网站开发制作合同[页3]_合同范本
第二十二条 双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的,应友好协商解决;协商不成的,双方同意向乙方主要营业地的人民法院起诉。
本合同的终止、撤消、无效不应影响前款约定的效力。
第二十三条 本合同的订立、解释、履行、效力和争议的解决等均适用中华人民共和国法律。对本合同的理解与解释应根据原意并结合本合同目的进行。
第二十四条 如果本合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施,本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况下,双方将以有效的约定替换该约定,且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。
第二十五条 本合同经双方授权代表签字并盖章,自签订日起生效。。
第二十六条 本合同一式两份,双方当事人各执一份,具有同等法律效力。
甲方法定代表人签字(盖章):乙方法定代表人签字(盖章):
甲方负责人签字: 乙方负责人签字:
年月日 年月日
附件一:网站建设项目工作进度与安排、数量、价款、交付和验收方式
一、网站项目内容及价格
网页设计制作、系统建设费:______元;
域名注册费: ______元(期限______,域名为:______);
主机(服务器)费用:______元
(期限______,具体内容:虚拟主机/托管/整机租用);
网站推广费:______元;
其它费用:______。
(如有域名、主机、网站推广等服务请将相关服务条款/协议作为本合同附件)
二、合同金额及付款方式
1.本合同金额总计:人民币(¥:______ 元)______元。
2.付款方式
本合同签订后3日内,甲方向乙方支付合同金额的______%,即______ 元,验收之后3日内支付合同余款即______元。
三、完成及验收时间:
完成时间:乙方收到材料、图片及甲方按照本附件规定先行支付的款项后______日内制作完成网页制作。
验收期限:甲方在年月日前完成项目的验收,并确认。
付款期限:甲方须于年月日前将余款汇至乙方帐户。
附件二、验收标准和验收后修改补充
1.无文字拼写及图片错误(以甲方提供的材料为标准)。
2.包含本附件第一条中双方所确认的功能。
3.验收合格,甲方应以书面方式签收,但甲方本附件规定的日期内未书面签收也未提出异议的,视为甲方验收合格。
4.验收合格后,如果甲方在使用过程中需要对工作成果进行修改,乙方可根据改动情况酌情优惠收取制作费。
共3页,当前第3页123
更多相似范文
篇1:进料加工贸易合同_合同范本
甲方:北京某皮革有限公司
地址:中国北京市顺义县
电话:
传真:
乙方:中国某进出口有限公司
地址:北京市()路()号
电话:
传真:
甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方代理皮革进料加工,皮革制品出口业务达成如下协议:
一、甲方委托乙方代理皮革进料加工,皮革制品出口至香港业务,乙方接受甲方委托。
二、合同标的:
产品名称:
数量:
合同金额:
拟出运日期:
出运港:
到货港:
外方付款结算方式:
三、双方责任及义务:
(—)甲方职责:
1.负责与外商签订所有出口合同,并对合同的全部内容负责;
2.负责安排生产、出运、交货;
3.负责向乙方提供工厂开具的增值税发票、纳税缴款书及运费等正式发票;
4.承担业务的全部费用及风险,保证按合同条款(合同标的)的全部内容执行,并向乙方支付出口代理手续费(乙方收汇)。
(二)乙方职责:
1.负责按甲方提供的合同内容对外签订出口合同;
2.提供出口货物商检、报关、出运和结汇等工作所需的单据;
3.负责出口结汇;
4.结汇后一周内,将货款转付甲方帐户。
四、违约责任:
如因任何一方未履行本协议规定的责任而给对方造成的经济损失,由违约方承担。
五、甲方出具的担保函是本协议不可分割的一部分。
六、本协议一式两份,双方各执一份。自签字之日起生效,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
篇2:钢化玻璃加工合同范本
以下简称甲方
以下简称乙方
事由甲方承接的(南通定兰鑫属制品有限公司)装璜的玻璃现委托乙方进行制作,经甲乙双方共同协商,本着公平、自愿、平等、诚实信用的原则,达成如下协议:
一、 工程名称: 钢化玻璃、烤漆玻璃、钢化玻璃门等。
工程地点:*有限公司内。
二、 工程承包范围:双方认定的明细表。
三、 工程承包方式:双包(即包工包料)。
四、 工程价:详见双方认可的明细表。
五、 合同工期:
1、开工日期为:二〇一二年 4月 10 日。
2、施工工期约为 20 天。
六、工程结算方式:
1、采用合同内的甲乙双方认可的报价表一次性包定价,合同外增加及变更项目甲乙双方现场负责人签证认可签证为准。
七、 合同总价及付款方式:
1、合同暂定总价为(人民币大写)
2、合同签订施工十天后支付工程款天后支付工程余款,10%计叁仟元作保修金待保修期满后一周内一次结清。
八、 甲方工作:
1、施工现场具备施工条件,提供施工人员的食宿位置。
2、指派先生为甲方驻工地代表,联系电话:行。对工程中的质量、材料质量、增加及变更项目签证、工程监督检查等相关事宜。
3、协调乙方在施工与其它施工单位的工作,协助乙方到有关部门办理应审批手续。
4、负责好乙方施工中相关批文等手续。
九、 乙方工作:
1、服从甲方对施工的指挥,配合甲方在施工中的方案和进度计划的实施,确保施工质量、材料质量。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图
3、,负责合同履行。按要求组织施工并按期完成施工任务,对工程质量、材料质量、增加及变更项目签证、工程监督检查等解决由乙方负责的各项事宜。
4、乙方施工完毕后,应做好所承接工程的卫生保洁工作。
5、施工现场不准随地大小便,严禁现场吸烟,发现一次罚款壹佰元。
十、 图纸:
1、甲方认可后的施工图。乙方应按图施工(具体尺寸有乙方自行核对现场),板面颜色甲方认可签字后方可施工,甲方如更改图纸,应提前 3 天书面通知乙方,并双方办理手续后乙方根据认可的变更方安案施工。
十一、注意事项
1、乙方在施工过程中,因施工不当所造成的损失,由乙方全部承担;
2、甲方有权监督乙方施工过程中的安全问题,并及时责令乙方进行整改。
3、在施工过程中因乙方违规、违章施工所发生的安全事故,由乙方自行负责,与甲方无关。
4、因乙方的原因影响及工程进度,由乙方负责。
5、因甲方原因影响乙方施工有甲方负责。
十二、工期约定:
1、根据甲方施工需要竣工为止
十三、关于工程质量:
1、本工程质量应达到按甲方认可的施工图要求进行施工。
2、工程竣工后,乙方应通知甲方,甲方通知业主方组织验收。
十四、关于材料质量验收的约定:
1、均符合报价表中规定的材料型号、规格、品牌要求,所用的材料必须达到环保标准。
十五、质量保证范围及保证时间:
1、保修工程中乙方所用的材料及施工部分的质量问题。
2、乙方接到甲方通知后二天内必须到现场维修,否则,由甲方自行维修,维修费从甲方的质保金中扣除。
3、 保修期
十六、违约责任:
1、甲、乙双方协商解决,
2、按合同法执行。
十七、以上合同从即日起签字生效,本合同共二份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章) 乙方(签字)
代 表: 地 址:
地 址: 身份证号:
电 话: 电 话:
签订日期:
篇3:加工合作协议_合同范本
甲方:
乙方:
一、协议说明
根据《中华人民共和国合同法》,在平等互惠、互相支持、共同发展的基础上,××××××××××××××*(以下简称甲方),
(以下简称乙方)共同签定本协议。
本合同为甲乙双方签定的协议,由乙方向甲方提供物料加工服务。在本合同各项条件约束下,甲方向乙方发放《采购订单》,明确具体的物料名称、规格型号、颜色、数量、单价及送货时间和地点等。
二、价格结算和支付方式
1、价格结算和支付方式:在本协议各项条件约束下,按照《采购订单》进行合同款的结算和支付,货币单位是人民币。
2、方的开票资料和乙方的帐户名称、开户银行、银行帐号应在付款前十个工
作日以加盖财务专用章的书面文件的形式通知对方。
三、责任和义务
1、甲方的责任和义务:
1)、甲方应尽量在供货周期前定货,以免乙方过于赶货;
2)、甲方提供所要加工物料尽可能详尽的技术要求、图纸和样品;
