量：

1、各分包班组各派1名有职业施工证的人员到项目部，由项目部管理本单项工程质量、安全、进度、技术、文明施工等，费用由班组负责。

2、从基础人工土方开始至屋顶网架梁止及楼内砼、小型砼构件、浇捣、养护、基础梁，砖模基础底板(含基础)以上所有砌体砌筑及基础粉灰工程。

3、所有施工及施工设备基础、土方、砼的施工以及临时设施的搭拆，场内部分场地的硬化及施工期间地下室抽水。

4、基础抽水，输送泵管的装、拆工作(管扣、密封圈以旧换新)，机具清洗、场内清理工作，随时迎接各主管部门的检查。

5、场内砼、砖渣清理工作，截止到砖砌体施工完毕且验收合格后，经项目部验收移交下一班组。

6、所有工作范围内机电设备安装、吊装、装拆的辅助用工、清理及附件的清洗保管工作。

7、所有混凝土扒料、振捣、找平、标高控制、压实滚压工作;厨房、阳台有落差处拆模砼收边压实及所有零星混凝土拌制、浇捣及前清理后施工。

8、所有砌体砂浆拌制、材料吊运、墙体砌筑、构件浇捣安放。

9、砌体施工完毕后的场内清理工作。

10、 屋面施工至主楼屋面及构架屋面结构完工为止。

11、 工程施工范围内，包括部分硬化，杜绝计时工。

(二)工程劳动工具、劳动安全保护：

1、涉及工程范围内的所有劳动工用具(如挖土工具、灰桶、扁担、箢箕、灰铲、木直条、木抹子、平水管等等)、电动工具(如振动器、振动棒、斗车、吊料用的钢丝绳等等)施工层的甲方只负责主箱、主间。主箱以外电缆、灯具、水管都归乙方自备。

2、晚上施工用照明设备、电缆(如碘钨灯、灯管等)。

3、所有劳保安全用品(如安全帽、绳、雨具、套鞋、手套等等)

二、 质量要求：

在签订本合同时并向项目部提交施工方案和施工承诺书及进度计划安排表。

1、为了保证砼施工质量，砌体工程质量，施工班组要认真，按施工操作规程和规范进行施工。主体工程质量必须达到省优工程。注：楼面平整度必须保证误差在正负壹公分内，如出现高低误差过大所发生开面的工资由乙方负责。如搅拌站需要人员到站内添加外加剂由乙方派人施工。

2、对前台各项工作要求人进行，砼浇捣的线路要保证各部位接缝在砼初凝前进行接全，不得出现施工冷缝，砼振动棒要做到“快插慢拨”，在振捣过程中，要掌握振动时间，不能过短、不能过长、不得漏振，要保证达到国家现行的施工验收标准。

3、乙方必须严格按设计图纸及《砖石工程施工及验收规范》(GBJ201-83)施工，砖体轴线位置、砂浆饱满度、墙面平整度、垂直度、顶面标高、灰缝控制、门窗洞口的留置，外墙窗口上下偏移等。均必须符合《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)的规定(附表注明)。严格按规范、程序、操作规程施工。

4、180厚以上砖墙必须双面挂线，基本做到无正、反手之区别。

5、严禁干砖上墙，填充墙体严禁一次砖筑到位，须留置5-7天再砌到顶。

三、 工期要求

本工程工期紧，任务重。乙方必须按照甲方所规定的时间按时或提前完成自己所承包的任务，必须要保证一天24小时全天候施工，无条件不分昼夜，交接班不误工。按照项目部分段具体施工组织设计工期安排切实执行。如在规定的时间内未完成的施工任务，如延误4小时以上者，每次罚款视时间长短及总工期影响情况，处以200-500元的罚款，再则，甲方有权调突击组帮助完成，

但工资按乙方承包的二至三倍支付给突击组，由甲方在结算中扣除。经甲方协调、组织帮助仍无明显改变，甲方有权就此中断合同，责令退场。并由乙方承担班组更换损失费。在此以前的工作量按60%进行结算。

