水泥购销合同模板免费（最新20篇）

供某：_________需方：_________

签订时间：________年____月____日

签订地点：_________

依照《民法典》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。

一、购销产品：

1、名称：_________

2、强度等级：_________

3、生产厂家：_________

4、商标牌号：_________

5、数量(吨)：_________

6、单价(人民币：元)：_________，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。

7、总金额：(人民币：元)：_________

二、质量要求：质量符合GB175-99国家标准。

三、包装标准、包装物的供应与回收：_________。

四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。

五、试验报告：供某按GB175-99国家标准规定期限内向需方提供试验结果报告。

六、交(提)货时间及数量：_________。

七、交(提)货地点、方式：_________。

八、运输方式及到站费用：_________。

九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。

十、结算方式及期限：_________。

1、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

2、违约责任：_________。

3、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。

4、本合同正本一式份，双方各执一份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖某即为生效。

相关的合同范本 办公家具采购合同 水果(苹果)采购合同 粮食竞价采购合同 农副产品采购书 茶叶采购合同 食品采购合同 政府采购合同书 建材采购合同 木材采购(订货)合同十

5、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。

供某(盖某)：_________ 需方(盖某)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)______

甲方(卖方)：

法人代表或授权代表：

身份证号： 联系电话：

乙方(买方)：

法人代表或授权代表：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同。

1 标的物(下称“油品”)

1.1油品名称：

柴油： 规格： 0号、-10号、-20号根据气温情况由双方商定。 2 质量标准

2.1本合同油品确保工地机械设备正常使用的标准(国标)。

3 数量

3.1本合同需柴油以实际发生额计算，合作期三年。

4 价款

4.1柴油的单价执行山西省中石化市场价格每公升下浮0.1元。(按国家有关规定将升换算成吨)

5 运费由甲方承担。

6 油款的支付

6.1 甲方必须确保乙方工地及时用油，如乙方不能按时支付油款，责任由乙方负责。油款按照累计每1000万元人民币结算一次，五个工作日内全部结清，如有拖欠按照央行有关规定，乙方支付甲方滞纳金、同期利息。如油款乙方不能按时支付甲方，也可以采购乙方的煤炭，以抵消油款。乙方可以将煤或其他资源低于当天市场价20元/吨销售给甲方，由甲方自行妥善处理。

6.2 乙方支付甲方油款时需汇入甲方指定账户，收款人：

开户行： 账号：

7 油品交付

7.1 本合同选择甲方送货

甲方应当在本合同生效后 七 日内，按照乙方书面用油计划送到乙方指定的乡宁基地工地油罐内。

7.2 具体交付点：地点、数量、质量以甲方书面通知为准。

7.3 在交付点之前油品的风险由甲方承担。

7.4 结算依据：甲乙双方以用油单位：四川水电建设工程(集团)有限公司乡宁项目部收货凭证为结算依据。

7.5 在交付点之后油品的安全保管由甲方负责，但乙方须确保甲方的油品不受外界干扰，并协调好相关部门关系，保证甲方的油品不受损失。

8 油品质量

在使用期间，如乙方认为油品质量不符合合同约定，甲乙双方应选择一致同意的权威检验机构对共同封存的油样进行检验，并以该检验机构的检验结果作为确认油品质量的依据。如检验结果符合合同约定标准，检验费及相关费用由乙方承担;如检验不合格，检验费及相关费用由甲方承担。

9 双方约定：

9.1 工地上的储油罐由乙方负责并承担，其所有权归乙方所有。加油机由甲方负责并承担，其所有权由甲方所有。

9.2 为确保用油质量，在合作期间乙方不得使用其他任何外来油品。

9.3 如因乙方在使用油品的过程中所造成的二次污染：(包括储油罐、加油配送车、工程施工车辆进水、进尘土、铁锈等)而引起的损失由乙方承担。

9.5 甲方将油品送到工地储油罐后，负责给车辆加油，配送加油车由乙方安排，甲方统一管理。

9.6 如因乙方原因中途造成工地停止用油超过30天时，乙方应当结清全部油款，待工地正常后由甲方继续供油。

10 合同变更与解除

10.1 双方协商一致可变更或解除本合同。合同变更或解除应采取书面形式。

10.2 有下列情形之一者，可单方解除合同：

10.2.1 因不可抗力，不能实现合同目的。

10.3 合同解除后，原合同中的结算、清理和争议解决条款仍然有效。 10.4 解除合同方在解除合同时，应履行通知对方义务。

11 违约责任

11.1 甲方交付的油品不符合合同约定，由甲方承担由此造成的全部责任。

11.2发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。

12 不可抗力

12.1 由于不可抗力，如火灾、地震、台风、洪水、政府政策等情形及其他不可预见、不可避免、不可克服的事件等原因，导致不能完全或部分履行本合同义务，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后48小时内通知对方，并在其后 七 日内向对方提供有效证明文件。

12.2 受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

13 争议解决

因本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成采取仲裁方式解决：

13.1 提交太原市仲裁委员会仲裁，根据其现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

13.2 由原告方所在地人民法院裁决。

14 效力及其他

14.1 本合同自双方签字并盖章之日起生效。

14.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

14.3 本合同的附件及补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件与本合同内容不一致，以本合同为准，补充协议与本合同内容不一致，以补充协议为准。

14.4 本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

卖方(甲方)_____________

买方(乙方)_______________

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，为明确双方权利义务，经甲乙双方充分协商，签订本合同。

第一条 品种、数量及价格(可另附表)

品种___________

规格___________

产地__________

商标__________

交货期限___________

数量___________(公斤)

单价__________(元/公斤)

金额_________(元)

_______年 ____月_____ 日— ______年 ____月____ 日

合计金额(大写)：__________

第二条 质量要求

蔬菜的产品质量按下列第_______ 项标准执行：

(一)有机食品标准。

(二)绿色食品标准。

(三)吉林省安全卫生优质农产品地方标准。

(四)无公害食品标准。

(五)约定标准 。

第三条 包装要求

(一)包装方式及要求 。

(二)包装物由 方提供，费用由 方承担。

第四条 交付和货款支付

(一)交付的方式按下列第 项执行：

1.实行送货的，甲方应按合同约定的时间段送至 。

2.实行提货的，乙方应按合同约定的时间段至 提货。

(二)货款的支付按下列第______ 项执行：

1.即时结清。

2.乙方应于蔬菜交付之日起 日内支付货款。

3.合同签订后，乙方支付甲方定金 _____元;甲方交付蔬菜后，乙方应于蔬菜交付之日起 日内支付货款，定金抵作货款或返还。

4.其他方式 。

第五条 验收

(一)乙方应在蔬菜交付当日对蔬菜进行验收(农药残留的检测除外)并将验收结果书面通知甲方。

(二)乙方对蔬菜农药残留进行抽检，检测结果不合格，且甲方无异议的，乙方可予以销毁。甲方对检测结果有异议，以权威检测机构出具的检验结果为准。

第六条 合同的变更

(一)当市场价格高于或低于合同约定价格的 %时，双方可对蔬菜价格进行重新协商。

(二)因气候等因素造成无法按合同约定的时间交货的，双方可另行协商。

第七条 违约责任

(一)交付的蔬菜品种、规格、产地、质量不符合合同约定的，乙方有权要求甲方调换，交付蔬菜的数量不符合合同约定的，乙方有权要求甲方补齐，给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

(二)甲方迟延交货的，每迟延一日，应支付乙方约定批次价款额_____ %的违约金;乙方逾期提货的，每迟延一日，应支付甲方约定批次价款额______ %的违约金。

(三)乙方逾期支付货款的，每迟延一日，应支付甲方迟延货款额 ______%的违约金。

(四)因包装物质量不符合要求造成损失的，由包装物提供方承担相应损失。

(五)其他 。

第八条 其他约定事项。

第九条 争议的解决

发生争议的，由双方协商解决或申请工商部门调解，也可按下列第 种方式解决：

1.提交 仲裁委员会仲裁。

2.依法向 人民法院起诉。

第十条 合同经双方签字(盖章)之日起生效。本合同一式 份，甲乙双方各执 份(交工商部门备案一份)。

甲 方________ 乙 方__________

住 所_________ 住 所___________

法定代表人 _________法定代表人__________

身份证号 ___________身份证号_____________

联系方式_____________ 联系方式____________

签约地点:________________

签约日期: _________年 ______月 ____日

购方（以下简称甲方）：

销方（以下简称乙方）：

甲乙双方本着诚实守信、互惠互利原则，经友好协商，按照《民法典》相关规定，现经双方商定一致达成如下协议：

甲方向乙方购进下列货物：

一、产品、名称、品牌规格、价格和质量

1、

品名

规格

单价

2、轮胎价格包含发票税，运费等。

二、包装样式及标准：

1、无包装、无售后服务。

2、乙方有义务免费指导车辆轮胎正确使用方法，提高甲方车辆使用轮胎安全性和经济效益。

三、交付及验收

1、机房所需轮胎采购，应由乙方填制轮胎销售清单，经甲方授权人验收人签字确认后结算。

2、由乙方按双方确定地点时间免费送达甲方指定交货地点。

四、结算方式

甲方收到发票，一个星期内以支票或转账的方式一次性付发票金额贷款。

五、其他

1、甲乙双方应当共同维护双方企业形象，严守商业机密，不泄露有商业经营信息，乙方出现违反协议的行为或由此产生损害另一方利益，任何方有权终止协议。

2、甲乙双方的任何一方，由于不可抗拒的原因，不履行合同时，应及时通报对方，及理由，在取得有关证明以行，允许延期或者不履行合同，并根据情况可部分或全免予承担责任。

3、如发生合同纠纷，应本着实事求是原则友好协商解决，如协商不成，双方可以向________人民法院提起诉讼。

4、本合同未尽事宜，经双方共同协商，做出补充，补充规定与本合同有同等效力。

5、本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，签字后生效。

甲方（盖章）：

地址：

开户银行：

账号：

签订日期：_______年______月______日

乙方（盖章）：

地址：

开户银行：

账号：

签订日期：_______年______月______日

供方：____________公司 需方：____________

签署地：____________ 签订日期：____________

一、购销数量：从_______年____月____日到________年____月____日，供方开一套装置每月为需方供应液化气_____吨，供方开二套装置每月为需方供应液化气_____吨。

二、结算价格：随市场浮动，由供方调整。需方达到合同所规定优惠条件后享有相应优惠，详见合同附件1.

三、结算方式：采用_______存入供方账户，款到开票装车。

四、交货地点：供方装车畅?五、保证金：为确保需方按合同内容履行，由供方按月根据购销数量收取需方_______元保证金(不得低于一车货款价值)。

六、供货方式：依据合同量需方单位汽车均衡自提。

七、计量方式：执行国家规定标准(计量误差为千分之三点五);计量误差范围内以供方出厂计量为准;超过计量误差范围时，供需双方协商解决。

八、质量标准：执行国家标准：GB11174—1997

九、其它约定事项：

1、详见合同附件1和液化气信誉考核内容。

2、遇有供方不可抗力造成停工检修，购销数量双方协商;因计划停工检修，提前十天书面通知对方后可暂停送接货。

3、需方对质量、计量有异议，应在供方装车场内提出，对离开供方装车场提出的异议供方不予认可。

十、违约责任：

1、供方发现需方不正当经营一次，由供方按吨从保证金中扣罚相应金额(以20元/吨为准);累计发现两次扣罚当月全部保证金;累计发现三次解除购销合同，因此造成一切后果由需方自负。

2、供方原因未完成当月合同量的80%，视为违约;反之，由于需方原因未完成当月80%的合同量，视为违约，双方有权解除合同。

十一、其它事项：当遇有国家行政部门规定与本合同发生冲突，本合同终止。

十二、合同未尽事宜另行协商。

供方：____________公司 需方：____________

委托代理人：____________ 委托代理人：____________

经办人：____________ 经办人：____________

______年____月____日 ______年____月____日

甲 方：

乙 方：

签订地点：

签订日期：

年 月 日

依照《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、诚信的原则，根据国家质量管理体系认证管理条例，确保采购的产品符合国家规定的各项技术标准，就橡塑保温材料供需事项协商一致，订立本合同。

第一条 产品价格：

本合同产品为：

产品品牌：

产品规格型号： 以实际订货单为准

产品供价： 元/立方米; (此价格含税金)

第二条 质量条款：

1、 乙方向甲方所供产品须符合

具备国家质检机构质量检验评定标准和相关职能部门的行业标准，根据国家相关技术要求验收合格。(以上标准均指供货时的国家或行业最新标准)

2、 乙方保证所提供的产品与合同约定的产品质量及规格型号一致。 第三条 交货条款：

1、 交货时间： 自甲方下订单后，7天内发货

2、 交货方式： 由甲方协调货运

3、 乙方应随货提供以下文件，用于甲方进行检验、验收的依据(不权限于以下文件)

1) 产品质量证明文件、货物出厂合格证明书;

2) 货物出厂检验报告、检测报告;

3) 其它相关资料。

4、 交货期间，产品出现质量问题由乙方负责解决。

第四条 验收条款： 1、 验收方式：由甲方对产品质量数量进行检验并书面确认;七个工作日没有异议的，默认合格。

2、验收结果确认方式：根据国家技术要求进行验收，以国家行业机构检验结果为准。

3、乙方就验收结果提出异议的期限和方式：检验完毕后7个工作日内以书面形式提出异议。

第五条 计量方法：

1、板材、管材以实际长度为准，具体以 材料立方数结算。

2、是否允许合理损耗：

第六条 包装条款：

1、包装方式： 。

2、包装物的供应与回收： 不回收 。

3、包装应保证完好无损，包装物费用由甲方承担。

第七条 运输条款： 发货的运输费用由甲方承担。

第八条 供货周期：

供货期： 4 天至 7 天(特殊规格型号 材料由甲乙双方协商再定)。

第九条 结款方式：

1、本合同以：银行现汇或银行承兑形式结算。(银行承兑不能超货款的 )

2、结算单价按合同所列单价，甲方下订单给乙方，预付 货款，发货前付清剩余 货款方能发货，乙方开据全额增值税专用发票。

第十条 双方义务：

1、乙方义务：

1)乙方负责根据甲方的订单，按标准、按时、按量将产品运输到甲方指定地点，若产品规格、质量等不符合规定时，乙方负责在15日内协调解决。乙方须对产品质量负责，如出现质量问题及包装不当及其他原因造成的产品受损，由乙方承担由此造成的一切损失。

2)乙方须按本合同的要求完成货物的生产加工、装车，提交所需的资料。

3)产品包装不符合甲方要求时(包装外观不低于乙方同类产品要求)，乙方应负责重新包装，并承担相关费用。

2、甲方义务：

按合同规定时间向乙方支付合同全款。

3、甲乙双方的任何一方未经另一方同意，不得将合同文本及与合同相关的资料文件、往来信函等转予执行合同无关的任何人，否则承担给对方造成的一切损失。

第十一条 违约责任

1、乙方的违约责任

1)因乙方原因在合同工期内无法履行合同内条款时，应提前与甲方书面沟通，否则视同违约，甲方有权拒绝支付相关货款。

2、甲方的违约责任

1)甲方应按本合同的约定及时向乙方支付货款，甲方要延期付款的，应与乙方及时书面沟通，否则视同违约。

第十二条 不可抗力

1、本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，对于乙方自身经营状况严重恶化及安排不当等情形不列此范围内。

2、甲乙任何一方如因不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后24 小时内书面通知对方不能履行、部分履行或延期履行合同的原因。在取得对方书面同意后，本合同才可免于承担违约责任。

第十三条 税费的承担

甲方承担 的税金

第十四条 争议解决方式：

本合同在履行过程中如发生争议，由供需双方友好协商解决，协商未果，可在甲方所在地人民法院提出诉讼。

第十五条 合同生效及其他：

1、本合同自双方签字盖章之日生效

甲方：(公章) 乙方：(公章)

购货单位：__________________，以下简称甲方

供货单位：__________________，以下简称乙方

1.产品名称、规格型号、数量及价款

序号

产品名称

商标

规格型号

生产厂家

数量

单位

单价(含税、元)

总价(元)

1

全自动燃气蒸汽锅炉

1

套

注：

2

全自动燃煤蒸汽锅炉

1

套

注：

3

运       费

小写：

￥0元整

大写：

￥零元整

合       计

小写：

大写：

￥                 元

最终执行价

小写：

大写：

￥                元

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格和质量

2.产品的技术标准(包括质量要求):

2.1符合国家标准、通用标准、行业标准、符合甲方技术要求且满足甲方使用要求，以其中最高的标准为准。

2.2本合同标的的样式、款式、质量及其他要求必须符合乙方发给我方的样本书上的产品标准，同时本合同锅炉的前后拱必须为浇灌式。乙方须按甲方要求安装分汽管，安装标准须满足甲方机器使用要求。

2.3

2.4

2.5

2.6锅炉主材材质：

3.产品相关参数

3.1原产地：

3.2 制造商：

3.3产品质量：

3.4适用燃料：

3.5产品电压：

4.产品功能、规格、主要配件原产地等

4.1产品功能：详见附件

4.2产品规格：详见附件

4.3产品成套供应清单：详见附件

4.4锅炉主机：详见附件

4.5锅炉辅机及其他配件：详见附件

4.6其他备件、技术资料及工具：详见附件

4.7产品验收标准：按照本合同第一条第二款的标准

4.8装机准备清单：详见附件

4.9易损件清单及其他：详见附件

第二条 产品的数量和计量单位、计量方法

1.产品的数量：

2.产品型号

2.1全自动燃气蒸汽锅炉

2.2全自动燃煤蒸汽锅炉

3.计量单位、计量方法：套

成套产品范围包括：锅炉主机;辅机;安全附件;监控仪表;其他等设备。详见本合同第一条第一款。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由甲方要求决定。产品的包装物，应由乙方负责供应。

第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

1.产品的交货单位：乙方

2.交货方法：乙方送货

3交付地点：甲方指定地点

4.交付期限：乙方在收到定金之日起45日内完成交付义务。

如乙方在合同约定的期限内不能完成交付义务，自应交付之日，每延迟一日乙方按本合同总金额千分之五的标准向甲方支付违约金，并且甲方可同时单方解除本合同或要求乙方继续履行本合同。

5.发货：在乙方工厂内装货由乙方负责。

6.卸货：本合同设备在甲方工厂卸货、搬运、吊装由乙方负责。

7.运输费：产品售价包含运费，由乙方向承运人支付运费。

8.保险费：由乙方承担。

9.运输

9.1设备在乙方工厂安装调试完成后，乙方应书面通知甲方是否在发货前需要对产品进行初验收。

9.2乙方在发货前, 用传真方式通知甲方发货资料, 如: 预计出货日期、所需的卡车数量、购买保险所需的资料等等。

9.3乙方在发货当天，用传真方式通知甲方以下信息：

9.3.1产品已出货;

9.3.2预计到达甲方指定地点的时间。

第六条 产品的价格与货款的结算

1.本合同签订后，甲方向乙方支付货款总金额的20%，即 万元(大写： __________________元整)(电汇)作为本合同的定金。

2.乙方将本合同标的货物运送到甲方，经甲方验收合格后，乙方将该货物在甲方指定地点交付给甲方。乙方完成交付义务后起五个工作日内，甲方向乙方支付货款总金额的50%，即__________万元(大写：人民币___________________________________元整)(电汇)

3.乙方完成交付义务后，本合同设备交由甲方正式使用，经甲方正式开机并使用一个月后，确保该设备符合本合同约定的技术标准及甲方的使用要求的，甲方向乙方支付货款总金额的20%，即__________万元(大写：人民币___________________________________元整)(电汇)

4.本合同设备质保期均为2年，质保期自乙方在甲方指定地点将设备安装完毕并经甲方签字或盖章验收合格之日起计算。在乙方完成交付义务一年且甲方无任何质量异议后，甲方将剩余货款(货款总金额的10%)付清，即 万元(大写： __________________元整)(电汇)。质保期间，所有配件因质量原因损坏，乙方将免费维修及更换配件。

4. 乙方需向甲方提供的单据

4.1设备购销发票，全部产品的合格证及其他单据。

4.2乙方签发的送货单一份;

4.3乙方签发的装车清单一套;

4.4乙方开具与合同金额相符的17%增值税发票一份。

4.5除乙方另行书面通知，如甲方电汇支付货款，支付乙方如下银行账户：

收款人：

开户行：

帐 号：

税 号：

第七条 安装调试、培训和验收

1.乙方派遣技师到甲方工厂进行设备的安装、调试和培训，其中安装、调试时间不超过10天，培训时间为甲方工作人员可正常操作设备时止。

2.设备在甲方工厂安装、调试、培训期间，乙方人员的人身安全由乙方负责。

3.设备运抵甲方工厂,由甲乙双方清点设备及配件数量并形成书面清单。

4.甲方提供:

4.1安装机器所需的叉车和吊车，费用由乙方自己承担。

4.2设备运抵甲方工厂，乙方进行安装调试，甲方按照本合同第一条约定的验收标准对设备进行验收。乙方将设备安装完毕并经甲方验收合格且双方签订书面验收报告后，视为乙方完成交付义务。乙方完成交付义务之前，产品毁损、灭失、被盗的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。

4.3安装调试期间，乙方人员在甲方当地的住宿、伙食费用、交通费用由乙方自己安排并负责。

第八条 质保期限及售后服务

1.乙方提供机器保质服务，锅炉主机保修期为贰年，辅机保修期为贰年，仪表阀门保修期为贰年.质保期(2年)内，所有配件损坏后由乙方自行免费更换，材料配件属免费更换范围。本合同设备质保期自乙方在甲方指定地点将设备安装完毕并经甲方签字或盖章验收合格之日起计算。

2.乙方对本合同标的产品的产品设计和制造质量终身负责，因乙方提供的产品瑕疵造成甲方损失，乙方承担相应责任，并且乙方有义务对其所提供的锅炉进行终身维修服务。

3.质保期内，乙方免费提供因质量问题损坏之配件，乙方维修人员的工资、以及往返交通费、食宿费用由乙方负责;由于甲方原因造成的故障或损坏，乙方仍有义务上门修复和提供零部件，甲方支付零部件费。

4.本合同标的产品易损件均为合格品，质保以国家标准、通用标准或行业标准(适用上述标准中最高标准)为准。

5.乙方接到甲方故障通知, 应在24小时内回应, 并在不迟于48小时内提出可行解决方案。如设备因故障停机不能生产的情况下，乙方应在接到甲方故障通知后，24小时内到达甲方工厂。乙方接到甲方采购零件订单后, 常备易损件应在2日内发货, 部分备件应在24小时内通知对方具体交货日期。

6.乙方每年至少免费为甲方提供壹次设备检修服务。

第九条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在30天内向乙方提出书面异议;在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款,且乙方应每日按本合同总金额千分之五的标准向甲方支付逾期违约金。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在2天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第十条 违约责任

1.如乙方所提交的锅炉及其配件的时间、规格、型号、质量达不到合同约定标准，不符技术监督局及政府相关政策要求或影响甲方使用，视为乙方违约，甲方要求乙方退货的，乙方必须全额退款。同时甲方也可选择解除或要求乙方继续履行合同，并且乙方须承担合同总价款30%的违约金并赔偿给甲方造成的一切经济损失。乙方对本合同标的产品的产品设计和制造质量终身负责，因乙方提供的产品瑕疵造成甲方损失，乙方承担相应责任。

2.由于乙方迟延履行本合同或未完全履行本合同以及完全没有履行本合同、履行合同的标准不能达到甲方的要求的，自乙方违约之日起，甲方可单方解除本合同并由乙方承担本合同总价款30%的违约金，并由乙方赔偿甲方因此造成的一切经济损失。

3.乙方所交货品有不合规格、质量或其他不符合同要求的情况，甲方有权拒绝付款(如甲方已付款，乙方应一次性退还甲方所付的全部货款)，但可先行办理收货手续，并代为保管和立即通知乙方，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责，如经乙方要求代为处理，其处理方法由双方协商决定。

4.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

5.如乙方在合同约定的期限内不能完成交付义务，自应交付之日，每延迟一日乙方每日按本合同总金额千分之五的标准向甲方支付逾期违约金。

6.如乙方在合同约定的期限内不能完成交付义务，自乙方迟延交付货物之日起，甲方有权解除本合同，乙方退还已收甲方货款并双倍返还定金。

7.乙方如提前或延期交货或交货不足数量者，乙方应偿付甲方此批货款总值30%的违约金，乙方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知甲方，征得同意，否则应承担由此给甲方造成的损失。

8.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第十一条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条 争议解决

有关本合同的任何争议都应友好协商解决，如协商不成，由合同签订地的人民法院管辖。

第十三条 其他事宜

1.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等

法律效力。

第十四条 附件：

1.质量证明书

2.乙方提供的经甲方认可的锅炉报价表

3.锅炉总图、主要受压部件图、安装图、电气控制图、热水锅炉水流程图、易损零件图

4.强度计算书或计算结果汇总表、安全阀排放量计算书、安装技术用说明书、受压文件重大设计更改资料、热力计算结果汇总表、烟风阻力计算结果汇总表、热水锅炉水阻力计算结果汇总表

5.锅炉总清单

6.装箱清单及备件清单

7.乙方发给甲方的经乙方盖章甲方认可的产品介绍书(又名江苏四方锅炉有限公司商务文件)

