客厅装什么颜色的窗帘比较好合集20篇

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规要求，遵循：平等、自愿的原则，结合本项目的实际情况，太原建工集团(以下简称甲方)将二十四中综合教学楼、活动楼安装工程承包给 (以下简称乙方)，为了明确双方责任和权利义务，经双方友好协商达成以下协议：

一、 承包建筑范围：综合教学楼地上六层，地下一层建筑面积950平米，总建筑面积7143.2平米，活动楼建筑面积848.22平米。本协议为图纸设计建筑面积，工程竣工按实际施工面积结算(包括上、下水、强电、弱电、落水管、等电位避雷安装，电热膜、消防预埋、预留;等)。并一定要配合好土建的施工。

二、承包计费方式：按照建设项目设计图纸、工程质量验收规范和安装专项验收规范的有关规定要求，全部包括在内发生的一切人工费，以每平米承包给乙方，(不包括取暖电热膜、消防安装)施工机械、材料甲供。

三、付款方式：甲方根据与建设单位签订施工合同的付款方式进行支付乙方。

具体付款方式是：完成±00后支付已完工程进度款60%;完成三层主体后付工程进度款60%;主体全部完成付工程进度款60%;主体验收合格，在一月内付到工程总进度款的80%;工程竣工验收合格后三个月内付清所有承包工程结算款，(未付工程进度款不计息，在三个月后未付清加息支付)。

四、工程进度：根据建设单位合同工期要求，20xx年底前综合教学楼，活动楼完成±00以下所有安装工程，20xx年农历正月二十日必须开工，开工后要跟踪土建做好预埋、预留的安装，决不能延误土建主体工期，并做好装修前的准备工作，如影响装修拖后一天罚款20xx元，提前一天奖励1000元(除特殊情况和双方不可抗拒的自然灾害外)。

五、工程质量：乙方在施工期间要严格按照设计图纸、工程质量验收规范和安装专项验收规范要求进行组织施工，服从项目管理和监理的检查。如因不按图纸和规范要求组织施工，造成的一切工程质量问题和返工由乙方全部承担(包括材料在内)，造成重大质量事故除罚款外，甲方有权清理乙方离场。

六、施工安全：乙方在施工期间要严格按照建设项目安全施工管理规范要求，做好施工人员的安全保护措施。项目安全管理人员经常到施工现场进行检查，发现问题按项目管理制度进行罚款处理。如乙方管理不善造成人生的一切安全事故由乙方自行承担,甲方概不负责。造成重大安全事故除罚款外，甲方有权清理乙方离场。

七、文明施工：乙方在施工期间要严格按照太原市执法检查的有关规定和学校的相关管理要求，进行现场文明施工，施工材料妥善保管使用，并注意周边环境卫生，协调好现场工人的关系，不准酗酒，不准打架斗殴，不准女性住入工地。如不按本协议规定要求实施，根据情况的严重性进行罚款处理(按项目管理制度罚款)。

八、材料计划：乙方根据设计图纸要求，按工程进度计划做出工程详细的材料分析等使用计划。为了确保工程进度按时完成，所需材料名称、规格、数量、工具名称、使用时间，提前一周报项目材料员，如不提前上报造成的工程进度拖延由乙方自行承担，甲方接收材料计划未按时供给造成的工程进度拖延由甲方承担。

九、材料使用：乙方严格按照设计图纸、材料预算分析进行使用，施工材料要合理使用，严禁浪费、丢失、损坏，不准大材小用。如管理不善造成的材料超用、工具损坏由乙方自行承担，现场材料浪费、丢失一经发现按项目管理条例规定进行罚款处理。

十、临时工程建设：为了确保施工现场的统一管理，所有学校的临时配套工程建设，乙方要配合建设，用水用电甲方负责接入现场，零星施工用水用电乙方自行接设，服从甲方安排，甲方根据实际情况给予乙方人工费用(用技工100元、壮工60元)。所有零星用工要持有工长签证单，未有签证单不予结算，乙方如不配合要给予罚款。

以上条款从双方签字盖章后生效，具有法律保护效益，望双方共同遵照执行，本协议一式两份，双方各一执份，工程竣工验收承包价款付清后失效。

甲 方：太原建工集团有限公司 乙 方：

项目负责人： 项目负责人：

签订日期：20xx年 月 日

甲方：________________________乙方:________________________

甲乙双方根据《民法典》等法律、法规的规定，本着平等互利的原则，就安康市高新技术产业开发区居尚社区道路交通标线、标牌工程经过友好协商，签订本合同如下，以便共同遵守。

一、工程名称、地址：工程名称：高新区居尚社区道路交通标线、标牌工程工程地址：安康高新技术产业开发区居尚社区二、工程工期经双方协定，于___年___月___日进行施工，工期天，若因甲方原因、雨天、路面清洁等因素影响乙方正常施工时工期相应顺延。

三、工程造价及工程量根据甲方提供的设计及要求，因工程量小、位置不集中等原因，采取按照完工后实际工程量计量，对标线按市价每平米元，对标牌按市价每块元进行签证、决算。

总计元(陆万玖仟叁佰零柒元伍角)。

四、工程款的支付1：工程完工后两个月内，甲方向乙方支付工程结算额的100%。

结算方式为转账或现金支票结算。

工程质量标准符合国家5768《道路交通标志和标线》，质保期壹年。

五、甲方的权利义务1.甲方现场代表，负责乙方施工现场的协调配合、质量监督及签证等事宜。

2.负责协助乙方进行交通秩序的维持和协调工作。

3.完工后五日内甲方应组织相关人员进行工程验收，验收合格后按合同支付工程款。

4.甲方负责路面清洁，由于路面清洁原因引起的施工进度和质量问题由甲方负责。

六、乙方的权利义务1.乙方必须服从甲方现场代表的管理，确保施工质量和工程进度。

2.乙方严格按照设计图纸及甲方确认的.变更要求进行施工，质量和进度达到合同要求。

3.乙方在施工过程中，应及时通知甲方代表到场进行质量检查。

4.乙方在施工过程中应加强安全管理，并做好安全防护标志，如果发生安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

七、竣工验收工程施工完毕后，由甲方组织相关人员与乙方代表进行验收核算。

八、争议的解决方式因履行本合同而发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，双方有权向工程所在地人民法院提出诉讼。

本合同一式六份，经双方签字盖章时生效。

甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。

甲方：________________________________

乙方：________________________

签订日期：___年___月___日

甲方(供方)：

乙方(需方)：

兹有甲方、乙方就购买窗帘原材料事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、标的

1、供应窗帘为驼色丝绒、米黄色丝绒、紫色丝绒，每块高分别为

2.5米、2米、2.2米，宽4.5米、4米。每根管道长3.3米，共100根，管道材质为铝合金质地。

2、数量共计200块窗帘布，100根管道。

3、窗帘布价格分别为每米15元、13元、16元，管道每米15元，附件每扇窗6元。

二、合同总金额

本次采购窗帘及配件总金额为人民币元。

三、交货时间

20xx年11月4日、5日两天。

四、其它

甲方交货完毕后，乙方应在一周内及时检查，核对甲方所供物品质量及数量，如发现不符合合同规定质量或数量短缺的，应在一周内向甲方提出书面异议。

五、结算方式

甲方交货完毕后，经乙方检验合格，在一周内以现金方式向甲方付清所有相关货款。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日

甲方： 地址：

乙方： 地址：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经友好协商，就窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。

窗帘数量和价格统计表

一、付款方式：

乙方安装完毕，甲方验收合格后，乙方需提供正式发票，甲方一次性付清。

二、乙方责任：

窗帘的类型、规格、颜色、材质，按甲方要求的样板进行生产，安装于 年 月 日前安装完毕。

三、甲方责任：

1、甲方须准时向乙方支付货款。

2、甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费由甲方自行承担。

3、乙方于约定的时间内安装完毕，甲方于七个工作日内进行验收，未提出异议或逾期验收，均视为验收合格。

四、违约责任：

1、乙方若因自身原因延误交付安装，每超过一天，须按合同总额2%/日向甲方支付违约金。

2、甲方未按时支付货款，每超一天，须按合同总额2%/日向乙方支付违约金。

五、质量保证及售后服务：

乙方提供窗帘部分半年免费保修，配件部分提供一年免费保险(人为损坏除外)。

六、补充条款：

窗帘实际高度为2.75米，超过2.75米的高度按高度接多少算多少。

七、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

需方(甲方)：_________ 供方(乙方)：_________

经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：

第一条 甲方向乙方订货总值为人民币 元(贰拾柒万壹仟圆整)。

第二条 产品名称、规格、质量(技术指标) 窗帘(详见附表) 。

第三条 产品包装规格及费用__乙方负责_______。

第四条 验收方法 安装完毕，甲乙双方共同验收 。

第五条 货款及费用等付款及结算办法：合同签定后预付定金 60 %( 元)，货到付

第六条 交货规定

1.交货方式：。

2.交货地点：。

3.交货日期：。

4.运输费： 。

第七条 经济责任

(一)乙方应负的经济责任

1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可算作退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

(二)甲方应负的经济责任

1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值___10___%的罚金。

2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值___30__%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及总额5%的罚金。

第八条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

第九条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额___30___%的补偿金。

第十条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前___十__天与甲方协商。

第十一条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十二条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十三条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

第十四条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十五条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十六条 本合同共一式__贰 _份，由甲、乙双方各执正本_ _壹___份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 经办人(签字)： 经办人(签字)：

负责人(签字)： 负责人(签字)：

地 址： 地 址：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

根据《中华 动法》、《民法典》以及国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方平等协商，就确立劳动聘用关系事宜，自愿签订本合同，以资共同遵守本合同所列条款：

一、劳动合同期限、试用期

第一条本合同期限为年，从 日止。其中试用期为个月，即 日止。

二、工作岗位、工作内容

第二条乙方的工作岗位为;

第三条乙方不能胜任或不适应本岗位工作时，甲方有权决定对其进行培训或调整工作岗位并相应调整劳动报酬。

三、工作时间和休息、休假

第四条甲方依法执行标准工时制，乙方每日工作时间8小时，延长工作时间平均每周工作不超过44小时。

第五条甲方根据工作需要，安排乙方加班、加点工作时，甲方依据国家规定，安排乙方同等的休息时间或依法支付加班工资。

第六条乙方按国家及甲方规定享受节假制度。

四、劳动报酬

第七条工资报酬按照甲方的工资制度及考核制度执行，由底薪和提成组成;甲方支付给乙方的月工资不低于上海市当年的最低工资标准。

第八条甲方根据经营状况、规章制度、考核制度对乙方工作进行定期考核，依据考核结果及乙方岗位、职务的变化，可对乙方的工资进行调整。

第九条甲方支付乙方的工资为税前工资，于次月日以形式支付给乙方，同时甲方按国家规定代扣代缴个人所得税。

五、保险、福利待遇

第十条甲方根据国家和上海市有关规定，为乙方缴纳基本养老、医疗、工伤、生育等社会保险费用，甲方对乙方个人应缴纳的费用部分负责代扣代缴。

第十一条乙方患病或非因工负伤时，凭甲方指定医院的医疗证明按国家和甲方的有关规定享有医疗期，病假工资待遇按国家和甲方的有关规定执行。

第十二条甲方按照本单位有关规定，保证乙方享受其他合法的福利待遇。

七、劳动纪律

第十三条乙方应严格遵守国家的法律法规，遵守职业道德和甲方的各项规章制度，自觉维护甲方的合法权益，服从甲方管理，爱护甲方财产。

第十四条乙方应遵守甲方保密制度，保守甲方商业和技术秘密，在本合同期内或合同期满两年内乙方不得向任何第三方泄露甲方的保密信息。

第十五条在本合同在执行期间，乙方不得在其他任何用人单位兼职。

八、劳动合同的变更、解除、终止、续订

第十六条劳动合同的解除

经甲乙双方协商，可以解除本合同。

乙方解除劳动合同的情形

合同期限内，有下列情形之一的，乙方可以解除劳动合同，但乙方在解除劳动合同之前应与甲方办理离职交接手续。

1、在试用期内乙方提前三日提出解除劳动合同的;

2、乙方提前三十日以书面形式通知甲方解除劳动合同的;

3、甲方未按劳动合同约定提供劳动保护或必要工作条件的;

4、甲方未依法为乙方缴纳社会保险费的;

5、甲方的规章制度违反法律法规的规定，损害乙方合法权益的;

6、因《民法典》第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的;

7、甲方以暴力威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的;

8、法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。

甲方：

乙方：

签订日期：

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据甲方开展新办公室工作需要，经领导批准，同意在新办公室定制安装阳光面料、韩国柔纱帘窗帘，经甲、乙双方共同协商，特订立以下协议：

一、项目名称：办公室外围安装阳光面料，内围安装韩国柔纱帘面料、窗帘

二、项目内容：办公室为(董事长、总经理、副总经理、党支部副书记、财务总监、设计部、质安部、工程部、人力资源部、行政部、经营部、会议室、财务室)

三、质量：按贵公司选择的样品进行加工安装、按贵公司选择的面料要求达到标准。

四、工期：20xx年12月6日-20xx年12月23日完工。

五、验收：完工后，经贵公司验收。

六、付款方式：本工程完工后经贵公司验收合格后，一次性付清。

七、本协议未尽事宜，双方协商解决。

八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 代表： 代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

甲方：房地产开产有限公司

乙方：窗帘布艺销售中心

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方海外海大楼的公司办公楼装饰窗帘采购及安装事项达成一致意见，具体事项如下：

一：名称、价格、数量、金额：

注：以上合同总价根据现场实际结算;包括运抵甲方的运费及安装调试费等。

二：产品要求: 具体规格、尺寸、款式详见清单明细，颜色、款式按甲方确定为准。质量符合国家技术规范标准，如发生所供产品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

三：交货及安装地点：安徽省马鞍山市海外海大楼伟星办公楼。 四：结算方式：货送到地安装时间为2天，经验收合格后无质量问题付款，付款时乙方提供正式发票。

五：交货及安装时间：在20xx年1月15日前交货及安装完毕。

六 ：验收标准：产品验收要根据上面第二条产品要求验收。

七：安全责任：产品在装卸、运输、安装过程中安全责任事故由乙方自行承担。

八：解决合同纠纷的方式：执行合同过程中发生的争议,应由双方友好协商解决,如协商不成的,可向甲方所在地法院提起诉讼解决。

九：本合同一式六份，双方各执三份。合同签字盖章后生效，货款结清时终止。

甲方(章)： 乙方(章)：

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

经办人： 经办人：

签订合同日期：

甲方：__________

乙方：__________

现就甲方购买乙方窗帘产品事宜，经甲乙双方友好协商，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，订立本合同。

一、 甲方购买乙方货物，所订购产品详见本合同附件。

二、 价款及支付

1、合同总款为即人民币

2、合同签订后，甲方需向乙方支付定金________元整。

3、窗帘全部安装后，经甲方验收合格，于附页无误并无质量问题，一次性付清尾款， 元整。

4、乙方指定收款账号：__________

公司名称(收款人)：__________ 账号：__________ 开户行：__________

三、 交货接收及安装

1、窗帘制作及安装周期为__________天，自付定金算起。

2、送货地址：________________________________________

3、乙方应按照本合同附件中所有货物品名、规格、花色、质量、款式等和合同约定日期将甲方订购产品，送至甲方指定地点，并安装布置到位，经甲方验收合格后，交付甲方使用。

四、质量保证及售后服务

保修期时间为四年，从安装完毕验收合格之日起计算，保修期内产品出现质量问题，乙方负责保修，甲方有权要求乙方更换同等档次货物。

五、违约责任

1、乙方应按本合同约定向甲方发货，完成乙方义务。

2、此合同为______楼______层所有窗帘，不再增减项目。

3、如果乙方交付货物不符合要求，乙方须在______日内，补齐或调换同等价值的货物，如逾期一天乙方向甲方支付违约金(延期产品供货价的3%)。

六、保密

除非有法律要求，双方同意对合同保密，任何一方不得向第三方泄露合同内容负责能承担由此对对方造成的损失。

七、其他

1、本合同履行过程中如产生任何纠纷，双方应友好协商解决，如协商不成应向合同履行地人民法院起诉。

2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，待不可抗力消失后继续履行合同。

3、本合同一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

4、本合同经法定代表人或授权代表签字、盖章生效。

5、附件为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力。

6、本合同未尽事宜双方可另行签订协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：______________ 乙方：______________

法定代表人：__________ 法定代表人：__________

委托代言人：__________ 委托代言人：__________

地址：______________ 地址：______________

电话：______________ 电话：______________

甲 方： 乙 方：

甲方因业务需要向乙方订购一批窗帘，根据《民法典》及相关法律法规，经双方友好协商，签订本协议，具体条款如下：

1、工程概况及内容：

乙方向甲方位于 的大楼提供窗帘的加工、安装，具体窗帘的规格、金额、样式详见协议附件。

2、质量标准及服务：

乙方按照甲方订购窗帘的样式、花色品种、安装要求，进行工程施工。窗帘工程从交工之日起________年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件给予维修;如属甲方人为损坏情况，甲方需自行购买其损坏配件，由乙方负责维修，并承担相应的维修费用。

3、付款方式：本窗帘工程最终协议价为人民币 元整。从本协议签定之日甲方需先向乙方预交协议总价50%

4、双方权利及违约责任

1)在执行协议期间甲方应为乙方施工提供便利，协助乙方办理有关的出入登记手续。乙方在安装期间应注意保持好甲方各房间卫生，做好安装废料的收集，不得损坏原有装修和摆放的物件。

2)在执行协议期间，甲方如需变更窗帘样式、更换布料、增加窗帘数量应提前五天书面通知乙方，双方签订补充协议，甲方并承担相应增加的费用。

3)因一方原因，造成协议无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理协议终止手续，并由责任方赔偿对方因协议终止导致的经济损失;

4)倘若因甲方装修未完工，或窗户墙体有问题，影响乙方施工，导致工程不能按期完工，甲方应同意乙方延期交工。

5、协议争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列任一种方式解决：

1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;

2)向协议签订地人民法院起诉。

6、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本协议的附件与本协议具有同等法律效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代表(签字)： 代表(签字)：

签约地点：

签约日期：________年____月____日

窗帘购销合同范本精选

送花颜色的含义

花的数量不仅有它代表的意思，而且颜色也有它自己的意思哦！

玫瑰花语

玫瑰：爱情、爱与美、容光焕发、爱和艳情

玫瑰(红)：热情、热爱着您、热恋

玫瑰(粉红)：感动、爱的宣言、铭记于心、初恋

玫瑰(白)：天真、纯洁、尊敬 、我足以与你相配

玫瑰(黄)：不贞、嫉妒、分手、褪色的爱

玫瑰(蓝)：神秘、妖娆;恒心、坚毅、珍贵，温柔真心，有个性和创意，无法得到的东西。

蓝色妖姬：相守是一种承诺，人世轮回中，怎样才能拥有一份温柔的情意

双枝蓝色妖姬花语：相遇是一种宿命，心灵的交汇让我们有诉不尽的浪漫情怀。

三枝蓝色妖姬：送花人表达的是另一种情愫——你是我最深的爱恋，希望永远铭记我们这段美丽的爱情故事

玫瑰(紫)：珍惜的爱

玫瑰(黑)：黑暗、挑战(你是恶魔且为我所有)

玫瑰(蓝紫色)：珍贵、珍稀。珍惜的爱

玫瑰(橙黄色)：富有青春气息、美丽。

玫瑰(绿白色)：纯真、俭朴或赤子之心。

玫瑰(双色)： 矛盾或兴趣较多。

玫瑰(橙红色)：初恋的心情。

玫瑰(香槟玫瑰) ：爱上你是我今生最大的幸福

玫瑰(捧花)：幸福之爱

麝香玫瑰：飘忽之美

香槟玫瑰：梦幻的感觉

洛丽玛丝玫瑰：死的怀念

玫瑰(1朵)：一心一意 唯一

玫瑰(11朵)：一生一世

玫瑰(999)：天长地久>>寻找身边的花店，用最少的钱送最美丽的花

麝香玫瑰：飘忽之美

洛丽玛丝玫瑰：死的怀念

郁金香花语

郁金香：爱的表白、荣誉、祝福永恒

郁金香(红)：爱的宣言、喜悦、热爱

郁金香(粉)：美人、热爱、幸福

郁金香(黄)：高贵、珍重、财富、绝望之爱、拒绝、你的笑容里含着阳光

郁金香(紫)：无尽的爱、最爱、永恒的爱

郁金香(白)：纯情、纯洁

郁金香(双色)：美丽的你、喜相逢

郁金香(羽毛)：情意绵绵

百合花语

百合：顺利、心想事成、祝福、高贵

百合(香水)：纯洁、婚礼的祝福、高贵

百合(白)：纯洁、庄严、心心相印

百合(葵)：胜利、荣誉、富贵

百合(姬)：财富、荣誉、清纯、高雅

狐尾百合：尊贵、欣欣向荣、杰出

玉米百合：执著的爱、勇敢

编笠百合：才能、威严、杰出

圣诞百合：喜洋洋、庆祝、真情

水仙百合：喜悦、期待相逢

卡萨布兰卡：[1]伟大的爱;[2]充满回忆,淡泊的永恒;[3]易变的心;[4]不要放弃深爱着的人;

[5]死亡,厌世的花;[6]永恒的美;[7]负担不起的爱;[8]沉默的守候

甲方：桂林__大酒店(以下简称甲方)

乙方：南宁___布艺(以下简称乙方)

经双方协商，现就芒果大酒店窗帘购销一事达成如下协议：

1、大堂：纱编号(Y8)，幅2.8米，实际窗宽尺寸___米，实际窗高尺寸为3.75米，按照窗户定做价每米______元，(做帘头每米按窗宽加60元/米如不做则不处)，总计金额为人民币_____元。

2、二楼纱编号(Y8)，幅高2.8米，实际窗宽尺寸335米，实际窗高2.8米，按照窗户定做价每米_____元，(做帘头每米窗宽加60元，如不做则不算)，总计金额为人民币_________元。

3、会议室：布编号(Y18)，幅高2.8米，纱编号幅高

2.8米，实际窗宽55米，窗高3.5米，按照窗户定做价为每米____元，总计金额为人民币______元，以上尺寸结算时，以双方实际测量尺寸为准。

4、工期要求：根据工程制作要求大堂会议室工期为____天完工。

5、验收标准：乙方按甲方要求制作，合同签定后双方不得违约，违约方负全部责任，乙方须精工细做，安装到位。

6、付款方式：经双方商定，自合同签定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安装完工后，甲方在一周内完成验收并付清余款，(一周内甲方未验收视为验收合格);

7、售后服务：在乙方制作安装完毕，交付甲方使用后，乙方有义务指导甲方正确使用，一年内甲方在使用过程中出现问题(非人为损坏)乙方24小时内做出处理意见(处理过程中产生的任何费用由乙方承担)。

本合同经双方代表签字生效，双方各执一份，未尽事宜经甲乙双方共同友好协商解决。

甲方：

代表人：

乙方：

代表人：

开户银行：

帐号：

地址：

电话：

年 月 日

甲方：

乙方：

工程项目：

根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用原则签订本合同。

第一条：工程概况及内容

工程名称：思源实验学校实验室、图书室等功能室窗帘制作安装，包工包料包税，乙方免费提供窗帘运输、安装、调试、测量服务。

第二条：交货时间

签订合同后15日内安装完毕，逾期未安装完毕，乙方向甲方支付每日1%的罚金。

第三条：面料型号

按照甲方指定的面料型号。

第四条：工程造价

学校需安装窗帘总面积约为295米，每米价格为 壹佰叁拾 元。最后结算以实际发生数量为准。

第五条：质量标准

1、符合国家、行业的相关质量的标准施工规范，质量达到优良等级。

2、乙方必须根据甲方选定的材料、款项等方面的要求进行加工生产，在乙方进行安装中，如果甲方发现材料与所指定的样板不符，有权要求乙方返工，所造成的损失由乙自行承担。

3、窗帘平整、控制器操作灵活。

4、安装牢固，感观效果好。

第六条：甲方责任

1、与乙方确定安装位置及质量要求。

2、对承包质量、进度进行监督、检查。

3、派人随乙方负责开、关门，提供安装条件，包括电等。

第七条：乙方责任

1、遵守国家安全操作规程。

2、服从甲方关于施工进度，质量等方面的各项要求。

3、乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修的物件。

第八条：验收

以国家或行业的施工验收规范及本合同第五条约定的质量标准作为质量评定标准。

第九条：付款方式

窗帘安装完成验收合格后付货款总价的80%，余款扣除4000元的质量保证金外，在二个月内付给乙方。质量保证金在保质期满后付给乙方。

第十条：保修

1、除本合同已约定的外，乙方应按国家关于质量保修的规定，对承包项目承担质量保修责任。

2、本合同所指项目完工验收合格之日起一年，如因窗帘质量及窗帘安装原因导致的返修，乙方应立即无条件的给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏的情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

第十一条：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。双方签字生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

发包人全称：（以下简称：甲方）

承包人全称：（以下简称：乙方）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：_________安装工程（以下简称：本工程）；

工程地点：_________；

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

三、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：________年____月____日，竣工日期为：________年____月____日。

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

四、质量标准：

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）

①建设强制性条文；

②《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88；

③《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-；

④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-；

⑤《采暖与卫生施工验收规范》（gbj242-82）；

⑥《电气安装工程施工及验收规范》（gbj242-82）

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（gbj303-88）；

⑧省、市相关部门的各种规章制度；

⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、合同价款、工程量的计量及结算方式：

1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：

①综合价：10.50元/㎡；

②计时工：普工65.00元/工日；技术工65元/工日（每工日按8小时计）

2、工程量的计量：

（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）

（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；

②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；

③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；

六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起____日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起____日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）

3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起____日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）____日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

七、施工管理规范

乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

1、施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-88）

2、建筑机械使用安全技术规程（jgj59-86）

3、建筑施工安全检查标准（jgj59-99）

4、建筑施工高处作业安全技术规范（jgj80-91）

5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

7、永州市治安管理处罚条例。

八、合同生效：

1、本合同订立时间：________年____月____日。

2、订立地点：

3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

甲方(签章)_________乙方(签章)_________

________年____月____日________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

甲方：

地址：

乙方：

地址：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互惠互利和诚实守信的原则，经友好协商，就东苑康年国际酒店8至19楼窗户窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。

一、合同价款及付款方式：

1、本合同总价款为人民币

2、本合同签订后，甲方向乙方支付定金进行生产，在乙方将窗帘送至甲方指定的工地，经甲方验收合格，甲方支付全款的95%，剩余5%作为质保金，一年后付清。

二、乙方责任：

窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产加工，并于 年 月 日前安装完毕。

三、甲方责任：

1、甲方须按合同约定时间向乙方支付货款。

2、甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费给乙方。

3、乙方按约定时间加工并安装完毕后，甲方于安装完毕后

七个工作日内进行验收，未提出异议或逾期验收，均视为验收合格。

四、违约责任：

1、乙方若因自身原因而延误交付安装，每超过一天，须按合同总额的1%每日向甲方支付违约金。

2、由于甲方原因，乙方未能按时进场安装，甲方负全部责任，甲方必须按约定时间把货款全部支付给乙方，每超过一天，须按合同总额的1%每日向乙方支付违约金。

五、质量保证及售后服务：

乙方提供窗帘部分一年免费保修，配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)。

六、补充条款：

1、本合同金额为不含增值税金额，含税价加3%。

2、每副成品窗帘车前与车后会有20-30cm的误差，这视为正常情况。

七、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，经双方协商后解决。

甲 方： 乙 方：

签约代表： 签约代表：

电 话： 电 话：

日 期： 日 期：

卖方：

买方：

根据《民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

一、增加项目总价：合同增加项目为坐垫60张窗帘6个台裙1张总价为人民币大写元整。注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

二、付款日期及结算方式安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整，以下两种方式由甲方自愿选择：当面交付现金通过银行转帐。

三、交货方式、期限

1.乙方自行送货安装。

2.交货工期为____日。

3.交货、安装地点：_______________________________________________________

四、违约责任违约责任

1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

4.甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

七、本合同于___________年____月____日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

八、其他约定本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。补充条款

甲方：乙方：

传真：传真：

电话：电话：

___________年____月____日___________年____月____日

供方: (以下简称甲方)

需方： (以下简称乙方)

一、产品名称、型号、数量、金额

二、品名：土耳其窗帘花边 数量：33000码 单价:2.25元/码(人民币)总金额:RMB74250元(柒万肆仟贰佰伍拾元整)

二、 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：甲方必须按乙方确认样进行生产。所做的大货必须跟确认样的品质一样，包括颜色，花型，门幅、针数等。其中成品样品必须由需方确认。产品质量按供方提供的样品验收,产品质量按行业标准,无搭色,无污点,无漏洞 无杂线，锁角处线头须修剪干净。如果供方违反以上质量要求需方则有权扣除供方一定货款作为质量赔偿。具体数额需双方友好协商解决。

三 交(提)货地点、方式：需方指定，且供方负责将货物运至指定仓库，此运输 费用由供方承担。

四 包装标准：

1包装整齐，包装要求严密，防止运输过程中造成产品污损。

2每包产品需贴上需方的指定条形码。

3每包15码为一个OPP袋包装。要求成品花边完整干净。

五 1。验收标准：以需方指定质检要求为标准，要求产品表面无漏洞，无抽丝，无污损。

2. 每15米有上述情况的产品，需方则有权退回产品。

3. 供方产品码尺必须足码。最终码数按照需方实际检验码数为准。

六.交货时间：供方需在 日之前必须陆续向需方仓库运送所有合同产品 。

七. 按照合同要求时间交货，延迟一个礼拜以上需方有权要求承担延迟交货的经济损失，按照每个礼拜货款的10%索赔.

八. 本合同由双方于 年 月 日签署，本合同共2页，原本一式2份，买卖双方各执1份。自合同签订之日起立即生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

窗帘店广告语【五一促销】

五一到了，你们促销广告词想好了吗?下面是关于窗帘店广告语，欢迎阅读!

一：隔开喧闹尘嚣，任阳光和风温柔地穿越。

二：如果阳光有性命，定会选取最美丽的窗。

三：请您给窗户穿上漂亮的外衣。

四：你想被偷窥吗?不想就来买窗帘吧。

五：假如生活是场演出，那么好的窗帘就应：清晨拉开它时，带给你走上舞台的好情绪;夜晚关上它时，留出任你遐思的个人空间。

六：隔开喧闹尘嚣，任阳光和风温柔地穿越。

七：MILAN饰家-----总有些感觉你不愿与别人分享，在窗帘柔软边缘和流苏间流动的，不只是家的温馨，还有咱们的祝福。

八：窗是家的眼睛，你想怎样装饰它?

九：躲进月丹成一统，哪管春夏与秋冬，千呼万唤始出来，犹依月丹半遮面。

十：假如生活是场演出，那么好的窗帘就应：清晨拉开它时，带给你走上舞台的好情绪;夜晚关上它时，留出任你遐思的个人空间。

十一：MILAN饰家-----总有些感觉你不愿与别人分享，在窗帘柔软边缘和流苏间流动的，不只是家的温馨，还有咱们的祝福。

十二：窗是家的眼睛，你想怎样装饰它?

十三：一帘幽梦，尽在。

十四：窗外是大家的天地，窗内是世界。

十五：在窗帘柔软边缘和流苏间流动的，不只是家的温馨，还有咱们的祝福。

十六：如果阳光有性命，定会选取最美丽的窗。

十七：你想被偷窥吗?不想就来买窗帘吧。

十八：在窗帘柔软边缘和流苏间流动的，不只是家的温馨，还有咱们的祝福。。

十九：拼搏献给社会，温馨留在家里。

减肥茶广告

一：绿色天然瘦身更自然。

二：快给你的肠子洗洗澡吧

三：真的没再胖起来~。

四：天天喝天天瘦，年轻貌美喝出来。

五：嗖的一下就瘦了~天天喝天天瘦。

六：不要太瘦哦。

甲方： (以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

为了学生有一个良好的学习环境，经学校校委会会议决定，把学校,功能室进行维修。具体项目是:里外墙粉刷,室内外地面硬化,安装铝合金窗户.甲乙双方在平等、公开的原则上通过商议，达成以下学校功能室维修合同，具体内容如下：

一、工程采取包工包料的形式承包给乙方，甲方负责提供工程所需的电,水，其余所需材料全部由乙方负责。

二、工程要求

1、乙方必须严格按照甲方的要求采购材料做到保证质量，不得偷 工减料，不得弄虚作假等行为。对墙体里外粉刷,原墙皮要铲掉.地面硬化确保质量.

2、付款方式：乙方施工竣工后，经甲方报请市教育局验收合格，方能全部付清上述维修经费。具体粉墙每平方18元,510平方米,计9180元地面硬化每平方40元.120平方米计4800元,铝合金窗户12个,2640元.

3、合计工程价款16620元.

4、安全方面：乙方在施工期间，各自注意人身安全，否则一旦 发生安全事故，甲方不负任何责任

三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。自签字之日起生效。

甲方签字盖章： 乙方签字：

年 月 日

甲 方：

地址：

乙方：

地址：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经友好协商，就窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。

共计334套窗帘，

共计金额：壹拾万元(?100，000.00元)

一、付款方式：

甲方需先付20%定金，人民币：贰万元整(?20，000.00元)乙方安装完毕，甲方验收合格后，乙方于交付之日需提供正式发票，甲方再行支付合同总价款的79%，剩余1%作为质保金，待质保期结束后再行支付。

二、乙方责任：

窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产安装(卧室为咖色遮光布，大厅为咖色粗麻)，于20__年2月14日前安装完毕。

如因乙方原因不按期交工，每天按1‰收取违约金。

三、甲方责任：

1/2

1、 甲方须准时向乙方支付货款。

2、 甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。

3、 乙方于约定时间安装完毕, 甲方于七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。

4、自验收合格之日起满一年，无任何质量问题，质保金作为甲方向乙方支付的尾款。

四、质量保证及售后服务：

乙方提供窗帘部分半年免费保修,配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)。

五、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。

六、如双方发生争议，应先通过友好协商，协商不成应向甲方所在地的人民法院起诉。

甲方： 乙 方：

签约代表： 签约代表：

电话： 电 话：

日 期： 日 期：

公司名称：

开户银行：

帐号：