防水材料施工合同模板
甲方(发包人):乙方(承包人):
依据>、>及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实、守信原则,甲乙双方友好协商,订立本合同,以便双方共同遵守。
一、 概 况
1、工程地点:
2、工程名称:
3、工程内容:照图纸设计要求,及国家现行施工规范质量验收要求,施工本工程全部的地下室底板、外墙及室外顶板,以及屋面的改性沥青防水卷材。(施工内容包含防水底部基层处理,按照规范要求施工的管道周边、伸缩沉降缝、后浇带以及阴阳角等部位附加层施工。)
二、 承包方式
乙方以“包工、包料、包质量,包进度、包安全文明施工”的方式,完成甲方委托的全部施工内容。
三、 材 料
1、主材选用耐低温-10°的,高聚物改性沥青防水卷材(SBS)。
2、辅助施工的基层处理剂(底子油)、接缝粘结剂等配套材料应与铺贴的卷材材性相容,为厂家配套使用的无毒、环保产品。
3、乙方在施工前,提供材料出厂生产合格证书、材料质量检验证书。
4、乙方将防水材料采购到施工现场后,乙方应配合甲方现场工程师及监理工程师,对材料抽样送检。材料检测质量符合《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-20xx)及合同约定的要求。在施工过程中,甲方工程师或监理工程师对材料质量有怀疑时,有权随机抽样送检,检验结果如不符合本合同约定的材质要求,一切返工损失费用由乙方承担。
四、 工程造价
1、本工程防水施工按照每平方米的施工单价结算。
2、本合同施工单价已包含防水施工的材料费、人工费、乙方应缴的营业税费,以及材料进场的检验费。
3、本工程施工面积约2,施工合同总造价暂定为 元整。(竣工结算时候,施工面积按照图纸实际施工面的面积计算。)
五、 工期
按甲方指定的土建总承包项目部所安排的进度施工,乙方承诺施工进度不影响项目部安排的施工工期需要。
六、 施工工艺及技术要求
1、施工工艺及技术要求符合《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-20xx)和《屋面工程质量验收规范》(GB50207-20xx)要求,以及国家建筑标准设计《地下建筑防水构造》(10J301)
2、乙方在组织施工前应根据施工规范和图纸设计要求,编制《防水专业施工方案》,报监理工程师审批。
3、乙方施工前应对进场施工工人进行安全、质量、技术交底。
七、 工程质量及验收
1、乙方施工质量应符合《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-20xx)、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-20xx)、《地下建筑防水构造》(10J301)要求。
2、施工过程中的分部、分项验收,必须经甲方现场工程师、监理工程师检查验收合格后,方可进入下道工序施工。
3、施工过程中应根据规范要求做好淋水、蓄水检验,对有渗漏部位应做好技术处理,直至质量验收符合要求。
4、在全部工程完工后,乙方向甲方提供工程验收所需具备的一切文档资料。
八、 安全施工文明施工
1、乙方进场施工人员应遵守本工程土建总承包方的安全文明施工规章制度,进场作业人员必须戴好安全帽,作业人员必须经上岗培训,持证上岗。
2、乙方(承包人)负责本专业承包施工过程中的人员安全生产和文明施工,一切因此而发生的直接、间接损失费用,完全由乙方自理。
九、 工程款支付
1、本工程竣工验收合格后,乙方提交工程造价结算书,经监理工程师审核确认后,甲方在10个工作日内,向乙方支付70%的合同结算款。
2、在第一次付款后6个月内,如防水工程返修问题较少,甲方向乙方继续支付25%的合同结算款,留5%的结算款作为质量保修款;如在第一次付款后6个月内,防水工程返修问题较多,甲方向乙方继续支付20%的合同结算款,留10%的结算款作为质量保修款。
3、质量保修期到期后,甲方支付乙方剩余工程款。
4、工程款支付均为无息支付。
十、 工程质量保修及其他补充约定
1、本防水工程施工质量保修期为五年。
2、在质量保修期内,因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接到甲方维修通知后,应立即组织人员赶赴现场进行维修,并承担由此引起的一切费用损失。
3、本工程严禁乙方再次分包和转包,一经发现,甲方有权立即终止合同,并要求乙方限期改正,如乙方拒绝执行,甲方有权对乙方诉求停工、怠工等经济损失费用补偿。
4、对于施工期间发生暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害的不可抗力影响时,双方的经济损失分别由各自承担。
5、工程款结算时,乙方应开工程业务结算发票给甲方。(其票务税金已包含在本合同单价中。)
6、乙方现场防水施工技工人员必须有防水专业上岗证,持证上岗率100%。
7、乙方施工人员如需要在现场食宿,统一由甲方指定的本工程土建总承包方协调安排,费用由乙方自理。
8、乙方施工期间,应派驻一名项目经理或工长常住现场,全面负责协调本专业施工的生产、进度、质量、安全管理。
十一、 违约责任
在合同履行期间,甲、乙双方应认真履行自己应尽的义务,如有违约,由违约方支付合同总价的20%款,作为合同违约金赔偿。
十二、 合同争议解决及法律效应
1、 本合同执行中,如发生合同外争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向工程所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份,双方各持一份。合同经双方签字盖章后立即生效。
3、 本合同以工程质量保修期满,甲方按合同约定支付结清乙方应得工程款为合同执行终止期,合同到期后,即告无效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:建筑防水施工合同
甲方:
乙方:
依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、 工程概况
1)、工程地点:
2)、工程名称:
3)、工程内容:在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚,-15°),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等:
1、 选用材质:“聚酯胎3mm厚,-15° 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求:采用外mm厚“ ” 防水卷材
4、全部包工包料,单价为 元/平方。
6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。
四、 工期:按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量:
1)、工程质量标准:合格工程质量标准。
2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷材?(gb18242-)及《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法:
1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕,经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准,并在主体施工单位施工完回填土方后, 7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时,承包人应派专人在现场跟班作业,以防泥工施工时破坏防水层;
2、在土方回填后30日内的适当时间,发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间,承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题,资料提交齐全有效,发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时,顺延本次工程款的支付时间,直至承包人解决好所发现的问题;
3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后,承包人应及时配合,完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内,经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后,发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩余5%的工程款转作保修金,在保修期满后的14日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、隐蔽工程和中间验收
所有分部分项工程、工序的施工,必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后,方可进入下道工序的施工。
十一、安全施工 文明施工
安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。
十二、工程变更
施工过程中,承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的,双方另行协商,签订补充协议。