3)、甲方在乙方遇到技术(更多精彩文章来自“秘书不求人”)难题时,应尽量提供支持;
2、乙方的责任和义务
1)、甲方对其在乙方加工的物料拥有知识产权,乙方只在执行甲方的
《采购订单》过程中享有一般使用权;
2)、甲方对在乙方处所开模具拥有所有权给;
3)、乙方不得以任何方式向任何第三方泄露、出售、出租、转让、许
可使用或共享甲方的知识产权和模具;
4)、乙方在任何情况下不得自己或给第三方生产或仿制甲方提供的产
品;
5)、乙方对在签定和履行本协议过程中从甲方获知的商业秘密负有保
密责任。商业秘密是指双方就项目首次接触后,甲方提供给乙方的任何技术和商业信息;
6)、乙方必须按时向甲方提供合乎甲方技术要求的产品;
四、违约责任
1、甲方违约责任:
付款违约金:因甲方原因不能按合同规定及时付款,则每延迟一个月(不足一个月,按一个月计算),甲方应按该次付款总额的0.1%向乙方支付违约金。
2、乙方违约责任
1)、如由于乙方交货质量和未按期交货给甲方,甲方有索赔的损失的概论利;
2)、如乙方违反本协议的相关责任,利用甲方图纸或模具为自己或第三方生产
相关或相似产品的,乙方向甲方赔偿因此给甲方造成损失,包括但不仅限于因甲方客户索赔等产生的全部的实际经济损失;
五、原材料的提供办法
用乙方原料完成工作的乙方必须依照合同规定选用原材料,并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定做质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
用甲方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额甲方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,乙方对甲方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。
六、谦政协议
为确保甲、乙双方公平、公正交易,供销价格合理,同时为加强双方工作人员廉洁自津行为,反对不正当竞争,双方自愿达成如下协议。
共2页,当前第1页12
篇4:机械加工合同书_合同范本
承 揽 方:____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 加工成品
编号 名称 规格 单位 数量 备注
第二条 加工成品质量要求
第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量
1.(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2.(用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。
3.交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。
第四条 技术资料、图纸提供办法
1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。
2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条 价款或酬金
价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。
第六条 验收标准和方法
1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条 交货的时间和地点
1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。
2.交(提)定作物日期计算:承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。
第八条 包装要求及费用负担
第九条 运输办法及费用负担
第十条 结算方式及期限
第十一条 其他约定
第十二条 承揽方的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。
共3页,当前第1页123
篇5:成都某材料有限公司加工合同纠纷_合同范本
上诉人(原审被告)湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司。住所地:湖南省双峰县甘棠镇工业区。
法定代表人朱锦华,该公司总经理。
委托代理人陈伟,湖南定胜律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)成都锦鹏新材料有限公司。住所地:四川省成都市龙泉驿区龙泉街头道建材路6号。
法定代表人傅正清,该公司总经理。
委托代理人曹斌,湖南省双峰县民生法律事务所法律工作者。
上诉人湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司(以下简称华峰公司)为与被上诉人成都锦鹏新材料有限公司(以下简称锦鹏公司)加工合同纠纷一案,不服双峰县人民法院()双民二初字第85号民事判决,向本院提起上诉。本院于XX年7月27日受理后,依法组成由审判员魏正宇担任审判长,审判员万江国、陈辉参加的合议庭,于XX年9月10日公开开庭进行了审理。书记员谢继雄担任记录。上诉人华峰公司的法定代表人朱锦华及其委托代理人陈伟,被上诉人锦鹏公司的委托代理人曹斌等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院审理查明:原告是一家自然人投资或控股的有限责任公司,原名成都鑫众化工有限公司,XX年12月5日经工商部门批准变更名称为成都锦鹏新材料有限公司,被告是一家私营有限责任公司。原、被告经协商一致订立了一份委托加工协议,该协议约定了如下主要事实:1、原告委托被告加工生产高锰、铬钢系列产品,并按产品图纸生产;2、加工产品的数量为冲击块20件,材质均为锰8铬15(其他元素标准参照国家标准执行),交货期限为定金给付后12天;3、产品价格为13500元/吨(不含税价),以后遇价格调整,双方另行协商;4、关于产品质量,双方约定,加工方对产品质量负责的期限为出厂之日起120天,期间如出现产品质量问题,加工方应负责退货,并负担因此产生的运输、差旅费等费用和损失;5、产品交付地为成都市龙泉驿区,加工方负责将生产合格的产品运到邵东托运站,并发到成都龙泉驿区,运费由委托方承担,产品运到成都龙泉驿区后由委托方自已提取、验收,如有异议应在收到后一个月内提出,双方如产生争议可聘请第三方进行鉴定;6、委托方应预付所定产品总额的50%做为订金,产品交付时付清余款;7、如一方违反约定,则需向另一方支付违约金人民币2万元;8、合同有效期为一年,经双方协商同意,可在协议到期前一个月以补充协议方式延长协议期限;协议签订后,原告向被告交付了产品图纸并分别于XX年9月18日、10月15日分两次预付货款5457元打入被告法定代表人朱锦华之妻戴聪英设在中国农业银行双峰县支行的6228481700799029318帐户上;被告并未按协议约定为原告加工和交付委托加工的产品,原告多次催促,被告仍未交付,原告要求被告返还交付的订货定金,被告亦未返还,原告遂向该院起诉。
原审法院审理认为:原、被告经协商一致订立的委托加工协议,是双方的真实意思表示,合法有效,双方均应本着诚实信用原则履行协议的约定;原告按约预付加工费后,被告没有按约定为其加工交付委托定做的产品显属违约,理应承担违约责任;被告系私营性质的有限责任公司,原告的预付款打入被告法定代表人朱锦华之妻戴聪英的账户,应认定是按被告指定而为,并不违反双方约定的交易规则,被告所辩称的原告定金没有打入公司帐户,不履行加工义务并不构成违约的理由不成立,故对原告要求终止合同履行、返还预付货款5457元的诉讼请求,该院予以支持;因双方约定的违约金XX0元,相对双方本次加工产品的数额来说,显然过高,该院酌情予以核减。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第一百一十六条、第二百五十一条之规定,判决:一、解除原告成都锦鹏新材料有限公司与被告湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司于XX年9月12日订立的《委托加工协议》;二、限被告湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司在本判决生效后10日内返还原告成都锦鹏新材料有限公司预付货款5457元,支付违约金6000元。如果未按本判决指定的期间履行给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费440元,由被告湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司负担。
