民事起诉状代理纠纷
原告:__________________
被告:__________________
诉讼请求:
请求人民法院依法判决:
1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;
2、被告退还原告已付装修款__________元人民币,被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任;
3、被告承担本案诉讼费。
事实及理由
__________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告__________房屋进行室内装修,工程日期为_____月_____日至_____月_____日,签订合同当日原告支付了_____元装修款。
__________年_____月中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定_____月_____日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。
被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的约定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致
____________________人民法院
具状人:__________________
__________年_____月_____月
更多相似范文
篇1:非婚生子抚养费起诉状
原告:姓名:________、性别:________、年龄:________、民族:________、职业:________、工作单位和住址:___________
被告:姓名:________、性别:________、年龄:________、民族:________、职业:________、工作单位和住址:___________
诉讼请求
书写自己要求达到的目的,包括:请求判决离婚,孩子的抚养、抚养费的承担,对方抚养时探望权的请求,财产的分割,本人生活困难时请求对方给予经济帮助的方式或数额,对方有重婚、与他人同居的、实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员时请求损害赔偿的数额等,如:
一、判决原告与被告离婚;
二、婚生儿子/女儿_______由原告抚养,被告一次性支付抚养费_______元给原告(/被告每月支付抚养费至儿子/女儿年满18周岁止);
三、夫妻共同财产依法平均分割(/判归原告所有);
四、被告一次性支付经济补偿金_______元给原告;
五、被告一次性支付精神损害赔偿金_______元给原告。
事实和理由
事实和理由:陈述结婚、子女出生的具体时间,写明诉讼请求的依据,包括离婚的理由、依据,孩子由谁抚养、抚养费承担、探望方式的理由和依据,财产情况、分割理由及依据。
离婚理由:应详细叙述夫妻感情确已破裂、并无和好可能的事实和依据,主要从婚姻基础、婚后感情、离婚原因、夫妻关系的现状来说明没有和好可能、夫妻感情破裂的事实。如有法定离婚情形时(重婚或与他人同居的;实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;因感情不和分居满二年的)应特别指出。字数根据具体情况酌定,并无限定,但不宜过于繁琐。
为此,原告特依法提起诉讼,请你院依法裁决。
此致
______________区/县人民法院
具状人:____________
_______年_______月_______日
篇2:男方离婚起诉书财产
申请人:______________,性别,出生日期,民族,家庭住址,身份证号,联系电话。
被申请人:______________,性别,出生日期,民族,家庭住址,身份证号,联系电话。
申请请求:_________________申请人于__________年__________月__________日起诉被申请人借款纠纷一案,已由贵院依法受理,现申请撤回起诉。
事实和理由:_________________
申请人_______________于二0年月日向贵院起诉_______________借款纠纷一案,贵院已经受理,案件号为:_________________(20__)_______________民初字第_______________号,现申请人_______________和被申请人_______________已经达成和解协议。因自身合法权益得到维护,现申请人依据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,申请撤回起诉,请贵院予以批准。
此致
_______________人民法院
申请人:______________
_____________年_____月_____日
篇3:房屋买卖合同违约起诉状
原告:_____市_____区_____公司,住所地:_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室,组织机构代码:____________。
法定代表人:__________,职务:经理,电话:____________。
被告:_____市_____区_____公司,住所地:_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室,组织机构代码:___________。
法定代表人:__________,职务:经理,电话:____________。
诉讼请求