十三、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十四、不可抗力
双方关于不可抗力的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。
十五、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十六、关于意外停工的约定
因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人一概不予补偿;却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。
十七、工程质量保修
本防水工程的保修期为五年;
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。
十八、违约责任:
1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 乙方必须按照合同所规定的时间完工,否则每延误一天,乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金,如超过三天仍未满足施工要求的,甲方可单方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的损失由乙方自行承担。
7、 在保修期间(保修期为五年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。
9、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
十九、廉洁条款
1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,甲方有权单方面终止合同,且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方可保留合同的权利和义务。
二十、其他事项:
1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2:关于防水工程施工热门合同
发包方:_ (以下称甲方)
分包人: (以下称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定,结合本工程的具体情况和特点,为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务,经双方友好协商,达成如下协议;
一、工程概况
分包工程名称:_ 工程防水工程 分包工程地点:
工程承包范围:屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。
分包方式:包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。
二、工期
1.按甲方确定的进度计划要求工期。
2.施工过程中,乙方必须严格按甲方制订的进度计划,确保各节点计划的完成. 3. 如由于甲方的原因,工期可以延续(必须经甲方项目经理确认为准,其他人员确认无效),但乙方必须采取积极的赶工措施,确保规定竣工时间的实现。
4. 其他工期延误和顺延约定:出现不可抗力(不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风,暴雨;由市政府规定的停止施工的各项条件);工期经甲方签字认可后可相应顺延。
四、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为:一次性验收合格。
6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
6.1本合同使用_汉语_语言
6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章:本合同文件的适用法律是中国和吉林省,法规,及合同文件规定的部门法律、法规。
7.图纸
7.1甲方向乙方提供图纸的日期;本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数; 1套。 五、双方一般职责
8.甲方代表 姓名: 电话:
9.乙方项目经理 姓名: 电话:
10.甲方职责
10.1负责该工程全过程管理和协调,并负责同施工总承包方、监理单位和其他相关单位的联系,协调解决属于甲方职责范围。
10.2根据施工图纸及施工说明,在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。如图纸变更,以书面形式通知乙方。如乙方不能及时整改或明显不能履行合同,甲方有权单方面终止合同。并终止己完工程剩余工程款。
10.3负责施工过程中的质量、安全、进度等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见。
10.4乙方不能及时整改或明显不能履行合同,发生质量、安全事故、进度不满足要求或发生无故停工、不服从管理等事件,甲方有权解除合同,乙方承担相应的经济责任。
10.5乙方不得以任何理由发生集体上访给甲方造成任何影响的行为。
10.6乙方人员、材料、设备的进退场必须获得甲方的同意。如乙方任何人员不能满足现场要求,甲方有权在任意时间和地点责令离开工地,乙方必须无条件执行。
10.7甲方有权对分包工作范围和内容进行调整。
11.乙方职责
11.1乙方人员在施工中应爱护甲方财物,并做好成品保护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失,应负责赔偿。
11.2乙方必须保证足够的款项支付工程所需人工、材料、机械费用,不得以任何理由作为拒绝支付该款项的条件,并承担由此造成的甲方任何直接和间接费用。
11.3特殊工种必须持有有效的上岗操作证并遵守各项操作规程。
11.4乙方有按照甲方统一要求进行文明施工的义务,及时清理由自身施工所产生的建筑垃圾,保持施工场地的清洁。施工完毕应严格按甲方要求做到工完场清,材料机具堆(停)放整齐。做好施工期间车辆进出场的保洁。施工人员按甲方要求统一着装,费用自理。人员进入现场必须按要求佩戴安全防护用品。
11.5乙方人员的交通、吃饭由乙方自行解决,安全保卫等责任由乙方承担。
11.6乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产办理保险。若乙方施工人员在施工现场发生伤亡事故,均由乙方承担经济赔偿及法律责任。人员的劳动综合保险由乙方自行办理,费用由乙方承担。
11.7乙方不得将承揽的工程以任何方式进行转包。分包必须获得甲方同意。
11. 8如施工现场情况发生变化或设计变更等造成乙方的人员、机械的停工费由乙方自行承担。
11. 9施工现场乙方供应的原材料和半成品,如需要取样送检的,乙方应按甲方代表的要求完成取样送检工作,检测费用已含在合同单价中。
11. 10施工期间乙方委派的现场负责人必须24小时在现场。
六、质量与安全
12.双方关于分包工程质量标准的约定:__一次性验收合格__以国家和吉林省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准及设计图纸为准,同时满足甲方的施工要求,在施工过程中乙方要严格按照甲方、监理及业主审批合格后的施工方案施工,否则由此造成的一切损失由乙方自行承担。
13.乙方必须遵守国家的各项安全法规施工,如出现任何安全事故,需乙方承担全部法律及经济责任。
乙方在施工过程中出现因乙方不能满足甲方的工期、质量、安全及配合其他专业施工的现象时,甲方可另行选择其他单位,乙方必须无条件执行并承担相应损失。
七.合同价款与支付 包干综合单价 :
14.合同总价暂定 157830 元(人民币),最后结算按照实际完成量结算。
14.1本合同价款采用固定单价方式确定。单价内应考防水工作中所需人工费、材料费(含材料损耗)、机械费、现场安全、环保及文明施工费用、管理费、成品保护费、措施费、工程所在地其它规定费用、保险费、以及为完成本工程所需的辅助材料(水、水泥等)等均含合同包干单价中。一切工作所产生的费用摊销到合同包干单价中,且每项单价在整个工期中固定不变(包括施工期间政策性调整及报价中自购材料风险,风险费用已含在报价及合同价中,结算时不作调整)。乙方向甲方提供建筑安装发票;单价内含税金。机械设备保险及人员综合保险由分包单位单价内综合考虑,甲方不承担因此产生的任何费用。本价款在本合同签订后不会因国家、行业及政府相关部门发布的政策性文件进行费用调整,一切价格风险均由乙方承担。
14.2合同价款包括的范围:合同工作范围内的防水工程中所需人工、材料、机械使用等施工现场内所有涉及防水工程的一切工作内容。费用的计算方法:工程量按实计算,防水材料损耗及搭接等均计入单价。
15.合同价款的支付
15.1甲方向乙方支付工程款(进度款)的时间和方式:
材料进入施工现场,甲方应支付乙方可完成工程量总价款的60%工程款;工程结束验收合格后,扣除质保金,甲方应一次性将所有剩余工程款7日内全部支付乙方。余的情况下无息付清,甲方向乙方付款时,乙方同时向甲方开具由龙井市税务部门提供的建筑安装统一发票。
16.上述分包结算包干单价中包括但不限于施工图纸所规定的全部防水工作内容,还应包含:
16.1乙方的管理费, 规费、利润,应由乙方缴纳的税金等费用。
16.2本身工作范围内的安全文明施工费用、场外道路保洁的人工费。
16.3赶工措施费,农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班加点费。