四、 结算依据及方法

承包单价按包工不包料，以实际完成的工程量，国家定额规定的计算方法进行结算，按建筑面积元/m2包干，所有阳台按1/2计算面积并包含承包范围第一条所有内容以及基础底板以下基坑的开挖转运按指定地点堆放，此单价是按综合考评样榜工程为起点并包括资金在内任何条件，任何情况下均不变更单价。由于设计变更增加和减少总承包价的±5%费用不另计价。计时工按每天 90元计算。承包单价包含文明创建的内容乙方应无条件接受。

五、 付款方式(本工程没有预付款)

1、完成至正负零，付已完成工程量的70%;

2、完成主体7层，付已完成工程量的70%;

3、完成主体15层，付已完成工程量的80%;

4、完成屋面工程及构架砌体工程，付已完成工程量的80%;

5、工程竣工验收并办理结算后付至结算款的95%，余款在无质量问题的前提下一年内付清。

六、 奖罚制度

在执行合同期间，出现以下情况由乙方承担赔偿;

1、砼不按配合比计量进行施工，每次罚款100元;

2、砼搅拌时间不按要求进行，每次罚款100元;

3、对后台水泥不爱惜按每次浪费的量的2倍罚款;

4、对机具和场地不按时清理，每次罚款100元;

5、乙方有违反“安全十五不准”行为每次按100元~1000元罚款;

6、施工班组内，如出现斗殴打架，各先罚款20xx元，再根据调查结果，由先动手一方承担一切费用。

7、对拖延施工进度不采取有力措施，视延误工期损失轻重给予处罚;

8、乙方在施工中，如振捣不密实，出现麻面、蜂窝按出现情况轻、重罚款;如造成质量问题，一切返工费用由乙方负责。

9、承包组长不请假，未经批准随意回家、外出者每次按100~500元罚款。

10、 浇砼时砂浆不进行处理的，造成砂浆浇往墙、柱、板按每处100-1000元罚款。

11、 对施工现场卫生每天未及时清理的，按每天100-500元罚款。

12、 浇砼时损坏外架及安全网，不及时清理干净，按每处100-500元罚。

13、 所有楼面卫生清理应从施工电梯运至指定地点，如违反按每次100-1000元罚款。

七、 材料、设备供应，使用

1、用于工程的材料要提前向施工员申报材料。

2、对所使用的材料，不偷工减料，但严禁浪费。

八、 双方责任

甲方责任：

1、组织施工人员学习国家法令、法规和治安管理条例及施工时一切规章制度;

2、组织员工学习有关质量安全操作规程或施工规范;

3、提供住宿位置,就餐方便,提供施工材料到施工现场和仓库;

4、提供砼浇捣标高点,墙体轴线位置及施工图;

乙方责任:

1、严格服从项目部的指挥领导。

2、负责本班组的工人组织领导，及劳动合同的签订，工资发放等一切有关事宜。

3、负责甲方提供的机具收检、爱护。

4、施工组长应具备强有力的组织能力，组织一支吃苦耐劳，技术过硬，遵纪守法，服从指挥的队伍、必须坚守工地若有特殊情况必须向甲方现场管理人员请假。

5、乙方组长应经常组织民工学习国家法令、法规、施工规范、各个操作规程等。不断总结经验，提高施工技术，搞好文明施工保证安全生产，杜绝安全事故。

6、教育职工遵守纪律，不得有偷盗、斗殴等违法行为。

7、必须生产合格产品，并通过甲方检查验收。

8、乙方不得以任何方式进行压价转包，否则甲方有权随时终止合同，取消乙方施工资格，另选队伍。

九、 安全生产、文明施工、劳动保护

签订本施工合同，必须同时签订《安全生产与文明施工，劳动保护合同》本合同具备同等法律效力。

1、安全施工：在施工过程中，甲方对所有人员进行安全教育，严格进行管理。各位施工人员必须严格控制按安全操作规程进行施工。乙方所有进场人员，必须着装整齐。带好安全帽等安全施工用品。凡是违反安全操作规程，违反安全“十五不准”，不听从指挥的，如发生安全事故，一切责任和费用甲方概不负责。无违规操作发生安全事故1万元内(含1万元)费用由班组承包人负责，超过1万元由甲方承担80%，乙方承担20%的费用。

