工矿产品购销合同样式二【热门15篇】 购销合同（汇总20篇）

购货单位(以下简称甲方)：

供货单位(以下简称乙方)：

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、质量及其他

1. 产品的名称、规格、单价

2.产品的技术标准(包括质量要求)：

①. 按国家标准执行;

②. 向甲方提供相关技术资料等;

第二条 产品的计量单位、计量方法计量单位、计量方法：现场点数检验以实际到货数量作为结算依据 。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收 无包装 。

第四条 产品的交货方法、运输方式、到货地点

1.交货方法：乙方运输，并卸于甲方指定的位置(在场地允许的情况下)。

2.到货地点：

3.收货人：

第五条 产品的交货期限

甲方至少提前 三 天通知送货，乙方须在甲方规定的时间内将产品置于甲方指定的地点。

第六条 货款的结算及货款支付

1.产品货款的结算：以上产品的价格包括但不限于材料、运输、装卸，结算时按实际交货量及与之相对应的价格结算。

2.产品货款的支付：

第七条 对产品提出异议的时间和办法

甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格不符合国家规定，乙方应立即无条件更换产品，一切费用由乙方负担。如果未经复试化验使用产品，所用货品视为合格产品。

第八条 违约责任

乙方不能按期交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 3 %的违约金，特殊情况除外。

第九条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条 其它

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同自双方签字盖章起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。无双方书面协议，债权债务不得转让。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

购货单位(甲方)：(公章)

供货单位(乙方)：(公章)

代表人：

代表人：

年 月 日

经供:________________需:____________________双方协商,签订本合同,共同信守。

项目:______________________________________

时间:______________________________________

金额:______________________________________

还款时间:__________________________________

合计:______________________________(大写)

项目

时间

金额

还款时间

合计

(大写)

1.双方经济责任:_________________________________________________________

2.有关事项

(1)贷款一般应通过转帐结算;还款在农副产品销售款中扣还。

(2)遇有自然灾害,按政策到期贷款不能归还部分,结清利息,办理延期手续。

(3)需方贷款应按时付给供方利息,利随本清。

(4)办理贷款另立借据,逐笔核贷。如需方转移用途,违反政策,供方有权追回贷款或停止发放新贷款。

(5)供方根据需方生产费(农药、化肥、机燃、电费、机件)与物资供应部门签订合同金额,本身资金不足部分提供贷款。

(6)贷款数量不得超过需方出售商品价值减去定金和农业税的剩余金额,以保证贷款以期归还。

3.其它

本合同一式_______份。有效日期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

供方:(盖章)_________________

代表人:(签章)_______________

需方:(盖章)_________________

代表人:(签章)_______________

_________年________月________日

甲方：________________________(以下简称甲方)

乙方：________________________(以下简称乙方)

经协商，甲乙双方就合作施工合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。

第一条：工程实施责任及要求

1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。

2、工期、质量必须满足主合同要求。

第二条：甲方责任

1、负责及时办理主合同的预付款手续。

2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。

3、负责沿线地方政府的协调工作及本工程的通知、图纸等。

第三条：乙方责任

1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。

3、自觉接受甲方的各项监督检查。

4、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

5、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。

第四条：费用、结算与支付

1、本工程采用包工包料包安全的方式，一次包干价：____________元，按甲方给乙方提供的图纸所注明的工程量，超出图纸部分另行计算。

2、经双方协商，乙方开工之日起一个月内，甲方开始支付乙方工程款，按实际完成工程量支付(基础完工后付工程总造价的______%，一层封顶付总造价的______%，二层封顶付总造价的______%，封顶付总造价的______%，内外粉刷时付______%，工程竣工付______%，余款______%工程完工后一年内付清)

第五条：违约责任

1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，如因甲方工程款支付不及时造成停工引起的损失由甲方承担一切责任。双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。

2、工期5个月，质量达到合格标准。

3、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。

第六条：其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。

第七条：附则

1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收合格，保修期满，结清各项费用后终止。

2、本协议一式三份。甲方二份，乙方一份。

甲方(签章)：____________________乙方(签章)：____________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

甲方:

乙方：

签约地点:

签约时间:

为明确商品采购中供需双方的权力,义务和责任,特订立本合同:

第一条:商品(详见合同附表)

第二条:供方商品应符合?中华人民共和国产品质量法?以及国家和地方政府的有关规定.对有质量问题的商品,供方负责修理,更换,退货,并赔偿由此给需方及消费者造成的一切损失.

第三条:供方商品应有合格包装.由于包装破损而影响正常销售之商品,供方应予以退换.若原包装内商品短少,由供方负责.

第四条:供方交付的商品必须有符合国家规定的条形码或使需方提供的方形码,如使用需方提供的条形码,供方应将商品交付需方前贴好.若因条形码与商品不符给需方造成的损失,供方应负责赔偿.

第五条:需方根据销售情况,及时向供方出具订货单.供方须严格按订货单要求送货(直上柜月订单数量及交货期限以柜台实际需要为准),并承担送货费用.

第六条:订货单,合同附表?办理供应商结算卡的协议书?及?供应商售后服务承诺书?为本合同不可分割的部分,具同等法律效力.

第七条:若供方不能按要求交货,需提前两天书面通知需方,逾期交货按不能交货总额5%(每天)向需方支付违约金(人力不可抗因素除外).

第八条:若供方提供给需方的商品价格高于提供给同等结算条件下的任何第三方或虽实行统一市场零售价但有第三方未执行的情况出现,需方有权为供方提供给第三方的低价或市场最低零售价执行本合同,并按所进商品的价差额的10倍收取违约金.

第九条:若供方价格调整,须前提3天书面通知需方,供方同类商品在同城其他商场,专卖店作特价促销或作其它促销活动,应提前3天书面通知需方同时进行.由于上述原因导致供货价或售价高于同城其他商场,专卖店,需方将按本合同第八条向供方收取违约金.

第十条:供方应积极参与需方组织的促销活动,并承担部分宣传费用.

第十一条:结算方式:

第十二条:结算时供方须提供符合国家规定的税率为 %的增值税发票.代销商品的结算日期为每月15—25日(特殊情况,需方另行通知),结算的销售数量为需方当月与上月两个盘点日间的销售量.

第十三条:若发现双方货款结算有误,将遵循下列原则处理:

1. 若需方多支付货款给供方,需方将在供方下月或下次结算货款中扣回,若供方在需方的帐面未结货款不足,则须在接到需方通知后15日内退回不足额给需方,否则,需方将每天按欠款的万分之五向供方收取罚金.

2. 若需方少付货款给供方,需方应在下月或下次的结算货款中补足少付部分给供方.

3. 双方应及时核对帐目,供方收到需方对帐通知后,须在7日内回复,逾期后果由供方负担,若供方不及时对帐(逾期半年以上)造成双方帐目不符,以需方帐目为准.

第十四条:需方按合同规定验收商品,对不合格商品有权拒收.经过验收的商品,需方保留对其质量提出异议的权利.

第十五条:需方对不适销商品有权退回供方,或要求更换.供方接到书面退货通知后须按期与需方办理退货手续并撤走商品(货款不足,供方应补足),逾期不撤,需方权自行处理商品,一切损失由供方承担.

第十六条:凡所供商品涉及售后服务的,供方应签署需方提供的?供应商售后服务承诺书?作为本合同附件之一.

第十七条:为保证本合同的公平与公正,供方不得向需方工作人员赠送财物或支付回扣,否则,供方须向需方偿付合同有效期内供货总金额10%的违约金,需方有权单方终止合同.

第十八条:供需双方的其它违约行为,分别比照?工矿产品购销合同条例?的有关规定承担责任.

第十九条:其他:

第二十条:如有未尽事宜,须经双方协议补充,补充协议与本合同具有同等效力,双方如发生争议,应协商解决,协商不成,任何一方均可向签约地人民法院起诉.

第二十一条:本合同的有效期限自 年 月 日起至 年 月 日止.

第二十二条:本合同一式二份,供方执一份,需方执一份,具有同等法律效力.

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：

因甲方建立一个多媒体电视电话多媒体多功能会议室，需采购多媒体灯光音响，电动幕布 视频会议设备等多项配套周边电子设备 ， 甲乙双方在平等互利的基础上，甲方购进乙方经营多媒体舞台灯光音响系列设备，乙方负责安装调试并教会本单位会议室音响设备管理员使用，双方友好协商订立此合同，以资共同遵守。

一、 产品项目、数量、单价及金额：

二、 合同总金额 大写： 万 捌 佰 元整(￥ 元)

三、 购销条款：

(1) 乙方所供的货品规格、质量功能必须严格按照国家相关标准，货品售后按国家同类产品实行售后三包全国联保服务!

(2) 双方本次经济合作事务及以后此类合作均属甲方的商业机密，乙方不得向任何公司或个人透露本合同内容和双方合作的相关事务。否则，乙方须赔偿甲方由此而产生的全部经济损失。

(3) 乙方作出质量保证，若商品在正常使用的情况下，六个月内出 现任何质量问题，乙方应予以无条件换货!

四、交货期：乙方在合同签订后三十天内交付商品项目予甲方。

五、付款方式：

(1)乙方开具正规商业发票给甲方。

(2)甲方在全部商品交货并安装调试合格后一个月内支付所有价款。

六、若本合同有未尽事宜，双方可进一步协商并签定补充合同。

七、有关本合同的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决;若协商无法解决，双方同意由 * * 市仲裁委员会仲裁。

八、本合同一式肆份，双方各执二份，具有同等法律效力，自签订之日起生效执行。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方： (以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

一、合同内容：经甲、乙双方自愿协商，甲方向乙方定购 ，价格为人民币 (￥ 元); ，价格为人民币(￥ 元);(不含税)。

二、付款方式：甲、乙双方签订合同后，甲方向乙方支付预付款(定金)人民币 整(￥ 元);设备在乙方厂内制造完成，出货前甲方再向乙方支付人民币 (￥ 元);

三、交货日期：合同生效后，甲方完成设备基础三天内厂内制造完成。设备到达石场后七天内安装、调试完成。甲方必须积极配合乙方的施工进度，如果因为甲方或天气原因耽误乙方施工，则按实际耽误的时间顺延交货期。

四、交货方式：乙方负责厂内上车。所有设备基础及预埋件均由甲方负责，乙方只负责提供相应的图纸和技术支持。所有的线路和电器均由甲方负责。

五、技术要求：

1、PCS1214碓磕式双功能破碎机，锤头为合金锤头，篦板为高锰钢。

2、喂料机侧板为 钢板，底板为 钢板，10#槽钢补强，与PCS1214碓磕式双功能破碎机配套设计，电动机为15KW调速电动机。

3、振动筛侧板为 钢板，第一层筛网为40mm×40mm;第二层筛网为22mm×22mm;第三层筛网为10mm×10mm;第四层筛网为5mm×5mm。电动机为22KW-4，

六、乙方在甲方现场施工的工人、技术人员的食宿均由甲方负责;现场安装所需吊装设备、氧气乙炔、电源、电焊机、电焊条均由甲方负责，所有现场油漆由甲方负责;安全由乙方自己负责，但由于甲方放炮、塌方等乙方不可控制的原因造成的安全事故则由甲方负责。

七、质保内容及质保期：伍台设备的主轴、轴承在正常维护使用情况下质保期为壹年，在质保期内如果主轴断裂或轴承烧坏均更换新轴或轴承;配套电动机质保期为壹年，在壹年内电动机在正常维护使用情况下烧坏包修或换新机。质保期从设备安装调试好后开始计，如果设备出厂后一个月内甲方未安装(非乙方原因造成)，则质保期从设备出厂之日计起。锤头、衬板、篦板在最大磨损量不到三分之一的情况下断裂则包换新件。在质保期内，乙方只负责质保内容的施行，不赔偿甲方的其它任何损失。

八、未尽事宜，双方本着友好合作，互利互惠的双羸原则协商解决。

九、本合同共计叁页，一式贰份，甲、乙双方各存一份，本合同经双方法定代表或其委托人签字并按本合同第二款支付定金后即生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

原告：

住所：

被告：

住所：

诉讼请求：

1、请求法院判决原告无须支付被告_____年____月____日至_____年____月____日休息日、法定节假日的加班工资人民币______元及____%的经济补偿金人民币_______元；

2、请求法院判决原告无须支付被告______年度年终奖人民币______元。

事实与理由：

_______市劳动争议仲裁委员会所作的深劳仲案_________号裁决书的裁决是错误的，缺乏事实和法律依据。

一、裁决要求原告支付被告加班工资及加班工资的计算方法是错误的。被告本属原告的高级管理人员，工作时间自由灵活，由被告自己根据工作需要安排，且原告也与被告签定了不定时工作协议。同时，原劳动部《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》第七条第二款规定“地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制等其他工作和休息办法的审批办法，由各省、自治区、直辖市人民政府劳动行政部门制定，报国务院劳动行政部门备案”。而且截止被告辞职的时间_____年____月____日，______市未相关规定出台。因此，该不定时工作协议应为有效，原告不应支付被告任何加班工资。

二、裁决要求原告向被告支付拖欠加班工资的______%经济补偿金没有法律依据。按照上面所述，根本不存在原告拖欠被告加班费的问题。而且，支付拖欠加班工资经济补偿金，理应适用劳动合同法的规定，而劳动合同法及其实施条例对此均未予以规定。因此，即使存在拖欠加班费的情形，要求原告向被告支付拖欠加班费的经济补偿金也是没有法律依据的。对此，我国法院已有相应判决。

三、裁决要求原告支付被告______年度年终奖没有法律依据。年终奖是由企业根据企业经营状况和员工工作表现而为员工提供的福利，并不是法律的强制规定。因此，只要不违反法律规定和劳动合同的约定，原告完全有权自主决定年终奖的发放范围和发放方式，原告不给已离职的被告发放年终奖并无不当。况且，被告_____年____月离职，原告的年度经营业绩如何还未核算，也不可能核算出每个员工的年终奖的数额，从而也不可能发放年终奖。在职员工一年中发生缺勤都有可能无权享受年终奖，当年离职的员工怎么可能还有权享受当年的年终奖呢

综上所述，原仲裁裁决是错误的，缺乏事实和法律依据。为维护法律的正确实施，维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，请求依法判决！

此致

_______人民法院

具状人：________

_____年____月____日

附：

起诉状副本____份；

证据材料副本____份。

民用爆破器材购销合同

（GF－93－0107）

产品名称： 计量单位： 签订地点：

合 同 编 号：

生 产 厂： 牌号商标： 签订时间： 年 月 日 调拨通知书编号： 字 号

┏━━┯━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃规格│数│单 价│总金额│

交 （提） 货 时 间

│

┃

┃

│ │

│

├──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤备注┃

┃型号│量│（元）│（元）│合计│月│月│月│月│月│月│月│月│

┃

┠──┼─┼───┼───┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃

│ │

│

│

│ │ │ │ │ │ │ │ │

┃

┠──┼─┼───┼───┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃

│ │

│

│

│ │ │ │ │ │ │ │ │

┃

┠──┴─┴───┴───┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┨

┃合计人民币金额（大写）

┃

┠────────────┬─────────────────────┨

┃1.本合同按《民法典│5.验收标准、方法及提出异议期限：

┃

┃》、《工矿产品购销合同条├─────────────────────┨

┃例》、《中华人民共和国民│6.结算方式及期限：

┃

┃用爆炸物品管理条例》及有├─────────────────────┨

┃关民爆器材管理规定执行。│7.包装标准、包装物的供应与回收和费用负 ┃

┃

│担：

┃

┠────────────┼─────────────────────┨

┃2.质量要求、质量标准：│8.违约责任：

┃

┠────────────┼─────────────────────┨

┃

│9.解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议┃

┃3.交（提）货地点、方式│，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意┃

┃：

│由＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本┃

┃

│合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁┃

┃

│协议的，可向人民法院起诉）。

┃

┠────────────┼─────────────────────┨

┃4.运输方式及到达站港：│10.其他约定事项：

┃

┠─┬────────┬─┼─────────┬───────────┨

┃ │单位名称（章）：│ │单位名称（章）： │物资主管部门签证意见：┃

┃ │单位地址：

│ │单位地址：

│

签证部门（章） ┃

┃供│法定代表人：

│需│法定代表人：

│

（签证不收费） ┃

┃ │委托代理人：

│ │委托代理人：

│

┃

┃ │电

话：

│ │电

话：

├───────────┨

┃ │电报挂号：

│ │电报挂号：

│鉴（公）证意见：

┃

┃方│开户银行：

│ │开户银行：

│经办人：

┃

┃ │帐

号：

│方│帐

号：

│ 鉴（公）证机关（章）┃

┃ │邮政编码：

│ │邮政编码：

│

年 月 日

┃

┃ │发贷单位：

│ │发贷单位：

│（注：除国家另有规定外┃

┃ │

│ │

│（公）证实行自愿原则）┃

┗━┷━━━━━━━━┷━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛

颁布单位：国家工商管理局经济合同司

颁布日期：1993

供方(甲方)：合同编号：需方(乙方)：

兹为乙方向甲方购买过滤产品，为保护供需双方的合法权益，经协商同意签订本合同：

二、产品的技术标准(包括质量要求)：按国家和行业标准执行。

甲方保证产品质量，若发生质量问题负责维修或换货事宜。(人为因素与自然因素除外)

三、交货方式及日期：汽运物流或铁路运输;签定合同后3个工作日内送至乙方。

四、本产品订货合同书购货清单要求：甲乙双方签定合同时填写字迹要工整，涂改或其它格式均为无效订单，否则甲乙双方不予履行。

五、货款结算及期限：货到付款10万元，余款6个月内付清

六、货物验收方法及提出异议的期限：乙方应在收到货物时，及时对货物进行验收，乙方在验收中如发现与本合同规定条件不符，应在当天内提出书面异议和处理意见，否则，视交付产品符合本合同规定。

七、合同生效：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方授权代表人签字盖章后生效，不得违背，传真件具有同等效力。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

八、本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，可向诉讼方所在地人民法院起诉。

九、违约责任：如有不可抗力的因素甲方需向乙方讲述情况需双方友好协商再决定

甲方名称(章)乙方名称(章)

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户行：开户行：

账号：账号：

电话：电话：

传真：传真：

日期：日期：

供方：__________

合同编号：__________

需方：__________

签订地点：__________

签订时间：__________年__________月__________日

传真或扫描

一、品名、型号、数量、单价、金额

品名型号数量单位单价(元)总金额备注K854-涂料单缩普通涂料 套 普通涂料

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：

1.质量标准:空罐质量符合GB/T14251-1993标准,需方指定马蹄空罐用料标准:

品名及型号罐身(无加强筋)罐盖(镀铬铁,有加强筋)

铁厚含锡量内涂膜量外涂颜色铁厚内涂膜量外涂颜色

K854-单缩BPA-NI0.17(㎜)2.8/2.8(克/㎡)≥15克/㎡透明0.20㎜≥15克/㎡透明

K854-单缩0.17(㎜)2.8/2.8(克/㎡)≥7克/㎡透明0.20㎜≥8克/㎡透明或涂黄

备注:①空罐用料约定数值均按国标允许公差标准执行;②BPA-NI空罐为:内涂料不主动添加BPA且不迁移出BPA(符合FDD02JC检测报告或编号:EG171106003V01GVER.1检测报告)

2.保持期及责任归属:保质期自提货之日起两年内,若因供方空罐质量达不到本合同第二条第1点的要求而引发的罐头质量问题,所产生的直接经济损失由供方承担。若供方空罐质量达到合同要求,因需方生产工艺及使用或保管不当等因素引起的质量事故所产生的经济损失由需方承担。如双方对质量有争议的，可由有资质的第三方检验机构提出检验证明，判断责任归属。

三、结算方式：银行承兑汇票

四、交货地点及方式：广西荔浦需方工厂交货(需方代垫运费)

五、运输方式和费用负担：汽运，卸车前的费用由供方负责。需方负责卸车及卸车费用。

六、包装标准及包装物的回收：木托盘包装。需方应妥善保管好包装物便于供方回收，若由于需方保管不当造成包装物损坏、短缺则应照价赔偿(若包装物满一车供方需回收时，需方须负责装车及装车费用)。

七、验收标准、方式及提出异议的期限：按本合同签订标准验收，数量与司机当面验收，如对产品质量有异议，应于货到5天内以书面形式向供方提出,否则视为合格产品。

八、合理损耗及计算方法：不大于3 ‰(包括运输所造成的不合格品)。超过3‰部分则从承运司机运费中扣除(需方代扣，同时须告知供方)。

九、违约责任：违约方按本合同货款总金额15%支付违约金给对方。

十、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，如未果由原告所在地法院管辖。供、需双方企业法定代表人对本合同条款的履行,负有连带责任。

十一、其它约定事项：本合同签订的标的物，需方须于 年 月份前提完货,否则因此而造成的损失由需方承担。合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充规定。经双方盖章确认的本合同或各种补充规定传真件以及邮件扫描件(如定单/对帐单/本合同等传真件或扫描件)与本合同具有同等法律效力。本合有效期从 年 月 日到 年 月 日止，一式二份，供需双方各执一份，盖章后生效。

供方：__________单位名称：__________单位地址：__________法定代表人：__________电话：__________传真：__________经办人：__________开户银行：__________帐号: __________

需方：__________单位名称：__________单位地址：__________法定代表人：__________电话：__________传真：__________经办人：__________担保人：__________帐号:__________

购货单位: (以下简称甲方)

供货单位: (以下简称乙方)

依照>及其他法律,法规的规定,遵循平等,自愿和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同.

