设备保修合同模板(优秀3篇)

篇1：设备保修合同

甲方：________

乙方：________

甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议：

一、 保修设备(附表)代码______、设备名称______、品牌______、型号______、机身号码_______、数量______。

联系人：______

电话：______

设备使用地址：______

二、保修范围及服务方式：

1、免费进行操作指导，技术咨询;

2、修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障;

3、机器出现故障的应急维修;

4、定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于___次，保证设备运作正常;

5、甲方需要临时保修服务的，需数目通知乙方。

三、服务期限：从____年___月___日至____年___月___日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。

四、质量保证：乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。

五、以下情况不属乙方保修范围：

1、因电压不稳而造成的机件损坏;

2、因不按正常规则使用而造成的机件损坏;

3、机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等;

4、甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

六、已完成的保修工作结果签认程序

__________________________________。

七、收费标准：

1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用______元;

2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费______元。

八、违约责任：

1、乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。

2、甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分__ ‰的滞纳金。

九、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由_____仲裁委员会仲裁。

十、其他事项：

________________________。

十一、合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：________

委托代理人：________

地址：____________

乙方：________

委托代理人：________

地址：____________

签订日期：______年___月___日

签订地点：____________

篇2：设备保修合同

发包人(全称)：首钢__特殊钢有限责任公司

承包人(全称)： __金泰建筑有限责任公司

为保证首贵谷脚农场道路改造工程(工程名称)在合理期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任

1、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：地基与基础、毛石挡土墙、砼路面、排

水等全部施工内容。

具体质量保修内容双方约定如下：承担所承包的全部工程内容。

2、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1. 地基基础工程为5(伍)年;

工程质量保修书范本工程质量保修书范本

2. 挡土墙工程为5(伍)年;

3. 砼路面工程为3(叁)年;

4. 路基排水泄洪工程为3(叁)年;

5. 其他约定：无。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费从质量保修金内扣除。

2、发生需紧急抢修的事故(如基础沉陷、挡土墙发生破坏危及车辆及行人安全等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,工程约定的工程质量保修金为该工程结算价款的5%

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：以结算价款5%核定。质量保修金银行利率为无。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后15日内，将剩余保修金返还承包人。返还时间和方式(贰年返还90%、剩余10%伍年返还)。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

工程质量保修书范本合同范本

年 月 日 年 月 日

建设行政管理部门审查意见：

年 月 日

工商行政管理部门签证意见：

年 月 日

篇3：设备保修合同

甲方：

乙方：_制冷工程部

甲乙双方就空调维修保养事宜，经平等协商达成如下协议：

一、甲方将现在使用的所有房间空调器共台，(祥见清单)交乙方维修保养，期限一年。甲方同意按平均每台元，合计人民币(大写)元给乙方支付维修保养费。

二、甲方所付维修保养费包含空调清洗、上门服务费、检查费、修理费、及除大件压缩机外的材料费。

三、下列费用不在本协议协商付费范围内，甲方应另外协商付费：

1.如压缩机损坏，采购压缩机费用。

2.空调安装`拆移机施工费及材料费。

3.空调供电路故障。

4.甲方附在协议上所提供清单以外的空调维修费用和其他劳务费用。

四、乙方服务。

1.夏季使用高峰前对所有房间空调器进行一次清洗保养。

2.在冬、夏两季对所有在用房间空调器使用效果进行一次巡检，发现问题及时解决。

3.接到甲方故障申报电话，乙方应在思小时内到场处理。

4.乙方施工过程中保证自学遵守安全操作规程，乙方施工人员违规施工造成意外伤害责任自负。

5.乙方施工人员保证不损坏甲方现场财物，并保证施工现场卫生。

五、甲方应尽的义务：

1.甲方应为乙方提供施工过程所需用水、用电及场地之方便。施工时间给于充分分配合。不得无故阻挠乙方施工。

2.甲方应为乙方施工人员及车辆进出提供方便。

3.甲方应按协议要求及时付款，各部门不得无故刁难。

六、付款方式：

1.协议维修保养在协议生效后一周时间内首付70%，即人民币元。余款在协议到期后一周内付清。

2.协议外产生费用甲方应在施工完毕后一个月内付清。

3.如果甲方拖延付款，应按应付款金额的每日2‰向乙方支付滞纳金。

七、本协议未尽事宜双方协商解决，协商不成可上诉至属地人民法院裁决。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方代表签字盖章后生效。

甲方代表签字(盖章)

乙方代表签字(盖章)

年 月 日