16.4施工机械的停置及人员窝工费用。
16.5夜间施工所发生的费用、机械进出场的费用。
16.6乙方已经了解和勘察了施工现场及周围环境,在实际施工中,乙方不得提出因现场条件、价格等各种理由增加费用的要求,如发生此情况,甲方有权终止合同,乙方承担由此而对甲方造成的一切损失。
17.由于乙方原因被清退出场或解除合同的,甲方按照实际完成合格工程量和相应结算单价的_70_%给乙方办理工程结算。
八、质量保证期为 5 年。
质量保证期间发生属于保修范围的项目,乙方应在接到通知后的48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修,甲方可自行或指派第三方保修,维修费用从乙方质量保证金中扣抵。
九、违约责任
22.出现以下几种情况时,乙方应承担违约责任:
22.1、乙方未按甲方合理要求的节点完成的,乙方应向甲方支付_每天1000的进度违约金,且不得影响下一节点的完工时间。
22.2、由乙方负责的部分分项质量不合格者除无条件返工外,同时应向甲方支付_10000__元的违约金。
22.3、乙方人员未持有相关上岗证件导致甲方被行政机关处罚的,乙方应向甲方支付每人_1000元的违约金。
22.4、乙方人员配置不符合要求或未经甲方同意擅自变更现场管理人员的,乙方应向甲方支付每人500元的违约金。
22.5、乙方违反甲方相关规章制度和管理要求的,应向甲方支付每次300元的违约金。
十一、争议
23.甲乙双方在履行合同时发生争议,双方可进行友好协商,协商不成或不愿协商时,双方约定向龙井市人民法院提起诉讼。
24.发生争议后,无论争议是否已解决,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完成工作成果,除非双方已同意解除合同或人民法院要求解除合同。
十一、合同解除
25.出现以下情况之一,甲方有权单方解除合同并追求乙方的责任:
25.1、乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准,如质量、安全、文明施工达不到甲方标准要求(出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不力时)。
25.2、因乙方原因停工三天及以上者。
25.3、施工进度严重滞后,虽经努力仍无法改变现状时。
25.4、不服从甲方现场管理,经甲方二次书面通知整改仍无改进时。
25.5、内部组织管理混乱,已无能力组织正常施工时。
25.6、未严格遵守协议或协商约定,不履行或恶意拖欠、拒发工人工资或挪用工程款造成不良后果。
25.7、工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。
25.8、将工程再分包、转包的。
25.9、乙方人员在现场发生群殴,且不管是什么原因。 十二、其他
26、乙方必须向甲方提供有效的企业证件(营业执照、资质等级证书、经营手册、安全生产许可证等)的复印件,并且在复印件上加盖单位红章。担保单位的企业证件一同提供。
27、未尽事宜双方另行协商。
28、本合同一式四份,由甲乙双方各两份,经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
篇3:工程防水施工协议书
施工单位:
承包单位:
经甲乙双方友好协商,甲方同意将为了明确双方责任和义务,确保工程的顺利实施,特达成以下协议:
一、施工承包范围施工承包范围主要包括__防水及图纸所要求的其他部位的防水工程。
二、承包方式:本工程实行“包工包料”的承包方式,即乙方包工人,包材料,包工具,包质量,包工期,包文明施工,包验收合格。
三、工程地址: __办公大楼
四、工程工期:施工工期为甲方通知乙方之日起计算,施工进度按甲方要求确定。
五、工程目标与责任:
1、甲方确定开工之后,提前3天通知乙方。
2、停水、停电、暴雨以及人力部可抗拒的自然灾害等原因造成工程延误,经甲方,监理确认签证后,工期相应顺延。
3、甲方负责提供施工及生活用水、电及工人住宿。
4、甲方将施工面移交给乙方进行防水施工时,甲方须确保施工面达到合格标准。
5、乙方必须严格按照设计图纸,国家现行有关施工技术规范、规程,质量检验评定与验收办法、施工方案以及甲方和监理公司要求施工,接受甲方和监理公司的监督与指导。
6、乙方每完成一分段的工程,要经自检合格后,报监督部门验收,工程经监督部门验收不合格的,乙方须无条件返工且工期不顺延。
7、乙方使用的材料、工具、机械等用品由乙方负责,并须符合国家相关安全、质量验收标准,乙方负责提供工程所用的材料合格证和验收报告,。
六、工作造价、结算及付款方式:
1、本防水工程造价按现场实际发生数量计算。
2、双方议定分项工程竣工检验交工结算单价,工程包工包料单价协议条款约定后,任何一方不得擅自改变。
材料名称 非焦油聚氨脂 26 单价单面自粘防水卷材 26 单价保温板 7 单价备注:不含找平
3、付款方式:进场施工付至工程总估价50%款项,完成按工程总价付至 90% 款项,经甲方、监理验收支付至工程总价 95%。余下 5%为保质金,工程竣工后一年付清。
七、安全文明施工:
1、施工过程中必须遵守相关的安全生产法律、法规及甲方有关制度管理办法等一切于安全有关事宜,若有违反,由此造成一切损失均由乙方承担。
2、乙方按施工规范作好施工质量、安全管理、指定安全防火责任人,凡在施工期间发生的施工质量、安全事故、均由乙方负责,并报甲方及有关部门。
八、违约责任:
1、甲方在乙方施工时,由于甲方原因引起乙方施工困难,甲方须承担相关责任。
2、乙方因质量事故造成甲方经济损失,乙方应承担责任及返工费用。
九、其他:
1、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商签订补充协议。
2、本合同一式二份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力, 合同自签字之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:__________
________年____月____日_________年____月____日
篇4:施工电梯维修保养合同
甲、乙双方根据中华人民共和国民法典平等互利,协商一致,等价有偿之原则签订合同条款如下:
项目名称:
工程地址:
一、甲方委托乙方承担下列产品的保养工程:
为确保电梯质量及使用单位的正常使用,我们对您的电梯进行全面、持续、规范的维护保养服务,这种服务将于________年____月____日开始,您的电梯明细服务费用为:
二、合同有效期限:
从________年____月____日起至________年____月____日止。
三、付款方式及时间:在□中a;adc;确认付款方式
1、从合同签订之日起,甲方一次性支付合计保养费。 (按年付款)
2、从合同签订之日起,甲方先付半年的保养费;另半年保养费在上半年到期前____日内付清。(分半年付款)
3、从合同签订之日起,甲方先付合同总价中第一季度的保养费;另三季度按每季度结束之前____日内付清下季保养费。(按季度付款)
4、保养及修理过程中所发生的另配件及辅助材料,经甲方确认后,按月结算。
四、保养方式及工作时间
1、保养方式:常规保养,每月二次。(按保养规程、周期表进行)
2、电扶梯在使用中发生故障,乙方接到通知后30分钟内赶到现场修复。
3、乙方人员每次维修与保养后,认真做好记录。
五、甲方承担的责任:
1、按国家有关部门《特种设备安全监察条例》规定及当地政府有关电梯使用管理规定负责对电梯的正确使用和管理。
2、接受政府部门对电扶梯的年检,并承担相应费用。
3、一旦发生故障,立即停用,保持现状,通知乙方检修,严禁强行使用。
4、禁止非乙方指定的保养人员擅自摆弄电扶梯的任何部件。
5、承担易损件更换的材料费、由于使用不当或任何第三方原因(如:火警、水淹或其它)造成电梯故障、损坏及其他事故的修复费用。
6、甲方应提供本电扶梯全套完整的随机文件,图纸供乙方维修时使用。
六、乙方承担的责任:
1、按照国家有关标准和武汉XX公司保养周期表(电扶梯周期表)定期检查保养,保持电梯的良好状态。
2、当电扶梯有零件正常损坏时,能及时提供更换用的零配件(如需要甲方承担费用,应先得到甲方确认)。
3、自备保养及急修所需的仪器、仪表、工具及交通设施。
4、遵守甲方规章制度,在甲方规定的工作区域及时间内活动和进行工作。
5、有义务将政府和有关部门制定的各项规定通告甲方。
6、在公共区域施工时配合甲方共同做好必要的安全防范措施。
七、服务承诺:
1、提供24小时急修服务。
2、按周期表每月二次例保。
3、每年不少于二次现场巡访。
4、每年年检之前进行一次检查整修。
5、若乙方人员在保养或维修设备工作过程中因疏忽或失职,造成甲方设备财产或任何人身的损害,乙方负责赔偿,赔偿范围按《中华人民共和国民法典》第113条规定确定。
八、其它相关责任:
1、甲方未按合同第三条规定之期限付款,经乙方催告后仍未支付,乙方可随时停止维修保养,并不承担由此造成的相关责任,甲方并为此承担违约责任;
2、乙方未按本合约之规定承担维修保养事项和相关义务,甲方在书面通知乙方后,一个月内无明显改进,甲方按当期付款金额的5%扣款乙方一次,促使乙方改进工作方式,若继续违约,甲方可终止合同,由此产生的相关责任及损失由乙方负责;
3、本合同到期后在双方无异议的情况续约,如一方需要解约,应在合同到期前____日内书面通知对方。
4、乙方在电扶梯维修保养期内,若因乙方维保工作不当违反电扶梯维修保养操作规定而造成设备,人身安全事故由乙方全部负责;若因甲方管理,操作不当的原因造成设备,人身安全事故由甲方全部负责。
