区域代理销售合同_合同范本
甲乙双方本着平等互利,相互尊重的原则,经双方友好协商,就乙方经销甲方产品有关事宜订立本合同。
一,合作方式
第一条 经销级别: 市级 县级
第二条 经销区域;经甲方考察合格,授权乙方为 市级 县级总代理。
第三条 付款方式
1、乙方需付县级区域违约保证金 元。市级区域违约金 元
2、款到发货。
第四条 乙方必须完成的月平均销售额: 元。
第五条 乙方首次提货及价格:10台按批发价。50台按代理价并享受县级独家代理权
市级代理首次进货200台,公司预留代理名额,签订临时协议,经甲方确定销售完毕后 ,方可签订市级总代理
二,市场扶持
第一条 甲方可免费提供营销企划方案,宣传彩页,光盘,条幅,喷绘,标牌,产品及公
司所获得的全套证书的复印件。
第二条 甲方免费为代理商提供各种炉具的安装技术与培训,确保每一位代理商完全掌握不同结构护具的安装方法,为你的销售保驾护航
第三条,规范市场运营体系,避免代理商之间相互杀价,确保代理商的利益和独家经营权
第四条 为加快产品进入市场,公司加大宣传,提高品牌知名度。对代理商实施现金返利制。
第五条,公司准备了多种物流渠道供你选择,确保准确及时的将货物送达你的手中
三,奖励
乙方可根据销售总额享受返利。
销售额: 万元。 万元。 万元。
返还比例: %。 %。 %。
四.甲方的责任和权利
第一条,甲方向乙方提供符合国家标准的合格产品及相关资料。
第二条,运输费用由乙方承担。
第三条,甲方不得在乙方未违反本合同约定的情况下,在授权区域内对授权产品另设代理商。
第四条,甲方为乙方调换因甲方原因造成的有关质量问题的产品,在合同有效期内,除质量问题以外,乙方退货按20%收取折旧费并没收其保证金。
第五条,甲方有权对乙方的市场经营行为进行督察,督察包括甲方形象维护、销售区域限制、价格维护等。乙方无条件接受甲方督察的管理。
甲方有权建立比乙方更高级别的代理商。甲方有权调整对乙方出售价格和零售 价格。
五,一方的责任和权利
第一条, 乙方必须在授权区域内销售,不得跨区域销售,否则是为窜货、冲货。
乙方必须遵守甲方的价格体系,否则甲方有权取消代理权,
第二条 乙方在前三个月内,必须完成月平均最低销售额 元,否则,甲方有权解除乙方代理权。
第三条 为便与甲方有计划组织生产,乙方若需产品时 ,必须提前20 天通知甲方。
第四条 乙方自本合同生效之日起,获得甲方授权区域及产品的代理权。乙方有权建立下级代理商网络,享受其中的差价乙方有乙权优先取得甲方系列产品的代理权;
六 违约
第一条,在乙方没有违约行为的前提下,甲方若在同一地区重复授权代理商,乙方有权终止合同,并提出索赔;
第二条 乙方不得在授权范围以外从事销售活动,也不得从事任何有损甲方形象的活动,否则,甲方有权追究乙方责任,并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失;
第三条 乙方第一次窜货、冲货,甲方对乙方进行按窜货、冲货量两倍的全额罚款;第二次窜货、冲货,甲方除按前一次方法罚款外,有权取消其代理权,并没收其保证金,由此造成的一切损失由乙方承担;
第四条 甲乙双方任何一方违反本合同,必须在终止合同的十五日内结清全部款项,否则,违约方每天向守约方缴纳应付款总额1%的滞纳金;
共2页,当前第1页12
更多相似范文
篇1:销售代理协议独家代理协议[页2]_合同范本
第十二条 工业权保护
在本协议有效期内,代理商可使用卖方的商标,但仅限于代理商品的销售。如果在本协议终止后,代理商地销售库存代理商品时,仍可使用卖方的商标。代理商也承认使用于或包含于代理商品中的任何专利、商标、版权以及其他工业产权,都属于卖方所有,并且不得以任何方式提出异议。一旦发现侵权,代理商应及时通知卖方并协助卖方采取措施保护卖方产权利益。
第十三条 协议期限
本协议经双方签字生效。在本协议终止前至少3个月,卖方或代理商应共同协商协议的续延。如果双方一致同意续延,在上述规定的条款、条件下,附上补充文件,本协议将继续有效另外____年。发生续延,本协议将于____年___月___日终止。
第十四条 协议的中止
在本协议有效期内,任何一方当事人不履行合同或违反本协议的条款,如第五、六、十一条,双方当事人应争取及时解决争议的问题以期双方满意。如果在违约方接到书面通知后30日内问题仍不能解决,非违约方将有权中止本协议,由此造成的损失、无力偿付债务、清算、死亡以及被第三人兼并,另一方当事人可提出中止本协议,而无需书面通知对方。
第十五条 不可抗力
任何一方对由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分协议义务的,不负责任:
自然灾害、政府采购或禁令以及其他任何双方在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方,应尽快地将发生的事件通知对方,并附上证明材料。
第十六条 准据法
本协议有关贸易条款应按incoterm90解释。本协议的有效性、组成以及履行受中华人民共和国法律管辖。
第十七条 仲裁
对于因履行本合同发生的一切争议,双方应友好协商解决,如协商无法解决争议,则应提交中国国际经济贸易仲裁委员会(北京),依据其仲裁规则,仲裁费应由败诉一方承担,仲裁委员会另有规定的除外。
本合同由双方代表签字后生效,一式两份,双方各执一份。
a.b.c.公司 x.y.z.公司
代表_______ 代表_______
共2页,当前第2页12
篇2:房地产销售人员长期聘用合同
(被聘用者)姓名:_______性别:______________
家庭住址:______________
出生年月:______________
身份证号码:______________
经甲、乙双方平等协商,自愿签订本合同。
一、聘用岗位及职务 甲方因工作需要,聘用乙方在 _______销售部 _______岗位工作,并聘任 _______销售经理职务。
二、聘用合同期限
1、本合同自年____月____日至________年____月 ____日止,期限为 ________年。试用期自________年9___月____日至年____月 ____日止,期限为 三 个月。
2、本合同自________年____月____日至合同中约定之解除或终止合同的条件出现时止。
三、工作职责、内容和工作条件
1、乙方的工作职责: 在____省外市场开展销售业务工作。
2、具体工作内容及要求: 按照公司的指导价格开展产品销售工作,老客户的维护与新客户的开发,货款的及时回收与产品售后服务。
3、乙方必须在前三个月每个月完成五十万的销售额,三个月后月销售额必须达到一百万,销售额以到账金额为准。
4、乙方必须全身心的为公司服务,不得为其他公司推销任何产品,或有任何兼职情况发生
四、工作报酬
1、甲方根据乙方完成工作任务的情况按月核发乙方应得的工资,试用期每月工资(人民币)陆______元整月。并实行薪酬加提成制度,具体标准为:月销售额五十万以内,提成为一个点,月销售额五十万以上一百万以内为1.2个点,月销售额为一百万以上,提成为1.5个点。
2、乙方在需要出差时的食宿费用包干制度,具体标准为______元天(含食宿),但须填写出差申请单,提请公司副总审核、总经理批准,每天并向公司汇报出差情况,填写好出差情况表,并与当月及时办理出差报销手续。
3、出差时产生的交通费用以正常的汽车或火车票价进行核准报销,如因工作需要需乘坐高铁或飞机须报请经理室同意后方可报销,工作前三个月出差时可适当补助的士费用______元天。
五、工作纪律以及责任追究
1、甲方根据国家法律、法规的有关规定制定工作纪律和规章制度,乙方自觉遵守甲方的工作纪律和规章制度,服从甲方管理。
2、乙方可根据公司实际全心全意的开展自己的工作,自觉遵守公司的保密协议。如出现替其他公司推销类似产品等情况
第一次警告,并罚款五______元,
第二次就按自动离岗处理,不结算工资。如不在甲方的指导价格范围之内,私自调动价格,每出现一次罚款1______元,甲方核准同意的除外。
3、乙方应向甲方递交详细的工作计划与目标书,履行好自己的岗位职责,确保完成甲方的销售任务,如因乙方工作失误,造成客户重大投诉,取消订单或退货,甲方有权取消乙方的提成点。
六、聘用合同的终止、解除、续订和变更
1、本合同期限届满,即行终止。
2、本合同经甲、乙双方协商一致,可以解除。
3、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同:
(1)、在试用期被证明不符合聘用条件。
(2)、私自调动价格的。
(3)、私自替替他公司推销类似产品的。
(4)、严重失职、渎职,营私舞弊,客户有重大投诉,对甲方利益造成重大损害。
4、乙方解除本合同,应提前____日书面通知甲方。
5、经甲、乙双方协商,可以续延本合同期限,办理续订手续。
6、甲方因生产经营状况发生变化,与乙方协商变更合同有关条款内容,办理合同变更手续。
7、乙方被依法开除、劳动教养、判刑的,本合同自行解除。
七、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,涂改、或未经合法授权代签无效。
甲方盖章:______________
乙方(委托代理人)签章:______________
甲方法定代表人(委托代理人)签章:______________
签订日期 :________年____月____日
篇3:电子屏销售合同
甲方(购货方):_________________乙方(售货方):_________________
本着公平、公开、公正的原则,同时,根据《中华人民共和国民法典》之规定,甲、乙双方经平等友好协商,就安装显示屏相关事项自愿达成一致意见,特签以下合同:_________________
一、甲方的权利与义务:_________________
1、甲方有权监督乙方严格按照合同及有关法律、法规规定依法安装及做好售后服务工作。
2、甲方有权督促乙方按照合同规定施工。
3、甲方负责协调显示屏通讯线的布线、显示屏的现场结构框架安装辅助乙方顺利施工。
4、在安装调试时间阶段,甲方应当提前两天通知乙方,以便乙方调动技术人员达到安装现场。
5、付款方式:_________________工程完工后,经验收合格,付给乙方货款的95%,甲方预留货款的5%作为质保金,一年后付清剩余货款。
6、工程造价:_________________每平方米__________元;工程量为_______________平方米;控制系统同步(甲方提供微机需独立显卡带DVR输出端口)价格为_______________元;总造价为_______________元。