2、文明施工：乙方必须遵守建设方及项目部规章制度和纪律，不得在工地打架、赌博、偷盗、嫖娼等，一经发现除立即辞退外每次重罚20xx元，并送当地派出所处理。必须保证施工场地整洁，设备、工具、材料等到不得随地堆放，应及时收捡入库，每天及时打扫宿舍、楼道卫生、被具换洗衣服应摆放整齐有序，保证清洁。遵守宿舍、食堂用餐制度。

3、乙方所有进场人员，必须着装整齐。带好安全帽等安全施工用品。作出安全、质量、文明施工承诺书。

4、乙方施工人员不得带小孩、妇女进入工地。确因工程需要妇女需留置工地的，要取得项目部的同意，带好三证，并与项目部签订相关合同，违者对每人次罚款5000元。屡教不改者，取消承包资格。

十、 补充条款

1、在本合同执行过程中，确因建设方资金不到位，导致甲方停工，以致影响乙方施工，不为甲方违约。

2、施工班组进场住宿时，每间房间必须睡9人以上，否则项目部不提供多余房间(按建委要求每人不少于2平方米住宿)，符合要求。为创建文明城市，请住路边的工人严禁将垃圾扔在人行道上，否则给予罚款100-500元，在班组扣除。

十一、本合同一式叁分，乙方执一份，签字后生效，工程完工付清款后自动失效，未尽事宜签订补充条款与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

发包方：_________(以下简称甲方)

承包方：_________(以下简称乙方)

结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

一、工程概况

1、上下水、电路改造铺设、安装及灯具安装，厨、卫地面找平压光做防水。

2、客厅地面800×800瓷砖及玻璃踢脚线，厨房墙面300×450墙砖、地面300×300地砖，卫生间300×300皮纹墙砖、地面铺设墙面配套地砖，卧室地面找平，所有门口铺设进口黑金沙过门石。

3、进户门内侧做鞋柜，客厅顶面石膏板造型顶，电视及沙发背景墙艺术雕刻玻璃、壁纸制做，两个卧室各制做实木衣柜，小孩卧室制做电脑桌书架，卧室顶面石膏顶线装饰，6套实木套装门制做安装、2套实木窗套及进户门套，阳台顶、墙面绿可木装饰，厨、卫顶面铝扣板吊顶，橱柜水晶面板、台面第三代人造大理石制做，厨卫安装樱花牌洁具，卧室地面铺设欧圣牌实木复合木地板。

4、所有制做家具及墙面使用美涂士牌油漆及乳胶漆喷涂。

二、合同价款

1、承包总价款：(人民币)

2、装修内容中的工程量、工程总价及单价一次性包死，不予调整。

3、在施工中甲方要求变更时，以现场实际为准，计入决算。

4、承包方式：包工包料

三、合同价款的支付

1、工程预付款：本合同签订之日，甲方向乙方支付合同总价款的_________%作为预付款，即(大写)：_________元人民币。

2、工程进度款：

具体付款如下：瓦工完付总款_________%，木工施工前付总款_________%，开始涂刷前付。安装付前，剩余总款决算后3日内付清(每次工种前付款)。

四、合同订立时间月日。

注：以上工程内容的主、负料及厨、卫洁具由乙方承担、购买(不含灯具、烟机、燃气灶、壁挂炉及其它)。施工期间产生与本工程以外的费用由甲方负责。具体施工质量要求按预算表施工。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

