篇1:手安置房产权转让协议书
甲方:__________身份证号:__________
乙方:__________身份证号:__________
甲方所在__________安置区有采空沉陷房安置补贴住房一套,甲方因各种原因,自愿将 产权转让给乙方,经甲、乙双方协商,在平等自愿的基础上,达成如下条款:
一、甲方自愿将该住房指标及房产所有权转让给乙方,自协议签字生效起,由乙方支付给甲方。
二、甲乙双方签字付款后,甲方除负责向乙方提供购房需用的资料及今后甲方协助乙方办理房产转让手续,费用由乙方承担。
三、甲方将房屋产权转让给乙方后,甲方的妻儿子女及其他亲属等不再具有所有权。
四、若甲方有涉及该房的债权债务问题,一概与乙方无关。乙方不承担任何责任。
五、甲、乙双方签字后,甲方今后不得以任何理由向乙方挪要任何费用,更不得影响乙方的住居等生活秩序。
六、甲方如有违约,则应赔偿乙方房屋总支付款外另加50%的违约金及装饰费。
七、乙方不得与原房屋老板私下协议,否则一切后果由乙方自己负责。
八、此协议具有同等法律约束力,希双方共同遵守执行。
九、本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,监督方执有一份。自三方签字起生效。
甲方签字(盖章):__________
乙方签字(盖章):__________
__________年__________月__________日
篇2:起诉债权转让协议无效
上诉人(一审原告):_________________程*,女,**年*月*日出生,汉族,个体工商户,住北京市大兴区号。
委托代理人:______________。
被上诉人(一审被告):_________________牛,男,出生,汉族,无业,住北京市石景山区号。
被上诉人(一审被告):_________________王,女,出生,汉族,无业,住北京市石景山区号。
上诉人因民间借贷纠纷一案,不服北京市石景山区人民法院于20__年7月20日作出的(20__)石民初字第2_______________号民事判决,现提出上诉。
上诉请求
一、请依法撤销__________人民法院(20__)石民初字第2_______________号民事判决;
二、请依法支持上诉人的诉讼请求;
三、由被上诉人承担全部诉讼费用。
上诉理由
......
此致
__________中级人民法院
上诉人:_________________
2_______________年__________月__________日
篇3:起诉债权转让协议无效
原告:_________________广东__________电力发展有限公司(以下简称“广东__________公司”)
地址:_________________广州市天河区龙口东路346号C1栋3103室邮编:_________________510640
电话:_________________020-612462__________传真:_________________020-612462__________
被告:_________________北京__________电力工程有限公司(以下简称“北京__________公司”)
地址:_________________北京市大兴区亦庄镇工业南区106号
法定代表人:_________________王__________电话:_________________
诉讼请求:_________________
1、判令被告给付原告863120元人民币,并从20__年1月1日开始以863120元为基数,按中国人民银行同期贷款利率支付欠款利息至还清之日止。
2、由被告承担本案诉讼费用。
事实理由:_________________
__年__月__日,广东_____________电力设备有限公司(以下简称“广东__________公司”)与被告北京__________公司签订变压器买卖合同,合同约定:_________________广东__________公司向北京__________公司供应8台变压器,其中SCB9-1600/10六台、SCB9-500/10二台,货款共计1726240人民币。合同约定货到并验收合格后,__________公司支付总货款50%,正式发电后再付总货款45%,5%作为质保金质保期满后支付。合同还约定:_________________履行合同发生争议双方协商不成的,由北京市海淀区人民法院管辖。
合同签订后,广东__________公司依约履行了供货义务,北京__________公司收货验收合格后支付了总货款50%,年底正式发电后,被告__________公司没有依约支付货款,被告共计拖欠广东__________公司货款863120元人民币。
__年__月__日广东__________公司与广东__________公司签订《债权转让协议》,根据协议,广东__________公司将其对北京__________公司的863120元人民币债权转让给原告广东__________公司,__年__月__日广东__________公司将债权转让事实书面通知债务人北__年__月__日京__________公司。因北京__________公司未履行对原告付款义务,原告广东__________公司特诉请贵院依法判决。
此致
北京市海淀区人民法院
起诉人:_________________
法定代表人:__________
_______年__________月__________日
篇4:安置房指标转让合同
王,男,汉族,生于________年____月____日,住沙(以下简称甲方)
朱站勇,男,汉族,生于________年____月____日,住沙(以下简称乙方)
甲方被土地征用后有安置房指标三人(如:________年____月____日和________年____月____日的两份协议),乙方住房紧张,甲、乙双方经多次协商,并达成如下转让条款:
一、甲方将自己的三人安置指标约902以236000.00元(大写:贰拾叁万陆仟元整)转让给乙方。在选房时如达不到902和超出902的补、进款与甲方无关(即:如选房时少于902由国土局补钱,但由乙方进,多余902时由乙方补偿给国土局)。
二、付款方式:双方签字日乙方首付116000.00元(大写:壹拾壹万陆仟元整),________年____月____日前付100000.00元(大写:壹拾万元整),余下0.00元(大写:贰万元整)在接房时完清,甲方收款后必须出收据。
三、今后过户时甲方应无条件配合乙方办理过户手续。
四、违约责任:如违约方按转让费的双倍给付对方。
五、此协议壹式伍份,签字按指纹生效,甲、乙双方各执壹份、沙执叁份为凭,并认真履行。
甲方:王
________年____月____日
乙方:朱站勇
________年____月____日
篇5:安置房指标转让合同
甲方:________
乙方:________
甲方被土地征用后有安置房指标__人,乙方住房紧张,甲、乙双方经多次协商,并达成如下转让条款:
一、甲方将自己的__人安置指标以______元(大写:______元整)转让给乙方。
在选房时如达不到__和超出__的补、进款与甲方无关(即:如选房时少于__由国土局补钱,但由乙方进,多余__时由乙方补偿给国土局)。
二、付款方式:双方签字日乙方首付______元(大写:____元整),________年____月____日前付_______元(大写:_______整),余下_______元(大写:_______元整)在接房时完清,甲方收款后必须出收据。
三、今后过户时甲方应无条件配合乙方办理过户手续。
四、违约责任:如违约方按转让费的双倍给付对方。
五、此协议壹式伍份,签字按指纹生效,甲、乙双方各执壹份、执叁份为凭,并认真履行。
甲方:________ 乙方:________
________年____月____日 ________年____月____日
篇6:安置房屋转让协议书
