液化气购销合同范本
供方:________________________________
需方:________________________________
签署地点:________________________________
签订日期:________________________________
一、购销数量:从_______年____月____日到________年____月____日,供方开一套装置每月为需方供应液化气_____吨,供方开二套装置每月为需方供应液化气_____吨。
二、结算价格:随市场浮动,由供方调整。需方达到合同所规定优惠条件后享有相应优惠,详见合同附件1.
三、结算方式:采用_______存入供方帐户,款到开票装车。
四、交货地点:供方装车畅?五、保证金:为确保需方按合同内容履行,由供方按月根据购销数量收取需方_______元保证金(不得低于一车货款价值)。
六、供货方式:依据合同量需方单位汽车均衡自提。
七、计量方式:执行国家规定标准(计量误差为千分之三点五);计量误差范围内以供方出厂计量为准;超过计量误差范围时,供需双方协商解决。
八、质量标准:执行国家标准:GB11174—1997
九、其它约定事项:
1、详见合同附件1和液化气信誉考核内容。
2、遇有供方不可抗力造成停工检修,购销数量双方协商;因计划停工检修,提前十天书面通知对方后可暂停送接货。
3、需方对质量、计量有异议,应在供方装车场内提出,对离开供方装车场提出的异议供方不予认可。
十、违约责任:
1、供方发现需方不正当经营一次,由供方按吨从保证金中扣罚相应金额(以20元/吨为准);累计发现两次扣罚当月全部保证金;累计发现三次解除购销合同,因此造成一切后果由需方自负。
2、供方原因未完成当月合同量的80%,视为违约;反之,由于需方原因未完成当月80%的合同量,视为违约,双方有权解除合同。
十一、其它事项:当遇有国家行政部门规定与本合同发生冲突,本合同终止。
十二、合同未尽事宜另行协商。
供方:中国石油华北石化公司 需方:
委托代理人:________________委托代理人:________________
经办人:________________经办人:________________
_______年_______月_______日 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? _______年_______月_______日
合同附件
1:(需方名称)考核制度
1、合同户根据合同均衡提量,以3天为考核期限,考核分为-5分/次。连续不能按合同均衡履行量,考核分为是上次的倍数。
2、配送液化气未能达指定地点,考核分为-10分/次,并且降低10%的合同量,如果在合同有效期内液化气有两次配送未能达指定地点,则取消合同。
3、合同户有倒票现象,考核分为-5分/次。
4、合同户是否有辱骂销售部员工现象,考核分为-10分/次。
5、正常情况下合同户在提货通知单有效期内没有按期提货,考核分为-3分/次。
6、正常情况下合同户开出装车通知单没有装车,考核分为-2分/次。
7、合同户没有完成合同中规定的有效量,考核分为-5分/月,如果本月未能完成合同中规定的有效量,下个月的合同量将按上月实际购买量执行。
8、外地合同户未能使用汇票、电汇等方式购买液化气,考核分为-5分/次。
9、合同户能否帮助我公司解决实际困难如降库等,考核分为0.2分/吨*次。
10、合同户能否自主开发远途市场,扩大我公司液化气市场长期占有率,考核分为+3分/月。
11、在液化气市场疲软期间合同户主动开票(前2名),根据开票的数量考核分为0.2分/吨*次。
液化气合同每6个月签定一回,每月销售部定期考核,基准分为100分,每月客户积分达到110分时,客户下个月享有20%合同量的优惠价格,每吨优惠20元,如果客户出现两次考核分低于60分,下一次就不在签订合同。
供方:_____________________需方:_____________________
委托代理人:_____________________委托代理人:_____________________
经办人:_____________________经办人:_____________________
_______年_______月_______日 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? _______年_______月_______日
更多相似范文
篇1:苗木购销合同范文_合同范本
合同编号:
供方: (以下简称供方)
需方:----------------------------------------------------- (以下简称需方)
为保护和发展红叶杨苗木繁育,经供、需双方协商达成以下红叶杨苗木购销合同,双方共同信守。
一 产品名称、规格、数量、金额
名 称 规格 型号 单位 数量 单价 金额 (元) 交货日期 备 注
合 计
金 额 大写: 拾 万 千 百 拾 元 角 分
预交定金:¥ 元 (货款的30%)
二 产品质量、运输、包装、结算
1, 质量标准:
插穗:采用红叶杨种条中上部位分级剪取,底 上切口平滑无劈列,穗长10—15公分 粗0.8—1.5公分,每插穗3-5个种芽,无病虫害,芽基明显,经保湿 防病 生根技术处理. 质量标准:品种纯正率99%,成活率90%(在技术人员指导下进行)
种苗:.苗干通直 无病虫害,根系完整无机械损伤,根幅:大苗不低于40公分;中级不低于30公分;小苗不低于20公分,其中大苗顶端有3—5个分枝.
2、(运输)方式及地点 :方式汽车 到达: 费用:供方承担
3, 包装要求及费用负担 插穗实行纸箱包装; 种苗实行散装,塑料绳紧捆,费用有供方负担.
4、 结算方式及期限 :( )
(1)现金结算: 装车启运前 经需方验级验质符合规定标准后货款两清.
(2)货款代收: 需方预付货款30%,下欠货款有需方验收后交承运方代收.(限能办理此业务区域)
(3)货到付款: 限林行业 农林科技 工程绿化单位,凭单位有效证明办理(货款限5000元内,装车前验货)
5、 票据提供及费用: 供方根据需方要求提供:( )
1 苗木经营许可证 2 苗木生产许可证3 苗木检疫证 4 产品标签 5 税务发票 6 项目可行性分析报告 (有条件,视情况而定)
三 技术服务方式及费用
1、 根据需方要求和实际情况,供方提供:( )
1,生产技术资料 2,派技术人员指导种植 3,派技术人员定期驻地指导 . 费用: 车费由供方承担,需方提供食宿
四 营销推介服务
需方作为供方在当地建立的红叶杨示范单位,需方当年繁育的红叶杨苗木列入供方苗木资源储备,享受供方苗木宣传销售网络信息支持.供方协助需方做好红叶杨苗木销售业务,积极推介需方红叶杨苗木在当地区域的宣传普及工作.
五 违约责任
本合同签约内容双方应自觉遵守,友好合作,不得违约.任何一方违约应赔偿对方实际经济损失.
供方对需方按技术要求实施扦插的红叶杨种穗,其品种纯正率和成活率低于承诺标准的,有供方免费补供.因插穗质量问题造成损失的供方承担赔偿责任.
六 其他约定事宜:
七 本合同已经双方签字生效.一式二份,
八 双方签字
供方:(盖章)
法人代表 (负责人): 联系电话:
需方:(盖章)
法人代表 (负责人) 联系电话:
签订日期: 年 月 日
篇2:材料购销合同范本
供方: (简称甲方) 合同编号:
需方: (简称乙方) 签订地点: 签订时间: 年 月 日
一、供、需双方本着互惠互利,友好合作的原则,达成如下协议,以资共同遵守:
二、产品名称、规格、单价、数量、金额
三、交货地点及交货时间: 新荣记X店,交货时间由需方另行通知。
四、运输方式和费用负担: 由供方负责运输到工地,费用均已包括在单价内。
五、货款计算方法: 本合同为单价合同,数量按实发货量结算。
六、结算方式及支付方式: 每月25日结算一次,供方负责与需方收货人员进行收货单核对,核对无误后,在次月7日前支付本次货款的90%;本合同供货完毕,一个月内付清尾款。(具体按双方协商为准)
七、违约责任: 供方应按需方要求,按时到货,如因供方原因未按时到货处于本批次货款4%的处罚金。如需方未按约定的时间内支付工程款,向供方支付1%的滞纳金。
八、纠纷解决方式: 合同履行中发生争议,双方应尽可能通过双方友好协商解决;协商不成时,按《中华人民共和国合同法》的法规,通过甲方所在地司法程序解决。
九、其它: 合同签字盖章生效后,支付给供方30%备料款。(具体按双方协商为准)
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:农作物种子购销合同_合同范本
供方:________________________________ 合同编号:_________________
签订地点:_________________
需方:________________________________ 签订时间:____年____月___日
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国种子管理条例》及有关规定,为明确双方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、农作物种子种类、品种、质量、数量、金额
农作物种类
品种名称
计量单位
数量
质量(%)
单价(元)
总金额
(元)
纯度
净度
发芽率
水份
合计人民币金额(大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分
二、农作物种子的检验及检疫
供需双方应严格按国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理农作物种子检验检疫,检验执行gb/t3543.1~3543.7--1995《农作物种子检验规程》。
1.供方必须提供持证种子检验员签发的该批种子《农作物种子质量合格证》。
2.调运或邮寄种子必须出具相应的《农作物种子质量合格证》、《植物检疫证书》。
3.需方收货后复检,发芽率、净度、水分三项指标在收货后两个发芽周期内复检完毕,纯度在收货后该作物第一个生产周期内复检完毕,发现问题应及时通知对方,逾期视为种子合格。
4.供需双方对经销的每批种子必须同时取样分别封存,以备种子复检和鉴定,样品保存至该批种子用于生产收获以后。
5.种子质量标准有国家或行业标准的,执行国家或行业标准,没有国家或行业标准的,由双方协商签订。
6.申请种子委托检验和鉴定的,其费用由_______________(单位)负担。
三、超幅度损耗及计算方法:_________________________________________________
四、包装要求及包装费用负担:_______________________________________________
五、交(提)货时间、地点、发运方式、运费负担:_____________________________
六、交付定金数额及时间:___________________________________________________
七、结算方式和期限:_______________________________________________________
八、双方一般责任
供方:保证所供种子品种、数量、质量达到合同约定条款规定,并按合同约定的时间、地点交付需方;
共2页,当前第1页12
篇4:购销合同范本
买方: (以下简称甲方) 合同编号:
卖方:(以下简称乙方) 签约时间: 年 月 日
依据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方工程向乙方购买铝单板事宜共同订立并遵守下列合同条款:
1、质量标准:国产优质1系列铝板,按国家GB/T23443-20xx标准;
2.铝单板加工过程包括:采购素材铝板、按甲方的图纸制造加工、前处理、氟碳喷涂、包装、装车及发运。
3.加工铝单板颜色代号:按双方确认的业主封样。
4.实际加工的面积超过或不足合同规定的面积时,则费用依据实际加工数量而定。
5.每个铝单板的折边高度不超过20mm时,则不计算面积;如超过20mm时,则计算实际展开面积。
6.铝单板表面氟碳喷涂的加工符合国标要求,不发生剥落、起泡、变色变质等问题。
7.乙方严格按照甲方提供的加工图纸所要求的加工尺寸、公差范围、技术要求进行加工。
三、产品包装、运输、地点:
1、乙方必须按满足货款运输要求标准进行包装,且包装物不回收;
2、运输方式为汽运 ,由 乙 方负责货物的运输,其运输费用由 方承担,货到目的地后,货物卸车及费用由甲方负责;
3、甲、乙双方确定的派驻现场代表或联络代表:
甲方代表: 联系方式:座机 手机 身份证号: 乙方代表: 联系方式:座机 手机 身份证号:以上甲、乙双方确定的代表,视为已经双方公司正式授权,其代表履行本合同所产生的一切法律后果均由甲、乙双方各自承担。
四、结算及付款方式:
1、预付款:合同签订后 2日内,甲方向乙方预付本合同货款总额的 %计人民币 20xx0 元整,乙方收到预付款后安排生产;
2、交货:甲方交付预付款后,双方确定加工图纸、颜色,以上三个条件同时满足的情况下,乙方在 10 工作日内交第一批货,以后各批货物按约定付清上批货款后,以双方协商的日期(协商事项为合同附件)交货。
3、剩余款项计人民币 220xx 元整,在乙方货到合同约定地点,经甲方现场代表验收后 2 个工作日内一次性付清;(甲方凭银行转帐单或汇款单提货)
4、其它: 单次发货在300㎡以上的运费由乙方承担,300㎡以下由运费甲方承担。
五、图纸等技术资料的提供方式及相关约定:
由甲方提供准确的加工图纸,如甲方提供图纸无误,由此引起的损失均由乙方承担;如乙方未能按甲方图纸加工,由此造成的损失由乙方承担;如甲方图纸有变更,甲方应在乙方未生产前通知乙方,否则,造成的相应损失由甲方承担;
六、在甲方未付清全部款项,其未付款部分货物所有权归乙方,但乙方交货后,甲方负货物毁损、灭失风险的责任。在货物交付前由乙方承担,货物到达工程地点后,由甲方承担。
七、合同纠纷解决方式:
甲乙双方可通过友好协商解决在执行本合同过程中所发生的或者本合同有关的一切争端;如果协商得不到解决,可通过法律途径解决,为充分考虑受损害一方的利益,双方约定:如果甲方未按合同约定付款或有其它不履行合同的行为,则由乙方住所地为本合同法律管辖地;如果乙方未按合同约定交货或有其它不履行合同的行为,则由甲方住所地为本合同法律管辖地。
八、本合同经双方签字盖章,乙方收到预付款后生效。乙方交完各批货物,甲方付清乙方全部货款时合同终止。
九、附则:
1、签订本合同时,双方应将其有效的营业执照交对方验证并复印存档;
2、为履行本合同,双方往来的传真、函(信)件等均视为有效法律文本、作为本合同附件;
3、依附本合同产生的附件与本合同具有同等法律效力;
4、如需变更或补充合同内容,经双方协商一致同意,双方应签署书面变更或补充协议,该协议视为合同的一个组成部分,并与主合同具有同等法律效力;
5、具体施工事项可参照乙方的相关资料;
6、本合同一式三份,甲方一份、乙方两份(如需公证交由公证机构备存一份),具有同等法律效力。
十、其它约定: 乙方提供检测报告以及合格证。
十一、施工注意事项:
1、请小心搬运、加工、安装、防止划伤、撞伤;
2、收货后请立即安装施工,施工完毕,45天内需将保护膜撕下;
3、请采用中性清洁剂和软性擦头进行清洗。
甲方:乙方:年月日:
篇5:最新农产品购销合同范本
供方:________________ (以下简称甲方)
需方:________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方在平等互利的原则上就农产品供销事宜协商一致,达成如下合同条款,以供双方严格遵守:
一、产品名称、数量、金额
二、甲方对质量负责的条件:农残检测、卫生质量达到国家标准,能通过国家质量安全体系认证和绿色食品认证。
三、交货地点、方式:合同签订后于________________交易。
四、运输方式及费用负担:乙方负责运输车辆及费用。
五、结算方式:银行汇兑或转账(人民币结算)。
六、付款时间:交货后按收、发货确认数15天内付清,若有特殊情况双方协商解决。
七、合同有效期:
八、违约责任:任何一方违约,违约方每天按________元支付违约金给守约方。
九、其他非人为因素造成的特殊情况,双方根据实际情况协商解决,协商不一致时可向澄江县人民法院提起诉讼。
甲方:________________ 乙方:________________
负责人:______________ 负责人:______________
联系电话:____________ 联系电话:____________
合同签订时间:________________
篇6:日用品购销合同范本
供货方:___________________ 需货方:___________________
合同签订地:___________________ 签订日期:___________________
供需双方现就___________________工程所用____________牌___________________—产品,经友好协商达成以下条款:
一、 产品名称、商标、规格、型号、数量、金额等
二、 质量要求:达到国家的质量标准,并附产品合格证及检测报告。
三、 供货期限:合同签订后,供货方收到需方预付款(定金)和规定尺寸清单后按规定____________天发货到位,如遇不可抗力影响时,双方协商解决。
四、 交货地点、运输方式:由供方负责送至需方指定地点,卸车等费用由需方负担。
需方指定送货地点:______________________________________
需方指定___________________为现场收货人,联系电话:___________________
五、 验收标准,方法及提出异议期限供货方负责因质量问题产生的相关费用,如需方不派人员验收,供方按合同供货,需方收货之日起十日内未对质量问题提出书面异议,视为供方所交产品合格。 六、 结算方式:
(1)合同鉴定后,需方应向供方支付预付款(定金)__________元,该款项在结算中冲抵。
(2)需方提供验收后结清全部货款(货款以现金或转账支票结算均可)。
七、 违约责任:如供方不能按期交货,或需方不能按期付款等违约者,违约方每天承担合同总价的万分之五的违约金,违约金最高限额为合同总价的百分之二。
八、 争议的解决方式:供需双方在履行合同过程中遇到的问题,应及时协商解决。协商达不成一致的,任何一方均可向合同守约方所在地人民法院提出诉讼。
九、 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,双方履行完合同条款时自动失效。
供方: 需方: 单位名称(章): 单位名称(章) 委托代理人: 委托代理人: 联系方式: 联系方式:
篇7:瓷砖购销合同范本
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定,本着公平、公正、自愿、平等的原则,甲乙双方经过多次现场了解、查勘、协商,现就 工程中所使用的外墙瓷砖购销达成如下协议:
一、乙方在充分了解该工程概况和现状及市场行情的基础上,自愿承包甲方承建的 工程所使用的外墙瓷砖的供应。
二、双方达成的外墙瓷砖购销综合单价(含运输到施工现场内的运输费用、安全防护管理费用及各种税、费等):
1、 瓷砖,规格、型号 ,单价 元/㎡
2、 瓷砖,规格、型号 ,单价 元/㎡
3、 瓷砖,规格、型号 ,单价 元/㎡
三、质量要求
乙方所供应(出售)给甲方的外墙瓷砖必须达到国家现行对房屋建筑材料的相关规定要求,并满足甲方所承建的该工程设计图相关要求和质量标准,且经相关职能部门及甲方现场验收合格,否则,在施工中及之后发现不合格材料一律由乙方自行负责处理,并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
四、材料款支付方式
经甲乙双方多次协商一致同意:在乙方将本工程所使用的外墙瓷砖全部供运到施工现场时,支付其总货款的 %(即 万元),余下货款(即 万元)在本工程全部完工后 月内付清全部货款。在未完工期间甲方所欠乙方的余下货款不计息。
五、安全责任及材料接收方式
1、乙方所出售给甲方的外墙瓷砖必须自行按施工进度要求按质、按时安全送达甲方所承建该项目的施工现场内,并卸放在甲方指定的地点,由甲方施工现场材料保管员依实验收、计量后给乙方出具材料签收单,乙方自行保管好此材料签收单,且此材料签收单为甲乙双方唯一结算计量依据,遗失不补,否则造成的一切损失概由责任方负责承担。
2、甲方在给乙方所供应的材料单价中已包括了材料及材料运输到施工现场并卸放在指定地点的一切费用,故乙方应自行合理、安全安排运送材料方式及运输工具,且自行做好其安全防护管理,否则所发生的一切安全责任及损失概由乙方负责,甲方不承担一切责任及由此造成的一切损失。
六、本协议是甲、乙双方经多次商议后双方真实意愿的表达,双方必须共同遵守,不得违约,否则由违约方赔偿对方一切损失并承担相应责任。本协议未尽事宜由甲、乙双方形成补充协议,与本协议具有同等法律效力。本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
七、补充协议(或内容):
甲方(签字): 乙方(签字):
年 月 日
篇8:经销商钢材购销合同范本简版
甲方(需方):
乙方(供方):
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行,钢材购销合同范本。
一、合同标的。
甲方所购产品名称为——,型号为———,套数为——。设备详细配置见清单,清单中未列出的设备不在本合同供应之列,如甲方有需要另行计价;
二、合同价款及支付。
1、合同总价为¥_________(大写_________元),
2、 签约后支付总价30%的定金;
3、买受方处交付设备后,支付总价的60%的货款;
4 、保留款为总价10%的货款,在设备调试合格后第——月内支付
三、设备运输及风险承担采用——种方式。
1、乙方代办托运,运费由甲方支付,在设备卸车前由甲方直接支付给运输单位。乙方负责装车并承担装车之前的风险由,装车之后的风险由甲方承担;
2、乙方送货上门并负担运费,甲方负责卸货;卸车之前的风险由乙方承担,卸车及之后的风险由甲方承担。
四、设备交付。
1。交付时间:卖方应于本合同生效日后_____个月内分_____批将设备交付完毕。2。卖方应于交货日_____日之前,通过传真等方式将合同设备的相关内容通知买方,以便买方做好接货准备。
五、设备的验收。
1、设备在交付的同时进行验收,甲方确认设备及所附属设备无误后在验收单上签收;2、如果发现产品不合规定,应在天内向乙方提出书面异议;
六、资料交付。
卖方应于本合同生效日后______个月内,将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以邮寄等方式交付给买方,合同范本《钢材购销合同范本》。
七、售后服务。
1、乙方提供安装、调试和维护等方面的技术支持和服务工作;2、乙方提供从验收通过之日起12个月的设备免费上门保修服务,在保修期间若因质量问题造成产品损坏,乙方负责免费更换;3、易损件、人为因素和物料腐蚀(光气、氢氟酸、40%以上的NaOH、KHO浓溶液)等造成的设备损坏不在免费服务之列。
八、不不可抗力。
由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时,可延长履行合同的期限或解除合同,并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。
九、违约责任。
1、乙方延期交货,逾期一天,乙方按未提供产品总价值的%交纳违约金,违约金最高不超过合同总金额的20%;2、甲方逾期付款,应付款日的次日起,每日承担逾期付款部分总值的%的利息作为违约金,违约金最高不超过合同金额的20%。
十、争议的解决。
若因本合同发生争议经协商不成,选择以下第____种方式解决。1。向郑州仲裁委员会申请调解、仲裁;2。向原告住所地人民法院起诉。
十一、其它应注意事项:
甲方(签章):乙方(签章):
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
签约日期:
篇9:阀门购销合同范本
订购方: (以下称甲方)
承揽方: (以下称乙方)
乙方承接甲方开发的 项目防盗门及车库门的制作、安装,经双本着公平、公正、平等自愿的原则经友好协商,现就有关事宜签订如下协议:
一、承揽内容、数量、质量、价格:
1、工程地点:
2、加工数量、价格、规格及要求:
暂定总计价款为人民币 元( 元整)。以上价格包含制作、运输、安装(含发泡剂、密封胶等安装辅材、门框灌砼等)、调试、检测、消防验收、售后服务及税金等相关一切费用。
3、质量要求、材质配件及验收标准
1)、乙方提供产品必须符合国标GB17565---1998《防盗安全门通用技术条件》。
2)、乙方必须提供《产品合格证》、《检测报告》、《产品保修单》等相关资料及其他相应手续,乙方保证防盗门通过有关部门验收,验收费用由乙方承担。
4、进场交货时间:20xx年 月 日
5、保修及维护
对所订购的各类门保修期一年,保修期从相关主管部门验收合格并签字之日起计算,保修维护响应时间6个小时,若乙方不能及时维修,甲方有权委托第三方代修,所支出费用由保证金内扣除。
二、付款方式及验收标准
1、产品进场交货,经甲方确认后,支付总价款的 %
2、乙方安装完毕后支付总价款的 %。
3、经相关部门验收合格后30日内支付总价款的 %。
4、余5%作为保修款,保修期满后无质量问题一次性付清剩余款项。
5、产品进场时须携带产品合格证、出厂证明书及施工所在地技术监督部门出据的产品合格检验报告,消防部门出据消防防火等级合格证,同时必须达到承揽方报价时质量标准和技术要求。
6、价款按实际面积计算。
7、乙方提供等额税务发票后甲方方能付款。
三、交付方式
乙方自行组织包装、运输直至送达工地卸车,相关费用自理。
四、工程工期
本工程施工工期必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成,产品于20xx年 月 日前进场。车库门于20xx年 月 日前安装完毕,防盗门于20xx年 月 日前安装完毕。甲方如调整工期,需提前告知乙方。非甲方原因,乙方超出甲方约定进场时间及工期每延期一天按500元处罚。
五、双方责任
1、甲方责任:
1)全面履行合同,确保乙方正常施工。
2)甲方按时支付工程款,提供乙方要求的有关本工程的技术资料,提供安装所需电源,负责施工现场的组织协调工作。
3) 督促乙方做好安全管理,文明施工。
2、乙方责任
1) 按合同约定保质保量、准时供货,对不合要求的产品应及时更换。
2) 全面履行施工合同,严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工,严格履行质量、安全、文明施工,工期的合同要求,确保正常施工。
3) 现场安装人员服从甲方、监理指挥和管理。
4) 服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。
5) 因乙方原因造成的质量事故,乙方必须无条件按订货方合同的要求返工至合格,并承担由此产生的全部施工增加费用。
6) 违反上述约定,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
7) 负责自身材料的安全保卫及对其他工程成品和半成品的保护。
六、合同争议:
在履行合同过程中发生纠纷,双方应协商解决或请有关部门调解,一方不愿协商、调解或调解不成,向甲方所在地人民法院起诉。
七、安全生产,文明施工
乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理,遵守安全生产操作规程, 并采取必要的安全防护措施,以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故,均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。
八、其他事项:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,由双方当事人签字、盖章之日生效,工程款结清之日失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10:产品购销合同格式_合同范本
供方:湖北江汉石油仪器仪表有限公司
合同编号:
签定地点:
需方:
签订时间:
一、产品名称、商标、厂家、数量、金额、供货时间及数量
序号
名称
产品规格
单位
数
量
单价
(元)
金额
(元)
交货日期
附注
合计人民币(大写):
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按相关行业标准,质量保证期为发货之日起1年。
三、交(提)货地点、方式:
四、运输方式及到站港和费用负担:
五、合理损耗及计算方法:
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担:
七、验收标准、方法及提出异议期限:按相关行业标准验收,提出异议期限为到货后30天。
八、随机备品、配件、工具数量及供应方法:按出厂要求配齐随机备件等
九、结算方式及期限:
十、需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件:无
十一、违约责任:按《合同法》执行。
十二、解决合同纠纷的方式:协商、调解、仲裁、诉讼。
十三、其它约定:
供 方 需 方
单位名称:湖北江汉石油仪器仪表有限公司 单位名称:
单位地址:湖北武汉东湖高新技术开发区流芳企业东路 单位地址:
法定代表人:张建安 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人:
电话(传真):027-51012099 电 话:
开户银行: 工行武汉东湖开发区支行 开户银行:
帐 号: 3202 0090 1920 0111 342 帐 号:
税 号: 4201 0176 7432 829 税 号:
邮政编码: 4 3 0 2 0 5 邮政编码:
合同有效期: 年 月 日 至 年 月 日
篇11:年木材购销合同范文_合同范本
签订时间: 年 月 日
计量单位: 立方米
┌──────────┐ ┌─────────┬────┐
│gf-91-0105│ │ 国家调拨通知书 │字第 号│
│ │ ├─────────┼────┤
│ │ │省(区)调拨通知书│字第 号│
├────┬─────┤ ├─────────┼────┤
│任务部门│ │ │管理局调拨通知书 │字第 号│
├────┼─────┤ ├─────────┼────┤
│用 途 │ │ │合 同 号 │字第 号│
├────┴─┬───┴───┬─┬─┬┴┬─┬─┬────┴────┤
│ │ 到 站 │材│规│等│单│数│ 年 │
│具体收货单位├─┬──┬──┤树│ │ │ │量├─┬─┬─┬─┬─┤
│ │路│车站│专用│种│格│级│价│合│月│月│月│月│月│
│ │局│港口│ 线 │ │ │ │ │计│ │ │ │ │ │
├─┬────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴────┴─┴──┴──┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ 需 方 │ 供 方 │
├──┬──┬─┬──┬──┬──┬──┼──┬───────────┤
│开户│结算│帐│通讯│电报│电话│邮政│开户│ │
│银行│户头│号│地址│挂号│号码│编码│银行│ │
├─┬┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼───┬────┬──┤
│1││ │ │ │ │ │ │帐号│ │电报挂号│ │
├─┼┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┴─┬─┴────┴──┤
│2││ │ │ │ │ │ │通讯地址│ │
├─┼┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼────┼─┬────┬──┤
│3││ │ │ │ │ │ │电话号码│ │邮政编码│ │
├─┴┴──┴─┴──┴──┴──┴──┼────┴─┴────┴──┤
│1.本合同按《合同法》、《工矿产品 │ │
│ 购销合同条例》、《木材统一送货办法》│ 8.解决合同纠纷方式: │
│ 等有关规定执行。 │ │
├───────────────────┼──────────────┤
│2.运输方式: │ 9.其他约定事项: │
├───────────────────┼──────────────┤
│3.结算方式: │ │
├───────────────────┼──────────────┤
│4.交(提)货地点、方式: │ │
├───────────────────┼──────────────┤
│5.捆绑用具的供应与回收: │ │
├───────────────────┼──────────────┤
│6.检疫办法、地点及费用负担: │ │
├───────────────────┼──────────────┤
│7.违约责任: │ │
└───────────────────┴──────────────┘
订货单位:(章) 代理人: 供货单位:(章) 代理人:
篇12:空调设备购销合同范本
供方: (以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本空调设备购销合同。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额
注:本报价含税票(含物价款、安装、调试、检测、服务费、配套费)等一切费用。
二、质量标准、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:机组自进场验收之日起计算,整机保修60个月,整体工程保修5年
三、交(提)货地点、时间: 需方工地现场 。
四、空调设备接收及验收标准
1、需方应在接到我方书面或电话通知后,当空调设备运至交货地点时,2小时内组织验收及设备接 收工作。
2、验收标准按照奥克斯企业标准,验收工作由需方现场代表与供方代表共同执行。
五、供方安装时水电费用由需方负责。
六、结算方式及期限
合同签订后,需方向供方付 50% 预付定金 (大写 )整,设备到现场安装调试后一次性付清余款 (大写 : ) 元整。
七、支付方式
□汇款 □现金
八、违约责任
1、供方责任:供方非因不可抗力(如地震、水灾、风灾、泥石流等)而不能交货或逾期交货达10日,供方须按照不能交货部分货款的10%承担违约责任。
2、需方责任:
需方定购的物品规格、型号不得任意退换,如需方非因不可抗力(如地震、水灾、风灾、泥石流等)要求退换,则赔偿退还物品总金额的5%作为赔偿金,如为以下情况之一者,全额赔偿:
A、根据需方特殊要求特制的产品;
B、产品已经损坏或配件不全;
九、合同纠纷解决方式:供需双方协商解决,协商不成时以需方所在地法院起诉。
十、其他约定事项:如有未尽事宜,另行商议。
十一、本合同一式 2 份,其中供方 1 份,需方 1 份,均具有同等法律效力。
十二:本合同经供需双方签字盖章后,在有效期限内生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13:砂石购销合同范本
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定,甲乙双方在自愿平等的基础上经过友好协商签订本合同,以资双方共同遵守。
一、购货内容、单价、总吨数、总货款:
水洗砂:单价:38元/吨,总吨数3万吨,合计货款为:一百一十四万元(小写:1140000元)合同金额以收货实际收到吨量乘以单价为准;上述产品价款中已含税费、装费等。
二、质量要求:
1、所供砂应为天然河砂;
2、规格要求:水洗砂;
3、含泥量小于3%,泥块含量小于1%。
三、供货方式:
乙方接到甲方要货通知后2小时内将货物装于甲方运输车上,如三次供货不及时,扣除货款违约金贰万元。
四、结算方式及结算期限:
1、乙方凭收方单与甲方对帐,付款时乙方要向甲方出具正式税务发票;
2、结算期限为:20xx年9月1日到20xx年10月20日。
3、付款方式:转帐方式。甲方不能按时支付货款,本合同自动终止。
五、验收方式:
1、甲方根据行规制定具体验收标准,并据此进行验收与计量。
2、以甲方收方数量为准,但必须将双方核实,乙方有权随时对收方量进行抽查,如有异议,须经双方协商解决。
3、每批货物装至甲方运输车后,甲方进行抽检后合格的,但在实际使用过程中,发现有不合格的产品(人为除外),甲方应及时通知乙方,乙方应给予更换并承担全部的违约责任。
六、合同变更解除
甲乙方中有一方出现违约责任,另一方有权单方解除合同,并追究由此造成的经济责任。
七、违约责任
(一)乙方违约责任
1、乙方所交产品质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或退货,因质量问题所产生的一切经济损失由乙方全部并承担该次货款20%的违约金。
2、乙方如不能按照甲方所通知的时间供货,或者逾期交货,逾期交货的违约金为当次货款的20%。
(二)甲方的违约责任
1、中途退货,应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。
2、逾期付款的,应按人民银行有关延期付款的规定向出卖人偿付逾期付款的违约金。
八、不可抗力
任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
九、争议的解决方式
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向所在地人民法院起诉。本合同自双方签字盖章后生效,合同执行期内,双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式贰份,双方各执一份;具有同等法律效力。
十一、合同期限:本合同一式贰份。经法定代表人签章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇14:购销合同范本手机美容保护膜系统购销_合同范本
甲方(供应商):
乙方(购买商):
甲乙双方经友好协商,就乙方向甲方购买“手机美容保护贴系统”设备事宜,双方达成协议如下:
购销方式:
一、甲方提供生產用具、器材、產品及技术服务予乙方,乙方购买甲方的设备后,在没有得到甲方的允许下,严禁回销往香港、澳门及国内市场。
二、首次订购產品 ( 另见附表:包膜材料及工具表 )
加盟费為人民币30,000元,由双方确认共同签订合约当日,乙方先付50%(即人民币15,000.00元整)作付运订金,有关包膜材料及工具甲方须於十五个工作天内交付乙方,经双方确认系统运作正常后,乙方需即时清付总额餘数(人民币15,000元整),收款后甲方发回电子收据。
日后如需技术支援及图库更新,则每月收取费用為人民币300元整(签约日起首两个月免费技术支援及图库更新,由第三个月起七日内缴付费用予甲方提供之银行账户)。而技术支援费必须以六个月為单位,一次性缴付合共人民币1,800元予甲方,期满后乙方可考虑继续或不接受甲方之技术支援及图库更新。
三、 双方权利和义务
1. 授予经营权──甲方只允许乙方进行单店经营(如需授权专利连锁加盟,於后页备註附加条款共商签订),乙方自主经营,甲方不加干涉及参与。
2. 培训──由乙方交付订金日起,甲方给与乙方人员培训為期14个工作天(包括组装器材、使用、一般维修、软件使用、技术培训等),住宿及膳食费用由乙方自行承担,如需甲方支持,甲方将视情况代為安排(以合同最终确定為準)。培训内容见附表(手机美容及招客技术培训课程)。
3. 技术支持和设备维护
甲方所提供的合同设备,至有效合同期内,硬件部份由生產厂商提供特约维修(打印机除外) ,软件部份包括手机外形及图库更新,於缴付费用后当月更新,乙方提出维护(更换)申请,并将需要维修(更换)的设备或零件寄经甲方,甲方收到后三个工作日寄出维护(更换)之设备予乙方,硬件维修期為一年(非人為损坏)超出日可代為向厂方报价维修。
4. 作业工具和耗材
乙方可自行添置作业工具和耗材,唯手机的保护膜必须向甲方购买,否则因不当使用耗材而引致打印机损坏,甲方恕不负责维修。
5. 保密协议
為维护甲乙双方及加盟商户之利益,乙方及其人员除了正常从事商业经营之需要外,不可将甲方任何部份内容透露给他人、其它公司或团体,乙方须承认这个经营系统的任何部份的机密性属於甲方的专利。
6. 付运方式
甲方会在付运前,乙方在场的情况下检查所有器材工具齐备无误,才交予乙方,乙方须自行负责所有工具器材的搬运和安全,及器材的组装。
7. 额外技术支援
因涉及支援内容可能很广泛,须另议。
7. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自双方签字之日起生效。
备註:此合同為未修订初稿,日后以完全修订版為準。
甲方:、(公司盖印) 乙方:(公司盖印)
公司代表:(签署) 公司代表:(签署)
签约地点:
签约时间:
购销合同的注意事项
1、产品数量,由供需双方协商签订。产品数量的计量方法,按国家的规定执行;没有国家规定的,按供需双方商定的方法执行。
2、产品质量要求和包装质量要求,有国家强制性标准或者行业强制性标准的,不得低于国家强制性标准或者行业强制性标准签订;没有国家强制性标准,也没有行业强制性标准的,由双方协商签订。供方必须对产品的质量和包装质量负责,提供据以验收的必要的技术资料或实样。产品质量的验收、检疫方法,根据国务院批准的有关规定执行,没有规定的由当事人双方协商确定。
共2页,当前第1页12
篇15:药品购销合同纠纷中的期待利益_合同范本
XX年8月,陕西省安康市中级人民法院公开审理了一件药品购销合同纠纷案件。基本案情:原告银鑫医药公司与被告旬阳县医院自XX年起就订立了药品购销合同书,双方形成了长期药品供购关系。而在合同履行过程中,被告旬阳县医院未能及时结帐,逐渐拖欠货款。同时,原、被告双方还对合同项下药品的价格发生争议,银鑫公司向法院提起诉讼。原告在起诉追索货款的同时,向法院主张因被告将大量订单违约转与他人,而导致其业务萎缩,利润下降的期待利益损失。人民法院在审理期待利益的过程中,产生了认识分歧。
所谓期待利益,是指合同如果被履行,一方基于能够享有的,而因为另一方违约,使其在事实上不能享有的交易成果或好处。目的是使非违约一方处于假如合同履行,他所能得到的处境。虽然期待利益这一名称在我国民事法律字面中并没有出现,但这并不影响其对我国相关民事法律关系的调整。
关于期待利益,我国《合同法》第113条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”该条规定合同违约损失赔偿额包括两个部分:①因违约所造成的损失;②合同履行后可以获得的利益。这是一种大的损失赔偿原则即为完全补偿原则。但该条有规定,损失赔偿额不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。这是损失赔偿额的可预见性规则。该条对违约损失赔偿额的规定是非常全面的,并且,它首次规定了对合同履行后可以获得的利益即期待利益的赔偿问题。从民法理论来讲,违约责任是民事责任的一种,根据合同法律关系的特点,承担违约责任的方式主要是实际履行、采取补救措施、赔偿损失、支付约定的违约金以及定金。根据民事法律关系的平等、等价原则,违反合同所承担的民事责任应该更侧重于补偿性,即违约责任重在弥补或补偿因违约行为而给对方所造成的损害。这种损害就包括了合同未违约方对正常履行合同的期待利益。
期待利益作为民事违法行为所造成的一种财产损害后果,具有如下特征:(1)未来性。它是受害人未来利益的损失,在违约行为发生时并没有为合同当事人所实际享有,而必须通过合同的实际履行才能实现。(2)期待性。期待利益是当事人在订立合同时能够合理预见到的利益,因此期待利益的损失也就是当事人所能够预见到的损失。(3)合理性,该利益必须是当事人所能够合理遇见到的,不能不具备现实性。也就是说,只要合同如期履行,期待利益就会被当事人所得到。
对于期待利益的确认,在我国主要有必然因果关系说和相当因果关系说两种理论.很长时期里,必然因果关系说占据我国民法学界的通说地位,其要求合同未违约方证明因被告的违约行为,使自己原本已经履约的行为毫无意义,且期待利益唾手可得,这样才可主张期待利益。随着法制建设的进步和理论研究的深入,这一理论受到了批判。梁慧星教授认为它混淆了哲学上的因果关系和法律上的因果关系。因为法律的任务在于协调社会生活中的各种利益冲突,维护社会的公平正义;而法官在裁判时主要是依据社会生活的共同准则、公平正义的观念以及善良风俗习惯和人之常情,而不必探求哲学意义上的“客观的、必然的、不以人的意志为转移”的因果关系来认定违约责任的成立。笔者认为,必然因果关系太过抽象、苛刻和难以操作,它只能作为一种哲学上的思考,不益于作为司法判案的一种依据。国外许多法律制度都采纳了因果关系的两分法。两分法基本原理的前提是要确认违约行为或者应由其负责的事件是否是守约一方遭受损害的必要条件,即考察是否没有这样的行为或事件,就没有损害的发生。至于未违约方是否履约则在所不问。在我国,必然因果学说虽然受到动摇,但相当因果关系并没有被法律界所广泛接受。相当因果关系说并不要求法官对案件的因果关系去追求其“客观的本质的必然的联系”,只是要求判明原因事实和损害结果之间通常存在的可能性。依据相当因果关系说来确定“期待利益”的话,则期待利益的丧失是否是对方违约行为的结果成为法官衡量因果关系是否成立的唯一因素。即法官可不考虑守约方是否已经为交易支付了进货款、运费等成本消耗。除此以外,法官还得依法考察“法律的原因”是什么,再依据可预见规则来确定.
通过对理论的分析,可以看出相当因果关系理论对期待利益的构成相对宽松一些。本案关于期待利益的法律适用在判决书中表现为:对第三项增加期待利益诉讼请求的论述,即虽然被告旬阳县医院在合同外购买别家公司药品的行为构成违约行为,但银鑫公司主张的期待利益损失缺乏合同中关于购买数量的具体约定,且无其他证据证明其可能获得的合理收入,故原告的期待利益不予支持。
从法院认定理由中,我们得知,原告的期待利益是客观存在的,但法院之所以不支持原告主张,原因在于其主张的期待利益损失缺乏合同关于购买数量的具体约定,且无其他证据证明。
本案法官采纳了相当因果关系的理论,首先认定期待利益的损失是由被告的违约行为造成,同时对期待利益的构成又从以下几个方面去思考: 1、期待利益必须是基于有效成立的合同上的期待;2、期待利益并非基于缔约时的希望,而是基于如果合同得到履行对他而言所具有的价值; 3、一般说来,至少一方当事人的期待利益代表了合同对他而言而不是对某通情达理的第三人而言的实际的价值,因而基于期待利益的损害赔偿要考虑与受害人相关的所有特殊情形;4,期待的内容是有可能发生的损失的种类及其数量;5、期待利益是违约方合理预见的。
根据以上内容分析,该判决在认定期待利益时,将是否存在可能发生的种类及各种损失的大小在合同中的明确体现作为期待利益在合同中的一个重要标准及组成部分,在原告中标后并未约定合同标的的具体数量,致使可期待利益难以确定,即法官难以依据合同计算出假如合同履行对原告所能带来的价值。(若要具体计算期待利益又很复杂,大致可分为成本分析法、平均利润分析法等方法。)故原告对损失的举证义务并未完成。同时在我国医药购销领域中,无论社会公众,还是合同双方,甚至是裁判官或律师都很难要求违约方(医院)去合理预见未违约方(供应商)的期待利益损失。这一点,也可能导致本案期待利益损失不能成立。
因此,本判决对于原告的期待利益诉讼请求不予支持理所当然。
篇16:电脑耗材购销合同_合同范本
电脑耗材购销合同一:
买方(甲方):
卖方(乙方):
经双方友好协商,就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下:
一、甲方向乙方购买办公用品及耗材,具体见采购清单,乙方向甲方免费提供送货及售后退换等服务。
二、在同等商品中,乙方应按最低优惠价格提供给甲方,具体价格见清单。价格调整应经甲方书面同意后方可执行。
三、一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准,如遇甲方有急用商品订单,则以最短时间将所订商品送到指定地点。
四、办公用品送到甲方后,由甲乙双方共同对数量进行清点,使用中出现质量问题乙方仍应负责更换或退货,或根据甲方要求进行价格折扣。
五、每个月结束后 个工作日内,乙方提供发票及甲方签收的送货回执单,经甲方确认后按实际发生的金额每月结算一次。
六、乙方保证所提供的所有商品为原厂产品,质量符合甲方的要求和有关质量标准,如不符甲方有权退货。
七、乙方应提供有效的联系人和联系电话,如有变更,乙方应及时、主动通知甲方。
八、如乙方未按规定时间提供商品或提供的商品有瑕疵,每出现一次承担 元违约责任,并赔偿给甲方造成的损失。
九、其它约定
1、本合同执行过程中发生争议,双方友好协商解决,协商不成向甲方所在地法院诉讼解决。
2、本合同自签订之日起生效,有效期一年;本合同一式二份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
单位地址: 单位地址:
授权代表: 授权代表:
传真: 传真:
电话: 电话:
签订日期:
电脑耗材购销合同二:
甲方:____________________
乙方:____________________
一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元)
产品名称:____________________
配置 :____________________
单价 :_______________________
数量 :________________________
合计 :________________________
共计:_________________________
共计人民币(大写):___________
二、技术支持与服务
1. 产品的技术标准符合国家标准。
主机三年有限保修:主板、cpu、内存、硬盘等保修三年; (第一年免费保修;第二、三年返修)光驱、软驱免费保修一年。
2. 本公司可根据客户需求安装linux操作系统,如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。
三、交货时间:_________________________交货地点:_________________________
交货方式:_________________________付款方式:_________________________?
四、为缩短订货期,买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名,卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方,即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方,卖方在收到合同原件后,五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。
五、本合同一式贰份,由双方加盖合同章后生效。
甲方:_______________ 乙方:_______________
代表:_______________ 代表:_______________
开户银行:___________ 开户银行:___________
帐号:_______________ 帐号:_______________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
篇17:化肥购销合同范本
供方________________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
需方:____________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
一、产品名称、商标、含量规格、数量、金额、供货时间及数量
二、质量标准及要求
三、供方对质量负责的期限
四、送(取)货方式
五、运输方式及到达站(港)和费用负担
六、合理损耗计算方法
七、包装标准及费用负担
八、验收方式及提出异议期限
九、结算方式及期限
十、违约责任
十一、解决合同纠纷的方式
十二、其他约定事项
供方:____________________________ 单位名称(章):________________ 法定代表人:____________________传真:____________________ 开户银行:____________________ 帐号:____________________
需方:____________________________ 单位名称(章):________________ 法定代表人:____________________ 传真:____________________ 开户银行:____________________ 帐号:____________________ 鉴(公)证意见:_______________
篇18:沙石购销合同范本
需方:_______________ (以下简称甲方)
供方:_______________ (以下简称乙方)
依照国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并经甲、乙双方充分洽谈协商,签订本合同以兹双方共同遵守。
一、供货内容及地点
乙方按甲方的要求,供应各种石材至甲方工地内。
二、供货单价
1、水洗沙 _______元/m3
2、毛石 _______元/m3
三、质量要求及验收标准
1、 根据双方确认样板进行验收;
四、运输费用及费用负担
1、 运输费及卸车费由乙方承担。
五、工程款的支付及结算
1、 货款暂由乙方垫付,甲方会按进度支付给乙方货款。
2、 材料到场后,甲方应及时安排有关人员进行验收,并在验收合格后将送货单传回给乙方,以便乙方结算。
3、 乙方提供有效的开户银行,甲方将结算款项汇至乙方指定的银行户口。
六、违约责任
1、 如乙方不能按时、按质交货给甲方,甲方有权不支付材料款,并有权要求乙方赔偿因此引起的一切经济损失;
2、沙、石方量和质量如达不到甲方所需的要求,乙方则视为违约,甲方可终止合同。
3、由于沙石市场价格变动频繁,每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考,由双方友好协商确定。
4、双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交方所在地人民法院裁决。
5、本合同双方签字盖章后生效。
6、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方(签字):_____________________
乙方(签字):_____________________
合同签订日期: _____________________
篇19:不锈钢板材购销合同范本
供货方:(以下简称甲方)
购买方:(以下简称乙方)
一、品名、规格、包装要求、数量、单价、金额:按乙方订货清单要求,单价经双方协商后确定。
二、供方对质量负责的条件和期限:甲方保证供货质量,对商品使用中非人为因素而坏损的,三个月内包退换。
三、交(提)货方式及地点:由承运商运至乙方车站(港口);或乙方自带车辆到甲方仓库提货。
四、运输方式到达站(港)及收货单位:汽车或轮船运至 站(港), 公司收。
五、运输费用负担:运至乙方车站(港口)的费用由甲方承担,到站(港)后,费用由乙方承担。
六、合理损耗计算及负担:在总重量的0.5%以内的运输损耗由乙方承担;超出部分由双方均摊。
七、包装费用负担:由甲方承担。
八、验收方法及提出异议的期限:货物到站(港)后,由承运商和乙方共同验收,如有异议,乙方应在货到当日内向甲方提出。
九、结算方式及期限:乙方订货后,现金支付一半货款,货物到站(港)验收后付清所剩货款。
十、违约责任:乙方订货后,十日之内如不提货,甲方有权在订货所交50%货款中扣除一半作违约金;乙方订货后,甲方发货延至十日后,乙方有权少付20%货款。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:(签字)
乙方:(签字)
签订日期:
篇20:瓷砖购销合同范本
甲方: (需方)
乙方: (供方)
项目名称:
签订地点:合肥大杨建筑安装工程有限责任公司龚洼恢复楼项目部办公
一、产品名称、型号、规格、数量、价格、金额:
备注:本合同中订货总量为概算数,合同签订之后,发生增加或减少时,按实际送货总量结算。
二、质量标准:
1、已方所供的瓷砖均按国家质量标准生产供应;颜色按乙方送交的样板颜色为准。
2、每批次瓷砖生产时均有一定色差,请甲方合理安排施工。
3、乙方所供瓷砖有大小、方正、翘曲的由乙方负责及时调换,同批次瓷砖产生色差由乙方负责及时调换(调换时间为15天)。
三、交货时间、地点、方式:
1、送货时间甲方需提前一个月通知乙方所需瓷砖数量。供货数量由甲方提供。
2、送货地点。
3、乙方瓷砖进场时必须由甲方指定的材料员验收并开具凭证,已双方签字确认的数量为准。
四、运输及运输保险费用:
乙方所供瓷砖的装车、运输及运输保险(即运输途中的材料设备、运输工具集司乘人员安全)费用均由乙方负责,卸货由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收:
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行,即符合公路或铁路运输要求,包装物由甲方或施工单位负责回收处理。
六、合理损耗及计算方法:
乙方所供瓷砖在运输途中时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
七、验收标准、方式及异议的提出:
乙方所提供瓷砖均按国家质量标准有乙方和甲方材料设备采购组共同验收,双方验收人员在验收凭证上共同签字,并依此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议,甲方须在施工开始前提出,双方共同协商解决。
八、结算、付款方式:
1、结算方式:以甲方材料员签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式:签订本合同后,甲方在每批瓷砖到达工地现场经甲方材料设备采购组及乙方送货人员共同验收签证后 个工作日内支付该批瓷砖货款额度 %,该工程瓷砖项目施工完成后付总货款,余款在此工程验收前付清。如甲方工程验收前不能付清余款,超过 天按延期付款金额的 千分之二 追缴违约金。付款全部采用银行转账,汇入本合同各方确定的指定账户。
3 建行账号:
4、如果甲方不能按时付款乙方有权停止供货,并追缴前期材料款,由此所产生的一切责任和损失均由甲方承担。
九、合同纠纷解决方式:
按《中华人民共和国经济合同法》》及其他相关法律法规的相关规定协商解决;
十、其他约定事项:
在施工中瓷砖损坏、浪费损耗由甲方负责,但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其他未尽事项,双方可另行签订协议作为本合同附件,并与本合同具有同等法律效力。
十一:本合同壹式 肆 份,甲方 贰 份,乙方 贰 份,具同等法律效力,本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十二、 补充协议
1、乙方在接到甲方要货通知后15天内必须供货到现场。
2、因乙方供货及调换不及时造成甲方工期延误和工人误工费由乙方负全部经济损失。
甲 方 乙 方
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
授权代理人: 授权代理人:
电 话: 电 话:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
日 期: 日 期: