承揽合同诉状范文(汇编20篇)

甲方(定作方)：____________________

代理人：__________________________

地址：____________________________

联系电话：________________________

乙方(承揽方)：____________________

代理人：__________________________

地址：____________________________

联系电话：________________________

甲、乙双方本着平等合作、互惠互得的原则，依据《民法典》和其他相关法规的规定，就___________(地点)玻璃供需问题，经双方友好协商，一致同意签订以下加工合同，具体条款如下：

一、品种、规格、数量、单价：

玻璃品种： ___________，规格： ___________，数量：___________，单价：___________。

交货地点：____________________。

运输方式、费用：

1)由乙方负责送货，运输费用由乙方承担.玻璃卸车前破片由乙方负责，落地验收后出现破损由甲方负责.

2)产品必须按甲方订单要求每片附加标签、规格、品种、楼号楼层等识别编码，标签编统一贴在白玻面，以便区分。

二、交货期：

合同签定后，乙方收到甲方订单后十日内供货，补片玻璃应在七日内完成。

三、验收方式：

1)玻璃送达甲方工地后应当场验收当批玻璃，发现有不符合下单尺寸的产品应以及时予以检验，若有异议应在三日内以书面形式通知乙方，否则视为验收产品合格。

2)_________玻璃制作按国家标准执行，相关规定以行业标准为准.

六、结算及付款方式：

甲方根据玻璃保修期给乙方一张远期支票，乙方发车后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供发票给甲方。

七、违约责任：

1)双方应按合同约定履行，乙方若延期供货，每日应向甲方支付3%作为违约金.

2)如产品质量达不到设计要求，乙方应承担一切责任和经济损失。

八、其他：

本合同未尽事宜，由双方协商解决，合同争议双方均有权提起诉讼。

九、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。合同签订至本项目结束本合同自行解除。

十、保质期及保修

1、保质期为二年(验收之日起)

2、执行本项目保修期，在保修期内发现玻璃质量问题，乙方无偿更换，执行保修内产品所附有的责任。

甲方：____________________________乙方：____________________________

代表：____________________________代表：____________________________

账号：____________________________账号：____________________________

户行：____________________________户行：____________________________

___________年___月___日___________年___月___日

_______________(先生)：

__________律师事务所接受__________女士(以下简称“委托人”)之委托，指派__________律师(以下简称“本所律师”)就您与委托人民间借贷一事致函如下：

一、特别事项说明：

1.在发表本意见之前本所律师已听取了委托人的陈述，并要求其作出了真实性承诺;

2.本函目的在于告知您应当承担的法律责任;

3.本函所载内容并不代表受指派律师在具体案件中的代理意见，也不代表上海市志君律师事务所在本案中的观点;

4.本函不表明委托人对您的诚信状况发生任何怀疑;

5、本函不代表委托人放弃了诸如诉讼等其它追索方式。

二、经阅读委托人提供的资料及听取其陈述，我们了解到：

1、_____年____月____日您向委托人借款人民币__________元整，借款期限为________年____月____日至________年____月____日止，委托人于________年____月____日通过支付宝转账方式向您的支付宝账号支付了________元。

________年____月____日您以要注册公司为由再次向委托人借款人民币__________元整，借款期限为________年____月____日至________年____月____日止，委托人于________年____月____日通过银行转账方式向您的________银行账户支付了________元。

以上内容有________年____月____日签订的《借条》和《收条》、支付宝转账记录、________年____月____日签订的《借条》和《收条》，以及银行转账记录为证。

2、现前述两笔借款皆已到期，但您并未归还。

三、函告内容：

鉴于上述，本所律师代表委托人郑重书面函告如下：

1、望您在收到本函之日起_____个自然日内归还委托人借款本金共计贰拾万元;

2、若您在函告期内未履行还款义务的，委托人将依法提起诉讼，要求您返本付息，并承担相应的违约责任;

3、您在收悉本函后如有任何意见的，可采取电话、邮寄信件等方式联系委托人或本所律师。

以上内容，敬请斟酌，以免讼累。

特此函告!

__________律师事务所

__________律师

_____年_____月_____3日

诉人(一审原告或者被告)：_________________姓名，性别，民族，出生年月日，住址，身份证号码，联系方式。

被上诉人(一审被告或者原告)：_________________姓名，性别，民族，出生年月日，住址，身份证号码，联系方式。

上诉人与被上诉人某某纠纷一案，不服某某人民法院作出并于某年某月某日送达的(一审判决或者裁定书案号)民事判决书或者裁定书，现依法提起上诉。

上诉请求：_________________

1、撤销一审判决并依法改判(或者对具体的改判请求写明);

2、上诉费由被上诉人承担。

上诉理由：_________________

主要详述对一审法院认定的事实、适用的法律或者审判程序予以有理有据的反驳，达到二审法院改判的目的。整个上诉的核心可归纳为，“一审判决是错误的，上诉人对一审判决不服”

此致

_____________人民法院

附：本上诉状副本__________份

上诉人：_________________(签名)

_____年_____月_____日

甲方(委托人)：

联系地址：

联系电话：

乙方(居间人)：

联系地址：

联系电话：

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托，负责就 项目 (以下称该工程 项目 )，引荐甲方和该 项目 的招标单位 直接安排资格预审报名，向甲方提供关于该工程 项目 的相关信息，并最终甲方促成通过资格预审且进入招标程序并协助甲方最后中标此工程的某一个标段。

二、乙方的义务

1、 乙方必须向甲方提供有关该工程 项目 的信息。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程 项目 的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹万元。

3、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票(发票种类需经甲方认可)，相关的所得税由乙方自承担。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;如由于甲方未能提供相关资料而导致报名失败，甲方需承担乙方的差旅费用