建设单位(甲方)：_________

承包单位(乙方)：_________

甲方有一套位于_________的商品房，现委托乙方对该商品房水泥部份进行装修。乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。

一、工程名称：室内装修水泥工程

二、施工地点：_________

三、泥水工程总造价：按甲乙双方签订的价格(附材料和人工价格表、施工验收检准)，以工程现场实量数量结算。

四、付款方式：工程完全完工并或甲方项目负责人验收合格后，甲方于三十天内支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款为质量保证金，如无乙方原因导致的质量问题，或乙方已对质量问题部份进行整改的，甲方需于半年后支付给乙方。

五、施工期限：从20__年3 月25日起至20__年4 月25日止共 31天内完成。如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。

六、保修：保修期为 半年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责。(如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外)。

七、责任：

(1)乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和甲方的施工标准进行施工(附施工指引和验收标准及甲方和施工现场管理理制度)

(2)乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。

(3)施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，如因乙方原因造成的损失和乙方人员工伤意外，均由乙方自行负责。

(4)因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%.

八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。

甲方：_________乙方：_________

签约代表：_________ 签约代表：_________

联系电话：_________ 联系电话：_________

签约日期：_________ 签约日期：_________

甲方：_________(房屋户主)

乙方：_________(承接施工方)

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容及承包范围：

4、施工方式：

第二条施工工期

自甲乙双方签订本合同从____年____月____日起，并支付预付款的次日开始计算工期，全部工期为_________天，确保____年____月____日前完工。(遇停电、停水、下雨雪、渍水，以及人为的;不可抗拒造成的特殊原因和自然灾害，则工期顺延)。

第三条材料验收标准

1、房屋的装修及材料的购置要求见预算单，材料必须符合环保要求。

2、工程材料送至甲方指定地点由乙方进行保管，并由甲方进行验收认可，乙方即可进行施工。

3、房屋装修应符合甲方签字认可的预算单和图纸标准，并达到甲方提出的相关要求。

4、主要材料系预算单标示的内容，如不相符，由乙方按此重新购置，由此产生的一切费用由乙方自行负责。

5、由甲方自购或提供的材料质量不符合要求而影响工程质量，其返工费用则由甲方承担。

6、甲方委托乙方购买的材料质量不符合要求而影响工程质量，其返工费用则由乙方承担。

第四条工程安全质量及验收

1、房屋的装修要讲究质量、布局合理、实用，并符合甲方图纸的要求。

2、乙方负责维护好施工现场的消防安全和人身安全以及上下水的随手关闭安全，并做好垃圾处理、环保工作，确保工程顺利进展。

3、工程完工后，甲、乙双方共同对房屋装修完工后的效果和质量进行验收，验收合格后，由甲方签字(盖章)认可。

第五条付款方式及期限

1、工程总造价为人民币(大写：元整)。此价不含物业管理部门所收任何费用，物业管理部门所收费用由甲方承担。

2、甲乙双方签订本合同后，甲方应即时向乙方支付工程造价总额的_________(即人民币)行正常的施工。

3、工程进行到规定的全部工期二分之一时，经甲方对工程进度的认可后，即在三天之内再向乙方支付工程造价总额的45%(即人民币_________元整)。

4、工程全部完工验收(七天内完成)合格后，甲方在五天之内向乙方支付工程造价总金额的5%(即人民币_________元整)。

5、甲方要遵守合同中付款条文的承诺，甲方一旦不按期或拖延支付工程款的期限，乙方在催促后仍无效果的第三天，乙方有权停止施工，其

工期的拖延则由甲方负责。但是，甲方确实不能在短期内支付工程款，甲方可与乙方进行商量确定并推迟支付工程款的期限，其原则上不得超过三个月。

第六条服务承诺及违约责任

1、即便工程款全部付清，在半年的质保期内出现非人为原因和非自然灾害所引起的工程质量问题，由乙方在72小时之内派人免费上门服务(指材料费、人工费用等)。

2、在质保期内，乙方应按照服务承诺所述提供维修服务，否则应承担由此给甲方造成的相关损失，质保期内非人为原因和非自然灾害所导致设施安全问题，由乙方承担相关责任及损失。

