设备供货合同
供方: 需方:
合同编号: 签订地点:
一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量 签订时间:注:交货时间:根据需方要求,确保安装工期。
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按国标执行,质保期一年。
三、交(提)货地点、方式:需方工地。
四、运输方式及达到站港和费用负担:汽运费用由供方承担。
五、合理损耗及计算方式: /
六、包装标准、包装物的供应与回收: /
七、验收标准、方法及提出异议期限:货到工地验货,如有异议在三个工作日内书面提出。
八、随机备品、配件工具数量及供应办法:
九、结算方式及期限:预付20%定金,货到工地验收合格后,付总货款的20%,安装结束后(安装工期为一个月)再付50%,留10%质保金一年内付清。
十、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件:
十一、违约责任:按《合同法》执行。
十二、解决合同纠纷的方式:双方协商解决或诉讼法院。
十三、其它约定事项:
有效期限:月月日
更多相似范文
篇1:设备供货合同
合同编号:
签约时间:
工程地点:
购货单位:_________________________________(以下简称甲方)
联系电话:_____________________单位地址:_____________________
甲方代表:_________________________________
供货单位:___ ___(以下简称乙方)
联系电话:_____________________单位地址:_____________________
乙方代表:_________________________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就甲方向乙方购买中央空调设备达成如下协议:
第一条 甲方订购产品规格型号及数量:
产品名称 规格型号 单位 数量
第二条产品的运输方式、到货地点、交货方法、费用负担及付款方式:
1、 运输方式:乙方汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、 交货地点:
3、交货方式:工地现场交货;在交货地点,由甲方接货人签名接收货物并提供设备货物储藏仓库或空间。
4、 运输费用(含运费、保险费等费用)由乙方承担。
5、 设备吊装费用另计。
6、 付款方式:(1)、现金 (2)、转帐支票
第三条乙方中央空调设备到货时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),货物安全由甲方负责。甲方现场验收合格,签收认可。
第四条 产品的安装、调试、验收:
1、甲乙双方商定:20xx年 月日之前,甲方所需设备均按双方约定时间进场、到位。安装工程费用另计。
2、中央空调设备质量符合厂家提供的产品设计说明书上的要求及国家标准。乙方负责提供产品合格证书、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询;若涉及设备机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。甲方未能全额支付中央空调设备款,中央空调设备权属为乙方。
第五条 价款结算方式及期限:
1、 本合同价款为双方约定方式支付中央空调设备款(固定价价款);
2、本合同中央空调设备总价款为人民币:____________________元(大写:);
(1)、合同签定后,甲方应一次性支付乙方(设备款)人民币:__________________元(大写: )。甲方未付清中央空调设备全款以前,中央空调设备权属为乙方。
3、以上价款不含小区物管费、不含设备吊装费。
第六条 违约责任
一、乙方责任:
1、除合同第六、九条规定外,如果乙方没有按合同规定时间交货,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交货,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
2、乙方无故拖延交货期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任:
1、甲方应提前15~20天向乙方订购中央空调设备(厂方供货周期的原因);
2、 甲方中途退货,应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
3、甲方未能按合同规定时间支付中央空调设备款,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金,但违约金总额不得超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
4、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
5、甲方原因造成不能按期交货,其责任由甲方承担,而且交货期顺延。
6、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(1) 工程量变化或设计变更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加进行验收而造成的延误;
(4) 甲方同意的供货期顺延的其他情况。
第七条、 中央空调设备质量责任和售后服务条款
1. 设备自验收之日起,保修期为整机保修期为壹年(由厂家提供);
在质量保证期外,由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用;更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
2. 质保期结束后,乙方为中央空调设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第八条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第九条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十一条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十二条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十三条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
第十四条 合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
购货方(甲方): 供货方(乙方):
年月日:
篇2:公司办公室设备供货协议
供方:
需方:
经双方友好协商,按照本合同下列条款,由供方提供以下洗涤设备给需方,特订立本合同。
第一条 订购明细:
第二条 质量标准、供方对质量负责的条件和期限:按国家行业标准,免费保修壹年,终身维修。
第三条 交(提)地点、方式和费用负担: 需方使用地(山东东营 )交货、汽车保价运输、运费由供方承担。
第四条 标的物所有权自:买受人货款全部付清时起转移,但买受人未履行支付价款义务的标的物属于供方即出卖人所有。
第五条 包装标准、包装物的供应与回收: 出厂纸箱包装,不回收。
第六条 验收标准、方法:按国家质量规定或调试后正常运转,双方共同验收。
第七条 随机备品、配件数量和供应方法:按保修方法供件,保期外收配件费。
第八条 付款方式及期限:预付总货款的30%作定金,货到东营付清余款卸货安装。
第九条 违约责任:按经济合同或双方协商解决。
第十条 解决合同的方式、本合同履行中发生争议,双方当事人应及时解决,协商不成可申请有关部门调解,协调不成或调解未达成协议,双方当事人同意由东营仲裁委员会仲裁。事后未成仲裁协议的可向人民法院起诉。
第十一条 其它约定事项:本协议一式二份,签字盖章生效,供方负责免费培训使用和技术指导。
第十二条 本合同自收到买受人付款总货款的30%作为定金时起生效。
供方:
需方:
年月日:
篇3:设备供货协议
供方:____________________________
需方:____________煤电开发有限公司
通过竞争性报价,____________煤电开发有限公司(以下简称需方)确定______(以下简称供方)为设备名称供货单位。为明确供、需双方的权利义务,经协商签订本合同,以供双方信守执行。
一、合同金额、交货时间
1.合同金额:大写元整(¥_____)。说明已包含的费用。
2.交货时间:_____年_____月_____日。如果需方要求提前或延期交货,必须提前_____天通知供方,明确具体交货时间。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:
1.符合国际、国家和煤炭行业有关设备质量的规定和规范。
2.满足工程初步设计、设备订货清册、《技术协议》的技术要求,符合产品说明书的要求。
3.不发生设备质量事故。
4.供方对设备免费提供终生技术服务。
三、交货地点、方式:_____省_____县____镇____矿井,供方免费协助需方对设备进行安装、调试等。
四、运输方式及到达站港和费用负担:本合同设备由供方在规定时间内运至交货地点,运输方式由供方自主决定,运杂费由供方承担,现场卸车由需方负责。
五、合理损耗及计算方法:交货验收之前的设备损耗等风险由供方负担。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担:由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应和回收,相关费用由供方负担。
七、验收标准、方法及提出异议期限:按国家现行验收标准、规范等有关规定执行,需方在收到设备后可以在合理期限内提出异议。
八、随机备品备件、配件、工具数量及供应办法:见《技术协议》。
九、售后服务
1.供方免费为需方现场指导安装、调试工作,保证现场安装调试一次性成功,并免费为需方培训产品操作、维修人员,培训工作、培训内容满足需方工程进度。
2.供方保证派出合格的现场服务人员和人月数,满足工程需要。