甲方:身份证号:
受让方(以下简称乙方)
乙方:身份证号:
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事,达成转让协议,以共同遵守。为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》规定,订立合同如下:
第一条房产坐落、位置、构、层
次和附属设施
1、本合同所出售房屋坐落在___市___街___巷___号(不足部分可以补充)
2、该房屋为:楼房▁▁室▁▁厅▁▁卫(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),房屋的建筑面积___平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)、实际使用面积___平方米。
3房屋质量:装修状况,其他条件为,该房屋(□已/□未)设定抵押。(不足部分可以补充)
4、该房地产产权类型:(有房产证或国土使用证)
5、出售房屋的《房地产权证》证书号码为:国有土地使用权证号为:共有权证号为:该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让,该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
6、房屋现有装修及其他配套物品、设备情况详见合同附件。
第二条甲方对产权的承诺
甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实,必须保证其对转让房产拥有完全的所有权,保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷,保证该房屋不受他人合法追索,若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的,概由甲方负责处理,并承担相应法律责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿;除补充协议另有约定外,有关按揭、抵押、债务、税项、未款项及租金等,甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿,与乙方无关。
第三条转让价格和付款方式
1.转让价格
双方商定该房屋转让价格为(人民币),大写(人民币)
2.付款方式
a.此房价款为甲方净价,甲方不支付交易中的任何费用。
b.甲方收到乙方定金元整,待乙方申请的贷款批准后,即可为乙方准备办理过户手续。甲方需积极配合乙方办理贷款手续。(以收据收条为准)
c.办理过户手续当日乙方交付甲方首付款元整。(以收据收条为准)
d.余款元整,由银行直接划拨给甲方
e.买卖上述房产交易过程中产生的一切费用,均由乙方承担缴纳,甲方不承担任何费用。
甲方在收款时应向乙方出具收据。
第四条房屋交付
双方协商议定甲方应于本合同生效之日起日内,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收。乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。同时应移交有关房产的全部资料(见清单)。每逾期一日,甲方按房产总价格‰支付违约金,超过一个月则乙方有权解除合同,并由甲方承担%违约金。
第五条房屋过户
房屋交付乙方后,甲方将在取得房屋产权证后应立即办理转让手续到乙方名下。办理产权证转让手续等相关费用由乙方承担。甲乙双方应积极配合办理过户手续,方负责办理房屋过户,方予以充分协助,因甲乙任何一方不配合所造成的损失,由责任方赔偿守约方。
第六条关于产权的约定
甲方将上列房产转让后,按双方签订的转让合同履行相关的权利和义务,假如所转让房产目前未办理房产证、土地证,今后条件允许办理房产证、土地证,则按照以下几款执行:
1、在办理此房屋产权证,土地证及其手续时,甲方应协助乙方将此房屋产权证,土地证产权办理为乙方名下,所需一切费用,由乙方承担。
2、如因政策原因不能将房产证、土地证直接办理为乙方名下,甲方须协助乙方办理房屋产权证、土地证及其过户手续,过户手续所须一切费用由乙方承担。
3、如在本房屋买卖合同成立后,无论是否办理房屋产权证,土地证及其过户手续,乙方有权将此房屋出租出售,甲方不得干涉。
第七条保证
1、甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。甲方保证本协议转让之房产不存在任何形式的转让、抵押、变卖等事宜,不受任何第三人主张任何权利利,如发生上述任何原因所产生的纠纷,一切责任由甲方承担,因房屋产权发生的经济纠纷及费用等亦由甲方承担。
2、房屋移交前,甲方应保持房屋原有构,负责搞好通水、通电、公共设施给乙方使用,保证乙方不存在任何房屋正常使用的瑕疵,房屋移交前所发生的水电费、物业费等相关费用由甲方负责,移交后由乙方负责。
3、甲方在房屋及房产证书交乙方后、房产过户办理前不得实施有碍乙方正常使用房屋的行为,更不得将房屋再卖他人。否则,应向乙方支付购房款5%的违约金,并承担由此给乙方造成的一切损失。
第八条双方责任
1.甲方保证出售房产符合国家房产上市的规定,并保证产权清晰,无抵押、查封和任何纠纷,保证所提供的材料真实有效,不含虚假内容,若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
2.甲方应在_____年_____月_____日将该房产交付乙方(以银行划拨余款日为准)。室内现有家电、家具随房屋交接赠送给乙方。
3.甲方清该房屋交接日期前的所有费用,交接后发生的费用由乙方承担。
4.甲方在本合同生效之日起_________日内将户口迁出。
5.乙方贷款数额不足时,应用现金补齐,否则视为违约。
6.若乙方办理房地产转让登记手续,甲方应予协助。
7.房屋公共维修基金随房产转移。
第九条违约责任。
甲方违反本合同约定,未能在约定时间内交付上述房屋的,每逾期一日,甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款20%的违约金。
乙方违反本合同约定,未能在约定时间内支付约定的购房款,每逾期一日,甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金,逾期超过三个月时,甲方有权单方解除本合同,乙方应承担全部购房款20%的违约金。
第十条合同变更
1.在合同履行期间,任何一方不得擅自变更,若需变更合同内容,应书面通知对方,征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议,否则造成损失由责任方承担。
2.本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十一条关于房屋其他事项的约定
1.今后若因政府规划建设需要,或因其他政策性调整,对该房屋进行有偿拆迁,则拆迁所得补偿均为乙方所有。若房产未过户乙方,甲方应积极配合乙方办理相关补偿手续;若已过户乙方,办理相关手续与甲方无关。
2、本合同受中国法律管辖并按其解释。
第十二条本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。
第十三条合同争议的解决
本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决,解决不成时,可向有关有管辖权的人民法院起诉。
第十四条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十五条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方签字:
(盖章)身份证号码:(房屋共有产权人)身份证号码
地址电话