上诉人华峰公司不服原审法院的上述民事判决,向本院提起上诉称:1、原审法院未追加戴聪英作为当事人系程序违法。2、原审法院认定被上诉人汇款是按上诉人指定的没有任何依据。3、原审判决要上诉人承担违约金是不妥的。4、本案总交易额为10914元,却约定违约金2万元,明显具有欺诈性。综上,上诉人与被上诉人虽然订立了委托加工协议,但因上诉人未收到被上诉人的预付款,致使合同无法履行,上诉人的行为并未违反协议约定,故不须返还所谓的预付款,更不须承担违约责任。请求撤销原判,将本案发回重审或予以改判。
被上诉人锦鹏公司答辩称:1、上诉人虽然是有限公司,但其没有将公司资产与个人资产完全分开,预付款打入到戴聪英的账上,可以视为预付款打到了公司账上。2、戴聪英的账号是上诉人告知的。3、违约金的判决是正确的,双方合同明确约定了的。4、双方签订的合同是长期的合同,并不是只加工一次产品就没有生意往来了,故不存在有欺诈性。请求驳回上诉,维持原判。
经审理,本院二审查明的事实与原审判决认定的事实一致。
本院认为:上诉人华峰公司与被上诉人锦鹏公司订立的委托加工协议,系双方的真实意思表示,合法有效,双方均应本着诚实信用原则履行协议的约定。被上诉人按约预付加工费后,上诉人没有按约定为其加工交付委托定做的产品显属违约,理应承担违约责任。上诉人系私营性质的有限责任公司,被上诉人的预付款打入到上诉人的法定代表人朱锦华之妻戴聪英的账户,应认定是按上诉人指定而为,并不违反双方约定的交易规则,上诉人称被上诉人定金没有打入公司帐户,不履行加工义务并不构成违约的理由不成立,本院不予支持。因双方约定的违约金XX0元,相对双方本次加工产品的数额来说,显然过高,故原审判决酌情予以核减合理。上诉人的法定代表人朱锦华之妻戴聪英不是本案必须共同进行诉讼的当事人,故上诉人要求将其追加为本案当事人的理由不成立。综上,上诉人的上诉理由均不成立,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,应予以维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费440元,由上诉人湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司承担。
本判决为终审判决。
(此页无正文)
审 判 长 魏 正 宇
审 判 员 万 江 国
审 判 员 陈 辉
XX年九月十八日
书 记 员 谢 继 雄
附法律条文:
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百五十三条 第二审人民法院对上诉案件,经过审理,按照下列情形,分别处理:
(一)原判决认定事实清楚,适用法律正确,判决驳回上诉,维持原判决;
(二)原判决适用法律错误的,依法改判;
(三)原判决认定事实错误,或者原判决认定事实不清,证据不足,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审,或者查清事实后改判。
(四)原判决违反法定程序,可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审。
当事人对重审案件的判决、裁定,可以上诉。
篇6:广告制作合同书_合同范本
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
经双方充分协商,根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定,特签署本合同。
一、合同内容:
1.质量要求:
2.质量要求:
3.质量要求:
二、合同金额:
共计人民币(大写)(小写)
三、付款方式:
1、本合同签订后,甲方支付合同总额的50%,即人民币¥_____元(大写:________元整)。
2、项目结束后甲方向乙方支付合同余款,即人民币¥______元整(大写:______元整)
四、责任与义务
1.乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。
2.乙方需在规定时间(____年__月__日前)完成,并送交甲方签字认可。
3.甲方根据乙方需要提供相关资料,并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。
五、产权约定:
甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权,否则,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任:
因设计和制作工作具有很大的特殊性,在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作,乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,因此,甲方如提前终止合同,预付款乙方不予退还。
七、其他事项:
八、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应友好协商解决,如无果则提请法律途径解决。
本合同壹式两份,甲乙双方各持对方签字盖章合同一份,均具有同等的法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表签名:代表签名:
地址:地址:
电话:传真:
日期:日期:
篇7:加工制作合同
委托方:
承揽方:
依照《中华人民共和国民法典》、《加工承揽合同条例》、《中华人民共和国广告法》、《广告管理条例》等有关法律法规的规定,经双方协商,签订本合同,共同信守。
第一条广告承揽要求
1.1 项目:________
1.2 制作地点:________
1.3 颜色、规格或材料:按委托方确定的设计稿制作,以委托方签字稿为准;
1.4 起讫时间、日期:________年________月________日
第二条、广告制作费及支付方广告制作费
2.1广告制作与安装费
乙方按甲方要求进行加工制作。
2.2结算方式和期限合同签定后,在制作前委托方予付30﹪合同款给承揽方即人民币;制作及安装完毕后余款马上付清。
第三条验收方式及时间委托方指定人员现场验收
第四条违约责任。
4.1 委托方擅自不覆行合同,按未履行部分广告制作费的2 %,向承揽方偿付违约金,超过合同规定期限付款,每逾期一天,按所欠款项的2 ‰,偿付违约金。
4.2 承揽方不能完成合同规定的工作,按未覆行部分广告制作费的2 %,向委托方偿付违约金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分广告费的2 ‰,偿付违约金。
4.3 其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。
第五条纠纷解决方式
发生合同纠纷,双方协商不成,按下列第(1、2)项规定办理。
1、向广州当地经济合同仲裁机关申请仲裁;
2、向广州当地人民法院起诉。
第六条附则。
6.1 本合同附件两件,名称广告制作与安装承揽合同。
6.2 本合同有效期:自年月日至年月日终止。
委托方
承揽方
年月日
篇8:加工制作协议高档礼品盒
甲方:__________地址:_______________电话:_____________传真:_____________电子邮箱:___________
乙方:__________地址:_______________电话:_____________传真:_____________电子邮箱:___________
甲方向乙方定作下列制品,经双方协商订立本合同,共同信守。
(一)包装盒加工
名称_____________
数量___________
尺寸______________
材料___________
单价_____________
共计(小写)___________
共计(大写)________________
二、付款方式
双方签订合同后,甲方向乙方支付定金50%,其余款项合计人民币____________