1、请求判令被告支付货款________________元。
2、承担逾期付款银行利息_________________元
3、诉讼费由被告承担。
事实与理由
_____年_____月_____日,原告与被告签订《_____合同》,被告购买原告方钢材八十余吨,后原告多次催收,被告仅支付部分款货款,尚欠原告钢材款_________________元,按照约定被告违约应支付违约金,为维护原告合法权益,特诉至法院,请求依法支持原告的诉讼请求。
此致
__________人民法院
起诉人:__________公司
_____年_____月_____日
篇4:离婚后起诉分割债务起诉书
原告:_________________(基本情况:_________________姓名、____________性别、____________、民族、____________职业、____________工作单位和住址____________)
被告:_________________(基本情况:_________________姓名、____________性别、____________年龄、____________、职业、____________工作单位和住址____________)
一、诉讼请求书写自己要求达到的目的,包括:________________
1、请求判决离婚,
2、孩子的抚养、抚养费的承担,
3、对方抚养时探望权的请求,
4、财产的分割,
二、本人生活困难时请求对方给予经济帮助的方式或数额,对方有重婚、与他人同居的、实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员时请求损害赔偿的数额等,例如:_________________
(一)、判决原告与被告离婚;
(二)、婚生儿子/女儿____________由原告抚养,被告一次性支付抚养费____________元给原告(/被告每月支付抚养费至儿子/女儿年满18周岁止);
三、夫妻共同财产依法平均分割(/判归原告所有);
四、被告一次性支付经济补偿金____________元给原告;
五、被告一次性支付精神损害赔偿金____________元给原告。
事实和理由事实和理由:_________________陈述结婚、子女出生的具体时间,写明诉讼请求的依据,包括离婚的理由、依据,孩子由谁抚养、抚养费承担、探望方式的理由和依据,财产情况、分割理由及依据。
离婚理由:_________________。应详细叙述夫妻感情确已破裂、并无和好可能的事实和依据,主要从婚姻基础、婚后感情、离婚原因、夫妻关系的现状来说明没有和好可能、夫妻感情破裂的事实。
如有法定离婚情形时(重婚或与他人同居的;实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;
因感情不和分居满二年的)应特别指出。
原告特依法提起诉讼,请你院依法裁决。
此致
__________县人民法院
具状人:_________________
__________年__________月__________日
篇5:2024年女方离婚起诉书
原告:_______________
被告:_______________
诉讼请求
一、请求依法判决原、被告间的非婚生女儿(20__年8月23日生)由原告抚养,被告每月10日前向原告支付抚养费¥3,000元至女儿年满18周岁止;
二、请求依法判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由
原告梁__________于20__年5月通过网络与被告孙__________认识交往,综上所述,被告欺瞒原告已婚事实与其生下一女并抱走原告女儿的恶劣行径,不仅狠狠的伤害原告的感情,严重影响原告将来的婚姻生活,更使原告倍尝骨肉分离之锥心刺痛!请求人民法院依法支持原告全部诉讼请求,维护原告合法权益!
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇6:租赁合同纠纷起诉状
原告:_________________,住所地:_________________,法定代表人:_________________。
被告:_________________,男,1986年8月14日出生,身份证号码:_________________,住所地:_________________。
诉讼请求:_________________
1、请求法院判令被告于之前搬出租赁房屋;
2、请求法院判令被告支付违约金110925元(暂计算至起诉之日,实际应计算至被告搬迁之日);
(计算方式:_________________从20__年1月1日计算至起诉之日20__年5月26日共145天,建筑面积共30.6平方米,日租金5元/平方米,按合同第十条约定按五倍租金计算违约金,145天*30.6平方米*5元/平方米*5倍=110925元)
3、请求法院判令被告支付从*年*月*日至*年*月*日止的水电费共计8933.4元;
4、本案的诉讼费用全部由被告承担。
事实和理由:_________________
20__年,原告与被告签订了《房屋租赁合同》,约定原告将路478号共30.6平方米的房屋出租给被告,租金每日5元/平方米,租期从20__年1月1日至20__年12月31日。在合同即将到期前的20__年10月22日,原告向被告送达书面通知,要求被告做好搬迁准备工作,被告亲自签收了通知。20__年12月26日,原告再次对被告送达了书面通知,要求被告于20__年1月24日前搬出租赁房屋。此后,原告又于20__年1月23日和2月13日分别两次书面通知被告要求尽快搬出租赁房屋,但被告均拒绝予以配合。?