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、 如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本 项目 居间费用为工程施工合同金额的5.5%

2、居间成功后，即甲方在与建设单位签定施工合同并收到建设单位支付的开工预付款后应支付乙方总居间费的70%(即总标的的5.5%内的70%)，其余30%在甲方每期计量后按本期计量占施工合同的同比向乙方支付。

3、甲方以现金的方式支付。

五、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

3、除非必要或事先获得乙方书面同意或根据法律法规的规定，甲方在履行本合同过程中或本合同结束或终止前，不得将从乙方获得的属于乙方的保密性资料直接或间接地透露或提供给第三方或将这些资料用于本合同之外的其它方面。

4、除非事先获得甲方的书面批准或根据法律法规的规定或根据政府主管部门的强制性要求，乙方在任何时候均不得将从甲方或甲方的关联方获得的任何资料以及有关甲方的任何口头或书面的技术和商业信息、商业秘密以及依据本合同规定提交至甲方的文件或其他形式的书面文件(包括但不限于电子文件和文本文件等)等(“保密信息”)以任何形式直接或间接地透露或提供给任何第三方(包括但不限于与本合同项下工作无关的甲方和乙方员工以及政府主管部门人员)或将保密信息用于本合同项下的工作以外的其它任何方面。

六、合同终止

1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

七、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

八、其他事项

本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

订立合同双方：

承揽方：--县木具厂以下简称甲方

定作方：--县百货公司以下简称乙方

甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条加工成品

第二条加工成品质量要求：

一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳。

二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做。

三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。

四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。

第三条原材料由甲方提供。

第四条图纸由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。

第五条工程价款：按核定价格单计算款元。

第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。

第七条交货的时间和地点：年月日至月日全部交货。任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。

第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按元计算，共计元，全部费用由乙方负担。

第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按元计算，共计元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。

第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款元元)。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。

第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。

第十二条甲方的违约责任

一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的偿付违约金。

五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值%的违约金。

六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

第十三条乙方的违约责任

一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值%的违约金。

三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。

第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同于年月日经公证生效，合同履行完毕即失效。

本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。

甲方：--县木具厂(盖章)

代表人：(签名)

地址：

电话：

开户银行：--县支行营业所

帐号：

乙方：--县百货公司

代表人：

地址：

电话：

开户银行：--县支行

帐号：

年月日

原告：_________________朱_____，男，汉族，1976年3月27日生，

住址：_________________四川省兴文县大河苗族乡大田坎村五组

被告：_________________广州_______________实业发展有限公司

地址：_________________广州市番禺区__________镇民生工业区

法定代表人：______________

案由：_________________劳动争议纠纷

诉讼请求：_________________

一、请求依法判决被告向原告一次性支付工伤住院伙食补助费3318元，治疗期间和解除劳动合同前的工资共计21780元，住院期间护理费7900元，一次性伤残补助金10890元。

二、请求依法判决被告向原告支付解除劳动关系的一次性伤残就业补助金和一次性工伤医疗补助金共20691元。

三、请求判决被告向原告一次性支付解除劳动关系后的工伤继续治疗费用和误工费用共计10000元。

四、请求判决被告向原告支付劳动鉴定费用735元。

以上四个方面共计75314元，被告已支付29049元，还应支付46265元。

五、请求判令被告承担本案的所有仲裁费用和诉讼费用。

事实和理由：_________________

原告朱_____于20__年10月入职被告广州_______________实业发展有限公司(该公司前身为广州__________木业有限公司，于20__年8月13日进行了企业变更登记)，双方之间有着明确的劳动合同关系。20__年12月11日上午，原告朱松在上班期间工作时，被公司倒退的叉车压伤右腿，随即被送往榄核镇人民医院和何贤医院接受治疗。

20__年7月24日，经番禺区劳动局番劳社工认字[20__]第1183号《工伤认定决定书》确认原告属于工伤。

20__年4月3日，原告第一次治疗后出院(共住院114天)，遵医嘱和公司安排休息，等待第二次手术治疗。

20__年6月12日至20__年7月25日，原告朱松到何贤医院接受第二次手术治疗，共住院44天，两次住院共计158天。

原告朱松的工伤劳动能力鉴定，先后经番禺区劳动能力鉴定委员会和广州市劳动能力鉴定委员会两次鉴定，最后被确定为伤残捌级，医疗终结期共计11个月零4天。

现在原告朱松在第二次手术出院后，同意在被告就原告的工伤进行合理赔偿后解除双方的劳动关系。

但是由于原告朱松遵医嘱在一年之后还须进行一次取钢板内固定手术，需要的医疗费用在5000元以上，加上误工损失和住院伙食补助费及护理费等5000元，因此被告在此次与原告解除劳动关系时还应一次性支付原告工伤继续治疗费和其它费用不低于10000元。

综合上述事实并结合相关法律规定，原告认为自己本案中应该得到的赔偿项目及金额如下：_________________

1、工伤住院期间伙食补助费3318元(30元/天_____70%_____158天)

2、治疗期间和解除劳动合同前期间工资21780元(工资标准按1089元/月计算，时间自20__年12月11日第一次住院开始，至20__年8月11日原告提起劳动争议仲裁之日止，共计20个月。即：_________________1089元/月_____20月=21780元)

3、住院期间护理费7900元(50元/天_____158天)

4、一次性伤残补助金10890元(1089元/月_____10个月)

5、一次性伤残就业补助金和一次性工伤医疗补助金共计20691元(1089元/月_____19个月)

6、工伤继续治疗费用10000元(医疗费5000元+护理费误工费5000元)