8.双方就本合同签订的其他相关文件

甲方：

单位地址：

法定代表人

负责人：

电话：

传真：

开户银行：

帐    号：

乙    方：

单位地址：

法定代表人：

负责人：

电话：

传真：

开户银行：

帐    号：

签定地点：

签定时间： 年 月 日

买方（甲方）：

地址：

卖方（乙方）：

地址：

收款人：

银行账户：

开户行：

双方根据《_____》、《消费者权益保护法》等相关法律法规，经协商一致，签订以下合同。

第一条、购物明细

乙方按下列要求中的洋酒总类和数量，按时按地供货给甲方：

1、产品名称：

2、单价（元）：

3、数量（箱）：

4、金额（元）：

第二条、质量要求

乙方出售的商品必须符合国家标准、行业标准，如果因乙方所提供的洋酒中存在质量问题而导致的相关法律责任由乙方承担，并承担因此给甲方带来的损失。

第三条、运输方式及时间

乙方根据甲方提供时间及地址，于_________年_______月_______日由汽车将货物运至_______市_______镇_______路。经甲方签字验收后双方签订《货物确认单》并办理相关移交手续，运输途中由乙方负责货物安全及运输费用，因运输过程中发生意外（除不可抗力外，如地震、水灾、风暴等）导致货物损失的，由乙方承担相关损失，与甲方无关。

第四条、付款方式

双方约定，按以下方式付款：甲方在合同签订之时向乙方支付现金人民币_______万元整（小写：______________元）作为定金；待到乙方发货前一日（即_________年_______月_______日），甲方需按乙方要求，一次性将余款人民币_________万元整（小写：￥_________）打入乙方账户。

第五条、违约责任

乙方不能按期交货，每逾期一天，按总货值1%偿付乙方违约金。收付定金的，若乙方无法履行合同，则双倍偿还甲方定金，若甲方不能履行合同，无权要求返还定金。

第六条、争议解决

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，可选择一种方式解决。

1、申请乙方所在地_____委员会_____。

2、依法向乙方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条、其他

1、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。

2、合同执行期间，如有未尽事宜。甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方（签章）：

联系方式：

签约时间：________年______月_____日

乙方（签章）：

联系方式：

签约时间：________年______月_____日

体育彩票机转让协议

甲方：

乙方：

经友好协商，甲方将位于自有经营的中国体育彩票投注站整体转让给乙方经营。双方就转让的具体事宜，达成协议如下：

一、转让费用：人民币贰拾万元整（￥200000）内含体彩终端机押金人民币壹万元整（￥10000元）、即开票兑奖机押金人民币伍佰元整（￥500元）、店铺押金贰仟元整（￥20__元）。

乙方于年月日交纳人民币伍万元（￥50000元）定金予甲方；乙方于办理体彩终端机过户递交资料当日交纳人民币壹拾叁万元整（￥130000元）；全部手续办理完毕，体彩终端机交予乙方正常开业当日，交纳余款人民币贰万元整（￥20000元）给甲方。

另停机时间段租金甲乙双方各付一半。

二、转让范围：

甲方把中国体育彩票投注站经营所有权移交给乙方。包括：

1、体彩电脑打票终端机壹台。（移交前乙方应结清终端机内余款给甲方）

2、体彩即开票的兑奖机壹部。（移交前乙方应结清兑奖机内余款给甲方）

3、体彩电脑押金单壹张（含壹万元整）；兑奖机押金单壹张（含伍佰元整）；店铺押金单一张（含贰仟元整）

4、中国电信ADSL网络及体彩VPDN网络各一条；

5、除口头协议外的所有店铺设备。

四、培训上岗：

甲方有义务培训乙方上岗，乙方应该在短期内认真学习并胜任上岗。

五、责任归属

甲方在收到定金后开始办理过户事宜，如甲方收到定金后而不同意转让，定金双倍返还给乙方，如遇第三方原因无法完成协议中内容，定金则如数退还给乙方，过户费用由甲方负责。如乙方交完定金后不同意转让，甲方将定金没收，不予退还。因办理过户更名手续需要停机转换经营所有权，停机时间以体彩中心为准，甲乙双方不得以此理由不遵守该协议。本合同生效后，所有经营权和责任由乙方负责和承担。

六、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份，具同等法律效力。

甲方：身份证：乙方：身份证：

签订日期：

花卉苗木购销合同书范本大全

合同一

甲方：__________ (以下简称甲方)

乙方：__________ (以下简称乙方)

为保证甲方更方便、快捷地从乙方采购苗木，本着精诚合作、互惠互利的原则，双方特订立本合作书，具体合作内容如下：

一、甲方向乙方采购苗木_______株,金额为人民币____________。甲方与乙方按实际采购苗木数量，按实结算。

二、苗木采购清单

桃:

梨：

苹果：

樱桃：

蓝莓：

葡萄：

三、交货地点及方式：

四、付款方式：

五、苗木质量：乙方保证所供苗木达到甲方的质量要求，不符合要求的苗木，甲方立即退货并不予支付任何款项。

六、双方责任：

1、乙方所供苗木必须达到甲方的质量要求。

2、甲方若未按时支付苗木款，每日按需付金额的万分之一支付违约金。

七、争议解决方式

合作过程中若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。

八、有效期

本合同经甲、乙双方签字盖章后有效，有效期从______年___月____日至______年___月____日。

九、本合同壹式贰份，双方各执壹份具有同等法律效力，未尽事宜另行签订合同或补充合同。

甲方：____________

乙方：____________

签订地点：__________________

合同二

甲方：__________ (以下简称甲方)

乙方：__________(以下简称乙方)

为保证甲方更方便、快捷地从合作社采购苗木，本着精诚合作、互惠互利的原则，双方特订立本合作意向书，具体合作内容如下：

一、甲方向乙方采购苗木_______株，金额为人民币 ________。甲方与乙方按实际采购苗木数量，按实结算。

二、苗木采购清单。(附件 附后)

三、交货地点及方式：乙方负责将苗木保质保量准时送达甲方装车地点并送装上车。

四、付款方式：甲方在苗木验收装车后即与乙方结算支付苗木款。

五、苗木质量：乙方保证所供苗木达到甲方的质量要求，不符合要求的苗木，甲方立即退货并不予支付任何款项。

六、违约责任：

1、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求，按所余款项的10%支付违约金。

2、甲方若未按时支付苗木款，每日按需付金额的万分之一支付违约金。

七、争议解决方式

合作过程中若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。

八、有效期

本合同经甲、乙双方签字盖章后有效，有效期从______年___月____日至______年___月____日。

九、本合同壹式贰份，双方各执壹份具有同等法律效力，未尽事宜另行签订合同或补充合同。

甲方：____________ 乙方：____________

签订地点：__________________

购销合同（标准文本３）

买卖合同

合同编号：＿＿＿＿＿

签订日期：＿＿＿＿＿

签订地点：＿＿＿＿＿

经供方：＿＿＿需方：＿＿＿充分协商，签订本合同。

在执行中，任何一方不履行合同，应承担违约责任。

1.商品

┌───┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┐

│ 品名 │ 规格 │ 单位  │ 数量 │ 单价  │ 金额  │ 备注 │

├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

├───┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┤

│货款共计人民币（大写）： │

└──────────────────────────────────┘

2.商品质量：

3.作价办法：

4.交货时间：

5.包装要求及费用负担：

6.质量检验及验收方式：

7.结算方式：

8.运输办法：

9.供方违约责任：

（1）产品品种、规格、质量不符合规定，需方同意收货的，按质论价；需方不同意收货的，由供方负责处理，并承担因此造成的损失。

（2）未按合同规定的数量交货，而需方仍有需要的，应照数补交，按延期交货处理。完不成合同任务，不能交货的，应偿付需方应交货总值＿＿％的违约金。

（3）包装不符合规定，必须返修或重新包装，应承担支付的费用和损失；需方不要求返修或重新包装，要求赔偿损失的应予赔偿损失。

（4）未按合同规定时间交货，每延期交货一个月，应偿付需方以延期交货部分货款总额的违约金。

（5）不符合同规定的产品，在需方代保管期内，应偿付需方实际支付的保管、保养费。

（6）产品错发到货地点或接货单位，除按合同规定负责运达到货地点或接货单位外，并承担因而多付的运杂费和造成延期交货的责任。

10.需方违约责任：

（1）变更产品品种、规格、质量或包装规格给供方造成损失时，应赔偿供方实际损失。

（2）中途无故退货，应偿付供方以退货部分货款总值＿＿＿％的违约金。

（3）自提产品未按规定日期提货，每延期一天，按照银行延期付款规定，偿付供方违约金。

（4）未按合同规定的验收办法和时间验收，应偿付供方因延期验收造成的损失；无故延期验收超过三个月即按中途退货处理。

（5）未按合同规定日期付款，每延期一天，按照银行延期付款规定偿付供方违约金。

（6）实行送货或代运的产品无故拒绝接货，应承担因此造成的损失和运输部门的罚金。

11.风险的承担

12.争议解决的办法

13.供需双方由于人力不可抗拒和非企业本身造成的原因而不能履行合同时，应当立即通知对方，经双方协商或合同管理机关查实证明，可免予承担经济责任。

14.上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。

有效日期自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止。

┌───────────────┬──────────────────┐

│供方： │需方： │

│代表： │代表： │

│地址： │地址： │

│电话： │到站： │

│开户银行： │电话： │

│帐号： │开户银行： │

│ │帐号： │

└───────────────┴──────────────────┘

购销合同，是指一方将货物的所有权或经营管理权转移给对方，对方支付价款的协议。购销合同包括供应、采购、预购、购销结合及协作、调剂等形式。以下是小编整理的建材购销合同范本五篇，欢迎阅读参考!

建材购销合同范本

(一)

甲方(需方)：

法定代表人：

甲方公司地址：

甲方施工地址：

乙方(供方):

法定代表人:

乙方公司地址:

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。

一、产品的名称规格单价数量及其它：模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。

二、乙方供应产品或原材料必须满足：

1、达到____省相应的质检验收标准;

2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;

3、有产品合格证明书或相关文件。

三、供货时间、运输

1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。

2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员 对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)

四、货款支付方式和时间

计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。

五、甲方的违约责任

1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。

2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

六、乙方的违约责任

1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。

2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

七、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，

以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、其它

按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

建材购销合同范本

(二)

：

卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

第一条 所购建材基本情况(单位：元)

合计人民币(大写)： 元，： 元

第二条 质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》

第三条 交货：交货方式：(卖方送货

取货);交货时间： ;交货地点： 。

第四条 安装：安装方式：(卖方安装

自装);选择卖方安装的，安装标准为： ，家具买卖合同安装费用由 承担，应为卖方提供必要的安装条件。

第五条 验收：对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，应在卖方交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后____日内共同验收安装工程质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。

第六条 付款方式及时间：双方约定以第 种方式支付价款。

(一)签订本合同时，支付(定金

预付款) 元(定金不得超过总价款的20%)，交货验收后一次性支付余款;

(二)

第七条 违约责任

(一)卖方违约责任：

1、卫浴洁具经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为________年，卖方负责修理;

2、卖方迟延交货的，每日应向支付迟延部分价款 %的违约金;迟延交货超过____日的，除支付违约金外，还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。

(二)违约责任：

1、迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款 %的违约金;

2、无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。

第八条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向 人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第九条 其他约定事项

第十条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

： 卖方：

联系电话： 联系电话：

委托代理人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

签订时间：

签订地点：

建材购销合同范本

(三)

甲方(供货方)：

乙方(购货方)：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

第一条所购建材基本情况 单位： 元套 总价合计人民币(大写) 壹佰贰拾 万(写)：100 元质量标准：

交货时间：

交货地点：

第二条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，异议期为卖方交货后____日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。

第三条付款方式及.时间：双方约定以

第一种方式支付价款。购销合同

(一)签定合同时，支付(定金预付款)40万(定金不得超过总价款的30%)，货到验收后一次性支付余款:

第四条：违约责任：

(一)卖方违约责任：

1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿由此受到的损失。

2、卖方迟延交货的，每日应向支付迟延部分价款2%的违约金;迟延交货____日的，除支付违约金外，还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。

(二)违约责任：

1、迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款2%的违约金;

2、无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。

第五条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 其他约定事项：

第六条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

联系方式： 联系方式：

委托代理人： 法定代表人：

________年____月____日________年____月____日

建材购销合同范本

(四)

供货方： (以下简称供方)

需货方： (以下简称需方)

供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国民法典》的规定，订立合同如下：

第一条、产品

第二条、供货日期：从________年____月____日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。

第三条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品。

第四条、货款及费用等付款及结算办法：

1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。

2、交货地点： 都尉街道办事处

3、结算方式：

第五条 经济责任

(一)供方应负的经济责任

1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期____日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。

2、供方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

(二)需方应负的经济责任

1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。

2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。

第六条 产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前 天与供方协商。

第八条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

第九条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十条 本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

第十三条本合同一式 份，由甲、乙双方各执 份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

建材购销合同范本

(五)

甲方(卖方)：

乙方()：

乙方因建设或经营等需要，向甲方购买建材五金，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方平等友好协商，特订立以下条款。

第一条：产品名称、规格、数量、单价：

第二条：质量要求、技术标准：按国家或行业相关标准执行。

第三条：提货方式、提货地点、运输方式等：

一、 提货日期：_____________________________________。

二、 提货地点：_____________________________________。

三、 提货方式按以下第_____种方式提取。

A：乙方到甲方营业地自提，运输费用由乙方承担。

B：由甲方将货物运输至指定的位于_________________的地址，交付给乙方指定的收货人_______ 验收，验收合格后签字或盖章确认。货物到达交货地点后，由 方负责卸车。

第四条：乙方在收到货物时应即时验收，发现货物不符合合同约定，应在三天内提出书面议异，超出上述期限内提出书面议异的，视为交付符合约定。

第五条：付款方式：乙方在签订本合同时支付______元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后___天内支付全部剩余货款。乙方若采取分批购买的，则需在收到单次货物后__天内支付该批次货物的全部价款。

第六条：质量保证：

(一)、甲方严格按照国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量。产品的保修期为________年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题，卖方无条件更换或进行维修。(若没有保修则删除)

(二)、由于乙方或其他原因造成货物损坏的，由自行负责。

第七条：违约责任：

(一)、若乙方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符合约定的标的物，由乙方承担合同总价款20%的违约金，以及货物运输费用。

(二)、延期付款：乙方应按合同约定的时间支付货款，如乙方违反合同约定，未即时支付价款，则由乙方向甲方支付所欠款项20%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失;同时，甲方有权中止建材供应。

(三)、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用，包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。

第八条：合同争议的解决：双方在履行合同过程中产生争议应友好协商，协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条：本合同的生效条件：本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。

第十条：本合同一式两份，买卖双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

出卖人：________________

买受人：________________

一、收货人名称、发到站、品种规格、质量、交(提)货时间、数量

收货人名称

发站

到站

品种规格

质量

交(提)货时间、数量(吨)

全年合计

一季度

二季度

三季度

四季度

(注：空格如不够用，可以另接)

二、交(提)货方式：________________________________________________

三、质量和数量验收标准及方法：______________________________________

四、煤炭单价及执行期：______________________________________________

五、货款、运杂费结算方式及结算期限：________________________________

六、违约责任：______________________________________________________

七、解决合同争议的方式：____________________________________________

八、其他约定事项：__________________________________________________

出卖人

买受人

鉴(公)证意见：

签订时间：____年____月__日

签订地点：________________

工厂建造合同

PLANT CONSTRUCTION CONTRACT

第一条 定义

“业主”指 。

“承包商”指 。

“工厂”指在附录×中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。

“工地”指按本合同用于建造工厂的全部地皮。

“工程”指承包商按本合同实施的工程。

“合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。

Article 1-Definitions

"The Owner" shall mean .

"The Contractor" shall mean .

"The Plant" shall mean all or any part of the machinery, equipment and materials forming the permanent installation as specified in Appendix(…).

"The Site" shall mean all the land where the plant is to be constructed in accordance with this Contract.

"The Works" shall mean the works to be done by the Contractor under this Contract.

"The Contract Price" shall mean the total sum payable to the Contractor by the Owner for the Works.

第二条 承包商的职责

1. 承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。

2. 除了业主根据第×条提供的项目和设施，承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。

3. 承包商应根据附录×中的日程安排施工。

4. 承包商应根据附录×中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。

5. 承包商应向业主提供附录×中规定的备件。

6. 承包商应向业主提供附录×中指定的维修设备。

Article 2-Contractor’s Responsibilities

1. The Contractor shall design, engineer, and construct the Plant at the Site.

2. The Contractor shall provide all equipment, materials, tools, facilities, labour and services necessary for the successful construction of the Plant except those items and facilities to be supplied by the Owner under Article (…).

3. The Contractor shall perform the Works in accordance with the Schedule in Appendix (…).

4. The Contractor shall provide the Owner’s personnel with training of operation and maintenance of the Plant in accordance with Appendix (…).

5. The Contractor shall supply the Owner with the spare parts specified in Appendix (…).

6. The Contractor shall supply the Owner with the maintenance equipment specified in Appendix (…).

第三条 业主的职责

1. 业主应提供工地，并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。

2. 业主应按时提供附录×中指定的物件和设施。

3. 业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证，包括承包商雇员的工作许可证。

4. 业主应按第×条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。

Article 3-Owner’s Responsibilities

1. The Owner shall make available the Site and grant the Contractor free and uninterrupted access thereto throughout the duration of this Contract.

2. The Owner shall provide those items and facilities specified in Appendix (…) at the time therein established.

3. The Owner will obtain from the relevant Authorities those licenses and permits necessary to construct and operate the Plant on the Site including work permit for the Contractor’s employees.

4. The Owner shall pay the contractor for the Works performed the Contract Price set out in Article (…).

第四条 合同价格

1. 在本合同生效后天内，业主应向承包商支付金额为 合同价格，作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。

2. 合同价格不再上调，完成工种的成本风险应由承包商承担，商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。

Article 4-Contract Price

1. Within (…) days after the effective date of this Contract, the Owner shall pay the Contractor as full and complete compensation for accomplishing the Works and assuming all obligations under this Contract the Contract Price in the amount of .

2. The Contract Price is not subject to escalation, and the cost of executing the Works shall be the risk of the Contractor who shall be deemed to have obtained all information and taken into account all circumstances which may affect the cost in agreeing the Contract Price.

第五条 设计图样

1. 承包商应根据合同，在附录规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样，供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内，对图样进行审核，并作出批准或不批准的决定。

2. 承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责，除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。

3. 业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料，收到方应作为机密文件对待，除非另有商定，收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。

Article 5-Drawings

1. The Contractor shall submit to the Owner for approval and review within the time specified in Appendix (…) such drawings as may be required for Construction of the Plant under this Contract. Within one month after receiving such drawings the Owner shall review and approve or disapprove the drawing.

2. The Contractor shall be responsible for any defects, errors or omissions in the above drawings unless such defects, errors or omissions are caused by inaccurate information furnished in writing to the Contractor by the Owner.

甲方：合同编号：

乙方：签订地点：

就有关乙方购买甲方产品事宜，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、法规，经过友好协商，特制定本协议，以备共同遵守。

一、协议目的

甲、乙双方承诺将诚实履行本协议，以达成甲、乙双方形成并保持公平、公正交易的目的。

二、合同产品

三、产品的支付及货物运输

1、采取甲方送货方式时，甲方应按时将合同产品送至乙方指定的交货地点，乙方接受合同产品后，应在甲方出具的销货清单上签名盖章或出具收货凭证。

2、采取乙方自提方式时，乙方应委派提货人员携带其身份证明及乙方加盖公章的授权提货介绍信，凭甲方签发的销售清单到提货地提货，并验货、签收。

3、甲方送货所发生的费用由甲方承担，乙方自提货物所发生的费用由乙方自行承担。

四、付款期限及方式

1、乙方应在设备安装、调试完毕后， 日内付清全部货款。

2、结算时可使用银行电汇、转帐支票等银行结算方式。

3、特殊情况需采取现金方式支付时，应事先通知甲方财务部，并要求取得甲方公司有效的收据。

否则，如果发生甲方未在付款期限内收到货款的情况时，由乙方自行承担损失，并承担违约责任。

五、违约责任

乙方未在约定时间内付清全额货款时，从应付之日起每日按延付款金额的千分之二向甲方支付延期付款违约金。

六、产品质量保证

1、甲方将保证严格按照乙方订货的品牌和质量为乙方提供产品，绝不提供假冒伪劣产品;如有

假冒伪劣产品，甲方应按照《消费者权益保护法》双倍赔偿乙方的损失。

2、全新未使用过的商品。

3、符合国家标准的原厂正品。

4、特殊定制商品的质量标准依双方共同达成并签订的标准为准。

七、产品的保修和售后服务条款

1、所有产品的保修期限均依据生产制造商公告为准。

2、整机类商品的退换货：

乙方在甲方处所购买的整机类产品(电脑、复印机、打印机、传真机、碎纸机、打卡钟等)出现质量问题时，乙方应立即与甲方维修服务中心联系并停止使用该产品，甲方将依据经市产品检测中心认可的产品存在质量问题的证明进行按照国家三包规定的退、换货服务。

八、本合同解除条件：

电脑、复印机、打印机、传真机类商品一经送至乙方所在地并开箱安装后，非机器本身质量原因，本合同不可解除。

九、合同争议的解决方式：

合同其他条款中未规定的责任执行本条的规定。违约方给对方造成损失的，需按实际情况赔偿，出现争议时，双方应力争协商解决，必要时可向当地人民法院提起诉讼。

十、合同期限

本合同有效期从 年月 日起，至年月日止。

十一、其他事项

1、合同中没有约定的事项将遵循一般商业惯例执行，或双方另行签订补充合同。

2、本合同如有涂改，双方均应在涂改部分加盖公章确认，否则涂改部分无效。

3、本合同的解除或期满将并不解除支付任何在本合同下应付款的义务。

4、甲方销售人员未经甲方授权，无权动用乙方的任何有价物品，不得向乙方借钱、借物。如有发生，应视为其个人行为，甲方不承担任何责任。

5、甲方的一切关于承担义务的意思表示，必须由甲方盖章确认，任何个人的签名和口头承诺均属效。

6、本协议自甲、乙双方盖章后生效，协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方

单位名称：

单位地址：

代表人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号： 单位名称： 单位地址：代表人：电话：传真：开户银行：帐号：

地板砖购销合同

甲方：榆林市昌汗界国际汽博园

乙方：

甲已双方经过友好协商，乙方对昌汗界汽车城展厅二层地砖及一 二层卫生间地砖及墙砖分项工程进行承包， 对施工任务的事宜达成一 致，特订立本合同，以资共同遵守。

项目地址：榆林市榆阳区小纪汗昌汗界车管所对面。 承包范围：展厅内二层除木地板及地板革以外的地板砖（包括走 廊） 需铺木地板和地板革的房间进行找平达到铺设要 ， 求。一二层卫生间所有地砖及墙砖。

承包方式：包工，包料(材料只包括砂，水泥)，超出甲方规定的 水泥砂浆厚度乙方自理。

工期要求：乙方自签订合同之日起 务。

一、 技术要求 1. 试拼：按图纸要求对房间的地砖或石材按图案、颜色、纹理进 行试拼，并按方向排序，编号后放整齐（俗称"排版"）。

2. 弹线：先找水平，然后在地面或墙体上弹出控制十字线，以便 检查和控制地面砖或石材的水平、垂直、位置等。

3. 试排：在房间两个相互垂直向铺干砂试排，检查地砖及石材等 的缝隙，核对它们与墙体、柱等的相对位置。

4. 清基层：将现有混凝土基层清扫干净，高低不平处要先凿平、 个工作日内完成施工任 修补， 地面应洒水湿润,以提高与基层的粘结能力， 扫一遍水泥。

5. 铺砂浆：将 1：3 的干硬性水泥砂浆自里向外（门口）摊铺， 铺好后刮大杠、拍实，用抹子找平，其厚度应适当高出水平线 定的找平层厚度。

6. 铺砖：先将地砖或墙砖浸水湿润，阴干后擦净背面，在干性水 泥砂浆上

试铺，然后翻开地砖，在水泥砂浆上浇一层水灰比为 1：2 的素水泥浆，然后正式镶铺。地砖四角应同时安放下落， 使其与砂浆平等接角，并高出拉线 2~3 厘米，再用橡皮锤或木 锤轻击木垫板， 表面用水平尺找平。 地砖表面高出方管一公分。

7. 灌浆、擦缝：地面铺完后一两天后灌浆擦缝，灌浆擦缝材料应 选用同地面材料相同的 1：1 稀水泥浆。铺装后的养护十分重 要，安装 24 小时后必须洒水养护，两天之内禁止上人。为不 影响其他项目施工，可在地面上铺设实木板供人行走。

8. 对完工清洁后的地面进行打蜡，使其光亮如镜。

9. 墙面石材、地砖铺装必须牢固；铺装表面应平整洁净，色泽协 调，无明显色差；接缝应平直，宽窄均匀；地砖应无缺棱掉角 现象； 非标准规格板材铺装， 部位要正确、 流水坡方向要正确； 拉线检查误差应小于 2 毫米，用 2 米靠尺检查平整度误差要小 于 1 毫米。

10.如有发现乙方铺设的地砖或墙砖的技术要求达不到国家标准 甲方有权要求乙方立即整改。 11.水泥标号不小于 425，砂用净砂。

二、 工程价格及付款方式

a.二层地砖连工带料 平连工带料 元/平米，木地板及地板革地面找 元/平米，一二层卫生间地砖连工带料 元/平米。 ％ ％， 元/平米，一二层卫生间墙砖连工带料 b. 甲方按乙方完成合格验收实际面积后， 按合格实际面积 付款，工程全部卫生结束甲方验收合格付给乙方总价 其余工程款待质保期满后付清，质保期为 3 个月。

三、甲乙双方的责任

1.乙方在甲方验收合格以前进行成品保护工作。如有损坏乙方负 责更换。 2.甲方有权对乙方人员的违规行为进行制止和批评，有权对乙方 的工程进行不定期的质量检查验收。 3.乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。如乙方不服从管理甲 方有权解除合同并更换施工队，费用由乙方工程款扣除。 4.乙方的所有机具及一切财产自行保管，如有丢失或损坏甲方不 负任何责任。 5.因乙方不能按时完成施工任务造成的全部损失由乙方承担。 6.乙方进入施工场地以后必须按照国家规定为工人购买劳动保险 并签订劳动合同，如不按甲方要求办理后果自负。

共2页，当前第1页12

2020年钢材购销合同范本三篇

【篇一】

供货方：(以下简称供方)

需货方：(以下简称需方)

根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：

一、供货内容：

需方为满足【_______】建筑工程的需要，约于_____年____月_____日至____年____月____日止，向供方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于____吨，规格、品种以工程施工实际情况为准，钢材购销合同最新范本。

合同有效期内，供方为本合同指向的工程项目钢筋供应商。该工程项目位于____。

二、订价方式：

供需双方根据钢筋进场当日_______市场同规格行情价每吨加价_______元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具，货到场地由需方安排工地负责吊卸。

三、质量标准：

供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。

四、供货和签收、对账方式：

需方应提前半个月向供方提供需方工程钢材半月到一月内使用计划，作为供方拟定钢材供货计划依据。

需方指定(身份证号码：，电话：)为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。

在施工期间，需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或E-mail、传真方式通知供方，供方E-mail：，传真。

接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。

需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应立即电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。

线材按过磅重量计算(磅差±0。3%)，螺纹钢、圆钢以理算重量计算。

所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。

8、供方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)，需方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)。

五、验收方法：

1、供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。

2、钢筋表观质量应该符合国家标准。

3、钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准；初检时发现问题应在24小时内电话通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管；供方在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。

4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方承担。

5、钢材到场应先检后用，供方对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。

六、结算和付款方式：供方第一车次钢筋进场之日起，满_____吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满____个月的二天内全额付清上述_____吨货款，此后每满_____吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_____吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。

七、有关责任：

1、需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并承担由此产生的一切费用并赔偿供方损失。

2、需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延；在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满足需方需求。

3、需方需要供方推迟时间发货，应在原交货期限前5天通知；同时，推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时，按新价格执行；遇价格下调时，按原价执行；推迟时间不得超过5天，否则视为需方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。

4、变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。

5、变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交于供方。

6、供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行采购，供方还应向需方支付不能交货部分的货款总值10%的违约金。

7、对于复检不合格的钢材，需方应在收到检测报告的当日将结果通报供方，同时有权拒收并要求退货，供方应无条件退换并承担退换钢材所产生的费用。

8、需方逾期付款为需方违约，供方有权终止合同停止供货，逾期超过十天不满一个月的，按实际逾期天数以月息百分之____赔付供方，超过一个月，需方应承担逾期支付货款总额_____%的违约金，并还应向供方支付逾期货款本金日千分之____的违约金，从逾期之日开始计，该违约金不封顶。

八、不可抗力：任何一方由于不可抗力(只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾)的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、解决合同纠纷的方式：本合同如果发生纠纷，当事人应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。

十、其它条款：双方提供的电话、联系方式必须真实有效，长期处在畅通状态。

十一、本合同自签订之日起生效。合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。

供货方：{盖章｝需货方：{盖章｝

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

【篇二】

买方：________（下称甲方）卖方：______（下称乙方）

地址：_________地址：_________

邮编：_________邮编：_________

电话：_________电话：_________

传真：_________传真：_________

电子邮箱：_________电子邮箱：_________

甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

第一条名称、品种、规格和质量

1。名称、品种、规格：_________（应注明产品的牌号或商标）

2。质量，按下列第_________项执行：

（1）按照_________标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）

（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）

（3）按双方商定要求执行，具体为：_________（应具体约定产品质量要求）

第二条数量和计量单位、计量方法

1。数量：_________。

2。计量单位和方法：_________。

3。交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：_________。

第三条包装方式和包装品的处理：_________（应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。）

第四条交货方式：

1。交货时间：_________。

2。交货地点：_________。

3。运输方式：_________（注明由谁负责代办运输）

4。保险：_________（按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种）

5。与买卖相关的单证的转移：_________。

第五条验收：

1。验收时间：_________。

2。验收方式：_________（如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例）

3。验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。

第六条价格与货款支付：

1。单价：_________；总价：_________（明确币种及大写）

2。货款支付：

货款的支付时间：_________；

货款的支付方式：_________；

运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________。

3。预付货款：_________（根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间）

第七条提出异议的时间和方法：

1。甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

2。甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3。乙方在接到甲方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第八条甲方违约责任：

（1）甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_________%违约金。

（2）甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付违约金；如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。

（3）甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

（4）甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

（5）甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

（6）甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

（7）其它约定：_________。

第九条乙方的违约责任：

（1）乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。

（2）乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（3）乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

（4）乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之_________计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过_________日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

（5）乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

（6）货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

（7）乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后_________日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

（8）其它：_________。

第十条不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后_________日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条争议解决：

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交_________仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十二条附加条款：_________。

第十三条其它事项：

1。按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_________日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

2。约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

3。本合同自_________年_________月_________日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

4。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

5。双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以_________方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的_________日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

6。本合同正本一式_________份，双方各执_________份；合同副本一式_________份，分送_________等单位。

甲方：_________

授权代表或委托代理人：_________（签字）

乙方：_________

授权代表或委托代理人：_________（签字）

本合同于_________年_________月_________日订立于_________（地点）

【篇三】

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

1。乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币_万元整，同时甲方有权单方解除合同。

2。乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。

3。由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。

4。钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起___日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_日内换送合格钢材。

5。付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的_%如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

6。双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。

7。本合同双方签字盖章后生效。

8。本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：乙方(公章)：

甲方代表：乙方代表：

合同签订日期：

订立合同双方：

甲方(供方)：

乙方(需方):

甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量

甲方向乙方提供以下货款

单人毛毯(涤纶材质)2200件：(140cm-150cm)*200cm (1kg—1.5kg 1ply)

双人毛毯(涤纶材质)1000件：(170—200cm)*(200--240cm)(1.4kg-- 2kg 1ply)

第二条 商品质量标准

甲乙双方的代表在共同采购毛毯并对其质量进行确认，并采购时乙方代表玄哲先生对产品质量的合格确认为最终产品质量的合格确认。验货地点及验货标准

第二条 商品单价及合同总金额

双方核定单价为：单人毛毯(100%涤纶)单价：7.35元美元; 7.35美元×2200件=16170.00美元; 双人毛毯(100%涤纶)单价：9.2元美元; 9.2美元×1000件=9200美元;共计人民币 元人民币。

如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，按上述价格执行。

第五条 交货地点：丹东

运输费支付方式：在中国国内及到达朝鲜新义州的运费由甲方承担。

第六条 付款

乙方应自从甲方签订本合同之日起10日内，在甲方的代理公司(丹东)处收到货物及提货单7日内无条件把全部货款(25370美元)支付给甲方。

第七条 甲方向乙方收取款项的指定账户及汇款费率;

1.中国工商银行杭州江城支行：120xx20309900177204，户名：杭州申度进出口有限公司

2.乙方向甲方指定的账户支付货款时在银行所发生的一切手续费由乙方承担。

第八条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向杭州市人民法院提出诉讼。

第九条 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。此合同一式两份，分别由甲乙双方妥善保管。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

购货方： (以下简称甲方)

供货方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就X小区楼门窗工程中空玻璃供货 事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条 产品名称

1.1产品(或设备)名称： 槽铝式双道密封中空玻璃

1.2产品规格型号： 中空玻璃5mm+12A+5mm(普通白玻),详见《产品订购单》

1.3质量标准(或技术指标)： 符合GB/T11944-20xx《中空玻璃质量标准》及HBZ/T001-20xx《中空玻璃生产规程》的加工及验收标准。

1.4所购材料附送服务项目还包括第 1.4.4 项。

1.4.1. 可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。

1.4.2. 可派技术人员到场指导甲方施工。

1.4.3. 乙方负责安装到位，并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。

1.4.4. 乙方负责所购材料的售后服务及维修工作。(保修时间按所购材料或设备的保修单规定或依甲方与业主所签承包合同的相关规定)

1.5玻璃原材要求为：

1.5.1规格：采用汽车级浮法玻璃，国标5mm厚;玻璃厚度下差不超过-0.2mm，玻璃厚度不小于4.8mm。

1.5.2产地： 产玻璃原片

1.6 其它 ： ①附材料批质量检(测)验报告、合格证(以上材料需加盖生产企业法人公章及销售单位公章);②供货方年检合格的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、机构代码证、工业产品生产许可证副本复印件(以上材料需加盖生产企业法人公章)，以上资料需随货同行，交购货方两份。如未按上述要求提供资料，乙方需按合同价款的1%向甲方缴纳违约金。

