商贸有限公司购销合同【30篇】 购销合同合集9篇

篇1：有限公司燃气灶炉购销协议

甲方：______

乙方：______

依据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方向乙方购买其经销的有限公司燃气炉具事宜经友好协商，签定本合同，以便双方共同遵照执行。

一﹑合同标的﹑价款

1.1产品名称﹑型号及价格。

税金、保修金、主辅材料等，甲方不再负担上列价款外的其它任何费用。

1.3合同总价﹕______元人民币

二﹑交货方式﹑地点及运输

2.1交货时间

合同签订完成，乙方收到甲方50%合同预付款后，十五个日历天内需将符合

本合同约定要求的2台定制炒炉送至交货地点。货物到达交货地点前乙方需提前1天通知甲方联系人，以便安排后续卸车，初步验收等工作。

2.2交货地点

甲方项目所在地______。

2.3原炒炉需甲方物业公司工程部负责拆卸，原炒炉移位及迁出厨房和新购炒炉卸车移位至厨房安装地点等辅助工作由甲方物业公司负责。

三、安装时间

货物初步验收合格后，乙方最迟应在3个日历天内完成安装及调试工作并达到

甲方使用要求。

四﹑货款支付

3.1合同签订完成后预付50%合同价款作为定金，安装完成并验收合格后5个工作日内付至合同总价的95%，5%质保金保修两年期满后无质量问题7个工作日内

付清。

3.2付款形式：电汇或支票。乙方需先行提供等值发票。

五﹑货物验收

4.1乙方将货物运抵交货地点后﹐由甲乙双方指定的人员对货物进行数量﹑规格﹑外观等的初步验收﹐并由双方在初步验收单上签字后﹐货物仅算交付甲方。乙方应按甲方对该货物的具体安装和调试时间要求在初步验收后完成安装和调试工作。

4.2乙方产品应有出厂合格证﹐并符合国家有关质量技朮标准。该定制货物还应符合甲方的定制要求：炉灶面板1.5采用304不锈钢拉丝板，侧板1.0，炉体骨架用40_40_4的角铁，黑铁炉膛结构用=2.0钢板，炉通脚用直径51_1.0不锈钢管，炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚，炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料。每个炉头安装鼓风机燃烧器一套，同时配备风挚，风行管芯相应的水管等配套部件，每个炉头装有节能摇摆水龙头，尾管等辅助设备，每个炉头发热量为47/，采用节能燃烧器，电压220功率550。自控系统要求电动打火，风气联动，带安全制。

4.3该货物验收过程中发现的与上述约定不符时，乙方承担违约责任退还甲方已付给乙方所有款项并追加上述款项100%的违约金。

六﹑售后服务

5.1请勿擅自对产品进行安装及改装﹐否则乙方不在承担保修及维修等工作。

5.2乙方所供产品保修两年。此保修期从货物安装完成验收合格之日起计。

5.3保修期过后﹐乙方应保持良好的售后服务﹐服务联系人及电话：电话：﹐接到甲方报修电话后6小时内派人员前往安装地点进行技朮指导﹑检查及维修等工作。

5.4按国家规定炉具使用期为八年﹐超过使用期限的﹐对此炉具乙方不负任何责任。

责任﹐建议用户更新。

七、违约责任

6.1若甲方未按时支付货款，自逾期之日起，每天按货款总额的1‰计罚违约金给乙方。

甲方：______乙方：______

日期：____________

篇2：家装公司装修购销通用协议

供方：需方：

本合同由________公司与____________，就乙方采购甲方的___________达成以下协议：

一、产品采购：乙方同意向甲方采购产品____________。

二、产品质量：甲方向乙方提供的产品质量，必须符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格。乙方在收到产品的____日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格。

三、数量：____________台。

四、产品价格：乙方向甲方采购的____________价格为每台_________元。乙方不得将____________作为对外零售之用。上述价格中含产品的售后服务费用及运费。

五、货款支付：乙方在收到甲方全部货物后，以电汇形式向甲方支付_________%的货款总额并出具发票，并于全部产品安装完毕后支付其%的货款总额。收款单位：________公司开户行：________________________账号：________________________

六、交货时间：________年____月____日前。

七、交货地点：

八、包装：甲方必须提供适合产品运输和存储要求的有效包装，合同范本《装修材料购销合同》。甲方必须在所有外包装上标识产品必需的有关标记。

九、售后服务：1.甲方承诺售后服务期限________年。2.甲方在出售扫描仪时应向用户明示自己为售后服务承担者并提供相关咨询电话等信息。3.甲方在服务期内为用户提供____________服务。