3、本着讲诚信，先做人后做事的原则。即便保质期过后，房屋的使用局部有所损坏，乙方应义不容辞派人进行维修，其产生的人工费和材料费由甲方支付。

第七条双方责任和义务及约定事项

1、乙方按甲方签字确认的图纸和预算单进行施工;

2、甲方所需要装修的房屋要符合所管理的单位或部门的规定要求，如有异议则由甲方与有关管理单位或部门进行协调，妥善解决;

3、甲方负责提供施工现场用电、用水以及消防设施的使用方便;

4、甲方在乙方施工过程中做好一切协调工作，使施工现场具备工作条件，其安全工作甲方一概不负责，但甲方有监督的权利;

5、甲方要满足乙方现场工作的需要，监督、协助乙方做好防火、防溢水、防盗工作，保证施工期间现场的畅通和顺利;

6、乙方进场施工要服从甲方现场人员和物业的管理，不得随意损坏原有的设施，并严格做好电源线路的防火安全，严禁在施工现场吸烟，以防火灾发生。

7、乙方在施工过程中，如涉及到建筑结构，必须经甲方与有关部门的负责人确认同意后，方可进行施工，并做好一切处理保护工作。

8、乙方完全负责安全工作并按规定配置安全防护设施，确保工程现场环境和施工人员安全，严格杜绝在甲方施工现场发生不安全隐患，其现场安全管理由乙方负责，一旦在施工过程中发生意外事故，由乙方自行处理，与甲方无涉。

9、乙方根据甲方的要求更改或增加项目，并由甲方负责人签字认可，且根据更改或增加的项目由甲方增加工程款。

10、合同签定生效后，如果甲方要求改变设计效果或方案，相应发生工程造价增减变化，需要变更总造价款时，另外协商约定。

11、甲乙双方签定合同后，必须按合同进行实施，如果有一方违约，则此方要向对方支付总造价5%的违约金。

第八条解决合同纠纷的方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，并订立合同补充规定;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

第九条合同附件：

第十条本合同一式贰份，甲、乙双方各保存壹份。合同附件和补充规定具有与本合同相同的法律功效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

经甲乙双方充分协商，乙方对图纸认真熟悉了解并自愿参与和本着“平等互利、自负盈亏”的原则，本标段泥付工工程量均由乙方全权负责承包施工，具体事项如下：

一、工程内容概况

本标段共二栋，结构形成和层数均以图纸为准。

标准层层高均为3米，钢筋砼承台基础、钢筋砼承台基础、独立基础等。

二、承包方式

承包方式：包工不包料、包安全、包质量、包进度、包施工区域及住宅区域的文明施工，除物料提升机外，其他机具由班组自带。一次性包干，扫地出门，不存在任何计时工。

5、 建筑面积m2(以面积包干制进行结算，闷层不算面积，技术上的要求：防止墙面开裂空鼓渗漏及质量通病和满足使用功能的增设项目等均属工程承包内容，此承包价格均已考虑在承包价格中，不再作任何调整。

三、承保范围

1、按照设计图纸、图纸会审、技术交底、设计变更中的主体及装饰泥付工、土方开挖、土方回填夯实、所有砖砌体、室内外墙面粉刷、地面找平贴砖、屋面以上所有结构(包含屋面保温，屋面防水除外)、化粪池和室外暗沟、散水等零星工程、临时设施，砼浇筑及养护工作的全部内容。