3.供方产品质量实行三包,质量保证期为设备安装调试正常运转后_____个月。在质保期内如出现任何故障,供方负责免费维修、更换、恢复使用。
4.供方自接需方关于服务方面通知后应立即予以答复,保证_____小时之内派员赶到现场,会同需方对现场情况作正确判断,并制出维修、服务计划及安排,在最短时间内修复产品,使其恢复运行;经需方验收合格并对其维修服务作出鉴定后维修人员方可离开现场。
5.产品保质期外,免费技术服务,负责以成本价格提供维修元器件、备品备件。
十、结算方式及期限
1.本合同签订生效后_____日内,需方向供方支付合同价款的_____%,作为预付款。
2.供方将设备运至交货地点,需方应在7日内进行验收,经需方及监理单位验收合格后_____日内支付设备价款的_____%;设备安装调试完毕正常运转一个月后_____日内再支付合同价款的_____%;剩余_____%的设备价款作为质量保证金。
3.质量保证金在质保期(自设备安装调试正常运转1年或货到验收合格后_____个月。以先到者为准)满后____个月内结清(无息)。
十一、如需提供担保,另立合同担保书、作为本合同的附件:无。
十二、违约责任
1.供方的违约责任
1.1 设备交货延期,造成设备安装延期(因需方的原因除外)的,视情况扣减供方合同价款的_____‰~_____‰。
1.2 因设备制造原因或供方责任内的原因,在设备安装、调试和质保期内发生设备缺陷或质量问题,造成工期延误或发生质量事故或达不到设计性能要求,由供方负责协调处理并视情况扣减供方相应设备价款的_____%~_____%。
1.3 因供方自身原因使提交的设备技术资料延误,造成设计拖期,视情况扣减供方合同总价款的_____‰~_____‰。
十三、解决合同纠纷的方式
合同履行过程中发生争议,供方与需方应及时友好协商解决;协商不成可向需方所在地人民法院起诉。
十四、其他约定的事项
1.银行保函:
1.1 在需方向供方支付预付款之前,供方需向需方提供与预付款等额的银行保函。
1.2 设备交货验收合格后,保函一次性退还。
2.合同价款的调整:
发生以下情况时,合同价款可予以调整:
2.1 因需方的原因增加或减少设备;
2.2 因需方的原因变更设备,造成设备价格的增减。
3.不可抗力:
3.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如:地震、洪水、火灾、台风等自然灾害和战争、暴乱等社会事件。
3.2 如果合同生效后发生不可抗力事件,从而阻止合同义务的履行,则供、需双方均不应认为违约和毁约。
3.3 由于不可抗力事件而影响合同义务的履行时,则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间。
3.4 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后,尽快将发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方,并在____日内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认,受影响的一方应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误,一旦不可抗力的影响消除后,应将此情况立即通知对方。
3.5 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续_____日以上时,双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。
十五、附则
1.本合同所指《技术协议》,系指供方、需方及煤炭工业部济南设计研究院于_____年_____月_____日签订的《_____省_____矿井设备技术协议书》。
2.本合同经双方法定代表人或合法授权代表签字并加盖合同专用章后正式生效。
3.供方报价书、相关承诺函与本合同具有同等法律效力。在合同履行过程中的相关会议纪要、来往信函等作为本合同的附件具有同等法律效力。
4.本合同未尽事宜,双方协商解决。
5.本合同一式六份,供方、需方各执三份。
供方:(盖章)______ 需方:(盖章)______
地址:______________ 地址:______________
法定代表人:________ 法定代表人:________
授权代表:__________ 授权代表:__________
电话:______________ 电话:______________
传真:______________ 传真:______________
篇4:设备供货热门合同
发包方:
承包方:
甲方因用电需要,向乙方购买配电设备,并由乙方安装调试。
为明确甲、乙双方权利义务关系,依据规定,双方本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则,签定本合同,以资双方共同遵守。
第一条 甲方需求配电设备概况:
1.主要设备:
2.安装设备辅助材料明细:
3.设备安装地点:
4.设备安装范围:
5.乙方负责协助甲方办理用电手续。
第二条 供货安装期限:
1、甲方提供基础设施具备安装条件,施工安装图纸经供电公司审核通过,乙方方可进入施工现场,乙方自进入设备安装现场之日起 个工作日内供货并安装调试完毕。
2、 如遇到下列情况,工期相应顺延:
﹙1 ﹚安装基础设施设计变更,致使施工无法继续进行;
﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;
﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。
第三条 设备价款及安装费用支付:
1、工程价款:
2、付款方式:
第四条 所有权保留条款:
1 、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的,乙方保留对主要设备的所有权,并有权及时行使的所有权 。
2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸,运输、诉讼、以及因诉讼产生的律师费用。
第五条 双方责任、义务:
甲方责任、义务:
1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。
2、甲方向乙方提供道路畅通,临时用电到位和材料临时仓储场所等。
并提供安装现场的工程地质和地下管网线路资料,保证数据的真实和准确。
3、 事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作,确保乙方进入安装现场施工后不会发生任何阻工现象,如有阻工或干扰,应立即给与现场处理。
否则,因此造成的工期延误或停工损失均由甲方承担。
4、合同签定后,根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支付工程款。
5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维护,在质保期内如因甲方操作不当、超负荷运行、自然灾害或其他人为等原因引起的设备损坏,甲方自行承担维修责任。
6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系,以便及时协调解决安装装中出现的问题。
7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责,并承担其质量保修责任,如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。
8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏,甲方自行承担责任。
乙方责任、义务:
1、自工程移交生产一年内,因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。
2、乙方及时组织人员施工。
3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款,乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收,并行使所有权人的权利。
4、乙方保证对供设备符合国家质量标准,安装规定质量要求。
如因设备质量或安装技术不合格,验收中发现返工的,乙方应及时返工,因此增加的费用有乙方承担。
5、如有变更增加费用的,变更前及时取得甲方签证同意,如甲方不签证同意,乙方承担擅自变更责任。
6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。
第六条 设备质量及安装验收:
1、设备和安装技术质量验收依据为:国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。
2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收, 并准备好竣工资料,由甲、乙双方进行验收,由甲方签发验收合格证书给乙方,乙方清理工程现场,办理工程移交手续。
3、 如验收不合格,由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装,并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。
因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
第七条 产品保修、维修、维护约定 、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。
凡属乙方产品质量问题,乙方自接甲方通知 24 小时内要求到位, 及时完成维修业务。
2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训,设备质量出现的问题负责免修复。
第八条 附则:本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字盖章之时生效。
合同附件及补充条款具有同等的法律效力。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:__________
________年____月____日 _________年____月____日
篇5:设备供货热门合同
需方(甲方):
供方(乙方):
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________,具体供货清单请参考附件一。
2.合同总价
2.1 合同总价为元,人民币(大写):____________________。
2.2 该合同总价为广州交货价,不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
3.1 合同签定当天内,甲方将合同总金额的_____%(即元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
3.2 本合同签定后的第________天,甲方将合同总金额的_____%(即元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
3.2 乙方出具与甲方结算货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
5.1 交货地点:_______________运输方式和运费由甲方承担。
5.2 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
6.1 设备到货后,甲方人员检验并签收设备。签收单甲方需以快递方式寄回乙方,如货物到达甲方所在地后一周内,甲方未寄回签收单,视为签收合格处理。
6.2 若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用,乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
7.1 乙方提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,并无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
7.2 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内,乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
8.1 设备自甲方签收后,乙方负责________年的保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外),保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。
8.2 在保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行维修更换。若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。
9.违约责任。
9.1 乙方若无正当理由延误交货,超出供货期,乙方每天按合同总额的_____向甲方支付违约金。
9.2 若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的_____向乙方支付违约金。
9.3 因甲方无故拒收货物,由此给乙方造成的损失由甲方承担。
10.不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行,受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方,由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同,双方也可重新商定履行办法。
1
1.争议的解决
相关的合同范本
食品供货合同 钢材供货合同 办公用品供货合同
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
1
2.合同的生效
1
2.1 本合同经双方传真件签字盖章后生效,并以快递方式进行文件原件的交换。
1
2.2 合同壹式两份,每份共________页,甲乙双方各执一份。
1
3.其它事宜。
其它未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方单位: 乙方单位:
甲方代表: 乙方代表:
单位地址: 单位地址:
联系电话: 联系电话:
签约日期: 签约日期
篇6:电器设备供货合同
甲方:
乙方:
为了进一步推进政府采购工作,规范采购行为,提高采购效率,甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律,经平等协商就办公设备签订以下办公设备采购供货协议:
一、供货范围及供货商
1、本协议适用于(以下简称甲方)。
2、乙方只能向甲方提供办公设备及耗材、IT类产品。
二、价格及交货期
1、采购方在本协议期内采购所需办公设备等产品在同类产品相同条件下均由甲方优先供货。
2、协议供货价以当时报价为准,若产品更新,均按当时报价的优惠率计算。
3、在任何情况下,乙方采购都应享受优先供货权,正常情况下的供货期为年。
4、乙方折扣后价格不得高于市场最低价。
三、费用结算
1、乙方须为甲方开具合法正规的发票。
2、货款实行支票结算。
四、质量保证及售后服务承诺
1、乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的,并完全符合行业规定的质量、规格和性能的要求。
2、乙方所供产品应通过国家有关机构的认证,符合中国国家标准、行业标准及其补充技术要求,或者符合国务院标准化行政主管部门确认的标准。
3、乙方提供的免费保修期不得低于行业标准。
4、乙方必须按所提供的售后服务承诺书执行。
五、技术服务
设备在运行过程中如发生故障,甲方又无力解决而电告乙方时,乙方有责任及时帮助解除故障。
六、权利和义务
1、甲方在执行过程中拥有所有关于“政府采购协议供货”的信息发布权;
2、甲方有权不定期对乙方所提供的价格和售后服务承诺进行检查;
3、甲方有义务督促用户单位按时结清货款;
4、乙方有义务适时调整价格信息;
5、乙方有义务为协议供货的用户单位提供最优质的服务;
6、乙方有义务监督其授权的协议供货商履行合同;
七、违约责任
在协议供货有效期间内,如发现乙方有如下行为者,甲方有权终止乙方的供货资格,并按《中华人民共和国合同法》的规定追究乙方责任。
(一)无正当理由拒绝按要求向甲方供货,经甲方查实的;
(二)乙方所提供的产品不是原装品,或未按协议供货合同要求提供货物,存在欺骗行为的;
(三)没有遵守服务承诺、货物质量或服务被甲方投诉的;
(四)拒绝接受甲方的监督、检查的;
(五)未按规定适时调整价格信息的;
(六)在协议供货有效期内,乙方擅自终止协议的;
(七)其他严重违反本合同条款的情况。
八、协议的生效
本合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效
九、其它约定
1、乙方经营地址、联系人及联系电话等变更应及时通知甲方。
2、如需修改或补充合同内容,应经甲方、乙方协商,共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
3、一方当事人未经另一方书面同意,不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三者。
4、合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本协议所发生的和本合同有关的一切争议。如协商不成,双方应按有关法律规定办理。
5、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份具有同等法律效力。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
代表人: 代表人:
年 月 日 年 月 日
篇7:电器设备供货合同
协议编号:
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据浙江省政府采购管理办公室浙政采办字[20xx]11号《关于做好20xx年第4季度、20xx年第1季度计算机、打印机政府采购协议供货有关事宜的通知》(以下简称《通知》)和 的《中标供应商授权函》关于确定为本次计算机协议供货商之一的情况,经甲、乙双方协商,就协议供货有效期内乙方向甲方提供中标产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款。
第一条 中标货物
中标货物的型号、规格、价格、优惠率及调整要求等均与《通知》中的规定保持一致。
第二条 甲方和乙方
舟山市本级国家机关、事业单位和社会团体(以下简称采购单位)与甲方享有同等权力,本协议下述各处所指甲方包含舟山市政府采购中心及采购单位。
乙方为中标供应商在本地区确定的协议供货商之一,乙方代表中标供应商履行送货、售后服务、维修及资金结算并承担责任。
第三条 供货期限及供货对象
供货期限:自本供货协议生效之日起至20xx年5月31日止。
供货对象:舟山市本级行政事业和社会团体。
第四条 供货方式及限额标准
采购单位在定点、协议的品牌和供货商范围内,直接与供货商联系,选择产品的具体规格、型号,并由供货商出具“定点(协议)产品供货意向单”(详见附表),然后编制政府采购计划直接报市采购办审核。供货商凭已审核的《政府采购计划表》与采购单位签订供货合同,并在合同约定的时间内供货。供货时间一般在7个工作日内,供货数量较大时可由双方协商确定。
若单一合同采购金额大于人民币30万元(含)或数量超过30台(含)时,采购单位应按有关规定报政府采购管理部门另行确定采购方式。(单一合同指一个采购单位单次成批量向一家中标厂商订购同一包货物所形成的合同)。
第五条 履约保证金
乙方在与甲方签署本协议前须交入5000元人民币/品牌的履约保证金。甲方在协议履行完毕后5个工作日内无息退还履约保证金。
第六条 货款的支付
在乙方完成合同项目供货并验收合格后,采购单位根据合同约定的付款要求,将已落实的采购资金,直接将货款支付给乙方。
对纳入会计集中核算的采购单位凭政府采购计划、政府采购合同、发票原件、验收单应及时到市级会计核算中心办理支付结报手续,将货款支付供货商。
采购单位未按规定支付货款的,乙方有权按双方合同的约定获得违约赔偿。
第七条 其他约定
1.除甲方事先书面同意外,乙方不得转让和分包其应履行的协议义务。
2.乙方对到其处购货的采购单位建立档案,记录各采购单位的计算机采购情况,并负责每个月按照甲方提供的报表格式报送报表。
3.甲方将不定期地对协议供应情况进行检查。
4.其余条款及未尽事宜按《浙江省计算机、打印机政府采购协议供
货协议书》和《通知》执行。
5.若乙方被有效投诉二次(含二次)以上的,将被取消该品牌的协议
供货资格。
第八条 协议生效及修改
1.下列文件是本协议的重要组成部分,与本协议具有同等法律效力:
(1)《中标供应商授权函》;
(2)浙江省计算机、打印机政府采购协议供货承诺书;
(3)浙江省计算机、打印机政府采购协议供货协议书;
(4)协议供货产品一览表,协议供货产品配件、耗材、选件表,协议供货产品服务计划表;
(5)《通知》
如上述文件与本协议有不符之处,以本协议为准。
2.本协议经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。
3.本协议一式三份,甲方、乙方各执一份,舟山市政府采购管理办公室执一份。
4.除了双方签署书面修改协议,并成为本协议不可分割的一部分之外,本协议条件不得有任何变化或修改。
附表:1、定点(协议)产品供货意向单
2、计算机采购情况统计表
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人 法定代表人
或受委托人(签字) 或受委托人(签字)
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
签约时间:
篇8:设备供货合同
需方:
供方:
1.甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________,具体供货清单请参考附件一。
2.合同总价
2.1 合同总价为¥元,人民币:____________________。
2.2 该合同总价为广州交货价,不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
3.1 合同签定当天内,甲方将合同总金额的_____%以电汇方式支付给乙方作为定金。
3.2 本合同签定后的第________天,甲方将合同总金额的_____%以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
3.2 乙方出具与甲方结算货款。
4.设备交货期乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
5.1 交货地点:_______________运输方式和运费由甲方承担。
5.2 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
6.1 设备到货后,甲方人员检验并签收设备。
“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方,如货物到达甲方所在地后一周内,甲方未寄回“签收单”,视为签收合格处理。
6.2 若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用,乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
7.1 乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,并无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
7.2 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内,乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
8.1 设备自甲方签收后,乙方负责壹年的免费保修,免费保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。
8.2 在免费保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。
若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。
9.违约责任。
9.1 乙方若无正当理由延误交货,超出供货期,乙方每天按合同总额的_____向甲方支付违约金。
9.2 若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的_____向乙方支付违约金。
9.3 因甲方无故拒收货物,由此给乙方造成的损失由甲方承担。
10.不可抗力因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行,受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方,由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同,双方也可重新商定履行办法。
11.争议的解决相关的合同范本·食品供货合同·钢材供货合同·办公用品供货合同
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
12.合同的生效
12.1 本合同经双方传真件签字盖章后生效,并以邮政快递方式进行文件原件的交换。
12.2 合同壹式两份,每份共________页,甲乙双方各执一份。
13.其它事宜。
其它未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方单位: 乙方单位:
甲方代表: 乙方代表:
单位地址: 单位地址:
联系电话: 联系电话:
签约日期: 签约日期
篇9:设备供货合同
需方(甲方):
供方(乙方):
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________(具体参照本合同附件)。
2.合同总价
1) 合同总价为________元。
2) 该合同总价不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
1) 合同签定当天内,甲方将合同总金额的_____%(即______元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
2) 本合同签定后的第________天,甲方将合同总金额的_____%(即______元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
3) 乙方出具与甲方结算货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
1) 交货地点:_______________,运输方式和运费由甲方承担。
2) 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
1) 设备到货后,甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方,如货物到达甲方所在地后一周内,甲方未寄回“签收单”,视为签收合格处理。
2) 若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用,乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
1) 乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,并无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
2) 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内,乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
1) 设备自甲方签收后,乙方负责壹年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外),免费保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。
2) 在免费保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。
9.违约责任。
1) 乙方若无正当理由延误交货,超出供货期,乙方每天按合同总额的_____%向甲方支付违约金。
2) 若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的_____%向乙方支付违约金。
3) 因甲方无故拒收货物,由此给乙方造成的损失由甲方承担。
10.不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行,受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方,由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同,双方也可重新商定履行办法。
11.争议的解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
12.合同的生效
1) 本合同经双方传真件签字盖章后生效,并以邮政快递方式进行文件原件的交换。
2) 合同壹式两份,每份共________页,甲乙双方各执一份。
篇10:中央空调设备供货合同
甲方:
乙方:
签约日期:年月日
乙方承揽甲方商用空调整体工程的设备供给、设计、安装、调试、维修工作。为维护双方的合法权益,根据《民法典》及其他相关法律、法规,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况
工程名称:工程地点:
二、合同总额:合同总造价为人民币金额(小写)元整,(大写):佰拾万仟佰拾元整。
三、设备的验收:甲方应于货到当日内同乙方一起检查货物的规格、数量及完整情况,如发现损坏或规格、数量与合同规定不符时,应及时通知乙方,乙方应及时更换或补充。
四、设备的安装及调试
1、安装前,乙方应有合理的施工组织安排和措施,保证工程质量和工期。
2、乙方严格按照甲方或设计人员提供图纸施工,若工程变更经甲方同意后进行。
3、乙方安装所必需的水、电、场地、与其它施工队伍的配合等,需由甲方负责协调、解决。
4、施工现场管理由乙方负责,甲方应指派专人作为工地代表,负责联系、协调解决施工中的问题。
5、乙方承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和有关费用。
6、设备的调试由乙方负责,甲方应指派有关人员予以协调,并提供试机所需的水电等必要条件。
五、维修范围及包修期
设备(格力主机)包修按厂家规定认真执行,在包修期内若因设备本身与设备安装质量引起的原因,由乙方负责修理或更换设备零件,费用由乙方负责;若甲方操作失误造成的事故,乙方负责排除,但一切费用由甲方负责。从设备正式启用日起计18个月内为包修期。
六、甲方责任
1、严格遵守合同所定付款方式,及时付款,若未按合同规定付款,乙方有权拒绝施工。
2、甲方负责协调乙方与主体施工方等之间的关系。
3、甲方向乙方提供必要的施工条件。
1)提供施工用水、电及工具库房。
2)满足乙方对施工现场的要求。
3)协调好各工序间的交接。
4)电源上线部分由乙方负责,乙方负责将电源引到室内风盘旁边。
5)甲方负责与物业协商机组的所放位置。
6)出风口、回风口的开口和恢复修补由乙方负责。
7)设备进厂后由甲方详细验货合格后,乙方开始施工,甲方现场指导施工。如发现设备损坏或规格、数量与合同规定不符时,应及时通知乙方,乙方应及时更换或补充。
8)外机到场由乙方吊装,乙方协调。
七、乙方责任
1、乙方负责提供合格的空调设备并保证产品质量。
2、认真履行施工合同中所约定的条款,做到文明施工,如违章操作造成人员伤亡,责任由乙方承担。
3、严格执行现行国家空调工程标准验收规范。
4、认真执行公司售后服务政策,负责整机正常维护。
5、工程验收后免费为甲方培训中央空调操作管理人员一至两名。
八、工程变更:如工程发生变更,甲、乙双方互相提前书面通知,一同协商,双方签字生效,费用另计。追加的费用支付方式另行协商。
九、工程竣工
设备安装完毕,甲方全面验收,若发现设备损坏或规格、数量与合同规定不符,应及时通知乙方,乙方应及时更换或补充。需要达到国家标准,视为验收全部合格。
十、付款方式与工期
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款,若增加项目双方另行协商;
2、本合同工程安装总价款为人民币:
(1)合同签定后,甲方支付乙方定金元
(2)20__年月日,甲方付乙方元整(向厂家交款定室内机组,收款后开始施工室内部分)
(3)20__年月日,甲方付乙方元整(向厂家交款提取室内,外机组,收款后开始施工室内外部分)
(4)质量保证金元,于空调正式启用后一年内付清。
3、乙方按照上述日期和进度计划进行安装,因乙方原因导致工期延误的,每日按工程总价款千分之三进行赔付并赔偿因此造成的全部损失。
十一、争议的解决:
甲乙双方对执行合同发生意见分岐时,应友好协商解决,如协商仍不能解决时,双方约定提交甲方所在地的人民法院解决。
十二、免责条款:
由于不可抗拒因素(如:战争、自然灾害、天气异常等)造成不能履行合同,免除乙方责任;由于甲方原因(如工程款拨付不及时、施工期间停水、停电、施工中增加项目等原因)造成工期延误免除乙方责任。
十三、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日
篇11:灯光设备供货合同
甲方:___________
乙方:___________
为了进一步推进政府采购工作,规范采购行为,提高采购效率,甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》相关法律,经平等协商就 办公设备签订以下办公设备采购供货协议:
一、供货范围及供货商
1、本协议适用于___________。
2、乙方只能向甲方提供办公设备及耗材、类产品。
二、价格及交货期
1、采购方在本协议期内采购所需办公设备等产品在同类产品相同条件下均由甲方优先供货。
2、协议供货价以当时报价为准,若产品更新,均按当时报价的优惠率计算。
3、在任何情况下,乙方采购都应享受优先供货权,正常情况下的供货期为 年。
4、乙方折扣后价格不得高于市场最低价。
三、费用结算
1、乙方须为甲方开具合法正规的发票。
2、货款实行支票结算。
四、质量保证及售后服务承诺
1、乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的,并完全符合行业规定的质量、规格和性能的要求。
2、乙方所供产品应通过国家有关机构的认证,符合中国国家标准、行业标准及其补充技术要求,或者符合国务院标准化行政主管部门确认的标准。
3、乙方提供的免费保修期不得低于行业标准。
4、乙方必须按所提供的售后服务承诺书执行。
五、技术服务
设备在运行过程中如发生故障,甲方又无力解决而电告乙方时,乙方有责任及时帮助解除故障。
六、权利和义务
1、甲方在执行过程中拥有所有关于“政府采购协议供货”的信息发布权;
2、甲方有权不定期对乙方所提供的价格和售后服务承诺进行检查;
3、甲方有义务督促用户单位按时结清货款;
4、乙方有义务适时调整价格信息;
5、乙方有义务为协议供货的用户单位提供最优质的服务;
6、乙方有义务监督其授权的协议供货商履行合同;
七、违约责任
在协议供货有效期间内,如发现乙方有如下行为者,甲方有权终止乙方的供货资格,并按规定追究乙方责任。
无正当理由拒绝按要求向甲方供货,经甲方查实的;
乙方所提供的产品不是原装品,或未按协议供货合同要求提供货物,存在欺骗行为的;
没有遵守服务承诺、货物质量或服务被甲方投诉的;
拒绝接受甲方的监督、检查的;
未按规定适时调整价格信息的;
在协议供货有效期内,乙方擅自终止协议的;
其他严重违反本合同条款的情况。
八、协议的生效
本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效
九、其它约定
1、乙方经营地址、联系人及联系电话等变更应及时通知甲方。
2、如需修改或补充合同内容,应经甲方、乙方协商,共同签署书面修改或补充协议。
该协议将作为本合同不可分割的一部分。
3、一方当事人未经另一方书面同意,不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三者。
4、合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本协议所发生的和本合同有关的一切争议。
如协商不成,双方应按有关法律规定办理。
5、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份具有同等法律效力。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:供货合同范本设备仪器
甲方:
乙方:
经甲、乙双方通过友好协商,本着平等互利的原则,特订立本合同。
一、合作内容
乙方向甲方洞泾厂区、九亭厂区的职工食堂提供大米、食用油、食用盐、味精等食堂用材。
二、 合作期限:
自 年 月 日起至 年 月 日止,有效期为: 年。期满后双方要求续签的,在同等条件下,乙方有优先权。
三、结算方式
甲方每月中旬付乙方上个月的货款,遇节假日则自动顺延。如遇甲方特殊状况,甲方有权对乙方货款进行延期。
四、 双方权利义务
1. 甲方有权对乙方所有供货进行检验,被判为不合格者,乙方需无条件更换货物,此检验无论是在甲方收货时或收货入库后,都为有效。
2. 甲方有权随时指定或更改乙方提供货物的品牌、质量标准,乙方不得有异议。
3. 甲方可不定时对乙方进行相关考核,不合格不达标的要求及时改正,连续两次考核不符合甲方指定之标准,可视情况对乙方进行罚款,罚款数额直接在乙方货款中扣除。连续三次考核不达标的,甲方有权立即单方面解除合同,并可追究由此给甲方带来的损失。
4. 甲方有权随时解除双方合同,但需提前5个工作日通知乙方。
5. 乙方负责运送货物到甲方指定地点。
6. 乙方所送货物的品牌、质量、价格等须事先在甲方备案,经甲方审核通过后,非经甲方同意不得随意更改。否则,乙方将最近一个月的货款作为违约赔偿交由甲方扣除。
7. 乙方同意对其提供的货物承担无限期的质量保证责任,若甲方因使用乙方提供的货物而引起相关的安全事故,无论双方是否处于合作期限中,乙方都需承担全部责任,并将最近一个月的货款作为对甲方损失的补偿,且甲方获得合同的无条件解除权。
8. 乙方未经甲方同意,不得向第三方透漏任何甲方信息。否则,甲方有权立即单方面解除合同,并扣除乙方一个月的货款作为违约赔偿。
五、纠纷解决
本合同在履行过程中,双方必须按照本合同签订的条款执行;如果发生争议,双方协商解决,协商不成,则提请甲方所在地人民法院诉讼。
六、本合同一式两份,具有同等效力,双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13:设备供货合同_合同范本
需方(甲方):
供方(乙方):
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________,具体供货清单请参考附件一。
2.合同总价
2.1 合同总价为¥元,人民币(大写):____________________。
2.2 该合同总价为广州交货价,不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
3.1 合同签定当天内,甲方将合同总金额的_____%(即¥元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
3.2 本合同签定后的第________天,甲方将合同总金额的_____%(即¥元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
3.2 乙方出具与甲方结算货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
5.1 交货地点:_______________运输方式和运费由甲方承担。
5.2 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
6.1 设备到货后,甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方,如货物到达甲方所在地后一周内,甲方未寄回“签收单”,视为签收合格处理。
6.2 若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用,乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
7.1 乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,并无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
7.2 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内,乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
8.1 设备自甲方签收后,乙方负责壹年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外),免费保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。
8.2 在免费保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。
9.违约责任。
9.1 乙方若无正当理由延误交货,超出供货期,乙方每天按合同总额的_____向甲方支付违约金。
9.2 若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的_____向乙方支付违约金。
9.3 因甲方无故拒收货物,由此给乙方造成的损失由甲方承担。
10.不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行,受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方,由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同,双方也可重新商定履行办法。
11.争议的解决
相关的合同范本
·食品供货合同 ·钢材供货合同 ·办公用品供货合同
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
12.合同的生效
12.1 本合同经双方传真件签字盖章后生效,并以邮政快递方式进行文件原件的交换。
12.2 合同壹式两份,每份共________页,甲乙双方各执一份。
13.其它事宜。
其它未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方单位: 乙方单位:
甲方代表: 乙方代表:
单位地址: 单位地址:
联系电话: 联系电话:
签约日期: 签约日期:
篇14:电器设备供货合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,甲方委托乙方生产制作厨房设备及供应厨房用品一批(详见报价单)。为使双方共同努力,互相配合完成此任务,特订立如下条约,以便共同遵守。
一、合同内容:厨房设备及用品添置
二、工程总金额:(大写)
三、施工安装地点:甲方所在地
四、施工时间:从乙方收到甲方预付款之日起至年______月______日内完成并会同甲方共同验收。
五、付款方式:甲、乙双方合同一经签订,甲方应向乙方支付合同总金额的30%订金,即人民币:______,乙方收到甲方预付款后立即开始制作或准备甲方所需物品。制作完毕后,由乙方负责将甲方所需物品运至甲方现场并负责安装施工。货到现场,甲方再付乙方合同总金额的50%货款,即人民币______。施工完毕经甲方验收合格后甲方应向乙方再支付合同总金额的20%货款,即人民币。
六、权利与义务:甲方应向乙方提供现场施工的水、电施工配置,已满足乙方安装施工的需要。乙方应按甲方要求进行安全操作,并保质保量完成合同要求。若安装施工完毕,甲方未按合同要求付清货款,乙方有权对甲方未付款部分产品自行处理。
七、售后服务:乙方向甲方所提供或制作的产品“三包期”为一年。保修期后产品继续实行售后服务,根据具体情况适当收取一定的材料及人工费用。
八、未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。若协商不成,任何一方可向本方所在地法院诉请解决。
九、本合同壹式两份,甲、乙双方各执壹份,经甲乙双方签字盖章后起效。
备注:根据甲方所要求的质量所需要的材料来制作。
甲方单位:
乙方单位:
日期:_____年_____月_____日
厨房设备供货合同范文篇二
甲方:
乙方:
甲乙双方经充分协商,本着自愿平等互利的原则,就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同,以共同遵照执行。
一、设备名称及价格、数量:
胜利牌9A—II型消毒柜台_____元。
总计含税价:_____元。
二、验收及付款方式:
1、甲方收到设备,经过乙方调试、调用完好后,甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。
2、总价:_____元人民币(大写:壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角),设备销售合同范本其中包括设备、人工、运输、税金等费用。
3、甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。
三、甲、乙双方责任:
1、甲方必须按照乙方规定的程序使用设备。
2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注:人为或其他电路因素将不列入保修范围)。
3、甲方使用设备中(保修期内),如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内,乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。
四、争议解决:
凡因本合同引起的或因本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决:诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。
五、其它事项:
1、合同如有未尽事宜,须双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
签定时间:_____年_____月_____日
篇15:配电房设备供货及安装项目合作合同
甲方:身份证号码
乙方:身份证号码
双方本着互利互惠、共同发展的原则,利用扬州新扬开关设备有限公司商务平台。经充分协商,一致决定合作经营 配电房设备供货及安装项目,特订立本协议。
一、合作经营人的规范
甲乙双方应尊重国家的有关法律、法规合法经营。维护扬州新扬开关设备有限公司对外形象及利益。甲乙双方都应相互诚信,和公司及客户签署的各项协议及各项开支,双方都不可隐瞒。
二、合作经营项目:
配电房设备供货及安装项目。
三、甲乙双方经商定,甲乙双方的权利和义务:
1、甲方:
甲方负责本项目货物的制造、设备安装期间所需资金的注入。
甲方应积极配合乙方有关本工程的各项工作
乙方必需按计划要求保质保量按照合同及甲方的供货要求
2、乙方:
乙方负责本项目合同的跟踪、购买标书、编制投标文件和业主签订合同协议书
乙方应积极配合甲方有关本工程的各项工作
乙方应根据工程要求进驻工地组建本工程项目部,及时完成项目部的各项工作。
四、利润分配:
1:甲方按照新扬公司的报价 元,按5%的业务费用付给乙方。超出本合同范围的款项,除去安装费、供电局的开支、后公司增加的管理费1.3,经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。
五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。
六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。
七、本协议未尽事宜由双方协商解决。
八、本协议经双方签字盖章后即生效。
九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。
十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。
甲方: 乙方:
法定代表人:法定代表人:
年月日
篇16:供货合同设备仪器
甲方:
乙方:
为保护供需双方的合法权益,根据《_____》,经协商一致同意签订本合同。
1.?项目、计量单位、数量、单价、金额?货币:人民币
2.?在甲方原有产品的基础上,乙方对所需产品有需求如下:
A:以上所有产品为零海拔科技的公版()设备;
B:电源标准为输入CE标准AC220V;
3.?运输方式及交货地点:
甲方用快递方式发货至乙方所在地(只对中国境内有效)。
4.?运输费用负担:运输费用由甲方支付(只适用于快递批量运输及甲方指定运输方式),如乙方需要改用其他快递或其它运输方式,运输费用由乙方支付。
5.?质量验收标准:按生产厂家质量标准。
6.?设备保修期:产品出库之日起保修12个月。
7.?付款方式:款到发货签订本合同后乙方支付总货款的?20%?,即人民币¥?元(大写人民币:万?仟?佰?拾元整作为定金)。乙方在?月内分批提货;每次批量不少于?台。乙方每次提货均需支付当前批量总额的100%货款,定金将在乙方最后一批购进该产品时作为本批货物的货款全额抵扣。
8.?如在合同执行期间,甲方临时有促销活动,乙方可选择按照促销活动规则或是本合同原有定价采购本合同指定之产品。
9.?甲方承诺在收取乙方全额货款后的2个工作日内向乙方发出货物(不包含定金部分)。
10.违约责任:如乙方交付订金后在指定的合同期限内不提货或者未能完成合同订购量的总额,视乙方违约甲方不退还订金;如甲方不按时交货则视甲方违约,甲方需返还乙方订金并赔偿与订金同等金额的款项给乙方.
11.本合同涉及的产品单价为不含税价格,本公司只对该批商品开俱普通收据。
12.该合同所涉及的产品价格有效期为?个月,即合同规定时间届满。
13.本合同一式两分,甲乙双方各执一份,具有均等法律效率。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇17:电器设备供货合同
第一条 合同范围
本合同是关于乙方(卖方)向甲方(买方)提供_______________________的合约。(以下买方均称甲方,卖方称乙方)。
第二条 价格及设备清单
1.设备总价格:人民币_______元;
工程安装调试费用:_______元;
2.设备清单(见后附页)
第三条 付款方式
1.甲方预付订金_______元人民币。
2.乙方设备送至甲方指定地点,设备安装、调试合格后甲方付清全部款项_______元人民币,否则本公司将收取设备总价_____‰/天的滞纳金。
第四条 交货、验货方法
1.乙方按约定时间,将货物送至甲方指定地点。
2.货物运抵后,由双方代表共同验收,并签收验货单,乙方不再承担保管风险,移交于甲方保管。
第五条 安装与调试及布线工程
1.有关布线工程,合同另附。
2.安装位置乙方应征求甲方同意。调试过程中,乙方须按甲方要求操作。
3.乙方预计安装______天,调试______天。安装日期:______年______月______日至______月______日
4.乙方承诺的日期若未能实现,每逾期一日甲方有权扣除乙方滞纳金5‰元/日。
5.安装完毕,乙方工程人员对甲方的操作人员进行基本的操作培训。
6.乙方工程人员提交安装资料(基本操作说明)。
第六条 责任与保证
1.乙方承诺所提供的产品为甲方指定厂家生产,无质量问题,能完成其预设计的功能,其技术性能达到规定的标准。
2.乙方对设备安装时出现的一切故障负直接责任,随时解决设备故障问题。本公司承诺如发现所售产品有假货,将负责双倍赔偿
3.装机、验收完毕后,甲方必须签收“集团电话验收单”。
4.乙方承担设备的免费保修期为壹年,保修期自验收结束之日算起。
第七条 技术文件
1.中文安装说明书;
2.中文用户使用说明书。
第八条 仲裁和法律
1.由执行合同引起或者与合同有关的争端,均应通过双方友好协商解决。经协商不能解决的争端应按照《经济合同仲裁条例》的规定提交国家有关部门申请仲裁。
2.除裁决书有规定外,仲裁费用由败诉方支付。
3.仲裁期内,除正在仲裁的部分外双方应继续执行合同的其余部分。
4.本合同应遵循中国法律,所有争端均应按合同条款和其它有关合同的协议解决。
第九条 售后服务项目
1.免费保修期为壹年。自______年______月______日至______年______月______日止。
2.乙方将定期派员对甲方使用的设备进行检测,保证设备正常运行。
3.当甲方设备发生故障时,乙方将及时派员赴现场检修,乙方免收各种诊断费用、维修费及材料费,前往时间不得超过_____小时。在下列情况下,乙方不再承担设备的免费保修义务:
A.由于打雷、火灾等不可抗拒力造成的故障;
B.由于人为原因而造成的故障;
C.在调试完成后如因电话线而引起的故障(包括电话局外线的故障);
4.甲方更换设备消费品(如电池等),费用自理。
5.保修期后,甲、乙双方可另行鉴定维护合同,乙方适当收取费用。
本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方:(签章)_____________
地址:_____________________
电话:_____________________
代表人:___________________
日期:_____________________
乙方:(签章)_____________
地址:_____________________
电话:_____________________
代表人:___________________
日期:_____________________
附件:(略)
篇18:钢管供货合同
1 目的和适用范围
1.1 为了维护合同的严肃性,保证合同双方按约履行合同,特制定本规定。
1.2 本文件适用的范围为公司与顾客签订的钢铁产品供货合同内容进行变更。
2 内部分工
2.1 营销或负责变更经办人员负责变更单内容评审。
2.2 业务部负责合同变更的操作和管理,以及相关单证的归档工作。
2.3 财务部负责财务评审。
2.4 股份公司、业务部或营销部门人员负责运输评审。
3 变更程序
3.1 合同变更的责任
3.1.1 所有与顾客签订的合同,公司为唯一的合同变更责任单位。
3.1.2 公司负责合同变更、合同逾期交货赔款、合同变更规定的解释工作。
3.2 合同变更的内容
3.2.1 合同标的的变更:品种、规格、钢种、件重、合同量、技术要求等变更。
3.2.2 合同运输的变更:收货单位、运输方式、到站(港)的变更。
3.2.3 合同履约时间的变更:供货时间变更。
3.2.4 合同解除的变更。
3.2.5 合同逾期交货赔款。
3.3 顾客原因的期货合同变更
3.3.1 合同标的的变更
…………………
3.3.2 合同运输的变更
需变更运输条款的未出货时收取30元/吨变更费,出货后收取40元/吨变更费。
3.3.3 合同履行时间的变更
视同合同标的变更的特殊情况收取合同变更量总金额1.5%以下变更费。
3.3.4 合同解除的变更
期货合同的解除经双方同意后收取合同解除量总金额的5%的变更费。
3.4 公司原因的期货合同变更
3.4.1 合同标的的变更
由于公司原因而不能按照原标的交货,经与需方协商同意后,以所协商的标的交货,不计变更费。
3.4.2 合同履行时间的变更
由于公司原因而不能按照原履行时间交货,经与顾客协商同意后,以所协商的时间交货时,不计变更费,补偿顾客由于交货时间改变而产生的预付款利息。
3.4.3 合同解除的变更
由于公司原因而不能按照原合同约定履行交货,经与顾客协商同意后,原合同解除不计变更费。
3.4.4 合同逾期交货赔偿
公司根据逾期时间(以供方运输部门成品出厂码单为准)支付补偿金见下表(仅限期货)。 元/吨…………………
3.5 现货合同变更
3.5.1 公司原因的合同变更,经与顾客协商同意后合同的解除不计变更费。违约补偿金经双方协商确定。
3.5.2 顾客原因的合同变更视变更内容情况收取合同变更量货款总金额3%以下的变更费。
3.6 附则
3.6.1 一份合同同时变更两项以上的内容,变更费按高项计算,不累计收费。
3.6.2 因国家新颁布的法律、法规、政策以及外部不可抗力等原因使合同无法履行或无法完全履行的,供方因顾客拖欠货款而不履行合同或推迟履行合同的,不适用于本规定。
3.6.3 期货合同变更时,顾客须以书面形式提出变更要求,并在规定的时间办理有关手续,顾客要求变更的电报、传真件作为变更依据保存,变更申请单需由相关人员按评审过程,对变更内容进行重新评审,并记录在合同变更申请单上。顾客按变更草约付款清单(qaga020xx-02a)所需费用付费。
3.6.4 现货合同变更时,业务部根据单据评审确认后,经公司相关领导审批同意后执行,无需与顾客签订变更合同,并不需相关部门评审确认。
3.6.5 本规定未及部分及与国家有关法律、法规相抵触时,以国家规定为准。
篇19:设备供货协议
甲方:__________
乙方:__________
第一条 价格及设备清单
1.设备总价格:人民币____元;
工程安装调试费用:____元;
2.设备清单(见后附页)
第二条 付款方式
1.甲方预付订金____元人民币。
2.乙方设备送至甲方指定地点,设备安装、调试合格后甲方付清全部款项____元人民币,否则本公司将收取设备总价5‰/天的滞纳金。
第三条 交货、验货方法
1.乙方按约定时间,将货物送至甲方指定地点。
2.货物运抵后,由双方代表共同验收,并签收验货单,乙方不再承担保管风险,移交于甲方保管。
第四条 安装与调试及布线工程
1.有关布线工程,合同另附。
2.安装位置乙方应征求甲方同意。调试过程中,乙方须按甲方要求操作。
3. 乙方预计安装 天,调试 天。安装日期:__________年__________月__________日至__________月__________日
4.乙方承诺的日期若未能实现,每逾期一日甲方有权扣除乙方滞纳金5元/日。
5.安装完毕,乙方工程人员对甲方的操作人员进行基本的操作培训。
6.乙方工程人员提交安装资料(基本操作说明)。
第五条责任与保证
1. 乙方承诺所提供的产品为甲方指定厂家生产,无质量问题,能完成其预设计的功能,其技术性能达到规定的标准。
2.乙方对设备安装时出现的一切故障负直接责任,随时解决设备故障问题。本公司承诺如发现所售产品有假货,将负责双倍赔偿。
3.装机、验收完毕后,甲方必须签收“集团电话验收单”。
4.乙方承担设备的免费保修期为壹年,保修期自验收结束之日算起。
第六条 技术文件
1.中文安装说明书
2.中文用户使用说明书
第七条 仲裁和法律
1.由执行合同引起或者与合同有关的争端,均应通过双方友好协商解决。经协商不能解决的争端应按照《经济合同仲裁条例》的规定提交国家有关部门申请仲裁。
2.除裁决书有规定外,仲裁费用由败诉方支付。
3.仲裁期内,除正在仲裁的部分外双方应继续执行合同的其余部分。
4.本合同应遵循中国法律,所有争端均应按合同条款和其它有关合同的协议解决。
第八条 售后服务项目
1.免费保修期为壹年。自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止。
2.乙方将定期派员对甲方使用的设备进行检测,保证设备正常运行。
3.当甲方设备发生故障时,乙方将及时派员赴现场检修,乙方免收各种诊断费用、维修费及材料费,前往时间不得超过24小时。在下列情况下,乙方不再承担设备的免费保修义务:
a. 由于打雷、火灾等不可抗拒力造成的故障
b. 由于人为原因而造成的故障
c. 在调试完成后如因电话线而引起的故障(包括电话局外线的故障)
4.甲方更换设备消费品(如电池等),费用自理。
5.保修期后,甲、乙双方可另行鉴定维护合同,乙方适当收取费用。
本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方:(签章)__________乙方:(签章)__________
地址:__________地址:__________
电话:__________电话:__________
代表人:__________ 代表人:__________
日期:__________ 日期:__________
篇20:政府采购设备供货合同
甲方(购货单位):_________ 乙方(供货单位):_________
签订时间:_________________
签订地点:_________________
本合同根据《中华人民共和国民法典》、_________招投标中心网上询价编号_________、询价文件、乙方成交的报价文件及售后服务承诺,由乙方与甲方签订。并经双方协商同意下列条款:
一、供货物品
二、物品质量要求及乙方对质量负责条件和期限
1、乙方提供的物品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准以及该产品的出厂标准。
2、乙方提供的物品必须是全新(含零配件,随机工具等),表面无刮伤。
3、因物品的质量问题发生争议,由_________技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的,鉴定费由甲方承担;物品不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。
4、乙方对甲方所购货物提供年的保修期。保养期内如物品非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修,包换或包退,并承担修理,调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换,均按不能交货处理。
三、交货及验收
1、交货时间:_________年_________月_________日,由乙方将货物送至用户安装调试。
2、进口产品必须具备_________省质检局的检验证明。
3、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。
4、乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。
5、验收时间:安装调试完毕后甲方进行验收。
四、付款
甲方验收货物合格后以_________方式全部付齐货款,乙方开具发票给甲方。
五、违约责任
1、乙方未能交付物品或交付的物品不符合合同规定的,则向甲方支付合同总金额百分之五的违约金。
2、甲方无正当理由拒收物品,拒付货款的,甲方向乙方偿付合同总金额百分之五的违约金。
3、乙方逾期交付物品,则每天按合同金千分之五向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天,甲方有权终止合同。
4、甲方逾期付款,则每日按合同总金额千分之五向乙方偿付违约金。
六、本合同发生争议,由双方协商或调解解决,协商或调解不成时由_________仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉(仲裁和起诉任选一种)。
七、本合同一式____份,合同各方盖章后生效,均为正本,具有同等法律效力,_________招投标中心一份,甲方一份,乙方一份,_________政府采购管理机关一份。
八、乙方应将验收报告(需由接受人签字加盖用户单位公章)、政府采购供货合同各一份交_________招投标中心备案。
甲方(盖章):___________ · 乙方(盖章):_____________
地址:___________________ 地址:_____________________
法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_______
委托代理人(签字):_____ 委托代理人(签字):_______
电话:___________________ 电话:_____________________
编码:_______________ 编码:_________________
开户银行:_______________ 开户银行:_________________
帐号:___________________ 帐号:_____________________