二、乙方的权利与义务:_________________
1、乙方负责提供的产品是商标牌号为LED的控制系统同步的室内50双色。
2、乙方提供产品的技术标准按照SJT11141-20__《LED显示屏通用规范》执行。乙方交货时间自签订之日起七个工作日完工。
甲方:_________________
乙方:_________________
________年____月____日
篇4:销售产品协议书
甲方:_
乙方:_
根据《中华人民共和国民法典》之规定,本着平等、互利、共同发展,经双方友好协商,签订本合同:
一、乙方在销售甲方或甲方总代理产品,在未征得甲方同意下,不得转嫁第三方销售。
二、甲方所提供商品必须出自正规厂家(必须提供厂家营业执照,税务登记证,卫生许可证,产品检测报告)商品质量必须符合国家标准及行业标准,否则乙方有权拒绝收货。
三、进店费用如下几种方式
1.乙方不收进店费用。
2.乙方要收进店费用,进店费用形式为:___。
四、结帐方式分为三种
1.现结(货到验收无误后当时结帐)甲、乙双方指定结帐联系人。
2.压批结(每次货到验收后结上一批货款)甲、乙双方指定结帐联系人。
3.月结:甲、乙双方约定月结帐期为30天,对帐时间为每月_,结帐时间为每月
如遇特殊情况乙方应提前通知甲方且约定结帐期,如乙方连续二个帐期未给甲方结帐,甲方有权停止供货,且有权提请法院判决
五、乙方必须提前24小时向甲方订货,以电话或传真方式详细说明所需商品的名称、规格、数量。
六、甲方按乙方要求提供商品,严格保证商品质量和供货时间,如甲方所供商品在销售当中出现质量问题,经确认后,甲方有义务进行调换和回收。
七、甲方根据乙方要求自费将商品送至乙方指定的接货地点,经乙方指定收货人验收无误后,在甲方送货单上签字认可,双方的债权债务随之产生,在结帐时以乙方收货人签字的送货单为结算凭证,甲方任何无签字送货单的人员都无权与乙方进行帐务结算。
八、在产品销售过程中,出现因甲方产品质量问题而引起的与消费者的纠纷或因国家有关部门(卫生监督部门、工商部门)抽查而产生的问题,乙方必须及时通知甲方,且有甲方派人协助乙方处理,乙方未经甲方同意私自处理,甲方不承认处理结果。
九、在合同期内甲、乙双方发生争议,应友好协商解决,如协商不成,交由合同签订地人民法院解决。
十、若甲、乙方双方如有一方倒闭、破产或出现违反国家法律法规的行为,另一方有权单方面终止合同,遗留帐务一次性结清。
十一、本合同有限期为_年,自合同签订之日起生效,若双方续约,可在合同期满前15天协商决定。
十二、本合同一式二份,双方各执一份为凭,本合同如有补充条款,经双方签字并盖章后有效。
篇5:顾问聘请人才合同
聘请单位:____________________(以下简称甲方)
法定代表人:__________________________________
受聘单位:____________________(以下简称乙方)
法定代表人:__________________________________
甲方因业务需要,特聘请乙方担任常年知识产权顾问,现经双方协商一致,达成如下协议:
第1条 乙方指派顾问
乙方接受甲方聘请,指派_________担任甲方的常年知识产权顾问,甲方同意前述指派,并认可乙方可能出现的临时委派其他人配合指派人完成第2条所述工作之情形及/或指派的人因故(如疾病、开庭冲突、出差等原因)不能履行职务时,经甲方同意,可由乙方的其他指定人暂时替代处理较急的事务。但乙方更换指派必须经甲方同意。
第2条 甲方的服务范围
日常法律范围:
2.1 就甲方日常涉及的法律问题口头或书面解答法律咨询、提出法律建议或出具法律意见书;
2.2 审查、修改甲方因商务活动与第三方签署的各类合同、协议书或其他法律文件;提出修改意见及法律建议;
2.3 应甲方要求,对甲方签署的各种法律文书进行见证;
2.4 协助甲方参与较为重大商务活动的谈判、磋商,并提供分析论证;
2.5 受甲方委托,签署、送达或者代为收领法律文件;
2.6 受甲方委托,保管甲方要求乙方妥善保管的法律文件;
2.7 就甲方已经、面临和/或可能发生的纠纷进行法律论证,提出解决方案,出具法律意见书;
2.8 受甲方委托,向侵害、损害甲方合法权益的第三方提出交涉及索赔;
2.9 协助甲方完善内部管理的有关法律事务,提出法律建议;(如企业用工保密制度、知识产权合同管理等)
2.10 甲方在经济活动中发生的各类诉讼、仲裁及/或行政处罚案件,须另行约定;
2.11 甲方在经济活动发生的企业改制、兼并重组、收购、破产、上市、融资、房地产开发、土地转让、投资、设立新公司、合并/分立、参股公司、股权转让、及其它类型的重大项目以及法律顾问工作量一次性达4小时以上的专项法律事务,不在本合同服务范围内,须另行约定;
2.12 乙方的服务范围中,不包括各类合同、协议书、规章制度的撰写、草拟;
2.13 本合同中,乙方的服务范围不包括甲方之控股公司、子公司或其他关联公司;
2.14 本条所列2.10条至2.13条法律事务的具体个案实施,如果委托乙方代理,需另行同乙方办理委托手续(另签委托代理合同),并向乙方经办律师出具授权委托书,同时,甲方须另行向乙方支付代理费,乙方则在收费给予优惠。
商标服务范围:
2.15 就甲方日常商标方面的问题(国内外)做口头或书面解答,提出法律意见或出具法律意见书;
2.16 审查、修改各项有关商标法律文书(国内外),代理国内外商标的申请、变更、转让、无效等事务;
2.17 就甲方有关商标侵权问题(国内外)包括指控他人侵权或被他人指控侵权、或对市场侵权假冒行为提出进行论证、发表律师意见、提出解决方案;
2.18 就甲方已经、面临或者可能发生的(国内外)商标权纠纷包括申请被驳回、被他人异议、被他人提出撤销注册或对他人提出异议、撤销他人商标注册等法律行为进行法律论证,发表律师意见、提出解决方案;
2.19 就甲方有关商标战略进行整体策划提出律师意见、出具建议函;
2.20 甲方有关商标的创意、(国内外)商标的使用、商标的管理、商标的保护、商标的许可使用、商标的市场运作等提出口头建议或出具法律意见书;
2.21 本条所列2.17至2.20项法律事务的具体个案实施,如果委托乙方代理,需另行同乙方办理委托手续(另签委托代理合同),同时,甲方须另行向乙方支付代理费,乙方则在收费上给予优惠。
篇6:自动售货机销售合同
甲方(供货单位)_______________________________________(以下简称甲方)
乙方(采购单位)_______________________________________(以下简称乙方)
根据国家法律规定,甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,经平等协商,双方就乙方向甲方购买自动售货机系列产品有关事宜,达成以下合同条款,以供双方共同遵守:_______________
一、合同所涉采购设备基本情况
乙方向甲方所采购自动售货机型号为______________,配置情况
二、 交货地点及双方指定收发货人信息
1. 甲方公司指定发货人______________,联系人方式______________
2. 乙方指定______________为交货地点,收货人:_____________________,收货人联系方式:_____________________;如果双方指定联系人和地点发生变化,则应第一时间书面更新给对方,如由于更新不及时造成损失的,由过失方承担相应损失。
三、 运输
1. 乙方自提的,在甲方仓库由乙方指定专人签收,乙方签收人需携带企业授权证明文件。
2. 甲方负责运输的,由甲方委托承运商运至乙方指定的收货地点;运输费用的承担:_______________运输费、运输保险费由__________承担(不包含卸货)。
四、 产品交付及验收
产品到后,乙方应立即验货,确认无误后由乙方指定的收货人在收货单上签字。
对于有明显外部损失的货物,乙方有权当场拒收并通知甲方,货到24小时内,乙方有权通报甲方货物损伤,逾期乙方将不再承担相关责任。
五、产品质量保证及售后服务
1. 甲方负责乙方所购产品在符合操作规程的情况下整机 壹年 的保修期,零配件本身质量问题更换(以旧换新)。
保修期内,若产品发生故障,乙方指定的产品维护人员应及时沟通联系甲方售后部工作人员,且根据甲方售后部工作人员的指导去排除故障。下列情况本公司将收取成本费:_______________
(1) 乙方购买产品后,因错误操作而造成的零件损坏;
(2) 非甲方或甲方授权人员错误安装、替换或不正确的安装而损坏;
(3) 由乙方运输不当造成的损坏;
(4) 塑料件、玻璃门、荧光灯、防水件等易损件的损坏。
若乙方在甲方技术人员远程指导下还无法解决问题的,则由甲方派人上门维护。
保修期后,乙方要求甲方技术人员上门的,甲方需向乙方收取甲方技术人员来回路费、住宿费及更换零配件的成本费用(实报实销)。
六、货款的支付
1. 在本合同签订时,乙方将定金______________,即人民币(大写)______________元整(小写_______元整),以电汇方式支付至乙方指定账户,发货前付清尾款,即人民币(大写)______________元整(小写______________元整),乙方通知物流放货。
2. 首次制作样机,需支付样机开发费,即人民币(大写______________(小写______________元整)。若订购该机数量达到50台时,样机开发费返还;该机单价改为人民币(大写)______________元整(小写______________元整),乙方在30个工作日内,返还该机差价,即每台人民币(大写)______________元整(小写_______元整)。
3. 甲方未按本合同约定足额付款,或因甲方要求更改设计时,甲方的交货时间将相应顺延。
4. 在乙方未付清全部货款之前,甲方交付乙方的产品的所有权属于甲方,直至乙方付清全部货款为止。
七、 知识产权及其他约定
1. 甲方承诺所产生的设备、产品符合国家法律、法规所规定的质量要求。
2. 如因乙方违规操作或保养不及时等原因对第三方造成伤害的,甲方不承担相关责任。
3. 甲方销售的设备内归属甲方的知识产权不随本机销售而改变所有权。
4. 乙方使用所购设备开展经营时需要严格遵守国家法律法规、不得利用产品从事非法活动,否则一切后果由乙方自负。
