家用空调采购合同
买方: (以下简称“甲方”)
卖方: (以下简称“乙方”)
合同编号:
双方本着平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则,达成如下合同条款,共同遵照履行。
第一部分 专用条款
第一条 买卖标的
甲方购买乙方的商品(以下简称“商品”),应符合下列要求:
1、商品报价清单(详见附件)
2、商品质量保证期限为:
3、商品其他要求:
第二条 商品交接
1、商品交付安装时间为:
2、商品交付安装地点为:第三条 商品价款结算商品价款结算:人民币大写 整(小写 元);
(1)预付款:□无预付款;
有预付款:本合同签订后,甲方支付预付款人民币大写 整(小写元);
(2)进度款: 安装验收合格后,付至工程款总价的95%。
(3)质量保证金:剩余商品价款的5%作为质量保证金,合同签订一年后付清。
第二部分 通用条款
第一条 合同组成
本合同由第一部分专用条款与第二部分通用条款组成,共同成为本合同不可分割的组成部分。
第二条 乙方承诺与职责
1、乙方为合法成立的经济组织,完全具备签订及履行本合同的各项合法条件,签订并履行本合同不会构成对第三人合法权益的侵犯。
2、商品价款中已含商品出厂、包装费、全程运费、税费等,除商品总价外,甲方无须支付其他款项。
3、在甲方每次付款前,乙方应提供符合税务规定要求的收款发票。否则,甲方有权暂不付款;乙方超过30日仍未提供足额收款发票的,甲方有权在应付款中,按其未提供收款发票额的25%,扣除税务成本及其他损失。
4、乙方承担费用负责商品运输、装卸等工作,并承担商品交接前的各项风险,保证在商品按期交付至约定地点。在商品交接前,乙方应通知甲方具体交付时间。商品交接时,乙方应避免因装卸、安装等工作而影响甲方正常经营。
5、商品需要安装的,乙方应遵守甲方制定的安装要求,不得产生噪声、污染物,全面维护甲方正常经营秩序。商品安装需使用甲方水、电、燃气或其他能源的,乙方应承担相关费用(甲方有权在应付款中扣除)。
6、乙方完全享有所交付商品的所有权,不存在任何抵押、质押等权利限制及任何争议、纠纷,并保证商品品质完全符合环保、质量等各项法律、法规与标准要求,不得损害甲方顾客等第三人的合法权益。
7、乙方提供的商品广告宣传品、说明书、质量保证书等任何书面文件,均为本合同不可分割的组成部分。乙方应保证商品完全符合其约定内容,并严格按其承诺履行各项义务。
8、质量保证保修期自商品交接之日起算(商品如需安装的,应自商品安装完毕之日起算)。质量保证保修期内,乙方应按承诺全面履行义务,保证甲方正常与连续不间断的商品使用。
9、如商品质量产生争议,应以甲方住所地的质量检验机构鉴定结论作为处理依据。
第二条 违约责任
乙方未按约定期限交付商品,或乙方迟延履行本合同约定的其他义务,每逾期一日,乙方应按商品价款额的万分之五承担违约金;逾期超过10日,甲方有权解除合同。
乙方所交付商品不符合本合同约定条件,或乙方违反合同约定的其他义务,乙方应按甲方要求采取补救措施,并按商品价款额的5%承担违约金。乙方未按约定履行质保义务及其他义务的,甲方可自行或委托第三人予以修理或采取补救措施,由此发生的费用由乙方承担(或从质量保证金中扣除)。
第三条 其他
1、如因本合同发生争议,任何一方可向甲方住所地的人民法院提起诉讼。
2、本合同自双方盖章之日起生效,一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。 第三部分 合同附件
本合同的下列附件为合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力:
(1)乙方《营业执照》、《税务登记证》复印件;
(2)合格证明文件;
(3)乙方出具的《商品质量保证保修承诺》、《商品使用说明书》。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:宿舍空调使用管理规定
员工加班费管理暂行规定
第一条 为规范公司加班管理,明确加班费给付条件、流程和标准,特制定《太平人寿保险有限公司员工加班费管理暂行规定》(以下简称“本规定”)。
第二条 加班是指员工在正常工作日18:00之后,或双休日、国家法定节假日及公司假日工作。
第三条 员工加班分为两种,指定加班和非指定加班。
一、因公司需要,调集员工在非工作时间工作,为指定加班。
二、因工作需要,由员工申请并经批准,在非工作时间工作,为非指定加班。
第四条 加班费是指公司为员工在非正常工作时间工作所给付的报酬。
第五条 公司倡导高质、高效的工作模式,严格控制各类加班。
第六条 高级主任(一般专业人员三级)及以下职级员工加班,符合本规定其他条件及按照相关流程申请加班的,可付给加班费。
第七条 在非正常工作时间,参加公司内外会议、活动或培训的,不视为加班。
第八条 加班须事先申请。具体流程如下:
一、需要加班者,须在当日下班前填写《加班申请单》(见附件),并经本部门主管和公司人力资源部门、总经理室分管领导批准。
二、如因工作需要,部门有三人以上同时加班,可以在当日下班前统一申请并填写《加班申请单》。
三、指定加班的员工,由所在部门或组织者在当日下班前统一填写《加班申请单》,交公司人力资源部门。
第九条 加班审批职责。各部门负责人审核加班的真实性与必要性,人力资源部门审核加班的条件规定。
第十条 加班费计算。
一、加班时间以0.5小时为单位。
二、加班费以员工的时薪为基础计算,加班费=加班时数*时薪*给付倍数,其中,时薪=岗位工资/月法定工作小时数(目前为167.4),给付倍数标准如下:
三、在正常工作日或公司假日加班,付给1.5倍;
四、在国家法定节假日加班,付给3倍。
第十一条 加班费与当月工资一起发放。
第十二条 加班餐费补贴。
一、加班人员可申请误加班餐费补贴。
二、加班餐费补贴为10元/餐,可申请的餐数标准如下:
(一)在正常工作日18:00之后加班,超过2小时,可申请1餐;
(二)在国家法定假日连续工作3.5小时以上,可申请1餐;
(三)在国家法定假日连续工作7小时以上,可申请2餐。
第十三条 双休日加班的,须安排调休;国家法定节假日加班的,须付给加班费;在正常工作日加班的,应优先安排调休,无法安排调休的,须付给加班费。凡未曾按照本暂行规定的要求提出加班费申请的,公司不予确认,不支付加班费。
第十四条 本规定由总公司人力资源部负责解释和修订。
第十五条 本规定自发布之日起实施。
篇2:空调项目安全协议
甲方:
乙方:
为贯彻“安全第一,预防为主”方针,甲方派遣乙方担任甲方铲车的司机。为明确双方的安全责任,确保铲车施工中人身和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。
第一条 工程项目:东营苗圃改造工程
第二条 施工地址:东营苗圃
第三条 甲方安全责任
1、工作前甲方对乙方进行施工安全技术培训,要求乙方遵守铲车司机安全操作规程。
2、甲方有协助乙方搞好安全生产以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全操作的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退。
3、乙方在施工中发生设备事故和人身事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
4、甲方及其委托的公司管理人员不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
第四条 乙方安全责任
1、乙方所提供的操作资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,严格执行《建筑业安全工作规程》等有关安全生产规定、制度。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全法律法规及规章制度;乙方必须按国家有关规定,为自己进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、开工前,乙方应对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
5、乙方必须接受甲方和甲方委托公司的监督、检查,对甲方和甲方委托公司提出的安全整改意见必须及时整改。
6、乙方操作过程中发生人生伤亡、设备事故的不安全情况,应立即报告甲方及其甲方委托的公司,并积极配合调查
7、起步前观察四周,确认无妨碍行车安全的保障后,先鸣笛,后起步。起步时不得突然加速,应平稳起步。
8、运载物料时,应保持动臂下铰点离地面400mm以上,不得将铲斗提升到最高位置运送物料。
9、禁止在前后车体形成角度时铲装货物。取货前,应使前后车体形成直线,对正并靠近货堆,同时使铲斗平等接触地面,然后取货。
10、不准边行驶边起升铲斗。铲斗铲装货物应均衡,不准铲斗偏重装载货物。
11、驾驶员离车前,应将铲斗放在地面,禁止在铲斗悬空时驾驶员离车。
12、起升的铲斗下面严禁站人或进行检修作业,若必须在铲斗起升时检修车辆,应对铲斗采取支撑措施,并保证牢固可靠。
13、禁止用铲斗举升人员从事高处作业。
14、在架空管线下面作业,铲斗起升时应注意不要碰到上方的障碍物。在高压输电线路下面作业时,铲斗还应与输电线路保持足够的安全距离。
15、在为载重汽车倾卸物料,铲斗前翻时不得刮碰车辆,卸载动作要缓和。
16、在卸车作业时,应注意铲斗不要刮碰车厢。在推运或刮平作业中,应随时观察运行情况,发现车辆前进受阻,应审慎操作,不得强行前进。
第五条 违约责任
1、协议履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。
2、发现乙方有违章行为的,比照甲方委托公司有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。
3、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的,应照价赔偿。
4、乙方对甲方或甲方委托公司提出的安全整改意见不及时整改的,每逾期一天,乙方按200元至1000元/天承担违约责任。
第六条 本协议有效期限:自开工之日起至完工之日止。
第七条 本协议经双方签字后生效。
第八条 本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
第九条 本协议签订地点在甲方住所地。
甲方: 乙方:
联系电话: 联系电话:
签订时间: 年 月 日
篇3:空调维修合同协议
甲方:_________________________
乙方:_________________________
根据_____年_____营运收支计划,甲方将_____沿线各_____站的宿舍楼、办公楼、监控室、财务室等所有站房、收费亭和机关办公大楼空调承包给乙方维修保养,经双方友好协商,签订本合同,以此共同遵守。
一、工程名称
_____全线空调维修保养。
二、维护管理的内容
1、各收费站现场按每年_____次,监控室中心、机关办公楼及设备间按每年_____次,对空调机进行清洗保养。非中央空调保养内容如下:
1.1内机项目:
1.1.1拆下内机的机壳,用高压水冲洗机壳。
1.1.2拆下内机滤网用高压水清洗。
1.1.3用高压水清洗内机蒸发器。
1.1.4拆下内机水盘,用清水及抹布清洗。
1.1.5内机线路板除尘。
1.1.6安装空调及将空调进行移位安装,组装复原及通电测试。
1.2外机项目:
1.2.1用高压水清洗外机冷凝器。
1.2.2用高压水清洗外机机壳。
1.2.3用高压水清洗外机风扇叶。
1.2.4用高压水清洗外机水盘。
1.3电气项目
1.3.1主机系统及管线每年做一次防腐处理。
1.3.2检查坚固接线线头、主电源、控制电源、压缩机、电动机、排风电动机、测量直流电阻、各种传感器、电加热器等电器原件。
2、中央空调保养内容如下:
2.1中央空调外机组的保养
2.1.1检查压缩机冷冻油的油压及油量,系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理。
2.1.2检查有无不正常的震动、声响及高温。
2.1.3检查冷凝器及冷凝器温度。
2.1.4检查各种阀门是否正常。
2.1.5检查润滑机组机油是否足够。
2.1.6检查电路上的接线端子是否松动。
2.2中央空调水循环管道部分的维护保养
2.2.1中央空调水泵维修,是否有阻碍、碰撞、卡死。
2.2.2中央空调调节阀门维修,是否泄露、灵活。
2.2.3中央空调整个循环水系统检查、清洗过滤网,拧紧固定螺丝。
2.2.4中央空调电动机维修,检查电机轴转动是否有阻碍,风叶有无擦壳,绝缘性是否良好。
2.3中央空调末端风柜部分保养
2.3.1每个季度清洁机盘外壳、冷凝水管路。
2.3.2每个季度清洗风机初效过滤器,排除盘管内空气。
2.3.3每个月清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物。
2.3.4拧紧所有紧固件。
2.4中央空调其他项目保养
2.4.1清洁控制柜内外的灰尘、脏物。
2.4.2检查、禁锢所有接线头,对于烧蚀严重的接线头进行更换
3、乙方接到甲方的电话、传真、书面通知_____小时内到达现场负责维护。在一般情况下(非部件损坏),_____天内恢复设备正常工作,收费现场和监控室空调不能当日修复,必须采用备用空调暂替代。
三、维护管理内安全与其他作业要求
1、甲方责任
1.1、为乙方出入空调维护工作提供方便。
1.2、提供完整的空调技术资料。
2、乙方责任:
2.1、维护管理内所有设备、车辆、安全、工具等均由乙方自行解决。乙方负责为维修人员及作业工具购买相关保险的责任。
2.2、维修人员必须持有效的电工操作证或者电工维修操作证、空调维修操作证,同时维修人员要具备相关的电气安全知识。
2.3、在收费亭空调维护时,维修人员要穿工作服及安全反光背心,并有所属单位的明显标志。
2.4、乙方必须为其员工购买人身安全保险和第三方责任险,并负责作业工具和反光衣等配置。
2.5、乙方必须高度重视维修维护的安全,要教育维修人员安全防护意识,严格按照《电气安全工作规程》、《_____施工作业安全管理规定》、《空调维修安全操作规范》工作。
四、检查验收标准
在维护管理期间,乙方必须遵守和自觉执行行业的准则和本协议对维修保养的各项要求。甲方对维护管理质量进行定期检查,若发现乙方的工作质量问题,甲方将责令乙方整改,严重时有权停止对乙方拨款直至改进为止,并有追究乙方相关责任的权利。
乙方应及时将维修更换的旧空调或空调部件交到甲方指定的仓库,并办理交接手续。手续不全,甲方不给予验收和结算。
五、合同有效期
_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日
六、合同金额及付款方式
合同总价金额:_______________整(即:__________元)由两部分组成:
1、年度维护费用:__________(即:__________元,详见附件1:《_____全线空调年度维护费用明细》)。
2、维护及修复过程中的材料费用按实计量,详见附表2:《空调维修材料价格清单》。
七、支付方式和结算时间
1、转帐支票支付:合同签订生效后,年度维护费在完成规定的日常保养工作量后,每季度结算一次。
2、在维修和修复过程中所需要的材料费用,乙方应先办理书面报批手续,在甲方审核同意并签订养护计量维修单(见附件3)后方可实施,修复完成,双方在现场验收合格后,按实计量。
更换的材料费用按市场价格确定(甲方不再另外支付安装、调试、人工、汽车、工具使用等费用),每次计量费用以甲方批复金额为准,每季度结算一次。
八、其他
1、乙方应加强对作业人员的安全意识教育,加强安全措施。按《电气安全工作规程》和《_____施工作业安全管理规定》的要求严格执行,发生事故的损失由乙方全部负责,甲方不承担任何责任及费用。
2、如提前解除协议,应提前_____个月通知对方,并做好交接工作,结清维护费用。
3、维护期内因不可抗力导致的损失(如地震、台风、雷击、偷窃等),材料费由甲方承担,维修费用由乙方承担。
4、合同一式_____份,其中甲方_____份,乙方_____份。双方合同具有同等法律效力。
5、合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):__________________ 乙方(公章):__________________
法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):____________
日期:_________年____月____日 日期:_________年____月____日
篇4:手中央空调买卖合同
甲方:__________
乙方:__________
经甲乙双方通过友好协商,根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律、行政法规,本着平等互利、诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,经充分协商,共同签订本合同,本合同经双方签字盖章即生效,双方应共同严格履行下列合同条款:
一、空调型号、数量及价格:__________(附清单)
合同总价:__________ (¥:__________ ________元)
备注:__________此报价不含室外主机配电、基础及税金。
二、付款方式:__________
1.甲、乙双方在签定合同时,甲方支付乙方合同价款的__________%,即人民币 圆整(¥:_______________元);用于向厂家交付设备提货定金。
2.设备运到施工现场后,甲方再支付乙方合同价款的__________%,即人民币 圆整(¥:________________元);我公司开始动工安装。
3.乙方将空调系统安装完毕并进行调试后,交付甲方,甲方当日支付乙方合同余款,即人民币 圆整(¥:_______________元);
三、供货范围、安装、调试及验收:__________
1、本合同供货范围包括按合同规定的全套空调系统。
2、乙方负责为甲方将空调安装至指定位置,安装应符合国家标准。
3、空调安装在装修前进行,乙方安装范围包括:__________室内、外机就位电源线、信号线的连接、各室送风口及回风口的安装、试机运行,甲方应保证乙方现场安装所需的临时办公地点、电源和水源等施工条件。
4、安装后由甲乙双方进行现场调试。
5、调试完毕后,按照国家及行业标准,由甲方在保修单上签字验收认可。
6、乙方调试完毕交付甲方使用后,甲方不组织验收,投入使用示为验收合格。
四、施工时间:
1、甲方应为乙方或协助乙方办好有关物业管理部门的施工批准手续。
2、施工期预计 天。
五、违约责任
1、甲方不按期支付设备款,造成的延误工期等责任均由甲方承担。
2、甲乙双方均不需对因人力不可抗力原因而造成的违约负责。
3、因设计变更、或不可抗力的因素、可顺延工期。如甲方原因造成停工,
全部责任由甲方承担,并向乙方承担相应的误工费用。
六、售后服务:__________
1、乙方对所售设备实行保修__________个月。
2、保修期从空调机组安装调试完毕当日算起,在保修期内若因设备
本身质量问题,由乙方负责修理或更换设备零件,费用由乙方负责;若因甲方没有根据空调操作规范而造成的失误及事故,由乙方进行排除,费用由甲方承担。
3、乙方在甲方维修通知24小时内上门服务,紧急情况__________小时内上门服务。
4、乙方服务只以保修单为服务依据,甲方应妥善保管好保修单。
本合同一式二份,双方盖章签字后生效。甲乙双方各持一份。
其它未尽事宜,按民法典解决。
甲方:__________ 乙方:__________
盖章(签字):__________ 盖章(签字):__________
电话:__________ 电话:__________
地址:__________ 地址:__________
日期:__________ 日期:__________
篇5:带空调房屋出租合同
出租方:以下简称甲方身份证:承租方:以下简称乙方身份证:根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
第一条甲方将自,带全套家具家电出租给乙方作住房使用。所产生的物管费、垃圾清运费、有线电视费、水电煤气费等一切费用由乙方交纳。附清单:主卧室:床、五门衣柜、2个床头柜、窗帘次卧室:床、四门衣柜、2个床头柜、1个电脑桌、1把椅子客厅:一套沙发、大理石茶几、电视柜、42寸电视、窗帘餐厅:冰箱、大理石餐桌及4把配套凳子卫生间:洗衣机
第二条租赁期限租赁期________年,甲方从________年____月____日起将出租房屋交付乙方使用,至________年____月____日止。乙方有下列情形之一的,甲方可以终止合同,收回房屋一切后果由乙方承担:
1.擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营的;
2.利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的;
3.不按时缴纳相关费用的;
4.未按合同履行义务的;
第三条租金和租金交纳期限交纳方式及押金
1.甲乙双方议定合同期内月租金1500,一次性付________年租金18000元。。
2.家具家电押金:5000元;
第四条租赁期间的房屋使用要求交付乙方使用的房屋装修完好整洁明亮,所有地砖、墙砖、木地板、门、窗、锁等完好无损,家具家电完好无损乙方签字代表认同,租住期间使用损坏的由乙方负责赔偿。
第五条违约责任及相关约定
1.乙方未按本合同约定交纳租金。
2.乙方逾期交付租金,除仍应补交欠租外,并按月租金的1%,以天数计算向甲方交付违约金。
3.甲方保证拥有房屋产权,提供相应证明。在交易时该房屋没有产权纠纷。
4.租赁期间,发生火灾、被盗、人生伤亡事故等,乙方应承担全部赔偿责任。
5.乙方应爱护房屋内的一切设施及保持房屋卫生。不允许在墙面钉钉子及污染损坏墙面。
___年租期后若甲乙双方租或不租都应提前____月告知对方。若乙方不再续租应将房屋卫生打扫干净交付甲方。
7.合同期满后,如甲方仍继续出租房屋的,乙方拥有优先承租权。
第六条争议解决的方式本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方均可向房屋租赁管理机关申请调解,调解无效时,也可以向人民法院起诉。
第七条本合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议,与本合同具有同等效力。
第八条当前的水、电等表状况:
水表吨;
电表度;
煤气表方。以上读数乙方应根据要求每月抄报到门外单上,若因乙方遗忘所产生的滞纳金由乙方承担。本合同一式2份,甲乙方各执1份。附交接清单:楼道单元门钥匙2把、入户门钥匙3把
出租方:承租方:
电话:电话:
签约时间:签约时间
篇6:空调买卖契约协议书
需方(以下简称甲方)_______________________
供方(以下简称乙方)_______________________
本合同文本根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规制定的。为更好地维护双方当事人的合法权益,经双方友好协商,现就甲方向乙方购买二手空调签定以下合同。
第一、双方确认的空调,品牌、型号、数量、金额:
1、设备清单:
_______________________
2、空调总价(不含税)__________元,即大写:_____________________________
第二、交货时间、地点:
1、交货时间:乙方接到甲方开工通知后,根据甲方工程进度按照甲方要求的时间二手空调进场。
2、交货地点:
3、运输费用:运输费用包括在合同价内。
4、所有权转移:本工程验收合格后,所有权转移至甲方,在此之前空调设备所有权为乙方。
5、甲方联系人或委托联系人:_______________________ 联系电话:_______________________
6、乙方联系人或委托联系人:_______________________ 联系电话:_______________________
第三、付款方式:
合同订立后两小时内甲方向乙方支付二手空调定金,即人民币_______元。大写:______________乙方应在收到货款 ___日内将全部设备交付给甲方。乙方安装调试好后甲方向乙方支付________元货款,经甲方在___日内验收清点合格后支付剩余的货款,即人民币_________元 大写:__________________.甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的确认。
第四、保修期:甲方___日内验收合格后开始,保修期为一年,人为不保,自然灾害不保。
第五、纠纷处理方式:本合同履行期间,双方发生争议时,应通过友好协商解决。若协商不成由甲方所在地法院裁决。
第六、违约责任:
甲方延迟付款或乙方延迟安装的(除不可抗力外),应向对方支付每个履约期应付款项0.5%/每天的违约金,总违约金不超过总款项的5%.延迟日数超过__天的,守约方可以履行解除合同,违约方应当承担相应的违约责任。
第七、其他:
1、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,达成书面补充协议,补充协议与本合同有同等效力。
2、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。本合同自签订之日起生效,本合同为打印文本,涂改无效。
3、合同总金额为最终金额,甲方不再承担额外费用(除甲方需增加变动的)
甲方 :___________
乙方 :___________
________年________月________日
篇7:带空调房屋出租合同
出租方(以下简称甲方):_______________身份证:____________________________
承租方(以下简称乙方):_______________身份证:____________________________
甲、乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成协议如下:
一、租赁地点及设施
1.租赁地址:_______________区_______________号_____________室;房型规格______________________。
二、租用期限及其约定
1.租用期限:甲方同意乙方租用_______________年;自___________年_______月________日起至___________年________月________日;
2.房屋租金:每月________________元人民币;
3.付款方式:按________________支付,另付押金________________元,租房终止,乙方结清各项费用后,甲方将押金退还乙方,不计利息。
4.租赁期内的水、电、煤气、有线电视、卫生治安费由________支付,物业管理,暖气费用由________支付;
5.租用期内,乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同,收回房屋:
(1)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;
(2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;
三、双方责任及义务
1.在租用期内,甲方不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者。
2.乙方须按时交纳水、电、煤气、等费用。
3.在租赁期内,甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的,必须提前一个月通知对方。
四、室内附属设施
a:电器:_________________________________;
b:家俱:_________________________________
c:水表底数:________________;
d:电表底数:________________;
e:煤气表底数:______________;
其它:_______________________;
本协议一式______份,甲、乙双方各执______份,签字后即行生效。
甲方(签章):________________乙方(签章):________________
联系电话:____________________联系电话:______________________
___________年_______月________日___________年_______月________日
篇8:中央空调买卖安装合同
发包方(以下简称甲方):_________________
承包方(以下简称乙方):_________________
签订地点:_________________
鉴于甲乙双方已经充分协商,双方约定:_________________甲方委托乙方采购中央空调产品(具体明细见附件:_________________《设计方案》),并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款:_________________
第一条工程名称:_________________
中央空调安装工程(前述空调安装工程,本合同未作特殊说明的,前述空调安装工程以下简称“本工程”)。
第二条
工程地点:_________________
第三条工程范围:_________________
第四条空调电源:_________________
空调所需电源须由专业电工实施安装,乙方不负责电源安装等关联工作,甲方负责主机电源(含电缆线、空气开关等工程材料及风口开空)到空调机组所需之指定位置。
第五条施工要求:_________________乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算(具体明细见附件:_________________《设计方案》)进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工需要中央空调施工作出局部调整,须经甲乙双方现场代表共同签字确认后方可施工,且甲方须对调整部分追加相应费用,具体内容须经双方协商另立补充协议。
第六条工程验收:_________________
按照《通风空调工程施工质量验收规范》执行。
第七条工程周期:_________________本工程工期为45天,即自/年/月/日至/年/月/日;室内主体部分工期为/天,即处/年/月至/年/月/日。(前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的,仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)
第八条承包金额及付款方式本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币(大写)_________________
柒拾贰万元整,(¥:_________________.00元)
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
发包方:_________________
承包方:_________________
签订地点:________________
签订日期:_________________
篇9:空调维修合同协议
甲方:______________公司二公司
乙方:______________维修服务部
经甲乙双方协商,甲方空调电器交与乙方维修,双方达成以下协议:
一、甲方本单位所有使用的空调交与乙方维修。甲方为乙方提供维修场地和维修器件。必要时,协调本单位人员,协助乙方按时完成维修任务。
二、乙方在为甲方维修空调的同时,应尽量保持甲方室内整洁,不翻动甲方室内财物,不经同意不允许使用甲方的任何设施,不得出现偷拿甲方室内物品或钱物。
三、乙方为甲方维修的空调,保修期限为一年。在一周期内(一周期为一年)空调出现同一故障,不出现重复维修。
四、乙方为甲方提供对______________帐号,便于甲方为乙方支付维修费用,甲方及时为乙方结算维修费用,结算方式为一个季度结算一次。
乙方开户行:__________________________,帐号:___________________________
五、甲方为乙方提供正确票据及本单位维修地点的电话,乙方维修完毕后向甲方负责人及时反馈维修信息。乙方维修完毕后须经甲方使用人员认可。
六、维修价格(就正常问题价格如下,非正常情况应告知甲方单位负责人)。
七、乙方在接到甲方通知后,应在_______小时内完成维修任务,特殊情况应告知乙方单位负责人,并提出延期申请。
八、乙方在保养维修中导致设备与配件损坏,由乙方负责。
九、乙方员工的安全问题由乙方负责,甲方不承担任何责任。
一十、合同条款中末尽事宜,双方本着互惠互利的原则,协商解决。
一十一、本协议一式两份,双方各执一份。合同一经签约即受法律保护,双方不得违约。如一方违约需赔付对方合同价总额10%的违约金。
一十二、本合同有效期自____年____月______日至____年____月______日止。期满后双方合作满意可续签下一周期。
甲方:____________________公司二公司
乙方:______________维修服务部
篇10:空调买卖契约协议书
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定,本着平等自愿的原则,经双方协商签订如下合同:
第一条。甲方同意乙方购买甲方大酒店的【废旧中央空调,双良溴化锂制冷机组二台}及电机水泵7台}。
转让价格为人民币:
支付方式,合同签订后------个工作日内乙方应支付合同总价款。
付款信息:甲方单位名称:
开户银行:账号:
第二条,乙方设备拆除范围,,设备拆除范围,中央空调机组房内双良溴化锂制冷机组二台,一台,100万大卡,一台80万大卡,及水泵电机7台,如甲方一旦发现乙方拆除合同款以外的设备所造成的后果由乙方全权负责,并作出相应等价值的设备赔偿款。
第三条,设备拆除时间,考虑到乙方在拆除设备之前,甲方应做好相应的有关工作,开工时间由甲方定,【但必须在 日内给乙方一个明确时间开工】
甲方负责在乙方拆除旧设备之前应做好拆除之前的一切相应工作,如,断电,断水,断蒸汽。
乙方只负责这次合同款上的设备拆除回收工作,不负责拆除后的修缮问题。乙方拆除设备所需工具及拆除设备所产生的费用由乙方自行负责。
乙方在拆除设备期间内,如造成人员安全问题由乙方自行负责,甲方无任何责任【另附安全协议】
注:如发生争议,双方应通过友好协商解决,如协商解决不成,应将争议提交卖方所在地的人们法院裁决
本合同一式二份,双方各执一份,签字盖章生效。
甲方:乙方:
年月日
篇11:空调销售及安装合同
合同编号:__________
签订地点:__________
甲方:__________(以下简称甲方)
地址:__________
电话:__________
乙方:__________ (以下简称乙方)
地址:__________
电话:__________
甲乙双方根据诚实信用原则,就乙方向甲方销售、安装和改装中央空调事宜达成协议,为了保障双方的合法权益,签订本合同。
一、双方约定
乙方根据甲方指定品牌、型号购买并安装 中央空调。
二、安装工程概况
1、工程名称:__________ ;
2、工程地点:__________ ;
3、工程范围和内容:__________
(1)乙方负责空调系统的室内、外机组的安装;
(2)冷媒管、水管等空调管道制作安装(管道根据图纸及现场实际情况进行安装)及保温;
(3)室内、外机控制线、温控器安装(不含主机电源连接线);
(4)风系统制作与安装;
(5)系统开机调试。
三、合同总价
1、销售及安装总造价 ¥:__________ ________元(大写):__________ ;
2、如遇下列情况,合同总价将相应增加:__________
(1)甲方改变设计导致费用增加;
(2)非因双方之原因变更设计导致费用增加;
(3)非因乙方原因的工程延期而导致的费用增加(如甲方资金未能按时到位、现场不能施工或施工难度增加等);
(4)在施工中新增加了工程项目;
(5)其它。
四、工程期限
1、隐蔽工程工期为 天,自乙方进场之日起计算,整个工期根据装修进度而定。
2、实际交工期按照主机开机调试时间计算,风口及温控器的安装固定时间内受装修进度影响不计在内。
3、如遇下列情况,由乙方用书面形式通知甲方顺延期限:__________
(1)甲方未按照合同约定支付预付款、工程进度款而影响施工进度者;
(2)甲方在合同规定开工日期前,未能准备好施工用水、电、施工场地及其他开工条件;
(3)发生重大设计变更,如:__________系统布置变更、材料材质变更等;
(4)在施工中因停水、停电或其它原因限制施工时间;
(5)因电源未引到位影响调试验收的;
(6)因遇人力不可抗拒的因素(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等),而影响工程进度;
五、材料、设备供应(见附件)
六、工程质量、验收、保修及售后服务
1、双方一致同意:__________乙方交工时甲方经检验未能提出异议则视为质量符合甲方之要求。若甲方不能及时组织验收,因此导致的一切后果概由甲方承担。
2、交工验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,乙方应与返工。
3、已竣工未验收工程,在交工前甲方不得动用,否则视同交验;并承担由此而发生的质量或其它问题。
4、保修及售后服务承诺
(1)保修期:__________设备部分整机保修期依生产厂家之规定进行保修12个月,压缩机保修三年,从工程调试验收合格之日起计算。
(2)甲方应指定人员与乙方进行联系,并将人员名单以书面形式提交给乙方,当联系人变化时甲方应及时将变化结果告诉乙方。
(3)在保修期内因系统部分质量、工程质量问题引起的故障,由乙方负责维修,应须更换之零件,费用由乙方负担。因甲方操作失误等人为因素引起的故障,乙方负责排除,费用由甲方负责。
(4)说明书、相关产品合格证书、调试验收单等在竣工验收时由乙方交甲方签收。
(5)保修期内,甲方需要对工程进行修改时,乙方有权根据修改的工作量收取劳务成本费。
(6)乙方负责甲方原有中央空调及承包范围内中央空调两年的维护、保养。
(7)保修期内,乙方对甲方每次提出的安装质量问题应在2天内整改,乙方接到甲方电话后1小时内赶到现场,超过时间乙方没有回复,甲方有权另请其它人员负责维修,维修所产生的费用(工价上浮30%)在乙方的质保金内扣除。
七、付款方式
1、签订合同后当日内,甲方支付乙方预付款式,即人民币大写 ________元整(小写 ________元整),乙方收到此款后开始组织材料设备进场;
2、隐蔽工程安装完毕后三日内,甲方支付工程款给乙方即大写 ________元整(小写 ________元整);
3、安装调试完毕后七日内,甲方支付工程款给乙方(包含增加工程部份),即大写 ________元整(小写 ________元整);
4、扣该工程款人民币大写 ________元整(小写 ________元整),作为质保金,以甲方投入使用之日起计算,满两年后20日内退付质保金。
八、双方义务
1、甲方义务
(1)、甲方指定安装位置及要求,提供乙方施工材料存放用地,施工用水、电,包括清除障碍物。甲方负责提供电源到乙方指定位置;
(2)甲方应协调乙方与其他专业的配合工作;
(3)甲方应与物业协调好乙方施工的有关问题,室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的地方,应由甲方事先征得物业部的同意,并应在进场施工前办好相关手续,如乙方按照施工方案进行施工的过程中,由于甲方原因致使相关管理部门的干预,被迫停工造成的损失,应由甲方负责;
(4)甲方参与工程质量和施工进度的监督;
(5)甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收,协助保护好安装后的设备,防止被盗及损坏;
(6)在本合同履行过程中,甲方对知悉的乙方商业秘密有保密义务;
(7)及时付款义务
2、乙方义务
(1)乙方在施工过程中,必须严格遵守甲方物业管理制度,必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准;
(2)乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用;、
(3)乙方需按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度;
(4)乙方应保证施工现场的整洁,应做好成品保护及甲方财产保护工作;
(5)由于乙方原因造成工程延期或设备损坏,应由乙方负责;
(6)在工程施工中发生非乙方原因致工程不能正常进行时,乙方必须立即通知甲方,但不承担因此造成的损失。
九、违约责任
1、根据公平原则,工程质量不合格的,乙方负责无偿修理。
2、甲方未能按照合同约定履行自己的义务,应赔偿乙方因此遭受的实际损失。
3、合同规定的合同款项未付清前,乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有,同时乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期服务。
4、若甲方应付工程款逾期2个月未付,乙方可要求甲方支付应付工程款20%的违约金,继续履行合同并赔偿实际遭受的损失,还可以解除合同并不退已付款且要求赔偿实际遭受的损失。
5、签订合同后,若甲乙双方单方毁约,毁约者按合同总价款的20%赔付对方。
十、本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商方式解决问题,若协调不成,在合同签订地法院提起诉讼。
十一、未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
十三、合同附件包括预算清单、工程图纸,为合同不可分割的一部分,与合同同时生效。
十四、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,期满后自动失效。
甲方(签章):__________乙方(签章):__________
法人代表:__________法人代表:__________
委托代理人:__________委托代表人:__________
篇12:品牌空调安装售后合同
甲方:_______________
乙方:_______________
安装工程开工日期:_________________20__年月日;竣工日期:_________________20__年月日;
第二条乙方安装调试分管式空调完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可。
第三条产品的安装、调试、验收:_________________
1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。
甲乙双方商定:_________________
(1)、20__年月日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;
(2)、20__年月日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;
(3)、20__年月日之前,完成设备安装及系统的调试运转;全部分管式空调工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意。
第四条价款结算方式及期限:_________________
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);
2、本合同工程安装总价款为人民币:________________元(大写:_________________);
~1/2~
(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的_____%)________________元(大写:_________________);
(2)工程尾款(占合同总金额的_____%)元(大写:________________元),设备调试完毕,工程竣工验收合格后,甲方三天内付清。
3、以上价款包含专用钻孔机器钻孔费用、设备吊装费。
第五条违约责任
1)、乙方责任:_________________
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
2、除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额500元的违约金,如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。
5、乙方承担安装过程中99.9%的安全责任,甲方承担0.1%的安全责任。
2)、甲方责任:_________________
开工前,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水电;
第六条产品质量责任和售后服务条款
1.自验收之日起,工程保修期为1年。
第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条解决合同纠纷的方式:_________________执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向人民法院提起诉讼。
第九条本合同一式二份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
第十条合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
发包方(甲方):_________________承包方(乙方):_________________
电话:_________________电话:_________________
篇13:2024空调销售安装合同书
合同编号:_________________
日期:________________
甲方:_________________
乙方:_________________
本合同文本根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规制定的。为更好地维护双方当事人的合法权益,经双方友好协商,现就甲方向乙方购买空调机组签定以下合同。
一、双方确认的机组,品牌、型号、数量、金额:
1、设备清单:_________________
序号
型号
单位
数量
单价(元)
合价(元)
备注
1
2
3
4
合计
台
2、设备总价:_________________元,即大写:_________________
二、交货时间、地点:_________________
1、交货时间:_________________乙方接到甲方开工通知后,根据甲方工程进度按照甲方要求的时间设备进场。
2、交货地点:_________________
3、运输费用:_________________运输费用包括在合同价内。
4、所有权转移:_________________本工程验收合格后,所有权转移至甲方,在此之前空调设备损坏及缺损由乙方负责。
5、甲方联系人或委托联系人:_________________
6、乙方联系人或委托联系人:_________________王慧麟
三、付款方式:_________________
合同订立后支付设备定金,即人民币元,乙方应在收到货款7日内将全部设备交付给甲方,经甲方验收清点合格,支付剩余的设备款,即人民币元。甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的确认(本公司购买设备是全额付款)。
四、质量要求,技术标准,供方对质量负责的条件和期限
所有产品均需达到生产厂家的技术标准要求,均为原厂生产,且未经使用。设备质量问题按厂家三包规定执行。
五、保修期:_________________
1、货物验收完毕后,乙方为甲方办妥有关保修手续,并将空调的随机保修卡交于甲方,保修期从发票开具之日(即本工程全部通过验收之日)起计算;
2、保修期内,乙方承诺在接到甲方报修通知后24小时内作出响应。保修期过后售后服务,详细情况双方另行协商。
3、设备保修按生产厂家有关规定执行。
六、纠纷处理方式:_________________
本合同履行期间,双方发生争议时,应通过友好协商解决。若协商不成由甲方所在地法院裁决。
~1/2~
七、违约责任:_________________
甲方延迟付款或乙方延迟交货的(除不可抗力外),应向对方支付每个履约期应付款项0.5%/每天的违约金,总违约金不超过总款项的5%。延迟日数超过_____天的,守约方可以履行解除合同,违约方应当承担相应的违约责任。
八、其他:_________________
1、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,达成书面补充协议,补充协议与本合同有同等效力。
2、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。本合同自签订之日起生效。
3、合同总金额为最终金额,甲方不再承担额外费用(除图纸外需增加变动的)。
九:_________________附件
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
授权代理人签字:_________________授权代理人签字:_________________
签定日期:_________________年月日签定日期:_________________年月日
公章:_________________公章:_________________
单位地址:_________________单位地址:_________________
篇14:中央空调供货合同
购货单位:_________________________________(以下简称甲方)
联系电话:_____________________单位地址:_____________________
甲方代表:_________________________________
供货单位:___ ___(以下简称乙方)
联系电话:_____________________单位地址:_____________________
乙方代表:_________________________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就甲方向乙方购买中央空调设备达成如下协议:
第一条 甲方订购产品规格型号及数量:
产品名称 规格型号 单位 数量
第二条产品的运输方式、到货地点、交货方法、费用负担及付款方式:
1、 运输方式:乙方汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、 交货地点:
3、交货方式:工地现场交货;在交货地点,由甲方接货人签名接收货物并提供设备货物储藏仓库或空间。
4、 运输费用(含运费、保险费等费用)由乙方承担。
5、 设备吊装费用另计。
6、 付款方式:(1)、现金 (2)、转帐支票
第三条乙方中央空调设备到货时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),货物安全由甲方负责。甲方现场验收合格,签收认可。
第四条 产品的安装、调试、验收:
1、甲乙双方商定:20xx年 月日之前,甲方所需设备均按双方约定时间进场、到位。安装工程费用另计。
2、中央空调设备质量符合厂家提供的产品设计说明书上的要求及国家标准。乙方负责提供产品合格证书、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询;若涉及设备机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。甲方未能全额支付中央空调设备款,中央空调设备权属为乙方。
第五条 价款结算方式及期限:
1、 本合同价款为双方约定方式支付中央空调设备款(固定价价款);
2、本合同中央空调设备总价款为人民币:____________________元(大写:);
(1)、合同签定后,甲方应一次性支付乙方(设备款)人民币:__________________元(大写: )。甲方未付清中央空调设备全款以前,中央空调设备权属为乙方。
3、以上价款不含小区物管费、不含设备吊装费。
第六条 违约责任
一、乙方责任:
1、除合同第六、九条规定外,如果乙方没有按合同规定时间交货,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交货,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
2、乙方无故拖延交货期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任:
1、甲方应提前15~20天向乙方订购中央空调设备(厂方供货周期的原因);
2、 甲方中途退货,应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
3、甲方未能按合同规定时间支付中央空调设备款,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金,但违约金总额不得超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
4、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
5、甲方原因造成不能按期交货,其责任由甲方承担,而且交货期顺延。
6、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(1) 工程量变化或设计变更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加进行验收而造成的延误;
(4) 甲方同意的供货期顺延的其他情况。
第七条、 中央空调设备质量责任和售后服务条款
1. 设备自验收之日起,保修期为整机保修期为壹年(由厂家提供);
2. 质保期结束后,乙方为中央空调设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第八条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第九条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十一条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十二条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十三条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
第十四条 合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇15:空调产品销售合同
供方:
需方:
签订地点:
签订时间:20年月日
一、产品名称、型号、数量、单价、供货时间及数量(注:空格如不够用,可以另接)
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:。
三、交提货地点:需方库房。
四、运输费用负担:运输费用由供方承担。
五、包装物的供应与回收:不回收。
六、验收标准及方法:按第二条标准验收。
七、结算方式及期限:产品验收合格后,凭增值税发票,通过银行承办。
八、产品价格随行就市。产品价格如发生变动时按(调价协议)执行;
九、供方应严格按需方要的产品、数量及时发货,供方接到需方供货通知天需到货,如因供货不及时使需方停产,供方以每小时元赔偿需方损失;
十、本合同如需变动或补充,另行签订补充协议经双方签字盖章方能生效;
十一、违约责任:按《中华人民共和国民法典》执行。
十二、解决合同纠纷的方式:双方协商解决。
协商不成时,由需方所在地内江仲裁委员会仲裁。
十三、其它约定事项:
十四、本合同需双方签字盖章生效,一式两份,双方各执一份,有效期自年月日至年月日止。
供方:
需方:
年月日
篇16:职场办公室空调使用礼仪_职场礼仪_网
如何避免办公室空调之争?下面是小编精心收集的一些资料,想必大家一定很想知道吧,且随小编一起来看看吧。
天气刚刚热起来,办公室的空调就开始启动。这是座多年的老办公楼,没有中央空调,只在每个办公室配备了一台立式空调。
男女在一个办公室,对温度的需求大不相同。男同胞大都体格健壮,动辄大汗淋漓,还没怎么热呢,空调室温就设置得很低,一推门冷气扑面而来,坐不了多久,那积劳成疾的颈椎、肩膀什么的,已经不适应,开始隐隐作痛,就有女同胞站起来,调整温度,或者干脆开了门。经过协商决定,若有女同胞在场,室温不能设置得太低,温度稍微高一点,对身体有好处,不然,一出门跟穿了棉裤似的,乍冷骤热,身体适应不了。
但是,男同胞出差的机会多,女同胞大部分时间在办公室留守,只要上班,就有女同胞在,所以由男同胞掌管温度的机会几乎没有,大权一直牢牢掌握在女同胞手里,男同胞也就听之任之,乐得图个耳根清净。
在女同胞接受的室温下,身体瘦削的男同胞也能接受,但那个体重跟身高相差无几的胖帅哥,开始不适应了。冷气冲着他吹,仍汗流浃背,肩膀上搭条毛巾,不时地拿起来抹一下脸,那情形,不像坐在电脑前,倒是同在骄阳下扛麻袋包差不多。心软的女同胞实在不忍心看下去,就将室温调低——大不了一会儿出去溜达溜达,暖和暖和。
空调之争,上升为男女之争,男同志纷纷落马,充分发挥了怜香惜玉的风格,女同志极富爱心,设身处地为别人着想,到也其乐融融。
篇17:空调安装工劳务合同样本_空调安装工劳务合同格式
甲方:
乙方:
根据《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条》的有关规定,结合本工程情况,经双方认真协商,达成以下协议:
一﹑工程概况
1﹑工程名称:
2﹑工程地点:
3﹑设备供货及供货承包范围
(1) 本合同包括 超市中央空调系统供货安装及调试,参见空调设计图纸。
(2) 安装内容包括风机盘管安装、室外主机安装、管道连接、管道保温,系统调试。
(3) 空调室外机的混凝土基础由甲方根据乙方提供的尺寸参数提前进行制作。
(4) 室外机和室内机的电源由甲方敷设到位,空调管线所经之处的穿梁留洞由乙方负责,恢复工作由甲方负责,控制线管的敷设由甲方负责,乙方负责电源线和室外机、室内机的连接。
4、 工期:根据甲方要求,结合现场实际情况,以乙方进工地日期为准,工期定为30天如遇下列情况,则工期顺延。
(1) 工程款拨付延误。
(2) 有关交叉作业及技术签证延误。
(3) 不可抗拒。
(4) 非乙方原因造成的工期延误。
5、 工程质量:按照GB——50243施工,验收 。
合同价款
1、 空调设备及安装
序号 名称 型号及规格 数量 单位 单价 合价 备注
1 制冷主机及附材安装费 台
2 风机盘管及附材安装费 台
合计
2,付款方式
(1) 空调设备付款方式
A 甲方自合同签定后三日内支付总造价的30%为工程预付款。
B 货到工地支付总造价40%。
C 安装完毕验收合格后十日内支付20%。
D 完成一个制冷季后付至合同的95%。(留5%质保金)
①剩余5%为质保金两年满七日内付清。
(2) 如发生设备、工程变更,可由甲方施工代表向乙方签发设备、工程变更单,另行签订变更协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
三、竣工验收:
1、 竣工验收及中间验收均以双方约定、设计施工图纸、有关变更签证及有关施工规范为依据。
2、 中间验收及其他施工文件的批复,甲方应在乙方提交资料或报告两日内完成,协助乙方共同完成以免影响后续工程,逾期则表示甲方已认可。
四、保修:
1、 乙方对其供货及施工范围内的设备及工程无偿保修二年。
2、 保修期以安装调试合格之日起计算。
五、双方责任:
1、 甲方责任
(1) 甲方应保证施工现场具备施工条件,保证水电路三通,提供存货仓库,乙方承担水电费,甲方配合乙方施工内容。
(2) 甲方委派 为工地现场代表,如有变动提前两日书面通知乙方。
(3) 甲方工地现场代表有责任协调现场交叉作业及其他工作事宜。
2、 乙方责任
(1) 按合同技术要求,提供全新设备,保证设备的各零部件性能完好,符合技术标准。
(2) 乙方按施工图纸及有关变更现场签证保质按期完成施工内容。
(3) 乙方委派 为工地现场代表,如有变动提前两日书面通知甲方。
(4) 乙方服从甲方合理工作安排。
六、其他:
1、 如有纠纷,双方本着友好协商的原则进行解决,协商结果以“纪要”,方式作为合同的附件,与合同具有同等效力,协商不成应按照经济合同法等有关规定办理。
2、 违约责任及损失按实际损失计。
3、 本合同有关的经甲方认可的施工图纸,变更等技术文件与合同具有同等的法律效力。
4、 投标书作为合同附件具有同等法律效力。
七、本合同一式六份,甲方留存四份。乙方留存两份 。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了空调安装施工合同的人还看了:
篇18:空调维修合同协议
甲方:
乙方:
根据《民法典》及其他有关法律、法规明文规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方维修空调事宜,甲、乙双方达成如下协议:
一、乙方负责维修甲方办公室的30台空调(挂机)。
二、乙方的维修内容为:
1、清洗空调;
2、添加制冷添加剂;
3、配置10个空调遥控器;
4、保障空调正常工作的其他维护内容。
三、乙方保证于20__年3月28日前将维修后的空调如数交付甲方,并自交付之日起1年内,空调再次发生故障时,乙方应及时免费保修。
四、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损,承担维修期间保管拆卸空调的盗失责任,保证维护后的安装固定。
五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方,也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。
确需更换,应通知甲方,并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。
六、甲方验收维修空调合格后,一次性支付乙方空调维修费。
费用依据乙方维修工作内容核算(含税费)。
其中:
1、空调清洗保养并添加制冷剂_____元/台;
2、配置万能空调遥控器______元/个。
七、本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。
八、本合同未尽事宜,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本规定具有同等法律效力。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇19:中央空调系统工程部分设备安装合同
甲方:
乙方:
签约日期:________年____月____日
乙方承揽甲方商用空调整体工程的设备供给、设计、安装、调试、维修工作。为维护双方的合法权益,根据《民法典》及其他相关法律、法规,经双方协商一致,签订本合同。
一、 工程概况
工程名称: 工程地点:
二、 合同总额:合同总造价为人民币金额(小写) 元整,(大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾元整。
三、 设备的验收:甲方应于货到当日内同乙方一起检查货物的规格、数量及完整情况,如发现损坏或规格、数量与合同规定不符时,应及时通知乙方,乙方应及时更换或补充。
四、 设备的安装及调试
1、 安装前,乙方应有合理的施工组织安排和措施,保证工程质量和工期。
2、 乙方严格按照甲方或设计人员提供图纸施工,若工程变更经甲方同意后进行。
3、 乙方安装所必需的水、电、场地、与其它施工队伍的配合等,需由甲方负责协调、解决。
4、 施工现场管理由乙方负责,甲方应指派专人作为工地代表,负责联系、协调解决施工中的问题。
5、 乙方承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和有关费用。
6、设备的调试由乙方负责,甲方应指派有关人员予以协调,并提供试机所需的水电等必要条件。
五、维修范围及包修期
设备(格力主机)包修按厂家规定认真执行,在包修期内若因设备本身与设备安装质量引起的原因,由乙方负责修理或更换设备零件,费用由乙方负责;若甲方操作失误造成的事故,乙方负责排除,但一切费用由甲方负责。从设备正式启用日起计18个月内为包修期。
六、甲方责任
1、 严格遵守合同所定付款方式,及时付款,若未按合同规定付款,乙方有权拒绝施工。
2、 甲方负责协调乙方与主体施工方等之间的关系。
3、 甲方向乙方提供必要的施工条件。
1) 提供施工用水、电及工具库房。
2) 满足乙方对施工现场的要求。
3) 协调好各工序间的交接。
4) 电源上线部分由乙方负责,乙方负责将电源引到室内风盘旁边。
5) 甲方负责与物业协商机组的所放位置。
6) 出风口、回风口的开口和恢复修补由乙方负责。
7) 设备进厂后由甲方详细验货合格后,乙方开始施工,甲方现场指导施工。如发现设备损坏或规格、数量与合同规定不符时,应及时通知乙方,乙方应及时更换或补充。
8) 外机到场由乙方吊装,乙方协调。
七、乙方责任
1、乙方负责提供合格的空调设备并保证产品质量。
2、认真履行施工合同中所约定的条款,做到文明施工,如违章操作造成人员伤亡,责任由乙方承担。
3、严格执行现行国家空调工程标准验收规范。
4、认真执行公司售后服务政策,负责整机正常维护。
5、工程验收后免费为甲方培训中央空调操作管理人员一至两名。
八、工程变更:如工程发生变更,甲、乙双方互相提前书面通知,一同协商,双方签字生效,费用另计。追加的费用支付方式另行协商。
九、工程竣工
设备安装完毕,甲方全面验收,若发现设备损坏或规格、数量与合同规定不符,应及时通知乙方,乙方应及时更换或补充。需要达到国家标准,视为验收全部合格。
十、付款方式与工期
1、 本合同价款为双方约定方式支付安装工程款,若增加项目双方另行协商;
2、 本合同工程安装总价款为人民币:
(1) 合同签定后,甲方支付乙方定金 元
(2)________年____月____日,甲方付乙方 元整(向厂家交款定室内机组,收款后开始施工室内部分)
(3)________年____月____日,甲方付乙方 元整(向厂家交款提取室内,外机组,收款后开始施工室内 外部分)
(4) 质量保证金 元,于空调正式启用后一年内付清。
3、 乙方按照上述日期和进度计划进行安装,因乙方原因导致工期延误的,每日按工程总价款千分之三进行赔付并赔偿因此造成的全部损失。
十一、争议的解决:
甲乙双方对执行合同发生意见分岐时,应友好协商解决,如协商仍不能解决时,双方约定提交甲方所在地的人民法院解决。
十二、免责条款:
由于不可抗拒因素(如:战争、自然灾害、天气异常等)造成不能履行合同,免除乙方责任;由于甲方原因(如工程款拨付不及时、施工期间停水、停电、施工中增加项目等原因)造成工期延误免除乙方责任。
十三、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
________年____月____日
篇20:空调安装工劳务合同样本_空调安装工劳务合同格式
发包人: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》、及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致、互惠互利原则,就“汴阳楼迎宾馆工程”中央空调安装工程施工总承包事宜,订立本合同,以资双方共同遵守。
一、工程概况:
1、项目名称:汴阳楼迎宾馆工程
2、工程地址:灵璧县迎宾大道西侧
二、承包方式:包工、包料、包质量、包安全
三、工程工期:
开工日期: 20xx年 月 日
竣工日期: 20xx年 月 日
四、承包范围及内容:
(1)变频多联空调机组的采购及安装;
(2)空调系统风管、铜管、支吊架材料及附件采购、制作、安装。
(3)空调系统保温材料的采购及保温施工;
(4) 空调系统的调试;
(5) 根据装修图纸作空调系统的二次深化设计,并附主要设备,材料清单和中央空调配置清单以及提供每个房间设计的室内温度值,噪音值,必须满足国家和地方的相关标准,规定。经甲方审核。
(6)压缩机必须是全变频,压缩机和变频器必须是原装进口设备。
(注:1、空调电施的范围:负责室内机控制线缆的敷设,室内、外主机的电源线由甲方将线缆放至用电设备处,由乙方负责接线调试)(控制线缆的敷设,室内、室外机的电源线的敷设到位都有乙方负责,电源点甲方指定)
2、室外机设备土建基础不在乙方施工范围之内)。
五、工程价款及给付方式
1、工程价款:本合同工程价款暂定为人民币大写: 壹仟伍佰万元(小写 1500万元)。 (设备款和工程款分开)
1.1、本合同价款包括但不限于:承包人完成本工程承包范围内工作应承担的费用;承包人承担办理本工程所涉及全部费用(含勘察费用、设计费用等);承包人承担本工程发生的设备材料检测费用、工程未交付发包人前的成品保护费用、验收费用、质保费用、管理费、利润、税费、运输费、各类保险费、各类工具机械使用费、主管部门应收取的费用、监理费用和施工产生的水费、电费等;承包人承担本工程施工过程中工程保险、施工人员人身保险等保险费;应属承包人承担的其他费用。
1.2、本工程属于“交钥匙工程”一切与本工程相关的费用均包括在合同总价中。
2、付款方式:工程价款支付,经甲乙双方协商按以下办法办理:
(1)主体工程结构封顶(不含二次结构)7日内发包人向承包人支付20%的预付款。
(2)以后的进度款按月进度支付,每月25日承包人向发包人、监理单位提交当月的已完工程量报表,次月5日前发包人、监理单位核对完毕并向承包人支付上月核定工程量价款的75%为进度款,以此类推逐月支付。
(3)全部系统安装、调试完毕,经甲方验收合格,发包方支付合同价款的90%。
(4)1年质保期满,无任何质量问题,甲方一次性支付合同价款的5%。
(5)2年质保期满,无任何质量问题,甲方一次性无息支付剩余的合同价款。
3、承包人提前15日向发包人提供当期应付合同价款同等金额的税务发票,否则甲方有权拒付合同价款,且不承担延期支付违约责任。乙方应保证其提供的发票真实、合法、有效,否则,由此产生的一切经济纠纷和法律责任均由乙方承担。
六、工程质量及验收标准
1、工程质量:合格
2、工程竣工验收,应以施工图纸、更改通知,国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
3、乙方根据甲方要求,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、实验、试压、测试报告。
4.乙方根据甲方要求,提供相应的温度检测和噪音检测的检测设备和技术支持。
七、甲乙双方的权利义务
(一)甲方权利义务
1、指派 (联系电话: )为甲方现场代表,负责协调处理施工现场相关事宜。
2、为乙方提供施工用水、电接驳点。
3、对乙方工程质量、工程进度、工程安全进行指导、督促和检查,并提出整改意见。
4、组织工程验收。
5、乙方必须无条件的服从甲方的指令。
(二)乙方权利义务
1、指派 (联系电话: )为现场代表,负责协调处理施工现场相关事宜。
2、编报施工方案,施工进度计划,用水用电计划,开竣工通知书,隐蔽工程验收单,并及时送甲方,经甲方和监理批准后实施。
3、严格按照施工图纸、说明和国家颁发的《通风与空调工程规范》进行施工,确保工程质量和安全,达到国家相关职能部门的要求,并保证能通过综合竣工验收。
4、乙方必须严格按照工程清单约定的设备品牌完成本工程,不得使用假冒伪劣产品,若有上述情形,扣除该部份工程款并承担违约责任。
5、乙方采购的设备必须是符合国家标准并经相关部门检验合格的产品,乙方应向甲方提供相关产品的合格证。
6、乙方应服从甲方指挥和管理,自觉遵守施工现场相关管理制度,不得违章作业。
7、自行负责施工用水、用电的搭接;
8、自行保护好已完工的成品或半成品,若有损坏或遗失,由乙方自行负责。
9、协调与其它分包单位的关系,维护施工秩序,确保工程按期顺利完工。
10、做好施工组织管理,及时清除安装垃圾,做到文明施工,工完场清。
11、乙方在工程施工过程中,必须做好施工记录,整理好施工技术资料、检测资料和实验资料。分部、分项每道工序完工后由乙方填写自检资料,填写资料所用表格必须符合建设工程施工质量验收规范,施工完成后向甲方交付完整合格的竣工资料1套(乙方提供的资料应满足工程竣工验收及备案的要求)。
八、安全生产责任
乙方必须严格执行国家、省、市现行安全施工及文明施工相关规范;做到安全施工和文明施工,严格控制施工噪音、粉尘污染,及时清运建筑垃圾;承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
九、质保期:
质保期24个月,从工程竣工验收合格之日起算。质保期内若出现质量问题,乙方应于接到甲方通知后2小时内进场处理。
十、售后服务
1、保修标准按国家“三包”标准实施。
2、在保修期内,一旦出现工程质量问题,乙方接到甲方维修通知在2小时内赶到现场排除故障,直到恢复正常运行,如在该过程中因维修停用空调而造成的损失由乙方承担。
3、在保修期内,乙方采购的设备材料正常使用下出现的故障和损坏,均由乙方负责免费维修、更换。
4、安排专业人员操作演示直至甲方学会正确操作。
5、保修期外,甲乙双方另行签订保修协议乙方在规定的时间内上门维修。甲方承担相应费用。(具体费用由双方协商)
6、从竣工验收合格之日起整体工程保修24个月(但因甲方原因和自然灾害造成的损坏除外)。
7、保修期内发生质量问题,若属安装、设备质量问题,由乙方负责解决;属操作使用不当等问题由甲方承担费用。
8、工程质保期外,乙方提供免费的终身技术服务,对损坏备件备品只收取成本费。
8、在保修结束前,乙方配合甲方对工程设备进行全面性能检查,同时负责对检查中发现的问题,及时处理解决,费用由乙方承担。
十一、违约责任
1、甲方不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
2、乙方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范要求或发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
3、除非双方协议将合同终止,或因一方违约使用权合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同其它条款。
4、乙方不能达到每个房间所设计的温度值和噪音值,应视为施工质量达不到设计要求,应承担违约责任。
5.请合约部明确违约的罚款细则。
十二、合同争议解决方式
因本合同履行发生争议,甲乙双方协解决,协商不成时,依法向工程所在地人民法起诉。
十三、其它
1、本合同经双方代表签字盖章后即生效。
2、本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议,补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力,双方共同信守执行。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日