篇1:防水劳务分包工程合同
甲方:_________________
乙方:_________________
经甲乙双方协商,就甲方施工的阳光绿景小区1#楼工程的防水分包工程给乙方施工达成如下协议:_________________
一、工程名称:_________________
二、工程地点:_________________
三、承包形式:_________________人工费、材料费
四、承包范围:_________________屋面、厨房、卫生间防水卷材材料费和人工费。
五、工期:_________________乙方必须按照甲方要求的施工进度形象规定的日期完成工程形象并保证工程质量,若不能按时完成规定工期,每拖延一天罚款3000~5000元、
六、工程造价:_________________
1、SBS120防水卷材费用按照实际成活面积计算,300g/㎡型防水卷材14元/㎡,400g/㎡型防水卷材16元/㎡。七、结算方式:_________________
1、按实际成活面积结算。
2、工程款拨付:_________________由甲方按照形象进度的70%支付工程款,施工完工后,由甲方、监理、质监站验收合格后,结算后付清余款。
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇2:屋面防水施工合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水《作业》施工。具体约定如下:
一、施工期限:
自年日起至年月日止。逾期、日罚金¥如遇降雨或因甲方的原因而停工的,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。
二、施工方式:
乙方包工、包料。
三、结算方式:
乙方进场后,甲方按乙方的施工进度,分批次预付工程款。完工后,甲方按乙方实际施工的平方数,经验收合格,给予支付全部工程款。
四、质量责任:
因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。
五、甲方责任:
非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。
六、乙方责任:
1.乙方施工人员必须持证上岗。
2.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。
3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
七、质保要求:
乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。
八、未尽事宜,双方协商解决。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
十一、本合同自签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:屋面防水施工合同
甲方:
乙方:
甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场1~4#楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工,为了明确双方责任,组合本工程具体情况,经协商一致签订合同,并共同遵守。
一、 承包内容
1~4#楼屋面采用SBS卷材防水(2层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料1.5mm厚,分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材1.5mm厚(1层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。
二、 工程单价
屋面为7.5元/m2;卫生间及地下室地面为4元/m2;地下室外墙为3.5元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、 工程期约
20xx年9月15日到20xx年10月15日,总工期30天。
四、 工程结算
1、甲方按乙方的实际工程进度每月25日付完成工程量的60%工程款,待验收合格后付清余款。
2、 工程数量按实际施工面积结算。
三、工程质量
1、乙方在工程开工和验收之前,应向甲方提供完整的技术资料。
2、质量标准应达到国家有关验收规范要求,防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下,无渗漏现象。
3、工程按合同完成后,如质量验收不符合标准,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。
四、施工安全
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度,服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、如遇雨季施工,必须注意边坡稳定性,教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡,一切费用均由乙方自行负责。
五、 本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:屋面防水施工合同
甲方:
乙方: 身份证号码: 电话:
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:
一、 工程承包形式
由乙方负责包工包料
二、 工程价格:
屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。
三、 施工材料及工程质量要求
屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8cm,短边10cm进行压缝。
四、 施工中的安全责任
乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。
五、 付款方式
工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等一年后全部付清。
六、 工程保修期限
屋面防水保修期限为5年,(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。
七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。
八、 开工日期
自20xx年三月十二日起至本月二十日止。
九、 本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:屋面防水施工合同
施工合同亦称工程合同或包工合同。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是关于屋面防水施工合同范XX篇,希望对你有所帮助。
关于屋面防水施工合同范X
(一)
甲方:
乙方:
甲方将1-4号线及东西库房屋面天沟防水修缮工程承包给乙方,根据合同法及建筑实施有关条例规定,甲乙双方本着平等互利、自愿和诚实守信的原则,为确保质量和施工顺利进行,经协商特签定如下合同。
一、工程地点:丰X院内。
二、单位工程名称:车间及库房屋面天沟防水修缮
三、工程造价:(含税)
以实际验收工程量每平方米: 32 元;
注:其他零星项目未尽事宜,甲乙双方根据实际情况现场协商解决,结算费用按现场实际签证为准。
四、质量要求:所有防水修缮项目必须涂刷三遍进行施工,乙方必须按照国家颁发的《GB50207》等有关屋面防水工程施工规范及标准进行施工,如有不按照国家规范和甲方要求施工所造成的返工,由乙方自行负责。
五、工程期限:
工期 天,即从________年____月____日至________年
____月____日止。
六、安全责任:乙方在施工过程中,必须时刻注意安全,强化施工安全教育和管理,要严格按照安全规范操作,如有任何不安全事故所引起的一切责任及经济损失等均由乙方承担。
七、付款方式:本工程不付预付款,施工完成经验收合格后除预留5%保质金________年后支付外,其余一次性付清。
八、违约责任:合同签订后,甲乙双方若任何一方违反以上条款,由违反方承担违约责任,并承担违约方给对方所造成的一切经济损失。
九、此协议一式肆份,甲方存留三分,乙方一份;本合同自签字盖章之日起生效。
甲方代表: (盖章)
乙方代表: (盖章)
签订日期:________年____月____日
关于屋面防水施工合同范X
(二)
甲方: (以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国民法典》的原则,结合当前有关规定,和本程的具体情况,遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,经双方协商订立本合同。
一、工程地点:
二、工程名称:
三、工程内容:
1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。
2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。
四、工程量计算及工程造价
1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。
2、屋面防水二层B,按每平方米43元结算。
3、卫生间天沟按20元㎡结算。
五、付款方式:屋面防水施工完毕,经甲方验收合格,通过天下大雨检验没有漏水渗水,甲方付工程总价90%,________年后如没有质量问题,没有漏水现象,甲方付工程尾款10%,与乙方结清工程款。
六、甲方义务:
1、提供乙方用于本工程的有关图纸。
2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑,无裂纹、起砂、空鼓现象,转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧,并经监理验收交给乙方。
七、乙方负责:
1、必须按照施工图纸及施工方案施工。
2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证,以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。
3、防水保修期为________年,如屋面有漏水现象,由乙方维修。
八、其他:
1、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
2、本协议一式3份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
________年____月____日:
关于屋面防水施工合同范X
(三)
甲方::
乙方:
依据中华人民共和国民法典a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、 工程概况:处理湖北新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称:湖北新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。
二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等:
1、 选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求:采用外3厚 B
防水卷材
4、全部包工包料,单价为 27元平方。
6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。
四、 工期:按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量:
1、工程质量标准:合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。
达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法:
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始
前,发包人为施工场地内的自有人员及
第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。
十
一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十
二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十
三、工程质量保修
本防水工程的保修期为________年;
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。
十
四、违约责任:
1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间(保修期为________年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
7、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
十
五、其他事项:
1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签约日期: 签约日期:
关于屋面防水施工合同范X
(四)
建设单位:____省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方) 承包单位:(以下简称为乙方)
为保障甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律,经双方协商同意,按下列条款订立本合同:
一、工程概况:
1、工程名称:____省法制办屋面防水改造工程。
2、工程地点:督院街。
3、工程内容:
A、屋面:结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。
B、墙面:、找平层、新做B防水卷材、保护层压光。
C、具体做法详见施工图。
二、工期和质保期:
1、按甲方要求,遇雨顺延。
2、防水工程质量保修期________年。
三、承包方式:
1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全,结算时按实际施工面积为准。
2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准,严格参照新规范施工及甲方要求施工,防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水,平整均匀与基层有一定粘结力,满足房屋综合验收的要求。
四、甲方责任:
1、非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。
五、乙方责任:
1.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。
2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
六、合同价:
合同价暂定:1
8.5万元(大写:壹拾捌万伍仟元整),最终以审计审定金额为准。
本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-)及其配套文件和________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《____市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。
七、付款方式:
合同签定乙方进场后,按工程总造价的 30 %工程款支付预付款,工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%,剩余总造价的3%在工程竣工________年以后支付。
八、违约责任:
甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。
九、本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力,未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:甲方代表签字(盖章):
乙方: 乙方代表签字(盖章):________年____月____日
关于屋面防水施工合同范X
(五)
甲方:
乙方:
为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。
第一条:工程概况
1.工程地址:湖北____县____区
2.工程项目:公司综合楼楼面厕所地面防水。
3.施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶.厕所地面漏水,漏雨的目的。
4.承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。
第二条:工程价格:
1.屋面B每平米8元(含燃气)
2.厕所丙纶布每平米 元
第三条:质量要求
1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。
2..工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。
第四条:工程工期
1. 工程时间:自20________年____月____日开工,至20________年____月____日竣工。
2. 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。
第三条:付款方式
1.工程完工后付工程款70%, 甲方保留5%工程款作为工程维修押金,
2.工程保修期________年,在工程交工后________年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。
第四条:施工安全:
1.乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。
2.施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。
第五条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 .
甲方:
乙方:
________年____月____日
篇6:屋面防水施工合同
甲方:_________________
乙方:_________________
经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下:_________________
一、施工期限:_________________
自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。逾期、日罚金¥元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。
二、施工方式:_________________乙方包工、包料。
三、结算方式:_________________
乙方进场后,甲方按乙方的施工进度,分批次预付工程款。完工后,甲方按乙方实际施工的平方数,经验收合格,给予支付全部工程款。
四、质量责任:_________________
因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。
五、甲方责任:_________________
非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。
六、乙方责任:_________________
1.乙方施工人员必须持证上岗。
2.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。
3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
七、质保要求:_________________
乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。
八、未尽事宜,双方协商解决。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
十一、本合同自签订之日起生效。
甲方:_________________乙方:_________________
负责人:_________________负责人:_________________
经办人:_________________经办人:_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
篇7:屋面防水施工合同
发包单位: (以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
鉴于甲方采取邀请方式选择 周书芳 防水工程施工承包单位,乙方自愿接受邀请并对本工程承包内容作出实质性响应,承诺全面履行本合同义务。故甲方在充分让利的情形下,以合理低价法确定乙方作为施工单位,结合本工程的实际情况,经双方协商一致,特订立本合同,共同遵照执行。
甲方以邀请方式确定乙方为施工单位,故乙方对本合同全部内容已经充分知悉,是其真实意思表示,不存在合同无效或者被撤消的法定事由,同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的,而其并非报价最低的
项目简介
1.1工程名称:欧蓓莎购物中心
1.2工程地点: 大丰市人民北路
1.3承包范围:公寓楼南侧天沟防水工程(在原SBS防水基础上重新施作SBS防水层)。
1.4承包方式:本防水工程采用“大包干”的形式。一次性包定,包所有人工、材料、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、等一切费用。
1.5工期:
1. 6材料品牌及施工要求:SBS厚度3㎜.表面有铝箔面卷材.
1.7合同价格:
第一条
1、本工程采用“大包干”的形式,屋面按 32.00 元/平方米,合同价格不因政策和市场价格变化或其他原因而作任何形式的调整。
2、本合同结算办法是按甲,乙双方根据实际面积进行计算。
3、本合同单价是乙方在清楚其承包范围、技术要求和甲方的要求,并在充分考虑了一切条件的情况下,依据现行的标准、规范.为完成本工程施工承包范围内全部项目所需的一切费用,一次性包定,不做任何调整方承诺并保证。
第二条 甲方驻工地代表
2.1甲方任命驻工地现场代理人 ; 。
第三条 乙方的责任和义务
3.1工程施工过程中,乙方应当按照甲方要求进行施工。
3.2乙方应服从甲方的管理,用水用电及材料堆放等服从的安排.
3.3乙方应按甲方要求立即撤换施工队伍中行为不轨、不能胜任、玩忽职守及表现不良的人员,撤换后未经甲方同意不得重新在本工地工作。
3.4乙方必须按甲方的要求进行施工,乙方不得擅自更改工序施工,否则,由此造成的一切损失,包括但不限于返工、维修、质量缺陷所导致的索赔等均由乙方承担。
3.5乙方施工过程中所发生的一切质量安全事故不论大小,均由乙方自行承担责任,并立即报告甲方和建设主管部门。
3.6施工完成后,必须清理现场,保证施工场地达工完场清要求,
3.7乙方在工程施工过程中,必须维护工地现场及其周围的公用设施,对任何违反文明施工的行为,甲方有权责令乙方限期整改,若仍未整改时,甲方有权制止该项工作并责令其退场,由此产生的费用由乙方自行承担。
3.8乙方在工程施工过程中,对环境或第三人造成损害时,应当承担损害赔偿责任,与甲方无关。
3.9施工过程中,乙方采用新技术、新工艺、新措施、新材料必须征得甲方同意方可实施。
3.10乙方现场管理人员和施工人员必须对甲方的来访客户文明有礼。
3.11乙方专现场施工员在有重大事情时,必须随叫随到。以上规定以甲方通知为准,若有违反或者冒名顶替,所发生的责任事故由乙方全权负责
3.12乙方工人必须遵守治安管理的规定,如果乙方工人有打架、斗殴等违反治安管理条例的行为,除接受治安管理条例的处罚外还必须向甲方支付每次伍千元的违约金;乙方必须遵守劳动法的规定,及时向本单位工人发放工资,否则,甲方有权在监理单位的见证下,按照乙方本项工程报送的工人工资表正本(有工人岗位描述、工人身份证及工人按的手印等)代付部分或者全部工资给工人,以确保工程顺利进行,代付款额在乙方工程款中直接扣除,并且由于工资纠纷所造成的停工、投诉等不良后果和对甲方造成的所有损失由乙方负全部责任
第四条工程质量等级
施工要求;必须严格按照GB5027-20xx(屋面工程质量验收规范)及设计规定施工。基层应有一定的强度,不应起壳、松动、凹凸不平、对屋面及分仓缝的尘土及异物必须清除。基层要求干燥。达到要求。方法用热熔喷枪烘熔融卷材粘结面。卷材与基层可以全粘,不可点粘或条粘,面积以坡度大小而定,最小粘接时,应先烘烤页岩的面至沥青熔融并覆盖页岩片后,再烘烤与其搭接的卷材。应随烘烤、随压实。搭接边处必须有多余沥青挤出。卷材长边搭接,满粘法不小于80mm,短边搭接,满粘时不小于100mm。(备注:本工程采用双层做法时上下两层卷材应错开1/2幅宽,不同缝。在屋面阴阳角,天沟、雨水口、屋脊、搭接和收头节点部位,不允许存在皱折、空鼓、翘边、脱层和滑移等现象,二次施作的立面界面要高与原有的8~10㎝并将上口采用聚氨酯沥青胶进行收口)。施工完毕后自行观察检查施工质量。不得穿钉鞋从事操作。施工用材料如属易燃品,应注意防火安全,并应备有灭火器材。卷材应竖立贮放通风处,切忌日晒,或与热源接触。
第五条付款方式 5.1所有防水工程施工完毕经甲方验收合格并办理验收合格后,支付至工程总造价的85%,剩余的15%工程款作为工程保质金,在20xx年梅雨季节过后(6、7、8、9月份)一次性付清其余款
第六条合同的生效与终止
本合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字,甲方与乙方签字后生效。工程竣工结算完毕,除有关质量、安全责任条款外,其它条款即告失效。
第七条 合同份数
7.1履行本协议过程中,对协议条款解释权归甲方。
7.2本合同一式两份份,由甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
7.3本合同其工程款金额为不含税,税收另行安排.
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:建筑工程防水工程分包合同
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其相关规定,经充分协商,甲方同意将工程防水施工及安全发包给乙方,为明确双方权利与义务,特签订本合同,供双方遵照执行。
一、工程名称与地点:
二、工程内容:
1、甲方将工程屋面防水、厨房、卫生间防水及室内阳台等所有防水工程,包质量、包安全、包工、包料方式全承包给乙方,材料要求为、防水涂料。、卷材4毫米厚底部铺足冷底子油。材料产品质量标准必须符合国家机关标准,并交给甲方验收合格后才能使用。
2、乙方承包范围内的全部材料由乙方自行供应,乙方所采购的主、辅材均应符合设计要求且为优质产品,防水材料使用符合合同约定,其施工过程中材料均应符合要求,乙方材料进场前并向甲方提供材料合格证、检测报告等资料原件,材料报检等费用由乙方负责。
三、工程工期及要求
1、甲方通知乙方三日内必须进场。
2、本工程必须在_年_月_日内完成。乙方必须按甲方的工期要求合理安排其施工程序,拟定工程进度计划,按计划实施,确保工程如期完成。
3、乙方不得影响任何一道工序的施工,若造成任何一工序停工、返工、窝工时,概由乙方赔偿损失费。
4、因甲方原因造成的工期延误,前工序不合要求。如不干燥、不平整、不坚实、无坡水、有蜂窝洞、模板残留、瓦卷不合格、无子口管道沉隙缝,乙方工期顺延。
5、乙方必须遵守甲方人员的管理安排和甲方的各项管理制度。
6、每次工序做完后经甲方验收后,再进行第二次工序,否则自负其责任和有关费用。
7、已完工程成品保护的要求:工程竣工交付业主前,由乙方负责其施工范围内的成品及半成品的保护工作,出现损坏或丢失,由责任方无偿修理或赔偿。
四、工程承包价
经双方协商,甲方将工程含本合同所有内容,综合费、配合费用、合理利润、风险防范费按、防水涂料价格元/。、卷材4毫米厚价格元/。、丙伦防水,300克,元/。、德高11,元/。、聚胺酯,元/。承包给乙方,结算以实际收方决算。
五、付款方式
1、双方约定按工程量进度付80%。
2、工程余款20%在工程完工验收合格决算后,按甲方规定减除工程总额10%作为质保金,余下的10%一个月内付清。
3、工程竣工后,屋面防水工程、厨房、厕所及所有防水设计要求的防水、防渗漏,保修期为5年。保修期从乙方将工程交付甲方之日开始计算。
4、在保修期内如出现质量问题,乙方应在接到甲方或物管公司电话通知起2小时内赶到现场处理,否则甲方或物管公司有权自行处理,并由甲方按实际发生费用的120%计算赔偿损失,甲方有权将上述损失在质保金直接扣除。
六、工程质量
1、在施工中应按国家现行颁布的操作规程及验收规范标准操作,同时接受甲方管理人员的监督,并执行甲方的质量管理制度和经相关质检部门同一验收。
2、在施工中经甲方公司相关人员及相关质检部门检验发现质量不合格,乙方负责返工,并赔偿因此给甲方带来的损失。
3、工程质量按国家规范及甲方标准验收。
七、工程安全
1、乙方在施工操作过程中,应严格按国家防水范围施工安全标准和有关规范、条例执行,应符合现行验收规范标准。
2、乙方应加强对操作人员进行安全意识教育。严格遵守甲方的对于安全严管重罚的规定。
3、乙方负责施工期间的一切安全责任,若乙方施工期间出现一切安全事故,由乙方自行承担经济损失及法律责任。
八、双方权利与义务
甲方
1、甲方有权对乙方违反合同条款和未按时支付民工工资以及盗取现场材料及设备等实施处罚,并要求经济赔偿直至解除合同的权力。
2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按合同约定按时支付工程款。
4、甲方有权要求乙方安全防护安全文明工地规范实施操作。
5、做好技术交底,安排现场管理人员对乙方进行技术指导和工程质量监督管理。
6、做好安全交底,进行安全宣传教育和安全检查。
乙方
1、乙方必须按甲方的要求进行安全生产,文明生产,不得擅自违反安全操作规程,对于施工现场出现的人身伤害及伤亡事故,乙方承担全部责任,甲方概不负责。
2、乙方应按相关要求组织施工作业人员,不得违背劳动用工规定,同时乙方应每月向甲方提供从业人员名单、身份证、操作证复印件等。
3、材料按甲方指定地点堆码,每天下班前进行现场清理,做到现场干净、整洁、工完场清。
九、违约责任与其他
以上条款双方严格遵守,任何一方违约,由违约方承担万元的违约金,并赔偿因此给守约方造成的经济损失。
十、本合同在执行过程中如有争议,双方协商解决;协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方一份,经双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日