外包劳动合同合集11篇 承包合同怎么写【实用9篇】
发布于2024-11-18 13:54,全文约 11064 字
篇1:劳动承包合同
甲 方(用人单位):___________________________________
公司地址:_________________________________
乙 方(劳动者):________ 性别:______出生年月:________
文化程度:_________
居民身份证号码:_____________________
家庭住址:_________________________________
毕业学校:_________________________________
为加强对 工程的施工管理,确保工程按期、保质、保量地顺利完成。现根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条 本合同有效期从 年 月 日至 工程结算完成之日止。
二、工作内容
第二条 乙方同意根据 工程的需要,担任工程的 _______岗位(工种)工作。
第三条 乙方内容包括:组织满足本工程施工合同要求的施工队伍,严格按照国家工程建设的法律法规、技术标准、施工验收规范及甲方与业主签订的施工合同的要求进行施工。工程完工,乙方应积极准备和做好工程的竣工验收及清算工作。
第四条 甲方应依法建立和完善劳动规章制度,保障乙方享有劳动权利、履行劳动义务。乙方应按照甲方依法制定的规章制度,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。
三、劳动报酬
第五条 甲方按照下列方式支付给乙方:
1、甲方每月 日前向乙方支付基本工资 元/月(含五险一金等甲方应负担的费用在内由乙方自行缴纳);
2、甲方在工程结算后,按照工程完成的质量、进度等事项,在工程结算利润中向乙方支付效益工资。
四、劳 动 纪 律
第六条 乙方应遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动操作规程和工作规范;爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高思想觉悟和职业技能。
第七条 乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予纪律处分。
五、劳动合同的履行、变更、解除、终止
第八条 甲乙双方协商一致,应当采用书面形式变更劳动合同约定的内容。变更后的劳动合同文本甲乙双方各执一份。
第九条 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。
第十条 经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
第十一条 乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
1、严重违反甲方规章制度的;
2、严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;
3、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使甲方在违背真实意思的情况下订立或变更的无效劳动合同的;
4、被依法追究刑事责任的。
第十二条 乙方解除本合同,应当提前30日以书面形式通知甲方。
第十三条 有下列情形之一的,甲方有权对乙方进行处罚并要求赔偿损失
1、乙方未按甲方的指示管理施工,甲方有权对乙方视情节处以 元— 元的罚款,并赔偿因此造成甲方的损失;
2、因乙方的原因造成工程延期竣工,根据工程延期的天数,甲方有权对乙方按 元/天进行处罚,并赔偿造成甲方的损失;
3、乙方管理不当造成工程损失或人员伤亡,甲方有权对乙方视情节处以 元— 元的罚款,并赔偿因此造成甲方的损失;
4、乙方必须确保工程质量交工验收时评定的等级为 。若质量经评定未能符合验收标准,因返工维修发生的费用全部由乙方人承担,如出现重大质量问题,相关责任及损失均由乙方承担。
六、经济赔偿
第十四条 甲方违反本合同约定的条件解除劳动合同或由于甲方原因订立的无效劳动合同,给乙方造成损害的,应按损失程度承担赔偿责任。
第十五条 乙方违反本合同约定的条件解除劳动合同或其他事项,给甲方造成经济损失的,应按损失的程度依法承担赔偿责任。
第十六条 乙方解除本合同的,凡由甲方出资培训和招接收的人员,应向甲方偿付培训费和招接收费。
七、双方约定的其他内容
八、劳动争议处理
第十七条 双方在履行劳动合同中发生的劳动争议,自争议发生之日起法律、法规规定的时效内或者从本企业劳动争议调解委员会调解不成之日起法律、法规规定的时效内,向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
九、其 他
第十八条 本合同未尽事宜接有关规定执行。
第十九条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇2:劳动承包合同范本
甲方:×公司
乙方:
公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司,经甲、乙双方共同协商,就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下:
一、公司承包给甲方经营,自年 月 日止,共计年。
二、承包期间,甲方必须保证每年交纳承包款 万元,该承包款就体现在该公司的财务会计报表内,在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。
三、承包期间,甲方经营亏损,由甲方自负。承包期间,所有的债权债务关系均由甲方自行处理,由此造成公司财产损失的,应由甲方承担赔偿责任。
四、在承包期间,甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营),经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。
五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。
六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。
七、本协议未尽事宜由双方协商解决。
八、本协议经双方签字盖章后即生效。
九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。
十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。
甲方:浙江省×公司 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
年月日
篇3:工程建设承包劳动协议
发包方(以下简称甲方):__________
承包方(以下简称乙方):__________
因建设需要,现在甲方以包工包料方式将工程予以乙方承建,为明确
双方责任,确保工程的正常进行,依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包形式:
4、工程内容:
5、工程期限:工程从__________年__________月__________日至__________年__________月__________日
日所有工程必须全面完成。
注:因甲方材料供应不足及图纸变更等原因造成的工程延期,乙方不负责任。
6、质量等级:合格。
7、合同价款:承包合同价按审计预算核定价下浮8%或以上(包工包料)为大写:__________(¥__________元)
8、质量要求及规格:所有材料必须按照乙方预算材料单所规格安装使用。
二、付款方式
1、签好合同甲方付元,施工到中途付元。
2、总工程完工付总工程款95%,剩余5%两个月内付清。
三、双方的责任和义务
1、甲方的责任和义务:
(1)甲方须向乙方提供免费的施工操作场地,施工临时用房及用水、电等临时设施,以满足乙方施工需要。安装设施由乙方自行负责。
(2)负责协调处理各施工单位与乙方的配合工作。
(3)对工程质量,进度实施监督检查,并委派具体工作人员协调处理工程事务。
2、乙方的责任和义务
(1)在正常条件下,确保工期不得无故拖延工期。
(2)严格执行国家有关人员安全,规范及施工现场管理操作规程,做到安全生产,文明施工,在施工现场甲方未经乙方同意靠近现场发生任何事故责任由甲方自行承担。在施工过程中乙方人员在操作中发生违规的任何事故责任由乙方自行承担。
(3)在施工期内负责双方的财物保护,接受监理的指导意见。
四、违约责任
1、甲方不具备开工备件导致延期误工期,乙方有权向甲方要求赔偿经济损失。
五、其它
1、乙方向甲方承诺按照合同约定及工期要求施工。
2、甲方不负责乙方人员伙食和交通费用。
3、甲方应在施工现场附近协调乙方人员住宿,以便乙方人员施工,有关费用由甲方自理。
4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
5、本合同条款履行完毕,工程完工款项付清后,本合同自行失效。
甲方(签章):__________
乙方(签章):__________
时间:__________
篇4:东乡县临时承包劳动协议
甲方(用人单位)名称:___________________________
企 业 类 别:___________________________
法 定 代 表 人:___________________________
职 务:___________________________
地 址:___________________________
乙方(劳动者)姓名:______________年龄:__________
性别:______________民族:__________
现 住 址:_____________________________
原 工 作 单 位:_____________________________
根据《中华人民共和国劳动法》和本市的有关规定,甲乙双方在平等自愿协商一致的基础上签订本协议。
第一条 协议期限
本协议自________年________月________日起至________年________月________日止。
第二条 劳动岗位
甲方安排乙方从事_____________________工作,乙方应完成甲方分配的生产任务。
第三条 劳动报酬
甲方按照国家的规定和乙方的工作岗位,支付乙方劳动报酬,劳动报酬不得低于天津市的最低工资标准。
具体支付办法和标准如下:
__________________________________________________________________________________.
第四条 工作时间和休假
(一)甲方实行每日工作不超过八小时,平均每周不超过四十小时的工作制度。因生产经营的需要,双方协商可延长工作时间或加班,但不得违反《劳动法》有关规定,并支付加班费。
(二)根据行业特点,经批准实行___________工作制。
(三)甲方保证乙方按国家和天津市有关规定,享受各种休息休假。甲乙双方具体约定:_______________________
第五条 社会保险和福利待遇
甲方和乙方对缴纳社会保险的方式约定如下:________
其它福利待遇约定如下:__________________________
第六条 劳动保护和劳动条件
(一)甲方根据国家法律和本市的有关规定,给乙方提供安全卫生的劳动条件,发给乙方必要的劳动保护用品。
(二)甲方对乙方进行安全教育和必要的培训;乙方从事特种作业的必须经过专门培训并取得特种作业资格后持证上岗。
(三)乙方从事有毒、有害作业的,甲方按规定定期免费为乙方进行体检。
(四)乙方在劳动过程中应严格遵守劳动安全卫生规程和操作规程,有权拒绝违章指挥,对甲方及其管理人员漠视职工安全和健康的行为有权检举,控告。
第七条 劳动纪律
(一)乙方应遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律,在协议期内保守甲方的商业秘密。
(二)甲方有权按国家和天津市的有关规定及企业的规章制度和劳动纪律对乙方实行管理。
第八条 本协议的解除、变更、终止
(一)经甲乙双方协商同意,本协议的内容可以变更或解除。
(二)本协议到期,自行终止。
(三)双方就本协议解除条件的约定:_______________
(四)解除本协议有关补偿的约定:_________________
第九条 违反本协议的责任及其双方约定的其它事项:
