2021年工程合同模板经典三篇

篇1：工程勘察钻井施工合同

工程名称：_________

工程地点：_________

合同编号：_________(由承包人编填)

勘察证书等级：_________

发包人：_________

承包人：_________

发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：_________

1.2工程地点：_________

1.3工程立项批准文件号、日期：_________

1.4岩土工程任务委托文号、日期：________年____月____日

1.5工程规模、特征：_________

1.6岩土工程任务(内容)与技术要求：_________

1.7承接方式：_________

1.8预计的岩土工程工作量：_________

第二条发包人向承包人提供的有关资料文件

│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│

第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│

第四条工期

本岩土工程自________年____月____日开工至________年____月____日完工,工期为_________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

第五条收费标准及支付方式

5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

│拨付工程费时间│占合同总额(工程进度)百分比│金额人民币(元)│

第六条变更及工程费的调整

6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。

6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整：_________

第七条发包人、承包人责任

7.1发包人责任

7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_________元计算加班费。

7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_________元。

7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。

7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。

7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。

7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

7.2承包人责任

7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。

7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________%。

7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。

7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。

7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

第八条违约责任

8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。

8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。

8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

第九条材料设备供应

9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。

9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。

第十条报告、成果、文件检查验收

10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。

10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。

10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。

10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。

10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。

第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条其它约定事项：_________。

第十三条争议解决办法

本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

第十四条合同生效与终止

本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式_________份,发包人_________份、承包人_________份。

发包人名称(盖章)：_________承包人名称(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________

住所：_________住所：_________

邮政编码：_________邮政编码：_________

电话：_________电话：_________

传真：_________传真：_________

开户银行：_________开户银行：_________

银行帐号：_________银行帐号：_________

________年____月____日________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

建设行政主管部门备案(盖章)：_________

鉴证意见(盖章)：_________

备案号：_________

经办人：_________(签字)

________年____月____日________年____月____日

篇2：工程勘察钻井施工合同

甲方：

乙方：

鉴于甲方承接了 工程(以下简称“本工程”)的全部勘察任务，限于当前人力资源紧张，拟就本工程部分勘察内容与乙方开展合作，乙方拥有工程勘察劳务资质，愿意与甲方进行合作，并指派富裕人力向甲方提供劳务支援。根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。

1 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程建设地点：

1.3 工程规模、特征：

2 合作方式和合作内容

2.1 甲方负责组织、协调全部勘察工作，并就工程勘察质量向工程业主负责。甲方负责编制工程勘察报告。

2.2 甲方负责与工程业主进行联络。在合作范围内，乙方不得以其自己的名义与业主方或其他方进行联络。

2.3 甲方负责向乙方提供勘察任务书。

2.4 乙方按照勘察任务书的要求向甲方提供勘察成果资料，并协助甲方编制工程勘察报告以及配合甲方参与工程勘察报告的审查、评审(如果有)。

2.5 乙方应按照勘察任务书的要求完成相应的勘察工作，并将勘察成果以电子版和书面形式提交给甲方。其中，电子版一套，书面成果资料【 】套。

2.6 乙方提交给甲方的勘察成果书面文件应经乙方技术负责人签署并加盖乙方公章。

3 工作进度

4 双方的义务

4.1 甲方的义务

4.1.1 尊重乙方根据国家及行业有关标准、规程和规范的规定开展勘察工作的权利，不向乙方提出与国家及行业有关标准、规程、规范相抵触的要求。

4.1.2 将乙方工作范围内的地形图、建筑总平面布置图、勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料等文件提供给乙方。

4.1.3 将乙方工作范围内已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图等文件提供给乙方。

4.1.4 按照合同约定向乙方支付合同价款。

4.2 乙方的义务

4.2.1 按照国家及行业有关标准、规程和规范以及本合同的要求开展工程勘察工作。

4.2.2 及时向甲方交付勘察成果文件并对其完整性和准确性负责。

4.2.3 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，乙方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

4.2.4 在现场工作的乙方人员，应遵守项目业主、甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足国家关于安全生产、职业病防治的法律法规的要求。

4.2.5 按工作进度要求向甲方通报进展情况。

4.2.6 按合同约定承担保密义务。

4.2.7 分包人如应用了高新技术(专利、专有技术等)应在本合同中予以明示，并提供相应的证明。

5 合同价格及付款条件

5.1 合同价格

合同价格为人民币(大写)____(￥_____)(含税)，合同分项价格见附件1——《合同分项价格表》。

上述合同价格已经包括乙方为完成合作范围内勘察任务所需要的全部成本费用，包括勘察施工材料费用、机械费用、乙方人员的工资、差旅费、现场补助费(如果有)等。上述合同价格不因任何原因进行调整。

5.2 付款条件

5.2.1 本合同生效后且乙方向甲方开具相应数额的增值税专用发票后的日内，甲方向乙方支付合同总价的【 】%，计【 】万元(大写：人民币【 】万元)。

5.2.2 乙方向甲方提交合作范围内的全部勘察成果资料文件且向甲方开具相应数额的正式发票后【 】日内，甲方向乙方支付合同总价的【 】%，计【 】万元(大写：人民币【 】万元)。

5.2.3 支付方式为支票、电汇或承兑汇票等。

6 知识产权保护

6.1 为了本合同合作目的，甲方向乙方提供的其享有知识产权的文件、资料应得到乙方的保护。

6.2 除非法定事由外，乙方应保证，不得将甲方向其提供的甲方享有知识产权的文件、资料用于本合同合作范围以外的任何目的。

6.3 在完成本合同约定的合作目的的过程中及以后所产生的任何知识产权均归属甲方。

7 保密义务

7.1 乙方及其工作人员应对工作文件和在合同履行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。乙方应承担的保密义务包括但不限于：

(1) 未经甲方书面同意，不得将上述工作文件、资料及信息披露给任何第三人;

(2) 不得将上述工作文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的。

7.2 上述保密义务的期限至工作文件及相关资料或信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止。

7.3 乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

8 违约责任

8.1 乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

8.2 乙方未能按期交付勘察成果资料的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同价格【 】%的违约金。

8.3 乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方合理催告在限定时间内仍未纠正的，甲方有权书面通知乙方终止合同;合同提前终止的，甲方有权要求乙方退回部分或者全部合同价款，且乙方应向甲方支付相当于合同价格【 】%的违约金。

8.4 甲方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向乙方支付按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。

9 不可抗力

9.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

9.2 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

9.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内(含本数)，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

9.4 如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上(含本数)时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

10 适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

11 争议解决

合同履行过程中发生争议时，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。如协商不成或不愿协商的，按以下第 _种方式处理：

(1)仲裁：提交 仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

(2)诉讼：向 所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

12 其他

12.1 本合同自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

12.2 本合同正本一式___份，甲方执___份，乙方执___份;副本____份，甲方执___份，乙方执___份。

甲方：(盖章)

乙方： (盖章)

法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：

法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：

签订日期：

签订日期：

地址：

地址：

邮编：

邮编：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

税号：

税号：

篇3：工程搅拌机出租合同

出租方(甲方)：

承租方(乙方)：

1、乙方自签订之日期向甲方交纳履约保证金元(每台设备保证金缴纳金额不得低于两千元整)。

2、付款方式：租金按月结算，乙方必须在每月二十五日前向甲方交纳当月租赁费用，如不按时缴纳当月租赁费用，每日付违约金为月租金的6%。

3、甲方提供可以正常运作的机械设备，乙方退回时应保持正常运作的工作状态，如有损坏或丢失，乙方应按市场价给与赔偿。

4、乙方须向甲方出具担保，担保人应为法人，并出具担保书，担保期限应为双方结清帐目后终止。

5、本合同自甲乙双方及担保方签字盖章后生效。

本合同一式三份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：

法定代表人(签字)：

年 月 日

乙方(公章)：

法定代表人(签字)：

年 月 日