停建工地安全管理责任合同书
为了深入贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”安全方针,严格执行《安全生产法》及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-11),强化安全生产、文明施工管理。实现“零死亡”的目标,实现“四消灭、一达标”,即:消灭死亡事故,消灭重大机电事故(如塔吊倾覆、断臂、吊车倾覆等),消灭火灾事故(一次性直接经济损失5万元以上),消灭轻伤、重伤事故的发生,确保项目部达到集团公司安全质量标准化一级项目部标准。杜绝“三违”,预防安全事故的发生,保障职工在生产中安全生产,规范职工行业行为。进一步明确甲乙双方的安全责任,保护施工人员的安全和健康,防止伤亡事故的发生,经充分协商特签定本责任书,此责任书与劳务承包合同具有同等效力。
一、甲乙双方应共同遵守国家和有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
二、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部,应有各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制、定期安全检查制度和安全教育制度等。
三、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生管理制度、规定和要求,抓好安全教育培训工作,乙方进场后,甲方对乙方人员进行三级教育培训,乙方要确保全部人员参加培训,且必须全部考核后,方可进入工作面。乙方每天都应召开班前会,每周五有班组安全活动并做好记录,乙方应确保全体作业人员参加甲方组织周一的安全例会。乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,杜绝“三违”现象,在组织施工时,必须先落实安全技术措施。
四、乙方必须按照甲方的施工方案和安全交底进行作业,并严格按JGJ59—11标准和其他安全规章制度进行文明施工。
五、在生产操作过程中的个人防护用品(安全帽、安全带、安全网),由甲方提供,其它由乙方自理。甲、乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
六、甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
七、由甲方提供的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好验收及交付使用的书面手续,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概有擅自使用方负责。
八、甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责。
九、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成的后果均由肇事者单位负责。
十、发生事故应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并及时报告甲方和主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则追查责任。
十一、甲方的安全管理目标
1、本年度安全生产目标:“四消灭、一达标”,即:消灭死亡事故,消灭重大机电事故(如塔吊倾覆、断臂、吊车倾覆等),消灭火灾事故(一次性直接经济损失5万元以上),消灭轻伤、重伤事故的发生。
2、严格执行工地的有关规定,确保本建设工程项目达到JGJ59—99文明工地检查评分表的要求。
3、施工现场和生活区杜绝非典型肺炎或其他传染病的出现及传播。
4、培训教育:对进入现场的操作人员培训覆盖率100%,持证上岗率100%,特种作业人员持证上岗率100%。
十二.违反施工现场安全纪律处罚规定
1) 进入施工现场必须戴好安全帽,不戴安全帽者罚款200元,不正确使用者(如不系好帽带)罚款200元。
2) 高空危险处作业必须系好安全带,扣好保险钩,违者罚款500元。
3) 高处作业,不准穿硬底和带钉易滑的鞋靴,严禁往下或向上乱抛材料和工具物件等,违者罚款200元。
4) 违章动火及在施工现场内戏耍打闹者罚款200元。
5) 坐在脚手架防护栏上休息和在脚手架上睡觉,罚款200元。
6) 擅自挪动或拆除各种防护装置、防护设施和警告牌、安全标志,罚款200元。
7) 严重违反安全操作规程的施工人员,清退出施工现场。
8) 严禁酒后上岗者,一经发现,立即清退出施工现场,并处200元罚款。
9) 违反其它安全操作规程者,依照有关条款给予经济处罚或清退。
10) 未经施工负责人批准,施工人员不准私自拆除安全防护装置,不准故意破坏工地安全标志板牌、数字牌。违者罚款200元。
11) 使用各种机械设备,必须通过电工接线,严禁私拉乱扯。违者罚款200元。
十三、乙方因违反JGJ59—11标准或没按甲方的施工方案、安全交底作业,发生安全事故或乙方在不属于工作时间内,所发生的任何负伤损失及相关医疗费用概由乙方自己负责,甲方不承担乙方由此产生的任何经济损失。
十四、乙方因违反甲方的现场安全纪律及文明施工要求,不接受甲方的管理及惩罚,甲方有权随时终止与乙方的合同,并将其清退出场,概不负责乙方的任何损失。
十五、补充条款:
十六、本责任书一式两份甲、乙双方各执壹份。
甲方: (章) 乙方: (章)
委托代理人签字: 委托代理人签字:
日 期: 日 期:
更多相似范文
篇1:责任协议书范文
为加强学校用电安全工作,增强教师的用电安全意识,确保学校的财产安全和师生的生命安全,保证学校的教育教学工作顺利进行,根据区教育局对安全工作的有关要求,特制定《利民一中用电安全责任书》:
1、严格按照用电安全程序来完成各种用电工作,不能私自安装和乱拉乱接电线。
2、各办公室电源和用电器确定专人分管,即用即开、不用则关,特别是放学、放假,更要特别查看,确保万无一失。
3、未经学校批准,任何人不得改变线路、不得乱搭乱扯。私自安装、乱搭乱扯者,学校将追查当事人的责任,并给予经济处罚。
4、严格按照用电规程用电,谁主管、谁负责,谁用电、谁负责,若出现安全事故,将追究当事人一切责任。
学校签字(签章)
篇2:买卖合同标的物的风险责任承担_合同范本
标的物风险责任负担,是指买卖合同履行过程中发生的标的物意外毁损灭失的风险由哪一方当事人负担。在买卖合同中,对于债务不履行或不协助履行,标的物的风险通常由有过失的一方负担。在标的物非因双方当事人的故意或过失而发生意外毁损灭失的情况下,根据我国合同法规定,风险负担按交付原则确定。具体来说,即标的物毁损灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或当事人另有约定的除外。对于不动产或船舶、航空器等以登记为权利变动公示的,风险由所有人负担。
对于各种不同交付方式,合同法确定的风险负担原则是:(1)买受人亲自提取标的物的,出卖人将标的物置于约定或法定地点时起,风险由买受人承担。(2)出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定外,自合同成立时起,在途风险由买受人承担。(3)对于需要运输的标的物,没有约定交付地点或约定不明确的,自出卖人将标的物交付给第一承运人起,风险由买受人承担。(4)买受人受领迟延的,自迟延成立时起负担标的物风险。
根据合同法规定,出卖人未按照约定交付有关标的物的单证和资料的,不影响标的物毁损、灭失风险的转移。因标的物质量不符合要求致使不能实现合同目的,买受人拒绝接受标的物或者解除合同的,标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。
篇3:承担担保责任的起诉状
民事起诉状
原告:____________,男,汉族
________年________月________日出生
________县________镇________村________组村民
身份证号码_______________________
联系电话:________________________
