关于防水工程施工热门合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
鉴于乙方有防水材料生产、经营资质和防水工程施工许可证,有承担甲方所属“”项目地下室防水工程施工的技术、经济实力。乙方在充分了解本工程实际情况后,全面接受甲方提出的以“施工承包方式”合作本项目地下室防水工程施工。双方经充分协商,按照平等互利、自愿的原则,就承包“”项目地下室防水工程施工事宜达成以下协议:
一、包方式:双包(包工、包料)
二、承包工程内容及价款:
三、质量要求:
1、使用材料要求:
出厂合格证、人防工程防水材料准用证等出厂检验报告齐全并在现场使用前按国家现行标 准抽检合格(现场按已送样品批准使用);再生料含量不能超过20%;卷材芯层厚度不小1.5mm。甲方对乙方材料进行抽验试验,质量达不到以上要求者,将承担本合同总价10%的违约赔偿。
2、施工要求:地下防水达到GB50208-20xx规范要求,并满足设计要求。
3、保修期叁年,保修期内出现质量事故乙方负全责免费维修,因乙方防水材料及施工质量造成渗漏,由乙方返修,并由乙方赔偿因渗漏造成的所有损失。
四、工期:本项目工期遵从甲方安排统一进行施工。
五、结算及支付条款:
1、本项目地下室底板及外墙防水工程完工后甲方验收认可,回填完成后20日内支付已完成工程价款的60%;主体工程封顶20日后支付已完成工程价款的10%;甲乙双方结算完毕支付工 程总价款的25%,留5%的质保金待期满后支付(质保期3年,无息)
2、本项目地下室顶板工程完工经甲方验收认可后,20日内支付该项已完成工程价款的60%; 甲方主体工程封顶20日支付已完成工程价款的10%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%, 留5%的质保金待期满后支付(质保期3年,无息)
3、本项目屋面工程完工经甲方验收认可后,20日内支付该项己完成工程价款的70%;甲乙 双方结算完毕支付工程总价款的25%,留5%的质保金待期满后支付(质保期3年,无息)
4、本项目厨房、卫生间工程完工经甲方验收认可后,20日内支付该项已完成工程价款的 70%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%,留5%的质保金待期满后支付(质保期30年,无0息)
六、验收办法:
工程完工经甲方、建设单位、监理单位和政府相关质检部门共同验收。
七、甲方责任:
1、负责向乙方提供建筑工程施工图一套;
2、协调各配合单位和工种之间的关系;
3、按时办理结算的拨付工程款;
4、负责施工面、进度要求、质量检查、组织竣工交验;
5、负责与各施工方协调工作,协助并配合乙方对成品及半成品的保护;
八、乙方责任:
1、严格按设计图纸规范要求及《施工方案》、合同“工期”及“质量要求”组织人员进行施 工和交工,《施工方案》由甲方及有关单位审批;
2、服从甲方管理,遵守甲方的各项规章制度;
3、做好成品及半成品保护,做到安全施工、文明施工;
4、材料检验及闭水试验,达到监理及业主、甲方的要求,保证本工程能通过人防工程验收。
九、违约责任:
1、乙方承诺在合同签订后5天提供本工程所使用材料的“人防工程防水材料准用证”,若5 天后未能提供,保证金不予以退还,同时甲方有权重新与第三方签定承包合同,且乙方已施工的防水工程不予结算。
2、乙方如不按合同“质量要求”施工,造成的一切返工损失由乙方承担;若因乙方原因;不能按合同“工期”完工,每延期1天须向甲方赔偿合同总金额5%的违约金。
3、工期每拖延一天乙方向甲方支付违约金5000元/天,累计计算,从工程款中扣除;累计拖延3天以上时,甲方有权取消乙方的承包资格,随时还将乙方所承包的工程收回后另行分包,同时还将追诉乙方因此所造成的经济损失和违约责任并没收履约保证金,乙方不得有异己同时 承诺放弃抗辩权。
4、任何一方因违反合同而给另一方造成的直接损失,应按损失大小给予赔偿。
十、本合同一式二份,经双方签字盖章后生效.甲方执1份,乙方执1份,本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商并签订补充协议。合同执行过程中若有争议,可由双方友好协商解决,若协商仍不能达成一致意见,合同任何一方可向人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:防水涂料施工合同样本
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规之规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签定本合同,共同遵守。
一、工程概况:
1、工程内容:(1)外墙涂料工程
(2)防水工程
(3)楼梯扶手工程
2、工程地点:
3、承包方式:乙方包工包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
二、工程数量(按实际发生结算)
(1)、外墙涂料: 平方米(外墙垂直投影面积,门窗洞口不扣除,窗台展膀等不增加);
(2)、防水工程:暂估屋面防水 平方米,隔气层 平方米,卫生间 个(该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝的处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用);
(3)、楼梯扶手 延长米:;
(4)、各分项工程数量详见附表01-04;
三、工程单位价格
(1)、涂料 元/平方米;
(2)、防水:屋面防水 元/㎡ 隔气层 元/㎡ 卫生间 元/个(水泥用量已含报价内)。
(3)、楼梯扶手 元/延长米(含预埋时的凿除,成品破坏后的修复);
四、工程总金额(决算按实际发生额计算)
(1)涂料 元
(2)防水 元
(3)隔气 元
(4)楼梯扶手 元
五、工程质量要求:
(1)外墙涂料分项见附件-05;
(2)防水分项质量要求见附件-06;
(3)楼梯扶手分项质量要求见附件-07;
六、关于工期的约定:
(1)涂料工期
开工日期: 竣工日期: (2)防水工期:
开工日期: 竣工日期: (3)楼梯扶手工期
开工日期: 竣工日期: 其中因设计变更或因非乙方原因造成的停电、停水、停气、及不可抗因素影响,工期相应顺延;甲方要求此合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并付乙方因赶工期采取措施所产生的费用;甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延;因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
七、甲方责任
1、安排图纸会审、交底、协调各施工单位。如有变更,提前通知乙方,如因此给乙方造成的额外费用,应由甲方承担,变更应双方协商确定。
2、如甲方提供施工场地基面达不到的防水施工条件,甲方为抢工程进度,要求乙方施工造成任何后果,乙方不负责任。
3、甲方无偿为乙方提供水电、库房等场地。以不影响乙方施工为宜。
4、甲方必须按照协商的付款方式结算工程款。
八、乙方责任
1、乙方应严格按施工图纸和施工验收规范进行施工,否则甲方有权令其返工、停工整顿,由此而造成的损失由乙方承担。
2、乙方进入现场施工,严格遵守甲方、监理制定的关于现场施工的各项规章制度。
3、乙方应文明施工,保证施工现场的卫生要求及安全,发生安全事故责任乙方自负。
4、工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
九、安全责任:
安全管理:在施工过程中,乙方应严格按照安全操作规程进行施工,加强施工人员的安全教育管理,采取必须的安全防范措施,如造成安全事故,一切责任和经济损失由乙方承担,甲方不承担任何责任。
九、结算方式:
2、乙方按实际工程结算金额计算,多退少补。
十、资料要求
乙方在使用其产品时除保证材料的质量等级,必须出具产品的检验报告及产品合格证,及市质检站出具的检验报告。
十一、保修期
(1)、涂料保修期为五年,自工程验收合格交付甲方之日起计。
(2)、防水保修期为五年,自工程验收合格交付甲方之日起计。
(3)、楼梯扶手保修期为一年,自工程验收合格交付甲方之日起计。
(4)、在保修期限内,乙方不在要求的期限内保修,甲方可委托其它人员进行修理,费用从质保金中扣除,乙方并应负责由此产生的后果。
十一、质保金及质量承诺:
1、涂料质保金:预留该项工程款的5%做为质量保修金。
2、防水质保金:预留该项工程款的5%作为质量保修金。
3、楼梯扶手质保金:预留该项工程款的5%作为质量保修金。
质保期内,凡因产品或施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修(包换)和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿责任,工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。质保期内,工程发生质量问题,乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行免费维修,否则甲方有权扣收质保金,并自行维修处理,相关费用由乙方承担。
十二、样品的提供
1、涂料分项:工程样板制作:外墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三种样板:基层腻子(两道:粗型、细型各一道)、底漆层(一道)、外墙漆面层(两道),各种样板需分层留样并经甲方、监理方验收合格后,乙方方可正式施工。