九、其它:
1、由于不可抗力原因造成的一切损失,甲乙双方不承担赔偿责任。
2、本合同发生纠纷,当事人双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可提交甲方仲裁机构仲裁或直接向甲方所在地法院提起诉讼。
3、本合同经双方当事人签字盖章后生效,签约双方须认真执行本合约。
4、本合同一式俩份,双方各执壹份。
甲 方: 电 话:
甲方法定代表或授权代表签字盖章:
签订日期:________年____月____日
乙 方: 电 话:
乙方法定代表或授权代表签字盖章:
签订日期:________年____月____日
篇5:建筑防水施工合同
(以下简称甲方) (以下简称乙方)
经监理及甲方对乙方承建专业资格的考核竞标,同意将我公司、7#楼室内防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、 工程名称: 6#、7#楼
2、 工程地点:滨河路与京赞路交叉口西北角
3、 工程内容:选用防水品牌为:河北强凌防水材料有限公司、北京远大红雨防水有限公司、辛集玉环防水建材有限公司。 根据甲方施工联系单和设计变更通知单要求,卫生间、带地漏的阳台防水工程采用单组分聚氨酯防水涂膜(1.2厚以上)三遍,面撒黄沙。
二、承包方式
乙方包工和包料及资料的整理等。
三、工程造价
每平米元(含税)。大约1230M2,合同总价约:39360元。乙方在监理及甲方的配合下同总承包单位进行交接检,由监理及甲方签字后,结算时按实际面积结算。(面积由预算部进行核实确认)
四、质量标准:
乙方应确保御景蓝湾6#、7#住宅楼卫生间、带地漏阳台防水工程达到合格标准,严格参照GB/T 19250---20xx有关标准及甲方要求施工,防水工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任
1、 甲方责任
(1)应提前提出书面施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准交接给乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)监理及甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
(4)监理及甲方负责协调与总承包单位的关系,发生的费用由乙方承担。
2、 乙方责任
(1)听从监理及甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及相关建设局颁发的准用证,由监理及甲方现场负责人抽检合格后使用,施工单位必须好做相关规范要求的复检工作
(2)配合小区整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修一年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,材料进场后,经监理及甲方的验收,合格后,支付总价款的30%,防水工程完工后经试水合格后,办理交接单据,支付到总价款的95%。留_5_%的工程款作保修金,整体工程竣工验收后,一年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其它:未尽事宜参见乙方单位防水施工报价单
八、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具同等法律效力,待一年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲 方:(签章)乙 方:(签章)
代 表: 代 表:
年 月 日 年 月 日
篇6:施工电梯维修保养合同
甲方:
乙方:
为明确双方的权利和义务,本着公平诚实和信用的原则订立本合同,以便共同遵守。
一、 服务范围
甲方委托乙方对安装于下述范围的电梯及机房设备(以下简称设备)实施保养服务。
1、设备位置:(上海律师)
2、设备编号:
3、设备型号:
4、数量(台):
二、 服务期限
自 年 月 日起至 年 月 日止,为期 年。
三、服务时间
1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行。
2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制,即乙方对设备提供365天,24小时全天候应急处理服务。
四、服务内容
1、本合同的服务方式选择为全包( )、半包( )、清包( )。
2、乙方出具《电梯定期保养工作项目单》,由甲、乙双方按《电梯维修规范》(国标GB/T 18775-20__、《特种设备安全监察条例》(国务院令373号)等的有关规定,协商确认后作为本合同的附件。
3、乙方定期派技术人员,根据本合同附件内服务项目内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作,以使设备正常运行。
四、双方的责任及权利
1、甲方权力:
(1)核查乙方单位的营业执照、税务登记证、企业代码证、资格许可证、法人授权书和工作人员的工作证、身份证等有效证件。
(2)若乙方原因未完成本合同规定的工作内容,经甲方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行,甲方有权书面通知终止合同。
(3)随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等,将其作为支付乙方维保服务费用的依据。
(4)有权安排专业人员随从乙方工作人员一起作业监督工作,也可组织、邀请本单位或专业机构人士对合同范围的工作进行抽检评估。
(5)考察其同行业公司或乙方的其他客户,对比服务质量和服务态度,如确认乙方的工作质量、服务态度、技术实力等不能确保设备的正常运行时,有权提出终止本合同或本合同服务期限届满时,选择和更改服务对象。
(6)在每次保养或维修的服务项目结束后,必须由甲方代表签字认可,并将更换下的废旧零件交予甲方,如没有得到甲方签字认可,甲方有权视本次服务无效。
2、甲方责任
(1)在不违反甲方管理规定的情况下,配合乙方工作人员通过或进入设备维修的专用区域。
(2)严禁无关人员擅入机房,机房内应配有符合消防部门标准的消防器材。
(3)负责设备日常管理工作,并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务的工作单上签字确认。
(4)当设备出现异常现象及发生故障或事故时,及时通知乙方维修人员,准确告知其单位和所在位置,以免保修通知不详而耽误到达时间。
(5)应设备维护服务的要求,为机房提供足够的照明、冷暖气,按温湿度控制的要求做好通风,并协助乙方工作人员作其他必要的工作,以保证设备高效率运行。
(6)合同签订后,甲方应按合同约定的付款方式按时付款。
3、乙方权利
(1)在服务期限内,甲方不得与乙方以外的个人和组织发生与本合同内容相关的业务往来,否则造成的损失乙方不承担责任。
(2)在服务期限内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时,甲方应提前书面通知乙方,并在乙方妥作防范措施后,方可施工。
(3)未经乙方有关维保人员同意,任何人不得启动或停止正在保养、维修、调试中的设备。否则乙方不承担责任。
(4)未经乙方有关维保人员同意,任何人不得启动因有故障而停止的设备,否则乙方不承担责任。
(5)正常情况下,甲方不按合同规定时间付款,经乙方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行,乙方有权书面通知终止合同。
(6)除遇不可预见的因素,在本合同或附件规定服务项目外之料件损坏,其更换或修理费用乙方有权令甲方承担;国家有关安全标准的规定发生强制性增补安全装置时,甲方有权令甲方承担安全装置的人工和材料费。
4、乙方责任
(1)必须按照本合同或附件约定,参照国家有关规定对设备提供维修保养服务。
(2)维修保养人员应遵守法律法规及甲方的各项规章制度。
(3)自行配备工作所需的各种专业工具及设备,保养或修理时设置现场安全警示标志。
(4)接到甲方报修电话后,紧急故障三十分钟到达现场处理,超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任。
(5)因保养不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方损失时,应负赔偿责任。
(6)乙方工作人员在维修、保养过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。
(7)配合政府部门对服务期内的设备实施通过年检,如维保质量原因未能通过定期检测或年检的,发生的复检费用由乙方负责。
(8)因保养不当停梯,若在七日内未能恢复运行的,甲方将免付该台设备一个月的保养费,在十五日内未能恢复运行的,甲方将免付该台设备服务期限内的保养费。
五、服务费用
每月每台保养费(人民币):¥ 元,每年每台保养费(人民币):¥ 元。
共计保养设备数量 (台),年共计: 拾 万 拾 佰 拾 元整。
六、付款方式
银行转帐( ) 支票( ) 现金( ) 其他( )
付款以季度为周期,各期维修保养费均在下季的第一个月内支付。
七、其他
1、本合同未尽事宜,由双方协商解决。可另签补充协议。
2、本合同签订后,以前所签订的有关设备的保养合同自动失效。
3、合同履行期间,任何一方违约应承担本合同总金额/年10%的违约金。
4、除本合同中约定终止条款,没有正当、合法的理由双方不得随意提出终止本合同,否则按违约处理。