依租赁合同第十条第二项约定,租赁期满,乙方逾期不归还租赁物,则每逾期一天应向甲方支付逾期归还前日租金五倍的违约金,暂计算至起诉之日为110925元。被告尚拖欠水电费8933.4元,应一并支付。
原告认为,被告逾期拒绝搬迁的行为已构成违约,故诉至贵院,请求依法支持原告的诉讼请求。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇7:最好的离婚起诉书
原告:________________, 性别:__________,出生年月:____年__月__日 住址:____________________
被告:____________医院 地址:________________,电话:________________,负责人:____________,职务:____________
诉讼请求:
一、依法判决被告赔偿原告各项损失共计____________元。
二、判决被告支付全部诉讼费用。
事实与理由:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
此致
______区人民法院
具状人:____________
____年____月____日
篇8:借款不还起诉书
民事起诉状
原告:,男,1962年2月19日生,汉族,住
委托代理人:,女,住,联系电话;
被告:,男,证件号码:,地址:
被告:XX有限公司
地址:
法人代表:
诉讼请求:
1、判令一被告返还不当得利6386.82元,第二被告承担连带责任。
2、判令被告们支付原告因此纠纷产生的一切损失,包含并不限于诉讼费、交通费、律师费等。
事实和理由:
20xx年1月31日第一被告与原告签订《个人借贷记相关服务协议》。原告向第一被告借款28750元,借款利息为21.06%,借款时间为20xx年1月31日至20xx年2月25日,并可按实际使用时间支付到期为止的本息。
20xx年8月6日原告致电第二被告提前还款,终止借贷关系,然而,被告实际支付本金加利息总共达到38356.82元,不满6个月利息竟然高达9606.82元,超过银行同期贷款利息的4倍(3220元)6386.82元;另,第一被告将利息计入本金谋取高利,第二被告作为专业的咨询机构对于上述事情竟然明知而故为之,明显偏向于第一被告,违背了公平正义原则,有恶意串通的嫌疑。故原告要求第一被告按照法律规定退还不当得利6386.82元,第二被告承担连带责任。 综上,被告们的行为已经违反了相关法律规定,特依法向贵法院提起诉讼,请求人民法院判如所请。
此致
XX人民法院
具状人:
20xx年x月x日
篇9:起诉状农村房屋买卖
民事起诉状
原告:姓名 ,性别 ,民族 , 年 月 日出生,住址: 省 市 区 路 小区 号楼 单元 室。
联系电话:
被告:姓名 ,性别 ,民族 , 年 月 日出生,住址: 省 市 区 路 小区 号楼 单元 室。
联系电话:
案由:离婚纠纷
诉讼请求:
一、请求法院依法判令原、被告离婚;
二、请求法院依法判令原被告之子 由原告抚养,被告每月向原告支付抚养费人民币 元,直至年满18周岁;
三、请求法院依法分割原被告婚后共同财产。
事实和理由:
原、被告于 年相识,并于 年 月 日在 民政局登记结婚。婚后双方感情一般,育有一子 。
婚前两人恋爱时间较短,沟通了解不多,双方没有充分了解就仓促结婚。婚后原告发现与被告在世界观、价值观、人生观上均有巨大差异。被告自小生长在一个不和睦的家庭,其父母长期分居,经常吵架。原、被告生活不和睦,因被告性格孤僻,言行暴戾冷漠,长期不理睬原告,原告主动找他说话,他经常是连看不看原告一眼,还会粗暴地骂:“滚蛋、滚一边去”。被告易怒,且经常对女方谩骂、威胁、屡次进行家庭暴力,语言粗俗低劣、变态低级,经常辱骂双方的母亲,多次殴打女方和女方母亲。被告对原告及家庭没有责任感,多次无理地要求原告养着他,被告住在原告家里,从不承担家庭开销。被告婚后多次出轨,自结婚到现在,被告一直以未婚身份在公共媒体征婚,伪造虚假身份,欺骗数十名未婚女性,更甚将其中部分女人带到原告家中发生性行为。被告的行为严重影响了夫妻双方感情,再加上双方感情不和,长期分居,现在夫妻关系已完全破裂,夫妻关系名存实亡。
为维护原告合法权益,特向贵院具状起诉,要求判决离婚,并依法分割夫妻共同财产。请依法公正判决。
此致
人民法院
具状人(签名或盖章):
年 月 日
篇10:起诉状提供劳务受害
原告:_________________某,女,_______________年出生,身份证号码:___________________,籍贯:___________________工作单位:___________________住址:___________________联系电话:___________________
被告:______________,男,_____________出生,身份证号码:___________________,籍贯:___________________工作单位:___________________住址:___________________,联系电话:___________________
第三人:___________________姓名________________,性别________________,年龄________________,身份证号码:___________________籍贯:___________________工作单位:___________________住址:___________________联系电话:___________________