5. 乙方所购设备,如需进行改装或维修,应及时联系甲方,否则引起的纠纷由乙方承担,与甲方无关。
6. 甲方向乙方提供的产品或货物,如涉及第三方知识产权纠纷的,由甲方负责沟通协调,乙方不得以此要求退货或补偿。
八、 不可抗力及免责
不可抗力是指无法预见且超出一方合理控制的事件,包括但不限于自然力、自然灾害、劳工纠纷、战争或类似战争状态、暴乱、阴谋损坏、火灾及政府行为或系统(含第三方)服务器瘫痪、灾难等。
任何一方由于受到双方所约定的不可抗力事件的影响,部分或全部不能履行本协议项下的责任及义务,将不构成违约,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予终止。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如不可抗力事件及其影响持续30天以上并且致使协议任何一方丧失继续履行本协议的能力,则任何一方有权决定解除本协议。
九、 保密条款
本协议有效期内及协议终止或者解除后,双方承诺不向任意第三方企业、商业机构或者组织提供有关合同任意一方的业务、技术等一切相关信息或者资料。
十、 争议解决
1. 甲、乙双方应积极互相配合工作,以避免对双方的正常业务产生不利影响。如一方违反本协议规定,应视为违约,另一方有权解除本协议,并由违约方承担违约赔偿责任。
2. 如果双方就本协议内容或其执行发生任何争议,双方应进行良好协商,协商不成时,任何一方均可向合同签订所在地( )提起诉讼。
3. 本协议的订立,执行和解释及争议的解决均应适用中华人民共和国法律,本合同附件作为合同重要组成部分与合同本身一样均具备法律效应。
甲方:_______________(盖章) 乙方:_______________(盖章)
法定代表人或授权人:_______________ 法定代表人或授权人:_______________
联系人:_______________ 联系人:_______________
电话:_______________ 电话:_______________
传真:_______________ 传真:_______________
地址:_______________ 地址:_______________
篇7:销售确认书凭买方样品买卖_合同范本
(凭买方样品买卖)
确认书号:_________ 日期:______ 签约地点:____
卖方:________________ 电报:___________
买方:________________ 电报:___________
买卖双方兹同意根据下列条款成交:
┌──────┬──────┬──────┬─────┬──────┐
│序 号 │规 格 │数 量 │单 价 │总 价 │
├──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└──────┴──────┴──────┴─────┴──────┘
包装:_______________________________
装运:于___________从__________港至______允许转船和分批装运。
保险:卖方须投保水渍险及战争险,按__________保险公司条款规定投保金额为发票金额之110%。
付款条件:兹确认,卖方须于_____年____月_____日前收到不可撤销的即期信用证,该证在上述装运日期后15天内在______议付有效。信用证须证明允许转船和分批装运。如果卖方在规定日期前未能收到信用证,则本确认书即告失效。
备注:____________________________
附件:详见凭买方样品图解(略)
卖方:___________ 买方:_____________
注:凭样品买卖确认书。其样品“是由一批商品中筛选出来的或由使用部门设计出来的,能够表示商品质量的实物。凭样品买卖是籍实际样品作为合同货物品质的验收标准。凭样品买卖,样品的各种性能数据系合同的不可分割的组成部分。
凭样品买卖可分,“凭卖方样品(quality as per seller's sample)”和“凭买方样品(quality as per buyer's sample)”的买卖。
凭“样品”买卖,卖方所交货物的品质必须与样品相符,否则买方可提出索赔或拒收合同货物。
篇8:厨房设备销售合同书
甲方(需方):
地址:
电话:
乙方(供方):
地址:
电话:
依照《_____》及其他有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方向乙方采购厨房设备,乙方供货安装等事宜,双方经充分协商,达成一致意见。
第一条?货物的名称、品种、规格和质量
1、货物的名称、品种、规格、品牌:公司生产的_______品牌系列厨房设备产品,具体的名称、品种、规格、数量等建议明细清单。
2、货物的质量、技术标准:
设备的质量满足国家相关行业的质量标准,并具有国家认可机构检验的质量合格报告。
第二条?货物的包装标准
1、按国家相关标准或主管部门规定执行,无相关标准或规定的,采用足以保护货物不受损的包装方式。
2、货物的包装所需用料及包装由乙方负责,乙方须确保其货物包装的安全、耐用,安装前设备在保管、装卸、拆包装过程中,如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏,由乙方负全责。
第三条?货物的交货方法、运输方式、交货地点
1、交货方法:乙方送货到甲方指定的施工现场,并负责卸货、二次运输、安装、设备的调试,直至整体验收合格及保修期内的保修。
2、运输方式:乙方自行选择运输方式,确保货物按期送达并在甲方规定的时间内运到。
3、交货地点:
第四条?货物的交货时间
乙方须在甲方支付预付款后____日内将厨房设备清单所列的全部设备运送至甲方工地现场。
第五条?安装、调试及验收:
1、本合同中厨房设施开始安装时,乙方应根据甲方的进度安排派有经验的技术人员来现场安装,并服从甲方的现场管理,遵守甲方各项规章制度。在施工期间,所发生的一切安全责任事故由乙方负责,与甲方无关。
2、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。乙方安装、调试完毕后,应立即书面通知甲方对厨房设备进行验收,甲方应在收到乙方书面通知_____个工作日内进行验收。设备未经验收,甲方不得使用乙方设备,否则视为自动验收合格。
3、厨房设备进行验收,应按照明细上的名称、型号、数量验收。
4、乙方对设备保修____年(使用不当或损坏除外),保修期以验收期起,并长期提供有关设备的配件和维修服务,以及设备保养技术咨询服务。
第六条?合同价格
1、设备的价格:本工程采用总价包干的方式,合同包干总金额为:________元。
2、包干总价包含设备出厂价、包装费、运输费、卸车费、场内二次运输、安装费、调试费、质保期内的维保费用、设备使用培训费、各类风险、利润等其他一切相关的费用,该包干总价已经包含税金,本工程税金由乙方承担支付。
第七条?货物的付款方式及时间
1、甲方在支付乙方每笔款项时,乙方需提前____个工作日向甲方提供相应同等金额的合格发票给甲方。
2、合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付合同总价的____%(人民币:________元)作为预付款;全部设备在约定时间内到达交货地点,并经甲方验收合格后支付合同总价的____%(人民币:________元),全部设备安装调试完毕并经甲方验收合格签字确认后,?支付合同总价的____%(人民币:________元)。
3、余款人民币________元作为质保金,待质量保证期满后无任何质量问题一次性付清。
第八条?货物的质量保证期
2、在质量保证期内,凡属乙方设备质量缺陷的,乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失;如属使用不当造成的问题,乙方仍应及时负责修复或更换,费用由责任方承担。
3、质量保证期内,乙方接到甲方通知后须在____小时内到场进行维修、更换,否则视为授权甲方另行安排维修、更换,甲方另行安排维修、更换的,所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准,全部费用由乙方承担。
4、乙方应对延迟维修及质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。
第九条?禁止转让、分包、贴牌生产
1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。
2、未经甲方同意,乙方不得将合同的任何部分分包出去。
3、甲方任何有关分包的同意,不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务,乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。
4、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。
第十条?货物的所有权和风险转移
1、甲乙双方验收确认货物并交付由甲方接收时起,货物所有权转移至甲方。
2、货物的毁损灭失风险,设备安装调试完毕后甲方验收合格并接收货物前由乙方承担,接收货物后由甲方承担。
第十一条?双方责任
1、甲方责任
(1)无正当理由无权拒收设备及逾期付款,否则应承担相应后果。
(2)货物送达交货地后,甲方指定堆放、安装地点。
(3)将厨房水源、电源、气源连接到所需位臵。
2、乙方责任
(1)乙方保证所供设备为符合本合同约定品牌、规格、产地等条件的全新产品,并保证所有设备来源合法,保证任何第三人不得向甲方主张任何权利。
(2)在设备交货后,乙方根据甲方要求的时间负责设备的使用及维护现场培训,确保产品及时投入正常使用。
(3)乙方必须保证在合同约定的送货时间将全部货物送抵供货,并在货到工地后?天内安装完毕。乙方未在规定时间送货或安装的,每延误一天,向甲方支付总货款____%的违约金。若乙方延误供货超过____天,甲方有权单方解除合同,乙方承担相关违约责任,同时向甲方支付总货款____%的违约金。
(4)乙方负责安排专业工作人员在施工现场配合甲方进行管线施工安装技术指导。
第十二条?不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十三条?违约责任