1。甲方在乙方交工当时,验收合格后,一次性付给乙方加工费用____________(人民币)
2。甲方若是分批提货,应在定金的基础上分批支付货款,直至结清全部货款(含50%定金)。甲方支付货款以支票形式的以转账凭证为据,甲方支付货款以现金形式的以乙方开具的收据或发票为据。
以上价格为不含税金的价格。
三、乙方须于_____年_____月_____日前交货________套。制作周期以乙方收到甲方定金日开始顺延。
四、本合同自双方签字之日起生效。
双方签字,即表示双方认同本合同内容。如有违约,须承担法律责任。
五、质保期:半年。
由于甲方存放不当或人为损坏,不属于质保范围。
六、包装盒存放环境:应放在干燥通风的环境,避免暴晒。
七、本合同未尽事宜,由双方协商。
八、本合同一式两份。
甲乙双方各执一份。
甲方:__________乙方:__________
____________签字(盖章):__________签字(盖章):
联系人:__________联系人:___________
电话:______________电话:___________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
篇9:制作加工合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执行。
一、项目名称和地点:
1、项目名称:《长方贴墙》型广告塔5座
2、工程地点:杭州原野汽配五金市场
二、工程内容:
1、依据甲乙双方确认的20xx03022《杭州原野汽配五金市场户外广告制作施工图》施工,钢结构加工包括结构表面刷两遍防锈漆(暗红色),工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《长方贴墙》型广告塔5 座。
2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装;面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)。
三、承包方式和造价:
《长方贴墙》型广告塔 5座,单价每座 元(大写: 元整)。合计人民币 元,大写: 整。本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工。
四、工程价款支付、结算方式:
付款方式:合同签订后甲方支付给乙方工程总价的50%,计人民币 元(大写: 元整);钢结构配件运到现场当天再支付工程总价的20%,计人民币 元(大写: 元整);之后每个广告塔主体钢结构安装完毕,甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价人民币月份 元(大写: 元整)的
97%;合计人民币 元(大写: 元整) 座广告塔共计 元(大写: 元整);3%作为乙方的保修保障金合计人民币 元(大写: 元整),满一年后七天内,甲方负责与乙方结清余款;
五、工程期限为 天,其中加工配件 天,运输 天,安装 天。
六、双方责任:
(一)甲方责任
1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其它监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助,误工补助按每人每天 元计,工期相应顺延。
2、开工前甲方为乙方施工接通电源,电源通至施工现场20米以内,由乙方负责其电费。甲方协肋乙方选好材料堆放场地。
3、原材料堆放场地内如为有偿占用,由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管,如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。
4、甲方派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题,以及其它事宜。
5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位,工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天 元。
6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算,负责组织工程竣工验收。
7、如甲方未按合同约定期限支付余款,甲、乙双方经协商无效情况下,乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖,同时此合同终止。
(二)乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保广告塔(牌)结构安全性。广告牌设计基本风压为 KN/M2(抗风设计值为 级)。广告塔质保期为 年,保修期为 年,在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏,经检验属于配件质量或设计问题,由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题,一切责任由乙方承担;在施工过程中,乙方要认真做好施工安全工作,对施工中出现的人员伤亡事故,由乙方负责;在广告牌使用过程中,如确系乙方责任造成广告塔损坏,由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。
2、由于乙方原因,未能在合同规定的时间内完工,每逾期一日按工程总价的3%赔偿甲方损失。
3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风、下雨、雪等)或停电原因,工期顺延。
5、工程质量验收:以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始;如乙方工程竣工,书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知3日内未验收工程,故视为验收通过。
6、非经甲方书面同意,乙方不得转包工程,否则,甲方有权拒付工程款。
7、在保修期内,乙方首年对广告塔维护、保养一次,费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。
8、保修期内,乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求,甲方有权扣除保证金,直至保修质量合格。
七、违约责任:如甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决。
甲方代表人签字: 乙方代表人签字:
(盖章) (盖章) 年 月 日 年 月 日
篇10:加工制作协议高档礼品盒
委托方(以下称“甲方”) : ____________________地址: _____________________________
电话: _____________传真: _______________
加工方(以下称“乙方”): ________________________ 地址: ___________________________
电话: _____________传真:_________________开户名称:_____________________ 开户行: ____________________ 银行账号:___________________
甲方与乙方在平等、自愿基础上,经友好协商签订此协议,以资共同遵守:
一 标的及订单
1 标的
(1)甲方希望根据下列条件委托乙方加工豆制品_产品,有关产品标的及订单将按本协议规定向加工方发出。
(2)乙方希望根据下列条件为甲方加工豆制品,有关产品将按本协议规定完成。
(3)甲方为豆制品之唯一商标持有人。
2 订单
(1) 甲方必须提前 ___ 天以传真方式给乙方落实订单数量。订单内容指明提货时间。
(2) 乙方在收悉订单后,必须在______天内以传真书面向甲方确认订单。
(3) 除非双方经过同意,否则在订单被乙方确定接纳后,甲方不能中止订单而乙方必须履行订单。
(4) 生产所需原材料和产品包装有乙方在加工地统一采购.乙方必须确保原材料的质量安全以及完成原材料产品包装生产排备.
(5) 乙方须向甲方提供所购原材料以及包装的一切信息,以确保产品质量安全.