四、承包内容

1、基础工程

1)基槽机械开挖后的人工修挖，清扫。回填属乙方(基础梁开挖人工开挖)。凿清桩头、砖胎膜、砼胎膜、胎模两侧底板下土方回填、挖运、土方夯实(不包土方外运)，含场内土方吊运、胎膜抹灰、浇捣砼垫层、防水保护层砼浇捣。

2)建筑物砼的浇捣养护的施工全过程，建筑工程的砌体工程，砌体活动架的搭拆，小型预制构件的制安，厨房、阳台、厕所返边、外墙线条圈梁、构造圈梁、柱等，少量自拌的砼浇捣。

3)施工设备基础。所属设备基础的土方修挖、胎膜、砼的施工。

4)地下基坑排水、地下排水的明沟、集水井的施工不另计工资，排水用工均乙方负责。排水机械在集水井内排水机械属甲方，其他排水机械属乙方。排水期间排水沟、集水井的清理属乙方，若在施工排水沟、集水井时损坏基坑护壁，乙方负责修复用工。总之，施工期间，排水工作都由乙方负责，无论是其他工种施工时由于集水影响施工的均属乙方负责排水。

5)临边的施工现场的平整及砼的地面找平、钢筋堆放硬化，砼垫枕(不论哪个班组需捣砼地面的均属乙方责任)。此项工资费用不另计。

6)模板拆除清运后的垃圾清理，装卸车由乙方负责。

2、主体工程

⑴砼工程：本工程砼主要采用商品砼，但在施工中有少量的自拌砼，从砼的拌制—养护的全施工过程，砼工程含主体结构砼和围护结构砼、二次结构砼的施工,小型预制构件的制安。施工楼层、施工现场的清理、清扫、垃圾运至指定地点(不含外运)。

⑵砌体工程：石灰池的挖砌及石灰的熟化，砖的湿水至完工、楼层、外架上、外架底清理，垃圾清运至指定的地点，砌体架的搭拆(门式架、简易架)。主楼风井砌体随砌随抹灰，抹灰应密实。所有砌体拉接筋植筋，构造柱植筋，植筋材料乙方负责。

3、屋面工程：按设计从基层施工至屋面刚性保护层上出屋面的结构工程，含清理工作，女儿墙粉饰。女儿墙防水凹槽的填缝处理。出屋面烟道砌体、烟道顶砼盖板制安。图纸中所有屋面工程量。

4、机械、工具、防护用品

⑴物料提升机操作人员由甲方负责。砼搅拌机、砂浆机、振动机械、抹平机械、清理机械、小型水泵乙方负责。吊装机修属甲方，其他属乙方。

⑵工具：施工中用的工具均由乙方自理。

⑶劳动保护用品：安全帽等保护用品均属乙方自理(如雨衣、雨裤、手套)。

5、施工用电、施工用水

⑴施工用电：甲方根据机械设备的安装地点，将电源送至二级配电箱，楼层根据建筑面积的大小，安装移动式配电箱，满足施工需要。乙方只在二级配电箱内驳接电源，需驳接电源时应由项目维护电工操作，乙方必须使用符合施工用电规范规定的电缆、电器设备、配件。现场照明甲方提供大面固定照明，局部照明由乙方自备碘钨灯具及电缆。

⑵乙方在施工操作过程中，属乙方用电使用不当或有意损坏甲方电器设备，由乙方负责赔偿，并追究责任。

⑶施工用水：甲方根据施工平面布置、楼层布置将施工用水供至各用水点阀门止，出阀门的水管及容器由乙方负责。施工用水储水池乙方施工不另计取工资费用。

6、化粪池和室外排污及暗沟、散水、道路、花坛等零星工程，场内除施工道路以外所有场内地面硬化及临时设施。

7、装饰工程

1)所有设计图纸中包含的内外墙体粉刷(保温除外)、内墙面墙漆。地面、楼面砂浆找平、贴砖，踢脚线贴砖。地面防潮层施工。滴水线、外墙贴砖，屋面所有工程量(除防水外)。窗洞口收口。外架连墙件及所有预留洞封堵。

