窗帘订购合同
甲 方:
地址:
乙方:
地址:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,本着平等互利的原则,经友好协商,就窗帘购销事宜达成共识,签订本合同。
共计334套窗帘,
共计金额:壹拾万元(?100,000.00元)
一、付款方式:
甲方需先付20%定金,人民币:贰万元整(?20,000.00元)乙方安装完毕,甲方验收合格后,乙方于交付之日需提供正式发票,甲方再行支付合同总价款的79%,剩余1%作为质保金,待质保期结束后再行支付。
二、乙方责任:
窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产安装(卧室为咖色遮光布,大厅为咖色粗麻),于20__年2月14日前安装完毕。
如因乙方原因不按期交工,每天按1‰收取违约金。
三、甲方责任:
1/2
1、 甲方须准时向乙方支付货款。
2、 甲方订购后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。
3、 乙方于约定时间安装完毕, 甲方于七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。
4、自验收合格之日起满一年,无任何质量问题,质保金作为甲方向乙方支付的尾款。
四、质量保证及售后服务:
乙方提供窗帘部分半年免费保修,配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)。
五、本合同一式两份,双方各执一份,如有未尽事宜,双方协商解决。
六、如双方发生争议,应先通过友好协商,协商不成应向甲方所在地的人民法院起诉。
甲方: 乙 方:
签约代表: 签约代表:
电话: 电 话:
日 期: 日 期:
公司名称:
开户银行:
帐号:
更多相似范文
篇1:商务宾馆窗帘墙纸安装施工合同
甲方:
乙方:
为了强化管理,明确双方安全责任,减少和控制各类事故的发生,明确安全目标,为了施工和效益的目标实现,特制订协议如下:
1.乙方只要进入甲方施工场地,就必须服从甲方的各项安全规则,遵守安全和劳动纪律,做到安全第一。
2.你方安装队员必须要有安装资格证书,包括你方单位手续要齐全,方可作业,不能弄虚作假。
3.在安装时千万要注意安全,工人在上班之前要把安全帽、安全带戴好,不准穿皮鞋或硬底鞋操作,做好劳动用品及防护工作。
4.操作安装之前,检查机器机械性能,特别是钢丝绳、挂钩等,千万不能超负荷,起吊要慢,各部件螺丝要紧到位,不能麻痹大意。
5.以上所签订的协议,望你方能够遵守,如果你方在安全上出现什么问题,均与甲方无关,并且甲方不承担任何经济责任,双方签字后,受法律保护,本协议一式两份。
甲方:
乙方:
时间:
篇2:酒店窗帘定制安装合同
卖方:
买方:
根据《民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上,经友好协商,就窗帘买卖及安装达成如下一致条款,以资共同信守。
一、增加项目总价:合同增加项目为坐垫60张窗帘6个台裙1张总价为人民币大写元整。注:该单价、总价,如未作特别说明,均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。
二、付款日期及结算方式安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整,以下两种方式由甲方自愿选择:当面交付现金通过银行转帐。
三、交货方式、期限
1.乙方自行送货安装。
2.交货工期为____日。
3.交货、安装地点:_______________________________________________________
四、违约责任违约责任
1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。
2.乙方未按合同规定期限交售,每逾期1天,应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用,并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。
4.甲方逾期付款,每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。
五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。
六、本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。
七、本合同于___________年____月____日签订,合同一式二份,双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。
八、其他约定本合同的未尽事宜,双方另定补充协议,将成为本合同的一部分,具有同等的法律效应。补充条款
甲方:乙方:
传真:传真:
电话:电话:
___________年____月____日___________年____月____日
篇3:家用窗帘购销安装合同书
甲 方:________________
地 址:________________
乙 方:________________
地 址:________________
甲乙双方根据《民法典》,本着平等互利的原则,经友好协商,就窗帘购销事宜达成共识,签订本合同。
一、 名称、数量、单价
二、 付款方式:乙方安装完毕,甲方验收合格后,乙方需提供正式发票,甲方一次性付清。
三、 乙方责任:窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产,安装.于________年________月________日前安装完毕。
四、 甲方责任:
1、 甲方须准时向乙方支付货款。
2、 甲方订购后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。
3、 乙方于约定时间安装完毕, 甲方于七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。
五、 违约责任:
1、 乙方若因自身原因而延误交付安装,每超过一天,须按合同总额2%日向甲方支付违约金。
2、 甲方未按时支付货款,每超过一天,须按合同总额2%日向乙方支付违约金。
六、 质量保证及售后服务:乙方提供窗帘部分半年免费保修,配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)
七、 补充条款:窗帘高度实际:2.75米,超过2.75米的高度接高度接多少算多少。
八、不可抗力事件处理
1、在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续120天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。
九、本合同一式两份,双方各执一份,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲 方:________________
乙 方:________________
日 期:________________
篇4:公司窗帘购销合同
甲 方:
地 址:
乙 方:
地 址:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,本着平等互利的原则,经友好协商,就窗帘购销事宜达成共识,签订本合同。
名 称 数 量 单 价 总 计
共计金额:
一、 付款方式:
乙方安装完毕,甲方验收合格之后,乙方需提供正式发票,甲方一次性付清。
二、 乙方责任:
窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产,安装。于_______ 年__月__日前安装完毕。
三、 甲方责任:
1、 甲方须准时向乙方支付货款。
2、 甲方订购后中途不得更改,如若甲方中途更改,由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。
3、 乙方于约定时间安装完毕, 甲方于七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。
四、 违约责任:
1、 乙方若因自身原因而延误交付安装,每超过一天,须按合同总额2%日向甲方支付违约金。
2、 甲方未按时支付货款,每超过一天,须按合同总额2%日向乙方支付违约金。
五、 质量保证及售后服务:
乙方提供窗帘部分半年免费保修,配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)
六、 补充条款:
1、 窗帘高度实际:2.75米,超过2.75米的高度,接高度接多少算多少。
七、本合同一式两份,双方各执一份,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲 方: 乙 方:
签约代表: 签约代表:
电 话: 电 话:
日 期: 日 期:
公对公转帐帐户和帐号:
公司名称:
开户银行:
篇5:窗帘合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了学生有一个良好的学习环境,经学校校委会会议决定,把学校,功能室进行维修。具体项目是:里外墙粉刷,室内外地面硬化,安装铝合金窗户.甲乙双方在平等、公开的原则上通过商议,达成以下学校功能室维修合同,具体内容如下:
一、工程采取包工包料的形式承包给乙方,甲方负责提供工程所需的电,水,其余所需材料全部由乙方负责。
二、工程要求
1、乙方必须严格按照甲方的要求采购材料做到保证质量,不得偷 工减料,不得弄虚作假等行为。对墙体里外粉刷,原墙皮要铲掉.地面硬化确保质量.
