2024年招标公告范文
宿州马鞍山现代产业园区20xx年度园林绿化养护项目招标公告
项目编号 所属地区 宿州市
项目名称 宿州马鞍山现代产业园区20xx年度园林绿化养护项目
发布时间 20xx年03月01日 截止时间 20xx年03月01日
宿州马鞍山现代产业园区20xx年度园林绿化养护项目
招标公告
项目编号:SZFW20xx-09
发布日期:20xx年3月1日
一.招标条件
1、工程名称: 宿州马鞍山现代产业园区20xx年度园林绿化养护项目
2、招标人名称:宿州市城市管理局宿马园区分局
3、招标备案单位名称:宿州市公共资源交易监督管理局
4、资金来源:财政资金
二.项目概况与招标范围
1、绿化养护规模:20xx年宿马园区绿化养护总面积约139.32万平方米,其中公园、游园绿化总面积约42.08万平方米,公园内的硬地铺装和水面的保洁面积约42.73万平方米,市政道路绿化约54.51万平方米,市政道路行道树4773棵。
2、项目地点为: 宿州市宿马园区 ;
3、服务期: 一标段,8个月;二至四标段,12个月;
4、标段划分:4个标段,标段划分情况如下表:
标段名称
养护范围
养护等级
养护面积
备注
一标段
市民公园
一级养护
绿化面积:198173m2;
保洁面积:322628m2
含绿化、水面、硬地铺装、设施的保洁和公园内秩序的管理
二标段
新河绿化、宿马中轴等核心区周围小公园
站后小公园二级养护、新河、中轴、站前广场为一级养护
一级养护面积:20xx09m2、二级养护面积:22239m2、保洁面积:302826m2
含绿化、水面、硬地铺装、设施的保洁和公园内秩序的管理
三标段
宿州大道、慈湖路、采石路、1号楼至5号楼门前绿带、涵洞东两侧绿化等东部路网
宿州大道一级养护,高速景观带、过渡社区后绿带、1号楼至5号楼门前绿带、涵洞东两侧绿化为三级养护,其余为二级养护
一级养护面积:183696㎡、二级养护面积:41349㎡、三级养护面积:96539.45㎡
行道树数量935棵
四标段
马鞍山大道、站前路、等核心区主路段
除站前路北头路西草坪为三级养护,其余为一级养护
一级养护面积:195980㎡、三级养护面积:27908.8㎡
行道树数量:3790棵
注:一个投标企业只能中其中一个标段。开标顺序:一至四标段,依次进行。在前一标段被推荐为第一中标候选人的单位参与后面标段的评审,但不被推荐为中标候选人。
三. 投标人资格要求及资格审查方式:
1、投标人资质要求: 具有城市园林绿化企业叁级及以上资质的独立法人
2、项目负责人资格要求:有注册 贰 级建造师(含临时)及以上资格;专业:市政公用工程或市政(绿化);或者具有园林绿化专业的工程师 及以上职称人员。
3、资格审查方式:资格后审,审查标准和内容详见招标文件。
4、联合体投标:不接受 (√) 接受括号中打√
四、领取招标文件时间、方式
1、招标文件领取方式:网上下载。
2、招标文件价格:500.00元整(售后不退)。
3、投标截止时间:详见招标文件。
4、招标文件请在招标公告附件下载,投标人可下载查看,以决定是否购买招标文件。如有意参加投标者,须在开标前支付招标文件费用。
5、外地进宿企业在中标后,须在宿州市设立分公司,办理进宿备案手续。
五、其它事项说明
1、保证金必须从投标企业本单位账户转入招标公告指定账号,保证金支付方式:转账、电汇、企业网银。
户 名:宿州市建设工程招标投标办公室
开户行:徽商银行宿州埇桥支行
账 号:详见宿州市公共资源交易网本工程招标公告上保证金账号
注意事项:保证金到账截止时间为开标前一小时,逾期拒收投标文件。
2、招标文件费用必须从投标企业本单位账户转入招标公告指定账号。
注意事项:招标文件费用到账截止时间为开标前一天,逾期拒收投标文件。
户 名:宿州市建设工程招标投标办公室
开户行:徽商银行宿州埇桥支行
账 号:详见宿州市公共资源交易网本工程招标公告上招标文件费账号
(提示:开户行:埇桥支行,如找不到,找到“?桥支行”即可)。
3、投标企业如需要标书费发票,凭招标文件标书费用支付凭据,在开标当天投标截止时间前到宿州市公共资源交易中心财务室换取标书费发票。(地点:宿州市住建委大楼一楼103室。换票时留复印件,如采用网银方式,凭据应加盖单位财务章)。
4、中标单位在中标后,需在宿马园区成立分公司。
六.联系方式
招标人:(盖章) 招标代理机构:(盖章)
宿州市城市管理局宿马园区分局 安徽建鑫工程咨询有限公司
地 址:宿马园区 地址:宿州市银河一路建委大楼五楼
联系人:战文科 联系人:张广芳
电 话:
电话
更多相似范文
篇1:店铺转让公告
首先我们绝对不会和其他一些打着超低价位却是销售劣质产品的商家打价格战
我们带给客户的就是绝对的放心。我们没有暴利,获得的只是合理的利润。
合理的价格保证我们能够在提供给您收货时物超所值的感觉和惊喜的同时、创造真诚优异的售后服务!!
【购买流程】第一步:把要买的的款式图片发给我们(
第二步:我们帮你发货,然后宝贝付款。
第三步:买家付款方式,有支付宝或网银,如果没有支付宝和网银的买家可以直接到银行汇款。
第四步:买家付款后,联系我们客服QQ或者电话,把地址给我们,我们就会在第一时间安排发货。
本店还有女装出售哦 喜欢的宝贝们点进____________________________
本店长期招收代理加盟 有兴趣加店主唯一QQ _____________________
祝宝贝们购物愉快 欢迎宝贝们再次光临
阿s再次感谢大家的支持
联系方式 QQ______________
篇2:灌云民丰银行招聘公告
为适应本行业务发展需要,现面向社会公开招聘社会熟练工5名,诚邀您的加盟!
一、招聘岗位、数额
综合柜员岗:5人。
二、招聘条件
(一)基本条件
1、遵守国家法律、法规和金融规章制度,具有良好的职业操守,诚实守信,无不良记录。
2、具有良好的沟通能力、团队合作意识和服务意识。
3、愿意从事基层柜面服务工作,身体健康,具有较好的仪表和气质,能胜任岗位工作。
(二)应聘资格
1、本地户籍(灌云);
2、年龄30周岁以下(1986年10月1日以后出生);
3、本科及以上学历(第一学历至少为全日制大学专科);
4、从事银行业工作2年(含)以上;
5、特别优秀者,条件可适度放宽。
三、招聘程序和方法
招聘工作坚持“公开、平等、择优”原则,包括报名、资格审查、初选、面试、体检、政审和聘用等环节。
(一)报名时间:20xx年10月10日—20xx年10月14日的正常工作日时间(周一至周五上午8:30-12:00,下午14:00-17:30),面试、体检时间另行通知。
(二)报名方式:采用现场报名。本人需提供身份证原件、毕业证书原件、两张2寸彩色照片。
(三)报名地址:本行(水利路东侧)五楼人力资源部。咨询电话:0518-88115852。
篇3:公司内部招聘公告
根据职业健康安全部工作的需要,现面向集团内部招聘职业健康医生岗位人员,欢迎符合岗位要求人员踊跃报名应聘!
一 招聘岗位、任职条件及人数:
岗位:职业健康医生
人数:1名
岗位职责:
1. 结合集团职业健康管理要求,组织制订中国区职业病防治工作年度工作计划,推动事业部实施完成职业健康改进计划。
2. 负责指导事业部或工厂职业卫生法规、职业卫生及急救知识培训,并宣传职业病危害防治知识。
3. 负责指导事业部或工厂进行职业病健康检查、管理及报告。
4. 负责指导工厂建立健全职业卫生管理档案和员工健康监护档案。
5. 负责为工厂提供职业病或健康体检报告咨询/指导/分析,并提供合理的建议或意见,审核工厂ICARE系统报告的健康事件。
6. 负责分析各类健康事件(包括职业病)及其发展趋势,提出改进建议,并跟踪实施效果。
7. 负责指导事业部/工厂进行职业病健康评估、岗位适应性评估
8. 负责制订完善职业卫生管理制度,帮助工厂建立医疗应急响应计划。
9. 完成领导交办的其它工作。
任职要求:
1、临床医学(内科)专业,全日制本科及以上学历;
2、40岁以下,性别不限;
3、具有工业企业工作经验;
4、熟练进行英语对话交流、写作;
5、良好的沟通和协调能力;
6、持有国家执业医师证优先。
二、用人单位:华新水泥工业卫生与健康部
三、工作地点:武汉
四、报名程序:
1、应聘人员报名,请将个人简历发送至zhangming_。无论是否通知面试,应聘者的资料不予退还。
2、初审合格后,公司即通知应聘者参加面试。面试时,请应聘者携带以下个人资料,包括1张1寸近期照片、毕业证书、技术等级证书、本人身份证等原件及复印件。
3、报名截止日期为20xx年2月11日。
五、联系方式
联系人:张明
联系电话:027-87806060转680219
电子邮件:zhangming_
通讯地址:湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼
邮 编:430073
篇4:拆迁公告范文
项目名称 道路拓宽改造工程
拆迁地点 水泥厂路
拆迁人 济南市城市建设投资有限公司
内容
经审核,济南市城市建设投资有限公司在槐荫区、市中区实施的水泥厂路道路拓宽改造工程符合拆迁条件,已颁发《济南市城市房屋拆迁许可证》(济建拆许字[20xx]第8号)。根据《济南市城市房屋拆迁管理办法》(第223号)第十条、第十一条、第十二条规定,现将有关拆迁事项公告如下:
(一)拆 迁 人:济南市城市建设投资有限公司
拆迁实施单位:济南市xx区拆迁办公室
济南市市中区拆迁办公室
(二) 拆迁范围:济南市规划局确定的拆迁红线范围:水泥厂路单号3号、5号、7号、9号、11号,双号8号、10号、12号、14号、16号、20号、22号;牌坊北街48号;经十路286号院沿街房(原经十路392号);刘长山路16号、18号、18-1号、20号、22号、27号;朗茂山路单号27号、33号、47号、49号、51号、61号、63号、65号、69号,双号12-1号、18号、20号、24号、32号、36号、42-1号、市中区原人防建材厂宿舍(加油站对面);65号墙外变电室,市中区公安分局治安亭,市开发公司施工用房;建设路97号及副号、99-2号、101号;槐荫区市政工程管理养护处(无门牌号);龙力集团售楼处(无门牌号);双龙庄523号。本拆迁范围只包括城市居民用房。
(三)搬迁截止日:20xx年12月31日。
被拆迁人、房屋承租人应当与拆迁人在搬迁截止日前签订拆迁补偿、安置协议并完成搬迁。
(四)拆迁期限:20xx年9月30日至20xx年12月31日
年九月三十日
篇5:最新股权转让公告范文
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”)于20xx年1月18日与张维仰先生签署了《关于东江环保股份有限公司6.88%股权之转让协议》,张维仰先生拟将其持有的公司61,030,624股股份以协议转让的方式转让给广晟公司。
具体内容详见公司20xx年1月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网的《关于股东签署股权转让协议的公告》、《关于权益变动的提示性公告》、《详式权益变动报告书》及《简式权益变动报告书》。
二、过户履行情况
20xx年2月7日,张维仰先生取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,
张维仰先生将其持有的公司61,030,624股股份已过户至广晟公司名下,至此张维仰先生与广
晟公司协议转让该部分公司股份的股权过户已完成。
本次过户完成后,截止本公告日,广晟公司及其下属子公司合计持有公司股份136,035,990
股,占公司股本总额的15.33%。张维仰先生持有公司股份121,055,678股,占公司股本总额
的13.65%;本次协议转让事宜未导致公司实际控制人及控股股东发生变化,同时张维仰先生
出具的《关于行使股东表决权之承诺函》于20xx年2月6日终止履行。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
年2月8日
篇6:公司公告范文
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项背景及公告情况
x年7月26日,股份有限公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了《诉讼事项公告》。
1、披露了建设集团有限公司向xx省吉首市人民法院提交民事诉状的情况。
2、披露了建设集团有限公司向吉首市人民法院提出财产保全的申请、xx省吉首市人民法院冻结股份有限公司的银行存款3850000元的情况。
3、披露了吉首市人民法院()湘3101民初291号民事判决书的情况。判决为:(1)股份有限公司支付建设集团有限公司工程款3184371.41元。限判决生效后十日内履行完毕;(2)股份有限公司支付建设集团有限公司从x年12月31日起,至x年2月28日期间欠付工程价款利息26238.3元,支付欠付工程价款3184371.41的利息(利息从x年2月29日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至欠付工程款付清为止)。限判决生效后十日内履行完毕;(3)驳回建设集团有限公司的其他诉讼请求。案件受理费35325元,诉讼保全费5000元,共计40325元由股份有限公司承担。
4、披露了股份有限公司不服吉首市人民法院()湘3101民初291号民事判决,依法向湘西土家族苗族自治州人民法院提起上诉的情况。上诉请求为:(1)请依法撤销吉首市人民法院()湘3101民初291民事判决,并将本案发回重审;(2)请判令由被上诉人承担本案的全部诉讼费用。
二、本次诉讼事项进展情况
x年9月7日,股份有限公司收到xx省湘西土家族苗族自治州中级人民法院()湘31民终778号《民事判决书》。
该判决认为:股份有限公司的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下:
1、驳回上诉,维持原判。
2、二审案件受理费35325元,由股份有限公司负担。
3、本判决为终审判决。
三、本公司其他诉讼仲裁事项
x年11月25日,公司董事会公告了供销有限责任公司将被告中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行及寿满江、陈沛铭、罗光、唐红星、郭贤斌起诉至湘西土家族苗族自治州中级人民法院的情况(详见当日本公司董事会刊载在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告)。相关进展将后续公告。
除上述诉讼事项之外,本公司没有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司的影响
股份有限公司与建设集团有限公司之间发生的建设工程施工合同纠纷,主要在工程价款结算上存在异议,本次民事诉讼判决对股份有限公司本期利润或期后利润影响极小。
股份有限公司
x年9月8日
篇7:广东省药品招标公告
广东国和采购咨询有限公司(以下简称“采购代理机构”)受广东交通职业技术学院(以下简称“采购人”)的委托,对药品采购项目(委托编号:BGH7120xx019)进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商参加投标。现将该项目招标文件(1371-1541GDGHZ1065,请点击打开)进行公示,公示期为自20xx年6月12日至20xx年6月18日五个工作日。有关事项如下:
一、 采购项目编号:1371-1541GDGHZ1065
二、 采购项目名称:药品采购项目
三、 采购预算:人民币30万元
四、 项目内容及需求:
1. 项目内容:药品采购
2. 数量:1批
3. 简要技术要求或招标项目的性质:详细内容请参阅招标文件第二章《采购项目内容》。
4. 本项目只允许采购本国产品(本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品)。
5. 本项目为一个整体,投标人须对全部内容进行投标,不得分拆。
五、 供应商资格:
1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定:
(1) 具有独立承担民事责任的能力;
(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6) 法律、行政法规规定的其他条件。
2. 具备有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织;
3. 具有有效的《药品经营企业许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》;
4. 本项目不接受联合体投标;
5. 已购买本项目招标文件。
备注:购买招标文件及报名须知。
1. 投标人购买招标文件时,需携带以下资料参加报名:
(1) 法人或者其他组织的营业执照副本复印件
(2) 20xx年财务状况报告相关证明材料(可投标时提供)
(3) 至投标截止之日前3个月以内依法缴纳税收相关证明材料(可投标时提供)
(4) 至投标截止之日前6个月以内社会保障资金的相关证明材料(可投标时提供)
(5) 履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料(可投标时提供)
(6) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
(7) 经年审合格的组织机构代码证复印件
(8) 《药品经营企业许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》复印件
(9) 法定代表人证明书或法定代表人授权书原件(仅限报名用)
(10) 法人身份证和授权代表身份证复印件
2. 为了提高工作效率,各投标人可先到采购代理机构网站下载中心免费下载《购买招标文件登记表》,填写后请打印出来并与购买招标文件及报名须知第1.点要求提供的报名资料加盖公司公章到采购代理机构购买招标文件。
3. 正式投标时还需将报名时提供的资料放入投标文件中。
4. 如需邮购的投标人,请将报名资料先传真到采购代理机构,并经采购代理机构相关人员确认,方可办理相关手续;邮购者还须加人民币50元快递费,在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失均不承担责任。采购代理机构只接受以投标人名义的汇款,不接受个人的汇款及其它款项。
六、 符合资格的供应商应当在20xx年6月12日起至20xx年7月1日期间(办公时间内,法定节假日除外)到广东国和采购咨询有限公司(详细地址:广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔18楼)购买招标文件,招标文件每套售价200元(人民币),售后不退。
七、 投标截止时间:20xx年7月2日9时30分
八、 投标文件递交地点:广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔18楼会议室
九、 开标评标时间:20xx年7月2日9时30分
十、 开标评标地点:广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔18楼会议室
十一、 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式:
采购人联系人:洪老师
联系地址:广州市天河区天源路789号
采购代理机构联系人:黄小姐
电话:020-37678249
传真:020-37625228
联系地址:广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔18楼
开户行:中国建设银行广州市永福支行
账户名称:广东国和采购咨询有限公司
账号:440002754(适用于购买招标文件)
广东国和采购咨询有限公司
二〇xx年六月十一日
篇8:关于征求意见的公告
南京文交所钱币邮票中心为了提高线上交易藏品交易活跃度,推动挂牌藏品长期价值投资,经本中心研究决定,面向社会公开招募合格机构交易会员。现向广大经纪商、交易会员征求,对合格机构客户新藏品申购部分定向配售的意见。
一、合格机构交易会员的标准
1.投资机构已经在中国证券投资基金业协会备案,符合中国证券投资基金业协会的监管要求;
2.投资机构募集的理财产品或基金,在理财产品或基金合同中约定只在本交易中心运作;
3.投资机构同意定期在本中心指定的平台披露其募集的理财产品或基金运作信息,包括基金净值、季度末持仓产品、基金份额变化、基金管理人变更及本中心认定需披露的信息;
4.符合交易中心对合格机构客户认定的其他要求。
二、对合格机构交易会员的配售措施
本中心对于符合要求的投资基金给予新上线藏品市值2%的线下配售,每只基金或理财产品的分配方法如下:
1.在符合要求的投资基金募集规模≤20亿元时,每只基金的配售比例为:2%×(单只基金募集金额÷20亿);
2.在符合要求的投资基金募集规模>20亿元时,每只基金的配售比例为:2%×(单只基金募集金额÷所有符合要求基金的总募集金额)。
三、意见的反馈方式及合格机构申请方式
1.对于新挂牌藏品申购部分定向配售的意见,请广大经纪商、交易会员在20xx年10月31日前反馈至本中心,意见收集邮箱:。
2.对于有意向的投资机构、经纪商和交易会员,请与交易中心市场部联系或发送邮件至申请。
南京文交所钱币邮票交易中心
20xx年10月9日
篇9:物业公司进驻小区公告
各位业主:
20xx年9月27日下午接到物业管理公司负责人电话,明确表示20xx年9月27日退出居!由于情况紧急,在没有选择的情况下我们可能将被动接受新物业管理公司——物业管理公司接管,所以当晚业主委员会临时召集部分业主商讨确定新物业管理公司进驻问题。鉴于部分业主未能参加,故把讨论情况列出公告。
会中经过激烈地反复讨论,多数业主认为,退出的时间太急,只有三天时间,业主没有选择的余地,故强烈要求物业继续管理。如因种种原因确实不能继续接管,业主委员会根据目前业主委员会的能力、时间紧迫以及业主利益等多种因素考虑由物业管理公司从20xx年10月1日起暂行管理的方案,并要求新公司做到以下4个方面:
1)保持目前的物业管理平稳过渡,确保业主利益和小区安全;
2)尽可能保持保安人员、环卫人员不变,必须保证管理制度和管理费不变;
3)要求物业立即拿出一套切实可行的方案和实施计划;
4)给予物业1-6个月的试用期,期间业主委员会根据其表现决定去留。
以上方案,业主如有更好的建议,请立即联络业主委员会商讨!
物业管理事关业主切身利益,需非常慎重,希望每一个业主尤其是有物业管理经验的专家都积极献策。同时,我们郑重请求居委会和政府相关部门协助处理此事。
x年xx月xx日
篇10:美发劳动合同范本
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规章的规定,在平等自愿、协商一致的基础上,同意订立本合同:
一、合同期限和工作内容
第一条 本合同自 年 月 日起至 年 月 日止。
第二条 根据甲方工作需要,乙方同意从事 岗位(工种)工作。甲方根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,经双方协商同意,可以变更乙方工作岗位(工种)。
第三条 乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的服务质量标准。
二、工作时间和休息休假
第四条 乙方实行标准工时工作制,每天工作十二个小时,具体作息时间为早上九点到晚上九点。
第五条 乙方每月有四天休假,每周一天。
三、劳动报酬
第六条 双方确定乙方实行以下第 种工资形式:
A、实习期工资:
B、试用期工资:
C、技工:
第一年按乙方当月完成(洗、剪、吹、盘、做花)营业额的 %;烫发、炬油按 %抽成。
第二年按乙方当月完成(洗、剪、吹、盘、做花)营业额的 %;烫发、炬油按 %抽成。
第三年乙方当月完成(洗、剪、吹、盘、做花)营业额的 %;烫发、炬油按 %抽成。
D、辅工、洗头工按公司依法制定的计件工资制度执行。
第七条 甲方为乙方提供食宿条件或者等同于提供食宿条件的,不得折算为乙方工资。
四、劳动纪律和规章制度
第八条 乙方应严格遵守甲方制定的规章制度、完成劳动任务,提高职业技能,执行劳动安全卫生规程,遵守劳动纪律和职业道德。
第九条 乙方有权拒绝甲方安排违法、不道德或损害乙方身心健康的行为,有权提出批评并向有关部门检举控告。
第十条 乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予合理的行政处分、行政处理、经济处罚等,直至解除本合同。
五、劳动合同的变更、解除、终止、续订
第十一条 订立劳动合同时,甲方不得以任何形式向乙方牟取不正当利益,不得向乙方收取抵押金、抵押物、保证金、定金或其他财物,不得要求强迫乙方集资入股,也不得扣押乙方的身份证等证件。
第十二条 经甲乙双方协商一致,可以变更本合同相关内容或解除本合同。
第十三条 乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同。
1、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
2、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
3、被依法追究刑事责任或劳动教养的。
第十四条 下列情形之一,甲方可以解除本合同,但应提前三十日以书面形式通知乙方:
1、乙方患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的;
2、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
第十五条 乙方解除劳动合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方。
有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除本合同,甲方应当支付相应的劳动报酬:
1、在试用期内的;
2、甲方以暴力、威胁、监禁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
3、甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。
第十六条 本合同期限届满,劳动合同即终止。甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同。
六、经济补偿与赔偿
第十七条 乙方违反规定或本合同的约定解除本合同,对生产、经营和工作造成直接经济损失的,乙方应适当赔偿甲方损失。
第十八条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:项目招标公告
一、 招标条件
x年度农田水利基本建设项目 已经 张家港保税区 招标办 备案。招标人为 张家港市金港镇人民政府 ,工程所需资金来源 财政 。项目已具备招标条件,现对该项目的 保税区(金港镇)x年度镇级河道疏浚及岸坡工程 进行公开招标。本次招标采用 资格后审 方法选择合格的投标申请人参加投标。
二、 项目概况与招标范围
1.本次招标项目的建设地点: 张家港市金港镇
2.工程规模: 疏浚河道包括钱昌河河道约780米,思贤港河道约1530米,南横泾河道约1315米,苗港河道约935米,以及金港镇小明沙村太丰港段60米,思贤港段177米石灌砌挡墙等
3.本公告共划分成 1 个标段
标段编号 标段名称 招标范围 合同估算价 工期
保税区(金港镇)x年度镇级河道疏浚及岸坡工程 保税区(金港镇)x年度镇级河道疏浚及岸坡工程 105.00 80 日历天
三、 投标人资格要求
1.资质等级及范围: [施工总承包·水利水电工程·三级](含)以上
2.项目负责人资质类别和等级: [项目经理证·小型项目管理师]或者[建造师证·水利水电工程·二级](含)以上
3.本次招标不接受联合体投标。
4.其他要求: 1)、本工程采用网上招投标。
2)、请登陆张家港保税区招标投标网上运行平台直接下载招标文件。尚未办理保税区招标投标网上运行平台诚信库入库和"苏付通"服务的投标人请及时办理,否则无法下载招标文件。相关事宜可在“张家港保税区规划建设局网”查询。
3)、以下条件属于资格审查必要合格条件:(1)具有独立订立合同的能力;(2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;(3)企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的;(4)企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定;(5)本工程不接受联合体投标;(6)企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证;(7)项目负责人必须满足下列条件之一:a、项目负责人是非变更后无在建工程的。 b、项目负责人是变更后无在建工程的,并且:原合同工期已满且变更备案之日已满6个月;或者,因非承包方原因致使工程项目停工超过120天,且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的。c、项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况;(8)符合法律、法规规定的其他条件;(9)项目负责人应取得安全B类证书;(10)投标申请人办理开标事宜必须由企业法定代表人(或法定代表人委托代理人)办理,委托代理人必须为本企业在职职工。投标申请人需扫描上传授权委托人及拟投入本项目所有人员的有效社保证明材料(x年8月-10月)。(11)投标申请人需提供张家港市或企业所在工商注册地检察机关出具的 > >(扫描上传至招标文件的其他材料),有行贿记录的资格审查不合格,查询对象为企业法人、法定代表人、投标项目负责人。查询日期为招标公告发布日至投标文件提交截止时,否则资格审查将不能通过。原件开标时当场提交。(12)外省企业需办理进省资质核验。(13)开标前投标人需认真踏勘现场,并附现场勘察照片(上传至投标文件的其他材料)。未提供现场勘察照片的,按无效标处理。投标单位因忽视或误解工地情况而造成的损失,由投标人自行承担,结算不调整。
4)、成功下载招标文件后如需放弃投标或因不可抗力原因无法参加本次投标的,请提交书面申请及证明材料至招投标监管部门。无故不参加招投标活动的,将记为不良行为。
5)、开标相关事宜详见招标文件。
四、 招标文件下载与开标
1.招标文件下载时间: x年12月01日 8:30 至 x年12月15日 14 : 00
2.招标文件领取地点: 张家港保税区招标投标网上运行平台直接下载
3.投标文件递交截止时间: x年12月15日 14 : 00
4.招标文件价格: 每套售价¥ 400.00 元每标段。
五、 确定潜在投标人方法
资格后审
六、 评分细则
评标办法采用合理低价法。投标人不需要编制施工组织设计,仅以投标报价作为评审因素。开标时从下面两种方法中随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准。
方法一:以有效投标文件的评标价算术平均值为A(若有效投标文件≥7家时,去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A;若有效投标文件≥10家时,去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A)。
评标基准价=A×K,K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定,K值的取值范围为95%-98%,每档按0.5%计。评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,每高1%扣1分,每低1%扣0.8分,不足1%按照插入法计算得分。
方法二:以有效投标文件的次低评标价为评标基准价,评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,每高1%扣1分,每低1%扣0.8分,不足1%按照插入法计算得分。
七、 其他说明
(1)申请人资质类别和等级:必须具有独立法人资格的水利水电工程施工总承包资质三级(含)以上
(2)拟选派建造师资质等级:小型项目管理师或者水利水电工程建造师二级(含)以上
(3)企业业绩、信誉:良好
(4)建造师业绩、信誉:良好
(5)投标单位有执业资格的正职领导、法定代表人、技术负责人、企业安全生产部门负责人及一、二级企业分公司正职领导,不得作为项目管理人员参与工程项目投标。
(6)当发包人认为承包人用于本工程的项目管理人员有不适合时,发包人有权要求承包人更换,直至发包人满意。所发生的费用由承包人承担。
(7)本工程具体施工地点:
思贤港、太丰港:德积小明沙村。
苗港:柏林村袁家桥村交界。
南横泾:东山村。
钱昌河:柏林村。
八、 发布公告的媒介
本次招标公告同时在 张家港建筑业网、张家港保税区规划建设网、江苏省建设工程招标网 上发布。
九、 联系方式
篇12:关于张贴公告的通知
学校各单位:
为推进校园文化建设,提升学校文化品位,进一步做好校园环境建设,给师生提供一个优美、安全、舒适、整洁的校园环境和良好的人文环境,学校在校园内放置了一批圆柱形招贴公告栏,现根据学校相关规定,对有关事宜通知如下:
一、学校各单位、学生组织、社团等活动的公告或海报必须张贴在指定的张贴栏内。
二、学生个人需公告的事项必须张贴在指定张贴公告栏内,到期自行清理。
三、严禁校外人员到校园内张贴。
四、所有张贴到期,直接由物业保洁员统一清理。
学校各单位要高度重视并长期抓好此项工作,严格要求本单位师生员工不要随意乱贴乱写,自觉维护校园环境的干净整洁。学校将组织相关部门进行经常性巡察和不定期检查,发现乱贴乱写行为将给予通报批评,并列入学校文明学院、文明处室年度考核。
党委宣传部
20xx年9月25日
篇13:公司公告范文
根据《关于发布的公告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》第六条、第七条的规定,全国股转公司初步筛选出符合创新层标准的挂牌公司名单,现向市场公示。
挂牌公司对名单有异议或者自愿放弃进入创新层的,应当在名单公示之日起3个转让日内(截止到20xx年6月22日17点)向指定邮箱发送加盖公司公章的异议申请文件扫描件和证明材料,并及时将异议申请和证明材料的原件邮寄至全国股转公司(邮寄地址:北京市西城区金融大街丁26号全国股转公司,邮编:100033)。
《创新层挂牌公司初步筛选名单》详见我司官网。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
20xx年6月18日
篇14:活动公告范文
今年6月,中央把列为全国三个国家生态文明试验区,省委十一届七次全会通过了推动绿色发展建设生态文明决议,标志着我省生态文明建设站在新的历史起点。为贯彻中央、省委关于加强生态文明建设和全面推进依法治国的重大战略部署,针对我市生态文明建设法治方面的理论和实践中的热点难点问题,开展深度研讨和学术交流,为我省建设生态文明试验区提供有力的法治理论与实践支撑。xx市委政法委、xx市法学会拟于x年11月召开“生态文明法治论坛”研讨会,现将有关征文事项公告如下:
一、主办单位及主题
主办单位:中共xx市委政法委员会 xx市法学会
征文主题:“生态文明建设和法治保障”的理论与实践
二、征文选题
以下选题仅供参考,作者根据自己的研究方向,围绕主题自拟题目。
1、健全生态文明地方性法规、规章立法研究
2、探索完善生态环境保护行政执法体制建设
3、行政执法与刑事司法协调联动机制建设研究
4、公安机关打击环境资源犯罪常态化机制研究
5、检察机关建立破坏环境资源犯罪立案监督和生态环境领域职务犯罪查办常态化机制研究
6、加强生态环保案件集中管辖体制建设,推进环境资源专门化审判
7、加强环境资源公益诉讼研究。探索检察机关、环保公益组织和个人提起公益诉讼机制建设
8、探索建立生态文明律师服务团,完善生态环境保护法律援助制度建设
三、征文要求
1、论文要坚持理论联系实际,紧扣主题,观点正确,有较高的理论价值和实践指导意义。
2、论文要论点明确、论证充分、逻辑严谨、语言流畅,字数控制在5000字至10000字间。
3、论文不端检测率低于30%,作者要确保著作权无纷
4、论文格式:
(1)采用Word文本。标题采用宋体三号,正文采用宋体小四号;文中标题按“一、(一)、1……”规则进行排列。
(2)左上角标注“生态文明法治论坛征文”字样。正文前撰写内容摘要、关键词及作者简介(包括姓名、单位、职务、职称等),正文后附注释和参考文献及作者联系方式(包括联系电话、电子信箱等)。
四、征文评奖及研讨会
此次论文征集将评出一、二、三等奖和优秀奖。部分获奖作者在“生态文明法治论坛”研讨会上作交流发言(召开时间及具体事宜另行通知)。
五、成果转化
1、邀请《法治生活报》和市级相关媒体进行报道;
2、在《政法》开设专栏刊登优秀论文,并向省法学会推荐;
3、对实践指导性强的论文深入调研后形成研究成果,将报送省有关部门供决策参考。
六、其他事项
1、征文截止时间:x年10月25日。
2、论文完成后通过电子邮件发至:
联系人:颜 电话:
篇15:公司分立公告范文
根据“武夷山市晨光发电有限公司”股东会决议,本公司采取派生分立的形式,由原“武夷山市晨光发电有限公司”办理相关变更登记,同时新设“福建兴能水电开发有限公司”。分立前的公司名为“武夷山市晨光发电有限公司”,注册资本为人民币406万元。分立后“武夷山市晨光发电有限公司”的注册资本为121.8万元,“福建兴能水电开发有限公司”的注册资本为人民币1000万元。
分立后原公司的债权、债务由“武夷山市晨光发电有限公司”承接。为保护本公司债权人的合法权益,自本公告见报之日起45日内,本公司债权人可以要求本公司清偿债务或提供相应的担保。
本公司联系方式:
联系人:甘爱珠
篇16:活动公告范文
x年春节将至,为丰富群众节日文化生活,现将我县春节期间系列文化活动内容公告如下:
一、 在全县范围内广泛开展群众性文体活动
1. 农历正月初一至初六,以全县各乡镇(街道)、县特色产业园区文广中心及各村级文化室为单位,广泛开展“我们的中国梦·我们的节日”迎春节系列文化体育活动。
2. 农历正月初一、初二下午13:00,在县民族休闲广场举行“x年群众文化艺术节——我们的中国梦·我们的节日”春节专场文艺演出和迎新春游园活动。
3. 农历正月初三至初六晚上19:30,在县民族休闲广场放映红色经典数字电影。
4. 农历正月初六至正月十六,在县文化馆举行迎新春书画诗词摄影展、非物质文化遗产图片展。
5. 农历正月初七上午9:00,在县民族休闲广场组织舞龙舞狮迎新春表演活动。
6. 农历正月十六,举行“迎新春·庆落灯”塘子落灯节文艺演出和特色小吃展销活动。
二、 公共文化服务阵地春节期间正常开放
(一)各乡镇(街道)特色产业园区文广中心、村级文化活动室、农家书屋、文体活动小广场正常免费开放。
(二)县图书馆试开放范围
1. 试开放一楼老年人阅览室、少儿图书借阅益智活动室。
2. 免费开放二楼期刊阅览室、图书借阅室。
(三)县文化馆试开放范围
1. 试开放一楼老年人棋牌活动室、特殊人群活动室、少儿活动室。
三、 图书馆、文化馆春节期间试开放时间
上午:闭馆整理 下午:1:00—5:00 晚上:6:30—10:30
地点:县城市民休闲广场文化中心大楼
届时,欢迎广大人民群众到活动现场参观学习,共享免费开放优质服务。县图书馆服务电话:;县文化馆服务电话:。
篇17:2024年招标公告范文
晋新招字(20xx)第054号 由于该项目第一次招标不成功,经业主研究决定重新招标。现将招标事宜公告如下; 山西省吉县壶口至大圪塔、永安桥至大宁界、国道309至乡宁界公路工程项目已由临汾市交通局批准修建,并已列入20xx年基本建设计划。资金来源为国家开发银行贷款及地方人民政府自筹。现决定对以上项目的实施和完成进行公开招标。因工期紧张采用资格后审。
一、壶口至大圪塔公路全长16.0公里,采用四级公路技术标准。主要建设内容为路基、路面、排水、桥涵及防护工程。本项目分为一个合同段。
二、永安桥至大宁界公路工程全长13.5公里,采用四级公路技术标准。主要建设内容为路基、路面、排水、桥涵及防护工程。本项目分为一个合同段。
三、国道309至乡宁界公路工程全长18公里,采用四级公路技术标准。主要建设内容为路基、路面、排水、桥涵及防护工程。本项目分为一个合同段。 四、凡具有建设部门颁发的公路工程施工总承包三级以上(含三级)或同时具有公路路基工程专业承包三级以上(含三级)和公路路面工程专业承包三级以上(含三级)施工资质的独立法人,均可参加上述项目的报名。 五、投标单位请予20xx年10月8日至10月12日上午9:30-----11:30、下午15:00-----17:30到临汾市尧都区信合东路45号购买招标文件,招标文件每套收取成本费20xx元(人民币),售后不退。
六、投标单位需带下列原件及加盖公章的复印件前来报名:(1)单位介绍信(2)企业法人营业执照副本(3)企业资质证书(4)企业安全生产许可证(5)报名人身份证。
七、以上项目定于20xx年10月28日上午10:00在临汾市尧都区贡院街7号红楼大酒店三楼会议室举行开标。
招标单位:吉县交通局
招标代理:山西省新纪元交通建设工程招标有限公司
联 系 人:孟女士 范女士
传 真:0357-2398777
篇18:集体土地拍卖公告
本公司受委托,定于20xx年6月20日上午10:00在我公司拍卖厅对:辽阳龙祥金属加工有限公司(腾鳌北大桥西2公里处胜利村)所有的房产及土地使用权进行公开拍卖:
1、该公司所有的坐落于辽阳县穆家镇胜利村集体土地使用权,土地证为辽县集用(20xx)第1114号,使用面积约11972㎡及房屋一处(生产车间),辽阳县村字第208014862号,建筑面积约2212㎡。起拍价1,725,580.00元。
2、该公司所有的坐落于辽阳县穆家镇胜利村房产四处(辽阳县村字第208014864号、208014865号、208014863号、208014866号),总建筑面积约1069㎡。起拍价457,805.00元
篇19:食堂招标公告范本
为提高公司餐饮服务质量,灵生物药品有限公司拟对职工食堂进行公开招标,欢迎符合条件的餐饮企业前来投标。
一、项目名称:灵生物药品有限公司职工食堂招标
二、招标编号:J
三、服务内容:
1、主要负责保灵公司职工午餐和日常来客招待用餐;
2、日均用餐人数约500人;
3、供餐时间:每天11:30-13:40;
4、承包时间:承包合同半年一签,根据考核经营情况及员工满意度考虑续签,
要求每季度对厨师进行调整,试用期1个月。
5、承包经营期间,除餐厅水、电、天然气费用需承包人自行承担外,排烟等
基础设施以及餐桌、餐具厨具等现有设备由承包经营者管理并无偿使用,如有
损坏照价赔偿。
四、资质条件:
(1)独立法人资格,具有食品药监局发放的餐饮服务许可证和个人健康证;
(2)具有专业的餐饮管理团队和管理经验,服务于酒店或企事业单位,厨师配备至少具有1名二级以上厨师;
(3)具有良好的商业信誉和财务状况;
五、报名截止时间及所需资料:
报名时间:即日起至x年3月25日前(北京时间上午8:30-12:00,下午13:30-16:30)逾期不再受理。
提交资料:
(1)投标报名登记表;
(2)法人代表授权委托书(如非法人代表本人参加);
(3)法定代表人及授权代理人身份证复印件;
(4)营业执照、组织代码、税务登记副本,餐饮许可证、拟派人员健康证扫描件;
上述资料加盖公章的电子扫描件发送至
六、获取招标文件方式:报名登记成功后招标文件电子版免费发送至投标单位报名登记电子邮箱,逾期不再受理。
七、开标时间、地点:见招标文件。
联系人:
联系电话:
生物技术股份有限公司
x年3月21日
篇20:规范的政务公告总结报告
自从20__年我局指派文化市场办的一名骨干进驻市政务中心文化局窗口办公以来,我局窗口严格按照行政许可法“设定和实施行政许可,应当依照法定的权限、范围、条件和程序”的规定,为了规范行政许可行为,按照便民、及时、高效的原则,始终以方便群众、服务社会为宗旨,以转变政府职能、实现制度创新、改善发展环境为目标,以公开服务内容、办事程序、申办条件、和收费标准为切入点,充分发挥组织、协调、监督、管理和服务职能,严格依法行政,切实转变职能,努力改善形象,积极创新制度,形成了行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的管理运行机制,进一步规范了执法工作,改进了管理方式,降低了行政成本,提高了依法行政的能力和水平。仅20__年以来我局窗口办理文化经营许可证年审97件,新审批文化经营许可证11件。现将此项工作总结如下:
一、领导重视,授权到位
我局领导对窗口工作高度重视,通过加强管理、充分授权等措施,实施了文化行政许可事项从受理到发证等各个环节,全部进驻中心大厅统一办理,不用窗口和客户两头跑、两头办。文化局领导只开会研究统一许可条件及程序。把个案许可决定签字权,交由窗口负责人签批,不用再回单位找
科长、局长签字;严格执行上级规定,不收任何费用,更不变相收费、搭车收费,真正实现了一窗口办公、一条龙服务。简化办事程序,提高工作效率,最大限度地压缩了许可事项需提交的材料和许可时限。需公示的,公示期满,经现场勘验合格,即可办理发证;不需公示的,材料齐全,即可办结发证。这样以来,简化了办事程序、提高了工作效率、方便了群众。
二、建章立制,依法行政
对行政许可法规定的实施行政许可的相关要求,我局结合实际抓紧建立了配套制度,20__年12月8日即印发了《贺州市文化局文化市场管理(执法)工作制度》,包括学习制度、会议制度、审批制度、检查制度、举报制度、办案制度、廉政制度、收费制度、公示制度、首问责任制度、一次性告知制度、考勤制度、汇报制度、办公室内务管理制度、责任追究制度、考核制度、保密制度、档案制度等。我们通过制度的建立、检查和落实,目的是增强依法行政的意识,使文化市场的行政审批做到依法审批、依法受理、依法审查并作出决定。同时,我局严格执行国务院、自治区有关保留的行政审批规定,从20__年起,根据行政审批制度改革的有关规定和国务院、自治区取消的行政审批项目的决定,我局按照国家文化部和自治区文化厅的工作部署,对现行行政审批项目作了全面的清查和梳理,仅20__年和20__年两年共清理出来14项行政许可项目,并报市法制办审核。累计已停止行政许可项目共11项,现保留的行政审批项目共14项。
窗口在办理许可事项过程中,对公众比较关心、关注的热点事项,(如网吧、文化娱乐项目),在受理、现场勘查后,将事项的基本情况及政策依据,分别在拟经营场所,公众场所书面公示10天,接受群众监督,同时在原公示场所公告许可结果,有效扼制了办事不公和弄虚作假现象的发生。同时,对照市政务中心管理办公室的有关规章制度和对窗口工作人员的考核办法,进一步修订、完善了本窗口的各项管理制度,制定并与窗口工作人员签订了岗位年度目标责任书。通过健全制度、落实责任、强化监管,促进了窗口工作快捷、高效和优质服务。
行政许可法实施近两年来,我局没有出现违反《行政许可法》的行为,该许可的就许可,不该许可的决不乱许可,没有因执法不当而导致的行政诉讼。
三、加强学习,提高素质
在中心工作的同志除了认真学习本身的业务知识外,还系统地的学习了《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》、《行政许可法》等法律法规以及其他的文件精神,充分认识通过学习在加强党员自身修养,抵制腐败,提高依法行政意识,保护公民的正当权益,维护公共秩序和社会利益等方面的重要意义。通过学习,窗口工作同志的服务意识明显增强,业务水平和办事效率也有了显著的提高。
四、转变态度、热情服务
文化局窗口工作人员从人民群众的利益出发,以服务客户,让客户满意为己任,自觉遵守政务中心制定的服务规范和文明用语,对来窗口咨询或办事的业户,做到起立迎候,送上一杯水,微笑回话和服务。让客户来的高兴,走的满意。特别在客户遇到困难时,能千方百计帮助排忧解难。
五、存在问题及建议
在实施政务中心窗口统一办公的过程中,我们文化部门遇到一些实际问题和困难,主要是:(一)人员不足、经费短缺,带来管理上的困难。尤其在县区一级,既没有文化管理费可收,财政预算又无法到位,难以开展工作。(二)进驻政务中心办公,使人员闲置。由于