8、配合资料员做砼试块，随叫随到。

9、在施工时，以下开工令为界线(含图纸会审在内)，以前的变更不作任何调整，以后的±0. 000以上建设方需变更增减，结算时按实际增减，图纸设计错误和少量的变更不作调整; ±0.000以下(偏差±500mm)均已一次性谈定，不存在任何变更增补费用。

五、工程质量

根据建设方要求，该工程必须保证市优良工程。凡施工部位没达到市优良工程评定标准的(经建设单位、监理公司、甲方有关人员验收为准)，一律无条件返工，返工时花费的材料与工资均由乙方负责，材料款在发放工资时扣除，乙方无条件反驳，否则，解除合同，自动退场和承担一切损失与责任。若有不服者，扣发所有未发放的工资，情节恶劣者，送劳动部门或当地公安机关处理。

六、工期

本工程自从月日动工到月(暗沟、散水在内)。___月日前完成第一层摆放第二层样砖，其他工程在____月____日完成，具体进度由甲方拿出，否则甲方有权另外加入，人工工资由甲方定，不需乙方同意，但所发生的费用，在乙方承包工资款中扣除;或另换人选，终止合同。

七、安全与文明施工

在施工过程中，乙方要高度重视安全生产和文明施工，严禁声音指挥作业，杜绝大小安全事故的发生，强化安全管理。凡施工中人为发生的一切大小安全事故，均由乙方全权负责，甲方不负责任费用。吊车上下，严禁载人，发现一次罚200元/人;不戴安全帽者，发现一次，罚款50元/人次;严禁酒后作业，严禁穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋及光脚上班，发现一次，罚款30元/次，且带来的损失与后果均由其本人负责。施工时损失或遗失公物，照价赔偿，在发放工资时扣除。凡在工地打架闹事或酒后行凶者，情节轻微的罚200元/人次，严重的送当地公安机关处理。

八、结算方式

1、本工程砖混结构优良工程单价为

六、付款方式

1、乙方进场后，甲方不负责任何零星费用开支，待到第三层封顶后付主体工程(每栋)总工资的 (伙食费扣除);待到主体中检后，付主体工程(每栋)工资的 (伙食费扣除)。每次付款的时间为：每段的砼浇捣完毕后一周内付款(国家规定的节假日顺延)。

2、内外粉及屋面完成后付总工资的80%。(泥工班组完成所有工程量时支付)

3、余款20%竣工验收四个月内付清。具体付款方法为：泥付工工资承包总价=(建筑面积×单价)之和根据合同主体比例为：主体工资=泥付工工资每栋承包总价×50%

九、其它

1、乙方应严格遵守甲方有关管理规定，不得转包、肢解工程，否则，甲方有权终止合同，并扣发所有未发放的工资，立即退场。

2、乙方施工人员凡违法行为或违反治安管理行为的，均由其本人负责。有破坏建设单位绿化及违反小工管理的，也由其本人负责，甲方不负任何责任。

3、在施工时，甲方履行了合同，乙方质量和进度上不去，甲方有权在外请人，请人的工资由甲方定，不需乙方同意，所发生的工资款在乙方承包合同工资中扣除，且一切后果由乙方全权负责。甲方还有权终止合同，另换班组及人员，停止所有未发放的工资，此条属特别约定，具体优先适用的权力。

4、临时设施的搭拆，工地上围墙的搭建与拆除，道路和外架下面的硬化，均属于乙方承包范围内，其工资均已考虑在项目承包的工资中，再不另外计算工资。

5、乙方承包工程中，甲方在工具上只提供大型搅拌机、龙门吊，其他工具均由乙方自备。

6、±0. 000以下的所有变更部分和上部的零细变更及图纸设计的错误均不增加任何工资与费用，因在承包合同价格中均已考愚。

7、若乙方在施工时，不论什么原因发生的工资亏损现象，甲方均不负责补偿费用，若乙方要求增补，则是违反合同，其损失后果均由提出入负全部责任。

八、下列内容均属乙方承包范围内，并同时确保施工现场安 全、文明和质量优良：

1、主体工程施工、每砌完一层砼或墙体，整个楼面必须清理一次，且清理干净。楼面砖渣及砂浆严禁往外抛出，发现一次、罚款200元，应用撮箕挑到甲方所指定的位置，落地砂浆筛干净，进入和灰机。

2、每捣一层砼构件时，凡楼面上掉来的砼，应立即清理干净，捣入构件中，不允许出现浪费现象。若违反规定，每次罚款200元。此标段砼为商品砼。

3、外架下面采用硬化砼地面，不允许有杂物堆积，应清理干净。

4、吊车吊蓝上、下应随时清理干净。

5、和灰机、搅拌机每次用后，应清洁干净，不允许有砂浆和砼在机械内，注意机械保养，定时检查与修理，电机每天要覆盖好，防止下雨雪受潮，影响正常使用，否则，发现一次，处以100元罚款。

6、安全帽和雨衣及手套。塑料手套均由乙方自备，此费用甲方已考虑在乙方承包的工资内。

7、施工时，砂子需过筛，必须过筛，不得以任何借口拒绝。

8、以最外墙的外边墙开始至2米内的余土及建筑垃圾均属乙方自己处理的范围内。

9、砾石含泥量若超过规范要求时，则要求过洗的砾石一律过洗，确保砼质量，乙方需派人清洗;砼均为商品砼，若用输送泵产生费用由乙方支出。

10、基础开挖需排水时，乙方必须自觉安排人员2 4小时值班，不得影响正常施工。

11、无论是白天与晚上上班或加班时，乙方必须有专业负责 人值班，否则，发现一次，处以200元罚款。

12、装饰时，外墙砖、内墙砖和内粉，乙方不得自作主张，首先必须施工样板间(样板块)，水泥砂浆外墙面要求横平竖直，进行防水处理，经甲方及建设单位同意后，方可进行下道工序施工，否则一切后果由乙方全权负责。

13、坚决克服质量通病，消灭质量隐患，严格按照施工图纸和现行规定施工，严格按照强制性文标准施工，落到实处。每道工序严格把关，做到事前检查，事中控制，事后复查，消灭三漏现象(屋面、卫生间、窗台漏水)，确保工程质量优良。

14、若乙方在施工时，不论什么原因发生在工资亏损现象，甲方均不负责补偿工资及费用。若无理取闹者，一切后果均由闹事都本人负责。

15、本工程采用二台龙门吊施工，均要求一人一机专人操作，持有效证件上岗，否则一切责任均由乙方负全责。

16、甲方按此合同发放给乙方工资后，乙方负责人若未足额友放给农民工，所发生的一切责任与后果均由乙方全权负责，甲方不负任何责任。

17、主施工道均要求采用硬化路面，楼梯间、电梯间、预留洞口屋面等临边均要求临边防护，通道口设双层架板防护棚。

18、乙方所有施工人员的随身物品，交通工具，由乙方自行保管，如有遗失，甲方概不负责。

19、乙方所有施工人员未来之前或离开工地之后出现(如打架、斗殴、打牌及交通事故等引起的)任何事故，甲方概不负责。

以上19条望乙方严格遵守执守，不讲价钱，不讲条件，不找借口，以高度的主人翁责任感完成任务，保持现场文明施工，为创优良工程打下良好的基础。

十、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。自甲、乙双方负责人签字之日起生效，工资结算完毕后自动作废。甲、乙双方均无条件毁约，如乙方自动毁约，则甲方有权不付任何工资给乙方，乙方无权反驳，否则一切后果均由毁约人全权负责。以此为据，具有法律效力，望双方共同遵守执行。

补充协议，在施工中出现的安全事故，乙方负责费用在贰万元以内。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日