2、付款方式:乙方施工竣工后,经甲方报请市教育局验收合格,方能全部付清上述维修经费。具体粉墙每平方18元,510平方米,计9180元地面硬化每平方40元.120平方米计4800元,铝合金窗户12个,2640元.
3、合计工程价款16620元.
4、安全方面:乙方在施工期间,各自注意人身安全,否则一旦 发生安全事故,甲方不负任何责任
三、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。自签字之日起生效。
甲方签字盖章: 乙方签字:
年 月 日
篇6:酒店定制窗帘购销合同
甲 方:
地 址:
乙 方:
地 址:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,本着平等互利的原则,经友好协商,就窗帘购销事宜达成共识,签订本合同。 名 称 数 量 单 价 总 计布306银灰色 269.18米 60元 16150.80元共计金额: 壹万陆仟壹佰伍拾元捌角元整( 元)
一、 付款方式:
乙方安装完毕,甲方验收合格后,乙方需提供正式发票,甲方一次性付清。
二、 乙方责任:
窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产,安装.于_______ 年__月__日前安装完毕。
三、 甲方责任:
1、 甲方须准时向乙方支付货款。
2、 甲方订购后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。
3、 乙方于约定时间安装完毕, 甲方于七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。
四、 违约责任:
1、 乙方若因自身原因而延误交付安装,每超过一天,须按合同总额2%日向甲方支付违约金。
2、 甲方未按时支付货款,每超过一天,须按合同总额2%日向乙方支付违约金。
五、 质量保证及售后服务:
乙方提供窗帘部分半年免费保修,配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)
六、 补充条款:
1. 窗帘高度实际:2.75米,超过2.75米的高度接高度接多少算多少。
七、本合同一式两份,双方各执一份,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲 方: 乙 方:
签约代表: 签约代表:张绍萍
电 话: 电 话:
日 期: 日 期:
篇7:商务宾馆窗帘墙纸安装施工合同
甲方:
乙方:
甲方安防监控系统项目工程施工委托乙方负责设备安装项目,双方结合本工程安装施工具体情况,双方经友好协商达成如下协议:
一、 工程概况:
1、 工程地点:
2、 工程内容(详见附件:项目预算清单):
3、 承包范围:综合布线
二、 工程材料:
所有设备及线材均由甲方提供。
三、 甲方责任
1、负责提供设备安装的图纸及相关技术资料;
2、及时向乙方提供甲方负责范围内的设备、材料;
3、指派施工现场负责人,负责协调施工及工程监督;
3、负责现场变更项目签证及工程验收;
4、按约定及支付合同工程款;
四、 乙方责任
1、负责按合同工期组织工程施工及配合甲方对所安装设备的调试;
2、负责对甲方所移交设备材料的保管,验收后移交甲方;
4、工程竣工验收后及时向甲方提供相关竣工资料;
五、 工程期限:20xx年 12 月 9日至20xx年 12月19 日
六、工程质量:
按安防工程安装合格标准验收。
七、合同工程款、付款办法:
1、工程合同项目内容(附件预算内容)
合同安装包干总价 元。大写人民币 。
2、合同生效后乙方进场安装3天后经甲方现场确认,付合同款50%。工程验收合格后,乙方提供发票后,10个工作日内付清。合同余款。因本工程分两期施工,所以工程按两个合同期分开计算。付款方式按每个合同期来计算
八:工程增减、变更:
1、甲方要求增加预算外项目的,按甲方现场签证核实追加工程款,追加项目按预算单价计算。
2、甲方预算内项目变更,工程量按实计算。工程款按实际计算。
九、工程验收
1、 在工程竣工后由乙方通知甲方进行工程验收,双方对实际工程量和质量进行验收确认。乙方向甲方提交工程结算书和竣工资料以及剩余线材。
十、违约责任:
1、乙方不能按第五条约定工期限要求完成施工,违约金按日合同总额的0.3%扣除。
2、甲方不能按约定期限按时支付工程款,违约金按日应支付款0.3%支付给乙方。
十二、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。未尽事宜,双方另行协商或签订补充协议,补充协议同本合同具同等法律效力。本合同履行过程如发生争议,双方应协商解决,协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方: 乙方:
代表:签约日期:
代表: 签约日期:
篇8:酒店定制窗帘购销合同
甲方:_________________(买方)
乙方:_________________(卖方)
经甲乙双方友好协商,现就甲方向乙方订购窗帘产品成本事宜签订本合同,具体条款如下:
一、甲方向乙方订购(产品名称):合计金额:_____________________________元,(大写:_____________________________元整)具体数量面积详见清单。
二、质量要求技术标准:由乙方提供样品颜色、型号、材质、经甲方认可签字为标准。
三、交(提)货时间、地点:由乙方负责送货到位并安装调试完成。
四、包装、运输方式及费用负担:乙方负责包装运输并承担费用 。
五、合理损耗及计算方式:按工程安装数量以实计算 )
六、安装、调试完成日期:按甲方工期要求时间安装。
七、验收标准及提出异议期限:安装调试完毕,由甲乙双方在十个工作日内完成验收工作。
八、付款方式及期限:待窗帘验收合格后货款三日内一次付清。
九、乙方必须按照本协议第一条、第二条约定的产品及质量标准向甲方交付产品。否则甲方有权拒收,一旦因此而发生的纠纷,则由乙方负责出面解决,若因此而给甲方造成损失的应由乙方赔偿。
十、甲方应依据采购合同规定,按时向乙方支付货款。如甲方无合理原因而延期支付,应根据中国人民银行有关逾期付款的规定向乙方支付滞纳金。
十一、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自盖章之日起生效。
十二、若在本协议的履行过程中发生争议的,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向当地人民法院起诉。
十三、其它约定事项:该窗帘由乙方保修______年,终身负责维护,人为损坏需承担相应材料费用。
甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________
经办人签字:_________________ 经办人签字:_________________
电 话:_________________ 电 话:_________________
日 期:___________
篇9:商务宾馆窗帘墙纸安装施工合同
发包人全称:(以下简称:甲方)
承包人全称:(以下简称:乙方)
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
工程名称:_________安装工程(以下简称:本工程);
工程地点:_________;
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:
a、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
b、电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。
三、合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:________年____月____日,竣工日期为:________年____月____日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
四、质量标准:
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)
①建设强制性条文;
②《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88;
③《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-;
④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-;
⑤《采暖与卫生施工验收规范》(gbj242-82);
⑥《电气安装工程施工及验收规范》(gbj242-82)
⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(gbj303-88);
⑧省、市相关部门的各种规章制度;
⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000.00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。
3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、合同价款、工程量的计量及结算方式:
1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下:
①综合价:10.50元/㎡;
②计时工:普工65.00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)
2、工程量的计量:
(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行,下同)
(2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。
(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:
①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;
②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;
③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);
六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付:
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起____日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。
2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起____日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)
3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起____日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)____日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。
4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
七、施工管理规范
乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:
1、施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-88)
2、建筑机械使用安全技术规程(jgj59-86)
3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)
4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)
5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)
7、永州市治安管理处罚条例。
八、合同生效:
1、本合同订立时间:________年____月____日。
2、订立地点:
3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。
甲方(签章)_________乙方(签章)_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
篇10:窗帘采购合同
需方(甲方): 供方(乙方):
经甲、乙双方协商同意,就速8酒店窗帘的设计、制作、安装等事项达成如下共识,特签订本合同,共同履行:
一、合同明细:
1、甲方所列窗帘的材质、品种、类型、宽幅、款式、规格尺寸、数量、单价等详见合同后附的明细清单(后附的明细清单为本合同附件,与本合同具有同等法律效力)。
2、甲方须在乙方安装前对窗帘的质量、颜色、款式及造型等方面进行确认。质量标准以甲方确定后的封存样品为准。
二、运输、装卸、安装、税费、保险等全部费用:已经在报价中体现,由乙方全部承担。
三、生产期限及到货安装时间:
乙方承诺所有窗饰自本签订合同之日起日 可交货并安装完成。
四、窗帘验收方式:
1、货到当日,甲方组织相关人员对窗帘数量、颜色和质量进行初次验收,由甲方相关负责人员在货物到货清单上签字。
2、待乙方安装调试完成后,甲方再逐一进行最终验收。
五、货款结算方式:
1转账形式付款。
3、待货到现场全部安装完成,甲方接到乙方验收申请后三日内,甲方组织验收,待通过甲方验收后一周内,甲方付至窗帘款的95%。
4、剩余5%作为质保金,从本项目验收合格之日算起,一年后如无质量问题,甲方负责一次性付清(无息)。
5、乙每次申请付款前应先提供正规发票给甲方。
六、因场地问题:因场地问题,如停电、漏水或有杂物等影响工期或安装效果的,乙方工期顺延,由以上原因造成的不追究乙方责任。
七、安装验收:
1、合同签订后,乙方按照甲方要求,分品种提供样品交甲方封存,验收时以封样产品核对验收。
2、乙方保证到场的产品应是全新生产的,包装完好,窗饰无破损、污迹、破损、发霉、色差等质量问题。
3、由乙方对甲方的窗饰提供免费安装服务,乙方在窗饰全部安装完毕3日内向甲方提出验收申请,乙方负责会同甲方完成对窗饰的安装验收。
八、违约责任:
1、供方逾期交货的( 除甲方因素导致外),向甲方支付货款 3 ‰/天的违约金(累积计算)并承担违约责任。
2、甲方逾期付款的,应向乙方支付应付未付款3 ‰/天的违约责任。
九、服务承诺:
1、乙方对所供应窗饰实行为期的免费保修,质保期为一年(质保期从双方验收签字认可后开始计算),质保期内,若遇到窗帘出现任何质量问题,乙方需再接到甲方通知后24小时上门处理。
2、质保期过后,若甲方在使用过程中遇到窗饰需要调试和维修的,乙方承诺24小时内上门为甲方提供优质服务。
3、终身免费保修,轨道质保期为三年。
4、质量保证:乙方所供产品如出现假冒伪劣或以次充好等情况,除按原厂正品进行更换外,由乙方负责双倍赔偿。
十、其他约定事项:
1、窗饰以乙方测量后的清单尺寸和甲方现场的窗户尺寸为准。
2、本合同如在履行中发生争议,当事人应本着诚实信用、互利互惠的原则协商解决。协商不成,可依法向甲方所在地人民法院起诉。
3、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
单位名称(公章): 单位名称(公章):
授权代表签字: 授权代表签字:
电 话: 电 话:
签字日期: 年 月 日
篇11:商务宾馆窗帘墙纸安装施工合同
甲方:
乙方:
甲方因需要购置一批窗帘和墙纸,根据有关法律法规,在审核乙方的有关资质后,经双方友好协商,签订本合同,具体条款如下:
1、工程慨况及内容:
承包方式:包工包料,不得转包、分包。
工期:年月日至年月
2、质量标准:
保修期:本合同所指项目完工验收合格之日起一年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修,乙方无条件立即给予维修,甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下,甲方需自行购买其损坏配件。
3、造价:
甲方商务宾馆内所有窗帘安装,工程单价为93.8元/米,在安装全部完成后按实际米数平方结算;纱布用量以1.8倍制作。墙纸施工,工程单价为人民币13元/平方,在安装全部完成后按实际米数平方结算。
合同签订时甲方预付¥:贰万元整。剩下余额应在窗帘安装完毕当天全额付清(安装全部完成后按实际米数平方结算)。
4、付款方式:
本合同所签定之日甲方需向乙方预交贰万元定金,在安装全部完后甲方需向乙方结清工程总价所剩的余额,乙方需向甲方提供收据(如需正规发票,需另加付总工程造的确6%)。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款,乙方有权收回所有窗帘物件,不予退还定金。
5、违约责任
1)因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;
2)由于乙方原因,安装质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,甲方不因此而增加结算款。
6、合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第_______种方式解决:
1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2)向合同签订地人民法院起诉。
7、其他具体规定
1)因执行本合同而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。
2)执行合同期间,甲方派人随乙方并负责开、关门,乙方有关人员除执行本合同需要外,不得损坏原有装修和摆放的物件。
3)因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续,乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故,或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故,其责任追究将论事处理。
8、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
窗帘工程的合同范本2甲方(采购方):
乙方(供货方):
甲方因需要购置一批成品窗帘,根据有关法律法规,经双方友好协商,签订本合同,具体条款如下:
第一、工程慨况:
1、工程慨况:
甲方因需要购置一批成品窗帘,由乙方负责供货并安装。
2、承包方式:
乙方包工包料,不得转包、分包。
3承包内容:
详见附表(窗位及成品清单)。
4、工期:,从乙方收到甲方预付款次日起算。
第二、工程造价及付款方式
1、工程总造价为:
2、本合同签订时,甲方需预付工程总造价的%即人民币元,乙方收到甲方预付款后才下单生产。
3、工程总造价的%的余款,甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。
第三、工程质量要求
1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准;
2、根据纺织品相关标准,不同批次的货品与样板存在少量色差,属于正常现象,甲方不得以此拒收或要求折扣;
3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改,直到验收合格;
4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修,乙方无条件立即给予维修。如因甲方人为损坏情况下,甲方需自行购买其损坏配件。
第四、维修年限、范围、保修条件
窗帘布料包修期为2年,人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为3年。解决问题的时间为2小时内响应,48小时内排除故障。
第五、违约责任
1、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;
2、由于乙方原因,安装质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,甲方不因此而增加或减少结算款。
3、由于乙方原因致使合同工期延误,每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金,但不可抗因素引起的工期延误除外。
4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因,致使合同工期延误的责任应由甲方承担。
第五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
篇12:窗帘订购合同范本
委托方(甲方):__________________________
承揽方(乙方):__________________________
根据国家有关法律、法规及相关规定,甲乙双方本着平等互利的原则,经双方友好协商一致,达成以下协议,供双方遵守执行。
一、订购安装内容:甲方将________________司办公楼的窗帘装修交由乙方制作、安装。订制窗帘的材料由甲方决定,乙方负责按照设计效果图提供窗帘制作方案和各种材料样品供甲方挑选,甲方选定材料后由乙方在约定的时间内制作、安装窗帘。
二、规格型号、数量、价款:
1、承包方式:包工包料,不得转包、分包。
2、工程量:_____套窗帘。
3、窗帘规格:型号______,具有防紫外线功能。
4、合同价款:窗帘制安每套定价为____________元(含税价,总计_____套),合同总价为人民币小写________元,人民币大写____________整。
三、结算方式:窗帘验收合格后,乙方需向甲方提供发票及验收合格证明办理结算货款手续,甲方在五个工作日内结清合同价款。
四、交付日期:从双方合同签订之日起十日内将所有的窗帘制作安装完毕,交付使用。如果因甲方原因需要延长工期,以甲方通知安装为准。
五、质量要求:
六、保修期限:乙方承诺由乙方制作安装的窗帘在半年发现存在质量问题免费更换,并在二年实行免费保修,保修期内随叫随到。如因窗帘质量及安装原因导致的返修,乙方无条件立即给予维修,甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方不正常使用造成损坏,甲方需承担购买损坏配件费用。
七、违约责任:
1、由于乙方原因逾期履行合同的,自逾期之日起,乙方向甲方每日偿付合同总价0.5‰的违约金;乙方逾期10日不能交付的,应向甲方支付合同总价5%的违约金,同时甲方有权终止合同。
2、甲方逾期支付货款的,自逾期之日起,向乙方每日偿付合同总价0.5‰的违约金;甲方无正当理由拒付货款的,应向乙方偿付合同总价5%的违约金。
八、验收标准、方法及提出异议的期限:安装完毕乙方申请验收之日起三日内甲方按乙方所提供的样品验收,如有异议需当场提出。
九、解决合同纠纷的方式:如发生争议,双方本着友好、互利互惠的原则,及时协商解决,如不能达成一致,双方有权向合同签订地人民法院诉讼解决。
十、其他约定
1、因执行本合同而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到有关部门指定的地点,做到工完料净场地清。
2、甲方应配合好乙方做好安装前的准备,安装窗帘期间,甲方派人跟随乙方并负责开关门,乙方有关人员不得损坏原有装修和摆放的物件;
3、乙方在执行合同期间应注意安全作业,采取必要的安全技术措施,严格按照国家安全文明施工规范、项目安全施工措施组织施工,确保施工安全。施工中若发生事故由乙方负责,并承担相关费用。
十一、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜,需双方协商一致订立补充协议,补充协议签订后与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式七份,甲方执五份,乙方执二份,具同等法律效力。双方签字盖章后即日生效。在完成合同约定的所有内容后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇13:商务宾馆窗帘墙纸安装施工合同
甲方: ___________
乙方: ___________
甲乙在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上经与乙方友好协商,就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条工程概况
1、承包方式:总价包干
2、承包内容:乙方包钢结构的材料、制作、生产运输、安装。
第二条工期
1、工期:工期初定为天,以甲方通知乙方进场时间为准。
2、乙方除了要满足合同总工期要求外,还应满足甲方的阶段性工期要求,工期拖期损失、缺陷责任期、保修期按甲方与乙方签定的合同文件由乙方负责。
第三条质量要求及验收标准
1、钢结构工程乙方应按照(钢结构设计与施工规程)进行设计选材、制造和安装。
2、钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计,生产和安装。
3、乙方应严格保证材料质量,加工产品严格检验,检验记录留厂内备查,出厂产品附备查验文件。
4、乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。
5、所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。
6、乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。
第七条、验收和资料:
(一)验收
1、工程竣工,乙方自检通过后报甲方组织验收,并以竣工验收为准。
2、乙方所使用的材料必须符合甲方确认的施工图及本合同材料明细表的要求,所有进场材料应具有产品合格证及品牌证明并经甲方验收通过。若提供的材料不满足要求,乙方应无条件退换、返工,由此给甲方造成的损失由乙方负责。
3、工程完工后,乙方应绘制竣工图和提供有关工程验收资料,竣工图上应注明各种标志的数量及规格并经甲方严格审定。双方签字后,双方在现场核点工程数量及检查工程质量,经双方及业主办理签字验收手续后,乙方按甲方规定负责办理工程移交工作。
第四条工程价款及付款方式
1、本工程价款采用固定综合包干单价(包税金)计,预算总价款为人民币___元(大写___)。
2、付款方式:和业主付款同步。甲方付款付至工程总价款90%时将不再支付,余款作为保修金。在保修期届满10个工作日内甲方会同业主组织复检并办理保修终结手续,甲方在按合同约定扣除保险期间应由乙方支付的各项款项和违约金后向乙方结清。
3、税费:甲方付款给乙方时,乙方须先提供工程所在地区有效的等值发票。
4、交工验收中的缺陷责任期内的缺陷处理由乙方负责,费用由乙方承担
5、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量,应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工程或工作量,甲方不予结算。
第五条保修期
1、保修期为年,自乙方通过业主验收并取得该部门验收证明之日起计。
2、保修期内非因不可抗力或甲方人为发生的损坏,均由乙方无偿更换。
3、保修期内,乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。凡因乙方施工造成的质量问题,乙方于甲方通知送达之日起3天内,应无条件予以维修。否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保修金内扣除,超出保修金的部分,甲方有权向乙方追偿。
第六条双方权利、义务
(一)甲方权利、义务
1、按合同规定,及时支付工程款和进行结算。
2、及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工验收。
3、对工程进度、工程质量进行监督检查,参加材料报验、样板验收、组织工程的初验,接乙方书面竣工验收通知组织竣工验收。
4、接乙方提供工程进度报表后及时审批并确认工程施工进度,并按合同约定支付合同款项。
(二)乙方权利、义务
1、严格按照设计施工图纸组织材料,生产和安装。并做好自检工作,确保质量和进度。
2、接受甲方工地代表的质量监督和管理,发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。
3、严格遵守安全操作规程,劳动保护等有关规定,严格遵守治安条例,做到文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。
4、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系,保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定,做到工完场清。
5、乙方在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品,乙方应赔偿给甲方。
6、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责,由此给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。
7、分项工程施工完成,乙方进行自检合格后应以书面形式(按甲方要求的格式)通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后,乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格,乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。
第七条违约责任
1、若乙方全面实际履行合同义务而甲方逾期付款的,每逾期一日,按应付而未付款的万分之二向乙方支付违约金。
2、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或逾期取得业主验收合格证明的,每逾期一日,按工程预算总价款的千分之五向甲方支付违约金。逾期超过10日,甲方有权解除合同,乙方除应支付上述违约金外,还应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金。
3、甲方依据本合同约定行使解除权的,乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料,并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。
4、乙方不按时进场开工,在甲方书面通知送达后的3日内仍不进场施工的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程预算总价款的20%作为违约金,造成甲方工期延误或或造成甲方其它损失的,乙方应予赔偿。
5、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位,甲方有权解除合同,乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的一切损失。
第八条其它
1、本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商,协商不成由甲方所在地法院裁决。
2、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,一份报业主备案,每份均具同等法律效力。本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇14:房地产窗帘采购合同
采购方: (以下简称甲方)
供应方:(以下简称乙方)
甲乙双方经友好协商,在互利互惠的原则下,根据《中华人民共和国合同法》等规定订立以下买卖合同,双方应共同遵守:
第一条、标准物名称、规格、数量及规格
1、本合同总价款: (¥89250.00 ) ,最终结算金额按实际结算面积_合同单价结算(不足1㎡的
第二条、结算方式、付款时间及其他要求
1、合同签订之后一天内预付合同总金额元整,余款待该批次工程完工15天甲方验收合格后一次性付清。
第三条、 质量保证及售后服务承诺
1、本合同产品的质量保证期为一年,电动系列产品保质期三年,从交货验收之日起计算。
2、具体规格质量按乙方提交的样品验收,货物验收按国家技术质量标准和行业标准。
3、质量实行三包,随喊随到,问题随时解决。
第四条、 送货地点及期限
1、送货地点:
2、到货期限:
第五条、 验收
1、乙方在安装调试后,合同双方共同派人对其进行验收。
2、验收手续应在一日内完成,如因甲方原因未能按期进行验收,在窗帘安装完成10日后自动视为验收合格。
3、以下情况导致工期顺延,乙方不承担责任:
1)、现场不符合安装条件。
2)、停电及不可抗力的原因,影响安装进度。
第六条、 解决纠纷的方式:
若在本合同履行过程中发生纠纷,双方应友好协商解决,协商不成时,可向法院起诉。
第七条、 其它
1、本合同未尽事宜,双方可签订书面补充协议。
第八条、 本合同经双方签字盖章生效。本合同一式 二 份,甲方执 一 份,乙方执 一份
第九条、 特殊条款:
本合同如有未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》规定执行。
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
篇15:窗帘的合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方采购及安装事项达成一致意见,具体事项如下:
一、窗帘主材清单:
注:1、以上窗帘高度均为xx米计算。
2、以上合同总价包含运费、安装调试费及高档铝合金罗马杆和高档铝合金静音轨道。
二、付款方式:合同签订之日甲方向乙方支付30%的定金即人民币伍万元整。乙方安装完毕,甲方验收合格后,乙方提供正式发票,甲方一次性付清余款。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款,乙方有权收回所有窗帘物件,不予退还定金。
三、乙方责任:
1、窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方的要求进行生产、安装。
2、乙方于进场安装之日起 日内安装完毕。
3、乙方按甲方的要求,清理其安装窗帘产生的垃圾。
四、甲方责任:
1、甲方须准时向乙方支付货款。
2、甲方订购窗帘后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的损失均由甲方承担。
3、乙方于约定时间安装完毕, 甲方于 个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。
五、违约责任:
1、乙方若因自身原因而延误交付安装时间,每超过一天,须按合同总额0.2%/日向甲方支付违约金。
2、甲方未按时支付货款,每超过一天,须按合同总额0.2%/日向乙方支付违约金。
六、售后服务:乙方提供窗帘及配件提供一年免费保修,人为损坏需承担相应材料费用。
七、补充条款:窗帘高度实际: 米,超过 米的高度按高度接多少算多少。
八、本合同一式两份,双方各执一份,合同签字盖章后生效。如有未尽事宜,双方协商解决。
甲 方: 乙 方: 签约代表: 签约代表:
电 话: 电 话:
日 期: 日 期:
篇16:窗帘采买合同
窗帘子线购销合同项目编号:?合同编号:
采购方(以下简称甲方):地址:
供货方(以下简称乙方):?地址:
根据《_____》及相关法律法规规定,双方经友好协商,达成以下条款:
第一条、货物及费用
1、甲方向乙方订购的货物明细如下:2、本合同总金额(含税)为:元(人民币大写:)。此总金额是乙方履行本合同义务的所有费用,甲方不再另行支付其他任何费用。
第二条、交付及验收
1、送货时间:?年?月?日前。
2、送货地点:?乙方负责将货物运至?,运费由?方承担,所有权和风险承担自乙方向甲方交付货物时起,转移至甲方。
6、甲方对货物的验收仅为型号、数量、包装、合格证、说明书等外观质量的对照验收,并不表示对其质量的认可。
7、质保期:?。货物在质保期内出现质量问题的,乙方负责□维修?□调整?□调换?□其他并按甲方规定的时间和要求进行,否则甲方有权视情况(包括委托第三方)自行处理,所产生费用由乙方承担。
第三条、支付方式
1、付款方式:□现金□支票□汇款或汇票?2、本合同采用以下第?种方式结算。
(1)月结:每个月结束后个工作日内,乙方向甲方提供上月对帐单,经甲方核对确认后,?个工作日内向甲方提供发票,甲方收到乙方开具的合规发票后,应在?个工作日内支付款项。
(2)一次性结算:货物到达送货地点由甲方验收合格并收到乙方开具的合规发票后,甲方应在?个工作日内支付款项。
(3)分期结算:首付,乙方在签订合同后?个工作日内向甲方提供发票,甲方在收到合规发票后?个工作日内支付乙方?%的款项,即?元(人民币大写:?);
第二期付款,甲方在收到合规发票后?个工作日内向乙方支付?%的款项,即?元(人民币大写:?);
第三期付款,乙方在完成所有服务并验收合格后?个工作日内向甲方提供发票,甲方在收到合规发票后?个工作日内向乙方支付?%的款项,即?元(人民币大写:?)。
(4)质保金:质保金为本合同总金额的?%,在质保期满并收到乙方合规发票后个工作日内,由甲方一次性无息支付给乙方。
(5)其他:?发票内容:与本合同约定之合作内容相符。?发票性质:□增值税专用发票?□增值税普通发票?□其他服务业发票如果甲方有合理理由认为乙方提供的发票不符合税法有关规定,甲方有权要求乙方及时更换或补充提供。
乙方收款银行账号信息:?开户名称:开户银行:帐号:
甲方开票资料信息如下:?公司名称:?纳税人识别号:地址、电话:?开户行及账号:
第四条、甲方的权利及义务
1、甲方有权要求乙方按时按质交付货物。
2、甲方须按合同的约定支付款项。
第五条、乙方的权利及义务
1、乙方有权要求甲方按期支付款项。
2、乙方保证其向甲方提供的货物不存在质量瑕疵、缺陷,符合产品质量标准及有关安全、卫生、环境保护、知识产权等相关法律法规的要求。
第六条、违约责任
1、甲方在超过约定支付时间不支付款项的,乙方可向甲方发出要求付款通知,甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款的,可与乙方协商签订延期付款协议,经乙方同意后可延期支付,否则乙方有权依法追索欠款。
2、乙方未按期交付全部货物或交付的货物不符合合同约定时,甲方有权要求乙方继续履行。因此造成逾期的,每逾期1日,乙方应按本合同总金额的3‰向甲方支付违约金。若继续履行已无必要,或者甲方不同意继续履行,或者乙方逾期?日仍未交付货物的,甲方有权选择单方面解除合同,乙方应当在收到甲方解除合同的通知后?日内退还已经收取的款项,并向甲方支付本合同总金额?%的违约金。
3、因乙方所交付的货物存在质量瑕疵或隐患造成任何人身及财产损害的,由乙方负责解决及承担全部责任,并赔偿受损害的一方所遭受的一切损失;若因甲方对货物进行违规操作造成损害的,乙方不承担责任。
4、任何一方违反本合同的其它约定而造成的所有损失由违约方负责赔偿并承担由此对守约方造成的一切损失。
第七条、保密义务
2、在合同期满之日起2日内,或经甲方提出要求后2日内,除归还甲方的资料外,乙方应按甲方的要求将其他保密资料销毁。
3、如乙方违反保密约定,则乙方应赔偿由此给甲方所造成的实际损失。如有乙方委托的第三方参与的工作,乙方必须与第三方签署项目的保密协议,如因第三方造成泄密,乙方对甲方的经济损失承担连带赔偿责任。
4、无论本合同因何种原因终止,本保密条款依然有效。
第八条、不可抗力条款
1、本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观因素。
2、因不可抗力因素导致的双方未能按本合同约定履行相应的权利义务的,双方免除相应的责任,但双方应采取必要的措施以减少造成的损失。出现不可抗力情形的一方,应在不可抗力发生之日起3日内向对方发出出现不可抗力情形的书面通知,并提供相应的证明;因不可抗力导致通知困难的,应在困难消除或不可抗力情形结束后的3日内进行书面通知并提供相应的证明。
3、不可抗力因素消除后,双方应立即进行磋商,就不可抗力所造成影响程度甲方有权决定是否继续履行或者终止本合同。如果甲方决定终止合同,如甲方已经付款,乙方应在扣除实际发生的有确切合法有效单据证明的费用后在3日内向甲方返还余款。
第九条、法律适用与争议解决
1、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。?2、关于因本合同引起的、以及与本合同相关的一切纠纷,双方应友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。
第十条、其他
1、本合同经双方签章生效。本合同壹式份,甲方执贰份,乙方执份,具有同等法律效力。
2、对本合同的任何变更或补充,须经双方协商一致,并另行签订书面补充协议。?3、本合同附件作为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力,如附件与合同正文相冲突的,以合同正文为准。
本合同附件为:?(以下无正文)
甲方(签章):?乙方(签章):?日期:?日期:
篇17:窗帘采买合同
甲方:
乙方: (以下简称甲方) (以下简称乙方) 甲乙双方就甲方订购窗帘事宜,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,本着公平、友好、平等互利的原则,经双方友好协商,签定如下合同,以兹共同遵守。
一、工程概况
1、定做窗帘为。
2、工期:备料及施工工期为天,自合同签订之日起。
3、质量:按照国家和行业标准验收,并且符合甲方的要求。
二、合同金额及付款方式
本合同总金额为(RMB:)暂定价:肆万叁仟贰佰元整¥:43200.00元(含税费、加工费、安装费、运输费)。
1、工程总价按实际验收尺寸结算,合同签订之日付总金额50%的定金。
2、工程验收合格后,甲方支付乙方合同尾款。
三、责任和义务
1、甲方协助乙方做好相关的协调工作,提供有利的施工环境,如因甲方原因导致乙方不能按时施工安装的,则工期顺延。
2、按时支付合同货款,甲方如未能按时向乙方支付货款,每延期一天,应向乙方支付合同货款总额2%的违约金,最多不超过合同总金额的30%。
乙方责任和义务
1、在生产前提代样品代甲方确认,并按甲方所选定的样品提供优质产品。
2、按时保质保量完成合同工作内容,乙方如未按时完成合同工作,每延期一天应向甲方支付货款合同总2%的违约金,最多不超过合同总金额的30%。
四、违约责任
合同签订后,甲乙双方不得单方面修改或变更合同,如双方任何一方有违约行为,他方有权按《中华人民共和国合同法》的相关规定追究违约方的经济责任。
五、售后服务
1、安装后验收时如不能正常使用,乙方应无条件及时维修或更换。
2、在保修期内出现非人为的质量问题,乙方负责免费维修或更换配件。
3、乙方对安装完工验收合格且甲方付清全部货款的产品质保期为 壹 年。
本协议经双方委托或代理人签字后生效,本协议一式肆份,双方各执贰份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇18:窗帘合同
甲 方(采购方):
乙 方(供货方):
甲方因需要购置一批成品窗帘,根据《合同法》及有关法律法规,经双方友好协商,签订本合同,具体条款如下:
第一、工程慨况:
1、工程慨况:
甲方因需要购置一批成品窗帘,由乙方负责供货并安装。
2、承包方式:
乙方包工包料,不得转包、分包。
3承包内容:
详见附表(窗位及成品清单)。
4、工期: ,从乙方收到甲方预付款次日起算。
第二、工程造价及付款方式
1、工程总造价为:
2、本合同签订时,甲方需预付工程总造价的 %即人民币 元,乙方收到甲方预付款后才下单生产。
3、工程总造价的 %的余款,甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。
第三、工程质量要求
1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准;
2、根据纺织品相关标准,不同批次的货品与样板存在少量色差,属于正常现象,甲方不得以此拒收或要求折扣;
3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改,直到验收合格;
4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修,乙方无条件立即给予维修。如因甲方人为损坏情况下,甲方需自行购买其损坏配件。
第四、违约责任
1、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;
2、由于乙方原因,安装质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,甲方不因此而增加或减少结算款。
3、由于乙方原因致使合同工期延误,每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金,但不可抗因素引起的工期延误除外。
4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因,致使合同工期延误的责任应由甲方承担。
第五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇19:酒店定制窗帘购销合同
甲 方:
地 址:
乙 方:
地 址:
甲乙双方根据《民法典》,本着平等互利的原则,经友好协商,就窗帘购销事宜达成共识,签订本合同。
名 称 数 量 单 价 总 计
共计金额:
一、 付款方式:
乙方安装完毕,甲方验收合格后,乙方需提供正式发票,甲方一次性付清。
二、 乙方责任:
窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产,安装.于________年____月____日前安装完毕。
三、 甲方责任:
1、 甲方须准时向乙方支付货款。
2、 甲方订购后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。
3、 乙方于约定时间安装完毕, 甲方于七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。
四、 违约责任:
1、 乙方若因自身原因而延误交付安装,每超过一天,须按合同总额2%日向甲方支付违约金。
2、 甲方未按时支付货款,每超过一天,须按合同总额2%日向乙方支付违约金。
五、 质量保证及售后服务:
乙方提供窗帘部分半年保修,配件部分提供________年保修(人为损坏除外)
六、 补充条款:
1. 窗帘高度实际:
2.75米,超过
2.75米的高度接高度接多少算多少。
七、本合同一式两份,双方各执一份,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲 方: 乙 方:
签约代表: 签约代表:
电 话: 电 话:
日 期:____日 期:
公对公转帐账户和帐号:
公司名称:
开户银行:
帐号
篇20:窗帘买卖协议
甲方:
乙方:
为确保产品质量,维护甲乙双方的合法利益,本着对产品质量负责和实事求是的态度,经双方友好协商达成以下共识,作为甲乙双方之间的买卖交易的基本事项,适用于甲乙双方之间签订的每个交易合同(订单形式,以下简称“个别合同”),甲乙双方应遵守并诚实履行基本合同和个别合同。
1、甲方向乙方购买产品时,由甲方以传真件的方式或邮件形式传给乙方,乙方收到后在三天内确认并回传给甲方,作为个别合同。
2、甲方根据次月的生产计划编制次月的加工送货排程,并提前三十天发出下一个月的订单,提前四十五天发预告给乙方,乙方按照甲方的计划如期纳入到甲方,确保甲方的正常生产。
3、产品外观品质及内在质量按图纸和封样件为准,甲方将严格按品质要求和封样件为标准来进行验收,如检验结果不良率超过%时,甲方将以书面形式或电话通知乙方,乙方根据实际情况选别或退货。乙方必须积极对应,确保甲方的按时出货。
4、产品包装:乙方提供的产品,除内在质量必须达标外,外观包装必须统一,以便甲方在用完产品后统一堆放属乙方的空包装,使其正常回收。
5、乙方在加工过程中应严格按照有关不含有害化学物质的要求去做,乙方必须每年将加工产品送到SGS进行检测,其结果(报告)提交甲方,由甲方存档备案,同时向甲方保证其加工的产品,有害化学物质的含量不会超标,假如超标由乙方承担全部责任,甲方概不负责。
6、产品付款:在每个月25日交货结束后,经双方对账确认无误后签字,并开具货款发票,按订单月月结60天付款(电汇或转帐)。
7、争议的解决:双方履行合同中发生争议时,首先应协商解决,协商不成时,任何一方均可按《民法典》的程序向法院起诉。
8、合同有效期为一年,即:。以上协议自双方签字后生效,有效期为一年,未尽事宜,双方协商成文,同具法律效力。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
日期: 日期: