简易购销合同样本
甲方(买方):
乙方(卖方):
依据《合同法》及有关规定,经双方协商一致,签订本合同。
一、产品名称:
二、交货日期及期限
三、质量要求及售后:
卖方保证本合同所列产品质量符合国家标准或企业标准,质量保证期为个月。保修期自买方收到产品之日起算起。保修期内因产品质量问题发生故障或损坏,乙方免费修理或更换。因甲方使用,保管,保养不善等造成的产品质量下降,责任自负,维修视情按实际收费。卖方保证所供产品能够通过消防验收。
四、运输方式:
乙方负责。
四,付款方式:
五,买卖双方任何一方因故不能履约时,应在本合同签订一星期内提出书面协商意见,否则依法承担违约责任。发生争议由双方协商解决,协商不成,买卖双方均有权通过法律解决。
六,其他约定事项:卖方提供消防验收所需的其所供产品的`全部资料,协助买方做好消防验收申报工作。
七,本合同一式份,双方各执份。有效期限:自双方签字盖章生效之日起至保修期满为止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
更多相似范文
篇1:苗木购销合同范本_合同范本
______________公司(简称甲方)与 ___________(简称乙方),在友好合作的基础上,遵守自愿、平等、公正、互惠和诚信原则,就中草药植物精品绿化苗木的购销事宜,达成如下合同条款:
双方遵循“公司+苗农=订单林业”的经营模式〔即由______公司将零散的苗农组织起来,种植中草药植物绿化苗木(半成品),数年后再由______公司回购中草药植物绿化苗木(成品)〕,共同壮大中草药植物精品绿化事业,实现公司与苗农双赢的新局面。
一、甲方的责权利
1.保证销售给乙方的苗木是经过驯化后的优质中草药植物苗木,在正常情况下移栽成活率在100%左右,年增值率在30%左右;
2.保证在乙方将这些苗木种植后,按照事先约定的时间和价位回收,回购时不得赊欠;
3.回收年限为______年,回收价为______株/元,总量______株,总价______万元;
4.在合同期内视情况,不定期为乙方提供______支持;
5.为乙方代办苗木托运等事务,外包装费、运费由乙方自理。
二、乙方的责权利
1.享有《____________林场(苗圃)》称谓;
2.购买甲方半成品苗木时货、款双清,不得赊欠;
3.原则上无权自销本订单苗木,若要自销须征得甲方同意,否则将承担由此带来的经济损失;5.为甲方代办苗木托运等事务,外包装费、运费由甲方自理;
6.享有优于他人与甲方续签合作合同的权益。
三、其他
1.购销明细表(若表格不够用时,可另增附表)(略)
2.合同一式四份,双方各持二份,双方签章生效;
3.有效期为______年______月______日至______年______月______日止;
4.未尽事宜双方协商解决,若出现协商解决不了的法律问题,由仲裁委员会仲裁;
5.备注:_______________________
甲方:(签章)____________乙方:(签章)____________
代表:(签章)____________代表:(签章)____________
手机:____________________手机:____________________
地址:____________________地址:____________________
邮码:____________________邮码:____________________
电话:____________________电话:____________________
传真:____________________传真:____________________
网址:____________________网址:____________________
电邮:____________________电邮:____________________
日期:____________________日期:____________________
篇2:手机购销合同
需方(简称甲方):______________
供方(简称乙方):______________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
一、供货货物名称、数量、价格、型号规格
二、货物质量要求
1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准。
2、乙方提供的货物必须是全新的,且货渠道合法,产品必须具备出厂合格证。
3、乙方货物如有质量问题,由乙方负责。
三、送货及验收
1、送货地点:____________________________。
2、送货时间:_______年_______月_______日前。
3、乙方必须按甲方指定的的交货地点,按时免费送货上门。
4、货到一天内验收,验收条件以双方签定的合同为准。
5、按合同签订的产品、作为质量验收。
四、付款方式
待货到甲方指定地点经甲方验收合格后,付清全额______________元,大写_____________________元正。发票由乙方按国家有关财税规定开给甲方。
五、质量保证及售后服务条款
1、乙方应保证合同下所供货物是全新的质量合格的厂家正品,是目前合同规定的产品,货物享受原厂维修服务。
2、保修期限:在货物经甲方验收合格之日起一年为免费保修期,乙方在保修期内免费提供货物正常使用情况下的维修。
六、违约责任
1、乙方未能按时交付货品,则按逾期处理,乙方应向甲方支付逾期货款总额百分之一/一天计的违约金。逾期交付超过15天,甲方有权终止合同。
2、乙方交付的货物不符合合同规定,甲方有权拒收,乙方需向甲方支付货款总金额20%的违约金。乙方在征得甲方同意的时间内未能调换的,按逾期交货的违约责任处理。
3、如果乙方提供的产品存在质量问题,给甲方或第三方造成损害的,乙方负责赔偿甲方或第三方的损失。
4、甲方无正当理由拒收货物,拒付货款,甲方需向乙方支付合同总金额的20%的违约金,乙方并有权按法律法规(程序)向甲方索赔损失。
七、争议解决方式
因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,应向有管辖权的人民法院起诉。
八、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力。未尽事宜。经双方协商一致可签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:优级马铃薯购销合同
需方(以下简称甲方):
供方(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规和本项建设工程的具体要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商,就 满江土建主体工程施工第三标段工程所需的木材供应事宜签订本合同,以供双方共同遵守。
第一条 合同标的物
第二条 合同价格及结算
2.1 工第三标段的运费。合同最终价款按甲乙双方签字确认的收货数量及合同单价计算确定。
第三天 货物质量及验收标准
3.1 所有木材材质为青松,乙方应对供应材料的质量负责,材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合甲方施工要求,所有木材尺寸必须符合合同约定的尺寸标准,不能带有豁边,木材宽度及厚度均不能小于合同约定的尺寸。
3.2 乙方货到后,由项目部材料人员检查木材的等级,凡不符合合同约定尺寸或带有豁边,甲方有权拒收,不合格的材料乙方必须及时运出甲方施工现场,由此引起的损失由乙方承担。
第四条 材料交货地点、供货期限
