建筑脚手架租赁热门合同
承租方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,经双方协商达成如下协议,以资共同信守。
一、 租赁物使用地:
二、 租期不足一个月则按一个月结算。
三、 租期超过一个月时,乙方必须每月结算一次租费,并在退清租赁物资时结清租费。如不按期结算加收租费30%滞纳金。
四、 合同签订后实际履行前,乙方须预交押金 元。并提交单位营业执照副本、单位授权委托书、合同经办人、提货人、退货人身份证复印件各一份。除合同约定的提货人或合同经办人另行书面指定的提货人以外,甲方有权拒绝发货。
五、 租赁期间,由乙方负责租赁物的维修、保养,对于退货时乙方未进行维修、保养的部分,由乙方承担修理费,修理费每吨 元。
六、 租赁物资丢失、报废、损坏按附表原值赔偿,如当时市场价值高于附表原值时,按照市场价值赔偿。单位租金以附表所列为准。(见附表)
七、 租赁物资的规格、型号、数量以提货单所载为准,以双方提货、退货以经手人签字的提货单和退货单作为合同的组成部分。双方约定的提货人为: 。
八、 未经甲方同意,乙方不得以任何方式对租赁货物进行转让、设定抵押、出售、发生上述情形的,甲方有权提前终止合同,并有权要求乙方赔偿由此带来的一切损失。
九、 本合同履行中发生争议,首先由双方协商解决,协商不成的由甲方所在地人民法院进行裁决。
甲方(盖章): 乙方(盖章): 甲方代表签字: 乙方代表签字: 联系电话: 联系电话: 签定时间: 签定时间:
提货时间: 年 月 日
提货时间: 年 月 日
提货时间:年月日
提货时间: 年 月 日
更多相似范文
篇1:大量移动脚手架租赁合同
出租方(甲方): 承租方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》及相关规定,按照平等互利的原则为明确双方的权利义务,经双方协商一致,达成如下协议。
第一条:基本情况
1、甲乙双方在签订本合同时应向对方提供营业执照复印件。
2、本工程项目基本描述:
项目名称: 项目地址: 项目情况简述:
第二条:乙方向甲方租赁的建筑器材明细如下:租赁数量及物资原值明细表(实心)注:租赁物品名称、规格、租赁数量、以发放单,验收单为准,租赁费以实际租赁数量结算,单价及物资原值以本表为准。
第三条:租赁期间、租赁费、运费和押金计算方式及支付方式租赁合同范本
1 、租赁时间自乙方送货到甲方工地之日开始计算租费,回送租赁物时验收单记载之日结束租赁时间,租赁期限初定 天,甲方因工程需要延长租期,应在合同期满前 日内通知乙方,重新签订补充合同。
2、租金按照元天吨(大写元吨,运费元吨。
3、租金按月支付,乙方每月 日之前向甲方送达当月租金发票、运输发票,甲方收到发票于每月初前五日内支付上月发生的全部租金。
第四条:租赁物的所有权
甲方拥有租赁物的使用权,无权对租赁物进行买卖、抵押、质押、出借及转租。
第五条:提货方式、费用负担及相关的权利义务:
1、 乙方负责送到甲方工地,乙方负责出场装卸车,甲方负责施工场地的装卸车。
2、甲方提货时需提前五天通知乙方,乙方按乙方规定时间送到甲方现场。
第六条:租赁物件的使用、维修、保养及费用
1、 租赁物件在租赁期内由甲方使用,甲方应负责日常维修保养,并承担由此产生的全部费用。
2、 租赁物件退还时,如有保养不善、丢失、报废或缺损等,甲方应按附件《退租验收标准及维修收费标准》向乙方支付赔偿金、维修及保养费。
第七条:其他事项
提货单和验收单上甲方有效签字人为 。乙方有效签字人为 或 ,均为本合同组成部分,具有同等法律效力。
第八条:违约责任
1、 甲方对租赁物进行买卖、抵押、质押、出借及转租的,乙方有权收回租赁物并终止合同,
另加收已产生租金数额的50%违约金。
第九条:发生纠纷的解决方式:
本合同双方如发生纠纷,可协商解决,如协商不一致,甲乙双方均可到出租方所在地的法院起诉。
第十条:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方盖章生效。
出租方: 承租方:
单位地址: 单位地址:
开户行: 开户行: 帐 号: 帐 号:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话: 邮编: 邮编:
签定日期: 年 月 日
篇2:建筑工程脚手架施工安全协议书
甲方(发包人):
乙方(承包人):
兹由甲方将 工程的脚手架搭设与拆除分包给乙方施工,为保证工程顺利进行,确保安全生产无事故,特签定本协议:
1、甲方以清包工形式分包给乙方施工,乙方所使用脚手架钢管、扣件、密目网、竹跳板的规格、型号、质量必须符合要求。
2、乙方必须严格执行上级有关的安全生产政策和公司制定的安全生产管理制度及条例,遵守安全生产操作规程,加强施工现场安全生产、文明施工的管理。
3、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系牢。架子工必须经过相关专业的安全劳动培训,并持有效证件才能上岗作业。
4、脚手架搭设必须严格按脚手架安全操作规范(JGJ59-99)及施工方案的要求进行,其立杆、步距等符合要求,扫地杆必须按要求离地面20cm设一道,沿建筑物四周搭设,剪刀撑必须从地面至顶面互为夹角45°~60°,剪刀撑与剪刀撑之间必须连成一体。
5、搭拆现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面必须设专人进行监护,并认真履行职责。拆除人员进入岗位以后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内遗留的材料、物件、垃圾块。所有清理物应安全运送至地面,不得向下抛掷。
6、不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除(踏步式),认真做到一步一清、一杆一清。所有连墙杆、斜拉杆等必须随脚手架步层拆除同步进行下降,不许先行拆除。所有钢管与扣件,在拆除时应分离,不允许钢管上附着扣件运送地面,或两根钢管同时拆下运送至地面。
7、由于本工程所处位置为居民住宅区,居民进出较为频繁,故必须特别注意安全:所有拆除的钢管、扣件、木板等严禁从高处直接向地面抛掷,必须用绳索捆绑牢固或用人工垂直传递安全运送至地面。如有发现直接将拆除的钢管等向下抛掷的,项目部将视情节对违章者予以处罚,必要时需追究其刑事责任。
8、当日完工后,应仔细检查周围情况,如发现留有隐患的部位,应及时进行妥当处理。拆下的钢管、扣件等物,应按类堆放整齐。
9、严禁酒后上班,严禁穿拖鞋及穿硬底鞋上高空进行作业,严禁在脚手架上嬉戏耍闹,严禁从高处向下抛掷。
10、施工中由于乙方违反安全生产操作规程造成的安全事故与甲方无关,一切损失及责任由乙方自行负担。发生重大社会影响或人身伤亡的重大安全事故,另行酌情处理。触犯法律的,移交司法部门处理。
11、实施细则:
① 上岗作业时不戴安全帽者,按每人次罚款50元;高空作业人员不按要求佩戴安全带的,按每人次罚款100元 。(业主及监理罚款另行处理,公司将按甲方处罚力度加倍处罚)
② 上岗作业时穿拖鞋及硬底鞋者,按每人次罚款50元 。(业主及监理罚款另行处理,公司将按甲方处罚力度加倍处罚)
③ 违反规定酒后上班的,按每人次罚款200元,并立即停止施工 。(甲方罚款另行处理,公司将按甲方处罚力度加倍处罚)
④乙方工人进场后,必须服从甲方现场管理人员指挥,服从甲方安排及调动,若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的,甲方则对乙方处以罚款500元。(业主及监理罚款另行处理,公司将按甲方处罚力度加倍处罚)
⑤ 乙方施工中,如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求,而造成被当地建设行政主管部门或安全监督站发通知整改而停止施工的,甲方则对乙方处以罚款10000元。(业主及监理罚款另行处理,公司将按甲方处罚力度加倍处罚)
⑥脚手架搭设搭设、使用及拆除中,严禁抛扔钢管、扣件、施工材料等物品,一经发现上述行为,罚款20__元。(甲方罚款另行处理,公司将按甲方处罚力度加倍处罚)
⑦脚手架拆除必须在各通道口及明显位置挂置警示牌,各通道口应布置安全网,并设专人看管。如无以上措施,一经发现罚款50元。(甲方罚款另行处理,公司将按甲方处罚力度加倍处罚)
12、本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。本协议自签字之日起生效,待工程验收结束自行解除。
甲方: 建筑工程有限责任公司
乙方: 建筑设备安装有限公司
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
篇3:门式脚手架出租合同书
出租方: (以下简称甲方) 承租方: (以下简称乙方)
乙方因工程建设需要,向甲方租赁建筑架料,用于 工程。双方根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,经协商一致,同意就下列 条款签定本合同:
1、租赁费用:
①、乙方在甲方指定地验收和退还租赁物。
②、进出库房的运输和费用由乙方自理,甲方向乙方收取上车费用每吨 元,下车费每吨 元;乙方需要甲方代为运输的,甲方向乙方收取运输费。
2.支付方式:
①、乙方在租赁前需先向甲方支付租赁押金 元。租赁结束,租赁费用付清后,由甲方退还给乙方押金。
②结算的依据和标准:以双方的合同依据,以双方认可(或指定)人员的检尺、计数码单为准。租赁时间计算:自租赁当日起算,至租赁物归还之日止。(不足30天,按30天起租)
③结算时间:租用和归还数量均以双方认可(或指定)人员签字的检尺、计数码单为准,每月26日乙方派人到甲方结算一次租赁费;若乙方未按时结算,以甲方的租金结算表数据为准,乙方视为默认。
3、结算期限:
双方在结算后三日内付清当月租赁费。
三、租赁期限:
自 年 月 日起至乙方归还全部租赁物资,双方结清财务手续后自动解除。
四、其他约定条款:
1、乙方不得转租租赁物;如第三方需租用,应与甲方另行签定租赁合同。
2、双方签定租赁合同,乙方应向甲方交付工商营业执照副本复印件、单位委托书(法定代表及负责人除外)、经办人身份证复印件一份。乙方指定经办人为 等人,如有变动应向甲方书面通知。
3、乙方负责所租材料的正确使用和维护,不得做切割、打孔等破坏性使用。租赁期满时,乙方负责如数按承租时甲方交付的原物、原状态归还甲方。
4、乙方必须提前7天交租赁物资计划,否则责任自负。
5、租赁物因不能修复而报废及灭失由乙方按结算时市场价格赔偿,并在两天内付清,否则继续计租。
五、违约责任:
1、乙方不得以任何理由拖延或拒付甲方费用。若乙方超过约定支付期限三日未支付租赁费,甲方有权在不通知乙方情况下,单方终止合同,收回租赁物;因此产生的拆卸、装卸、运输等费用、均由乙方全部承担。同时,乙方按应付款 %承担违约金。
2、双方因合同履行发生争议时,应协商解决,协商未果可直接向青白江区人民法院起诉。
六、合同生效与失效
本合同经双方签字盖章后生效,双方结清全部价款后失效。本合同一式三份,双方各执一份,担保方执一份。本合同附件发货单、月结算表都是合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。
七、如乙方另有租赁需求,甲乙双方另行签定补充协议。
出租方: 承租方:
单位地址: 单位地址:
经办人: 经办人:
电话: 电话:
签订地址: 签订地址:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
篇4:大型脚手架监控措施和应急预案_应急预案_网
在脚手架搭设施工中,常常会遇到20米及以上高度的大型脚手架与6.5米及以上高的满堂红脚手架工程,而这种脚手架以高和大为突出特点,由于高和大的特点,在搭设使用拆除和日常管理中都存在容易被忽视的一面,容易造成较大的安全事故,为确保大型脚手架施工工程顺利进行,将该项目列为重点预防监控项目,本措施实用于高度超过20米的大型脚手架与6.5米的满堂红脚手架,以下简称为大型脚手架监控措施和应急预案。
一、组织领导
工程项目部应成立以项目经理为组长的生产安全领导小组,分管技术的副经理和分管安全的副经理带领技术员、安全员、施工员、架子班长分头履行岗位和安全职责,贯彻执行建设部专项治理活动的精神。在施工中开展治理高处坠落事故的发生,轻伤率控制在千分之一以内,使工程顺利完成,达到安全施工的目的。
二、危害预见
(一)高处坠落造成原因
1)架子工操作时不按规定系安全带;
2)大型脚手架、立网、随层平网、间隔平网封闭不严;
3)被蹬踏物材质强不够,突然断裂;
4)高处作业移动位置时塔空、失稳;
5)高处作业时,由于站立不当或操作失误被移动的物体中碰撞坠落等。主要原因:①作业人员缺乏高处作业的安全技术知识;②防高处坠落的安全设施、设备不健全。
(二)物体打击造成原因
1)在高空作业中,由于工具零件、砖瓦、木块等物体从高处坠落伤人;
2)人为乱扔废物、杂物伤人;
3)拆除脚手架作业,如扣件、钢管掉落伤人。
(三)脚手架坍塌事故造成原因
1)脚手架重心偏移,基础松软没夯实,没按照要求垫木垫,整体失稳而倒塌。
2)脚手架与建筑物拉结数量不足,超面积或拉结不牢;
3)施工前未进行安全技术设计,设计有缺陷或未按设计方案施工和使用;
4)高层建筑架子架体过高、过大,附加荷载加大,搭设完毕后的检查不认真。
三、组织防护措施
1)项目部负责生产的副经理,负责大型脚手架安全管理工作。
2)项目部负责技术的技术员,负责大型脚手架安全技术指导和技术交底。
3)项目部负责安全的安全员,负责大型脚手架安全监督检查。
4)项目部负责安全资料的资料员配合工程技术员,负责大型脚手架变形监测,并做好监测记录。
5)项目部技术员、施工员、安全员、架子班长的负责大型脚手架分层分段验收,资料员负责做好验收记录。
6)项目部的技术员要充分了解大型脚手架的构造设计和技术要求,经常性的观测监测预测施工作业中可能存在的隐患制定预防措施,解决技术问题。
7)进场作业人员必须进行安全教育培训,架子工必须持证上岗,由项目部安全员负责进行落实。
8)配备水准仪一台,经纬仪一台,负责大型脚手架的检测和日常观测。
9)坚持作业前进行有针对性的安全技术交底和班前安全活动特别是施工中的安全防护措施和作业分工要求细致、明确、合理,技术措施交给每个操作者并有交底记录。
10)施工现场应设置安全防护设施和安全警示标志,由专人负责不得随意移动和拆除。
四、安全技术防护措施
1)施工作业人员进入施工现场必须戴安全帽,并系好安全帽带,高处作业带安全带,高挂低用,严禁酒后上岗。
共2页,当前第1页12
篇5:钢管脚手架内外工程承包合同
甲方:_______项目部
乙方:____________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就本项目协商一致,订立本合同共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:_________________
2、工程地点:________________
3、工程量:以实际施工量为准。
二、工程内容及工期
1、工程内容:土石方岩爆破。
2、工期:根据甲方需要,乙方应保证不影响甲方的实际工期。
自公安部门批准爆破手续后开始爆破作业,如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工期顺延。
三、工程造价及付款方法
1、工程造价:工程爆破单价6.5元/m3。(该单价为综合单价,不作任何调整,不承担任何税费)。
2、实际核算方式:按双方一起共同测量的方数计算×单价。
3、工程合同一经签订,不受任何价格调整影响,按合同标准进行结算。
4、付款方式:本合同签字生效后,乙方进场爆破作业开始,第一次爆破完成后,支付爆破方应付额的一半,以此类推,以后按每月底结算,在次月5日支付应付额的70%,余款30%在工程完工后一月内付清。
四、工程量核算与确认
1、爆破施工前,甲乙双方按照实际需爆破的位置进行测量收方,并经双方确认后签字;
2、施工如遇甲方临时增加的新的爆破工程量,双方测量共同认可后方可爆破,单价不变;
3、实际发生的总爆破工程量由上术两款方量相加后得出。
五、质量、安全及验收
(一)工程质量
1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规,保证在安全的前提下快速安全爆破相关的工作。
2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并随时进行监督检查。
3、乙方按照甲方要求及设计图纸进行爆破工作并达到设计标高。
4、乙方爆破块石大小满足机械清运要求,石块体积不大于0.6立方米。
(二)安全管理及责任
1、乙方在进入施工现场以前,应办理好爆破的一切相关手续,并报甲方审查备案。乙方要自行做好安全教育,必须注意重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,杜绝发生重大伤亡事故。
2、乙方在深坑作业时,必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽,由乙方自备。
3、乙方采取先进的爆破方法,合理的施工工艺及有利的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全。
4、现场代表:
甲方:___ 乙方:___
(三)爆破机械及现场爆破器材的管理
1、乙方在施工中,使用乙方自带的爆破相关机具(如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等),乙方在开工作业前,必须对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底,做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识,指定专人操作。
2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管,不得损坏和丢失,施工中乙方必须按施工图纸施工,听从现场施工员的指导。测量、放线由甲方负责,施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火。
六、双方责任
(一)甲方责任:
1、按合同规定及时支付各种款项。
2、乙方进场前,清除全部石方上的植被和土层,为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误,责任由甲方负责。
3、以划线或木桩的形式,标明爆破范围和标高。
4、协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作。
(二)乙方责任
1、严格按照国家相关法律、规定的有关安全操作规程施工。
2、结合本工程特点,编制合理、可行的爆破施工方案。
3、乙方工作人员必须持有效爆破证件方能上岗作业。
4、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工,标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求。
5、做好爆破时的安全警戒工作,承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。
6、采取必要的技术及防护措施,严禁产生飞石,如飞石直接造成周围建筑及在建设施工的安全和人身安全,如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由乙方负责赔偿所有损失,一切与甲方无关。
7、乙方施工人员食宿自理。
8、乙方不得将本工程转包给第三方。
七、附件:
1、本协议经双方签字后生效。
2、本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
3、因执行本协议发生争执,双方应协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院判决。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
授权代表(签字): 授权代表(签字):
年 月 日 年 月 日
篇6:钢管脚手架工程承包合同
甲方:
乙方:
甲方根据工程的需要,现将该工程的外脚手架工程委托乙方包工包料自行组织完成,为明确双方责任,遵循平等自愿,协商一致的原则,根据有关法律行政法规的规定,特订出如下条约供双方共同遵守执行。 一、工程地点及工程名称: 东莞市城市中心区簪花岭路:鸿发大厦工程
二、承包内容:
外脚手架搭设全钢结构(钢管立杆为1.3m,横杆为0.9m)、维护与拆除材料离场。由乙方包工包料、包安全、包文明施工、钢管、安全网等。严格执行公司和上级有关部门的规章制度。排栅按现外脚手架规范搭设,平桥搭竹巴板。
1、质量:乙方根据甲方编制的外脚手架搭设施工方案,组织一支技术优良,思想素质高的施工队伍进场。搭设的脚手架严格执行国家现有质量标准和安全文明施工规范,产品必须满足甲方施工方案质量要求,达到规范标准。如不满足施工方案要求必须返工,返工造成的一切费用均由乙方负责,根据现场实际情况,本外脚手架采用双排钢管搭设。
2、安全:在乙方作业期间,作业人员必须遵纪守法,认真执行甲方和上级部门制定的各项施工制度,确保自身队伍的安全外,也应确保甲方作业人员和其他人员的安全。
3、文明施工:除做好本职工作外,应根据甲方现场文明施工的要求,做到工完料清,现场不遗留多余的脚手架管及任何及其他材料,材料应指定地点堆放。同时人员不得在施工现场醉酒闹事,打架斗殴。
三、使用工期:个月。 (即 20xx 年 月 日至 20xx 年 月 日)。如果超期甲方必须另外向乙方每个月补给延期费用,按每个月每平方 元计算,或每个月 元计算,不足一个月按日计算。
四、承包单价(以下项目均包搭拆一次,包维修)双排脚手架
1—20层(付加二层地下室实搭面积)计算:综合单价: 元/平方米(按外墙边线长[加四个大角×1.2米等于周长],乘以高度计算)(高度按女儿墙顶) 楼梯施工上落: 元/平方(按实搭面积计算) 安全档板 : 元/平方(按实搭面积计算) 吊料平台 : 元/平方(按周长乘以高计算) 楼梯围护 : 元/平方(按实搭面积计算) 机架围护 : 元/平方(按实搭面积计算)
五、工程款计算
1、双排脚手架:按建筑物外沿边的长度(凹凸位尺寸)加排山每个阳角扩大1米计算其总周长乘以排栅高度得出排栅工程量。总工程量乘以单价得工程款。增加工程量以合同单价为准。且列入排栅造价款按进度付款。
六、付款方式: 乙方以每个月实际完成外脚手架工程量总价的 50 %支付进度款,外手架搭设封顶后支付总款价的 80 %,余款在拆完外脚手架及材料退场后一个月内付清剩余款项。
七、双方责任:
甲方责任:
1、开工前完成施工现场正负零零的平整,同时向乙方负责提供施工图纸、乙方工人的宿舍、水电、(水电费用按每人每月用电5度,用水2吨以内费用由甲方负责,超出部分由乙方自已负责。超出费用在本月进度款中扣除)。材料堆放场地,协调各班组的关系。乙方已经完成的外脚手架甲方不得擅自拆除,或超重使用,如有发生所带来的后果乙方一概不负责任。
2、如果现场安装塔吊,必须提供现有的塔吊运输乙方脚手架材料。否则甲方要补偿因没有机械所有带来乙方的垂直运输费用。
乙方责任:
1、服从公司施工员指挥作业,按施工方案图纸的要求施工并满足甲方施工要求,委托管理人员到施工现场负责管理安全、质量、进度,
2、工人必须要带安全帽,悬空施工要系好安全带,不能穿拖鞋上班,严禁酒后上班,施工中发生安全事故一切由乙方负责。
3、脚手架在使用过程中,要经常检查、维修、加固,保证满足施工的要求。
4、乙方必须按照甲方的上下班考勤制度执行工人考勤,每月上报考勤表给甲方。
5、乙方每月必须向甲方提供工资表,并在甲方的监督下发放工资,工资表须有领款人签字并加盖手印。
八、合同实施中双方均本着以工程负责、精诚团结、密切合作为原则。 ٛ九、违约责任:如乙方不能满足甲方进度和进度要求甲方有权责令乙方退场并按工程款70%结算,如甲方违约:没有支付进度款或支付不足的乙方有权采取停工造成的后果,乙方一概不负责任。
十、该合同一式四份,甲乙双方各执两份,经双方签字后立即产生法律效力,到工作内容全部完成且双方结算确认清楚,甲方付清款项给乙方后本合同自然终止。
十ٛ一、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方:盖章 乙方:盖章
法人代表: 法人代表:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
篇7:移动脚手架租赁协议
合同编号:
签约地点:
甲方(承租方):
乙方(出租方):
根据《民法典》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上,为明确双方权利义务,经双方协商一致,特签订以下合同条款。
一、合同租赁物
1、本合同的租赁物为甲方建设工程施工用钢管,由甲方向乙方租赁。
设工程施工需要。(出租钢管需钢管生产厂家出厂质量合格证书、钢管已使用年限证明)
二、租赁期限
1、租赁期限暂定为
2、实际租赁期限从
三、租赁物权属
1、在租赁期限内,钢管所有权属于乙方,甲方仅对钢管拥有使用权。
2、租赁期限内,乙方将钢管转让、抵押给第三方,应在转让、抵押事实发生之日起内书面通知甲方,甲方不因此丧失租赁物的使用权,如第三方在取得钢管所有权后要终止本合同或改变租金等,致使甲方使用钢管受到相应的限制,乙方应承担违约责任和相应的赔偿责任。
3、租赁期限内,乙方不得就钢管与其他任何第三方签订租赁合同,将钢管重复出租,由于第三方的行为致使甲方丧失钢管使用权或遭受其他损失的,乙方承担违约责任和相应的赔偿责任。
四、租赁物使用地点
甲方建设工程施工地点 工地,为本合同租赁物使用地点。
五、租金、相关费用及支付
1、租金计算方式:
2、钢管租金: 元∕米∕天
3、扣件: 元∕个∕天
六、租赁物的日常操作及维护
1、在租赁期限内,乙方负责钢管的日常维护修理工作,保证甲方正常施工的使用,期间所发生的维护修理费用,由乙方自行负担。
2、对维护修理的其他约定,甲方负责验收。
(1)钢管弯曲大于160度的由乙方负责维修,钢管压扁的由乙方方负责维修。
(2)因乙方未能按甲方要求提供各尺寸钢管而导致甲方切割钢管的,甲方不负任何责任。
七、甲乙双方的权利义务
甲方:
1、租赁期限内,甲方对钢管行使使用权,排除第三方对钢管使用权的请求。
2、甲方负责提供放置钢管的场地,提供钢管进场,退场的道路通畅。
3、甲方应按照安全生产规范使用钢管,尽量避免钢管在使用过程中的损耗。
4、甲方按约定向乙方支付租金和相关费用。
乙方:
1、乙方负责钢管的进退场运输工作,保证在合同约定的时间,将钢管运输到甲方指定的地点及听从甲方材料人员的安排及时退回租赁物品。
2、保证提供的钢管为正规生产厂家生产,符合建筑工程钢管使用的行业规定,质量不存在任何瑕疵。
3、提供钢管使用年限的证明(需出厂单
篇8:门式脚手架出租合同书
出租方:承租方:
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁物资的品名、数量、单价及相关约定事项。
1、租赁物资所有权属甲方所有;
未经甲方书面同意,乙方不得将租赁物资转租、转借给第三方,不得调换租赁物资,不得将租赁物资用于变卖、抵押、还债等其他不符合甲方要求的用途。
2、乙方在承租时应当面检查租赁物资及其附属配件的数量是否齐全、外形是否整体完好等甲乙双方有可能产生异议的内容;
如有问题需在本合同第四条备注一栏书面注明,否则即表示租赁物资及其附属配件的数量齐全、外形整体完好、没有其他任何问题。
3、乙方在租赁物期间物资,租赁物资由乙方自行负责运送、上卸车、搭设、保管。
乙方在将租赁物资归还给甲方时,应将租赁物资上附着的水泥等污物清理干净,并将租赁物资运送、卸载至甲方指定存放处。
乙方在使用过程中任何原因造成的事故,均与甲方无关。
第二条租赁时间。
物资租赁起始日期为:20__年__月__日,物资租赁结束日期为租赁物资归还日期,租赁时间不足一天的按照一天计算。
第三条租金、押金、赔偿金、违约金及相关约定事项。
1、每套脚手架含有二片门架框、一个踏板、二对拉杆、四个连接头;
一套滑轮包含四个申牌滑轮;
滑轮租金单价为__元/每天/套、整套脚手架租金单价为__元/每天/套、除去整套的脚手架外剩下的脚手架的门架框租金单价为__元/每天/片、脚手架的踏板租金单价为__元/每天/个、脚手架的拉杆租金单价为__元/每天/对,总租金为滑轮租金+整套的脚手架租金+踏板租金+拉杆租金;
租金应在乙方归还甲方物资时全额付清。
2、承租人必须交纳身份证明或者押金,押金为:¥__元,人民币:_______圆,如乙方违反本合同约定,甲方有权扣除乙方押金,并可视具体违约情况,向乙方要求其他赔偿。
3、乙方在使用过程中保证不损坏、不丢失甲方物资;
乙方在将租赁物资归还给甲方时,甲方应对租赁物资进行检查验收,如发现乙方有损坏、丢失甲方物资及其附属配件的情况,乙方应按整套脚手架400元/套、门架框 年月日至年月日
第四条:脚手架搭设要求
1、脚手架搭设按国家规范进行搭设
2、出租方负责租给承租方脚手架材料并负责脚手架的搭设,脚手架搭设为落地式双排脚手架。
出租方按承租规定的时间、脚手架搭设部位进行脚手架的材料进场及搭设。
3、脚手架材料进场由承租方负责看管丢失由承租方负责,材料进出场的数量、日期以甲乙双方签订的为准,物品丢失价格以附表为准。
材料退场由乙方负责并,承租方按照约定的条款进行付款。
4、乙方提供密目安全网如人为损坏由甲方负责。
5、乙方提供脚手架上面木跳板三层。
6、架体底部铺设跳板
7、门式架围绕群楼周圈搭设
8、架体搭设完毕加扫地杆、十字撑、斜拉撑、顶部加护栏
9、施工跳板要求满铺三层
10、架体外部挂密布网、安全网
11、脚手架设点与墙连接,保证架体安全
12、施工前向现场总包提供架体搭设施工方案,全部搭设完毕通过总包验收,
第五条:脚手架的租金结算方式
承租方同意按合同规定租金执行,租赁费进场后承租方付出租方脚手架租金的30%,脚手架搭设完成后在付30%,以后每月付一次,以每个月的5号为结算日,5日内付清上月的全部租金。
第六条:违约责任
出租方责任
1、无法提供合同约定的材料,经乙方出面告知仍不按时履行时,出租方付承租方违约金5千元。
2、未按承租方期限搭设完脚手架出租方付承租方违约金5千元。
承租方责任
1、承租方未按合同约定期限付款租赁单价全部上调50%
第七条、争议解决
本合同自甲乙双方盖章之日起生效,如发生纠纷由双方协商解决协商不成,本合同由献县法院管辖管。
第八条
1、本合同一式2份甲乙双方各1份。
2、脚手架搭设完成验收单、材料进场出场明细单为本合同附件与本合同具有同等法律效益。
3、本合同未尽事宜的,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效益。
如双方以后在发生业务可以不在另签合同全部按此合同办理。
承租方:出租方:
住所:住所:
委托代理人:委托代理人:
法定代表人:法定代表人:
电话:电话:
传真:传真:
账号:账号:
开户银行:开户银行:
邮政编码:邮政编码:
年月日年月日
篇9:钢管外排架工程劳务合同
发包人:________________承包人:____________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
工作内容:______________________。
工程名称:______________________。
工程范围:______________________。
第二条:作业人员
第三条:合同工期
风险提示:
明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。
另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条:合同价款
1、合同价款为:_________元(人民币),大写:_________元。
2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
(1)本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
(2)以___年施工预算或____施工概算定额为依据。
(3)定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。(以实际发生,书面签证资料为准)
第五条:合同价款的结算和支付
1、结算、决算资料:
(1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
2、合同价款的结算和决算:
(1)发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
(2)工程交工后_____日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
3、合同价款的支付:
(1)合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。
第六条:安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
2、重大伤亡及其他安全事故处理:
(1)发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
(2)按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第七条:工程质量、验收与保修
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
第八条:工期延误
1、对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
2、承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定。
第九条:文明施工
1、发包人、承包人应严格执行xx市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
第十条:材料机具供应
风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
第十一条:发包人的权利及义务
1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条:承包人的权利和义务
1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
3、在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
4、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
第十三条:违约责任
风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
1、发包人违约责任:
(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
2、承包人违约责任:
(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十四条:合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向___________人民法院起诉。
第十五条:合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十六条:本合同正本一式___份,具有同等法律效力,双方各执___份,备案留存一份,副本____份。
发包人:_____________承包人:______________
_______年____月____日_______年____月____日
篇10:钢管脚手架工程承包合同
甲方:
乙方:
甲方根据工程的需要,现将该工程的外脚手架工程委托乙方包工包料自行组织完成,为明确双方责任,遵循平等自愿,协商一致的原则,根据有关法律行政法规的规定,特订出如下条约供双方共同遵守执行。一、工程地点及工程名称: 东莞市城市中心区簪花岭路:鸿发大厦工程
二、承包内容:
外脚手架搭设全钢结构(钢管立杆为1.3m,横杆为0.9m)、维护与拆除材料离场。由乙方包工包料、包安全、包文明施工、钢管、安全网等。严格执行公司和上级有关部门的规章制度。排栅按现外脚手架规范搭设,平桥搭竹巴板。
1、质量:乙方根据甲方编制的外脚手架搭设施工方案,组织一支技术优良,思想素质高的施工队伍进场。搭设的脚手架严格执行国家现有质量标准和安全文明施工规范,产品必须满足甲方施工方案质量要求,达到规范标准。如不满足施工方案要求必须返工,返工造成的一切费用均由乙方负责,根据现场实际情况,本外脚手架采用双排钢管搭设。
2、安全:在乙方作业期间,作业人员必须遵纪守法,认真执行甲方和上级部门制定的各项施工制度,确保自身队伍的安全外,也应确保甲方作业人员和其他人员的安全。
3、文明施工:除做好本职工作外,应根据甲方现场文明施工的要求,做到工完料清,现场不遗留多余的脚手架管及任何及其他材料,材料应指定地点堆放。同时人员不得在施工现场醉酒闹事,打架斗殴。
三、使用工期:个月。 (即 20_ 年 月 日至 20_ 年 月 日)。如果超期甲方必须另外向乙方每个月补给延期费用,按每个月每平方元计算,或每个月 元计算,不足一个月按日计算。
四、承包单价(以下项目均包搭拆一次,包维修)
双排脚手架
1—20层(付加二层地下室实搭面积)计算:综合单价: 元/平方米(按外墙边线长[加四个大角×1.2米等于周长],乘以高度计算)(高度按女儿墙顶)楼梯施工上落: 元/平方(按实搭面积计算) 安全档板 : 元/平方(按实搭面积计算) 吊料平台 : 元/平方(按周长乘以高计算) 楼梯围护 :元/平方(按实搭面积计算) 机架围护 : 元/平方(按实搭面积计算)
五、工程款计算
1、双排脚手架:按建筑物外沿边的长度(凹凸位尺寸)加排山每个阳角扩大1米计算其总周长乘以排栅高度得出排栅工程量。总工程量乘以单价得工程款。增加工程量以合同单价为准。且列入排栅造价款按进度付款。
六、付款方式: 乙方以每个月实际完成外脚手架工程量总价的 50 %支付进度款,外手架搭设封顶后支付总款价的 80%,余款在拆完外脚手架及材料退场后一个月内付清剩余款项。
七、双方责任:
甲方责任:
1、开工前完成施工现场正负零零的平整,同时向乙方负责提供施工图纸、乙方工人的宿舍、水电、(水电费用按每人每月用电5度,用水2吨以内费用由甲方负责,超出部分由乙方自已负责。超出费用在本月进度款中扣除)。材料堆放场地,协调各班组的关系。乙方已经完成的外脚手架甲方不得擅自拆除,或超重使用,如有发生所带来的后果乙方一概不负责任。
2、如果现场安装塔吊,必须提供现有的塔吊运输乙方脚手架材料。否则甲方要补偿因没有机械所有带来乙方的垂直运输费用。
乙方责任:
1、服从公司施工员指挥作业,按施工方案图纸的要求施工并满足甲方施工要求,委托管理人员到施工现场负责管理安全、质量、进度,
2、工人必须要带安全帽,悬空施工要系好安全带,不能穿拖鞋上班,严禁酒后上班,施工中发生安全事故一切由乙方负责。
3、脚手架在使用过程中,要经常检查、维修、加固,保证满足施工的要求。
4、乙方必须按照甲方的上下班考勤制度执行工人考勤,每月上报考勤表给甲方。
5、乙方每月必须向甲方提供工资表,并在甲方的监督下发放工资,工资表须有领款人签字并加盖手印。
八、合同实施中双方均本着以工程负责、精诚团结、密切合作为原则。?九、违约责任:如乙方不能满足甲方进度和进度要求甲方有权责令乙方退场并按工程款70%结算,如甲方违约:没有支付进度款或支付不足的乙方有权采取停工造成的后果,乙方一概不负责任。
十、该合同一式四份,甲乙双方各执两份,经双方签字后立即产生法律效力,到工作内容全部完成且双方结算确认清楚,甲方付清款项给乙方后本合同自然终止。
十一、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:钢管脚手架租赁协议
合同编号:
承租方: (以下简称甲方)
出租方: (以下简称乙方)
根据《民法典》及相关法律法规,为明确甲乙双方权利和义务,经双方协商一致签订此合同,以资共同遵守。
一、租赁物品名称
1、甲方租赁乙方钢管、扣件、顶丝、木跳板等用于甲方工程。
2、租赁物资规格、数量以双方在甲方施工现场签认数量为准。
二、租赁物资期限:甲方收到乙方所租各种材料设备之日起至甲方退回所租各种材料设备之日止为租期。其中,租赁物资报停期间不计入租期,不计入租赁费。
三、租赁物资价格
钢管每天每延米0.013元,(特殊长度如:3.5米、4.5米、5米每天每延米0.018元)(允许±20cm误差);扣件每天每个0.01元;4米跳板每天每块0.3元(允许±20cm误差);3米跳板每天每块0.25元;步步紧每天每套0.025元;顶丝每天每根0.05元。
四、租赁费计费方式:按实际租赁天数计算。租赁天数自收货之日起至退货前一日止。
五、租赁费结算方式:甲乙双方每两个月结算一次租金。双方办好结算手续,乙方提供给甲方发票后,甲方在7个工作日内以银行转账方式付清上两月租金的70%,尾款待租赁物品归还后结清。
六、提货:乙方负责送货到施工现场,运费、装卸费由乙方负责。 退货:甲方负责退回乙方所在地,运费、装卸费由甲方负责。
七、租赁物资退还及丢失补偿:
租赁物资退还时,双方在乙方现场清点物资数量。乙方租赁给甲方的物资,能修复的视其损坏程度按产品原值的10-30%交收修理费。不能修复、丢失的租赁物品甲方可购买同品质的物品归还。
八、甲方不得将所租赁的物资转租、转让给第三方,也不得变卖抵押;租赁的物资仅在甲方工地上使用。如租赁物品需要报停或复工,则双方签订书面租赁物品报停单、复工单。
九、双方因合同履行发生争议时,双方协商解决;协商不成,在甲方所在地北戴河新区人民法院诉讼解决。
十、乙方为甲方开具正规发票,税金由 乙方 负责。
十一、甲方指定收货人为
十二、乙方木跳板一头涂有红色字母YZ标记。
十三、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效(甲乙双方代表签字的第一张提货单起生效)
甲方(盖章) 乙方(盖章)
签约人(签字) 签约人(签字)
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
篇12:建筑工程钢管扣件租赁合同
甲方:_____________
乙方:_____________
一、租赁内容及单价:_________________
二、所租用材料质量要求:_________________
向甲方提供合格的脚手工具,材质符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-20__)中对构配件的要求,并提供该批产品(钢管、扣件)的质量合格证明和检测证明。乙方对因出租脚手架材质的问题而引起的质量、安全事故负全责,由此而造成的一切直接和间接损失均由乙方承担。
三、乙方负责送货到甲方工地,运费卸货费用由乙方承担。甲方联系人及联系电话.
四、甲方负责退货时装卸及运费费用。
五、乙方必须满足该项目按施工进度所需的钢管的扣件,直至该项目完成为止。
六、所租材料如有丢失,甲方应做出赔偿,所赔偿材料的价格,双方根据市场价的6折计算,如甲方自行购买赔偿乙方时,乙方不得以任何理由拒绝。
七、乙方允许甲方根据施工要求对其提供的钢管进行合理切割下料。
八、合同单价包含钢管扣件回收后的修理、调直、保养费,可以修复的乙方均应收回,钢管返回时按实际延长米结算。退还的钢管如有弯曲,由乙方负责修理或调直,甲方不承担此项费用。甲方退货时,将物资在乙方租赁站点清,双方检查验收后办理退租手续(以双方验收签字的单据为准)。
九、结算、付款方式:_________________
(1)租用数量和日期以领货单和退货单为准,单价以本合同为准。(注:_________________一律要求用支票等票据形式支付,杜绝直接用现金交易行为)
(2)付款:_________________开始送货两个月后付至实际发生租赁费的50%;此后,建筑工程钢管扣件租赁合同要写上每月付当月租赁费的50%;直至全部退货后,五个月内付清。
甲方:_____________乙方:_____________
________年____月____日________年____月____日
篇13:钢管脚手架内外工程承包合同
建设单位,____________,以下简称甲方;
拆迁户(单位),_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______,以下简称乙方。
根据 __________ 建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。
一,乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间,共______平方米〈原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)。
二,乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元。
三,甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:
1,乙方自行找房周转,每人每月补助______元;
2,由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助____元;
3,乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助______元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。
四,甲方安置乙方的住房位于______,共______套______间,______层______号,配有______等设备。
五,乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人______领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。
六,甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付______元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金______元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。
七,其它:______________________________________________________________。
本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交____市(县)房地产管理局,建设银行,建委,计委____等单位各留存一份。
建设单位(甲方):_____________________________________(公章)
地址:__________________________________________
代表人:__________________________________________________
电话:_____________________________________________________________
银行帐户:_________________________________________________
拆迁户(乙方)代表人:_____________________________(盖章)
家庭18岁以上成员:______________________________(盖章或签名)
地址:____________________________________
(乙方如系单位,则应有单位公章,地址,代表人,电话,银行帐户)
一九______年______月______日订
篇14:钢管脚手架内外工程承包合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》和《消防法》的规定,甲方将承包给乙方安装,经双方并达成以下协议:
一、工程名称:。
二、工程地点:。
三、承包范围:2个室外栓、1个室内消火栓。
四、工程内容:室内消防栓工程。
五、工程总造价:叁万玖仟元整(¥39000.00元)。
六、(包干不含税)。
七、付款方式:合同签订后,甲方预付乙方工程款总价的40%给乙方,余款60%待消防部门验收合格后一周内付清。
八、工程质量:乙方所安装的产品必须是国家认可的合格产品,质量以消防部门验收为标准。
九、工期:。
十、施工要求:甲方提供安全的施工环境及乙方施工电源,配合乙方在施工现场的相关协调事项。施工过程中造成的安全事故,由乙方负责。乙方按照甲方要求从简安装。市政管网由甲方自负接通。
十一、服务承诺:工程验收合格后,乙方负责保修一年。如果人为损坏或凝冻损坏由甲方负责所需一切费用。保修期满后乙方实行常年维护,维修材料由甲方负责。
十二、本合同自签订之日起生效,在有效期内任何一方违约,由违约方赔偿对方的一切经济损失。
十三、未尽事宜,双方协商解决。
十四、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年___月___日 _________年___月___日
篇15:大量移动脚手架租赁合同
甲方:
乙方:
一、在乙方自愿且确认甲方质量合格情况下,甲方将脚手架租给乙方使用,即时间从 年 月 日至 年 月 日止,或按元/天计算。租用期满乙方必须主动前来缴纳租金,并归还所有脚手架及配件;乙方如果还需继续租用,应补办续租手续,否者视为乙方违约,乙方如果违背合同甲方有权拒绝续租,并收回所有脚手架及配件,产生一切费用由乙方负责。乙方取货当天按一天计算;租用不足一天,租金按一天计算。脚手架租金不包含运费、搭设、拆卸上下费。
二、乙方接受脚手架时请点清数目,如归还时损坏或 遗失需照价赔偿,租金实算,何时租金赔偿付清,何时租金止。
三、承租使用中请严格检查,按国家脚手架安全操作规程合理使用,脚手架在运输使用过程中出租方不承担一切事故责任。
四、脚手架配件及板材一览表:
五、承租脚手架请认真阅读本合同条文,签字后表示对本合的认同具有同等的法律效力并按《中华人民共和国合同法》执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16:脚手架合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方平等友好协商,甲方同意将 工程总包工程中的脚手架分包工程,以 方式承包给乙方施工。双方就劳务承包事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:蚌埠德豪光电2#封装车间 层数:三层(局部四层) 工程地点:蚌埠德豪光电厂 高度:10.2M
二、分包范围:
工程外脚手架,楼梯临边四口防护、安全通道、安全密目网、竹笆、防护棚。如有其它工作量价格另议。
三、工作期限
1、木工用排架开始搭设日期:20xx年6月15日,退场结束日期:20xx年10月15日,总日历工作天数为120天。
2、外脚手架开始搭设日期:20xx年6月20日,退场结束日期:20xx年11月20日,总日历工作天数为150天。
四、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑工程安装质量评定标准》,本工作
五、甲乙双方责任
1、甲方在开工前7天,乙方提供经确认的图纸或施工方案,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、住宿,并说明使用注意事项,办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。乙方拟定施工方案和进度计划,交甲方审批。
2、甲方派 为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。乙方指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行,解决由乙方负责的各项事宜。
3、乙方严格执行施工规范,安全操作规程、防火安全规定、环境保护等规定,严格安装图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
4、乙方未搭架体前,甲方必须将外架基础、排水等基础工作做好,因基础下沉,造成的一切后果和损失由甲方承担。
5、脚手架在使用中,因甲方工地施工擅自拆除钢管、扣件、竹笆、连墙件等造成工伤事故及倒塌事故由甲方负责,与乙方无关,并赔偿对乙方造成的经济损失。
6、乙方承包甲方钢管架绑扎必须按《建筑施工安全检查标准》和合同建管安【20xx】12号文件安全质量要求以及新规范、新标准进行施工。
7、甲方不得将钢管、扣件等脚手架材料运出工地外使用。
8、甲方通知乙方搭设、拆除脚手架,因乙方无故延迟搭设、拆除时间影响甲方施工,造成的损失由乙方承担。如甲方工程款未按约定支付,乙方有权停止搭设或拆除架体,对停工造成的一切损失,由甲方承担。
9、拆除后甲方及时配合乙方材料出场,材料进出场及场内运输费由乙方承担。
10、乙方搭设的外脚手架请有关部门验收,不合格的必须整改,一切整改费用由乙方自行承担。
11、甲方提供脚手架底层垫板,并负责保持脚手架底部清洁,以防垫板、钢管、扣件损坏。
12、甲方在施工过程中不得擅自拆除脚手架或拆除连墙件,损坏安全网、竹笆,否则造成一切后果及经济损失由甲方全权负责。
13、甲方总包工程进入装饰阶段,必须及时通知乙方派员到场,对脚手架重新加固后,再行使用。
六、结算方式及付款方式:
1、结算方式:按建筑面积约25190m2,单价每平方米36.5元,总款 元,大写 。
2、甲方保证施工条件正常,且按以下付款方式最多延迟两天将工程款付给乙方,工程款分5次付清,每月按形象进度的70%付款,余款脚手架拆除后二个月内付清。
七、工期约定
1、乙方应按甲方规定合理的时间内进行搭设,拆除架子,因材料及
2、如未按合同约定付款,构成违约,乙方有权拒绝进行搭设和拆除架体,直至甲方履行合同。乙方因停工所造成的一切损失由甲方承担。
3、如果乙方不按约定履行合同,应向甲方支付违约金,违约金为总造价的2%。如甲方不按约定付款,因付给乙方尾款每月5%的违约金。
4、因甲方原因超过工期由甲方付给乙方每天0.3元/m2的脚手架材料租赁费,(按甲方超期使用的实际面积)。
八、争议和纠纷处理
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解时,可向蚌埠市人民法院提起诉讼或劳动仲裁委员会申请仲裁。
九、附则
1、凡涉及质量安全等相关事宜,甲、乙双方均按国家和行业管理方面的有关规定执行。本合同双方签字或盖章之日起生效。
2、本合同履行完成后自动终止。
十、补充条款
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:钢模板钢管租赁合同
承租方:(甲方) 合同签订地点:
出租方:(乙方) 合同签订时间:
担保方:(丙方)
第一条:租赁物品种、数量、租价及价值:
第二条:租赁期限。租20xx年 月 日至20xx年 月 日。
第三条:押金。转帐支票 贰仟 元。
第四条:提货方式。签订合同的同时,甲方应按时到乙方验收提货(甲方根据工程实际需要严格把关租赁物资质量的验收)。钢管、扣件根据数量搭配发货(钢管每300米搭配扣件180只。如甲方确不需要搭配扣件的部分钢管,此钢管租价递增50%)。甲方如需要乙方代办装车及运输,费用由甲方承担,装车费(8 元/吨),运费 80元/吨(不足30吨算30吨)。
第五条:归还物资。甲方归还时,须先到乙方对清所租物资数量、规格。运输、装车甲方自运、自装,费用甲方承担。乙方卸车,卸车费( 8元/吨)由甲方承担。在乙方指定仓库验收。钢管、扣件按比例数归还扣件按6%比例抽样验收。规格不符乙方不收,但可作暂存,乙方免收保管费,甲方的暂存物资不向乙方收取租费,凭暂存单退回物资。
第六条:以下修理费,材料费由甲方承担:
1、钢管修理费用0.02元/米按归还的总米数计算;钢管弯曲1元/根;钢管切割(电焊疤、头子不平、大头、扁管及扁头)1元/刀;
2、扣件加工上油0.15元/只,袋0.35元/只;
3、扣件扭曲变形,断开裂缝作报废处理,按贰只折一只归还数;
4、切断钢管应赔偿,切断费接管费6.8元/根由甲方承担(结算方法:在物资归还结束时,一次性按照统计表发、收料长短比差根数结算)。
第七条:租金结算方式。发出天算至归还天。
第八条:付款方式:租金及装、卸、运、修理、材料等费,甲方交纳时间为每三个月到月后十天内送到乙方付清。
第九条:违约责任。乙方:未按数量提供租赁物资,除按规定如数补齐外,应偿付违约期租金0.3%的违约金;甲方:不按时交纳租金及装、卸、运、修理、材料等费每日按欠费的0.3%计算违约金。
第十条:租赁期限届满,甲方仍要求发料或继续使用租赁物,原租赁合同继续有效,但租价递增30%,租赁期限为不定期
第十一条:变更。租赁期间乙方将所有权转移第三方,应正式通知甲方,新的所有权即为本合同的乙方,甲方不得将租赁物转租。
第十二条:本合同争议解决方式:首先双方友好协商解决,如协商解决不成,事后又未达成书面仲裁协议的由乙方所在法院受理。本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
第十三条:丙方对甲方的债务承担连带责任担保。
甲 方:乙 方: 丙方:
委托代理人: 委托代理人: 委托代理人:
电话: 手机: 电话:
工地地址: 电话:
年月日
篇18:脚手架合同
合同编号:( 出 )租字第123 号
出租方: 租赁站 承租方: 签订日期:
承租方因承建 工程,承租出租方建筑搭架用设备,经双方平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守执行。
一、 承租方预计承租出租方建筑搭架用钢管 吨,扣件 套,上托 根[实际承租数量以双方工作人员签字的发货(承租)单据为准]。
二、承租方预计承租起止时间:20xx年11 月 3 日起至 20xx年 4月 30 日止。
三、承租方确保租赁物用于施工地点:新建县流湖,未经出租方同意不将租赁物转租,转借或转到其它地点使用。
四、合同履行地和费用负担:承租方承租物的提货,返还地点均为出租方仓库,装车,卸车,上垛和运输费用由承租方负担。
五、承租方提租赁物前必须向出租方交付押金。租赁期间押金不冲抵租金,待租赁物全部返还出租方后结帐时退回押金。
押金标准:钢管300元/吨, 扣件0 元/套,上托10元/根。
六、租金按下表标准计收:
极品建筑租赁管理软件 1 服务热线:1377 0311 803
七、租金计算方式:租期不足30天,按30天计算租金;租期超过30天。按承租方提取租赁物日起至返还租赁物日止的实际天数计算租金。
租金的结算凭据:双方工作人员签字的租赁物发货(承租)、返还单据为结算凭据。
八、租金支付期限和违约责任:承租方每月三日前必须向出租方付清上月租金。
承租方未按时付清租金,按实际承租租赁物全部租金之和的5%向出租方承担违约金,另按拖欠租金金额每日万分之四向出租方承担逾期付款滞纳金。
九、承租方负担租赁物的维修费用,返还租赁物时,必须按下表向出租方交纳维修费用和上垛力资。
十、承租方须妥善使用和保管租赁物,不允许切割、焊接、钻孔、改行、应原物返还,按发货(承租)单据记载进行验收。承租方切割钢管,每吨(250米)补偿出租方1000元。
承租方毁损、灭失租赁物必须赔偿。赔偿标准:钢管3700元/吨,扣件5元/套,扣件螺丝或螺杆0.58元/只,上托35元/根。
极品建筑租赁管理软件 2 服务热线:1377 0311 803灭失租赁物赔偿款末偿付清前,租金继续计算,至赔偿款付清日止。
十一、本合同第二条约定期限到期,承租方末返还部份租赁物,视为承租方仍在继续承租租赁物,本合同顺延有效。但遇市场上同类租赁物租金降价仍按本合同租金计算租金。
十二、违约责任:承租方未经出租方同意,将租赁物转租、转借或转到其他地点使用,承租方按双倍租金向出租方支付租金。
十三、双方必须严格履行本合同,本合同未尽事宜按《合同法》有关规定处理。如发生纠纷,双方尽量协商,协商不成时,向出租方所在地人民法院提起诉讼解决。
十四、本合同一式贰份,双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效,至承租方全部返还租赁物,付清全部租金和有关费用之日失效。
十五、补充条款:钢管每250米为一吨。
出 租 方: 承 租 方:
代表 人:
地 址: 地 址:
电 话: 电 话:
手 机: 手 机:
篇19:建筑脚手架租赁热门合同
出租方:脚手架批发(以下简称甲方)
承租方:(以下简称乙方)
甲乙双方经协商自愿按下列条款,签订本合同以资共同遵守。
一,乙方因工程需要,现需向甲方租赁下列物资。租赁物资的名称,规格,起租时间,每日租金,押金等标准如下:名称单位每日租金起租时间年月日门架片使用场所拉杆支送货人踏板块担保人调节轮个已付押金赔偿明细门架框 元/片,踏板 元/块,拉杆 元/支,轮子 元/个,连接头 元/个二,押金按合同先付,租赁物资后提取。提取,退货地点由甲方指定,装卸,运输费用由乙方自理。
三,起租,退租时甲乙双方均应对租赁货物的数量和质量进行验收,交接。租赁物的交接视对租赁数量和质量的认可。租赁物使用过程中的一切安全事故或认为损坏,均由乙方承担责任。
四,本合同如发生纠纷,应在甲方所在地方人民法院起诉。
五,结算方式:一月一次,自签约之日起算。如乙方超期五天未支付租金,甲方有权从押金扣除5%滞纳金,如乙方超出十五天未支付当月租金及滞纳金甲方有权中止合同,收回租赁物。
六,本合同一式两份,甲方,乙方各执一份。
七,本合同自双方签字有效,至全部租赁物退回费用结算后失效。
备注:
甲方:蓝天移动脚手架批发乙方:
地址:地址:
电话:电话:
身份证号码:
年月日
篇20:移动脚手架租赁协议
出租方:_______________(以下简称甲方)
承租方:_______________(以下简称乙方)
_______年_______月_______日乙方因工程施工需要,向甲方租用脚手架________________套,拉杆_____________支,脚手板_______________块,轮子_______________只,经甲、乙双方协商一致,甲方按每组_______________元/天,向乙方收取租金(不足1天按1天结算),每组包括(架子两支、拉杆两支、脚手板一块、接头四只),脚轮每只租金按___________元/天。
乙方有责任爱护和使用租赁设备,如有损坏或遗失应负责赔偿。乙方在安装和使用租赁设备过程中应严格按《建筑施工钢管脚手架安全技术规范》操作,注意安全。如果发生的安全事故,责任由乙方自负。
另:往返运费由乙方承担。
赔偿价:(架子________元一套,拉杆________元一付,脚手板________元一块,接头________元一只,轮子________元一只)
本协议一式两份,双方签字生效,从签约之日起至乙方归还租赁之日止。
甲方签字(章):_______________
乙方签字(章):_______________
日期:_______________