第一条:产品数量及要求

如有增加部分,见购货单位人员签单为据!

第二条:质量标准

1.所供货物皆提供产品出厂合格证

2.产品的质保期为一年,以甲方收到货物签字之日起计.

第三条：:交货方式

按甲方的要求将货物送至甲方工地,运输费用为乙方承担.如货到

现场因甲方原因造成货物未能签收,往返运费则由甲方支付.

第四条:付款方式

根据甲乙双方共同协商,自合同签订之日，甲方预先支付乙方总货款的30%即5940大写(伍仟玖百肆拾元整)乙方将灯具产品送达甲方工地,经甲方验收合格并签字确认后,安装调试好后,甲方则一次性付清

乙方剩余的70%货款即13860大写人民币: (壹万叁仟捌佰陆拾元整) 乙方在收取货款时向甲方提供普通发票。

第五条:售后服务

1.乙方在产品质保期内应提供良好的售后服务,保证在质保期内产生的质量问题能及时(以接到通知之日起的2个工作日内)维护.

2.如因甲方人为原因造成的产品损坏,乙方维修后将向甲方收取符合当时市场价格的材料和人工费.

3.乙方所提供产品符合国家环保要求,均达到国家消防标准.

第六条:违约责任

1.乙方未按合同执行的,甲方有权要求乙方限期履行.

2.甲方在合同签订后无正当理由中途退货,甲方则按照本合同货款总额偿付乙方作为违约金.

3.如甲方未按照合同约定时间向乙方付款,乙方则每日向甲方收取按照合同总金额的3%作为利息.

第七条:协商事项

1.甲,乙双方任何一方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同,应出具相关权力机关证明并及时通报对方,进行协商处理.

任何争议甲乙双方应首先友好协商，任何一方向另一方发出解决争议书之日起三十五日内争议得不到解决，则任何一方可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第八条:合同终止

双方执行完本合同且无争议，或争议经有关部门裁决已获执行后，本合同自行终止。

第九条:本合同一式两份,甲,乙双方个执一份,自双方签字盖章之日起生效,具同等法律效力.

购货单位:

供货单位:

年月日：

产方：

立合同单位：

购方：

为了有计划地发展羊角大椒干生产，搞好收购，保证外贸出口，安排好市场供应，经产、购双方协商，订立本合同，共同遵照执行。

(一)产品数量：

(二)等级标准：

一等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，内含自然水分不超过22%，无霉变，黄稍不超过2%，虫蛀不超过3%，破碎掉把不超过5%。

二等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，水分不超过22%，无霉变，黄稍、虫蛀各不超过5%，破碎掉把不超过10%。

三等：色全红，黄稍、虫蛀各不超过10%，破碎不超过20%，掉把不限，身干洁净，无霉坏变质。

等外：等内不够，无青椒，色紫红或全红，稍有花斑，身干洁净，破碎掉把不限，白干椒不收。

青椒：色青不霉，身干洁净，破碎、掉把不限，白干椒不收。

(三)收购价格：

一等：每市斤×角;二等，每市斤×角;三等，每市斤×角;等外，每市斤×角;青椒，每市斤×角。

(四)交货时间：

一九八×年×月至一九八×年×月，只要符合验级干度，分红级，即可交售，购方不准拒收。

(五)交货地点：

本社收购点。各社收购的等内椒交外贸公司，等外椒与青椒交果品公司。

(六)结算办法：

产方凭购方收购单据，到购方办理开款。

(七)工作责任：

产方：要不误农时地整好土地，施足基肥，搞好播种或移栽，加强松土除草、施追肥料、防治病虫害、防旱排涝等椒田管理，适时收拔、晾晒、采摘、分级，保证将所订椒干全部交售给购方。

购方：积极帮助产方解决大椒种。按照上级规定，在生产季节适时下放预付化肥，椒干交售完毕，按照一斤一级椒干奖售标准化肥一斤;一斤二级椒干，奖售标准化肥八两;一斤三级椒干奖售标准化肥半斤的标准，及时向产方结算兑现，产方所订椒干保证全部收购，在收购中，严格掌握等级标准，不提级提价，也不压级压价。

(八)违约处理：

产方如由于自销的原因完不成合同所订产品数量(人力不可抗拒的自然灾害除外)，按欠交数量总值罚款20%，交付购方。

购方如在未完成合同所订立产品数量之前，无故拒收产方合格产品，购方应赔偿产方拒收部分的经济损失，并按政策付给产方拒收部分的应奖化肥。

(九)附则：

1.本合同一式六份，正本四份，产方、购方、县外贸公司、果品公司各一份。副本二份，工商所、县工商局各一份。本合同签订后，生产大队盖章、生产队代表签字，公社采购站、县外贸公司、果品公司盖章，开始生效，至执行完毕作废。

2.本合同如有未尽事宜，按《农副产品购销合同条例》规定执行。

产方(盖章) 购方(盖章)采购站

外贸公司 果品公司

代表人(签字) 代表人(签字)

年 月 日订

出卖人：_________(以下简称甲方)

买受人：_________(以下简称乙方)

第一条 经甲乙双方协商，交易活动必须履行本合同条款。具体品类(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;对本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。

签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购、看样成交的方式。

第二条 合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，确需变更合同时，经双方协商同意后，可予变更合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更合同的手续。

按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都要严格执行合同。如需变更，由此产生的损失，由乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量、按指定要求履行合同，由此造成的损失由甲方负担。

第三条 成交单中的商品价格，必须遵守国家有关物价管理的规定。有些商品双方亦可协商优惠办法;已放开的商品价格由双方协商定价。

在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度由双方商定。

国家定价的商品，在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货(指运出)时的价格执行。

逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行;遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。

第四条 对异地的商品调拨价格，均为车、船交货价，装车、装船以前的费用，由甲方负担;如装车、装船费与运费列在一张单据不能分割的，由乙方负担。对同城要货单位(包括外省驻本地单位)就厂就库直拨商品由工厂送货或乙方自提。对运费负担，也可按双方协商的办法办理。

第五条 甲方应从对乙方负责和维护消费者利益出发，严格执行合同规定的质量标准，认真检验，严格把关，保证商品质量。

第六条 商品包装必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应在具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。

第七条 商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3：3：4的比例分批发货;季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货;当令商品、零配件和数量较少的品种，可一次发货。可在合同期的前7天或延后10天内开单调拨(库存商品按开单日，工厂直送的以车站、码头收货日为准)。

受交通运输影响或其他特殊原因造成延期及乙方要求暂缓发货(暂缓期宜在30天以内)的，不作延误合同处理。

异地调拨，均由甲方代发货，如乙方自提，应持加盖财务印章的自提证明;同城调拨，除工厂直送部分外，均由乙方在货款结算后7天内自提(遇节假日顺延)，超期未提部分，由乙方负责仓储费用。

第八条 对有有效期限的商品，其有效期在2/3以上的，甲方可以发货;有效期在2/3以下的，甲方应征得乙方同意才能发货。

第九条 甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站(港)委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。

如一方需要变更运输路线、工具、到达站(港)时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运。由此而影响合同期限，不以违约处理。

第十条 商品从取得发运证明起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、短少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。乙方(包括中转单位，下同)在接收商品时，必须派人到现场监督，清点大件，检查包装，如发现问题，应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查，及时向有关责任方提出索赔。若有关单据未能随货同行，货到后，乙方可先向承运部门具结接收，同时立即通知甲方，甲方在接到通知后5日内答复。属于多发、错运商品，乙方应做好详细记录，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自行动用，因此而发生的一切费用由甲方负担。

第十一条 商品的外包装完整，拆包发现溢缺、残损、串错和商品质量等问题，责任确属甲方的，在货到半年内(贵重商品在7天内)乙方可向甲方提出查询。

发现商品霉烂变质，乙方应在60天内通知甲方。经双方共同研究，明确责任，损失由责任方负担。

接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。

乙方向甲方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料，并保留实物。甲方接到“查询单”后，10日内作出答复，并在30天内处理完毕。

为减少部分查询业务，凡一张调拨单所列一个品种损益在2元以下、残损在5元以下的均不作查询处理(零件除外)。对笨重商品(如缝纫机头、部件等的残品)的查询，乙方将残品直接寄运工厂，查询单寄交甲方，并在单上注明寄运日期。

第十二条 商品货款、运杂费等款项的结算，购销双方应按中国人民银行结算办法规定，商定适宜的结算方式，及时妥善办理。

货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业，异地货款结算可采用“托收承付”结算方式;对情况不明的交易单位，可采用信用证结算方式，或先收款后付货。

第十三条 甲、乙双方任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。

1.甲、乙双方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行的，应向对方偿付违约部分货款总值1的违约金。

但如双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。

2.甲方未能按期发货，应负逾期交货责任，并承担乙方因此而支付的实际费用;乙方未按期提货，应按中国人银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的保管费用

3.因甲方提前交货或多交、错发货而造成乙方在代保管期内实际支付的费用，应由甲方承担。乙方逾期付款的，应按照人民银行有关逾期付款的规定，向甲方偿付逾期付款违约金。4.违约金、赔偿金，保管、保养费用和各种经济损失，应在明确责任后10天内偿付，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。

第十四条 甲、乙双方履行合同，发生纠纷时，应本着照顾大局、相互谅解的精神，及时协商解决。协商不成时，也可依据双方达成的仲裁协议向仲裁机关申请仲裁。没有达成仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十五条 本合同一式4份，甲、乙双方各执2份，并送交当地人民银行及有关部门，监督执行。

第十六条 本总合同双方签章后生效，有效期为____________至____________，期满双方如无异议，合同自动延长。任何一方需变更本总合同，须在期满前1个月内以书面通知对方。但本总合同有效期内所签订的具体购销分合同仍按本总合同办理。

具体分合同，一般以一货一单格式订立。

出卖人(甲方)(签章)：________________

开户银行：__________________________

账号：_____________________________

地址：_____________________________

电话：__________________________

买受人(乙方)(签章)：_______________

开户银行：__________________________

账号：_____________________________

地址：_____________________________

电话：__________________________

供方：

合同编号：

需方：

签订地点：

签订时间：

一、标的数量、规格型号、价款及交货时间：

合同总价：，本价格包含但不限于产品购置费用、17%增值税及运费、指导安装、调试、培训等使产品正常运作的费用。

二、质量要求、技术标准、产品质保期限：按照国家文件对质量、技术要求为标准。产品质保期限自产品正式投入使用之日起1年。

三、交货地点、方式及费用承担：由供方负责运输到需方指定地点交货，并承担全部运输费用及运输风险责任。

四、包装标准、包装物的供应与回收：设备的包装由供方负责，并按国家标准执行，包装物不回收。

五、验收标准、方法：按照国家号文件标准验收，若产品质量不合格或规格型号不符，需方有权拒收，供方在合理期限内将合格产品交付需方。

六、结算方式及期限：

1、在本合同生效之日起3个工作日内，需方向供方支付总价款的20%作为定金。

2、在需方签收全部产品之日起3个工作日内，向供方支付总价款的40%，此笔费用支付后3日内，供方应向需方开具17%全额增值税发票。

3、产品调试完成并经初步验收合格后一个月内，需方向供方支付总价款的30%。

4、预留总价款的10%作为质保金，在质保期满后扣除相应维修费用及违约金后，需方无息向供方支付剩余的价款。

七、付款方式：

银行承兑汇票。

八、违约责任：

1、需方逾期付款：需方应向供方承担按应付金额0.1%/天计算的违约金，逾期超过30天，供方可单方面解除合同，需方应返还供方交付的全部货物并承担1000元/天的使用费。

2、供方逾期交货：供方应向需方承担按逾期天数1000/天的违约金，逾期超过30天，需方可单方面解除合同，供方应返还需方支付的全部费用并承担合同总价20%的违约金。

3、供方瑕疵履行：供方应向需方承担自约定交货之日起至实际完全履行之日止按1000/天计算的违约金，如因供方瑕疵履行致使合同目的不能实现，需方可单方面解除合同，双方返还已交付的货物及已支付的货款，且供方应向需方承担合同总价10%的违约金。

十、其他

1、联系方式的约定：

供、需双方在本合同载明的联系地址，为文件、通知的送达地址，如有变更应及时通知对方，如一方向合同约定的联系地址或通知变更的地址，通过EMS方式发送文件、通知，不管是否签收均视为送达。一方向另一方发送解除合同的通知函，自发出之日起7个工作日内，对方未提出异议(向成都市仲裁委员会提出确认合同效力之诉)，视为合同解除。

2、售后服务：

供方接到需方书面通知后，3小时内提供免费的产品售后技术服务，48小时内派人到需方现场工作。在质保期内，如设备存在自身质量问题，供方负责免费维修和更换配件，且必须确保需方生产的正常运行;质保期外，供方可收取适当的维修、配件成本费用。

3、本合同一式份，供方份，需方份，具有同等法律效力，经供、需双方签证之日起生效。

4、本合同未尽事宜，双方可签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，不一致的地方以补偿合同为准。

需方：

供方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系地址：

联系地址：

电话：

供方：

住所：

电话：

需方：

住所：

电话：

为了增强供需双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经供需双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、产品名称、品种规格、数量、金额、交货时间地点：

产品名称：

品种规格：

数量：

金额： 元

合同总金额：人民币(大写) 元整

交货时间：

交货地点：

二、产品的质量标准：按国家标准执行。

三、供方交货产品的品种、规格、数量、质量符合合同规定的产品要求。

四、验收方式及时间、地点：产品到达供方指定仓库后，供方及时通知需方(不迟于 小时)，需方指派人员到供方仓库现场验货。

五、交(提)货地点及运输方式和费用负担：需方自行到供方指定 仓库提货，该运费及装车费用由需方负责。

六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：设备包装执行相关国家及行业包装标准。供方不回收包装物，设备出厂的包装费用全部含在设备单价内，需方不再支付任何包装费。

七、结算方式及期限：自合同签订之日起 日内，全额付款。

八、违约责任：

(一)供方如不按期交货，应向需方偿付不能交货部分货款 %的违约金;供方所交产品品种、规格、数量、质量不符合合同规定的，如果需方同意使用，应当按质论价;如果需方不能使用的，应根据产品的具体情况，由供方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货及延误工期而实际产生的全部费用。

(二)需方如不按期付款，应向供方偿付未付货款 %的违约金。

九、如合同履行过程中发生争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，可向 人民法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

十、其他约定事项：产品保质期为 年，合同签订之时，供方需提供产品质量保修书。

十一、有效期限：自        年   月   日至        年   月   日。

十二、本合同壹式贰份，供需双方各执壹份，具有同等法律效力。

供方： 需方：

代表： (签章) 代表： (签章)

统一社会信用代码; 统一社会信用代码;

经办人： (签章) 经办人： (签章)

年   月   日           年    月    日

签约地点：                 签约地点：

甲方：

身份证号：

乙方：

身份证号：

甲乙双方在诚信自愿、平等互利的原则下，依照国家合同法等有关规定，通过协商一致达成以下瓷砖购销合同，双方必须共同遵守。

一、产品名称、规格、品牌及单价(单价不含税费及加工费)

二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家及相关企业标准。(以双方确认的样品作为标准)。

三、交货地点、时间：本合同签订生效后，甲方需在天内将本合同所有产品，根据乙方要求交付至。

四、运输方式及装卸费用承担：甲方负责送货至交货地点，并承担费用，卸货费用由乙方承担。

五、付款方式：合同签订日乙方向甲方支付定金元整，交货验收后付款

六、施工事项：甲方不负责瓷砖的铺贴及安装。乙方铺贴瓷砖时请谨慎，要按照包装箱上“使用说明”进行操作，如发现质量问题及时与甲方联系，双方协商解决。在施工中的瓷砖损耗甲方不负责。但为了保证工程效果和质量，甲方在“有时间和能力”范围内协助乙方跟踪监督施工。

七、剩余瓷砖退换事项：剩余瓷砖单一型号数量不超过百分之十，并且不泡水、不沾水泥、包装完好无损，不影响二次销售的可以进行退换，否则甲方不接受退换。

八、违约责任：本合同签订后，甲乙双方应严格遵守，不得擅自更改，如有违约，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

九、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，也可由当地工商部门调解;协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

十、其他约定事项：

本合同经双方签字(盖章)，甲方收到预付定金之日起生效。本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。若有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等法律效力。

甲方签字(盖章)：

乙方签字(盖章)：

电话号码：

担保人签字(盖章)：

身份证号码：

年 月 日

合同编号： __________

工程名称： __________

签约地点： __________

需方： __________供方： __________

经合同双方充分协商，同意按如下条款签订合同：

一、合同标的

1、设备名称、规格(型号)及配置

设备品牌名称__________设备规格(型号__________

2、凡供方供应的设备必须符合国家现行相关标准的要求，并应是全新的、未使用过的、技术先进且成熟可靠的。

3、设备的配置、技术指标和性能必须符合国家现行相关标准和规范的要求。

4、供方提供与本合同设备的检验、安装、调试、验收、运行、维护等有关的技术指导、技术配合。

5、供方提供设备的运输并办理运输保险，并负责卸货。

6、供方提供设备的安装指导、开机调试。设备于发运之日起计十八个月或开机调试后之日起计十二个月内(以先到者为准)为保用期。

二、供货范围

合同供货范围包括1项所有设备、技术资料、随机附件。但在执行过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是供方供货范围中应该有的，并且是满足国家现行相关标准和规范要求所必须的，均应由供方负责将所缺的设备、技术资料、随机附件等予以增补，且不收取任何费用。

三、合同价格_________币种(人民币)

序号：

设备名称：

数量： __________

合价

1、合计__________大写： 人民币

上表价格除包括合同设备费(含随机附件)及合同设备的税费、运杂费、保险费等费用外，还包括供方向需方提供技术资料、技术服务、安装指导、开机调试、技术指导等与本合同有关的所有费用。

本合同价一经双方签订生效后在合同执行期内为不变价。

四、付款

1、本合同使用货币的种类为人民币

2、付款方式： 以银行__________方式支付。

3、设备款的支付

(1)设备订金： 合同签定后七日内，需方以银行__________的方式向供方支付合同总额的__________%作为设备订金，供方安排工厂生产。

(2)设备提货款： 需方向供方出具发货通知并以银行__________方式支付合同总额__________的提货款后，供方在收到提货款后天内负责将设备运到需方指定的工地现场__________工地现场)，并向需方出具合同全额的中国境内合法的增值税发票。

五、交货和运输

1、装运地点__________

2、交货地点： 合同设备的交货地点为__________工地现场，(以货车能抵达之地点)。

3、供方负责合同设备从供方工厂到交货地点的运输。

4、供方应在收到订金后__________天内将本合同所有设备及配件全部运抵本合同指定的交货地点。若需方不能按4、3设备款约定支付时间按时付出款项，则供方的供货时间按延期付款的天数依次顺延。

5、合同设备实际交货日期以供需双方在交货地点填写的产品送货及验收单时间为准，此日期即本合同10、4款计算迟交设备违约金时的根据。

六、包装与标记

1、供方所交付的所有设备必须包装完整，并采取防潮、防湿、防震、防锈、防腐蚀等措施，以保证在长途运输中经受多次搬运和装卸后，货物完好无损，安全到达目的地。由于包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成货物的任何损坏、腐蚀或变形，供方应承担由此造成的一切损失。

2、每件包装箱内，应附有的详细装箱单、合格证及相关技术资料。

七、技术服务与联络

1、供方应及时提供与合同设备的检验、安装指导、开机调试、验收、运行和维护等相关的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

2、供方派到现场服务的技术服务人员，应是有实践经验的、可胜任此项工作的人员。

3、由于供方技术服务人员技术指导错误或疏忽，或由于供方未按要求派人进行技术服务而造成的损失应由供方负责。

八、质量检验

1、供方应在发货之前对货物的质量、规格、性能和数量进行准确而全面的核查。

2、本合同设备到达交货地点并卸货后当天内，供方提交产品送货及验收单，需方根据产品送货及验收单对货物包装、外观及件数进行清点和检验，完整无误即签收。货物的保管责任在需方签收后即移交给需方。保管过程中发生的任何人为损坏由需方负责。

3、由供方负责开箱，需方验收、验收方根据本合同附件一： 技术规格及配置验收无误后，由需方对本合同设备及附件予以确认。

4、开箱检验时，如发现设备或部件由于供方原因(包括运输原因)有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同规定时(排除保管过程中发生的损坏)，应做好记录，由供方、需方单位代表共同签字，各执一份，作为需方向供方提出修理、更换或索赔的依据。

5、供方如对上述需方提出的修理、更换或索赔的要求有异议，应在接到需方书面通知后7天内提出，否则视为对上述要求无异议。如有异议，供方在接到通知后7天内，自费派代表赴现场同需方共同复验。

6、如供方同需方单位代表在设备检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由供、需双方委托权威的第三方机构进行检验，检验结果对双方都有约束力。检验费由责任方承担。

7、供方在接到需方按2至6款规定提出的修理、更换要求时，应对损坏、短缺或有缺陷的部份尽快予以修理或更换，由此产生的一切费用均应由责任方负担。

8、由于供方原因而引起的设备或部件的修理或更换时间，以不影响工程进度为原则，否则按十第4款处理。

9、上述8的2至8的8款所述各项检验仅是现场的到货检验，如果没有发现问题或供方已按需方要求予以更换或修理均不能视为供方按合同约定的应承担的质量保证责任的解除。

10、货物毁损、灭失的风险自开箱检验完成时起自供方转移至需方。

九、指导安装、设备调试、验收和售后服务

1、本合同设备由供方根据国家现行相关标准、规范及供方的技术资料、检验标准、图纸及说明书派出专业技术人员现场指导需方安装人员进行安装与调试。在整个指导安装调试过程中，供方须服从需方的现场管理。

2、在合同设备安装调试过程中若因供方技术指导不当出现的一切质量问题或安全问题，由供方承担。

3、供方对合同设备调试运行过程中存在的所能引起合同设备损坏的潜在缺陷在质保期内负有责任。

4、供方调试完毕，带负荷试运行七个工作日后，由供方出具调试报告，经需方单位代表签字确认后，由需方出具验收合格证明，该验收合格证明只证明供方提供的合同设备的性能、参数及安装质量截止出具验收合格证时可按合同要求予以接受，但不能视为供方对合同设备调试运行过程中存在的所能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。供方对上述缺陷在保用期内负有责任。

5、在设备质量保修期内，供方对设备正常使用情况下出现的各类故障提供及时的免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏及时免费更换，所更换部件的质量保修期从更换之日起重新计算，更换零部件在更换后三个月内或按原有保证期的剩余期限享有质量保证，以时间较长者为准。对人为损坏的维修仅收取材料费。在设备出现故障时，供方应于48个小时内派本合同约定的售后服务人员抵达合同设备工地现场，对合同设备进行检验、确定设备故障。在故障确诊两个小时内，以口头或书面形式将合同设备故障情况、解决方案通报需方。若供方不能在承诺时间内解除合同设备故障，需方保留向供方索赔的权利。

十、保证与索赔

1、若供方提供合同设备经供、需双方委托权威的第三方机构检验后不符合本合同附件一的相关约定，需方要求退货的，供方除应退还全部款项外，还应承担由此而给需方造成的经济损失。如需方不要求退货，供方应向需方支付合同总额10%的违约金，需方损失超过违约金金额的，供方应予以赔偿;

2、在合同履行期间，如果由于供方提供的技术资料有错误，或者由于供方技术人员指导错误或疏忽，造成合同设备运行故障的，供方应承担由此产生的一切责任和费用，以及由此给需方造成的一切经济损失。

3、供方对合同设备存在的潜在缺陷在保用期内负有责任，一旦发现此类缺陷，需方有权向供方提出索赔。同时供方在接到需方索赔文件后应立即进行修理或更换，并承担由此产生的一切责任和费用以及由此给需方造成的一切经济损失。

4、如果非需方原因而供方未能按合同约定的交货期交货(不可抗力除外)，超过合同约定货期，需方有权向供方收取违约金，供方支付迟交货物违约金并不解除供方按照合同继续履行交货义务、

5、供方保证需方在中国使用其设备、服务及其任何部分而不受到关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，均由供方承担一切法律后果。

十一、保险

1、供方须以供方为受益人，对合同设备向保险公司投保“运输保险”。

2、合同设备在运输过程中发生破损、缺件及其他保险事故时，由供方负责向保险公司索赔。

3、非保险公司赔付范围内的合同设备，供方向需方无偿提供缺损件。

十二、合同的变更、修改和中止

1、本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方面的修改。

2、因合同的变更、修改或中止而引起的费用责任问题，由责任方承担。

3、需方非因本合同约定的退货或解除合同的条款擅自退货的，需方应向供方支付违约金，违约金为退货部份设备价格的20%。

4、因供方原因不能交货，供方应向需方支付违约金，违约金为不能交货合同设备价格的20%，并赔偿由此给需方造成的直接经济损失。

十三、不可抗力

1、合同双方中的任何一方由于不可抗力事件而影响合同义务的履行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后三个日历天内，将所发生的不可抗力事件以书面文件通知另一方，并须出具相应的官方证明文件。

十四、合同争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如协商后仍不能达成协议，则提交成都市仲裁委员会仲裁或向合同签署地的法院提起诉讼。(仲裁或诉讼只能选其一)

2、上述过程发生费用由败诉方承担。

3、在进行仲裁或法院审理期间，除提交仲裁或法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

十五、合同生效和终止

1、本合同经供需双方单位盖章及代表签字后生效。

2、本合同在双方的责任、义务履行完毕后终止。

十六、其它

1、本合同的所有附件，均是本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等的法律效力。

2、双方任何一方未取得另一方事先同意，不得将本合同项下的部份或全部权利或义务转让给第三方。

3、本合同双方任何一方向对方提交的各种书面文件以信函、电报、传真方式发送，在取得对方确认并正式复函后，即被认为已被对方正式接收。

4、根据本合同由供方向需方提供的任何软件应属于供方或其他相关的软件提供者的财产，需方及设备最终所有权人仅有不得转让的使用权。供方保证向需方及设备最终所有权人所提供的软件为正版软件，且免费向需方及设备最终所有权人提供软件的维护和升级。

5、在本合同履行过程中，所有补充协议和来信来函一经双方签字盖章或确认，即成为合同附件和合同的有效组成部份，其生效日期为双方签字或确认之日。

6、本合同一式四份，供方执两份需方执两份，合同附件包括：

(1)附件一： 技术规格及配置

(2)附件二： 售后服务承诺

本合同未尽事宜，参照合同法及其它相关法规，由供需双方协商解决或签定补充协议，该补充协议与本合同具有同等法律效力。

需方： ____

供方： ____

签字日期： ______

买方(以下简称甲方)：___________

卖方(以下简称乙方)：___________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关规定，经询价协商一致后，签订本合同。

一、 采购产品名称，数量，价格规定

甲方向乙方采购 详见采购清单，含普税价为：___________元.

二、商品交付与验收

(一)交付方式：送货上门 ;送货时间：合同签定后_______日内;

送货地址：______________________ 运费由乙方承担。

(二)验收方式：由甲乙双方共同验收。

乙方向甲方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，通电调试，符合使用说明书中的配置和产品质量状况，经甲方确认后，验收完毕。

三、货款结算

协议签署后， 产品到货后，甲方向乙方支付全部货款同时乙方应该提供普通发票给甲方。

收款单位信息

名称：___________

开户行名称：______________________

开户行账号：______________________

四、商品售后服务

乙方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向甲方提供质量保证和售后服务;办公设备按照厂家规定的质保时间和质保范围进行质保。

1、电子产品送货上门后，乙方应派专业技术人员为甲方提供技术支持，直至全部正常使用方可离开。

2、所有电子配件按电子配置清单质保时间质保，在规定时间内如有质量问题，进行24小时内免费更换。

3、本产品为正品行货，全国联保，质量问题十五天包换，一年包修，终身有偿维护。

五、乙方承诺

1.所售商品质量符合国家质量标准或行业标准，符合国家有关的强制性认证规定，技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。

2.商品包装符合国家质量标准或行业标准，符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。

六 、甲方须知

开封后15天内，应保留商品的原包装和充填物;在质量保证期内，应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。

七、违约责任

1.乙方不按机器保修卡的规定进行保修，甲方有权要求乙方进行保修，情节严重，甲方有权追究乙方所带来的损失。

2.甲方无故拒收商品的，乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方所受损失。

八、争议解决方式

合同履行中若发生争议，由双方协商解决。

九、本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，具有同等效力，其中甲、乙双方各执一份。

十、本公司业务介绍

电脑软硬件销售、打印耗材设备、网络工程、安防监控、集团电话建设、酒店数码客房

卖方(签章)：___________ 买方(签章)：___________

经 办 人：___________ 经 办 人：___________

联 系 电 话：___________ 联 系 电 话：___________

签 署 时 间：___________

供方： 合同编号：

需方： 签订地点：

签订时间：

一、标的数量、规格型号、价款及交货时间：

合同总价： ，本价格包含但不限于产品购置费用、17%增值税及运费、指导安装、调试、培训等使产品正常运作的费用。

二、质量要求、技术标准、产品质保期限：按照国家《 》文件对质量、技术要求为标准。产品质保期限自产品正式投入使用之日起1年。

三、交货地点、方式及费用承担：由供方负责运输到需方指定地点 交货，并承担全部运输费用及运输风险责任。

四、包装标准、包装物的供应与回收：设备的包装由供方负责，并按国家标准执行，包装物不回收。

五、验收标准、方法：按照国家《 》号文件标准验收，若产品质量不合格或规格型号不符，需方有权拒收，供方在合理期限内将合格产品交付需方。

六、结算方式及期限：

1、在本合同生效之日起3个工作日内，需方向供方支付总价款的20%作为定金。

2、在需方签收全部产品之日起3个工作日内，向供方支付总价款的40%，此笔费用支付后3日内，供方应向需方开具17%全额增值税发票。

3、产品调试完成并经初步验收合格后一个月内，需方向供方支付总价款的30%。

4、预留总价款的10%作为质保金，在质保期满后扣除相应维修费用及违约金后，需方无息向供方支付剩余的价款。

七、付款方式：银行承兑汇票。

八、违约责任：

1、需方逾期付款：需方应向供方承担按应付金额0.1%/天计算的违约金，逾期超过30天，供方可单方面解除合同，需方应返还供方交付的全部货物并承担1000元/天的使用费。

2、供方逾期交货：供方应向需方承担按逾期天数1000/天的违约金，逾期超过30天，需方可单方面解除合同，供方应返还需方支付的全部费用并承担合同总价20%的违约金。

3、供方瑕疵履行：供方应向需方承担自约定交货之日起至实际完全履行之日止按1000/天计算的违约金，如因供方瑕疵履行致使合同目的不能实现，需方可单方面解除合同，双方返还已交付的货物及已支付的货款，且供方应向需方承担合同总价10%的违约金。

十、其他

1、联系方式的约定：供、需双方在本合同载明的联系地址，为文件、通知的送达地址，如有变更应及时通知对方，如一方向合同约定的联系地址或通知变更的地址，通过EMS方式发送文件、通知，不管是否签收均视为送达。一方向另一方发送解除合同的通知函，自发出之日起7个工作日内，对方未提出异议(向成都市仲裁委员会提出确认合同效力之诉)，视为合同解除。

2、售后服务：供方接到需方书面通知后，3小时内提供免费的产品售后技术服务，48小时内派人到需方现场工作。在质保期内，如设备存在自身质量问题，供方负责免费维修和更换配件，且必须确保需方生产的正常运行;质保期外，供方可收取适当的维修、配件成本费用。

3、本合同一式 份，供方 份，需方 份，具有同等法律效力，经供、需双方签证之日起生效。

4、本合同未尽事宜，双方可签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，不一致的地方以补偿合同为准。

需方： 供方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系地址： 联系地址：

电话： 电话：

工矿产品购销合同

供方： 合同编号：

需方： 签订地点：

签订时间： 年 月 日

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量 ____________________________________

(上述内容可以按国家工商行政管理局制定的示范文本的表格填写，也可以直 接用文字表述)

____________________________________

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限

____________________________________

三、交(提)货的方式

____________________________________

四、运输方式及到达地(港)费用的负担

____________________________________

五、合理损耗及其计算方法

____________________________________

六、包装标准、包装物的供应和回收

____________________________________

七、验收标准、方法及提出异议的期限

____________________________________

八、随机备品、配件工具数量及供应方法

____________________________________

九、结算方式及期限

____________________________________

十、担保

____________________________________

十一、违约责任

____________________________________

十二、解决合同纠纷的方式

____________________________________

十三、其他约定的事项

____________________________________

供方 需方

单位名称(章)： 单位名称(章)：

单位地址： 单位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

电报挂号： 电报挂号：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

邮政编码： 邮政编码：

鉴(公)证意见：

经办人：

供方： (以下简称甲方)

需方： (以下简称乙方)

甲乙双方在平等互利的原则上就下列产品供销事宜协商一致，达成如下合同条款，以供双方严格遵守：

一、 产品名称、数量、金额

二、交货地点、方式：交货地点为常德，收到货款后5日内交货。

三、运输方式及费用负担：乙方负担。

四、结算方式：付现金或银行汇款。

账户名： 帐号： 开户银行：

五、违约责任：任何一方违约，违约方每天按货款金额的1%支付违约金给守约方。

六、若因其他因素造成的特殊情况，双方根据实际情况协商解决，协商不一致时可向人民法院提起诉讼。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日