样板房装修合同范本
甲方(业主):
乙方(承包方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。
一、 工程概况
工程名称:泰州祥云京都花园样板房
施工地点:泰州祥云京都花园2#楼五层C1和C2房
施工内容:原户型墙体、水电等改造、样板房装修设计图纸内所含土建、水电、装修等工作内容。
二、 承包方式:包工包料
三、合同工期
1.1 开工前,清除影响施工的障碍物,提供出施工作业面及场地。
1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。
1.3 向乙方提供施工需用的水、电源,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作。
2.乙方工作
2.1 按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。
2.2 乙方必须指派一名有资质的项目经理或现场负责人。本工程指派________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。
2.3 未经甲方同意,乙方不得随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的各项规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2.5 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
七、工期
1.工期延误
1.1 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)甲方不能按约定提供开工条件。
(2)设计变更和工程量变化。
(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1.2 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方 /天的违约金。
八、工程价款支付
开工日前二天,甲方支付总价款的10%;工程工作量过半,甲方再支付总价款的40%;验收合格三日内,甲方支付至总价款的95%。余款5%待工程保修期满1年后结清。
九、材料供应
1、甲方供应材料
乙方应提前提供甲方供应的材料、设备清单,并提出相应要求,以便与整体工程装饰和谐。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。如满足乙方提出的要求,但与工程不配套或不和谐等,则由乙方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。
2、乙方采购的材料
乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表,且应注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,并应经甲方代表签字认可。如乙方采购的材料、设备与报价时的材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。
十、工程变更
在工程施工过程中甲方提出设计修改意见时,乙方应配合进行施工,且不得以种种籍口推托。工程竣工结算时按实调整。
十一、质量与验收
1.工程质量
1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更、国家施工规范及有关施工工艺、操作方法为依据,以《建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
1.2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按甲方的要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
2.竣工验收与保修
2.1 工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单。甲方自接到工程验收单七日内组织验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过七日的视为竣工验收已被确认。
2.2 双方约定隐蔽工程和中间验收部位:按国家有关规定。
2.3 双方约定的保修项目内容期限为:按国家有关规定。
十二、安全、防火及文明施工
1、乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2、乙方进场后,必须遵守甲方项目部的各项规章制度,服从甲方项目部的管理。
3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程等,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
4、乙方必须组织好安全施工,特别是安全用电等。如乙方发生安全事故,则由乙方承担一切安全责任,与甲方无关。
5、乙方应注重文明施工,每天应工完场清。如乙方不能满足文明施工要求,甲方每通知一次,竣工结算时扣除20xx元/次。
十三、违约责任
甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令、确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。
甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的 10% 向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。
十四、合同争议解决方式
双方约定在履行合同过程中如发生争议,首选协商解决。协商不成时,由泰州市海陵区仲裁委员会仲裁解决。
十五、本合同未尽事宜,经甲乙双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
十六、组成本合同的文件包括:
1、本合同条款;
2、施工设计图纸及做法说明;(附后)
3、甲方的报价说明;(附后)
4、乙方的报价单及材料清单;(附后)
5、其它协商记录文件或补充规定等。
十七、其它
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定签字盖章后生效。
2、乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。
业主:(签章) 承包方: (公章)
委托代理人: 法定代表人:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
更多相似范文
篇1:2024完整的离婚协议书
男方:________,___族,_____年___月___日生
住址_____________________,身份证号码:_________________
女方:________,___族,_____年___月___日生
住址_____________________,身份证号码:_________________
男女双方于___年___月___日在______登记结婚,婚后于___年___月___日生育女儿,名______。因____________,夫妻感情确已破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:
一、男女双方自愿离婚
二、抚养权、抚养费及探望权
儿子
女儿________由女方抚养,随同女方生活到18岁由子女自己选着哪方。
抚养费由男方负责,男方应于每月1-3日期间将抚养费______元通过以下方式支付给女方指定账户,女方暂定账户为是,开户行:______,账号:______。如有变化,可提前10天书面通知男方。
男方每隔______个星期,可于周六周日接女儿一起生活,周日晚上______时前送回女方住处。
三、财产处理
⑴存款:双方名下现有银行存款共______元,双方各分一半,为元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方应于______年___月___日前一次性支付______元给女方。
⑵房屋:夫妻共同所有的位于_______________的房地产所有权归女方所有,房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。女方应于_______年_______月_______日前一次性补偿房屋差价元给男方。
⑶其他财产与债务:除以上财产,双方各自名下的其他财产与债务,各自承担。
四、违约责任
任何一方不按本协议约定履行相关义务的,应付违约金________元给对方。
男方(签名):_________女方(签名):_________
_______年______月______日_______年______月______日
离婚协议书|离婚协议书范文|离婚协议书怎么写
篇2:方外遇离婚财产分割协议
(一)_____________(姓名),男,__________年__________月__________日出生,身份证号码:______________,家庭住址:______________。
(二)_____________(姓名),女,__________年__________月__________日出生,身份证号码:______________,家庭住址:______________。
_____________与_____________是原配夫妻,共生有__________个子女,分别是_____________、_____________、_____________·····,别无其他子女。
_____________与_____________夫妇共同建造(购买)了位于___________________的房屋,房产证号为________________。
现结合家庭实际情况,经家庭成员协商一致,就上述房产归属事宜自愿达成协议如下:
一、上述位于________________的房产分归_____________所有。
二、其他子女对上述房产的分归均无异
三、_____________、_____________······对父母尽赡养义务。
四、本协议生效后,_____________及时持相关手续去房产管理部门办理变更登记。
五、本协议经当事人签字生效。
六、本协议一式__________份,当事人各执一份,公证处留存一份兄弟财产分配协议书范本兄弟财产分配协议书范本。
协议人:_______________
________年________月________日
篇3:抚养权起诉状
原告:_________________,女,1995年10月2日生,汉族,_______________市人,住__________市__________区__________路__________
号__________小区_____单元_____号。
法定代理人(系原告生母):__________________________,女,1969年_____月_____日生,汉族,__________市人,住址同上
被告(系原告生父):__________________________,男,1963年_____月_____日生,汉族,__________市,__________公司职工,住__________市__________区__________小区_____单元_____号
1、判令原被告婚生女儿李某由原告抚养
2、责令被告从起诉之日起每月支付小孩抚养费20__元。事实与理由:________________20__年_____月_____日,被告与原告之母因夫妻感情不和经__________市__________区人民法院判决离婚,小孩李某由被告抚养
由于小孩系女性,且被告一直未再婚。随着小孩的生理发育,小孩亦感受到不便与被告共同生活。被告一直忙于自已事业的发展,不但无暇照顾小孩的生活和学习,而且酗酒恶习,每每回家便对女儿打骂,对小孩的健康成长非常不利。为了使小孩有一个健康、稳定的生活环境,特请求变更小孩由原原告抚养,被告每月支付小孩20__元生活费。变更后,原告能保证被告的正常探视。此致
__________市人民法院
具状人:_________________代理人:_________________
______年______月______日
篇4:房屋分割离婚协议书
协议人:方 ,男,________年____月____日出生,身份证号:
协议人:王 ,女,________年____月____日出生,身份证号:
协议人方X王X双方于________年____月____日在 区人民政府办理结婚登记手续。________年____月____日生育儿子 。因协议人双方性格严重不合,无法继续共同生活,夫妻感情且已完全破裂,现双方就自愿离婚一事达成如下协议:
一、方X与王X自愿离婚。
二、儿子方 由女方抚养,由男方每月给付抚养费600元,在每月5号前付清;直至付到18周岁止,18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。(也可一次性付清抚养费)。
三、双方有夫妻共同财产坐落在 路 小区 室商品房一套,价值人民币80万元,现协商归女方王X所有,由女方一次性给付男方方X现金38万元,此款在本协议签订后的
第二天付清;此房内的家用电器及家俱归女方所有。
四、夫妻无共同债权及债务。若有债务,在谁的名下则由谁来承担。
五、方X可在每月的
第一个星期六早上八时接儿子到其居住地,于星期日下午五时送回王X居住地,如临时或春节探望,可提前一天与王X协商,达成一致意见后方可探望。
本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人: 协议人:
________年____月____日________年____月____日
篇5:男方离婚起诉书财产
原告:_______,男,_________年___月___日出生,___族,住_______________________路______号______小区___栋___单元______号房,公民身份号码:___________________________,联系电话:_____________________.
被告:________,女 ,__________年___月___日出生,___族,住________________路______号______室,公民身份号码:_____________________________,联系电话:_____________________.
被告:________,男 ,_________年___月___日出生,___族,住________________路______号______室,公民身份号码:____________________________,联系电话:_____________________.
诉讼请求:
(1)确认坐落于____________区______路___号___小区___栋___单元______号房屋(价值_________元)归原告_________所有;
(2)本案诉讼费由原告承担。
事实与理由:(写明原、被告及与被继承人之间的身份关系,遗产的性质、价值、共有人等情况)
原、被告是亲兄弟姐妹关系(根据各当事人身份情况如实填写),被继承人__________、___________是原、被告的父母亲,分别于___________年___月___日、__________年___月___日去世,生前未有遗嘱、遗赠,原、被告的祖父母、外祖父母即___________、____________的父母亲已先于其二人去世。原、被告的父母去世后,留下遗产即座落于____________区______路___号___小区___栋___单元______号房屋,原、被告作为第一顺序继承人,经过协商达成一致意见,即各被告放弃对该房的继承,由原告一人继承。为办理相关手续,特诉至法院,请求确认座落于____________区______路___号___小区___栋___单元______号房归原告_________所有。
此致
____________区人民法院
附:本诉状副本______份 (按对方当事人人数提交)
具状人:_________(须由起诉人亲自签名或盖印)
____________年___月___
篇6:方外遇离婚财产分割协议
立约人甲方共有_____男_____女,_____子女均已结婚,现均表示愿意分家析产,改变过去共同生活的状态,各立门户。经协商,达成如下分产契约,并由邻居_________作见证人。
(一)甲方随其_________一起生活。
(二)现住__________间,归_________所有,_________另住。
(三)家具及家用电器。__________、__________、__________归_________,__________、__________台,归_________。
(四)存款_________元,由_________分得_________元,_________分得_________元。_________负担其父甲方日常生活费用。
(五)甲方如遇重病或其他意外,费用由其_________和________共同负担。
(六)以上所列各项,立约人完全同意,并有见证人作证。
甲方(签字):______________
_________(签字):_________
_________(签字):_________
_________年______月_______日
见证人(签字):____________
_________年______月_______日
篇7:实习劳动合同样板
甲方:
住所地
法定代表人:
乙方:
地址:
法定代表人:
丙方:性别:出生年月:
所在专业年级:学生证号码:
根据有关法律之规定,甲乙双方经平等协商一致,并经丙方同意,签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
第一条[实习期限]实习期为年月日至年月日止。
第二条[实习内容]甲方安排乙方的学生丙方在岗位进行实习,并为丙方指派指导老师指导实习期间的工作。丙方在实习期间,应该听从指导老师的安排,应按时、按质、按量完成指派的任务。
甲方有权根据生产经营需要及丙方的能力、表现调整工作岗位。
第三条[工作时间]甲方安排丙方进行实习,每日工作时间不超过8小时,平均每周不超过40小时。甲方保证丙方每周至少休息两日,甲方由于工作需要,经与和丙方协商后可以延长丙方时间。
第四条[劳动保护]甲方为丙方在实习期间提供必要的劳动条件和劳动工具。同时,甲方享有对丙方在安全生产方面进行管理、保护的权利、义务。
第五条[教育培训]甲方负责对丙方在正式实习前进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。
第六条[实习津贴]甲方同意按下列第方式计算丙方的实习津贴。
1、丙方在实习期间,甲方不支付津贴和报酬;
2、甲方以每(小时/日/月)元的标准支付丙方津贴和报酬,于每日前统一结算;
3、甲方提供丙方在工作时间内的就餐;每月支付交通费和实习津贴等计元,于每月日前统一结算。
实习期间加班时段的报酬标准参照本条前款之规定执行。
第七条[福利待遇]甲方在丙方实习期间购买人身意外伤害保险,保障其在实习期间的安全与保险待遇。丙方在实习期间,享有同甲方临时雇用员工在卫生、安全等方面的同等的待遇。
第八条[劳动纪律]丙方在实习期间应遵守甲方的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高思想觉悟和职业技能。丙方违反劳动纪律的,丙方的指导老师予以教育纠正。
第九条[变更解除]订立本合同所依据的法律法规、规章制度发生变化或所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经协商同意,可以变更合同相关内容或解除本合同。
第十条[违约责任]任何一方违反本实习合同,给其他方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,承担赔偿责任。
第十一条[争议处理]因履行本合同而发生的争议,当事人双方应本着平等、互助的精神进行协商解决。
第十二条[其他约定]本合同未尽事宜,或与国家有关规定相悖的,按有关规定执行。本合同一式叁份,甲乙丙方各执一份。
第三条本协议一式3份,具有同等法律效力,其中实习人员1份,实习律师事务所1份,审核登记机关1份。
甲方(公章):____________ 乙方(公章):___________
法定代表人 :_____________ 法定代表人 :____________
(或委托代理人) (或委托代理人)
_______年 ______月______日 _______年______月______日
篇8:夫妻自愿离婚协议
样本一
男方姓名:出生年月:民族:身份证号:住址:
女方姓名:出生年月:民族:身份证号:住址:
双方于年月日在____区人民政府办理结婚登记手续。(结婚证号码),并生有1名婚生女(,19年月日出生)
现因双方性格不合无法共同生活,夫妻感情已完全破裂,就自愿离婚一事达成如下协议:
一、双方自愿解除夫妻关系。
二、婚生女由女方直接抚养。抚养期间,男方承担婚生子的抚养费(包括医疗费、教育费、保险费)元;
女方应悉心抚养婚生子,不得有虐待、遗弃、家庭暴力行为;
男方每个月可以探望婚生女次,也可以到学校探望,每周可与婚生女共同居住天,寒暑假可以共同居住天,女方有协助的义务;
探望权的行使以不影响学业为准。
任何一方对婚生女身心健康有损害行为的,将视为放弃抚养、教育的权利和义务,另一方有权要求变更直接抚养权或中止、取消探望权;
三、财产分割
(1)双方认可婚后分开居住期间各自收入归各自所有的约定;
双方认可婚后个人随身物品归个人所有。个人随身物品中包含衣物、首饰、个人用品、手机、化妆品等个人专用物品。
婚前财产:男方女方
婚前个人债权债务:男方女方
婚姻存续期间个人债权债务:男方女方
(2)女方自离婚证领取之日起,取得下列夫妻之间共同财产的所有权:彩电一台、冰箱一台、洗衣机一台、空调一台、家俱一套、组合音响一套、生活日用品件,总计约元;
银行存款元,归女方元,男方元;运营出租车,作价元,归女方元,男方元。
(3)双方确认无其它共同债权、无共同债务。
四、男方确认给女方经济补偿元;
五、离婚后,一方不得干扰另一方的生活,不得向第三方泄漏另一方的个人隐私和商业秘密,不得有故意损坏另一方名誉的行为,否则承担违约金元。
六、双方确认对方是完全民事行为能力的人,能够自行处分自己的行为和财产。
七、本协议经双方签字后,待有效的法律文书生效时具有法律效力。双方承诺对该协议书的字词义非常清楚,并愿意完全履行本协议书,不存在受到胁迫、欺诈、误解情形。
八、本协议书一式三份,甲乙双方各执一份,婚姻登记部门保留一份。在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
男方:(签字)女方:(签字)
年月日年月日
样本二
男方:某某,男,汉族,____年____月____日生,住____,身份证号码:________
女方:某某,女,汉族,____年____月____日生,住____,身份证号码:________
男方与女方于____年____月认识,于____年____月____日在____登记结婚,婚后于____年____月____日生育一儿子/女儿,名____.因____致使夫妻感情确已破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:
一、男女双方自愿离婚。
二、子女抚养、抚养费及探望权:
儿子/女儿____由女方抚养,随同女方生活,抚养费由男方全部负责,男方应于____年____月____日前一次性支付____元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费____元,男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的____银行帐号:)
在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可探望女方抚养的孩子。(/男方每月可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方,女方应保证男方每月探望的时间不少于一天。)
三、夫妻共同财产的处理:
⑴存款:双方名下现有银行存款共____元,双方各分一半,为____元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方/女方应于____年____月____日前一次性支付____元给女方/男方。
⑵房屋:夫妻共同所有的位于____x的房地产所有权归女方所有,____房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。女方应于____年____月____日前一次性补偿房屋差价____元给男方。
⑶其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)
四、债务的处理:
双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(/____方于____年____月____日向____x所借债务由____方自行承担……)
五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:
双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。
本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前____二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。
六、经济帮助及精神损害赔偿:
因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费____元。上述男方应支付的款项,均应于____年____月____日前支付完毕。
七、违约责任的约定:
任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金____元给对方(/按____支付违约金)
八、协议生效时间的约定:
本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。
九、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向____人民法院起诉。
男方:____女方:
签名:____签名:
年____月____日____年____月____日
篇9:离婚协议财产起诉状
原告:_________________姓名,性别,民族,出生于__________年__________月__________日,住址:__________________;联系电话:_____________。
被告:_________________姓名,性别,民族,出生于__________年__________月__________日,住址:__________________;联系电话:_____________。
诉讼请求:_________________
1、判决被告履行离婚协议的义务,即...(离婚协议上约定的内容);
2、本案诉讼费用全部由被告承担。
事实与理由:_________________
(一般情况下,需要说明:_________________原被告结婚、离婚的过程,签订离婚协议书的过程,离婚协议上的内容,还可以说明原告多次催被告履行都遭到拒绝。)
综上所述,原告认为,被告不履行离婚协议义务的行为,已经严重侵犯了原告的合法权益,现根据相关的法律规定,特提起诉讼,请法院依法判决!
此致
_______________人民法院
具状人:_________________
__________年__________月__________日
篇10:关于出轨的离婚起诉书
原告:____________,女,__________________出生,______族,无职业,现住__________________,电话:________________________
被告:____________,男,__________________出生,______族,个体,现住址同原告。电话:________________________
诉讼请求
一、坚决要求与被告离婚;
二、婚生女____________归原告抚养,由被告一次性给付抚养费;
三、依法分割夫妻共同财产;
事实与理由
我与被告于____________年经人介绍相识,____________年结婚。婚生一女____________,____________年______月______日出生,现就读于阜新某中学。
我与被告结婚初期感情尚可,结婚半年后,因性格原因及生活琐事双方经常吵架,原告多次遭到被告打骂。为此我曾于____________年______月份起诉离婚,经法院____________年______月份调解结案。此后,我与被告一直分居,加上以前分居的时间,已连续长达______个月,双方感情仍没有任何改善。
以上事实足以说明我们夫妻感情确已破裂,夫妻关系名存实亡。维持这样的夫妻关系,双方都痛苦,对正在高中就读的孩子成长更不利。另外,被告多年来一直不负家庭责任,在从事个体饭店经营收入很高,但从未向家中交付,并有意隐瞒收入,而且其居住地点也不固定。婚姻存续期间尚且如此,如果离婚判决其分期给付费,将会是一纸空文,根本无法执行。所以我要求被告一次性给付抚养费。综上,请人民法院支持原告诉讼请求,维护我及女儿的合法权益。
此致
__________________区人民法院
起诉人:__________________
______年______月______日
篇11:不履行离婚财产分割协议起诉书
原告:_________________姓名,性别,民族,出生于__________年__________月__________日,住址:__________________;联系电话:_____________。
被告:_________________姓名,性别,民族,出生于__________年__________月__________日,住址:__________________;联系电话:_____________。
诉讼请求:_________________
1、判决被告履行离婚协议的义务,即...(离婚协议上约定的内容);
2、本案诉讼费用全部由被告承担。
事实与理由:_________________
(一般情况下,需要说明:_________________原被告结婚、离婚的过程,签订离婚协议书的过程,离婚协议上的内容,还可以说明原告多次催被告履行都遭到拒绝。)
综上所述,原告认为,被告不履行离婚协议义务的行为,已经严重侵犯了原告的合法权益,现根据相关的法律规定,特提起诉讼,请法院依法判决!
此致
_______________人民法院
具状人:_________________
__________年__________月__________日
篇12:离婚起诉协议书范文
男方:,年月日出生,民族(族),工作单位是,现住址为。
女方:,年月日出生,民族(族),工作单位是,现住址为。
双方于年月日在市城区(县)人民政府的民政部门登记结婚,现因(注:指感情不和等)的原因,自愿离婚,经双方协商一致,对有关事项,依《婚姻法》的规定达成如下协议:
一、男方与女方自愿离婚。
二、子女抚养、抚养费及探望权:
1、双方于年月日生育有一儿子/女儿,取名:,离婚后儿子/女儿随男方/女方直接抚养生活,由女方/男方每月给付抚养费(包括生活费、教育费、医疗费)元,在每月号前付清,直到孩子完成高中教育阶段止。高中教育阶段之后的有关费用双方日后重新协商。
2、男方/女方(注:指未直接抚养的一方)可在每月的第周星期六起至周日接儿子/女儿随其生活或娱乐。如临时或节假日的探望,可提前一天由双方协商,达成一致后可按协商的办法进行探望。儿子/女儿十周岁以上时,探望权的行使应尊重儿子/女儿的意见,不可强行按本协议执行。
在不影响孩子学习、生活的情况下,男方/女方可随时探望女方抚养的孩子。(男方/女方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方,男方/女方应保证男方/女方每周探望的时间不少于一天。)
三、夫妻共同财产的分割:
1、房产:
a、夫妻双方婚后购有坐落在路号小区栋单元号的楼房一套,登记在男方/女方(或双方)名下,属夫妻共有财产。离婚后,该套房屋归男方/女方所有(注:包括房内装修内附属设施及相关配套设施),双方相互配合办理产权变更登记手续。因办理产权变更登记手续所应支付的一切税费等均由男方/女方承担。取得房屋所有权的一方给予另一方经济补偿人民币元,在本协议签订之日起日内付清。
b、夫妻双方婚后购有坐落在路号小区栋单元号的楼房一套,购房时以男方/女方为主贷人向银行按揭贷款购买,首付及按揭还款都来源于夫妻共有存款,该房属夫妻共有财产。离婚后,该套房屋归男方/女方所有(注:包括房内装修内附属设施及相关配套设施),双方相互配合办理产权变更登记及办理贷款主贷人变更手续。因办理产权变更登记及办理贷款主贷人变更手续所应支付的一切税费等均由男方/女方承担。取得房屋所有权的一方给予另一方经济补偿人民币元,在本协议签订之日起内付清。
夫妻共有房屋内的家用电器及家具等等(见清单),双方同意作价万元,归男方/女方所有,取得的一方给予另一方经济补偿人民币元,在本协议签订之日起内付清。
2、机动车辆:
年月日购有牌汽车一辆,离婚后归男方/女方所有,取得的一方给予另一方经济补偿人民币元,在本协议签订之日起内付清。
3、股权、股票、债券等:(如前述依协议详定)
4、债权与债务:(如前述依协议详定)
5、双方各自名下的其它私人财产(如首饰、衣服等)归各自所有。
四、离婚后住房的安排:
男方住:
女方住:
五、其他协议事项:(如有债务的需写明)
上述协议事项,双方保证切实履行;协议内容如有隐瞒、欺骗、责任自负。
立协议人:
男方:(签章)女方:(签章)
年月日年月日
(本协议一式三份,当事人双方各执一份,交婚姻登记机关存档备案一份)
篇13:不服撤销房产证行政起诉状
甲方:____________________身份证号:______________________
乙方:____________________身份证号:_____________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,就乙方购买甲方房产事宜达成如下房屋买卖合同,共同遵守:房产状况甲方自愿将座落于___________________出售给乙方,乙方自愿购买此房。
转让价格甲乙双方议定上述房产成交价为人民币____________________。
付款方式乙方已于___年___月___日支付给甲方购房定金人民币_______________,余款为人民币_________________________。
由于本房产暂无《不动产登记证》,经双方协商,议定在签订合同后,二次支付甲方购房款为人民币_______________元整,乙方暂扣人民币________________房款,待办理房产过户后,将暂扣款付清。
甲方义务:
1、由于本房产暂无《不动产登记证》,当前无法办理正式的房产过户手续,本次交易属甲乙双方协商议定,因此待到该房产可以办理《不动产登记证》时,甲方有义务在第一时间主动配合乙方完成办理房产过户手续,不得借故拖延。如因甲方原因使乙方无法及时办理过户等相关手续而使乙方受到的损失,乙方有权向甲方索赔全部损失。
2、甲方承担办理《不动产登记证》所产生的一切费用。
3、甲方必须保证对该转让房屋有完全的所有权,无任何家庭纠纷,转让前没有设置任何抵押、担保、出租、被查封等他项权项,若发生与甲方有关的债权债务或家庭纠纷,一概由甲方解决并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失由甲方负责赔偿。甲方除上述赔偿外还应向乙方支付违约金5万元。
4、甲方保证该房屋无重大质量问题或瑕疵,并保证在交接前未发生非正常死亡或行凶等事件,如交接后发现上述事件发生,乙方有权要求解除合同并退房,由甲方承担此次交易中双方的全部交易税费。
5、甲方在将该房产交付给乙方时,甲方要保证将与该房产附随的取暖费、水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、物业管理服务费等费用已结清,并将相关缴费证件交于乙方。
6、双方签订合同后,甲方有义务将该房产《房屋买卖合同》、购房发票原件及本人《身份证》、《结婚证》、《户口本》复印件各1份交至乙方,并协助乙方落户。
乙方义务:
1、办理房产过户手续所产生的一切税费全部由乙方承担。
2、甲乙双方协商同意于年月日前由甲方将上述房产正式交付乙方。房屋移交给乙方后,其该建筑范围内的土地使用权一并并入乙方使用,如由于国家政策或自然因素等不可抗拒的原因,造成的各损失或受益均与甲方无关,由乙方享受或承担。违约责任乙方中途毁约,不得向甲方索还定金;甲方中途毁约应将定金退还乙方,另付双倍赔偿乙方定金数额的违约金。因该房产暂无《不动产登记证》,双方约定甲方收到购房款,乙方拿到本房钥匙为交易成功,甲乙双方均不得反悔。本合同在履行中若发生争议,甲乙双方友好协商解决,如不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,一经签字即产生法律效力。
附:本合同未尽事宜,双方协商另补协议。补充协议与本合同具同等法律效力。
甲方:___________________乙方:____________________
日期_____________________
篇14:离婚抚养权纠纷起诉状有未成年子女
房屋出租纠纷起诉状范文
原告:_________________性别:_________________男民族:_________________汉出生日期:_________________19xx年*月*日身份证号码:_________________电话:_________________135地址:_________________北京市海淀区
被告:_________________性别:_________________男民族:_________________汉,出生日期:_________________19xx年*月*日身份证号码:_________________电话:_________________130地址:_________________北京市海淀区
案由:_________________租赁合同纠纷
诉讼请求:_________________
一、判令被告向原告支付违约金共计 ________ 元;
二、判令被告赔偿原告装修损失 ________ 元;
三、判令被告赔偿原告经营损失 ________ 元;
四、判令被告承担本案的诉讼费用
事实与理由:_________________
原告与被告于20__年9月7日签订《北京市房屋租赁合同》(以下简称租赁合同),被告将坐落于北京市海淀区**庄园8#楼的房出租给原告,合同约定房屋租赁期自20__年9月8日至20__年9月7日,共计36个月。租金为每月5000元,支付时间分别为20__年9月7日、200年9月7日、20__年9月7日;付款方式为“一年一付,付十二押一”。
20__年9月7日,原告向被告交付20__年9月8日至20__年9月7日房屋租金60000元及押金5000元,并开始装修、营业,装修共花费10060.80元。20__年12月,在原告忙于其他业务期间,被告擅自解除合同,将房屋租给他人,致使原告原定的业务无法开展。
在此期间原告多次要求被告继续履行租赁合同,但对方拒不继续履行,对原告的要求置之不理。
原告与被告签定的合同事实清晰、有效,被告违约事实清楚。请求法院依法维护原告的合法权益。
此致
北京市海淀区人民法院
具状人:_________________
________ 年 ________ 月 ________ 日
篇15:离婚协议书正式
协议人(男方):___________身份证号:________________________________
协议人(女方):___________身份证号:________________________________
协议人双方于_______年_______月_______日登记结婚,_______年_______月_______日生育一子,取名_______。现协议双方夫妻感情确已完全破裂,经双方协商一致,自愿离婚、财产分割及子女抚养事宜达成如下协议:
1、__________与__________自愿离婚。
2、儿子_______由_______抚养,由张某每月给付抚养费_______元,在每月_______号前付清,直至付到18周岁止,18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。
3、夫妻有座落在_______路_______号的楼房一套,价值人民币_______万元,现协商归_______所有,由_______一次性给付_______现金_______万元。房内的家用电器及家居等等(见清单),双方同意作价_______万元,归_______所有,_______向_______支付_______万元。
4、夫妻无共同债权及债务。
5、_______可在_______点接儿子到其居住地,于_______点前送回_______居住地,如临时探望,可提前天与_______协商,达成一致后可按协商的办法进行探望。
本协议一式_______份,双方各执_______份,婚姻登记机关存档_______份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
甲方(签字/盖章):__________________乙方(签字/盖章):__________________
______________年_________月_______日______________年_________月_______日
篇16:单方离婚申请书范文
1. 全文语言流畅,行文舒展自如,自然洒脱,称得上是一篇较成功的之作.
2. 全文酣畅淋漓,一气呵成,蕴藏着欢乐与期盼,真挚感人.作文开头出手不凡
3. 文章真实感强,立体感强,可读性强,趣味性强.以敏锐的社会洞察力,以童话反映现实阴暗面,并以生动的语言,描绘出一幅幅贪婪众生相,称得上入木三分
4. 本文以…为线索,使用权文章连贯,流畅,衔接自然,同时,通过前后具体事例的对比.抨击了……,文章语言生动丰富,可读性强.
5. 简单交待时间,地点与结果…
6. 语言简练,规范,开篇吸引人.
7. …以…开头,较有新意.前因后果娓娓道来.
8. 开篇简明扼要,精炼有序;重点描述…给人留下深刻印象.
9. 以景喻情,开头颇有新意;倒叙开头,渲染意境.
10. 作文开头直奔主题,也是一种写法.
11. 作文头很活泼.拟人化手法的运用使开头显得活泼,
12. 反问句开头,吸引读者.
13. 开头直奔主题,让人一目了然.
14. 开头点题,用词很吸引人.
15. 场面与气氛描写为文章增色不少;
16. …对精彩地方进行简单描述;点面结合
17. 简单介绍情况,自然过渡到下一段;
18. 情境描写调动起悬念;
19. 充分运用语言,动作,心理描写,使事情具体,生动.
20. 简要叙述前因,进行铺垫.
篇17:男方离婚起诉书财产
原告:_________________(基本情况:_________________姓名、性别、身份证号码、民族、住址)
被告:_________________(基本情况:_________________姓名、性别、身份证号码、民族、住址)
诉讼请求
书写自己要求达到的目的,包括:请求判决离婚,孩子的抚养、抚养费的承担,对方抚养时探望权的请求,财产的分割,本人生活困难时请求对方给予经济帮助的方式或数额,对方有重婚、与他人同居的、实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员时请求损害赔偿的数额等。
事实和理由
陈述结婚、子女出生的具体时间,写明诉讼请求的依据,包括离婚的理由、依据,孩子由谁抚养、抚养费承担、探望方式的理由和依据,财产情况、分割理由及依据。
离婚理由:应详细叙述夫妻感情确已破裂、并无和好可能的事实和依据,主要从婚姻基础、婚后感情、离婚原因、夫妻关系的现状来说明没有和好可能、夫妻感情破裂的事实。如有法定离婚情形时(重婚或与他人同居的;实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;因感情不和分居满二年的)应特别指出。
篇18:离婚协议书财产分割
协议人甲:
协议人乙:
协议双方于 年 月 日在区人民政府办理结婚登记手续。年月日生育儿子。因协议人双方性格严重不合,无法继续共同生活,夫妻感情且已完全破裂,现双方就自愿离婚一事达成如下协议:
一、方某与王某自愿离婚。
二、儿子方由女方抚养,由男方每月给付抚养费600元,在每月5号前付清;直至付到8周岁止,8周岁之后的有关费用双方日后重新协商。(也可一次性付清抚养费)。
三、双方有夫妻共同财产座落在路小区室商品房一套,价值人民币80万元,现协商归女方王某所有,由女方一次性给付男方方某现金38万元,此款在本协议签订后的第二天付清;此房内的家用电器及家俱归女方所有。
四、夫妻无共同债权及债务。若有债务,在谁的名下则由谁来承担。
五、方某可在每月的第一个星期六早上八时接儿子到其居住地,于星期日下午五时送回王某居住地,如临时或春节探望,可提前一天与王某协商,达成一致意见后方可探望。
本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人甲:
协议人乙:
年 月 日
篇19:实习劳动合同样板
甲方(发包方):_________________________
法定代表人:_________________________
住所地:_________________________
乙方(服务方):_________________________
法定代表人:_________________________
住所地:_________________________
甲乙双方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。
一、总则
1、本着平等互惠、互相支持、共同发展的原则,甲方与乙方经友好协商,就甲方部分实习项目的服务外包事宜,共同签署本合同,以资共同遵守。
2、实习项目外包定义:甲方根据自身经营、人才培养或社会责任的需要,将部分实习项目交由具有该类服务经验、完备的资质、以及高效的管理团队的乙方承包处理,要求乙方实习人员到甲方的服务场所,利用甲方的服务工具和设备,乙方承诺在确保满足甲方要求的服务标准的前提下,为甲方提供相应实习项目服务,甲方向乙方支付项目外包费用。
3、乙方外包实习人员:是指乙方派出的符合本合同资格条件的、在甲方从事本合同规定的外包项目范围以内实习的人员。所有实习人员在劳务人事、劳务报酬、保险福利等各方面均隶属于乙方。乙方有义务在本合同有效期内签订符合法律规范的实习协议,维持其与外包实习人员合法的劳务合同关系,不得因与外包实习人员间就劳务法律关系或在其他方面的任何争议或瑕疵影响其履行在本合同项下的义务。
4、甲乙双方不构成劳务派遣、雇佣或代理关系。甲方与乙方服务人员不存在劳务派遣、劳务用工、雇佣等法律关系。
5、除双方另有约定外,甲乙双方之间任何与本合同相关的正式信函以及结算,均使用并且只能使用本合同中甲、乙双方指定的地址和银行开户帐号。
甲方
乙方
名称
名称
通讯地址
通讯地址
邮编
邮编
电话
电话
传真
传真
汇款人名称
收款人名称
开户银行
开户银行
银行帐号
银行帐号
6、甲乙任一方的名称、法定地址若有变更,变更一方应至少提前十个工作日书面通知对方。该书面通知须加盖变更方公章并经本合同授权代表签字确认后生效;甲乙双方的帐户名称、开户银行、银行帐号有变更的,变更方应在本合同约定的相关付款期限十个工作日前以加盖财务专用章的书面文件的原件通知对方。
二、实习外包项目内容
甲方外包给乙方的服务项目如下所示:
(1)项目性质:在校大学生实习项目以及适合外包的其他服务性项目;
(2)项目内容:甲方根据自身经营、人才培养或社会责任的需要,面向在校未毕业的大学生为其提供实行岗位,供其应用和检验在校学习到的理论知识并锻炼工作及生活能力,乙方承包该项目,为甲方提供满足其需求的在校未毕业的大学生以填补实习岗位;
(3)项目工作时间:周一至周五的上午__________与下午__________,每天共计__________小时,乙方外包实习人员于周六周日可享双休;
(4)项目要求:乙方应在5月12日之前,向甲方输送10名符合本合同要求的实习生并与其签订实习协议,在甲方实习期限至少为六个月,之后根据实际情况不定量向甲方输送实习生直至达到70个实习生为止;实习生应满足如下要求:
三、合同期限
本合同自年月至年月日止。任何一方若终止合同,应提前天以书面形式通知对方并协助处理有关善后事宜。
四、外包费用标准和结算方式
1、在乙方外包实习人员保质保量完成本协议服务事项的情况下,甲方按照每人每月______元(人民币大写:____________)标准向乙方支付外包费用,具体人数以经甲乙双方实际确定的外包服务人员为准,外包服务人员名单、出勤记录及实习评价作为本合同附件以供甲方支付外包费用参考。乙方外包人员的劳务报酬由乙方与其自行签订实习协议约定,并由乙方按实习协议约定发放,与甲方无关。
2、甲乙双方同意劳务费用按月结算,甲方每月应按乙方外包实习人员出勤及实习情况向乙方指定账户支付上月外包费用。
3、甲乙双方应在每月月底确认当月外包费用,费用确认无误后乙方应在下月15日前提供符合甲方费用核算要求的有效费用发票,甲方在收到发票后5个工作日内完成对乙方的付款义务,开票信息如下:
五、甲方权利和义务
1、甲方的权利:
(1)甲方有权自行决定是否接受乙方派出的外包实习人员,甲方对于乙方所输送的每批实习生设定一个月周期的实习考核期,对不合格者甲方有权要求乙方及时替换。
(2)甲方有权根据外包项目的实习工作需要制订相应的服务规范、考评办法,并及时以书面形式通知乙方执行,服务规范、考评办法的解释权在甲方;甲方有权要求乙方外包实习人员遵照甲方的服务规范和本合同的规定在甲方处进行实习。甲方根据相关实习岗位的质量考核指标要求,按月对乙方的实习进行考核。
(3)甲方有权对乙方派出的外包实习人员进行与实习项目相关的管理,并检查乙方外包实习人员的实习表现情况,包括上、下班记录、实习情况、违规违纪情况、受表扬、被投诉等,并有权在合理范围内为乙方外包实习人员安排本合同约定外包项目实习内容,如对相应外包实习人员的实习不满意可通过乙方进行人员调换。
(4)甲方根据实习需要有权调动实习生的实习岗位,乙方应充分告知实习生需其无条件服从甲方安排。
(5)在提供项目实习服务过程中产生的或主要利用甲方的物质条件或资料开发出的任何成果归甲方所有。
(6)甲方认为乙方有任何违反或可能违反本合同的行为,甲方有权提出书面意见要求乙方限期整改。乙方应在收到甲方的书面意见后个工作日内,以书面形式将其整改的结果或整改措施回复甲方。
2、甲方的义务
(1)在外包实习实施过程中,甲方应为乙方提供必要的工作指导,配合乙方履行职责。
(2)甲方应给予实习生提供合理的岗前培训。
(3)甲方应建立、健全安全卫生制度,严格执行国家劳动安全卫生规程和标准,对乙方外包实习人员进行安全卫生教育,防止安全事故,减少实习危害。
(4)甲方对待实习生必须实行人性化的管理,不得对实习生进行人格尊严、?身权利的侮辱和侵犯。
(5)甲方出于人性化考虑,为实习生提供食宿或者提供相关补助。
(6)甲方不得将本合同的内容向甲乙双方以外的、与签订和履行本合同无关的任何第三方透露,不得泄露乙方的商业秘密(包括本合同及其附件和合同签订前的各项方案)。
六、乙方权利和义务
1、乙方的权利
根据法律、法规和本合同有关规定,乙方有权要求甲方依据本合同规定保障乙方派出外包实习人员的合法权益,若发现甲方有侵害乙方外包实习人员合法权益的行为,乙方可以提出书面意见和要求。甲方应在收到乙方的书面意见后10个工作日内以书面形式回复乙方。
2、乙方的义务
(1)乙方为甲方完成外包实习项目工作,必须严格遵守国家有关法律法规和行业规章制度及甲方有关规定,规范履行职责,并接受甲方的定期考核。
(2)乙方应按照甲方服务需求和标准提供外包实习人员,外包实习人员必须通过乙方的岗前公共职业培训,且具备甲方实习岗位所需要的技能素质和体能素质。乙方可要求甲方协助对新上岗的外包实习人员进行相关培训以及服务资格考核,对考核不合格者,乙方应予以更换。
(3)乙方负责为乙方外包服务人员依法办理劳务用工手续,在外包服务人员的聘用、辞退、劳务报酬福利、商业保险、奖惩升降、劳务保护等事项上依法保证乙方外包实习人员的合法权益,按时、足额为外包实习人员缴纳商业保险,保持外包实习人员的稳定性。
(4)乙方与外包实习人员发生劳务纠纷时,乙方应直接与外包实习人员交涉解决并自行承担相关责任,处理好纠纷,以免影响甲方的外包实习工作,如出现严重影响甲方外包实习工作的,由乙方承担所有损失责任。
(5)外包实习人员因工发生伤亡事故,由乙方按相关法律法规规定进行妥善处理。
(6)乙方应教育、督促乙方外包实习人员在甲方实习期间按甲方的有关规章制度和作息时间完成相应实习工作,服从甲方人员与实习相关的管理和安排,接受甲方人员的监督和检查,以保障甲方实习项目的正常进行。
(7)乙方应教育、督促外包实习人员不得以任何形式向他人提供或泄露甲方的商业秘密,保证甲方业务利益不受损失,对甲方各类客户的资料、业务数据等应按照甲方相关文件及工作要求执行_。如乙方外包实习人员泄露甲方商业机密造成甲方或任何第三方经济损失的,乙方应承担赔偿责任。
(8)乙方管理人员应经常到项目外包实习人员实习现场,协调及处理甲乙双方与外包实习人员之间的关系。乙方应当及时处理和协调甲方与外包实习人员之间的实习管理纠纷。
(9)乙方外包实习人员从甲方领取的工作工具、设备和其他物品,由甲方负责登记管理,在实习人员终止实习时,由乙方负责协助收回交还甲方。
(10)乙方有义务向甲方提供外包实习人员有关资料,包括健康证、实习协议、在校证明、学历证明等。
(11)乙方不得将本合同的内容向甲乙双方以外的、与签订和履行本合同无关的任何第三方透露,不得泄露乙方的商业秘密(包括本合同及其附件和合同签订前的各项方案)。
七、违约责任
1、任何一方违反或擅自变更本合同的约定,应当承担由此给对方造成的经济损失和相关责任。
2、因甲方原因不能按合同规定的时间及时支付外包费用,甲方每逾期一日,应向乙方支付以逾期未支付金额为基数按每日万分之计算的逾期利息。甲方连续拖欠款项达三个月以上,致使合同无法履行,乙方有权解除合同,并依法追回欠款和逾期利息。
3、乙方无正当理由,未按时支付派出甲方外包实习人员的劳务报酬及办理各种商业保险等福利的,逾期日以上的,甲方可终止本合同的履行,由此造成的损失和一切法律责任,由乙方自行承担。
4、甲乙任何一方按照本合同规定索取违约金、赔偿金或逾期利息时,应书面通知违约方并说明具体金额;违约方应在收到对方发出的书面索赔通知的十个工作日内按索赔要求支付;如违约方对金额有异议,应在收到通知后七个工作日内通知对方,双方应在收到对方的通知或答复后尽快协商明确违约责任。
八、争议解决
因执行本合同发生的一切争议,双方应首先友好协商解决。经协商不能解决,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间,除必须在诉讼过程中进行解决的问题外,合同其余部分应继续履行。
九、合同变更和终止
1、甲、乙双方有一方有正当理由要求变更本合同,须提前一个月以书面形式通知对方并协商解决,双方应签署变更合同。
