篇1:门窗栏杆工程施工协议书
发包人:(以下简称“甲方”)
承包人:(以下简称“乙方”)
本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与甲、乙双方于20__年10月8日签订的通道道路整治工程《施工合同》(下称”原合同“)中定义相同。
根据及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方经友好协商,在原合同签订的基础上,就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议:
1、工程概况
工程名称:晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道(原水管道)工程及晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程。
工程地点:晋江市金井镇
2、建设内容
给水管道及金东公路金井段道路改造工程。
具体详见施工图纸:《给水管道(原水管道)工程》及《晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程》。
3、施工工期施工合同补充协议工期为240日历天(备注:即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成)
4、工程质量
工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-20__)、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》(Z_B/T0202-20__)、《工业金属管道工程施工及验收规范》
(GB50236)及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》
(GB50236)。
并且通过甲方组织的竣(交)工验收和晋江市供水公司的交接检查。
5、工程价款
本工程为固定单价合同,根据晋江市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算,签约合同价暂定为人民币(大写)壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整(¥10432607)[包含给水工程安全文明措施费拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整(¥128256)]
6、进度付款额度和付款方式支付
工程进度付款:按月支付工程进度款,即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金(质量保证金百分比为月支付额15%)以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。
7、合同生效
7.1本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。
7.2本协议生效后,即为原合同不可分割的组成部分,与其具有相等的法律效力。
7.3合同地点:泉州市晋江市
8、本协议正本贰份、副本捌份,承发包双方各执正本壹份,副本肆份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
发包人:(盖单位公章)承包人:(盖单位公章)
法定代表人法定代表人
或其委托代理人(签字)
日期:年月日或其委托代理人:
(签字)日期:年月日
篇2:门窗栏杆工程施工协议书
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据中华人民共和国民法典以及相关规定,本着自愿平等诚信互利的原则,经甲乙双方共同协商,达成如下条款供双方信守:
一、项目工程概况
1、项目名称:
二、塑钢门窗工程内容、造价、材料要求:
1、塑钢门窗综合单价按______元每平方米发包,具体数量以图纸为准。
发包价格包括加工安装费、运费、检测费,以及税金在内。
2、塑钢平开窗型材选择中财管道有限公司生产的“中财”牌C型—60系列型材壁厚为2、0毫米。
平开窗选用中财集体四川中财管道有限公司生产的“中财”牌C—80系列型材,壁厚为2、0毫米。
(材料封样)颜色为全灰价格另加拾元。
3、玻璃选用(5毫米+6A+毫米)中空玻璃。
(材料封样)
4、钢衬为1、2毫米(正负2%)热镀锌防锈。
(材料封样)
5、其它五金件(毛样、皮条、锁、胶、发泡)按封样(现送样),达到国家标准。
产品必须提供产品合格证。
三、前期工作
1、甲方应在合同签订后十日内向乙方提供完整的门窗表及施工图纸和相关资料。
2、甲方应在安装施工现场免费提供临时电源。
3、乙方依据甲方提供的图子及国家建筑标准设计图集)06J607的窗型,经甲方监理签字认可后方可制作安装。
四、施工配合、成品保护、施工安全:
1、双方要密切配合,保证对方在工地的顺利施工,甲方应按工地土建进度及时告知乙方,使乙方的施工有序进行,做好相互调整配合施工。
2、乙方在工地与甲方的施工配合要求,由甲方出面协调。
3、玻璃安装应在土建与涂料施工结束后进行,避免玻璃的受损和污染。
4、甲乙双方应加强成品保护,文明施工管理,进入工地的材料或成品要用保护膜全裹,施工人员应爱护已完成的成品,若因施工人员过程造成的损害,甲方可要求必要的赔偿或更换。
5、乙方进入施工现场后应服从工地统一管理和必要的安全措施,规范施工作业,如发生安全事故由责任方自行承担,乙方在施工过程中自己造成的安全事故由乙方自行承担。
6、为便于施工甲方工地代表为_______(电话:______________)
乙方工地代表为:_______
五、工期:_____天。
六、付款方式
阶段施工完毕,安装完窗后支付20%,安装完玻璃30%,45%等工程完毕后一次性支付,尾款5%作为维护资金一年后一次性结清。
拖欠工程款逾期一个月以上将以银行同期利率为基准计息,合并利息支付乙方。
七、门窗工程的结算由乙方汇总后甲方进行核准,双方签字后方可支付工程款。
八、违约责任
由甲方自身引起的违约甲方应承担赔偿乙方的责任,由乙方引起的违约责任乙方应赔偿甲方的损失责任。
九、本合同的不完善之处双方共同协商解决,发生争议可以双方协商解决,协商不了的可以通过诉讼解决。
十、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,本合同自签字盖章后生效。
甲方(盖章):
乙方(签字):
代表:
签约时间:年月日
篇3:用人单位保密协议规范版本
上诉人(一审原告):_________________钱某某,女,汉族,住址________________
被上诉人(一审被告):________________有限公司,住所地_________________。
上诉请求:_________________
1、请求撤销南京市白下区人民法院(20__)白民初字第828号民事判决书;