十、保密：双方应对本合同内容及因履行本合同而知悉的对方情况予以保密，未经透露方许可，不得向第三方泄露本合同及透露方的情况。

十一、信息交流：双方在执行本合同时，对合同事项应积极协商及时交流，以有利于合同的顺利进行，双方定以下人员为本合同联系人：甲方：乙方：电话：电话：

十二、违约解决：1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交仲裁委员会解决。仲裁结果是终局的，对双方都有约束力。

十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。

十四、本合同用中文书就，并受中国法律约束。本合同一式四份，双方各执二份。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

________年____月____日年____月____日

篇3：陆某诉四川某置业发展有限公司凭样品买卖合同纠纷案_合同范本

陆某诉四川某置业发展有限公司凭样品买卖合同纠纷案

判决书字号

一审判决书：成都市武侯区人民法院()武侯民初字第245号

二审判决书：成都市中级人民法院()成民终字第833号

上诉人(原审被告)四川九寨黄龙机场置业发展有限公司(以下简称九寨黄龙公司)

委托代理人：尹冬生，四川典章律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)陆军

基本案情

1、1999年10月28日，大连保税区大星国际工贸有限公司(以下简称大星公司)发出拟设立由陆军任负责人的中国西南办事处的通知，但该通知于XX年12月18日作废。

2、XX年7月18日，陆军以大星公司西南办事处的名义，并私刻印章与九寨黄龙公司签订了《工矿产品订货合同》一份。

3、在签订《工矿产品订货合同》前，九寨黄龙公司于XX年7月1日由陆军指定，向成都宇航实业有限公司(以下简称宇航公司)的账户支付了订金5000元。签订《工矿产品订货合同》后，九寨黄龙公司于XX年8月13日由陆军指定，向宇航公司的账户预付货款16000元。XX年8月14日，陆军以大星公司西南办事处的名义向九寨黄龙公司交付了价值80570元的吉爱思彩瓦及附件。XX年7月29日，陆军以大星公司西南办事处的名义向九寨黄龙公司交付了4328平立米的吉爱思彩瓦，每平方米76元。XX年8月29日，九寨黄龙公司由陆军指定，向宇航公司的账户付货款50000元。九寨黄龙公司支付上述款项后，均是由宇航公司出具收款凭证。

4、XX年6月21日，陆军通过宇航公司账户向大星公司付清了吉爱思彩瓦及附件的全部货款。九寨黄龙公司使用完第一批吉爱思彩瓦后不久，第一批吉爱思彩瓦便由桔红色变为白色，九寨沟县建设规划局函告九寨黄龙公司不能使用该品质的吉爱思彩瓦用于九寨沟景区的建筑物。

5、陆军为追索货款，以其私刻的大星公司公章与法定代表人印章，制作了授权诉讼的委托书，并以大星公司的名义，于XX年8月向武侯区人民法院提起第一次诉讼，并经庭审查明，大星公司在XX年8月前就已更名，遂裁定驳回了大星公司的起诉。XX年，陆军以本人名义向武侯区人民法院提起第二次诉讼，九寨黄龙公司也提起了反诉，但在审理中，双方均申请撤回起诉。XX年1月，陆军以本人名义向武侯区人民法院提起第三次诉讼。

原告诉称

原告陆军诉称：陆军以大星公司名义与九寨黄龙公司签订《工矿产品订货合同》后，陆军按照合同的约定向九寨黄龙公司提供了货物，九寨黄龙公司至今尚欠货款419898元。 陆军虽以私刻的大星公司公章与九寨黄龙公司签订了合同，但九寨黄龙公司未在法定期限内行使撤销权请求撤销合同，因此，九寨黄龙公司应按合同约定向陆军支付 货款和违约金;至于九寨黄龙公司提出的质量问题，由于双方之间是凭样品买卖，九寨黄龙公司在收货时对质量问题并未提出异议，主张的质量瑕疵也未通知陆军， 拒付货款的理由不能成立。陆军请求判令九寨黄龙公司支付货款419898元及违约金278392元。

被告辩称

被 告九寨黄龙公司辩称：陆军与九寨黄龙公司之间不存在任何合同关系，其诉称的《工矿产品订货合同》由于是陆军私刻大星公司西南办事处印章与九寨黄龙公司签订 的，因此，该合同与陆军无关，陆军无权依此合同向九寨黄龙公司主张任何权利。至于陆军提供的货物，由于在安装后短时间内就出现了颜色变白的现象，存在严重 的质量问题，九寨黄龙公司有权拒付货款。九寨黄龙公司请求驳回陆军的诉讼请求。

