委托合同技术开发
合同编号:117710
委托方:(以下简称甲方)
通讯地址:
联系方式:
受托方:(以下简称乙方)
通讯地址:
联系方式:
风险提示:
在委托合同中,应对委托事务的基本信息进行准确、详细约定,尤其是委托事务的具体要求,以确保受托人能够很好地完成委托事务,同时受托人必须在委托人授权范围内进行活动,如果受托人超越权限给委托人造成损失的,应当赔偿损失或委托人减少其相应的报酬。在合法、平等、自愿的基础上,根据《_____》有关规定,经双方充分协商一致,就双方合意达成条款如下:风险提示:
委托合同中要明确约定委托事务,应对期限进行明确约定。委托合同可以是有偿的,也可以是无偿的,若委托合同是有偿的,因受托人给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。但是,因委托人自己指示不当或其他过错致使受托人遭受不应有损失的,该损失由委托人自行承担;若委托合同是无偿的,因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。
一、受托事项委托受托方实施_________项目。风险提示:
合同中应明确双方当事人的权利、义务,以利于受委托人在权利范围内完全履行义务,顺利完成委托事项,如果在合同履行期间内发生争议,双方当事人也有清楚的尺度衡量自己行为得失,便于争议的解决。
二、委托方责任
1、提供受托方完成项目所必要的条件和环境。
2、提供项目进行中所必须的资料和信息。
3、按本合同约定的价款给受托方付款。
4、未经双方协商一致,不得无故变更合同价款。
5、不得委托受托方从事违法的委托事项。
6、其他受托方应履行的义务。
三、受托方责任
1、在委托方统一管理下,负责委托项目的具体实施。
2、严格按照委托方的要求做好该项目的保密工作。
3、应按照合同约定方式和标准,交付项目实验成果。
4、合同履行期间,不得违反合同约定,遵守项目履行时应遵守的相关法律、法规。
5、承担合同价款取得的相关税费。
6、承担本项目合同履行期间的设备材料及相关人员的人身伤害事故的全部法律责任。
7、其他应由受托方承担的义务。
四、相关费用及付款方式双方约定本项目服务费用为____万元,项目完成经委托方验收合格后一次性付清。风险提示:
五、违约责任
1、委托方应及时提供相应的条件和环境或项目所需资料、信息,由于委托方原因不能完成,委托方负责其后果。
2、如因受托方疏忽出现商业机密泄露问题,受托方应承担其后果,并赔偿委托方相应的经济损失。
3、受托方应按照进度安排执行项目实施计划,如果无故拖延或因能力不足无法完成的应承担其后果,并赔偿委托方经济损失。
4、如果委托方不按合同约定方式付款,受托方有权解除合同。
5、如对项目完成质量发生争议,应由双方共同认可的第三方评判。
六、合同纠纷的解决方式合同执行中如果发生争议,双方应首先通过友好协商解决。如果双方不能协商解决,双方均可向____人民法院提起诉讼。
七、其它
1、本合同自签订之日起生效,合同履行期间,双方均不得随意变更或解除合同。
2、如有未尽事宜,双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商,以书面形式做出补充规定,补充规定与合同具有同等法律效力。
3、本合同一式____份,甲方执____份,乙方执____份,从正式签订之日起生效。
甲方:签订时间:________年____月____日乙方:开户银行:账户:签订时间:________年____月____日
更多相似范文
篇1:委托技术开发合同1_合同范本
委托方:______,以下简称甲方;
法定代表人或负责人:________;
研究开发方:_______,以下简称乙方;
法定代表人或负责人:___________。
依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方当事人协商一致,签订本合同。
1.项目名称:________。
(注:本参考格式适用于新技术、新产品、新材料、新工艺及其系统的研究开发活动。)
2.本技术开发项目在国内外的现状、水平及发展趋势:_______。
3.本研究开发成果应达到的技术水平_________。
4.甲方的主要义务:
(1)向乙方支付约定的项目投资(包括研究开发经费和报告。合同约定研究开发经费的一定比例作为科研补贴的,可以不单列报酬)
项目投资总额为__________。
其中:设备费______;材料费________;
能源费________;试验费________;
试制费________;安装费________;
调式费________;文件编制费______;
(2)按照如下方式分期支付上述项目投资:________。
(注:当事人通常可以选择下列支付方式:①实报实销的方式;②一次总算,分期支付,包干使用的方式;③“研究开发经费”+提成费的方式)。
(3)在合同生效后_____日内向乙方提供下列技术背景资料和原始数据:
(4)甲方应向乙方提供如下的协助事项_______。
(5)甲方应当及时进行如下事项接受研究开发成果_____。
(注:如果合同中有专门的约定,委托方还有义务向研究开发方提供下列协助;提供研究开发样品、模具、根据应用目的和工艺可能提出明确的技术经济指标,对样品进行加工、测试;对工艺装备的安装、调试和维修,以及组织成果技术鉴定等等。)
5.乙方的主要义务:
(1)认真制定和实施研究开发计划。
本研究开发项目的计划和速度(分阶段解决的主要技术问题、达到的目标和完成的时间)如下:______。
本研究开发项目所采用的主研究、试验方法和技术路线(包括工艺流程)如下:_______。
(2)合理使用研究开发经费。乙方对研究开发经费的使用,应专款专用,不得挪作他用。
(3)____年__月__日前在_____地向甲方交付约定的研究开发成果(注:当事人可以约定采取下列一种或者几种方式提交研究开发成果);
①产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件;②磁带、磁盘、计算机软件;③动物、植物新品种、微生物菌种;④成套技术设施。
(4)提供下列必要的技术指导和技术服务工作_______。
注:如果合同中有专门的约定,研究开发方还有义务向委托方提供下列协作事项:提供技术咨询服务(如市场预测、价值工程、可行性论证等);对委托方人员进行技术培训;提供有关新的技术发展状况的情报资料;协助制定有关操作、工艺规程;提出技术开发总结报告或组织成果技术鉴定;此外,在不妨碍自己研究开发的正常工作的情况下,有义务接受委托方对自己履行合同和经费使用情况的检查。
当事人双方除应履行上述各自主要义务外,还可以约定在合同的订立和履行过程中承担相互不断地通报合同履行情况的义务。尤其是那些对合同的订立或履行有妨碍的情况,如遇到情报交流上的障碍、技术风险以及研究开发经费超支或盈余等等)。
6.甲方的违约责任:
(1)甲方迟延支付研究开发经费,造成研究开发工作停滞、延误的,乙方不承担责任。甲方应当支付数额为投资总额___%的违约金。逾期一定期限不支付研究开发经费或者报酬的,乙方有权解除合同,甲方应当返还技术资料或者有关技术成果补交应付的报酬,支付数额为项目投资总额____%的违约金。
(2)甲方未按照合同约定提供技术资料、原始数据和协作事项或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷,导致研究开发工作停滞、延迟、失败的,甲方应当承担责任,但乙方发现甲方所提供的资料和数据有明显错误而没有通知甲方复核更正和补充的,应当承担相应的责任。甲方逾期二个月不提供技术资料、原始数据和协作事项的,乙方有权解除合同,甲方应当支付数额为项目投资总额___%的违约金。
(3)甲方逾期二个月不接受工作成果的,乙方有权向合同外第三方转让或变卖工作成果。
7.乙方的违约责任:
(1)乙方未按计划实施研究开发工作的,甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期二个月不实施研究开发计划的,甲方有权解除合同。乙方应当支付数额为项目投资总额___%的违约金。
(2)甲方将研究开发经费用于履行合同以外的目的,甲方有权制止并要求其退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,乙方应当支付数额为项目投资总额____%的违约金并赔偿损失经甲方催告后,逾期二个月未退还经费用于研究开发工作的,甲方有权解除合同。乙方应当支付违约金或者赔偿因此给委托方所造成的损失。
(3)研究开发成果部分或者全部不附合合同约定条件的,乙方应当返还部分或者全部研究开发经费,支付数额为项目投资总额___%的违约金。
8.研究开发成果的归属和分享:
履行本合同所完成的研究开发成果的专利权归_____方所有。
注(1):取得专利权的一方通常应允许另一方免费实施该项专利并可以优先受让该专利权。)
注(2):如果双方当事人没有就该研究开发成果申请专利的意图,双方可以对该非专利技术成果的使用权和转让权作出约定;如果合同没有约定,视双方都有使用和转让的权利,但是,根据法律规定,研究开发方在将技术成果交付委托方之前,不得向第三方转让。)
注(3):如果当事人依据互利有偿的原则,运用工业产权规范中常见的“普通许可、排它许可、独占许可”等方法,就可以比较圆满地体现出“权限与投资”之间的关系。即:
①委托方向研究开发方支付了部分研究开发经费和报酬的,可对技术成果(包括专利技术和非专利技术,下同)享有免费普通实施权;研究开发方自己保留使用权和向第三方转让的权利。
②委托方向研究开发方支付了全部的研究开发经费和报酬的,可对技术成果享有优先实施权;研究开发方在约定的期限或范围内,自己可保留使用权,但不得向第三方转让该成果。
③委托方除了向研究开发方支付了全部的研究开发经费和报酬外,还支付了约定的“独占费用”的,则可在合同规定范围内对研究开发成果享有安全的使用权和转让权(独占权);研究开发方自己不得使用亦不得向第三方转让该技术成果。
注(4):委托方如果有意获得该技术成果完整的专利申请权或专利权,也可以根据协商一致、平等有偿原则与研究开发方另外订立专利申请权或专利转让合同。
9.保密条款:
本合同有效期内,双方当事人应对下列技术资料承担保密义务____本合同期满后___年内,双方当事人应对下列技术资料承担保密义务___。
10.技术风险的承担:
在履行本合同中,因出现无法克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败的,由此造成的风险损失由____方负担。
当事人一方发现前款所列可能导致研究开发失败或部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应就扩大的损失承担责任。
11.验收的标准和方法:_____。
12.合同争议和解决办法如下:________。
13.有关名词和术语的解释:________。
本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
甲方负责人(或授权代表) 乙方负责人(或授权代表)
签名:_____(盖章) 签名:_______(盖章)
签字时间:_______ 签字时间:_________
签字地点:_______ 签字地点:_________
开户银行:_______ 开户银行:______
帐号:_________ 帐号:_________
甲方担保人(名称):___ 甲方担保人(名称):____
地址:__________ 地址:___________
负责人(或授权代表) 负责人(或授权代表)
签字:_______(盖章) 签字:_______(盖章)
签字时间:_______ 签字时间:_________
签字地点:_______ 签字地点:_________
开户银行:_______ 开户银行:______
篇2:委托开发协议
甲方:
乙方:
甲,乙双方经友好协商,一致达成本协议.双方申明,双方都已理解并认可了本合同的所有内容,同意承担各自应承担的权利和义务,忠实地履行本合同.
一,合作内容
乙方为提高企业信息管理化水平与公司形象,特委托甲方为其客户管理系统软件,详细要求见附件.
二,合同期限
自年月日始至年月日止.
三,甲方权利与义务
1,甲方所开发软件是自行研发的,保证不是侵权软件.
2,甲方将严格按照乙方提出的各项技术指标,要求进行软件的开发设计.
3,甲方开发的软件不得含有病毒,不得含有黄色,反动及违反国家法律规定的内容.
4,甲方所开发软件的所有权,版权归甲方所有,乙方只有使用权.
5,甲方只对乙方提出的书面要求进行开发.
6,甲方交付软件时将对乙方提供相关技术培训及售后服务.
四,乙方权利与义务
1,乙方托付甲方所开发的软件保证不含有反动,黄色及违反国家法律规定的内容,否则甲方将不予开发.
2,乙方必须保证对甲方所开发的软件不作任何侵权行为,如不进行拷贝,篡改,泄露给第三方使用等,否则甲方将追究乙方的法律责任.
3,乙方托付甲方开发软件时必须以书面形式(一式二份且加盖公章)详细地说出需求模块,提供给甲方各项技术指标.
4,乙方托付甲方开发的软件在签订合同之后如需增加其它功能,必须以书面形式呈交给甲方,甲方做改动并酌情收取适当费用.
五,乙方验收标准
1,乙方验收时,不得对甲方所开发的软件提出附加条件.
2,甲方所开发的软件符合乙方呈甲方的附件要求及各项技术指标即为合格.
3,甲方完成软件工作,乙方应在三日内组织验收,超过七日不验收视为验收合格.
六,费用结算方式
1,该软件乙方付给甲方费用总金额元整.
2,甲乙双方签订合同当日,乙方将预付保证金元整(占总造价_______%).
3,甲方交付软件当日,乙方验收合格后付甲方人民币元整(占总造价_______%).
4,甲方收取完开发费用后,免费为乙方维护软件个月.
5,免费维护期过后,乙方如需甲方对该软件继续进行维护,甲方将提供有偿服务.
6,付款方式_______________
七,违约责任
1,由于乙方未及时提供软件开发所需的信息而导致甲方工作不能按时完成,甲方不负任何责任,并有权向乙方提出延期要求,延期时间由双方协商确定.
由于甲方原因未能按时完成软件的开发,乙方有权向甲方提出索赔,具体额度由双方协商确定,但最高不
超过合同中乙方支付费用总金额的10%.
八,争议解决
本合同履行过程中如发生争议,双方应本着友好合作的精神共同协商解决.
九,合同终止
1,任何一方终止合同,需提前10个工作日书面通知对方,并说明正当的终止理由,由双方代表签字后方可终止本合同.
于战争,地震,火灾等不可抗拒因素导致的工作中断,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同内容的变更.
十,附则
1,合同签订前未尽事宜,双方协商解决;合同签订后,经双方当事人协商一致,对本合同有关条款进行变更或者补充时应以书面形式确认.
2,本合同一式两份,双方各持一份,具有同等的法律效力,自双方授权代表签字或盖章后生效.
3,本合同的详细要求见附件,附件具有同待法律效率.
甲方:乙方:
代表人:代表人:
日期:日期:
篇3:APP委托开发协议
委托方:(以下简称甲方)
法定代表人:
地址:
电话:
邮箱:
受托方:(以下简称乙方)
法定代表人:
地址:
电话:
邮箱:
依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律法规的规定,乙方接受甲方的委托,就______________游戏开发事项,双方经协商一致,签订本合同,以资信守执行:
偿损失。
第一条 委托内容
甲方委托乙方为其______________游戏开发。
第二条 委托费用
费用总共为:人民币______元(大写:________________________________元整)。
第三条 委托期限
合同有效期限为______个月,自______年______月______日至______年______月______日止。
第四条 双方权利和义务
甲方
1、为乙方提供开发游戏所需的材料,并保证材料完整、清晰,所提供材料都应为电子形式。
2、本合同标的的使用应当符合国家法律规定和社会公共利益。
3、按本合同约定支付费用。
乙方
1、按照甲方提供的材料按时完成游戏的开发制作。
2、可以在开发的游戏中注明由乙方制作。
3、依合同收取费用。
第五条 不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在____天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第六条 违约责任
凡违反本合同各项条款的,责任方应承担此委托费用______%的违约金。
第七条 争议的解决
本合同在履行过程中发生争议的,双方应本着友好的方式协商解决,协商不成可按下列第____种方式解决:
1、提交_____仲裁委员会仲裁;
2、依法向_____人民法院起诉。
第八条 合同生效
本合同一式两份,双方签字或盖章后生效,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章):
法定代表人:
_______年_____月______日
乙方(盖章):
法定代表人:
_______年_____月______日
篇4:新药技术委托开发合同
委托方(甲方):
法定代表人:
联系方式:
受托方(乙方):
法定代表人:
联系方式:
甲方委托乙方开展_____________工作。本合同甲方委托乙方研究开发_____________项目,并支付研究开发经费和报酬,?乙方接受委托并进行此项研究开发及后期技术服务工作。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《_____》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
一、本合同研究开发项目的要求
1、技术目标:________________________________________。
2、技术内容:________________________________________。
3、技术方法:________________________________________。
二、乙方应在本合同生效后________日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容:
1、阶段性计划内容。
2、项目开始之日、阶段性目标、项目完成之日。
3、具体进度。
三、乙方应按下列进度完成研究开发工作:
1、总体计划于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
2、阶段性时间分配:
第1段从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,此阶段为设计阶段内容为_______________。
第2段从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,此阶段为设计阶段内容为_______________。
第3阶段从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,此阶段为调试阶段。
第4阶段从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,报告和鉴定以及后期提供技术服务。
3、达到的计划目标:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下:
1、技术资料清单:
(1)现有结构设计资料;
(2)有关背景技术资料;
(3)目前结构的基本状况。
2、提供时间和方式:_____年_____月_____日当事人当面交付。
3、其他协作事项:配合、协调并提供乙方开展工作的必要条件。
五、甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬:
1、研究开发经费和报酬总额为人民币__________元(大写:__________圆整)。
2、研究开发经费由甲方分期(一次、分期或提成)支付乙方。具体支付方式和时间如下:
依据工作进展分期支付:
(1)第一次在合同签订之日支付人民币____________元;
(2)技术完成之日支付人民币____________元;
(3)后期技术服务结束时支付¥_________元,支付方式通过银行汇款。
3、开发经费和报酬由甲方出具委托函,委托代付费用。
乙方开户银行名称、地址和账号为:
开户银行:______________________________________________。
地址:___________________________________________________。
账号:___________________________________________________。
六、本合同的研究开发经费由乙方以包干制的方式使用。甲方有权以合同约定监督研究开发进度的方式检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况,但不得妨碍乙方的正常工作。
七、本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求,另一方应当在______日内予以答复,逾期未予答复的,视为同意。
八、未经甲方同意,乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。
九、在本合同履行中,因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败,并造成一方或双方损失的,双方按如下约定承担风险损失:
1、双方约定,按约定优先原则来承担。
2、双方确定,本合同项目的技术风险按当事人认可的专家权威机构确定的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是:
(1)本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度。
(2)乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时,应当在______日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担赔偿责任。
十、在本合同履行中,因作为研究开发标的技术已经由他人公开(包括以专利权方式公开),一方应在30?日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的,另一方有权要求予以赔偿。
十一、乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果:
研究开发成果交付的时间及地点:按合同在指定现场安装。
十二、双方确定,按标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收:应用评审。
十三、乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的,乙方应当?承担由此而产生的全部责任。
十四、双方确定,因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属,按下列第_______种方式处理:
1、甲、乙双方享有申请专利的权利。
十五、乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前,自行将研究开发成果转让给第三人。
十六、乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。
十七、双方确定,乙方应在向甲方交付研究开发成果后,根据甲方的请求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。
1、技术服务和指导内容:培训甲方技术人员和主要操作员掌握该技术成果。
2、地点和方式:按甲方要求执行。
3、费用及支付方式:由甲方委托___________代支付所有费用。
十八、双方权利
1、甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果,进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属,由双方享有。具体相关利益的分配办法如下:合同约定,约定优先。
2、乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后,利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果,归双方所有。具体相关利益的分配办法如下:合同约定,约定优先。
十九、双方确定,在本合同有效期内,甲方指定为甲方项目联系人,乙方指定________为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任:
1、按照约定联系时间、联系方式和联系地点完成交办的相关工作。
2、防止因人事变动而使本合同难以履行或无法履行。
3、保证以适当的时间、方式、标准履行本合同。一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。
二十、双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,一方可以通知另一方解除本合同。
1、因发生不可抗力或技术风险。
2、技术风险指当事人努力履行,现有水平无法达到,有足够技术难度,同行专家认定为合理失败。
3、在合同履行中,第三人公开相同的技术成果。
二十一、双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,提交____________________委员会_____。
二十二、双方约定本合同其他相关事项为:?对于双方在本协议中没有明确约定的事项,双方另行协商解决。
二十三、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。
二十四、本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):
签订日期:______年______月______日
签约地点:
乙方(签章):
签订日期:______年______月______日
签约地点:
篇5:精选产品委托开发合同
经甲、乙双方充分友好协商,本着公平、互惠互利、共同发展的原则,双方特依据《_____》和相关的法律法规,达成如下协议:
一. 合作事项
甲方委托乙方就j2me (k-java)游戏产品《城市猎人》(名称待定)的开发进行创意细化和绘制一系列相关像素图象的的工作(以下简称劳动成果),像素图像包括两套,大小尺寸要分别符合176_________208和128_________128两种手机屏幕的标准,甲方购买乙方的劳动成果,甲方向乙方支付费用。
甲方向乙方购买了j2me (k-java)游戏产品《城市猎人》(名称待定)的创意和一系列相关像素图象后,即完全拥有这些劳动成果的版权和使用权,乙方对此不得提出任何异议。
时间进度:乙方必须保证在10月10日(待定)前按照甲方的要求完成全部劳动成果。
支付费用参照第四条规定。
甲乙双方就此合作均对任何可能产生利益损害的第三方进行保密。
二. 甲方的权利和义务:
1. 甲方的权利
[1]. 甲方有权根据市场发展和自身业务需求,对乙方的劳动成果提出建设性的意见和修改要求,要求乙方对其进行改进、增减和完善。
_____. 如乙方无法按照时间进度要求完成j2me (k-java)游戏产品《城市猎人》(名称待定)的创意和一系列相关像素图象,或乙方的劳动成果达不到甲方的要求,则甲方有权根据实际情况向乙方追讨回合同第四条规定中的第一笔和第二笔款项。
[3]. 为适应新的额外机型要求,甲方有权向乙方提出相关像素图像的移植,费用按照一个机型贰百元人民币的约定价格执行。
2. 甲方的义务
[1]. 合同签订后,甲方安排专门人员负责跟进乙方劳动成果的制作过程,随时与乙方交换意见,确保双方的的合作事宜能够顺利进行。
_____. 甲方有义务根据合同要求及时付款,不得拖欠。
三. 乙方的权利和义务
1.乙方的权利
[1]. 乙方有权就业务合作出现的争议向甲方提出申诉。
[3]. 乙方若有特殊情况,不能如期完成劳动成果,可以向甲方提出延期的申请。
2.乙方的义务
[1]. 乙方保证按照时间进度完成劳动成果并符合甲方的要求。
_____. 如因乙方问题无法按照时间进度完成劳动成果,且乙方又不能提出合理的理由,乙方应如数退还合同第四条规定中的第一笔和第二笔款项。
[3]. 乙方承诺未经甲方同意,保证不得将劳动成果透露给任何第三方,也不能将劳动成果中的任何组成部分用于其他j2me (k-java)游戏产品中。
四. 付费
1、乙方完成j2me (k-java)游戏产品《城市猎人》(名称待定)的创意文档,提交甲方并经甲方认可后,甲方同意向乙方支付第一笔费用共1650(玖千)元人民币。
1、 乙方完成j2me (k-java)游戏产品《城市猎人》(名称待定)相关像素图象工作量的30%后,提交甲方并经甲方认可后,甲方同意向乙方支付第二笔费用共1650(玖千)元人民币。
2、 乙方完成全部劳动成果后,提交甲方并经甲方认可后,甲方同意向乙方支付第三笔费用共2200(玖千)元人民币。
4、支付方式,乙方提供银行账号(乙方的银行账号为:________________________),甲方将费用划入乙方的账户后,乙方应提供给甲方相应的签字收据。
五. 保密
甲乙双方保证在合作期间严格遵守双方另行签署的技术保密协议中的条款。
甲方:___________ 乙方:___________
日期:___________
篇6:技术研究项目委托开发合同
范本 委托人:_,以下简称甲方 法定代表人: 研究开发人:,以下简称乙方 法定代表: 依据《民法典》的有关规定,经双方当事人协商一致,签订本合同。
一、项目名称:。
二、本技术开发项目在国内外的现状、水平及发展趋势 。
三、本研究开发成果应达到的技术经济指标:。
四、甲方的主要义务
1.向乙方支付约定的项目投资(包括研究开发经费和报酬。合同约定研究开发经费的一定比例作为科研补贴的,可以不单列报酬。) 项目投资总额为。 其中:设备费_;材料费_;能源费;试验费_;试制费_;安装费_;调试费_;文件编制费_。
2.按照如下方式分期支付上述项目投资:_。 (注:当事人通常可以选择下列支付方式:
(1)实报实销的方;
(2)一次总算,分期支付,包干使用的方式;
(3)研究开发经费提成费的方式)。
3.在合同生效后_日内向乙方提供下列技术背景资料和原始数据:_
五、乙方的主要义务
1.认真制定和实施研究开发计划。 本研究开发项目的计划和速度(分阶段解决的主要技术问题、达到的目标和完成的时间)如下:_。 本研究开发项目所采用的研究、试验方法和技术路线(包括工艺流程)如下:_。
2.合理使用研究开发经费。乙方对研究开发经费的使用,应专款专用,不得挪作他用。
X年_月_日前在_(地点)向甲方交付约定的研究开发成果 注;当事人可以约定采取下列一种或者几种方式提交研究开发成果:
(1)产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件;
(2)磁带、磁盘、计算机软件;
(3)动物、植物新品种、微生物菌种;
(4)成套技术设施。
4.提供下列必要的技术指导和技术服务工作:_ 注:如果合同中有专门的约定,研究开发方还有义务向委托方提供下列协作事项:提供技术咨询服务(如市场预测、价值工程、可仃性论证等;对委托方人员进行技术培训;提供有关新的技术发展状况的情报资料;协助制定有关操作、工艺规程;提出技术开发总结报告或组织成果技术鉴定;此外,在不妨碍自己研究开发的正常工作的情况下,有义务接受委托方对自己履行合同和经费使用情况的检查。 当事人双方除应履行上述各自主要义务外,还可以约定在合同叼刀立和履行过程中承担相互不断地通报合同履行情况的义务。尤其是那些对合同的39;订立或履行有妨碍的情况,如遇到情报交流上的障碍、技术风险以及研究开发经费超支或盈余等等。
六、甲方的违约责任
1.甲方延迟支付研究开发经费,造成研究开发工作停滞、延误的,乙方不承担责任。甲方应当支付数额为投资总额_%的违约金逾期一定期限不支付研究开发经费或者报酬的,乙方有权解除合同甲方应当返还技术资料或者有关技术成果补交应付的报酬,支付费额为项目投资总额_%的违约金。
2.甲方未按照合同约定提供技术资料、原始数据和协作事项或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷,导致研究开发工作停滞、延误、失败的,甲方应当承担责任,但乙方发甲方所提供的资料和数据有明显错误而没有通知甲方复核更正和补充的,应当承担相应的责任。甲方逾期二个月不提供技术资料、原始数据和协作事项的,乙方有权解除合同,甲方应当支付数额为项目投资总额_%的违约金。
3.甲方逾期二个月不接受工作成果的,乙方有权向合同外第三方转让或变卖工作成果。
七、乙方的违约责任
1.乙方未按计划实施研究开发工作的,甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期二个月不实施研究开发计划的,甲方有权解除合同。乙方应当支付数额为项目投资总额_%的违约金。
2.甲方将研究开发经费用于履行合同以外的目的,甲方有权制止并要求其退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,乙方应当支付数额为项目投资总额_%的违约金并赔偿损失;经甲方催告后,逾期二个月未退还经费用于研究开发工作的,甲方有权解除合同。乙方应当支付违约金或者赔偿因此给委托方所造成的损失。
3.研究开发成果部分或者全部不符合合同约定条件的,乙方应当返还部分或者全部研究开发经费,支付数额为项目投资总额_%的违约金。
八、研究开发成果的归属和分享
1.履行本合同所完成的研究开发成果的专利权归_方所有。 注1 取得专利权的一方通常应允许另一方实施该项专利并可以优先受让该专利权。 注2 如果双方当事人没有对该研究开发成果申请专利的意图,双方可以对该非专利技术成果的使用权和转让权作出约定;如果合同没有约定,视双方都有使用和转让的权利,但是,根据法律规定,研究开发方在将技术成果交付委托方之前,不得向第三方转让。 注3 如果当事人依据互利有偿的原则,运用工作产权规范中常见的普通许可、排他许可、独占许可等方法,就可以比较圆满地体现出权限与投资之间的关系,即:
(1)委托方向研究开发方支付了部分研究开发经费和报酬的,可对技术成果(包括专利技术和非专利技术,下同)享有普通实施权;研究开发方自己保留使用权和向第三方转让的权利。
(2)委托方向研究开发方支付了全部的研究开发经费和报酬的,可对技术成果享有优先实施权;研究开发方在约定的期限或范围内,自己可保留使用权,但不得向第三方转让该成果。
(3)委托方除了向研究开发方支付了全部的研究开发经费和报酬外,还支付了约定的独占费用的,则可以在合同规定范围内对研究开发成果享有安全的使用权和转让权(独占权),研究开发方自己不得使用亦不得向第三方转让该技术成果
篇7:有关产品开发的委托合同书
为了保护双方从事商业和技术合作专有信息(如定义在第一段,以本协议的内容),通过友好协商,双方签署了以下协议产品开发保密协议的范本:
定义:
专有信息的定义:被称为专有信息的协议,是指商业机密,知道,沟通或其他相关信息对这一产品,无论是书面、口头、图形、电磁的或任何其他形式的信息,包括(但不限于)数据、模型、样品、草案、技术、方法、设备以及其他信息,这些信息必须依下列表:
为书面或其他有形的信息,传送到接收端和机密的应标明,标志着专有信息的属于甲方或聚会。
为口头信息透露给接受方之前的信息在一份声明中,书面记录是专有的专有信息,并指出属于甲方或聚会。
接受方:该协议被称为接受者是指一方接收专有信息。
披露方:该协议要求披露方指披露专有信息。
权利保障:
说,党保证了接受者披露专有信息不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权利。
保密:
接收者同意严格控制披露方产品开发保密协议的范本专有信息披露,保护水平不能少于接受方来保护自己的专有信息。但不管怎么说,接受程度的保护作用的专有信息,能不能少于管理技术公司来保护他们的水平的保护的专有信息。
接受者采取一切必要的手段来确保提供方向接受方提供机密专有信息,包括(但不限于)的实施,满意并严格遵守操作规程,以避免未经授权、使用或复制专有信息。
接受者保证不向任何第三方透露存在的本协议或任何内容的协议。
使用,并有义务不使用:
接收者约定如下:
说信息披露方,只能接受者是用来评估商业发展的可能性的产品;
不能说,党专有信息披露的任何其他的目的;
除了接收的直接参与高级人员和广大职工,这项工作,专有信息不能透露给其他的人;
在任何情况下,这专有信息不能被拷贝或全部或部分模仿;
接受者应该被告知和合适的方法他们参与这项工作需要员工遵守本协议的规定,如果员工参与这项工作违反本协议,接受者承担连带责任。
例外情况:
接收者承担保密义务而不使用专有信息并不适用于以下几点:
兹说:写了党的没有额外承担保密义务的情况下公开披露的信息;
有书面证明,在缺乏任何透露,产品开发保密协议的范本接受者前不加限制的情况已经有专有信息;
有书面证明的专有信息已经被接收对方外面公众;
有书面证明,接受者从第三方通过合法手段,不受任何限制的情况下访问专有信息。
如果接受者的证明了律师的书面回答:接受者的专有信息披露是由于法律、法规、决定和判决(包括按照传票、法院或政府过程中)的要求的发生,接收方应尽快推进方说,性,而接受方将尽力帮助,说,党以有效地阻止或限制的专有信息的披露。
专有信息:
当披露方以书面形式要求接受者的专有信息,接受方应立即返回所有的书面或其他有形专有信息,和所有专有信息描述和总结这些文件。
不,党接受方书面许可不得丢弃的,和处理任何书面的或其他的有形专有信息。
否认这一许可:
除非说道,党明确授权的接受方不能想说,党给予任何专有信息包含在专利,专利申请、商标、著作权、商业秘密或其他知识产权。
补救措施:
协议各方承认并同意以下事项:
说,党披露专有信息,是一种有价值的商业秘密;
遵守本协议的条款及条件,产品开发保密协议的范本为保护机密专有信息是必要的;
违约责任的所有专有信息,未经授权或使用将会是披露方造成无法弥补的,持续的损害。
如果接收违反合同,双方同意以下事项:_
接受方说,党被要求要采取一些有效的方式来保密专有信息成本的接收者的承诺;
接受方应支付披露方对违反合同的所有损害,包括(但不限于):向法院提出诉讼的成本和费用,合理律师费,所有的损失或损坏等。
保密:持续时间
自本协议生效之日,双方的合作与交流,必须遵守本协议的条款。
除非一方说,显然以书面通知本协议所包含可能没有一个秘密的专有信息,接收者必须承担按照本合同规定义务的保密协议在年底前收到机密的专有信息保密的有效期限,本协议不受限制。
适用法律:
的法律管理这项协定,在各方面,根据它们的解释。
争议解决:
所有的争议当事人从本协议通过友好协商。谈判破裂,双方同意本协议纠纷法院的管辖权的人民法院海淀区北京。
力和其他事项:
本协议一式二份,甲、乙双方各持有。
本协议中文和英文两种文字的解释协议产品开发保密协议的范本,如果有冲突,以中文版本为准。
这个协议,有效签署日起任何协议在签约前,由甲乙双方在协商而不是写在本协议的问题,双方都没有约束力的。
本协议及其附件的两边都有相同的法律约束力,但如果附件相冲突的与本协议有关本协议为准。
这个协议包含以下附件:
附件:______________
如有未尽事宜,由双方覆盖通过友好协商。
甲方:______________乙方:______________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
篇8:委托开发合同
1.甲方---------房地产开发公司,系由-------公司与乙方合作投资的房地产开发公司,甲方已获得了-------房地产项目的开发权。
2.项目概况:-------房地产项目规划占地面积约-------亩,建设用地面积约-------亩,代征地面积约-------亩,容积率约?.
3.根据乙方与-------公司于-------年-------月-------日签订的《股权转让协议》中约定:乙方应协助甲方尽量以协议出让的方式取得-------房地产项目的土地使用权和开发权。如该地块需按照有关规定进行招投标(挂牌),乙方承诺以等同于协议出让的价格条件协助甲方获得-------房地产项目的土地使用权和开发权。
4.甲方经公司董事会决定,将开发-------房地产项目的所有政府批准文件及征地手续,包括土地补偿、拆迁、安置等工作,委托乙方进行办理。
经甲、乙双方友好协商达成如下协议,以兹共同遵照执行:
第1条委托事项
1.1?授权乙方以甲方的名义取得开发-------房地产项目的所有政府文件的批复及项目征地、农民的安置补偿、拆迁等事宜。
第2条委托费用
2.1?甲方应向乙方支付乙方完成第1条1.1款委托事项的委托费用适用包干原则,多不退少不补。
2.2?第1条1.1款委托事项,即-------房地产项目的委托费用按照建设规划用地每亩-------万元人民币、规划代征用地每亩-------万元人民币的标准计算,甲方应向乙方支付的委托费用共计-------万元人民币。
2.3?甲方支付的-------房地产项目的委托费用,包含征地补偿费、拆迁费、青苗补偿费,该费用应计入甲方的成本。
第3条委托时间
3.1?开始时间:甲方原股东-------向-------转让股权完成的时间为准,即以甲方办理完毕工商变更登记,取得新的营业执照为委托事项开始之日。
3.2?完成时间:在-------年-------月-------日之前完成本合同第1.1款约定的委托事项。
第4条付款时间
4.1?-------房地产项目的委托费用,由甲方按照实际征地交款(不包括土地出让金)的时间和金额予以按期足额支付。用款时乙方需提前申请用款,并将用款时间、用途填写清楚,甲方应按照急款急用、不影响项目开发进度的原则及时审核、及时支付。
第5条委托溢价
5.1?经甲方财务核算,若-------房地产项目的利润已经超过-------万元(不含-------万元)时,甲方应在财务报告出具之日起-------日内向乙方支付利润的-------%.
5.2?经甲方财务核算,若-------房地产项目的利润在-------万元(含-------万元)以下时,甲方应按向乙方支付实际利润的-------%.
第6条违约责任
6.1?本协议生效后,甲、乙任何一方无故提出终止协议,应按委托费用总额的1%向对方支付违约金。
6.2?甲方未按约定支付委托包干费用的,应每日按当期应付费用的2%向乙方支付违约金。如逾期超过30天,则乙方有权解除本合同,甲方应向乙方支付违约金-------万元人民币,乙方有权不退还已为该项目支付的全部款项。若违约金不足以赔偿乙方因此所遭受的损失,乙方有权向甲方追偿赔偿款。
6.3?若乙方未按本合同第3条的约定完成委托事项,甲方除有权解除本合同,并有权要求乙方按委托费用总额的1%向甲方支付违约金。但是因为甲方逾期支付委托费用导致乙方未能按期完成委托事项的,应相应的免除乙方的违约责任。
6.4?若乙方非因甲方原因而不能完成委托事项,给甲方造成损失的,乙方同意在甲方按投资股权比例所分配的利润中予以直接扣除。
6.5?由于一方的过错造成本合同不能履行、不能完全履行或被政府有关部门认定为无效时,由过错的一方承担违约责任,双方均有过错的,则由双方按责任大小承担各自相应的责任。
第7条争议的解决
7.1?如本合同各方就本合同之履行或解释发生任何争议的,应首先协商解决;若协商不成,应向北京_____委员会提请_____,_____适用该会之《_____规则》,_____裁决书终局对双方均有约束力。
第8条其他
8.1?本协议一式二份,双方各执一份,具有同等的法律效力。
8.2?本协议经甲、乙双方法定代表人签字并盖章后,自乙方与-------签订的《股权转让协议》生效之日起生效。
甲方:-------房地产开发公司?乙方:
_______年_______月_______日?_______年_______月_______日
篇9:APP委托开发协议
民法典
第三百三十一条规定委托人的主要义务是:
①按照合同约定支付研究开发经费和报酬;
②按照合同约定提供技术资料、原始数据;
③完成协作事项;
④按期接受研究开发成果。 民法典
第三百三十二条规定研究开发人的主要义务是:
①按照约定制定和实施研究开发计划;
②合理使用研究开发经费;
③按期完成研究开发工作,交付研究开发成果,提供有关的技术资料和必要的技术指导,帮助委托人掌握研究开发成果。 委托开发完成的`技术秘密,按民法典规定精神,除合同另有约定以外,归研究开发方所有。这样规定的原因是:
第一,技术秘密是研究开发方创造的,是其仓造陛劳动的成果。
第二,当事人有不同的生产经营性质、目的。有的委托方只是为了解决自身生产中的问题,只要解决了,并不关心技术是否推广应用;而技术开发方往往具有一定的科研能力和推广能力,可从技术秘密的转让许可中获得收益。 民法典
第三百三十九条规定:委托开发完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的,委托人可以实施该专利。研究开发人转让专利申请权的,委托人享有以同等条件优先受让的权利
篇10:经济纠纷律师委托代理合同
(甲方)因一案,现委托重庆市第_律师事务所(乙方)律师出庭代理/代理,经双方充分协商,订立合同如下:
一、乙方接受甲方的委托,指派律师 为甲方第 审代理人。
甲方委托乙方代理权限是:
二、律师必须根据事实和法律参加诉讼活动,认真负责地履行律师的职责,维护委托人的合法权益。
三、根据国家《关于业务收费标准》的规定,甲方向乙方支付代理费 元,标的费 元。
四、乙方为本案调查、出庭所需差旅费,按国家规定标准全部由甲方负担。甲方向乙方支付差旅费 元。
五、甲方必须真实地向律师叙述案情,提供证据。在接受委托后,如发现甲方担造事实,弄虚作假,乙方有权终止代理,依本合同所收费用不予退还。
六、如乙方无故终止合同,代理费和标的费应全部退还甲方;如甲方无故终止合同,代理费和标的费不予退还。
七、如一方要求变更本合同条款需另行协议。
八、本合同经甲乙双方或其代表人签字(或盖章)生效。
九、本合同有效期限:自签订之日起至本案终结止(判决、调解、案外和解、撤诉及调查结案)。
十、本合同一式两份,双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:委托合同技术开发
甲方:
甲方代表:联系方式:
乙方:联系方式:
甲方与因纠纷一案,久持不下,经过甲方全体人员讨论一致通过聘请乙方作为委托代理人,在与沟通事宜上全权代表甲方行使及执行各项权利和义务。甲乙双方依诚实信用原则,经协商一致,订立本合同,共同遵守。
第一条 委托代理事项
(1)乙方接受甲方的有偿委托,甲方委派作为总代表与乙方沟通配合。
1.1.1对方当事人名称或者姓名:
1.1.2案由:
1.1.3受理机关:
1.1.4涉及标的:
(2)委托代理事项和代理权限
1.2.1代理事项:乙方代理甲方在本案中与沟通的全部事宜。
1.2.2代理权限:全权代理、特别授权。
第二条 双方权责
(1)甲方权利
2.1.1随时监督乙方代理事宜进度情况,可提出对预期结果有正向影响的提案意见,乙方须第一时间回复意见。
2.1.2甲方有权终止合同。具体约定详见“合同变更、解除与终止”相关条款说明。
(2)甲方责任和义务
2.2.1甲方应当真实、详尽和及时地向乙方叙述案情,提供与委托代理事项有关的全部证据、文件及其它事实材料,并对证据材料的真实性、合法性负责,若甲方隐瞒证据、伪造证据,因此出现的一切后果由甲方自行承担;
2.2.2甲方应当积极、主动地配合乙方的工作,甲方对乙方提出的要求应当明确、合理、合法;
2.2.3甲方应当按本合同规定的时间和金额向乙方支付代理费和工作费用;
2.2.4乙方尊重甲方对委托代理事项做出的独立的判断和决策。但甲方非根据乙方提供的法律意见、建议、方案所做出的决定而导致的损失,由甲方自行承担。
(3)乙方权利
2.3.1在甲方违背 “2.2.1”条款时,乙方有权单方终止合同。
2.3.2代理费用在未按照合同相关条款支付时,有权单方终止合同。
(4)乙方责任和义务
2.4.1乙方应当充分运用自己的相关优势,综合社会各方面因素,尽心尽职地完成本合同约定的被委托事项,最大限度地维护委托人的合法权益;
2.4.2乙方应当及时告知委托人有关代理工作的情况,对委托人了解委托事项情况的正当要求,应当尽快给予答复;
2.4.3乙方在代理甲方案件期间,在涉及甲方的对抗性案件中,未经甲方事先书面同意,不得委派同时担任与甲方具有利益冲突的另一方的委托代理人;
2.4.4乙方对其获知的甲方的商业秘密/个人隐私负有保密责任,非由法律规定或者甲方同意,不得向任何第三方披露;
第三条 代理费
3.1经双方协商同意,代理费为人民币元(大写:万元整 )。
3.2上述费用应在合同签订之日起5日内给付总金额%作为首款,余款应在代理事宜完成之日起(含)5日内一次性付清。
3.3乙方结算账户信息
乙方户名:
开户行:
账号:
第四条 其他费用
乙方办理甲方委托代理事项所发生的下列费用,应当由甲方承担:
4.1相关行政、司法、鉴定、公证及其他专业顾问等部门收取的费用;
4.2差旅费、食宿费及资料费、通讯费、翻译费等;
4.3征得甲方同意后支付的其它费用。
第五条 合同的变更、解除和终止
5.1甲乙双方经协商同意,可以变更或者解除本合同。
5.2甲方明确放弃委托事项,可以要求变更合同,甲乙双方合理确定收费。
5.3甲方有下列情形之一的,视为甲方根本违约,乙方有权单方解除、终止合同, 不需退还甲方已交费用,不需向乙方承担任何责任;
5.3.1甲方有捏造事实、伪造证据或者隐瞒重要情节等情形的;
5.3.2甲方逾期5日仍不向乙方支付代理费或者工作费用的;
5.3.3甲方单方中途解除委托关系或事实上解除委托关系或放弃了委托事项或与对方当事人达成调解协议或一方撤诉的;
5.3.4乙方已完成甲方委托的工作或在分阶段的委托关系中,乙方已事实上提前完成了全部委托事项的。
第六条 其他约定
6.1若乙方自身原因导致未能按照本合同约定完成甲方委托代理任务,乙方退还全额既得代理费用。
6.2若非乙方自身原因导致代理任务未完成,应先根据实际情况确认是否有符合本合同既定事宜问题发生,优先履行合同约定。
6.3若非乙方自身原因导致代理任务未完成且发生非合同约定之异常,双方须友好协商处理意见。
6.4其他事宜 。
第七条 争议的解决
本合同适用中华人民共和国《合同法》、《民事诉讼法》、《仲裁法》等法律。甲乙双方如果发生争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权通过法律途径维护自身利益不受到损害。
第八条 合同的生效
本合同正本一式两份,甲方代表乙双方各执壹份,本合同由甲乙双方代表签字并加盖公章,自签署之日起生效,自乙方完成本项目法律服务或双方解除本合同时终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:委托开发协议
以下内容是小编整理的房地产委托开发合同范X两份,供您参考。 房地产委托开发合同范X一 甲方:___________(以下简称甲方) 乙方:___________(以下简称乙方) 乙方根据法律的规定已取得__________市__________区__________街__________亩(计__________)的出让的国有土地使用权。经甲、乙双方协商同意该项目由拟组建的__________XX公司(名称具体以工商行政管理局核准为准)独家开发,现就相关事宜达成如下合同:
第一条 甲、乙双方共同投资组建__________XX公司,开发经营该项目,公司注册资金万元人民币。甲方以现金出资万元人民币,占总股本的__________%;乙方出资万元,具体以上述__________街的__________亩国有地使用权作价投入,占总股本的__________%。
第二条 乙方确认投入__________XX公司的__________街的项目的土地使用权具备以下条件:
1.项目四至范围:本项目地块座落于市__________区,东至__________街,西至__________街,南至__________巷,北至_______米规划路。
2.项目性质:商品房开发。
3.土地性质:住宅、公建综合用地,现有土地使用权年限为________年。
4.土地指标:本地块土地使用权面积__________亩(计__________平方米),总建筑面积 平方米(含地下室建筑面积),建筑密度不大于__________%,现有审批建筑物限高__________米(航空限高__________-__________米),其中:
(1)一期用地__________亩(计__________平方米),总建筑面积__________平方米以上,其中包括居住面积__________平方米、公建面积(网点)__________平方米、物业用房__________平方米、地下车库__________平方米。
(2)二期用地__________亩(计__________平方米),总建筑面积__________平方米,包括居住面积__________平方米、公建面积(网点)__________平方米、物业用房平方米、地下车库__________平方米。
5.土地现状:地块内已基本平整。 上述项目概况中的座落、四至范围、项目性质、土地性质、土地指标等另附政府有关部门的批准文件,并以批准文件为准。
第三条 乙方确认已取得投入______XX公司的项目的国有土地使用权并取得国有土地使用证,土地使用权出让金已全部缴清,同时乙方确认该项目已取得以下批文、权证;
1.乙方已于________年____月____日取得______市文物管理办公室的文物______ 号“_______________”。
2.乙方已于________年____月____日取得______市规划局土地管理局的规选字________年______号“建设项目选址意见书”。
3.乙方已于________年____月____日取得______市规划局的______规土证字________年______号《建设用地规划许可证》和沈规土证附字________年______号“建设用地规划许可证通知书”。
4.乙方已于________年____月____日取得______市政府办公厅的办综二字______59号“____市规划委员会
第三次主任会议纪要”。
5.乙方已于________年____月____日取得______市房地产开发建设领导小组办公室的“长安寺公建、住宅建设项目通知书”。 ____.乙方已于________年____月____日取得______市规划局土地管理局的“关于长安寺项目规划建筑面积指标的说明”。
7.乙方已于________年____月____日取得______市房产管理局的拆许字(______)第______号《房屋拆迁许可证》。
8.乙方已于________年____月____日与______市规划和国土资源局签订的沈土出合字____________号《国有土地使用权出让合同》。
9.乙方已于________年____月____日取得______市规划和国土资源局的沈阳国用(______)字第______号《国有土地使用证》。
10.乙方已于________年____月____日取得______市规划和国土资源局的沈审字________年______号“建筑扩初设计审定通知单”。 1
1.乙方已于________年____月____日取得______市卫生局的______卫预审字______号“建设项目设计卫生审查认可书”。 1
2.乙方已于________年____月____日取得______市发展计划委员会的沈计投资便字第______号便函。 1
3.乙方已于________年____月____日取得______市人民防空办公室的______人防立项字(______)号“结合民用建筑修建防空地下室立项审批通知书”。 1
4.乙方已于________年____月____日取得______市人防工程质量监督站的沈人防质监审字______号“结建防空地下室审批通知书”。 1
5.乙方已于________年____月____日取得______市公安局的沈(______)第(______)号“建筑工程消防设计审核意见书”。 1
6.乙方已于________年____月____日取得______市计划委员会的计基______号《投资许可证》。 1
7.乙方已于________年____月____日取得_______________的批复。
第四条 甲、乙双方一致确认:乙方投入到______XX公司的国有土地使用权(项目)在具备本合同
第二条和
第三条的前提下作价__________万元人民币。其中________万元作为乙方对______XX公司的出资,其余万元由______XX公司作为土地转让款支付给乙方。 本合同乙方出资变更到______XX公司的国有土地使用权乙方已设定了抵押,其抵押权人为中,抵押担保的债权金额为______万元人民币的贷款本息,债权到期日为________年____月。 乙方确认:本合同规定的国有土地使用权除已设定抵押外,其相应的国有土地使用权出让金、契税等已全部缴纳完毕,所有的拆迁安置补偿费等均已全部支付完毕,乙方保证在签订本合同时该国有土地使用权上不存在着任何权利负担(已设定的抵押除外)。
第五条 本合同签订后三十天内,乙方负责按照国家有关规定和文物管理部门的要求对项目用地进行全面的地下文物勘探,并提供书面的《文物勘探报告》。项目一期用地的文物勘探费用归乙方承担,二期用地的文物勘探费用则由甲方或沈阳______XX公司承担
篇13:委托合同技术开发
甲方:
乙方:资咨询有限公司?
甲、乙双方经友好协商达成协议。
一、甲方委托乙方处理项目的事项。
二、甲方应提供相关的文件和资料,并对其真实性负责,否则由此而造成的损失由 甲方承担。
三、甲方委托乙方的事项如下:
1、
2、
3、
4、
四、甲方委托乙方完成工作的期限:。
五、甲方向乙方支付委托项目咨询费为。
六、乙方先收取甲方的预约金。当合约到期后,若项目成功,则从咨询费用中扣除;若项目不成功,则扣除相关开支后给予退还。
七、若甲方中途放弃委托事项,则预约金不还,若乙方中途无故不提供咨询服务则预约金全额退还。
八、委托项目完成后十日内甲方向乙方支付全部咨询费,否则延期一天,收取滞纳金为应支付款项的1%。
九、协议若有争议,双方协商解决,协商不成可向法院诉讼。
十、协议在乙方收到全部咨询费后自动结束。
十一、本书一式四份,各持二份。
十二、协议经双方签定后生效。
甲方(签名)乙方(盖章):
年月日年月日
篇14:答辩状委托合同纠纷
答辩人:______________,女,年月日生,户籍地:_________________身份证号码:_________________
答辩人因与上诉人_____离婚纠纷一案,提出如下答辩意见:_________________
一、上诉人的上诉请求没有事实和法律依据,应予驳回。
(一)上诉请求1应予驳回。
(二)上诉请求2应予驳回。
(三)上诉请求3应予驳回。
(四)上诉请求4应予驳回。
二、下列财产,一审不予处理或错误认定为夫妻共同财产,请求中院予以纠正。
1、被上诉人用于购买_____房产的_____万元婚前存款;
2、_____房产装修款_____元;
3、_____汽车;
4、上诉人贷款炒股转走的现金_____元。
三、由于时间变化,夫妻共同财产和债务已经发生变化,列举如下:_________________
1、_____房产贷款,现贷款余额本金是_____元,利息是_____元,罚息是_____元,诉讼费预计支出是_____元,合计此套房产负债为_____元;
2、_____银行贷款,现本息余额是_____元。
四、根据事实,请求中级法院依据事实和法律,作出如下认定:_________________(按一审判决书的认定顺序)
1、认定被上诉人的婚前财产为_____房产一套和现金人民币_____万元;(判决书第_____页第_____行,维持一审认定)
2、认定_____房产系上诉人出售_____房产的房款所购买;(判决书第_____页倒数第_____行,维持一审认定)
3、认定被上诉人出资婚前存款_____万元购买_____房产;(依据证据,重新认定)
4、认定被上诉人用出售_____房产的房款装修_____房产;(依据证据,重新认定)
5、认定上诉人非法转移现金_____元;(判决书第_____页第_____行,依据司法解释,重新认定)
6、其余认定不变。
综上所述,上诉人的请求没有事实和法律依据,应予驳回。
一审有关事实认定错误,处理不当,应予纠正。
请求中院查明事实,作出正确的判决。
此致
_____市人民法院
答辩人:_________________
篇15:债务纠纷委托代理服务合同
甲方:_______________
乙方:_______________
甲方是________原股东,占有________公司________%的股权。甲方将持有的________公司________%的股权转让给乙方。为明确甲、乙双方股权转让后的债权债务的承担问题,经甲、乙两方协商,依法达成如下协议:
一、 甲乙双方一致确认:工商局办理股权转让登记日之前的债权债务由甲方承担,工商局办理股权转让日之前的债权债务由乙方承担。
二、 本协议生效后,甲、乙双方应履行各自的责任和义务。
三、 双方承诺,如果一方违反本协议中致使其他方遭受或发生损害、损失,索赔等责任,违约方需向另一方作出全面赔偿。
四、 本协议经甲乙双方签字后生效。
五、 本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规办理。
六、 本协议一式两份,甲乙上方各执一份
甲方:_______________(签字)乙方:_______________(签字)
________年________月________日________年________月________日
篇16:经济纠纷律师委托代理合同
(以下简称甲方)因 事由,委托北京市 律师事务所(以下简称乙方)的律师代理,经双方协商,订立下列协议,共同遵守。
第一条 乙方接受甲方委托,指派 律师作为甲方的理人。
第二条 根据双方的约定,乙方的代理事项及权限为: 。
第三条 甲方必须及时、真实、详尽地向乙方提供与委托事有关的全部文件和背景材料,并根据实际需要为乙方提供办公件和其他便利条件。
第四条 乙方必须认真、负责地为甲方提供代理权限围内法律服务,并为甲方保守秘密。
第五条 根据律师收费标准,双方约定,甲方同意向乙方支律师代理费 元,支付方式: ,支付时间为: 。
第六条 律师从事与甲方业务有关的活动而发生的鉴定、翻译、资料、差旅等费用,由甲方支付。
第七条 甲、乙双方如发生终止委托关系,涉及律师费用结算事宜,应依《律师服务收费管理暂行办法》之规定解决。
第八条 本协议自双方签字、盖章之日起生效。
第九条 本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,每份具有同等法律效力。
第十条 本协议未尽事宜,双方另行规定。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
邮政编码: 邮政编码:
电话: 电话:
传真: 传真:
签约时间:
签约地点:
篇17:产品开发委托合同范本
为了调动科研单位的积极性,确保科研经费的合理使用,明确甲、乙、丙三方的责任,促使科研项目早出成果,出好成果,经甲、乙、丙三方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、科研项目的主要内容
二、科研项目在国内外的现状、水平及发展趋势(或科研项目的重要意义)
三、技术经济指标和经济效益(社会效益)分析:
四、科研项目所采用的研究、试验方法和技术路线(包括工艺流程)
五、计划进度(分阶段解决的主要技术问题,达到的目标和完成的时间)
六、科研项目的参加单位及分工
七、所需主要材料,物质条件
八、经费概算
九、分期用款(甲方拔给部分)计划
十、有关单位、专家的评议意见
十一、共同条款
1、乙方对全年的合同执行情况,必须于届满一年之前________日内,向甲方和丙方提出执行情况的正式报告。科研任务完成后______日内,乙方必须按合同规定的内容向甲方提出执行情况的总报告,并向甲方提交完整的科研技术资料,同时抄报丙方。
2、甲方审查乙方完成上一年(或上一阶段)科研任务属实后,应按合同规定的时间、数量拨付下一年(或下一阶段)的科研经费,并按比例下达所需三材指标。
3、有关部门如资助乙方科研经费,其收益分配办法,由资助方与乙方另签合同规定。
4、科研项目完成并经签定后,乙方对甲方所拨经费,采取如下办法偿还:
(1)乙方共偿还甲方拨付科研经费总额的_______%,共_______元。
(2)偿还日期和分期偿还金额:
______年_______月偿还______元;
_____年______月偿还_____元。
5、合同执行中,甲方非因国家计划改变,中途无故撤销或不履行合同,其所拨经费不得追回,并得承担乙方善后处理所支付的各项费用。甲方如无故拖延拨付科研经费,拖延一天,必须按所欠应拨经费的________%。向乙方偿付违约金,并应承担乙方因此所受的损失。
乙方如无故撤销或不履行合同,或不能完成本科研任务,应根据具体情况,部分或全部退还甲方所拨付的科研经费;乙方如拖延完成科研任务或偿还给甲方科研经费的时间,每拖延一天,应按甲方拨付科研经费的____%向甲方偿付违约金。
乙方如不按合同规定的时间、数量向甲方偿付科研经费或违约金,丙方应连带承担向甲方偿付的责任。
6、本合同如有未尽事宜,或需修改某项条款,须经甲、乙、丙三方共同协商,作出补充或修改,任何一方均不得擅自修改合同。本合同在执行过程中如发生争议,应由合同各方的上级领导部门协商解决,协商解决不成,提交合同管理机关仲裁或法院裁决。
7、合同各方对本科研项目的一切资料负有保密责任,未经有关部门批准,不得引用科研项目的数据、科研成果及其他有关资料。
本合同正本一式三份,甲、乙、丙三方各执一份;合同副本一式____份,分送……各留存一份。乙方就本科研项目与其他资助科研经费单位所签订的合同,须向甲、丙方交送一份副本留存。
篇18:经济纠纷律师委托代理合同
甲方: 乙方:
甲方委托乙方代理权限是:
二、律师必须根据事实和法律参加诉讼活动,认真负责地履行律师的职责,维护委托人的合法权益。
三、根据国家《关于业务收费标准》的规定,甲方向乙方支付代理费元,标的费元。
四、乙方为本案调查、出庭所需差旅费,按国家规定标准全部由甲方负担。甲方向乙方支付差旅费元。
五、甲方必须真实地向律师叙述案情,提供证据。在接受委托后,如发现甲方担造事实,弄虚作假,乙方有权终止代理,依本合同所收费用不予退还。
六、如乙方无故终止合同,代理费和标的费应全部退还甲方;如甲方无故终止合同,代理费和标的费不予退还。
七、如一方要求变更本合同条款需另行协议。
八、本合同经甲乙双方或其代表人签字(或盖章)生效。
九、本合同有效期限:自签订之日起至本案终结止(判决、调解、案外和解、撤诉及调查结案)。
十、本合同一式两份,双方各持一份。
甲方: 乙方:
住所: 住所:
电话: 电话:
年 月 日
篇19:技术开发委托合同
合同登记编号:
项目名称:
委托方(甲方):
受托方(乙方): __ __ __
签订时间:
技术开发(委托)合同
委托方(甲方):
住所地:
法定代表人:
项目联系人:
联系方式:
通讯地址:
电话: 传真:
电子信箱:
受委托方(乙方):
住所地:
法定代表人: 项目联系人:
联系方式:
通讯地址:
电话: 传真:
电子信箱:
根据山西省安全生产监督管理局的整体部署要求,甲方委托乙方研究
开发《x有限公司数字化应急预案系统》并支付研究开发经费和报酬,乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条 本合同研究开发项目的要求如下:
1、技术目标:完成《x有限公司数字化应急预案系统》与山西省
安全生产监督管理局应急预案系统对接;
2、技术内容:开发《x有限公司数字化应急预案系统》。概要功
能见下表:
第二条 乙方应按下列进度完成研究开发工作:
1.前期规划:业务需求调研、业务需求分析、确定主体功能及数据来
源、数据计算及输出方式;
2.项目开发设计:系统设计、页面制作、程序编码、集成测试及试运
行。
3.项目验收:以双方开发项目要求为标准,乙方交付使用之后,十天
内甲方组织验收并办理完验收手续,如甲方未组织验收或未提出任何意见,则交付使用之后十五天内视为验收通过,并办理完验收手续。验收后,乙方
提供系统的相关文档:《系统用户手册》
第三条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬:
1.软件开发费:
2.本合同的研究开发经费由乙方以 自行支配 的方式使用。
3.付款方式:甲方验收合格后一次性付清。
第四条 本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。但有
下列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求,另一方应当在 五 日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意。
1.因不可抗力致使不能完整实现合同目的;
2.未经甲方同意,乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转
让第三方承担。
第五条 双方确定因发行本合同应遵守的保密义务如下:
甲方:
1. 保密内容(包括技术信息和经营信息):本合同所涉及的所有内容
2. 涉密人员范围: 甲方所有员工
3. 保密期限: 合同执行期内
4. 泄密责任: 按实际损失额进行赔偿
乙方:
1. 保密内容(包括技术信息和经营信息): 本合同所涉及的所有内容
2. 涉密人员范围: 乙方所有员工
3. 保密期限: 合同执行期内
4. 泄密责任: 按实际损失额进行赔偿
第六条 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果:
1.研究开发成果交付的形式:上门安装
2.研究开发成果交付的时间及地点:系统开发完成后于甲方机构所在
地交付。
3.乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权,乙方应当独自承担全部经济及法律责任。
第七条 双方确定,因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属,知识产权归属确定如下:
1. 本项目的软件产品版权属于乙方所有。
2. 甲方不得对本项目提供的软件产品进行复制、传播和更改;
3. 甲方不得对本项目提供的软件产品进行反向项目、反编译或反汇编;
4. 甲方不得出租、租赁或出借本项目提供的软件产品给第三方开展相同
服务;
5. 未明示授予的一切其它和版权相关的权利均为乙方所有。
第八条 双方确定,乙方应在向甲方交付研究开发成果后,根据甲方的请求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。
1.技术服务和指导内容:系统的维护、由于用户少量需求的增加而对系统内容做较小改动、系统BUG修改、系统功能版本升级。
2.地点和方式:现场技术支持、电话技术支持、远程联网维护。
3.本合同服务项目的免费保证期为壹年,《项目验收报告》确认签字起计算。在合同保证期内,方式均为免费。本合同服务项目保证期以外,乙方向甲方提供有偿服务,收费标准:双方另行约定。
第九条 双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的依法向甲方所在地的人民法院起诉
第十条 本合同一式肆份,具有同等法律效力。
第十一条 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方: (盖章)
法定代表人/委托代理人: (签名)
年 月 日
乙方: (盖章)
法定代表人/委托代理人: (签名)
年 月 日
篇20:委托合同技术开发
甲方:
乙方:
经友好协商,甲乙双方就乙方承办/代理甲方之_Bisotoun项目设计院、厂家技术协调 _会议事宜达成如下协议,双方共同遵守执行。
一、甲方主办的 _Bisotoun项目设计院、厂家技术协调_会议全部交由乙方承办。具体时间地点由甲方通知。
二、合同价格及乙方服务范围:
1、甲乙双方约定此次会议服务合同价格为人民币¥150,000.00(壹拾伍万元整),此价格包含此次会议服务期间所有费用,除此之外,乙方不得向甲方收取任何其他费用。
2、乙方服务范围包括但不限于:
1)礼仪及接待;
2)会议交通;
3)会场布置;
4)会议餐饮安排;
5)会议秩序维持;
6)会议秘书服务;
7)会议代表住宿安排;
8)会务考察安排;
9)往返票务服务及站场接送;
10)财务协助。
以上服务范围内具体事宜,由乙方根据甲方指令具体办理,且乙方应及时、无条件执行,否则甲方有权根据甲方延误、耽搁情况在总合同价中予以扣除。
三、双方确认,以上预定及服务属于不可撤销约定。自双方签字、盖章之日起协议立即生效。
四、双方确认,所有服务费用由甲乙双方核算认可,甲方在会议完成后7日内将款项支付给乙方
五、仲裁 双方约定,如果对本协议执行出现争议,将协商解决。
六、生效 本协议自双方共同签章后生效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日