1、乙方所交的厨房设备名称、型号、数量不符合销货清单内容,乙方将承担一切责任。(除非场地限制要跟甲方书面形式达成一致。)
2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款,否则出现后果由甲方负责。
第十四条?合同争议的解决
对于在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决,?经协商不能达成协议时,?双方同意向项目所在地当地法院提起诉讼。
第十五条?其它约定
1、乙方的通讯地址为____________,联系电话____________,甲方依本地址向乙方发送有关信函文件,因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的,责任由乙方承担,甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。
8、本合同一式____份,双方各执____份,具同等法律效力,合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章):
甲方代表:
签约日期:_______年____月____日
乙方(签章):
乙方代表:
签约日期:_______年____月____日
篇9:智能家居销售合同
甲方:
乙方:
根据《民法典》及行业有关规定,结合本合同的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程名称:工程
2、工程地点:成都市
3、工程内容:工程安装、网络综合布线、多媒体家庭工程安装
第二条:工程期限
1、本工程合同总工期为60 天(具体根据装修进度)。
2、本合同开工日期:20年3月5日
3、竣工日期:20年5与6日
4、如遇下列情况,经甲方代表签证后作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
1)甲方在合同规定开工日期前7天不能交给乙方施工现场;
2)不属包干范围内的重大设计变更;
3)未按合同规定拨付预付款而影响施工进度者;
4)因人力不可抗拒的自然灾害而影响进度者。
第三条:工程合同总价
1、本合同总造价为人民币元,优惠后价格为元,具体设备型号、数量和单价见清单。
2、如遇下列情况,合同总价作相应调整。
1)合同总价内的经双方确认的暂估价变化;
2)在施工中新增加了工程项目;
3)其它。
第四条:工程质量和检查验收
1、乙方必须严格按设计、施工方案,图纸、说明资料和国家颁布的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
2、乙方按工程进度,及时提供工程质量的技术资料。
3、隐蔽工程由乙方自检后,填写隐蔽工程验收单通知甲方代表检查验收,经验收合格 签证后生效。
4、工程验收应以设计、施工方案,图纸、说明资料及施工验收规范和质量标准为依据。
5、工程竣工后,乙方按规定整理提供完整的技术档案资料。并发出竣工通知书,经双方协定确定验收时间,组织有关人员进行竣工验收。
6、验收合格后,双方签署交工验收证明,并将工程交给甲方管理。
7、已竣工未验收工程,在交工前由乙方负责保管,甲方不得动用,若甲方已经使用,即视同交验。
8、工程交工验收后,硬件产品提供一年免费服务;软件系统在不大幅度增加相应功能的情况下可以免费提供三个月的升级和维修。
第五条:双方责任事项
1、甲方
1)负责提供现场办公场所;
2)提供网络建设的详细需求资料及内部办公软件的基本要求;
3)提交需要施工建筑物群平面布置图及办公场所结构分布图;
4)负责施工现场的协调工作。
5)审核施工方案、施工计划,及时向乙方支付合同款;
6)委派施工现场代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查;
7)组织对工程的竣工验收,及时了结工程尾款。
2、乙方
1)提供解决方案、施工方案、施工计划的编制,设备、材料的购置。开竣工通知书、隐蔽工程验收单,并及时发送给甲方;
2)严格按设计、施工方案、图纸与说明进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工并交付使用;
3)提供竣工验收资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;
4)在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修理;
第六条:工程价款的支付与结算
1、本合同签订生效后3 日内,甲方支付工程预付款,合同总价的30%,计人民币 元。
2、在所有系统设备到达现场前一周,甲方支付工程款的50%,即人民币 元。
3、在所有系统设备安装调试完毕后,经甲方确认后支付全部工程余款,即人民币元。
第七条:违约责任
1、乙方责任
1)工程质量不符合规定的,负责无偿修理或返工;
2)工程交付时间不符合规定的,按有关规定处理。
2、甲方责任
1)未能按照承包合同规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿 乙方因此发生的实际损失;
2)工程中途停建、缓建造成的停工,应采取措施弥补或减少损失。
3) 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲 方承担责任。
第八条:争议的解决方法
合同过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时可通过法律途径解决。
第九条:附则
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同条款未尽事宜,双方协商解决。 自双方签字盖章后生效至本合同履行完毕之日。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年月日 年月日
篇10:铝制品销售协议书
甲方:____________ 乙方:______________
地址:____________ 地址:______________
为了共同拓展旅游、商务酒店订房市场,更加深入的巩固酒店的客源,充分发挥甲乙双方在各自领域的优势,甲乙双方经友好协商,达成以下协议:
一、合同签订后,表明乙方成为_______旅行网成员单位,甲乙双方有义务为会员提供优质的服务,并在酒店的明显位置放置“新概念旅行网会员单位”的标志。
二、酒店客房预定
1.甲方为其会员预定乙方的客房,预定的方式是:甲方通过传真向义方发送会员的定单,明确会员用房的类型、日期、数量、天数等。乙方在收到订单后___分钟内向甲方回传有乙方操作人签名的定单,完成交易,乙方并将订单转到酒店前台,保证客人顺利入住酒店,得到满意的服务。
2.如定单无注明或提供客人的准确航班、车次,所有订定房只保留到当天___:___.
3.持旅行卡成员可直接入住酒店,乙方负责将客人信息反馈给甲方,甲方根据乙方提供的反馈旅客订房数量及时给客人增加积分。
三、房款的支付
1.前台现付:一般会员前台现付。
2.挂帐支付:会员中特殊客人(如贵宾)可挂款支付,由甲方在每月____日前结算。
四、结算方式
酒店、代理商、总公司统一结算时间为每月____日。
五、甲方义务和权利
1.甲方义务为乙方免费宣传,媒体包括电视、电台、互联网、报刊杂志、各地传单等。
2.甲方将本着对会员负责的态度如实的将乙方推荐给会员,作到不夸大、不贬低。
六、乙方义务和权利
1.乙方义务为甲方提供乙方的资料,并保证其资料的真实性。
2.合同签订后,表明乙方加入_______旅行网会员单位,有义务在酒店的明显位置放置甲方的标志。
3.甲乙双方合作是互利的,乙方必须尽力推销旅行卡和商务卡,并保证会员得到乙方优质的服务。
4.乙方必须尽力销售旅行服务卡。
七、协议的有效期
1.本协意自签订之日生效,一式三份,甲方二份、乙方一份,各份均具有同等法律效力。
2.合同期满后,双方如无异议,本合同自动延伸一年。
八、履行本协议发生的争议,双方应尽量通过友好协商解决。如协商不成,任何一方可向甲方有管辖权的人民法院起诉。
九、客房价目表:(如果客房类型过多,请复印此页)
房型:_____________________
季节:_____________________
门市价:_____________________
协议价:_____________________
销售价:_____________________
旅行卡:_____________________
团队价:_____________________
早餐:_____________________
备注:_____________________
1.售价=协议价+雇金。
2.雇金=_______元(普通酒店)_______元(特推酒店)_______元以及以上(各种相应的推广与宣传)
3.旅行卡价=协议价(客人持旅行卡可优先直接入住,酒店不必再向公司反雇金)
4.淡季时间:_____________________
旺季时间:_____________________
旺季时间:_____________________
甲方:____旅行服务公司乙方:________________
电话:________________电话:________________
传真:________________传真:________________
签约代表:____________签约代表:____________
操作人:______________操作人:______________
开户行:______________开户行:______________
帐号:________________帐号:________________
日期____日期__________________
篇11:2024设备销售合同
编号: 甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,乙方为甲方承接的工程提供音响设备,签定设备供货合同条款如下:
一、设备型号:详见设备清单
二、音响设备款:人民币 ,大写: 。
三、LED显示屏设备款:人民币 元,大写: 。
四、乙方保证所有设备完全按照器材清单所列品牌,型号提供。
五、施工时间:甲、乙双方协商于开始施工。
六、付款方式:合同总价款为人民币: ,签订合同后甲方付给