供货起止时间:根据甲方施工要求及施工进度交货,供料计划以甲方材料员通知准。
第五条 付款方式
5.1 货物到达指定堆放地点,由甲方项目部材料人员依据合同约定及样品验货后在发货单上签字,并开据收料单,作为收货确认。
5.2 货物经验收后,每月月末,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。地下室完、主体第3层施工完成,为第一次付款,付款比例为货款的60%,以后根据甲方拨款时间节点逐次按60%付款,尾款结构完90个工作日内付完。
5.3 每次付款前乙方必须提供正规发票方予付款。
第六条 甲方的责任和义务
6.1 甲方应根据施工进度,提前
6.2 乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作货处理。
6.3 甲方若发现产品质量问题,应在
第七条 乙方的责任和义务
7.1 乙方应按合同要求按时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。
7.2 甲方若发现产品质量问题通知乙方后,乙方应在24个小时内做出响应,积极解决问题,否则甲方有权单方面做出处理决定,产生的损失由乙方承担。乙方送货到甲方施工现场时,需遵守甲方项目部的规章制度,进入施工现场因乙方自身引起的安全事故及经济损失全部由乙方负责。
第八条 争议与解决
8.1合同纠纷解决办法:本合同履行期间发生纠纷时供需双方友好协商解决,不能达成一致,任何一方均可向需方所在地人民法院提起诉讼。
第九条 合同生效
9.1本合同经双方盖章、代表签字后生效。合同生效后,具有同等法律效应,双方应严格执行本合同中的各项条款。合同签订后双方不得随意对合同相关条款进行修改。本合同一式陆份,甲方执五份、乙方执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:金购销合同
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
双方就 五金产品供货等事项达成协议,根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。 1. 甲方采购产品清单汇总: (见附件)签约日期: 年 月
备注:乙方提供样品作为合同附件。
2.合同暂估总价为人民币:(大写) 元整,所有产品乙方免费提供的技术支持
3.合同总价结算:
3.1、 数量:数量以交货前甲方或甲方委托的单位书面通知计算确定,以甲方的签收回单为最终确认实收凭证。甲方有权利增减数量,甲方有权选择其他品牌。
3.2、 价格:产品的单价为固定价格;如甲方要求增加产品型号报价,以双方确认的补充报价书为准;
4. 产品的包装标准:
4.1 产品必须由乙方妥善包装,适合运输。
4.2 产品所有包装物以及所产生的包装费由乙方提供及承担。
5. 货物的技术标准和质量保证:
5.1 五金产品生产质量标准,既有国际标准,又有国内标准的或行业标准的,以高者为准。
5.2 乙方应提供同产品检测报告、产品合格证。
5.3 乙方保证所提供的产品符合本合同约定的质量要求,在质量保证期内出现的质量问题,由乙方承担维修或更换,费用由乙方承担。
5.4 在质量保证期内,因甲方使用不当而造成的产品损坏,乙方不承担保修责任,但乙方应按甲方要求对其进行维修,维修造成的材料、设备、人工费用均由甲方承担。
6. 货物的运输及交货:
6.1 合同签定后,根据施工进度按甲方要求的时间将合同规定的产品送抵到甲方指定的工地现场并负责卸货。
6.3 送货地点为: 。
6.4 甲方须指派专人对乙方所供之产品进行到货验收,并签收乙方提供的送货签收单。产品的到货验收应包括产品的品牌、数量,型号,外观及完好情况;收到货后,甲方随即向乙方签发由乙方出具的“送货签收单”。
6.5 乙方向甲方工地的运输途中以及卸货过程中出现的损坏等情况均有乙方承担。
6.6甲方指定验收接货人为 ,或凭甲方盖章签收。(以甲方书面通知为准)
7. 付款方式:
7.1 甲方选择以 分批次支付 方式支付乙方所有款项。
7.2 合同签订后:付款按批次付款。每批次要货前10天甲方书面通知乙方,货物到达现场并经甲方验收通过后甲方在7日内支付该批货物价额的70%,工程验收通过后甲方支付至货额95%的货款予乙方,5%的余款作为质保金,质保期为一年,保修期满后十日内无息支付。甲方付款前乙方应提供相应正规发票。
8. 合同条款的补充或修改:
8.1 乙方按照双方商定的价格交货给甲方,不得自行随意更改价格。如任何一方要作价格调整,均须提前提出,并经双方协商达成一致后方可实施。
8.2 甲、乙任何一方如果要注销合同,必须提出充分的理由,双方协商。
8.3 如甲方有新增的产品超出本合同范围,应及时与乙方协商,以便双方制订新合同或增补合同。
8.4 凡甲方要求在本项目增加购买乙方其他规格型号的五金产品时,乙方需要据此合同附件相同的下浮比例按全国统一批发价格同比例下浮优惠后进行价格调整供货。
8.5 乙方保证所供产品均为广东雅洁五金有限公司产品。如发现不是雅洁品牌等冒充行为将扣除乙方该批货款的20%的违约款,如给甲方造成其他损失,乙方负全责。
9. 售后服务:
9.1 乙方有义务在合同生效后提供甲方现场技术安装指导。
9.2 所有五金及配件提供一年保修,并在保修期结束后提供有偿终身维修服务。
9.3 产品安装时,乙方免费提供技术支持,甲方可随时通知乙方安排技术人员赴工地现场协助甲方进行产品的安装及调试工作。甲方通知发出后,2个工作日乙方技术人员必须到达施工现场。
10. 违约责任:
10.1 双方签订合同后,任何一方未能按合同条款履行各自应尽义务的,一律视为违约。(双方另有约定的除外)
10.2 甲方逾期付款,经双方协商仍未能解决的,每逾期 1 天,应向乙方支付逾期付款金额的千分之 1 的违约金。若逾期超过 30 天,乙方有权单方面解除合同并要求甲方支付合同总价的 25%作为对乙方一切损失的赔偿。
10.3 乙方逾期供货,经双方协商仍未能解决的,每逾期 1 天,应向甲方支付本次定货产品金额的千分之 1 的违约金。若逾期超过 30 天,甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付合同总价的 25%作为对甲方一切损失的赔偿。
10.4 存在质量问题的产品乙方将无条件在两日内更换,在乙方更换符合合同约定的合格产品之前,甲方有权拒付该批次产品该批次中存在质量问题产品的货款。经甲方催告后乙方仍未更换的,则视为乙方根本性违约,应承担该批货款总价20%的违约金。
11. 纠纷解决方式:
11.1 有关本合同或执行过程中发生的一切争执的异议,应通过友好协商解决,若不能妥善解决时,双方约定在项目所在履行地提起诉讼,最后结果以法院的判决为准。
12. 其他:
12.1 任何一方遇到“不可抗力”,如地震、台风、水灾、战争、政府介入、自然灾害、禁运和其他不可预测或避免的事故等风险而无法履行合约或延误时间的,应以书面形式通知对方并提乙有效证明,双方应根据事故的合同的影响程度统一协商,以决定完全或部分取消本合同,或是延长合同履行期限,对方对此做出一个明确的、合理的决定。
12.2 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十日内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
12.3 与本合同有关的所有正式文本,如招标书、投标书、产品报价单等,均可作为本
12.4双方在合同上所注明的通信地址、联系方法为双方履行通知等义务的指定方式。任何一方通信地址或联系方法发生变更应及时以书面形式通知对方,否则必须承担由此而产生的一切后果。合同所提供的联系地址是双方寄发函件的依据,必须真实准备。任何一方提供的通信地址错误或拒不接收对方的函件,则发函方以挂号信或特快专递方式发出函件的,自寄出的次日起满三天即视为对方已经收到。
12.5合同执行期内,乙甲双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
12.6本合同自双方签字、签章之日起生效,壹式肆份,双方各执贰份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:商品交易购销合同
供方:__ (以下简称“甲方”)
需方:_____ (以下简称“乙方”)
甲、乙双方为明确各自的权利和义务,在平等协商的基础上,基于各自的真实意思表示,达成本合同以便共同遵守。
一. 产品名称、型号、数量、金额
二. 产品质量
1. 双方一致确认,本合同约定之产品应达到的质量标准为:
该产品经过出厂检验合格的标志或附有以标签、文件等方式制作的产品合格证,甲方承诺:该标志、合格证所称的“合格”,即表示该产品质量符合甚至高于本合同第二条约定的质量标准。
3. 如甲方产品质量不符合约定的标准,甲方应承担违约责任和赔偿责任,赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等相关间接经济损失。
三. 付款及结算方式:
1. 款到两日内发货,11月15日前首甲方支付首次货款金额 90%共计232575元(人民币贰拾叁万贰仟伍佰柒拾伍元整),余款10%共计25875元(人民币贰万伍仟捌佰柒拾伍元整)在甲方验收合格后的5个工作日内一次结清。
2. 结算方式:甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方指定财务人员银行收款帐户为:
银行户名:腾滇
银行账号:6228480083098665215
银行开户行:农业银行广州钟落潭支行
四.交付方式
1. 经双方协商一致,共同确认本合同约定之产品的交付方式为甲方送货至乙方指定的 地点。 甲方因送货发生的费用由甲方自行承担。在甲方将产品送达至乙方指定的地点之前,无论乙方付款与否,该产品的损毁、灭失等一切风险均由甲方承担,在乙方检验并在送货单上签字确认接收后,该风险始转移给乙方。
2. 交付地点
乙方指定的交付地点为:广州市白云区红旗路29号之一广州蓝茜塑胶制品有限公司内。
3. 甲方向乙方交付产品时,应该由甲方或实际承运人向乙方提供送货的产品清单并留存 一份给乙方保存。乙方接收人员在送货单上的签字或乙方在该送货单上的盖章行为,视为为甲方完成交付义务。但上述行为仅表明乙方接收了甲方发送的如该清单所列的数量、型号的产品,并不表示乙方已经检验完毕,乙方检验应该在检验期内进行。
4.甲方应按照乙方送货通知指定的期间向乙方履行交付义务。 如甲方超出乙方指定的交付期___5__日交付的,乙方可以拒绝接收,同时单方解除合同并要求甲方承担相应赔偿责任,包括乙方因此延误工期形成的罚款、损失以及临时购买其他替代产品的差价。
五. 检验及质量保证
1. 在甲方将本合同约定的产品按照本合同的约定交付乙方后,乙方应首先即时对甲方送货的数量、型号进行清点、检查,并在甲方或承运人提供的送货单上签字。对于产品数量不符合本合同约定的,乙方有权只按照实际接收的数量签收。对于产品型号与本合同约定不一致的,乙方有权只签收符合约定的部分,对不符合约定的产品由甲方负责调换,因此发生的费用由甲方自行负责。因上述情况导致乙方没有按照本合同约定的数量接收产品的,对未接收部分的检验期间顺延,且乙方有权仅就实际接收的数量付款。
2. 乙方接收产品后,应在本合同约定的检验期间内及时对产品进行质量检验。乙方的质 量检验仅限于对该产品的外观或明显质量瑕疵(如:损坏、变质等)进行检验。对于乙方检 验后出现的该产品内在的、不宜发现的质量问题,甲方需依法在该产品的质量保证期内承担 相应的质量保证责任。
3. 双方经过协商一致确定检验期间为__5__日,自乙方收到甲方的产品之日起开始计算。乙方应当在检验期间内将产品的存在外观上或其它明显质量瑕疵的情形通知甲方。乙方怠于通知的,视为产品质量无外观上的或其它明显的质量瑕疵。
4. 因甲方产品出现质量问题的,乙方可暂扣尚未支付给甲方的货款用以抵偿其损失,或在甲方依照本合同约定承担了相应的赔偿责任后再行支付甲方。乙方因本条所述原因暂扣甲方货款的,不属于逾期付款,不支付迟延履行金。
六. 退货
1. 因甲方产品质量不符合本合同约定的,乙方有权退货并要求甲方退还全部货款。
2. 对于乙方因甲方产品质量不符合本合同约定而发生经济损失的,甲方在退还全部货款 后还应当承担相应的赔偿责任。
八. 违约责任
1. 甲、乙双方违反本合同任何一条之约定,即视为违约。违约方须向守约方承担相应的 违约责任。
2. 本合同针对违约方的具体违约行为需承担的违约责任约定不明确的,违约方应当承担 守约方因违约方违约行为所发生的实际经济损失的赔偿责任,包括守约方因此需要向第三方 承担的赔偿责任。
3. 对双方都违反本合同约定的,各自承担相应的违约责任。
九. 不可抗力
1. “不可抗力事件”指一方无法控制的,致使该方无法履行其在本合同项下义务的事件。
2. 若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所规定的义务,该方应在不可抗力事件发生后十四日内书面通知另一方,双方应尽其最大可能减少损失。若发生不可抗力事件,一方无需对因不能履行或损失承担责任,并且不得视为对本合同的违约。遭受不可抗力的一方应采 取适当的措施最大限度的减少或消除不可抗力的影响,并尝试恢复履行受影响的义务。
十. 其他
1. 合同双方在履行合同过程中发生争议的,双方首先应协商解决,协商不成时,可向合 同履行地人民法院提起诉讼。
2. 本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议,补充协议为本合同之有效组成部分。
3. 本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
4. 本合同自双方盖章或授权代表签字之日起发生法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:茶叶购销合同
甲方:茶厂、茶叶公司 乙方:__乡__村__组__根据国家现行的农副产品(茶叶)的收购政策、经双方商定,签订以下条款,以共同遵守执行。
一、乙方向甲方交售茶叶品名,数量如下:茶类品种(花色)级别单位数量单价元担总金额(元)交货时间交货地点交提货方式结算方式备注
二、结算办法:批货批款、当天兑现。
三、交售地点:____茶叶收购站或甲方所属收购站、点。
四、甲乙双方必须严格执行国家的样价政策;在各基层收购站张X公布国家规定的评茶等级标准、价格和样茶;坚持对样评茶,按质论价,不得压级压价和提级提价。
五、乙方交售的茶叶,不得掺杂使假、要表里合一。
六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶,甲方将保证收购乙方生产的低档茶,如乙方不按合同执行,向它方交售茶叶,甲方可不收乙方的低档茶叶。
七、除不可抗拒的原因外,任何一方都不得违反本合同,如有违反按民法典有关规定,罚违约方未履行合同部分金额10%的违约金。
八、本合同一式四份,甲乙方各执一份。乡政府和当地工商部门各一份。本合相关合同范本 标准产品购销合同书表格范本 酒水购销合同 电缆购销合同 电脑计算机产品购销合同 服装购销合同 农副产品购销合同同自双方签字生效。__年__月__日终止甲方: 茶厂__站__代表乙方:__乡__村__组__签订日期:__年__月__日
返
篇7:购销合同样本合同
订立合同双方:
购货单位:^(以下简称甲方);
供货单位:__ (以下简称乙方)。
为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双 方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。购销合同样本
第一条^ 产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格:_____(应注明产品 的牌号或商标)
2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(^)项执行:
(1) 按国家标准执行;(2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;(3)无国家和部颁 标准的,按企业标准执行;(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的 ,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。(在合同中必须写 明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品,合同中要明确规定附件的质量要求;对 某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除主管部门另有规定外,合同中应具体 规定提出质量异议的条件和时间;实行抽样检验质量的产品,合同中应注明采用的抽样标准 或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的,应当由当事人双方共同封存, 分别保管,作检验的依据。)
第二条^产品的数量和计量单位、计量方法
1. 产品的数量:______________
2.计量单位、计量方法:_______ ____
(国家或主管部门有计量方法规定的,按国家或主管部门的规定执行;国家或主 管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设备,必要时应当在合同中明确规定随主机的辅 机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明 确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)
3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和 在途自然减(增)量规定及计算方法:_________
第三条^产品的包装标准和包 装物的供应与回收____
(产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规 定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定 由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。可以多次使用的包装物,应按有关主管部门制订的 包装物回收办法执行;有关主管部门无规定的,由甲乙双方商定包装物回收办法,作为合同 附件。产品的包装费用,除国家另有规定者外,不得向甲方另外收取。如果甲方有特殊要求 的,双方应当在合同中商定,其包装费超过原定标准的,超过部分由甲方负担;其包装费低 于原定标准的,相应降低产品价格。)
第四条^产品的交货单位、交货方法、运输方式、 到货地点(包括专用线、码头)
1.产品的交货单位:______
2.交货方法,按下 列第(^)项执行:
(1)乙方送货(国家主管部门规定有送货办法的,按规定的办法执 行;没有规定送货办法的,按甲乙协议执行);
(2)乙方代运(乙方代办 运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具);
(3)甲方自提自运 。
3.运输方式:
4、到货地点和接货单位(或接货人)_______。
(甲方如要 求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前四十天通知乙方,以 便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙双方对 产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲 、乙方和运输部门的责任。)
第五条^产品的交(提)货期限_______
(规定送 货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有 约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为 准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同 规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)
篇8:蓄电池购销合同
甲方: 乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》之规定,本着平等互利的原则,经协商一致,达成如下条款:
一、全款提货
二、付款方式:乙方支付货款总额人民币10000元(壹万元整)作为定金,定金到达方帐采购生产(或凭汇款传真件),甲方第二日起开始安排生产,产品采购生产加工完毕,乙方付清余款470000.00(肆拾柒万元整)后,甲方将货物交给乙方。
三、质量要求:乙方按甲方提供的样品以及质量要求进行验收。如收到的产品品种数量规格质量不符合规定时,一面要妥善保管好产品,一方面要在四天内书面异议。如乙方 未在规定期限提出书面异议(以传真件为准),则视为所交货品合格。
四、交货期:5天(定金到达甲方帐面起开始生产,按合同清单发货。由于乙方定金未到而延迟发货,甲方不负责任责任)。
五、售后服务:保修期为一年,一年内免费维修及更换。 六、此价格不含税、含送货费用。
七、凡因本合同引起的与本合同有关和任何争议,双方协商解决,如果不能通过友好协商解决,可以向中国国际经济贸易仲裁委员东莞分会仲裁解决,该仲裁裁决对双方均有约束力。
八、此合同壹式两份,甲、乙双方各执壹份,经甲、乙双方代表人签字盖章后生效。
甲方(签字盖章): 乙方:(签字盖章)
日期: 日期:
篇9:购销工厂钢材合同书
工厂建造合同
PLANT CONSTRUCTION CONTRACT
第一条 定义
“业主”指 。
“承包商”指 。
“工厂”指在附录×中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。
“工地”指按本合同用于建造工厂的全部地皮。
“工程”指承包商按本合同实施的工程。
“合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。
Article 1-Definitions
"The Owner" shall mean .
"The Contractor" shall mean .
"The Plant" shall mean all or any part of the machinery, equipment and materials forming the permanent installation as specified in Appendix(…).
"The Site" shall mean all the land where the plant is to be constructed in accordance with this Contract.
"The Works" shall mean the works to be done by the Contractor under this Contract.
"The Contract Price" shall mean the total sum payable to the Contractor by the Owner for the Works.
第二条 承包商的职责
1. 承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。
2. 除了业主根据第×条提供的项目和设施,承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。
3. 承包商应根据附录×中的日程安排施工。
4. 承包商应根据附录×中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。
5. 承包商应向业主提供附录×中规定的备件。
6. 承包商应向业主提供附录×中指定的维修设备。
Article 2-Contractor’s Responsibilities
1. The Contractor shall design, engineer, and construct the Plant at the Site.
2. The Contractor shall provide all equipment, materials, tools, facilities, labour and services necessary for the successful construction of the Plant except those items and facilities to be supplied by the Owner under Article (…).
3. The Contractor shall perform the Works in accordance with the Schedule in Appendix (…).
4. The Contractor shall provide the Owner’s personnel with training of operation and maintenance of the Plant in accordance with Appendix (…).
5. The Contractor shall supply the Owner with the spare parts specified in Appendix (…).
6. The Contractor shall supply the Owner with the maintenance equipment specified in Appendix (…).
第三条 业主的职责
1. 业主应提供工地,并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。
2. 业主应按时提供附录×中指定的物件和设施。
3. 业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证,包括承包商雇员的工作许可证。
4. 业主应按第×条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。
Article 3-Owner’s Responsibilities
1. The Owner shall make available the Site and grant the Contractor free and uninterrupted access thereto throughout the duration of this Contract.
2. The Owner shall provide those items and facilities specified in Appendix (…) at the time therein established.
3. The Owner will obtain from the relevant Authorities those licenses and permits necessary to construct and operate the Plant on the Site including work permit for the Contractor’s employees.
4. The Owner shall pay the contractor for the Works performed the Contract Price set out in Article (…).
第四条 合同价格
1. 在本合同生效后天内,业主应向承包商支付金额为 合同价格,作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。
2. 合同价格不再上调,完成工种的成本风险应由承包商承担,商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。
Article 4-Contract Price
1. Within (…) days after the effective date of this Contract, the Owner shall pay the Contractor as full and complete compensation for accomplishing the Works and assuming all obligations under this Contract the Contract Price in the amount of .
2. The Contract Price is not subject to escalation, and the cost of executing the Works shall be the risk of the Contractor who shall be deemed to have obtained all information and taken into account all circumstances which may affect the cost in agreeing the Contract Price.
第五条 设计图样
1. 承包商应根据合同,在附录规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样,供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内,对图样进行审核,并作出批准或不批准的决定。
2. 承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责,除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。
3. 业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料,收到方应作为机密文件对待,除非另有商定,收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。
Article 5-Drawings
1. The Contractor shall submit to the Owner for approval and review within the time specified in Appendix (…) such drawings as may be required for Construction of the Plant under this Contract. Within one month after receiving such drawings the Owner shall review and approve or disapprove the drawing.
2. The Contractor shall be responsible for any defects, errors or omissions in the above drawings unless such defects, errors or omissions are caused by inaccurate information furnished in writing to the Contractor by the Owner.
篇10:2024灯具购销合同书
需方(甲方):
供方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》甲、乙双方经协商,就古城广场景观照明达成如下条款:
第一条:灯具及材料品牌、规格型号、数量、价格及其它
注:以上合同总价包括运抵甲方的运费、安装调试费及符合国家规定的等。
第二条:质量保证
乙方所供的设备是符合国家技术规范和质量标准的合格产品,未曾使用,与合同规定的型号一致。
第三条:交货时间、地点
乙方在合同生效后7 个工作日内,将货物运到甲方指定地点。 甲方负责提供仓库。
第四条:安装
1、灯具在运抵施工现场 15 个工作日内完成。
2、在乙方到达现场安装时,需要甲方提供乙方安装人员的住宿。
第五条:验收
乙方将所供灯具运至交货地点拆箱、安装调试完毕后,由甲方当场验收,双方共同签署验收单。
第五条:售后服务
售后服务按国家有关规定执行,乙方提供上门现场服务。所购灯具从验收合格之日起,质保期为 12个月,乙方承诺免费提供7___24小时的电话技术支持和5___12小时的现场技术服务。
第六条:付款
合同签订当日甲方向乙方支付合同总价的30%预付款,安装调试完毕时甲方向乙方支付合同总价的65%。剩余合同总价的5%为质保金。
第七条:违约责任
1乙方若无正当理由延误交货,超出供货期,乙方每天按合同总额的_0.5%__向甲方支付违约金。
2若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的__0.5%__向乙方支付违约金。
3因甲方无故拒收货物,由此给乙方造成的损失由甲方承担。
第八条:不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行,受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方,由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同,双方也可重新商定履行办法。
第九条:争议的解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
第十条:合同的生效
本合同经双方传真件签字盖章后生效,合同壹式两份,每份共_3_页,甲乙双方各执一份。
第十一条:其它事宜
其它未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:简易购销合同样本
供方:___有限公司 合同编号:BR-
需方:___有限公司 签订地点:河北石家庄
签订时间:20__年08月07日
一.产品名称、商型、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量:
产品名称
规格
数量
单位
单价(元)
总金额(元)
备注
对羟基苯甲腈
≥99.5%
20__
KG
95
190000
合计:190000元
人民币(大写):壹拾玖万元整 供方负责出具增值税发票
二.质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:供方应确保质量要求,因质量出现问题,供方应在规定的期限内及时进行处理,包括换(退)货。随货附带检验报告。
三.交(提)货地点、时间:河北省晋州市马于工业园,联系人黄超:
四.运输方式及到达站和费用负担:汽运运费由供方承担。
五.合理损耗及计算方法:以实收数量为准。
六.包装标准、包装物的供应与回收和费用负担:包装必须保持完好,包装标识清晰完整,不得破损或渗漏。如因包装问题产生费用,其费用由供方负担。
七.验收标准、方法及提出异议期限:供方提供的检验报告单随货同行。原料运到和使用前需方要进行检测试验,如因包装、质量等出现问题,需方应及时通知供方并提出证据。供方在接到通知三个工作日内给予处理,包括换(退)货,由此产生的一切责任和费用由供方承担。
八.结算方式:结清上次余款玖万伍仟,再发货2吨,货到检测合格后,10天内付款。 (七个工作日内开具增值税发票)
九.违约责任:依《合同法》
十.解决合同纠纷的方式:传真或扫描件与原件具同等法律效力。协商不成时,由非违约方所在地的法院裁决。
十一.其他约定事项: 传真件有效。供方不得以任何形式向需方采购人员提供回扣。一经发现,需方立即终止合同,并扣留供方所有货款。如果供方反映需方采购人员涉及商业贿赂等事实并提供相关证据,需方将其视为可依赖的重点供应商和合作伙伴,为其保密,并创造销售机会。
供 方: 需 方:
单位名称:___有限公司 单位名称:___有限公司
地 址:福建省邵武市金塘工业园 地 址:
法人代表: 法人代表:
税 号: 税 号:
开户行: 开户行:
账 号: 账 号:
委托代理:李 委托代理:黄
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
篇12:农作物购销合同书
甲方(需方):____________
法人代表:____________
乙方(供方):____________
法人代表:____________
丙方(安装方):____________
法人代表:____________
签订地点:____________
(以下简称“甲方”)根据国家退税政策,于工程受启_____有限公司(以下简称“丙方”)委托,向(以下简称乙方)购置设备,经甲、乙、丙叁方协商依照《民法典》签订本合同,并共同信守下列条款。
一、品名、规格型号、数量、金额
品名:____________
型号规格:____________
生产厂家:____________
数量:____________
单价(元):____________
金额(元):____________
合计工程总价:_________________元(人民币整)
二、产品质量要求及验收方法
1、按国家标准或行业标准制造。
2、设备技术参数:____________
3、供方交货时需提供以下资料:
质量证明书和维修保养卡(正本)1份;
产品合格证1份;
操作及使用说明书1份;
其他在安装、调试、验收过程中需要的资料。
4、验收方法
按国家或行业标准及产品技术参数表中数据标准进行验收。如于验收时发现乙方产品不符合本合同及补充协议所约定的规范要求,乙方应负责无条件修改或立即更换新品予甲方使用。
三、质量保证
产品质保期的规定为自产品安装、调试并验收合格之日起个____月。质保期内产品出现任何质量问题由乙方负责。如遇设备故障,乙方应在____天内予以解决;如不能解决,丙方有权安排其他厂家维修,支付的修理费由乙方承担。若非产品质量问题造成的产品故障,乙方在提供服务的同时可收取相关费用。
四、产品包装及费用
由乙方根据实际情况对产品进行必要的包装,包装物及包装费用由乙方承担。丙方在收货以后有权对包装物进行回收或自行处理。
五、交货时间、地点、收货人及运输方式
1、交货日期:_________年___月___日。
2、交货地址:____________
3、收货人:____________
4、运输方式及费用负担:____________
六、货款结算方法
合同总金额:_________________元(_____人民币整)。在货物运到指定交货地址后_____个月内,由甲方向乙方支付全额货款。
七、三方责任
1、甲方对乙方承担直接的付款责任及义务,甲方应按购销合同书的付款方式及时向乙方
支付款项,逾期按总金额的______%每天向乙方支付违约金,但以总金额的_____%为限。
2、为配合甲方按照国家政策办理退税,乙方应开具与本合同金额等值增值税发票给甲方。
3、丙方负责对乙方技术方面的所有要求进行确认,甲方如不能按购销合同书的付款方式向乙方付款的,由丙方在付款期之后______个月内支付。
4、乙方应在收到甲方或乙方货款后向丙方开具合同总价____%的银行保函。
八、违约责任
1、如在对方无任何过失的情况下取消合同,提出取消合同的一方必须承担对其余两方因取消合同而遭受的一切损失。
2、如乙方未能按期送货,甲方可按照每天合同金额_____%的比例进行罚款,但以总金额的_____%为限。乙方逾期____天未送货,甲方经与丙方协商后可取消合同。
3、如甲方、丙方拒按合同约定方式付清货款或已付货款之支票到期未能兑现时,所购物品所有权仍属乙方,甲方、丙方绝无异议应无条件退还已受领之货品及赔偿乙方搬运等一切损失。
九、解决合同纠纷的方式
双方协商解决未果,按《民法典》由合同签订地人民法院裁定。
十、其他约定
1、本合同依法成立,即具有法律约束力,甲、乙、丙叁方当事人必须全面履行合同的规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。
2、若有未尽事宜,经协商同意后可采取书面形式(包括文书、电传等)修改、补充合同条款或签订解除合同的通知或协议,附于本合同后,它与本合同书其它条款具有相同法律效力。
3、本合同自双方签字之日起生效,正本一式____份,甲、乙、丙叁方各执____份。
甲方(需方):__________
法人代表:____________
_____年____月____日
乙方(供方):__________
法人代表:____________
_____年____月____日
丙方(安装方):_______
法人代表:____________
_____年____月____日
篇13:物资购销合同
需方(甲方):
供方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确需方(甲方)和供方(乙方)的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,签定本合同。
第一条 标是名称、规格、数量、单价、价格、金额、备注。
第三条 交货方式,地点:甲方基地。
第四条 结算方式:电汇含增值税发票。
第五条 运输方式和费用负担:甲方支付
第六条 乙方对质量负责的条件及期限:甲方验收入库。
第七条 违约责任:双方协商。
第八条 解决合同纠纷方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成,由签订合同所在地人民法院裁决。
第九条 其他约定事项:双方签字或盖章有效。
第十条 本合同有效期___________ 至 __________
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇14:农民菜粕购销合同书
合同编号:___________
出卖人:________________签订地点:__________________
买受人:________________签订时间:__________________
第一条标的、数量及价款标的名称:菜粕牌号商标:_______________规格:_____________等级:_____________生产单位:_______________计量单位:________________数量:_______________单价:__________________金额:_________________合计人民币金额(大写):_____________小写:__________
第二条质量标准___________________________________________________________________
第三条出卖人对质量负责的内容及期限_______________________________________________
第四条合理损耗标准及计算方法_____________________________________________________
第五条标的物所有权自__________________时起转移,但买受人未履行全额支付价款义务的,标的物属于所有。
第六条检验标准、方法、地点及期限_________________________________________________
第七条担保方式___________________________________________________________________
第八条本合同解除的条件___________________________________________________________
第九条违约责任____________________________________________________________________
第十条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_______种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。
第十四条本合同自___________起生效。
第十五条其他约定事项_______________
出卖人:________________(章)受买人_________________(章)
单位地址:________________单位地址:________________
法定代表人:__________________法定代表人:_________________
_身份证号码:_________________身份证号码:_________________
电话:_______________________电话:_______________________
传真;_____________________传真;_____________________
开户银行:_________________开户银行:_________________
银行账号:_________________银行账号:_________________
邮政编码:_________________邮政编码:_________________
篇15:土鸡养殖购销合同
甲方:_________________乙方:_________________甲方代表:_________________乙方代表:_________________本着诚信经营、合法守信、互惠互利的原则,经甲乙双方多次沟通协商,及乙方的实地考察,乙方认为甲方有能力也有条件为其代养相应规格和要求的脱温鸡,现就甲方替乙方代养出壳鸡苗至脱温鸡苗的相关达成如下协议:_________________
1、甲方按照乙方的需求,决定于年月日至年月日分多次向乙方提供品种:_________________青脚麻鸡,商品代:_________________脱温鸡,数量:_________________只,单价:_________________10元/斤的脱温鸡。
2、双方责任1)甲方需按照乙方要求饲养出壳鸡苗至50日龄左右脱温,在此期间产生的任何费用均由甲方垫付。2)甲方应保证提供的鸡苗相应天龄的疫苗接种完毕,接种的疫苗应为SPF疫苗,鸡群相应的抗体滴度应整齐。主要接种的疫苗有:_________________马立克疫苗一次、鸡新城疫和传支H120二联疫苗四次、法氏囊疫苗两次、鸡新城疫和禽流感疫苗(含ND、H5和H9)两次、鸡痘疫苗一次。3)在脱温鸡出栏时,甲方应提前7-10天通知乙方,以便乙方做好相应准备。4)甲方提供的脱温鸡符合本品种外形外貌特征麻黄毛、黑脚,精神状态良好,体重均匀1.5-1.8斤左右,乙方不得以任何理由拒绝提货。5)乙方应向甲方一次性交纳5万元(人民币),作为脱温鸡养殖前期费用,相应款项在合同结束后充当货款或由甲方退还给乙方。6)乙方应遵守提货约定,及时安排车辆到甲方场地提货。提货时乙方需当面验货、点数,脱温鸡出场后,概不负责。对于乙方出现的延迟提货,甲方按照合同价格加收0.3元/只每天的饲养成本费用,超过7天不提货,视乙方违约。
3、当批次脱温鸡乙方验货合格后应及时结算当批次货款给甲方。
4、运输和装卸货物,运输由乙方自行负责,甲方安排人员协助其装鸡上车。
5、本合同一式两份,双方各执一份,合同一式两份,签字之日生效,对合同双方具有同等的法律责任。6、本合同签订后对双方具有同等的约束力,除不可抗拒因素外(如地震、台风、暴雨等因素)一方违约,则应支付另一方违约金人民币贰万元。
7、合同未尽事宜,以双方口头约定或协商处理。
甲方:_________________乙方:_________________
甲方代表:_________________乙方代表:_________________
日期:_________________日期:_________________
篇16:服装有限公司面料购销合同
合同编号:______________________
甲方:______________________
乙方:______________________
双方为开展面料采购业务,本着平等互利原则,通过友好协商,制定本合同。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
编号产品名称成份成品克重成品有效门幅颜色数量
(公斤)单价(¥)金额(¥)生产编号
1
2
3
总合计:(人民币大写):
二、数量要求:乙方根据合同要求数量生产,甲方只认同合同数量的+/-5%。
三、质量要求:按照标准,大货的纱支,门幅,克重,撕裂强度,异形纤维的数量,缩水率,以双方确认样布样为准。甲方收到货后15天内对质量提出异议,乙方安排翻修或补货。
四、包装标准:包装袋必须注明品名,门幅,克重,公斤数。
五、验收标准、方法:按甲、乙双方确认样布标准验收。
六、交货时间:确认样卡后20个工作日。
七、发货要求:乙方在发货前必须用甲方提供的规范的格式传真发货通知单到我司。注明生产编号,详细公斤数/
八、乙方开给甲方的提供增值税发票。
九、结算方式: 。
十、其它约定事项:供方保证按质按期完成成品,需方保证约定货款及时到位。
十一、解决合同纠纷的方式:本合同履行中发生争议,双方当事人应及时协商解决,协商不成可申请有关部门进行调解。协商不成或调解不达成协议,双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁(双方当事人未在本合同中的约定仲裁机构,事后未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
十二、本合同一式两份,供需双方各持一份,本合同盖章即生效,有效期一年。
甲方签字盖章:______________________ 乙方签字盖章:______________________
年 月 日
篇17:体育用品购销合同_合同范本
运动器材买卖合同;买方:(以下简称甲方);卖方:(以下简称乙方);甲乙双方经过协商,本着自愿及平等互利的原则,就甲;第一条名称、品种、规格和质量(附清单);第二条包装方式和包装品的处理:纸箱包装自行拆除;第三条交货方式;1.交货时间:__;2.交货地点:__;第四条货款金额;1.货款金额:大写:叁万零贰拾元整,¥:元_;;第五条货款支付方式;甲方收到货之后检
运动器材买卖合同
买方: (以下简称甲方)
卖方:(以下简称乙方)
甲乙双方经过协商,本着自愿及平等互利的原则,就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜,达成如下一致:
第一条 名称、品种、规格和质量(附清单)
第二条 包装方式和包装品的处理:纸箱包装自行拆除。
第三条 交货方式
1. 交货时间:__
2. 交货地点:__
第四条 货款金额
1. 货款金额:大写:叁万零贰拾元整,¥:元 _;
第五条 货款支付方式
甲方收到货之后检验质量合格后付清货款。
第六条 提出异议的时间和方法
1. 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥善保管货物的同时,自收到货物后_3_日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起3_日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。
2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
3. 乙方在接到甲方书面异议后,应在_5日内负责处理并通知甲方处理情
况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第七条 争议的处理
1. 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_2___种方式解决:
(1)提交郑州市仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第八条 补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第九条 合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为结清货款本合同自动失效。本合同正本一式_2_份,双方各执1_份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
代表(签字):____ ____
____年____月____日
乙方(盖章):代表(签字):____ ____
____年____月 日
篇18:电缆购销合同
供方:(以下简称甲方)涟水县新电电力设备经销中心
需方: (以下简称乙方)李洪来
乙方因工程建设的需要,向甲方购买电力电缆,为明确双方的权利义务,经
双方平等友好协商,订立以下条款。
1.乙方工程建设所需的电缆全部从甲方购买。 未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买电缆,否则,乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整,同时甲方有权单方解除合同。
2.乙方根据工程进度需要,分期分批向甲方购进所需电缆,乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需电缆的规格、型号、数量、生产产地,经甲方确认后,甲方应在 3 日内将该电缆送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
3.电缆价格一次性确定,不随市场价格变动。价格、规格如下:
180m㎡高压电缆450米,单价90元/米。
240m㎡低压电缆6000米,单价60元/米。
50m㎡低压电缆8000米,单价17元/米。
4.电缆接收验收方式:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起7日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批电缆的质量视为完全合格。 经双方确认电缆质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的电缆运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在10 日内换送合格电缆。
5.付款方式:本合同项下电缆款项按以下方式支付:乙方在签订合同后支付给甲方50万元的货款,甲方按乙方申报的计划发送电缆给乙方,超过80万元的货款后,乙方将超过部分的款项支付给甲方。
6.双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交甲方所在地人民法院裁决。
7.本合同双方签字盖章后生效。
8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方 (签字): 乙方(签字):
甲方(盖章) 乙方(盖章):
合同签订日期:
篇19:2024年最新服装购销合同书_合同范本
甲方:
乙方:
根据平等自愿,互惠互利的原则,双方协商经销协议如下:
一、甲方授权乙方在 经销 服饰。
二、甲方以商品全国统一零售价的4、5折作为乙方结算价,并开具增值税发票。运费由乙方负担,甲方代办运输手续。本市内运输由甲方承担。
三、乙方自行看样定货,发货后不作退换货处理最新服装购销合同范本最新服装购销合同范本。如有质量问题,货到三天内通知甲方,并发回给甲方鉴定,过期不再处理。
四、乙方在该地区经销期间,应维护甲方的品牌形象,不得损害甲方的利益,做好优质服务、售后服务工作。
五、甲方授权期限为半年,经甲方对乙方销售业绩考核,再协商制定续签手续,或转为连锁经营点最新服装购销合同范本文章最新服装购销合同范本出自,转载请保留此链接!。
六、如有下列情况,甲方不需经乙方同意,可以终止本协议,并且由乙方自负一切责任:
1、有违反本协议之事的行为。
2、不能及时给付货款。
3、提供畅销产品,供同业仿造
淘宝精品
4、对外促销等广告,未经甲方事先同意而实施。
5、乙方违反以上条例,经口头劝告无效,再发书面通知限期改正,如还不思改过,经甲方信函通知乙方终止本协议最新服装购销合同范本合同范本。
七、协议期满,自动终止双方义务。
八、协议期间,如有异议,双方协商解决。如双方协商不成可在签约地点处所管辖法院提出诉讼。
甲方: 乙方名称:
地址: 地址:
电话: 电话:
法人代表: 店铺面积:
签协人: 店铺地址:
签协人:
签约地点:
签约日期:年月 日
乙方运输方式:
运输送达地点:
邮编:
篇20:简单大米购销合同
甲方:
乙方:
根据有关条款,甲乙双方本着平等协商、互惠互利的原则,买卖双方达成如下购买意向:
一、甲方按如下条款向乙方销售产品:
二、品质标准:
甲方向乙方提供相同质量的样品米两份,双方确认质量一致后签字封存,双方各执一份样品,甲方凭样交货。
三、结算方式:先款后货。
1.在合同生效后三个工作日内,乙方向甲方支付本合同项下全部货款。
2.甲方收到乙方货款后代办发运,运费由 方承担,发货后 日内向乙方提供与货款等额的增值税发票。
代办运费必须连同货款一起交齐由此延迟交货由乙方承担责任。
3.包装形式:编织袋:_______公斤/袋;
周转箱:_______公斤/箱;
礼盒:_______公斤/套, 方提供,费用由 方承担。
四、产品交货办法:
按甲方指定交货地点 或指定交货车辆 。
甲方指定收货人或承运人: 。
五、交货时间:货款到达甲方账户后 个工作日内发货。
按甲方指定日期 前交货。
六、运输方式:铁路/汽运/海运由乙方负责,甲方代理乙方并按照乙方指示办理相关事宜。
货物发出后24小时之内,以传真方式通知乙方发运情况。
七、验收方法:
甲乙双方需派员验收货物,按本合同第二条约定进行验收;
乙方对货物质量有异议的,可在货物里抽样,与封存样品米一同提交至货物所在地的质量监督部门或双方认可的第三方检验机构进行复检;
乙方未提出异议或未派员到场验收的,视为甲方交付的货物符合合同约定。
八、风险负担:自货交第一承运人时起,货物毁损、灭失、短斤、污损等风险由乙方承担。
九、违约责任:
1.乙方逾期付款的,以逾期付款额为基数,按日万分之四向甲方支付违约金,逾期付款超过 日的,甲方有权解除合同,同时乙方按照合同总价款的1%向甲方支付违约金。
2.甲方逾期发货的,以逾期发货部分对应金额为基数,按日万分之四向乙方支付违约金,逾期发货超过 日的,乙方有权解除合同,同时甲方按照逾期发货部分价款的1%向乙方支付违约金,因乙方逾期付款或不可抗力导致的逾期发货除外。
3.如存在其他违约事项,违约方应承担相关责任并向守约方赔偿实际损失。
4.如本条所规定之违约金数额,不足以弥补守约方的实际经济损失的,违约方应按给守约方造成的实际经济损失支付赔偿金。
5. 当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
十、纠纷解决方式:如双方在履行合同时发生纠纷,应友好协商解决,协商不成时,交签约地人民法院解决。
十一、合同生效:本合同经双方法定代表人或授权代理人签字、盖章后生效,本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。
十二、合同有效期:本合同有效期自__年 月 日起至__年 月 日止。
十三、其他约定事项:
1.本合同未尽事宜,由双方协商解决,必要时可签订补充协议,补充协议作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
2.本合同未约定或约定不明的费用由乙方承担。
甲 方:联 系人:签字:
乙 方:联 系 人:签字:正本备查。