加工费
(6) 加工费(包括乙方提供之原材料及包装)为人民币__________ 。于此协议签订日起计至 ______年_____月______日,可以在双方同意下,根据情况作出调整。
(7) 甲方将负责产品的验收工作、乙方安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。
二 质量及安全标准
1法律法规
乙方在为甲方生产加工过程中的所有工序,全系产品的原材料和包装,必须严格按照国家颁布实施的相关法律法规及行业标准(食品安全法,食品添加使用标准等)进行生产,包装.
2技术及工艺标准
成品各项理化指标由乙方提供(见附件一),乙方须严格按照____工艺进行加工。乙方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。乙方必须按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求.
3成品验收
在乙方为甲方完成每次订单需交货时,由甲方委派全权代表进行验收,验收该批次产品在产品质量,数量以及外包装均符合标准,甲方确认后,乙方方可向甲方交货.
三 费用
1、加工费,在甲方每次下订单乙方确认订单后,甲方向乙方先行预付该次订单总加工费的____%,该次总加工费余下的____%在产品生产完成 ____日后且甲方对该批次产品验收合格后全数汇至加工方的银行账户。
2、乙方必须在甲方付款之前_____个工作日内向加工方开具发票。
四 双方权利及义务
1乙方根据甲方确认的配方及工艺要求加工上述产品,必须保质保量、按期完成甲方的加工任务指标,乙方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购,如原材料没有按生产计划到位而影响生产,乙方将负全部责任。
2因原材料及包装材料数量不足,质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延期的一切损失由乙方承担
3. 乙方须向甲方提供所购原材料以及包装的一切信息,以确保产品质量安全.
4、非经甲方书面同意,乙方或任何人不能使用甲方的商标、商号或泄露乙方为甲方的产品代加工商。
5 协议终止
(1)其中一方可提前九十天以书面形式通知对方解除此协议。
(2)如任何一方违反以上条约,另一方有权根据本协议规定,提前三十天以书面形式通知对方解除此协议。
(3)协议终止后,甲方必须于协议终止后____个工作日之内提走所有属于甲方之剩余的产品,原材料及包装材料,否则乙方有权自行处理有关物料。
五 其他
1 协议期限
本协议从双方签字、盖章之日起计算有效期 ____年。经双方协商同意,可以以补充协议方式延长协议期限。
2 本协议未尽事宜由双方另行协商.
3 本协议一式四份,甲乙双方各执两份.
4 本协议在签订之日起开始生效.
甲方 :_____________________ 乙方:__________________________
代表人签字:__________________ 代表人签字:_______________________
(盖章):_________________ (盖章):_______________
___________年 ____月__日________年 ___月___ 日
篇11:委托产品制作加工合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司产品设计加工事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、制作内容与要求:订购项具体内容:上海汉沃展示设计有限公司为的设计与制作,详见报价单及图纸。
二、甲方在图纸与报价单上签字后,乙方按照图纸与报价单上所列内容生产的产品经甲方验收合格后视为合格品。若验收不合格,则甲方有权不予接受或退货并要求全数退款,因此产生的一切费用由乙方承担。
三、甲方中途变更定作物的数量、规格、质量或设计要求等,应当赔偿乙方因此造成的损失。但征得乙方同意除外。
四、主材材料由乙方负责解决,辅材、工艺细则、电路方案甲乙双方共同协商确定。
五、乙方在合约签字生效后,负责在月日前完成产品设计与制作。交货地点,收货人由甲方指定。
六、制作费结算方法:
1、双方协定的价格为人民币,甲方在设计制作开始前,须支付预付款计50%人民币_ __。甲方在安装结束后的七日以内应安排专门人员验收,甲方在验收合格并收到正规增值税发票后向乙方结清制作余款合计_整人民币。因甲方原因在验收合格后规定的付款期限内逾期未结清费用的,甲方应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金。设计制作费以(现金,支票、汇款)形式汇入乙方账户。
2、甲方如不履行合同,预付款即抵作违约金,无故拖欠余款,我司有权安排专人要回。
3、乙方如不履行合同,则须双倍返还甲方预付款抵作违约金。如乙方逾期交货的,甲方有权拒付相应货款,每逾期一日,应按照逾期交付部分货款金额的千分之五向甲方支付违约金。
4、合同价格包含乙方将产品运送至甲方指定交货地点,并交付给甲方指定收货人之前的所有费用(包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费)及后续相关费用(包括但不限于保修、技术服务)。
七、纠纷的处理:
甲方和乙方因合同而发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成时,经双方同意可向仲裁机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。本合同自年月日起有效,有效期为一年。本合同执行期间,双方均不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜,应参照民法典及设计加工承揽合同条例等法律执行。双方也可就未尽事宜进行协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。
八、质量的保证:
乙方对已制作的产品实行质量跟踪保证。具体为——电器保质半年,其他保质一年。(注:除人为以外)本合同正式一式二份,甲方与乙方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方代表签名:
乙方代表签名:
地址:
地址:
电话:
电话:
日期:
日期:
篇12:加工合作合同模板_合同范本
甲方:
乙方:
一、协议说明
根据《中华人民共和国合同法》,在平等互惠、互相支持、共同发展的基础上,(以下简称甲方),
(以下简称乙方)共同签定本协议。
本合同为甲乙双方签定的协议,由乙方向甲方提供物料加工服务。在本合同各项条件约束下,甲方向乙方发放《采购订单》,明确具体的物料名称、规格型号、颜色、数量、单价及送货时间和地点等。
二、价格结算和支付方式
1、价格结算和支付方式:在本协议各项条件约束下,按照《采购订单》进行合同款的结算和支付,货币单位是人民币。
2、方的开票资料和乙方的帐户名称、开户银行、银行帐号应在付款前十个工
作日以加盖财务专用章的书面文件的形式通知对方。
三、责任和义务
1、甲方的责任和义务:
1)、甲方应尽量在供货周期前定货,以免乙方过于赶货;
2)、甲方提供所要加工物料尽可能详尽的技术要求、图纸和样品;
3)、甲方在乙方遇到技术(更多精彩文章来自“秘书不求人”)难题时,应尽量提供支持;
2、乙方的责任和义务
1)、甲方对其在乙方加工的物料拥有知识产权,乙方只在执行甲方的
《采购订单》过程中享有一般使用权;
2)、甲方对在乙方处所开模具拥有所有权给;