_________________________________________________.
第十条 甲乙双方履行本协议发生劳动争议先经企业调解委员会调解,调解未成按中华人民共和国劳动争议处理条例办理。
甲方(盖章):________________ 乙方(签字):________________
法定代表人或委托人:________________
(签字或盖章)
________年________月________日 ________年________月________日
篇5:承包劳动合同
甲方:________________
乙方: ________________
甲方_________因生产、因工作需要,经考核、录用乙方_____为_____工人。
遵照国家有关劳动法规和政策,经双方协商达成如下协议:
一、甲方录用乙方从事________工作(岗位);劳动合同期限为________年(月),从________年________月________日至________年________月________日止。
其中试用期为____个月,至________年________月________日止。
二、基本权利和义务:
甲方:
1、根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理;
2、保护乙方的合法权益,应按有关规定,付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴;
3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳动作业条件;
4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。
乙方:
1、劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定;
2严格遵守操作规程,保证安全生产;
3、完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。
三、双方应明确的具体事项:
1、工资待遇:
2、劳动保险及福利待遇:
3、根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险:
四、合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同,须提前____天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。
五、一方违反本合同,造成对方经济损失,由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。
甲方(签字) ________年________月________日 乙方(签字) ________年________月________日
合同鉴证鉴字第________________号 鉴证部门(盖章) ________年________月________日
续订劳动合同 根据甲方生产(工作)需要和乙方要求,双方同意续订劳动合同____年。
________年________月________日起至________年________月________日止。
经协商变更原合同____条内容为_________________________________。
另增加原合同未尽事宜:
甲方(签字):________________ ________年________月________日
乙方(签字):________________ ________年________月________日
篇6:劳动承包合同范本
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
经甲方研究,同意将防水工程承包给乙方施工。为确保工程的质量、进度及安全,明确甲、乙双方的各自责任。经双方协商一致同意达成以下条款。
第一条:工程方式
乙方采用包工包料的方式承包甲方的防水工程。
第二条:工程范围
甲方将 城市广场A地块地下室底板、外侧墙、顶板防水工程交给乙方施工(其中,桩承台基坑处卷材往下做20㎝,单价按19.5元/㎡计,并涂一遍防水油膏不计价)。
第三条:工程材料
1、 沙县华美产“长坚”牌SBS卷材、防水油膏
第四条:工程单价(包工包料含材料税票)
1、地下室底板(3mm厚SBS卷材)每平方米人民币
2、地下室外侧墙(1.5㎜厚防水油膏、3mm厚SBS卷材)每平方米人民币 27.5元。
3、地下室顶板(1.5mm厚防水油膏、3mm厚SBS卷材)每平方米人民币 27.5元。
4、工程所有材料运输、送检等过程的费用由乙方负责。
第五条:工程质量
1、为确保质量按期完成,乙方应严格按国家防水有关技术规范的要求组织施工。如有关单位进行检查、验收时,发现其质量达不到要求,乙方应无条件进行返工,直至合格为止。
2、乙方负责提供防水材料合格证、检测报告等业内资料。
3、施工完成后防水层粘结必须牢固,按缝密实,四周及管道、下水口等周围应密封严实,在下雨或蓄水条件下无浸漏现象。
4、工程施工自验收之日起,保修期为五年,五年内屋面出现渗漏,由乙方免费维修,因非人乙方为原因造成防水层破损,不属保修范围。
第六条:工程结算及工程款支付
1、工程数量按实际施工面积结算,若有异议则以有关审核部门的结算数为准。
2、每完成地下室底板或地下室顶板的1/3、完成地下室剪力墙外墙后各支付全部合格工程量的80%;承包人所施工的防水工程验收合格后支付至全部合格工程量的95%;工程保修金5%在整体工程竣工验收合格之日起满5年后无息付清。
第七条:安全文明施工
1、乙方应严格执行安全生产操作规程、规范及各种管理制度,所有进场人员应无条件接受该公司“三级”安全教育。
2、乙方在施工过程中,应服从工地管理人员的指挥,如发现重大安全、质量及违反工地所规定的各种规章制度,屡教不改的,有权责令乙方退场,所发生的一切责任及各种费用均由乙方负责。
第八条:其他事项
1、在本合同签订的施工范围内,甲方不能再私自分包给其它单位和个人施工。
2、乙方进场施工前,甲方应提供找平后干净干燥、平整及牢固的基层,不得有起粉、起沙、空鼓现象。
3、违约方应对所造成的经济损失负全部责任。
以上合同经甲乙双方自愿同意,不得反悔。如有未尽事宜,双方另行协商解决。本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,合同自双方签字盖章后即日起生效,付清余款后自行失效。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
电 话: 电 话:
签订日期:年
篇7:企业承包劳动合同
甲方:__________
乙方:__________
一.工程概况:
1.工程名称:____信息产业园区工程。
2.工程地址:
3.建筑面积:__________平方米
4.结构类型:框架
5.工程造价:__________
二.承包方式:
承包方(乙方)对_____信息产业园区
工程项目劳务人工费总承包。
三.承包范围:
1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)
四.承包工期:
1.开工时间:____年_____月____日(以双方确定的开工报告为准)
2.竣工时间:_____年____月____日
五.费用标准:
1.劳务费按实际施工建筑面积__________以上/每平方米__________元(结算单价:框架每平方__________m计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为____元)
2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
3.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币__________元以内,甲方不另外补份,变更量在__________元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。
六.工程质量
在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。
七.履行保证金及劳务人工费及支付:
1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币__________元整。
2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币__________元整。
3.本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。
4.该现场除合同包千外的另外用工,每日平均__________元,技工为每日__________元。
5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。
6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
甲方:__________
乙方:__________
时间:__________
篇8:建筑劳动承包合同书_合同范本
建筑劳动承包合同书
您当前的位置:58同城 » 劳动合同法 » 劳动合同纠纷 » 建筑工程承包合同纠纷案件法律适用问题研究(14)
建筑工程承包合同纠纷案件法律适用问题研究(14)
来源:(www.diyifanwen.com) 发布时间:-03-16
实践中,带资、垫资承包非常普遍,特别是有些机关事业单位开工建设的项目更是如此。带资、垫资施工的主要表现形式有:a、发包人和承包人在合同正式文本中明确约定承包人自带部分资金,把垫资承包作为承包人的一项合同义务看待;b、合同正式文本中无垫资施工条款,但签订补充协议明确规定垫资义务;c、合同正式文本中虽未明确约定承包人的垫资义务,但在合同实际履行中双方达成默契,由承包人带资建设或发包人延付工程款承包人垫资建设。
带资、垫资合同是指建设工程的承、发包双方在签订施工合同时明确约定,建设单位不预付工程款,而由施工单位自带资金先行施工,工程实施到一定阶段或程度时,再由建设单位分期分批地给付施工单位工程款的建筑工程施工合同。
带资、垫资施工的方式较多,一般是双方在签订建筑施工合同的同时,又单独签订一份补充协议,明确约定了施工单位的带资、垫资义务。双方以正式的标准合同应付行政检查,私下又以补充协议限制发包方的资金投入,一旦发生诉讼,发包方往往又以补充协议进行抗辩。还有一些建设单位在与施工企业签订的建筑工程施工合同中明确约定由施工单位自带一部分资金,建设单位在工程竣工后仅付大部分工程款,剩余的工程款以后付清。按照山东省高级人民法院民一庭XX年12月3日()鲁法民一字第8号《关于印发〈全省法院房地产案件审判理论和实务研讨会纪要〉的通知》“关于带资承包和垫资施工合同的处理问题”中的规定,人民法院在审理涉及垫资承包和带资施工的建筑工程合同纠纷案件中,应当认定垫资承包和带资施工的合同条款无效。发包方依据合同中的该条款进行抗辩或据此主张承包方的停工或拖延工期的违约责任的,应当不予支持。当然,按照省法院的意见,对于合同中未明确约定带资、垫资施工的,合同履行中实际垫资承包的,不能因此而认定合同无效。对此,笔者有不同看法,该观点等于暗示有关当事人可以放心大胆地搞垫资和带资承包施工,只要书面合同中未作明确约定,合同履行中实际带资垫资承包,就可“打擦边球”“曲线救国”了。而对“老老实实”在合同中明确约定的,却又作无效处理,打压了“守规矩”的,鼓励了“投机取巧”的,于情于理不通,更是与法的精神相悖。
篇9:建筑公司承包劳动合同
建筑公司承包劳动合同
【合同导语】为大家提供建筑公司承包劳动合同,如果你有这方面的写作需求,相信本文内容能为你起到参考作用。为了维护交易更加公平的进行,无论是哪一方利益亏损,只要签了合同,就都有法可循,有法可依,从而使交易更加顺利并且完美化。以下是第一范文网小编为大家精心准备的合同范本。欢迎阅读与参考!,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助!