乙方签字:
(盖章)身份证号码:
地址电话
见证人:(盖章)身份证号码:
合同签订日:年月日
合同签订地:
篇7:安置房屋转让协议书
甲方: 住址: 身份证号: 乙方: 住址: 身份证号:
经甲乙双方协商,甲方愿将 转让给乙方,具体协议如下:
一、房屋位置:东靠 ,南靠 ,西靠 ,北至 ,房屋东西 米,南北 米,包括 米巷道,水路、巷道公走公行。
二、转让房屋费 元,即:大写 (一次性付清)。
三、甲乙双方签字后乙方享有此房屋永久性自主权,甲方不得有任何干涉。如房屋有产权纠纷问题,甲方负责全部责任和一切经济损失。
四、此协议从签字之日起,以前的所有费用都由甲方承担,以后由乙方自行承担。
五、此协议从签字之日起生效,任何一方不得违约,如有一方违约,将给对方赔偿造成的经济损失。
六、此协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方: 中介人:
年 月 日
篇8:拆迁安置房屋转让协议书
转让方(以下简称甲方):。
转让方(以下简称甲方):。
转让方(以下简称甲方):。
转让方(以下简称甲方):。
转让方(以下简称甲方):。
转让方(以下简称甲方):。
受让方(以下简称乙方):。
在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上,甲乙双方经充分协商,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国房地产管理法》、《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规的规定,现甲乙双方就位于西昌市建昌苑1栋1单元2号卢本芬名下拆迁安置小产权房屋(权利人卢本芬的法定继承人或口头授权代理人为庄建刚、庄建清、尤德存、庄永明、庄翠和尹应芳)事宜订条约如下,共同遵照执行。
第一条甲方对转让房屋的声明
1.甲方根据国家规定,已依法取得位于西昌市建昌苑1栋1单元2号(以下简称该房屋),该房屋的性质为私人小产权房屋(该房屋系西昌市城中村(现名建昌苑)拆迁安置房,现尚未取得初始登记物权,不具备过户条件)。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构剪力,建筑面积约为60平方米。
2.在本协议签订前,甲方保证转让房屋原权利人为卢本芬,并且保证原权利人卢本芬的法定继承人或口头授权代理人就是本协议列明的甲方,现原权利人卢本芬的所有法定继承人均同意将位于西昌市建昌苑1栋1单元2号拆迁安置小产权房屋转让给乙方。
第二条甲方对转让权的声明
1.甲方承诺在本协议签订之前没有与其他人签订房屋转让、赠与等协议,也没有在该房屋上设立抵押权等处分行为,保证该房屋权属清楚。本协议签订之前由该房屋所引起的债权、债务纠纷,由甲方负责处理,与乙方无关;但甲方应当赔偿由此给乙方造成的经济损失:甲方按乙方已付房屋价款的25%作为定金双倍赔偿乙方的经济损失。
2.本协议签订后,甲方对小产权房屋占有、使用、收益、出租、担保、抵押、转让等权利一并转让给乙方。
3.本协议签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本协议签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》。
第三条甲乙双方对本协议的声明
甲乙双方愿意在本协议第一条及第二条款成立的前提下,就乙方向甲方购买上述拆迁安置小产权房屋事宜并签订本协议来确认甲乙双方之间权利和义务。本协议为甲乙双方的真实意思表示。
第四条房屋转让价款
经充分协商,双方一致同意上述转让房屋转让总价款为人民币283688元(大写:贰拾捌万叁仟陆佰捌拾捌元)整。
第五条付款方式: 一次性付清
甲乙双方签订本协议之日起三个工作日内,乙方以现金方式将本协议第四条约定的房屋转让总价款一次性全部支付给甲方,甲方确认收到房屋转让总价款时立即向乙方出具《收条》和交付该房屋钥匙。
第六条房屋交付
1.甲乙双方就房屋交付达成以下细目:
1) 没有房屋欠帐,如电话费、电费、物业管理费、取暖费等;
2) 没有固定不可移动装修物品的破坏;
3) 房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏。
2.甲方实际交付房屋钥匙及房屋后,该房屋由乙方所有、使用、收益及处分。
第七条关于产权办理的约定
1.本协议签定时,该房屋尚不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋转移登记手续。转移登记发生的契税,土地出让金等均由乙方负担。
2.本协议生效后,若该房屋可以办理房屋转移登记手续,自乙方要求甲方过户之日起十日以内甲方必须协助乙方申请办理房屋过户登记手续,并按有关规定申领房屋所有权证,否则视为甲方违约,按本协议第十条约定支付违约金。
第八条争议解决
本协议未尽事宜,双方可签订补充协议。双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分,具有同等法律效力。当本合同在履行中发生争议时,双方协商解决。协商不能解决的,双方只能向该房屋所在地的人民法院提起民事诉讼。
第九条生效说明
本协议自双方签字按捺手印时立即生效。本协议一式七份,甲乙双方各执一份,每份具有同等法律效力。
第十条 违约责任
1.如果甲方出售房屋时存在房屋质量问题影响到乙方居住权利的行使且甲方未明确告知乙方,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。
2.本协议签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本协议的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并补偿乙方的房屋装修费用,装修费用凭装修正规票据认定。
3.本协议生效后,若遇政府拆迁该房屋,该房屋的拆迁安置补偿费及安置房由乙方享受,并由乙方直接与拆迁相关单位签订安置补偿协议及办理手续,与甲方完全无关。
4.本协议生效后,任何一方违反本协议条款内容之一的,违约方应按照该房屋实际产生争议时的评估机构的评估评估总价值的30%向守约方支付违约金。
甲方(签字捺印): 乙方(签字捺印):
甲方(签字捺印):
甲方(签字捺印):
甲方(签字捺印):
甲方(签字捺印):
甲方(签字捺印):
二〇一八年月日二〇一八年月日
篇9:回迁房转让合同
甲方(卖方): 身份证号码: 身份证号码:
乙方(买方): 身份证号码: 身份证号码:
甲乙双方在平等自愿的基础上,经协商一致,订立本合同,以资信守。
一、甲方自愿将其认购的回迁楼房(以下简称该房屋)转让给乙方。该房屋位于 ,楼层 ,建筑面积约 平方米。
二、甲方应保证关于该房屋的所有拆迁安置手续、缴费收据等资料真实、合法、有效,并保证该房屋没有产权纠纷和债务纠纷。否则,按本合同承担违约责任。
三、本合同签订之日,乙方应向甲方支付定金 元整,作为购房担保。若甲方在本合同签订后、乙方下一次付款前将该房屋另行出卖或抵押给第三人的,甲方应双倍支付乙方已交付的定金;若乙方在本合同签订后、下一次付款前要求退房的,无权要求返还定金,甲方有权将该房屋另行出卖给第三人。乙方交付定金后,甲方应将所有前期因购买该房屋而开具的拆迁安置手续、缴费收据等资料交由乙方保存。
四、除定金外,乙方应向甲方支付的剩余款项共计人民币 元整(¥ 元),包括甲方前期支付的首付款和房屋差价等,按以下方法支付:为督促甲方及时协助乙方办理相关手续,乙方可以预留人民币 元整作为履约保证金,此款在回迁购房手续或房地产权全部过户至乙方名下之日结清。乙方未按本合同约定期限付款的,每逾期一日,乙方应向甲方支付 元违约金;逾期超过15日的,甲方有权解除本合同;甲方解除合同的,乙方应向甲方支付 元违约金。