2、本合同期满双方不再续约或者因一方违约导致本合同无法履行,则本合同终止。但合同的终止不得损害第三方的利益,双方应为此做出合理安排。
十、附则
1、未经对方同意,甲乙任何一方不得将本合同部分或全部权利和义务转让给第三方。
2、本合同中涉及的所有“通知”、“同意”、“确认”等事项均应以书面形式做出,并作为依据。
3、本合同有关附件及补充合同是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力;本合同未尽事宜,双方另行协商并签署补充合同,作为本合同的附件,具有同等法律效力。
4、本合同一式二份,协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。
5、本合同经各方签署后生效。
甲方:
乙方:
授权代表(签名):
授权代表(签名):
签订日期:
签订日期:
篇20:双方共同财产分割自愿离婚协议
男方:_________________,汉族,_______________年__________月__________日生,住_____________,身份证号码________________
女方:_________________,汉族,_______________年__________月__________日生,住_____________,身份证号码________________
男方与女方于_______________年__________月__________日在_____________民政局登记结婚,现因双方性格不合无法共同生活,夫妻感情完全破裂,已无和好可能,经双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:_________________
一、男女双方均自愿离婚。
二、夫妻共同财产的处理:_________________
(1)房屋:_________________登记于夫妻双方名下的房产共__________处,分别为:_________________
坐落于_____________,建筑面积_____________平方米,房屋登记证书号________________;
坐落于_____________,建筑面积_____________平方米,房屋登记证书号________________;
其中,坐落于________________及坐落于________________的房产所有权归女方所有,房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后________________个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由_____________方负责;
坐落于________________及坐落于________________的房产所有权归男方所有。
(2)存款:_________________各自名下的存款保持不变。出售登记在男、女双方名下坐落于_____________房产所得款项中________________归女方所有。
(3)其他财产:_________________婚前双方各自的其他财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有。
三、债务的处理:_________________
双方在婚姻关系存续期间以房产向银行抵押借款所产生未偿债务_____________元,用坐落于________________房产清偿;
_______________年__________月__________日向_____________所借债务_____________元,由_____________方偿还;
~1/3~
_______________年__________月__________日向_____________所借债务_____________元,由_____________方偿还;
_______________年__________月__________日向_____________所借债务_____________元,由_____________方偿还;
四、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:_________________
双方确认夫妻共同财产在上述第二条已作出明确列明。除上述之外,并无其他财产。任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。
五、离婚后,一方不得干扰另一方的生活,不得向第三方泄漏另一方的个人隐私和商业秘密,不得有故意损坏另一方名誉的行为。
六、双方承诺对该协议书的字词义非常清楚,并愿意完全履行本协议书,不存在受到胁迫、欺诈、误解情形。
七、协议生效时间的约定:_________________
本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。
八、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。
男方签名:__________________女方签名:______________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
第二篇:_________________离婚财产分割协议书
男方:______________,_____族,_____年_____月_____日生,住址_____________,身份证号:________________
女方:______________,_____族,_____年_____月_____日生,住址_____________,身份证号:________________
协议双方已于_____年_____月_____日在_____市_____达成离婚协议并登记离婚,现双方协商一致自愿对离婚财产分割问题达成协议如下:_________________
1.登记在男、女双方名下坐落于_____市_____路_____小区_____号_____层_____室的房产,离婚后属于_____方的共有份额归_____方所有。
2.双方在婚姻关系存续期间以上述房产向银行抵押借款所产生未偿债务,离婚后由_____方继续承担清偿责任。
3.本协议生效后,如发生违约,则由违约一方承担相应的经济、法律责任。
男方:__________________年_____月_____日
女方:__________________年_____月_____日
以上是关于离婚财产分割样本的解答。