案由:___________________债权人撤销权纠纷判令撤销被告同第三人之间转让房产的行为;判令被告承担本案诉讼费用。
事实和理由:_________________
_______________其行为已经侵害了原告的合法权益,根据法律规定,为维护原告的合法权益,特向贵院提起诉讼,恳请判如所请!
此致
________________人民法院
具状人:___________________
_________________年______月______日
篇11:劳动争议起诉状
原告:______________有限公司,住所地_____________号,法定代表人:______________。被告:______________,男,19__________年11月__________出生,住址:______________号,身份证号码:__________________。
诉讼请求:_________________
1、判决原告不按津_____人仲字[20__]第_______________号仲裁裁决向被告支付各项款项;
2、本案的诉讼费用由被告承担。
事实与理由:_________________
被告于201_____年初已入职到原告单位,至20__年_____月__________日被告提起劳动仲裁时,未订立书面劳动合同应支付双倍工资的请求因已超过1年的仲裁时效而应当被驳回。防暑降温费和冬季采暖费因原告已向被告支付而应当被驳回。被告在职期间,原告从未安排被告加班,原被告间不存在加班事实,被告主张向其支付加班费的请求应当被驳回。
基于以上事实,原告为维护自身合法权益向贵院提起诉讼,请求依法判决原告无需向被告支付任何款项。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇12:变更子女抚养权起诉书
原告:______________男__________年_____月_____日生_____族,_______________人,住_____市_____区_____路_____号_____小区_____单元_____号。
法定代理人(系原告生母):______________女_______________年_____月_____日生,_____族,__________市人,住址同上。
被告(系原告生父):______________男_______________年_____月_____日生_____族__________市_______________公司职工住__________市__________区_______________路_______________号_______________小区__________单元__________号。
诉讼请求:_________________
责令被告从起诉之日起每月支付原告抚养费_____________元。
事实与理由:_________________
原告系被告亲生女儿。__________年_____月_____日,被告与原告之母因夫妻感情不和经__________市__________区人民法院判决离婚,原告由母亲抚养,被告每月支付抚养费500元。该抚养费在当时也仅够维持。
但随着近年物价的逐年增高,原告因上学及生活开支的需要,每月500元的抚养费早已不够。而原告生母的收入有限,一直未再婚,独自承担原告的抚养费用非常困难。被告虽有较高的经济收入,但基于与生母的关系恶化,拒不增加抚养费用。
为维护原告合法权益,特诉至人民法院,请求支持原告的诉讼请求!
此致
_______________区人民法院
起诉人:______________
代理人:________________年_____月_____日
篇13:关于出轨的离婚起诉书
原告______,女,____________出生,______族,职工,住________________________。电话:__________________
被告______,男,____________出生,______族,职工,住________________________。电话:__________________
诉讼请求
1、请判令原、被告离婚。
2、婚生女儿由原告抚养,由被告支付抚养费。
3、共同财产依法分割,共同债务依法承担(具体见清单)。
事实与理由
原、被告在____________年上半年经人介绍认识,______年______月______日在某某镇人民政府办理手续,______年______月______日生一女,取名____________,现在____________小学读书。
婚后,原、被告感情尚好,共同生活一段时间后,被告丑陋脾气暴露无遗,每次酗酒后就动手殴打原告。在原告怀孕______个月时,原告去叫被告回家,被告不顾原告有孕在身,动手殴打告,还用甘蔗刀吓原告。____________年____________月,被告开始在夜总会坐台,长期包嫖,今年还把坐台女带回家,____________年______月______日,在____________出租私房嫖娼时被____________派出所警察抓住。____________年______月______日,被告又因琐事殴打原告,致使原告头部、鼻出血,左足多处软组织挫伤,全身乌青。____________年______月______日,被告又乘酒兴殴打原告,还用菜刀背敲打原告头部,至今原告头部常常疼痛。____________年______月______日,被告跑到原告上班处叫原告回家,遭原告拒绝,被告就把原告拉到本市人民路上殴打,致使原告多处皮血肿,软组织挫伤。
原告认为:被告的种种恶劣行径严重伤害了原告的感情,致使原本脆弱的夫妻感情完全破裂,没有和好的可能。今原告为解除痛苦,特根据《民法典》第32条之规定,向贵院起诉,请依法判如诉请,不胜感激。
证据及证据来源
1、身份证复印件。
2、复印件。
3、房产证复印件。
4、财产及债务清单各一份
此致
____________市人民法院
附:本诉状副本一份
起诉人:____________
______年______月______日
篇14:离婚后起诉分割债务起诉书
原告:,女, 年 月 日生,汉族,住址:电话:
被告:,男, 年 月 日生,汉族,住址:电话:
诉讼请求:
1.判令婚生女儿由原告抚养;
2.被告每月支付小孩抚养费 元;
3.本诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
年 月 日,原、被告婚生女儿出生,女儿出生后,原告一直在娘家生活至今,被告没看望过女儿,从未支付过抚养费,未尽父亲责任。为小孩有一个健
