液压油购销合同汇总20篇

甲方：茶厂、茶叶公司

乙方：__乡__村__组__

根据国家现行的农副产品(茶叶)的收购政策、经双方商定，签订以下条款，

以共同遵守执行。

一、乙方向甲方交售茶叶品名，数量如下：

二、结算办法：批货批款、当天兑现。

三、交售地点：____茶叶收购站或甲方所属收购站、点。

四、甲乙双方必须严格执行国家的样价政策;在各基层收购站张榜公布国家规定的评茶等级标准、价格和样茶;坚持对样评茶，按质论价，不得压级压价和提级提价。

五、乙方交售的茶叶，不得掺杂使假、要表里合一。

六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶，甲方将保证收购乙方生产的低档茶，如乙方不按合同执行，向它方交售茶叶，甲方可不收乙方的低档茶叶。

七、除不可抗拒的原因外，任何一方都不得违反本合同，如有违反按“民法典”有关规定，罚违约方未履行合同部分金额10%的违约金。

八、本合同一式四份，甲乙方各执一份。乡政府和当地工商部门各一份。本合同自双方签字生效。

__年__月__日终止

甲方： 茶厂__站__代表

乙方：__乡__村__组__

签订日期：__年__月__日

需方：

供方：

根据《中华人民共和国合同法》，供需双方经过友好协商，就需方向供方订购室外用射灯事宜，双方达成如下协议：合同签订后，需方即以电汇方式向供方支付合同规定的总金额(人民币：元整 ，￥ 元)，供方在收到需方全额货款的当天生产，并确保需方在六日内收到合同规定的全部货物。即需方收货日期为： 20xx年4月25日前。

3.质量及功能要求：

一体式室外射灯，球面灯罩，直径10公分，大功率led灯泡，柱状灯光，射程15米，具备防水功能。灯泡寿命至少要10万小时，如有质量问题保修一年，终身维修。

4.违约和责任：

如供方未能按合同规定日期按时交付需方合同规定的全部产品，每推迟一天需按合同金额0.1%向需方交纳违约金，总额不超过合同总金额的5%。;买方未按合同规定的付款日期付款，每迟一天需按合同金额0.1%向卖方交纳违约金，总额不超过合同总金额的5%。产品不符合需方质量及功能要求可退换。

5. 协议纠纷的解决：本合同依照《中华人民共和国合同法》签订。本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可依法诉讼解决。

6. 本协议一式两份，供需双方各执一份。

8.合同生效日期:自双方代表签字盖章之日起本合同生效.本合同传真件同样具有法律效力. 需方： 供方：

地 址：地 址：

法定代表人： 法定代表人：

授权代理人： 授权代理人：

电 话：电 话：

传 真：传 真：

开户银行： 开户银行：

帐 号：帐 号：

日期：

购方（以下简称甲方）：

销方（以下简称乙方）：

甲乙双方本着诚实守信、互惠互利原则，经友好协商，按照《民法典》相关规定，现经双方商定一致达成如下协议：

甲方向乙方购进下列货物：

一、产品、名称、品牌规格、价格和质量

1、

品名

规格

单价

2、轮胎价格包含发票税，运费等。

二、包装样式及标准：

1、无包装、无售后服务。

2、乙方有义务免费指导车辆轮胎正确使用方法，提高甲方车辆使用轮胎安全性和经济效益。

三、交付及验收

1、机房所需轮胎采购，应由乙方填制轮胎销售清单，经甲方授权人验收人签字确认后结算。

2、由乙方按双方确定地点时间免费送达甲方指定交货地点。

四、结算方式

甲方收到发票，一个星期内以支票或转账的方式一次性付发票金额贷款。

五、其他

1、甲乙双方应当共同维护双方企业形象，严守商业机密，不泄露有商业经营信息，乙方出现违反协议的行为或由此产生损害另一方利益，任何方有权终止协议。

2、甲乙双方的任何一方，由于不可抗拒的原因，不履行合同时，应及时通报对方，及理由，在取得有关证明以行，允许延期或者不履行合同，并根据情况可部分或全免予承担责任。

3、如发生合同纠纷，应本着实事求是原则友好协商解决，如协商不成，双方可以向________人民法院提起诉讼。

4、本合同未尽事宜，经双方共同协商，做出补充，补充规定与本合同有同等效力。

5、本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，签字后生效。

甲方（盖章）：

地址：

开户银行：

账号：

签订日期：_______年______月______日

乙方（盖章）：

地址：

开户银行：

账号：

签订日期：_______年______月______日

工厂建造合同

PLANT CONSTRUCTION CONTRACT

第一条 定义

“业主”指 。

“承包商”指 。

“工厂”指在附录×中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。

“工地”指按本合同用于建造工厂的全部地皮。

“工程”指承包商按本合同实施的工程。

“合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。

Article 1-Definitions

"The Owner" shall mean .

"The Contractor" shall mean .

"The Plant" shall mean all or any part of the machinery, equipment and materials forming the permanent installation as specified in Appendix(…).

"The Site" shall mean all the land where the plant is to be constructed in accordance with this Contract.

"The Works" shall mean the works to be done by the Contractor under this Contract.

"The Contract Price" shall mean the total sum payable to the Contractor by the Owner for the Works.

第二条 承包商的职责

1. 承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。

2. 除了业主根据第×条提供的项目和设施，承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。

3. 承包商应根据附录×中的日程安排施工。

4. 承包商应根据附录×中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。

5. 承包商应向业主提供附录×中规定的备件。

6. 承包商应向业主提供附录×中指定的维修设备。

Article 2-Contractor’s Responsibilities

1. The Contractor shall design, engineer, and construct the Plant at the Site.

2. The Contractor shall provide all equipment, materials, tools, facilities, labour and services necessary for the successful construction of the Plant except those items and facilities to be supplied by the Owner under Article (…).

3. The Contractor shall perform the Works in accordance with the Schedule in Appendix (…).

4. The Contractor shall provide the Owner’s personnel with training of operation and maintenance of the Plant in accordance with Appendix (…).

5. The Contractor shall supply the Owner with the spare parts specified in Appendix (…).

6. The Contractor shall supply the Owner with the maintenance equipment specified in Appendix (…).

第三条 业主的职责

1. 业主应提供工地，并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。

2. 业主应按时提供附录×中指定的物件和设施。

3. 业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证，包括承包商雇员的工作许可证。

4. 业主应按第×条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。

Article 3-Owner’s Responsibilities

1. The Owner shall make available the Site and grant the Contractor free and uninterrupted access thereto throughout the duration of this Contract.

2. The Owner shall provide those items and facilities specified in Appendix (…) at the time therein established.

3. The Owner will obtain from the relevant Authorities those licenses and permits necessary to construct and operate the Plant on the Site including work permit for the Contractor’s employees.

4. The Owner shall pay the contractor for the Works performed the Contract Price set out in Article (…).

第四条 合同价格

1. 在本合同生效后天内，业主应向承包商支付金额为 合同价格，作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。

2. 合同价格不再上调，完成工种的成本风险应由承包商承担，商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。

Article 4-Contract Price

1. Within (…) days after the effective date of this Contract, the Owner shall pay the Contractor as full and complete compensation for accomplishing the Works and assuming all obligations under this Contract the Contract Price in the amount of .

2. The Contract Price is not subject to escalation, and the cost of executing the Works shall be the risk of the Contractor who shall be deemed to have obtained all information and taken into account all circumstances which may affect the cost in agreeing the Contract Price.

第五条 设计图样

1. 承包商应根据合同，在附录规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样，供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内，对图样进行审核，并作出批准或不批准的决定。

2. 承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责，除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。

3. 业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料，收到方应作为机密文件对待，除非另有商定，收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。

Article 5-Drawings

1. The Contractor shall submit to the Owner for approval and review within the time specified in Appendix (…) such drawings as may be required for Construction of the Plant under this Contract. Within one month after receiving such drawings the Owner shall review and approve or disapprove the drawing.

2. The Contractor shall be responsible for any defects, errors or omissions in the above drawings unless such defects, errors or omissions are caused by inaccurate information furnished in writing to the Contractor by the Owner.

合同编号：_____________

出卖人：____________签订地点：__________________

买受人：____________签订时间：____年____月____日

第一条标的、数量、价款及交货时间

品种

产地

商标或品牌

等级

计量单位

数量

单位

金额

交货时间及数量

合计

合计人民币金额：

第二条质量标准：______________________________________________

第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：_______________

第四条合理损耗标准及计算方法：_______________________________

第五条标的物所有权自______时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于______所有。

第六条交货方式地点：__________________________________

第七条运输方式和到达站和运输费用负担：________________

第八条检验标准、方法、地点及期限：__________________________

第九条检疫单位、方法、地点、标准及费用负担：________________

第十条结算方式、时间及地点：________________________________

第十一条担保方式：______________________

第十二条本合同解除的条件：__________________________________

第十三条违约责任：__________________________________________

第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

提交________________仲裁委员会仲裁;

依法向人民法院起诉。

第十五条本合同自______________起生效。

第十六条其他约定事项：_____________________________________

出卖人名称：

住所：

法定代表人

：

委托代理人

：

电话：

开户银行：

账号：

邮政编号：

买受人名称：

住所：

法定代表人

：

委托代理人

：

电话：

开户银行：

账号：

邮政编号：

鉴证意见：

鉴证机关

经办人：

年月日

监制部门：___________________印制单位：___________________

需方：_________ (以下简称甲方)

供方：_________  (以下简称乙方)

甲方根据工程建设的需要，经过对所需钢筋项目进行招标，确定乙方为供货商。甲乙双方依据国家法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定，经平等协商，达成一致，签订本合同。

一、 产品名称、规格型号、品牌、数量、单价、金额：_________

备注：

1、合同约定总价款为暂定价款，具体总价款按实际供货数量结算;

2、本合同单价为不含税综合单价(结算时凭收据结算)，合同单价包含人工、材料、机械设备、装卸车、运输、利润等所有费用。本合同所约定单价有效期为乙方第一次供货起至最后一次供货完毕止(第一次具体供货时间以甲方书面通知为准)，合同执行期间无论材料市场价格浮动、政府政策变动或其他任何原因，本合同约定单价均不予调整;

3、上述合同单价从20011年11月17日起执行，约至20012年10月14日止。

二、质量要求及标准：_________

所有钢筋的性能和质量均需满足国家相关标准要求,并承担产品质量保修期间的质量责任。适应于本合同的国家标准为：_________《低碳钢热轧圆盘条》GB701-1997和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998(适用标准包括但不限于以上)。

三、产品质量：_________

1、本合同每批货物送达施工现场后，甲方指定专人根据相关规范要求进行验收并取样送检,乙方必须保证每批材料均为合格产品。直条钢筋长度定尺12米，直径符合国家相关标准，包装整齐;钢筋不得出现明显弯曲、扭曲等变形;钢筋表面无肉眼可见的裂纹，包括细小裂纹和其他表面缺陷;钢筋表面无锈蚀，不得有油渍;钢筋端头剪切整齐，无飞边、弯头、切头不净等;同品种、同规格，每捆钢筋钢制铭牌齐全，并与质量证明书对应。

2、为确保工程质量,乙方应保证提供完好无损的材料,提供材料出厂合格证、深圳市建设局发放的准用证、国家检测部门出具的产品质量检测报告(加盖红章)一式三份，所有证明材料必须字迹清晰并加盖乙方公章。

3、甲方有权随机抽样送检，每次材料检验合格，检验费用由甲方负责;若材料检验不合格，乙方自愿承诺按如下方式进行处理：_________

①、每次钢筋送检时，若出现第一次送检不合格，乙方自愿向甲方支付罚金人民币贰仟元整(￥：_________20__.00元);

②、第一次送检不合格后，甲方取双倍钢筋数量进行复检，若复检合格，则两次送检费用均由甲方承担;若钢筋复检仍不合格，则两次送检费用均由乙方承担，同时乙方自愿承诺向甲方支付违约金人民币壹万元整(￥：_________10000.00元)，并承担由此引起甲方损失(如：_________停工、窝工、工期延误等)的一切费用计每天人民币贰仟元整(时间从此批钢筋进场之日起至该批钢筋退场且乙方重新供应的钢筋到场之日止);

③当乙方所供钢筋送检出现黄单时，甲方有权单方面解除合同，重新选择新的供应商，乙方对此无异议。

4、若乙方所供钢筋进场时验收合格，但在加工和使用过程中经政府相关部门抽检为不合格，乙方必须无条件将不合格部分已加工和尚未加工的钢筋清退出场，补偿给甲方不合格部分但已加工完毕的钢筋加工费每吨240.00元，承担由于不合格品退场发生的所有退场费用，甲方有权单方面解除合同，乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹万元整(￥：_________10000.00元)的违约金，并承担由此引起甲方损失(如：_________停工、窝工、工期延误等)的一切费用计每天人民币贰仟元整(时间从此批钢筋进场之日起至该批钢筋退场且乙方重新供应的钢筋到场之日止)。

四、交货方式、交货地点及计量方式：_________

1、合同签订后，乙方必须严格按甲方规定时间予以供货(具体供货时间以甲方书面通知为准)。否则，对于因材料供货不及时而导致甲方工期延误，乙方自愿从第二天起按每天人民币贰仟元(￥：_________20__.00元)向甲方支付违约金;如乙方供货时间延迟3日(含3日)，甲方可单方面解除合同。

2、乙方负责将货物送至甲方工地指定地点("香城__________"一期工地),运输、装卸货由乙方负责并承担全部费用，甲方派指定专人签收，送货时应提供送货单一式两份，由甲方指定专人按合同要求验收并签字确认，该签字确认仅表示对货物名称、规格型号、数量、颜色、表面状况及供货时间的确认，不表示认可货物符合约定的质量标准。

3、本合同约定钢筋计量方式为：_________直条钢筋采用点条计算理论重量(钢筋定尺长12米，不足12米按实际长度计算，钢筋直径符合国家相关标准，各种规格钢筋理论重量详见本合同附件一《热轧钢筋理论重量明细表》)，结果保留两位小数点;盘圆钢筋采用过磅方式计算重量(磅站由甲方指定，过磅费用由甲方承担);

五、结算方式与保修期限：_________

1、每批次钢筋乙方送至甲方指定地点，甲方需于每批次钢筋到场后及时取样送检。每批次钢筋送检合格后10日内(含10日，国家法定节假日顺延，下同)，甲方向乙方支付该批货款金额的95%，剩余该批货款金额的5%作为质保金在两个月满后(自钢筋到场且送检合格之日起计)10日内，甲方在扣除应由乙方承担的违约金后按实无息付清;

2、产品保质期为工程设计使用年限，在保质期内，因钢筋本身引起的一切工程质量缺陷，均由乙方承担所有责任并负责所有费用。

六、违约责任：_________

1、乙方未能按本合同约定时间完成送货义务的，每延误一天乙方自愿承诺按本合同第四条第一点执行，如延误时间超过三天的，甲方有权单方面解除合同，乙方自愿承诺按已供货款总金额的20%向甲方支付违约金;给甲方造成损失的(如：_________工期延误等)，乙方应同时承担赔偿责任。

2、本合同约定乙方所供钢筋品牌不得超出本合同约定的品牌范围(具体钢筋品牌详见本合同附件二：_________《钢筋品牌明细表》)，同时不得随意更换到场钢筋品牌。若乙方所供钢筋品牌非本合同指定品牌但钢筋送检质量为合格，则结算时此部分单价按本合同约定单价下浮50%予以结算(甲方书面认可除外)。

3、如乙方在向甲方供货过程中存在欺诈行为的，应按《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十九条的规定承担法律责任。

七、合同的生效、终止和解除：_________

1、合同生效：_________本合同自甲乙双方签字或盖章之日起成立生效。

2、合同终止：_________本合同生效后直至甲乙双方各自履行完其义务后，本合同自动解除，但相关质量条款和解决纠纷条款除外。

3、合同解除：_________甲乙双方依据本合同"第三条第3款第③点、第三条第4款、第四条第1款、第六条第1款"约定解除合同的，甲方以书面形式向乙方发出解除合同的通知后，本合同即予以解除。对解除合同有争议的，按协议书第十二条约定处理。

4、合同解除后工作：_________合同解除后，不影响甲乙双方在合同中约定的结算、质量责任条款。

八、其它：_________

1、履行合同过程中，双方往来采取书面形式。口头或电话通知无法律约束力，但对方认可除外。

2、甲方每次的进货时间及数量传真给乙方，视同乙方收到，而不论乙方是否签收，乙方均需及时供货。

九、解决合同纠纷的方式：_________因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，不愿协商或协商未能解决，可向廊坊市广阳区人民法院提起诉讼解决。

十、合同有效期：_________本合同自双方签字盖章之日起生效，供货、结算完毕后本合同自动解除，但有关钢筋质量条款和解决纠纷条款除外。

十一、合同份数：_________本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份;本合同未尽事宜，由双方协议补充，补充协议与本合同具同等法律效力。

十二、合同附件：_________本合同所列附件为本合同组成部分，与本合同具同等法律效力，本合同附件明细为：_________

甲 方：_________乙 方：_________

单位名称：_________单位名称：_________

订购方：                              (以下称甲方)

承揽方：                               (以下称乙方)

乙方承接甲方开发的 项目防盗门及车库门的制作、安装，经双本着公平、公正、平等自愿的原则经友好协商，现就有关事宜签订如下协议：

一、承揽内容、数量、质量、价格：

1、工程地点：

2、加工数量、价格、规格及要求：

暂定总计价款为人民币 元( 元整)。以上价格包含制作、运输、安装(含发泡剂、密封胶等安装辅材、门框灌砼等)、调试、检测、消防验收、售后服务及税金等相关一切费用。

3、质量要求、材质配件及验收标准

1)、乙方提供产品必须符合国标GB17565---1998《防盗安全门通用技术条件》。

2)、乙方必须提供《产品合格证》、《检测报告》、《产品保修单》等相关资料

及其他相应手续，乙方保证防盗门通过有关部门验收，验收费用由乙方承担。

4、进场交货时间：20_年 月 日

5、保修及维护

对所订购的各类门保修期一年，保修期从相关主管部门验收合格并签字之日起计算，保修维护响应时间6个小时，若乙方不能及时维修，甲方有权委托第三方代修，所支出费用由保证金内扣除。

二、付款方式及验收标准

1、产品进场交货，经甲方确认后，支付总价款的 %

2、乙方安装完毕后支付总价款的 %。

3、经相关部门验收合格后30日内支付总价款的 %。

4、余5%作为保修款，保修期满后无质量问题一次性付清剩余款项。

5、产品进场时须携带产品合格证、出厂证明书及施工所在地技术监督部门出据的产品合格检验报告，消防部门出据消防防火等级合格证，同时必须达到承揽方报价时质量标准和技术要求。

6、价款按实际面积计算。

7、乙方提供等额税务发票后甲方方能付款。

三、交付方式

乙方自行组织包装、运输直至送达工地卸车,相关费用自理。

四、工程工期

本工程施工工期必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成，产品于20_年 月 日前进场。车库门于20_年 月 日前安装完毕，防盗门于20_年 月 日前安装完毕。甲方如调整工期，需提前告知乙方。非甲方原因，乙方超出甲方约定进场时间及工期每延期一天按500元处罚。

五、双方责任

1、甲方责任：

1)全面履行合同，确保乙方正常施工。

2)甲方按时支付工程款，提供乙方要求的有关本工程的技术资料,提供安装所需电源，负责施工现场的组织协调工作。

3) 督促乙方做好安全管理，文明施工。

2、乙方责任

1) 按合同约定保质保量、准时供货，对不合要求的产品应及时更换。

2) 全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。

3) 现场安装人员服从甲方、监理指挥和管理。

4) 服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。

5) 因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按订货方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。

6) 违反上述约定，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

7) 负责自身材料的安全保卫及对其他工程成品和半成品的保护。

六、合同争议：

在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方所在地人民法院起诉。

七、安全生产，文明施工

乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程， 并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。

八、其他事项：

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，由双方当事人签字、盖章之日生效，工程款结清之日失效。

甲方(盖章) ___________

法定代表人(签章) ___________

乙方(签章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

供方：_________

需方：_________

一、购销数量：

从_________年_________月_________日到_________年_________月

_________日，供方向需方提供液化气约_________吨，结合市场实际情况，以每次确定供需数量为准。

二、结算价格：

为了共同拓展市场需求，本着互惠互利原则，供方给予需方按当时供方挂牌价下浮_________元/吨。配送运输费用_________元/吨。

三、结算方式：

采用银行汇票、汇兑存入供方帐户，款到开票装车。供方均衡送货，需方批量划款(包括货款和运输费用)，每次不少于_________吨。

四、配送地点：

需方，否则属于违约行为。

五、保证金：

为确保需方按合同内容履行，由供方收取需方_________元保证金(不得低于一车货款价值)。

六、供货方式：

需方依据商定量，向供方提出书面认购单，供方根据与需方商定的每天承接量配送，配送货到后需方应于2小时内接卸完毕，并即时签署回执单。

七、计量方式：

执行国家规定标准(计量误差为千分之三点五);计量误差范围内以供方出厂计量为准;超过计量误差范围时，供需双方协商解决。

八、质量标准：

执行国家标准：_________。

九、其它约定事项：

遇有供方不可抗力造成停工检修，购销数量双方协商;因计划停工检修，提前十天书面通知对方后可暂停送接货;需方对质量、计量有异议，应于接卸前当场提出并即时通知供方;对接卸后提出的异议供方不予认可。

十、违约责任：

需方在认购后拒而不接货视为违约，由供方按吨从保证金中扣除相应优惠的金额(以_________元/吨为准);供方能承受的价位拒而不供货视为违约，需方有权终止合同。

十一、其它事项：

当遇有国家行政部门规定与本合同发生冲突，本合同终止。

十二、合同未尽事宜另行协商。

供方(盖章)：_________ 需方(盖章)：_________

委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字

)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，本着平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 产品名称、规格、单位、数量、金额

第二条 产品的验收

符合《中国药典》20xx版一部标准; 封存样品为准。 第三条 交货地点： 第四条 第五条

第六条 第七条 回款方式：汇款或转账。

第八条 违约责任解决方式：由于出现质量问题，退回费用由供方承担。

第九条 纠纷解决方式：若发生争议，则由滨海县人民法院管辖。

第十条 本合同一式两份。供需双方各执一份。

第十一条 本合同有效期限 自 年 月 日到 年 月 日止。 第十二条 其他约定事项：本协议传真件有效。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

地址： 地址：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

签订日期： 签订日期：

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，就甲方购买乙方安全网事宜，经协商一致订立以下合同条款，供双方共同遵照执行。

1. 产品名称、商标、规格型号、生产厂家、单位。

名称 规格型号 生产厂家 单位 单价

2. 产品使用目的

2.1工程名称：

2.2工程地点：

3.产品质量要求与质量责任：

3.1乙方向甲方交付的产品应当符合国家对安全网的各项技术要求。乙方保证产品符合GB-5725-1997标准，24个月内不老化、不风化。

3.2乙方交付的产品必须保证几何尺寸规矩，筋绳使用专用尼龙绳。因产品质量造成的损失，由乙方承担全部责任。

3.3乙方应当向甲方交付三份产品质量检验报告、产品合格证及企业营业执照复印件。交付的产品应当符合该检验要求。

3.4乙方交付的产品不符合3.1、3.2、3.3条规定的质量要求，甲方享有以下权利：

3.4.1 拒收。

3.4.2要求乙方予以退换，因退换而发生的费用由乙方承担。

3.4.3部分或全部解除合同，并要求乙方承担产品质量瑕疵造成的损害。

4. 产品交付：

4.1交付时间：按照需方要求确定。

4.2交付地点：为本合同第2条约定的工程地点，或甲方指定的材料存放地。

4.3验收：产品按照甲方要求送至本合同约定的交付地点后，由甲方进行清点和验收。

4.4甲方对产品表面质量的验收，并非是其对产品质量有关的任何权利的放弃。

4.5收货确认：实际交付的产品的品种、规格、数量等，依据甲方向乙方出具的验收单确认。

4.6迟延交付责任：乙方未能按照甲方的要求及时交付产品的，甲方有权解除合同。造成甲方其它损失的，应当予以赔偿。

4.7产品验收或安装、使用时发现产品质量瑕疵，影响使用的，甲方有权要求乙方予以退换。

5. 价款与支付：

5.1单价: 见本合同【表1】。

5.2计价数量：按验收单确认的实际收货的规格、数量结算。

5.3支付时间：每贰仟块结算一次。甲方留5%作为质保金，贰年后付清。

5.4支付地点：甲方营业地。

5.5支付方式：支票。

5.6乙方应向甲方出具正式发票。

6.运输及装卸：产品运输、装卸费用及风险由乙方承担。

7.其他事项：

7.1总价款的5%做为质量保证金。如因产品质量造成在使用开始的24个月内发生老化、风化，质量保证金即作为对甲方损失的补偿。未发生的，使用开始的24个月后一次性付清余款。

8.合同的生效：本合同自双方当事人签字或盖章之日起生效。

9.本合同未尽事宜，双方依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律规定协商解决。

10.约定管辖：因本合同发生争议，双方应当协商解决。不能协商解决的，可向 人民法院起诉。

11.本合同共 页。本合同一式二份，双方各执一份。

甲方：

签署人： 职务：

负责人：

住所地： 电话：

乙方：

签署人： 职务：

法定代表人：

住所地： 电话：

合同订立地点：

合同订立时间： 年 月 日

最新服装购销合同模板

最新服装购销合同模板一：

甲方：________________

乙方：________________

________________管理有限公司( 以下简称甲方 ) 与___________服装服饰有限公司 (以下简称乙方) 就工服制作业务签订以下合同，共同遵守。

第一条 产品名称、价格、数量。

后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。

第二条 交货地点及时间

1.地点：__________________________________________

2.时间：自本合同签订且乙方收到预付款后______日内。

第三条 加工形式

1.乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。

2.采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。

3.货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。

第四条 甲方责任

1.甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

2.甲方定好量体时间，保证人员齐全。

3.按此合同付款日期，按时付款。

第五条 乙方责任

1.乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。

2.按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方______________的货款作为违约金。

第六条 结算方式

1.支票结算。此合同签订后____日内，甲方须预付_____________的货款给乙方。

2.终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。

3.甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在_____________内付清乙方全部货款。如有延误，每日须加付_____________的滞纳金。

第七条 本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。

第八条 此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方______________的货款作为违约金。本合同一式两份，双方各执一份。

甲方业务代表：__________ 乙方业务代表：____________

甲方盖章：______________ 乙方盖章：________________

日期：__________________ 日期：____________________

最新服装购销合同模板二：

_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)，双方兹就买卖_________事宜，订立本契约，条款如下：

一、买卖标的：

_________。(注明品名、规格、数量、地点、产地、性质、用途等)

二、价款：

单价_________元，总金额_________元。

三、交货：

1.交货时间：乙方应于订约后_________内按甲方指定的地点、组数如期送达。

2.交货地点：甲方所在地或其所指定的地点。

3.交货方式：_________。

四、验收：

甲方或其指定受领人于受领第一条的标的后，应及时验收。如有瑕疵，应于受领后七天内以书面通知乙方更换，逾期乙方不负瑕疵担保责任。

五、付款：

1.付款方式：甲方将所开出的发票和货款一次付给乙方。

2.付款期限：甲方预付_________元，余款自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日交付，每月_________日前各支付_________元。

六、其他费用：

原则上运送费、包装费由乙方负担。如果甲方所指定送货地点不在_________界内，按实际里程数每公里_________元酌收运送费用。

七、担保：

担保人须对乙方保证，甲方能够按期支付价金，当甲方不能履行时由其对乙方连带赔偿责任。

八、违约责任：

1.标的物经验收不符合第一条要求的，甲方有权要求补足、换货或退货。

2.标的物不符合质量标准的，甲方有权要求退货，并要求赔偿损失。

3.一方迟延交货或迟延支付价款的，应每日按照迟延部分价款_________%的标准向对方支付违约金。

4.其他：_________。

九、声明及保证：

(一)甲方：

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

(二)乙方：

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

十、保密：

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

十一、不可抗力：

本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

十二、通知：

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下：_________。

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

十三、争议的处理：

(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

(二)本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

1.提交_________仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

十四、解释：

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

十五、补充与附件：

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

十六、合同效力：

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

授权代表(签字)：_________ 授权代表(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

农药化肥是农业面源污染的主要来源。那么对于种子农药化肥购销合同你了解多少呢以下是在小编为大家整理的种子农药化肥购销合同范X，感谢您的欣赏。

种子农药化肥购销合同范X一

甲方：(供货方)： (以下简称甲方) 乙方：(需货方)：(以下简称乙方)

甲乙双方经友好平等协商，就农药、农膜、化肥以及地灌、设施供货一事，自愿签订本合同，合同条款如下：

一、 商品名称：

1、尿素：一亩地30公斤，一公斤3元，总亩数：1250亩。 计112500元。

2、二胺：一亩地30公斤，一公斤5元，总亩数：1250亩。计：187500元。

3、种子：一亩地8公斤，一公斤11元。总亩数：1250亩。计：110000元。

4、地灌设施以及地灌袋直管：一亩地620元，总亩数：1250亩，计：775000元。

5、农机：一亩地60元，犁播总亩数：1250亩，计：75000元。

6、打棉花杆以及清理：一亩地20元，总亩数：1250亩，计：25000元。

7、铺膜：一亩地30元，总亩数：1250亩，计：37500元。

8、平整土地：一亩地50元，总亩数：1250亩，计：62500元。

9、农药：一亩地4公斤，一公斤8元。总亩数：1250亩，计：40000元。

10、围栏以及所有设施和人工费用：556000元。

1

1、树苗：30000元

二、质量标准及要求，甲方供给乙方的产品必须达到国家规定的质量标准，并保证产品的有效期。

三、送(取)货方式及运费，甲方负责将产品运往乙方指定地方，其运费由甲方承担。

四、包装标准及费用负担：产品包装需按照国家农资包装相关规定进行包装，包装运费由甲方承担。

五、验收方式：产品包装要完好，生产批号与产品批号须一致，有破损乙方按照本合同规定产量的销售价格乘以破损产品的数量，另扣除货款。

六、结算方式：预付总货款的10%,得乙方收货并验收后付90%。

七、违约责任：

1、甲方责任：

甲方应按合同规定如期向乙方提供符合国家标准的方正系列产品，并对产品质量负责，如因甲方供给农资质量问题(或延期供货)造成乙方损失的，则甲方按8000元亩赔偿乙方损失。

2、乙方责任：

(1)乙方使用甲方产品必需按甲方产品说明使用，如乙方不严格按甲方产品说明用产品，一切不利后果，甲方不负责任。

(2)乙方需按本合同规定期限付款给甲方，如延期支付货款，则乙方按产品总价的1%天的违约金付给甲方(延期不能超过15天)。

八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字按手印后生效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

电话： 电话：

________年____月____日：

种子农药化肥购销合同范X二

供方________________________________________

地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

需方：____________________________________

地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

一、产品名称、商标、含量规格、数量、金额、供货时间及数量

二、质量标准及要求

三、供方对质量负责的期限

四、送(取)货方式

五、运输方式及到达站(港)和费用负担

六、合理损耗计算方法

七、包装标准及费用负担

八、验收方式及提出异议期限

九、结算方式及期限

十、违约责任

十

一、解决合同纠纷的方式

十

二、其他约定事项

供方：____________________________ 单位名称(章)：________________ 法定代表人：____________________传真：____________________ 开户银行：____________________ 帐号：____________________

需方：____________________________ 单位名称(章)：________________ 法定代表人：____________________ 传真：____________________ 开户银行：____________________ 帐号：____________________ 鉴(公)证意见：_______________

种子农药化肥购销合同范X三

出卖人：签订地点：

买受人:

签订时间：

第一条 标的、数量、价款

第二条 质量标准：达到国家标准;

第三条 出卖人对质量负责的期限：________年;

第四条 包装标准：复合塑料编织袋(GB89478

8)，每袋装40公斤;

第五条 合理损耗标准：破损不超过1%;

第六条 化肥的所有权自合同签订之日起转移，但买受人未履行支付价款义务的，化肥属出卖人所有;

第七条 交(提)货方式、地点：合同首付款交付后____日内送到杭锦旗巴拉贡镇;

第八条 运输方式及费用负担：汽车运输，运费由出卖人承担;

第九条 检验标准、方法、地点及期限：货物送到后由买受人现场检验;

第十条 结算方式、时间及地点：合同签订之日起____日内支付定金 肆万元整(40000.00) ，货物送到之日起____日内支付货款玖拾柒万元整(970000.00)，余款伍拾万元整(500000.00)在________年0____月____日前付清;

第十一条 本合同解除的条件：出卖人未按照合同约定的时间将货物送到，买受人有权解除合同，并要求出卖人赔偿损失;买受人未按照合同约定支付货款，出卖人有权解除合同，并要求买受人赔偿损失;因不可抗拒的力量造成货品无法按时送达，送货期限可以顺延，但不可超过30天，否则买受人有权解除合同，并要求出卖人退款，出卖人不得无故拖延;

第十二条 违约责任：如因货物质量问题造成的损失，买受人有权要求出卖人赔偿一切损失;由于买受人管理不当所造成的损失，出卖人概不负责;

第十三条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，

由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第条方式解决：

(一)提交____市仲裁委员会仲裁;

(二)依法向____市人民法院起诉;

第十四条 本合同自合同签订之日起生效。

此合同一式两份，出卖人和买受人各执一份。

出卖人(签章或签字)：买受人(签章或签字)：

________年____月____日

苗木购销合同

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

为保证甲方更方便、快捷地从合作社采购苗木，本着精诚合作、互惠互利的原则，双方特订立本合作意向书，具体合作内容如下：

一、甲方向乙方采购苗木 株，金额为人民币 。甲方与乙方按实际采购苗木数量，按实结算。

二、苗木采购清单。(附件 附后)

三、交货地点及方式：乙方负责将苗木保质保量准时送达甲方装车地点并送装上车。

四、付款方式：甲方在苗木验收装车后即与乙方结算支付苗木款。

五、苗木质量：乙方保证所供苗木达到甲方的质量要求，不符合要求的苗木，甲方立即退货并不予支付任何款项。

六、违约责任：

1、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求，按所余款项的10%支付违约金。

2、甲方若未按时支付苗木款，每日按需付金额的万分之一支付违约金。

七、争议解决方式

合作过程中若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。

八、有效期

本合同经甲、乙双方签字盖章后有效，有效期从 年 月 日至________年 月 日。

九、本合同壹式贰份，双方各执壹份具有同等法律效力，未尽事宜另行签订合同或补充合同。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

地址： 地址：

签订地点： 签订时间：

=========

需方：江西省新余市仰天岗管委会(以下简称甲方)

供方：中国科学院植物研究所 (以下简称乙方)

为了发展南方酿酒葡萄，甲方需在新余现代农业科技园建葡萄酒庄，现供需双方本着平等互利、协商一致的原则，就甲方购买乙方高抗寒、抗病酿酒葡萄新品种“北玫”和“北红”苗木事项达成以下条款：

第一条 苗木名称、品种、规格、单位、数量

品名

品种

规格

单位

数量

备注

葡萄苗

“北玫”

直径0.4 cm以上

株

10000

葡萄苗

“北红”

直径0.4 cm以上

株

35000

第二条 商品质量标准

乙方提供的全部苗木必须符合以下要求：

1、生长健壮，嫁接口以上粗度要求在0.4 cm以上，嫁接口以上至少有3-4个成熟的饱满芽，3-5条根;

2、苗木纯度100%，苗木鲜活率100%;

3、苗木质量达到该品种的生物特性。

第三条 葡萄苗木合同总金额

乙方向甲方提供45000株葡萄新品种苗木，其中北红35000株，北玖10000株，每株4元(包括运输费、装卸费)。苗木总价合计人民币壹拾捌万元整。

第四条 包装方式及包装品处理由乙方负责。

第五条 交货方式

1.交货时间：XX年2月19-20日;

2.交货地点：新余市现代农业科技园栽种现场;

3.运输方式：由乙方负责用汽车运输。

第六条 验收方法：在苗木交接时，甲方对苗木质量和数量进行检验，并向乙方出具关于苗木的质量及数量的书面收据。

第七条 付款方式：自本协议签订之日起3个工作日内，甲方先预付80%(即144000元)给乙方，余款在XX年9月30日前付清。

第九条 运输及保险：由乙方负责。

第十条 违约责任

1、乙方如延期交货，供方应偿付需方此批货款总值5%的违约金。

2、乙方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，乙方负责退货。但甲方须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知乙方，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。

3、如该品种经过试种没有达到该品种所应有的生物特性，乙方应赔偿所有的损失。

第十一条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向新余市人民法院提出诉讼。

第十二条 本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本协议一式肆份，自双方签字盖章之日起生效，双方各执两份，具同等法律效力。

附件：“北玫”、“北红”两个新品种的生物特性。

需方：_____(盖章) 供方：______(盖章)

代表：_____(盖章) 代表：__ __(盖章)

开户银行及帐号：_______ 开户银行及帐号：______

____年__月__日

甲方(购买方)：

乙方(供应方)：

根据《_____》及有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方自乙方处购买进口葡萄酒酒等相关产品(详见:产品报价清单)，达成以下协议：

第一条、合同标的物名称、价格

1、乙方根据本协议约定价格向甲方提供下列产品：(详见:产品报价清单)

第二条、产品质量

1、乙方有义务保证所提供的产品质量应符合国家及行业相关标准。

2、因非产品本身的质量原因(如甲方储运不善等)产生的问题，乙方不予调换，也不承担任何责任。

第三条、产品包装

产品的包装应符合国家规定和甲乙双方约定，并且达到安全和卫生条件。

第四条、产品的交付

1、乙方或乙方委托的货运代理人将产品运至双方指定地点，甲方或甲方指定的收货人应即时对货物数量、编码、外观、包装、质量等情况进行检验，如有任何异议，应在立即告知乙方，否则视为验收合格。验收完毕后，甲方或甲方指定的收货人应在送货单上签字盖章。

2、甲方需将计划用量按实际需要提交乙方，乙方将按照甲方的计划进行备货，不能备齐的货品应在甲方提出计划的48小时内反馈。

3、除因产品不符合本协议约定质量标准外，甲方不得拒收。

4、乙方产品的所有权在产品交付时转移至甲方，货物风险随之转移。

第五条、货款的结算

1、甲乙双方约定付款方式为货到付款。甲方应在收到货物的5日内，将货款汇入乙方指定账户。

2、无论任何费用，甲方均不得在应支付货款中自行扣除。

第六条、知识产权及保密条款

1、未经乙方许可，甲方不得擅自使用乙方_____标识以及任何相关的文字和_____资料。

2、甲乙双方对于本协议内容、以及在签订和履行本协议过程中所获悉的对方情况、产品信息、客户资料、营销计划、管理方式等任何信息均负有保密义务;未经对方事先书面同意，不得以任何方式向第三方透露。

3、甲乙双方应保证其雇员、管理人员、代理人等接受本保密条款约束。

4、本协议因任何原因终止或解除后，本保密条款持续有效。

第七条、违约责任

1、本协议签订后，双方应遵循平等诚信的原则，全面履行各自在本协议项下的义务，任何一方不履行本协议或者履行本协议所约定的义务不符合约定，应当承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的全部损失。

2、甲乙双方中的任何一方因违反国家相关法律、法规或本协议约定而给第三方造成损失时，违约方应自行向第三方承担全部法律责任。

3、因不可抗力导致任何一方未能履行或未能全部履行本协议项下义务的，遇到不可抗力的一方应及时通知对方，可免除责任或延期履行本协议项下义务。

第八条、协议的解除

1、甲乙双方协商一致，可以解除本协议。

2、发生下列情况之一的，守约方有权通知违约方解除协议，并要求违约方赔偿其因此遭受的全部经济损失：

(1)一方明确声明或以实际行动表示其将不履行本协议约定的主要义务;

(2)一方违反本协议项下约定的义务;

(3)一方严重违反本协议项下义务，导致本协议目的无法实现的。

第九条、争议的解决

凡因本协议引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如不能协商一致，任何一方均可向当地法院提起诉讼。

第十条、附则

1、本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议有同等法律效力。

2、本协议一式贰份，甲方乙方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________?法定代表人(签字)：_________

20_________年_________月_________日?20_________年_________月_________日

甲方：

乙方：

甲乙双方在平等自愿的基础上经自由协商，就 (项目名称和编号)达成如下协议：

一、技术条款和商务条款

乙方完全按照大渡口区政府采购中心发出的采购文件(含招标文件、谈判文件、询价文件和补充文件)、《中标通知书》或《成交通知书》和乙方在参与采购活动时提交的文件(含资格文件、报价文件、商务文件、技术文件和澄清及说明)等所规定的技术条款和商务条款提供货物、工程或服务。

二、合同价款和承包方式(此价款须与《中标通知书》或《成交通知书》相符)

1、合同价款： 。

2、承包方式: 。

三、合同价款支付方式方法(此方式方法与《招标文件》或者《谈判文件》、《询价文件》规定一致)

甲方办理完付款手续后15个工作日内，(□请按财政全额支付、□财政与需方分别支付、□财政分期支付、□需方全额支付)，付款时间及比例按照《招标文件》、《谈判文件》或《询价文件》执行。

四、合同纠纷的解决和违约责任

甲乙双方在履行合同的过程中，发生纠纷时应友好协商，协商不成的双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲乙双方在履行合同过程中有违约行为的，应当承担相应的违约责任。乙方违约时，甲方有权通知大渡口区政府采购中心按照其发出的采购文件规定扣除乙方提交的履约保证金，此条并不妨碍甲方依法以其他方式要求乙方承担违约责任。

五、本合同附件

1、大渡口区政府采购中心发出的采购文件(含招标文件、谈判文件、询价文件和补充文件)、《中标通知书》或《成交通知书》和乙方在参与采购时提交的文件(含资格文件、报价文件、商务文件、技术文件和澄清及说明)等附件是本合同的组成部分。采购中心发出的采购文件与乙方在参与采购时提交的文件有不一致的，以采购中心发出的采购文件为准。

2、属于应该采用行业协会和有关部门提供的格式合同的，该格式合同为本合同的附件，其效力低于采购中心发出的采购文件和乙方在参与采购时提交的文件。

六、其他

1、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，大渡口区政府采购中心存档一份，大渡口区采购办留存一份，各份合同具同等法律效力。

2、本合同甲方系指采购人，乙方系指中标人或成交人。

3、本合同自签订之日起生效。

甲方：(公章)地址：联系电话：授权代表：签约时间：

乙方：(公章) 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： 年 月 日

合同编号：

供 方：

工程名称：

供货地点：

签订日期： 年 月 日

签订地点： 广西南宁市

甲方：

乙方：

工程名称：

施工地点：

现甲方向乙方购买混凝土，为规范商品混凝土购销行为，保护甲乙双方的合法权益，明确双方的权利和责任，保证工程建设正常进行，特订立本合同。本合同以《中华人民共和国民法典》、《产品质量法》、《预拌混凝土》(GB/T 14902-20__)(如有最新标准按最新标准执行)及有关法律、法规为基本依据，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则。甲乙双方就商品混凝土相关事项订立本合同：

1、 甲方对商品混凝土的质量描述

强度等级单价(元/m3)备注

C15 1、若需方一次泵送混凝土数量少于50m3，则增加泵送台班费1000元/次。

2、润泵砂浆按当次浇筑同等级混凝土单价计算，预拌商品砂浆在同标号混凝土单价基础上加100元/ m3。

3、早强砼(Z)单价增加20元/ m3;;桩基混凝土单价增加4元/ m3;水下混凝土单价增加10元/ m3;抗裂纤维混凝土(X)单价增加30元/ m3。

4、粒径5～10㎜细石混凝土单价增加20元/ m3。

5、抗渗混凝土(P6～8)单价增加10元/ m3;(P10)单价增加14元/m3;(P12)单价增加18元/m3 ;膨胀砼(W)单价增加30元/m3。

6、若混凝土需要掺加特殊材料，由需方提供材料的，其质量由需方负责，供方按混凝土数量加收3元/m3工本费。

7、楼高33～50层在合同单价基础上加25元/m3，51层以上价格面议。

8、在合同履行过程中，需方合同签约代表或合同约定代表所签认的函件为本合同附件予以承认。

9、如因原材料市场价格变动，混凝土价格作相应调整。

C20

C25

C30

C35

C40

C45

C50

C55

C60

以上单项货款按每月结算款为准，价格含3%增值税专用发票、含运费、泵送费，非泵送则单价减少10元/m3。

2、 供货量的确认

2.1商品混凝土的供货量以运输车实际装载重量确定,甲方应指定代表人签字确认乙方的混凝土随车发货单，该发货单作为乙方实际供应混凝土数量的结算依据。

姓名联系电话

报料、订料人员

验收、签收送货单人员

对账及结算对接人员

由以上指定人员通知乙方发货，否则除以上人员签名外，甲方不予认可。未经双方认可，擅自改动送货单、结算单及对账单上的数据和其他书写内容，均以原单数据为准。

2.2如甲方对供应的混凝土是否够量有疑问，甲方可按《预拌混凝土》GB/T14902-20__标准(如有最新标准按最新标准执行)中规定的用过磅形式随机抽检乙方所供混凝土是否足量,需方可对任意车次抽检，抽检次数≥3车次，以抽检的平均数为计量基数。如抽检误差在±2%以内，双方互不追究，抽检费用由甲方负责，若抽检结果为负差且负差大于2%时，当天当批(次)按超出部份扣减负误差;施工场地内有地磅，经双方同意，也可每车过磅的方式进行计量，以实际混凝土净重值除容重为该车实际装载方量。最终以实际总方量办理结算。

2.3不同强度等级混凝土的容重参考下表：

混凝土强度等级C10C15C20C25C30C35C40C45C50C55

容重kg/m

3、 甲方权利和义务责任

3.1甲方预约供砼和砂浆。应于24小时前通过指定电话或以微信进行书面预约，并将用料计划通知乙方(包括具体混凝土的强度等级、时间、数量、浇筑部位、输送方式、泵车安排、质量要求及其他有关要求)，以便安排生产;经双方确认后，乙方应按时、按要求将砼运送至交货地点。如生产供应有困难，乙方应提早通知甲方另作安排。

3.2因如遇不可预见情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，甲方应在用料时间前4小时通知乙方，若因不及时告知乙方造成乙方经济损失的，甲方应按该批次混凝土产品的实际损失进行足款赔偿。

3.3甲方须提供进出场地和停车道路、夜间照明及提供水源，因占道施工的情形下甲方必须指派两人在前后负责看护，确保交通安全，乙方司机要服从工地有关人员的指挥，如因乙方司机原因包括但不限于不服从工地有关人员指挥等导致其自身损害或经济损失或甲方及其他第三方人身伤害或经济损失的责任，全部由乙方承担责任。

3.4混凝土搅拌车到达工地后，甲方应立即办理查验交接手续(如坍落度检测)，并在120分钟内卸料完毕，并及时办理签收手续。

3.5甲方在未经得乙方同意时，不得随意对商品混凝土加水或添加其他掺合料。

3.6甲方应对乙方已出货的《送货单》予以签认和结算。

3.7甲方应在在工地出口处设立洗车平台，提供给乙方进行清洗。

3.8甲方每批次能报两次尾数(即有两车装载量可少于10m3),超过部分按车收取空载费【(10m3 -实际装载量)×30元/m3】。

4、乙方的权利和义务

4.1生产企业应建立健全质量保证体系，严格按照国家标准和施工规范组织生产，根据合同和甲方通知要求，保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务，并按时提供相关技术资料。

4.2乙方运送车辆和随车人员进入现场后，必须服从甲方负责人员的调度指挥，提供优质服务。

4.3如甲方违约不按合同规定支付货款，乙方有权停止供货，由此产生的经济损失由甲方负责。

4.4乙方发料之前应提前通知甲方，并在取得甲方指定人员同意后才发料。

4.5乙方未经甲方同意就停止或延迟时间供货的，应按未履行部分的货款总值的5%计付违约金给甲方，如乙方未经甲方同意就停止或延迟时间供货的次数达两次或两次以上，甲方有权单方面解除合同，且甲方有权追究一切损失，乙方不得有异议。

4.6乙方在实际向甲方供货时，一并提供发货单给甲方，发货单要求准确填写车号、混凝土强度等级、塌落度、数量、使用部位和发货时间、到工地时间、卸货时间及卸完时间等内容。

4.7乙方不得以量少而拒绝供货。

4.8为确保质量，乙方为同一工程同一部位所提供的商品混凝土和砂浆必须使用同一配合比、同一品种规格的原材料。

4.9负责将混凝土运送到工地和泵送混凝土进仓，负责泵送管路的布设及配合泵送浇筑管路的装拆，满足施工要求。

4.10泵送管件需停放在甲方工地时，必须按甲方确认指定位置存放，并负责保管。

5、质量条款和违约责任

5.1乙方提供的混凝土及使用之原材料、其质量应符合国家标准GB14902-20__《预拌混凝土》(如有最新标准按最新标准执行)及其所引用的相关技术标准。并按委托书所确定的实际浇筑部位向甲方提供相应的混凝土技术资料(包括但不限于预拌混凝土所用的砂、石、水泥等原材料检验报告、掺合料、减水剂的出厂合格证、砼配合比、施工配料通知单、砼搅拌质量记录、砼出厂质量证明书、砼二十八天抗压抗折强度报告及抗渗报告等)，若因所供应的砼质量问题造成的损失全部由乙方负责。

5.2甲乙双方如对混凝土质量有争议，由甲方提请项目质监机构会同当地质监机构进行协调处理，按相关规定承担责任。

5.3甲方违反合同约定逾期支付商品混凝土货款时，应按拖欠款数额以每天万分之五的标准向乙方支付违约金,若超过约定结款时间十个工作日未支付货款给乙方的，乙方可向甲方提出协商要求，协商不成功，乙方有权停止供货或终止合同。

5.4一方违约后，另一方要求违约方继续执行合同时，违约方应付清尚欠货款或罚款后继续执行合同。

5.5因不可抗力因素导致的费用及延误的供货期，由双方协商解决。

5.6如过错方造成合同解除，经济损失由过错方负责承担。

5.7混凝土和砂浆试块由乙方持证实验员在交货地点按照GB/T14902-20__《预拌混凝土》的要求制作，取样前通知甲方试验人员和监理工程师到现场确认并作好标识，在搅拌车卸料过程中在卸料量的1/4到3/4之间进行，且应在混凝土和砂浆到达现场40分钟内完成。坍落度检测应在混凝土运到交货地点后20分钟内完成，坍落度控制值按国标GB/T14902-20__《预拌混凝土》混凝土坍落度实测值与规定的坍落度之差值：50～90 mm坍落度允许偏差±20mm，≥100mm坍落度允许偏差±30mm。

6、结算方式：

6.1结算：结算方式及期限：

价款计算方法：甲方实际购买数量×品种价格(以甲乙双方确认报价为准)。

1、乙方提供发票税率为3%的增值税专用发票，每月结算一次。次月25日前支付结算款的80%，剩余20%货款下次支付，直至结清货款。每月1-5日内由乙方提供上月对账单给甲方，甲方必须在收到对账单起5个工作日内完成对账，在对账单上签字确认后。2、每次乙方申请支付货款前3天，乙方提供等额货款的增值税专用票(发票税率3%)给甲方，并确保其合法性真实性，否则甲方有权拒绝付款。甲方在收到等额货款的发票后需在15个工作日内将相应货款付清给乙方(银行转账或网上转账支付，需在“用途”栏注明工程名称)，依此类推至整个项目付清货款为止。

乙方收款信息：

开户名：

账号：

开户行：

甲方开票资料：

开户名：

账号：

统一社会信用代码：

地址：

开户行：

7、解决争议方式

本合同在执行过程中如有争议，双方应友好协商解决，协商无效时，应通过法律途径解决。

8、无正当理由单方终止合同的，按未履行部分货款总值的20%付违约信誉金给对方。

9、特别约定：

本合同履行期限：从 年 月 日 起 至 年 月 日止

10、其他约定

10.1本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

10.2本合同如有末尽事宜，应另订立书面补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

10.3本合同自双方签字之日起生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表：

或授权负责人： 或授权负责人：

签订日期： 年 月 日

签订地点：广西南宁市

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》，在双方公平，公正，自愿的原则上，经双方协商达成协议，以供双方共同遵守执行。

一、 试验仪器数量单价总价见附件，试验仪器总价为 ，大写 。

二、 质量要求和标准，供方对质量负责的条件及期限：符合国家现行标准，供方负责一年内免费维修，出现问题(市内)24小时内到达。人为及不可抗力损坏不在保修范围内。

三、 交货地点、时间：

四、 运输方式及费用：汽车运输，供方负责。

五、 合理损耗及计算方式：按合同总金额5﹪，由违约方负责。

六、 包装标准，包装物的供应与回收：木箱包装，无回收。

七、 验收标准及方法：供方负责安装、调试。经使用部门验收合格为标准。

八、 随机备件、配件数量：见随机清单。

九、 结算方式及期限:仪器到达需方工地安装，调试之后，经使用部门验收合格后货款一次性付清。

十、 如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。

十一、 违约责任：违约方负责。

十二、 解决合同纠纷方式：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

供方：________________________________

合同编号：_________________

签订地点：_________________

需方：________________________________

签订时间：____年____月___日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国种子管理条例》及有关规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、农作物种子种类、品种、质量、数量、金额

农作物种类品种名称计量单位数量质量(%)单价(元)总金额(元)纯度净度发芽率水份 合计人民币金额(大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分

二、农作物种子的检验及检疫

供需双方应严格按国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理农作物种子检验检疫，检验执行gb/t3543.1～3543.7--1995《农作物种子检验规程》。

1.供方必须提供持证种子检验员签发的该批种子《农作物种子质量合格证》。

2.调运或邮寄种子必须出具相应的《农作物种子质量合格证》、《植物检疫证书》。

3.需方收货后复检，发芽率、净度、水分三项指标在收货后两个发芽周期内复检完毕，纯度在收货后该作物第一个生产周期内复检完毕，发现问题应及时通知对方，逾期视为种子合格。

4.供需双方对经销的每批种子必须同时取样分别封存，以备种子复检和鉴定，样品保存至该批种子用于生产收获以后。

5.种子质量标准有国家或行业标准的，执行国家或行业标准，没有国家或行业标准的，由双方协商签订。

6.申请种子委托检验和鉴定的，其费用由_______________(单位)负担。

三、超幅度损耗及计算方法：_________________________________________________

四、包装要求及包装费用负担：_______________________________________________

五、交(提)货时间、地点、发运方式、运费负担：_____________________________

六、交付定金数额及时间：___________________________________________________

七、结算方式和期限：_______________________________________________________

八、双方一般责任

供方：保证所供种子品种、数量、质量达到合同约定条款规定，并按合同约定的时间、地点交付需方;

需方：按合同约定按时间交付定金，保证按时收购供方提供的符合本合同要求的种子。

九、因不可抗力因素造成种子数量或质量达不到本合同约定条款的，供方应及时通知需方进行实地考查，提供具有法律效力的有关资料，双方协商变更合同，签订补充协议。协商不成，按民法典及种子管理法规的有关规定处理。

十、违约责任：______________________________________________________________

十一、《农作物种子质量合格证》、《产地检疫合格证》或《植物检疫证书》及合同双方的《农作物种子经营许可证》复印件均作为本合同附件。

十二、种子质量发生纠纷，由__________(机构或单位)进行技术质量鉴定;本合同在履行中发生纠纷，由当事人协商解决，协商不成，可由仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。

十三、双方协商的其它条款：___________________________________________________

十四、本合同未尽事项，一律按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国种子管理条例》及国家有关规定，经合同双方协商一致，做出补充规定附后。如需提供担保，另立《合同担保书》，作为本合同附件。

本合同一式_____份，合同双方各持_____份;合同副本 份，送__________(单位)备案。

预约方(章)：

单位地址：

法定代表人：

电话：

电挂：

图文传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

承约方(章)：

单位地址：

法定代表人：

电话：

电挂：

图文传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

审核意见：

经办人：

审核机关(章)

年    月     日

鉴定意见：

经办人：

甲方：

乙方：

双方就 客房、进户门及卫生间木门事宜，自愿达成协议如下：

一、产品明细表：

合同总价订为￥873960.00元(大写：捌拾柒万叁仟玖佰陆拾元整)

二、共同约定：

1、门扇厚度50mm，内芯做法，32_40杉木方，方格间距200_200，内装防火隔音棉，两边用E1级九厘多层复合胶木板贴60丝红樱桃木皮，乙方提供多层复合胶木板样品，按甲方指定品牌进货。门扇上所有五金件孔由供方出厂前开好，门扇上合页孔、锁眼孔处必须用木料加固衬实。

2、门套及线条，门框为AAA级，细木工板为材质，断面尺寸以现场墙厚为准，门框背面做防潮处理，门套线条用实木线条，40_15，材质为红樱桃实木。

3、木门油漆为大宝环保PU漆。

三、质量要求：

按照现行国家标准，真实有效的板材、产品资料及双方封样。

四、结算方式及期限：

合同签订后，甲方按合同总价款的30% 给预付定金，货物到需方验收合格后扣除已预付的该批货款30%部分后再付该批货款的65% 至供方账户，余款5%为质保金，满质保期之后一个月内付清。

五、乙方指定收款人：刘砚婷

收款人开户行：平安银行胶州支行

收款帐号 ：6230 5800 0000 0734 660

六、违约责任：

1、乙方不按时供货，每月承担合同总额5%违约金，逾期超过10天或所供产品不合格，甲方有权解除合同，供方须承担合同总额的20%违约金。

2、甲方不按时付款，每延期十日，向乙方承担未付款额1%的违约金。

七、解决合同纠纷方式：

双方友好协商、协商不成，诉讼至当地人民法院。

八、其他约定：

1、木门尺寸由双方共同尺量，并签字确定。每批次到货时间为双方签字后5日内，乙方须在木制品出厂前做好标识以示区分。

2、结算金额以需方实收数量为准。

3、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章之日起生效。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

代表人： 代表人：

需方(甲方)：

供方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，本着自愿、公平、诚实、信用的原则，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，由双方共同遵守执行。

一、购买内容

1、设备名称及规格：

2、以上价格为含税价，并包括了主机及随机附件的制造、包装、运输、保险、调试、培训;但不含电线电缆、信号线、土建基础及燃油。

二、包装和运输

1、设备包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用由乙方负责;由于不适当的包装而造成设备在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

2、设备包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、存储等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和使用地区的气候特点，以及露天存放的需要。

三、保险

本合同设备到达交货地点、甲方验收合格之前的所有保险费用由乙方负责。

四、质量保证

乙方提供的设备均为全新的、未经使用过的，符合国家质量检测标准。并提供出厂测报告及合格证 保修期：自交货之日起计1年或累计开机1000个小时(先到为准)。保修期内，一切因设备本身质量问题而导致的故障，均由乙方负责修妥。人为操作失误及疏忽保养不在此保修范围之内。保修期满，乙方提供终身维修服务。乙方专设24小时售后服务热线，在接到报障通知后，如不能指导解除故障，乙方的技术人员在3个小时内赶到现场处理故障。乙方免费提供每3个月1次的设备巡检服务，巡检时甲方应予配合。乙方专设有备件库，可尽快提供1000、20xx和5000小时全套零配件，所有应更换的零配件均以出厂价提供。售后服务电话： ，传真：注:柴油发电机组使用的燃油品种:正品”0”号柴油.

五、交货时间、地点

1、交货时间：发电机组在 前交货，并于 前竣工并通过甲方初验。

2、交货地点： 。

六、结算方式

1、合同签订后，甲方付合同总金额30%给乙方，即人民币 (RMB： )合同生效。

2、设备到工地经开箱验收合格及点收数量后7天內付合同总货款的55%，即人民币 (RMB： )。

3、设备安装调试完毕验收合格后7天內付总货款的12%;即人民币 (RMB： )。

4、余款3%作为设备保质金在保质期满无质量问题后15天內一次性付清，即人民币 (RMB： )。

七、验收：

1、验收标准：本合同所列之内容。

2、验收期为机组安装完毕起两个月内。

3、甲、乙双方验收合格，签署验收移交书。

八、异议及索赔：

1、如果乙方所提供的设备与合同要求不相符，甲方有权拒收货物并可以书面的形式向乙方提出异议，乙方应予及时无偿更换至相符为止。

2、对有缺陷的零件、部件和设备，乙方应同意更换，以达到合同规定的规格、质量和性能。

3、乙方必需按照合同规定的时期及质量要求完成，若无故延误交货期(除人力不可抗拒的因素外)，乙方每逾期一天，乙方应向甲方支付设备款万分之三的违约金。

4、甲方必需按照本合同上述所规定的付款方式付款。如因甲方原因造成未能按期付款，每逾期一天，甲方应付设备款万分之三的违约金给乙方。

九、不可抗力

1、因人力不可抗拒的事故(如战争、地震、火灾、水灾或其它任何在签约时不能预料，无法控制且不能避免和克服的事件)，致使甲、乙双方不能履行合同责任时，受影响的一方须立即用电话或传真通知其他方，并在十五天内以书面方式(特快专递或送达)将事故详细情况及有关证明文件提供给其他方。

2、在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

十、诉讼

凡在执行本合同中发生的一切争执应通过友好协商解决，如协商不能解决，则可提交甲方所在地人民法院裁决。

十一、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达对方，电传或传真要经过对方的书面确认。

十二、其它事项

1、本合同的所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同的任何变更或修改，须经双方同意并签订书面协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，经双方合法代表签字并加盖印章方为有效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方： 地址： 电话： 传真:

乙方： 地址： 电话： 传真：

依据《中华人民共和国合同法》的规定，双方经友好协商，就甲方向乙方购买如下产品达成如下协议：

第一条.货物名称及价格

备注：设备详细参数及配件清单请见附件 1。

第二条.质量标准

1.乙方必须严格按照乙方企业产品标准GB/T3216、GB/T5657、JBJW2-1998制造水泵，并执行ISO9001质量认证。按GB156-93、GB/T762-1996标准制造控制柜，并具有3C认证。水泵必须符合附件的要求及中华人民共和国的现行标准(标准号：同验收标准 )。

2. 乙方提供的设备一定要有 颁发的 许可证。

第三条.货物包装

1.乙方应在包装前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并交与甲方出厂检验合格证和交货检验记录，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

2.乙方应按 标准对货物(或设备)进行适合长途运输、多次搬运、装卸及海运的包装，包装内应有防潮、防霉、防锈、防腐蚀、减振、防冲击等保护措施。在包装外应明显印刷“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样。每件包装内应附一份装箱单、说明书和合格证。随机备品备件应单独包装。

第四条.产品交付

1. 交付时间：乙方应于本合同生效日后_____日内将产品(一次性)交付完毕。 2. 交付地点：乙方应按照甲方指定，在规定时间内将货物送至：

3. 乙方应于交货日_____日之前，通过传真等方式将合同产品的相关内容通知甲方，以便甲方做好接货准备。

4.货物运抵交货地点，乙方必须在甲方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将发票原件、质保卡、使用说明书、设备总装配图、出场检验报告、质量合格证、随机配件等交甲方签收。

5.检查合格后买卖双方在《接收报告》上签字盖章，该证书作为甲方向乙方因短少、缺陷、或其他与合同不符合情形索赔的有效证据。如果发现质量、规格或数量或三者与合同不符，在质保期前甲方有权向乙方提出索赔。

第五条.设备现场验收及质保

1.甲方应在货到苏丹现场前确定验收日期，并提前 日通知乙方，乙方应按时派技术人员到现场指导设备安装及参加验收。如果乙方接到甲方通知后未按照通知确定的时间参加验收，视为已同意甲方单方进行验收并接受验收结果。如果甲方逾期未进行验收，视为已完成验收。

2.验收应依据本合同约定的相关要求和标准，如合同未明确约定的，按照合同法的有关规定办理。验收结果应经双方签字确认，双方签字时间视为质保期开始时间。

3.验收结果与合同约定不符，乙方应负责。验收过程中如产生争议，买卖双方应采取有效措施保护现场，并通过协商解决，协商不成的按本合同相关规定执行。

4.货物的质量为12个月。在质量保证期内如出现质量问题，乙方应在接到通知后48小时内邮寄出需要更换的部件。修理或更换后的货物保证期重新起算。如果保证期内出现的质量问题给甲方造成损失，甲方有权从质量保证款中扣除。

六、 付款时间及方式

1.甲方应在合同生效后支付给乙方合同总价的 %即 元，作为合同预付款。 2.乙方按甲方要求的 年 月 日送货到 (指定位置)并经买卖双方检验无误签字确认后付合同总价的 %即 元。

3.设备安装调试完毕经验收合格后付合同总额的 %即 元。

4.质保金为合同金额的 %即 元，待设备调试完毕验收合格后 年期满后付清。

七、资料交付

乙方应于本合同生效日后______日内，将与产品有关的资料以邮寄等方式交付给甲方： 1. 设计图纸

2. 技术文件

3. 质量服务卡或保修手册

4. 使用说明书或用户使用手册(中英双语) 5. 备配件清单

6. 其他应交给甲方的文件

八、 违约责任

1.甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的__5_ %违约金。

2.甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额__2_ ‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的__5_ %。

3.乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额__1_%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过 天，视为交货不能，乙方应双倍返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额__30_ %违约金。

4. 产品未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额__1_%违约金;超过 天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的其他经济损失。

九、 不可抗力

由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限或解除合同，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

十、 争议解决方式

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则由双方提交_________仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。仲裁费用由败方承担。仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。

十一、 合同生效及终止

1. 合同自双方签字并盖章后生效，合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 双方权利义务履行完毕后，合同终止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日