7、劳动鉴定费用735元(由原告支付的，有票据凭证)。

由于原告与被告就工伤赔偿事宜多次协商后，仍无法达成一致意见。20__年8月，原告朱松向广州市番禺区劳动仲裁委员会提起了劳动争议仲裁申请，广州市番禺区劳动争议仲裁委员会于20__年11月12日作出了穗番劳仲字[20__]第2070号《仲裁裁决书》，该裁决书对原告在仲裁申请中提出的：_________________

1、支付解除劳动合同前工资;

2、支付住院期间护理费;

3、支付工伤继续治疗费;

4、被告承担全部仲裁费用等请求事项不予支持。

原告对此《仲裁裁决书》不服，认为该裁决书对原告的部份请求不予支持不符合法律规定。

其理由是：_________________

1、原告在提起仲裁申请之前，双方未协商解除劳动合同，双方之间仍然存在劳动合同关系，原告在治疗期间和休息期间，公司未予安排工作，原告应同样享受工资待遇;2、原告朱松在两次住院期间，因都是手术治疗，生活无法自理，确需护理人员，因此被告单位应负责护理人员的工资，况且被告单位已认可应支付亲属护理费，并且已实际支付护理费4342元;

3、原告在一年之后还必须做一次取内固定手术，在此次与被告解除劳动关系并取得一次性赔偿之后，原告已不便于再向被告索取有关费用。并且原告在本案中提起工伤继续治疗费用有医疗证明作为依据，根据法律规定，对原告提出的支付工伤继续治疗费的诉讼请求可以在本案中予以支持;

4、本案的劳动鉴定费用和仲裁费用是依法应当由被告承担的。

由于被告现在既不安排原告工作，又不合理支付工伤待遇，至使原告现在流落异乡，生活无着落。为了维护劳动者的合法权益，原告特予起诉，请求人民法院早日依法判决。

此致

广州市番禺区人民法院

具状人：___________________

20__________年月日

定作人（委托方）：（以下简称甲方）

承揽人（施工方）：（以下简称乙方）

根据《_____》及相关法律法规规定，本着平等自愿、诚实守信原则，双方经充分协商，就乙方为甲方承揽安装电线、电缆达成如下协议：

第一条：工程名称

乙方承揽的中国联通黎平县水口镇境内电线电缆安装工程。

第二条：工程地点（贵州省黎平县水口镇纪信村到南江村境内）

第三条：工程价款及付款方法

甲方应于竣工验收后当日内将工程款支付给乙方，支付方式为：现金。

第四条：工程期限

施工期限为20_________年10月3日开始至20_________年10月13日结束，施工期限为10个日。

第五条：工程质量标准

乙方安装的工程质量应符合国家标准及地方的规定，同时也应符合甲方的要求。

第六条：承包形式及材料设备供应

乙方承包方式为包工不包料，乙方准备施工设备及相应人员，甲方负责提供施工所需的材料（材料清单另外附件）。

第七条：甲方义务

1、甲方应于开工当天向乙方提供施工图。

2、甲方应在开工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方签字确认。

3、施工前甲方应为乙方整理出现场，施工后甲方应为乙方施工提供相应的便利

4、甲方负责监督乙方的施工进程。

5、施工完工后三天内甲方负责组织验收工作。

6、按协议履行付款义务。

第八条：乙方义务

1、乙方进驻甲方工程工地后，应严格遵守甲方的规章制度，不得损坏甲方的财物。

2、乙方接收材料后应妥善保管甲方的材料，保证材料不丢失或不被损坏。

3、乙方自行承担施工人员和本人的食宿及相关_____，做好安全保障措施，如出现安全事故，由乙方全部负责。

4、乙方按施工图负责组织施工，按期竣工。竣工后，五天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

5、乙方应保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

6、乙方不得中途解除合同。

第九条：违约责任

1、甲方应按工程所需提供材料，如因甲方未能按时提供材料，导致乙方工期延长，乙方不承担责任。

2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丢失或损坏的，乙方负责赔偿同种规格及品牌材料，由此造成工期延误的，乙方应按日支付违约金，每日违约金为合同总价款的1‰、

3、乙方应按期完工，未能

4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承担违约金人民币：_________0元整。

（大写：贰万元整）

第十条：本合同自双方签字盖章后生效，本合同正本一式两份，双方各一份。第十一条：乙方签字确认的材料清单为本合同附件，与本合同具备同等法律效力。

第十二条：本合同未尽事宜，双方协商解决，可签订补充协议。本合同履行期间双方发生争议，协商解决，未能解决，双方同意提交甲方所在地法院裁决。

甲方：（签字并盖章）______

乙方：（签字并盖章）______

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，本着公平合理的协作原则，明确双方的权利、义务和经济责任，经双方同意签订本合同，以利共同遵守。

一、订立合同单位

发包单位：(以下简称甲方)

承包单位：(以下简称乙方)

二、工程概况

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 承包范围：钢构件、屋面与墙面围护的制作安装

三、工程工期：20xx年 月 日开工至20xx年 月 日竣工，总工期 50天。

1、 乙方必须按照甲方的要求组织施工，接受甲方对进度、质量的检查监督。

2、 乙方必须按照合同约定时间开工竣工。

3、 在施工过程中，如遇以下情况则工期延误：

四、合同文件

合同文件应能互相解释、互为说明，组成合同的文件及优先顺序如下：

1、 本合同协议书

2、 施工图纸(包括土建施工图)

3、 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件等 业主认可的工期延误。 收到预付款之日起20天内施工现场达不到钢结构安装条件。 甲方原因造成的工期延误。 人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)

五、承包方式

1、 本单位工程采用综合单价包干，平米造价220元/平米，平米造价：330元/米，建筑面积：共计 平米。

2、 工程总造价： 万元( 元 )以上全部为含税价格。

3、 本工程所有吊车等机械设备、施工脚手架搭设、其它辅助设施及制作、转运所需机械设备、施工工器具均由乙方负责。

4、 承包工作内容如下(不限于以下内容)钢构件、屋面与墙面围护的制作安装。(包人工，包机械)

5、安全文明施工：甲方确定区域内要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保护各类安全防护设施搭设等)

6、未经甲方同意，乙方无权私自转包本工程。若发生，甲方将追究违约责任或有权终止合同，由此所引起的各种损失由乙方负责。

六、 工程造价的确定及工程款支付

此工程总造价为 元，在乙方各种材料、工具进入工地开始施工时甲方付乙方总款的百分之三十，合计 元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合计 元， 留取百分之十的质保金， 元，一年后此工程无任何质量问题全额付清。

七、工程变更

1、工程设计变更

1、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

2、在施工中甲方涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的代用，须提前通知乙方，否则甲方承担由此发生的费用，并赔偿乙方的有关损失，并延长延误的工期。

八、材料、机械

8. 1、由于本工程为总价包干。所以乙方供应的所有材料必须是符合设计方案和国家规范的标准产品，对与设计和规范要求不符的产品，甲方拒绝收用。

本工程主要材料如下：

8.1.1、围护部分：墙体标高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白单彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上蓝下白单彩涂板+玻璃丝棉毡+锡箔纸+镀锌铁网，彩涂板负差不小于0.03mm

8.1.2、钢架部分：钢梁为焊接H型钢(480～285)X200X6X10，节点板为22mm厚钢柱为焊接H型钢470X280X6X10风柱为热轧H型钢346X174X6X9钢板负差应符合国家标准《钢板、钢带厚度允许偏差表》GB-709-88

8.1.3、墙檀为卷边槽形冷弯薄壁C型钢C160×20×2.5屋檀为卷边槽形冷弯薄壁C型钢C160×20×2.5钢板负差不大于0.3mm

8.1.4、梁与柱连接、梁与梁连接均采用10.9级大六角高强螺栓

8. 2、乙方自购材料的装、卸、运输等费用均乙方承担。

8. 3、劳动用品和随身手动、电动工具由乙方自备。

九、工程施工

1、乙方施工人员、技术人员应与甲方工程部、技术部密切配合，严格按照施工方案施工。

2、施工过程中甲方应保证施工场地不受外界部门或人员的干扰。

十、安全责任

1、乙方应严格按照施工建设安全要求组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。

2、甲方指派专职安全员负责指导，监督施工现场的安全生产，乙方必须配合甲方安全管理人员，监督安全管理人员的工作，接受并服从甲方管理人员的指挥。

3、乙方应遵守甲方制订的各项安全管理规章制度。

4、严禁非施工人员进入施工现场，乙方必须做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隐患，乙方必须及时整改，杜绝重大伤亡事故。

5、现场人员发生伤亡事故后，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行堪察。

6、现场责任：

乙方在施工过程中如发生意外事故，责任由乙方自行承担。并承担事故中家属所提费用。甲方不承担乙方发生事故的任何责任。

十一、质量安全及验收

1、本工程质量目标：乙方必须确保承包范围内单项工程质量达到甲方质量目标。

2、乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的检查、监督、检验。

3、乙方对自己施工中的工程半成品、成品质量负责，必须符合质量验收标准。

4、施工中经检查检验工程不合格或未达到国家验收规范质量要求，乙方应按照甲方要求进行返工、返修，费用由乙方承担。

5、乙方在保质期内及使用过程中此施工钢架发生倾斜、倒蹋、开裂，乙方应无条件给予修复。因倒蹋发生的财产损失和人身伤亡全部由乙方承担。

十二、文明施工目标

1、 乙方必须遵守当地政府主管部门、建筑行业中文明施工的有关规定，按照甲方要求对工人实行标准化管理。

2、 乙方必须派专人清理施工现场及生活区，保持施工现场及生活区的整洁，做到无垃圾和污水。

3、 搞好施工现场保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作。

4、 乙方必须在施工过程中做到施工材料及工具堆放整齐。

十三、双方权利和义务

甲方的责任

1、甲方协助乙方处理好施工现场及有关各方的关系。

2、提供施工电源到施工区域，提供施工水源到施工区域。

3、如有变更甲方应提前2天以书面形式通知乙方，否则造成的损失由甲承担。

4、乙方在工程验收合格并交付甲方后，甲方方可进行装饰、装修。

5、及时进行中间验收。

6、组织乙方学习现场的进度、质量、安全管理规定。

乙方的责任

1、按合同文件的规定，按期、保质、保量完成承包范围内的全部工作。

2、乙方的施工人员和管理人员必须符合而且满足现场施工的需要。

3、服从甲方的工作安排，遵守甲方的各项规章制度。

4、做好安全生产、文明施工。

5、爱护公共设施及设备，若损坏则照价赔偿。

6、执行甲方的安全计划安排，参加甲方组织的安全例会，施工中坚决杜绝重大人员伤亡事故发生，若发生质量及安全事故，及时向甲方报告并协助甲方进行调查处理。

7、接受甲方代表的监督、检查。

十四、竣工验收

1、 工程具备验收条件，乙方向甲方提出工程竣工验收申请。

2、 甲方收到工程竣工验收申请后应尽快组织有关人员进行验收，并在验收后7天内给予认可或提出的修改意见(否则视为合格)。乙方按照要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用。

十五、违约金

1、 如乙方的施工进度，工程质量不能满足甲方总体要求，同时甲方对乙方的实际履约能力总体平衡后认定乙方实质上无能力确保工期，质量要求 时，甲方有权终止合同或另行委托别的有能力施工队伍完成本工程施工， 以确保本工程工期、质量目标。但乙方必须承担因此给甲方造成的所有 经济损失。

2、 因乙方原因造成合同无法履行或乙方不愿履行合同规定的义务时，乙方应承担未完工程造成的甲方的所有违约损失，此违约金从乙方工程款中扣除。

3、 因甲方不能按工程进度支付工程款或甲方不愿履行合同规定的义务时，甲方应承担未完工程造成的乙方的所有违约损失，并向乙方支付违约金。 十六、仲裁和诉讼

1、 甲乙双方如果就合同或工程施工发生争端，双方应友好协商。但甲乙双方的义务在工程施工过程中不得因正在进行的协商而改变。

2、 双方应严格执行合同条款，并本着友好合作精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：

(1)双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的5天内，双方应保证合同的继续执行。

(2)双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在工商行政管理部门关进行仲裁。

(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

十七、其它

1、本协议未尽事宜，双方友好协商解决。

2、本协议一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

甲方：(章) 乙方：(章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

帐户名： 帐户名：

帐 号： 帐 号：

开户行： 开户行：

协议签订日期： 年 月 日

签定日期：__________年__________月__________日

定作方(甲方)：___

电话：______

承揽方(乙方)：___

电话：______

经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。

品名

规格单位数量加工费单价金额

定作方供应原材料：原材料

规格单位数量日期成品单位耗用量

1.技术资料、图纸提供办法：_________。

2.产品检验标准和方法：____________。

3.交货地点及运输办法、运杂费用和负担：______。

4.货款及费用结算办法及期限：____________。

5.本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。

甲方(盖章)：___

乙方(盖章)：___

时间：__________

订作方： (以下简称甲方) 合同编号： 承担方： (以下简称乙方) 签订地点：

第二条：产品交付地址：贵州省六盘水市 ;运输方式：汽车运输;运输、安装调试、报检费用由乙方负责，交验货方式： 点交 ;

第三条：交货期：自签订合同之日起，在30天内发货进场并安装调试完毕，因电力、天气、运输中断等不可抗拒的特殊情况除外;

第四条：质量要求、质量标准、乙方对质量负责的条件：产品的外观、颜色、规格型号、配臵签约时注明，按合同签约时约定执行生产;质量标准：按产品相关的国家标准执行。无国家标准的按双方约定或参照相关标准执行;乙方对产品质量负责的期限：依合同自设备安装完毕之日起，在甲方正确操作、正常维护、保养和按照规程要点使用时，质保期机械系统为12个月，电器系统为6个月，易损件(电动机制动轮、钢丝绳、胶块等)除外;因甲方不按上述要求引起的损坏由甲方负责，由于正常损耗造成的损坏不在质保范围;

第五条：验收标准、方法：特种设备验收，按照GB5905标准的验收规范验收;甲方主动配合乙方试车至正常状态，申报起重机安装所在地质量技术监督局检验取证;甲方在未接到质量技术监督局检验报告并自行注册登记之前擅自使用起重机，所造成的一切后果由甲方自负。

第六条：在使用过程中出现意外的质量问题，乙方接到甲方通知，应以最快的速度赶赴现场，落实分清责任，协商后整改维修，如发生配件费用，责任方承担，无其它赔偿。〃

第七条：当甲方完全履行完支付价款义务后方能拥有标的物所有权。

第八条：结算方式、时间：

合同签订后，甲方向乙方预付合同总金额的30%(￥85500.00)作为订金，合同生效;起重机安装调试、验收合格，甲方向乙方支付总金额的65%(￥185250.00);余款(￥14250.00)为质保金，满六个月质保付清。

第九条：不可抗力因素：在合同履行期限内，由于不可抗致使定作物或原材料毁损、灭失的，乙方可免于承担违约责任，在甲方延迟接收货物或无故拒收期限发生的，甲方应承担责任，并赔偿乙方由此造成的损失。

第十条：本合同解除的条件：合同签订时日起若甲方在三天内未向乙方付预付款，则视本合同自动解除。

第十一条：合同争议解决方式：在履行过程中发生争议，由双方协商解决;协商不能达成一致时，向重庆仲裁委员会申请仲裁。

第十二条：本合同自双方签字(盖章)之日起生效，双方约定履行完毕合同自动解除。本合同如有未尽事宜，由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十三条：其它：违约条款乙方未按时支付货款每天按千分之一向甲方支付违约金;本合同正本一式两份，甲、乙双方各一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

甲方因与东莞市____家具配件厂加工承揽合同纠纷一案，委托乙方的律师进行代理诉讼，经双方协商，订立下列条款，以资共同遵守履行。

一、乙方指派实为根据，以法律为准绳参加诉讼活动，全力维护甲方的合法权益。

二、甲方必须如实地向承办律师叙述案情，主动提供有关证据和资料。如甲方故意向承办律师捏造事实，弄虚作假，乙方有权终止代理，依约所收费用不予退还。

三、如乙方无故终止合同，所收律师费退还甲方。如甲方无故终止合同，律师费不予退还。

四、参照国家《律师业务收费办法》，经甲乙双方协商一致，甲方按以下方式向乙方缴纳律师费(选其一)：

1、按本案标的额之比例收取律师费：甲方在扣除____美金后，甲方按剩余的总款项的30%支付给乙方作为律师费。

2、按收取办案费后再采取风险收费方式收取律师费：

3、按双方约定之其他方式(按时、按件等)收取律师费：

五、乙方律师为甲方办案所需之证据收集、调查、交通、食宿及津贴等费用，由甲方负担。该费用之承付，经双方协商，甲方向乙方支付深圳范围内办案费(包干)无元。市外另行商定。

六、甲方委托乙方代理权限，依授权委托书确定之。

七、如甲方在签订本合同后，非因乙方过错而提出撤诉和庭外和解，乙方收取的.代理费不予退还甲方，未收部分应补交乙方。

八、本合同的有效期限，自签订之日起至本案委托阶段终止(判决、裁定、调解、案外和解或撤销诉讼)。本案终结后，如甲方继续委托乙方代理上诉、申诉、或执行，双方应另行订立委托合同，费用另计。

九、在执行本合同期间，如乙方要求变更合同条款，需经双方协商确定并作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十、本合同一式三份，甲乙方各执一份，一份交承办律师。

甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

认立合同双方：

承揽方：

定作方：

定作方委托承揽方加工____________________________________的工作，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条加工成品编号名称规格单位数量

第二条加工成品质量要求：

第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量：

日期计算，双方协商。

第四条技术资料、图纸由承揽方提供，在加工量达到__%，定作方付给承揽方______元，在加工量全部完成时，在定作方验收合格后支付给承揽方______元，预留元作为质保金一年后付清。定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。双方另有约定的，按约定的方法计算。)

第八条包装要求及费用负担

第九条运输办法及费用负担

第十条结算方式及期限

第十一条其它

第十二条承揽方的违约责任

一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

四、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金______元;以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的______%或酬金总额的______%违约金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验、或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，在承方应当赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

十一、在承揽方制作的过程中发生的任何损害及由于工作过程中发生的事故由承揽方负责。

第十三条定作方的违约责任

一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

五、超过合同规定日期付款，应当比照____________银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之______偿付违约金。

六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

七、变更交付定作物地点或接收单位，承担因此而多支出的费用。

第十四条在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

第十五条^纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同自______年______月______日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式______份，交______各留存一份。

定作方：____________承揽方：____________

代表人：____________代表人：____________

地址：____________地址：____________

电话：____________电话：____________

开户银行：____________开户银行：____________

帐号：____________帐号：____________

______年______月______日订

天津市广告承揽合同

津加广字（20__） 号

广告客户或代理单位名称（以下称甲方）：

广告发布单位名称（以下称乙方）： 《电镀与精饰》编辑部

甲乙双方根据国务院《广告管理条例》及有关规定，签定本合同，并共同遵守。

一、甲方委托乙方于 年 月 日至 年 月 日期间发布 产品 广告。

二、广告发布媒介或形式为

。

三、单位广告规格为 十六开 。

四、广告采用 甲方提供 样稿（样带），未经甲方同意，

乙方不得改动广告样稿（样带）。

五、乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，乙方应要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有权拒绝发布。

六、广告样稿（样带）为合同附件，与本合同一并保存。

七、广告单价 元，加急费 / 元，其它费用 / 元，扣除优惠 元，

扣除代理费 / 元，播出次数 次，总计 元。

八、甲方应在 年 月 日前将广告发布费付给乙方，付款方式 预付 。

九、违约责任 由违约方负责 。

十、合同纠纷解决方式： 按经济合同仲裁 （经济合同仲裁或法院起诉）。

十一、其它：本合同一式三份，甲方保存一份，乙方保存两份。

十二、广告的编排方式和发布时间表

广告编排方式（广告发布总条、次，时段，版面等)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

广告客户或代理单位（甲方）

单位名称：（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

电挂：

邮政编码：

图文传真：

开户银行：

帐号：

广告发布单位（乙方）

单位名称：（章）

单位地址：天津市河东区新开路美福园2-1-102

法定代表人：唐*远

委托代理人：俞向洋

电话：

邮政编码：300011

图文传真：24410599

开户银行：

中国工商银行*津市新开路支行

户名：天津市电镀工程学会

帐号：

0

根据需要双方可以向有关部门申请对本合同进行鉴（公）证。

鉴（公）证意见：

经办人：

鉴（公）证机关章

年 月 日

签定日期 年 月 日

签订地点：

签订时间： 年 月 日

定作方（甲方）：

承揽方（乙方）：

按照《_____》的有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价

序号 货物名称 规格 数量 单价：元/m2 备注

1 钢质防火门 甲级

2 乙级

3 丙级

合计：（樘）?O_________元/?O=元。

114樘/363.06?O

金额（大写）： （不含税）

注：防火门：框板1.2mm、扇板0.8mm，内填充珍珠岩模压板；表面处理为静电喷涂；颜色 ；门板为平板；按实际发生数量结算。

三、交货日期：根据现场进度交货。

四、交货地点：工地现场。

五、技术质量要求：

1、产品执行防火门国家标准GB12955-20_________。

2、产品保证通过消防部门验收。

六、承包方式：

含运输及安装。

七、付款方式：

1、合同签订后，预付总货款的%，货物全部进场，再付总货款的%，安装完毕再付总价的％，剩余％为质保，质保期结束结清。

八、售后服务承诺

九、违约责任

1、按《_____》的相关规定执行。

十、争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。

十一、附则

本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，自签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

委托方：

承担方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条 广告承揽要求

1.1 项目(媒介)：_________

1.2 广告内容及有关证件的名称、编号_________。承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。

1.3 发布地点或形式：_________

1.4 颜色：_________

1.5 规格或材料：_________

1.6 刊播次数、起讫时间、日期：_________

1.7 其他要求：_________

第二条 费用及支付办法

2.1 费用：

2.2 结算方式和期限：_________

2.3 承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条 验收方式及时间_________。

第四条 违约责任

4.1 委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的_________%，向承揽方偿付违约金;超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的_________偿付违约金。

4.2 承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的_________%，向委托方偿付违约金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的_________支付违约金。

4.3 其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条 合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_________种方式处理(未作选择的，视为选择1：

5.1 提交_________仲裁委员会(_________仲裁委员会)仲裁;

5.2 依法向人民法院起诉。

第六条 双方商定的其他事项：_________。

第七条 附则

7.1 本合同附件_________，名称_________。

7.2 本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本_________份。

7.3 本合同有效期：自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日终止。

委托方 承揽方

单位名称(盖章)： 单位名称(盖章)：

地 址： 地 址：

邮 编： 邮 编：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开 户 银 行： 开 户 银 行：

帐 号： 帐 号：

税 号： 税 号：

定作方：____________________

合同编号：____________________

签订地点：____________________

承揽方：____________________

签订时间：____________________

一、加工标的

货物名称：___________型号：___________面料：___________颜色：___________单位数量：___________单价：___________总金额：___________

交货地点及期限

交期：___________

出口国：___________

___________合计人民币(大写)按实际金额结算单价含线税封箱带

二、定作方提供材料(若定作方提供材料，则必须填写)

材料：___________质量：___________数量：___________提供日期消耗定额：___________

面料.里料一等按定单数量到位按实际排单耗

三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天;定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的，承揽方对所采购物品的质量负责，应该得到定作方的书面确认方可开裁。

四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验标准和SN/T1649的标准验收。

五、承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。

六、加工物品的包装按定作方的要求。

七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。

八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。(定做方自提)。

九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认意见标准。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等原因引起的索赔和其他责任由承揽方承担(包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等)。

十一、付款方式：内部结算。

十二、其他约定事项：

1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的工作现场进行必要的监督检查，

2、双方对质量标准确认以封样为准，双方各保留封样，由承揽方无偿提供。

3、若由定作方提供原材料的，加工任务完成后，承揽方必须将剩余面料、二等衣服等送达到定作方指定地点。

4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。

5、最终产品质量必须通过定作方验收，由于承揽方原因造成定作方二次加工、二次出运和退货索赔等一切损失均由承揽方承担。

十三、违约责任：任何一方违约的应承担违约责任，除应承担因违约给非违约方造成的一切损失外还应赔付合同价款30%的违约金。

十四、如有纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起诉。

十五、未尽事项双方协议解决。

定做方：____________________

代表人：____________________

承揽方：____________________

代表人：____________________

_____年_____月_____日

签订日期：__________年____月____日

承揽方（全称）：__________________

定作方（全称）：__________________

经双方协商，签订本合同，以资共同信守。

1.品名、规格、数量、价格、交提货日期

品名

规格

单位

数量

单价

金额

分期交（收）货数量

超欠幅度%

月

月

月

月

月

总金额（大写）  佰  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分＄＿＿＿＿

2.质量标准、验收方法及地点：__________________________________________

3.原材料来源及互利方法：______________________________________________

4.交（收）货方法、地点及运杂费负担：__________________________________

5.货款结算时间及方法：________________________________________________

6.包装要求及包装物回收办法、费用负担：________________________________

7.违约责任：__________________________________________________________

8.其他：______________________________________________________________

9.不可抗力____________________________________________________________

10.本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。

11.本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权向仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。

12.本合同正本两份，双方各执一份_______________________________________

13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

承揽人：法人委托书号码＿＿＿＿

营业执照号码

定作人：法人委托书号码＿＿＿＿＿＿

营业执照号码

承揽人：

法定代表人：

开户银行：        帐号：

电话号码：        电挂：

住址：

定作人：          （盖章）

法定代表人：

开户银行：            帐号：

原告：_________________姓名、性别、男、出生日期_____________年__________月__________日民族、汉、籍贯、____________联系电话：_____________现住地址：____________区____________街道__________路__________巷__________号

被告：_________________姓名、性别、男出、生日期_____________年__________月__________日、民族、汉、籍贯____________联系电话：_____________现住地址：____________区____________街道__________路__________巷__________号

请求事项

1、请求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息从_____________年__________月__________日起按__________利率暂计至起诉之日止)，二项共计_______________元。

2、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由

_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日，原告为被告加工__________制品，加工费共_______________元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元给我，余下_______________元被告至今未付，被告并于_____________年__________月__________日立下欠条承认欠款。后经我多次追收，被告均以各种理由拒不支付。为保护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请依法判决。

此致

____________市____________区人民法院

具状人(签名或盖章)：_________________

_____________年__________月__________日

甲方：(定作方)

乙方：(承揽方)

经甲乙双方友好协商，就 纸箱 印刷事宜达成如下协议：

第一条：甲方委托乙方为其提供印刷品印刷及印成品服务共四项。

2、由甲方将印制品材料于20xx年8月1日前交给乙方，并办理交接手续。

第二条：交货时间

甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷设计稿，如甲方未按时间向乙方提供设计制作材料，乙方有权选择书面通知甲方，书面通知到达甲方后，乙方有权选择限时交付或顺延合同所列甲方委托项目的完成及交付时间。

第三条：交货方式地点 交货方式：甲方送货 交货地点：乙方厂区

第四条：付款结算方式及时间

本合同总金额为 586000 元，甲方支付乙方合同总金额的 30 %，即 元，作为定金及预付款，余款在乙方加工完成并交付之时，由甲方把余款一次性打到博爱县博宇包装有限公司对公帐户上。甲方不能支付相应款项乙方有权留置加工承揽物并在加工方拒付款项达到十日后，自行处理加工承揽物(出售及另作他用)。

第五条：双方的权利和义务

1、乙方必须完全按照甲方要求进行加工、制作等。乙方完成相应工作后，如因甲方原因未能及时投入生产，乙方顺延相应加工承揽物交付时间。

2、乙方在完成甲方项目设计后，经甲方认可，投入制作生产或下一步工作流程。

3、甲方应及时验收并按照合同支付相应款项。

第六条：违约责任

1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及预付款，乙方有权不安排生产计划。

2、乙方未按合同期限交货或未按甲方质量要求交货，甲乙双方协商解决，协商不成时。甲方有权向乙方索回定金及预付款。

第七条：本合同履行期间，甲乙双方任何一方不得随意变更、违反或不履行本合同，否则由此造成的经济损失，由责任方承担，如双方在本合同履行过程中，发生任何争议，均应协商解决，不能达成一致意见的，双方共同选定博爱县人民法院管辖。