2、防水分项:各规格防水卷材每样二米留做试样送工程部。
3、扶手分项:按1:1比例制作扶手样品送工程部(样品留作检验时比照标准备用)。
十三、违约责任:
1、合同生效后,由于单方解除合同或者擅自更改合同条款造成对方的经济损失由责任方承担并进行赔偿。
2、合同履行中发生的争议,双方可以通过协商解决,协商不成时,通过当地仲裁机构仲裁。
此合同一式四份,双方各执两份,双方签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2:房屋维修工程施工合同协议
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》遵循平等自愿公平和诚信的原则,就澜沧原茶厂伍家伙房翻新修缮工程,双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:按双方协商工程内容
资金来源:由甲方现金支付
二、工程承包范围
1、包工包料;
a、甲方提供水电等其它协调工作;
b、乙方负责把原有小青瓦拆掉运走(木料给甲方);
c、乙方在原有的房子基础及砖面增加钢筋砼屋面板,板厚10cm包板2.8m高,不超过原有主房屋面,钢筋按常规做,砼C20,房面做SBS防水,隔热层和保护层都不做,屋面四周做两线单砖12cm高,贴外墙砖,外墙未抹灰的抹m7.5砂浆,面层做外墙漆,内墙未抹灰处抹m5.0砂浆,做内墙仿瓷,水电在原有基础上做暗装,水管安装不在内,天花板装50元以内吸顶灯,完工后打扫好卫生交付使用。
2、乙方不做内容:所有门窗不动不做,原有的地板砖、墙面砖不动不做,原有的沟、散水不做不动,台板、洗涤池不动不做。
如甲方要求做,费用另计,乙方有责任负责保护好以前所有不动的工程内容,同时负责工程项目卫生。
三、承包金额:总伍家,每家 元(大写: 元整),伍家总计: 元(大写: 元整)。
四、资金支付:乙方进场后甲方每家支付壹万(伍家合计伍万元)给乙方,封顶后,每家支付伍仟(伍家合计贰万伍仟元)给乙方,剩余部份完工后一月付清。
五、乙方必须对工程质量负责,屋面一年内不能漏水。
六、此合同一式陆份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
篇3:建筑防水施工合同
发包单位:
承包单位:
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以约束双方共同遵守。
一、 工程名称与地址:
二、 工程范围与内容:
三、 承包方式:乙方包工包料
四、 材料:
1、屋面防水材料使用SBS弹性体改性沥青防水卷材3mm聚酯胎PE膜-20°。
2、卫生间防水材料使用聚氨酯防水涂料规格911型。
五、 面积计算方式和单价:
1、 以屋面正投影面积并加女儿墙泛水高度作为计算防水面积。
2、 以卫生间正投影面积并加女儿墙泛水高度作为计算防水面积。
3、 屋面防水材料使用SBS弹性体改性沥青防水卷材3mm聚酯胎PE膜-20°,单价按 元/㎡(含税价)计算总金额。
4、 卫生间防水材料使用聚氨酯防水涂料911型,单价按 元/㎡(含税价)计算总金额。
六、 工程期限:开工 20xx 年 5 月 16 日竣工 20xx 年 5 月 22 日
七、 施工方式:乙方包工包料
八、 材质要求:
1、 乙方材料进场必须经现场切割抽检材料样品,并必须经法定检测部门抽检检测合格。若现场材料抽检不合格,检测费用由乙方承担。
2、 SBS弹性体改性沥青防水卷3mm聚酯胎PE膜-20°材厚度为3毫米。
3、 聚氨酯防水涂料911型涂层3道,厚底1.5毫米。
4、 冷底子油必须符合建筑工程屋面防水质量标准要求,严禁加水调兑稀释。
5、 SBS弹性体改性沥青防水卷材和冷底子油必须具备质量合格证和质量检测报告,并加盖专业售货单位公章。
九、 质量责任:
1、 必须严格按屋面SBS弹性体改性沥青防水卷材施工操作程序 要求施工。
2、 冷底子油必须按施工规范和图纸要求横竖方向交叉涂刷一遍。
3、 排污、排水、排气管根部必须用SBS弹性体改性沥青防水卷材做附加层处理。
4、 泛水细部(包括排水、排污、排气、女儿墙根部)处理的SBS弹性体改性沥青防水卷材必须上翻足够25cm至30cm的尺寸。
5、 SBS弹性体改性沥青防水卷材铺设搭接方向必顺水搭接(上盖下)卷材之间搭接宽度要足够,严密。火烤溶化恰当,不得有漏烤和烧焦现象出现。
6、 卫生间聚氨酯防水涂料911型涂层3道,厚底1.5毫米。
7、 卫生间防水施工完毕,必须经过甲方关水试验48小时无渗漏现象发生。
8、 因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。
十、 甲乙双方责权:
1、 甲方向乙方提供本工程的有关设计图纸的书面材料,乙方应按设计标准及施工工艺施工,并经甲方开出开工通知单。
2、 甲乙双方应在本合同所属范围内容施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道工序影响防水施工的条件由甲方负责解决。
3、 甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。
4、乙方施工人员必须持证上岗。 乙方必须提供施工所用材料清单。 因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。
5、 乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
6、 乙方应按规定向甲方提供材料施工的有关复印件,及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
7、 质保金为总价款的5%保期内因乙方施工或材料造成原因而渗漏,由乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场施工,不取任何报酬,全力做好保修期内的服务工作。(甲方使用不当或自然灾害等所造成防水层破坏,乙方不负其责)。
8、 乙方及其工人在本工程施工过程中,要严格遵守安全生产施工操作程序,严禁高空抛物,严禁违章作业。严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动,若因违反安全生产操作程序违章作业和违反施工现场以上相关规定等原因所造成的人生伤害(包括伤、残、亡事故)及财产损失,均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。
十一、 其他约定:
1、 施工中如遇伸缩缝及沉降缝等异型防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工,双方协商价格。
2、 乙方应如期完成施工任务,施工期内因气候影响,现场施工条件限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。
3、 甲乙双发应信守合同,认真履行条约。乙方应如期保质完成承包任务,甲方按时验收、验证、付款。
4、 施工期间甲方可进行材料抽检,在权威机构检测所发生的费用由甲方承担,如检测不合格,由乙方承担检测费用。
十二、付款方式:材料进场支付10000元,待乙方施工结束,验收合格后按工程实际丈量面积总价款支付到95%的工程款,质保金为5%。
十三、未尽事宜,甲乙双方可随时协商,签订补充协议,作为本合同
十四、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
十五、本合同经甲、乙双方具体经办人代表签字之日起生效,共同遵守。
发包单位:
承包单位:
年月日:
篇4:关于防水工程施工热门合同
甲方:
乙方:
甲方有座落在----------需做屋面防水、厕所防漏。现承包给乙方,经甲乙双方协商一致,特签订合同如下:
工程名称:
工程数量:约-----平方米,结算时按实际面积计算。承包方式:由乙方包工包料、屋面采用----厚SBS防水卷材承包该项工程,每平方米按-----元计算,厕所采用--------材料按----------元每个或--------元每平方米计算(其中不含税费)。
质量:乙方在施工过程中,保证按照防水操作规程施工,质量必须符合达到有关防水技术验收标准规范,----年内,如因施工或材料原因造成的`渗漏返工,经鉴定是乙方施工技术或材料的原因;其工料由乙方负责。如经鉴定是甲方保护不妥;或人为破坏所酿成的漏水;一切开支费用由甲方全权负责
施工:屋面在现有地面粉刷收汤较光滑的干净地面基础上粘铺SBS防水卷材一层;天沟满刮油膏一层,再粘铺SBS卷材一层。
付款方式:按单栋付款;施工队、材料进场后完成一栋屋面防水施工,下栋动工前付足前一栋防水款额----%。以此类推,本项目防水工程全部完工后----月内应付清所有防水款额。
工期按甲方要求进度,从-----年--月--日至-----年--月--日完工,保证按时完成,但因人力不可抗拒原因,不能正常施工,按实顺延。厕所防水工程全部完工后,乙方告知甲方,甲方应在一星期内组织人员对厕所进行试水。试水期为一星期。一星期后如甲方未对厕所试水提出异议,应在完工后半个月(15天)内给予乙方工程款一次性结算到位。
违约责任:
1、甲、乙双方签字后,必须严格履行合同约定,任何状况下如单方终止合同,违约方赔偿本项工程总造价的----%违约金给守约方。
2、甲方必须按合同约定进行付款,如因付款影响工程进度工期由甲方负责。因拖延付款所造成乙方的一切经济损失由甲方全权负责。
十、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商后列入备注内。
十一、本协议自签订之日起具有法律效力。
十二、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,签字生效。
甲方签字:乙方签字:
-----年--月--日
篇5:防水材料施工合同模板
甲方(购货单位): 乙方(供货单位):吉林省宏源防水材料有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就防水材料采购事项协商一致,签订本合同,以资双方信守执行。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量
1、产品的名称、品种、规格
产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量依照双方协商确定具体的品名、规格、单位、数量、单价、金额执行。
本合同单价包括材料的制造、采购、运输、保险,及货运至甲方指定地点交货的费用,还应包括检测、维护、技术支持、售后服务等。
2、产品的技术标准、质量要求
乙方须随合同向甲方提供用于防水材料施工的有关技术资料。乙方产品满足甲方工程设计图纸上的防水材料的要求和各项性能技术指标的要求,若设计图纸不明确的指标必须满足国家和行业的相关规范及标准。
在防水材料铺装阶段,根据甲方要求,乙方应及时派出现场服务人员,处理现场发生的有关技术问题,免费派人指导铺装。在使用过程中如发生与材料本身有关的问题,乙方在接到甲方的通知后应在24小时内甲方取得联系,或到达甲方指定的现场。
第二条 产品的数量和计量单位、计量方法 1、产品数量、计量方法:
乙方同意本合同防水材料采购工程量为设计估量,甲方有权利在工程实施中对商谈材料的数量进行调整,并按实际双方签字确认供货单上合计数量进行结算。
2、计量单位:m2
第三条 产品的包装标准及费用 防水材料应具备能够多次搬运、装卸的包装。按规定印上清楚醒目的包装标志,对无包装的防水材料甲方不予接受,并由乙方承担由此造成的甲方损失。标志应包括:生产厂家名称、厂址、批量编号、防水材料名称、数量、生产日期、商标、生产许可证明号、规格。防水材料在运输中发生的任何情况,所引起的损失由乙方自行承担。包装费由乙方负担。
乙方运输货物到甲方施工地点前发生的装卸费、保险费等一切费用及运输、装卸过程中的安全责任由乙方承担。
第四条 产品的交货方法、运输方式、到货地点。 1、交货方法:
乙方按与甲方签订的供货计划执行。并且根据本工程的特殊情况,乙方按调整供货计划进行供应。甲方应定时以书面形式通知乙方交货的有关事宜(包括数量、时间、地点等),乙方应在收到通知后24小时以内以书面形式进行确认。
2、运输方式:乙方送货,乙方运输货物到甲方施工地点前发生的装卸费、保险费等一切费用及运输、装卸过程中的安全责任由乙方承担。
3、到货地点:甲方施工地点( )。
第五条 交货期限 根据甲方通知,乙方在双方确认计划之后的5天内(或按计划要求的时间)把产品运到甲方施工地点。
第六条 产品的价格与货款的结算 产品的价格见前表
防水材料送到工地经甲方验收查数,并通过检验合格后付款50%,材料经送检试验合格后方可使用,余款在本建筑施工到第六层前一次性付清。
第七条 产品的验收
1、甲方有权随时随地对乙方所供材料进行抽检。检测合格,检测费由甲方支付;检测不合格,检测费由乙方支付。
2、验收标准严格按照相应的国家标准、行业标准、甲方图纸设计要求进行验收。
3、乙方供货中必须按国家规定提供每一个批次合格产品质量保证资料。
第八条 对产品提出异议的时间和办法
在材料检测中,如发生材料检测结果为不合格,甲方将封存乙方所供批次的材料,并将该材料样品在2天内送至上一级有检测资质的检测单位进行材料复检。复检取样由甲方、监理单位、乙方共同参加,复检的检测费用及因此发生的其它费用由乙方支付。复检合格,该批次材料可以继续使用,复检不合格,乙方应按照甲方规定的时间将封存的材料运出施工现场。在材料封存期间,乙方应在3天内按供货计划要求和甲方的通知,提供检测合格产品,不能影响材料供货进度。如给甲方造成损失,按实际发生的赔偿。
第九条 乙方的违约责任
1、乙方人员进入甲方施工现场,必须遵守施工现场的各项规章制度,严格按照施工总承包单位规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的供货人员进行安全教育,注意人身安全。如因乙方原因,在施工现场发生安全事故,责任由乙方自负。
2、乙方的所有货物(包括包装)必须为无污染的环保产品,甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场
3、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定或约定的,如果甲方同意利用,按质论价;如果甲方不同意或不能利用的,由乙方负责退换,并承担调换或退货而支付的实际费用。
4、乙方因产品包装不符合合同规定,必须退换的,乙方应负责退换,并承担费用。甲方不要求退换而要求赔偿损失的,乙方应当赔偿损失。
5、如乙方未能根据第四条规定的日期和地点交货或者未能在3日内换货,乙方应支付甲方该批货物价款3%的违约金。如一方两次以上违约,另一方将有权终止合同,违约方将承担因此造成的经济损失。
6、乙方在防水材料检测过程中,无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测,还是乙方所供材料的抽检,只要检测不合格,必须进行复检,复检不合格,甲方除将此次货物全部清场并终止合同外,乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。
第十条 甲方的违约责任
甲方未按合同约定的时间和要求提供应交的技术资料、材料计划的,交货日期可以顺延。
第十一条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构
证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条 纠纷的解决 本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
第十三条 合同的效力
本合同自双方签字盖章后生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。
本合同一式陆份,甲方持叁份,乙方持叁份。
合同签订时间:20xx年 5 月1日
篇6:防水施工合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称甲方)
经甲乙双方多次协商,形成一致性意见,达成如下协议:
一、工程范围:屋面m2左右,单价x元/m2(以实际施工面积为准),合同价格为x元整。
二、材料要求:荆州九鸟王防水材料(SBS,3mm厚)。
三、工程质量:屋面防水油做底层,边接、底连平退,保持整体平衡,工程质量保修期为5年,保修期间如有质量问题,乙方必须及时到场进行维修处理。
四、工程时间:签订全同之日4个工作日,雨天顺延,按甲方要求在规定时间内完工。
五、施工安全:乙方确保施工安全,做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事,在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责,甲方不负任何责任。
六、付款方式:待工程完工,经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同经甲乙双方签字后即可生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7:建筑防水施工合同
工程发包方:(以下简称甲方)
工程承包方:(以下简称乙方)
甲、乙双方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,本着平等、互利、守信的原则,就甲方建设工程的防水、防潮工程事宜达成如下协议:
第一条 工程名称:__________________
第二条 工程地址:__________________
第三条 承包方式:__________________
第四条 工程期限:__________________
第五条 工程内容:__________________
第六条 工程价款:______________”。总价款按竣工验收实际测量的面积乘以单位进行结算。
第七条 甲乙双方责任:
甲方:
1、做好施工前期准备工作,协助乙方按时进场施工;
2、免费提供乙方施工用水、用电、施工场地;
3、为乙方提供材料及施工设备储存室;
4、协助乙方及时处理施工中与各工种的协调;
5、施工过程中如有变更、应提前通知乙方,并负责随时检查、督促工作进度和质量;
6、保证施工基层与作业面、作业环境符合国家相关规范。
乙方:
1、严格按施工方案(施工方案作为本合同副本附件)及相关规范组织施工,保证工程质量;
2、精心组织施工,保证施工进度;
3、甲方、天气等原因延误乙方工期的,乙方工期顺延;
4、负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。
第八条 工程验收;
施工完毕后,甲、乙双方共同完成验收工作。如因甲方原因不能在上述期限内完成验收或在共同验收前已进入下一道工序,视甲方认 可乙方验收。整体或分段工程交验合格后,不再重复交验;工程交验合格后出现渗漏的,双方按本合同第十条之约定办理。防水工程完工后,甲方在接到乙方的电话通知三天内进行审验确认;逾期未能审验,视同认可乙方的工程结算结果。
第九条 工程款支付的时间和方式:___________
第十条 工程保修
本工程由乙方负责保修__年(自工程验收合格之日起计算)。保修期内,因乙方责任造成的质量问题,乙方负有免费维修的责任;不在乙方保修范围之列的,乙方同意有偿维修。
第十一条 其他事项及约定:
1、本合同未尽事宜,双方应友好协商解决;协商不成,按《中华人民共和国合同法》 及相关规定处理。
2、甲乙双方必须切实履行合同义务,如因一方违约,导致工程停工及工程延误,由违 约方承担相应责任,如因甲方欠付工程款,自应付日起,每日由甲方向乙方支付欠款总额千分之五的逾期付款违约金;
3、本合同一试__份,由甲方执__份,乙方执__份,自双方签字或盖章之日起 生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:防水涂料施工合同样本
发包人: (以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。
一、 工程概况
工程名称:江海儒林新城尚苑二标段6# --- 10#楼
工程地点:全椒县儒林路
工程内容:外墙保温及防水涂料分项工程施工(具体以甲方书面通知为准)。
二、 承包方式:包工包料、包验收合格。
三、 承包工作内容:建筑单体的外墙保温、防水涂料、施工。施工要求:为TJY反射隔热保温防水涂料,平均厚度为3mm。按乙方提供的样板验收,具体工序详见附件。
四、 工期:施工工期由双方根据工程量现场约定。
五、 质量及验收标准
1、乙方自本合同签订3日内,向甲方项目部和监理部递交专项《施工组织设计》两份(其中一份报质监站备案)。专项《施工组织设计》必须针对外墙保温饰面的专项施工方案,控制进度、质量、安全等内容,经甲方、监理部和建设单位审核批准后方可实施。
2、甲方墙体基层必须满足设计及施工下道工序要求,须经现场监理、甲方、乙方共同验收认可,确认合格后方可施工。
3、乙方必须严格按照国家有关建筑施工验收规范施工和验收,原材料必须符合国家标准,并提供出厂检验报告和进行材料试验。验收依照顾国家有关规范进行保温专项验收,工程质量达到国家规范的要求。
六、 合同价款
双方约定外墙面砖饰面的保温综合单价为46.0元/平方(不含税金及配合费)。
七、 工程量计算方法
以实际完成面积按图纸计算,如图纸不清楚,按实际尺寸现场计量,计算确认完成的工程量后乘以相应的综合单价。
八、 工程进度款支付:
脚手架拆除后三天内,付工程总价的50%,春节前付至总价的75%,余款在竣工验收合格后一次性付清。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:关于防水工程施工热门合同
委托方甲方:
承建方乙方:
根据《中华人民共和国民法典》与《建筑安装工程承包条例》规定,经甲乙双方同意,签署下列合同。此合同受法律保护,双方代表必须履行合同签订的义务,中途一方不得擅自更改或解除,望双方共同执行。
1、工程名称:经济开发区医院楼顶防水
2、工程:房顶新做防水层、围墙翻修,四周加排气。
3、承建方式:由乙方包工包料。
4、保修办法:免费保修期为 5年,自 年 月 日至年 月 日,保修期内确属施工质量问题渗漏,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。
5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负,施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。
6、验收方式:甲方负责组织工程质量验收
7.付款方式:完工付总款60%,三个月无质量问题付20%,剩余20%保证金两年后付清。
8、此合同一式二份,甲方一份、乙方一份。
甲 方
乙 方
年月日
篇10:关于防水工程施工热门合同
施工单位:公司(以下简称甲方)
承包单位:化工有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:公司梅林生产、生活基地2#、3#楼
2、工程地点:上梅*深华石料公司大院内
3、工程内容:
根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米20元;屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章)乙方:(签章)
代表:代表:
篇11:维修施工合同
甲方:
乙方:
由于今年雨水较多,庙和渠村狼要先至塔崖畔场峁的1.2公里的村庄道路损毁严重,为了方便村民出行,甲方将该路段的维修事务承包给乙方,为明确双方的权利和义务,双方特签订以下条款,遵守并执行。
一、维修路段:庙和渠村狼要先至塔崖畔场峁村庄道路,约1.2公里。
二、维修标准:
1、清理完所有塌方;
2、水毁路段填铺垫平,并用沙石硬化;
3、路面沙石厚度不低于10CM,路面宽度不小于4米;
4,完善路边排水设施,确保来年雨季不被水冲毁。
三、维修时限:工期从20--年8月12日至8月30日。
四、工程造价:工程由乙方包工包料,工程总造价一万五千元。
五、验收:维修工程完工后,由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。
六:付款方式:维修工程由乙方垫资施工,工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。七、权利和责任
1、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实,如不按要求施工,甲方有权拒绝验收,拒付工程款。
2、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。
3、维修工程验收合格后,甲方必须在30天内一次性付清工程款,如拖延一天追回500元。
4、如遇不可抗拒的自然灾害造成维修公路再次大面积损毁,双方可重新商议维修合同条款。
5、如乙方在维修过程中,出现任何事故,一切由乙方自行承担,甲方不负任何责任。
八、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份。
甲方负责人:
乙方承包人:
篇12:防水维修施工合同
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就本工程外墙施工项目施工事宜协商一致,订立本协议如下:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程内容:外墙白水泥一遍、腻子粉两遍、打磨(基层)
3、工程地点:
二、工程承包方式及范围
1、承包方式:以平方单价协议,协议签订后,无论材料等涨跌,均不得调整。
2、平方单价:
①、基层以27元/㎡
②、乳胶漆15元/㎡
3、承包范围:幼儿园办公楼范围内发包方指定的房间及部位。
三、合同工期;自20xx年3月12日开工至3月28日工期16天。
四、工程质量标准:合格工程
五、合同价款:约 万元,大写: 。
六、付款方式:协议签订后,3天内预付协议价款的30%作为材料购置金,工程完成总进度一半(一遍白水泥,一遍腻子)3天内付协议价款的30%,工程完成总进度全部(外墙白水泥一遍、腻子粉两遍、打磨)3天内付协议价款的35%,留5%的保修金,保修期为一年(以验收日期为准),保修金在保修期满后一个月内付清。
七、结算方式:实际完成的工程量乘以单价=结算价款。
八、材料:乙方所购置的材料必须符合设计、规范规定要求及现行的国家和地方行业标准和提供的原材料样品等要求。如不能满足所要求的材料标准,造成的一切损失由乙方负责。
九、乙方在施工期间,要爱护建筑物成品,不得乱钻乱凿,不得随意改变电源线路,否则,造成的一切损失由乙方负责。
十、安全施工:乙方必须严格按照安全施工操作规程进行施工,在施工中所出现的任何事故、机械事故及其他责任事故等,其事故责任及经济损失均由乙方承担,甲方不负任何责任。
十一、乙方根据所报材料品牌、规格进场后,申请相关人员进行材料验收,不符合要求造成的损失由乙方负责。
十二、乙方负责工程的验收资料收集编制。
十三、工期要求:
1、乙方原因不能按期完成或中途无故停工,每拖延一天罚款1000元。
2、甲方原因不能按期完成或工程款不能按时拨付,工期顺延(以甲方签证的延期报告为准),乙方造成的损失由甲方承担。
十四、质量保修:在保修期内乙方应在自接到甲方书面或电话通知起,24小时之内派员实施维修,否则,甲方或用户有权另派他人维修,维修费用在乙方保修金内2倍的扣除。
十五、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成时,由当地执法部门解决。
十六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。双方履行完本合同全部义务工程款付清时终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13:建筑防水工程施工合同书
【合同导语】为大家提供建筑防水工程施工合同书,如果你有这方面的写作需求,相信本文内容能为你起到参考作用。签订合同时,合同双方应当出示有关资质证明及签约主体资格的证书、证明文件。今天小编就给大家整理了范文,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读!,希望能够帮助大家,欢迎阅读!