康、稳定的生活环境,特请求小孩由原告抚养,被告每月支付小孩 生活费。恳请法院判准上列诉讼请求。
此致
XX县人民法院
具状人:
年 月 日
以上文章来源于网络,如有侵权请联系删除
篇15:平台网购纠纷起诉书
原告:_________________姓名_________,性别_________,年龄_________,出生_________年_________月,工作单位_________
住址:_________________一般为户口所在地,也可为现居住地
被告:_________________姓名,_________性别,_________年龄,_________出生_________年_________月,工作单位_________
住址:_________________即你出租给他的房屋地址
诉讼请求:
1、请求判令被告支付拖欠的房屋租金_____________(数额)。
2、请求判令解除原被告间的租赁合同。
3、请求返还原告所有的屋内家具一套,价值约________________元。
4、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由
_________年_________月_________日,原告与被告签订了房屋租赁协议,约定将________________的房屋租赁给被告使用,并约定每月支付租赁费用_____________元,原告收取押金_________________元。
被告于_____________时间开始向原告付款,但自_________年_________月_________日开始,被告停止支付房屋租金,
_________年_________月_________日,原告发现被告还私自将原告租赁房屋内的一套家具搬出。
原告多次请求被告支付房租及返还家具,均遭到被告的拒绝。原告无奈之下,起诉至贵院,望贵院审清事实,判如诉请。
此致
_____________人民法院(房屋所在地)
具状人:_____________(原告姓名)
时间:_________________
篇16:承担担保责任的起诉状
原告:_______________姓名,年龄_______________,民簇_______________,工作单位_______________,现住址_______________
被告:________________姓名,年龄_______________,民簇_______________,工作单位_______________,现住址_______________
诉讼请求
一、请求法院依法判决原告与被告离婚。
二、子女归原告/被告方抚养
三、夫妻共有财产合理分配
四、本案诉讼费用由原、被告共同承担
事实与理由
略(写清结婚的过程,基本情况,离婚的理由,对财产、子女、住房等问题的意见)
综上所述:_________________肯请法院依法判决-------(要求)
此致
_______________人民法院
原告:_________________(签名)
___________年___________月___________日
篇17:侵犯专利权起诉书
原告_________,男(女),____________年______月______日出生,汉族,住________市_________路______弄______号______室,邮编:__________________,电话:________________________。
被告_________,男(女),____________年______月______日出生,汉族,住________市_________路______弄______号_________室,邮编:__________________,电话:________________________。
诉讼请求:
一、 要求继承_________座落______路的房屋或其他遗产(写明遗产的名称,价值)。
二、 诉讼费由_________负担。
事实与理由:
原、被告是_________关系。被继承人于____________年______月______日去世,遗有__________________财产,要求依法继承。
此呈
_____________区人民法院
起诉人:____________(签名)
________年____月____日
篇18:侵犯专利权起诉书
原告:_____________,女,汉族,某年某月某日生,住某市某区某路某号某房,电话:_____________
被告:_____________,男,汉族,某年某月某日生,住某市某区某路某号某房,电话:_____________
诉讼请求
一、判决原告与被告离婚;
二、婚生儿子___________由原告抚养,被告一次性支付抚养费万元给原告(从年月起至年月止,按每月元计);
三、某市某区某路某号某房所有权归原告所有,其他财产依法分割(见清单)。
事实和理由
________________
此致
___________市___________区人民法院
具状人:_____________
_____ 年 _____ 月 _____ 日,这就是一份女方离婚起诉书样板了。
篇19:承担担保责任的起诉状
原告:_________________甲
被告:_________________乙
诉讼请求:_________________
判令丙由原告抚养;
本案诉讼费由被告承担。
事实与理由:_________________
被告与原告于20__________年_____月_____日登记结婚,20__________年_____月_____日生育丙。20__________年因双方感情不和,被告向贵院提起离婚诉讼,贵院于20__________年_____月_____日作出判决,准予被告与原告离婚,丙由被告抚养,并对案件涉及的财产进行处理。
由于丙从小随原告一起生活,由原告照顾其生活及学习。自从跟随被告生活后,生活状态的改变让丙十分不适应。由于被告经常忙于生计,不能腾出时间陪伴丙,使正处于成长期,需要父母关心、陪伴的丙感到十分孤独,多次向原告表达希望跟随原告生活的意愿。同时,据原告所知,丙多次向被告要求增加与原告见面的的次数,但均被被告拒绝并且斥责,甚至被告连原告的电话都不让丙接听,或者收发短信,久而久之,丙便不敢再向被告提出上述的要求,令本来活泼开朗的丙开始变得郁郁寡欢,每次与原告见面时,都不禁向原告诉苦。
鉴于上述情况,原告认为被告未能履行其抚养责任,而且蓄意破坏原告与丙的关系。为了孩子的健康成长,希望贵院依法判如所请。
此致
_______________人民法院
具状人:_________________(签名或盖章)
年_____月______日