3)、乙方不得以任何方式向任何第三方泄露、出售、出租、转让、许
可使用或共享甲方的知识产权和模具;
4)、乙方在任何情况下不得自己或给第三方生产或仿制甲方提供的产
品;
5)、乙方对在签定和履行本协议过程中从甲方获知的商业秘密负有保
密责任。商业秘密是指双方就项目首次接触后,甲方提供给乙方的任何技术和商业信息;
6)、乙方必须按时向甲方提供合乎甲方技术要求的产品;
四、违约责任
1、甲方违约责任:
付款违约金:因甲方原因不能按合同规定及时付款,则每延迟一个月(不足一个月,按一个月计算),甲方应按该次付款总额的0.1%向乙方支付违约金。
2、乙方违约责任
1)、如由于乙方交货质量和未按期交货给甲方,甲方有索赔的损失的概论利;
2)、如乙方违反本协议的相关责任,利用甲方图纸或模具为自己或第三方生产
相关或相似产品的,乙方向甲方赔偿因此给甲方造成损失,包括但不仅限于因甲方客户索赔等产生的全部的实际经济损失;
五、原材料的提供办法
用乙方原料完成工作的乙方必须依照合同规定选用原材料,并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定做质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
用甲方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额甲方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,乙方对甲方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。
六、谦政协议
为确保甲、乙双方公平、公正交易,供销价格合理,同时为加强双方工作人员廉洁自津行为,反对不正当竞争,双方自愿达成如下协议。 1、甲方不得接受乙方请吃、请玩;不得接受乙方礼品、礼金和各种有价证券;不得接受回扣;不得向乙方报销任何应由甲方支付的费用。
2、甲方人员不得向乙方索贿,如有索贿行为,乙方应予拒绝和举报,经乙方举报,被纪检监察、检察机关查实的,依法进行处理。
3、乙方不得以任何形式邀请甲方吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券。
4、如乙方人员通过任何手段贿赂甲方员工,一经查实,甲方有权终止与乙方的所有协议,并追究乙方法律责任。由此给甲方造成的损失由乙方双倍赔偿。
七、其他约定事项
1、本协议执行过程中所发生的和本协议有关的一切争议,双方应首先友好协商解决。如果经协商不能解决,则应将争议提交深圳仲裁委员会按其现行有效仲裁程序规则进行仲裁。
2、本协议有效期:
3、本协议经甲乙双方授权代表签字并加盖单位合同章或公章即生效,本合同一式两份,甲乙各执一份。
4、如有未尽事宜,双方可在《采购订单》中说明。《采购订单》是本协议的组成部分。
甲方:乙方
授权代表:授权代表
签约日期签约日期
篇13:加工制作合同
需方(以下简称甲方):__________
供方(以下简称乙方):___________
甲乙双方就购销国产优质银镯的加工制作,安装事项经过协商达成一致,签订本合同。
一、1、产品名称:国产优质银镯
2、数量、规格尺寸:按甲方提供尺寸加工安装;
3、价格:__________
二、产品的技术标准和质量要求
乙方提供样品(标准为国家建材标准关于银镯的规定合格品标准验收),供甲方确认后封样,作为产品验收的依据。银镯色泽、花纹、自然色均匀,无色差,光亮度90o以上,其他符合国家相关规定标准。
三、包装、运输、安装
包装运输方式乙方自行解决,如运输、装卸过程中有破损等质量问题,责任由乙方承担。乙方需把银镯运输到甲方施工现场指定位置,并负责安装好,包装、运输、
四、验收程序
1、甲乙双方按乙方提供的封样样品进行确认,对产品质量无异议后方可验收。
2、乙方在供货时需给甲方提供产品的合格证,出厂质检报告等。
五、交货期限:自双方签订合同起,乙方在______年_____月____日 前交工。
六、付款方式
按银镯加工进度付款,分三次付进度款,乙方每安装三层甲方给乙方付一次款,甲、乙双方核实并验收合格后支付货款90%,余款10%待甲方及有关单位验收合格后,乙方拿发票给甲方,甲方在5个工作日内全部支付完毕。七、安全责任
乙方要加强现场安全施工管理,乙方因施工所造成的一切安全事故,均由乙方负责,甲方不承担任何安全和法律责任。
八、违约责任
1、产品达不到质量要求,责任由乙方承担。
2、乙方未按时交货,每延期一天,乙方应负货款额0.5%的违约金。
3、甲方未按时支付货款,每延期一天,甲方应负货款额0.5%的违约金。
九、争议的解决方式,双方协商解决,若解决不成,则在兰州市城关区的仲裁机构解决。
十、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等的法律效力。
十一、本合同签订之日生效。
甲方:________(章) 代理人:_________
乙方:_______(章)代理人__________
签约日期:________
篇14:钢结构加工承包合同[页5]_合同范本
三、围护材料开始进场三日内,发包方支付合同总价的___30_____%作为工程进度款,计人民币¬¬¬¬¬¬____________万元,承包方开始安装。
四、安装竣工通知发出后的七天内付足合同总价的____97_______%,计人民币____________万元,余款___3___%,计人民币____________万元作为质保金留滞,质保期为一年,待质保期满后三日内付清全部质保金。
五、如因发包方原因造成难以支付的情况发生,即逾期三天仍不付款,承包方将限期发包方提供有效经济担保,若发包方不能在承包方书面通知的期限内提供承包方认可的有效担保,承包方有权单方中止合同的履行。
六、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度,造成承包方的停工,窝工损失的,应由发包方承担相关经济损失,对延误的工期作双倍延长。
七、发包方不能按合同规定支付工程进度款的,且又不能在承包方限定时间内提供承包方认可的经济担保时,承包方有权停工并将限定合理时间内由发包方将工程抵押给承包方,不办理抵押或不按时办理的,承包方将申请人民法院对在建工程强制留置拍卖并在拍卖后取得优先受偿。受偿全部工程款后,承包方恢复施工,期间发包方不得转包未完工程。
八、本合同结算方式:银行即期汇票,结算币种为人民币。
九、本工程发票,发包方同意承包方技术服务及现场安装部分开具发票,承包方所属公司内制造的构件材料由所属公司开具发票。
第十一条 施工与设计变更
一、正式的设计施工图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方履行组织设计交底和三方会审作出纪要的义务,作为施工的补充依据,承、发包方双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计的错误或严重不合理的地方,发现方应及时以书面形式通知对方,由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由责任方负责,并调整合同造价,修改变更期间工期中断。
三、承包方在保证工程质量和不降低发包方技术要求及设计标准的前提下,优化设计、修改工艺、其节约的价值归承包方。
四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,界时,工期中断,重大修改或增加造价和工期时,必须另行协商,承包方在取得投资证明落实,技术资料设计图纸齐全时,承包方工期继续予以实施。
五、如由承包方提供设计图纸及有关技术资料的,如发包方需变更设计时,应由发包方正式以书面通知承包方进行设计变更,办法与上相同。
第十二条 工程验收
一、混凝土基础工程由发包方验收或监理验收合格后在发包方发出《进场开工通知》前交承包方复验。
二、钢结构工程验收:按施工图及说明文件、国家现行钢结构工程标准进行中间验收,验收应在竣工通知发出后五天内开始,工期自验收通知发出后中断,逾期不进行中间验收的,视为验收合格。
三、发包方应对整体完工工程作最终验收,最终验收应在收到整体竣工通知十天内开始,逾期不验收的,不影响支付工程款。
四、工程竣工验收后,发包方方可使用,如未经验收,发包方擅自使用或提前使用,则视为工程验收合格。
共7页,当前第5页1234567
篇15:电子元件加工合同_合同范本
甲方:_______________
电话:_______________
传真:_______________
公司地址_____________
乙方:_______________
电话:_______________
传真:_______________
公司地址_____________
一、加工原件名称
数量
点数
交货期
板面清洁度
备注
二、加工内容
□ 材料代购 □ 制版 □ 材料核对 □ 漏板
□ 波峰焊作业 □ 常温老化 □ 插装 □ 印制板清洗
□ 成品检验 □元件成型、贴保护 □ 包装 □ 结构件装配
□ 手工补焊 □ 调试 □ s m t 作业 □ 高温老化
三、工艺流程
□材料齐套、核对 → □元件成型、贴保护 → □插装 → □波峰焊 → □破焊整件 → □手工补件 → □过程检验 → □清洗 → □最终检验 → □包装入库 备注:
□材料齐套、核对 → □丝印 → □贴装 → □过程检验 → □回流 → □过程检验 → □元件成型、贴保护 → □插装 → □过程检验 → □波峰焊 → □破焊整件 → □ 手工补件 → □过程检验 → □清洗 → □最终检验 → □包装入库 备注:
□材料齐套、核对 → □ a 面丝印或点胶 → □贴装 → □过程检验 → □固化 → □过程检验 → □元件成型、贴保护 → □ b 面插装 → □过程检验 → □波峰焊 → □破焊整件 → □手工补件 → □过程检验 → □清洗 → □最终检验 → □包装入库 备注:
四、加工周期
材料齐套后周期为 ______ 天 ,逾期按加工费的 _____% 折扣。因甲方原因逾期除外。因乙方遇到不可抗拒的情况造成工期延误,乙方必须及时通知甲方,沟通谅解。
五、 提货及票据方式 : 口自提 口送货 口收据 口普票 口 ______% 增值票
六、 保价金额 :器件保价金额为______元,如有丢失或损坏,按___% 赔偿。器件风险费用为______元。
七、 付款方式: 口货到付清 口月底结清 口一批压一批付款 口货到 ___周内付清 口其他:
八、 逾期付款责任: 以本单位出库单时间为准,逾期付款按总加工费的 ____% 每天计费。
九、 加工单价
名称型号
数量
点数
单价
总价
备注
篇16:2024年制作加工协议合同书
合同编号:______________
订做方(甲方):___________________
制作方(乙方):_______科技有限公司
一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期
品名
规格(长-宽-高)
单位
数量
单价(元)
金 额(元)
合计人民币金额(大写)
整 金额(小写):¥
元
交货日期:合同签定起 日内
其它说明:
_________________________________
三、验收标准、方法:按样品工艺为检验标准。
四、包装要求及费用负担
_________________________________
五、交货方式及地点:乙方负责送到甲方安装地(北京范围内)。
六、结算方式及期限
_________________________________
七、违约责任:双方应严格遵守本合同的约定,如出现问题根据问题所属承担责任。
八、解决合同纠纷的方式:被告住所地人民法院诉讼。
九、其它事项:由双方协商解决。
十、户名:_______科技有限公司
帐号:_______________________
开户行:_____________________
订 做 方
制 作 方
单位名称:
单位名称:_______科技有限公司
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
签单日期:_______年_______月_______日
篇17:科教片制作协议_合同范本
甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方就拍摄_______电视台_______系列科教片进行充分协商,本着平等互利的原则,在具体合作和分工方面达成如下协议:
一、合作内容
1.协助拍摄电视系列科教片_________。
2.共同把握片子的科学性、权威性。
3.提供本片所需文字及图片资料。
4.甲方承诺赞助乙方摄制经费_________元整,实地摄制前汇入乙方帐号以保证拍摄质量(开户行:_________;户名:_______;帐号:_________)。
二、甲方的权利和义务
1.甲方为乙方提供拍摄所需的演示人员、场景、道具及相关材料。
2.甲方派人出任_________的专家顾问,并派人跟随摄制组现场拍摄。
3.甲方针对拍摄该专题进行指导及提供相关素材,安排专访等。
4.甲方协作安排乙方拍摄过程中工作人员的食、宿、行。
5.甲方在制片中提供的素材,如出现版权纠纷自行承担。
三、乙方的权利和义务
1.乙方负责拍摄、制作。
2.乙方负责人员组织、及帐务管理。
3.乙方承诺根据后期编排为甲方制作_________分钟的光盘。
4.乙方承诺该片拍摄完成后为甲方挂名协助播出。
5.乙方该片播出后定期向甲方反映观众咨询情况。
6.乙方在拍摄过程中不得泄露甲方的商业机密。
本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力;未尽事宜双方协商解决。
甲方(盖章):_________
签约人(签字):_______
_________年____月____日
乙方(盖章):_________
签约人(签字):_______
_________年____月____日
篇18:广告片制作合同范本
委托方(以下简称甲方):
服务方(以下简称乙方):
甲、乙双方经友好协商,就企业广告片制作的事宜,达成如下协议:
第一条 项目内容为以下第 款:
1. 广告片制作:拍摄、剪辑、字幕、特效、配音、综合合成。
第二条 甲方的主要义务
1. 在协议生效后7日内向乙方提供开发项目所需的资料。
2. 在协议生效后,必须指派项目负责人(1名):资料整理、内容确认与修改确认等相关事宜。
3. 在接到乙方关于要求改进或更换不符合协议约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后2天内,及时做出答复。
4. 按约向乙方支付总额);支付方式为:协议书生效后向乙方支付总额的 % , 计: 元:整片全部完成后,向乙方支付总额的 %,计: 元
第三条 乙方的主要义务
1.在 年月
2.乙方为甲方所制作的具体内容以协议书附件为准。
3.发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件不符合协议约定时,应在协议生效后2天内通知委托方改进或者更换。
4.应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管,在协议履行过程中,如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时,应中止工作,并及时通知委托方。
5.工作完成后应归还上述技术资料、样品,不得擅自存留复制品,否则承担相应的法律责任。
第四条 制作成果归属
在履行本协议书中,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的制作成果,属于甲方所有,乙方可以在完成的产品中注明该产品是乙方开发设计。
第五条 甲方的违约责任
1. 甲方未按照协议约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件,影响工作质量和进度的,应当如数支付款项。逾期二个月不提供约定的相关资料,乙方有权解除协议,甲方应当支付总额50%的违约金。
2. 甲方若未按协议书规定的期限支付相关款项,时间超出五天的,按天计算,每天支付总额1%的违约金给乙方。
第六条 乙方的违约责任
1.乙方未保质保量完成工作的,应当负责返工改进或修改。
篇19:2024年制作加工协议合同书
买方(甲方):有限公司
合同编号:
卖方(乙方):有限公司
签订合同时间: 年 月 日
为了明确甲乙双方各自的权利和义务,确保双方实现各自的经济目的,经双方充分协商,在平等互利的基础上,特订立本合同,以便共同遵守。
一.设备名称、型号规格、主要参数、数量、金额
二.技术标准及售后服务:(乙方对产品质量负责的条件和期限)
1.甲乙双方确认之技术图纸和报价单作为本合同附件随本合同具有同样之法律效应
2.乙方按双方确认的技术要求、技术图纸、图纸和报价单中标示的配置制作加工装配 不得更换配置
3.乙方在甲方指定之安装场所完成安装调试
4.安装调试完毕乙方对甲方员工进行操作和维护及保养的培训
5.设备的质量保证期为一年,在质量保证期内,设备出现问题乙方技术人员保证在48小时内到达设备现场,及时排除故障迅速恢复生产,在质量保证期内零配件出现问题乙方免费第一时间维修更换,乙方技术人员将不定期到设备现场了解设备使用情况及介绍正确的使用和保养方法
6.乙方对设备终生跟踪服务,在质量保证期以后维护及更换零配件将收取相关费用
三.交货时间:
自合同签订甲方定金支付合同生效后 天内安装调试完毕交付使用
五.验收:
安装调试完毕半个月内双方依照双方确认的技术要求、技术图纸、报价单履行验收手续
六.设备交付及运输方式:
1、交货地点: 有限公司
2、运输方式:汽车公路运输
3、运输费用:由乙方承担
4、货物风险:自货物运至甲方工厂安装现场后转移至甲方,在此之前之一切风险由乙方承担
七.设备付款方式:
1.支付方式:银行转帐支付
2.支付时间:1.合同签订后,甲方支付合同总额40%为定金;
2.乙方货物到达甲方厂内安装开始时,甲方支付合同总额30%为工程进度款;
3.余款双方验收完成后,一个月内付清。
4.开票时间: 验收合格后一周内乙方开具全额的增值税发票
八.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力为任何严重的自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可抗事件。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行时,应及时向对方通报不能履行的理由,在取得有关主管机关证明后,双方协商解决,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任
九.保密条款
甲乙双方均不得对任何第三方泄露本合同主要内容,包括设备总价等
十.解决合同纠纷方式:
1. 本合同经双方签章后生效,并保证按议定条款执行。特殊情况要变动应经双方本着相互谅解的态度协商解决,若属单方违约,应由责任方承担造成的损失。
2.若协商不妥,则到原告方人民法院起诉
3.违约责任:甲乙双方每延期1周,按总价的1%作为违约金支付对方。
十一.其它
1. 本合同经双方代表签字盖章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙双方各执一份
甲 方:
代 表:
联系人:
电话/传真:
期:年月日
乙 方:
代 表:
联系人:
电话/传真:
日 期: 年 月 日日
篇20:网页制作合同_合同范本
甲方:_________
地址:_________
电话:_________
传真:_________
乙方:_________
地址:_________
电话:_________
传真:_________
甲方委托乙方制作主页,帮助甲方树立企业形象,扩大宣传,拓宽销售渠道,为明确双方责任,根据中国法律经双方协商,签订此合同,以期双方共同遵守。
一、双方的权利和义务
1.甲方的权利和义务
1.1 提供有关企业的电子文字材料及图片,以及其他相关文件,应保证材料完整,图片清晰。
1.2 开展的业务必须符合国家法律和社会公共利益。
1.3 甲方有权要求乙方按照双方商定的网站结构,在双方约定的时间内,完成合同中规定的内容。
1.4 按时支付网页设计制作费用。
1.5 依合同约定时间使用主页。
1.6 甲方付清应付乙方的全部款项后,甲方正式享有网页的全部使用权。
2.乙方的权利和义务
2.1 乙方依据双方商定的网站结构,在双方约定的时间内,完成规定的内容。
2.2 乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。
2.3 在制作过程中,对甲方陆续提出的修改要求,乙方应尽力协助实现,对有可能影响双方约定的完成时间的要求,乙方有权提出合理的延期请求,由双方协商确定具体时间。
2.4 由于甲方未及时提供资料而导致乙方工作不能按时完成,乙方不负任何责任,并有权向甲方提出延期要求,延期时间由双方协商确定。
2.5 乙方负责在验收期内,如果甲方需要修改主页,可以免费进行较小的改动。
二、网页制作过程
1.由甲方提供企业的网站电子文字材料及图片,乙方根据网站材料及甲方设计要求进行网站首页设计,在_________个工作日后将主页平面设计图交给甲方审核。
2.甲方根据网站平面设计图提出修改意见,乙方根据修改意见进行改动。
3.网站平面图经乙方修改完成并经甲方签字确认后,网页首页设计完成。(如甲方在网站设计工作完成后更改原来双方已确认的网站创意,图片,结构及文案时,由此产生的一切费用由甲方一次性支付给乙方。)
4.乙方开始网页制作工作,整个网站制作时间为_________个工作日,所有工作将在_________月_________日前完成。完工后,乙方将网页上传至甲方服务器空间,由甲方依据验收。
5.在网页制作过程中,对甲方陆续提出的修改要求,乙方应尽力协助实现,并交甲方验收通过。对有可能影响双方约定的完成时间的要求,乙方有权提出延期请求,由双方协商确定具体时间。
三、主页制作费用报价,合同金额及付款方式
首页:_________页×_________元/页= _________元;副页数:_________页×_________元/页=_________元。
验收期为一个星期,本合同涉及的预估总金额为人民币_________元。
合同签订后当日,甲方支付预估总金额的50%,即_________元,甲方应在验收期完成后_________天内交完余额。
四、验收标准和验收后修改补充
1.甲方可以通过任何与因特网进行网络连接的计算机浏览自己的主页。
2.主页无文字拼写及图片(以甲方提供的材料为标准)错误。
共2页,当前第1页12