本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

委托方(盖章) 承印方(盖章) 代表： 代表：

年 月 日

甲方(供货方)：

乙方(购货方)：

一、定义

根据《中华人民共和国民法典》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就乙方向甲方购买太阳能电池板相关事宜，达成如下协议：

二、产品的结算方式

1、乙方自本合同签订之日起个工作日内，向甲方一次性支付合同总金额 %，计人民币 万元(大写： 万元)整。余款：经验收合格后日内付给乙方。

2、付款方式：银行转账

三、产品的运输及验收

1、运输方式：送货上门

2、送货地点和接收单位(或接收人)：

3、甲方所在地到乙方所在地(运货地点)运费由甲方承担;货到后由乙方进行验收，如发现产品规格、质量不合规定，由甲方负责免费调换。验收合格后乙方签收，签收后的产品损毁由乙方负责。如果乙方拒不签收，造成的任何损失由乙方承担。

四、产品的安装

1、产品的安装由乙方自行负责，为确保产品的安装质量，乙方必须使用甲方的原装标准化配件，如果乙方自行购买配件，不在甲方的服务范围之内，如需要维修按照实际发生额结算。如因乙方配件造成产品损坏及其他损失由乙方自行承担。

五、售后服务

1、甲方提供的产品，保修期 年。保修期内，凡属产品质量问题，甲方负责免费维修或调换产品。

2、保修期内，非产品质量问题造成的维修及保修期外故障的维修，甲方及时上门服务，维修所发生的材料费及服务费用由乙方承担。

六、违约责任

1、根据甲乙双方协商的结算方式，乙方逾期付款，每迟延一天，应向甲方支付违约金为合同总金额的%，同时甲方供货期限顺延。甲方逾期交货，每迟延一天，应向甲方支付违约金为合同总金额的 %。

2、乙方无正当理由退货(备注：除了严重的质量问题外)，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值 %的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。

七、合同纠纷解决方式

1、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议，应当友好协商解决，协商不成或不愿协商，双方一致同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、合同终止、合同变更与修改

1、当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务，合同自动终止。

2、若双方同意，并以书面形式予以确认，合同可以在任何条件下终止。这种情况下，双方均无例外地免去对方按照合同约定尚未履行部分的责任和义务。

3、提出终止合同的一方应以书面通知对方。收到通知的一方必须在收到通知后7日内回复，否则视作合同终止且对双方有效。

4、如合同终止是由于乙方违约引起，甲方有权获得合同终止日期前的所有实际发生的费用及合同损失造成的直接损失。如果合同终止因甲方违约引起，乙方有权索赔由于其违约造成的所有直接损失。

5、任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。

九、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应及时向另一方通报不能履行或不能完全履行的理由。

十、其他事项

1、本合同一式两份，双方各执一份，本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、未尽事宜，双方协商签订补充协议书，该补充协议书与本合同具有同等法律效力。 甲方： 乙方：

主要负责人：主要负责人：

(签章)(签章)

年月日年 月 日

甲方：地址：联系电话：

乙方：地址：联系电话：

甲乙双方经过友好协商就乙方承揽甲方的门头制作达成如下协议：

一、工程概况

1、工程地点：

2、工程内容及做法

3、工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。

二、甲方工作

1、工程开工前三天，对乙方提供的施工效果图进行确认并向乙方进行现场交底。

2、办理施工所涉及的.各种申请、批件等手续。

3、施工期间，负责协调乙方施工队与门头改造工程涉及业主的关系。

4、提供施工期间的电源、水源。

5、参与工程质量和施工进度的监督，并指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

6、保障乙方施工正常进行而做的其它工作。

三、乙方工作

1、负责门头制作工程的图纸设计、材料采购和施工安装。

2、拟定施工效果图交甲方审定。

3、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组

纵施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4、严格按照施工效果图进行制作、安装，做好各项质量检查记录。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

6、参加竣工验收，编制工程结算。

7乙方承担施工人员在施工中的相关责任。

四、工程验收

乙方在全部工程制作安装完成后应提交甲方验收，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。

五、工程价款及结算

1、工程预算：金额大写：本合同工程的最终结算金额以报价单单价为准，按实际工程量计算。

2、工程款分四次支付，签订合同当日甲方应向乙方支付工程预算总价款的40%，即人民币元;第二次于工程中期甲方应向乙方支付工程预算总价款的30%，即人民币__________元;第三次于双方验收后，已方按实际工程量提出工程决算并将有关资料由甲方送审计部门审计。甲方自接到上述资料_____天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在_____天内，结清尾款。工程量核算：铝塑板面积197平方米，烤漆玻璃52平方米，总面积249平方米。

六、违约责任

1、合同双方当事人应严格履行本合同的约定，任何一方未履行本合同的约定，应当赔偿给对方造成的损失。

2、施工期间由于甲方或门头改造工程涉及业主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方应赔偿由此给乙方造成的损失。

3、甲方应按照本合同约定的付款时间和金额向乙方支付工程款，每拖延一日，甲方应向乙方支付拖欠工程款的千分之一作为滞纳金。

4、乙方应当按照施工效果图和工艺说明进行施工，乙方未能按照上述要求进行施工的应当负责修理、重做。

七、争议处理

本合同在履行期间发生争议的，甲乙双方应本着互谅互让、平等协商的原则进行友好协商，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、合同份数及有效期

1、本合同一式两份，甲乙方各执一份。

2、本合同自双方签字或加盖公章之日生效。

九、合同附属条件

1、施工效果图

2、门头制作工程报价单及工艺说明

上述合同附属条件是本合同的组成部分。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

公章：公章：

日期：日期：