施工单位:_________(以下简称甲方)
承包单位:_________(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司_________防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则:
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、工程内容:根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5cm厚),屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米_________元;屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准,严格参照_________有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同。
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。
(2)配合市建公司_________基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
甲方代表(签字):_________ 乙方代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇14:写字楼屋顶防水工程施工协议书
发包方(以下简称甲方)__________________
承包方(以下简称乙方)__________________
根据《中华人民共和国经济民法典》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:__________________.
2、工程地点:__________________.
二、工程承包范围
安全维护及整改。
三、合同工期______天。
四、工程造价
工程造价为:__________________元整
五、质量标准
1、质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
2、使用标准、规范(包括但不限于以下内容)
(1)本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
(2)本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。
六、承包方式
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
七、工程计价
1、本工程计算编制原则:按____________________________________统一解释进行编制。
2、人工、材料价格的确定:人工工资按__________________计取,材料价格按照__________________执行。
3、具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期
有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以______市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。
2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。
3、因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。
4、因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。
九、工程款的支付
1、工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.
2、在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还,保修金不计利息。
十、违约责任
1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案民法典及相关法规执行。
2、因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。
十一、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。
十二、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。
十三、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份,甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)__________________
______年______月______日
篇15:关于防水工程施工热门合同
发包人:江苏金龙建设有限公司汽贸城项目部 (以下简称:甲方)
承包人:(以下简称:乙方)
工程的顺利进行,经双方友好协商,甲方将该工程的部分任务承包给乙方施工,为明确双方的权利和义务,特制定本承包协议书。
一、承包范围:
屋面防水
二、质量要求:
乙方施工工程质量达标准,所用材料符合相应关标准。
1、乙方必须按施工图、设计变更及甲方的技术交底的要求施工,严格执行国家标准、施工验收规范和甲方制定的质量管理办法,接受甲方、监理、质检部门的监督与验收,并保证每次分项验收时一次性通过验收,如不能一次性通过验收,所造成的损失由乙方承担。
2、工程验收如不合格,由乙方负责整改直至达到合格标准为止,否则由甲方委派他人整改,其费用(人工、材料)在乙方结算时给予扣除。
三、承包单价:
屋面SBS(4mm厚): 元/m2(双包),
四、工程结算及付款:
1、结算原则:双方的书面协议、签证及实际完成项目的合格工程量为准。
2、现场所发生的签证、零工等均需我项目部现场负责人签发、项目部技术经营人员核算后经项目经理确认,报公司经营部核定,方可生效。
3、结算程序:乙方在完成协议内容后向甲方办理结算申请单,由甲方项目现场负责人确认工作内容、经项目部认可后由技术经营人员办理结算手续、工地项目经理审核、报公司经营部审批,公司经营部审核盖章后生效。
4、付款:
工程竣工付完成工程量的60%款项,年底付至95%,剩余5%为保修金,待保修期过后付清。
五、工程工期:
根据甲方要求工期。
六、甲方的职责和权利:
1、建立健全各项管理制度及岗位责任制,进行业务指导,使甲、乙双方有章可循;
2、做好技术交底及现场管理指导工作;
3、及时发放设计、业主和监理下发各项变更资料。
七、材料及工具管理:
1、乙方对所领用的工具、机具、电器、电线应加以保护,使用后应随即清理干
净回库,如有遗失,原价赔偿。
八、乙方的职责和权利:
1、严格执行国家的法律、法规及公司、项目部的各项管理制度;
2、对本职工进行安全教育,并提供所有施工人员的身份证明;
4、严格按进度计划施工,在满足进度计划的前提下自行组织调整施工人员的数量;
5、严禁施工人员在工地上发生打架斗殴事件;每发生一起罚款1000~5000元。
6、严格执行现场安全管理制度,杜绝安全事故的发生,否则一切责任及损失均由乙方承担;
7、乙方承包人付款必须提供现场职工已签字的工资表;
8、乙方进场人员进场后,主动申报暂住证及其他证件,甲方协助办理相关手续,乙方承担相关费用;
9、乙方保证做到工完场清,施工材料堆放整齐,道路畅通,地面整洁,宿舍卫生、整洁,如乙方达不到要求,甲方将组织人员施工,所有用工按双倍价格从甲方工程款中扣除。
10、违约处理:
a)、乙方严格按照甲方的进度计划,进行组织施工,如乙方不能满足进度计划要求,甲方有权再行组织其他队伍进场,且由此而增加的费用全由乙方承担,对乙方已完成工程量按80%结算;
b)、乙方施工工程未达到协议质量标准,将予以其施工造价20%的罚款。
c)、如发生因乙方施工质量而导致工期延误及其它工种的人员误工等损失全由乙方承担,并且乙方除无条件返工外,甲方将给予乙方500~3000元的罚款,此费用由甲方质检员出具手续,经甲方技术负责人及项目经理确认后直接从乙方承包总额中扣除;
d)、乙方的所有违约罚款均在当月进度款中扣除;
九、其他:
1、如签约后对合同条款反悔,按违约处理;
2、本协议未尽事宜按甲方公司管理制度及项目部规定执行。
十、本协议书经双方签字盖章后生效,否则视为无效协议。
十一、 本协议书一式三份,甲方执两份,乙方执一份。本责任书从乙方人员进场后生效,工程款结算完毕后自行失效;
本合同附件安全合同及相关资料作为合同主体与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲 方 代 表: 乙 方 代 表:
身份证号码:
日期:
篇16:防水维修工程承包协议书
甲方(发包方):_________________合同编号:___________________
法定代表人:_____________________签订地址:___________________
乙方(承包方):_________________签订日期:______年____月___日
甲乙双方本着自由平等、共同发展的原则,经过友好协商,根据有关规定,就防水维修工程承包事宜,在互惠互利的基础上达成以下协议,并承诺共同遵守。
第一条工程基本情况
1.工程名称:________________________。
2.工程具体范围:
(1)____广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水;
(2)____公寓顶层面防水层、中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺sbs防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理;
3.具体工程量:________________________。
第二条承包方式
双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包。
第三条工程造价
本工程总造价为人民币元整(大写:______)。
第四条支付方式
工程完工且经甲方验收合格后,甲方在____个工作日内支付工程款的____%即人民币元整(大写:______),其余____%即人民币元整(大写:______)留作质量保修保证金,____年后无质量问题甲方将质保金的____%即人民币元整(大写:______)支付给乙方,余款在____年保修期满时支付给乙方。
第五条工程期限
1.工程期限为天,自本协议签订之日起开始计算。
2.如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
第六条材料与工艺
具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
第七条工程质量
乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的材料,确保施工质量。
第八条验收
1.甲方对防水维修工程的验收及提出异议的期限为乙方完成工程后____日内,如在此期限内甲方未向乙方发出书面通知,则视为该工程验收合格。
2.甲方在验收时如发现防水维修工程质量问题,须保持原状并及时通知乙方,乙方应在____个工作日内予以书面答复,同时双方约定返修方式及时间。
乙方未在规定期限内予以书面答复,视为接受甲方对工程的提出的异议。
第九条保修
乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修年,年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)由乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复,乙方承担修复的所有费用。
如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在____个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。
第十条安全问题
工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
第十一条其他要求
工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。
第十二条保密
一方对因防水维修工程承包而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十三条陈述和保证
1.甲方向乙方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(3)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2.乙方向甲方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(3)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第十四条违约责任
若协议任何一方违反上述约定事项的,其后果全部由该方承担,并向守约方支付违约金人民币元(大写:______)。
第十五条争议解决方式
本协议书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。
如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十六条附则
1.本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。
2.本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。
3.本协议—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________
授权代理人:(签字)______________授权代理人:(签字)______________
单位地址:________________________单位地址:________________________
邮政编码:________________________邮政编码:________________________
联系电话:________________________联系电话:________________________
传真:____________________________传真:____________________________
电子信箱:________________________电子信箱:________________________
开户银行:________________________开户银行:________________________
账号:____________________________账号:____________________________
篇17:写字楼屋顶防水工程施工协议书
施工单位:公司(以下简称甲方)
承包单位:公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、 工程名称:公司梅林生产、生活基地2#、3#楼
2、 工程地点:上梅林深华石料公司大院内
3、 工程内容:
根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜( .5厚),屋面防水工程采用聚氨酯"85 "防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米年。
四、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
五、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
代表: 代表:
签订日期:
篇18:施工电梯维修保养合同
甲方:
乙方:
为明确双方的权利和义务,本着公平诚实和信用的原则订立本合同,以便共同遵守。
一、 服务范围
甲方委托乙方对安装于下述范围的电梯及机房设备(以下简称设备)实施保养服务。
1、设备位置:(上海律师)
2、设备编号:
3、设备型号:
4、数量(台):
二、 服务期限
自 年 月 日起至 年 月 日止,为期 年。
三、服务时间
1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行。
2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制,即乙方对设备提供365天,24小时全天候应急处理服务。
四、服务内容
1、本合同的服务方式选择为全包( )、半包( )、清包( )。
2、乙方出具《电梯定期保养工作项目单》,由甲、乙双方按《电梯维修规范》(国标GB/T 18775-20__、《特种设备安全监察条例》(国务院令373号)等的有关规定,协商确认后作为本合同的附件。
3、乙方定期派技术人员,根据本合同附件内服务项目内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作,以使设备正常运行。
四、双方的责任及权利
1、甲方权力:
(1)核查乙方单位的营业执照、税务登记证、企业代码证、资格许可证、法人授权书和工作人员的工作证、身份证等有效证件。
(2)若乙方原因未完成本合同规定的工作内容,经甲方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行,甲方有权书面通知终止合同。
(3)随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等,将其作为支付乙方维保服务费用的依据。
(4)有权安排专业人员随从乙方工作人员一起作业监督工作,也可组织、邀请本单位或专业机构人士对合同范围的工作进行抽检评估。
(5)考察其同行业公司或乙方的其他客户,对比服务质量和服务态度,如确认乙方的工作质量、服务态度、技术实力等不能确保设备的正常运行时,有权提出终止本合同或本合同服务期限届满时,选择和更改服务对象。
(6)在每次保养或维修的服务项目结束后,必须由甲方代表签字认可,并将更换下的废旧零件交予甲方,如没有得到甲方签字认可,甲方有权视本次服务无效。
2、甲方责任
(1)在不违反甲方管理规定的情况下,配合乙方工作人员通过或进入设备维修的专用区域。
(2)严禁无关人员擅入机房,机房内应配有符合消防部门标准的消防器材。
(3)负责设备日常管理工作,并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务的工作单上签字确认。
(4)当设备出现异常现象及发生故障或事故时,及时通知乙方维修人员,准确告知其单位和所在位置,以免保修通知不详而耽误到达时间。
(5)应设备维护服务的要求,为机房提供足够的照明、冷暖气,按温湿度控制的要求做好通风,并协助乙方工作人员作其他必要的工作,以保证设备高效率运行。
(6)合同签订后,甲方应按合同约定的付款方式按时付款。
3、乙方权利
(1)在服务期限内,甲方不得与乙方以外的个人和组织发生与本合同内容相关的业务往来,否则造成的损失乙方不承担责任。
(2)在服务期限内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时,甲方应提前书面通知乙方,并在乙方妥作防范措施后,方可施工。
(3)未经乙方有关维保人员同意,任何人不得启动或停止正在保养、维修、调试中的设备。否则乙方不承担责任。
(4)未经乙方有关维保人员同意,任何人不得启动因有故障而停止的设备,否则乙方不承担责任。
(5)正常情况下,甲方不按合同规定时间付款,经乙方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行,乙方有权书面通知终止合同。
(6)除遇不可预见的因素,在本合同或附件规定服务项目外之料件损坏,其更换或修理费用乙方有权令甲方承担;国家有关安全标准的规定发生强制性增补安全装置时,甲方有权令甲方承担安全装置的人工和材料费。
4、乙方责任
(1)必须按照本合同或附件约定,参照国家有关规定对设备提供维修保养服务。
(2)维修保养人员应遵守法律法规及甲方的各项规章制度。
(3)自行配备工作所需的各种专业工具及设备,保养或修理时设置现场安全警示标志。
(4)接到甲方报修电话后,紧急故障三十分钟到达现场处理,超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任。
(5)因保养不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方损失时,应负赔偿责任。