被告:____________,男,汉族
________年________月________日出生
________县________镇________村________组村民
身份证号码______________________
联系电话:________________________
案由:民间借贷纠纷。
诉讼请求:
1、依法判令被告立即偿还原告借款本金________________元;
2、由被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:
原、被告双方系网上相识。________年________月________日,被告因需资金周转,向原告提出借款。原告出于帮忙之心,拿出自己全部的积蓄____________元和向他人借的____________元共____________元整一起借给被告。此后被告一直未偿还借款本金。原告多次要求被告清偿借款本金,但均未果,被告现在还躲避原告。
原告认为,合法的借贷关系应受法律保护,债务应当清偿。被告躲避原告、拒不偿还借款的行为不仅违背诚信、构成违约,也侵犯了原告的合法权益。
综上,为维护原告的合法权益,特具状诉至贵院,诚望判如所请。
此致
________县人民法院
具状人(签字):____________
20________年________月________日
篇4:学生安全责任协议
甲方:———————【学校或幼儿园】
乙方:——————【学生家长或其他监护人】
在学校,学生是家庭的孩子;在家庭,孩子是学校的学生。对未成年人进行有效地保护,使其安全、健康地成长,是学校和每一户家庭的共同责任。为了增强安全防范意识,明确甲乙双方在安全工作中各自应承担的责任,确保学生安全,确保学校和谐、稳定的教育教学环境,特签定此安全责任协议书。
一、依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《学生伤害事故处理办法》等法律法规的规定,甲方对在学校实施的教育教学活动或者学校组织的校外活动中,以及在学校负有管理责任的校舍、场地、其他教育教学设施、生活设施内发生的,因学校教师或者其他工作人员在履行职务中的过错造成的学生伤害事故,依照《学生伤害事故处理办法》的规定必须承担相应的责任。
甲方对未成年学生不承担监护责任。
二、因有下列情形之一,造成学生伤害事故的,甲方应当依法承担相应的法律责任:
学校的校舍、场地、其他公共设施,以及学校提供给学生使用的学具、教育教学和生活设施、设备不符合国家规定的标准,或者有明显不安全因素的;
学校的安全保卫、消防、设施设备管理等安全管理制度有明显疏漏,或者管理混乱,存在重大安全隐患,而未及时采取措施的;
学校向学生提供的药品、食品、饮用水等不符合国家或者行业的有关标准、要求的;
学校组织学生参加教育教学活动或者校外活动,未对学生进行相应的安全教育,并未在可预见的范围内采取必要的安全措施的;
学校知道教师或者其他工作人员患有不适宜担任教育教学工作的疾病,但未采取必要措施的;
学校违反有关规定,组织或者安排未成年学生从事不宜未成年人参加的劳动、体育运动或者其他活动的;
学生有特异体质或者特定疾病,不宜参加某种教育教学活动,学校知道或者应当知道,但未予以必要的注意的;
学生在校期间突发疾病或者受到伤害,学校发现,但未根据实际情况及时采取相应措施,导致不良后果加重的;
学校教师或者其他工作人员体罚或者变相体罚学生,或者在履行职责过程中违反工作要求、操作规程、职业道德或者其他有关规定的;
学校教师或者其他工作人员在负有组织、管理未成年学生的职责期间,发现学生行为具有危险性,但未进行必要的管理、告诫或者制止的;
对未成年学生擅自离校等与学生人身安全直接相关的信息,学校发现或者知道,但未及时告知乙方,导致未成年学生因脱离监护人的保护而发生伤害的。
三、乙方是未成年学生法定第一顺序监护人,应学习家庭教育知识,依法全面履行下列相关监护职责:
加强对子女的安全教育、管理和保护工作。教育子女服从学校的安全教育和管理,不得从事危及自身或者他人安全的活动。
教育子女不随便触摸电器设备;不玩火,不接触易燃易爆物品;孩子外出必须征得家长同意,不在外面过夜;不跟陌生人接触,不与社会上行为不良的人员来往,学会机智巧为、自护自救,防止受骗。
教育子女遵守交通法规。不乘坐无牌、无证、超载车辆;不驾驶汽车、摩托车等机动车辆;未满十二岁的学生不准骑自行车,防止交通事故的发生。
乙方发现子女吸烟、酗酒、赌博、参与封建迷信活动、迷恋网络游戏、网上聊天、进入网吧和营业性歌舞厅等不良行为,要及时制止。
教育子女洗净手、喝开水、吃熟食、勤通风、晒衣被;不吃过期和霉烂变质的食品,预防食物中毒和传染病的发生;不让子女在校园以外的非法摊点买小吃或就餐。
教育子女不擅离校园,远离危险地带,不做任何带有危险性的游戏;预防和制止子女到大海、水库、河流、沟渠和池塘洗澡、戏水、钓鱼或玩耍。
乙方不得允许未满十六周岁的少年做童工;不得让不满6周岁的未成年人脱离监护人单独居住;对未成年人不得放任不管,不得迫使其离家出走,放弃监护职责。
教育子女不带管制刀具进校园;不准参与打架斗殴;不准强行向他人索要财物;不准偷窃、故意毁坏财物;不准观看、收听色情、淫秽的音像制品、读物等。
发现子女有特异体质、特定疾病或者异常心理状况的,必须及时告知甲方。
教育子女熟悉报警电话,但切忌随意拨打火警,盗警,急救__年龄和认知能力应当知道具有危险或者可能危及他人的行为的;
学生行为具有危险性,学校、教师已经告诫、纠正,但学生不听劝阻、拒不改正的;
学生或者其监护人知道学生有特异体质,或者患有特定疾病,但未告知学校的;
学生的身体状况、行为、情绪等有异常情况,监护人知道或者已被学校告知,但未履行相应监护职责的。
学生或其监护人有其他过错的。
五、发生学生伤害事故,甲方应当及时救助受伤害学生,并应当及时告知乙方;有条件的,应当采取紧急救援等方式救助。
六、发生学生伤害事故,甲乙双方可以通过协商方式解决;双方自愿,也可以书面请求主管教育行政部门进行调解。成年学生或者未成年学生的监护人也可以依法直接提起诉讼。
七、发生学生伤害事故,对依法应当通过诉讼等法定途径解决的投诉请求,不属信访范围,乙方应当依照有关法律、行政法规规定的程序向有关机关提出。不得无理信访,不得无理取闹,不得扰乱学校正常的教育教学秩序。
八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
九、本协议自签订之日起生效。
甲方:
乙方;
日期:
篇5:土地联产承包责任合同书
按照、建设部《建设工程施工合同》的规定,为切实加强工程管理,明确相关责任,确保各项经济技术指标的顺利实施,保证本工程能符合业主合同的要求,按期保质保量的目标,取得较好地社会、经济效益,现责任人在认真分析研究本工程的图纸,招投标文件和业主的合同条款要求后,提出,(填写担保情况)承包该工程的施工任务,实行独立核算,自负盈亏。
基于以上基础三方共同协商,特达成以下协议。
总则
1:工程概况
1.1工程名称:
工程地点:
承包范围:
承包性质:
1.2开工日期:竣工日期:
总工期:日历天(按业主要求)。
1.3质量等级:(国标或行标特殊要求需写明)
2:协议文件及解释顺序
本工程承包协议书、甲方与业主的招标文件、答疑纪要、施工图、投标文件、工程承包合同、图纸会审纪要、洽商、变更等明确双方权利、义务的承诺以及其它技术资料、技术规范等。
3:协议文件使用的语言文字、标准和适用法律
3.1合同语言:汉字
3.2适用法律法规:中华人民共和国民法典及其它现行法律、法规。
3.3适用标准:国家有关该类工程的质量检验、验收标准和规范以及业主要求和规定。
4、合同价款(暂定):大写元(小写元)
该工程采用承包方式,结算依据为。
责任人职责
1、责任人应按合同的规定,尽快完成项目部的筹建和精干施工队伍的组织工作,及时到位指定管理人员和技术人员。
有关机械、设备、材料和物资,按监理工程师要求的期限与数量到场,做好施工组织设计和工程开工报告的审批工作。
2、如公司投入人员与投标书中的人员不符而引起业主处罚所产生的费用,。
3、按照本协议的有关规定,应及时按公司单位有关规定报送“工程月报”“工程结算账单”等材料,工程所需的对外联络和宣传,均以公司单位的名义进行,并报告公司留档备案。
4、服从业主、监理工程师及其代表的工作指令,并积极搞好业主、监理和当地政府的关系,妥善处理与当地居民的关系。
5、应积极做好安全生产、保通、治安、消防、环保等方面工作,建立健全各项规章制度和质量保证体系,严格施工过程中的质量控制,确保工程质量。
6、催收和结算工程款,承担本工程内的一切风险(包括工程质量、机械事故、施工人员及第三人的伤亡事故以及对外的债权、债务)。
7、按照国家的有关规定建立健全财务制度,按时编报财务用款计划。
8、建立施工档案资料,做好施工原始记录,编写施工技术总结和竣工文件,并将有关资料提供一套给公司留存备查。
9、及时处理与业主、监理的往来信函(责任人给业主的信函应经过公司或其授权的代表签署)。
10、责任人在施工期间必须按国家有关规定及时支付工程所发生的人工工资,并将工资发放单每月上报公司财务审核。
11、责任人应为现场施工人员投保工伤保险,使用外来劳动人员必须向有关部门办妥手续。
12、维护公司的声誉,使公司免受责任人造成的任何损害,包括诉讼损失和其他不利于公司的任何事宜。
13、遵守国家的法律、政令、政策以及建设工程管理规定。
14、工程盈亏由责任人承担,与工程有关的人工费、材料费、租赁费、设备费等一切费用均由责任人自行承担。
责任人必须按约履行责任人与第三方的合同和协议,按有关规定及时支付民工工资和材料款等,违反该条约定给公司造成的全部损失均由责任人负责赔偿。
15、工程的履约保证金所涉及的现金款项及费用全部由责任人负责,并在签订工程承包合同前打到公司指定账户。
安全生产与风险责任
1、本工程范围内的所有施工安全及防护设施由责任承包人负责,因责任人原因或第三方的原因造成安全、质量事故,包括危及第三者伤亡事故均由责任人自理,公司不负任何责任。
(约定风险承担)。
2、责任承包人必须建立现场安全管理组织体制,制定安全管理制度,全面落实安全生产责任制,严格贯彻和认真执行有关安全生产和劳动保护的各项法律、法规、标准、条例、规章和制度。
经常组织职工学习安全操作规程,教育职工遵章守纪,加强自我保护,自觉穿戴好劳动防护用品,做到劳逸结合,合理安排作息时间,确保职工安全和健康。
3、特殊工种人员必须持证上岗。
责任人负责对特殊工种人员的日常安全生产管理,对特殊工种人员进行相关工种的操作规程教育,按规定定期审查,严禁无证操作。
4、责任人所进场的机械设备、电器设备、安全防护用品必须符合安全要求和建筑行业标准要求,检验合格后,方可投入使用。
施工中责任人不得使用无安全防护装置的机具、电气设备,严禁使用假冒伪劣产品。
5、责任人在施工中,应根据编制的施工组织设计组织实施,及时落实相应的施工安全技术措施,做好事故防范工作。
所有工程施工人员都必须遵守各项安全操作规程和有关规定,严禁违章指挥和违章作业。
6、责任人必修按业主及监理工程师的要求制定切实可行的沿线“保通’措施,实施中要求施工地段标志、标牌做到规范、准确、醒目。
配备足够的专职人员和机械进行道路维修和指挥协调来往车辆的通行,确保行车安全。
7、风险承担。
责任人应以当以自身利益为重,落实风险规避和风险转移措施,及时足额办理施工工程和施工人员及第三方人员的生命财产的保险,并支付这一费用。
工程项目结算及支付
1、责任人(填写工程款结算方式)。
2、在业主工程款到位后,先期暂扣进度款的作为管理费后支付给责任人,税费由责任人在开具工程发票时按实交纳,责任人应遵守专款专用的原则,及时支付本工程的农民工工资、材料款等其它款项。
待工程验收、决算并经业主要求的审计部门确定后与责任人按实结算,未经审计部门审计确认前不支付合同超出部分款项。
3、本工程保修费应按照公司与业主的合同条款,同比例扣除,待缺陷修复责任期满后(按业主规定日历天)工程款到账后三天内付清。
如在保修期内,责任承包人不能按公司通知要求承担保修责任,造成公司不能实施完成的,有关保修费公司将不再予以结算。
4、在公司与责任人就内部结算完毕之前,所有建设单位支付的工程款均属于公司的公款,工程款的支配权属于公司。
责任人向公司领取的所有款项,必须保证全部用于本工程,不得挪用于任何其他用途(包括不得用于赌博、吸毒、买卖、买房、买车或其它个人消费等)。
若违反该条规定,责任承包人愿意按职务侵占罪或挪用资金定罪性处理,并自愿向公司支付所涉金额倍的违约金。
5、工程款支付及入账,按公司财务管理部门规定办理。
责任人办理财务往来结算,由责任人或委托代理人(身份证号码)。
6、责任人须提供实际结算工程款的增值税专用材料发票劳务发票。
专用发票须在工程款发票开具当月提交且开票日期在工程发票开具当月底前,次月提交的不能抵扣税款,因此产生的税费由全部承担。
税赋
1、责任人承担履约合同所发生调整的各种税赋,并按照税务部门调整之日起的税赋完税。
违约责任与奖罚
1、公司因擅自变更或解除合同,应当支付责任人合同总造价的违约金。
2、责任人未接受公司正当检查、监督的,支付公司合同总造价的违约金因工程达不到合同所要求竣工期限的,除承担业主的处罚外还需支付公司合同总造价的违约金若工程质量不合格,责任人必须无条件返工至合格以上,达不到合同所要求质量等级要求的,除承担业主的处罚外还需支付公司合同总造价的违约金。
3、责任人因本合同内的工程质量、安全等问题,导致发生电视或报刊等媒体相关曝光情况,按照负面影响效果公司对责任承包人作出罚款,同时消除负面影响的费用仍有责任承包人负责承担。
4、在施工过程中业主对该项目工程所给予的一切物资奖励归责任人所有,对其所作出的处罚责任也一律由责任人承担因责任人管理不善所造成的一切经济损失与责任后果全部由责任人负全责。
以上各项违约一并执行公司与业主所签订合同有关违约责任之规定。
5、责任人在项目财务收支中违反国家法律、法规及公司财务规章制度,有下列行为之一者,除了应追回违规款项外,还应处以的工程款违约金及承担法律和经济责任。
⑴擅自以公司项目部名称,私设银行结算账户、私自刻章,直接与建设单位结算工程款和对外发生经济往来,签具经济、债务有关凭据的,责任人应承担法律和经济责任。
⑵不按公司工程款结算规定,把建设方支付的工程款,直接划入责任承包人账户或他人账户
⑶把工程款挪作他用或使用不当,无力垫资,使工程需用资金得不到保证,造成工程进度受阻,引起的经济纠纷或司法诉讼
⑷有偷、漏税行为或欠交税金的罚款、滞纳金
6、责任人因管理不善,违规施工,出现下列情况之一者,应负法律责任。
⑴因质量管理不严,造成不可弥补的质量事故或措施不力,延误工期
⑵因安全工作没有做好,引发的各类重大安全事故和造成的损失。
7、本内部责任合同签订以后,责任人不得擅自解除合同,出现下列情形之一的,甲方有权另行派人接管该工程:
⑴未经公司同意,责任人擅自退出工程管理达天以上
⑵未经公司同意,工程停工时间达天以上
⑶建设单位对责任人的表现表示不满,书面要求更换乙方的
⑷工程施工现场管理混乱,建设行政主管部门对工程提出通报批评达次以上的
8、工程发生严重的质量或安全事故,导致工程处于瘫痪状态的公司接管以后,责任人合同关系仍未解除,但是,公司接管后即视为责任承包人自行放弃向公司要求任何款项的权利,即:工程盈利,由公司根据接管人的贡献另行分配工程亏损,则仍由责任人承担。
对于接管以后涉及该工程产生的一切纠纷和责任,最终仍由责任按照内部责任承担最终的责任(公司指派的接管人可以对工程的人、财、物、资金等进行合理的调度,并且责任人无条件认可其行为,责任人不得以已经退出为由拒绝承担责任。
9、因本工程引起的一切纠纷,包括但不限于该工程相关的一切合同、协议或其他文件、项目部成员的行为、项目部施工班组合农民工的行为、责任承包人委派的其他人的行为等引起的经济责任和法律责任均由责任承包人承担,若造成公司先承担的,则公司可以依据内部承包关系向乙方行使追偿权,最终的一切责任均由责任承包人个人承担。
合同有效期
1、本合同自签订之日起生效,至缺陷责任期满后天之日失效。
其他约定
1、在本协议履行过程中,凡是因责任人的行为导致甲方承担经济责任的,公司有权向责任人行使追偿权,追偿的范围包括公司因责任人的行为而承担的一切损失,包括但不限于违约金赔偿金、利息、诉讼费、律师费、保全费、担保费、公证费、鉴定费等等。
2、本协议未尽事宜,由双方协商、补充,其补充条款为本协议的组成部分,具有同等效力。
3、如双方在履行本合同相关事项过程中所发生的一切争议,。
4、本协议一式二份,双方各持一份,具有同等法律效力,双方各有保密义务。
单位:(盖章)
法人代表或授权委托人(签字):
篇6:停建工地安全管理责任合同书
甲方:_________燃气有限公司
乙方:
为了维护物业及广大业主共同利益,加强住宅室内装饰装修对燃气设施监督管理,规范装修人、装修企业的装饰装修行为,给全体业主营造一个安宁、舒适、优雅的居住环境,根据建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及《**城市燃气管理办法》的有关规定,经甲、乙双方协商,达成如下协议:
一、 甲方的权利和义务
1、 甲方对庭院燃气公共设施免费维护管理;
2、 甲方依据相关法律法规的要求对用户进行室内安全检查,不定期对正在装修用户进行检查,并定期在小区进行安全宣传;
3、 甲方应定期按照乙方提供业主的名单进行点火;
4、 对于通气之前私自拆、改、装燃气设施的用户,必须经乙方出具相关证明后到燃气公司营业大厅办理二次安装手续,否则甲方有权拒绝通气点火;
5、 对于通气后用户私自拆、改、装燃气设施的用户,甲方及时通知物业并有权对用户进行停气处理;
6、 如有险情及与燃气设施相关事宜公司须按乙方要求立即赶赴现场处理事故;
7、 未经甲方同意不得随意启闭燃气管道公共阀门,不得涂改燃气设施的安全警示标志;
8、 经国家认定不合格或者已被取缔销售的燃气具,甲方有权拒绝点火。
二、 乙方的权利和义务
1、 燃气设施受到破坏,乙方应及时报修,必要时乙方应采取应急措施并立即报告甲方;
2、 督促并监督业主掌握安全用气常识,正确使用燃气;
3、 定期向甲方提供点火名单,甲方根据点火名单及时进行;点火,没有乙方提供名单,甲方不得进行点火;
4、 定期向甲方提供业主室内装修名单及房屋所处位置;
5、 对私自拆、改、装燃气设施的用户,乙方应积极制止;
6、 乙方应积极协作甲方做好安全管理工作。
本协议自签署之日起生效
甲方 乙方
甲方代表: 乙方代表:
电话: 电话:
签订日期:
篇7:初中生关于责任的心得体会
我盼望的一天终于来到了,妈妈答应我国庆节游武夷山。我们坐上了汽车来到了武夷山。
我们先爬了大王峰,爬到了一半我已经累得气喘嘘嘘、满头大汗了,我们坐下来喝了口水,休息了一会儿,继续往上爬,终于爬到山顶,上了观景台,阵阵凉爽的风吹来,真舒服啊,刚刚的劳累全跑了,四周的风景很美,只见连绵起伏的山峰就像一道翠绿的屏风,蓝天上的白云离我们好近啊,最有趣的就是山下的情景了,汽车小得简直像蚂蚁,房屋就像是小笼子……
后来,我们又坐了竹排,游了九曲十八弯,这里风景更美。水很清很清,可以看到水里的鹅卵石和可爱的小鱼,我忍不住拿出食物来逗小鱼玩,触摸着碧绿的溪水,欣赏着小鱼互相追赶真有意思啊!那许多奇形怪状的山石就更让我留连忘返,有:上下水龟,象鼻岩,狐狸洞,玉女峰……最有趣的是“上下水龟”,从正面看好像一只乌龟伸着脑袋,想往山上爬,等竹排划过石头,再返过头看那块石头,又像一只乌龟想往水里钻。
武夷山真是风景如画啊!这是一次有意义的旅游,即增长了的见识又锻炼了身体。
篇8:全额连带责任担保小额贷款合同
胯款人:_________住所:_________身份证号码:_________电话:_________邮政编码:_________开户银行及账号:_________
长城卡卡号:_________有效期:_________人:_________住所:_________:_________电话:_________邮政编码:________
借款人:_________贷款人:_________
本合同所称贷款人是指具有开办业务资格的中国银行各分支机构;本合同所称借款人是指在中国银行各分支机构取得消费贷款的自然人。甲方向乙方申请小额信用消费贷款,乙方根据甲方的资信状况向甲方发放小额信用消费贷款。为维护甲、乙双方利益,明确各自的权利、义务,甲、乙双方按照有关法律规定,经协商一致,订立本合同,共同遵守执行。
第一条借款金额甲方向乙方借款__________________元。
第二条借款期限甲方借款期限为_________个月。
第三条借款和计息方法借款利率为息_________,在本期间,如遇国家利率调整,本合同项下贷款利息不变。贷款利息自贷款发放之日起计算。
第四条贷款的适用范围本合同项下的信用消费贷款可用于正常消费及劳务等费用支付。
第五条本合同所称债务是指借款人应向贷款人偿还、支付的全部款项,包括贷款本金、利息、费用、赔偿金及其他一切款项。
第六条用款方式甲方的借款由乙方以转账形式划入甲方在中国银行开立的活期存款账户后由甲方用于消费。
第七条还款方式本合同项下的贷款本息采用一次性或分期还本付息法。若采用一次性还本付息法,贷款到期后,甲方应按约定将贷款本息存入本人活期存款账户,并授权甲方将贷款的本金及利息从其活期存款账户中一次性或分期划扣。若采用分期还本付息法,甲方授权乙方在每个还款期规定时间自动从其活期存款账户中扣除还款本息。
第八条提前还款本合同项下贷款允许甲方提前偿还贷款本息,可不收取提前还款承担费。
第九条展期贷款处理甲方如不能按合同规定的期限偿还贷款本息,应于还款到期日前30个工作日向贷款人提出书面展期申请。展期申请经甲方审查批准后,甲乙双方应签订展期协议,乙方有权对展期贷款加收利息及罚息。
第十条甲、乙双方的权利和义务
1.甲方有权要求乙方按合同约定发放贷款;
2.甲方应按合同规定的还款期限归还贷款本息;
3.甲方必须按约定用途使用贷款,不得将贷款挪用;
4.甲方应按乙方要求定期提供其有关经济收入的证明;
5.甲方在未清偿贷款本息之前,
不得办理存款账户或信用卡账户清户手续;
6.乙方有权检查、监督贷款的使用情况;
7.乙方按合同规定期限及时发放贷款;
8.乙方在贷款到期时有权从甲方的活期存款账户或信用卡账户内直接划款。
第十一条合同的变更和解除本合同生效后,甲、乙任何一方不得擅自变更和解除本合同。当事人的任何一方要求变更合同内容或须以书面形式提前1个月通知合同的另一方。未达成协议前,原合同继续有效。
第十二条1.甲方未按本合同约定用途使用借款,乙方有权对违约使用部分按_________计收违约金;
2.甲方未按本合同规定归还贷款本息,乙方有权对逾期贷款按计收利息;
3.在期内,甲方发生下列情况之一的,乙方有权停止发放尚未划付的贷款,并可提前收回已发放的贷款本息:
3.1甲方未按合同规定用途使用贷款;
3.2甲方拒绝或阻挠乙方对贷款使用情况进行监督检查;
3.3甲方曾向乙方提供过虚假的资料;
3.4甲方与其他或经济组织签订有损乙方权益的合同和协议;
3.5甲方死亡、失踪或丧失民事行为能力后无或,其、;
3.6甲方发生其他影响其偿债能力或缺乏偿债诚意的行为;
3.7甲方与特约商户之间的纠纷影响还款的行为。
4.由于乙方的原因未能按合同规定及时发放贷款,给甲方造成损失的,乙方应按影响天数和数额,每天付给甲方万分之_________的违约金。
第十三条费用与本合同有关的费用均由借款人支付或偿付,法律另有规定的除外。
第十四条本的解决方式甲、乙双方在履行本合同中发生的争议,由双方协商或者通过调解解决。协商或调解不成,可以向合同签订地人民法院起诉,或者向_________仲裁机构。在协商和诉讼期间,本合同不涉及争议部分的条款,双方仍需履行。
第十五条甲、乙双方约定的其他事项_________。
第十六条本合同未尽事宜,按国家有关法律、法规和金融规章执行。
第十七条合同生效和终止本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,至合同项下贷款本息全部清偿完毕后终止。
第十八条合同附《中国银行小额信用消费贷款借款申请表》、乙方身份证影印峻、购物发票影印峻以及乙方要求的其他相关资料。
第十九条本合同正本一式_________份,甲、乙双方及合同见证人各执一份。
甲方:_________乙方:_________
代表人:代表人:
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
篇9:责任合同
甲方:
乙方:
为加强公司管理,提高企业的社会信誉和市场竟争力度,认真贯彻GB/T19001:20__与GB/T28001:20__管理标准,甲、乙双方对项目部职业健康安全、劳务管理、综合治理等签订以下责任合同。
一、 目标:
1、总体控制指标:(保证项目:每一条不合格扣30分,扣完为止)
①杜绝死亡事故零起、重伤事故1次/10万工作日,轻伤负伤率频次小于等于1次/1万工作日;
②集体中毒事故零起;
③火灾事故零起(经济损失小于200元/次);
④失窃事故经济损失累计20__元以下;
⑤无因劳资纠纷上访事件(因公司工资支付不到位除外);
⑥无刑事案件发生;
⑦第三方检查受到通报批评处分频次为 0次。
⑧其它: 。
2、分项控制目标:
A、职业健康安全:
① 公司检查隐患整改率 95 %以上;
② 公司检查:合格率100%,优良率 50 %以上;
③ 第三方检查:合格率100%,优良率 %以上;
④ 贯标内审:合格率100%;
⑤ 项目职业健康安全月报报送率100%(每月25日报送,超过视为不合格);
⑥ 职业健康安全奖罚月度统计表报送率100%(每月25日报送,超过视为不合格);
⑦ 职业健康安全防护用品月度统计表报送率100%(每月25日报送,超过视为不合格);
⑧ 无使用无生产许可证,出厂合格证的职业健康安全防护用品的现象(由公司采购、安排的,项目应向质量安全监督部提出书面报告)。
B、劳务管理:
① 公司检查隐患整改率95 %以上;
② 公司月检:合格率 100 %以上;
③ 第三方检查:合格率100%,优良率 %以上;
C、综合治理:
① 治安案件 1 起;
② 暂住证办证率 95%以上;
③ 保安员月度考核表齐全;
④ 工地宿舍住宿严格执行公司职业健康安全管理制度(HY/ZYS-GL15-1999)中“临时住宿管理规定”。
二、考核办法:
① 考核时间:工程竣工后7日内。
② 计分办法:75分以下为不合格;75分(含)~85分为合格;85(含)以上为优。
三、考核对象:项目部管理人员(包括特殊工种人员)
四、奖罚办法:
①不合格:项目经理、安全员罚1000元,特殊工种人员罚300元,其余每人罚500元,项目部通报批评,并按《员工守则》相关规定予以行政处罚。
②合格:项目经理、安全员奖600元,特殊工种人员奖200元,其余每人奖300元。③ 优:项目经理、安全员奖1000元,特殊工种人员奖300元,其余奖500
元。
④ 若在施工过程中有违反本制度第八章的相关规定的,按第八章的相关规定进行处理。
五、检查记录:
①公司检查记录:
3检查时间
检查项目
4职业健康安全
5劳务管理
6检查时间
检查项目合格率优良率
7职业健康安全%%
8劳务管理%%
②第三方检查记录:
序号项目检查时间检查结果检查单位备注
1
2
3
4
5
6
③贯标检查记录:
序号检查时间检查单位检查结果备注
1
2
3
4
5
6
7
六、未尽事宜,甲、乙双方在施工中共同商议。
甲方:
主管代表:
200 年 月 日
乙方: 项目经理部
项目经理:
200 年 月 日
篇10:货物买卖合同责任纠纷上诉状
对于货物买卖合同责任纠纷上诉状的情况,我的回答如下:_________________
上诉人(原审原告):_________________潘__________,男,汉族,1975年9月2日生,住址:_________________安徽省滁州市__________区丰__________路__________号9幢301室,邮编:_________________23__________01,联系电话:_________________182550__________6__________
被上诉人一(原审被告一):_________________上海_______________电子有限公司,住址:_________________金山区_____镇环东一路__________5弄__________号1586室,法定代表人:_________________陆_______________,邮编:_________________20__________1,联系电话:_________________139610307__________15__________11821__________
被上诉人二(原审被告二):_________________陆根_____,男,汉族,1971年10月19日生,身份证号:_________________321083__________711019_____________,户籍地:_________________江苏省兴化市茅山镇府前街_____号,邮编:_________________2__________13,现住址:_________________浦东新区__________庆镇__________村__________家宅_____号,联系电话:_________________139610307__________150211821__________
上诉请求:_________________
1、请求撤销(20__)金民三(民)初字第1772号判决书第二项,依法改判支持原审诉讼请求:_________________“要求被上诉人二向上诉人支付欠款人民币 _________ 元的利息,自20__年12月1日起按年利率6%计息,直至付清之日”;
2、本案诉讼费用由被上诉人二承担。
事实和理由:_________________
原审判决驳回上诉人主张利息的诉请,实属欠妥,具体理由如下:_________________
1、双方约定货到付款,被上诉人二并未依约行事。上诉人考虑到维持合作,故允许被上诉人二在收到货物后迟几天付款,该事实可从已付几笔货款中得到印证,但上诉人并未同意可以无限期延迟付款,且与一般交易习惯不符。
2、上诉人曾采用多种方式,不断向被上诉人二追讨货款,并通过借高利贷(月利2分)维持生意,对此被上诉人二亦已明确知晓,且其曾承诺在20__年11月底前将全部欠款结清,但事后依旧没有履行。
综上,被上诉人二应当支付上诉人同期贷款利息,以弥补违约造成的利益损失,否则有失公平。现上诉至贵院,请求二审法院支持上诉请求。
此致
上海市第一中级人民法院
上诉人:_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日
篇11:买方承担税费房屋买卖合同
青海产权交易市场”的经纪类会员;现双方就引荐佣金作如下约定;以下协议内容,由甲乙双方经友好协商达成,甲乙双方须共同遵守。
一、乙方自行承担因开展引荐或经纪业务产生的相关费用。
二、佣金约定:_________________
1、甲方同意向乙方支付开发的客户交易产生的佣金,在交易达成的情况下,按青海产权交易市场留存给会员商的交易手续费的10%支付给乙方。
2、乙方指定的佣金收款账户为:_________________账号:_____________收款人全称:________________开户银行:_____________
三、甲方须在达成交易后的7个工作日之前对乙方的佣金按照本协议的约定予以清算,并在14个工作日内支付佣金。
四、乙方不得向本协议双方以外的第三方透露本协议内容,包括但不限于,否则甲方有权单方解除本协议。
五、如因失去“青海产权交易市场”的经纪类会资格的,本协议自动解除。
六、甲乙双方之前的约定与本协议不一致的,以本协议为准;未尽事宜双方另行签订补充协议。
七、本协议一式二份,甲乙双方各执一份;自甲乙双方签字或盖章后成立,自获得“青海产权交易市场”经纪类会员资格之日起生效。
甲方:_________________甲方经办人:_________________乙方:_________________
签约日期:_________________签约日期:_________________
篇12:安全管理责任协议书
项目经理部名称(以下简称甲方):
劳务公司名称 (以下简称乙方):
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵守国家及本地区有关安全生产的法规,明确双方的安全生产责任,确保施工生产安全,双方在签订劳务合同的同时签订本协议,以资共同遵守执行。
一、 安全生产责任目标
1、因工死亡、重伤率为零;
2、轻伤频率控制在 3 ‰以内;
3、特种工人持证率100%,实施施工工伤保险和劳动保护100%;
4、创文明、标化工地。
二、 责任期限: 自 年 月 日至 年 月 日
三、 甲方职责:
1、依据国家、本地区和上级劳动保护、安全生产主管部门(包括总包)颁发的有关安全生产、环境/消防工作的方针、政策对乙方进行安全教育,帮助乙方提高工人的安全生产意识和自我保护能力,督促工人自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
2、施工前须对乙方的工人进行安全进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求;并根据本工种的特点及乙方的施工内容,对乙方进行书面的安全技术交底。
3、对乙方有督促、监督、检查的权利,严禁违章指挥;对乙方违反安全生产规定、制度等情况,甲方有权要求乙方限期整改,若逾期未整改完,甲方有权依据项目的处罚条款进行处罚。
4、协助乙方办理相关的安全生产的手续。
四、乙方职责:
1、必须认真执行安全生产规章制度及安全操作规程,认真学习甲方的安全教育内容。
2、特殊作业工种持有效证件上岗率必须达到100%。
3、接受甲方的监督、检查,积极配合甲方的安全工作;有权利拒绝违章作业;对于甲方违反安全生产规章制度时,有要求甲方整改的权利,甲方应该认真整改。
4、施工期间,每日开展班前安全活动,根据当日施工任务,对工人进行施工要求、作业环境的安全技术交底;检查作业场所和机械(具)等安全环境状况,落实注意事项,作好详细记录,以供甲方检查。
5、督促工人保管好自己的防护用品,施工时自觉穿戴好安全防护用品。
6、不得擅自拆除、改动施工现场脚手架,以及各类安全防护设施;如确实需要拆除改动安全标志和警告牌的,必须经甲方工地负责人和安全负责人同意,并采取了必要、可靠的安全措施后方能拆除。擅自拆除,责任自负。
7、必须严格执行各类防火防爆制度;易燃易爆场所必须严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪做它用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时,应取得甲方同意,并落实防火、防中毒措施,指派专人值班。
8、必须积极配合甲方开展安全标化、文明施工创优活动,要求班组作好工完场清工作,保持场容场貌,遵守甲方各项管理制度,维持现场文明施工。
9、在施工期间所使用的各种设备以及工具由乙方自备或向甲方租赁。在使用过程中,由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故,由借入使用方负直接责任;未经甲方许可,擅自私拉电气线路造成后果均由乙方负直接责任。
10、甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包
括甲、乙方责任造成对方人员、行人伤亡等),双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场,按国务院及本地区有关事故报告规定处理。事故的损失和善后处理费用,应按责任,协商解决。
五、其它
本协议同工程合同正本同日生效,甲、乙双方各执一份,必须严格执行;由于违反本协议造成伤亡事故,由违约方承担一切经济损失。
甲方: 乙方:
甲方安全负责人: 乙方安全负责人:
年 月 日 年 月 日
篇13:事故责任协议书
甲方:________
乙方:________
当事人情况
甲方________性别________年龄________住址________身份证号________电话________
乙方________性别________年龄________住址________身份证号________电话________
时间经过
________________________________________________________________________________________
经调解协商,双方共同达成如下协议:
________________________________________________________________ 此协议一式两份,由双方各保留一份。
本交通事故赔偿协议书自签订之日起生效。
当事人签字:________ ________
________年________月________日
篇14:责任合同
一、用电指标
______月份____________________公司用电指标最大负荷分配为____________万千瓦。日负荷率按_____%考核,经济制约按_____%计算。
二、负荷制约
1.在高峰负荷时间____________________公司用电负荷不得超过指标____________万千瓦。在电网允许情况下如负荷超过_____%,其超出部分加倍收取基本电费。
2.高峰时间为每天:_____点_____分至_____点_____分、_____点_____分至_____点。
3.在高峰负荷时间___________________________供电局保证____________________公司用电指标____________万千瓦。如果未按计划指标供电,则按减供的负荷加倍扣减当月基本电费(每天按1/30计算)。
三、用电量的制约
本月应达到的用电量=日负荷量×24×_____×_____=_________万度。
1.如果____________公司月用电量达不到上述月用电量付电度电费。其少用电量部分以________________公司上月的平均电度电价计算电度电费(不包括基本电费)。
2.在_________________公司不超指标____________万千瓦情况下,由于_______________供电局原因影响_________________公司少用电量,则按实际情况从应达到的用电量中扣减(少供电量的计算,以前3天实际平均值为准,遇休息日顺延1天),其少供部分同样以_______________公司上月平均电价计算电度电费,在月结算电费中扣减。
四、负荷与电量计算
1.用电最大需量=_______________公司受电表综合小时最大负荷×__________。以全月每天两个高峰时间的最大需量作为结算电费的依据。
2.每日高峰时间________________公司最大用电负荷按下列公式考核。
3.电量考核以____________________公司当月向供电局结算电费的电度数为准。
五、本合同执行的赔、罚款电量部分在_______月_______日前结算完毕,其他部分均仍按正常电费结算办法执行。
六、__________________公司应加强计划用电与用电管理工作。在电网需要限电时,________________公司要按地区电力调度要求,配合做好限电工作,不得拖延。
七、_________________公司应及时、准确地向供电局提供全月基本电费的结算数据。如发现有不实之处,由供电局提出处理意见。
八、本合同的有效期:____________年______月______日至____________年______月______日。
九、本合同的签订,执行及结算事宜的经办部门为_______________供电局用电科和______________供电厂。
___________________供电局
负责人:_________________
经办人:_________________
___________________公司
负责人:_________________
经办人:_________________
_______年_______月_____日
签约地点:_______________
篇15:责任协议书范文
甲方:千阳县新华书店
乙方: 身份证号:
甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就乙方为甲方安全驾驶公务车辆及安全责任的承担事宜,达成如下协议:
一、本协议之目的
甲、乙双方签订协议的目的,在于明确车辆所有人,(甲方)和车辆驾驶人(乙方)就车辆安全使用事宜及乙方驾驶可能发生的安全责任承担,使甲、乙双方依本协议承担各自的责任,最大限度保障车辆的安全使用。
二、本协议的期限
本协议为无固定期限协议,自协议生效之日至乙方不再驾驶甲方车辆时止。
三、甲方给乙方提供的车辆情况
甲方提供给乙方驾驶的车型号为 ,颜色为黑色,车辆车牌号为 ,发动机号为 。
四、甲、乙双方义务
1、甲方义务
①负责办理车辆的各种保险及各种必备行驶手续,保证车辆合法使用。
②负责交纳车辆税费。
③负责车辆定期保养、维修、以维护机件完好。
2、乙方义务
①乙方必须保证具备合法的驾驶资格,保证自行驾驶,未经甲方允许不得转借他人使用。
②乙方应认真掌握其使用车辆的各种性能和操作方法,每月实施定期检查,保证车况完好。
③遵守交通规则,严禁酒后开车,保证行车安全。
五、事故责任的承担
1、发生保险责任事故时的责任承担
发生保险责任事故,乙方应立即通知甲方及有关部门并协调处理。若保险责任事故系乙方违反交通规则或其它过错行为导致的,乙方应承担保险赔付不足部分的损失。
2、乙方人身意外伤亡的责任承担
①乙方在工作时间驾车或在其它执行公务时间(工作时间指因公出车时间)驾车,发生事故造成乙方人身意外伤亡的,除由责任方及保险公司赔付外,甲方按下列标准支付乙方抚恤补偿金:发生事故后痊愈不构成残疾的,甲方一次性支付乙方6个月基本工资;
发生事故后构成一级至四级伤残的,甲方一次性支付乙方12个月基本工资;
发生事故后构成五级至十级伤残的,甲方一次性支付乙方24个月基本工资;
发生事故后不幸死亡的,甲方一次性支付乙方家属30个月基本工资。
②在工作时间外(私自驾驶)发生交通事故致乙方意外伤亡的,无论事故责任认定结果如何,责任由乙方自行承担,甲方不承担任何责任,不支付抚恤补偿金。
3、其它赔偿责任
①由乙方的原因造成车辆扣押、罚没、罚款损失,由乙方自行承担。
②乙方应按甲方指定厂家对车辆进行维修,由乙方擅自维修造成的损失由乙方承担。
③乙方应时刻注意防盗、防抢、防火,确保车辆安全。在工作时间或在其它执行公务时间若因乙方的过失造成车辆遗失、被盗、被抢、火灾或其它车辆损害情形由乙方负责赔偿损失。
④在工作时间或在其它执行公务时间非因乙方的过失造成车辆的遗失、被盗、被抢、火灾,损失由甲方承担。
⑤由于乙方饮酒、药物麻醉以及将车辆私自借与他人使用造成的任何损失由乙方承担。
4、本协议涉及的交通事故责任的认定以法定机关的认定为准。
5、本协议涉及的车辆被盗、被抢、火灾之事以公安机关认定为准。
6、本协议涉及的乙方应付赔偿责任的情形,乙方应根据本协议主动承担责任,否则甲方有权自乙方工资及奖金中逐月扣除一定金额,直至达到乙方应承担的赔偿数额为止。
六、生效及其它
1、本协议自双方签字盖章之日起生效。
2、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3、一年内能认真履行本协议,并未发生任何不安全责任事故,奖励驾驶人员300元。
甲方:
法定代表人(签名):
20xx年三月十二日 乙方(签名)
篇16:2024年党委落实两个责任自查报告_自查报告_网
按照大兴区反腐倡廉建设领导小组办公室《关于开展XX年贯彻落实党风廉政建设责任制工作自查的通知》要求,区民委党支部认真对照区委《XX年党风廉政建设和反腐败工作要点》及《XX年党风廉政建设责任书》中所列的各项任务,对XX年党风廉政建设党委主体责任制落实情况进行了认真自查,现将有关情况报告如下。
一、认真学习,加强党风廉政建设组织领导
区民委党支部高度重视并认真加强党风廉政各项工作,组织全体党员以党的十八大精神为指导,认真学习十八届四中全会、十八届中纪委四次全会精神;特别是2月份以来,按照区委统一部署,区民委深入开展党的群众路线教育实践活动,重温了《中国共产党章程》、利用14个半天的时间集中学习《系列重要讲话》、《论群众路线—主要论述摘编》、《厉行节约反对浪费—重要论述摘编》等重点篇目,组织参观了国子监中国古代官德文化展,提高了党性修养、宗旨意识,增强了思想自觉、行动自觉。按照群众路线教育实践活动各阶段要求,区民委认真贯彻落实中央、市委、区委关于廉洁从政的相关部署,制定完善了公务接待、公车管理等方面的实施细则。
二、细化责任、严格管理,落实党风廉政建设各项工作
层层签订《党风廉政建设责任书》,将责任落实到具体人,明确纪检主责领导和具体工作人员,制定本单位党风廉政建设工作计划。主要负责人切实履行第一责任人职责,做到“四个亲自”,落实“三重一大”相关制度;领导班子成员严格执行“一岗双责”,认真执行领导干部个人收入及重大事项报告制度,做好重点节日前夕的廉政提醒和节日期间的督促检查,提高廉政风险防范意识。
三、立足实际,开展多种形式的党风廉政建设工作
按照区纪委《关于建立健全廉政教育长效机制的意见》及政法委《关于加强大兴区政法系统廉政文化建设的工作意见》,开展多种形式的廉政警示教育,一是组织全体党员参观北京市反腐倡廉教育基地,参观廉政教育展览。二是按照群众路线教育实践活动统一部署,及时开展办公用房、公款旅游、公款吃喝等问题的专项整治,以实际行动营造廉政建设的政务环境。三是邀请区委党校教授进行专题辅导,结合群体性事件如何应对,引导党员干部牢固树立忧患意识,树立正确的政绩观、权力观。四是组织党员干部认真观看区纪委下发的宣教片,以身边人、身边事现身说法,通过反面的典型案例,引导大家冷静反思、深刻警醒,加深了对相关纪律要求的认识。
四、强化监督,做好廉政风险防控管理工作
按照区廉政风险防控管理工作领导小组办公室《XX年廉政风险防控管理工作安排》,对照工作任务明细表,认真编制本单位职权目录和集体决策事项目录;绘制权力运行流程图;按照工作实际,调整更新廉政风险识别、防控一览表;研究制定项目化管理防控方案;确定民族经济发展作为重点防控项目,达到“八有”和“六先”。制定权力科学化配置工作方案;组建由民族宗教侨界代表人士和部分政协委员、服务对象组成的“党风政风监督员队伍”,通过召开座谈会、民主评议会等方式,听取社会各界对民委工作的意见。7月和8月,先后召开领导班子民主生活会、基层支部专题组织生活会,认真开展批评与自我批评。支部书记以《群众路线是党的生命线》为题,为全体党员讲党课,引导大家树立正确的群众观。
五、存在的问题与下一步的工作
民委只有6名正式工作人员,要承担全区民族宗教侨务各项工作,要做好机关各项建设以及后勤保障,工作任务比较繁重。由于人员有限,在各项活动的开展上创新不足。下一阶段,民委党支部将重点加强以下五项工作。
1、继续认真学习贯彻党的十八大及三中、四中全会精神。在机关干部中持之以恒地组织学习党的十八大及三中、四中全会精神、一系列重要讲话内容,将思想统一到中央部署上来。认真学习并自觉遵守党的纪律和党章要求,严格教育管理,严格执行党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律和生活纪律等规定,坚决克服组织涣散、纪律松弛现象,纠正无组织无纪律、自由主义、好人主义等问题,确保执行中央、市委、区委各项决策部署不打折扣,不搞变通。
2、巩固“党的群众路线”主题教育活动成果,进一步加强机关干部作风建设。按照区委统一部署和党的群众路线教育实践活动要求,总结好做法、好经验,持续用力、久久为功,严格执行改进工作作风、密切联系群众的各项规定,深化专项整治效果,弘扬党的优良作风,持之以恒纠正形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风,建立健全廉政教育长效机制。通过深入开展“百家单位连百村”城乡共建工作,使各项工作更加贴近基层需求、更加符合群众意愿,使活动真正见实效。
3、加强党支部建设,继续做好“创先争优”工作。通过各项活动,发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。一是开展“主题党日”活动,重温“入党誓言”。由支部书记讲党课,使全体党员受教育。二是认真开展学习型、效能型、服务型党组织建设。参加区情、新党章、十八届四中全会精神学习培训,提高依法行政能力,组织开展自学,撰写学习心得。
4、继续加强党风廉政建设,落实各项规章制度。加强廉政风险防控“三个体系”建设,落实“三重一大”、民主生活会、党务政务公开等各项制度,自觉接受社会各界监督,强化廉政风险防控管理工作。落实反腐倡廉“初始动议、决策留痕、过程监审、结果查究”工作机制,完善议事规则。进一步落实“两个责任”,领导干部要管好自己、管住家属、管好班子、带好队伍,认真落实党风廉政建设要求,严格执行党的纪律,严格遵守作风建设各项规定,发挥模范带头作用,当好廉洁从政的表率。
篇17:2024责任合同
甲方:
乙方:
为加强房屋装修管理,保障小区所有业主的合法权益,维护小区内的公共秩序,根据《物业管理法规》、《前期物业管理协议》和《业主公约》的规定,维护辖区的安全和卫生环境。确保业主装修安全,经协商达成如下协议:
1、 甲方为装修安全监管方,乙方为装修施工执行方,双方均应严格遵守国家的法律、法规和各项治安、消防安全管理制度,自觉接受物管部门的检查。
2、乙方负责对装修施工人员安全施工进行教育,督促施工人员遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,负责日常的安全检查、监督工作。
3、乙方对施工现场负责,不准乱泼水、乱扔垃圾,不准乱堆物、乱接电线等。若有违反,甲方可取消其装修施工资格。
4、乙方在施工期间要保持楼层公共设施的清洁、完好,如有损坏,须照价赔偿损失,情节严重将追究其有关责任。
5、严格执行防火、防爆制度,室内放有易燃物品时及木工、油漆阶段的现场不准吸烟、动明火,严禁使用电炉。
6、因装修施工造成管道堵塞、漏水等事故,需负责修复,若造成其他经济财产损失和人员伤亡事故,应全部承担经济及其他责任。
7、楼顶、平台、外墙门窗、阳台的装修及空调的安装,须保证建筑物外观的协调统一。如有违反,除恢复原状外,扣除部分或全部装修保证金。
8、乙方应严格对施工现场进行管理,所有的装修材料须符合消防规范的要求,材料应堆放整齐,刨花等易燃易爆垃圾应及时清除。
9、乙方应随时接受甲方管理人员的监督、检查,对提出的不安全隐患立即整改。
10、经甲方确认,乙方在施工期间无违反本责任书及其他相关管理规定的行为且验收合格,甲方可如数退还乙方装修施工押金;如乙方在施工期间,违反本协议及其他相关管理规定,给甲方造成经济损失和不良影响的,甲方有权要求乙方立即整改,情节严重者应立即停止施工,并酌情扣留部分或全部装修押金作为违约金;因乙方过失,造成重大责任事故,乙方需承担法律责任,并承担全部经济责任。
11、如有未尽事宜,双方另行协商解决。
12、本责协议一式两份,双方各执一份,自签字盖章之日起生效。具有法律效力,如有违约将按违约的有关规定处理。
甲方(物管部) 负责人: 日 期:
乙方(业 主) 日 期:
篇18:车辆安全责任协议书
为确保__________室装修工程区域装修期间的安全,遵照_____苏省人民政府的有关规定实行安全管理责任制,现业主(甲方),与_______________(乙方),订立装修安全责任协议书如下:
甲方:
1、 协调乙方进场施工事宜。
2、 负责协调乙方施工中用电、用水和动火事宜。
3、 甲方对乙方施工中的消防安全有监督的权力,在发现乙方施工有不安全的因素,有权责令乙方整改,如乙方不合作,管理处有权停供水、电及要求乙方立即离场。 乙方:
1、 负责装修区域施工期间的各项安全责任,并保证施工人员不得在本小区内喧哗、赌博、酗酒、偷盗、斗殴等行为。
2、 乙方施工人员名单应送到甲方备案。所有施工人员,装修、装饰材料应从指定的电梯及路线进出,乙方施工人员一律禁止到非工作范围乱走。
3、 设立现场安全负责人,向甲方了解与施工相关的消防安全事宜,并对施工安全负责。
4、 用电、用水和动火应得到甲方批准后方可进行:
5、 施工区域禁止吸烟,并保证已开通烟感,温感探头不受遮挡。
6、 施工区域应配备消防器材,手提灭火器数量不低于1个/50m2。发生事故应及时处理,迅速通报甲方,并如实报告事故原因,保护现场,配合调查。
7. 现场当日装修废料应该按照小区物业规定及时清理,不得留在宅内过夜,施工废料或垃圾严禁阻塞消防通道,严禁遮挡、挪用消防设施,保证现场清洁。以上工作须有专人负责。
8.乙方施工人员下班前,应认真检查施工现场,防止留下火险隐患,人员离开前须将电气设备电源切断。
9.乙方应对施工人员进行安全教育,乙方对甲方进行的监督检查应积极配合,并制定安全制度。
10. 整个装修施工期间安全乙方自行负责,与甲方无关。
11、本协议一式三份,物业管理处及业主/租户、装修人员各执一份。
物业管理处:_______________
(业主/租户)签章 :______________
装修人员签章:______________
日期:_________________
篇19:共同投资基金合同[页10]_合同范本
│ │ │ │ │ │
1.发证: 发货单位;
2.到站 收货单位:
3.交货时间:19 年 月→19 年 月
4.运输方式:
5.质量验收:
6.外装议定:
7.费用负担:
8.结算方式:
9.保证金:从合同确认之日起,买卖双方须在五日内向市场结算部交纳基础保证金。
买方交: 0.00元
卖方交: 0.00元
10.手续费:从合同确认之日起,买卖双方须在五日内向市场结算部交纳手续费。
买方交: 0.00元
卖方交: 0.00元
11.附则:①合同经市场确认后生效。如有异议,需经双方协商并经市场同意方能修改有关条文。
②合同有效期间,除人力不可抗拒因素外,任何一方不得擅自修改、终止合同。否则按《经济合同法》的有关规定处理。
③如因铁路运输计划的原因未能如期全部交货,剩余部分由买卖双方协商是否延期履行合同。
④双方发生争议或纠纷时,按中华人民共和国商业部(89)商储(粮)字第62号《粮油调运管理规则》、中国郑州粮食批发市场交易管理暂行规则、实施细则执行及商务处理规定执行。
⑤买卖双方依据本市场有关规定,允许合同转让。
⑥本合同一式五份,买卖双方各执一份,市场三份。
⑦本合同的发站、到站、发货单位、收货单位诸内容较多时,可另立附件说明。
──────────────────┬─────────────────
买 方 │ 卖 方
───────┬──────────┼──────┬──────────
开户银行 │ │ 开户银行 │
───────┼──────────┼──────┼──────────
银行帐号 │ │ 银行帐号 │
───────┼──┬────┬──┼──────┼──┬────┬──
电话号码 │ │ 电挂 │ │ 电话号码 │ │ 电挂 │
───────┼──┼────┼──┼──────┼──┼────┼──
传真号码 │ │ 邮码 │ │ 传真号码 │ │ 邮码 │
───────┴──┴────┴──┴──────┴──┴────┴──
买方出市代表:____签名(盖章) 市场监证人: 签名(盖章)
卖方出市代表:____签名(盖章) 合同确认(盖章)
交易主持人:____签名(盖章) 签订日期:
共10页,当前第10页12345678910
篇20:教师安全责任协议书
为了加强安全管理,保证学生的乘车安全,让学生安全到校返家,经我园研究决定,特制订X学年校车随车教师安全责任书:
一、提高认识,明确职责
1、安全工作是幼儿园的头等大事,时时处处都要放在突出的位置,全体教师应具有高度的责任感,随车教师要每天加强对乘车学生的安全教育,把学生乘车安全工作抓实、抓紧,为幼儿园创设一个安全的教育环境。
2、明确责任,安全第一,园长是幼儿园安全工作的第一责任人,班主任是班级安全工作的第一责任人,任课教师是教学安全工作的第一责任人,校车随车教师是校车接送学生来回途中学生人身的安全第一责任人。
二、加强教育,规范行为
1、随车教师每次随车时要对学生进行一次乘车安全知识教育,提高学生自护能力。
2、随车教师每天要按幼儿园规定时间到校并全程随车(时间视季节而定),不得迟到早退,不得无故缺席,更不得人车分离,或者坐在驾驶室内随车。
3、每次上下车随车教师要亲自点名,不得落下任何一名乘车学生。
4、校车在行驶的过程中,随车教师要与学生一起,管理到位。要教育学生头、手等身体部位不得伸出窗外,不推搡不拥挤不吵闹。上下车有序排队,照顾礼让小同学,等车停稳后随车教师要亲自打开车门,扶送学生上下车。
5、每天放学随车教师应把最后一趟的最后一名学生送到指定地点下车后,自己方能回家,中途不得私自离车,而造成乘车学生无人管理。
三、责任追究,各负其责
1、强化安全意识,实施责任追究制。
(1)如因随车教师未亲自点名而造成个别乘车学生步行返回,途中所产生的一切安全事故和事故处理费用均由责任人一人承担。
(2)如因在校车行驶途中或学生上下车时,随车教师未尽到管理职责而产生的安全事故和事故处理费用均由责任人一人承担。
(3)如因随车教师中途下车,学生无人管理,在车上而产生的安全事故及引起的一切后果,均由责任人一人承担,性质特别恶劣,将追究有关法律责任。
2、对因失职而造成重大事故的,要追究其安全责任直至刑事责任。
本责任书有效期限为一年,自X年9月1日起至X年8月31日止,园方和随车教师各执一份。
青华幼儿园(盖章) 随车教师签名:
年 月 日 年 月 日