5、本合同以外经双方协商确认的附件、补充协议均视为本合同的组成部分,具有同等效力。
6、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,签署盖章后生效。
甲方: 乙方:
签署盖章: 签署盖章:
地址: 地址:
时间:
篇7:防水工程施工合同
甲方全称:
乙 方:
甲方防水工程委托乙方使用防水材料进行防水处理(整个教学楼面),总造价5000.00 元,
(1) 承包方式:由乙方包工包料,甲方负责质量验收。
(2) 质量要求:乙方按防水规范组织施工,以屋面不渗水为准。
(3) 施工期限: 从签订合同之日起20日内完工。
(4) 乙方进入现场应做到文明安全施工,工完料净、场地清。
(5) 施工期间:甲乙双方应做到团结协作、互相配合、甲方向乙方提供施工必要条件。
(6) 结算方法:经甲方验收合格后,凭正式发票于20xx年底报账付款。
(7) 保修办法:免费保修期为 5年,自20xx 年 12月30日 至20xx 年12 月30 日,保修期内若发现屋面渗水,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。
(8) 本合同自签定之日起具有法律意义。
(9) 本合同一式二 份,双方各执一份为凭。
(10) 其它有关事项:
1.维修期间一切安全事故由乙方负责。
甲方全称:(签章)
乙方(签章):
年月日:
篇8:防水涂料施工合同样本
甲方代表:
乙方代表:
为了工程顺利进展,保质保量如期完工,本工程中涂料部分由甲方承包给乙方施工,为了明确施工中双方职责,经双方协商签定以下协议:
一、 工程名称: 。
二、 工程内容:本工程的内外墙墙面涂料及屋面防水。
三、 质量要求:按图纸、现行有关规范规定、工艺要求进行施工、达到合格。
四、 工艺及材料要求:外墙面采用外墙环保腻子、阴阳角顺直,水泥漆采用合格的外墙水泥漆一底两面涂刷均匀。
五、 结算办法:
1.外墙墙面水泥漆(按实际展开面积计):每平方米为 元。
2.内墙面乳胶漆(按实际展开面积计):每平方米为
3.内墙面补灰两遍,天棚模板底(按实际展开面积计):每平方米为元。
4.内墙天棚模板底补灰两遍,(按实际展开面积计):每平方米为元
5.屋面防水SBS卷材,每平方米为元,981复合物水泥基每平方米为 元。
六、付款办法:工人进场时付两万元作备料款,刮腻子后给付本项目总价的30%,(含贰万元备料款)底,漆涂饰后给付本项目总价的65%,余款5%待工程竣工验收合格后一个月内付清。
七、其他事项:
1.工人进驻住宿、炊事房等生活设需,炊事员、煤、柴、临时照明均由乙方自理。
2.施工中所用的一切工具均有乙方自供。
3.乙方进入工地施工的人员,组长应对其进行入场教育,与甲方签定《安全生产责任状》,必须遵守工地各项有关制度,在施工中发生安全或质量事故,由乙方责任引起的他人安全,应由乙方负责赔偿。
八、本合同一式两份,加以双方各执一份,未尽事项,双方另行协商解决,本协议至工程款付清后,自行失效。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
年 月 日
篇9:关于防水工程施工热门合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,甲方同意将
一、 施工承包范围
二、 承包方式:
本工程实行“包工包料”的承包方式,即乙方包工人,包材料,包工具,包质量,包工期,包文明施工,包验收合格。
三、 工程地址: 佛山药检局办公大楼
四、 工程工期:
施工工期为甲方通知乙方之日起计算,施工进度按甲方要求确定。
五、 工程目标与责任:
1、甲方确定开工之后,提前3天通知乙方。
2、停水、停电、暴雨以及人力部可抗拒的自然灾害等原因造成工程延误,经甲方,监理确认签证后,工期相应顺延。
3、甲方负责提供施工及生活用水、电及工人住宿。
4、甲方将施工面移交给乙方进行防水施工时,甲方须确保施工面达到合格标准。
5、乙方必须严格按照设计图纸,国家现行有关施工技术规范、规程,质量检验评定与验收办法、施工方案以及甲方和监理公司要求施工,接受甲方和监理公司的监督与指导。
6、乙方每完成一分段的工程,要经自检合格后,报监督部门验收,工程经监督部门验收不合格的,乙方须无条件返工且工期不顺延。
7、乙方使用的材料、工具、机械等用品由乙方负责,并须符合国家相关安全、质量验收标准,乙方负责提供工程所用的材料合格证和验收报告,(施工前提供材料样本送业主确认后才可进场施工)。
六、 工作造价、结算及付款方式:
1、本防水工程造价按现场实际发生数量计算(工程总估价约元)。
2、双方议定分项工程竣工检验交工结算单价(见下表),工程包工包料单价协议条款约定后,任何一方不得擅自改变。
材料名称 非焦油聚氨脂 26 单价(元/㎡)
单面自粘防水卷材 26 单价(元/㎡)
保温板 17 单价(元/㎡)
备注:
不含找平(找平层人工15元/㎡)
3、付款方式:进场施工付至工程总估价50%款项,完成按工程总价付至 90% 款项,经甲方、监理验收支付至工程总价 95%。余下 5%为保质金,工程竣工后一年付清。
七、 安全文明施工:
1、施工过程中必须遵守相关的安全生产法律、法规及甲方有关制度管理办法等一切于安全有关事宜,若有违反,由此造成一切损失均由乙方承担。
2、乙方按施工规范作好施工质量、安全管理、指定安全防火责任人,凡在施工期间发生的施工质量、安全事故、均由乙方负责,并报甲方及有关部门。
八、 违约责任:
1、甲方在乙方施工时,由于甲方原因引起乙方施工困难,甲方须承担相关责任。
2、乙方因质量事故造成甲方经济损失,乙方应承担责任及返工费用。
九、 其他:
1、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商签订补充协议。
2、本合同一式二份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力, 合同自签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10:施工维修安全协议
甲方:
乙方:
为满足中国石油化工股份有限公司天然气分公司管道建设的需求,乙方在甲方管辖界区内铺设天然气管道,为保证沿线企业、建设工程和人民群众的生命财产安全,经双方友好协商,签订本协议:
天然气管道安全保护协议
甲方:
乙方:
为满足中国石油化工股份有限公司天然气分公司管道建设的需求,乙方在甲方管辖界区内铺设天然气管道,为保证沿线企业、建设工程和人民群众的生命财产安全,经双方友好协商,签订本协议:
一、乙方在甲方管辖界区内铺设的天然气管道须遵守甲方管辖界区内所执行的规范、标准及管理规定。
二、乙方在化工园区的建设必须依照甲方审批认可的方案建设进行,甲方将在乙方施工过程中予以监督,以保障乙方建设管线区间周边甲方已建管道和建构筑物的运行安全。
三、由于甲方的进一步开发而需要对乙方已实施的天然气管道实施保护时,遵循以下原则:
1、为确保安全,甲方在进一步开发过程中不能直接在管道性中线上方两侧各5米范围内建设永久性建筑。
2、甲方在需管道保护范围内建设道路、管道等设施需要对管道实施保护的建设工程,甲方需提前30天告知乙方需要实施保护的天然气管道的范围,以使乙方有充足的时间准备相关天然气管道的保护工作。乙方将在甲方需求的合理期限内,自行完成相关天然气管道的保护工作。
四、加强管道保护巡查,在施工和运行过程中发生事故,由此造成的管道、设施的损坏、环境污染,由责任方承担一切损失和善后处置工作。因不可抗力导致损失的,双方互不承担对方损失(由乙方管道输送的介质造成的环境污染的处罚和处置由乙方承担责任)。
五、乙方在甲方管辖界区内铺设的天然气管道发生故障必须及时通知甲方,需进行检修、维修、改造和进行特殊作业时须得到甲方的工作许可,办理作业许可证。
六、乙方负责建设项目的政府行政许可(安全、环保、消防等)工作。
七、工程竣工后三个月内,乙方应向甲方提供本天然气管道竣工测量成果一套(纸质文件和.dwg格式的电子文件)。
八、本协议经双方签字盖章后生效;协议一式六份,双方各执三份。甲方:(公章)
乙方:(公章)
授权代表人:(签字) 授权代表人:(签字)
年 月 日 年 月 日
篇11:维修施工合同
甲 方:_______________________
乙 方:_______________________
经甲、乙双方在同等,自愿,协商1致的基础上达成1致意见,并签订如下协定,确保双方共同遵照执行:
1、维修标准及请求
一、乙方自愿选择房屋维修并与甲方签订本合同。
二、维修房屋必需在保证不影响计划,不影响户主及邻居栖身安全的条件下进行。
三、维修项目:房屋屋顶翻新等。
四、维修工程情势:包工、不包料、包质量、包安全。
五、乙方必需保证维修质量与安全工作,如质量与安全酿成的1切事故由乙方自行负责。
六、乙方请求在甲方指定的时间内负责清算完该工程酿成的淤泥杂物。 七、维修工期在正常天气下 天内必需完工。
2、维修款发放
一、维修款总额为 元,甲方在维修动工当日起,先支付给乙方糊口费、材料款 元。
二、维修项目终了,经甲方审定相符维修标准后支付剩余款 元。
三、在维修期间乙方在住房问题自行解决,甲方不作任何情势的津贴及支配。 四、维修收场后 年内,如维修部份呈现质量问题(如屋顶漏水等),在接到甲方通知1天内,乙方应予以保修。
五、本合同自双方签名盖章时生效,1式两份,甲乙双方各执1份。
甲方(签名)_______________________
乙方(签名)_______________________
签订日期:_________年_________月_________日
篇12:防水施工合同