(6)乙方工作人员在维修、保养过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。
(7)配合政府部门对服务期内的设备实施通过年检,如维保质量原因未能通过定期检测或年检的,发生的复检费用由乙方负责。
(8)因保养不当停梯,若在七日内未能恢复运行的,甲方将免付该台设备一个月的保养费,在十五日内未能恢复运行的,甲方将免付该台设备服务期限内的保养费。
五、服务费用
每月每台保养费(人民币):¥ 元,每年每台保养费(人民币):¥ 元。
共计保养设备数量 (台),年共计: 拾 万 拾 佰 拾 元整。
六、付款方式
银行转帐( ) 支票( ) 现金( ) 其他( )
付款以季度为周期,各期维修保养费均在下季的第一个月内支付。
七、其他
1、本合同未尽事宜,由双方协商解决。可另签补充协议。
2、本合同签订后,以前所签订的有关设备的保养合同自动失效。
3、合同履行期间,任何一方违约应承担本合同总金额/年10%的违约金。
4、除本合同中约定终止条款,没有正当、合法的理由双方不得随意提出终止本合同,否则按违约处理。
5、本合同以外经双方协商确认的附件、补充协议均视为本合同的组成部分,具有同等效力。
6、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,签署盖章后生效。
甲方: 乙方:
签署盖章: 签署盖章:
地址: 地址:
时间:
篇19:维修施工合同
甲方:
乙方:
为保证甲方投资开发的房地产项目的维修质量和效率,提高客户满意度,依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方就零星维修工程事项协商一致,签订本合同。
一、维修工程内容
维修工程内容分为房屋防水维修和其他零星维修两类,甲方委托乙方进行维修的项目,具体以书面委托函(委托函格式附后)为准。
二、甲方的权利和义务
1、甲方委托乙方施工、维修的项目,以书面委托函形式通知乙方。
2、甲方在乙方施工完毕后及时组织人员对项目进行验收,并签字确认。
3、按合同约定支付工程款。
三、乙方的权利和义务
1、乙方应在接到甲方书面通知后四十八小时内安排施工、维修人员到位,并在甲方要求时间内完成施工、维修内容。
2、乙方负责跟踪项目的施工,并于施工结束后通知甲方验收。
3、乙方有义务对承接工程的质量承担责任,并对因乙方原因而造成的质量问题承担无偿返修责任,直至符合质量要求为止。工程验收交付后严格履行本合同约定的质量保修义务。
4、乙方有义务根据工程需要提供施工照明、围栏设施,并负责安全保卫。自觉遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格采取施工保卫安全等技术措施,按照安全标准组织施工,确保现场施工人员及第三者安全,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。自行解决施工照明并保证用电安全,制定安全防火责任人,物件堆放整齐。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
5、乙方有义务接受甲方的监督和管理,并服从甲方的安排与施工协调。
6、乙方有义务确保文明施工与施工场地及周边的整洁,按规定做好施工场地交通、夜间施工、建筑垃圾与渣土、生活垃圾等运输、工程、生活污水和噪音排放的申报工作,并承担因此发生的相关费用,及因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
7、乙方有义务采取恰当措施保护施工场地周围地下管线、公共设施和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等。由于乙方施工措施不当造成污染、侵损、破坏周围地下管线、公共设施和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木、堵塞排水管网等,造成的损失由乙方承担。
8、乙方有义务承担与其施工、维修工程有关,或其施工、维修工程进行期间,或其施工、维修工程导致的人身伤亡及财产损坏导致的损失、费用、索偿或诉讼的法律责任,并保障甲方免负该责任。甲方对任何雇员的意外或伤亡,不论该人是否受雇于乙方,皆不负任何法律上的赔偿责任,乙方须保障甲方免付任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。
9、乙方对其不具有施工、维修资质或能力的工程,应如实向甲方反映,否则因此造成的责任由乙方承担。
四、验收要求:
须甲方、业主、物业(如果有)共同签字确认,签字程序由乙方办理、甲方配合。
五、合同价款及支付方式
1、每季度结算一次,乙方结算办理完毕后,开具经甲方认可的合格发票并办理完相关付款手续后,甲方按结算总金额的95%支付,留5%质保金,质保期满后协商返还。
2、甲方预决算员审核的价款中均已包含完成该项工程所需要的:施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税费、安全防护费、安全文明施工措施费、农民工工资保证金及政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收等直至竣工验收交付使用以及维保期间的所有费用。
六、结算要求与结算方式
1、结算要求:
(1)乙方在每季度结束后25日内,凭合同约定格式的书面委托函和甲方现场施工员签证的工程量办理结算,逾期递交竣工结算报告及完整的结算资料的,由乙方按¥100元/天向甲方支付违约金。
(2)结算计算审减额大于乙方送审额10%以外的审计费用由乙方承担,并同意甲方可直接从工程结算款中扣除该部分审计费用。
2、结算方式:
(1)土建部分:执行20xx年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》。
(2)安装部分:执行20xx年《湖南省安装工程消耗量标准》。
(3)维修部分:执行20xx年《湖南省房屋修缮工程计价定额》。
(4)主材:价格以施工同期市场信息价格为结算依据。
(5)人工工资:土建部分61元/工日,装饰部分72元/工日。
七、质量保修责任
1、屋面防水维修的质保期限按该维修房屋主体的质保期限执行。
2、其它维修项目及本合同未约定的质保期限的项目按相关质量管理条例执行。
八、违约责任
1、乙方如未能在接到甲方书面通知后四十八小时内安排施工、维修人员到位,或未能在甲方要求时间内完成施工、维修内容的,甲方有权责令其改正;如果乙方累计三次未能及时安排人员到位,或累计三次未能在甲方要求时间内完成施工、维修内容的,甲方有权解除合同。
2、甲方如未能及时按照合同约定支付工程款,乙方有权解除合同。
九、其它
1、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。
2、双方在履行合同中发生争议时,应本着和谐合作的精神协商解决,协商不成的依法提交湘潭仲裁委员会仲裁。
3、合同有效期为20xx年6月1日至20xx年12月31日
4、本合同一式伍份,甲方叁份,乙方贰份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20:防水涂料施工合同
施工合同亦称工程合同或包工合同。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是关于防水涂料施工合同范本五篇,希望对你有所帮助。
防水涂料施工合同范本
(一)
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵行平等、自愿、公开和诚信的原则,结合本工程具体情况,甲乙双方经协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 防水施工范围:
1.4 涂料施工范围:
二、工程采用材料
按设计施工图和技术变更单执行。
三、承包形式
本分项工程采用综合包干价形式。即本合同价款包括产品、配件、辅材、运输、安装、调试、配合、保险费、安全责任、验收等完成工作所需一切费用、合理利润及相关税费。
四、合同价款(最终以实际收方面积按照本合同约定单价结算)。序号 名称 预计面积
(2) 材料名称及厚度单价(元
2)使用部位
五、施工技术要求及验收标准
5.1 乙方进场应向甲方及监理方报送施工方案(需经甲方及监理方批准后方可实施),品出厂合格证、经监理见证抽样的产品检验报告。
5.2 材料质量必须符合国家、行业的相关标准,其施工质量应满足《施工验收规范》(GB50207-9
4)的有关要求。全部工程完工后由甲方组织乙方、监理方等相关人员联合验收合格后方可移交甲方。
六、工期要求
本工程最迟完成时间为____月____日,开工日期自甲方主体工程断水,基层处理完毕满足验收规范要求后,甲方通知进场之日起算。乙方应满足甲方对工程进度的要求。
七、工程款的结算及支付
7.1 按工程进度付款,进度款按每月____日止,经甲方及监理方验收认可的每月完成工程量的70%结算,并于次月____日前支付。
7.2本工程综合验收合格后,乙方向甲方报送竣工结算书,办理竣工结算,经甲方审核认可,完善相关手续后月内付至结算总金额的95%,剩余5%作为质量保证金,在质保期满________年后无质量问题7天内支付余款。
八、双方责任
8.1 甲方责任:
8.
1.1 负责组织现场在具备施工条件后的场地移交工作。
8.
1.2 负责乙方与周边施工各单位的协调工作。
8.
1.3 提供乙方所需水、电接口。
8.
1.4 组织有关方面人员对己完工程进行竣工验收,移交工作。
8.
1.5 按合同约定向乙方支付工程款。
8.
1.6 向乙方提供蓄水试验所需水、电。
8.
1.7 防水试验合格后及时协调土建方完善防水层的砂浆保护层。
8.2 乙方责任:
8.
2.1 现场代表由 工程师担任。
8.
2.2 进场后服从甲方管理,精心组织施工,严把技术质量关,按合同工期要求完成工程范围内的全部工作内容。
8.
2.3 坚持安全文明施工,严格遵守工程建设安全,文明生产有关管理规定,按安全标准组织施工,并随时接受行业安检人员依法实施监督检查,采取必要的防护措施,消除事故隐患。
8.
2.4 乙方应对施工现场的工作人员进行安全教育,并对其安全负责,不得违反安全管理规定进行施工,因乙方原因造成事故的(包括对
第三方造成的任何损害),其责任和费用由乙方全额承担。
8.
2.5 按甲方提供的水、电接口接用水、电。
8.
2.6 负责对本工程材料、半成品、成品在竣工验收交付使用前的保护及施工现场清洁、垃圾清运工作,对他人施工成果的保护。
8.
2.7 自学履行工程施工期间和质量保修期内的各项义务。
九、保修责任工程质保期________年,从工程竣工验收合格之日起计算,工程完工验收合格后________年之内若出现渗漏和涂料墙面起皮、抹灰等缺陷,乙方应在接到甲方通知后后12小时内到现场勘察,____日内维修完毕。若乙方违反本条,不得及时进行维修,甲方有权动用质量保证金,进行维修,发生的相关费用由乙方承担。
十、违约责任
10.1 甲、乙双方均应信守合同,如乙方延误工期,每延误一天向甲方支付违约金5000元天,累计计算。
10.2 甲方应按合同约定付款,如无乙方责任,甲方延期付款,每延误一天向乙方支付应付款金额月息1%的违约金。
10.3 如乙方产品及施工不符合国家相关质量标准,应承担违约责任,向甲方支付违约金0.5万元,如造成甲方损失,还应赔偿损失,其它违约行为按合同有关规定执行。
十
一、争议解决方式
双方在履行合同中如发生纠纷,应协商解决,协商不成可向工程所在地法院起诉。
十
二、其它
1
2.1 本合同中所涉及的相关技术资料图纸是合同的组成部分,本合同未尽事宜,双方另订补充协议。
1
2.2 本合同一式陆份,甲、乙双方各执叁份,具同等法律效力,双方签字盖章后生效,合同相关条款履行完毕后自然失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
防水涂料施工合同范本
(二)
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《民法典》以及相关法律法规之规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签定本合同,共同遵守。
一、工程概况:
1、工程内容:
(1)外墙涂料工程
(2)防水工程
(3)楼梯扶手工程
2、工程地点:
3、承包方式:乙方包工包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
二、工程数量(按实际发生结算)
(1)、外墙涂料: 平方米(外墙垂直投影面积,门窗洞口不扣除,窗台展膀等不增加);
(2)、防水工程:暂估屋面防水 平方米,隔气层 平方米,卫生间 个(该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝的处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用);
(3)、楼梯扶手 延长米:;
(4)、各分项工程数量详见附表01-04;
三、工程单位价格
(1)、涂料 元平方米;
(2)、防水:屋面防水 元㎡ 隔气层 元㎡ 卫生间 元个(水泥用量已含报价内)。
(3)、楼梯扶手 元延长米(含预埋时的凿除,成品破坏后的修复);
防水涂料施工合同范本
(三)
发包方:(以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本维修工程项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:鹰潭行____市支行外墙防水维修工程
2、工程地址:____市____区
3、工程造价:本工程采用包工包料价,单价75元㎡(含税)
二、工程承包范围及工程内容:
1、工程范围:、外墙等需要做防水维修处理的地方。(包括 墙面清理、刷高弹性防水涂膜胶、刮乳胶漆、垃圾清场等)
2、工程量:维修面积按实际完成量计算。
三、合同工期:
1、开工日期:________年____月____日。
2、竣工日期:________年____月____日。
3、合同工期为____日历天(雨期顺延)。
四、质量标准
工程质量达到国家相关工程验收合格标准。
五、付款方式:
乙方工程全部完工经甲方组织验收合格后,付至总工程款的80%,余下20%工程款作为质保金________年后付清(期间余款保证金不计息)。
六、甲方的权利与责任:
1、在施工中甲方有权就施工中发现的问题要求乙方进行处理或返工。
2、对乙方拒不执行甲方就施工中发现的质量问题而提出的改正意见,甲方有权责令乙方停工并进行经济处罚,直至更换施工队伍。
3、甲方有权督促乙方进行安全施工,对不符合安全要求的设备、设施及违反安全操作规程的行为有制止的权利,直至乙方整改为止。
4、提供相关协调减少干扰,方便乙方组织施工。
5、按要求及时支付工程款。
七、乙方的权利与责任:
1、按甲方要求并按相关施工规范组织施工,保证质量,保证工期。
2、服从甲方现场指挥人员的指挥,负责施工范围内竣工前所有成品保护。
3、乙方应按相关施工安全要求组织施工,对施工人员必须进行安全教育并保证施工安全,否则,引起的安全事故责任由乙方全部承担。
4、文明施工,做到工完场清。
八、保修条款:
本工程质量保修期为________年。质保金在竣工验收之日起________年后支付。在保修期间内,因施工引起的质量问题,由乙方无条件进行维修或返工,其费用由乙方全部承担。
九、合同争议的解决:
1、如在合同履行期间,双方对合同的履行出现争议的,可协商解决,如协商解决不了的,可申请仲裁直至上诉法院。
2、双方未尽事宜,可另行协商补充协议作为合同附件,与合同具同等效力。
十、合同的生效:
本合同正本二份,甲乙双方各执一份。
本合同从开工之日起生效,至工程保修期结束自动终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
防水涂料施工合同范本
(四)
发包人(甲方):
承包人(乙方):
甲乙双方根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
二、工期要求:工期自年____月____日至年____月____日,施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。
三、承包范围:
1、材料乙方自购
2、使用材料: 彩色有机硅防水涂料、嵌缝带、无色拒水溶液、速凝型堵漏剂 。
四、处理方法:
1、外墙裂缝渗水处理
①使用材料:彩色有机硅防水涂料及嵌缝带。
②施工方法:以一布三涂法施工,
第一遍有机硅涂料刷完裂缝后,将嵌缝带沿裂缝处贴实,随后涂刷
第
二、三遍涂料。涂料晾干后与墙面牢固结合,嵌缝带在涂料中起到抗拉作用,增强防水层弹性。
③工艺流程:用毛刷和腻子刀清理外墙基面上的灰尘及附着物,施工人员使用吊绳和吊板自上而下逐步刷裂缝。
2、外墙瓷砖裂缝渗水处理
①使用材料:无色拒水溶液和速疑型堵漏剂。
②施工方法:将瓷砖接缝处的细微小洞用堵漏剂填实后,将无色拒水溶液用毛刷涂刷到缝隙及瓷砖表面上,溶液在四小时后即形成一层透明防水隔离层,本溶液防水能保留原瓷砖颜色。
③工艺流程:用毛刷和腻子刀将外表面清理干净,施工人员用吊绳及吊板,自上而下逐步涂刷外表面。
五、质量要求:
1、乙方严格按照甲方书面或口头交底,按照施工工艺进行规范施工,做到确保优良工程。
2、保质期________年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
六、结算价格及付款方式:
1、施工价格及要求:根据双方协商 胜大花a区一期住宅按住户签字认可后的工程量维修费用贰佰贰拾(220)元每户;胜大花园c区一期住宅按壹仟柒佰陆拾(1760)元每单元计算(包括所有外立面防水处理)。施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂料技术规范》之标准进行施工。
2、付款方式: 维修施工时料费及人工费由乙方预支,工程结束后的两个月后内结清维修工程款的90剩余维修款做为维修保证金,在保修期结束后的两个月内支付。
七、本工程在施工过程中,甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全,出现任何责任事故均由乙方负责。
八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成经双方同意由____市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。
九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。
十、本合同一式 4 份,甲乙双方各执 2 份。
十
一、未尽事宜,另行协商。
发包人(盖章):承包人(盖章):
负责人(签字):负责人(签字):
联系电话:
签定日期:
防水涂料施工合同范本
(五)
甲方:
乙方:
根据有关《劳动法》《民法典》和项目部实际工作安排,结合施工要求,甲方决定把
A、
B、
C、D 栋外墙水泥基聚合物防水工程及室内卫生间、厨房防水交由乙方施工,为了明确双方责任,经双方友好的协商,达成如下条款共同执行。
一、 工程名称:
二、 工程内容:
A、
B、
C、D 栋外墙水泥基聚合物防水工程。
三、 承包方式:实行包工不包料的方式。(包安全、包质量、包劳保用品)。
四、 工程量计算方法:
A、
B、
C、D 栋外墙防水层按所油的外墙部位面积,综合单价为
3.5 元㎡ 。(以上单价要求质量必须达到国家制定的《建筑安装工程质量检验评定标准》合格以上,力争优良)。
五、 付款方式:在每月20号前后甲方按乙方每完成上月进度的80%工程量结算给乙方,余下20%竣工验收合格后15天内一次性付清。
六、 双方责任:
(1) 甲方责任:
1、 甲方负责施工前的技术交底及安全工作,并对工程的质量监督和验收。
2、 驻现场施工员、质量员跟班作业,对不符合操作规程提出整改意见,整改合格后方可进入下一道工序施工。对多次提出整改意见的,乙方都没有严格执行,甲方有权单方面解除合同,责令施工班组无条件退场,工程量不结算,经济损失乙方全部负责。
(2) 乙方责任:
1、 严格按合同施工,熟悉防水施工规范及施工流程。外墙防水在施工过程中,乙方
第一次返工,甲方警告,
第二次返工,甲方扣回双倍材料费。
2、 按甲方施工现场的总体规划要求,配备足够人力,按甲方计划完成任务。做好工地文明施工,对使用的材料要统一堆放整齐有序,作业时一定要戴安全帽,不准穿拖鞋进入施工现场,不带安全帽、穿拖鞋每次罚款50元。
3、 按照甲方现场施工进度的要求,按质按量按时完成进度。
4、 乙方人员不能在工地住宿(可在工地饭堂付费就餐)。
5、 乙方不能带家属老弱病残人员及小孩进入工地。
6、 管理包安全、质量、文明生产。
7、 遵守甲方的规章制度。一切要服从指挥,做好互相团结,不得在现场打架,不得乱接拉电源,不得用电炉电煲。违者按工地文明处罚条例处罚。每发现一次罚款200元5000元。
8、 乙方中途不得以任何理由提出加价及分包要求,施工过程中影响进度起三天,甲方有权责令其退场,工程量不计算,一切经济损失由乙方负责。
;
施工合