第2条 材料包装

2.1包装标准： 以满足产品运输及存储要求为准。

2.2包装费用： 由乙方承担

2.3包装物的处理方法：选择以下第 1 种处理方法。

1. 甲方负责自行回收

2. 包装物随产品归乙方所有

3. 其它方法：现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责

第3条 材料数量

3.1采购数量： 详见甲方分批次提供的《产品订购单》

3.2计量单位： 详见《产品订购单》

3.3合同数量确认方法： 以甲方《材料入库单》所确认数量为准

第4条 收货规定

4.1交货单位：

4.2收货单位：

4.3交货地点： 甲方指定地点(或工程所在地)，具体地址甲方另行通知。

4.4收货方法： 材料运抵甲方指定地点后，乙方需交验本批材料性能检测报告、发货清单及货物销售发票，经甲方相关计量人员确认无误后，方为乙方出具相关材料接收单据以备货款结算。

4.5交运方式： 在甲方向乙方提供书面《产品订购单》后五日内由乙方以汽运方式将清单内所列材料运抵甲方指定地点;

4.6运输费用的承担： 乙方负责发货，至交货地点之前所发生的各项运杂费用乙方承担。货到现场前车上的玻璃破损由乙方承担。到货后甲方负责卸车，卸车后的破损由甲方承担。

4.7交货时间：

第5条 收货时间

5.1本合同起止时间： 20xx年 月 日至本工程施工合同约定工程竣工时间止 。

5.2若属乙方原因而使合同逾期，则每逾期一天按乙方材料总价款的千分之二在采购结算时扣除。

5.3如遇下列情况乙方用书面形式通知甲方，经甲方认可后，材料供应可作相应顺延。

5.3.1按施工准备规定，不能提供施工场地，水、电源道路未能接通、障碍物未能清除影响进场施工的。

5.3.2甲方提出重大设计变更;新增项目或材料供应量大幅增加的。

5.3.3施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)。

5.3.4乙方在上述情况发生后24小时内，将延误内容向甲方提交书面报告，需甲方签证认可，逾期不予确认。

5.4乙方若违反合同及其附件对材料供应时间及附加服务进度的规定，甲方有权对合同范围内的材料及服务范围进行调整。

第6条 合同价款

6.1本合同总价款为 元(大写 元整)。作为支付材料预付款和逐批材料的每批货款的依据。

6.2合同价款中含 。

本工程竣工前，乙方收取的预付款和进度款总额，为已完成工程量的 。

6.3本合同价款为 固定单价合同 。合同总价款以实际采购数量为准。

6.3.1产品单价：在本合同履行有效时间内固定中空玻璃订购单价为：5㎜+12A+5㎜中空白玻62.00元/M(含税及运输等费用。)

6.3.2采购数量：本合同项下暂定产品采购数量为120xx.00 M。

6.3.3乙方承诺：在此项门窗工程竣工之前不能以任何理由延误交货时间，且遇材料市场价格波动情况时，其产品价格只能下调不能上涨。

第7条 货款支付

7.1产品订金：本合同签订后，甲方二日内支付产品定金 元。

7.2产品预付款：甲方支付定金后，乙方即行采购玻璃原片，在甲方派员到场验收及考察合格后。甲方支付产品预付款无(含订金)元。

7.2材料款结算：每 ㎡结算一次货款，货款最终结算时扣留5%质量保修金，质保金一年后无息返还。

7.3结算书必须由双方负责人签字(乙方签字人员应有法人授权书)并盖单位公章。

7.4工程结算书不得涂改，如有涂改必须有双方负责人签字，并盖双方修正章，否则为无效结算。

7.5付款依据：

7.5.1 合同、普通材料发票。

7.5.2 材料入库单(要求项目经理、主管工长等相关人员签字俱全)。

7.6支付方式：转帐支票，不支付现金，乙方支领进度款所用印鉴与签定本合同所使用的印鉴单位相符。

第8条 工程质量与竣工验收

8.1对于材料的质量、数量、规格等与约定不符或有其他表面瑕疵的，甲方应在乙方交货时当场提出异议(甲方当场无法查验的情况除外)，异议经核实乙方应无条件补足或换货;乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命周期内具有良好的性能;选择乙方安装的，双方应在安装完毕后 1 日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，乙方应无条件返工。

8.2本工程质量应根据设计施工图、修改图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和有关工程质量的规定，由乙方确保其提供的材料及其相应的安装等符合工程质量要求。

8.3本工程质量等级：合格，且以X小区楼工程主体建设单位验收结论为标准，出现任何玻璃质量问题，所造成的工料损失全部由乙方负责赔偿。

8.4工程保修期限为 贰年 。

第9条 争议、违约

9.1甲方违约责任：

9.1.1甲方无正当理由单方解除合同，应赔偿由此给乙方造成的损失，已支付的预付款或价款无权要求返还。

9.1.2经乙方同意，甲方可中途退货，乙方应及时退还已收货款(或预付款)。

9.2乙方违约责任：

9.2.1材料经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，赔偿甲方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为贰年，乙方负责免费修理;

9.2.2乙方迟延交货的，每日应向甲方支付迟延部分价款2‰的违约金;迟延交货超过5日历天的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的预付款或价款应全额退还。

9.2.3乙方无正当理由单方解除合同或明确表示不再履行合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已收取的预付款或价款双倍返还。

9.2.4卖方如不能按买方所提《产品订购单》要求的数量、规格、尺寸等指标生产，买方有权拒绝收货，所造成的实际损失(运杂费、误工费、建设单位的索赔等)均由卖方负责赔偿。

9.2.5因卖方原因造成退换货的，卖方需补偿买方人工费，人工费补偿标准按(退换玻璃块数×15元/每块)计算。

9.3争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商解决。协商不成的，可向X市人民法院提起诉讼。

第10条 其他

10.1本合同未明确事项均按《合同法》、《建筑法》等有关规定和条款执行。

10.2合同文件范围：

10.2.1工程施工总承包合同及其附件(含安全协议、治安防火协议、廉政协议)。

10.2.2中标书、投标文件、招标文件

10.2.3关于工程协商、变更等

10.2.4甲方代表的书面指令

10.2.5施工图纸及说明书

10.2.6国家、本(省、市、区)关于工程建设标准、规范、规定和技术资料、技术要求。

10.3本合同经双方代表签字后生效，至合同工程竣工验收，结清工程尾款，保修期满后自动失效。

10.4本合同正本二份，双方各执一份;副本一份，甲方执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方（卖方）：

乙方（买方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上甲方因工程需要，向乙方购买建筑材料，双方经友好协商，约定如下：

第一条

建材材料名称：

1、规格型号：

2、数量：

3、单价：如遇原材料涨价，混凝土砖随着原材料价格变动，双方协商达不成价格一致的，甲方有权终止合同。

第二条质量标准：

符合国家相关标准的要求。乙方保证所提供的材料货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供材料与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。

第三条验收甲方负责运输幷提供材料合格证明资料，按批次进行送检，数量按实际点数为准。

第四条供货期限：

按照乙方施工进度，乙方提前一天通知甲方进场时间及数量，至合同数量结束。

第五条付款方式及时间：

第六条违约责任：

（一）甲方违约责任：混凝土砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，甲方应无条件换、退货，并赔偿乙方由此受到的损失。甲方按照乙方按实按量交货。

（二）乙方违约责任：

1、乙方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已支付的货款无权要求返还。

2、因乙方原因拖欠货款，乙方应每日付与甲方总货款__%的滞纳金。

第七条争议解决方式：

本合同项下发生的争议，双方应协商向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼、仲裁。

第八条其他事项：

1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

2、本合同及其附件具同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

第九条补充条款：

第十条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。

第十一条此合同壹式贰份，双方各执壹份，均具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

供方： 签订地点：

需方： 签订时间： 年 月 日

经供需双方充分协商，签订本合同，以兹共同遵守。

第二条、质量要求技术标准： 粗蛋白≥30%、水分≤12%、粗纤维≤4、赖氨酸≥3、无霉变、无结块、不掺假。

第三条、交(提)货方式、地点： 按月供货，每月不少于15吨，需方仓库。

第四条、运输方式及到达站和费用负担： 货运到厂前的运费、保险由供方承担，到厂后的费用一切由需方承担。

第五条、合理损耗标准及计算方法： 由需方计量部门认证的地磅过磅为准。

第六条、检验标准、方法、地点及期限： 由需方企业抽样化验，如有异议由供需双方共同认定的质检部门抽样化验。

第七条、结算方式、时间及地点： 合同签订后一月内付清全部货款，合同供应量内价格不变，货款支付到供方财务人员账户，供方即为收到货款，该账户如下：户名：

第八条、违约责任： 由违约方赔偿守约方全部损失。

第九条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，依法向供方人民法院起诉;

第十条、本合同自 签订之日 起生效 。

供方：

需方：

年月日：