甲方:________________
乙方:________________
甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场____楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工,为了明确双方责任,组合本工程具体情况,经协商一致签订合同,并共同遵守。
一、承包内容
____楼屋面采用____卷材防水(____层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料____mm厚,分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材____mm厚(____层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。
二、工程单价
屋面为____元/m2;卫生间及地下室地面为____元/m2;地下室外墙为____元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、工程期约
_________年____月____日到_________年____月____日,总工期_____天。
四、工程结算
1、甲方按乙方的实际工程进度每月____日付完成工程量的____%工程款,待验收合格后付清余款。
2、工程数量按实际施工面积结算。
三、工程质量
1、乙方在工程开工和验收之前,应向甲方提供完整的技术资料。
2、质量标准应达到国家有关验收规范要求,防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下,无渗漏现象。
3、工程按合同完成后,如质量验收不符合标准,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。
四、施工安全
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度,服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、如遇雨季施工,必须注意边坡稳定性,教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡,一切费用均由乙方自行负责。
五、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
日期:_________年____月____日_________年____月____日
篇13:写字楼屋顶防水工程施工协议书
施工单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:公司梅林生产、生活基地2#、3#楼
2、工程地点:上梅林深华石料公司大院内
3、工程内容:
根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米20元;屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章)乙方:(签章)
代表:代表:
篇14:关于防水工程施工热门合同
施工单位: (以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:根据公司 工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯 防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:厨卫间聚合物防水每平米 元;屋面 聚氨酯防水每平米 元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设部门颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市"建科院"检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式: 本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的 %给乙方,留 %的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其它:本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
代表:代表:
年月日
篇15:私人住宅房顶防水工程施工合同
甲方:______________
乙方:______________
依据民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、工程概况
1)、工程地点:_______
2)、工程名称:_______
3)、工程内容:在原有基础上新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、主材选用及工程价款等:
1、选用材质:聚酯胎3厚,-15a;de防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、施工厚度要求:采用外厚防水卷材
4、全部包工包料,单价为_______元平方。
6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。
四、工期:按甲方项目部所安排的进度施工。
五、工程质量:
1)、工程质量标准:合格工程质量标准。
2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)及《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。
达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法:
1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕,经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准,并在主体施工单位施工完回填土方后,____日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时,承包人应派专人在现场跟班作业,以防泥工施工时破坏防水层;
2、在土方回填后____日内的适当时间,发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间,承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题,资料提交齐全有效,发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时,顺延本次工程款的支付时间,直至承包人解决好所发现的问题;
3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后,承包人应及时配合,完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的____日内,经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后,发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩余5%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、隐蔽工程和中间验收
所有分部分项工程、工序的施工,必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后,方可进入下道工序的施工。
十一、安全施工文明施工
安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。
十二、工程变更
施工过程中,承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的,双方另行协商,签订补充协议。
十三、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十四、不可抗力
双方关于不可抗力的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。
十五、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十六、关于意外停工的约定
因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人一概不予补偿;却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。
十七、工程质量保修
本防水工程的保修期为________年;
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。
十八、违约责任:
1、在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必须按照合同所规定的时间完工,否则每延误一天,乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金,如超过三天仍未满足施工要求的,甲方可单方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的损失由乙方自行承担。
7、在保修期间(保修期为________年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。
9、工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
十九、廉洁条款
1、严禁甲方人员以任何方、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,甲方有权单方面终止合同,且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方可保留合同的权利和义务。
二十、其他事项:
1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______
甲方负责人签字:_______乙方负责人签字:_______
签约日期:________年____月____日
篇16:广告牌维修工程施工协议
发包方(全称): (以下简称为甲方)
承包人(全称): (以下简称为乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就电焊工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程承包范围与承包方式
1、承包范围:
2、承包方式:
三、安全要求
乙方在施工期间,必须做好安全工作,如出现一切事故,均由乙方自行负责。
四、合同工期
1、开工日期:定为 年 月 日
2、工期要求:预计工期 个月。
五、质量标准
1、工程质量标准:按规范要求施工,并服从甲方的要求。
2、因乙方施工原因产生的事故,均由乙方承担。
3、乙方必须做好施工安全预案,该预案必须经甲方认可。
六、合同价款
每维修一个单井罐价格为3700元,计 个,共计 元。
七、付款方式:
每完成5个单井罐(经甲方验收合格)结一次款。
八、本合同未尽事宜另行协商,商定条款与本合同同时有效。
九、本合同一式贰份,甲、乙方各一份,双方签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:关于防水工程施工热门合同
施工单位:_______公司(以下简称甲方)
承包单位:_______有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司____________防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1.工程名称:__________________
2.工程地点:__________________
3.工程内容:根据公司____________工程施工联系单和设计变更通知单要求,__________________防水工程采用__________________防水涂膜(_________厚),_________防水工程采用__________________防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价
________________防水每平米_______元;___________________________防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准
乙方应确保公司__________________防水工程达到优良标准,严格参照_________省防水工程新规范标准_________和_________市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任
1.甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2.乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方,留_______%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其它
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章)____________
代表:____________________
乙方:(签章)____________
代表:____________________
年月日
篇18:防水涂料施工合同
施工合同亦称工程合同或包工合同。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是关于防水涂料施工合同范本五篇,希望对你有所帮助。
防水涂料施工合同范本
(一)
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵行平等、自愿、公开和诚信的原则,结合本工程具体情况,甲乙双方经协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 防水施工范围:
1.4 涂料施工范围:
二、工程采用材料
按设计施工图和技术变更单执行。
三、承包形式
本分项工程采用综合包干价形式。即本合同价款包括产品、配件、辅材、运输、安装、调试、配合、保险费、安全责任、验收等完成工作所需一切费用、合理利润及相关税费。
四、合同价款(最终以实际收方面积按照本合同约定单价结算)。序号 名称 预计面积
(2) 材料名称及厚度单价(元
2)使用部位
五、施工技术要求及验收标准
5.1 乙方进场应向甲方及监理方报送施工方案(需经甲方及监理方批准后方可实施),品出厂合格证、经监理见证抽样的产品检验报告。
5.2 材料质量必须符合国家、行业的相关标准,其施工质量应满足《施工验收规范》(GB50207-9
4)的有关要求。全部工程完工后由甲方组织乙方、监理方等相关人员联合验收合格后方可移交甲方。
六、工期要求
本工程最迟完成时间为____月____日,开工日期自甲方主体工程断水,基层处理完毕满足验收规范要求后,甲方通知进场之日起算。乙方应满足甲方对工程进度的要求。
七、工程款的结算及支付
7.1 按工程进度付款,进度款按每月____日止,经甲方及监理方验收认可的每月完成工程量的70%结算,并于次月____日前支付。
7.2本工程综合验收合格后,乙方向甲方报送竣工结算书,办理竣工结算,经甲方审核认可,完善相关手续后月内付至结算总金额的95%,剩余5%作为质量保证金,在质保期满________年后无质量问题7天内支付余款。
八、双方责任
8.1 甲方责任:
8.
1.1 负责组织现场在具备施工条件后的场地移交工作。
8.
1.2 负责乙方与周边施工各单位的协调工作。
8.
1.3 提供乙方所需水、电接口。
8.
1.4 组织有关方面人员对己完工程进行竣工验收,移交工作。
8.
1.5 按合同约定向乙方支付工程款。
8.
1.6 向乙方提供蓄水试验所需水、电。
8.
1.7 防水试验合格后及时协调土建方完善防水层的砂浆保护层。
8.2 乙方责任:
8.
2.1 现场代表由 工程师担任。
8.
2.2 进场后服从甲方管理,精心组织施工,严把技术质量关,按合同工期要求完成工程范围内的全部工作内容。
8.
2.3 坚持安全文明施工,严格遵守工程建设安全,文明生产有关管理规定,按安全标准组织施工,并随时接受行业安检人员依法实施监督检查,采取必要的防护措施,消除事故隐患。
8.
2.4 乙方应对施工现场的工作人员进行安全教育,并对其安全负责,不得违反安全管理规定进行施工,因乙方原因造成事故的(包括对
第三方造成的任何损害),其责任和费用由乙方全额承担。
8.
2.5 按甲方提供的水、电接口接用水、电。
8.
2.6 负责对本工程材料、半成品、成品在竣工验收交付使用前的保护及施工现场清洁、垃圾清运工作,对他人施工成果的保护。
8.
2.7 自学履行工程施工期间和质量保修期内的各项义务。
九、保修责任工程质保期________年,从工程竣工验收合格之日起计算,工程完工验收合格后________年之内若出现渗漏和涂料墙面起皮、抹灰等缺陷,乙方应在接到甲方通知后后12小时内到现场勘察,____日内维修完毕。若乙方违反本条,不得及时进行维修,甲方有权动用质量保证金,进行维修,发生的相关费用由乙方承担。
十、违约责任
10.1 甲、乙双方均应信守合同,如乙方延误工期,每延误一天向甲方支付违约金5000元天,累计计算。
10.2 甲方应按合同约定付款,如无乙方责任,甲方延期付款,每延误一天向乙方支付应付款金额月息1%的违约金。
10.3 如乙方产品及施工不符合国家相关质量标准,应承担违约责任,向甲方支付违约金0.5万元,如造成甲方损失,还应赔偿损失,其它违约行为按合同有关规定执行。
十
一、争议解决方式
双方在履行合同中如发生纠纷,应协商解决,协商不成可向工程所在地法院起诉。
十
二、其它
1
2.1 本合同中所涉及的相关技术资料图纸是合同的组成部分,本合同未尽事宜,双方另订补充协议。
1
2.2 本合同一式陆份,甲、乙双方各执叁份,具同等法律效力,双方签字盖章后生效,合同相关条款履行完毕后自然失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
防水涂料施工合同范本
(二)
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《民法典》以及相关法律法规之规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签定本合同,共同遵守。