五、除支付甲方以上款项之外的剩余购房款和税费,如乙方不能与拆迁办(或开发商等单位)直接签订购房协议,由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位,但甲方只是名义上的付款人,真正的付款人实为乙方。因购买该房屋而开具的全部收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交给乙方保管。甲方应在接到有关该房屋购房款和税费的交纳通知后,应将交纳的时间、金额与地点等事项及时通知乙方,以便乙方按时交纳,若因甲方的疏忽而未能及时通知,由此造成的一切损失由甲方全部承担。
六、甲方应在接到拆迁办或开发商关于该房屋的交房通知后应及时通知乙方,该房屋的房门钥匙、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等均应交由乙方保管,该房屋由乙方占有、使用。
七、甲方在该房屋可以办理房地产证书时应及时通知乙方。甲方应积极配合乙方争取能在产权证办理前直接将房屋所有人更改为乙方名字,办理房地产证书的税费由乙方承担;如不能直接办理更名手续,应以甲方名义办理产权证书,办理产证书的税费由甲方承担。甲方应在获得房地产权证书的当日将该证书交给乙方保管,并在国家有关政策规定的该房屋能够交易的第一时间内无条件地积极协助乙方将该房地产权过户到乙方名下。办理产权交易过户手续所发生的税费按以下第 种方式承担:
甲乙双方按国家和本市的相关规定各自承担;
八、自本合同生效之日起,该房屋的所有权、回迁户享有的权益以及定购该房屋的合同权利等一切权益均归乙方享有,甲方对该房屋不享有任何权益。
九、甲方应本着诚信、合作的态度,积极协助乙方办理购房、过户、交房、交纳税费、向责任第三方主张权益等相关手续,如因甲方不协助或迟延协助乙方办理相关手续,每逾期一日,甲方应向乙方支付100元违约金,违约金可从履约保证金中直接扣除,违约金低于给乙方造成损失的,甲方承担赔偿责任。因甲方原因导致乙方不能取得房屋所有权证的,乙方有权解除合同;甲方应自解约通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款及利息(按月利率1.5%计算),并向乙方支付 元违约金。
十、本合同生效后,甲乙双方应遵循诚实信用原则全面履行合同义务,一方不履行合同义务或违背诚实信用原则,导致本合同目的不能实现的,另一方有权解除合同;本合同被解除的,违约方应向对方支付 元违约金。
十一、补充或变更约定事项(对以上条款的变更约定,效力优先于原约定)
十二、本合同未尽事宜,甲乙双方另行签订补充协议予以确定,或按国家有关规定处理。
十三、本合同自甲乙双方签字之日起生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10:回迁房转让合同
出让方(简称甲方): 身份证号码: 联系电话:
受让方(简称乙方): 身份证号码: 联系电话:
甲、乙双方就 片区( 项目)建筑面积为 平方米回迁房(以下简称回迁房)转让事宜,经平等协商,在公平、自愿的基础上达成如下协议,以资双方共同遵守:
一、甲方保证对回迁房拥有完全的处分权,并愿意将其转让给乙方;乙方充分了解回迁房项目的情况,并愿意受让回迁房并承担风险。
二、甲方将建筑面积(包括套内面积+公摊面积)为 平方米的回迁房转让给乙方,乙方支付甲方人民币 万 仟 佰 元(¥: )的转让费。
三、转让费在本协议签订之日由乙方一次性支付给甲方。
四、甲方应协助乙方办理回迁房过户等手续,所产生的一切费用由乙方承担。
五、回迁房的安置过渡费由甲方领取,归甲方所有。
六、回迁房房价的涨跌不对本协议的效力产生任何影响;回迁房的交房日期同 片区( 项目)回迁房整体交房日期。
七、本协议签订后,未经双方协商并达成一致,任何一方均不得反悔,也不得对协议条款进行修改。若发生违约情况,违约方必须赔偿守约方转让费总额百分之贰拾作为违约金,并继续履行协议。
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
九、本协议自双方签字按手印后生效。
十、双方共同邀请 (身份证号码: )作为见证人,并在本协议上签字。
十一、双方约定其它条款:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:回迁房转让合同
甲方(出让方):
乙方(买受方):
证明人:
现甲乙双方就原单位具体名称和具体房屋编号职工住宅回迁房(拆迁补偿协议中回迁到的地址为:新房的地址编号)转让事宜达成以下协议:
甲方在 有一套回迁房,具体房屋编号为: 号楼 单元一层东户,建筑面积为 平米。因目前的政策暂不允许该住宅领取房产证上市交易,而甲方又急于对空闲住宅加以利用,乙方又需要房屋居住,经甲乙双方充分协商达成以下协议,具体内容如下:
第一条 因本回迁房户主为 长女为 、长子为 , 无其他子女。
第二条 经过甲乙双方多次协商,乙方以人民币 元向甲方购买该回迁房。
第三条 乙方须在 年 月 日前向甲方支付定金人民币 元;之后乙方须在 年 月 日前向甲方支付剩余房款人民币 元;如果乙方未能在 年 月 日前向甲方支付全部房款,则视为乙方主动终止交易,且 元定金归甲方所有,而乙方有权要回除去 元定金外的已经付给甲方的房款,同时甲方有权将该回迁房出让给他人而不受乙方任何约束。
第四条 在开发商向房产部门办理房产登记事宜时,甲乙双方应一同办理。在首次办理该回迁房的房产登记证明时,需要向相关政府部门交纳物业维修基金、契税、交易手续费、手续费、印花税等费用,上述费用须由乙方承担。如果因乙方未能及时完全支付上述费用而造成办理房产登记证明延误,所产生后果由乙方承担。
第五条 本协议签订后,乙方可以直接与开发商联系询问房产登记办理进度,如果需要甲方方面的相关手续,甲方须一同办理。
第六条 在进行二手房过户过程所产生的契税、印花税、营业税、个税、手续费、登记费等费用须由甲方承担。如果因甲方未能及时完全支付上述费用而造成二手房过户延误,所产生后果由甲方承担。
第七条 甲方取得房产登记证明后,须在10个工作日内与乙方一同办理二手房过户手续。
第八条 乙方向甲方支付完全部房款后,该回迁房产权归乙方所有。双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及有关费用外,还须支付 元的违约金,之后该回迁房产权仍然归甲方所有。如果乙方违约,甲方在扣除 元违约金后将其余 元房款退还乙方,之后该回迁房产权仍然归甲方所有。
第九条 甲方在 年 月 日接收该回迁房时,同时拿到两张收据和一份《拆迁房屋补偿安置协议书》。第一张收据开具时间为 年 月 日,项目为装修押金,金额为 元,交款人为 ;第二张收据开具时间为 年 月 日,项目为水电表费 元、卫生费 元、物业费 元,金额为 元,交款人为 ;《拆迁房屋补偿安置协议书》中:填表日期为 年 月 日,被拆迁人为 ,安置地址为现在房屋的地址的 号楼 单元一层东户,建筑面积为 m2。在乙方向甲方支付完全部房款当日,甲方应将两张收据转交给乙方。在乙方向甲方支付完全部房款当日,甲方须将该《拆迁房屋补偿安置协议书》交给乙方保管;将该协议交给乙方保管后出现丢失或者毁损,导致不能进行房产登记等后果由乙方完全负责。
第十条 年 月 至 年 月 日该回迁房供暖费用须由乙方完全承担。
第十一条 本协议共两页;本协议一式三份,甲乙双方各执行一份,证明人执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:起诉债权转让协议无效
甲方(债权出让方):________
乙方(债权受让方):________
丙方(债务人):________
丁方(债务担保人):________
本协议各方为达到转让债权之目的,经友好协商,达成约定如下:
第一条 债权转让内容
1.1 甲方同意按本协议的条款和条件向乙方转让其对丙方的债权,乙方同意按本协议的条款和条件从甲方受让该债权。
