建筑包工包料合同书【优秀3篇】

篇1：建筑施工合同包工包料

(发包人)甲方：

(承包人)乙方：

项 目 名 称：

甲乙双方为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、 工程概况

1、工期

本工程工期为__天，从__年__月__日至__年__月__日止(遇

阴雨天及甲方原因造成工期拖延，乙方概不承担责任)，乙方应严格执行合同相关规定，在正常情况下，乙方不得以任何理由推违。

2、脚手架

由甲方免费提供钢管，并免费搭建脚手架，因特殊原因造成脚手架无法搭建，需甲方通知乙方进行协商，采取吊绳方法施工。脚手架搭建完毕，甲方需通知乙方共同进行检查，消除安全隐患。需整改的要进行整改，然后乙方施工队才可进行施工。每幢外墙施工结束，由乙方通知甲方拆除脚手架，拆除期间严禁乙方施工队在脚手架上施工。

3、施工工艺

A.内外墙因破损严重和墙体基层不符合油漆工施工条件(如破洞、墙体干沾石脱落严重的，业主自砌砖墙)由乙方泥瓦工修补、粉刷水泥砂浆，乙方自行处理。

B.因业主在阳台栏杆旁边自砌砖墙造成工人无法施工(批腻子)

油漆工只负责用乳胶漆刷到，乙方不负责墙体的光洁质量责任。

C.外墙乳胶漆按两遍腻子，乳胶漆抹一底两面施工，楼梯按先补灰后批腻，再刷乳胶漆的顺序进行施工(局部墙体脱落严重由瓦工先行修补，油漆工再进行施工)，施工质量应规范标准。

D.阳台栏杆油漆用调和漆，先除锈，刷防锈漆__道，刷面漆__ 道，木门窗外现刷调和漆__道。

E.施工工艺和产品质量要求按图纸和清单施行。

以上工艺流程必须达到验收合格标准，如验收不合格造成返工的均由乙方承担。

4、合同价款

本工程包工包料，造价为外墙乳胶漆搭脚手架为__元/㎡。

无脚手架为__元/㎡，修理墙体破损及局部粉刷，乙方自行处理。

内墙乳胶漆为__元/㎡，修理墙体破损及局部粉刷为每楼梯__元计算。 围墙粉刷__元/㎡，阳台铁栏杆刷漆__元/㎡

二、 工程质量

按图纸和清单要求(砌砖墙多粉底层一层)

乳胶漆颜色一致，一年内不空鼓脱落，保修期为__年。

三、 安全管理

乙方必须按照国家相关安全制度规范进行施工，不准酒后上班，不准穿拖鞋、光脚上班，施工现场工人必须按规定戴好安全帽，确保安全施工。施工现场造成一切安全事故，均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

四、 物料进场

需甲方提供仓库免费存放(材料应按甲方要求提供合格产品)，若使用不合格材料，造成返工，均由乙方承担。

五、 付款方式

按进场人数每星期支付一次生活费，每人一天40元标准，施工到二十天时，支付(材料费、人工费)工程造价的40%，工程完工支付总造价的75%，验收合格后支付总工程款的95%，余下的5%作为保证金，待一年后无质量问题一次性付清。

六、乙方工人进场时，由甲方负责安排住宿(水电费由乙方承担)同时要配合乙方在施工过程中的用电用水问题。在项目施工过程中，乙方要做到文明施工，少扰民。

七、乙方必须给予现场所有参与施工的人员购买意外保险

八、因甲方原因造成中途停工时，超过两天，甲方要补偿乙方在场人员的生活费，每天15元/人

九、补充

因甲方未按照合同规定付款，乙方停止施工，造成工期拖延，乙方无责任，同时要支付乙方在场工人生活费。如乙方拖延工期，每延期一天要向甲方支付工程总价的0.4%。

若乙方违背上述条款任意一项，甲方有权终止其所参与的施工项目并追究

其相关违约责任。

此合同一式两份，甲方乙方各执一份，经甲乙双方签字生效，两份合同具

有同等的法律效力。

甲方： 乙方：

法人： 法人：

电话： 日期：

电话： 日期：

篇2：建筑施工合同包工包料

甲方：______

乙方：_________公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：

第一条：工程概况

1、

工程名称：_______________维修合同

2、工程地点：____________公司

3、承包方式：包工包料(甲方认质认价)

第二条：工程期限、合同金额、付款方式

1、本合同工期为______天

2、工程总造价：____________元整，大写：__________________整。本合同签订生效后，乙方制作安装完工后，待甲方验收合格，无扣减事项后，______天内甲方以支票方式付全款，乙方需出具由税务局监制的有效发票。

第三条：双方责任及义务

1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿修理或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。

2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延。否则，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10的违约金。

3、使用过程中，如出现质量问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。

第四条：违约责任

1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。

2、合同纠纷解决方式：法院起诉。

本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。

甲方：

乙方：

年月日

篇3：农村包工包料楼房建筑合同

原告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________

联系电话：_________________

被告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________

联系电话：_________________

诉讼请求：_________________

一、请求判令被告支付给原告货款_____________元;

二、请求判令被告支付逾期付款违约金_______________元;

三、请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。

事实与理由

原告与被告有生意往来,______年______月______日,原告供货给被告,被告从原告处购得______元货物,根据合同约定,付款时间是______年______月______日,被告承诺收到货后付款,原告按约定供货后,被告没有按承诺付款给原告,给原告的生产经营带来严重困难。截止______年______月______日原被告双方对账确认被告欠原告货款共计_______________元,原告为了资金周转需要,多次催告被告负责人偿还所欠货款,但被告至今未还,原告认为,被告的行为已侵犯了原告的合法权益,为了维护原告的合法权益,根据我国法律的相关规定,特向贵院提起诉讼

此致

________________人民法院

具状人：________________

__________年__________月__________日