(甲方):
职工(乙方):
身份证号码:
甲方因生产工作需要,按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定,招用为职工。双方根据"平等自愿、协商一致"的原则,签订本合同,确立劳动关系,明确双方的权力、义务,并共同遵守履行。
一、合同期限
1.本合同自年月日起生效。
2.合同有效期限为年,至年月日止。
3.无固定期限。本合同除可因甲方生产经营发生变化或在定期考核中发现乙方未能认真履行本合同规定的劳动义务而依法予以终止外.
4.本合同由甲乙双方各存一份。均具有同等效力。
二、工作任务
(一)乙方生产(管理)工种(岗位或部门):
(二)乙方完成甲方正常安排的生产(工作)任务。
三、工作时间
(一)甲方实行每日不超过8小时,平均每周不超过44小时的工作制度。并保证每周乙
方至少不间断休息24小时。
(二)甲方因生产、工作需要,经与工会和乙方协商同意,可安排乙方加班加点,但每个
工作日延长工作时间不得超过3小时,每月累计不得超过36小时。
四、休假
乙方在合同期内享受国家规定的节日、公休假日以及年休假,探亲、婚丧、计划生育、女职工劳动保护等假期的待遇。
五、劳动报酬
(一)乙方工资分配形式、标准:
1.甲方按照政府有关企业职工工资,特别是不得低于本市最低工资标准的规定,制定本企业工资制度,确定乙方工资形式和工资标准。
2.乙方试用期工资元/月;试用期满乙方起点工资定为元/月。甲方可按企业工资制度调整乙方工资。
(二)甲方每月如期发放货币工资。如遇节假日或休息日,应提前在最近的工作日支付工资。
六、保险福利待遇
(一)在合同期内,甲、乙双方需按照国家及省、市有关规定,缴纳基本养老保险、失业保险和工伤保险等社会劳动保险基金,同时甲方应定期向乙方通告缴纳社会劳动保险基金情况。
(二)甲方按国家、省、市有关规定,给予女工"五期"(经期、孕期、产假期、哺乳期及更年期)的劳保福利待遇和乙方符合计划生育子女的劳保医疗待遇。
(三)乙方患职业病或因工负伤医疗期间的保险福利待遇,甲方按本市有关社会工伤保险规定执行;医疗终结,经市医务劳动鉴定委员会确认,属完全丧失劳动能力的,由甲方按规定给予办理提前退休;属部分丧失劳动能力的,按本市有关规定执行。
七、劳动保护和劳动条件
(一)甲方执行国家有关劳动保护规定和标准,包括有关女职工、切实保护乙方在生产、工作中的安全和健康。
(二)甲方按国家"先培训后上岗"的规定对乙方进行安全生产知识、法规教育和操作规程培训以及其他的业务技术培训。乙方应参加上述培训并严格遵守其岗位有关的安全卫生法规、规章、制度和操作规程。
八、劳动纪律及奖惩
乙方应遵守甲方依法制定的《职工守则》等各项管理制度,甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、督促、考核和奖惩。
九、续订、变更、解除、终止劳动合同
(一)本合同固定期限届满即自然失效,双方必须终止执行。如经双方协商同意,可以续订合同。
(二)如甲方因生产经营情况变化,调整生产任务,或者乙方因个人原因要求变更本合同条款,经合同双方协商同意,可以变更劳动合同的相关内容,并由双方签(盖章)。如甲方订立劳动合同时所依据的客观情况发生重大变化,致使原合同无法履行,经当事人双方协商不能就变更劳动合同达成协议的,甲方可以解除劳动合同。
(三)有下列情形之一的,劳动合同即告终止:乙方已达到法定退休年龄的;乙方死亡;乙方被批准自费出国留学或出境定居的;甲方被依法撤销、解散、歇业、关闭,宣告破产;本劳动合同约定的终止条件(事件)已经出现。
(四)本合同经甲、乙双方协商一致可以解除。
十、本合同未尽事宜,法律法规有规定的,按法律法规规定执行;法律法规没有规定的,由双方协商解决;双方协商一致,可以变更本合同。若双方协商不成或者发生劳动争议,应当依法向调解机构申请调解,向人民法院起诉。
十一、本合同一式份,自双方签盖章之日起生效;双方各执一份。甲方应按规定建立职工名册备查,并向劳动部门办理备案手续。
甲方(盖章)乙方(签名)
法定代表人、负责人或委托代理人(签名)
年月日