班组承包协议泥工组
发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):风险提示:发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,就___________________工程_______________事项达成一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包内容:
4、承包方式:
5、承包单价:
6、价款支付方式:
7、工程期限:风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
二、双方职责风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、甲方职责:
(1)提供电源、水源、工具间及垂直运输工具;
(2)负责施工现场的协调工作,对乙方施工的工作范围、进度、质量、安全进行监督、检查和指导;
(3)工程完工时,及时安排人员进行验收;
(4)按时支付工程款,不得无故拖延。
2、乙方职责:
(1)根据甲方安排的进度计划施工,保证甲方进度顺利完成;
(2)服从甲方现场统一管理和指挥,做到工完场清,遵守甲方、业主和监理关于施工现场管理的规章制度;
(3)进入本工地的工人必须按政府部门有关规定持身份证、暂住证等相关证件。
(4)乙方应按国家和甲方有关规定及时支付工人工资。
(5)工程完工时,积极配合甲方验收。
三、工期要求乙方必须按照甲方进度计划要求,完成施工任务,如因乙方延误,造成总工期拖延,除按甲方和业主签订的总包合同相应条款进行处罚外,每延误一天另罚款________元,乙方未经甲方同意中途私自退场,或因乙方原因无法满足甲方工程进度和质量要求甲方将另选分包人,但甲方有权没收乙方留在本工地的工程款及部分材料,以补偿甲方由此造成的损失。
四、安全要求
1、乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力而造成自身或他人事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,为抢救提供必要条件,发生的费用由责任方承担。
2、乙方应对其施工现场的施工人员进行安全教育,在签订本合同的同时,乙方应与甲方签订《安全目标管理责任书》,对施工人员的安全负责。
3、乙方工人进入施工现场必须戴好安全帽,施工现场严禁穿三鞋(拖鞋、高跟鞋、硬底鞋)和打赤脚。否则,甲方将按有关安全管理规定给予处罚。
4、高空作业人员必须系好安全带、挂好安全钩,禁止在没有安全措施的情况下进行高空作业。
5、严禁乙方使用童工;严禁孕妇进入工地;严禁使用患病工人(高血压、心脏病、癫疯病等);严禁工人酒后上班。
6、乙方发现有安全隐患和冒险作业的工种有权拒绝施工,并可越级上报项目部。
7、禁止乙方工人擅自破坏安全防护设施,如需拆除安全防护设施必须征得安全员和施工员同意,乙方工人下班前必须做到工完场清,不能把工具、材料、余料留在现场形成不安全的隐患,乙方人员不得将材料、工具等扔到地面上,发现者按规定给予罚款,并承担因此造成的的一切后果。
8、乙方人员不得盗窃甲方的材料、工具,不得破坏甲方的产品、材料、工具,一旦发现按原价的________倍予以处罚,同时移交有关执法部门处理。
9、乙方必须教育班组工人处理好与本项目中所有工人及管理人员(业主、监理、甲方等)的关系,搞好团结,不得吵闹、更不能打架,有矛盾可找甲方管理人员进行调解。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
五、违约条款
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的____%承担违约金,或每天按______元向甲方支付违约金。
六、争议解决
1、双方约定在履行合同过程中产生争议时,应本着友好协商原则进行协商或调解,协商或调解不成可以向当地法院提请诉讼。
七、合同的生效
1、本合同双方约定签字盖章后生效。
2、本合同一式______份,甲、乙双方各执_____份,均具有同等法律效力。
4、本合同未尽事宜,双方另行商定。发包人:住所:法定代表人:联系电话:订立地点:订立时间:________年____月____日承包人:住所:责任人:联系电话:订立地点:订立时间:________年____月____日
更多相似范文
篇1:土地承包经营合同用于建立驾校
甲方:__县__镇__村民委会
乙方: 身份证号: 地址:
根据《中华人民共和国农村土地承包法》及有关法律、法规和政策的规定,经双方协商同意,就农村土地承包经营权的流转达成如下协议:
一、土地流转的方位、面积和方式
流转土地所在方位:__。
流转的面积为__亩,以实际丈量面积为准。
流转方式为出租。
二、流转的期限为五年
自__年__月__日起至__年__月__止。
三、流转费标准及支付方式。
1、转包的租金为每亩每年__元,如果国家经济政策发生大的变化,租赁价格与周边土地租赁价格有较大差距时可由双方协商调整租赁价格。
2、由财政部门征收的县乡排涝水费每亩__元由甲方负担。
四、协议签定以后,乙方应向甲方交纳_万元的保证金,待支付流转费时扣除。
每年的租金必须在_月__日之前支付给甲方。
五、乙方在租赁期间涉及到劳务用工,在同等条件下应该优先使用甲方。
六、甲方的权利和义务
1、有权监督乙方按时履行本合同规定的各项义务。
2、不得干预乙方依法的生产经营活动。
3、协助处理好与周边水系等方面的关系。
七、乙方的权利和义务
1、依法在不改变土地规定用途的前提下,有经营自主权、产品处分权和收益权。
未经甲方同意,不得再次转包出租。
2、按时向甲方支付流转费。
3、保护耕地,不得弃耕抛荒,不得进行掠夺性经营。
八、双方约定的其他条款
1、流转期内,如流转的土地被国家或集体依法征用、占用,征占用的补偿按有关法律法规和政策规定执行。
2、流转期满后,乙方投资形成的地上附着物无偿交由甲方,投资时甲方双方另外达成了协议的除外。
3、乙方连续两年弃耕抛荒的,甲方有权收回流转的土地。
4、乙方在合同期满后,对土地的耕作造成破坏致使不能正常耕作的,乙方必须负责恢复土地原貌。
九、合同期满,乙方要求续签合同的,甲方在同等条件下可优先承租。
十、违约责任
流转期内,如一方违约,违约方应向对方支付违约金 元,造成损失的,依法予以赔偿。
十一、纠纷解决办法 流转期内,如双方发生纠纷,先由__县__镇农村土地承包主管部门进行调解。
调解不成的,向县人民法院起诉。
十二、本合同自签订之日起生效。
十三、本合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充约定。
补充约定与本合同具有同等法律效力。
十四、本合同一式四份,甲乙双方各扏一份,__县__镇土地流转服务中心__县经管局各备案一份。
甲方代表: 乙方代表:
鉴证方:
签订日期: 年 月 日
听取合伙负责人开展业务情况的报告;
检查合伙帐册及经营情况;
共同决定合伙重大事项。
第八条 禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
3.禁止合伙人再加入其它合伙。
4.禁止合伙人与本合伙签订合同。
5.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。
劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第九条 合伙的终止及终止后的事项
1.合伙因以下事由之一得终止:
合伙期届满;
全体合伙人同意终止合伙关系;
合伙事业完成或不能完成;
合伙事业违反法律被撤销;
法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合伙终止后的事项:
即行推举清算人,并邀请_________中间人参与清算;
清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。
固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;
清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第十条 纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。
如协商不成,可以诉诸法院。
第十一条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。
第十二条 本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。
补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十三条 其它:_________
第十四条 本合同正本一式_________份,合伙人各执一份,送_________各存一份。
合伙人:_________ 合伙人:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2:钢结构制作安装承包合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
一、经双方友好协商,本着平等互利的原则,甲方将钢质门生产基地建设项目中的部分小型钢结构的制作、安装工程委托给乙方完成。为明确甲、乙双方的责任和义务,特签订本合同,以供双方遵守。
二、工程名称:山东和乐门业有限公司三号车间天然气设备防护棚、废水处理池设备防护棚、酸洗池墙面板制作、安装工程。
三、 工程地点:山东齐河 工程承包方式:由甲方提供钢材、油漆及施工水电,乙方提供其余辅材负责构件制作和安装并达到甲方要求及质检站验收标准。
四、 质量标准:
1、《钢结构工程制作及安装施工规范》(GBJ50205-20xx)
2、《建筑钢结构焊接规范》JGJ81-20xx
3、施工图及相关技术交底
五、工期:本工程制作、安装工期为开工后20天内完成。甲供主材料全部到达现场之日即为开工之日。如工期延误,每延误一天,乙方按每日伍佰元向甲方交纳罚金。(不可抗力、天气影响及甲方原因造成工期延误除外)
六、合同价款及付款方式:
1、合同价款:天然气设备防护棚、废水处理池设备防护棚制作、安装总面积为167.6平米,单价33.5元(叁拾叁点五元)/平米。合价167.6*33.5=5614.6元,四舍五入为5600元(伍仟陆佰元整)三号车间酸洗池墙面板制作安装包干价3000元(叁仟元整)以上总计:8600元(捌仟陆佰元整)