1.2该转让债权为:________。
1.3 甲方在签订本协议之日起____日内,将其合法拥有上述债权的相关依据向乙方交割完毕。
第二条 债权转让价款及支付
2.1甲乙双方约定债权转让价款为______元。
2.2 自签订本协议之日起____日内,乙方支付给甲方______元,乙方在______年____月____日前付清余款______元。
第三条 债务履行
3.1 丙方同意在债权转让完成后向乙方偿还债务,该债务包括本金(人民币______万元)和利息。
3.2丙方向乙方偿债的方式和期限如下:
3.2.1 还款期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
3.2.2 丙方______年____月____日之前向乙方偿还负债本金_______元及利息(利息率____%);______年____月____日之前向乙方偿还负债剩余本金及利息(利息率____%)。
第四条 陈述、保证和承诺
4.1甲方承诺并保证其依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任。其转让的债权系合法、有效的债权。
4.2乙方承诺并保证:其依法设立并有效存续,有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
4.3丙方承诺并保证:其依法设立并有效存续;其自愿并有能力按照本协议约定向乙方清偿上述债务,并愿意以其拥有的______平方米的位于________的房产所有权作为向乙方履约的担保,担保协议由双方另行签定。
4.4丁方承诺并保证:其担保依法设立并有效存续;债权转让完成后,对乙方偿还债务继续在原担保范围内承担担保责任。
第五条 违约责任
各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔、处罚、诉讼仲裁、费用、义务和/或责任,违约方须向另一方作出全面赔偿并使之免受其害。
第六条 其他规定
6.1 对本协议所作的任何修改及补充必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
6.2在本协议履行过程中发生的纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.3 本协议一式四份,甲乙丙丁各方各执一份,具有同等效力。
6.4本协议于各方授权代表签署后生效。
甲方(公章):________
授权代表:________
乙方(公章):________
授权代表:________
丙方(公章):________
授权代表:________
丁方(公章):________
授权代表:________
签约时间:______年____月____日
篇13:安置房自愿转让合同书
赠与人(甲方):________________身份证编号:______________________________
受赠人(乙方):________________身份证编号:______________________________
甲方是乙方的________________________,为赠与房屋,甲、乙双方经协商一致,签订如下房屋赠与协议:
一、甲方(系 关系)自愿将共有的坐落在______________________________,产籍号:_______号,建筑面积:________平方米私有房屋无偿赠与给乙方。甲方保证赠与给乙方的是上述房屋的全部所有权,并免遭任何第三人追索。
二、上述赠与房屋交接时间_________年_______月______日,赠与房屋交接前的债权债务由甲方负责,赠与房屋交接后的债权债务由乙方负责。
三、乙方自愿接受上述房屋全部产权,并保证在房屋交接之日起3个月内办理房屋产权变更登记手续。办理上述房屋产权变更登记的税及相关费用由 方负责。
四、其它约定事项;
五、本协议公证后生效,如任何一方违约,违约方依法赔偿守约方因此造成的实际损失。
本协议发生争议,甲、乙双方可以协商解决,协商不一致时,可以到____________________仲裁委员会申请仲裁或到房产所在地法院起诉。
甲方签字:_________________乙方签字:_________________
_________年_______月______日_________年_______月______日
篇14:缴纳定金安置房转让合同
出卖人(甲方):______________________ (以下简称甲方)
身份证号码:________________
(房屋共有产权人)_________身份证号码:
(房屋共有产权人)_________身份证号码:
(房屋共有产权人)_________身份证号码:
以上_______人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人(乙方):______________________ (以下简称乙方)
身份证号码:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况:
甲方房屋座落在________________________________,位于第____层,共______(套)(间),房屋结构为________,建筑面积为______平方米,房屋用途为_______。并附带_________一间,位于___________________,面积为______平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。乙方对甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意购买该房屋。
第二条、房屋内部设施设备:
包括__________________________________________。
成交价格为:人民币___________元整(大写:____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
第五条、付款时间与办法:
甲乙双方同意以现金付款方式一次性付款,并已在____年____月___日将首付款(定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整交付甲方,付首款付款当天甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。第二笔房款人民币________拾________万元整于_____年____月___日付给甲方,第三笔(尾款)房款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整于甲方将本合同所述房屋中的全部户口迁出当日(_____年____月___日)付给甲方。
第六条、房屋交付:
甲方应在交房当日(____年____月____日)将拆迁安置房屋相关的所有手续、余款、拆迁补偿款等一切和该出售房有关的文件及票据交付乙方(以各项文件及票据为证明)。甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带_______的钥匙全部交付给乙方。
第七条、户口迁出:
甲方应在房屋交付(_____年____月___日)前将本合同所述房屋中的全部户口迁出。
第八条、甲方逾期交付房屋及逾期户口迁出的违约责任:
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第六条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。逾期不超过_叁拾_天,违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止,每延期一日(遇法定节假日顺延),甲方按乙方已支付房价款金额的_壹_%(大写数字)向乙方支付违约金,合同继续履行;逾期超过_陆拾_天(大写数字),则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第____种约定,追究甲方的违约责任。