一审法院判决

法院认为：《工矿产品订货合同》是陆军以私刻的大星公司西南办事处印章，并以该办事处的名义与九寨黄龙公司签订的，大星公司也未对此予以追认，故依据最高人民法院《关于适用

成都市武侯区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六条、第五十二条、第六十条第一款、第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六十一条、第一百六十二条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第二款之规定，判决如下：

1、九寨黄龙公司于判决生效之日起二十日内支付给陆军货款41489元及逾期付款违约金278392元，共计693290元。

2、驳回陆军的其他诉讼请求。

二审诉辩观点

九 寨黄龙公司不服一审判决，向成都市中级人民法院提起上诉。其上诉理由为：合同具有相对性，《工矿产品订货合同》是九寨黄龙公司与大星公司签订的，陆军不是 该合同的相对方，因此，《工矿产品订货合同》在陆军与九寨黄龙公司之间无任何拘束力。由于陆军提供的彩瓦存在重大的质量问题，九寨黄龙公司有权拒付货款。 请求撤销一审判决，并驳回陆军的诉讼请求。

陆军服从一审判决。

二审法院判决

成 都市中级人民法院认为：大星公司办事处在签订《工矿产品订货合同》时并不存在，故该合同因一方主体不存在而不成立，且对九寨黄龙公司不发生约束力。九寨黄 龙公司在知道彩瓦是陆军提供的情况下，未行使撤销权，故陆军与九寨黄龙公司之间的事实买卖关系成立。陆军交付的产品，经九寨黄龙公司安装使用后，在短期内 发生色泽变化的现象，显然存在质量瑕疵，九寨黄龙公司拒绝支付货款的抗辩理由成立。再则，陆军依据《工矿产品订货合同》提起诉讼，并要求九寨公司依该合同 支付货款及违约金的诉讼请求，因其所依据的合同不成立，在一审中也未变更其诉讼请求，故陆军的诉讼请求不能成立。

综上，原判对金池公司与众合公司签订的项目转让合同成立并有效、金池公司支付的20万元为定金的认定错误，适用法律不当，应依法予以改判，众合公司的上诉请求依法予以支持。

成都市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款(三)、(四)项之规定，判决如下：

一、撤销成都市武侯区人民法院()武侯民初字第245号民事判决。

二、驳回陆军的诉讼请求。

篇4：奎屯新华商贸有限公司“重合同守信用”申报资料_事迹材料_网

奎屯新华商贸有限公司“重合同守信用”申报资料

奎屯新华商贸有限公司成立于XX年4月，注册资金210万元，公司位于乌鲁木齐西路，占地面积800平方米，是按照标准建成的“哈飞”品牌销售维修服务中心，具备整车销售、维修保养、零备件供应、客服系统“四位一体”的功能。公司兼营河北中兴皮卡、等品牌汽车的销售。

短短的几年从几个人和几间破房发展到如今拥有一定的发展资金，集售车及维修于一体的新型汽车销售企业，奎屯新华商贸公司靠的是什么？答案只有一个，那就是“诚信”。

公司成立伊始，经理张新华就深深知道企业发展生生不息的资源，就是以不断提高顾客满意度为目标，使顾客接受服务的同时感到来自内心的喜悦之情，企业的发展才有强大的原动力。他一开始就意识到，公司面对的是一个日益开放和竞争日趋激烈及国外著名汽车品牌的大兵压境的市场，要想使企业立稳脚跟，就必须做到“以诚为本，恪守信用”。

注重信息反馈才能有的放矢

德国大众有句营销名言：“一家人的第一辆车是销售人员推荐的，可第二、三辆车是售后服务人员推荐的。”自从售后服务成为销售的延伸，4s特约店就成为广大车主维系人与车的重要桥梁。秉承“四位一体”的经营理念，依靠完备的硬件设施、严格培训的高素质员工和先进的管理方式，奎屯新华商贸有限公司始终为客户提供全方位完美的服务。公司多次冒严寒顶酷暑为客户排优解难，获得客户一致好评，很多客户都是在新华购车一次就成为新华永久的客户，不但自己在新华买车，还将自己的朋友家人都介绍到新华来。独山子的一位用户自从XX年在新华购买了一辆松花江面包车后，已先后在新华公司购买了三辆车，他逢人便说“我的车一有毛病，公司马上就给修好，在奎屯新华公司购车，放心1

坚持持续改进才能持续创新

奎屯新华公司经理常常强调：“服务首先要了解自己的服务对象”。要了解服务对象需要注重信息反溃了解客户想的是什么，要的是什么，自己有哪些需要改进的。

一些顾客到公司做维修、保养时，对于出现的的问题，新华公司都做好纪录，对常用的零件定时查库，以备急需。有时有的顾客所需的配件在新疆境内买不上，公司宁愿多花运费发快件甚至是航空快件，也会在承诺期内为顾客进货，及时维修。对客户提出的问题，新华从不会置之不理，而是认真想办法解决改进，让每一位新华的用户满意。“急顾客之所急，想顾客之所想”是新华人立业之本。就是靠着恪守信用，新华公司赢得了一批又一批的回头客。

完善合同内容，认真履行合同

在对内管理上，公司始终坚持严格为主。今年随着业务量的继续扩大，如何在保持业务量高增长、各环节工作量几近饱和的情况下，确保服务质量不下降的问题摆在管理者的面前。公司首先多次组织管理人员及业务人员学习《合同法》，强调遵守合同的重要性，提高了大家依法签订合同的能力和水平，要求做到：签定的合同内容具体、条款清楚、手续完备、责任明确，保证合同的履行率达到100%。由于公司重视合同在企业经济工作中的重要性，新华公司在履行方面就争取方面了主动性，公司成立至今，合同履行率为100%，无一笔合同纠纷。做为“四位一体”的特约维修站，新华公司始终坚持按合同办事，把好售后服务关。公司专门设置接待人员，使每位客户都能第一时间获得妥贴的礼遇，而且有效地督促维修接待人员的对松花江规范操作，对其服务态度上的即时监控，同时对有抱怨的客户能在第一时间内进行沟通，以最大可能地把投诉解决在萌芽状态中，公司维修站自成立以来，在哈飞厂售后维修总站的投诉率为“0”。

共2页，当前第1页12

篇5：有限公司燃气灶炉购销协议

__________有限公司(以下简称需方)委托__________公司(以下简称供方)新制二台6吨燃气蒸汽锅炉整套设备，包括所有设备的伺服设备及仪电附件，设备间连接的管件、阀门、管道(包括水管道、排污及烟气管道等)和烟囱的供货、安装和调试，全套系统和安装为交钥匙工程，其相关技术问题，经双方协商签定本技术协议，作为合同的补充文件。同时，也是该设备验收依据之一。(对于协议中的须修改的内容，须经双方协商同意后，另签补充协议。)

1. 设备安装现场环境条件和要求

1)厂房温度：-10～40 ℃

2)工厂供电： 380VAC(+10%/-15%) 50 HZ

3)普通工业用水

4)相对湿度：≤ 85%

5)工作时的噪音小于:85分贝

2、设计参数

1)额定蒸发量 6t/h

2)额定蒸汽压力 1.25MPa

3)饱和蒸汽温度 194℃

4)给水温度 5~35℃

5)冷空气温度 20℃

3、设计燃料(天然气)

H2N2CO2H2SCH4C2H6C3H8C2H4C4H10低位发热量

0.08%0.76%0.52%0.03%97.42%0.94%0.16%0.06%0.03%8400Kcal/Kg

天然气接口尺寸DN65(建议从调压柜到燃烧器接口处施工管道口径：DN80)，压力12000~15000Pa(最佳工作压力：13000Pa)。

4、 燃烧方式

燃烧器(意大利百得/德国原装进口品牌)。

5、锅炉总体布置

1)结构原理

锅炉为卧式内燃三回程全湿背室燃燃气蒸汽锅炉。主要由波形炉胆、回燃室、平管板、螺纹烟管及锅壳等零部件组成。燃烧器喷出的火焰和高温烟气从炉胆前部流向后部形成第一回程，高温烟气在回燃室转向通过螺纹烟管从后部流向前部形成第二回程，经过前烟箱，前烟箱进入光管内形成第三回程，在后烟箱汇集后流入冷凝节能器，最后由烟囱排入大气。

控制系统

本控制系统采用PLC为控制核心，以高分辨率全触摸屏为人机界面，实现整个锅炉、燃烧器、水泵等的运行状况及火焰的变化动态;可与目前的办公自动化网络，工厂自动化控制网络互联，实现锅炉水质及锅炉运行状况的远程监视功能。具有中文界面，操作方便，控制可靠性高，功能强大的特点。

6、锅炉主要技术特性要求

6.1、基本要求

序号项目单 位数 值

1额定蒸发量t/h6

2额定蒸汽压力MPa1.25

3饱和蒸汽温度℃194

4给水温度℃5~35

5设计效率η95

6燃料(管道天然气)消耗量Nm3/h≤432

7计算燃料(管道天然气)消耗量Nm3/h≤432

8炉膛出口烟温℃931.7

9排烟温度℃≤145.8

10安全运行负荷范围%70-105

11辐射受热面面积m214.8

12对流受热面面积(含冷却节能器受热面积)m2185.8

13排烟处过量空气系数1.05

14总耗电量kw

6.2、控制要求：

6.2.1、操作简单，安全可靠，结构小巧、紧凑、美观;

6.2.2、要求有自动点火程序并有熄火保护程序;

6.2.3、电器具有中断、过电流、过电压、缺相等保护;

6.2.4、设置极低水位保护装置，避免锅炉干烧，有自动补水功能;

6.2.5、控制系统采用PLC触摸屏控制系统;

6.2.6、防误操作功能：在进入运行及退出运行状态时有确认操作画面，防止失误操作;

6.2.7、自动火焰探测、保护程序;

6.2.8、燃气压力过低保护;

6.2.9、电机过载、短路保护;

6.2.10、锅炉超压停炉、联锁保护;

6.2.11、极低水位停炉和联锁保护;

6.2.12、故障显示报警、故障停炉自锁、人工复位功能，记录故障历史，方便维护检修;

6.2.13、控制有自动手动切换功能。

6.3、其它要求：

6.3.1、安全阀、截止阀、液位计、压力表等关键附件为国内知名品牌，并具有相关部门的认证书，安全阀应进行校验。

6.3.2、锅炉钢结构的设计、制造满足《钢结构设计规范》的规定。

6.3.3、不保温的金属管道、设备表面除锈后必须刷两道防锈底漆，两道调和漆。保温的金属管道刷一道耐热防锈底漆，烟囱除锈后刷两道烟囱漆。

6.3.4、锅炉及附属设备安装工程施工及验收按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)与相应设备的安装工程施工及验收规范(GB50270~50278)执行，管道安装按《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)执行。

6.3.5、所有设备、附件、仪表在安装前进行查验，其铭牌、型号、规格、性能应符合工程设计的要求，外观无损、机件操作灵活及随机文件齐全。

6.3.6、所有管道、阀门安装后要作水压试验，水压试验压力为设计压力的1.25倍。

2、设备配置清单

序号设备名称型号数 量生产厂家备 注

1锅炉主机WNS6-1.25-Q2台

2燃烧器TPG300P2台意大利百得

3给水泵JGGC8--8×204只靖江亚太一用一备

4仪表阀门2套宇明阀门

5电控柜YLZK-62台南京仁泰

6烟风道1套

7烟囱Φ650×10m1套满足2台锅炉并联后的排烟要求。

8全自动交换器2套

9分气缸φ2731台满足2台锅炉并联后使用要求。

10冷凝器LNQ-62台

2. 供货范围

1)需方负责将燃气管道、水管、蒸汽管道、动力电缆铺设到锅炉房内(具体位置及规格由供方提供或双方协商确定);

2)供方单位负责6T燃气炉及其辅件安装;

3)供方单位负责锅炉房内设备所有管道、阀门、仪表、电缆、控制系统的安装、调试。

3. 执行标准

“特种设备安全监察条例”(国务院第549号令)

“锅炉压力容器制造监督管理办法”(国家质监总局第22号令)

《蒸汽锅炉安全技术监察规程》

《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-20__

《锅壳锅炉受压元件强度计算》 JB/T16508-96

《锅壳锅炉本体制造技术条例》 JB/T1619-20__

《锅炉受压元件制造技术条例》 JB/T1618-1992

《锅炉受压元件焊接技术条例》 JB/T1613-1993

《锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法》 GB/T13311-1991

《锅炉炉筒技术条件》 JB/T1609-1993

《工业锅炉通用技术条件》 JB/T10094-1999

《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T10180-20__

《固定式锅炉建造规程》 GB/T16057-1996

《锅炉用材料入厂验收规则》 JB/T3375-20__

《锅炉和压力容器用钢板》 GB713-20__

《焊接材料质量管理规程》 JBT3223-1996

《工业锅炉水质》 GB1576-20__

《锅炉房设计规范》 GB50041-20__

《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 GB50273-20__

《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-1997

《通用阀门标志》 GB12220-1989

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-1992

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-1996

《工业安装工程质量检验评定统一标准》 GB50252-1994

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98

《锅炉节能技术监督管理规程》 TSG G0002-20__

4. 主要零部件材料

材料类型材质执行标准生产厂家

板材Q245RGB713-20__安钢、宝钢、舞钢

管材20GB3087-20__天津钢管厂

5. 设备基本技术性能要求

5.1、基本要求

5.1.1、蒸汽加热量：不小于6T/h(相当发热量360万大卡)

5.1.2、蒸汽压力：不小于1.25Mpa

5.1.3、蒸汽温度：～193℃

5.1.4、燃料：管道天然气

6. 随机技术文件

6.1、供方应提供所执行的产品设计、制造、验收等相应的国家标准及验收规范。

6.2、供方需提供以下资料：

6.2.1、合同签订后1周内供方向需方提供设备安装地基图等相关资料(含电子版);

6.2.2、整机有效合格证及外配套件有效合格证各1份;

6.2.3、装箱单1份;

6.2.4、内容详尽的说明书2份(含电子版);

6.2.5、外配套部件说明书各1份(含电子版);

6.2.6、维修安装必须的相关图纸各2份(含电子版)。

7. 运输

1) 供方负责设备的运输工作，负责从供方单位将设备运输至需方厂房内指定位置。

2) 安装设备、安装材料等均由供方负责随车发运到需方厂房。

3) 运输前应通知需方具体的日期，得到需方认可后方可实施运输。

8. 安装

1) 供方应该到需方场地采集安装信息，保证设备安装的正确性。

2) 设备到货后，由供方与需方共同开箱验收。

3) 供方负责设备在需方厂房内的报检、安装、调试工作，并最终调试合格交付卖方使用，需方给予积极配合。

4) 安装工具和附件由供方提供。

5) 在装置安装期间必需保证现场的环境整洁，服从需方的统一管理。

6) 需方提供水、电、气供供方使用。

7) 供方负责办理锅炉使用必须的所有相关许可证。

9. 技术服务及培训

9.1、供方在设备安装调试过程中，在需方现场对需方相关人员进行免费技术培训，培训能使需方技术人员及操作人员掌握设备操作，保证设备正常运行;使需方维修人员熟练排除设备的一般故障;

9.2、供方在接到需方故障信息后4小时内电话响应，24小时内到达现场;

9.2.1、 在质保期内，中标单位应无偿维修并更换设备本身质量问题损坏的零部件。

9.2.2、 质保期后，只收取维修成本费。

9.3、供方免费提供技术咨询。

10. 检验和验收

1) 供方根据现行的国家标准，提供设备制造检验规程，拟订总体验收细则，经双方技术协商确认后，作为验收依据，并作为合同技术协议的一部分。

2) 验收分为预验收和最终验收：预验收为根据需方的需要，供方在设备制造完成，具备总体验收的条件下，提前通知需方，双方在供方制造现场内根据验收细则进行的初步验收;最终验收为设备安装后，双方根据验收细则共同进行整机最终验收。

3) 需方有权随时到制造现场对制造总体情况和任意工序环节的质量进行监造，供方应给予积极配合。

设备其它相关技术参数按投标技术文件执行。

其他未尽事宜，双方友好协商解决。

本协议一式六份，卖方三份、买方三份。本技术协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，双方签字有效。

需 方：开封铁塔橡胶(集团)有限公司 供 方：

经办人： 经办人：

日 期： 日 期：

篇6：服装有限公司面料购销合同

合同编号：______________________

甲方：______________________

乙方：______________________

双方为开展面料采购业务，本着平等互利原则，通过友好协商，制定本合同。

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

编号产品名称成份成品克重成品有效门幅颜色数量

(公斤)单价(￥)金额(￥)生产编号

1

2

3

总合计：(人民币大写):

二、数量要求：乙方根据合同要求数量生产，甲方只认同合同数量的+/-5%。

三、质量要求：按照标准，大货的纱支，门幅，克重，撕裂强度，异形纤维的数量，缩水率，以双方确认样布样为准。甲方收到货后15天内对质量提出异议，乙方安排翻修或补货。

四、包装标准：包装袋必须注明品名，门幅，克重，公斤数。

五、验收标准、方法：按甲、乙双方确认样布标准验收。

六、交货时间：确认样卡后20个工作日。

七、发货要求：乙方在发货前必须用甲方提供的规范的格式传真发货通知单到我司。注明生产编号，详细公斤数/

八、乙方开给甲方的提供增值税发票。

九、结算方式： 。

十、其它约定事项：供方保证按质按期完成成品，需方保证约定货款及时到位。

十一、解决合同纠纷的方式：本合同履行中发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成可申请有关部门进行调解。协商不成或调解不达成协议，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁(双方当事人未在本合同中的约定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

十二、本合同一式两份，供需双方各持一份，本合同盖章即生效，有效期一年。

甲方签字盖章：______________________ 乙方签字盖章：______________________

年 月 日

篇7：餐饮管理有限公司店长聘请合同

甲方：餐饮管理有限公司

乙方：

甲方因企业发展和规范管理、科学管理的需要，而乙方在上述方面具有相应知识和工作经验，双方本着平等、自愿和互惠原则，通过充分协商，就甲方聘用乙方为其企业高级管理职位，全权负责公司管理经营，达成如下协议：

一、聘用期限

1.1聘用期为     年，即自       年      月     日至        年     月     日。

1.2 乙方保证在甲方报到上班时与其它企业无劳动聘用关系。

1.3双方约定试用期为   个月，即       年      月     日至        年     月     日。试用期内甲乙双方根据情况均可提出解除合同。

二、双方工作职责及义务

2.1  甲方聘用乙方为  店长  ，具体岗位职责由甲方在征询乙方意愿的前提下根据甲方情况确定，包括但不限于             。

2.2乙方工作职责由岗位责任制度和相关制度进行规范。乙方须充分运用其专业知识与工作经验，保持严谨的工作风格和勤勉的工作态度，恰当且如实履行其工作职责。

2.3乙方须遵守甲方的各项管理制度和尊重甲方企业文化，服从甲方的工作安排。

2.4乙方不得在受聘期间从事以谋取个人利益为目的经营活动；不得在别的企业或单位兼职。

2.5 乙方离开职后，不得从事直接有损甲方利益的职业或活动。

三、乙方福利及薪资待遇

3.1以下两部分构成乙方任职期间的待遇，二者不关联。

3.1.1为了增加乙方在经营期间的积极性，自本合同签订之日起，根据每个会计年度进行核算，若公司盈利乙方可获得甲方公司20%的利润分红。

3.1.2乙方的薪资待遇按照如下方案施行：第一个月按照考核制度，第一月公司为6000元；第二个月按照业绩考核，毛利率考核，会员充值考核，例如第二月业绩为35万，会员充值10万，毛利率达成56%--62%，即可拿到全额工资及奖金，6500元，如完成各项考核的70%，工资5500元，完成各项考核的50%，工资4000元，完成各项考核的50％以下，仅获得基本工资2800元；第三月业绩及毛利率，会员卡比例比第二月提升30%作为考核点，乙方工资为7000元，作为目标公司第四月为稳定发展上升阶段，作为目标公司聘请职业经理人，严格控制店里成本及提成目标利润空间，详细内容可以参考附件（合肥餐饮管理有限公司店长薪资制度）。

3.2若公司盈利，乙方可于每年     获得利润分红。乙方薪资发放方式：按月发放乙方的月工资为每月   日；

3.4乙方在任期期间主动提出离职的，

四、工作时间、休息及休假方面

乙方作为企业高级管理人员，工作时间应当积极遵守企业规章制度的规定，严格自律。因餐饮行业的特殊性，导致乙方双休日或者节假日加班的，乙方可以自性安排时间调休，甲方不对乙方出勤进行考核也不认可甲方任何加班费请求。

五、“商业及技术秘密”保密条款

5.1甲方“商业和技术秘密”包括甲方和生产、技术、销售/财务、行政人事、对外投资等经营管理活动相关的各种信息。

5.2自本合同签订之日起乙方严格遵守甲方制定的关于“商业及技术秘密”（及载体）的有管理制度和本合同约定的保密条款，不得以任何理由、任何方式（法律规定应披露的情形以外）向他方及公司员工披露或加以利用。

5.3当甲乙双方终止本合同后，乙方须承诺遵守“商业及技术秘密”保密条款。

六、“同业竞争限制”条款

甲乙双方解除合同关系后两年内，乙方必须遵守以下同业竞争限制行为，否则，甲方保留通过法律途径追究乙方责任的权利：

①乙方不得在甲方认定产生同业竞争的企业或单位任职、兼职或服务；

②乙方不得投资组建甲方认定产生同业竞争的企业和单位；

③乙方不得教唆或其它方式说服甲方员工加入同行竞争的企业和单位；

④乙方不得直接和间接对甲方客户销售或提供与甲方相同或类似的产品与服务；

⑤甲方认定产生同业竞争的其它行为。

七、本合同的变更、解除、终止

7.1经甲乙一致同意，合同可以变更、解除，一方造成损失的应当赔偿另一方损失。

7.2乙方应当保证所提供的个人信息真实有效，否则甲方可以立即解除本合同。

7.3乙方在未经甲方同意的情况下离职除承担违约责任以外乙方还应承担由此对甲方造成的一切经济损失。

八、违约责任以及合同纠纷处理

8.1本合同履行期间发生争议的，双方可协商纠纷，达不成协议的，可向法院提起诉讼。

8.2违约责任及违约金：如甲乙双方任何一方违约方应承担的违约金为人民币     万元，除承担违约金外还应承担由此对另一方造成的一切经济损失。

九、其他事项

9.1本合同经甲乙双方盖章或签字后生效

9.2本合同未尽事宜甲乙双方可签订补充协议。

9.3本合同一式二份，甲乙双方各执一份

甲方（盖章）：               乙方（签字）：

法人代表（签字）：           乙方代表（签字）：

合同签订日期：    年   月    日

篇8：委托代理广告策划有限公司广告业务合同

甲方：______________________?乙方：_____________________

联系电话：__________________?联系电话：_________________

______房产网?（_____：//_____.?____________）本着促进______地区房地产信息产业发展及电子商务应用的基本原则，承办______房产网广告业务。经下述双方友好协商，达成如下协议：

一、广告内容

发布位置：

□首页顶横幅_________________□为您推荐□首页中间__________________________

发布形式?：□?文字，内容为：□_____，位置为：

广告链接?：_____：//____________________________________________

广告费用?：人民币______元整?（?￥______?）

二、甲方责任

1.?甲方必须保证在______房产网上所发布的广告内容必须真实，健康，不违反国家的法律。

2.?由该广告产生的一切效益和法律责任由甲方享有和承担。

3.?甲方须于协议签订时付清本协议所列广告费用。

4.?若本协议有效期超过一个月，在协议期内，甲方有权要求乙方更改以上广告位的文字（如果是文字链接）、_____（如果是_____链接）或超链接，但每月不得超过____次。

5.?甲方不得将本协议及所附带的权利转让予第三方。

三、乙方责任

1.?乙方必须保证甲方在______房产网上的广告位置文字或_____在协议期内能正常显示。

2.?当甲方按本协议规定需要更改广告内容时，乙方应及时安排更改。

四、违约责任

双方须共同遵守本协议条款，各自履行责任，违约方应负相应责任。

五、其他说明

本协议自签订之日起生效，一式两份，具同等法律效力。未尽事宜由双方协商解决。

甲方：_________________

盖章：_________________

代表：_________________

签订日期：_____________

乙方：_________________

盖章：_________________

代表：_________________

签订日期：_____________

篇9：家装公司装修购销通用协议

建设单位（甲方）：装饰工程部 承包单位（乙方）： 甲方有一套位于 B型201;203

的商品房两套，现委托乙方对该商品房

木工工程 部份进行装修。该工程所用的材料由甲方负责，乙方按甲方图纸进行施工（附图纸）。

一、工程名称：室内装修

木工 工程

二、施工地点：

三、木工工程总造价：按甲乙双方签订的价格（附价格表、施工验收检准）

四、付款方式：工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后，甲方叁拾天内支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款为质量保证金，甲方需于半年后支付给乙方。

五、施工期限：从________年____月____日起至________年____月____日止共31 天内完成，如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。

六、保修：保修期为 半________年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用（包括材料）均由乙方负责，或由甲方从质量保证金中扣回；若费用超过质量保证金，甲方有权在乙方的其他工程款中扣回。（如属人为损坏或天然灾害问题，不在保修范围之内）。

七、责任：

（1）、乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的基本验收，并作好验收交接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收，验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发现乙方人员偷取甲方的材料，一经证实将以一罚十处理。

（2）、乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。

（3）、施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，严格按照甲方的施工指引进行施工，施工期间由于乙方的原因所造成的意外损失和工伤，由乙方自行负责。

（4）、因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%.

八、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。 甲方：市装饰工程部乙方： 签约代表：

签约代表： 签约日期：________年 ____月日

签约日期：________年____月 ____日