2、付款方式:待甲方验收完成后五个工作日内一次性付清。
七、安全文明施工问题:
乙方在整个工程施工过程中应严格按照作业规范进行文明施工、严格管理,在此期间所发生的一切安全及质量问题均由乙方自行负责。乙方应做好建筑物的清洁卫生,做到工完场清,并在施工完成后将甲供所剩材料收集整理完全后统一移交于甲方。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、未尽事宜,双方协商解决。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:刮胶工程劳务承包合同
发包方:
承包方: 根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:大清包,甲方提供材料,乙方以包工不包料的承包形式包工、包主体内辅助材料、包工期、包质量、包安全文明施工。包括工程建筑施工所需的全部机具设备和一切施工任务。承包方式,其具体目标如下:
1、包工:本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有用工。
2、包辅助材料:本工程的一次性消耗材料(除甲方供应钢材、水泥、商品砼、砂、石子、机砖外),其它所有一次性工程消耗用材由乙方采购,其费用包括在总承包价内。甲方供材料应按规定的用量进行使用,超用部分由乙方承担费用。
3、包周转材料,根据工程需要及时提供周转材料。
4、包机械设备及其维修保养费用:负责本工程需要配置机械设备及配电箱柜、龙门吊、砼搅拌机等,负责施工期间正常保养及维修工作,保证设备及配电箱柜完好和运转正常。、包小型机具、工具及照明用具等费用:乙方自行负责本工程所有的小型机具及工具。包括如手推车、电钻、电锤、灰槽、灰刀、刮杆、线锤、吊线板、灰桶、碘乌灯、高压钠灯、白炽灯泡等。
5、生活用水、用电不进行定额用量包干,但在生活区内发现一次无人在场的长流水或长明灯给予乙方元的处罚。
6、包工期目标:乙方必须按总合同的工期进度要求,因乙方原因造成工期不能满足甲方要求,应承担相应违约损失。
7、包安全文明施工目标:负责文明施工,保证施工现场及生活区清洁卫生。
8、包质量目标:确保工程一次交验合格。
四、施工工期:根据承包合同,合同工期为天。乙方进场日期由甲方通知,开工日期以乙方接到甲方通知为准。
五、质量要求:合格。
六、安全文明目标:杜绝重大伤亡等各种安全事故,工程施工中发生一切工伤事故及责任全部有乙方自负。
七、劳务承包范围及承包内容:
1、工程范围:在工程图纸范围内的基础土方开挖、清理及土方回填工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、装饰粉刷、室内外地坪及楼地面工程、脚手架工程及现场防护工作、施工现场的安全文明施工。
2、工作内容
3、施工准备工作
根据施工组织设计要求,进行场地平整、负责现场临时给排水设施、临时设施搭设的材料费、安装及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。基础土方开挖及回填工作内容
①清基:配合机械清理基坑土方,开挖及转运基础的土方(包括机械开挖土方以外的土方开挖和回填工作)。
②垫层:垫层的平整、夯实。
③负责土方回填,不负责土方外运,采用人机配合施工。
④配合基础施工的其它部分工作。砼工程工作内容:模板工程(含木制工程)工作内容
①准备工作:熟悉施工图纸,负责抄平放线,做好施工前准备工作。
②模板加工制作:选、配料;划线、截料、砍边、平口对缝,钉木带;垫块及场内原材料、半成品分类堆放等全部操作过程。
③安装:架立模板、立支撑、拉杆、斜撑、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、钉卡子、安装加固、清理木屑及搭拆支模架、板。钢筋工程工作内容
①施工准备:熟悉施工图纸,编制钢筋配料表,提前报甲方技术负责审核。提供准确的钢筋需用量计划,做好施工前的准备工作。
②制做:包括下料、调直、切断、弯曲、闪光对焊、含场内的全部材料搬运和半成品的取放。
③绑扎。砌体工程工作内容
①施工准备:熟悉施工图纸,编制砌体材料计划,报甲方技术负责审核。做好施工料具准备等砌体施工前的全部工作。
②材料准备:包括砂浆搅拌运输、砌体材料等全部工作内容。含场内的全部材料搬运和半成品的取放。
③砌筑:各类砌体工程的施工全部工序,包括构造柱、独立柱、过梁、压顶、梁顶板等现浇工程。
④养护及验收:保证天的湿润养护,配合砌体验收。粉刷工程:室内外粉刷抹灰、外墙正面部分饰面砖、散水、阳台、找平层、全部人工费。
八、承包费用
1、甲方在签约前三天收取乙方万元的履约保证金。
2、在合同承包范围内,乙方完成规定的工作内容,且施工质量达到验收标准,工期、安全及文明施工等达到甲方要求,劳务承包费用按建筑面积包干。建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算。
3、此承包价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带、海绵垫等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。及使用过程中所有工序的全部费用。
4、此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的钢筋设备、钢筋连接、绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。、此包干价包括了砼搅拌机施工过程中的全部机具及工具的费用。
5、本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、安全网、施工所用工具、安全带。
6、本包干价包括了现场安全、文明施工措施费及用工费。
7、合同规定整体清包部分不存在计时工。
九、清包价格:按部标准核计每平方米元整。
十、工程结算及付款方式
1、结算:本工程劳务费用按形象进度结算。一层完工含基础结算一次,主体部分完工结算一次。每次结算按实际完成部分的建筑面积及合同约定的单价的_%计算。第一次结算时甲方退回乙方履约保证金,剩余保证金在最后一次结算时全额退回。按工程量提供拨付款申请单,由相关负责人签字后,进行结算。
2、结算付款时,严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。
3、付款方式:每次结算完后的日内以现金支付或银行转账,乙方需开具收据。在施工过程中最高付款比例不超过工程进度劳务款的,主体结构结束后天内付款达到。余款在工程竣工并经甲方验收合格后个月内付清。乙方因自身原因不能完成承包范围的工作,甲方有权要求勒令退场,结算预留的工程款及履约保证金不予支付。
十一、施工质量
1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的合格等级,并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令乙方返工,返工的所有工料费用由乙方负责,并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时,甲方有权安排其他队伍进行返工,返工费用由乙方承担,并罚款元次。
2、严格执行质量“三检”制度,每道工序完成后,乙方先进行自检、互检、交接检并做好记录,合格后方可用书面形式报甲方验收,对不进行自检、互检、交接检或无记录,或记录与事实不符合验收要求的,每发生一次罚款元。
3、在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须照章执行,对拒不执行整改意见的,或整改不及时的,或整改后仍达不到质量要求的每次罚款元。如发现乙方在施工过程中质量差距较大,或不听指挥故意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象,甲方有权勒令其退场,并没收履约保证金及赔偿由此造成的一切经济损失。
4、试用期一个月,试用不合格甲方无条件清退乙方。
5、按照《国家建筑安装工程质量验收评定标准》进行验收,要求所有分包工程必须达到国家规定标准。
十二、施工安全
1、乙方必须建立健全的安全组织机构,设立安全负责人及兼职安全员,配合甲方做好现场及日常安全工作。
2、乙方必须定期做好班内安全教育,使班组人员均有很强的安全意识。
3、乙方必须严格执行国家、及主管部门制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。
4、乙方应杜绝重大伤亡事故的发生,施工期间,乙方人员发生的大小安全事故均由乙方负全部责任,并承担所有由此而产生的全部费用,甲方不负任何责任。如因第三方原因引起的安全事故,甲方协助乙方追究第三方责任。
5、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成第三方人员轻伤,在包干结算价中扣除元/人次;造成第三方人员重伤,在包干结算价中扣除元/人次;造成第三方人员死亡,产生严重后果的,对肇事人交有关部门追究法律责任,并没收履约保证金。
十三、文明施工
1、施工期间,应加强班组内部文明施工教育。
2、乙方须严格按照甲方要求维护企业形象,保持施工现场及生活区域内的环境整洁,每天派专人清理,并接受甲方检查。
3、乙方下班前,应将作业层的垃圾运至工地指定地点,不得到处乱扔,否则甲方指派专人清理,所有人工从乙方结账单中扣出(按元工日扣除)。
4、乙方在施工期间,严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为。
十四、甲乙双方职责
(一)甲方职责:
1、甲方负责三通一平,解决四邻纠纷。
2、乙方施工人员上岗前,甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。
3、甲方负责办理乙方人员有关证件,包括外来就业证、暂住证、项目出入证等,办证费用由乙方承担。
4、甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导,解决施工中遇到的技术难题。
5、甲方按照乙方的材料计划及时提供工程所需的材料。
6、甲方负责提供施工用水用电接到施工现场米内。负责水电费用。
7、按合同的约定结算办法及时支付劳务费用。
(二)乙方职责:
1、乙方配备项目技术员、安全员、质检员、测量员等管理人员人以上。负责组织技术过硬的施工管理及劳务人员,特种作业人员必须持证上岗。
2、负责编制承包范围内各分部分项工程的施工方案。
3、负责编制实际使用的工程材料计划,并在使用前一周书面报甲方。
4、配合甲方做好隐蔽签证工作,做好施工记录及材料试验记录。
5、承担因工伤事故所发生的所有费用。
6、配合其它工种的工作,不得因乙方原因造成其它工种的返工。
十五、附则
本合同未尽事宜,双方本着平等互利,相互理解的原则另行协商。、本合同一式肆份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章后生效。结清全部劳务款项后自行失效。
甲方: 乙方:
甲方代表:乙方代表:
签订时间:签订地点:
年月日
篇4:设备维护服务合同
甲方:
乙方:
甲乙双方依据中华人民共和国合同法及有关规定的基础上,就以下事项达成一致意见,并签订以下条款供双方共同遵守执行:
1、 根据甲乙双方约定的改造方案,甲方同意乙方愿意对所属的进行 改造(简称该项目)。
2、 根据该项目的需要,乙方同意向甲方提供规定的数控配套设备(简称该设备)。
2.1乙方向甲方所提供的该设备如下:
2.2施工安装、调试检测培训相关规定:
(1) 该项目施工安装由乙方负责或者由乙方认可指定的第三方负责,所发生的所有费
用及责任均与甲方无关。
(2) 该项目调试检测培训由甲乙双方共同完成,甲方负责乙方技术人员食宿。
3、 付款方式及相关规定:
3.1 签订合同后甲方向乙方预付定金 验收合格后交付剩余全部款项 。
4、 交货验收以及保修协商
4.1 改造后要求 。
4.2交货期天
4.4乙方按要求完成甲方的项目后,甲方签收之日起实行保修服务,服务期为1年,因甲
方原因造成故障修理,费用由甲方承担。
4.5甲方对设备质量提出异议期限:应自正式签收使用交付之日起2日内向乙方提出书面质量异议,乙方应对不合格部件负责包修、包换,乙方不负责甲方提出的其它赔偿要求。
5、 本合同经甲乙双方签字盖章即可生效。
6、 本合同一式两份共四页,甲乙双方各执一份。
7、 因本合同而发生的各种纠纷,双方应友好协商解决,若协商不一致,任何一方均可向当地法院提出诉讼或者向仲裁委员会申请仲裁解决。
甲方:乙方:
签字盖章: 签字盖章:
签约日期: 年月日 签约日期: 年月日
电 话: 电 话:
篇5:运输劳务承包合同
发包方(甲方):
承包方(乙方): 身份证号码: 电话:
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》的定,结合本工程具体情况,甲方将 发包给乙方。双方达成如下合同内容。
第一条:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地址:
1.3承包范围:
1.4承包方式:
1.5工期:本分包工程自 月 日开工至 月 日竣工。
1.6工程质量:
1.8劳务工费结算方法:
第二条:甲方责任
2.1乙方进场前2天,甲方向乙方提供确认的施工图纸一份,并向乙方进行现场图纸交底。
2.2甲方必须提供给乙方单位工程施工总进度计划表。
2.3 甲方需保证施工中的各种主辅材料及时到位,材料到位后及时通知乙方安排施工。
2.4 施工工程中,有项目变更或者增加需及时通知乙方。
第三条:乙方责任
3.1乙方进场后,及时主动与项目部专职施工人员取得联系,对于施工方案及施工图纸的做法和分项进度计划进行现场交底。
3.2 及时提供施工中所需的主辅材料的规格及数量,做好施工中的材料控制,协调施工中的材料供给要求及顺序。所需材料清单需提前三日提交给甲方。
3.3 施工中项目部施工人员要求增加或者变更的工作需先通知甲方,由甲方与项目部协调后再通知乙方施工,未接到甲方通知,乙方不得擅自施工合同外工程。
3.4合同当事人须按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务。
3.5严格执行新的施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸或做法说明进行施工,配合项目部做好各项质量检查记录,一同参加竣工验收。
3.6在实际施工过程中,乙方未经甲方同意不得随意拆挖原有建筑物、树木及各种设备管线等。
3.7工程竣工未验收之前,负责对承包范围内的成品保护。
3.8乙方所有施工人员的人身意外保险、住宿、饮食、安全防护及劳保用品均由乙方负责。
第四条:关于工期的约定
4.1 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工影响工期,工期不顺延,并按拖延总天数的每天500元作为罚款处理。严重的甲方有权终止施工合同,及时清理乙方队伍退出施工现场。决算按已完成工程量总收费的70%作为乙方结算收费。其余30%属乙方赔偿甲方的损失费用。
4.2 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第五条:工程质量及验收的约定
5.1本分项工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家制订的现行验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程质量等级为宜昌市合格工程。
5.3由于乙方原因造成质量事故,其造成的经济损失由乙方承担,工期不顺延。
5.4本分项工程完工后,经业主及监理分项竣工验收合格后才方可进行结算。
5.5乙方中途放弃承包或将工程转包第三者,甲方有权拒付乙方已完的工程收费。
5.6乙方必须严格按照项目部的生产指定书进行合理生产施工。
5.7乙方聚众闹事、扰乱甲方正常工作秩序的,必须随时随地清除出本工地,且所造成的一切后果由乙方负责。
5.8乙方在施工过程中必须服从项目部的统一指挥,如乙方有违约行为,甲方有权对乙方进行罚款赔偿损失、终止合同等处罚。
第六条:工程款结算支付条款
6.1乙方根据本合同范围,按施工图纸、设计变更、完工签证单等结算资料作出施工结算书(结算清单)报甲方预算组。
6.2进场当月在无完成工程量之前,生活费由乙方自行调节(甲方不给乙方支付生活费)。
6.3公司按工程进度支付给各施工队部分进度款,在施工过程中,无特殊情况,甲方在中途不向乙方发放各类借支。
第七条:解除终止合同的条件
7.1经甲、乙双方协商一致,本合同可以解除。
7.2乙方有下列情况之一的,甲方可以解除本合同:
① 严重违反劳动纪律或本单位依法制定的规章制度的。
② 严重失职、营私舞弊对本单位利益造成重大损害的。
③ 被依法追究刑事责任的。
第八条:有关安全和防火的约定
8.1乙方应遵守甲方安全生产和文明施工的有关规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。严禁出现“三违”现象。由于乙方安全措施不力造成乙方或他人安全事故的责任和由此而发生的费用,均由乙方承担。
8.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,甲方不得强行要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
8.3施工期间乙方派驻施工作业人员必须是身心健康,无心脏病、高血压、癫痫等传染性疾病的成年男子,严禁老、弱、病、残、孕、幼人员作业,严禁隐疾患者及童工进入工地,严禁招收车站、路边的不熟悉的人员进入工地,否则,一切责任乙方负责。有关健康诊断由乙方自行办理。乙方施工人员医药费由乙方自理。乙方须提供进场工人的身份证、上岗证、特殊行业操作证等有效证件的复印件。
8.4任何理由的争吵,斗殴行为均受到重罚处理,并由乙方承担由此造成的刑事、民事责任。
8.5施工期间必须遵守《施工现场管理及处罚条例》,如有违反按此条例中规定处理。
第九条:争议或纠纷处理
9.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决,或请有关部门进行调解。
9.2当事人不愿通过协商,调解解决或协商调解不成的,在合同执行中发生的争议双方同意在施工所在地区经济仲裁委员会仲裁。
第十条:本合同共二份,双方各执一份。
第十一条:本合同履行完成后自然终止。
甲方: 乙方:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
篇6:蔬菜收购承包协议
收购方: (以下简称甲方)
种植方: 镇(乡、街道) 村 户(以下简称乙方)
为了调动菜农积极性,促使蔬菜生产优质、高产,保证蔬菜供应,在双方协商一致的基础上,特签订本蔬菜订单合同。
二、质量标准:乙方必须符合无公害蔬菜的生产要求种植,按照蔬菜用药规定施用农药,严禁在蔬菜地使用剧毒农药。对药性、肥气未脱的蔬菜严禁出土上市。交售的蔬菜要新鲜,无腐烂变质。
三、收购价格:甲方按照当时市场价进行收购,实行最低保护价, (品种)每公斤不低于 元; (品种)每公斤不低于 元; (品种)每公斤不低于 元。
四、结算方式及交货时间、地点:甲方在自己所在地设点进行收购。甲方应提前一天安排次日应交售的蔬菜品种和数量并通知乙方,乙方根据甲方的蔬菜预约通知单要求将蔬菜送到甲方,甲方验收合格后可卸货,并当场结清乙方的蔬菜货款。
五、违约责任:
1、甲方不按合同规定收购蔬菜的,甲方应按合同标的支付______%的违约金,乙方有权拒绝履行合同。
2、乙方因非自然灾害等客观因素而不履行合同的,按合同标的支付 %的违约金。
六、合同争议的解决方式:由双方当事人协商解决;也可向有关部门申请调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:
1、提交 仲裁委员会仲裁;
2、依法向 人民法院起诉。
七、本合同一式二份,经甲乙双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份。
甲方: (盖章) 乙方: 村 户(签字) 住所: 住所:
法定代表人: 身份证号码:
电话:
签订日期: 年 月 日
签订地点:
篇7:建筑承包合同写作要求
付款方式,乙方人员、机械、材料进现场后,甲方拨付工程总价的___工程款;乙方完成总工程量一半时,甲方再拨付工程总价的。
建筑承包合同
现有____________________公司(以下简称甲方)将厂区白色混凝土路面工程承包给_________________(以下简称乙方)施工,为了明确双方的权利和义务,特签定此合同,望双方共同遵守。合同条款如下:
一、工程位于_________________。
二、总工程量为_________________平方米。
三、工程承包形式为总承包。
四、工程每平方米造价为_________________元,工程总造价根据施工结束实测面积确定。
五、工程追加_________________元的设备调遣费。
六、工程自___年___月___日为开工,至___ 年___月___日为竣工。
七、付款方式,乙方人员、机械、材料进现场后,甲方拨付工程总价的___工程款;乙方完成总工程量一半时,甲方再拨付工程总价的___工程款;其余___工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。
八、工程所用的混凝土标号为___,所用材料必须符合规范要求,其中工程所用水泥必须为国家免检的___普通硅酸盐水泥。
九、乙方进入施工现场,要遵守公司的厂规厂法,爱护公司财物,文明施工,如损坏公司财物,要按价赔偿。
十、乙方进入施工现场,要注意安全施工,贯彻落实好安全施工条例,排除不安全的隐患。乙方如在施工中出现安全事故,乙方自行负责,与甲方无任何关系。
十一、本合同如有未尽事宜,按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。
此合同一式三份,自签订之日起生效。
甲方:
乙方:
年
月
日
篇8:设备齐全汽车租赁合同
甲方:
住所:联系电话:法定代表人:
甲方:
住所:联系电话:法定代表人:
甲、乙双方本着高度信任、互惠互利的原则,在中华人民共和国法律、法规规定的范围内,在诚实守信、友好协商的基础上,达成以下合同:
一、甲方为乙方提供设备齐全、技术状况良好、运行安全可靠、证件齐全的车辆。
二、乙方签定本合同后,支付给甲方车辆租赁费每月人民币__元,车辆租赁抵押金人民币__元,每月日缴纳当月车辆租赁费用。
三、合同期限为年:甲方从__年__月__日起将车型为__,车牌号为__号的车辆交付给乙方使用至__年__月__日止。
四、合同期内汽车所有权属于甲方,乙方只有使用权,不得转租、转借、抵押和进行客运以外的货运行为,不得进行商业活动和体育比赛或其它任何侵犯甲方车辆所有权的行为。
五、甲方的权利和义务:
按时向乙方交付合同约定车辆。
协助乙方处理车辆保险事故及修理受损车辆。
按合同约定如期返还乙方的车辆抵押金扣除折旧费后的余款。
在下列任何一种情况发生时,甲方有权解除合同,收回车辆,并要求乙方赔偿相应的经济损失:
1.乙方利用甲方车辆进行违法犯罪活动的;
2.乙方不按合同约定使用甲方车辆的;
3.未经甲方同意,乙方出租甲方车辆,或在甲方车辆上设抵押、质押等他项权利的;
4.乙方有损坏甲方车辆或其他损害甲方合法权益行为的。
甲方不承担本合同期间乙方使用甲方车辆给本人或第三人造成的人身和财产损害的保险赔偿以外的赔偿责任,已经由甲方赔偿的,甲方有权向乙方追偿。
六、乙方的权利和义务:
乙方有权要求甲方按合同约定交付所用的车辆。
乙方应及时足额的交付车辆抵押金。
乙方应按合同约定正常使用车辆。因使用保管不妥当造成车辆损失的,如轮胎单独损坏,车辆在淹及排气管的水中启动或被水淹后操作不当致使发动机损坏等,由乙方承担赔偿责任。
乙方承担合同期内车辆的年度检验费、养路费、车船费,以及正常维修保养费等。
使用甲方车辆期间丢失、损坏车辆牌证及其他手续,应及时告知甲方,补办有关手续的费用及因以下原因造成的车辆不能正常运行的损失由乙方承担。
1、乙方不得将车辆交给无驾驶证者或不满一年的驾驶员在高速公路上行驶,否则由此引起的一切后果由乙方承担。
2、乙方有车辆合同期间内配合甲方进行正常保养及年检的责任,按期进行保养如遇年检,乙方应按甲方指定时间将车送至指定地点,并按要求搞好车辆卫生,对于未按时进行保养或年检的车辆,甲方保留索赔权利,未经允许乙方不可将车辆送至甲方指定修理厂以外的任何场所进行修理和保养,否则由此引起的一切后果由乙方负责。
3、乙方承担车辆合同期间的油料费用、停车费、过路过桥费、高速公路费、违章罚款等费用,如遇车辆正常使用中出现故障或异常,乙方应立即通知甲方或将车开至甲方维修处,乙方不得自行拆卸,更换原车设备及零件,非正常使用造成的事故责任及损失费用均由乙方承担。乙方在正常使用车辆时,出现的发动机与变速箱的损坏,要及时通知甲方,及时检查与维修。
4、有下列情况之一所造成的车辆或第三者损伤赔偿,由乙方全额承担:
驾驶员饮酒、吸毒、被药物麻醉后驾车者;
乙方驾驶车辆肇事后逃逸;
出险后不报案、隐瞒真实情况或24小时内不通知甲方自行处理的;
出现车损、第三者险超出保险公司赔保险额的部分。
七、保险
乙方使用车辆期间,车辆被盗、损坏、报废、乙方应继续承担保险事故发生之日至保险公司赔偿之日的合同内车辆抵押金。
乙方在发生保险事故时,应及时通知甲方,并向保险公司提供有关证明,否则,乙方应承担保险公司不予赔偿的责任及有关的经济损失。
八、违约责任
任何一方不履行合同,均应向对方支付未履行部分抵押金数额20%的违约金。
甲方延迟交付车辆的,应向乙方支付以交纳抵押金为基数,每日向乙方支付5‰的违约金,乙方延迟交还车辆的,按实际使用时间交纳违约金,此违约金在返还的抵押金中扣除。
合同期满,甲乙双方应履行合同约定,按时交还车辆和退还押金,如有违约应向对方支付以交纳抵押金为基数,每日5‰的.违约金。
车辆交付乙方以后,甲方按合同登记的地址和电话无法与乙方取得联系的,不论合同期限是否到期,均视为恶意骗车,按诈骗行为立即向公安机关报案。
九、合同的变更和解除
除符合本合同约定的或法律规定的解除合同的条件外,当事人变更解除合同必须签订书面合同。
合同期满,乙方续约的,应在合同期满前5日内办理续约手续。
十、争议的解决
因本合同发生的争议,当事人应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
十一、合同附属文件
本合同附属文件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
附属文件:《车辆交接单》
十二、本合同一式两份,由甲方、乙方各持一份,签字、盖章后生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇9:农村建房承包合同书
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则,结合当地施工情况,为明确双方责任,确保质量和施工进度,经双方协商,特立如下协议:
一、工程地点:塔儿山村一组楼子湾
二、承包方式及范围
1、本项目为土建工程,甲方以包工不包料的方式承包给乙方,总建筑面积为 平方米(建筑面积以滴水为界),人工费为 元/平方米,工程总价款元,竣工后据实结算。
2、含基础、主体、内外装修、吊板、浇面、机械设备、脚手架、梁、柱、模型板之类五金件由乙方负责,浇面模型由甲方承担。
三、开工时间定于 年 月 日开工,主体时间定于 年 月 日
四、付款方式:基础成功后应付 元,第一层盖板后付款 元,第二层盖板后付款 元,第三层盖板后付款 元,第四层盖板后付款 元,第五层盖板后付款元,余款验收合格后十天内一次性全部付清。
五、甲方负责事项:甲方在开工前应办好城建办的一切相关手续和地税的一切税费。在开工前做好“三通一平”,工地用电应保证“一闸一漏一空开”等工作,并指定专人驻工地,代表人,随时对工地质量进行测验,如发现问题及时协助乙方处理。
六、乙方负责事项:
乙方必须按甲方提供的施工图纸施工,并由工地负责人协助甲方驻工地代表搞好图纸会审及变更工作。工程开工后不得转给其他单位或个人施工,施工队负责人有义务负责工地的一切相关事务,如:组织人员施工,负责工程质量、安全、工期、管理、结算等工作。
七、违约责任
甲方不按时供应原材料,不按时发放施工进度款,不及时解决施工的实际困难;乙方无故停工、偷工减料、拖延工期,均属违约行为。
八、此合同一式四份,甲乙双方各执一份,交城建办、项目部各一份,签订之日起生效,望双方共同遵守,不得反悔。
甲方签字: 乙方签字:
发包方: 承包方:
年 月 日
篇10:设备租赁工时费合同
出租方:
承租方:
甲、乙双方根据&中国工商银行××市信托部设备租赁业务试行办法&的规定,签订设备租赁合同,并商定如下条款,共同遵守执行。
一、甲方根据乙方上级批准的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准,向____购进以下设备租给乙方使用。
二、甲方根据与生产厂签订的设备订货合同规定,于__年__季交货。由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责,并在订货合同予以说明。
四、设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后,应以甲方名义向当地保险公司投保综合险,保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
五、在租赁期内,乙方享有设备的使用权,但不得转让或作为财产抵押,未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况,乙方应提供一切方便。
六、设备租赁期限为____年,租期从供货厂向甲方托收货款时算起,租金总额为人民币____元,分____期交付,每期租赁金____元,由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
七、本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金,结束合同,甲方给予退还一部分利息的优惠。
八、本合同期满,甲方同意按人民币____元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
九、乙方上级单位____同意作为乙方的经济担保人,负责乙方切实履行本合同各条款规定,如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时,担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其它损失。
十、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份,甲、乙方各执一份,副本____份,乙方担保人和乙方开户银行各一份。
甲方:
负责人:
开户银行及帐号:
年月日
乙方:
负责人:
开户银行及帐号:
年月日
经济担保单位:
负责人:
年月日
篇11:舞台音箱设备租赁协议书
出租方:______________(下称甲方)
承租方:______________(下称乙方)