一、工程概况:
1、工程内容:
(1)外墙涂料工程
(2)防水工程
(3)楼梯扶手工程
2、工程地点:
3、承包方式:乙方包工包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
二、工程数量(按实际发生结算)
(1)、外墙涂料: 平方米(外墙垂直投影面积,门窗洞口不扣除,窗台展膀等不增加);
(2)、防水工程:暂估屋面防水 平方米,隔气层 平方米,卫生间 个(该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝的处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用);
(3)、楼梯扶手 延长米:;
(4)、各分项工程数量详见附表01-04;
三、工程单位价格
(1)、涂料 元平方米;
(2)、防水:屋面防水 元㎡ 隔气层 元㎡ 卫生间 元个(水泥用量已含报价内)。
(3)、楼梯扶手 元延长米(含预埋时的凿除,成品破坏后的修复);
防水涂料施工合同范本
(三)
发包方:(以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本维修工程项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:鹰潭行____市支行外墙防水维修工程
2、工程地址:____市____区
3、工程造价:本工程采用包工包料价,单价75元㎡(含税)
二、工程承包范围及工程内容:
1、工程范围:、外墙等需要做防水维修处理的地方。(包括 墙面清理、刷高弹性防水涂膜胶、刮乳胶漆、垃圾清场等)
2、工程量:维修面积按实际完成量计算。
三、合同工期:
1、开工日期:________年____月____日。
2、竣工日期:________年____月____日。
3、合同工期为____日历天(雨期顺延)。
四、质量标准
工程质量达到国家相关工程验收合格标准。
五、付款方式:
乙方工程全部完工经甲方组织验收合格后,付至总工程款的80%,余下20%工程款作为质保金________年后付清(期间余款保证金不计息)。
六、甲方的权利与责任:
1、在施工中甲方有权就施工中发现的问题要求乙方进行处理或返工。
2、对乙方拒不执行甲方就施工中发现的质量问题而提出的改正意见,甲方有权责令乙方停工并进行经济处罚,直至更换施工队伍。
3、甲方有权督促乙方进行安全施工,对不符合安全要求的设备、设施及违反安全操作规程的行为有制止的权利,直至乙方整改为止。
4、提供相关协调减少干扰,方便乙方组织施工。
5、按要求及时支付工程款。
七、乙方的权利与责任:
1、按甲方要求并按相关施工规范组织施工,保证质量,保证工期。
2、服从甲方现场指挥人员的指挥,负责施工范围内竣工前所有成品保护。
3、乙方应按相关施工安全要求组织施工,对施工人员必须进行安全教育并保证施工安全,否则,引起的安全事故责任由乙方全部承担。
4、文明施工,做到工完场清。
八、保修条款:
本工程质量保修期为________年。质保金在竣工验收之日起________年后支付。在保修期间内,因施工引起的质量问题,由乙方无条件进行维修或返工,其费用由乙方全部承担。
九、合同争议的解决:
1、如在合同履行期间,双方对合同的履行出现争议的,可协商解决,如协商解决不了的,可申请仲裁直至上诉法院。
2、双方未尽事宜,可另行协商补充协议作为合同附件,与合同具同等效力。
十、合同的生效:
本合同正本二份,甲乙双方各执一份。
本合同从开工之日起生效,至工程保修期结束自动终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
防水涂料施工合同范本
(四)
发包人(甲方):
承包人(乙方):
甲乙双方根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
二、工期要求:工期自年____月____日至年____月____日,施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。
三、承包范围:
1、材料乙方自购
2、使用材料: 彩色有机硅防水涂料、嵌缝带、无色拒水溶液、速凝型堵漏剂 。
四、处理方法:
1、外墙裂缝渗水处理
①使用材料:彩色有机硅防水涂料及嵌缝带。
②施工方法:以一布三涂法施工,
第一遍有机硅涂料刷完裂缝后,将嵌缝带沿裂缝处贴实,随后涂刷
第
二、三遍涂料。涂料晾干后与墙面牢固结合,嵌缝带在涂料中起到抗拉作用,增强防水层弹性。
③工艺流程:用毛刷和腻子刀清理外墙基面上的灰尘及附着物,施工人员使用吊绳和吊板自上而下逐步刷裂缝。
2、外墙瓷砖裂缝渗水处理
①使用材料:无色拒水溶液和速疑型堵漏剂。
②施工方法:将瓷砖接缝处的细微小洞用堵漏剂填实后,将无色拒水溶液用毛刷涂刷到缝隙及瓷砖表面上,溶液在四小时后即形成一层透明防水隔离层,本溶液防水能保留原瓷砖颜色。
③工艺流程:用毛刷和腻子刀将外表面清理干净,施工人员用吊绳及吊板,自上而下逐步涂刷外表面。
五、质量要求:
1、乙方严格按照甲方书面或口头交底,按照施工工艺进行规范施工,做到确保优良工程。
2、保质期________年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
六、结算价格及付款方式:
1、施工价格及要求:根据双方协商 胜大花a区一期住宅按住户签字认可后的工程量维修费用贰佰贰拾(220)元每户;胜大花园c区一期住宅按壹仟柒佰陆拾(1760)元每单元计算(包括所有外立面防水处理)。施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂料技术规范》之标准进行施工。
2、付款方式: 维修施工时料费及人工费由乙方预支,工程结束后的两个月后内结清维修工程款的90剩余维修款做为维修保证金,在保修期结束后的两个月内支付。
七、本工程在施工过程中,甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全,出现任何责任事故均由乙方负责。
八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成经双方同意由____市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。
九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。
十、本合同一式 4 份,甲乙双方各执 2 份。
十
一、未尽事宜,另行协商。
发包人(盖章):承包人(盖章):
负责人(签字):负责人(签字):
联系电话:
签定日期:
防水涂料施工合同范本
(五)
甲方:
乙方:
根据有关《劳动法》《民法典》和项目部实际工作安排,结合施工要求,甲方决定把
A、
B、
C、D 栋外墙水泥基聚合物防水工程及室内卫生间、厨房防水交由乙方施工,为了明确双方责任,经双方友好的协商,达成如下条款共同执行。
一、 工程名称:
二、 工程内容:
A、
B、
C、D 栋外墙水泥基聚合物防水工程。
三、 承包方式:实行包工不包料的方式。(包安全、包质量、包劳保用品)。
四、 工程量计算方法:
A、
B、
C、D 栋外墙防水层按所油的外墙部位面积,综合单价为
3.5 元㎡ 。(以上单价要求质量必须达到国家制定的《建筑安装工程质量检验评定标准》合格以上,力争优良)。
五、 付款方式:在每月20号前后甲方按乙方每完成上月进度的80%工程量结算给乙方,余下20%竣工验收合格后15天内一次性付清。
六、 双方责任:
(1) 甲方责任:
1、 甲方负责施工前的技术交底及安全工作,并对工程的质量监督和验收。
2、 驻现场施工员、质量员跟班作业,对不符合操作规程提出整改意见,整改合格后方可进入下一道工序施工。对多次提出整改意见的,乙方都没有严格执行,甲方有权单方面解除合同,责令施工班组无条件退场,工程量不结算,经济损失乙方全部负责。
(2) 乙方责任:
1、 严格按合同施工,熟悉防水施工规范及施工流程。外墙防水在施工过程中,乙方
第一次返工,甲方警告,
第二次返工,甲方扣回双倍材料费。
2、 按甲方施工现场的总体规划要求,配备足够人力,按甲方计划完成任务。做好工地文明施工,对使用的材料要统一堆放整齐有序,作业时一定要戴安全帽,不准穿拖鞋进入施工现场,不带安全帽、穿拖鞋每次罚款50元。
3、 按照甲方现场施工进度的要求,按质按量按时完成进度。
4、 乙方人员不能在工地住宿(可在工地饭堂付费就餐)。
5、 乙方不能带家属老弱病残人员及小孩进入工地。
6、 管理包安全、质量、文明生产。
7、 遵守甲方的规章制度。一切要服从指挥,做好互相团结,不得在现场打架,不得乱接拉电源,不得用电炉电煲。违者按工地文明处罚条例处罚。每发现一次罚款200元5000元。
8、 乙方中途不得以任何理由提出加价及分包要求,施工过程中影响进度起三天,甲方有权责令其退场,工程量不计算,一切经济损失由乙方负责。
;
施工合
篇19:关于防水工程施工热门合同
施工单位:公司(以下简称甲方)
承包单位:化工有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:公司梅林生产、生活基地2#、3#楼
2、工程地点:上梅*深华石料公司大院内
3、工程内容:
根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米20元;屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章)乙方:(签章)
代表:代表: