劳务分包安全协议书范本精品20篇
发布于2023-12-05 12:19,全文约 48742 字
篇1:劳务分包合同范本
甲方:
乙方:
甲、乙双方经协商,一致同意由乙方作为 工程砼浇筑项目的施工承包单位,为明确双方权利和义务,保质、保量、按期完成施工任务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,并结合 市有关规定及本工程的具体情况,签订本合同,供双方共同遵守执行。
第一条、 工程概况
工程名称:
工程地点:
承包范围和内容
承包 以下施工图纸(包括修改图纸和设计变更、会审记录等)中土建工程的全部砼及预制构配件砼项目的浇筑、养护,除整盘结构梁板为泵送砼外,余运输及浇筑工序及设备由乙方负责。
第二条、 承包发式
1、 包工不包料、包质量、包安全、包文明施工、包机械(垂直运输机械除外)、包小型工具(雨具、雨鞋、水泵、手套、泥桶、砂铲、铝尺、扫把等)、包伙食、包暂住费、包人身保险费、安全帽、荧光衣。
2、 甲方配备垂直运输机械、提供电源、水源、工人宿舍(宿舍生活水电费按结算兑现5%按扣),其余搅拌机、砂浆机、平板、插式震动器、末端开关箱、电线及砼养护、浇筑配套的水管铺设(甲乙提供立管水管口,乙方接管责)等均由乙方负责。特别注明:
2.1、项目部将会在每幢装一个固定配电箱,固定配电箱以后的手工工具、照明灯具(含钨丝灯)、电缆电线、控制箱均由乙方负责。
2.2、乙方投入的管理人员和工人数量必须满足甲方阶段进度计划的要求。
第四条、承包内容
1、 砼的浇筑、垫层的浇筑和压光及养护、铺车路。
2、 施工图纸(包括设计变更)主体结构部分的全部砼构件(含窗套板)的浇筑(不管采用什么方式)和浇筑前对模板的淋水养护,应铺设的砼输送管道,临时脚手架搭设,砼浇筑,振捣找平(要求经过二次3M铝直尺找平,木墙板磨粗,竹扫扫纹),柱及墙根部的凿毛,其位置竖向钢筋所粘砼浆的清刷,清凿及刷出的渣料收集后用斗车或尼龙袋带至地面指定点堆放,外架面砼的清理,砼养护等全部过程。
3、 不同等级标号砼的浇筑部位浇砼,应按项目部下达的施工技术交底文件执行,砼损耗为1%,超过部分由乙方负责。
4、 泵送管的运输、组装、拆除(包括支架的制、安、拆)、管清洗、去渣及管卡、机件的清洗及浇捣完毕后送至地面保管室,做到本层楼面浇完砼后,施工不遗留该班组的操作机具及材料,对泵机周围掉落的砼及时清理,上楼使用及
5、 工地范围内的本工种砼及施工机具、材料的水平及垂直运输。
6、 施工图中所有的砼工;质安检查清理、平整,工程验收清扫、冲洗等。包括涨模;漏浆处理等。
7、 负责完成部分安全资料(如班前班后安全活动记录等),每日发进度款前三天送交项目部。
第五条、工期
1、 本合同工期拟定于 年 月 日开工至 年 月 日竣工,具体按项目部制定的结构施工节点工期执行。
2、 各节点工期:基础、墙柱、梁板等工期由项目部现场确定;
第六条、计算方式、工程量、单价、总价及结算
1、 计量方式:按建筑面积结算,执行GB/T505353-20xx《建筑工程建筑面积计算规范》进行结算。
2、 承包综合单价:砼浇捣(不含税) 元/㎡,工程造价暂定为 万元。
3、 工程结算:按实际完成工程量建筑面积乘以第2点合同单价。
4、 本承包单价为一次性承包单价,在合同期内不予调整。
5、 设计变更或甲方变更通知在施工前不计增加工程量,施工后的变更修改及承包合同以外的其他零星工程,由乙方当月填报增加工程量签证单,送甲方代表签证确认,增减工程量按定额人工费的80%结算支付,增减工程量当月不按时报送的,甲方不予结算。
第七条、甲、乙双方权利和义务
(1) 甲方权利和义务
1、 向乙方提供所需要的施工图纸及有关资料一份。
2、 向乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程交底。
3、 派驻项目经理、主管工程师和施工员对工程质量、进度及工程量进行监督、验收,解决应由甲方解决的有关事宜。
4、 向乙方进行安全生产、文明施工教育。
5、 向乙方提供工人宿舍、用水、用电(生活水电费由乙方负责)。
6、 负责为乙方进场人员办理暂住证(费用由乙方负责)。
7、 在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素质进行考核,如不符合要求者,甲方有权随时辞退或要求调换人员。
8、 负责按期支付工程进度费。
9、 乙方人员的人身保险费由甲方统一代购,费用按乙方工程造价的6% 由甲方统一计算,在乙方进度款中扣除。
(2) 乙方权利和义务
1、 负责组织有浇砼施工经验、身体健康、技术熟练的作业人员进场,人数不少于20人,且能满足甲方的进度要求。其中专业管理人员不少于3名,电工不少于2人,应根据进度要深圳市调增作业人员的数量,保证本工种与其他工程工种流水作业连贯畅通,确保工程按期完成。
2、 乙方进场人员应带齐各种有效证件(身份证、计生证、上岗证、炊事人员的健康证),一寸彩照2张,乙方收集齐证件的复印件后同时造花名册一份连同证件复印件送交甲方存查。负责施工场地的放线测量、协助现场管理,负责将场地清理后移交给砌体队伍。
3、 按规定办理外来人口暂停证,务工证等(手续由甲方办理)费用由乙方负责。自觉接受当地政府有关管理,缴纳有关规费。严禁带小孩进入工地,违章罚款500元/人次。
4、 熟悉图纸,参加甲方组织的施工图纸、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底。严格按施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工。
5、 服从甲方现场管理人员的领导和指挥,接受甲方、业主和质监部门的检查监督。
6、 遵守甲方“项目部工地规章制度”的管理规定,否则,按该规定处罚,罚款均在当月进度款中扣除。
7、 每天对甲方配备机械设备进行保养,如声音操作造成机械损坏的费用由乙方负责赔偿。
8、 乙方承担支付工程款前的所有职工生活费用,不得以任何借口拒绝施工。
9、 出现安全事故由乙方负责现场处理,垫付所有费用。相关索赔由甲方负责与保险公司交涉,索赔费用按本工程保险单合约执行,保险公司赔款负责范围之外的费用由乙方负责。
10、 负责按时足额发放工人工资。工资表按工人名单造表,发放时必须由本人签字,如乙方不按足额发放或未发放工人工资引起纠纷,一切负责由乙方承担外,甲方还将给予乙方壹万元(10000.00元)的罚款:
第八条、 质量要求及罚则
1、 工程质量必须严格执行建筑工程技术操作规程和有关质量标准,并达到国家建筑工程验收合格以上的等级标准。
2、 浇筑砼面应振捣平实,每层楼面平整度必须控制在±1cm之内,应用铝尺拉平校核,及时修整,最后扫纹面。未达到上述要求,扣除该层工程量的10%。
3、 砼浇筑完后,应在上一层砼未浇筑之前进行每天不少于4次的养护。如养护期间乙方未派人养护、漏养或不及时养护,则由项目部另行派人养护,费用按4次养护/每工日计算,在乙方进度款中双倍扣除。
4、 如因乙方振捣人员的过振而引起的胀模现象,凸出2cm以内的,由乙方负责凿平。凡超出2cm以上的,除负责凿平外,还需接受甲方根据情节轻重给予罚款处理。
5、 因乙方原因造成拆模后出现蜂窝、麻面及轻微露筋、孔洞的现象,乙方应无条件及时处理修整。造成的不良影响,其损失由乙方承担。
6、 因乙方原因造成拆模后出现露筋、孔洞等严重质量问题导致返工,其返工的费用乙方负责,材料损失按2倍材料费赔偿,并扣除该层20%工程量。
7、 拆模后,木工负责清理小至厚薄嘴之类的小木块,剩余属乙方原因造成的渣碎由乙方负责清扫干净(木工引起的漏浆由木工自行处理)。
8、 密实度、表面平整度依据规范要求标准执行,测点合格率96%。
9、 严禁现场混凝土加水,否则每次罚款壹仟元,引起质量事故的应全额赔偿甲方损失。
第九条、 安全文明施工
1、 进入施工现场,操作人员必须戴安全帽,佩带工作卡,严禁穿拖鞋进入现场。使用工作卡者由甲方先行发放提供,乙方退场时如数交还,若损坏或欠缺,则以购入价赔偿。
2、 凡操作工具、机具、管道、支架,吊运时要注意运行安全与堆放安全。正确使用专业机械,严格按操作规程施工,严禁输送管等机具堆放于外脚手架上。
3、 按规程不得使用16周岁以下、55周岁以上和患有不适合本工种作业的残疾人员。因乙方负责造成有关部门对工地的安全处罚,由乙方承担。
4、 凿毛及清理出来的余渣,应随时处理干净,避免脚手架板上残留余渣,余渣必须集中装袋,严禁直接从楼层上抛下,以防坠落伤人。
5、 生活区及施工区的文明施工、清洁卫生工作由乙方负责。
6、 施工期间所有人员不得以任何理由阻碍施工,不得集体争吵、胡闹,所有因此而造成的损失由乙方负责。
第十条、 工程验收
1、 工程质量应符合本合同的约定,如经验收不合格,乙方必须无条件返工直至达到合格。因返工造成工期延误的,应承担违约责任,由此产生的材料损失乙方负责赔偿。
第十一条、 工程款支付方式
1、 工程质量进度款:乙方每月25日前,将当月施工进度的合格工程量报送甲方施工员核实,经甲方工程项目部审核后,于次月10日由甲方按本月完成工程量的75%进行支付。
2、 完工付款:工程完工经验收合格乙方工人退场后15天内付至总工程量的90%。
3、 工程结算款:工程验收合格,结算经双方确认后一个月内付清余款(扣除有关保险费、罚金)。
4、 工程进度款及结算等均按甲方有关规定及程序办理:乙方领取进度款必须造当月工人工资表,在甲方有关人员的监督下向工人发放工资(工资表原件上交财务部)。
第十二条、违约责任
1、 未经甲方同意,乙方不得擅自将工程转包或分包,一经发现,乙方应向甲方一次性支付相应工程款20%的违约金,甲方有权单方面解除合同,已完成的工程量不予结算。
2、 由乙方原因造成质量事故,其材料及误工损失由乙方负责,由乙方负责返工或修复,并且每次事故乙方应向甲方支付20xx0元的违约金,实际损失高于违约金的按实际损失赔偿甲方。出现再次以上工程事故的,甲方有权单方面解除合同,已完成的工程量不予结算,乙方并应承担其应的法律责任。
3、 施工期间,如乙方未能完成进度计划(含节点工期),乙方每逾期一天应向甲方一次性支付1000元的违约金,若乙方在甲方第一次提出警告并要求乙方提出整改方案后,第二次检查仍未完成计划,甲方有权解除本合同或将乙方所承包的施工范围无条件分割给其他队伍施工。
4、 所有进场人员必须自觉遵守工地的现场管理,服从指挥,执行项目部各项规章制度,遵纪守法。如违反制度及不服从指挥,乙方应向甲方一次性支付5000元的违约金,实际损失高于违约金的按实际损失赔偿甲方,甲方有权解除合同,乙方无条件退场。
5、 乙方受到甲方有关质量、工期、安全、文明施工等处罚达两次后,甲方有权单方解除合同,乙方必须无条件退场。除本合同已有明确约定违约金数额或计算方法外,其它违约行为,违约方应一次性向另一方支付相应工程款3%的违约金,实际损失高于违约金的按实际损失赔偿甲方。
6、 保证养护时间不少于7天,每天不少于4次,保持混凝土面的湿润,否则每次罚款500元,且甲方有权自行安排第三方队伍进场养护,所发生的费用由乙方双倍承担。
7、 拆模后如发现蜂窝、麻面的,乙方应负责处理。乙方操作造成的,每处罚款100元。
第十三条、附则
1、 本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,同具法律效力。
2、 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效,双方履行完各自的义务后自动失效。
3、 本合同未尽事宜,双方本着公平、公正的原则,协商解决,必要时可签订补充协议。
4、 因执行本合同双方发生争议,由双方协商解决,协商不成时,任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇2:安全生产协议书范本劳务分包
甲方:__________________
乙方:__________________
为进一步贯彻“安全第一,预防为主”的方针,加强安全管理,确保工程施工生产的顺利进行及广大职工的家庭幸福,经双方协商,签订本劳务分包安全生产协议。
一、甲方
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏:各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置安全机构配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生,并应及时处理在安全生产管理过程中发现的各种安全隐患。
4.定期召开安全生产协调会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5.组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理在安全生产检查中发现的各种安全隐患。
二、乙方
1.严格遵守国家、____________省、____________市有关安全生产的法律法规,认真执行甲乙双方签订的劳务分包合同中的有关安全要求,严格遵守甲方指定的安全生产管理制度。
2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识。
3.乙方在任何时候都应预备各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
4.乙方参加施工的人员,必须接受安全技术三级教育,熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检查等特殊工种的人员、经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现作业人员无证操作现象时,一旦出现问题乙方必须承担相应全部责任。
5.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管,乙方所有施工人员都应熟悉本工程中消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
6.操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工班组长应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
7.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并上报甲方相关安全人员进行检查,保证其经营处于完好状态;不合格的机具、设备、和劳动保护用品严禁使用,若因使用不合格机具、设备、和劳动保护用品而引起的意外事故又乙方自行负责。
8.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料的,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
9.乙方必须按照本工程特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报甲方或有关部门,并坚持“三不放过”的原则,严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如乙方违约造成安全事故,需承担相关责任并自愿承担______________的违约金。
四、其他
本合同经合同双方签署(盖章)立即生效,全部工程竣工验收后失效。
甲方:____________________乙方:____________________
________年________月________日 ________年________月________日
篇3:劳务分包安全协议
委托单位: (以下简称“甲方”)
承接单位:(以下简称“乙方”)
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》以相关法律、法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方委托乙方对该工程高压旋喷桩基础(防渗墙)劳务施工事项,经双方协商达成一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:国际小区工程高压旋喷桩止水帷幕工程。
工程地点:重庆市XX县东大街
第二条 工程承包范围及内容
承包范围及内容:国际小区工程高压旋喷桩止水帷幕工程(高压旋喷桩径800mm)劳务施工;技术要求见“设计施工图”及技术交底。
第三条 合同工期
本工程高压旋喷桩止水帷幕,工期为60天;具体以总包单位项目工程部经理签发的书面通知为准开始计算工期,乙方须按甲方合同工期要求完成指定范围的高压旋喷桩止水帷幕施工。
第四条 质量、检测标准
按设计施工图及国家相关规范、标准、规程进行施工,保证工程质量等级“合格”。
第五条 双方责任
1、甲方责任:
(1)积极组织协调工程的进度等有关方面工作。
(2)积极满足乙方因正常施工需求的各方面工作。
(3)为乙方提供施工用水连接位臵,乙方自行接通施工用水;施工用水费用由甲方承担。
(4)按合同约定向乙方支付工程款。
(5)甲方现场须满足乙方的施工条件。
(6)开工前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。
(7)负责施工现场的全部指挥和协调,统一制定各项管理目标,负责审核乙方施工组织计划、施工工艺工法、安全质量文明施工标准并监督乙方实施。
(8)及时提供本合同约定应由甲方及总包单位供应的材料,保证施工需要。
(9)免费为乙方施工人员提供住宿。
(10)负责搭设水泥库房及设备简易用房。
(11)甲方协调现场挖掘机配合乙方修路、修水沟、水池等辅助工程,费用甲方承担。
(12)免费向乙方提供水电。
2、乙方责任(包括但不限于):
(1)负责按国家相关规范、标准、规程编制本合同范围内的高压旋喷桩止水帷幕方案,并严格按照经审定的地基加固处理(高压旋喷桩止水帷幕)方案施工,确保高压旋喷桩止水帷幕工程质量达到设计及本合同约定的要求。如因不符合质量要求或达不到验收标准的,必须按要求整改或返工,并承担全部责任和费用。
(2)进场施工人员遵守和服从甲方现场各项管理制度。
(3)进场施工的成品设备、机具自行负责,妥善保管、遗失和损坏自行负责;用电严禁乱拉乱接,用电必须做到安全、规范。
(4)施工中自觉接受业主、质检机构、监理、甲方的监督检查和有关指令与决定。
(5)遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受安全检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。施工中由于乙方安全措施不力造成安全事故的,由乙方自行承担一切安全责任和费用。
(6)乙方在施工过程中,与其他施工单位有交叉作业情况时,必须采取相关的切实到位的安全措施。如果任一方违背安全操作,发生纠纷,将
(7)乙方在施工现场因各种因素造成的人员伤亡、机损等一切均自行负责。
(8)施工过程中,按要求做好高压旋喷桩止水帷幕施工记录,并与每工作班交班时及时提供。
(9)乙方在施工过程中,甲方发现乙方恶意或故意浪费水电,每发现一次惩罚200元,工程结算时,直接从工程款中扣除。
(10)乙方须服从甲方转发业主及工程师的指令,按时参加甲方、总包单位、业主、监理的相关会议。
(11)乙方承诺:乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。并且,其具有合法有效的履行本合同所需的相应资质,并取得了相关的手续。乙方承诺向甲方提交的其具有的、及/或其组织的劳动者具有的证明文件、资质材料及陈述、承诺均合法有效,没有任何虚假陈述、及/或提供虚假或不真实文件,及/或虚构或隐瞒事实。
(12)乙方驻现场项目负责人负责配合甲方对施工进度、质量、隐蔽工程检查、验收、代办签证,处理应由乙方处理的其他事宜,服从甲方对施工质量提出的要求。
(13)乙方驻现场项目负责人(项目经理)为 身份证号:;乙方驻现场项目负责人施工期间必须在施工现场;施工期间若需更换派驻现场项目负责人,均需提前 7 天通知甲方,以利工作交换;驻现场项目负责人每未驻现场一天惩罚100元,工程结算时,直接从工程款中扣除。
(14)工期责任:乙方若不能按期完成施工任务,每延误一天违约金按1000元/天计取,以超过日历天累计增加计算。如因乙方原因导致建设单位或上级单位处罚甲方,则乙方须按甲方受罚的两倍款额赔偿甲方所受
(15)乙方应妥善保管、合理使用甲方及总包单位供应的材料,必须用在所承担的项目中,不得用做其他用途,不得运出工地范围;若甲方发现乙方将所供材料外运或外卖,则乙方须按外运或外卖材料的双倍价值赔付甲方所受损失,同时按500元/次计取乙方违约金。
(16)负责涉及该项目工程的原始资料收集、记录。
第六条 合同价款及付款方式
1、计价方式:
本工程高压旋喷桩止水帷幕劳务施工计价方式:按每米综合费用单价包干形式进行计价,该单价已包括了除甲方及总包单位提供材料(水泥、水、外加剂、75pvc管)以外乙方为实施和完成该工作内容所需的人工费、机械使用费、保险费、管理费、利润、采取的各种措施费用等一切与本协议工作内容有关的全部费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。总价款最后按实际施工高压旋喷桩止水帷幕总米数进行结算。
2、合同单价及总价:
800 mm高压旋喷桩止水帷幕劳务施工综合费用单价:施工中水泥用量低于180kg/m,单价按210元/m计取。水泥用量超过300kg/m,单价按200元/m计取。工程量暂估15000米,总造价预估300万(叁佰万元整),总价款最后按实际施工合格高压旋喷桩止水帷幕总米数进行结算。
3、付款方式:
(1)本工程按月完成量支付进度款的60%。
(2)工程完工后,余款在土方开挖完后,高压旋喷桩止水帷幕无渗漏,并经业主及甲方验收合格后付清。
(3)乙方不须开具建安发票,税金由甲方负责。
第七条 员工管理
1、乙方自行雇用员工、并安排其交通、膳食、住宿和支付工资,并对所属人员进行遵纪守法、治安、防火制度的宣传教育。
2、凡发生治安纠纷,属乙方内部人员事故、案件,由乙方责任人查办、涉及甲方人员,乙方则应派员配合甲方查处,对私拿、盗窃施工现场财物的人员,由业主保卫部门依法惩办,处罚。
3、甲方、业主有权对乙方人员进行防火、治安检查监督,并查处违章行为,因违章造成的一切损失由乙方负责。
第八条 工程事故
1、由于乙方原因造成任何工伤事故由乙方依法支付损害赔偿费或补偿。
2、由于甲方原因造成乙方任何工伤事故由甲方依法支付的损害赔偿费或补偿。
3、发生工程事故,乙方应及时通知甲方并按规定上报有关部门。
第九条 现场管理
1、乙方遵守并按照甲方或业主的《施工现场的管理制度》执行,并接受甲方、业主的指导检查。
2、现场工地施工人员不准赌博、违反以上规定者每人每次按情节轻重处以100至200元的罚款。
第十条 施工安全及安全费用
1、乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书。
2、乙方按保险条例为完成本工作的每个员工购买商业保险。
3、乙方班组长必须在施工前针对每道工序特点进行现场安全讲解并作好记录,使安全教育落实到人,落实到位,检查到边,发现问题及时整改,时时处处遵守和执行各项安全制度,遵守安全操作规范,做到文明施工。
4、乙方必须对施工过程中的安全负责,采取相应的安全防范措施,确保乙方及工作人员的安全。
5、乙方工作人员在工程施工过程中发生安全事故费用在五万元内的,均由乙方自行负责协调和承担费用。超出部分由甲承担70%、乙方承担30%。
第十一条 违约责任
1、甲方违约责任
(1)甲方原因终止工程时(不可抗力除外),应酌情支付乙方产生的费用。
(2)甲方原因造成乙方停工、窝工,双方协商解决。
(3)如甲方在审核完成后不按时支付工程款,乙方有权停工,并由甲
2、乙方违约责任
(1)因乙方原因中途退场或解除协议,乙方不得收取前期所有的工程劳务费。
(2)因乙方工作、或与当地群众关系问题造成的该工程工期延误,甲方有权按该工程的劳务工程款的1%进行扣罚和按工期约定进行罚款。
第十二条 争议条款
因本协议发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调解不成功,可向工程所在地人民法院起诉。
第十三条 未尽事宜
本协议执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决,双方协商一致的,签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
第十四条 不可抗力
由于不可抗力,致使协议无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 附则
1、本协议由双方加盖公章即生效。
2、本合同壹式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,在双方完成约定的工作内容,结清余款后,本合同即告终止。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇4:劳务分包安全协议
编号:_________________甲方(用人单位)名称:_________________
住所:_________________
法定代表人:_________________实际负责人
联系电话:_________________
乙方(劳动者)姓名:_________________联系电话:_________________
现居住地址:_________________
身份证号码(其他有效证件号)并附后:_________________
甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则,依法签订本合同。
第一条甲、乙双方选择以下第种形式确定本合同期限:_________________
(一)有固定期限:_________________自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止。其中试用期自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止。
(二)无固定期限:_________________自__________年_____月_____日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中试用期自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止。
(三)以完成一定工作(任务)为期限:_________________自年月日起至工作(任务)完成时终止。
第二条甲方安排乙方从事的工作内容为,工作地点为中建八局南宁华润中心东写字楼项目部。
第三条甲方安排乙方执行(一)标准工时/(二)综合计算工时/(三)不定时工作制中第种工作制。休息休假按国家和省(务工所在地所在省)有关规定执行。
第四条甲方应于每月日以货币形式及时足额支付乙方工资,不得低于工作所在地最低工资标准。其中,试用期间的工资为。试用期结束后,工资为(请在①~⑥选择计算方式)①元/月;②元/天;③元/m2;④元/m3;⑤计件元/个;⑥计时元/小时。生活费为元/月,每月日按时发放。甲方安排乙方加班加点,应依法支付乙方加班加点工资。
第五条甲方应当根据国家和地方有关规定为乙方办理社会保险,缴纳社会保险费,乙方依法应缴的部分由甲方负责代扣代缴。
第六条甲方应当为乙方提供必要的劳动安全卫生条件和劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的,应遵守《职业病防治条例》之规定。
第七条双方约定的其它事项:_________________
第八条本合同一式叁份,甲乙双方各执一份,一份留在乙方务工的建筑施工工地(施工单位)备查。本中建劳务分包合同自双方盖章签字之日起生效。
甲方(公章)乙方(签字)
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)
注:_________________法定代表人或委托代理人身份证号码(其他有效证件)附后
签订日期:_________________
篇5:劳务分包合同范本
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》,结合本工程具体情况,经双方协商达成如下合同条款:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、建筑面积:
3、工程地点:
二、承包形式:(含辅材,见附表1)
三、承包范围:
四、施工工期:
1、以发包方的工期提前两个月为准。
2、由于业主和甲方原因造成工期拖延,乙方工期相应顺延;由于乙方原因拖延工期,甲方按乙方结算总额每天万分之三进行处罚。
五、工程质量:
1、质量等级优良,乙方确保清水砼(如实行新的验收标准另行协商);
2、质量标准:执行国家«建筑安装工程施工验收规范»和«建筑 安装工程质量检验评定标准»,进行组织施工;
3、乙方必须按标准、规范和设计要求及甲方的指令施工,由乙 方原因导致的质量事故及返工、修改,乙方承担一切责任及费用;
4、隐蔽工程验收由乙方提供自检报告,甲方进行验收,所有的隐
5、乙方必须按有关质量标准的文件制定质量控制标准,在施工过程中甲方有权按照本企业的«质量管理奖罚标准»对乙方进行奖罚;
6、乙方施工的工程质量低于本合同约定标准,甲方有权进行处罚 ,乙方负责无偿整改和返工,同时承担业主对甲方相应的罚款;
7、乙方施工因质量未能满足本合同承诺,甲方有权单方解除合同。
六、甲方责任:
1.提供施工图及有关技术资料三套。
2.办理施工方面的有关手续及现场三通一平工作。
3.提供生产所需的大型机械,电器设备不含三级以下( 见附表
2)及临设(包括职工宿舍、厕所、食堂、办公用房、水、电)。
4.提供施工组织设计、图纸会审及施工技术交底和施工安全交底,对企业的«质量管理奖罚标准»进行交底,以及工程的定位复测、工程点交,现场配备机电工。
5、甲方负责协调与当地政府各职能部门的关系
7、甲方按合同约定确认乙方工作量,并及时拔付工程款,逾期拔款,赔偿乙方损失并顺延工期。
七、乙方责任:
1.严格遵守甲方各项规章制度,服从总包方和甲方管理人员现场管理及监督。
2.每月15日向甲方报下月材料计划,25日报月完成工作量,双方于三天内认定,并于认定后十日内付款。
3.严格执行施工组织设计及甲方下达的施工计划,因乙方原因造
4、乙方施工人员的暂住证由乙方自行办理。
5、乙方负责所施工工程的自检资料,试块制作及检验材料的现场取样。
6、乙方按施工组织设计、进度计划精心组织施工,对隐蔽工程提前8小时通知甲方验收。
7、乙方负责施工放线,甲方负责复线;
8、组织专门班子,(具体负责人 : )配备满足施工技术、质量、安全等管理人员和相对稳定的技术工人,并在甲方的指导下,对所承建的施工工程技术、质量、进度、文明施工、安全生产等全面负责。
9、乙方不得使用童工和年老体弱人员和违法、违纪人员。
八、安全生产,文明施工:
1、乙方必须严格按照甲方的文明施工要求,确保达到市级文 明工地,争创省级文明工地。
2、甲方提供合格的安全设施和防护装置(安全网、安全带、漏电保护器等),由乙方负责安装和管理。
3、乙方必须严格贯彻落实国家有关安全生产和文明施工的法律、法规、标准及西安市主管部门和甲方的各种管理制度,杜绝伤亡事故,如因乙方责任和原因发生的伤亡事故费用由乙方承担,甲方协助处理;
4、乙方对甲方提供的安全设施应严格检查合格后方可使用,特殊工种应持证上岗,严禁使用不安全器具;
5、乙方应教育施工人员遵纪守法,不得有酗酒、赌博和其它违法乱纪的行为发生。
九、材料供应:
1.工程材料在使用过程中,乙方如有人为浪费行为,甲方有权进行处罚;(以约定为准)
2、当发生图纸变更时,乙方在收到变更后一日内报提急用材料申请单;
3、因甲方材料供应不及时,机械不能正常使用造成的停工、误工,现场协商解决,甲方给予签证并顺延工期。
十、结算及付款方式:
1、工程施工期间每月以双方审定的工程量为准,甲方向乙方支付月工程量的65%,春节前付至当年完成工作量的80%,待工程验收达优良标准后付至95%,留5%保修金。
2、工程竣工结算乙方在一月内报甲方,双方在一月内审定确认。
十一、其他:
1、零工每工天按 元计算。
2、塔吊司机及塔吊指挥由乙方人员操作,甲方负责支付该项的人员工资。
3、塔吊司机及塔吊指挥,人货电梯司机等由乙方配备, 甲方负责支付塔吊司机及塔吊指挥,人货电梯司机的人员工资 。
4、食堂人员由乙方自行安排;并负责办理有关的健康证,卫生证。
5、甲方配备的2名电工由乙方管理,其工资由乙方考核后甲方支付。
6、工程保修期执行国家规定,保修期满后全额返还保修金。
7、甲方现场机械设备配备不足部分,乙方如提供使用,甲方付给
乙方租赁费;
8、对甲方的机械设备、周转材料乙方如有人为损坏,必须按价赔偿。
甲方
十二、未尽事宜本着友好合作的精神协商解决。本合同共五份,双方各执两份,见证方一份,签字盖章后生效,工程竣工帐款结清后自然失效。
甲方: 乙方: 见证方:
代表: 代表: 代表:
年 月 日
篇6:劳务分包合同范本
甲方名称:
乙方名称:
依照《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定,甲乙双方遵循平等自愿协商一致的原则订立本合同。
一、劳动合同期限
甲、乙双方选择以下第 种形式确定劳动合同期限:
1、有固定期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、无固定期限:自 年 月 日起至 止。
3、以完成一定的工作任务为期限:自 年 月 日起至 完成时止。
二、工作内容和工作时间
1、根据甲方工作需要和用工要求,乙方同意在 进行工序项目劳务分包。 2、乙方应按照甲方的需求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。
3、乙方自觉遵守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度,严格遵守安全操作规程,服从管理,按时完成施工任务。
三、甲方的权利、义务
1、组建与工程相适应的现场管理机构,组织实施施工管理的各项工作。
2、及时向乙方进行技术交底和安全、质量交底并提供相关技术资料。
3、提供施工现场附近的电源、水源接点。
4、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。
5、审核乙方提交的验工计价资料,按本合同约定,办理劳务结算手续,向乙方支付劳务费。
6、制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。
7、当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容,甲方有权决定调减乙方的工作量,或直接解除本合同,并有权追究乙方的相关责任。
8、负责与业主、监理、设计单位及有关部门进行联系协调。
9、施工过程中,末次支付前,乙方与他人发生的租费、购货款等一切付款义务的,甲方有权暂不支付剩余款项,且不承担相关责任。
10、甲方应对乙方人员进行上岗前的安全、质量、环保培训和教育。在施工现场,采取必要的安全措施。
11、甲方应当依法参加工伤保险,应当预防现场安全事故发生,避免和减少职业病危害。
四、乙方的权利、义务
1、严格按照甲方提供的作业指导书和相关技术资料、施工规范进行施工作业。
2、出具身体健康证明及具有相应资格证书,能满足施工的需要。
3、严格按照设计图纸、施工规范、验收标准、有关技术交底进行施工,确保工程质量达到约定的标准;加强自身安全学习,增强自我防范意识,认真执行安全技术规范和交底,严格遵守安全管理制度,落实各项安全措施,确保施工安全;严格执行国家有关部门对施工现场环保、消防、卫生的管理规定;承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
4、乙方不得将本合同项的作业内容转包或再分包给他人,否则甲方有权解除合同。
5、做好施工场地周边建筑物、构筑物的道路、地上附着物和地下文物、管道、电路、线路等保护和防护工作。
6、乙方与第三人签订的劳动、租赁、买卖等一切合同,与甲方无关。乙方在施工工地发生的合同债务、侵权责任一律由乙方履行和承担责任。
7、由乙方对进场工人进行造册登记报甲方备案,所有工人工资按工资单由甲方直接发放。不允许代领和委托,以免发生不必要的经济纠纷。
8、按甲方要求提交各类报表,完整的原始技术资料,配合甲方办理交工验收。
9、负责已完工程部分成品及半成品的保护工作。
10、严格服从甲方指令。如在现场发生争议,乙方应通过正常和正确的途径向甲方负责人反映情况,决不充许带着情绪工作,消极怠工,故意拖延和制造质量、安全隐患,或串连集体罢工、上访。如出现类似情况,给甲方工程造成的经济损失政治影响,甲方将追究其经济和法律责任,并清退出场。
11、乙方在工休时,要自我约束,不允许随意流串,更不允许在外留宿,酗酒闹市,打架斗欧,杜绝监守自盗,偷卖工程材料。对于因个人原因出现的治安、刑事案件,责任自负。
12、对于自然灾害造成乙方人员人身伤亡,甲方不承担任何责任。如在施工现场发生的安全事故,应分清事故责任,根据责任比例比照国家及山西省工伤事故处理相关条例办理。
五、工费结费方式
1、本合同工作内容无预付款。
2、甲方对乙方的所有支付,包括扣减或冲帐方式。
3、甲方应付款总和,不得超过合同总额。
4、双方约定在每月应支付乙方款额中,甲方扣留 %作为质量保证金。乙方完成规定任务本合同终止对一次性无息付清。
5、如业主未将工程款按约支付给甲方,根据风险分担原则,双方约定,甲方应支付给乙方的款项期限作相应顺延,并不承担顺延期间的利息和违约责任。
6、根据所在项目统一的工序分包单价。工序分包单价中已包含完成该工序的全部附属工作内容。
7、乙方在所承担劳务项目全部完工之日起7天内,根据实际完成的实物工程量和工序分包单价向甲方提交劳务费结算书,逾期不提交,结算延期责任自负。
8、甲方接到乙方结算书后28天内进行审查核定,给予确认或者提出修改意见。最终结算书由甲方统一编制。
六、违约责任
1、 当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任。
1.1 不按约定向乙方支付合同款额时,但本合同三项9和五项5条款的约定除外。
1.2 甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
2、 当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任。
2.1 乙方未按合同约定工期完成任务,工期每延误一日,按工序劳务费总价的 1 %承担违约责任。
2.2 因乙方责任造成质量事故,材料、重作、返修、返工等一切损失由乙方承担,赔偿数额据实结算。
2.3 未经甲方同意,乙方擅自退场,应赔偿甲方由此造成的一切损失。
2.4 其他违约,依据《合同法》规定承担相应责任。
2.5 因乙方不服从甲方管理,不服从甲方指令,不遵守甲方根据业主要求所作的合理调整,影响了工期和质量,甲方有权视情况对乙方清退出场。
3.甲方对乙方的清退出场的处理。
3.1甲方支付乙方的工程款按乙方完成工程成品量的70﹪结算,并扣留质量保证金,质量保证金待工程验收合格后支付。
3.2乙方出场前应保证所使用甲方机械和工具的完好性并按领用时数量归还,损坏丢失部分从乙方工程款中扣留。
七、合同变更和解除
1、除法定和本合同另有约定外,未经双方协商,不得变更、解除本合同。协商未达成书面协议前,仍执行本合同。
2、乙方将本合同转包或再分包给他人时,或乙方的工作能力,技术水平满足不了合同要求时,甲方有权单方解除合同。
八、补充条款
本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。
九、合同生效、终止
本合同自签字盖章之时起生效,自双方履行完全合同全部义务、工程结束验收合格、质保期满且无质量问题后终止。
十、本合同附件与本合同具有同等效力
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7:劳务分包合同范本
甲方:
乙方:
甲乙双方根据平等自愿原则,经协商就邵东县中住院综合楼的钢筋工劳务分包工程达成如下协议。
一、工程概况
本工程位于邵东县中医院内,地下二层,地上十二层,建筑面积约18109平方米。
二、工程单价及范围
本工程的钢筋部分以 平方米大包干的形式一次性包给乙方,包括:工程临时设施的钢筋部分,配合项目部放线、预留孔洞加强钢筋安装、柱、墙、梁钢筋过长造成的钢筋切割。拉丝、制作、包括钢筋焊接、安装、半成品堆放至甲方指定地点等所有工程中的钢筋部分(包括小型加工机械扎丝地下室工程项目、甲方只负责提供一台塔吊做材料垂直运输),并包含墙体拉结筋的安装锚固在内(甲方只负责提供粘结剂,不包括柱钢筋的电渣压力焊人工工资)。具体内容见中机国际工程设计研究院的设计图纸、图纸会审变更基础超深及与邵东县中医院所签的工程承包合同所含的内容。
三、工程面积计量
工程面积按甲方与邵东县中医院结算的面积计算(以定额建筑面积计算规则为准) 。
四、工程质量标准
乙方应按图施工,并负责设计变更及会审变更项目。制作安装严格执行建筑施工规范,必须保证优良工程。在施工过程中接受甲方、建设单位、监理单位的监督,如达不到相应标准无条件返工。
五、施工要求
1、乙方施工人员必须听甲方指挥,合理使用材料,在保证质量的前提下,长材长用、短材短用、合理搭配、力求节约,文明施工。
2、乙方设备开关应装在开关箱内,并由专人管理锁好,加工机械设备电缆自备。
3、每完成一层钢筋安装后的剩余材料应清理干净,用垂直运输机械下分类堆码整齐。
4、各工种应相互配合协调,严禁在外加之上堆放各种材料及设备,把工程过度、质量、安全搞好。
六、工期
按施工组织设计网络计划进行。
七、安全文明施工
1、乙方在施工中必须坚持“安全第一”的方针,乙方的作业人员必须服从甲方的安排,做好现场的文明施工,具体以甲方制定的各种规章为准。
2、乙方在施工中必须坚持“质量第一”“安全第一”的方针,把好质量关,防止安全事故的发生,如果发生安全事故,甲方概不负责。
3、进入施工现场要带好安全帽,禁止拖鞋或光着赤脚上班,不带安全帽上班者每次罚款伍元。
4、施工人员必须时时刻刻注意安全,班组长勤检查,发现有安全隐患的及时清除。在高空作业中严禁开玩笑、打架斗殴及不按操作规程而造成人为安全事故的,甲方概不负责。
5、乙方人员必须严格遵守就规章制度,配合好工程的安全的安全保卫工作,不得乱拿甲方材料,未经甲方同意私拿材料出外者,被抓获或经调查取证者,按私拿材料价款的十倍罚款,情节来得的交司法部门处理。
八、工程款的支付
主体工程按每月完成层付工程量的85%,主体工程(包括屋面)完成通过验收付至总造价的90%,余款待甲方与邵东中医院结算后一个月由甲方管理层对陆角/m2评定并认可后一并付清。
其他本合同未尽事宜双方协商解决,本合同一式两份,签字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:劳务分包安全协议书合同
甲方(发包单位):________________
乙方(分包单位):________________
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他法律、法规,为明确甲、乙双方的安全生产责任,确保施工安全,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,签订本协议。
第一条 工程名称、分包范围及作业内容
(一)工程名称:
(二)本合同分包范围 : 同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。
(三)本合同劳务作业内容:同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。
第二条 甲方的权利和义务
(一)认真贯彻执行安全生产法律、法规。
(二)甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。
(三)甲方按规定对乙方进场人员进行入场安全教育、考核。
(四)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按甲方管理规定给予处罚。
(五)甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。
(六)甲方不得违章指挥,强令乙方冒险作业。
第三条 乙方的权利和义务
(一)认真贯彻执行安全生产法律、法规,严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。
(二)乙方负责其分包范围内的安全生产管理工作,服从甲方对施工现场的安全生产管理。对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患,乙方必须按要求按时限整改。
(三)乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。
(四)乙方在日常作业中,对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业,有权拒绝执行。
(五)乙方在施工作业前须按甲方要求搭设好安全防护设施。
(六)乙方须建立健全安全组织机构,制定安全管理制度,按规定配齐专、兼职安全管理人员。乙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格,持证上岗。
(七)乙方不得违章指挥,不得强令工人违章作业,并按规定做好工人劳动保护工作,向所使用的人员提供合格的个人防护用品。
(八)乙方须组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求,履行签字手续。乙方必须按照甲方安全技术交底作业,乙方不得安排没有接受安全技术交底的人员上岗作业。
(九)乙方须根据规定为职工办理相应的安全生产保险,其费用由乙方自行解决。
(十)施工过程中需要新进场人员的,乙方必须备齐相关人员资料和手续,在人员进场前以书面形式报甲方,甲方书面批准后方可进场,进场后乙方配合甲方对新进场人员进行安全教育考核,合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生安全事故,乙方承担全部责任。
第四条 乙方人员进场后,必须接受甲方的安全教育、考核,经考试合格后方可上岗。乙方负有对工人进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任,并做好教育记录,履行签字手续。乙方不得安排未经安全教育培训和教育培训考核不合格的人员作业。
第五条 乙方负责向所属人员配发合格的安全防护用品,并指导其按规定要求正确配戴。甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉配戴好安全防护用品。
第六条 由甲方或乙方提供的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果由擅自使用方承担。乙方自带的机械设备、电气设备等必须符合相关安全规定,并负责日常的检查、维修、保养。
第七条 甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、改动。如确定需要拆除改动的,必须经甲方工地施工负责人和安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除安全防护设施所造成的后果,均由该方人员及其单位承担全部责任。
第八条 乙方人员施工前,必须对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等认真检查,发现隐患,立即停止施工,隐患排除后方可进行作业。乙方没有履行作业前安全检查职责,造成发生安全事故的,责任由乙方承担。
第九条 乙方使用的特种作业人员必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电气、机械设备的人擅自操作使用电气、机械设备。
第十条 乙方使用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉乱接电气线路造成的后果均由肇事者单位负责。
第十一条 甲方对在安全检查中发现的各类隐患,有权发出隐患通知书,乙方应在限期内进行整改,对于重大隐患,甲方有权停止乙方作业,乙方必须无条件遵从。
第十二条 甲方有权对乙方在安全生产中存在的问题进行罚款处罚,罚款处罚在甲方项目负责人和安全管理人员签字确认后即生效,乙方在接到罚款通知后一周内要向主罚单位缴纳罚款,逾期不交的加倍处罚,并从当月工程款中扣除。
第十三条 甲、乙双方要不断总结分析安全生产形势,对乙方和乙方作业人员重视安全生产、安全工作成绩显著的,甲方应予表扬和奖励。
第十四条 乙方人员进入施工现场,必须遵守北京*建集团和北京城建六建设工程有*公司施工现场安全管理规定,在施工现场必须做到:
(一)进入施工现场,必须正确佩戴安全帽,禁止吸烟,禁止酒后作业。
(二)必须执行交底规定的安全技术措施,未经交底禁止作业。
(三)从事特种作业的人员必须持有特种作业操作证,无证人员禁止作业。
(四)必须服从现场管理人员的指挥和管理。
(五)禁止攀爬各类脚手架、跨越防护栏杆、穿行有禁行标志的出入口。
(六)高处作业必须正确使用安全带。
(七)楼层上施工人员禁止向下投掷物品、抛撒材料和垃圾。
(八)明火作业必须开具动火证,按规定清理周围易燃物,有防火措施及看火人。
(九)禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示等安全标牌。
(十)非电工禁止进行电气作业。
(十一)禁止私自拉设电线、电缆、使用电炉等电热器。
(十二)禁止私自在建筑结构中居住和储存物品。
(十三)禁止容留外部人员留宿。
第十五条 事故处理
(一)属于甲方的责任造成伤亡事故,由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行一次性经济补偿。但具体善后工作由乙方负责安排和处理,甲方不直接对乙方职工及家属。
(二)属于乙方责任或乙方人员不服从管理、违章作业发生的事故,由乙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿,甲方不负担任何经济和法律责任。同时乙方给甲方造成的经济损失及不良社会影响,甲方有权对乙方进行经济处罚,处罚标准:重伤事故每人次处以五万元罚款;亡人事故每死亡一人处罚三十万元。
第十六条 当甲乙双方发生争议时,双方协商解决;协商不成,提交北京市密云县人民法院进行判决、裁定。
第十七条 本协议自签订之日起生效;本协议自乙方完成全部分包作业内容及乙方全部人员撤离施工现场、且甲乙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。
第十八条 其它事宜:
_______________________________________。
第十九条 本协议一式四份,甲、乙双方各执两份。
以下无正文
甲方盖章:____________________ 乙方盖章:____________________
甲方代表:____________________ 乙方代表:____________________
协议签订日期:____年___月___日 协议签订日期:____年___月___日
篇9:劳务分包合同范本
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
一、 甲方将A区:5、6、9、10、11、12; C区:19、20共计8座楼木模板分项劳务分包给乙方制作、安装、拆模等。到封顶后所有材料按甲方指定的场地堆放整齐。计量按砼接触面积计算,包工单价每平方米16元正(包括铁钉、铁丝在内)。
二、 甲方将A区:5、6、9、10、11、12; C区:19、20共计8座楼钢筋制作绑扎分项劳务分包给乙方施工。到封顶后所有材料按甲方指定的场地堆放整齐。计量按图纸实际面积计算,包工单价每平方米22元正(包括铁丝、焊条在内)。
三、 甲方将B区:23、26、29;C区:32、33共计5座楼水电安装分项劳务分包给乙方安装按建筑面积每平方米单价35元正(包括预埋穿线和开关、插座等小型工具在内)。
四、 甲方将A区:10、12、14、33;B区:23、26、29计7座楼砌砖、抹灰分项劳务分包给乙方施工,决算按建筑面积砌砖每立方米单价90元正,抹灰每平方米单价7元正(包括小型工具在内)。
五、 质量要求:以上三项施工项目要按国家建筑施工规范和设计图纸进行施工。要听从监理和现场施工队管理人员指挥,杜绝违规作业,质量要按照甲方和监理要求施工。
六、 工期要求,按甲方所规定的工期完成,如果甲方原因延误工期除外。另甲方原因停工五天以上每天要补贴60%工资补给乙方。乙方不能中途退场,如乙方故意闹事中途退场,甲方只能按乙方所做的工程量按50%决算。
七、 乙方需按照国家所规定的安全法规、法律施工,如果违规作业出了安全事故,经济损失和一切后果乙方负责。
八、 付款方式:每月按乙方完成的工程量结70%款给乙方,封顶后10天内再付20%款,余下10%款等工程主体验收合格后10天内付清全部工程款。
九、 甲方如果违约付款,乙方有权停工,并一切损失甲方负责。
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效。款付清合同终止。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇10:劳务分包安全协议书合同
甲方(发包单位):
乙方(分包单位):
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他法律、法规,为明确甲、乙双方的安全生产责任,确保施工安全,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,签订本协议。
第一条 工程名称、分包范围及作业内容
(一)工程名称:
(二)本合同分包范围 : 同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。
(三)本合同劳务作业内容:同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。
第二条 甲方的权利和义务
(一)认真贯彻执行安全生产法律、法规。
(二)甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。
(三)甲方按规定对乙方进场人员进行入场安全教育、考核。
(四)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按甲方管理规定给予处罚。
(五)甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。
(六)甲方不得违章指挥,强令乙方冒险作业。
第三条 乙方的权利和义务
(一)认真贯彻执行安全生产法律、法规,严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。
(二)乙方负责其分包范围内的安全生产管理工作,服从甲方对施工现场的安全生产管理。对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患,乙方必须按要求按时限整改。
(三)乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。
(四)乙方在日常作业中,对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业,有权拒绝执行。
(五)乙方在施工作业前须按甲方要求搭设好安全防护设施。
(六)乙方须建立健全安全组织机构,制定安全管理制度,按规定配齐专、兼职安全管理人员。乙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格,持证上岗。
(七)乙方不得违章指挥,不得强令工人违章作业,并按规定做好工人劳动保护工作,向所使用的人员提供合格的个人防护用品。
(八)乙方须组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求,履行签字手续。乙方必须按照甲方安全技术交底作业,乙方不得安排没有接受安全技术交底的人员上岗作业。
(九)乙方须根据规定为职工办理相应的安全生产保险,其费用由乙方自行解决。
(十)施工过程中需要新进场人员的,乙方必须备齐相关人员资料和手续,在人员进场前以书面形式报甲方,甲方书面批准后方可进场,进场后乙方配合甲方对新进场人员进行安全教育考核,合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生安全事故,乙方承担全部责任。
第四条 乙方人员进场后,必须接受甲方的安全教育、考核,经考试合格后方可上岗。乙方负有对工人进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任,并做好教育记录,履行签字手续。乙方不得安排未经安全教育培训和教育培训考核不合格的人员作业。
第五条 乙方负责向所属人员配发合格的安全防护用品,并指导其按规定要求正确配戴。甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉配戴好安全防护用品。
第六条 由甲方或乙方提供的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果由擅自使用方承担。乙方自带的机械设备、电气设备等必须符合相关安全规定,并负责日常的检查、维修、保养。
第七条 甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、改动。如确定需要拆除改动的,必须经甲方工地施工负责人和安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除安全防护设施所造成的后果,均由该方人员及其单位承担全部责任。
第八条 乙方人员施工前,必须对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等认真检查,发现隐患,立即停止施工,隐患排除后方可进行作业。乙方没有履行作业前安全检查职责,造成发生安全事故的,责任由乙方承担。
第九条 乙方使用的特种作业人员必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电气、机械设备的人擅自操作使用电气、机械设备。
第十条 乙方使用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉乱接电气线路造成的后果均由肇事者单位负责。
第十一条 甲方对在安全检查中发现的各类隐患,有权发出隐患通知书,乙方应在限期内进行整改,对于重大隐患,甲方有权停止乙方作业,乙方必须无条件遵从。
第十二条 甲方有权对乙方在安全生产中存在的问题进行罚款处罚,罚款处罚在甲方项目负责人和安全管理人员签字确认后即生效,乙方在接到罚款通知后一周内要向主罚单位缴纳罚款,逾期不交的加倍处罚,并从当月工程款中扣除。
第十三条 甲、乙双方要不断总结分析安全生产形势,对乙方和乙方作业人员重视安全生产、安全工作成绩显著的,甲方应予表扬和奖励。
第十四条 乙方人员进入施工现场,必须遵守北京城建集团和北京城建六建设工程有限公司施工现场安全管理规定,在施工现场必须做到:
(一)进入施工现场,必须正确佩戴安全帽,禁止吸烟,禁止酒后作业。
(二)必须执行交底规定的安全技术措施,未经交底禁止作业。
(三)从事特种作业的人员必须持有特种作业操作证,无证人员禁止作业。
(四)必须服从现场管理人员的指挥和管理。
(五)禁止攀爬各类脚手架、跨越防护栏杆、穿行有禁行标志的出入口。
(六)高处作业必须正确使用安全带。
(七)楼层上施工人员禁止向下投掷物品、抛撒材料和垃圾。
(八)明火作业必须开具动火证,按规定清理周围易燃物,有防火措施及看火人。
(九)禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示等安全标牌。
(十)非电工禁止进行电气作业。
(十一)禁止私自拉设电线、电缆、使用电炉等电热器。
(十二)禁止私自在建筑结构中居住和储存物品。
(十三)禁止容留外部人员留宿。
第十五条 事故处理
(一)属于甲方的责任造成伤亡事故,由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行一次性经济补偿。但具体善后工作由乙方负责安排和处理,甲方不直接对乙方职工及家属。
(二)属于乙方责任或乙方人员不服从管理、违章作业发生的事故,由乙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿,甲方不负担任何经济和法律责任。同时乙方给甲方造成的经济损失及不良社会影响,甲方有权对乙方进行经济处罚,处罚标准:重伤事故每人次处以五万元罚款;亡人事故每死亡一人处罚三十万元。
第十六条 当甲乙双方发生争议时,双方协商解决;协商不成,提交北京市密云县人民法院进行判决、裁定。
第十七条 本协议自签订之日起生效;本协议自乙方完成全部分包作业内容及乙方全部人员撤离施工现场、且甲乙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。
第十八条 其它事宜:
第十九条 本协议一式四份,甲、乙双方各执两份。
甲方盖章: 乙方盖章:
甲方代表: 乙方代表:
协议签订日期: 年 月 日
篇11:劳务分包安全协议
总承包单位:(以下简称甲方)_________
劳务分包单位:(以下简称乙方)_________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工程概况工程名称:_________工程规模:_________工程地点:_________分包范围:实行场内人工包干,以施工图和招标文件确定的工程内容为准。
二、分包工作期限以总承包合同约定的工程期限为准。
三、质量标准按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。
四、项目经理
(1)、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________,职务:_________。
(2)、乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_________,职务:_________。
五、甲方义务
(1)、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
(2)、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
(3)、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
(4)、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
(5)、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;
六、乙方义务
(1)、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
(2)、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
(3)、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
(4)、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
(5)、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;
七、劳务报酬
(1)、本工程采用固定劳务报酬,共计¥_________,大写人民币_________
(2)、劳务报酬的支付
甲方收到建设单位拨付的工程款后,按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。
(3)、本合同劳务报酬(依据现有施工图确定,结算时按实进行调整)。
(4)、甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式,不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据,乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷,由乙方承担全部责任和费用,概与甲方无关。
八、本合同自双方签字盖章后后生效,双方履行合同义务完毕付清劳务报酬后终止。
九、本合同一式肆份,甲、乙双方各执二份,均具同等法律效力。
甲方:_________ 乙方:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
_______年______月______日 ______年_____月_____日
篇12:劳务分包合同范本
发包人(全称): (以下简称甲方)
承包人(全称): (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律,行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲、乙双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:美林湖水镇G区
工程地点:美林湖国际社区
二、承包方式
乙方包工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包操作面文明施工、包治安、包风险、包验收、包缺陷修复、包限额领用料、包设计变更(因设计变更引起的返工除外)、包与其他承包单位的配合。负责组织人员施工。
三、承包价格
以实际施工图为准,(正负零以下和正负零以上)所有模板工程按展开面积计算,每平方米 元包干,大写:每平方米( )元包干.其中:文明施工、安全、质量各1元/㎡,(若乙方达不到甲方的工期、质量、安全、文明施工要求,则按上述标准从合同总价中扣除,因乙方原因中途退场按合同价的70%办理结算)。
以上价格已包括人工费、辅材及机械费、成品保护费、材料二次转运费、赶工费、劳动保护费、(工人工伤保险由甲方统一办理)、安全措施费、文明施工费、管理费及利润、(不含税费、乙方只提供工人工资发放表)。
四、承包范围
所有模板制作安装、拆除、支模架搭(含构造柱、圈梁、压顶、线条、窗台,施工缝及小型构件、板缝吊模等一切模板工程)、现场运输、自用材料上、下车,止水镙杆切割、爆模砼剃打、漏浆砼清理、天棚模板拼缝、阴角打磨、拆除模板时楼层卫生及材料清理、工程完工材料的清理、堆码、所有模板工程的文明施工、并提供以下辅材及机具、园盘锯、锯片、刨木机、手提锯、电钻、钻头、铁丝、钉子、封口胶布、丝杆、套管、蝴蝶扣、步步紧、(止水螺杆和混凝土内撑由甲方提供)电缆线、加班灯、线及所有小型用具。
五、劳务报酬支付方式、
1、第一次支付地下室顶板面混凝土完毕
2、第二次支付12层顶板混凝土完毕
3、第三次支付屋面封顶
4、支付比例为已完成工程量的80%
5、二次结构完毕主体封顶验收后20个工作日内付至90%,余款竣工验收20个工作日内支付100%
六、甲、乙双方的责任
1、甲方责任
A、甲方委派现场负责人 。
B、负责将所需水电接至乙方指定位置。
C、及时提供乙方所需材料。
D、负责协调机械设备。
E、负责分线(乙方派人协助)。
F、负责购买统一工作服、安全帽,费用由乙方支付(工作服两套、安全帽一顶)。
G、负责工人的住宿及水电费用。
2、乙方责任
A、乙方委派现场负责人 。
B、进场时向甲方提供班组所有成员的身份证复印件,健康证明书。
C、每日加班乙方必须指派现场负责人,负责施工安全,进度及质量管理。
D、浇注砼时乙方必须指派专人值班,负责模板的质量处理,如发现乙方值班人员脱离岗位,罚款500—20xx元。
E、及时提供材料计划表。
F、甲方指定的工作乙方不及时完成,甲方有权另行安排工人完成,所产生的工程费用从乙方工程进度款中扣除(注:技工按800元/天,付工按300元/天扣除)。
G、乙方进入施工现场机械必须符合施工现场机械安全管理规定,所有设备电缆均采用五芯电缆,辅材质量达到国家规范要求。如因违反本合同约定造成总承包对甲方罚款由乙方承担。
七、工程工期
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
厉行总工期共 天(其中阵雨、停料、停水、停电、机电设备检修以 小时以上工期顺延,并办理签证)、若因乙方原因超过进度计划和合同工期时、每延误一天、除扣工期价1元/㎡外并处罚违约金5000元/天。
八、劳动纪律
1、甲方根据《劳动法》有关规定,制定本单位、本项目规章制度和纪律,并通过进场三级教育、技术交底等方式明示乙方。
2、乙方应严格遵守国家法律、法规和甲方规章制度和纪律,服从甲方的管理和教育,具体内容如下:
1)、严格遵守国家法律、法规;
2)、严格遵守甲方的规章制度和纪律;
3)、严格遵守技术操作规程,按规范作业;
4)、服从甲方安排、管理和教育;
5)、文明作业、保护环境;
九、劳动保护和劳动条件
甲方根据国家和省的有关安全生产、劳动保护、卫生保健等规定为乙方提供必要的生产、工作条件和劳动保护措施,具体内容如下:
1、提供必要的劳动场所和设备;
2、完善必要的安全防护措施;
3、不违章指挥;
乙方必须严格遵守安全生产操作规程,按规定佩戴、使用劳动防护用品,注意保护生产、安全设备设施和生产环境卫生。乙方对危及人生安全的违章指挥可予拒绝。
十、工程质量
乙方在施工过程中必须严格按照国家验收规范及标准进行施工,、指派专业技术人员进行检查、并上报甲方技术人复查后方可进行下道工序、保证一次性验收合格,因乙方原因在施工中造成的返工,其一切经济损失由乙方负责。(并罚款500—20xx元作为处罚)
十一、安全责任
乙方必须确保施工工期内无任何重大安全事故,并达到安全生产、文明施工样板工地。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,随时接受行业安全人员的监督检查。1万元以下含一万元工伤自行负责,保险公司赔付后所差费用,甲方70%乙方30%。
十二、文明施工
乙方必须按照平方的整体规划搞好现场文明施工、接甲方要求每天下班前材料堆码规范、将作业层的垃圾运至工地指定地点、做到工完场清、否则甲方将对乙方进行200元/次一500元/次的处罚。
十三、违约责任和争议处理
1、甲乙双方任何一方违反本合同约定给对方造成损害和经济损失的,由违约方承担赔偿责任。
2、甲乙双方因履约发生争议时,由双方协商解决,协商不成的,递请国家劳动仲裁机构仲裁。
十四、履约保证
乙方签订合同前须缴纳(无)元每平方米的履约保证金.主体封顶后7个工作日内无息返还乙方履约保证金、若施工过程中、乙方达不到甲方要求的进度、安全、质量要求、甲方有权没收乙方所缴纳的履约保证金、同时乙方应承担甲方因此遭受的处罚和一切经济损失。
十五、其他
(一)、乙方因下列行为所造成的一切经济损失由乙方自负,乙方此前所施工的项目甲方暂不予结算及付款,并追究乙方的违约责任。
1、 乙方管理人员迟迟不能到位,或未经甲方许可中途自行离场的;
2、 乙方将工程转让他人承包,甲方除有权终止合同外,并给予乙方合同价1%的处罚。
3、 乙方未按规定时间开工、复工,或开工、复工后进行迟缓,或工人不足,甲方认为不能按期完工的。
4、 乙方未按合同约定进行施工,或乙方违背合同,或有偷工浪费材料的事实,经甲方书面通知改善,仍然未改善的。
5、 乙方工人技能低劣,共夺懈怠或工地负责人不听甲方、监理人员指挥的。
6、 乙方不得以市场价格变动或工作内容变更为由要求甲方调整单价。
(二)、甲方承诺按本合同约定支付劳务报酬,乙方保证及时支付工人工资,并将所有工人工资表报送甲方,在甲方应支付款范围内,委托甲方代为转账至每个工人,余额及时支付给乙方。如发生下列事件甲方可以处罚款:
1、 乙方发生民工就劳务报酬上访事件的,按上访人数按每人10000元处罚。
2、 乙方未支付材料款项,供应商就款项问题反映到甲方时,甲方将对乙方处以所欠款额的罚款并要求乙方及时支付所欠款项。
3、 工程款按时支付的情况下,乙方必须管理好其各班组工人,若出现堵路、堵桥、上街游行等事件的,乙方每发生一次承担违约金50万元。
十六、未尽事宜,双方协商解决。
十七、本合同一式贰份,双方各持一份,合同自签订之日生效,工程款付清后自然失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13:劳务分包合同范本
发包方: (以下简称甲方)
承包方: 身份证号码 (以下简称乙方)
经甲、乙双方友好协商,为明确双方职责,加强协作,以及甲、乙双方的权力和义务,确保工程项目的质量、安全、进度及文明施工。根据国家和当地政府建设工程项目的有关法律、法规规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,特制定本工程的施工协议,以资共同遵守。
一、承包项目: 1#--7#楼工程及地下室的钢筋制作安装。
二、工程地点:
三、结构形式及层数:高层框剪18层,多层砖混5、6层(带地下室)。 四、建筑面积:施工图有注明的,按施工图建筑面积计算,若施工图没有注明的,按国家有关建筑面积计算规则据实计算
五、承包方式:包清工(三级箱内机具和小型材料)。
六、承包范围:所有本工程的施工图及设计变更、联系单(每次增减人工费在0.5万元以内不计,设计变更联系单每次增减人工费在0.5万元以外时另行计算),图纸会审纪要内容,每周例会纪要内容。从基础放样挖土开始至工程竣工的所有钢筋制作、安装工程,包括:桩头钢筋的锚筋、墙体拉结筋和构造筋、钢筋保护层垫块安装、施工图反映的所有预埋铁件(仅含制作)、止水钢板焊接及钢丝网片、预应力钢筋的安装、绑扎、安装钢筋的临时脚手架搭拆、临时设施中的钢筋制作、安装,清理归堆工作(包括每天落手清),预制构件的钢筋制作、安装,中小机械设备装卸、就位、移位、修理、保养。场地内材料搬运等工作。范围包括:内外墙附着构件,二次结构项目(如阳台栏杆、过梁等等有关所有钢筋工程),屋顶构筑物等等。
七、承包内容:除第六条承包范围外,其内容还包括:
1、进场钢筋的卸货、验货、归堆、挂钢筋识别牌,有时同材料员外出验货。
2、工程中钢筋的加工、制作、电焊、对焊、及钢筋安装。
3、场内钢筋搬运、吊装、挂钢筋识别牌、整理、垫块安装、钢筋除锈等工作。
4、成型钢筋的整齐堆放。
5、施工现场落手清,废料利用。
6、控制钢筋损耗在2%以内。
7、专人配合项目部测量放线、弹线工作。
以上1~7条承包内容,如乙方没有及时完成,尤其是废钢筋的利用,现场落手清或未派专人或派专人不及时配合项目部测量放线、弹线、钢筋卸货、吊装、归类、堆放、挂识别牌等工作。甲方派员处理,其所发生的费用全部由乙方承担。甲方只需凭照片或相关人员二人证明签字,无需乙方签字的情况下,在乙方当月工程款中直接扣除。原则上本工程不存在点工。
八、甲、乙双方有关设备及工具职责:
(一)、甲方有关设备及工具职责:
甲方只提供乙方施工过程中的垂直运输机械(塔吊六台)、固定大灯、二级配电箱、临时仓库。
(二)、乙方有关设备及工具职责;
乙方承担自己范围内的中小型使用工具及设备的购买、保管及修理。例:所有手用工具、铁钳头、钢筋扳手、钢筋剪刀、甩直机械、砂轮机、切割机(包括切割片)、弯曲机、切断机、对焊机、电焊机(包括电焊条)、绑扎钢筋所需的铁丝、人力翻斗车、榔头、卷尺、雨衣、雨鞋、墙线、线锤、扫帚、照明碘钨灯、二级箱以外的电缆电箱等铺用材料。
九、合同工期:
1、按甲方和建设单位的合同工期要求及建设单位在施工途中下达的各分项工程工期要求为基础,如乙方不能按期完成,有关的罚款及影响其它工种工期拖延的一切损失均由乙方承担。
2、乙方无条件承诺在雨天及夜间按项目部要求进行施工及加班,如乙方违反自己的承诺,造成工期延误的,每次罚款20xx元整。
3、由于非乙方原因及不可抗力所造成的工期延误,经甲方施工负责人核实认可作书面通知,工期相应顺延。
十、承包价格、内容和结算依据:
本工程项目按第六、七款承包范围及内容计价为:
按15元/米计酬。如果甲方提供制作好的成品箍筋,甲方应向乙方扣回箍筋制作费每吨100.00元。数量按实际计算。
注:
1、以上单价已包括:①围墙内临时设施搭建,②机械设备基础施工,③春节加班施工额外补贴,乙方不得再无理要求追加费用。
2、结算单价的依据:按现行国家质量验收标准,双方一起对分段进行实测,观感检验的分值及上级权威部门检验的评定结果为准。
3、上述综合单价双方不得以任何借口为由而异议,如果乙方不按承包内容执行,造成中途停工或退场及影响其它班组施工等情况,乙方承包费甲方有权不支付,所发生的一切费用均由承包班组负责人承担一切责任及经济损失。
4、在施工过程中若乙方在质量、进度、安全等方面达不到合同要求的,乙方不得以任何理由解释,针对发生上述情况,甲方有权清退乙方或单方终止协议,辞退乙方此项工程另包他人。情节严重的,按实际所做工程量的承包单价下浮30%一次性结清乙方承包工程款。合同中途终止后,乙方必须在三天内人员全部撤离,若乙方未按规定时间撤离,甲方将向乙方收取每天3000元的暂住费,其金额在乙方的工程款中扣除。
5、施工过程中甲方向乙方临时借用施工人员一律按大工18元/小时、小工10元/小时结算,出工时间和人员由甲方施工员签单为准,乙方必须无条件服从安排人员。
十一、付款方式:
1、按甲方同建设单位的施工合同约定付款。
2、乙方上报甲方工资单必须经施工负责人、质量、安全负责人、技术负责人、项目经理签证后发放,且凭本人身份证到项目部领取,不得由他人代替领款。
3、主体工程全部完工并通过有关部门验收,达到合同质量要求后(以验收报告为准),甲方支付乙方本工程承包款的90%。
4、余款10%主体竣工验收完成后,三个月内付清,但乙方必须履行完成工程保修期内本工种的保修义务。
7、办理一切证件(如:劳务证、上岗证、暂住证等)费用一律由乙方自行承担,甲方统一办理,发放,费用在当月乙方工程款中扣回。
8、中途职工人员退场、调换、回家等人工费一律由乙方自行承担。
十二、工程质量标准及施工要求:
1、本工程质量必须达到“xx省优质工程”。为确保工程质量、安全、进度、文明施工,乙方必须对项目部工程质量及施工要求承诺。
2、乙方必须按设计图纸及国家建筑工程质量规范规定,以及强制性条文规定严格施工。
3、乙方在施工过程中,必须尊重甲方的合理意见,必须服从甲方的统一指挥。必须自觉接受市、区及业主、监理、甲方等监督和检查,对提出质量、安全等问题乙方必须当天整改,严重的必须返工重做,否则甲方有权另行分派他人处理,其处理费用由乙方承担,乙方不得讨价还价。
4、分部分项,隐蔽工程的验收,乙方通知甲方,甲方在乙方通知时间内做到及时验收,未经验收或验收不合格的,乙方不得擅自进行下一道工序施工,经整改后复验不合格者,甲方有权对乙方采取有关罚款等其他措施,同时乙方须承担由此造成的损失费。
5、乙方在施工期间必须做到工完场清,文明施工,必须注重成品保护工作,否则如需甲方派人员清理等工作,所发生工资均由乙方承担,同时对乙方采取罚款措施,甲方直接开单,在乙方当月工程款中无须乙方同意就直接扣除。
6、乙方所有施工人员必须持证上岗,特殊工种作业必须培训合格后方可上岗。
7、乙方自身造成原因,使工程停工、返工、材料损失费用均有乙方承担。
8、乙方需用材料应提前一周上报施工负责人审核,小件材料提前两天上报审核。
9、乙方必须配备兼职质量员 一名,配合甲方全过程每一个施工段的质量自检和技术复核工作,并向班组施工人员在施工前进行技术交底,切忌盲目施工。
十三、安全生产,文明施工,施工现场管理:
(一)安全生产
1、本工程项目必须达到xx省省级文明工地,乙方必须严格遵守安全操作规程及安全生产六大纪律十项安全技术措施,严格遵守工地制定的各项规章制度及安全技术交底,必须听从甲方管理人员指挥及安排,必须树立安全第一、质量第一思想,如发生非甲方原因的安全工伤事故一律由乙方自己承担责任和经济损失,甲方不负任何责任,如他人(方)对该方造成工伤事故,应由他方负责承担责任及经济损失。备注:如发生重大事故: 工伤处理按如下规定:5000元以内由乙方自行负责;超过5000至30000元,项目部承担50%费用,乙方承担50%费用,且乙方承担不得少于5000元,30000元以上项目部承担60%费用,乙方承担40%费用,且乙方承担不得少于15000元。且有公司及项目部安全科根据事故实际发生情况,调查确认后,作出处理决定由各方承担责任及经济损失。
2、安全主要责任见安全生产责任协议书。
(二)文明施工
1、落手清:
①、钢筋棚内必须保证场地整洁,每日下班时,工具、材料收拾干净,分类堆放,如发现未做好落手清工作,棚内杂乱无章,每天每次罚款200元。
②、钢筋应按品种、规格、型号分类堆放整齐,并挂好识别牌,成型钢筋堆放要整齐,并挂好标记,写明使用部位及尺寸,箍筋等成型钢筋须堆放在棚子内。
③、钢筋安装时现场必须保证做好工完场清,每一施工段完成后,清理现场多余的钢筋、铁丝、砼垫块和工具,清除干净垃圾,否则每一施工段罚款1000元。
④、每次下班时应将设备机械电源切断,将钢筋废料归入指定的废料堆,否则每次罚款200元。
2、成品保护:
乙方必须向班组职工交代做好成品保护工作,牢固树立成品保护意识,如在施工过程中对上道工序造成损坏及污染,甲方除责成其清理外,修复费用全部由乙方负责,另处每次500元罚款。
3、爱护公物:
乙方人员必须爱护项目部财产(包括住房及房内设施),保护消防和安全设施,若损坏,照价赔偿。
4、乙方在施工中应严格遵守文明施工规定,如出现打架斗殴、无理取闹、任意消极怠工,甲方有权责令辞退肇事人员,并做出相应处罚(见管理条例),乙方必须配合,对情节严重者交送当地政府处理,后果由乙方承担。
(三)施工现场管理:
1、乙方施工前应认真审核施工图纸及联系单,做好钢筋配料单,并报甲方审核,并及时向有关施工人员交底,防止造成返工,如由于乙方原因造成返工,必须无条件立即返工,工料费由乙方负责,甲方当场开具扣料单,在当月工厂款中扣回,如造成下一道工序无法施工,其误工费通过项目部协调解决,费用全部由乙方承担,且罚款500元。
2、乙方应文明操作施工现场的各种施工机械、工具,确保其正常运转,如发生
3、乙方应严格遵守甲方制定的各项规章制度,遵从甲方内部管理程序。
4、乙方应加强对本班组的各项管理工作,配合甲方严把质量关,全程跟踪工程的施工质量。
5、乙方应和兄弟施工班组加强团结,友爱互助,展开劳动竞赛,争当先进班组。
6、甲方材料仓库保证消耗材料和易损机械、工具及其配件的库存备用量,按合同规定有乙方承担的常用材料及机工具,乙方亦可按规定按需领用,每月底乙方同保管员核帐后,双方在扣款单上签字即可。
7、乙方或是其代理人(如其代理人,必须有一份授权委托书)必须保证常住现场,参与乙方各项管理工作及与甲方的协调工作。
8、乙方必须按甲方要求配备对讲机一对,甲方统一购置,费用由乙方承担。
9、甲方负责办理乙方工作人员胸卡,暂住证等必要证件,费用由乙方承担。
10、乙方人员安全帽由甲方统一购置,费用由甲方承担,丢失须照价赔偿,损坏以旧换新。
11、乙方在材料仓库领、借用工具等必须遵守甲方《仓库暂借机工具管理规定(内部)》的规定,损坏、丢失照此规定办法执行。
12、乙方必须在甲方办公室公布每日考勤记录,并区分大小工。
13、施工现场发生的配合人工如下列情况由乙方自己承担和配合:
(1)、上级主管部门来检查工作、外来单位参观学习需要乙方配合的人工,工地临时短期派出开会参观学习的乙方人工。
(2)、施工现场及楼层需配安装水、电、通信等配合人工由乙方承担,指导安装由甲方承担(按单位分部、分项各自承担),共同使用的分摊承担。
(3)、施工现场及楼层需要的垂直线控制,水平线定位所需要的配合人工(按钢筋工、泥工、木工共同分摊承担)。
(4)、施工现场楼层的垃圾及废料谁施工谁清理至指定地点。若不及时进行清理的,甲方可指定派人清理,所发生的费用由乙方承担。
(5)、合同承包人施工现场上岗率必须达到90%以上,否则视为违约处理,乙方达不到上岗率,甲方可另找承包人,同时罚款20xx元,解约所造成的相关损失由乙方承担。
(6)、甲方在项目内进行贯标,评定质量奖项、验收检查,文明标化评定,安保体系认证,综治登记管理的所发生的配合人工由乙方分摊承担。
十四、其它:
1、严禁将本施工项目转包,一经发现视做违约,甲方有权终止合同,乙方承担一切由其引起的后果。
2、项目部通知开会参加人员(除特殊情况请假外),如迟到或不参加会议者,一律每次罚款200元。
3、安全生产责任协议书与本工程内部承包合同同等有效。
4、其余未尽事宜,双方协商解决,或再做补充协议。
5、本协议一式三份,双方按协议规定行使约定的权力和义务,并履行协议约定的职责。经双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,报总公司一份,自签订之日起生效,帐清后自行失效。
甲方: 乙方:
承包人:
项目负责人: 身份证号码:
签订日期:
篇14:劳务分包安全协议
甲方: (以下称为甲方)
乙方: (以下称为乙方) 、
根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,明确双方各自责任确保工程质量,如期完成工程任务、创建文明工地、安全生产的目的,双方就 高压旋喷桩 劳务分包事项协商达成一致,订立本协议。
1、分项工作对象及内容
工程名称:
工程地点:
工程范围:
分包形式:
提供分包内容:
(1)、施工内容:按设计要求开挖工作面、放线、引孔、钻孔、机械及人工;提供完成设计图纸要求的所有材料;
(2)、除二级配电箱外所有施工现场用电设施;除自来水主管外的所有用水设施;
(3)、材料送检试验资料;砼试块制作、施工记录、隐蔽资料,按施工合格要求的工程资料一式二份;
(4)、开具分包价款增值税发票(可正式普通材料发票代,其中人工占18%)。
2、分包工作期限
开始结束工作日期: 总日历工作天数为: 天。
2.1乙方应配合技术素质较高的员工,坚决按甲方所需要工期去完成,劳动力安排由乙方自配。
2.2乙方必须服从甲方所需工期,同时坚决听从甲方顺序的排列及关建议,按时完成。
3、质量标准
工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量合格等级。乙方在施工中必须严格按照图纸设计要求及国家现行规范操作。涉及到工期拖延甲方有权对乙方处于罚款处理,质量处罚按制订标准执行,乙方若由于自身原因产生停工或推翻合同,余下工程价款不予结算。
4、计价方式
旋喷桩实钻每米单价 。
旋喷桩空钻每米单价 。
5、付款方式:
双方约定支付方法为 旋喷桩完成时即付到总价的70%,底板完成时即付余款30%。
6、甲方义务
6.1向乙方提供下列生产、生活临时设施:施工用电接至二级配电箱;施工用水根据施工要求环行多接口;临时宿舍,其交验要求与保护责任为:
6.2 统筹安排、协调解决乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
6.3 按本协议约定,向乙方支付劳动报酬;
6.4 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7、乙方义务
7.1对本协议分项包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,在确定劳动关系的工人必须认真审查,保证施工人员的文化素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁不得高于50周岁,劳务分包职工必须持本人身份证(女职工必须持计划生育证),将其人员登记花名册(并注上身份证号码)上报于工程承包安全管理人员审查备案;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
7.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故;
7.3 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
7.4 按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
7.5 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
7.6乙方将所需要的材料按计划提前进场;负责堆放整齐,材料堆放必须符合标化规定;特别是材料堆放和清理,否则按管理细则规定的情节轻重处于经济处罚。
7.7乙方必须服从甲方安全管理及教育,并在责任书上签字。乙方在施工中故意祸及他人的事故由乙方负责自行处理,甲方不承担任何责任及经济赔偿和补贴。
7.8 乙方职工必须严格遵守工地的一切规章制度,带好一班人,善于各方面管理和教育,若有违约按照章处理,甲方有权对乙方处于奖励及罚款。
8、安全施工与检查
8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
8.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
9、违约责任
9.1甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向乙方支付违约
9.2 当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工时,每延误一日,应向甲方支付 元违约金;
(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向甲方支付 元违约金;
10、合同终止
双方履行完合同全部义务,报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付作业的成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
12、本协议一式二份,甲乙双方各执一份;
13、协议生效
订立时间: 年 月 日
本协议双方约定 双方签字 后生效
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇15:劳务分包合同范本
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
按照中华人民共和国《建筑法》、《合同法》的相关规定和条款,以及施工规范的规定,由湖北建筑工程有限公司承建*项目工程。经甲乙双方共同协商,现甲方将该项目劳务工程、施工机械设备及部分周转材料承包给乙方。为明确甲乙双方在工程建过程中的责任、权利和义务,经双方在自愿、平等、互惠互利的原则下达成一致,特签定如下条款。
一、承包形式:包工(含机械设备及周转材料)。
二、承包内容:根据甲方提供蓝图的内容确定如下:
1、钢筋工程制作、焊接、机械、绑扎及人工安装。
2、模板工程人工、材料、机械、支撑脚手架全包。
3、外脚手架材料、人工、安全防护、文明施工全包。
4、砼工程、砌体、内外墙天棚抹灰、外墙保温、屋面找平、楼地面、人工机械。
5、施工用水、电、材料、人工(甲方水电供至水电表上,本工程中预埋及水电安装甲方负责)。
6、所有乙方施工用的机械设备安装、检测验收(设备基础及安装所需的土建材料甲方提供)。
7、基础及地下室工程中的砖模砌体、梁基成型、施工排水、砼、砌体、抹灰、地面找平、护坡、以及本工程中的分中划线全包(甲方负责退土)。
三、合同价款:合同总价约为 万元。承包内容中,竣工按国家规定计算建筑面积,办理结算,每平米按 元计价;地下室含伐板基础,消防水池及通道,每平方米按 元计价(注一号楼1层高5.5米,2层高3.8米,二号楼架空层*米)。
四、付款及结算方式:
1、根据工程完成进度付款,分为基础完工30万元、主体完工50%:25万元、主体竣工25万元、砌体完工25万元 、内外墙粉饰完工25万元、竣工验收30万元,共计*万元,约60%。
2、竣工结算时,乙方承担房屋 1 套,冲抵余下40%款额,余下40%待本工程入住率达80%结清(限时两年内,竣工后乙方随时卖房可抵冲工资款)。
五、工程质量管理及验收
施工中乙方必须接受甲方管理人员、项目部、业主、质监及监理部门的质量检查、监督、工程竣工经综合评定达到合格等级。
六、工程工期
1、乙方必须按甲方总体施工进度计划组织人员,确保工程的顺利完工。
2、工程从基础伐板开始计算工程工期,总工期为 240 天(20xx年9月10日至20xx年5月10日)。
3、不可抗事件发生,工程相应顺延。
4、工期延误一天,甲方处乙方每天500元罚金,提前一天甲方给予每天500元奖励。
5、因甲方原因造成停工待料,及乙方原因造成甲方材料损失的,双
七、安全生产
1、乙方必须服从甲方项目部的监督管理,遵守施工现场的安全管理条例,乙方应加强对施工人员的安全管理教育,做好相应的防护工作,对违章人员甲方随时有权对乙方进行处罚。
2、施工安全保险,乙方承担1.4万元,其余部分由甲方负责买至赔额达到60万元。
3、乙方向甲方缴纳拾万元安全保证金,甲方将从40%余款中扣除,若因安全事故对甲方资质造成重大负面影响,拾万元保证金不予退还,未发生重大安全事故,工程完工退还给乙方(施工中发生安全事故2万元内,一切经济损失乙方自行承担)。
八、施工现场管理
1、乙方施工人员在施工过程中,必须遵守施工现场理条例,对施工材料、机械、设备必须妥善保管,合理使用,现场保证整洁、通畅、堆放有序。
2、文明施工,安全作业,杜绝野蛮行为。各部分项必须做到工完场清,做到材料无浪费,施工无返工,如有发生甲方有权处以罚款。
3、甲方必须总体布置现场,合理调度,保证水电路正常畅通。
九、甲乙双方责任
甲方责任:
1、及时提供施工蓝图及变更文件。
2、负责图纸会审,对质量安全隐蔽工程、基础主体及时组织验收。
3、按合同约定时限三日内给付工资款。
4、指导乙方现场施工,现场监督检查质量、安全、及时核定工期。
5、行使甲方应尽责任、权利和义务。
乙方职责:
1、按图施工,质量自检,保证工程质量达到到合格标准等级,并保证验收合格。
2、保证安全生产,文明施工,按期完成工程任务。
3、服从甲方管理和安排,确保及时进行质量保修。
十、工程保修
本工程保修期为一年,一年内乙方必须为甲方提供及时的保修范围内事项,若乙方不能及时保修,甲方有权自行安排,按实际发生费用从乙方保修金中扣除。
十一、其它
本合同一式贰份,甲乙双方签字生效,在合同执行过程中甲乙双方必须共同遵守以上合同条款,任何一方不得终止合同,若一方严重违约或确已无继续履约能力时,另一方可要求对方支付赔偿违约金伍万元。本合同保修期完,工程款结清自动失效。
未经事宜,双方协商补签,与本合同法律效力同等。
甲 方: 乙 方:
年 月 日 年 月 日
篇16:劳务分包合同范本
劳务发包人:(以下简称甲方)
劳务分包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法及其它有关法规》平等、遵循平等,自愿,公平和诚信的原则,双方就劳务分包事项协商一致订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容。
工程名称:××商贸城 # ## #商住楼。 工程地点:××××××
分包范围:砌砖、打砼。
以项目部图纸面积为准65元/m2,(包括小型工具)甲方提供搅拌机,吊栏,其余自备(包括水池、支搅拌机、吊栏机、散水进户门踏步)
2、付款方式
每栋主体封顶,预付已完成工程量的80%,余款粉刷完毕付97% 注:验收合格后付清。
3、工伤一万元一下自负,一万元以上协商
4、工程质量:以项目部要求为准,如果达不到项目部的要求,返工材料费,罚款全由乙方承担。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇17:劳务分包安全协议书合同
总承包单位:______________限责任公司(以下简称甲方)
劳务分包单位:______________有限责任公司(以下简称乙方)
为了贯彻落实国家的法律、法规、建设部和内蒙古自治区政府与行业部门的相关规定,在陕西关中建筑有限公司所属的工程项目中承包劳务时,必须签订“劳务分包安全管理协议书”并与“劳务分包合同”具有同等法律效力。
一、甲乙双方的责任、权利和义务
1、贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20__)、《建筑施工安全检查标准》(GJG59-20__)陕西关中建筑公司安全生产与文明施工的相关规定。
2、在施工现场和工程施工中,加强安全生产与文明施工管理,避免和减少各类生产安全事故。贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,确保工程施工全过程的安全生产与文明施工。
3、进入施工现场的作业人员需符合内蒙古自治区劳务用工规定,按有关规定办理劳务注册和相关保险等。
4、进入施工现场上岗作业前,要对作业人员进行安全生产及基本操作教育培训与考核,未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员,不得上岗作业。
5、工程开工前要编制施工组织设计、冬雨季施工方案、施工现场临时用电施工组织设计、专项施工方案(含专家论证方案),要按规定履行审核、审批手续经总监理工程师签字后方可实施,并由甲乙双方的专职安全员进行现场监督。
6、工程开工前要按分部分项工程进行安全技术交底,并履行书面签字手续。
7、必须坚持“验收合格,才能使用”的原则。对各类脚手架、模板制作与安装、模板支撑体系、基坑与沟槽支撑及支护、支搭好的水平安全网和立网、暂设电气设备设施、各种机械设备、安全防护用品(安全帽、安全带、安全网等),要按照“安全生产验收制度”进行验收,验收合格并履行签字手续后才能使用。
8、甲乙双方须另行签订“防火安全协议”与“治安保卫协议”。
9、施工现场一旦发生伤亡及其它安全事故要全力抢救伤员和保护现场,按照本协议规定报告。配合上级主管部门与当地政府相关部门做好事故的调查工作。
二、甲方的责任、权利和义务
1、及时宣传贯彻国家、建设部和内蒙古自治区政府与行业部门的法律、法规、规范、规程、规定、标准和企业的安全生产与文明施工规章制度等。
2、监督、指导和协助乙方对管理与作业人员进行经常性的安全生产教育,规定与准备上岗前安全教育培训考核方面的学习资料、试卷和发放安全生产教育片等。
3、按鄂尔多斯市的有关规定办理职工意外伤害保险。
4、对施工现场实施定期与不定期的安全生产与文明施工监督、检查、指导,发现有隐患或重大隐患有权责令限期整改或立即停工整改。对不接受整改或逾期不改的乙方有权进行经济处罚。
5、对安全生产与文明施工管理不严、未按本协议相关规定对作业人员进行安全教育培训考核、违反甲方的安全生产规章制度与安全生产责任制及施工安全操作规程、使用无任何手续的零散工、未按经审批的施工组织设计与专项施工方案实施及违反安全技术交底、未经甲方书面批准擅自拆改安全防护设施等,如发生伤亡事故或连续发生四级以上(含四级)伤亡事故的乙方,有权对乙方处以5仟元以上10万元以下的罚款,并根据所发生的事故等级及所造成的后果,有权终止“劳务分包合同”,其经济损失由乙方承担。
6、负责施工组织设计、施工现场临时用电施工组织设计或方案、专项施工方案的编制审核与审批。
7、负责按分部分项工程安全技术交底,由甲方项目部有关人员书面交到乙方所属施工队的管理人员(含班组长),并履行签字手续。
8、负责组织各类安全防护设施、临电设施、机械设备、安全防护用品等检查验收工作,经验收合格后才能使用。
三、乙方的责任、权利和义务
1、乙方必须具有相应的劳务“资质证书”与“安全生产许可证”;管理人员必须持有关部门颁发的有效证书;50人以下的至少设1名专职安全员;50人~200人的至少设2名专职安全员;超过200人的至少设3名专职安全员。
2、乙方的劳务作业人员必须符合内蒙古自治区劳务用工规定与办理“意外伤害保险”及签订“劳动合同”,所报人员花名册应与实际相符,不得擅自更换。作业人员调换时,应提前报甲方,经同意办理有关手续和安全教育培训考核合格后才能上岗作业。严禁私招乱雇无任何手续的零散工上岗作业,否则有违规行为与发生生产安全事故由乙方负主要责任及承担一切损失。
3、落实甲方的安全生产责任制,将安全生产责任制按相关人员一式二份各自签名后报项目部专职安全员一份,相关人员自留一份。
4、落实分部分项工程的安全技术交底,由乙方的管理人员(含班组长),按甲方项目部有关人员的书面安全技术交底交到同一工种的所有作业人员,并将所有作业人员接受安全技术交底的书面签字手续(安全技术交底签到表)报给甲方项目部专职安全员。
5、负责对所有作业人员及管理人员进行安全生产教育培训与考核的具体工作及时间安排,将考核后的人员按甲方的“应知应会安全教育培训考核登记表”(同项目部安全员或资料员领取)列表报甲方项目部专职安全员。对未进行教育培训或教育培训考核不合格的作业人员不能安排上岗作业。
6、对特殊工种(架子工、电工、电气焊工、信号工等)的劳务作业人员必须持有效的操作证上岗。
7、落实甲方“班组班前安全活动制度”。班组班前安全活动由乙方的各班组长(是兼职安全员)负责实施。
8、负责定期或不定期对乙方的管理人员与全体作业人员进行安全教育工作,。
9、服从甲方项目部或甲方安全部门对施工现场的监督、检查、指导,对检查出的安全隐患立即进行整改并根据隐患程度接受相关的经济处罚。
10、对甲方项目部不安全的指令有权拒绝。在危及人身安全与设备或建筑设施时,有权采取停工措施,并有权书面要求甲方项目部提供符合安全生产的条件和安全防护设施。
四、安全事故处理及报告
1、施工现场一旦发生伤亡事故及其它安全事故,按调查组的责任认定进行处理。属乙方责任或工人违章操作发生各类安全事故,由乙方对其伤者和家属按有关规定进行经济赔偿;属甲方责任,由甲方承担经济赔偿;属双方责任,依据责任大小由甲乙双方协商解决。经济赔偿采取一次性方式。
2、乙方的管理人员与作业人员发生伤亡事故后,不分责任属哪一方,其伤亡者的具体善后工作均由乙方负责安排和处理。
3、施工现场一旦发生伤亡及其它事故,乙方必须立即向甲方如实报告,不得迟报、瞒报、慌报、漏报。甲方项目经理接到报告后要立即启动应急救援系统进行救援,并由甲方的项目经理立即向分公司经理如实报告。
4、乙方如违反上述第3条规定,对所发生的事故迟报、瞒报、慌报、漏报的,甲方有权对乙方处以5仟元以上10万元以下的罚款,并承担一切相关责任与经济责任。
五、本“安全管理协议书”中有关条款与国家和当地政府及行业部门现行的法律、法规、规范、规程、规定、标准等不符时,以其相关规定为准。
六、本“安全管理协议书”壹式俩份,甲乙双方各执壹份,双方盖章签字生效,至乙方劳务分包项目完工及所有管理人员与作业人员撤出本施工现场后自行终止。
甲方(盖章)乙方(盖章)
(盖公司章)(盖法人单位章)
项目经理__________(签字)法定代表人或
委托代理人—————(签字)
签订日期:_________________
篇18:安全生产协议书范本劳务分包
甲方(发包单位):_______________
乙方(分包单位):_______________
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他法律、法规,为明确甲、乙双方的安全生产责任,确保施工安全,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,签订本协议。
第一条 工程名称、分包范围及作业内容
(一)工程名称:_______________
(二)本合同分包范围: 同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。
(三)本合同劳务作业内容:同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。
第二条 甲方的权利和义务
(一)认真贯彻执行安全生产法律、法规。
(二)甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。
(三)甲方按规定对乙方进场人员进行入场安全教育、考核。
(四)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按甲方管理规定给予处罚。
(五)甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。
(六)甲方不得违章指挥,强令乙方冒险作业。
第三条 乙方的权利和义务
(一)认真贯彻执行安全生产法律、法规,严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。
(二)乙方负责其分包范围内的安全生产管理工作,服从甲方对施工现场的安全生产管理。对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患,乙方必须按要求按时限整改。
(三)乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。
(四)乙方在日常作业中,对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业,有权拒绝执行。
(五)乙方在施工作业前须按甲方要求搭设好安全防护设施。
(六)乙方须建立健全安全组织机构,制定安全管理制度,按规定配齐专、兼职安全管理人员。乙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格,持证上岗。
(七)乙方不得违章指挥,不得强令工人违章作业,并按规定做好工人劳动保护工作,向所使用的人员提供合格的个人防护用品。
(八)乙方须组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求,履行签字手续。乙方必须按照甲方安全技术交底作业,乙方不得安排没有接受安全技术交底的人员上岗作业。
(九)乙方须根据规定为职工办理相应的安全生产保险,其费用由乙方自行解决。
(十)施工过程中需要新进场人员的,乙方必须备齐相关人员资料和手续,在人员进场前以书面形式报甲方,甲方书面批准后方可进场,进场后乙方配合甲方对新进场人员进行安全教育考核,合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生安全事故,乙方承担全部责任。
第四条 乙方人员进场后,必须接受甲方的安全教育、考核,经考试合格后方可上岗。乙方负有对工人进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任,并做好教育记录,履行签字手续。乙方不得安排未经安全教育培训和教育培训考核不合格的人员作业。
第五条 乙方负责向所属人员配发合格的安全防护用品,并指导其按规定要求正确配戴。甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉配戴好安全防护用品。
第六条 由甲方或乙方提供的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果由擅自使用方承担。乙方自带的机械设备、电气设备等必须符合相关安全规定,并负责日常的检查、维修、保养。
第七条 甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、改动。如确定需要拆除改动的,必须经甲方工地施工负责人和安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的.安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除安全防护设施所造成的后果,均由该方人员及其单位承担全部责任。
第八条 乙方人员施工前,必须对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等认真检查,发现隐患,立即停止施工,隐患排除后方可进行作业。乙方没有履行作业前安全检查职责,造成发生安全事故的,责任由乙方承担。
第九条 乙方使用的特种作业人员必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电气、机械设备的人擅自操作使用电气、机械设备。
第十条 乙方使用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉乱接电气线路造成的后果均由肇事者单位负责。
第十一条 甲方对在安全检查中发现的各类隐患,有权发出隐患通知书,乙方应在限期内进行整改,对于重大隐患,甲方有权停止乙方作业,乙方必须无条件遵从。
第十二条 甲方有权对乙方在安全生产中存在的问题进行罚款处罚,罚款处罚在甲方项目负责人和安全管理人员签字确认后即生效,乙方在接到罚款通知后一周内要向主罚单位缴纳罚款,逾期不交的加倍处罚,并从当月工程款中扣除。
第十三条 甲、乙双方要不断总结分析安全生产形势,对乙方和乙方作业人员重视安全生产、安全工作成绩显著的,甲方应予表扬和奖励。
第十四条 乙方人员进入施工现场,必须遵守北京城建集团和北京城建六建设工程有限公司施工现场安全管理规定,在施工现场必须做到:
(一)进入施工现场,必须正确佩戴安全帽,禁止吸烟,禁止酒后作业。
(二)必须执行交底规定的安全技术措施,未经交底禁止作业。
(三)从事特种作业的人员必须持有特种作业操作证,无证人员禁止作业。
(四)必须服从现场管理人员的指挥和管理。
(五)禁止攀爬各类脚手架、跨越防护栏杆、穿行有禁行标志的出入口。
(六)高处作业必须正确使用安全带。
(七)楼层上施工人员禁止向下投掷物品、抛撒材料和垃圾。
(八)明火作业必须开具动火证,按规定清理周围易燃物,有防火措施及看火人。
(九)禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示等安全标牌。
(十)非电工禁止进行电气作业。
(十一)禁止私自拉设电线、电缆、使用电炉等电热器。
(十二)禁止私自在建筑结构中居住和储存物品。
(十三)禁止容留外部人员留宿。
第十五条 事故处理
(一)属于甲方的责任造成伤亡事故,由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行一次性经济补偿。但具体善后工作由乙方负责安排和处理,甲方不直接对乙方职工及家属。
(二)属于乙方责任或乙方人员不服从管理、违章作业发生的事故,由乙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿,甲方不负担任何经济和法律责任。同时乙方给甲方造成的经济损失及不良社会影响,甲方有权对乙方进行经济处罚,处罚标准:重伤事故每人次处以五万元罚款;亡人事故每死亡一人处罚__________元。
第十六条 当甲乙双方发生争议时,双方协商解决;协商不成,提交北京市密云县人民法院进行判决、裁定。
第十七条 本协议自签订之日起生效;本协议自乙方完成全部分包作业内容及乙方全部人员撤离施工现场、且甲乙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。
第十八条 其它事宜:
第十九条 本协议一式_____份,甲、乙双方各执_____份。
甲方盖章:_______________
乙方盖章:_______________
甲方代表:_______________
乙方代表:_______________
协议签订日期:_______________
篇19:劳务分包合同范本
甲方:
乙方:
经双方协商,甲方将-----------单包工分部分项工程直接委托给乙方施工。为更好地保质、保量、按期完工单包工工作:特制订以下协议条款,望双方共同遵照执行。
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 承包方式:人工劳务费分包
四、 承包内容:地下室至28层全部工程(包括装修工程全部在内)、脚手架工程:包括用料进出场卸、装及归码,型钢和钢管的油漆,脚手架、架板、踢脚板(含制作)、安全网的搭设、安装和拆除,爬升脚手架的拼装、安装和爬升,电梯间及所有防护脚手架、文明工地和所有安全通道等脚手架工程,架板、踢脚板(含制作)、安全网的搭设、安装和拆除。
五、 承包单价:地下室1至五层非标层二搭二拆综合单价按建筑面积m²10元,非标层以上至28层综合单价按建筑面积m²/12元;(包括二次结构在内)。
六、 工程质量标准:符合脚手架搭设施工验收规范标准;脚手架搭设必须达到安全施工和文明工地有关规定标准。
七、 工期要求:按照项目部总工期计划安排工期;及月计划、周计划执行。只能提前,不能拖后。
八、 双方经济责任:
甲方经济责任:
1、 甲方现场代表:
2、 甲方对本工程生产全面指负责,双所属的人财物统一调配。
3、 甲方给乙方提供施工图纸、施工方案、技术交底、设计变更等资料。
4、 甲方给乙方提供垂直运输设备。
5、 甲方给乙方提供饮食和住宿条件。
6、 按约定向乙方支付承包款项。
乙方经济责任:
1、 乙方现场代表:
2、 服从甲方统一管理和指挥,对施工的过程及最终产品负责。
3、 按图施工,规范操作。
4、 对所属工人加强安全生产教育、培训、严格执行公司及项目部安全生产制度,防止安全事故发生。
5、 不得将承包内容转包、分包他人施工。
6、 如属乙方原因造成施工中质量问题,乙方必须负责修复,一切费用由乙方自理,项目部将视情节轻重予以罚款。
7、 施工材料必须及时整理、归类、不得随意浪费材料,同时做到工完场清,保证下道工序的顺利进行。
8、 楼层及施工区域内的文明施工、生活后勤、日常管理专人专职打扫卫生、生活区、办公区、施工区搞好场容场貌等各项措施设施用工。如在实施的过程中现场文明施工达不到甲方及建设方验收要求,甲方有权自配专门人员进行清理,所有费用从乙方的劳务款中扣除。若经二次整改还达不到验收的要求,甲方处以乙方1元/㎡罚款。
九、 付款方式:
除±0.00以上每五层,乙方编制当月已完成工程量进度报表和工程申报计划,经甲方审核完毕,于次月五日至十日按甲方审核后工程款的75%支付乙方承包款:工程竣工后三十天后付15%,工程竣工验收合格后九十日内一次性结清工程尾款。
十、 奖罚:
为保证本工程项目顺利实施,双方约定实行对奖罚条款,有下列行为的则:
1、 工程质量末能达优,罚乙方合同价款百分之一,工程质量达优,奖乙方合同价款百分之一。
2、 如属乙方原因,造成本工程不能创文明工地,按乙方工程总价的百分之三予以罚款。
3、 工期延误,由于乙方过失,每拖延一天,罚款500—1000元,提前则奖。
4、 故意损坏公物行为的人,应照价赔偿:甲方并对其罚款的价值以原价十倍予以处罚。
5、 如属乙方工程施工质量严重不合格,按照完成工程量合同价款百分五十结帐,无条件退场。如属乙方原因给公司及项目部带来声誉损失,乙方无条件退场。
十一、其它:
1、 乙方应文明施工,按章作业。必须按照国家规定的操作规程进行操作,严禁违章操作或野蛮施工。凡发生的大小安全事故(包括非施工期间发生的事故),甲方不承担任何法律和经济责任,均由乙方全部承担。若因乙方的原因而发生的重大伤亡事故给甲方造成的严重声誉影响,甲方扣除乙方1元/㎡。因乙方人员违章作业所造成的安全事故,乙方负全部责任,甲方仅给予提供人道帮助。
2、 乙方进工地人员必须持身份证、务工证、暂住证、计划生育证、就业卡(证)。如因证件不齐造成罚款或遣送拘留由乙方承担。进入施工现场必须戴好安全帽,遵守安全生产的一切制度,不得在施工现场为生赌博、打架、嫖娼、酗酒、留宿他人、随地大小便等违规行为。如因不遵守地方和公司项目部的有关规定所造成的一切后果,由乙方负责。
3、 乙方所有进场人员必须进行三级教育和安全考试合格后方能使用,必须做好安全生产、文明施工、工完场清。如发现现场材料堆放零乱甲方视情节轻重,最低罚款百元以上。
4、 补充条款:
1、乙方合同签订后乙方必须向甲方打入银行帐号 壹 万元质量保证金。
2、乙方不能在工程开工后或工程进行途中再提出承包单价加价和无理要求;施工中无故停工发动劳务工人闹事等行为出现。如发现以上行为的甲方有权采取终止合同,清除出场;不给予工程途中结算。并因乙方所造成的后果和损失由乙方承担一切责任。
3、乙方施工现场必须有强有力管理体制,和过硬的技术人员;定员人员必须上报公司项目部审查和备案,是否有上岗证等有关证件。
4、±0.00以下不支付工程劳务人工费,施工人员吃饭由甲方发给饭菜票在甲方食堂统一就餐,支付就餐的费用从工程劳务费用中扣除。如:要不在甲方食堂就餐的甲方不管,由乙方自行承担吃饭的问题;其它款项支付按双方约定的条款执行。
本协议末尽事宜,甲乙双方协商解决。本协议一式三份,甲乙双方各持一份,存根一份,工程完工,款付清后自行失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20:劳务分包合同范本
用工方(甲方):
劳务方(乙方):
为了建立稳定和谐的劳务关系,明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则,经协商订立本合同:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工作内容:
四、工程期限:
五、 质量要求:各分项达到设计及规范规定要求,整体质量合格。如达不到要求所发生的处理费用及罚款由乙方负责。
六、承包方式:
七、承包价格:
八、付款方式:
自合同签订之日起,甲方向乙方支付材料预付款,为材料金额的 ,材料到现场后支付材料款至材料金额的 ,开始施工后电梯包装工程按完成形象进度支付合同总额除支付材料款之外的 ,工程经建设方、监理方、甲方及相关部门验收试运行合格签字后,付至合同总额除材料款之外的 工程款,留 做质保金,如无质量问题,一年后付清。如有质量问题乙方无条件维修,待验收合格后一次性付清。
九、工程验收和保修:
1、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后积极组织验收。
2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为一年。
十、乙方义务:
1、乙方人员进场前必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度,签订本协议时,必须编制施工人员花名册一式三分附后。乙方人员的安全问题由乙方负责。
2、 乙方进场后应及时办理有关手续,费用自理。乙方进场后必须有各种工种的上岗证。
3、 乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业,离开工地时应及时请假,并另行安排人负责工作。
4、 乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工的总体要求,组织劳动力,确保工程需要。
5、 乙方必须保证人员在农忙季节及特殊需要时正常施工,连续三天因施工人数不够需导致不能正常施工,甲方有权解除合同。
6、乙方应服从甲方现场管理人员的管理,听从指挥,严格遵守现场各项管理制度,按照甲方的施工图纸和技术交底施工,做到安全生产、文明施工。
7、乙方每完成一道施工工序需经甲方验收后方可进行下一道工序的施工,如验收达不到质量目标的,应无条件返工,返工损失由乙方自理,并赔偿相关损失。
8、乙方负责施工过程中的脚手架,“三宝”、“四口”、“五临边”的防护工作和半成品、成品的保护工作,因保护不善而损失的,照价赔偿或无条件返修。
9、乙方在施工中应服从甲方对材料使用的管理,合理用料,不得浪费或故意损坏,否则依据规定进行处罚。
10、施工现场进场的材料由乙方负责装卸,不再另行计费。
十一、其它约定:
①乙方不得使用18岁以下的未成年人及体病残及“三无”人员进入施工现场,一经发现应立既辞退,如乙方强行留用发生伤亡事故,由乙方承担全部责任。本工程安全全部由乙方负责,一切安全事故由乙方负责,甲方不承担任何费用和责任。
② 大、中型公用机械设备,器具由甲方提供,费用由乙方负责。因乙方操作不当损坏应向甲方赔偿损失,小型手动工具、用具由乙方根据本人的工种自行解决。
③乙方应提前五天向甲方提供所需施工材料单,甲方要及时提供材料,如出现少料甲方应及时协助乙方安排工作。
④ 乙方的劳保用品(包括安全帽、绝缘手套、安全带等)由乙方自备、费用由乙方自理。
十二、违约责任:
1、因乙方违章作业造成人员伤亡事故,由乙方承担,每发现一次事故隐患,对责任人处罚20xx元罚款。
2、乙方应在开工前根据工程内容的工作量满足工程所需人员,如耽误工期,应承担按合同总造价5%/天的违约金赔偿甲方,如甲方耽误材料,工期顺延,并按合同总造价5%/天的违约金赔偿乙方。
十三、合同解除:
乙方有下列情况之一,甲方可以解除合同。
① 进场人员患有慢性或传染病者。
② 有偷盗、打架等违法行为者。
③ 严重违反劳动纪律,不遵守操作规程或对产品未采取保护措施者。
④ 施工任务没有按时完成时。对于解除合同应提前7天通知对方。
十三、其它事项(细则):
十四、合同争议:出现争议,双方协商解决,协商不成,由甲方所在地的劳动部分仲裁。
十五、未尽事宜、双方协商。
本合同正本、副本同等效力一式二份,甲乙双方各执一份。此合同经双方签字后具有法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日