经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,达成如下租赁协议,甲方出租下列设备,乙方承担下列费用。双方共同遵守本合同条款。
一、工程名称:______________
二、工程地址:______________
三、标的:__________________
四、超高部分
超高部分、运输、安装费如由乙方负责,租金按_________元/天/节计算,如由甲方负责,运输、安装费等按________元/天/节计算(1套附着租金按1个标节的租金计算)。
五、租用时间:从_______年____月________日起至_______年____月________日止。乙方需提前归还或延期使用,必须提前_______日书面通知甲方,否则造成损失由乙方承担。
六、结构质量:甲方对所提供的设备结构质量负责,若因结构质量问题造成的损失由甲方承担。但因操作不当造成损失由乙方承担。
七、操作工、指挥工:由乙方安排,费用由乙方承担,由乙方进行现场管理。但必须持证上岗,并严格按照操作规程作业,坚持"十不吊"原则作好交接班记录。
八、保养:由乙方和操作工紧固设备标准节螺栓,对需润滑部分定期加油,经常不定期检查。有安全隐患立即通知甲方处理。特别是钢丝绳一定要按报废标准执行。
九、检查:甲方安装完后调好安全装臵,交给乙方。乙方和操作工、指挥工、等任何人员不能以任何理由调整安全装臵,否则造成一切损失由乙方承担。即使还未造成损失,甲方检查到有随意调整安全装臵行为每次罚款___________元,若乙方不交罚款,甲方有权停机处理,租金照收,造成停机损失乙方自行承担。若安全装臵经过一段时间使用后确有问题,通知甲方解决。
十、责任:
1、乙方负责维修。
2、维修费用:单个配件及材料费一次在_______元以内(含________元)由乙方负责;______元以上由甲方承担。甲方指派维修人员一名配合,其人工工资由乙方承担;中途钢丝绳磨损需要更换时,由乙方负责。
十一、赔偿:设备租用期间到出场为止,设备及主要部件因乙方原因损坏或丢失,乙方按原值100%赔偿。
十二、结算:合同签订,甲方把基础图和地盘运到乙方现场后,乙方一次性付清进出场费及押金。设备安装调试完毕,甲、乙双方自检合格。双方签字之日起计算租金。租赁费用按季度结算支付一次,到乙方书面报停为止。(但乙方必须保证电源、拆出道路畅通,付清所有款项。否则甲方不予以拆出设备,且租金照收)。乙方不能因为停水、停电、停工、和节假日不计租金。若乙方拖欠租金,甲方有权停机,且租金照收,同时按欠租额的2%(月息)收取利息。
十三、乙方在租赁期间对设备只有使用权,设备产权为甲方所有,乙方不得转让、抵押,且转让抵押无效。
十四、其他:
1、此租金不含税金,若含税金由乙方负责。
2、因乙方的相关报建手续不齐,导致甲方无法完善塔机安装前的报批手续的情况下,被有关部门查处的责任及费用由乙方负责。
3、进出场由甲方负责安装,拆卸,乙方支付________元(_______________元)进出费,进出安装时,乙方首先支付_____________元(____________元)的安装费;出场时另外支付_______________元的拆卸费用。
4、春节扣除10天租金。
十五、违约裁决:______________双方协商解决,若协商不成,由甲方所在人民法院裁决。(法院裁决后,若违约方以物抵债,物值按无底价拍卖方式确认)。
十六、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力,双方盖章签字生效,租赁期满,结清一切手续后合同自行作废。
甲方(公章):____________乙方(公章):____________
法定代表人(签字):____________法定代表人(签字):____________
_________年____月____________日_________年____月____________日
篇12:内部承包合同模板
经甲、乙双方商定,甲方将“ 的 厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则,参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定,结合甲方与开放商所签订的合同条款,双方达成如下协议:
一、 工程名称
二、 工程地点
三、 承包内容及形式
1、 承包内容:土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
2、 承包方式:甲方以职责考核形式承包给乙方,即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。
四、 开竣工时间
签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。
五、 工程质量标准
质量等级为合格。
六、 工程价款
合同价款及调整
1、 工程结算方式:
工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价,造价根据工程计价依据计算,经双方充分核对认同,结算价按总造价计取。
2、 工程计价依据:
(1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20xx;
(2)、《
(3)、20xx年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;
(4)、20xx年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;
(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;
(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。
3、费率:按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。
4、材料价格:按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算,无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。
5、合同价款的其他调整因素:
6、结算审定:承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核,发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定,如双方对结算有异议,可请有审计资质的单位审定,审计费用由双方协商解决,审定时间为30天。自发包人收到结算书及结算资料30日后,如发包人不审核业不予答复,视同认可承包人提交的结算书。
七、甲方职责
总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下:
1、 负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。
2、 由工地项目经理代表甲方组成项目部,协助乙方搞好全面施工管理,并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。
3、 按照乙方每月的工程进度计划,现场检查落实并督促整改;对工程质量进行监督,对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的,有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求,乙方应予保障。
4、 协助乙方办理竣工结算及竣工资料。 代为乙方交纳相关的工程税金。
八、乙方职责
总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下,按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议),全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下:
1、 自行编制进度计划一式两份报送甲方,每月25日报送当月完成统计报表一式两份。乙方应严格按合同工期要求,落实工程进度管理措施,确保施工进度。如无故延期,自负违约责任。
2、 搞好现场规划布局,做到文明施工,达标管理。现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理,落实安全防范措施,保障安全无事故。如有事故发生,自行承担事故的一切直接损失和间接损失。
3、 应严格管理,保障工程质量。所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明,不合格材料不得用于工程;按规取样送检,因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失,自认自负。
4、 因该工程为总承包形式,为工程而发生的一切费用均由乙方自理,(具体细则可另行约定)。
5、 根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议,乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后,作为结算依据。
6、 教育职工要服从甲方的管理,一切工程管理活动均应以甲方名义出现,否则所造成的不良后果由乙方自负。
7、 乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订,乙方承诺如有发生经济纠纷,与甲方无关,由乙方独立承担完全责任。
工程日常管理过程中,以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件,乙方均予以认可并视为对自己的约束,同时享有其利益并承担义务。
九、结算与付款方式
1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款,乙方必须全面认可并严格执行,决算以开发商最终审定的结算为依据。
2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户,甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费,余额分配计划,报经甲方平衡审批后拨付给乙方。甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用,以免发生不必要的纠纷。
3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同,其利益与风险由乙方独立享有和承担。
4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。
5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款
6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款,为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%,工程竣工支付90%,竣工验收后十五天内支付到97%,留3%保修金。
十、保修期及保修范围
按建设部现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知,乙方应及时派人维修。
十一、奖罚
工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行,其他参照甲方公司有关规定执行处理。
十二、违约责任
1、 违约造成的经济损失概由违约方承担。任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时,除了须承担对方全部经济损失外,尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。
2、 乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时,乙方必须彻底整改,整改不力,甲方有权考虑其他必要的措施,以期改善。
3、 当发生一般质量、安全或工期问题时,乙方应迅速采取有效措施纠正,如因纠正不力而遇开发商处罚,则责任自负。
十三、争议的解决程序
乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。
十四、安全施工
1、 乙方按安全施工有关规定,制定严格的安全防护措施,以确保施工操作者和第三者的人身安全,承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。
2、 若发生重大质量和安全事故,乙方应立即向甲方报告并通知相关部分,甲方应积极协助乙方处理,发生的费用由乙方承担。
3、 施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作,应设专职安全员和保卫人员,如发生事故自行承担一切后果。
十五、工程管理及费用结算
1、 本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算,乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。
2、 乙方提出项目垫金运作方案,并分步实施中不断修正完善。该方案切实可行,甲方有监督权和认可权,乙方方案未获认可时,甲方有权拒绝乙方继续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。
3、 乙方充分理解本工程的前期垫资条款,乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度,施工期间不以任何理由或借口推辞,保证按总承包合同和补充合同要连续施工。在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上,若因乙方原因出现无力继续施工,工程进度形象严重拖后时,乙方愿无条件退场,而且无条件接收甲方或其委托的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式,用以处理所发生的民工工资,欠款等债务。
4、 乙方保证加强现场质量管理,质量上创优质工程,质量奖惩甲方与开发商签订的合同执行。
5、 乙方保证加强现场文明施工管理,争创南宁市级文明工地称号,文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。乙方保证最终并维护中广西区五建形象,争创广西区五建CI形象达标,如获通过,则由甲方按有关规定奖励乙方,如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到政府相关部门的处罚,乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。
6、 现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。
十六、其他
1、本合同未尽事宜,按甲方与开发商所签合同,协议和补充协议执行
2、甲方刻制项目印章壹枚,用以与开发商函件往来使用。所有对外函件由乙方起草,甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督使用。
3、本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。
4、本合同一式肆份,双方各执两份,具有同样效力。本合同附件与本合同同具效力。
附件一:本工程总承包合同
附件二:工程内部承包合同
甲方 法人代表(负责人): 乙方法人代表(负责人):
合同签订日期: 年 月 日
篇13:山西头村茶叶承包合同
甲方:
乙方:
甲、乙双方在互惠互利、优势互补的基础上,经友好协商,达成共识,签定茶叶供货合同书。
一、供货产品、期限
1、供货产品:乙方为甲方提供黑茶、红茶、青茶、绿茶、白茶和黄茶及茶具等品种,具体名称及报价参照附件《茶叶配送价格表》。
2、合同期 年,从 年 月 日至 年 月 日止,合同期限满后,双方满意方可续约,在同等条件下,乙方有优先供货权。
二、定货、供货、价格、费用结算:
1、甲方应提前一个工作日下定单,并详细说明茶叶送达的时间、茶叶名称、规格、数量和包装。
2、乙方茶品均采取冷藏保鲜,以便保证品质,根据甲方所定茶叶清单再进行分装,于次日送达。
3、原则情况下:乙方向甲方出据送货单,甲方向乙方出据入库单,双方同时备有乙方的送货单和甲方的入库单。
4、当月送货,当月 号到次月 号之前完成核对单据事宜,次月 号到 号完成货款结算工作,遇节假日顺延。
三、附则:
1、在合同有效期内,如发生其他违约事项或分歧,首先通过友好协商解决,协商不成需提起诉讼时,双方确认诉讼管辖地为乙方所在地法院。
2、签订本合同时,甲乙双方应提供企业营业执照,法人身份证明及法人授权委证书,企业有关资质证明。
未尽事宜,双方可另行商议。
3、本合同经甲、乙双方加盖公司印章或合同专用章后生效。
合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力,双方签字盖章即可生效执行。
4、本合同空格手写部分与打印部分具有同等的法律效力。
5、本合同货币均为人民币。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇14:园林绿化养护承包合同范本
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,经双方协商一致签订本协议:
一、养护项目:
二、养护时间:养护按月计算:年月日开始,至甲方要求乙方退场为止。
三、养护单价:元/㎡/月,总面积按实计算,点工按元/工日。
四、养护内容:养护考评所有内容及其他常规养护内容。
五、养护考评标准:见附表。
六、养护工程款支付:工程款按月支付,每月应付工程款于下个月15号之前发放,打卡支付。乙方必须将每月每日工资支付给工人,否则甲方有权追究乙方相应责任,每月应付工程款按照月考评分数而定,考评总分95分(含95分)以上付当月合同款加上合同款5%的奖金,考评总分85分(含85分)至95分之间付当月合同款,考评分60分(含60分)至85分之间付当月合同款的80%,考评分数60分以下付当月合同款50%,连续两个月考评不及格,甲方有权要求乙方退场。
七、月度验收时间及人员:每月养护结束考核验收时间为下月1号至5号,由甲方组织人员对乙方养护进行考评,乙方负责人必须到场。
八、其他内容:乙方生活自理,工具、农药乙方自备,肥料由甲方供应。
九、因不可抗力的自然原因造成的损失,甲方不追究乙方责任。
十、乙方必须遵守法律、法规及甲方相关规定,注意安全施工,如出现安全事故,乙方自负,与甲方无关。
十一、双方出现纠纷应友好协商解决,如果协商不成,双方可通过签约地法院裁决。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
篇15:搭建冷库及对设备的销售安装合同
甲方:__________
乙方:__________
本合同是根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定, 双方在平等、自愿、协商一致的基础上,达成如下协议:__________
一、主机设备
本项目执行标准:__________GB50072-20__《冷库设计规范》
本项目选用的主机设备及技术要求见附件。
二、 合同价款
1、见附件一:__________冷库设备安装及材料明细表
2、合同总金额:__________人民币:__________大写 ________元 小写 ________元
三、 乙方负责的工程范围
1、制冷机组设备的安装;
2、库体喷涂 、库板的拼装连接、库门的安装;
3、冷媒管道制作及保温安装;
4、室内外电源连接线、控制线、控制器安装;
5、机组开机测试运行。
四、 主机设备交货时间、地点、安装工程工期
1、主机交货地点:__________
2、甲方联系或委托联系人:__________ 电话:__________
3、安装工程工期:__________当乙方收到工程预付款、 分期付款 当日起算 30天内完工,并验收交付使用。
4、如遇下列情况,工期作相应调整,并用书面形式确定顺延期限。
(1)甲方在合同开工日期,未能准备好施工用水、电、施工场地及相关等 条件;
(2)发生设计变更,如:__________系统布置变更,材料材质变更,双方另行协商;
(3)在施工中因停水、停电或其他原因限制施工时间。
五、 双方责任
1、甲方责任
(1)甲方指定安装位置及要求,提供乙方施工材料存放用地、施工用水、 为乙方安装、培训提供场地、50HZ、220V380V 电源等实施条件 。
(2)甲方负责提供电源到乙方指定位置。
(3)甲方参与工程质量和施工进度的监督。
(4)甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收。 (5)甲方负责提供乙方施工人员住宿及生活保障。
2、乙方责任
(1)乙方 保证工程施工质量和施工进度。
(2)乙方在施工中, 严格遵守甲方管理制度, 安全操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准。
(3)乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付使用。
六、 工程变更
工程项目如需变更,双方应协商一致,签订变更协议。
七、 工程验收及保修
1、工程验收
(1)主机设备和附属材料的进场由双方验收合格方可施工 。
(2)竣工验收:__________工程完工后,乙方通知甲方进行调试验收,甲方应得到乙方验收通知后三天内由双方共同进行工程验收,如甲方在接到乙方验收通知后三日不对工程进行验收,则视为工程验收合格。
2、保修
(1)整机保修12个月(含工程安装),乙方在接到甲方报修电话后24 小 时内到达甲方地点(如遇晚上时间则在 48小时内),保修期内无论何种情况,制冷剂不属保修范围,制冷剂费用由甲方自行承担。
(2)保修期外,乙方维修时按市场价向甲方收取维修费及材料费。
(3)主机若由电压不稳程序不平衡造所引起的故障由甲方负责承担。
八、 付款方式
1、签订合同即付人民币:__________% 人民币:__________ ________元
2、设备到场即付人民币:__________% 人民币:__________ ________元
3、竣工验收合格后即付人民币:_________% 人民币:__________ ________元
九、 违约责任
1、验收中工程质量不合格,乙方负责无偿修理;
2、工程交付时间不符合规定, 超期之日起计罚金, 年按合同总价2‰计罚金。
3、甲方未按合同规定付清合同款项时,甲方按逾期的实际日期,每日按合同总价的2‰偿付逾期违约金,总违约金不得超过合同总金额的20%,同时,乙方有权终止所售后服务设备及安装工程的保修期服务,所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有。
十、 合同争议解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
十一、 其它约定条款
本合同未尽事宜以及对本合同的变更、修改或补充,须经甲乙双方协商并签订书面协议方生效。
1、设备安装的土建部分由甲方负责解决;
2、本合同自甲方付款之日起生效。
3、
甲方:__________ 乙方:__________
地址:__________ 地 址:__________
身份证号:__________ 身份证号:__________
法人:__________ 法人:__________
电 话:__________ 电 话:__________
开户银行:__________ 开户银行:__________
账号:__________ 账号:__________
篇16:整栋房屋承包租赁合同书
租方(甲方):______________ 承租方(乙方):______________
营业执照或身份证号码:_____________ 营业执照或身份证号码:_________
根据《北京房屋租赁条例》及其实施细则的规定,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。合同内容如下:
第一条 甲方将座落于____市____区____大厦____房屋出租乙方使用。建筑面积共计________平方米。
第二条 乙方租用房屋的期限为____年,即自____年____月____日至____年____月____日止。乙方向甲方一次性支付的租金为________元整(含一个月押金、物业管理费、有线电视费),乙方需另行负责支付出租房屋的水电费、取暖费、电话费、停车费。
第三条 付款方式:________。提前一个月支付第二年租金。
第四条 甲方给乙方结算费时,应当出具凭证。
第五条 甲方将房屋出租给乙方作________用途使用,并保证符合国家有关消防安全规定。乙方将出租房屋用于其他用途的,须经甲方书面同意,并按有关法律、法规的规定办理改变房屋用途的报批手续。
第六条 甲方保证第五条所列出租房的用途符合有关法律、法规及规章的规定,并为乙方出具产权作用证明(乙方办理工商执照用)
第七条 乙方保证在出租房屋使用过程中的行为符合有关法律、法规及规章制度的规定,甲方应于年月日前将出租房屋交付乙方使用。
第八条 甲方应保证房屋及其内部设施的安全。符合有关法律、法规或规章的规定要求。乙方应正常使用并爱护房屋内部的各项设施,防止不正常损坏。合同终止时,乙方应当按时交回房屋,并保证房屋及内部设施的完好(属正常损耗的除外)。
第九条 乙方在出租房屋使用过程中,如出租房屋及内部的设施出现或生妨碍安全、正常使用的损坏或故障时,应及时通知甲方并采取有效措施:甲方应接到乙方通知后叁日内进行维修;乙方无法通知甲方或甲方拒绝不维修的,乙方可经物业管理部门鉴证后代为维修,费用由甲方承担(从房租中扣除)。
第十条 因乙方使用不当或不合理使用,出租房屋及其内部的设施出现损坏或发生故障,乙方应负责及时维修或赔偿。乙方拒不维修或赔偿,可经物业管理部门鉴证后,由甲方代为维修,维修费由乙方承担。
第十一条 本合同有效期内,甲方确因需要对出租房屋进行改建、扩建或维修的,经乙方同意,并报请政府有关部门批准后方可进行,甲、乙双方就此另行签订书面协议。本合同有效期内,经甲方同意并经政府有关部门批准,乙方可对出租房屋进行装修。甲、乙双方应就此另行签订书面协议。
第十二条 本合同有效期内,发生下列情形之一的,本合同自动解除:
(一)发生不可抗力或意外事件,使本合同无法履行;
(二)政府决定征用出租房屋所在土地面需拆除出租房屋;
(三)乙方提前三个月通知甲方解除合同。解除合同时,乙方预交款有结余的,应当将余款退还乙方。
(四)甲方提前三个月通知乙方解除合同,解除合同时应结清房租,多余部分退乙方。
第十三条 因下列情形之一,甲方有权解除本合同,由此造成甲方损失的,乙方应向甲方赔偿:
(一)未经甲方同意及有关部门批准,乙方擅自改变出租房屋用途的;
(二)乙方违反本合同第十条规定,不承担维修责任或支付维修费用,致使房屋或设备严重损坏的;
(三)未经甲方书面同意及有关部门批准,乙方将出租房屋进行装修;
第十四条 因下列情形之一,乙方有权解除本合同,由此造成乙方损失的,甲方应向乙赔偿:
(一)甲方延迟交付出租房屋十日以上;
(二)甲方违反本合同第六条规定,使乙方无法按其用途继续使用出租房屋;
(三)甲方违反本合同第九条规定,不承担维修责任或不支付维修费用,致使乙方无法继续租用的;
(四)未经乙方书面同意及有关部门批准,甲方将出租房屋进行改建、扩建或装修。乙方因上述理由单方解除合同的,应当及时书面通知甲方,及时迁离出租房屋,并有权要求甲方返还预交款有结余部分、支付违约金人民币元(大写)。
第十五条 本合同终止后,乙方应于终止后伍日内迁离出租房屋,并其返还甲方。乙方预期不迁离或不返还出租房屋的,甲方可向人民法院提出诉讼。
第十六条 本合同有效期届满,乙方需继续租用出租房屋的,应于有效期届满之日前壹个月向甲方提出续租要求;甲方需将出租房屋继续出租的,在同等条件下,乙方对出租房屋有优先承租权。甲、乙双方就续租达成协议的,应重新订立合同。
第十七条 本合同一式____份,甲方执____份、乙方执____份。
第十八条 本合同自签订之日起生效。甲、乙双方就本合同未尽事宜,可另行协商作出补充协议。
甲方(签章):____________ 乙方(签章):____________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
联系电话:____________ 联系电话:________________
银行账号:____________ 银行账号:________________
委托代理人(签章):____ 委托代理人(签章)____
____年____月____日 ____年____月____日
篇17:长期承包合同
甲方: 乙方: 合
同
书签定日期:________年____月____日 劳动承包合同内容 ———钢筋工程劳务施工合同 甲方:咸阳XX公司 乙方: 根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国劳动法》以及《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,并结合本公司的制度和规范以及本工程的具体设计和要求,在平等自愿,协商一致的基础上签定劳务施工承包合同,甲、乙双方并共同遵守执行。
第一条:工程概况 1—1 工程名称: 1—2 工程地点: 1—3 结构形式:
第二条:承包劳务范围和其他内容 2—1
劳务承包方式:包工不包料 2—2
承包劳务范围:本工程从层至屋面并含屋面以上的附属结构等全部钢筋工程的制作、安装、绑扎等全过程的劳动任务,能达到下道工序支模,砼浇筑为止。包括变更项目的钢筋工程和二次后浇梁、墙、板、柱、预制构件,地沟盖板、塔吊基础等钢筋项目的制作、安装、绑扎,直到 验收合格为止。 2-3
劳动承包合同其他内容(下列承包内容计费均在总承包价内) 2-
3-1
计算钢筋下料单 2-
3-2
钢筋工程内的材料卸车。(包括现场内材料的倒运) 2-
3-3
保护层、马凳筋的制作、支垫。 2-
3-4
钢筋制作的机械安装,现场平整、机械就位及专人操作。 2-
3-5
负责电弧焊、闪光对焊,导管机械连接。人工上套管,(电渣焊另行计算人工费,可含在总承包价内) 2-
3-6
钢筋原材料和成品料的挂牌、堆放和覆盖。 2-
3-7
预留各类型洞口和有关部位的钢筋预埋,并二次绑扎。 2-
3-8
自备小型机械和劳保用品。 2-
3-9
钢筋绑扎时的脚手架搭、拆并归类堆放整齐。2-
3-10
现场清理,文明工地和文明施工的配合工作。 2-
3-11 负责机具、用具材料的领用、归还、损坏、浪费、丢失的赔偿费用。(若机械、辅材承包给乙方,费用另行计算,可含在总承包价内) 2-
3-12
质量按国家有关标准执行,按设计要求施工,不符合标准的扣款、罚款、返工费和相关责任均由乙方 承担。 2-
3-13
承担本班组的一切安全费用和相关责任,包括偷盗、打架等所支出的费用。 2-
3-14
负责给本班组工人的安全技术交底。 2-
3-15
承担楼梯踏步、栏杆等预埋铁件的制作与安装。 2-
3-16
承担不按要求施工所造成的安全、质量、进度、以及文明施工的责任和费用。 2-
3-17
承担本班组工人的住宿费用,水电费等费用,均可含在总承包价内(甲方提供住宿的除外) 2-
3-18
负责后砌地沟、井架、上人电梯、料口、踏步,后做楼梯等遗留工程。
第三条:本工程合同施工工期
3-1开工日期:年____月____日
3-2 竣工(主体封顶)日期:________年____月日
3-3 乙方因劳动力不足或技术力量薄弱造成的工期延误和损失应由乙方负责,每延误一天,按工程所花成本进行扣款。
3-4不可抗拒的自然灾害,停电、停水等工期顺延。
3-5 乙方在施工期间应分阶段性作业,每天的任务必须加班加点完成,当天的任务完不成处罚现金1000元。
3-6如乙方劳动力严重不足,甲方有权更换班组解除合同,或派打突击人员进行抢修,工资按加倍扣除。
3-7收尾工程必须有充足的劳动力,若劳力不足影响工期延误,扣乙方承包费总额的百分之一。
第四条:本工程质量要求
4-1
乙方必须按照建设单位、施工单位、监理单位、劳务公司以及有关单位和相关人员的监督指导下执行,严格按照图纸设计要求和有关施工规范,相关图集,技术资料进行施工,工程质量必须符合有关工程施工验收范围和国家有关行业评定标准,由质检部门、建设单位、监理以及有关单位检查验收,评定质量等级必须达到合格工程。若出现质量事故根据情节处罚50-1000元以上罚款。返工费用和材料费用均由乙方承担。若出现严重的质量事故,责令乙方退出工地,所干人工费不予结算并赔偿一切经济损失。
4-2
乙方在施工时必须对成品实行保护,提前制定成品保护措施。
4-3
施工规定要求和质量验收标准按公司有关规定执行。
第五条:承包价格和付款方式 5-1
合同承包价和计算依据 5-1-1 本工程不论其钢筋量多少,难度多大,均按建
篇18:精品土地承包经营合同
简称甲方 简称乙方
甲乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《江苏省农村土地承包经营权流转办法》和《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,就农村土地承包经营事宜经甲乙双方协商一致,特订立此合同。
一、承包地点:
二、承包面积:
三、承包期限:甲方将土地自20xx年1月30日起至20xx年1月30日止,承包给乙方经营。
四、承包价格:每年 ,乙方采用每年以现金方式一次性付清承包金。
五、甲方积极配合乙方做好土地丈量、土地上的青苗费由乙方负责。
六、经甲乙双方办理手续后土地使用权归乙方至合同结束。如有纠纷乙方负责处理。
此合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
年 月 日
篇19:硬体设备维护协议书
客户名称:____________________________
维护内容:____________________________
茲有___________________________(甲方)
___________________________(乙方)
签定本约如下:
一、甲方使用乙方所提供之硬体设备维护费用收取标准如下:
(一)收取标准,由甲方支付原购买百分之____为乙方一年维护费用。但耗材及零件費依定价____折收費如附件。
(二)维护标的:
____________台
接收机台___________台
地址:____________________________
电话:______________
传真:______________
联络人:______________
合约起迄日:____年____月____日至____年____月____日止。
(三)付款方式:____天期票。(合约签定日起)
维护費用:人民币____万____千____元整(不含____%营业税)。
每半年付款一次人民币____万____千____元整(不含5%营业税)。
二、其维护标准订定如下:
(一)服务方式:
(1) 乙方于甲方所订购之产品(维护标的所指定之产品)提供现场维护服务。每____个月现场保养一次。
(2) 乙方除定期保养外,不定期叫修,甲方除第五项所述状况,仅收零件費用,
(3 ) 维护标的故障方式 ,(a)非紧急状况,可依当时状况需求.可用货运寄至乙方处理或通知乙方取回 (b)緊急叫修及一般方式如(二)
(二)叫修时段:
周____至周________:____~____:____(上述时段不含各例假日、农历年假)
乙方于正常时段接到甲方故障叫修后,应于十六工作小时(即三个工作日內到达取回处理,不含当日)叫修以电话或传真机记录为凭。
(三)即时叫修:(非假日,上述时段)____~____小时費用另计
(四)服务项目:
(1) 故障检修:故障检修包括测试及修护故障产品,故障检修进行中,如维护约期届滿或超过约定服务时间时,乙方仍有义务继续完成该次检修,不向甲方另行收取工资費,但零件及耗材另计。
(2) 维护状况:机器操作部份由甲方人载入程式,进行流程之测试后,始算完全修护。
(3) 维护记录:乙方对所维护之产品应每一单位或每一台设一产品服务维护单,其內容包括产品编号、装置日期、叫修联络电话、联络人、维护或保养日期、时间、叫修及修护日期、故障摘要、到场维修人員签字栏、甲方对维修签认人员栏,以供记录每一台机器之全部维修事件,本单影印本并作为乙方向甲方申领维护費用之附件。
(五)服务条件:
对下列各项所导致之损坏,乙方虽无义务依本约提供维护服务,但在甲方要求乙方协助修护,乙方得酌收维护費用及零件材枓費,并于该损坏原因消失排除或发生后,应甲方之要求,乙方不得拒绝提供维护,可依订定之标准費率,酌收零件材料費。
(1)非条码机本身因素,导致机器不能正常使用。
(2)不依产品之使用手冊规定或说明操作。
(3)天然灾害,如地震、洪水等。
(4) 罢工、暴动、战争、化生放灾难、火灾或其他人为意外事故。
(5) 经非乙方人员所为或同意自行将硬体做修理、维护、调整、修改等。
(6) 使用乙方所提供之耗材,则热感头得享叁个月之保固。
(六)除外约定:
维护服务包括下列事项:
(1)RF 功能 之测试。(2)內部清洁保养 (3)机器本体维护
(七)维护之延续及终止
(1)本约有效事件为一年,自双方签约之日起算起,期间届滿后得经双方换文同意后,继续顺延,惟每次仍以一年为限。
(2)中途终止合约时,甲方须提前三个月通知乙,但乙方不得片面终止合约。
(3)合约有效时间,因可归责于乙方事由,致无法履行协议之维护义务时,乙方得一个月前以面通知中断维护和约,并于中断日起至终止日止之全部维护余额。
(八)如有以上未举例之项目,由甲乙双方协议后再另行补充
(九)管辖合意:甲乙双方同意基于本合约所产生之争议,以上海市地方法院为第一审管辖法院。
备注:维修标的分为1,2 级和3,4 级,1,2级为外盖,按鍵 ,L.C.D ,天线 ,备份电池… 可自行拆換部份为乙方自行处理部份,乙方仅收零件費用3.4级为主机板,无线电维修校正则需送修原厂,費用以原厂报价加上來回运費及关税为基准A/P 维修为3,4级。
甲方 :______________
公司名称 :__________
公司地址 :__________
电话 :______________
传真 :______________
代表人:_____________
乙方 :______________
公司名称 :__________
公司地址 :__________
电话 :______________
传真 :______________
代表人:_____________
______年_____月____日
篇20:设备维修维护合同范本新版
甲方:有限公司
乙方:安装有限公司经
甲乙双方友好协商,由乙方承揽甲方3台搪瓷釜修理工作,双方本着平等互利、真诚合作原则,结合本工程具体情况,依据《中华人民共和国民法典》有关规定,签订本合同,具体条款如下:
一、合同内容
1.1、乙方承接甲方3台搪瓷釜修理工作。并按本合同规定的要求,经验收合格后交付甲方。
1.2、项目内容见技术协议书。
1.3、项目施工地点:有限公司
1.4、交货期:合同签订后乙方开始准备工作,乙方须在规定工作日内安装、调试完毕,并交付甲方使用。
二、合同价格合同总价为人民币(大写)金额为:元整,¥元,在双方未签订新的协议之前,任何一方不得修改此费用。
三、结算方式设备维修、维护完毕,甲方检定并验收后,乙方出具全额增值税发票,甲方在收到发票后一个周内支付给乙方合同总价的100%,人民币(大写)元整,¥元。
四、技术要求和技术标准
4.1、详见双方技术协议书(合同附件)。
4.2、要求设备维修、维护完毕后质量稳定可靠,操作方便。性能、精度应完全符合技术协议中的技术质量标准和相关行业标准。
五、甲方承担的义务和责任向乙方提供设备改造所必须的技术资料。
甲方负责管道的蒸、吹、洗等管线的置换,以及物料管线内的物料退返、隔离工作。以防拆除过程中生产物料的跑、冒、滴、漏的发生,或可能因物料的跑、冒、滴、漏的发生造成危险。有必要提供维修时的环境因素。
六、乙方承担的义务和责任维修检调期间如因乙方原因发生设备、人身等事故由乙方承担赔偿责任。乙方应对自已员工的安全负责。
七、验收标准及方法
7.1、由乙方调试人员组织调试,甲方派出专人配合。
7.2、按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收,达到原合同出厂技术指标。
7.3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准,经甲方最终验收合格,办理验收手续后交付甲方。
八、违约责任
8.1、合同生效后,双方不得任意中止合同,否则赔偿对方5%违约金。
8.2、因甲方原因造成的拖期,交货时间顺延,调试、验收中的产品更改费用由甲方承担。
因乙方原因造成的拖期,责任由乙方承担,每拖期一天按合同总价的0.5%进行扣罚,并从项目款中直接扣除。
九、争议解决本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商,协商不成时,双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
十、附则本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。
合同未经双方协商同意不得转让、更改。
甲方(盖章)乙方(盖章)代表:代表:
合同订立时间:年月日