2、判决被上诉人向上诉人支付违法解除劳动合同赔偿金30556.92元;
3、判决被上诉人支付上诉人20__年9月1日至20__年8月28日期间的工作日延时加班工资16461.80元,休息日加班工资15220.40元。
事实与理由:_________________
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇4:工地门窗安装合同
甲方:乙方:
按照《民法典》原则,经甲乙双方协商后,甲方就门、窗安装工程承包给乙方,并达成如下协议。
一、甲方加工好门、窗由乙方负责运到工地安装。
外框安装完毕后,窗框于墙体缝隙要求填充柔性材料及封堵防水密封胶。
二、严格按建筑安装规范要求安装,横平、坚直、开关灵活。
三、运输安装过程中,产品损坏(包括窗框、窗扇、玻璃及配件)造成经济损失的由乙方负责。
四、日期:开工日期 年 月 日至 年 月 日完工。
工期 天。
五、乙方应按甲方(包括建设方)的施工进度及时配合,按时完工,否则要赔偿全部损失。
六、价格及面积:价格每平米 元,含纱窗,以实际安装面积结算,食宿由乙方自理。
七、付款方式:外框安装完毕付 %,窗扇、玻璃、纱窗安装完毕后检查验收合格后付 %。
保修金留 %,保修期 年后付清。
八、乙方应及时于甲方联系、协调、并配合工队施工。
自觉接受甲方及工队人员检验管理,不符合施工规范标准的工程质量和安全作业规范问题,甲方有权责令乙方停工或返工,乙方不得拒绝,因返工造成的损失由乙方承担。
九、安全责任:乙方必须按照建筑安全操作规范进行施工,如出现伤亡及其它经济损失,全部由乙方承担,甲方概不负责。
十、本合同签字之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份为凭。
甲方(签字):乙方(签字):年 月 日门、窗子加工安装合同书甲方:乙方:按照《民法典原则,经甲、乙双方协商后,甲方就门、窗加工安装工程承包给乙方,并达成如下协议。
一、材料标准:型材必须由甲方选定的颜色为 其壁厚
毫米。
玻璃选用 建筑级浮法玻璃,材料加工前必须经甲方认定后,方可加工制作。
二、加工要求及标准1、双玻间隔为 毫米,中空玻璃专用复合条制作。
2、窗型
3、窗扇配件用
三、加工及安装:加工安装运输由乙方负责。
(运输安装过程中,产品损坏,包括:窗框、窗扇、玻璃及配件造成经济损失的由乙方负责)。
门窗加工图型采用国家标准图集,并由甲方认定的样品进行加工制作。
(若用甲方门窗加工设备不得损坏,损坏后照价赔偿,或修复原样。
)四、外框安装完毕后,窗框于墙体缝隙要求填充柔性材料封堵防水密封胶。
五、价格及面积:门、窗型 。每平米 元,含纱窗( ),门、窗总面积按实际加工设计图计算,价格一次包定,食宿由乙方自理。
六、日期:开工日期 年 月 日至 年 月 日完工,乙方应按甲方的施工进度及时配合,按时完工,否则要赔偿全部损失。
七、付款方式:外框安装完毕付 %,全部安装完工后付 %。
验收合格后保修金%外全部付清,保修期为 年。
八、乙方应及时于甲方联系、协调、并配合工队施工。
自觉接受甲方及工队人员检验管理,不符合施工规范标准的工程质量和安全作业规范问题,甲方有权责令乙方停工或返工,乙方不得拒绝,因返工造成的损失由乙方承担。
九、安全责任:乙方必须按照建筑安全操作规范进行施工,如出现伤亡及其它经济损失,全部由乙方承担,甲方概不负责。
十、本合同自签字之日起生效,一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
甲方(签字):乙方(签字):
年 月 日
篇5:工地门窗安装合同
甲方:
乙方:
按照《经济民法典》原则,经甲乙双方协商后,甲方就
门、窗安装工程承包给乙方,并达成如下协议。
一、甲方加工好门、窗由乙方负责运到工地安装。外框安装完毕后,窗框于墙体缝隙要求填充柔性材料及封堵防水密封胶。
二、严格按建筑安装规范要求安装,横平、坚直、开关灵活。
三、运输安装过程中,产品损坏(包括窗框、窗扇、玻璃及配件)造成经济损失的由乙方负责。
四、日期:开工日期 年 月 日至 年 月 日完工。工期 天。
五、乙方应按甲方(包括建设方)的施工进度及时配合,按时完工,否则要赔偿全部损失。
六、价格及面积:价格每平米 元,含纱窗,以实际安装面积结算,食宿由乙方自理。
七、付款方式:外框安装完毕付 %,窗扇、玻璃、纱窗安装完毕后检查验收合格后付 %。保修金留 %,保修期 年后付清。
八、乙方应及时于甲方联系、协调、并配合工队施工。自觉接受甲方及工队人员检验管理,不符合施工规范标准的工程质量和安全作业规范问题,甲方有权责令乙方停工或返工,乙方不得拒绝,因返工造成的损失由乙方承担。
九、安全责任:乙方必须按照建筑安全操作规范进行施工,如出现伤亡及其它经济损失,全部由乙方承担,甲方概不负责。
十、本合同签字之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份为凭。
甲方(签字):
乙方(签字):
年 月 日
门、窗子加工安装合同书
甲方:
乙方:
按照《经济民法典原则,经甲、乙双方协商后,甲方就
门、窗加工安装工程承包给乙方,并达成如下协议。
一、材料标准:型材必须由甲方选定的 ,颜色为 ,其壁厚 毫米。玻璃选用 建筑级浮法玻璃,材料加工前必须经甲方认定后,方可加工制作。
二、加工要求及标准
1、双玻间隔为 毫米,中空玻璃专用复合条制作。
2、窗型 。
3、窗扇配件用 。
三、加工及安装:加工安装运输由乙方负责。(运输安装过程中,产品损坏,包括:窗框、窗扇、玻璃及配件造成经济损失的由乙方负责)。门窗加工图型采用国家标准图集,并由甲方认定的样品进行加工制作。(若用甲方门窗加工设备不得损坏,损坏后照价赔偿,或修复原样。)
四、外框安装完毕后,窗框于墙体缝隙要求填充柔性材料封堵防水密封胶。
五、价格及面积:门、窗型 。
每平米 元,含纱窗( ),门、窗总面积按实际加工设计图计算,
价格一次包定, 食宿由乙方自理。
六、日期:开工日期 年 月 日至 年 月 日完工,乙方应按甲方的施工进度及时配合,按时完工,否则要赔偿全部损失。
七、付款方式:外框安装完毕付 %,全部安装完工后付 %。验收合格后保修金
%外全部付清,保修期为 年。
八、乙方应及时于甲方联系、协调、并配合工队施工。自觉接受甲方及工队人员检验管理,不符合施工规范标准的工程质量和安全作业规范问题,甲方有权责令乙方停工或返工,乙方不得拒绝,因返工造成的损失由乙方承担。
九、安全责任:乙方必须按照建筑安全操作规范进行施工,如出现伤亡及其它经济损失,全部由乙方承担,甲方概不负责。
十、本合同自签字之日起生效,一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
甲方(签字):
乙方(签字):
年 月 日
篇6:工地门窗安装合同
甲方:乙方:
依照本工程的具体情况,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,同意签订本合同,以资共同遵守.
一、工程概况:
1、项目名称:2、项目地址:3、合同签订地点:
二、承包方式:
1、综合单价包干,该单价已包括(包成品制作、包安装、保修期内免费维保、运费、材料的场内外运输、利润等费用)。
2、每平方米综合单价为:元(不含税票),工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。
3、结算方式:综合单价×工程量
三、门窗种类及材质要求:本工程门窗的种类为:,型材表面处理为,主型材厚度为:,颜色按甲方指定的色。
四、付款方式:
1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方;
2、乙方第一批材料到现场后5天内,甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方
;3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内,甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;
4、全部安装完成并验收合格后5天内,甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;
5、剩余总造价的3%作为保修金,壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。
五、双方责任;
1、甲方责任:协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费;接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可;按合同要求及时付款;必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。
2、乙方责任:乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装;应当对货物的保管及使用方法进行技术交底,在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故,乙方自己处理并负全责。
甲方及监管单位概不负责;质保期内乙方免费保修,接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修,如推迟不到现场,甲方有权自行安排维修,所造成的费用乙方索赔全部款项;乙方已加工或安装完成的(半)成品,甲方提出修改或变更时,乙方应积极配合。
但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。
六、违约责任
1、甲方违约责任(1)甲方按合同约定支付工程款,每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
(2)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
(3)非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时,甲方应及时予以协调解决,工期或交货期相应顺延。
2、乙方违约责任(1)因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的,应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
(2)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式本合同所发生的争议,双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。
八、其他约定
1、本合同一式2、本合同有效期自双方签字盖章之日起,至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
3、未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件,并将复印件交付甲方备案。
如果合同签约人不是法定代表人,应当提交授权委托书。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):____________
______年____月____日 _________年____月____日
篇7:工地门窗安装合同
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依据《_____》以及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的.原则,结合本工程的具体情况,为明确双方的权利和经济责任,经甲乙双方友好协商订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
结算时按实际施工工程量计算
四、工程工期:
本工程_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止,总工期为天,如遇不可抗力的因素则工期顺延。
五、质量标准和质保期:
工程安装完成,由甲乙双方共同验收,达到验收合格标准,本工程质保期为6个月,自安装完毕之日起开始。
六、工程造价及付款方式:
合同签订时,甲方付给乙方合同总价款的%作为工程预付款,计款元:乙方开始订购材料,门窗框安装完成甲方付给乙方合同总价款的%;计款元;门窗扇安装完成甲方付给乙方合同总价的%的工程款,计款元,剩余工程款作为质保金,质保期为6个月,质保期满10日内一次性付清。
七、发包方责任:
1、提供设计施工图纸、设计要求和相关的资料。
2、乙方进驻工地后,提供水电和设备及材料临时堆放场地及库房设施,协调好施工过程中遇到的各种问题,负责施工材料进入工地后的成品和半成品的保护,确保无外部干预而影响乙方施工,否则出现窝工和损失现象由发包方承担。
八、承包方责任:
1、提供详细的施工组织方案、进度、计划,组织足够的人力、物力,施工过程中应对施工图纸认真研究。
2、严格按设计图纸及规范要求施工,工程质量达到验收合格标准。
3、施工过曾中,随时接受质检部门、监理及委派人员的监督检查,并给予积极配合,抓好质量关,确保施工质量及进度,服从相关部门对施工现场的管理。
九、违约责任:
合同签订后,双方均按合同的条款执行,谁违约、谁负责,如有争议,双方协商解决,协商不成时,任何一方可向当地人民法院提起诉讼。
十、未尽事宜,双方另行协商。
十一、本合同一式两份,双方签字后生效并各执一份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
篇8:工地门窗安装合同
发包人(甲方):
承包方(乙方):
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,本着自愿、平等和诚信、互利的原则,经双方协商一致,签定本合同,以便共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容及造价
二、准备工作:
1、甲方应在合同签订后及时向乙方提供完整的门窗表(建筑窗口尺寸)及相关图纸、资料。
3、乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型,并绘制完整的窗型图交甲方审核,经甲方审定签字后方可制作和安装。
4、甲方按规定要求向乙方提供安装基准:包括打底灰、弹水平线、挂垂直线及窗口立樘的位置基准等。
三、施工配合、成品保护、施工安全:
1、甲、乙双方要密切配合,保证对乙方在工地现场的施工顺利进行,甲方应把工地土建进度计划及时送达乙方,使乙方及早知道土建工地的施工安排,做好本项目的施工进度安排,及时配合土建把相应作业面的项目完成。土建的施工安排要给本项目留有施工时间和施工技术间隙;
2、乙方在工地于甲方的施工配合要求,由乙方提出,甲方协调;
3、对于工地土建进度计划的变更,甲方应提前一周通知乙方;
4、本施工项目的材料和框扇(附五金件)进入工地后,乙方应妥善保管,甲方应协调进行成品保护,防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各单位不得在窗口进出,不得绑、凳脚手架,不得踩、压、碰、划,以免造成损坏。诺造成损坏和丢失的,由责任方负责;
5、玻璃安装应在土建湿作业结束后进行,以减少成品受损及污染;
6、乙方应加强成品保护、文明施工管理,进入工地的材料或成品应有保护膜全裹。施工人员应爱护已完工程成品,否则视情况甲方有权进行处罚;
7、乙方进入工地后应服从工地统一管理和安全管理,遵照有关安全施工规范进行施工,如发生安全事故由责任方负责;
8、甲、乙双方均派出工地代表,便于双方沟通协调。甲方工地代表:联系方式:乙方工地代表:联系方式:
四、工程期限:按栋号具体施工时间另行签订门窗施工时间
1、乙方的施工安装工期:乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。
2、如遇下列情况工期顺延:
①甲方未能按约定提供图纸、资料及开工条件;
②甲方未能如约支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行;③设计变更及工程量增加;
④不可抗力;
⑤经甲方代表同意顺延的其他情况。
篇9:工地门窗安装合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,同意签订本合同,以资共同遵守.
一、工程概况:
1、项目名称:
2、项目地址:
3、合同签订地点:
二、承包方式:
1、综合单价包干,该单价已包括(包成品制作、包安装、保修期内免费维保、运费、材料的场内外运输、利润等费用)。
2、每平方米综合单价为:元(不含税票),工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。
3、结算方式:综合单价×工程量
三、门窗种类及材质要求:
本工程门窗的种类为: ,型材表面处理为 ,主型材厚度为: mm,颜色按甲方指定的 色。
四、付款方式:
1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方;
2、乙方第一批材料到现场后5天内,甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方;
3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内,甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;
4、全部安装完成并验收合格后5天内,甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;
5、剩余总造价的3%作为保修金,壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。
五、双方责任;
1、 甲方责任:
协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费;接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可;按合同要求及时付款;必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。
2、 乙方责任:
乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装;应当对货物的保管及使用方法进行技术交底,在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故,乙方自己处理并负全责。甲方及监管单位概不负责;质保期内乙方免费保修,接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修,如推迟不到现场,甲方有权自行安排维修,所造成的费用乙方索赔全部款项;乙方已加工或安装完成的(半)成品,甲方提出修改或变更时,乙方应积极配合。但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。
六、违约责任
1、甲方违约责任
(1)甲方按合同约定支付工程款,每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
(2)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
(3)非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时,甲方应及时予以协调解决,工期或交货期相应顺延。
2、乙方违约责任
(1)因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的,应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
(2)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式
本合同所发生的争议,双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。
八、 其他约定
1、本合同一式
2、本合同有效期自双方签字盖章之日起,至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
3、未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件,并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人,应当提交授权委托书。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10:工地门窗安装合同
甲方:
乙方:
依照《_____》和本工程的具体情况,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,同意签订本合同,以资共同遵守.
一、工程概况:
1、项目名称:
2、项目地址:
3、合同签订地点:
二、承包方式:
2、每平方米综合单价为:元(不含税票),工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。
3、结算方式:综合单价_________工程量
三、门窗种类及材质要求:
本工程门窗的种类为:,型材表面处理为,主型材厚度为:mm,颜色按甲方指定的色。
四、付款方式:
1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方;
2、乙方第一批材料到现场后5天内,甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方;
3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内,甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;
4、全部安装完成并验收合格后5天内,甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;
5、剩余总造价的3%作为保修金,壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。
五、双方责任;
1、甲方责任:
协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费;接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可;按合同要求及时付款;必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。
2、乙方责任:
六、违约责任
1、甲方违约责任
(1)甲方按合同约定支付工程款,每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
(2)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
(3)非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时,甲方应及时予以协调解决,工期或交货期相应顺延。
2、乙方违约责任
(1)因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的,应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
(2)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式
本合同所发生的争议,双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或_____委员会_____调解解决。
八、其他约定
1、本合同一式
2、本合同有效期自双方签字盖章之日起,至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
3、未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件,并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人,应当提交授权委托书。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇11:门窗合作协议合同
甲方:____________
乙方:____________
甲乙双方就__________________门窗材料供货一事,经过双方友好地协商,本着平等、公正的原则达成以下共识,其具体内容如下;
一、工程材料用量,约____________吨(以实际用量为准)。
二、材质和质量要求:塑钢为____________牌猪肝红色通休粒,规格为60型,整个工程门窗、材料必须通过建筑外窗承受机械力、抗风压分级测试,符合国家标准规范要求,所有型材及附件辅料都应有厂家的检测报告,出厂合格证、出厂比重表,乙方必须无条件为甲方提供上述所有材料。证明和购货税发票。
三、供货价格和方式:整个工程塑钢材料每吨按捌仟柒佰元计算,辅料价格乙方不能高于同类工程用料价格,按同类工程用料价格计算,由乙方运送到甲方工程场地,上下车费用包括在内,乙方必须保证吨量足,如甲方发现数量不足,甲方有权扣留乙方每吨伍佰元的货款,在合同签定后,甲方应支付乙方订货款__________________元(__________________万元整),此款在第一车材料到场时在此车货款中扣除,
四、付款方式
乙方按甲方提供的数量及规格在约定的时间运送到工程场地后,甲方应以现款方式付给乙方每车材料款的95%货款,余下5%在第二车材料到场时结清,以此方式至整个工程材料供完后,甲方不能扣押乙方任何主辅料供货款。
五、在工程结束时,材料如有余剩,乙方必须按供货价格退还给甲方后余剩材料由乙方自行解决。
六、违约责任
甲乙方双方如不履行合同或单方面解除合同的,违约方应承担总工程材料5%的违约金,同时,若违约方给对方造成经济损失的,应当承担赔偿经济损失的责任。
本合同文字的手写部分与打印部分具有同等法律效力。 合同未尽事宜经双方协商解决。
本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字后即刻生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:门窗合作协议合同
甲方:
乙方:
经甲、乙双方协商,甲方将 塑钢门窗工程承包给乙方施工,为保优质、快速的做好本项工作,甲、乙双方立本合同,以共同遵守履行。
第一条:工程概况
1、名称:
2、地址:
3、承包内容:
第二条:材质要求
1、本工程采用( )牌塑钢型材。
2、玻璃采用普通中空玻璃。安装好玻璃应平整,安装牢固,不应有松动的现象,内外表面均应洁净,玻璃夹层内不得有灰尘和水汽,双玻璃不得翘起,门窗表面洁净、平整、光滑,型材无虚焊断裂。
3、乙方应严格保证合同中的工期,如推迟进场或非正常延误工期,业主及项目部经济处罚由乙方承担。但以下原因造成的工期延误,经甲方确认,工期顺延:
A、增加工量变化和设计变更
B、甲方通知推迟进场
C、非乙方原因(如停电、土建配合等)造成停工超过8小时
D、不可抗拒(指自然灾害)
E、甲方代表同意给予顺延的其他意见
4、根据甲方提供的设计方案和要求进行详细设计并报甲方、监理、建设方审查,再加工制作。工艺和安装质量严格按照国家颁布的《建筑安装工程质量验收评定标准》的要求执行。
5、交付使用一年内出现工程或材料质量问题,乙方免费保修。
6、主要材料和辅助材料必须符合规定的技术标准,由甲方验收合格后方可使用。
第三条:承包方式、内容、价格
1、本工程的产品制作采用大包干的方式;其设计材料采购、运输、保管、加工、制作、安装等全部由乙方总承包。
2、经双方商定,结算以现场型材外框成型尺寸为标准,承包价按 /㎡结算,含税票。窗框安装天 ,窗页及玻璃安装工期按照甲方规定。
3、乙方要严格按甲、乙双方确认的设计方案和要求进行加工制作。否则,所造成的返工及损失全部由乙方承担。
4、乙方负责材料进场时的现场抽样试验及现场实体试验,及单项验收并承担相关费用,乙方不负责节能验收。
5、乙方负责提供塑钢窗全套相关资料。
第四条:双方职责
甲方:
1、负责提供设计图纸和要求,技术交底及变更通知单,负责提供总水电源和材料堆放及办公场所,负责质量的监督工作。
2、协助乙方做好施工现场产品的成品的保护工作。
乙方:
3、负责产品的制作、安装以及有关工种的配合协调工作。
4、必须严格遵守施工操作规程和安全生产管理条例。施工工程中,所有安全事故由乙方负责,甲方概不负任何责任。
5、负责现场人、财务的管理以及使用甲方总水电和场所的物业管理及有关安全防范工作。
第五条:付款方式
1、按工程进度付款。
2、乙方机械设备及工具进场付总价的%。
3、塑钢窗外框进场、安装完毕,付总价的。
4、窗扇及玻璃进场付总价的。
5、窗扇安装完毕付总价的%。
6、竣工验收后留5%作为质量保证金,保修期满一年后付完余额。
第六条:双方履行遵守
甲、乙双方严格履行本合同,任何一方如违约,则按经济合同法中有关条款办理。
第七条:双方工地代表
甲方: 乙方:
如果工场代表更换,应提前七天通知对方。
第八条:本合同自甲乙双方签字盖章后生效至该整体工程竣工验收合格后结清给分项工程承包款后自行失效。
第九条:本合同未尽事宜,双方共同协商解决。
第十条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方: 电话: 电话:
年 月 日
篇13:门窗合作协议合同
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙双方经友好协商,本着平等,自愿,诚实,互惠互利的原则,就甲乙双方互相推广其产品等合作事宜达成如下协议:_________________
一、合作内容:_________________
1.乙方帮助甲方向客户推荐使用其产品(豪华落地门、高档仿木纹推拉窗、中空隔音推拉窗、阳台隔断门、衣柜门等)
二、拥金计算方式:_________________
1.乙方所介绍的客户在购买产品后,所购产品价格若在标价的九五折至原价之间,拥金为每平方15元,售价在九折至九五折之间为每平方10元,其它低于产品标价九折以下的为每平方5元。
2.乙方介绍的客户,总购买面积超过50平方以上,或购买落地门类产品超过八套以上的,在第一条的基础上,每平方另加5元。
3.在乙方所介绍的客户交纳定金后,甲方给予乙方相应的拥金。
三、未尽事宜,双方友好协商解决。
四、本协议一式两份,双方负责人签字后生效。
甲方:_________________乙方:_________________
篇14:规范城市劳动合同书
甲方(用 人 单 位)
乙方(劳 动 者)
须 知
1、甲方应如实告知乙方工作的内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬、以及乙方要求了解的其他情况。甲方有权了解乙方与劳动合同直接相关的基本情况,乙方应当如实说明。
2、甲方招用乙方,不得扣押乙方的居民身份证和其他证件,不得要求乙方提供担保或者以其他名义向乙方收取财务。
3、甲方应在用工之日起1个月内与乙方订立书面劳动合同,双方在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。甲方应当建立职工名册备查,并到劳动行政部门办理劳动用工备案手续。
4、劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同试用期不得超过6个月。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的,不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。
5、有下列情形之一,乙方提出或者同意续订、订立劳动合同的,除乙方提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同:(1)乙方在甲方连续工作满10年的;(2)甲方初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,乙方在甲方连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;(3)连续订立二次固定期限劳动合同,且乙方没有《劳动民法典》第三十九条和第四十一条第一项、第二项规定的情形,续订劳动合同的。
6、除约定务期和竞业限制条款两种情形之外,甲方不得与乙方约定由乙方承担违约金。
依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动民法典》及相关法律、法规的规定,甲乙双方遵循合法公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,订立本合同,并承诺共同遵守。
一、双方当事人基本情况
第一条 甲方(用人单位)名称
法定代表人、主要负责人或委托代理人
单位类型 经济类型
组织机构代码证号
注册登记地 省 市 区(县) 街(乡) 号
实际经营地 省 市 区(县) 街(乡) 号
联系方式及电话
第二条 乙方(劳动者)姓名 性别
户籍类型(非农业、农业)
居民身分证号码
或者其他有效身份证件名称及号码
户籍所在地 省 市 区(县) 街(乡) 号
实际居住地 省 市 区(县) 街(乡) 号 联系方式及电话
第三条 乙方联系方式及电话发生变更,应及时通知甲方。
二、劳动合同期限
第四条 本合同期限经双方协商一致,采取下列第 种形式:
(一)固定期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。其中,试用期自 年 月 日起至 年 月 日止。
篇15:规范保姆合同
公司分立指一个公司依照公司法有关规定,通过股东会决议分成两个以上的公司。
公司分立合同格式
合同编号:
甲方:a公司(筹)
(住所、股东代表、电话、传真、邮政编码、开户银行、户名及账号)
乙方:b公司(筹)
(住所、股东代表、电话、传真、邮政编码、开户银行、户名及账号)
由于A公司拟进行分立,成立a、b两公司,经甲乙双方充分协商后,根据我国《公司法》等有关法律规定,订立如下条款,以资信守。
第一条 分立方式
A公司采用新设分立方式。
A公司分立为:a公司和b公司,a、b设立时,A公司主体资格消灭。
第二条 分立前后公司的注册资金
1、原A公司的注册资金为万元,现有净资产万元,其中分立后a公司接受万元净资产,由b公司接受万元净资产。
2、分立后a公司注册资金为万元。
3、分立后b公司注册资金为万元。
第三条 业务分立条款
1、原A公司的X业务,由分立后的a公司经营,b公司不再经营X业务。
2、原A公司的Y业务,由分立后的b公司经营,a公司不再经营Y业务。
第四条 财产分割条款(详见财产分割清单)
1、原A公司所有的资产由a公司享有,原A公司所有的资产由b公司享有。
2、原A公司截至年月日账面上所有的万元人民币货币资金,a公司享有万元,b公司享有万元。
3、原A公司享有的无形资产,包括商标权、企业名称权等,由a公司享有。
第五条 债权债务分割条款
原A公司关于X业务的所有债权债务由a公司承继,关于Y业务的所有债权债务由b公司承继。(详见债权债务分割清单)
第六条 职工安置条款
原A公司共有在岗职工名,无离退休、内退和工伤等人员。其中名职工随X业务进入a公司,由a公司承继原A公司与这名职工的劳动关系。其中名职工随业务进入b公司,由b公司承继原A公司与这名职工的劳动合同关系。原劳动合同的内容不变。(详见职工安置方案)
第七条 公司分立的程序条款
1、公司分立,应当由公司的股东会做出决议,分立后a、b公司分别制订各自的公司章程。
2、公司分立,其财产作相应的分割。公司分立时,应当编制资产负债表及财产清单。
3、公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上至少公告3次。债权人提出要求而不清偿债务或者不提供相应的担保的,公司不得分立。公司分立前的债务按约定由分立后的公司承担。
4、公司分立,应当自分立决议或者决定做出之日起日内申请工商登记,提交分立决议或者决定,以及A公司在报纸上登载公司分立公告至少三次的证明和债务清偿或者债务担保情况的说明。
第八条 合同各方的违约责任条款。
第九条 合同争议解决方式条款。
第十条 合同变更或解决的条件条款。
第十一条 其他条款
1、公司进行分立的日程为:年月日到日双方共同清理资产账册,对原A公司财产进行分割,并按期交割完毕。年月日起原A*司将不复存在,a公司与b公司正式成立。
2、本合同正本一式两份,双方各持一份,副本份备用。
甲方a公司(筹):(盖章) 乙方b公司(筹): (盖章)
授权股东代表: (签字) 授权股东代表: (签字)
X年 月XX日 X年 月 日
篇16:规范保姆合同
甲方(雇主):
乙方:
x为工商部门注册的正规家政保洁机构,现受甲方委托,本着平等,自愿,协商的原则,特订以下条款,以便双方当事人遵照执行。
一、本协议自签订之日起,甲方与家政员之间即存在雇佣与被雇佣的关系。
二、在协议期间甲方有权对乙方提供的家政员的服务态度和质量提出批评并可随时辞退,但不得侵犯家政员的人格尊严,不得让家政员从事违法或危险性等工作(如高空擦拭室外玻璃等),否则将承担由此引起的法律责任。
三、家政员在服务期间必须对甲方忠诚本分,不得做出贪占小便宜甚至盗窃等违背职业道德的行为。若因主观故意的行为给甲方家里造成重大利益损害,乙方将协同甲方通过司法途径予以追究民事和刑事法律责任,乙方将不承担其责任。家政员因过失损坏甲方物品应主动诚恳赔礼道歉,争取客户谅解,需要赔偿的与客户友好协商解决,乙方从中协调。
四、特别提醒甲方和家政员之间在服务期间不发生经济借贷关系,若因此事产生的后果乙方概不负责。
五、关于家政员的健康问题,乙方安排家政员到定点医院体检并提供一年内的体检化验单或相关职能部门出具的健康证,以证明没有传染性疾病(即乙肝),若甲方要求家政员到其它医院做体检则费用由甲方承担。若甲方家中有传染病人应提前告知,家政人员有权拒绝服务。
六、家政员在服务期间因故不能继续工作须提前5个工作日向甲方和乙方申请(天灾人祸等不可抗力引起的特殊情况可在征得甲方同意后除外),待乙方提供新的服务人员到岗后方可离岗。若甲方要求换人须提前5个工作日告知乙方以便顺利完成调换家政员服务。协议期间内甲方未经乙方同意不得私下将家政员转移到其他亲友家庭服务。
七、协议期限及服务场所:
1、协议期限:月日至年月日。
2、服务场所:
八、服务的方式、内容、时间及工资:
1、服务方式:
□白班保姆服务□住家保姆或陪护□钟点服务□其他服务
2、服务内容:
3、服务时间:点至点(共,每月休息/月。
白班保姆工作时间为8:00~17:00或9:00~18:00,具体也可由甲方和家政员协商。对白班保姆包一餐(中餐),对住家保姆及全天陪护提供食宿,白班、住家保姆及陪护中午提供1至2小时休息时间。
4、工资支付方式:甲方须在家政员工作满一个月后支付工资给家政员本人签收,若家政员服务未满一个月的按实际服务天数支付。计算方式:月工资÷月工作日(当月天数-应休假天数)×实际工作日。
5、休假情况:元旦、端午节、清明、五一、中秋各休一天,国庆节休三天,春节休息三天。注:春节加班其中三天工资按工资3倍支付加班费。其它法定节假日加班按工资双倍支付。
6、在签约时间甲方向乙方交纳一年输送费和前期招聘费共计元。在签约十天后此费用不予退还;若甲方试用家政员不满意,乙方有义务按照甲方用人要求调换家政员。(一年期协议乙方最多负责调换六个家政员。标准以试用期三天后为一个家政员为准)。
八、本协议未尽事宜:
九、本协议壹式贰份,经甲、乙双方签字并加盖“武汉吉祥燕子保洁服务有限公司”公章后生效,甲、乙双反各执壹份。
温馨提示:请您妥善保管您的首饰、现金等贵重物品,以免引起不必要的误会和麻烦。
甲方(签字):乙方(盖章):
身份证号:经办人签字:
家庭地址:单位地址:武汉青山街坊门号
联系电话:联系电话:
签约时间:
篇17:外国企业在中国境内从事生产经营活动 注销登记提交材料规范
甲乙双方协商一致,签订本合同。
一、甲乙双方同意按以下第 种方式确定合同期限。
1、有固定期限:从 年 月 日起至 年 月 日止。
2、无固定期限:从 年 月 日起。
3、以完成一定工作任务为期限:从 年 月 日起至 工作任务完成时止。
4、试用期为
二、乙方的工作内容 ,工作地点
三、乙方依法享有法定节假日、年休假、婚假、产假、丧假等假期。甲乙双方同意按以下第 种方式确定乙方的工作时间。
1、标准工时制,即每日工作 小时,每周工作 小时。
2、经人力资源保障(劳动)部门批准,实行不定时工作制。
3、经人力资源保障(劳动)部门批准,实行综合计算工时工作制。
四、甲方每月 日发放工资。甲方经与乙方协商,同意按以下第 种方式支付乙方的工资。
1、乙方每月正常工作时间工资 元;试用期内每月正常工作时间工资 元。
2、双方约定以 确定乙方工资。
五、甲乙双方按照有关规定缴纳社会保险费,缴存住房公积金。
六、甲方按照劳动保护有关规定,提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,保护乙方的.安全和健康。乙方从事 作业,可能产生 职业危害。
七、双方认为需要约定的其他事项:
八、本合同未尽事宜,按现行法律法规执行。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:(盖章) 乙方:(签名)
法定代表人(主要负责人)
年 月 日 年 月 日
篇18:借条规范
借条规范文本
借条①
为 ②,现收到③小明④(身份证号:…0898)⑤以现金⑥出借的¥80000.00元(人民币捌万元整)⑦,借期陆个月⑧,月利率2%(百之贰)⑨,贰零壹陆年拾贰月捌日到期时本息一并还清。如到期未还清,愿承担小明通过诉讼等方式追讨借款所支付的律师费、诉讼费、公告费、保函费、保全费等其他费用⑩。若因本借款发生争议,由所在地有管辖权的法院管辖?。
立此为据?。
借款人:小红?
(身份证号:.....)
XX年XX月XX日?
备 注:借款人确认以省市区地址作为相关通知及诉讼等材料送达地址;若发生地址变更,应向出借人书面提供新的送达地址?。
【使用说明】
①标题表明了该条据的性质,既防止借条持有者在借条正文上方添加内容,也防止借条持有者将借条篡改为数页合同的最后一页。标题应书写在纸张顶部,标题和借条正文间不留空行,理由同前。另外,由于发生过恶意借款人用褪色笔书写借条的案例,因此书写借条时由出借人提供签字笔更为妥当;借条由借款人全文手写较为妥当。
②“为……”表明借款的目的,以免一旦发生诉讼后借款人提出该笔借款系赌债、分手费等抗辩。另外,书写借条正文时应注意左右尽量靠近纸张边缘,不要留出太多空白,以防借条持有人添加内容。
③在民间借贷中,通常借条中写明“今借到某某多少元”即表示所借款项已经实际交付,但若发生纠纷,借款人主张虽出具借条但未实际收到款项仍极为常见,为进一步避免此种诉讼风险,本范本采取了“现收到某某出借的多少元”此种较不常见的表述,以更加强调款项已经实际交付。
④此处写出借人姓名的全名。名字中的字有同音的多种写法的,应与身份证上记载的名字一致(最好留存一份身份证复印件)。
⑤出借人的姓名后应附身份证号码,因为同名同姓的人不在少数,而身份证号是唯一的,以避免之后就出借人是谁发生争议。
⑥“现金”表明出借的方式,如果并非现金而系银行转账,则应将此处的“现金”替换表述为“银行转账”,同时应保留银行转账凭据。金额较大的借款,建议采用银行转账方式,以免嗣后发生诉讼时就是否实际交付款项发生争议(以转账方式进行的,建议备注借款本金)。
⑦金额应既写阿拉伯数字,也写大写数字,以避免之后就是否篡改发生争议;同时币种也要写明。(建议币种也要写明)
⑧借期必须明确,以免因何时还款发生争议;借期也要大写。(注意:20__年10月1日施行的民法典规定诉讼时效为3年,应避免超过诉讼时效)
⑨利率应写清是年利率或月利率,同样也要附大写,理由同前。同时,应注意截至目前(法院可支持最高的利息为年利率24%)。另外,民间也常将利率表述为“月息几分”,如“月息两分”,就是指“月利率2%”,但为了避免争议,利率应尽量采用“年/月百分比”予以表述(小编提醒:借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民法院应予支持。”)
⑩诉讼费由败诉方承担(按比例承担),律师费、公告费、保函费、保全费等其他费用若无约定,则由原告(出借人)承担;为此,强制建议将上述费用约定清楚(在知识产权类、第三人撤销之诉等案件中律师费法定由败诉方承担)。
?作为管辖法院,为避免找不到借款人,导致需去借款人户籍所在地提起诉讼,从而增加成本,建议此管辖法院约定为出借人户籍所在地或经常居住地有管辖权的法院。
?“立此为据”作为借条正文的收尾,以免借条持有者在借条正文末尾添加内容,同时借条正文和借款人签字之间不留空行,理由同前。由于借条行文必须简短,因此借款合同中常见的管辖、纠纷解决等条款在本范本中均不作表述。
?借款人的姓名应写全名并附身份证号,理由同前。同时应由借款人在手写的名字上摁手印,否则一旦发生诉讼,就借条是否是借款人书写发生争议时,字迹鉴定的费用不菲,而且也不是每张借条上的字迹都具备可鉴定条件。
?该日期应为所借款项实际支付的日期,并应大写,理由同前。借条末尾日期以下的空白纸张最好裁掉,理由同前。另外,借条书写中有涂改时,至少应要求借款人在涂改处摁手印,但若要求借款人重新书写无涂改的借条则更为妥当。借条书写完成后,为防篡改,借款人可用手机拍照留存,进一步的措施是借款人复印一份留存(并请出借人签注“该借条复印件与原件一致”)。
?送达难一直是原告、法院头疼的事,为防止出现送达难问题,结合司法解释的规定,专门设计该条款,届时法院可根据该规定依法送达相关材料,直接避免进入公告程序。
篇19:借条的规范形式
兹有________因________所需向________借款人民币(大写)________________元整,(小写)________________元整。借款期限从________年________月________日起至________年________月________日止。借款利息为月________息 ,利息支付方式为________。若借款逾期归还,则按月息 支付逾期利息。如涉及诉讼,由________人民法院管辖,并由借款人承担出借人的诉讼费、律师费、保全费、公告费等一切费用。
借款人通讯地址:________________。借款人确认该地址为催讨、诉讼等法律文书的有效送达地址。
借款人:________________
借款人身份证号码:________________
联系电话:
________年________月________日
篇20:借条的规范形式工资欠条
为购买______________,今通过______________向好友______________借到人民币______________元整(¥______________元),月利率_______%,于____________年______月______日到期时还本付息。逾期未还,则当期一年期贷款市场报价利率(LPR)的_______倍计付逾期利息。
如任何一方(借款人、债务人)违约,守约方(出借人、债权人)为维护权益向违约方追偿的一切费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等等)均由违约方承担。
身份证载明的双方(各方)通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址,因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址,导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的,相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
借款人的社交号为:______________
借款人:_____________________
身份证号:_______________________
_____________年______月______日