乙方合同额50%计:,安装调试完毕后,剩余50%计: ,到 年 月 日付清。
七、售后保证:乙方向甲方提供相应技术支持和技术服务。所供器
材免费保修一年。
八、违约责任:
1、甲乙双方在签订本购销合同后,若甲方毁约单方面终止本合同,甲方应将已交付货款作为违约金折抵给乙方。
2、如乙方未按期交货,每逾期1天,应向甲方支付总货款1‰的违约金(甲方未付清总货款的除外)。
3、甲方未及时完全向乙方支付本合同所有款项前,本合同产品所有权属于乙方。
九、本合同一经签订,双方必须严格履行。若有异议或未尽事宜,
双方可协商解决,协商不成应向乙方住所地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式两份双方签字(盖章)后生效,甲乙双方各持一份。
甲方:乙方:
代表人: 代表人:
年 月 日 年 月 日
篇12:批发或销售区域代理协议
甲方:__________我公司 签订地点:__________
乙方:__________ 签订时间:__________
依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定,经甲乙双方平等自愿协商,现就乙方经销甲方产品的相关事宜达成合同如下,以供双方共同遵守执行:
第一条甲方为乙方提供 品牌 产品在________省(自治区________市____县(区)的区域经销权,甲方保护乙方在前述区域的经销权。
第二条 乙方在合同期限内需完成销售总量________吨。本合同签订后,乙方须向甲方交纳任务保证金,计人民币________元(人民币大写:__________ 元),保证金需在签订本合同后的5个工作日内交纳至甲方公司账户,逾期本合同自动作废。
第三条 甲方支持政策:
1、____________________________。
2、乙方任务保证金在完成签订年度任务后,甲方于下年度1月份予以转货款或转为续约保证金;无论以何种原因乙方未达成年度销量任务,保证金不予退还。
3、其他
第四条 本合同自双方签章且乙方足额交纳任务保证金之日起生效至____年____月____日止。
本合同约定的有效期限届满后,甲乙双方可以书面形式续签经销合同。
第五条交货、验货、提货、结算按照双方签订的具体买卖合同执行。
第六条 出现下列情形之一的,甲方有权解除本合同并取消乙方在本合同项下的区域经销权:
1、乙方未按本合同第二条约定的期限、金额及时向甲方支付保证金的;
2、乙方出现窜货行为;
3、乙方做出损害甲方正当权益和市场秩序的行为;
4、乙方不能配合甲方在其经销区域执行市场建设和推广活动;
5、合同期届满时;
若乙方违反本条第2、3、4款,甲方有权扣除乙方交纳的保证金,且乙方应承担由此给甲方造成的所有损失。
第七条 本合同的手写部分必须字迹工整、内容清楚明确,合同内容涂改无效。
第八条 本合同签订后,如因本合同的效力、履行、解释、解除、违约责任等凡与本合同有关的事宜发生争议的,可由双方协商解决;如协商不成的,双方一致同意交由甲方所在地的人民法院裁决。
第九条 在合同执行过程中,如果出现火灾、水灾、地震、战争、政府禁令或其它不可预料的事件且当事方不能预见、无法避免、无法克服的事件。如因不可抗力造成甲乙双方无法正常履行本合同项下的权利和义务,甲乙双方可以免责。
第十条 本合同未尽事宜,双方另行协商确定。本合同文本一式贰份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
住所地:__________ 住所地:__________
法人代表或授权代表:__________ 法人代表或授权代表:__________
电话:__________ 电话:__________
开户银行:__________ 开户银行:__________
帐号:__________ 帐号:__________
签订日期:__________ 签订日期:__________
篇13:设备销售简易合同格式
甲方:
乙方:
兹因乙方对甲方所提供产品之认识,愿诚信合作,共同拓展业务,遵从公平、互 利、诚实、信用的原则,经双方协商一致,达成以下事项以共同遵守:
第一条、乙方销售地域及范围:
甲方授权乙方为其经营的 区域内销售甲方提供的系列;
第二条、甲方权利和义务:
1、甲方在区域内有义务做好广告宣传及其它相关产品推广工作。
2、甲方保留调整产品市场价格政策,变更营销策略的权利。
3、若乙方连续两个月天达不到所规定的最低进货量时,甲方有权取消乙方的经销商资格。
4、甲方须维护乙方的一切商业秘密。
第三条、乙方的权利和义务:
1、保证遵守国家的法律、法规和市场秩序,进行合法经营。
2、市场投入费用必须保证真实。
3、不得经销其它与甲方有竞争性的同类产品。
4、有义务向甲方及时提供市场反馈信息和合理化建议。
第四条、产品及价格:
1、甲方所提供之产品必须符合中华人民共和国有关质量标准,并提供乙方销售甲方 产品所需要的相关质检报告。
2、乙方销售的甲方所供产品之价格,应依甲方提供的零售价为标准。情况严重时甲 方有权停止供货。
3、乙方需配合甲方的销售政策,在乙方各店的上货率为100%且将甲方产品陈列于 主要竞品旁边。
4、甲方在某时段的促销政策乙方应及时、准确的告之消费者,并配合甲方促销政策 的有效实施。如乙方促销活动执行不到位,或善自更改促销政策,甲方可依情况取 消下月乙方促销活动。
5、乙方需保证甲方为经销系列产品唯一的供货商。若出现窜货甲方有权停止一切促 销及费用支持,并追究相关责任。
第五条、送货方式:
1、订货:
甲方指定订货联系人:
2、送货及验收:
①甲方负责把产品运至双方约定的双方指定收货联系人为: 联系方式:
②乙方在接到甲方货物和送货单时即验收,如发现数量短缺或有质量问题,乙方 应及时通知甲方业务人员,核实后退货或补货根据实际情况与乙方协商解决,一 经收货后,产品或产品任何部分随后发生的损失或损害的全部风险(由产品质量 本身造成的损失除外)须由乙方承担。
第六条、结算方式:先款后货。
甲方与乙方的货款结算方式为款到发货,订货付款以款到甲方指定帐号为发货 原则,甲方指定帐户为:
开户行:
户名:
卡号:
第七条、退换货:
①但为保持产品在货架的新鲜度,生产日期超过6个月的单品,乙方可向甲方申请 特别促销支持。
②乙方在经销区域内应保证甲方产品在保质期内销售,如有产品出现滞销和质量问 题包退包换,但乙方须将滞销产品不超过生产日期6个月内退回。乙方不应销售,否则引带出来的相关责任由乙方自行承担。
第八条、甲、乙双方在合作期间如有纠纷、争议,应友好协商解决,如协商未果,可 向甲方所在地法院提起诉讼。
第九条、本协议如有修改或增加条款,经双方同意另行补充执行。
第十条、本协议一式两份,双方各执一份(每份 3页),自双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇14:课程销售合同
以下简称甲方:?协议编号:__________
父亲资料:?母亲资料:
全名:?全名:
公司名称:?公司名称:
手机号码:?手机号码:
地址:?地址:
家庭电话号码:?家庭电话号码:
学员资料:
姓名:?出生日期:_________年____月____日
性别:?□男?□女
以下简称乙方:
学校名称:_________________________学校
代理人:
地址:
联系电话:
甲乙双方皆了解并认可协议对彼此的约束,甲方已经了解乙方将为少儿提供艺术课程的学习,皆采取固定班级每周固定上课时间的方式进行,开课后不能跨班上课或要求更换课程上课,双方皆同意此协议内容。
在此协议书有效期限内,甲乙双方必须遵守及履行下列义务。
一、课程及费用
1、学员_________,年龄段_____(岁);课程组合_____节数,定价_____;优惠价(如适用)_______________;
2、协议到期日:从课程有效期_________年____月____日至_________年____月____日;注册费(大写)______________________________元整,小写______________元整。
二、报名课程
学员______________,课程编号__________,节数_________;起始日_________年____月____日至_________年____月____日
备注:
三、付款安排
1、课程费用总额¥_____________;折扣/附加金额原因:
备注:折扣/附加金额?¥_____________;应付总金额¥_____________;定金¥____________;
2、付款方式:付款日_________年____月____日;余款¥_____________;
备注:
1、所报课程自第一次正式课开始,___?月内有效。
2、选定班别后采固定班上课,不能跨班上课或要求更换课程上课。?补课必须在协议到期日前完成,否则视为放弃。
四、甲方之义务
1、乙方书面通知(包括但不限于书信、电子邮件等)所载明的甲方第一节的正式上课时间或甲方实际上课签到之日(以二者较早者为准)为课程有效期的起始日。课程有效期至协议到期日届满。
2、甲方认同以上课程组合安排和_____,并按付款时间表付清所有款项。
3、甲方必须在此协议规定的有效期内完成所有课程。一旦课程有效期截止,未结束课程将自动取消。
4、甲方同意当乙方发现学员有身体/精神上的不适或患有传染病,有权拒绝其进入教室。另外,甲方认知如其迟到超过25分钟将被拒绝进入教室。
5、甲方认知如连续3周上课缺席,其学位将被系统自动取消。甲方应向其中心提出重新安排课时要求,并于此协议期内完成所有课程。
6、甲方认可如其在乙方范围内有意或无意破坏乙方财产,乙方有权追究破坏或整改的费用。
7、甲方认可乙方有权把使用侮辱性词汇或语言,或有暴力倾向的学生请出教室,并且把课时计算为消耗。
8、甲方认知其学员必须依照乙方的规定流程来配合上课。
9、甲方知晓乙方不提供魔法石之间的转课。
10、甲方认可获赠课程(如有)须在正式课程完成之后开始生效,如甲方提前解约获赠课程将自动取消。甲方也认可获赠课程只在签约中心有效,不得转去其他中心。甲方认知获赠课程不属于本协议销售的课程,具体由乙方负责解释。甲方同意获赠课程将在本协议有效期内完成,逾时作废。
四、乙方之义务
乙方认知及同意以下的条款内容.?在此协议的有效日期内,乙方必须:
1、保证所有指导师皆经过平等筛选及正规面试后才得以聘用,并符合指导5-12岁学员上课的资格。
2、提供按学员不同年龄发育而设计的课程,并保证小班制度,以每节课不超过30个学员来控管教学质量。
3、使用着重学员安全的教材与设备。
4、保证学习环境的高度卫生。
五、本协议到期日截止时,本协议将自动终止。
六、本协议不得转让,同时在没有乙方的书面同意下,不得由协议规定以外的其它人完成此协议内的课程。
七、甲方如在本协议到期日前解约,必须经乙方书面同意:
1、本协议签订后7日(包括7日)内,如未上过任何课程者,可退还已付费用的全部。
1)?本协议有效期执行未超过一半时,按以下标准退费。
A、已上过全期三分之一以内课程者,可退还已付费用的一半。
B、已上过全期三分之一以上以及一半以内课程者,可退还已付费用的三分之一。
C、已上过全期一半以上课程者,恕不退还任何费用。
2)本协议有效期执行超过一半时(包括一半),不退还任何已付费用。
八、如果乙方可以根据经营需要更换上课地址,但需提前30日通知甲方。
九、甲乙双方对本协议若发生争议应友好协商,若无法达成一致意见则提交乙方所在地的人民法院管辖。
十、本协议内部分或全部内容的修改或取消,双方另外签订补充协议。
甲方(签字):
签署日期:__________年____月____日
乙方(盖章):
代理人(签字):
签署日期:__________年____月____日
附件:收据
付款人:?协议编号:
金额大写:________________________________________;小写:__________________。
付款人签章/日期:?付款人__________,__________年____月____日
篇15:标准销售代理合同
甲 方: 乙 方:
一、双方经友好协商,本着诚信合作、互惠互利、共同发展的原则,依据《民法典》及有关法律法规的规定,甲方授权乙方在指定建筑物内经营“ 翼联商城代理店”,并就相关事宜达成一致:
二、授权特许经营期限为:________年____月____日至________年____月____日。本合同在双方签字盖章之日生效。
三、甲方支持: A:代理店形象布置。
1、桌牌
2、
3、活动单页 B:开业现场培训销售指导。开业后远程业务支持。
:专线: C:合同期内区域保护政策,开店范围三公里内不设
第二家代理店,保证经营空间。 D:官方网的登陆实体店地址网上目录。 :官方站开展网络软文宣传为新增代理店开业造势。 F:次月
第一个工作日对账,每月____日结算上月佣金。
四、乙方在甲方规定的方式内向甲方订货,甲方在确定收到乙方购货款后的3个工作日内实现乙方的产品订单并通过物流或送货方式将货物递达乙方。
五、翼联商城所售商品均为正品行货,均自带发票,凭翼联商城的发票,所有商品都可以享受生产厂家的全国联保服务。翼联商城将严格按照国家三包政策,针对所售商品履行保修、换货和退货的义务。 您可以根据终端保修卡查询相关售后服务点的地址、联络方式或者直接咨询翼联商城售后部门查询相关厂商服务店信息。注:维修的产品必须提供翼联商城开具的发票原件,如产品在购买后15天之内出现性能故障问题,需要换新,必须提供发票原件并出具检测报告单,根据检测报告单确定产品是否可以退换。
六、乙方须于每年协议到期____日前向甲方支付管理费(含商标使用费、广告费)现金人民币120元年
七、合约期满,甲方将根据乙方的经营及表现,决定是否续约;乙方必须于本合同期限届满前至少 30天通知甲方是否续约,双方不 发出续约通知将终止本合同
篇16:销售代理协议范本
开发商:
咨询公司: 房地产咨询有限公司
甲乙双方根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,经友好协商,就开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商开发经营的房地产项目事宜,在互惠互利的基础上达成以下协议,并承诺共同遵守。
一. 代理事项
开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商在 项目,规划许可证号为 号,总占地面积总建筑面积约平方米(以下简称本项目)。
在代理合同有效期内,咨询公司为开发商在 (地区)委托的独家策划销售代理商。
二. 代理权限
咨询公司代理开发商对本项目的宣传、策划、销售等一切对外活动,必须以开发商名义进行,并在本合同约定或开发商批准、授权范围内行使代理权。
三. 代理责任
咨询公司在开发商授权范围内的一切代理活动,由开发商承担民事责任。咨询公司未经开发商授权或超越代理权限的代理行为,由咨询公司自行承担民事责任。
四. 代理期限
自双方签字盖章合同生效之日起,至项目全部经过工程质量验收并可交付使用后三个月止。
五.代理计划的实施
咨询公司对项目进行的宣传、策划、销售等活动的计划书及所需费用预算应以书面报告形式提交开发商,经开发商同意、批准后方可实施执行。
六.代理费用
1.咨询公司的代理费用按咨询公司实际代理销售的商品房销售总金额的百分比提取,具体百分比按以下条款规定执行。销售代理费由开发商以人民币形式计算和支付。
2.自开发商取得具体单元的商品房预售许可证并经开发商书面批准对外销售之日起至该单元交楼为销售周期,若开发商未书面批准对外销售,则销售周期顺延。在开发商书面批准具体单位对外销售并正式开盘至该单元封顶,咨询公司销售的销售面积应达到该单元总面积的 %,如咨询公司达到以上销售率,代理费用按商品房销售总金额的1.2%提取。(否则,代理费率相应减少0.05%,即1.15% 。)如咨询公司在正式开盘至封顶时达到 %的销售率,代理费相应增加0.05%,即1.25%
3.咨询公司的代理费用以代理期限内商品房实际成交均价情况确定如下:本项目的住宅销售均价不能低于3650 元/m2,代理费用按商品房销售总金额的1.2%(按以上第2点具体销售率调整代理费比例)提取。开发商按照具体单元的销售,按以下约定给予咨询公司奖励:
商品房销售均价在3650元/ m2以上,在3650~3800元/ m2范围内的那部分销售金额代理费按以上第2点计算,超出3800元/ m2的那部分销售金额代理费用按超出部分总金额的10%提取。
4.在代理期限内,咨询公司代理销售商场、车位,其代理费用按销售总额的1.2%计算。
七.代理费用支付
1.开发商同意按下列方式支付销售代理费: 对每一个销售单元开发商与客户签定《商品房买卖合同》并收取首期房款后,需向咨询公司支付销售金额1.2 %的销售代理费,咨询公司的代销责任即告完成。但本合同履行期间咨询公司应按本合同第六部分第 点完成代理工作。开发商每月8日前与咨询公司结算上月的销售代理费用,咨询公司在收到开发商的代理费用后一个工作日内应向开发商开具正式税务发票。
2.甲乙双方每月8日前结算的销售代理费用均以上月的销售总额1.2%提取。关于咨询公司按本合同第七条规定,在规定时间内超额完成的计提比率和超出规定均价所计算的提成金额在合同期内的最后一个月内结清。咨询公司应同时向开发商办理代售资料移交。
3.若客户签署《商品房买卖合同》并缴付首期房款后违约和按揭后退房违约,所交房款、订金及罚金归开发商所有,咨询公司不需退还相应的销售代理费;对同一单位的销售,咨询公司只收一次代理费。
八.开发商责任
1.开发商应向咨询公司提供以下文件和资料:
(1) 开发商营业执照复印件和开户银行帐号;
(2) 开发商应提供政府有关部门对开发建设香格里拉项目批准的有关证照。包括国有土地使用权证书、建设用地批准书、规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证和本项目的商品房预售许可证等相关证照的复印件。
(3) 关于销售代理本项目所需的材料,包括立面图、平面图、地理位置图、室内设备、装修标准、电器配备、楼层高度、销售(测绘)面积、规格、物业管理收费标准及其他费用的估算等。
(4) 咨询公司代理销售该项目所需的购房订购书。以上文件及资料,开发商应于正式对外销售15天前向咨询公司交付齐全。
2.开发商应积极配合咨询公司的销售工作,负责提供销售中心和看楼专线车等设施及销售办公设备。
3.开发商应按本合同的约定,按时向咨询公司支付有关费用。
九.咨询公司责任
1.在合同有效期内,咨询公司应做好以下工作:
① 制订分期营销策划执行计划;
② 按照甲乙双方议定的条件,做好广告宣传、策划等;
③ 利用各种形式开展多渠道的销售活动;
④ 在开发商与客户签署正式《商品房买卖合同》之前,授权咨询公司签署房产临时买卖合同 (订购书)。
⑤ 咨询公司不得超越开发商授权向购房者做出任何承诺,否则由咨询公司承担一切后果。
2.咨询公司在销售过程中,应根据开发商提供的项目特性和状况向客户做如实介绍,尽力促销,不得夸大、隐瞒。
3.咨询公司应信守开发商所规定的销售价格,未经开发商授权,不得擅自给客户任何形式的折扣。咨询公司应按甲乙双方确定的付款方式向客户计价收款。如遇特殊情况(如客户一次性购买多个单元),甲乙双方应具体协商,做个案处理。
4.咨询公司在楼盘促销期间,应每天向开发商口头报告一次当日的销售情况,每周一次书面汇报客户反应及销售进度情况供开发商参考。
5.咨询公司在本合同执行过程中,应定期(每月一次)向开发商提供详细的工作总结及市场分析、市场预测报告。
十.违约责任
1.若开发商无故单方面解除合同,开发商除应付清咨询公司已销售额的代理费用外,还应支付住宅未销售额(住宅未销售额=住宅未销售面积* 元/m2)的代理费用的20%作为赔偿咨询公司的违约金。
2.若咨询公司无故单方面解除合同,应支付住宅未销售额(住宅未销售额=住宅未销售面积* 元/m2)的代理费用的20%作为赔偿开发商的违约金。
3.若开发商不按时支付咨询公司的销售代理费用,每逾期一日,咨询公司收取开发商应付款项的1‰滞纳金。
4.开发商不得与咨询公司接待的客户做私下交易,若发生此类情况,开发商应赔偿咨询公司应得的代理费用。
5.咨询公司在代理过程中,无代理权或超越代理权的行为,咨询公司应承担有关责任。咨询公司销售失控造成的损失,由咨询公司全部负责;若咨询公司串通炒房,开发商有权作出相应处罚及追究相关责任。
6.咨询公司在销售过程中,未经开发商同意收取订金或房款,不入开发商帐户的,除退还房款外,还应向开发商支付收取房款20%的违约金。
7.若咨询公司不顾开发商利益,擅自更改开发商提供的一切资料(包括但不限于楼盘售价、优惠条件)等违反本合同行为,开发商可即时终止本代理合同,造成开发商的经济损失,由咨询公司承担全部经济损失。
8.若咨询公司在设定的销售周期内达不到本合同第七条第2款规定的销售率时,开发商有权解除合同,不负违约责任,并没收咨询公司合同保证金;但咨询公司已销售额的代理费要付清。
十一.合同的终止、解除或变更
1.本合同到期即自行终止。合同终止后,双方应协商妥善处理终止合同后的有关事宜,结清与合同有关的经济及法律等事宜。
2.本合同未尽事宜,由双方协商解决。双方如需修改、补充或变更本合同内容,必须订立补充协议,补充协议与本合同具同等的法律效力。
十二.其他事项
1.本合同一式四份,开发商:二份;咨询公司:二份,以双方代表签字并盖章后生效。
2.履约过程中双方发生的争执,双方可通过协商、诉讼方式解决。
3.在本协议有效期内,策划或销售本项目而产生的一切知识产权属开发商所有。
4.甲、咨询公司均应保守在代理活动中知晓的对方的商业秘密,不得以任何方式向第三方透露,否则,应赔偿对方因此遭受的一切损失。
开发商: 咨询公司: 房地产咨询有限公司 签字盖章: 签字盖章:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 地址: 地址:
联系电话: 联系电话:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号
篇17:销售居间合同
甲方:
乙方::
签订时间:
签订地点:
甲、乙双方经友好协商,一致同意按以下条款签订本委托销售居间合同:
1、委托事项及具体要求:
1.1根据规定,乙方受甲方委托为甲方如实报告订约机会与条件或为订约提供媒介服务,促成甲方与买方 达成产品购销合同的成立,并履行居间人的义务,协助监督促使该产品购销合同的有效执行;
1.2甲方与丙方订立产品购销合同且达成交易,甲方应当向乙方支付居间费用;
1.3甲方无论有没有在当次洽谈中订立合同,但只要在签订居间协议后与丙方订立合同且达成交易的仍应向乙方支付居间费用;
1.4乙方在居间期限内促成的甲、丙双方达成的购销关系长久存在时,甲、乙双方的居间协议也随之长久生效,甲方需按照甲、丙双方的购销合同执行情况向乙方继续支付居间费用,直至甲、丙双方的购销关系终止;
1.5本合同中提及的产品购销合同是指甲方与丙方签订的产品买卖合同该合同的名称不限于“产品购销合同”字样;
2. 居间内容:
委托销售商品名称:
商品质量指标:
商品数量: 台,以甲丙双方的购销合同为准;
商品价格: 以甲丙双方的购销合同为准;
交货时间: 以甲丙双方的购销合同为准;
交货地点: 以甲丙双方的购销合同为准;
3. 居间报酬的计算方法与支付时间和方式
3.1 居间费用的计算及支付:甲方根据其与丙方在本居间期限内成立的产品购销合同税后实际应支付给乙方居间费用 元/台,总额为 元,支付计算数量以甲丙双方签订的产品购销合同为准;
3.2甲方须在与丙方签订了甲丙双方的产品购销合同当日向乙方先行支付居间费用 元/台,支付计算数量以甲丙双方签订的产品购销合同为准;
3.3甲方须在接到丙方向甲方发出的缴款通知单的当日向乙方支付其余的居间费用 元/吨,支付的计算数量以交款通知单体现的商品数量为准;
3.4甲方在接到丙方的签约通知之后,不论以何种原因拒绝与丙方签约,甲方仍应向乙方支付条款中的居间费用;
甲方在接到丙方的缴款通知单之后,不论以何种原因拒绝与丙方履约, 甲方仍应向乙方支付条款中的居间费用;
3.5如乙方未能促成甲丙双方产品购销合同的成立则甲方无需支付任何居间费用;
3.6如丙方未能履约向甲方发出缴款通知单,则甲方无需支付条款中的居间费用;
3.7本合同中提及的缴款通知单是指丙方确认向甲方购买货物时,向甲方发出的汇款款通知书,该通知书不限于“汇款通知单”字样,只要真实的表达了丙方向甲方购买货物的意愿即被视为有效通知;
居间费用的受益人如下:
受益人姓名 开户行 银行账号 受益金额¥ 元/台
居间费用共计: 元
4. 责任条款:
4.1. 甲方作为居间费用支付人保证根据本协议相关条款支付居间费用,并确认以不可撤消的承诺在本合同的约定下支付此居间费用;
4.2支付居间费用的所有责任由甲方承担,一旦支付给乙方指定受益人后,甲方将不再承担任何责任。
居间费用的支付方式将以双方同意的方式执行。
此支付命令应当在相关合同期内保持有效性,并适用买卖双方或他们的股东或他们的继承人和委托人做出的任何更新、延期、续签、增加或任何新协议;
本居间费用保护责任将从合同开始或执行之日起,在合同期及其更新期内保持有效性。
本协议是可转让的,. 其权利和义务对双方各自的继承人、合法代表、受委托人或接任者有约束性和有效性。
5. 违约责任:
5.1如甲方有延迟支付或拒绝支付的行为出现,由甲方承担违约责任,并向乙方另行支付本居间合同之居间费用总额每天千分之三标准的违约责任金。
同时乙方有权申请诉讼财产保全,对由此造成的损失,乙方不承担任何法律责任。
本合同以主合同为前提,主合同因为不可抗拒的原因不成立,甲方不承担任何居间费用。
因丙方主体原因造成主合同无效,甲方亦不承担任何居间费用。
5.2如守约方按上述违约条款要求违约方支付违约金时,应书面通知违约方并说明违约金金额。
违约方应在收到通知后10日内将违约金支付给守约方。
本协议所有签署的版本,包括传真、电子邮件或数字传输,均被视为有效合法约束文件。
5.3本合同未尽事宜,双方协商解决,意见一致后用书面形式完善,其结果为本合同的补充文件,经双方代表签字盖章后生效。
如不能达成一致意见,将由原告选择的人民法院裁决。
本合同系双方依据相关的法律法规依法签订,真实、合法、有效, 对双方均具有约束力。
本合同一式 份,甲、乙方各执壹份。
各方签章生效。
甲方:乙方:
日期: 日期:
篇18:参考区域销售代理合同范本
甲方:肥城市
乙方:
在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经甲乙双方友好协商,就甲方“雨水牌”防垢器的区域销售代理达成如下协议:
一、代理区域、期限
1、甲方授权乙方为“雨水牌”防垢器在省 市(县)区域内的代理商。
2、代理期限:壹年,从本协议签订之日起至次年满壹年之日止。合同期满后,双方可另行协商续约。
二、代理资格取得
1、乙方必须【首批进货数量达到 箱】或【首批进货金额达到 元以上】方取得区域内代理商资格。
2、代理期限内,【年销售数量不低于 箱】或【年销售金额不低于 元】。若乙方未完成上述约定的销售数量或金额,甲方有权解除合同另行授权代理商。
注:产品数量按 个/箱计算。
三、双方和权利和义务
1、甲方保证不在乙方取得代理权的区域内再授权其他代理商。
2、甲方保证产品供应,提供相关的宣传资料。
3、甲方免费提供技术支持(包括技术咨询、培训和指导)。
4、乙方保证按时完成约定的销售任务。
5、双方互有保守对方商业和技术秘密的义务。
6、“雨水牌”防垢器的知识产权为甲方所有。一旦发现侵权,甲方有权采取相应的维权措施。
三、产品质量及售后服务
1、甲方保证产品及配件的质量,若有不合格产品免费更换。
2、产品及配件质量标准以说明书或保修卡所列条款为准。
3、产品的售后服务由乙方负责。
四、价格和结算方式
1、所有单价均为不含税、不含运费价格。
2、甲方保证给予乙方的价格为区域代理商价。
3、结算方式:所有产品均执行款到发货。
五、附则
1、因履行本协议所发生的一切争议双方友好协商解决。协商不成,则由甲方所在地法院管辖。
2、本协议从双方签字(盖章)之日起生效。
3、本协议一式两份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
年 月 日 年 月日
篇19:产品授权销售合同范文_合同范本
本合同是依据中华人民共和国法律法规,在平等自愿、等价有偿的原则下,经过充分协商,由以下双方共同签订的:
授权方:_______________技术有限公司(以下简称甲方)
注册地址:__________________________
邮编:______________________________
营业地址:__________________________
营业执照注册号:____________________
法定代表人:________________________
客户服务电话:______________________
传真:______________________________
e-mail:____________________________
网址:______________________________
开户名称:______________技术有限公司
开户行:____________________________
帐户:______________________________
行号:______________________________
授权销售商:________________________(以下简称乙方)
注册地址:__________________________
邮编:______________________________
营业地址:__________________________
营业执照注册号:____________________
法定代表人:________________________
电话:______________________________
传真:______________________________
e-mail:____________________________
网址:______________________________
开户名称:_____________ ____________
开户行:____________________________
帐户:______________________________
行号:______________________________
“中国______信息服务网”(以下简称“______网”)是经国家广播电影电视部、国家教委联合实施的现代远程教育工程。中国数据广播中心授权_______技术有限公司作为该网的的建设、管理与运营机构。
甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方作为甲方“______网”市场代理事宜进行充分协商,根据中华人民共和国《合同法》和相关法律法规,共同就“______网”市场发展和用户服务达成如下协议:
一、授权
甲方授权乙方作为“______网”在_______的代理商,代理资格及授权为签订本合同之日起至_______年_______月_______日。
二、合作内容
1.甲方为乙方提供“______网”远程教育资源系统,整套卫星资源接收设备所有权归乙方所有(整套卫星接收系统设备详见附件一)。
2.乙方负责把该产品销售给学校用户。
3.乙方承诺合同期内销售_____套产品,首次进货不少于_____套(包括_____套演示环境)。
三、乙方责任及义务
1.乙方应在代理地区建立一套“______网”信息演示系统。
2.乙方应安排专人或专职部门承担“______网”的推广、宣传和市场销售工作,同时掌握所销售的信息产品内容及设备传输系统的技术性能。
3.乙方按实际情况填写《______网代理商注册登记表》,表中内容发生变更时,乙方须书面通知甲方备案。
4.乙方每______个月向甲方寄送工作报告,提供信息产品的市场和竞争情况。
5.乙方如果在授权区域发展“______网”分销或代理商,必须报甲方批准。
6.乙方在合同有效期内,不得泄露甲方的商业机密,也不得将商业机密超越合同范围使用。
7.乙方需正确使用“______网”品牌,不得将“______网”品牌用作它用,不得将信息以其它未被甲方认可的方式传播。
四、甲方责任及义务
1.甲方提供合理的代理价格、 励机制,并保证款到及时发货(代理价格、激励机制详见附件二)。
2.甲方提供包括市场情况、产品价目表、设备技术文件和广告宣传资料等必要的信息,并及时将以上信息的任何变化通知乙方。
3.甲方提供“______网”代理授权书,以及“______网”入网证。
4.甲方协助乙方制定市场运作方案、策划市场营销并提供广告支持。
5.提供专业全面的技术服务和业务培训。
五、经营指标、价格政策及考核
1.经营指标:
乙方作为指定区域的代理商,在授权期内,享受甲方制订的代理价格:____元/套(包括一年的信息费和传输费、____天线和高频头)。同时必须完成甲方规定的市场数额______户/半年。
2.价格政策:
“______网”市场指导价:_____元/套,乙方可以根据当地情况灵活定价,并通知甲方备案,甲方对乙方进行价格保护。如甲方的产品价格下调,甲方应以书面的形式通知乙方。
3.乙方发生下述情况之一时,甲方将重新审核乙方的代理资格;
a)乙方的售后服务不到位,导致用户投诉;
b)乙方未按时向甲方提交用户统计资料或资料填写不全、不真实;
c)乙方未及时向甲方提交用户信息费,造成用户信息中断;
d)未经甲方书面同意,乙方发展合同指定区域外的代理和经销商;
e)乙方未完成合同中规定的市场用户数。
六、付款及运输
1.乙方向甲方订货时,甲方坚持款到付货的原则。若乙方位于北京,应在提货前将支票交付甲方。若乙方位于北京以外的城市,则在付款后,尽快将付款凭证(汇票、电汇)传真至甲方。甲方按照付款时间,及时安排发货。
2.甲方承担工程设备的铁路运输费(指限到乙方所在省份)。如乙方要求空运,则由乙方支付铁路与空运的差价部分和各种担保费用,并在货款中支付。
3.因甲方原因使交付的货物出现质量问题,甲方承担更换费用。
4.因乙方原因使交付的货物出现质量问题,乙方承担更换费用。
七、信息费的收取
1.乙方负责收取代理地区用户的信息费、传输费。第一年信息费、信息传输费_____元已经包括在全套设备价款中。自第______年起每年信息费、信息传输费_____元。
2.新增加本合同外的 ______网”信息源,信息的费用另行规定。
八、工程的安装、调试及维护
1.甲方人员到乙方代理地区安装调试设备,乙方须安排甲方人员的食宿及当地相关交通费用。食宿标准可参考甲方出差制度酌定。
2.甲方负责对乙方的工程人员进行技术培训。当地设备工程的安装、调试及售后服务由乙方负责,甲方负责提供技术支持。
3.乙方在当地安装天线,须严格按照要求安装,确保安全。乙方由于未按照规定安装卫星天线所造成的一切后果,甲方不承担任何责任。
4.甲方对硬件设备_____年保修,_____年有偿服务(不包括高频头)。在保修及服务期内,甲方承担设备保修的运输费用。
九、补充条款
1.甲乙双方若发现对方的行为严重违反本合同条款,严重违背商业道德和法律规定,造成对方利益的损害,可以书面形式终止本合同。
2.本合同只适用于“______网”信息的接收,超出“______网”的任何信息,甲方不承担责任。
3.如遇不可抗力因素造成损失,双方本着友好的精神协商解决。
4.本合同签订之日起在______个工作日内,乙方将_____元设备款汇入甲方指定账户内,逾期本合同自动失效。
5.本协议一式两份,双方各持一份附件与正本具有同等法律效力;未尽事宜,双方协商解决。如协商不成,双方同意向_____人民法院提起诉讼。
甲方:__________技术有限公司乙方:____________________
授权签约人:________________ 授权签约人:______________
盖章:______________________ 盖章:____________________
日期:______________________ 日期:____________________
篇20:销售安装合同
需方:__________(以下简称甲方)
地址:_______________
供方:__________(以下简称乙方)
地址:_______________
根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就乙方向甲方销售并安装电梯事宜,双方自愿达成如下协议,以资双方共同遵守。
第一条 __________电梯:种类、型号规格、层/站/门、载重量、速度及数量
第三条 质量和验收标准
3.1 电梯制造与安装完全符合:《电梯制造与安装安全规范》、GB10060-93《电梯安装验收规范》、GBT10058-97《电梯术语条件》、GBT10058-97电梯试验方法等国家标准。
3.2 电梯技术规格参数及装饰、电梯功能配置符合合同附件约定。
3.3 所有安全不见完全符合国家标准,生产、检测、安装、检查等均按照国务院373号令《特种设备安全监察条例》执行。
3.4 电梯控制系统、曳引系统、门机系统采用富-士电器元件,其性能可超过60万次无故障。
第四条 供货与安装调试
4.1 交货日期:_____年_____月_____日,
4.2 安装工期:乙方安装电梯完工时间不迟于_____年_____月_____日前。
4.3 交货地点:
4.4 乙方在签订本合同时,应向甲方提供生产许可证、设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明等证明文件;并由国家特种设备检验检测机构检测。乙方电梯安装完毕后,应由国家特种设备检验检测机构予以检验,以上所有检测及相关费用由乙方承担。
4.5 货到工地,由乙方负责卸货并承担因此产生的各项费用。
4.6 本合同产品的包装由乙方负责,费用由乙方支付,按适合铁路、海运或汽车的条件设计。
第五条 双方责任
5.1 甲方责任
5.1.1 负责电梯井道的土建工作(包括:门套、招唤盒、机房引座、缓冲器座等的混凝土灌注)及提供现场安装使用的少量土建材料(包括水泥、沙石、钢筋),以上材料费用由乙方承担,据实结算。负责电梯安装后的修补土建余尾工程。
5.1.2 提供施工用电,电费由乙方承担,把电力电源线(三相五线380V)接到电梯机房,提供防火装置(泡沫及1211灭火筒一个,完工后归还),
5.2 乙方责任
5.2.1 负责电梯的安装及调试。
5.2.2 给予甲方电梯井道土建技术指导,监督其施工。并在质量范围内协助甲方解决特殊的技术问题,办理电梯的报装、报检手续,并取得检验合格证。
5.2.3 负责到当地特种设备安全监管部门办理电梯的报装、报检手续,在电梯安装完工经安装单位检验员验收合格后应报国家特种设备检验检测部门检验,检验费用由乙方承担。
5.2.4 提交生产、运输、安装、调试计划,并接受甲方监督。
5.2.5 遵守施工现场安全管理制度,落实现场安全防护措施,承担因安全事故所致的各项法律责任。
第六条 付款方式及期限
6.1 本合同生效后 内,甲方向乙方预付设备款人民币__________整(¥_____元)。
6.2 自乙方设备安装调试完毕,甲方向乙方支付合同金额的 %即人民币__________圆整(¥__________元)
6.3 自乙方安装设备经国家特种设备安全监管部门验收合格后_____内,甲方向乙方支付合同金额的_____%即人民币:____________圆整(¥__________元)。
6.4 甲方留设备款的_____%即人民币_______________圆整(¥__________元)作为质保金,自乙方安装电梯经特种设备安全监管部门验收合格之日起满一年起无质量事故,甲方在上述期满之日起 日内向乙方无息支付该款项。
第七条 工程验收
乙方安装设备竣工后,乙方向甲方签发《竣工验收通知书》,根据本合同第四条2.3款向国家特种设备安全监管部门报检。验收中如发现不合格之处,由甲方限期乙方整改并承担整改费用,如因此延误甲方整体工程进度,乙方应向甲方支付违约金人民币__________圆整(¥__________元)
第八条 保修期限及条件
乙方对所供电梯设备免费维修两年,终身维护,一年内出现非人为质量问题,整机包换。免费维修期从乙方安装的电梯设备经国家特种设备安全监管部门验收合格之日起计算。在免费维修期间,乙方承担电梯设备各项维修支出,免费维修期满后,乙方承担保修义务只收取材料成本费。电梯维护保养由甲、乙双方另行订立电梯维护保养合同。
第九条 违约责任
9.1 甲方逾期未付清全部款项的,电梯的所有权归供方,乙方有权不交付电梯给甲方使用。
9.2 乙方不能如期向甲方交付电梯,应按照每逾期一日,向甲方支付违约金人民币_________整(¥__________元)。
9.3 乙方不能按期完成电梯的安装调试,每逾期一日,向甲方支付违约金人民币________整(¥__________元)。
9.4 乙方所供电梯不符合本合同约定质量标准以及在安装完毕后产生质量事故,由此产生的各项法律责任均由乙方承担。
9.5 本合同其他条款对违约责任有约定的,从其约定。
第十条 合同附件
附件一 产品技术参数及要求。
附件二 电梯基本功能及主要部分(进口)配件。
合同附件是本合同的组成部分。
第十一条 特别约定
由于电梯是根据甲方要求及土建情况面设计、制造的专用产品,一旦发生产品逾期提货或取消合同,都会给双方造成损失。因此,请甲方密切关注合同的供货期,如有异常情况不能按期提货(包括推迟基建期、暂缓基建期、停止基建期),请及时于合同供货 前以口头或书面形式向乙方通报,由甲方另行指定交付安装日期。
甲方:_______________ 乙方:____________________