1、 甲方按乙方累计已付款的_贰拾_%(大写数字)向乙方支付违约金,合同继续履行,并在本合同第六条约定的实际交付之日起_玖拾_天内交付房屋。
2、终止合同,甲方将乙方累计已付款全额还与乙方,按_壹拾%_利率付给利息。
3、 _________________________________________。
如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题,影响乙方的居住及使用时,乙方有权要求退房,一切损失由甲方承担(是否要注明损失的范围?)。
甲方如在规定的此房屋户口迁出时间内未将本合同所述房屋中的全部户口迁出,即视为甲方违约,并支付乙方违约金贰仟元整,并应在三十天办理结束全部户口迁出手续。
第九条、关于产权登记的约定:
本房屋以后若遇到需要办理房屋产权证,土地证等其它手续,经甲乙双方协商,按以下第____种约定进行。
1、在乙方实际接收该房屋之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内(______天)向房地产产权登记机关办理权属登记过户手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_____天(大写数字)(遇法定节假日顺延)内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起______天(大写数字)内将乙方已付款退还给乙方,按_______________利率付给利息,并按已付款的______%(大写数字)赔偿乙方损失。
2、乙方自愿在收到甲方的房屋及其手续后,延缓办理房屋产权证,土地证及其过户手续。但如乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,向甲方提出书面要求,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料(原房屋产权人的产权证及国土证,原房屋产权人结婚证及复印件,原房屋产权人夫妻双方身份证复印件,其他房屋共有人同意出售的书面意见等),并协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内(______天)向房地产产权登记机关办理权属登记手续,不得用任何方式拒绝阻挠。如因甲方的过失造成乙方不能在乙方向甲方提出书面要求起_____天(大写数字)(遇法定节假日顺延)内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起______天(大写数字)内将乙方已付款退还给乙方,按_______________利率付给利息,并按已付款的______%(大写数字)赔偿乙方损失
3、因本房建房售房单位及甲方原因,此房房屋产权证,土地证及其手续尚未办理,但因甲方及其房屋共有人资金需要,甲方自愿将此房卖与乙方。但在办理此房房屋产权证,土地证及其手续时,甲方负责在房地产产权登记机关规定的期限内(______天)将此房房屋产权证,土地证产权直接办理为乙方______(姓名)名下,并在房屋产权证,土地证及其手续办理完毕后______天内交与乙方,所需费用,由______承担。
如因甲方原因不能将此房房屋产权证,土地证产权直接办理为乙方______(姓名)名下,甲方须为乙方办理房屋产权证,土地证及其过户手续,所须费用由____________承担。
如因甲方的过失造成乙方不能在房屋产权证,土地证及其手续办理完毕后______天内取得姓名标注为乙方______(姓名)的房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起______天内将乙方已付款退还给乙方,按_______________利率付给利息,并按已付款的______%赔偿乙方损失
乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。在办理房屋产权证,土地证及其过户手续时,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料(原房屋产权人的产权证及国土证,原房屋产权人结婚证及复印件,原房屋产权人夫妻双方身份证复印件,其他房屋共有人同意出售的书面意见等),不得用任何方式拒绝阻挠。
第十条、违约责任条款:
1、乙方没有按照约定的期限内将房款交付给甲方,逾期达到一个月的,甲方有权解除本合同,乙方首付给甲方的房款归甲方所有,其余款项退回给乙方。
2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有权要求甲方继续履行合同或要求甲方退还乙方已付房款,并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款,同时有权要求甲方支付违约金人民币贰拾万元整给乙方。
3、甲方不根据本合同的约定将房屋和产权证书交付给乙方,视为甲方违约,乙方有权要求甲方交付房屋和产权证书,并有权要求甲方支付违约金人民币贰拾万元整。
4、乙方根据本合同第五条的规定向甲方提出办理产权过户手续,甲方超过_叁拾_天不协助乙方办理手续,视为甲方违约,乙方有权要求甲方履行合同,并有权要求甲方支付违约金人民币贰拾万元。
5、当房屋因城市规划再次面临拆迁安置时,拆迁补偿款归乙方所有。
6、当出现因继承、赠与或其他涉及房屋产权所有人变化时,新的产权所有人承担甲方全部责任。
第十一条、双方约定的其他事项:
本合同附件如下:
《房屋实际所有人确认书》
《首付款(定金)收条确认书》
《房屋内财产一并转让清单、确认书》
第十二条、本合同主体
1、甲方是_____________________________________共_____人,委托代理人为_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证出售本房屋,签定本合同的时候经本房屋所有房屋共有产权人同意。
2、乙方是________________________________,代表人是____________。
3、鉴于_________系未成年人,_________、_________系其法定监护人,_________、_________承诺其有权出售该房屋并全权代理_________签订本合同,且无其他纠纷,否则由此产生的相关责任由_________、_________自行承担。(注:本条适用于甲方安置户中有未成年人时使用。)
第十三条、本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证;但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日(_20___年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
第十四条、本合同需由甲方,乙方,见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,见证方(中间人)____________一份,留存备查。
第十五条、本合同发生争议的解决方式:
双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方同意按以下方式解决纠纷。
1、提交______仲裁委员会仲裁。
2、任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十六条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方,乙方,见证方三方共同协商解决,与本合同同具法律效力。
甲方(签章):________________ 乙方(签章):________________
身份证号码:________________ 身份证号码:________________
电 话:________________ 电 话:________________
甲方(签章):________________ 乙方(签章):________________
身份证号码:________________ 身份证号码:________________
电 话:________________ 电 话:________________
甲方(签章):________________ 乙方(签章):________________
身份证号码:________________ 身份证号码:________________
电 话:________________ 电 话:________________
________年________月________日 ________年________月________日
见证方(中间人):_______身份证号码:________________
日期:________年________月________日
见证方(中间人):_______身份证号码:________________
日期:________年________月________日
篇15:拆迁安置房转让协议
转让人(甲方): (以下简称甲方)
身份证号码:
(房屋共有权人),身份证号码: (房屋共有权人),身份证号码:
以上 人系本协议中所述房屋共有权人,在本协议中与转让人合称“甲方”。
受让人(乙方): (以下简称乙方)
身份证号码:
甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买拆迁安置房事宜签订本协议,
以资共同信守执行。
第一条 房屋基本情况:房屋坐落在 ,面积为 平方米,房屋用途为住宅,装修情况: (以下简称“房屋”),房屋附属设施情况为 。上述房屋为甲方的拆迁安置房,系甲方的家庭共同财产。并且不存在其他共有权人。甲方保证该房屋无任何权利瑕疵或产权纠纷,且未设置任何抵押担保。交易后如有上述未清事项,由甲方负责解决,乙方不负任何责任。
第二条 房屋交易价格:人民币 元(大写: 整)。上述交易价格为固定价,包含了房屋本身价格以及第一条中载明的相关附属设施的价格。无论最后实测面积与第一条所述面积是否存在差异,上述交易价格均维持不变。
第三条 付款时间和方式:定金 元已于 年 月 日支付并于本协议签署之日转为房款,乙方需于 年 月 日钱支付房款人民币 元(大写: 整),乙方需于 年 月 日前支付人民币 元(大写: 整),乙方需于 年 月 日钱支付房款人民币 元(大写: 整),余款 元在办完房屋产权过户一次性支付完毕。
第四条 房屋交付时间:甲方应于 年 月 日将房屋及其附带的所有钥匙全部交付给乙方,并归乙方所有。(如遇政策变化交房时间顺延)
第五条 产权登记和过户约定:
1.一旦上述房屋可以办理相关权证,甲方应在三十日内将房屋的土地使用权证、房屋所有权证(以下简称“两证”)办理到甲方名下,办理过程中所要缴纳的税费均由甲方承担。办理到甲方名下后,甲方应自领取之日起三日内将领到的土地使用权证书和房屋所有证书以及其他相关资料交给乙方。
2.在两证办理到甲方名下后且乙方向甲方提出办理两证过户请求之日起三十日内,甲方须无条件协商乙方办理两证过户手续,过户过程中甲方和乙方应缴的
全部税费均为乙方承担。甲方应该提供一切与之有关的手续及资料(包括但不限于原产权证书、结婚证、身份证及以上证件的复印件及其他共有人同意出售的书面意见等),如以任何方式拒绝或阻挠,属于甲方违约。
第六条 违约责任:
1.乙方未按照协议约定将全部房款交付给甲方,逾期达到10天以上的,每逾期1天,乙方按照应付款的5%向甲方支付违约金,逾期达到30天以上的,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金 。
2.甲方不得擅自解除本协议,否则乙方有权要求继续履行或要求甲方退还全部款项,并有权要求甲方按照同期银行贷款利息支付利息款,同时有权要求甲方支付违约金 。
3.甲方违反本协议第五条第一款约定怠于办理两证或者取得两证后未及时交付乙方的视为甲方违约,乙方有权催告甲方履行并要求甲方支付违约金 。
4.乙方根据本协议第五条第二款约定向甲方提出办理过户要求,甲方超过三十天不积极协助乙方办理,视为甲方违约,乙方有权要求甲方履行协议,并有权要求甲方支付违约金 。
第七条 争议解决方式:本协议签订后双方应严格遵照执行,不得以任何理由反悔。如因履行本协议发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的提交房屋所在地人人民法院解决。
第八条 本协议自各方签署之日起生效。本协议一式三份,甲方各产权人共持一份,乙方持有一份,丙方持有一份,具有同等法律效力。
第九条 其他约定:
1、 ;
2、 。
甲方各产权人签字: 乙方签字:
联系电话: 联系电话:
合同签署日期: 年 月 日
篇16:安置房转让出售合同书
甲方(出卖方):_______________
乙方(买受方):_______________
丙方(见证方):_______________
甲方现享有________________安置房指标一套(___________)平方米,及包括杂屋间。经丙方介绍乙方愿意出资购买,双方本着自愿、公平和诚信的原则,经协商议定达成如下协议,共同遵守
一、安置房指标出让费___________万元,¥___________元,(此房第一期预付款_____万元,第二期付款__________万元,第三期付款_____万元,甲方共计已经支付房价款__________万元整¥__________),当合同签定之日起,由乙方一次性付清给甲方,其中包括指标费(___________)万元。票据由乙方保管。以后其他一切应付款(包括过户费用)均由乙方负责,按主管单位的要求如期如数付给,甲方概不负责。
二、协议签定后此房价的上涨或下降甲方均不得介入,如有政策性补偿均由甲方享受,乙方不能享有。
三、甲方有责任协助乙方完善该一切缴款手续,包括过户手续,但一切费用由乙方自理,所有证件和单据由乙方管理。
四、乙方在未办理过户手续期间,必须按国家的法律和相关管理部门规定进行使用管理并缴纳相关费用。五、本协议一式三份,甲、乙、丙各执一份,签字生效。本协议如有未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
甲方签字:_______________
乙方签字:_______________
丙方签字:_______________
___________年______月_______日
篇17:安置房转让合同
转让方:___(以下简称甲方)
受让方:___(以下简称乙方)
经甲乙双方协商,甲方愿将二期工程超迁安置卡搬安字(20xx)第号安置房转让给乙方.
一:转让价格:每平方 元,按实际平方计算.
二:门窗.水电及光纤不计价.天然气费用由乙方负责.
三:甲方尽可能在国土局交房前将户头转给乙方,经努力,实在转不了户头就形成买卖关系所产生的费用,按规定甲乙双方各承担自己的缴纳费用.
四:付款方式:乙方在 年 月 日向甲方缴纳 元整, 月 日缴纳 元整,作为该房定金.在 年 月低付房款 元整,余款在交房时一次性付清.
五:违约责任:乙方不能按本协议第四条按期履行付款,所缴纳 元定金作为违约金,赔偿给甲方.甲方在国土局交房后一月内未将该房交给乙方,甲方将乙方所缴纳四万元定金退给乙方,并再赔偿四万元违约金给乙方.
六:本协议经甲乙双方签字生效.
七:本协议一式四份,甲乙双方各两份.
甲方:乙方:
年月日
篇18:安置房转让合同
转让人(甲方):_______________(以下简称甲方)身份证号码:__________________________
(房屋共有产权人)身份证号码__________________
以上______人是本合同中所述房屋的共有产权人。
受让人(乙方):_______________(以下简称乙方)身份证号码:___________________________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条房屋的基本情况:甲方房屋位于县,位于第____层,房号:,建筑面积为______平方米,房屋用途为_______。
并附带车库一间,编号______,面积为______平方米。
第二条本合同中所述房屋为政府拆迁补偿安置房,是甲方的家庭(夫妻)共同财产。
原建房售房单位允许转卖,该房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。
交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。
第三条上述房产的成交价格为:人民币_______元整(大写:____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
第四条付款时间与办法:甲乙双方同意以现金付款方式分期付款。
本合同签订时由乙方向甲方支付首期房款人民币____万____仟____佰____拾____元整;第二笔房款人民币_拾_万元整于________年____月____日付给甲方;第三笔(尾款)房款人民币____万____仟____佰____拾____元整于甲方将本合同所述房屋中的全部转让过户当日付给甲方。
(付款当天甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途)
第五条房屋交付:甲方应在本合同签订当日将拆迁安置房屋相关的所有手续等一切和该房有关的文件及票据交付乙方(以各项文件及票据为证明)。
甲方于________年____月____日前将房屋和全部房屋钥匙交付给乙方。
第六条甲方逾期交付房屋的违约责任:除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按房屋总价款向甲方追究违约金。
逾期不超过30天,违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止,每延期____日,甲方按乙方房屋总价款金额的5%(百分之五)向乙方支付违约金,合同继续履行;逾期超过___天(____日),则视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,由甲方按房屋总价款金额的___%(百分之___)向乙方支付违约金。
第七条关于产权登记的约定:因本房建房售房单位及甲方原因,此房房屋产权证,土地证及其手续尚未办理,但因甲方及其房屋共有人资金需要,甲方自愿将此房卖与乙方。
但在办理此房房屋产权证,土地证及其手续时,甲方负责在房地产产权登记机关规定的期限内(______天)将此房房屋产权证,土地证产权直接办理为乙方______名下,并在房屋产权证,土地证及其手续办理完毕后______天内交与乙方,所需费用,由______承担。
如因甲方原因不能将此房房屋产权证,土地证产权直接办理为乙方______名下,甲方须为乙方办理房屋产权证,土地证及其过户手续,所须费用由_______承担。
如因甲方的过失造成乙方不能在房屋产权证,土地证及其手续办理完毕后______天内取得姓名标注为乙方______的房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起______天内将乙方已付款退还给乙方,并按__________利率付给利息,并按房屋总价款的______%赔偿乙方损失;乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租,甲方不得以任何方法方式阻挠。
在办理房屋产权证,土地证及其过户手续时,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料(原房屋产权人的产权证及国土证,原房屋产权人结婚证及复印件,原房屋产权人夫妻双方身份证复印件,其他房屋共有人同意的书面意见等),不得用任何方式拒绝阻挠。
第八条本协议签订后,因该房屋所取得或享有的各项优惠福利政策(包括但不限于:房屋面积的赠送和增加,房屋相关税费的减免,政府的补贴)均由乙方享受,甲方不得借此要求乙方再行补偿;
第九条本合同发生争议的解决方式:双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。
在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。
协商不成的,双方同意任何一方均可向有管辖权的人民提起诉讼。
第十条本协议一式两份,自甲乙双方签字生效,甲乙各执一份,具有同等效力
转让方(甲方):__________身份证号码:__________________
电话:___________日期:________年____月____日
(房屋共有产权人)身份证号码_____________________
收受方(乙方):__________身份证号码:___________________
电话:___________日期:________年____月____日
篇19:拆迁安置地基转让合同
甲方(卖方)产权人姓名: 身份证号码:
姓名: 身份证号码:
乙方(买房)姓名: 身份证号码:
一、甲方自愿将梦溪小区拆迁安置房 楼 单元 室,车库号 ,面积 平方米,总价 元转让给乙方。
二、签字后乙方一次性付清房屋以及车库的所有钱款给甲方。
三、甲方在签订协议之日起,向乙方交付《沭阳县房屋拆迁协议》一份,(原件)、上房结算清单、上房通知,交付给乙方。
四、乙方购房后再办理到甲方名下房屋产权证、土地证等归乙方所有,甲方不得将房屋转让给他人,不得对房屋设定抵押担保、债卷债务,交易后如有上述未清事项,有甲方全部承担,乙方不负任何责任。
五、产权过户时,如需甲方提供帮助的,甲方应无偿提供,以便办理各项手续,成交后所产生的一切费用由乙方承担。
六、因房屋上涨或其他任何原因,甲方欲撤消交易需退换乙方所有已交的购房款(含车库)并补上与现时房价的产额与装修补偿,另交违约金 元给乙方,并同时承担由此带来的各项损失。
七、本协议签字生效后,甲方和其子女及家属在任何时候,在任何条件下,不得所要乙方购买的房屋,更不得擅自撕毁合同,否则属违约。
八、本协议自双方签字之日起生效,具有法律效力,一式二份,双方各执一份。
甲方: 乙方:
年 月 日
篇20:拆迁安置地基转让合同
转让人: ,现住: 电话: 身份证号码: (房屋共有权人),身份证号码: (房屋共有权人),身份证号码: (房屋共有权人),身份证号码: (房屋共有权人),身份证号码: 以上 人系本协议中所述房屋的共有权人,在本协议中与转让人合称“甲方”。
受让人(乙方): ,现住: 电话: 身份证号码:
甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买拆迁安置房事宜签订本协议,以资共同信守执行。
第一条 房屋基本情况:甲方承认政府安排一幢不少于120平方米的公寓楼,拆迁安置面积为 50.3平方米,其余面积由乙方向政府购买(以下简称“房屋”)。上述房屋为甲方的拆迁安置房,系甲方的家庭共同财产,并且不存在其他共有权人。甲方保证该房屋无任何权利瑕疵或产权纠纷。交易后如有上述未清事项,由甲方负责解决,乙方不负任何责任。
第二条 房屋交易价格:人民币______元(大写:______元 整)。上述交易价格为拆迁补贴费用,乙方支付交易价格即拥有房屋的所有权,房屋购买的其他价格由乙方支付给政府,与甲方无关。乙方支付房屋交易价格后,全部政府房屋补贴费用及房屋产权归乙方所有,与甲方无关。
第三条 付款时间和方式:定金 元已于 年 月 日支付并于本协议签署之日转为房款,余款 元于拆迁安置房抽签后一次性支付完毕。
第四条 房屋交付时间:甲方必须及时通知乙方参加政府安排的安置房抽签,并写委托书由乙方参加抽签,抽签后房屋产权归乙方所有,与甲方无关。
第五条 争议解决方式:本协议签订后双方应严格遵照执行,不得以任何理由反悔。如因履行本协议发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的提交房屋所在地人民法院解决。
第六条 本协议未尽事宜,甲乙双方可另行补充约定。
第七条 本协议自各方签署之日起生效。本协议一式两份,甲方各产权人共持一份,乙方持有一份,具有同等法律效力。
甲方各产权人签字:
日期:
乙方签字::
日期: