设备买卖合同纠纷能不能仲裁【通用20篇】

出卖方： (以下称甲方)

买受方： (以下称乙方)

甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方旧设备事宜，达成如下协议：

第一条 买卖标的物

第二条 双方权利义务

出卖方负责拆卸装车，装车费用由出卖方负责;买受方负责车辆运输，运费由买受方负责。

第三条 设备交付

设备拆卸后，若在接受后再出现任何质量问题，出卖方概不对上述设备承担任何质量瑕疵等责任。

第四条 设备付款

签订协议后，买受方预先交付定金2万元，余款装车完毕后一次性付清，装车付款后后续一切质量及其他问题均与出卖方无关。

第五条 合同争议

本合同生效后，若买受方要求解除合同， 必须承担合同总价的20%的约定损失赔偿责任

第六条 违约责任

在本合同履行中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地法院处理争议。

第七条 本合同一式两份，双方各执一份，签字后具有同等法律效力。

出卖方： 买受方：

代 表： 代 表：

年 月 日

买方：__________（以下简称甲方）

卖方：_______________(以下简称乙方）

本买卖合同由买方和卖方根据中华人民共和国民法典平等互利、协商一致、诚实信用的原则，友好协商共同签订，本合同经双方签字盖章后即生效，双方应共同严格遵照下列合同条款：

一、产品：

1、产品规格：(详细规格详见附件一《电梯规格参数表》)

2、合同总价：共计人民币(大写)：_______________元整(￥____________________元)。此价格进口关税和中国国内增值税。不含安装费。

3、如买方要求或同意变更电梯规格，费用和交货期另议。

二、交货：

1、交货方式：卖方负责将本合同项下电梯设备运送到买方指定地点交货。电梯设备的运输、装卸费用均由卖方负责。

2、交货联系人：_______________， 联系电话：_______________

3、交货地点：______________________________。

4、收货联系人：__________， 联系电话：____________________

5、交货期限：本合同签订之后，卖方于收到全额定金之日起_____天内交货。

6、若买方需要延迟收货，应提前_____天通知卖方，但延期不得超过_____天。

7、本合同项下所有设备运输途中、保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责。

三、包装：

1、卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装，使用长途公路或铁路运输，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力，电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装，若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

2、在每个包装箱表面，应印明有关订货合同号、装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和“勿倒放”、“小心轻放”、“避免潮湿”的字样。若单个的木箱重量为2吨或2吨以上，在箱面上须标明重心和起重点，以便装卸和搬运。

四、到货验收：

1、货到验收：在本合同规定的交货时间内，在电梯设备到达交付地点当日，买方和卖方共同对运抵的所有货物进行当场拆箱验收。卖方必须保证货物与装箱清单(详见附件二《FSLK-S乘客电梯主要部件清单》)一致，若发现货物与装箱清单数目、规格等不符合时，应由卖方无条件补齐或调换;在交货日期5天内，发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除卖方对此的保证责任。

2、货物保管：买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后，由卖方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前，将协助卖方寻求合适的货物堆放场地。

五、安装验收：

1、安装：货物经开箱验收合格后，由卖方指定的有资质的、合格安装人员依据本合同附件三《电梯设备安装合同书》进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。

2、安装验收：在电梯安装完毕后日内必须报请官方验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报检，买方应积极配合卖方。若安装验收没有通过的，卖方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。若因卖方原因导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的，由此产生的买方损失由卖方承担。

3、有关开工申报，电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方承担。

4、电梯产品未经验收合格并发放准运证之前，买方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由买方负责。同时，电梯安装验收通过、交付买方后并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。

5、电梯经验收合格并发放准运证后，买卖双方办理电梯移交手续。电梯保修期从电梯移交给买方之日起算。

六、付款方式：

1、本合同签订后，买方应于3日内向卖方支付合同价款总额的%作为定金，即￥__________元(大写:_______________元整)作为定金。卖方在收到全额定金后，根据合同交货日期要求交货。

2、买方接到卖方交货通知后，应在收货前10天内交付本合同电梯设备价款总额的_____%，共计人民币(大写)： __________元整(￥__________元)

3、在电梯设备按合同要求运送到指定地点、并经双方拆箱清点确认无误后天内，买方向卖方支付合同电梯价款总额的%。

4、在当地电梯质量检查部门验收合格、颁发准运证后天内，买方向卖方支付该合同电梯价款总额的_____%，即。

5、本合同价款总额的10%留作质量保证金，即￥____________________，(大写：_______________元整)，有效期至电梯保修期结束。

6、本条规定各笔款项的支付方式可通过银行承兑汇票或银行转帐。

7、卖方在每次收款同时应向买方开具等额的正式发票。

8、安装款的付款方式按安装合同进行。

七、技术文件：

卖方提供的电梯设备应具备以下整套技术文件并经妥善包装随货物一同发运，若有任何文件遗失，卖方须在15天内将这些资料免费邮寄给买方：

1、装箱清单;

2、一整套操作和维修手册(包括电路图);

3、品质证书。

八、质量保证：

1、卖方保证其提供的货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。卖方保证所出售的商品在卖方安装、用户正常使用和卖方的维护下，有令人满意的性能和使用效果，且符合本合同规定的质量标准。

2、卖方保证卖方提供的乘客电梯均根据GB/T10058-1997《电梯技术条件》和GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》等国家标准、以及双方约定的其他标准(包括卖方的单方承诺)设计制造。设计寿命为*年。

3、电梯保修期自电梯经验收合格、移交给买方之日起的12个月内。在电梯保修期内，卖方将对除由于买方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修、更换。经卖方免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的，卖方还应当作出赔偿。

4、如双方对质量问题的认定有争议，由设备安装地技术监督局或质量监督站等电梯质检权威机构检验并裁定。

5、电梯保修期满后，卖方仍对所供电梯具有永久维修服务的责任，并保证对所供电梯持续有偿提供维修必需的备品、备件。

九、土建要求：

买方的井道、机房需符合电梯设备的安装要求，做好预留、预埋工作，有关土建图纸应经合同买卖双方共同确认：实际建筑应在电梯安装前按GB50310-__________《电梯工程施工质量验收规范》要求进行土建交接验收，如有不符由买方通知卖方负责整改。

十、违约责任：

1、本合同从依法签订或签证之日起生效，任何一方不得擅自修改或终止。除不可抗力外，买卖双方中任何一方单方面终止合同的，必须向另一方偿付违约金，违约金为合同总额的30%，并赔偿给另一方造成的实际损失。

2、合同履行中，买、卖双方任何一方要求变更合同的，应在本合同约定的交货日期前10天以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可，因此造成的损失由提出方承担。

3、买方因其过错若没有按照本合同规定支付合同价款，则交货期限相应推迟。同时，买方因其过错若没有按照本合同的规定延期支付任何一笔合同价款，均应每延期一日按应付而未付的款项金额的万分之四向卖方支付违约金。

4、卖方因其过错若未能在本合同以及其附件约定的期限内交付货物或交付的货物经拆箱验收后发现不符合本合同约定的，则应每延期一日按延期交货货物价款总额的万分之四向买方支付违约金。

5、若因卖方(包括卖方指定的安装方)原因导致货物无法通过安装验收或者安装验收拖延的，则应每延期一日按延期通过验收货物价款总额的万分之四向买方支付违约金。

6、若因卖方未能及时安装、调试、维修、调换而造成买方工期延误或对买方造成其它损失的，则卖方应承担由此产生的全部责任。

7、在保修期内，卖方在收到买方通知的合理期限内未能提供维修、调换服务的，买方有权委托第三方进行维修，维修费用由卖方承担，直接从卖方的质量保证金中扣除。

8、不可抗力：凡因发生地震、台风、暴雨、火灾等其它不能预见、不能避免也不能克服的原因导致合同不能按照约定履行时，则遭遇不可抗力的一方，应在该不可抗力事件发生后15天内以书面形式通知另一方，并提供不可抗力的证明事件的证明。因遭遇不可抗力而不能按照合同约定履行的一方，经合同鉴定机关查实证实，可免除违约责任，但该方仍有责任采取必要措施以尽可能履行自己的义务。

十一、其他：

1、本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

3、如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成则由人民法院裁决。

4、本合同一式贰份，买、卖双方各执一份，经买、卖双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

卖方：________________________________

买方：________________________________

买、卖双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

一、合同标的

1. 本合同标的为用于项目的

2.设备一览表

3.卖方的所有供货及服务必须 使安装后的设备完全满足技术协议书的要求;

4.卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料;

5.卖方向买方所供设备达到设计及良好使用状态的相关服务，包括但不限于：安装、测试验收、质量保证、售后服务、培训等。

二、设备技术标准：直接填写内容或填写见技术协议(编号：_______)如果对产品外观或其他质量有特殊要求的，应在技术协议中明确要求。

三、合同价格

1.合同总价为大写_________(小写________元);

2.合同总价包括了第一条2款所述设备及辅助设备的设计、制造、安装调试、验收、包装、税费以及培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等全部费用;

3.本合同价格为固定不变价;

4.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价;

5.以上价款以人民币进行结算。

四、付款方式

1.合同生效后日内，卖方向买方开具合同总金额 的银行预付款信用保函，买方凭卖方预付款保函支付的预付款;

2.设备送达交货现场按装箱单清点验收合格后日内，付合同总价的 ;安装调试完毕总体验收合格后日内，支付合同总价的 ;其余 款项为质保金，在质保期满后无质量问题____日内付清。

五、交货时间、地点和方式

1.交货时间：_______;

2.交货确认：卖方须在发货前向买方发出书面交货通知单，得到买方的确认后方可发货，否则买方有权拒收;

3.交货地点为买方指定的有限公司安装现场;

4.交货方式：卖方送货上门。

六、运输费用 运输费用含在总价款中，不再另行支付。

七、验收标准及方法

1.验收标准：卖方提供的设备必须是全新现货，符合国家标准及合同约定的规格、型号、数量、质量和技术性能(详见技术协协书)

2.验收方法：

2.1卖方将设备运到目的地后，卖方与买方共同对设备的包装、件数进行清点检验，但该检验不构成对设备质量、性能、安装以及使用状态的验收确认;

2.2 卖方将设备安装调试合格后，卖方向买方提出总体验收申请。

八、安装及调试

1.由卖方负责安装调试合格，费用含在总价款中，不再另行收费;

2.卖方应随设备向买方交付使用说明书(份)、产品合格证、保修卡及相关的配件和资料;

3.货到现场____日完成调试。

九、包装及费用

1.卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场;

2.卖方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外，尚需注明“备件”或“工具”字样，包装物符合14000环境管理体系要求且不回收;

3.包装物费用包含在产品价款中，不需买方另行支付。

十、卖方对质量负责条件和期限

1.卖方对设备安装调试验收合格后提供的质保期限为年。质保期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，由卖方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用，质保期顺延;卖方不能修理或不能调换，买方有权解除合同。由于买方不当使用等原因造成的故障或局部损坏，卖方负责修理，只收材料成本费。质保期过后，卖方仍负责设备的长期服务，只收取材料成本费;

2.卖方保证交付的设备符合国家、地区或行业规定的使用寿命期，在使用寿命期内，若出现维修不能或无维修价值的情况，卖方在收取设备折旧费用后，向买方提供同型同质设备并达到买方原使用状态;

3.卖方保证交付的设备不存在设计、制造以及安装缺陷、错误或瑕疵，若出现前述情况，造成买方或买方人员或其他第三方人身或财产损害或损失，卖方应承担全部赔偿责任。

十一、售后服务

1.设备出现技术或质量或其他导致不能正常使用问题时，需卖方到买方现场解决的，卖方接到通知后 小时内给予答复，并自接到买方通知起小时内赶到买方现场;

2.设备由卖方安装完毕后，卖方负责在用户现场对操作和维修人员进行设备使用 和保养的技术培训。

十二、监造(本条款是根据实际情况选择适用的条款;如不适用，本条款全部删除，并注意调整下面条款的序号。)

1、买方派人在卖方现场对合同标的设备的质量和制造进度、交货期进行监造;

2、买方派驻卖方的监造人员不超过人，卖方应为买方监造人员提供工作及食宿方便条件，费用由卖方承担。

3、卖方在设备交货时，必须提供买方监造人员签字确认的监造记录，否则买方有权拒绝接受设备;

4.买方的监造行为不免除卖方合同项下应承担的相应义务，包括但不限于合同中关于设备质量、技术性能、交货期限的约定。

十三、违约责任

1.卖方所交付设备的品种、型号、规格、数量、质量、外观不符合合同规定标准的，如果买方同意利用，则另按质论价;如不同意利用，则买方拒绝接收，合同解除;

2.卖方所交付的设备质量不符合合同约定，买方同意卖方对设备返修合格后按原价接收的，卖方须承担设备返修的全部费用，并支付合同约定的设备交付日至返修验收合格日期间合同总价款千分之五的违约金日;

3.卖方逾期交货的，卖方向买方每日支付本合同总价款万分之五的违约金，逾期交货超过天，买方有权单方解除合同;

4.买方逾期付款的，买方向卖方每日支付未付货款万分之五的违约金;

5.卖方未按要求对买方人员进行培训，视为违约，卖方向买方支付合同总价款百分之二十的违约金;

6.卖方未按本合同第十条1款约定提供售后服务，卖方响应时间每逾期一天向买方支付合同总价款的万分之五的违约金(按天计算)，逾期超过____日，买方有权自行委托维修，卖方承担所发生费用，并赔偿买方停工损失;

7.本合同约定的解除事由出现时，合同解除。合同解除后，卖方需退回已收货款，并自行将设备运回，所发生费用由卖方自行承担，若卖方在收到买方解除合同通知后____日内，未将设备运回，视为卖方同意买方自行处理，所发生的费用和损失由卖方承担。合同解除后，不能免除卖方的合同责任，卖方还需向买方支付合同总价款百分之三十的违约金，并赔偿所造成的一切损失。

十四、知识产权保证 卖方保证交付的设备(含技术)拥有完全自主的知识产权或得到充分授权，若出现知识产权纠纷，卖方应全面负责解决，若造成买方损失，卖方同意全额赔偿，赔偿范围包括但不限于诉讼费、律师费和相关损失。

十五、不可抗力

1.发生不可抗力事件的一方应在不可抗力事件发生后____日内通知另一方;并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料;

2.不可抗力事件发生后，如不可抗力事件及其影响在短期内对本合同的履行无重大影响，不可抗力事件消除后，双方应继续履行合同;如不可抗力事件及其影响无法消除，严重影响合同的履行，双方可协商解除合同或延迟合同的履行;

3.遭遇不可抗力一方无须承担责任，但当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任;

4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件，如动乱、罢工、政府行为或法律规定等。

十六、争议处理

1.因本合同标的设备质量问题发生争议，由双方共同委托买方所在地的鉴定机构进行鉴定;

2.因本合同发生争议，双方协商解决，协商不成，双方同意向买方所在地人民法院提起诉讼。

十七、通知

1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来等，必须采用书面形式，其他形式均不产生相应的法律后果;

2.一方变更通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方，否则由未通知方承担由此而引起的相关责任。

十八、其他

1.双方签订的技术协议是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力;

2、合同招、投标文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分;

3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力;

4.合同生效前，卖方必须与买方委托的招标公司办理中标所必须的手续。

十九、本合同一式四份，买卖双方各执两份，自双方盖章之日起生效。

甲方：__________

乙方：__________

日期：__________

二手挖掘机买卖合同 设备转让方（下称甲方）姓名： 身份证号码： 设备回购方（下称乙方）姓名： 身份证号码： 现经甲、乙双方共同商定达成如下协议：

（1）甲方现转让 型号挖掘机 台给乙方，工作小时为： 小时，出厂编号为： 号，经乙方负责人及技术人员现场看机、试机后，甲、乙双方达成协商价为人民币 ，大写（ ）。乙方本着互相信任的原则预付现金人民币 元 ，于________年____月____日将货提走。如在订金预付时间（上述时间）范围内甲方把货物处理给他人或其他原因不卖给乙方，甲方将承担订金的2倍作为违约金，赔偿给乙方的作为损失。

（2）甲方出售该设备提供该挖掘机的出厂合格证、购机发票，进口设备提供进口报关单等合法有效证件手续。

（3）如该挖掘机是甲方偷盗或来路不明的，甲方将负全部法律责任。

（4）协议签定前挖机的产权、债权、债务问题与乙方无关。如果引起纠纷所有损失由甲方负责。

（5）甲方若购机时在按揭款未缴纳完，私自出售给乙方后，要追缴任何责任和尾款补清由甲方负责，如出售给乙方后，是甲方的原因，如：甲方尾款未付清造成G卫星定位系统锁机后所造成的任何损失等误工费均由甲方负责赔偿。

（6）甲方在自己的场地上负责将该机设备安全装上乙方的运输车上。保证乙方顺利离开，乙方将一次性付清余款，签定本协议后该机产权属乙方所有。

（7）为了双方共同遵守特订立此协议。甲方需提供身份证复印件附合同上。

（8）此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字按手印后立即生效。 甲方姓名： （手印） 乙方姓名： （手印） 联系电话： 联系电话：____日 期：________年____月____日____日 期：________年____月____日

裁判要旨

当事人请求人民法院减少违约金的，人民法院应当以民法典第五百八十四条规定的损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度等综合因素，根据公平原则和诚信原则予以衡量，并作出裁判。约定的违约金超过根据民法典第五百八十四条规定确定的损失的百分之三十的，一般可以认定为民法典第五百八十五条第二款规定的“过分高于造成的损失”。当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，应当承担举证责任;相对人主张违约金约定合理的，也应提供相应的证据。

据此，无论是在《民法典》实施前还是在《民法典》实施后，对于实践中出现的要求对违约金进行调整尤其是调减的情形，人民法院在认定时都应根据公平原则和诚信原则以“因违约造成损失的30%”为界进行个案衡量。而不能随意地进行类比界定。

《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

合同编号：_____________________

出卖人：_____________________

签订地点：_____________

买受人：_____________________

签订时间：____________________

第一条标的、数量、价款及交货时间

第二条质量标准：____________

第三条出卖人对质量负责的条件及期限：____________

第四条包装标准、包装物的供应与回收：____________

第五条随机备品、配件、工具数量及供应方法：____________

第六条合理损耗标准及计算方法：____________无

第七条标的物所有权自时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。

第八条交货方式、地点：____________

第九条运输方式及到达站和费用负担：____________

第十条检验标准、方法地点和期限：____________

第十一条成套设备的安装与调试：____________

第十二条结算方式、时间及地点：____________

第十三条担保方式：____________

第十四条本合同解除的条件：____________

第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解调节不成的，按下列第_______种方式解决：

提交_____________仲裁委员会仲裁

依法向人民法院起诉。

第十六条本合同自起生效。

第十七条其它约定事项：

出卖人：_______________

法定代表人：_________________

买受人：_______________

法定代表人：_________________

签约日期：____________________

公司(以下称某某)

公司(以下称为出卖方)经友好协商，特此订立以下条款：

第1条定义

“验收手册”是指由出卖方提供并由双方确认，供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。

“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。

“缺陷或瑕疵”是指设备(结构或性能)不符合验收手册有关规定之处。

“现场验收”是指某某按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。

“技术规格”是指本协议附表a。

第2条销售主体事项

出卖方愿意出售，某某愿意购买下列设备：

设备技术要求

设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。

出卖方应于年____月日之前准备且提交给某某验收手册草案副本2份。由某某在日内审议和批准验收手册。

本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。

第3条价格

第4条支付

某某在收到出卖方的发票后，必须按下列期限付给出卖方款项：

4.1签约后支付总价30%的定金;

4.2某某处交付设备并安装调试后，支付总价的60%的货款;

4.3验收保留款为总价10%的货款，在设备调试合格后第____月内支付

第5条交货与验收

出卖方应在年____月____日前完成设备的安装和调试工作;并完成验收手册所规定的各项检测;同时，出卖方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的，且应由出卖方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。

现场验收应在年____月____日起进行。

第6条更改

自本合同生效之日起，对本合同正文或附表作任何更改，必须作成书面形式，详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字。

为修补瑕疵或改善设备，出卖方可适当对技术规格作微小的更改或校正，只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

第7条保修

出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。

该设备及部件，从签署现场验收合格之日起，如在________年之内出现故障，出卖方负责在收到台新公司通知____日内进行调换或修理，由此发生的费用均由出卖方承担。如出卖方不履行上述保修义务，则应承担某某由此而引起的一切损失。

第8条其它

本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。

卖方

买方

采购单位(甲方)：

供货商(乙方)：

一、采购标的 金额单位：元

序号

采购计划文号

商品名称

品牌

型号

配置要求

采购数量

成交单价

合同总价(元)

注：

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费 、运输费、装卸费 、保险费、安装调试费、技木服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、资金来源及支付方式 金额单位：元

序号采购计划文号采购目录数量预算资金来源性质资金支付方式

注：

l 、 资金来原性质包括预算内 资金、专户资金、其它、核算其它、预算内 暂存、专户资金暂存、核算其它暂存等， 根据采购计划核定的性质填写。

2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式

填写。

3、支付方式

(1)本系统设备安装施工完毕并调试正常，验收合格后，甲方应支付到合同总价的 %(即￥ 元)

(2)剩余 %即￥ 元作为质保金，到使用三年结束后，一次性无息支付。

三、货款结算

l 、实行国库集中支付改革的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款全部支付( 或申请支付)给乙方。 其中确认 “ 财政直接支付方式”的 ，甲方应在货物验收合格后 个工作日内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续，财政国库支付机构应在规定时间内 ( 不计入甲方付款期限)，将货款支付给乙方;确认“ 财政授权支付或单位自行支付方式”的 ，由甲方在货物验收合格后 个工作日内自行将货款直接支付给乙方。

2、未实行国库集中支 付改革的 单位：由甲方在货物验收合格后 个工作日内自行将

货款直接支付给乙方。

3 、 甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支

付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

四、货物包装与交付

l 、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特殊性和要求采取防潮、防市、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

2、乙方在交付产品的同时需要向甲方提供有关货物的附随资料料， 包括但是不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书，质量证明及其他技木咨料(如有) 。

3、交货期：

4、交货方式：

5、收货人：：

6 、收货地 址址

7、联系方式：

五、安装与验收

1、安装调试(如有)：乙方负责在甲万指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施 ，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。

2、到货 验收：甲方应在收到货物后 个工作日内进行到货验 收。甲方仅对产品的数

量和外观进行检验， 并不因此 减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。

3、最终验收(如有)：安装调测完毕后 ， 乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲

方答署的验收证明为准。

六、保修与售后服务

1、保质期 个月自 之日起 至质保期届满且经甲方确认无任

何质量问题时止。

2、质保期内， 乙方应 当提 供 小时电话支持服务。乙方接到甲方保 修通知后

个小时内响应， 个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件， 乙方应

在 个小时内免费更换备品备件。

3、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

七、知识产权及其他民事权利的保护

l 、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等， 不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技木资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。

八、违约责任

l 、甲方逾期支付(申请支付)货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价 的违约金 ;甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价 的违约金。

2、乙方逾期供货的 ，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价 的违约金 ;乙方逾期 日不能交货的 ，应向甲方支付合同总价 的 违约金，并且甲方有权解除本合同。乙方未在约定时间内完成安装调试(如有)的，参照前款约定承担违约贵任。

3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的 ，每发生一次 ，乙方应向甲方支付 元违约金。同时 ，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身 、财产损害的 ， 乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

九、合同生效及其他

l 、若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

(1)本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议 (如有);

(2)本合同;

(3)其他合同文件。

2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从

其规定。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(公章 )： 乙方(公章 )：

法定(授权 )代表人 法定(授权 )代表人

(签字) ： (签字) ：

地址： 地址：

电话： 电话：

开户银行 ：

开户银行 ：

账号： 账号：

签订日期： 年 月 日

甲方(购货方)：___________

法人代表：____________

乙方(供货方)：_______________

甲方因学校学生膳食营养改善计划工作需要，经全体教师会议研究决定，确定乙方为学生营养餐定点供应单位。为确保食品安全，互守信用，确立双方责任和义务，签订合同如下：

一、双方责任和义务

(一)甲方责任和义务

1、甲方应做好乙方的资格审查，经常对乙方经营场所卫生情况进行检查，对所提供的食品、数量及服务态度等进行监督，如有问题立即通知乙方，令其及时处理、整改。

2、甲方要按上级规定，坚持做好每餐食品留样48小时冷藏保存制度，以备食品的质量检验。

3、甲方在乙方严格履行合同条款的条件下，每月25日结算一次，必须尽快向上级报账，确保在最短时间内使乙方获得资金。

(二)乙方责任和义务

1、乙方供应的猪肉、蔬菜等食品质量、价格标准，必须与市场同等，不得任意抬价或降低质量标准。

2、乙方经营所需的证件(如卫生许可证、健康证、营业执照等)必须齐全，符合有关部门的要求，并向甲方提供相关证件的法人代表身份证复印件。

3、乙方必须保持食品的卫生、安全，不得出售过期、变质、不符合食品卫生标准和要求的食品，由此而造成的食物中毒等安全问题，乙方负全部责任。

4、乙方不得出售病猪肉、或未经卫生检疫部门检验的不合格的肉类，由此而造成的食物中毒等安全问题，乙方负全部责任。

5、乙方供应的猪肉、蔬菜、大米等大宗食品所产生的税率均由乙方自负，目前按3.5%支付给甲方换正式发票，如上级文件规定税率有调整，也随之变动。

6、乙方须从正规渠道采购原材料。要严把运输卫生关，保证经营环境安全、卫生，谨防疾病的产生和传染，由此而引起的安全问题，乙方负全部责任。

7、乙方所提供的食品必须按甲方要求做到保质保量、准时到位(每天上午7：30.车费由乙方支付)、价格合理。食品中不得出现灰尘、头发、泥土等杂物，更不允许出现苍蝇、蟑螂、蚂蚁、老鼠等有害物。如发现质量问题，甲方有权退货，乙方应做到及时调换。

8、乙方必须自觉接受甲方“学生营养改善计划领导小组”、“学生营养餐卫生监督小组”的工作督察，不符合要求的，要及时整改。

二、合同的终止

1、甲乙双方必须遵守本合同各条款的规定，如有违反，另一方将随时终止合同，造成的损失由违约方负责。

2、因为“学生膳食营养改善计划工作”的开展，必须遵循相关政策、文件的要求，因此，若因相关政策有变动而需要终止合同时，甲方提前3天告知乙方，合同可终止，甲方不负任何责任。

三、本合同一式三份，双方各执一份，一份作为报账材料。

甲方：____________ 乙方：__________

法人代表签字：_________法人代表签字：____________

签订合同日期： _________年 _____月 _____日

甲方：

乙方：

一、货物名称及数量:

货物的品名、规格、型号、数量、质量、单价见货物清单。

二、项目地点：

三、合同造价：合同总造价人民币大写元整(￥)。

四、付款方式：

1、现金支付￥元。

2、签定本合同后，甲方向乙方支付工程预付款人民币大写元整(￥元)。

3、乙方安装完毕抽排油烟净化、送鲜风系统，甲方向乙方支付工程进度款人民币大写元整(￥元)。

4、所有设备经乙方工程技术人员安装调试完毕，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付工程款人民币大写元整(￥)且甲方需支付乙方消费劵元整(￥)。

5、乙方在收到甲方工程款后应向甲方出具收款收据。

五、工程完工时间：

1、自本合同正式签订，乙方收到甲方合同预付款后甲方现场可以施工之日起个工作日内安装完毕。(人力不可抗拒因素除外)。

2、该工程及设备保修期为年，在保修期内，乙方免费为甲方提供保修范围内的服务，包括更换零配件的材料费，保修期满后，如甲方需要，乙方应积极响应，并以市场统一价格为甲方提供维修保养服务。

六、在施工过程中，乙方施工人员必须严格遵守安全施工规范，确保安全施工。乙方施工人员在施工过程中发生的任何意外事故，均由乙方负责。

七、违约责任：

1、从甲方向乙方支付第一笔工程预付款开始，乙方不能在天内按期完工，每延期一天，乙方承担合同总金额千分之的违约金。

2、甲方在工程安装，调试完毕验收合格后，应按约定向乙方支付工程尾款，如违约，每延期一天，甲方应承担拖欠金额千分之的违约金。

八、甲、乙双方发生纠纷应友好协商解决，协商不成则应提交仲裁委员会仲裁。

九、本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具同等的法律效力，本合同的附件为：“厨房抽排烟、送鲜风系统报价表”。

十、合同生效条件：

1、本合同自双方签字及盖章之日起生效。

2、本合同附件为本合同不可分割之组成部分，与本合同具同等效力“本合同所附的附件为：“汇总表及报价清单”。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

十一、其他约定：

本合同未尽事宜，双方另行协商，可签定书面补充协议。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人或授权人：法定代表人或授权人：

年月日年月日

受让方：_______________住址：_________________法定代表人：___________

转让方：_______________住址：_________________法定代表人：___________

为实现生产经营需要，甲方拟收购乙方拥有和控制的机器设备，经甲乙双方协商一致，特签订本合同：

第一条设备名称、规格、数量、价格乙方转让给甲方的设备包括显示器生产设备、注塑生产设备、供电设备、运输设备及其它设备，具体详见，设备原值_______元，经双方约定价格为_______元。

第二条付款方式在本合同生效后七日内支付人民币__________元，其余价款在_____年度以后按季度支付，其中________年度内每季度支付______元，_______年度以后每季度支付_______元。

第三条设备交付时间在收到甲方支付的人民币________后_______个工作日，乙方将机器设备交付给甲方。

第四条专利技术和非专利技术乙方将为正常使用本合同项下的设备而形成的专利技术或非专利技术。

第五条陈述保证承诺甲方的陈述、保证与承诺：

1.甲方系依据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续的公司

2.甲方具有受让设备转让的权利能力和行为能力

3.甲方受让乙方的设备，已按公司章程规定召开股东会并作出同意受让决议。

甲方：________________乙方：________________签订日期：_______________签订日期：________________

甲方(买方)：

乙方(卖方)：_____医疗器械销售有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备(以下设备器械均简称设备)：

一设备信息及报价表

二设备的交付期

乙方在合同生效的_30_天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第7条规定执行。 三 设备运输、安装和验收

1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费等费用，装卸费由____方承担。

2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在_____天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后_______天内安装调试完成。

4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

四付款方式

甲方在合同生效后__3___天内先以__现金或汇款__方式预付全部货款___35__%计_______;安装调试验收合格以_现金或汇款__方式付全部货款的_70___%计_______，正常使用后现金或汇款__方式付全部货款的计_______，其余货款即作为质量保证金，在期满付清全部货款。

五伴随服务

1乙方应提供设备的技术文件，包扩操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

2乙方免费在设备到现场安装和调试，提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后向甲方回访设备情况。

六质量保证及售后服务

1乙方应保证所供设备是在_(年月)后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。2乙方应提供保修期_______月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。

3报修响应时间_______小时，到场时间_________小时(不可抗拒力量下除外)。

6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以__________优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

七索赔条款

1如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五(0.5%)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。

2乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

八争端的解决

双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向合同签订地法院起诉。

九合同生效

1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

2 本合同一式____份，以中文书就，甲方执 份、乙方执 份，具有相同的法律效应。

十.双方特别约定 (附件)

甲方： (盖章) 甲方法定代表人： 电话： 日期：_________ ___ (盖章)

乙方法定代表人：李胜林 电话： 日期：____________________

乙方：_____医疗器械销售有限公司

买受人(甲方)：__________项目部

出卖人(乙方)：______________

合同签订地点：______________

签订时间：______________

填写说明：______________

1、本合同为格式合同，可供签订砼泵、塔机、混凝土布料机、施工升降机、等施工机械购销合同使用。

2、可选项中，选择请在该项前的“□”中划“√”，未选请在该项前的“□”中划“__”。

3、本合同文本不宜涂改，确需修改，请在修改处加盖双方公章，并附加说明。

第一条：产品名称、型号、数量、金额、供货时间、数量及配置说明：

产品名称：______________

规格型号：______________

计量：______________

单位：______________

数量：______________

单价：______________(万元)

运费：______________(万元)

总金额：______________(万元)

以上价格包含如下内容：______________

供货条件、时间及数量：______________

出卖人收到首付______万元及买受人发货通知后三日内发货。

合计人民币金额(大写)：______________

附1：砼泵备注

□采用电动机驱动混凝土输送泵，甲方根据电源距离按产品说明书规定自备外接电缆线。

□采用柴油机驱动混凝土输送泵，为了运输途中的安全，出库时，油箱内的柴油已放空。

附2：□塔机备注

□1、合同订立后，乙方在收到甲方设备首付款及发货通知三日内，将所定设备的“基础图”、“平衡重图”及预埋支腿和第一节定位标准节准备齐全，由乙方运输至甲方指定地点，以方便甲方提前将基础施工完毕。

□2、乙方提供附墙框架及标准附墙距离(米)的附墙杆，对非标准附墙距离的附墙架，乙方可根据甲方要求提供附墙杆及附墙框架制造，费用另计。

□3、本合同产品(包含/不包含)平衡重、外接电缆线以及辅助吊具。

附4：□施工升降机备注

□1、合同订立后，乙方在收到甲方设备首付款及发货通知后三日内，将设备的“基础图”、地脚螺栓和底架准备齐全，由乙方运输至甲方指定地点，以方便甲方提前将基础施工完毕。

□2、本价格为标准配置(包含/不包含)外接电缆线，附墙架采用___型号，附墙距离为__________米。如需其它距离的附墙架，价格另计。

附5：□其它

第二条：质量标准

产品必须符合国家及行业相关标准，乙方需向甲方提供相关标准一套。

第三条：出卖人对质量负责的条件及期限

按乙方《产品质量保修书》执行，保修期限自货到验收合格之日起计算，乙方应承担自交货起因产品质量而给甲方带来的一切损失、责任。

第四条：包装标准、包装物的供应与回收

整机为裸装，随机附件和随机文件用木箱包装，包装箱不回收。

第五条：随机备品、配件、工具数量及供应办法

按甲方确认的“发货清单”提供，随同主机发运。

第六条：货物验收及到达站(港)和费用负担

1、验货：乙方负责运输至甲方指定地点______________建筑工地，在甲方指定地点验货。

2、乙方代办汽车或铁路运输，运费包含在合同总额中。

3、收货单位：________________项目部

收货地址：工程施工现场

联系人：___________联系电话：_______

第七条：验收标准、方法及提出异议期限

甲方应在货到交货地后组织验收，验收符合交货要求的在“发货清单”上签字盖章;买受人在验收时发现货物不符合合同约定时，需在验货后?____天内向乙方提出异议，乙方接通知后应在____小时内作出答复，进行更换、调配以达到合同约定要求。

第八条：设备的安装、调试与培训

1、设备开机时，乙方接甲方通知派人前往指导安装调试，完毕后，双方在“调试交验单”上签字盖章。

2、乙方应向甲方提供技术培训，以保证甲方操作人员能承担设备操作任务。

3、甲方设备投入使用前，乙方须提供《安装证》，如甲方有《安装证》，则乙方可不必提供。

4、乙方应承担在设备安装调试期间操作本设备引起的一切机械、人身事故并承担责任。

第九条：付款方式、时间及期限

第十条：违约责任

1、乙方迟延交货的违约责任：按每天_______元计算;

2、乙方所供货物质量缺陷的违约责任：按合同金额__%承担违约金;

3、甲方逾期付款违约金：按拖欠款项每天万分之一计取。

第十一条：合同争议解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决;协商不成，均可依法向合同签订地法院起诉。

第十二条：其它约定事项

1、乙方应向甲方提供《产品质量保修书》作为合同的附件。

2、产品超过保修期，乙方应派人提供维修，配件费由甲方承担。

3、甲方验收货物(设备)后，应按合同约定支付款项，但因货物(设备)质量、使用故障和售后服务等问题，甲方有权拒绝支付剩余款项直至问题解决。

4、质量保修期间，甲方所购货物(设备)发生故障时，乙方应于24小时内派出售后服务人员至故障货物(设备)所在地开始维修或售后服务，超过48小时后，甲方将视乙方违约，乙方应承担因此而给甲方造成的一切损失，按_____元/天计取。

5、甲方合同款付清同时后，乙方须向甲方提供国家统一完税发票。

6、运输费用由运输单位为甲方开出运费发票，由乙方代为转交甲方。

第十三条：其它

1、本合同所有附件，均与本合同一并使用且具有同等法律效力。

2、本合同一式四份由甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章后生效。本合同一经签约，双方必须严格遵守，并承担合同中各自的义务。

3、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

4、本合同在甲、乙双方结清货款手续后即自行终止。

需方(甲方)：__________供方(乙方)：__________

单位盖章：__________单位盖章：__________

地址：________________地址：________________

法定代表人：__________法定代表人：__________

委托代表人：__________委托代表人：__________

联系电话：__________联系电话：__________

开户银行：__________开户银行：__________

帐号：_____________帐号：_____________

出卖人(下称甲方)：_________________

法定代表人：_________________

联系地址：_________________

联系电话：_________________

买受人(下称乙方)：_________________

身份证号码：_________________

联系地址：_________________

联系电话：_________________

甲乙双方于年月日签订《商品房买卖合同》(合同登记号：_________________，下称“购房合同”)及相关文件，乙方购买甲方号商品房(以下简称为该商铺)，现经双方本着自愿、平等、互利的原则协商一致，就解除该购房合同事宜达成协议如下：

一、甲、乙双方自愿解除上述购房合同。自本协议生效之日起，双方之间就该购房合同的争议全部解决。

二、乙方应于本协议生效后3个工作日内持上述购房合同及其补充协议、收款收据原件等相关资料，向甲方办理退房手续。

三、甲方应于乙方办理完毕退房手续后10日内退还乙方全部购房款人民币

拾万仟佰拾元整(小写元)并无须支付利息。

四、甲乙双方自愿协商解除购房合同，双方就上述购房合同的签订以及已履行和未履行的权利义务，均无任何异议，互不追究违约责任或要求赔偿损失。

五、乙方应配合甲方办理购房合同注销登记手续，若乙方不能按时提交相关资料或提交资料不合格或拒绝配合办理的，甲方有权暂缓退还乙方所有款项。

六、本协议自双方签署之日起生效。本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，政府相关部门留存壹份，均具同等法律效力。

甲方：_________________乙方：_________________

法定代表人：_________________

_____年_____月_____日

合 同 书

甲方： 身份证号：

乙方： 身份证号：

鉴于乙方拥有生产灰钙的旧设备一套，甲方为生产灰钙需要有意向卖方购买上述设备。双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

一、合同标的

本合同标的为用于灰钙生产项目的旧设备。具体设备名单数量、名单及成新等内容见合同附件。

二、合同价格

1.合同总价为人民币300000元(大写叁拾万元)。

2.合同总价包括了合同附件所列的设备及辅助设备，双方确认合同总价为附件所列的设备现状下的价格，双方对设备成新率、数量等均已确认无误。合同总价只为设备本身价格，不包括拆卸、包装、运输、安装、税费等的费用。

3.本合同不计单价，只计总价。

三、付款

本合同

第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过银行支付给卖方。

1.合同总价的三分之一计100000(大写：壹拾万元)连同甲方尚未支付的灰钙粉货款60000(大写陆万元)，共计160000(大写壹拾陆万元)，在甲方收到乙方提交的设备清单并经审核无误后三天内支付给乙方。

2.合同总价的三分之一计100000(大写：壹拾万元)，在甲方设备安装调试完成，并生产出合格产品后三个月内支付给乙方：

3.合同总价的三分之一计100000(大写：壹拾万元)，在________年____月____日前支付给卖方。

乙方只提供设备的收款收据，不提供上述款项的发票。

四、逾期付款

如果甲方不能在合同规定期限内付款，四方应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天3计算，直至该款付清为止。

五、设备交付和验收

甲方付清

第一笔款项后，双方根据设备清单在乙方厂区现场核对数量，查验设备，经核对查验后视为完成交付。

六、装卸和运输

甲方负责设备的装卸和运输并承担相应费用，乙方在人员、工具等方面给予协助。装卸和运输过程中的毁损、灭失的风险由甲方承担。

七、其他约定

乙方在设备运达甲方后，甲方聘用乙方进行设备安装、调试，直至生产出合格产品为止。聘用期间甲方提供食、宿，并按月工资 元标准按月支付工资。设备正常后，是否继续聘用，双方另行协商。

八、不可抗力

九、争议的处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。

十、补充与附件

所销售的设备清单为本合同的附件，为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

十

一、合同的效力

本合同自双方签字之日起生效。本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

签约地点：

甲方签字： 乙方签字：

________年____月____日

买方： (以下简称甲方)

卖方： (以下简称乙方)

甲方拟向乙方购买机械设备，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，达成以下协议：

第一条 买卖标的

机械设备 (明细见附件一)。

第二条 买卖标的价款

(一)机械设备价款：

总价款：USD $ ，以签订合同当日美元兑人民币的汇率为准(总价款含税、运输费、保险费等一切费用)。

(二)付款方法：

机械设备交付验收后 日内，甲方一次性付清总价款。

第三条 交 付

双方同意装船日期为 年 月 日，乙方负责将机械设备运送至甲方指定装运港，甲方必须承担自货物在装运港越过船舷时起货物灭失或损坏的一切风险。

第四条 运送及包装

乙方负责机械设备的安全包装与运输，甲方对机械设备的包装或运输有特殊要求的，应于乙方计划运送前3日书面通知甲方，因此增加的费用全部由甲方承

担。

第五条 验 收

(一)机械设备的验收以国家标准、规范、设计要求为依据。检验时，乙方需向甲方提供机械设备相关的文件和数据，包括但不限于：

1. 政府审批、许可的相关法律文件，报关、报税、各类单证及相关备案;

2. 出厂合格证书、使用说明书、年度检验报告、使用维修记录;

3. 甲方要求的其它相关数据。

(二)验收过程中发现机械设备质量问题的，甲方有权要求乙方提出解决方案，或要求乙方降价验收。

第六条 保修责任

(一)自验收通过之日起，除双方另有约定的，乙方应提供 年整套设备免费保修服务。

(二)如因乙方未履行或未及时履行保修义务所造成甲方的损失或第三人伤害或损失的，乙方应负责赔偿，甲方因此委托他人进行维修的费用由乙方负责。

第七条 违约责任

合同履行过程中一方违约的，守约方有权要求违约方按日支付合同总价款 %的违约金，违约金不足以补偿损失的应另行支付赔偿金补足差额;双方违约的，则由双方各自承担相应责任。

第八条 不可抗力

如因天灾等非人为可控制之事由，导致任何一方无法如期履行本合同的，不能履行合同一方应于情况许可时立即通知对方，于受不可抗力影响范围内，免负违约责任。如不可抗力持续超过三个月以上，双方可协商终止本合同的全部或部分。

第九条 争议的解决

因本合同所生之一切争议，均应通过友好协商加以解决，如协商不成，双方同意由甲方所在地的人民法院管辖。

第十条 其它规定

(一)本着协商一致原则，合同未尽事宜应以书面形式提出，经双方授权代表签订补充协议后生效。

(二)本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方： 签约代表： 签约代表： 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 年 月 日 年 月 日

北京某投资管理有限责任公司凭样品买卖合同纠纷案

上海凯泉给水工程有限公司诉北京金钱豹投资管理有限责任公司凭样品买卖合同纠纷案

()丰民初字第00855号

原告上海凯泉给水工程有限公司

法定代表人林凯文

委托代理人安福琴

委托代理人孙浩亮，北京市长歌律师事务所律师。

被告北京金钱豹投资管理有限责任公司

法定代表人崔光旭

原告上海凯泉给水工程有限公司(以下简称上海凯泉公司)与被告北京金钱豹投资管理有限责任公司(以下简称金钱豹公司)凭样品买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告上海凯泉公司委托代理人孙浩亮、安福琴到庭参加诉讼,被告金钱豹公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告上海凯泉公司诉称，XX年5月18日，原告与被告签订水泵销售合同(07040098)，合同总金额314 347元，后变更为339 873元。合同约定由原告为被告供应水泵，后原告依据实际情况给被告送去水泵。时至今日，被告尚欠原告货款245 568.9元。故诉至法院请求判令被告给付拖欠原告的货款245 568.9元和自XX年11月20日起诉之日起至开庭之日止合同总金额339 873元的0.2%/天的违约金119 635元，并承担本案诉讼费用。

被告金钱豹公司既未作书面答辩，亦未参加本院庭审。

经审理查明，XX年4月23日，上海凯泉公司与金钱豹公司签订水泵销售合同(bj070098)，约定：由上海凯泉公司为金钱豹公司供应水泵，合同总金额314 347元，交货期为XX年5月18日，付款方式为预付30%，货到初验合格付至75%，调试合格付至95%(XX年11月1日前)，5%质保金一年内结清(调试合格后12个月内)。若需方(即被告)延期付款，将承担本合同列定总金额的0.2%/天作为违约金赔偿给供方(即原告)，且累积计算。XX年9月12日，原、被告双方签订补充协议，将原合同中2台50wq/s201-4切碎式排污泵变更为2台100wq/s411-15的切碎式排污泵，电控柜1台，合同金额由原来的314 347元变更为339 873元，交货日期变更为XX年10月20日，其他条款按原合同执行。合同签订后，金钱豹公司按合同约定付给上海凯泉公司原合同金额30%的预付款94304.1元，上海凯泉公司依约分别于XX年5月23日、5月31日、10月29日向金钱豹公司履行了供货义务。

......

甲 方： 乙方： 身份证号码： 电话： 电 话： 传真： 地址： 地址：

经甲、乙双方协商一致，甲方向乙方购买供暖设备一套。双方就如下条款达成协议并签定该合同。

一、合同总金额： 乙方向甲方提供 设备一套，包含 该设备总价为人民币(B) (大写： 元整 ) 设备包装、运输及运输保险包括在本总价格内，不再另行计取。(约定事项：合同签定后乙方自有 归甲方所有。)

二、订购设备及乙方工作范围

1、采购设备：

2、乙方工作范围：

2.1产品配置表

2.2 产品设备的提供

2.3工程施工图的设计

三、系统交货地点：______________________________________________

四、产品技术及质量标准 详见产品使用手册、说明书及相关质量检验报告。

五、双方职责

1、甲方职责

2、乙方职责

2.1负责甲方采暖产品的提供

2.2 负责采暖系统施工图设计。

2.3乙方在确认的时间内，按期、保质保量完成任务。

六、供货周期

1、本项目总期限为____日，乙方保证在约定期限内提供产品及施工图。 本项目产品配置图约 个工作日; 本项目设计施工图约 个工作日; 本项目设备到场约 个工作日。

2、产品验收约定

2.1 产品验收结束后，乙方应交甲方《采暖系统平面施工示意图》一份。

2.2 验收产品按产品型号数量按《产品配置表》中所列各项确认。

七、产品保修 产品质保期

八、付款方式：

1、合同签订之日，甲方须支付合同总额的 %总计人民币(B) 元(大写： 元整)

2、产品到场并由甲方验收合格签字后，甲方须支付合同总金额的 %总计人民币 (B) 元(大写： 元整)

九、违约责任

1、因乙方责任造成甲方或第三人财产损失及人身伤亡的，由乙方承担所有的赔偿责任。

2、若乙方提供的设备出现质量问题或无法在本合同约定时间内到达甲方指定交货地点，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方退还已支付的款项。

3、甲方应按合同约定履行付款义务。

4、如因甲方原因造成乙方损失的，甲方需负责赔偿乙方损失。

十、补充合同与无效承诺 本合同未尽事宜，甲、乙双方应友好协商解决，并另行签订补充合同。凡甲方任何个人 未经授权对乙方所做的未在合同与补充合同之内的承诺，均属于无效承诺，乙方概不负责。本合同一式两份，甲、乙双方各壹份，经双方签字或盖章后生效

甲方： 乙方： 公司账户： 开户名称： 开户账号： 开 户 行： 销售经理：________年____月____日

审判长、审判员：

作为本案被告(河南置业有限公司)的委托代理人，参加了整个庭审，进行了质证、辩论，对本案有了一个全面的了解。针对本案，现依据事实和法律提出以下代理意见，请合议时予以采信。

一、被告要求法院撤销该争议的2个条款，自认为是欺诈、显失公平的情况下签订的，没有法律依据，且与事实不符。

按合同法第54条的规定，显失公平：是指一方当事人在紧迫或者缺乏经验的情况下而订立的明显对自己有重大不利的合同行为。按最高人民法院《民法通则意见》第72条规定：“双方签订合同时致使双方的权利与义务明显违反公平、等价有偿原则的可以认定为显失公平”，也就是说该协议条款不但明显违反公平原则，而且也得必须明显违反等价有偿原则，才可以认定为显失公平。其主要构成要件：该合同必须是双务合同，并且必须是等价有偿的，没有等价有偿就不存在显示公平。本案中被告是无偿代为收取安装费用的，并没有获利一分，故不存在什么显失公平。

按《合同法》解释(二)第9条规定：“提供格式条款的一方当事人违反合同法第39条第一款提示和说明义务的规定，导致对方没有注意免除或者限制其责任的条款，对方当事人申请撤销该格式条款的，人民法院应当支持”。那么，原被告双方在签订合同时，是原告一次性同时所签。而补充协议又是作为附件同时所签，均充分说明被告也作到了独立提示和说明义务，并充分证明了原告绝对知道、绝对注意道该补充协后才签订该协议的。而该争议的二个条款，其文字也并不复杂，而是通俗语言，又好理解，原告签订合同之前和同时被告对合同的每个条款，包括补充协议都向每个购房者进行了解答和说明。如果说原告没有注意到该补充协议内容，请问为什么要签字?如果说被欺诈、被胁迫，其被欺诈的证据又是哪些?如果说原告被欺诈、被欺骗，为什么没有将“安装费”签字时交清?

作为一个普通一般善良人，买房是人生中的一件大事，因涉及大量资金，在购房时会一定多处看房进行比较和鉴别的，特别是在签订购房合同时，肯定是比较慎重的。对自己所购房的位置、层数、各种设施、总价款、合同的每个条款都会了解详情后才痛下决心，才签订该购房合同的。所以说，原告在诉状中所讲的什么，该诉争的2个条款是在被欺诈、显失公平的情况下所签订的，要求撤销该二个条款是没有任何道理的，而且也违背人们通常的交易习惯，没有法律依据也没有事实上的理由。

二、原告在辩论中所讲，合同第14条约定的燃气、暖气、地热水设施，属于双方约定的基础设施，公共配套设施范围，其建设费用已计入房屋开发成本，属于商品房售价范围是非常错误的。

原被告双方所签合同第14条的约定，只是被告关于基础设施、公共配套建设正常运行的承诺，承诺有关公司安装作业完毕后交付使用日达到使用条件。并没有说明和约定天燃气、暖气、地热水、有线电视这些安装费的费用有谁来承担的问题，更没有说明和约定其安装费用已经计入开发成本，属于房售付范围。显然，原告为达诉讼目的，无中生有，偷换概念，偷梁换柱，白纸黑字，第14条非常清楚，请法庭明查。

三、被告没有违反省及国家有关部门关于与有关房价收费项目的通知、规则、细则和办法。

被告没有违反《国家发展计划委员会、财政部关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》(20xx)585号，20xx年4月16日。该通知是针对各级人民政府和国务院各部门的乱收费问题进行整顿，并取消了部分收费项目，共47项，其中没有包括什么“初装费”什么基础设施费，有关政府部门无论是否执行，都和本案没有任何关系，如果原告对该通知及有关政府部门有意见，请依法向有关政府部门反映。

被告没有违反《河南省新建商品房交易价格行为规则》。原被告双方签订合同后，没有增加新的收费项目和商品房总额外归自己所有，没有加收任何费用归自己所有，没有违反代收代付费用的规定，没有牟取非法利益。如果原告认为被告违反了该规则，请按该“规则”第17条规定向政府价格主管部门提供证据进行举报，可对被告进行行政处罚，和本案诉争的2个协议条款，是否有效，是否该撤销无关。

被告更没有违反《河南省商品房买卖明码标价实施细则》，被告已作到销售明码标价并一房一价。原被告双方签订合同时为20xx年12月17日，而该细则实施日期为20xx年5月1日，且对本案没有溯及力。

四、被告没有违反《开封市城市基础设施配套征收管理办法》。

1.被告购房时所签订的补充协议第2条中明确了收取的是天然气初装费、暖气初装费、有线电视初装费、地热水初装费，并不是原告在辩论所讲的收取的是基础设施公共配套设施建设费或其基础设施公共配套设施的初装费或城市配套费，显然，原告在辩论所讲的是非常错误的，没有任何事实依据。

2.按开封市此管理办法第二条规定：城市配套费的用途是专项用于城市道路、桥涵、公用消防设施等城市基础设施建设。也就是说，道路、桥涵、公用消防、园林绿化这些城市基础设施，包括但不限于与小区内的这些设施。也就是说城市基础设施不完全等于小区内基础设施。城市道路不等于小区内道路。

3.按此管理办法第6条规定，也就是说从20xx年7月1日开始，建设单位必须有规划部门出具的建筑面积确认通知单，到财政局核准城市配套费的多少，并交费后，凭财政局出具的审核意见到开封市建委办理《建设工程规划许可证》。

4.被告并没有违反开封市此管理办法第11条的规定，原被告双方所签的合同时与附件是同时所签，没有在合同签订后另行所签任何补充协议，没有另行加收任何费用，作为合同整体的不可分割一部分附件四——补充协议，所约定的天然气、暖气、地热水有线电视初装费是房价的组成部分，这些初装费是在合同中又进一步的细化明细而已，是一种促销手段和策略，而且，也并不违反有关的法律规定和我市的管理办法。

5.该管理办法第8条又进一步明确了，不交城市配套费不得发放《建设工程规划许可证》。需要特别说明的是，被告是在20xx年12月17日，已经依法办理了《建设工程规划许可证》是在该管理办法20xx年7月1日实施之前办理的。所以说，该管理办法没有溯及力。

退一万步讲，如果说按原告所讲的，在房价款之外，被告又收取原告的燃气、暖气、地热水、有线电视安装费的话，被告也不违法。也不违反开封市的这个管理规定。

其理由有二点：其一按该规定，将说的是“商品房项目应计入房屋销售价格开发商不得在房价外向购房者另行加收任何费用。而被告所收取的这些安装费。是代燃气等有关公司收取的初装费。也就是说，这些安装费是有关公司收取的，被告只是代收而已，所收取的这些费用用于交到有关公司，被告并没有扣留归自己所有，并没有从中获取任何利益。需要明确说明的是：城市基础设施并不完全等于小区内基础设施也包括小区外的基础设施，城市基础设施并不等于所购房内的基础设施安装费，城市道路并不等于小区内道路。城市配套费并不等于该商品房内配套费安装。城市配套费是用于小区内外的公用，公共配套设施建设，而该商品房内配套安装费，是用于进入自己房内的私用配套设施安装，配套费并不等于安装费。也就是说，城市配套设施的建设安装只进入到小区内或楼道内就完成了，至于再进入自己房内的私用设施安装费用自己肯定要出钱的。

在我们河南省地域内，在整个开封建筑安装领域内，在整个房地产开发公司行业，在整个燃气、暖气、地热等公共公用行业在进入私人房屋内安装其有关设施费有哪家是免费的?而作为房地产开发公司的被告，为了整个小区、整个楼的业主利益，为了整个工期的按时完成，为了与各个业主所签的购房合同，按约定的时间交房，有开发公司统一代收取燃气、暖气、地热水、等安装费，交于有关公司后，进行统一安装。这也是多年惯例，也是多年的交易习惯，而且该交易习惯并不违反国家的法律、行政法规的强制性规定，按《合同法》第61条规定，按最高法院《合同法》解释二第7条规定，而这种交易习惯是受法律保护的，依法应受法律保护。

其二，《建设工程规划许可证》(20xx年12月17日取得)不等于《商品房预售许可证》(20xx年8月12日取得)。特别说明开封市的“管理办法”规定，实施的日期为20xx年7月1日，开发公司实施的时间阶段为《建设工程规划许可证》办理时为准，而不是原告所讲的《商品房预售许可证》办理时，对此，该规定第6条、第8条已明确规定。也就是说，被告是在开封市的“管理办法实施前已办理《建设工程规划许可证》收取这些初装费，是应该的，合理的，更何况是为了各业主的便利，而进行代收的。而这些代收费用行为《商品房销售明码标价规定》第11条第一款和《河南省新建商品房交易价格行为规则》第12条、第17条第三款明确规定是准许的。请问原告，被告的违法、违规、违章不合法及无良行为在哪里呢?原告所认为所诉争的二个补充协议条款要求法院认定无效、要求撤销及被欺诈、显示公平的法律、法规、规章、地方性文件的依据是什么?是哪些条款?

五、原被告所签“合同”附件四“合同补充协议”意思表示真实，内容合法，是合同外另有约定，是合同约定的特别条款，该诉争的二个条款具有不可撤销性，且该案已依法报房地产管理部门登记备案。

原被告签订的《商品房买卖合同》及合同附件符合有效合同的构成要件，依法应认定为有效合同。其一，签约主体适格，意思表示真实。其二内容合法，且不违反法律、行政法规的强制性规定。其三，签约程序完备。是在双方认真审阅了合同条款含义、明确其全部内容，在平等、自愿、协商一致的基础上签约的。且已按规定报房地产管理部门登记备案。原告与被告就天然气、暖气、地热水、有线电视的安装费，代收事宜达成合意，是约定的特别条款，只要意思表示真实，不存在一方以欺诈、胁迫的手段订立，即为合法有效行为。应按当事人之间意思自治原则履行，且双方对合同效力均无异议，原告未诉请撤销整个合同及其附件，只诉请撤销对附件中的两个条款，则应按有效合同履行，故被告收取上述费用合法有据，未构成消费欺诈，更不存在胁迫行为，且从三原告提供的各组证据来看，都无法证明原被告双方所签的补充协议时是在欺诈、胁迫的情况下所签。

六、本案是不属于可撤销可变更合同，该《商品房买卖合同》及《合同补充协议》绝对不是什么格式合同、格式条款。

原告认为本案的购房合同及补充协议是采用格式条款，是在欺诈、胁迫的情况下所签，且系重复收费行为，请求撤销其中的二个条款，没有法律依据。本案的合同及补充协议不是《合同法》所述真正意义上的格式合同(仍留有诸多空白栏目供签约双方自行协商填写)，该合同是河南省工商行政管理局和河南省建设厅共同监制的，对行政管理的相对方都是平等的，其解释权赤属该两部门，不是被告河南置业有限公司自行制定反复使用的合同。作为合同附件的补充协议，对代收条款的约定是双方自愿、平等、协商的结果。本案原告在签订合同时，已明知其内容，且合同中也具有特别提示。在“合同补充协议”中，被告并没有免除自己的责任，加重对方责任，排除对方主要权利的情形，双方的约定是合法有效的。

综上所述，被告代理人认为：原被告所签购房合同及附件是真实、合法、有效的，系双方当事人的真实意思表示，是双方自愿、平等、协商的结果，且不违反有关法律、行政法规其有关代收安装费的行为，不被法律、行政法规及有关规范性文件所禁止。本案纠纷中，不存在欺诈、胁迫、显示公平、重复收费及可撤销的法定条件。同时认为人民法院审理民事案件的适用原则是上位法优于下位法的原则，故应适用《合同法》和其司法解释》为依据来审理本案。以上代理意见请予采信。

代理人：郭永军

20xx年12月8日

甲方(出售方)：乙方(购买方)：

甲乙双方及中介方在自愿平等，互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买甲方房屋事宜达成协议如下：

第一条、甲方自愿将其座落于区路号小区号楼号，建筑面积平方米，结构房屋及其附属设施、设备出售给乙方。该房产的相关权益随该房产一并转让。

第二条甲乙双方商定该房产的成交价格为人民币元整大写：人民币万元整。本协议签订当日，乙方一次性支付甲方元整，付款方式为银行转帐。

第三条甲方保证上述房地产权属清晰，无争议;未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内并已取得其他共有人同意。

第四条所有购房款付清后本协议自动生效，房屋买卖即成事实。乙方随即享有该房产的所有权，并承担该房产毁损、灭失的风险。甲方及继承人不再享有该房产的所有权，不得再次转卖他人或用作抵押或用作财产继承或用作财产分割等任何权利，如甲方与其他

第三方发生产权纠纷或债权债务关系使得乙方无法如本协议约定获取该房产所有权，即甲方违约。

第五条在政策和法律允许范围内，乙方要求甲方过户，甲方或甲方继承人应无条件积极协助乙方到房屋权属登记机关办理过户。过户时产生的所有税费全部由乙方负责缴纳。

第六条物业管理、水、电、燃气、有线电视、电话等相关杂费，按下列约定处理：

1、甲方负责将以上杂费缴纳至协议签定之日(或%年月止)。

2、协议签定之日后(或%年月起)由乙方负责。

第七条协议生效当日，甲方应将购买该房产过程中的相关费用票据、房屋产权证书和购房协议等全部资料原件乙交乙方保存。

第八条甲、乙双方从签订协议之日起，均需遵守本协议约定，无论今后房价如何变动，甲、乙双方不得违约。

第九条违约责任如甲方违约:甲方无条件退还乙方全部购房款，并向乙方支付全部购房款总额的%作为违约金赔付乙方，乙方退回甲方该房产和所有房产资料;如乙方违约:乙方将已支付的购房款作为违约金，并无条件退回甲方该房产和所有房产资料。

第十条本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

第十一条甲、乙双方在履行本协约中若发生争议，可提交沈阳仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉讼。

第十二条该协议一式两份，甲、乙双方签字后，立即生效，各持一份，具有同等效力。

甲方签名：甲方联系电话：甲方身份证号码：

___年____月____日

乙方签名：乙方联系电话：乙方身份证号码：

___年____月____日

出卖方：

买受方：

甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方旧设备事宜，达成如下协议：

第1条买卖标的物

第2条双方权利义务出卖方负责拆卸装车，装车费用由出卖方负责;买受方负责车辆运输，运费由买受方负责。

第3条设备交付设备拆卸后，若在接受后再出现任何质量问题，出卖方概不对上述设备承担任何质量瑕疵等责任。

第4条设备付款签订协议后，买受方预先交付定金2万元，余款装车完毕后一次性付清，装车付款后后续一切质量及其他问题均与出卖方无关。

第5条合同争议本合同生效后，若买受方要求解除合同，必须承担合同总价的20%的约定损失赔偿责任

第6条违约责任在本合同履行中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地法院处理争议。

第7条本合同一式两份，双方各执一份，签字后具有同等法律效力。

出卖方：买受方：

代表：代表：

________年____月____日