安装防盗门请示（合集20篇）

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

一、工程概况及承包方式

1、 工程名称：暖气安装

2、 工程地点：

3、 工程承包方式：轻工

二、工程装修内容 天环药业职工宿舍暖气的安装、调试。

三、 工程期限 20_年月日―20_ 年月 日

四、 质量要求按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由公司安环部及主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。

五、 付款方式甲方先预付乙方元订金，工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方主管部门按审计结果支付剩余全部工程款项。

六、双方责任1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排

水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。 2、 乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

七、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议：

1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。 2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。) 3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。 4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 5、其它未尽事宜由双方协商解决。 6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

甲方单位名称： 乙方单位名称：

法人代表： 法人代表：

年 月 日年月 日

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条 工程概况

1.施工地点：贵州省

2.工期：日 至20xx年

3.本项工程预计费用 元人民币。

第二条 工程承包方式：包工包料。

第三条 工程承包范围

1.负责施工甲方新教学楼电缆埋设、新教学楼供水管道安装、食堂位置旧电路改造工程。

第四条 材料供应的约定

1.甲方提供的材料

甲方负责提供本工程项目中新教学楼供电电缆及电缆埋设所需穿线管道、新教学楼供水工程所需增压成套设备。

乙方必须至少提前两天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应是符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.乙方提供的材料

乙方负责提供本项目所需其他全部材料。

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第五条 关于工程质量及验收的约定

1.本工程应严格执行国家相关施工规范及相关工程质量验收规范。

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前一天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

第六条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：

1.严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.保证施工现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.负责工程所产生垃圾的处理工作。

6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第六条 工程款付款方式：整体竣工验收合格后支付全部工程价款。

第七条 违约责任：

1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付合同总价款0.5%的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价款0.5%的违约金。

第七条 纠纷处理方式：

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第八条 合同的变更和解除：

1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订并按合同总价款 10 %支付对方违约金，立终止合同协议，解除本合同。

第九条.其它约定：

1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2.乙方施工完成交付使用后一年内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

第十条 附则

(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至20xx年5月10日。

甲方签字： 乙方签字(盖章)：

年 月 日 年 月 日

20xx年即将画上一个句号，20xx年的脚步已经轻轻向我们走来，回首进入xx公司这半年，有欣喜也有失落，有汗水也有激动的泪水。从7月骄阳似火中走出大学的象牙塔，慢慢融入公司安全、坦诚、卓越的工作氛围中，我们在成长，公司在进步，我愿用我的努力换取公司更大的发展！

20xx年7月30日，随着xx公司对新员工为期十天企业文化以及职业健康教育培训的结束，我被分到了安装公司，随之我们便进入了紧张的培训学习中去。毕竟是少数人才能了解的事物，对于刚进入公司的我们更是两眼一摸黑，心中既有担忧，又有神秘感，核电的工作原理是什么？以后我们工作会遭受核辐射吗？这些问题萦绕在我们心中。

从8月1日到9月4日，我们进行了一个月的基础培训，我了解了发展历程以及现状，更深刻体会到中国未来发展必要，在各位老员工授课中，我们专心听讲，他们精心备课，制作的生动课件，让我们了解到了关于安装方面的一些基础知识，了解到了我们公司在即将进行施工的我们执行的一些管理性文件，让我们心中有了底气！

虽然zz安装公司刚成立不久，但我相信，有各位老员工精心细致的准备工作，有总公司各位领导的大力支持，有我们员工的齐心协力，未来安装公司更精彩！

随后我被分配到了xx项目部，开始了自己的实习过程。我所学的专业是给排水工程技术，在学校学习中，侧重的是市政工程方面，来到xx项目部第一次下现场，我被震住了，一根根工业管道如人的血管一样支撑着厂区的生产，我心里在默默问自己：“未来我能应付自己的手头工作吗？”开始时我被分到了下面的班组，给各位工人师傅帮忙，虽然有点辛苦，但我慢慢熟悉了环境，慢慢学着去改变。

我突然觉得管道其实都一样，只是我们面对陌生事物胆怯罢了，我也慢慢适应了，开始经历和总结一些东西。

在现场的工作中，我知道了管道如何组对，管道安装的一般流程，知道了手动葫芦如何使用，曾经让我震撼的一件事是，一根DN400×12的不锈钢管在手动葫芦的起吊下，“空中接力”在管廊中成功定位。我也认识了一些常用工机具，比如敲击梅花扳手、等离子切割机、活口扳手等。我也实际操作了砂轮机，等离子切割机。明白了氩弧焊是咋一回事，氩气保护焊又是咋一回事。

进入10月份，xx项目土建的顺利交接，我又被派到另一组，干起了材料员。如果说9月份的现场干活让我明白了工作流程，那么这次的职责则让我真正认识了我们需要什么东西来施工，各种管道管件又有何不同。

在领材料过程中我知道了，法兰有平焊法兰、带颈平焊法兰、带颈对焊法兰，知道了法兰面有平面、突面、凹凸面以及榫槽面。我也认识了有关阀门比如闸阀、截止阀、气动阀、快开球阀、氧气阀，承插焊闸阀、过滤器、阻火器等，知道了法兰垫片有金属缠绕垫片、石棉垫、四氟垫。在这过程中我也明白了管道施工中的一些常识，比如管道和设备碰头时，应先把法兰装设备上再吊装管道进行焊接。这一个月的实践，让我学到许多，也让我心中许多疑惑得以解开。

来到xx项目部后虽然没换班组，但因为新酯化改造工程项目小，所以像机械、电气这样的组，我也有所了解。在酯化改造中，我和机械组一起参与见证了新酯塔的吊装。

我也曾经和机械组一起去给一个车间给一台泵联轴器找正，这些经历让我初步了解了安装工程中其他专业所要负责的工作内容。

进入11月份，随着大修的基本结束，项目部逐渐转入了厂方一些零星技改小活，而管道技术员也趁工程不紧，回去探亲了，我便代理技术员几天。虽然都是些小活，我也不敢掉以轻心，我常常主动和甲方进行沟通联系，帮助工人师傅们开用电、动火票，在这一系列小活锻炼中我明白了一个技术员应该做什么。

首先要和甲方有很好的沟通，真正领会甲方的施工意图，并提出自己的合理化建议，便于工人施工；其次，在现场和甲方沟通施工内容时，心中初步计划所需材料，便于施工快速有效的进行；第三，和工人很好沟通，做好技术交底，交代工人现场的一些安全注意事项，保证工程顺利完成。

此外我还见证了几次抢修任务，虽然都晚上加班比较辛苦，但从抢修中我懂得了工作该如何开展，人员该如何分配。以上经历都是刚开始，我相信随着我阅历的增长我会更加的得心应手。

12月份，随着冬季的来临，工程基本上结束了，我也开始了年终项目部资料整理工作，在项目部技术经理的指导下，我整理了前一阶段我负责的一些小活的工作量，并陪同甲方人员进行了现场审核，看着自己的劳动成果我很欣慰。

在工作中我也发现了一些我没学到的东西，比如测量在安装中的应用。因为是技改项目，所以在管道安装中图纸基本没尺寸，完全是工人自己量尺寸，然后下料预制安装，我想这在核电安装中是不会的，特别是新建项目，作为一个技术人员我希望以后我可以掌握一定的测量知识，所以我觉得这方面是我这半年工作中所欠缺的。

回顾这半年，觉得自己真正开始进入工作状态。工作中我积极向老师傅学习，同时又不安分的了解其他专业的工作过程原理，虽然我已学到一些东西，但我明白，我们最终的项目是核电站安装工程，它会更复杂，更系统，我需要学习的还有很多。

在新的一年中，我将继续保持工作的热情，把在手边的工作做好做实做精，以良好的面貌接受公司未来的核电安装工作任务。

甲方：宜昌市超人广告有限责任公司

乙方：

依照《合同法》及《中华人民共和国广告法》等相关法规，就甲方委托乙方进行广告牌喷绘安装等一系列事宜，在自愿、平等、互利的基础上，经双方协商一致，共同订立以下合同条款。

一、项目类别（名称）：宜昌市超人广告公司户外广告牌画面喷绘，以及跟踪维护、保修。

二、合同期限：20×年月日到20×年月日。

三、单价协议：

1、城区部分：包含宜昌市中心、伍家岗、东山开发区、葛洲坝等区域1。5元/平方米；100平方以内按2元/平方。

2、城郊部分：包含高速路段、机场周边等区域2。2元/平方米；100平方以内按2。5元/平方。

3、夷陵区部分：夜明珠至小溪塔路段2元/平方米；100平方以内按2。5元/平方。

4、当阳市3元/平方米；

5单次挂招商广告200元/次。县城另算。

6、其他区域以协商价格为标准。

四、费用及支付方式：

以第三条协议确定的单价以及安装的实际面积为标准，进行月结。于次月15日以前结清。

五、资质提供

经双方约定，乙方提供为完成本合同所需文本资料：

1、营业执照。2、税务登记证。3、组织机构代码证。4、法人代表身份证。5、操作工人保险。6、工人相关操作证件。7、安全承诺书（以上由复印件加盖公章生效）。

六、质量验收：

1、乙方喷绘安装要检查广告画面的整洁、美观、拼接完整；(拼接由喷绘公司负责)

2、乙方须对广告画面安装后进行跟踪维护，吹松吹散主动修复；

七、甲方权利义务

1、甲方有对乙方所悬挂画面内容审批的责任；

2、甲方必须根据相应规定，按时支付乙方户外广告牌安装维修费用，不得拖延，不得非法扣减。

八、乙方权利义务：

1、乙方应当按照约定保守甲方相关商业机密、及时完成工作并向甲方交付工作成果和验收单。

2、乙方在施工中应做到文明、安全施工，施工完毕后将现场周围清扫干净；在操作过程中遇到自身无法协调解决的问题或意外状况，需及时与甲方或相关部门沟通。确保施工中的操作安全和交通安全，施工过程中出现的一切安全事故均由乙方负责。

3、乙方不得转包和擅自分包，乙方应保证其所选任或雇请的工作人员具有相关的工作资质。

4、乙方在工作过程中发生的工伤事故或其他内外部纠纷，由乙方自行处理并承担全部责任。

5、乙方应按当地政府及有关部门规定进行施工场地标准化管理，因管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

6、乙方在安装施工过程中不对广告牌主体结构造成损坏，若有损坏应按原样恢复或赔偿。

7、乙方应在甲方规定的时间内完成安装工作及时提交验收报告。

八、违约责任：

1、甲乙双方在签订合同后无故单方终止合同，违约方应承担合同金额50%的违约金。

2、乙方交付的工作成果不符合本合同约定，或不符合国家强制性标准，甲方有权有要求乙方重做，更换，或相应减少价款。由此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

九、风险责任承担

乙方在制作安装过程中及保修保质期内，应当保证安全作业，杜绝安全责任事故的发生，乙方制作安装人员和乙方雇请人员的安全责任事故由乙方承担责任，构成对第三人侵权责任的，由乙方承担责任。

十、合同争议解决方法：

双方因合同事宜发生争议，可及时协商，协商不成的向甲方所在地人民法院起诉。

十一、其它约定：

乙方应于签订合同之日起一月内提供相应的公司资质证明本合同经双方签章即其法律效力，未尽事宜，双方可协商订立补充条款，经双方签章后，与主合同有同等效力。本合同附件及补充协议与主合同有同等效力。

本合同壹式贰份，双方各执壹份，双方签字盖章后即生效。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：联系方式：联系方式：

年月日年月日

甲方：_________

乙方：_________

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程设备采购事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_________

工程地点：_________

二、通讯联系

甲方联系人：_________

联系方式：_________

乙方联系人：_________

联系方式：_________

三、合同定义

1、“合同”：系指甲方、乙方已达成的协议，由双方共同签订的合同格式中的文件，包括所有附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价款”：系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时，甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”/“材料”：系指乙方按合同要求，须向甲方提供的及其它技术资料和其它材料。

4、“服务”：系指合同规定乙方须承担的安装、调试、培训以及其它类似的义务。

5、“甲方”：系指合同货物的采购方。

6、“乙方”：系指提供合同货物供应的乙方，即在合同中约定，被甲方接受的具有合同货物供应及配合指导安装的主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

7、“现场”：系指将要进行货物安装和运转的地点。

8、“验收”：系指甲方依据本合同确定的技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

四、合同价款及交货期

1、双方经过协商一致确定合同价如下：___________________________

2、本合同为固定综合单价包干，合同总价以实际测量现场安装平米数*综合单价为准;综合单价包括：设备(材料)生产、供应、检测、运输、卸货(至甲方指定地点)、保险、国家及地方规定的任何收费(包括但不限于登记费、手续费)、税金、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、装卸费(必须使用大型机械而现场又不具备)、办理相关手续、抽样检测、现场测量及安装、安装所需所有辅材、特种设备检测(如果有)现场清理费和质保期内保修等完成本合同工作所需的一切费用，除合同条件另有说明外，金额不得以任何方法调整或变更。任何计算承包金额的错误皆由乙方承担并视为已被双方接受。

3、供货周期：乙方承诺，在签订合同后内将合同产品运抵甲方指定的工地现场，并经甲方验收合格;

4、安装周期：乙方将货物运抵甲方指定工地现场并经甲方验收合格后，由乙方负责在现场进行安装，安装期为安装必须经甲方验收合格。

五、质量要求

1、本合同所供应设备(材料)的技术规格应符合国家、地方及行业有关部门颁布的相应技术验收标准，达到合格工程对设备(材料)要求的全新产品。本合同的技术要求见若上述标准之间出现差异，须遵循最严格的标准执行，且乙方不得因此提出任何增加费用或延长工期等要求。

六、付款结算方式

1、在合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的______%;

2、货物到达工地现场安装调试完成，验收合格后，乙方提供合同全额发票，甲方支付至合同总价的______%;

3、质量保证金：合同总价的5______%作为质保金，质保期满年后如无任何质量问题，一次性将质保金无息返还。但乙方必须执行质保期为两年的承诺。

4、乙方按照甲方要求开具合法足额的税务发票将是甲方支付合同价款的前提之一。

5、不符合要求的工作不能收取费用;

6、为确保款项的及时支付，供方向需方提供的收款银行账户为：_________

注：开具发票事宜按项目所在地税务机关要求约定。

七、交货、包装与验收产品质量保证与售后服务

(一)交货、包装与验收

1、交货地点：按甲方指定地点。

2、工期：在签订合同后内将合同产品运抵甲方指定的工地现场，并经甲方验收合格;在合同签订后日内全部安装完成，否则，甲方有权按照每逾期一天收取合同总价款的‰作为逾期违约金。安装质量应当通过甲方的验收，未通过甲方验收的，乙方应当进行整改，且工期不予顺延。

3、每批次货物到达甲方指定施工现场后，甲方需在两天内完成验货工作并签字确认，如有异议，甲方在七天内向乙方提出书面异议，逾期视为甲方认可乙方提供的产品符合质量要求。

4、乙方将货物依据甲方工程进度需要运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

5、设备(材料)包装应符合国家标准，以保证设备(材料)在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备(材料)在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

6、设备由乙方负责送到施工现场。

7、设备(材料)到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回且供货期不应顺延，逾期的主有权按照乙方迟交货物处理。货物到达现场后，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

8、乙方负责设备(材料)指导安装及调试，直至正常使用。最终验收在此之后进行。

(二)产品质量保证与售后服务

1、乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

2、乙方负责为甲方或培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

3、设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

4、乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

八、货物的检验及安装竣工验收

1、货物到达工地现场后，由甲方组织乙方的代表共同开箱检验，检验内容包括产品的规格、质量、数量、外观的验收。

2、经检验合格的，在安装竣工验收之前货物保管责任及相应的毁损灭失风险由乙方承担，因此而发生的一切费用由乙方负责。

3、安装完毕后，乙方应及时通知甲方进行验收，经甲方验收合格后除因乙方原因之外，货物损失风险转移。

4、在合同规定的质量保证期限内，如发现货物的质量或规格与本合同规定不符，或发现货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方有权根据质量保证条款向乙方提出索赔。

5、乙方收到甲方索赔通知后，如果在7个日历天内不答复，应视为乙方同意甲方提出的一切索赔。

九、索赔

乙方对货物与合同要求不符合负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试或验收测试期限内和质量保证期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下列一种或多种方法解决索赔事宜。

1、退货，并将退货金额全额退还甲方。乙方并负担因退货而发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、仓储和装卸费以及为保管和保护退货而发生的费用、为追偿货款而发生的律师代理费、诉讼费、为完成工程订用其他乙方设备(材料)的差价等，以及因上述原因造成总承包合同工程的工期延误等全部相关费用。

2、按照货物的疵劣和损坏程度以及甲方所遭受的损失，将货物贬值计价结算价款。

3、调换有缺陷的零件、部件和设备，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能。乙方并承担因此而产生的一切费用和风险，负担甲方遭受的包括但不限于因换货所发生的费用、律师代理费、诉讼费等以及因上述原因导致工程工期延误所造成的全部损失。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

十、甲方权利与义务

1、甲方有义务对本合同项下乙方的价格体系及相关服务承诺绝对保密，不向第三方透露;

2、甲方有义务知会乙方必要的项目状况;

3、甲方有权对乙方进行考察、现场监造;

4、甲方有义务及时通知乙方联系方式的变动;

十一、乙方权利与义务

1、乙方有义务保证满足甲方开发项目的需要及规定提供供货的能力及履行保修期内保修的义务;

2、乙方有义务确保交付的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准。存在多个标准的，应保证符合所有标准。乙方有义务确保所提供的产品经国家和当地政府主管部门检验合格并通过验收。对于项目所在地政府部门有准用检查要求的产品，乙方保证已经通过当地政府部门的准用检查，并获得了当地颁发的准许使用证明;

3、乙方有义务保证所提供产品无国家或地区不合格抽检记录，生产所需的原材料来源可靠、产品生产规范，无材料掺假等行为;

4、乙方有义务在签订供货合同之前向甲方提供乙方产品的详细资料，包括产品样本、性能介绍、技术数据、检验报告、图片资料等;

5、乙方有义务在签订供货合同之前及时与甲方沟通，确保合同签订后及时供货进场;

6、乙方有义务提供施工安装的技术对接、现场指导、调试验收等技术支持工作，并进行必要的确认。乙方保证在正常的施工条件下，交付产品质量能一次性通过所有相关部门的验收;

7、乙方有义务确保按照本合同的要求履行义务;

8、乙方须接受甲方合理退货，运费由乙方承担;

9、乙方有义务接受甲方人员对乙方工厂参观考察及临时抽查;

10、在安装过程中，乙方应当极尽注意之义务。如因乙方的原因导致人员伤亡或者财产损失的，由乙方承担全部责任。。

11、乙方应当为在甲方安装的工作人员缴纳保险，并对其行为、安全负责。

12、乙方有义务为甲方提供必要的技术培训，培训时间、地点由甲方与乙方另行商定;

13、乙方应保证乙方提供的材料正常使用年限满足国家规定标准;

14、乙方须保障甲方或在使用其提供的设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或其他知识产权的指控。任何第三方如果向甲方或提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用;。

15、乙方有义务及时通知甲方联系方式的变动;

16、乙方有义务对协议内容进行保密，不可向任何第三方透露其内容;

17、严格执行双方本合同所约定之内容;

18、安装完成后，乙方应及时通知甲方验收，验收完成后移交设备，并承担保修责任。

十二、质量保证及保修期限

1、乙方应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

2、乙方保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

3、乙方须在货物进场至安装验收完毕期间由专职的技术人员在施工现场指导安装，现场解决出现的问题，对提出问题的解决时间最长不得超过2个日历天。

4、质量保证期是指设备安装调试后，经质检等有关部门及甲方验收合格并发出竣工证书之日起24个月。

5、质量保证期内乙方将按照甲方的要求，无偿提供服务，以使设备保持良好的运行状态。

十三、维护保养

乙方有责任在保修期内根据产品维修需要，派遣有能力的技术人员来货物使用地点进行维护和修理服务。若由于产品质量问题造成损坏，乙方应在接到甲方的通知后24小时内派专业工程师到现场进行维修，更换受损的零部件，使货物恢复正常使用，直至甲方满意为止。若乙方未能履行此职责，甲方有权扣除其保修款项，用以赔偿甲方因此造成的直接及间接经济损失。若保修款不足以赔偿损失的，甲方有权对乙方追偿。

十四、违约

(一)1、乙方有下列任何情形之一的，甲方有权利单方终止本合同，乙方应向甲方赔偿全部损失：

1)甲方收到对乙方的产品或服务的投诉达到3次并经调查属实的;

2)乙方有任何其他违约行为达3次的。

2、乙方产品未获得准用许可，甲方有权选择单方终止合同。

3、任何一方在不符合本合同约定条件的情况下单方终止履行的，必须向对方赔偿因提前终止合同而造成的全部损失，包括但不限于甲方另行采购相对于本合同价款货物产生的差价损失。

4、任何一方根据本合同的规定或法院判决或仲裁机构裁决必须承担违约责任的，除赔偿给对方造成的全部损失外，还应向对方支付全部损失_________%的违约金。

(二)迟交违约

1、如延迟交货除人力不可抗拒事故者外，乙方应向甲方支付合同价款千分之五的款项作为每逾期一天的违约金，在届时的应付款项中扣除。

2、本合同货物中已经注明的分区域、分类型安排的详细的供应到场的时间计划，因非甲方的原因导致乙方未能按照上述时间完成各项工作，乙方应向甲方支付相应区域(或类型)货物总价(含供应、安装调试及综合费用)的千分之五的款项，作为每逾期一天的违约金，在届时的应付款项中扣除。

3、如迟延交货超过原定期限二十天时，甲方有权解除本合同，但乙方仍应承担上述逾期违约金，且应赔偿甲方因此而造成的包括但不限于因延迟所发生的费用、律师代理费、诉讼费等以及因上述原因导致总承包工程工期延误所造成的全部损失。

(三)质量缺陷违约

1、因乙方的货物或者安装有质量问题，造成甲方损失的，乙方应当赔偿给全部损失，并且应向对方支付合同总价款20______%的违约金。

十五、合同的变更与终止

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后7个日历天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同。

⑴、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

⑵、乙方供货的质量不能达到合同的约定及甲方的要求。

⑶、乙方不遵守本合同的安装调试及服务承诺。

⑷、乙方未能履行合同项目的任何其它义务。

2、一旦因乙方原因导致终止合同，乙方需赔偿由此给甲方所造成的一切损失和费用。

3、乙方向甲方保证其提供的货物是全新的、能够正常运行并达到其说明书所述的使用目的，且不会给甲方或第三方的人身和财产安全造成损害。无论任何时候，因乙方提供的货物质量原因而给甲方造成经济损失的，乙方应负责全额赔偿甲方的损失。

4、甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：_________

1)合同项目需为甲方特殊制造的货物的图纸、设计或规格;

2)装运方式和包装方式;

3)乙方须提供的服务;

4)安装的地点和安装方式。

5、若上述变更导致了乙方履行合同项目任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价款或交货进度进行合理的调整;乙方必须在接到甲方的变更指示后3个日历天内根据本款提出调整的实施意见。

十六、争议解决

本合同签订和履行过程中产生的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方人民法院提起诉讼，争议期间双方仍应履行合同。

十七、其他

(一)合同转让

1、除甲方事先同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项目的义务。

2、乙方应书面通知甲方本合同项目所授予的所有供应合同。但该通知不解除乙方承担的本合同项目的任何责任或义务。

(二)下列附件是本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等效力。

附件1：_________设备(材料)检验报告;乙方提供。

附件2：_________报价及技术要求;见招标文件第四部分。

(三)合同生效和份数

1.本合同经甲方、乙方双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后即生效。

2.合同正本份，甲方、承乙方各执份;副本份，甲方执份，乙方执份;双方合同正副本具有同等法律效力。

3.本合同签订地：_________石家庄市中山东路39号勒泰中B座八层

甲方：_________(公章)法定地址：_________

法定代表人或委托代理人：_________职务：_________

联系电话：_________传真：_________

乙方：_________(公章)法定地址：_________

法定代表人或委托代理人：_________职务：_________

联系电话：_________传真：_________

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、烟台建设主管部门下发的相关文件及有关法律、法规、国家规范、标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、分包内容及价格

1、分包内容：

地下室防水施工选用*牌(-15C°) 1.5mm厚自粘聚合物湿铺防水卷材两遍。施工方法采用湿铺法。

2、分项单价及总价：

1)按建筑面积每平方米*元计取分项工程单价;

2)暂估总价：约人民币 (以甲方最终审定金额为准)。

3、分项工程所用材料检验及试验费用由乙方承担。

4、乙方提供的工程款发票必须符合税务部门规定，不得使用假发票、套开发票(税金可由甲方代扣代缴)。

三、施工工期

1、施工工期：

各分项防水工程：*年 **月**日至 年**月**日。

2、工期延误：

1)因不可抗力、设计变更造成的工期延误，乙方提出工程顺延的申请，经甲方批准，工期相应顺延;否则工期不予顺延。

2)因乙方原因和非上述原因造成未按合同工期交工的，施工工期每延误一天，甲方按500元/天扣减乙方的决算价款并由乙方承担工期延误给甲方造成的损失。

四、工程质量检验验收

1、按照设计文件、国家建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20__)及质量验收规范(GB50108-20__、GB50208-20__)、施工合同及甲方制定的各项管理规定等进行验收，工程质量达到合格标准。

2、每道工序具备验收条件、由乙方自检合格后，方可报甲方组织验收。

3、每道工序验收时，对甲方、监理提出的问题，乙方应及时按要求整改，并承担由此产生的所有费用。

4、工程质量必须达到国家现行的施工及验收规范要求的合理的使用年限要求。质量等级为合格。

5、如经乙方修复仍达不到规范要求标准，甲方将另行安排人员进行修复(不需乙方认可，只要有建设或监理单位通知单即可生效)，修复所产生的一切费用及给甲方造成的经济损失全部由乙方承担，工期不予顺延。

6、每批次进场的材料乙方必须保证合格，如甲方取样、送检不合格，造成的损失均由乙方承担所有损失。

7、如因防水原因造成的漏水、渗漏等现象，均由乙方负责维修并承担由此造成的所有损失。

五、安全文明施工管理

1、甲方对施工现场安全实行监督管理，提供安全防护设施。

2、乙方必须执行甲方的安全与环境管理体系运行的有关规定，严格按甲方安全交底的要求组织施工，服从甲方现场施工管理。做到工完、料净、场地清，做到安全文明施工。

3、甲方按要求对乙方及乙方的操作人员进行安全生产教育，乙方和本单位的操作人员必须接受甲方的安全生产教育，保证操作人员具备必要的安全生产知识和自我防护能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，并按操作规程施工作业。未经安全生产教育的操作人员，不得上岗作业。

4、乙方的操作人员在施工期间，必须严格按照安全操作规程施工，认真执行安全技术交底，不违章作业，服从甲方管理人员的指挥，按规定戴好安全帽、系好帽带、系好安全带，做好安全防护工作。严禁随意动用其它一切机械、电器设备。乙方的操作人员发现安全隐患，应及时向甲方汇报，并有权拒绝甲方的违章指挥。严禁酒后作业，赌博、打架斗殴。

5、乙方所有操作人员一律不准带家属、儿童在工地居住。施工现场、宿舍严禁使用大功率电器取暖、做饭、烧水。

6、乙方对分包工程范围内的施工安全负责。施工期间，乙方人员如出现工伤事故由乙方承担全部赔偿责任。由于乙方管理不善或乙方作业人员违章操作等原因造成爆炸、火灾以及其他各种安全事故等(包含由于乙方责任造成甲方、第三方人身伤害、设备损坏等财产损失)，由乙方承担由此发生的一切经济损失及法律责任，甲方另视情节轻重给予乙方5-15万元的罚款，直接从劳务费(或工程款中)中扣除。

六、甲方的权利和义务：

1、委派项目经理 代行合同约定的甲方职责。

2、向乙方提供正常的施工条件，安排施工任务。

3、甲方应在3天内将相应技术交底或有关资料提供给乙方，并提供合格的防水基层。

4、向乙方安排施工任务，做好安全技术交底。审核乙方提供必要的安全、技术施工措施、施工方案及材料合格证、检验报告、资质等。

5、为乙方提供良好的生活和生产环境。按合同约定支付分包合同价款。

6、负责与建设单位及相关部门联系，协助现场工作。

7、负责协调相关单位(班组)对完成的防水层做好成品保护。

七、乙方的权利和义务：

1、委派的驻工地履行本合同的主要负责人是

2、向甲方提供施工现场操作人员花名册，如有变动需书面通知甲方。

3、乙方进场时，应及时提供相关资料，并按要求及时对进场材料进行报验、送检。

4、严格遵守国家法律、法规，执行甲方质量、安全与环境管理体系运行的有关规定，遵守交通、治安、消防、卫生等部门的有关规定及规章制度。

5、严格按照图纸、施工规范、有关标准及甲方安全、技术交底的要求组织施工。

6、施工前应先做样板,经甲方和监理单位同意后方可进行大面积施工。

7、做好成品保护工作，对其它完成工序造成损坏，所有费用由乙方负责。

8、负责维护甲方提供的临时用水、临时用电、安全防护设施，如有丢失、损坏，照价赔偿。

9、自觉遵守甲方制定的《各项规章制度》及《工程施工现场管理细则》，服从甲方项目部管理人员的管理，随时接受甲方项目部管理人员的检查，对于甲方提出的质量、安全隐患，应立即组织人员整改，确保其分包工程的质量、安全满足合同要求。

10、根据分包内容组织具备从业资格的作业人员进入施工现场施工并满足工程需要。

11、不得将分包的作业项目再行转包，否则承担违约责任。

12、凡被建设、监理单位或安全、质量主管部门罚款的，乙方应该双倍承担。

13、在甲方按合同约定付款的前提下确保劳务工资100%对作业工人支付，否则由此引起的工资纠纷由乙方承担全部责任。

14、向甲方提供有效的营业执照、资质、生产许可证等复印件及准确的通讯方式(通讯地址、电子邮箱、电话号码)。从开工至竣工保修期内，乙方的通讯方式如有变动，必须以书面的形式告知甲方。如甲方按乙方提供的通讯方式向乙方送达文件而无法送达时，均视同已送达，由此所发生的法律后果由乙方承担。

八、材料、设备的供应

1、乙方使用甲方的电器设备，要做到维护，如因使用不当和管理不善造成的损坏或丢失，均应按价赔偿。

2、甲方只为乙方提供垂直运输工具，其它工具、电缆、材料等均由乙方自理。

3、乙方进场的各种材料要自己保管好，并要采取防火、防潮措施。

4、材料必须符合设计要求、施工规范、技术规程。

5、当乙方按合同的规定提供了各种材料合格证和相关资料后，无论何时，当甲方对乙方已用于分包工程的材料质量发生怀疑时，乙方应无条件服从甲方对该材料或已完工工程材料进行重新检验，当检验结果不符合施工合同的要求时，一切费用由乙方自行承担。

6、乙方应提供少量材料在现场做为样品，供甲方及监理、建设单位与工程实际使用核查。

九、工程变更

1、施工中甲方或建设单位需要变更时，应提前以书面形式向乙方发出变更通知。因变更导致合同价款的增减按变更后的工程量计算，工期顺延。

2、施工中，乙方不得对图纸或甲方要求的施工内容进行变更。因乙方擅自变更，发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

十、结算与支付

1、工程量按照设计图纸、变更文件及合同约定进行结算。

2、分项工程完工经双方共同确认工程量并签字定案后，待该综合楼施工至地上二层且甲方收到烟台爱视医院方工程款后付至分包工程总价款的60%;工程竣工验收合格后，付至分包工程总价款的95%;余额5%做为质量保修金，质保期满后无质量问题一次性付清。

3、每次付款的同时，乙方必须向甲方财务部提供操作人员工资表、身份证复印件(复印件本人签字)。工资表的内容、签字要准确、真实。

十一、质量保修

1、本工程质量保修期为五年，自工程竣工验收合格之日起计算。

2、质量保修金经双方约定为分包工程总价款的5%，待该工程质量保修期满后无质量问题一个月内付清。

3、工程完工至竣工保修期内发生的质量问题，乙方得到甲方电话或其它方式通知后，必须在3-5日内整改完，并得到甲方及业主的满意。如因乙方维修不及时造成的投诉、索赔或甲方维修所产生的费用均由乙方双倍承担(由甲方从乙方工程款或质量保修金中直接扣除)，并且投诉(索赔)一次罚乙方1000元(此款为甲方处理投诉问题所需的招待费、交通费、电话费等)。

十二、违约、索赔、争议

1、乙方不得以任何理由在分包范围内全部工作未完成前中途退走。否则乙方应向甲方支付合同预算总价款%的违约金。并且甲方有权采取以下处罚措施：扣除乙方应担负的各种费用(伙食费、预支款、电费、质量达不到标准要求的返工维修费等)后，并赔偿因耽误工期给甲方造成的经济损失。

2、甲方不按合同履行义务或发生使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任，并承担因此给乙方造成的一切损失。

3、乙方不按合同履行义务或发生使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，并承担因此给甲方造成的一切损失，甲方有权解除本合同。

4、双方约定违约金每天为合同总价款的‰ 。

5、双方如发生争议，应协商解决，协商不成可依法向法院起诉。

十三、本合同设正本一式三份，甲方两份、乙方一份。

十四、合同生效及终止：合同自签订之日起生效。保修期满后，甲方支付工程款完毕后，本合同即告终止。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

邮箱： 邮箱：

传真： 传真：

电话： 电话：

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，就甲方委托乙方制作安装LED电子显示屏有关事宜，双方在平等的原则下签订本合同。

一、双方约定的有关事项：

1、LED电子显示屏的规格型号

该电子显示屏的外观尺寸为长 2.54 米×高 1.808 米采用的发光二极管为山大泰克国联品牌，并且每平方米为控制显示屏的软件由乙方负责向甲方提供，并培训甲方工作人员。

2、安装地点：烟草公司一楼大厅

3、LED电子显示屏的单价为平方米

4、LED电子显示屏安装工期：乙方必须于年月日前安装完毕，并交付甲方正常使用。

5、付款方式：乙方安装完毕，经甲方验收合格后，付总造价的95%，即：20xx7元，剩余5%三个月后若显示屏正常工作，则甲方将剩余部分即742元，一次付清予乙方。

6、施工安全：在电子显示屏安装施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担，甲方概不负责。

7、质量要求：乙方保证提供的设备质量规格及性能达到约定产品的技术要求。保修期内系统及设备出现故障乙方负责免费维修或更换。

8、质保一年，终生维护。

二、违约责任：

1、 乙方必须按照本合同书所规定的工期，准时把显示屏交付甲方使用，否则，每拖延一天，乙方必须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方。

2、 甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项，否则，每拖延一天，甲方必须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方。

3、 若遇到不可抗力(如地震、台风等)的因素或非乙方原因而引起的工期延误或显示屏损坏，属于免责条件。

4、本合同书未尽事宜，经双方友好协商后可签定《补充合同书》，与本合同书等同有效。

5、本合同书在履行中若发生争议，由双方协商解决，若解决不了，可向所在地工商行政管理部门合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

6、本合同书一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方签章之日起生效，具有法律效力。

甲方单位盖章

乙方单位盖章

年 月 日

发包方（以下简称甲方）：_________________

承包方（以下简称乙方）：_________________

签订地点：_________________

鉴于甲乙双方已经充分协商，双方约定：_________________甲方委托乙方采购中央空调产品（具体明细见附件：_________________《设计方案》），并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成，本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款：_________________

第一条工程名称：_________________

中央空调安装工程（前述空调安装工程，本合同未作特殊说明的，前述空调安装工程以下简称“本工程”）。

第二条

工程地点：_________________

第三条工程范围：_________________

第四条空调电源：_________________

空调所需电源须由专业电工实施安装，乙方不负责电源安装等关联工作，甲方负责主机电源（含电缆线、空气开关等工程材料及风口开空）到空调机组所需之指定位置。

第五条施工要求：_________________乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算(具体明细见附件：_________________《设计方案》)进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工需要中央空调施工作出局部调整，须经甲乙双方现场代表共同签字确认后方可施工，且甲方须对调整部分追加相应费用，具体内容须经双方协商另立补充协议。

第六条工程验收：_________________

按照《通风空调工程施工质量验收规范》执行。

第七条工程周期：_________________本工程工期为45天，即自/年/月/日至/年/月/日；室内主体部分工期为/天，即处/年/月至/年/月/日。（前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的，仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。）

第八条承包金额及付款方式本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币（大写）_________________

柒拾贰万元整，（￥：_________________.00元）

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

发包方：_________________

承包方：_________________

签订地点：________________

签订日期：_________________

甲方：

乙方：

第一条 工程概况

项目名称：

第二条 产品的名称：配电箱，规格，型号[按实际内配件定] ，元件;采用德力西或正泰，有线电视接线箱采用鸿雁电器厂产品，数量和价格：详见图纸及变更会审附报价表 合同总价(小写)

合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、对方至采购单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。

第三条 交货地点：罗马假日花园工地现场甲方指定地点

第四条 交货时间：

年 月 日提供配电箱，如有调整以甲方提供的日期为准。

第五条 产品质量要求

5. 乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。

5.2 产品质量取得CCEE认证，符合IEC、DGB08-xx年内不出现生锈、涂膜脱落、龟裂等现象。

第六条 产品的交货验收及保管方式

6. 乙方必须按照甲方要求运抵卸货地点，否则，甲方有权拒收货物。

6.2 合同签订时乙方提供的样品、样品甲方进行封存，作为产品验收的依据。

6.3 货到甲方指定的地点以后通知甲方、监理公司、工程安装承包方进行验收，若货物与进货数目不相符，或有损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合

6.4 货物在交货验收合格前所有权不转移，产品的包装、成品保护、货物的丢失、损坏的风险由乙方承担。

6.5 乙方在交货的同时应向甲方提供产品合格证，备案证、厂家资质. 产品年检报告.使用说明书等相关资料，否则甲方有权拒收货物。

6.6 对乙方所提供产品，甲方有权随机抽样送检，如送检产品质量不符合相应国家或者行业标准，甲方有权对乙方提出索赔。送检费由乙方承担。

6.7 产品质量必须通过国家检测机构相关部门验收标准为准并有检测报告。

6.8 为确保乙方所提供产品质量，供需双方需对产品质量层层把关。在生产期间，甲方有权指派相关人员进驻乙方厂区跟踪检查。

第七条 货款支付方式

7. 本工程不支付预付款。

7.2全部货物送达工地现场后[或每楼为单位送货] ， 5

7.3 配电箱安装调试完成，经验收合格，资料交付齐全、正确、有效，手续完备，并按实结算后， 5日内支付至结算总价的95%。

7.4 保修金为5%。保修期为一年，保修期达到一年后如甲方或物业公司对产品质量没有异议，则在 5个工作日退还保修金。

第八条 变更处理方法

在本合同规定交货时间的6个工作日前，甲方如需改变所订产品的规格型号和数量级发货时间、到货时间，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的变更行为收取任何费用。

第九条 产品保修、补货约定

9. 产品保修期为一年，时间从甲方工程竣工验收之日计。

9.2保修期因乙方产品质量出现的问题负责免费更换，乙方在接到甲方更换的要求后24小时内进行更换本合同规定的质量要求的产品。否则甲方有权单方面选择其他单位的产品，因此发生的费用从保修金中扣除，而且乙方须对此造成的结果继续负责。

9.3应接受甲方和甲方物业管理公司的补货要求，不得借故拒绝补货或推迟补货;补货单位参照原合同，补货日期为

接到通知后5天，由甲方送货到甲方或甲方物业管理公司，并由乙方负责卸货。

第十条违约责任

0. 合同签订后，除出现不可抗力的情况外，合同双方必须履行合同各项条款。倘若无法履行合同时，违约者需向对方支付本合同总价的 0%作为不能履行合同之赔偿。 0.2 乙方未按合同规定日期交货，乙方须支付甲方逾期部分货款总额每天千分之三的违约金，并依法赔偿因此给甲方造成的损失，逾期交货超过十天的，甲方有权单方面终止合同。

0.3因为产品质量问题致使没有一次性通过工程竣工验收的，乙方应立即无尝换货并在7天内向甲方交送本合同规定的合格产品，并向甲方支付未通过安装验收部分产品价款的5%违约金。乙方逾期5天未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使二次没有通过安装验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还该部分不合格产品的货款，并支付该部分价款 0%的违约金。

0.4乙方依法承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的损失。

0.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量、质量问题致使未通过交货验收的，视为没有交货;乙方提供的货物与甲方确定的样品不符，视为没有交货，因此造成逾期交

货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。

0.6对因产品缺陷造成的人身、财产损害，乙方应根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律规定赔偿。 第十一条 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。

第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。

第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协 商，签订补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十五条 本合同用中文书写，一式二份，双方各执一分，具同等效力，未尽事宜，协商解决。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年月日    年月日

广州大学建筑安装工程施工合同（建筑装修、维修、修缮）

合同编号：___________

签订地点：______________________________________

发包方（甲方）：________________________________

承包方（乙方）：________________________________

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条   工程概况

1.1  工程名称：______________________________________

1.2  工程地点：______________________________________

1.3  承包范围： 按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。

1.4  承包方式：______________________________________

1.5  工期：本工程自________年______月_____日开工，于________年______月______日竣工。

1.6  工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。

1.7  合同价款：人民币￥____________________元（大写）

第二条 甲方工作

2.1  开工前_____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 1 份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2  指派________为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。

2.3  如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4  协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第三条 乙方工作

3.1  指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.2  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.3  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

3.4  施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.5  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条 关于工期的约定

4.1  甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。

4.2  因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。

4.3  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。

4.4  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

共3页，当前第1页123

甲方：________________

乙方：________________

分项项目名称：________，设备型号________，设备编号________，为了搞好工程项目施工作业安全管理工作，经双方协商，达成如下协议。

一、安装时间：____年____月____日至____年____月____日。

二、安装地点：________________________________________

三、甲方必须准备起重设备安装有需要的场地，必要的安装工具、吊具、安装设施，保证塔机能顺利地进行安装。

四、乙方必须配备有起重机械操作上岗证的人员进行安装，必须严格按起重机械安装的有限技术规范的要求进行安装，并做好个人安全防护措施，如在安装过程中发生安全事故，其责任自负。

五、乙方负责提供起重机械安装的资质、安全生产许可证及安装施工方案，做到正确安装、安全施工。

六、安装完毕后，乙方负责对所安装的设备进行全面检查，调试。并填写好相应的自检报告。

此协议一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字之日起生效至安装完毕后自动失效。

甲方签字：________ 乙方签字：________

____年____月____日 ____年____月____日

发包方(全称)： (以下简称甲方) 承包方(全称)： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钻石·美林景园项目防火防盗门制作及安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

建设单位：

二、工程承包方式、范围和内容

承包方式：包工包料、包质量、包安全文明施工、包工期、包机械(含进出场)分不

承包范围：钻石·美林景园项目钢质防火防盗门及防盗门制作及安装工程全部工程量。 承包内容：钻石·美林景园项目防火防盗门及防盗门制作及安装施工涉及的内容及施

品 牌：采用 王力有限公司生产的“王力”牌钢质防火防盗门。

三、合同价款

1、本合同含税包干综合单价、暂定合同总价如下表：

入户钢质防火防盗门含税综合单位表

备注：以上综合单价为固定单价，包括防火防盗门及配件制作、运输费、装卸费、安装费、水电费、措施费、管理费、利润、不可竞争费用、试验检验费、与主体施工单位的配合费、材料风险、税金、验收、相关管理部门手续费等全部费用。其它未考虑因素均视作承包人优惠条件。

2、入户防盗门主要技术参数要求：

① 前后门板厚度实为 mm;

② 门扇厚度为 mm;

③ 门锁为AB机械锁带门锁钩;

④ 门框厚度为 mm;

⑤ 外观： 。

3、乙方根据本工程施工结算价款，须开具符合本工程所在地税务机关要求的全额发票给甲方。

4、水电费用、场地租赁费用以及施工配合费用由乙方自行与土建施工单位结算。

四、工程工期

1、本工程施工工期为 日历天，具体开工日期以甲方工程部的开工令为准;

2、工期必须在保证工程质量前提下按约定的工期完成，竣工工期每延期一天按500元处罚。如遇不可抗力，乙方须及时报告甲方现场代表，经甲方现场代表书面认可后，方能顺延工期。工期予以顺延后，工程价款不予增加。

3、工程完工后，甲方审批竣工验收报告并组织有关部门进行竣工验收。如一次验收即通过质监验收，以甲方认可的申报竣工验收日为本工程竣工日期。如一次验收未通过，则以最终质监部门验收日为竣工日。

五、工程质量、技术要求、质量保修：

1、工程质量：本工程按现行相关质量验收标准、规范、规程验收，并确保防盗门工程质量一次验收合格，如本项内容(防盗门安装)影晌消防工程验收为不合格而影响工程总体竣工验收，所造成的一切损失(含发包人延期交房赔偿客户的损失)全部由承包人负责赔偿。

2、技术要求：

(1)符合国家有关钢制防火防盗门有关技术要求，安装质量必须符合相关现行施工质量验收标准的要求。

(2)按>要求制作

(3)其它未标具要求见GB14101-93、GBJ16-87之相关标准

(4)门框宜设密封槽,槽内应嵌装不燃性材料制成的密封条

3、质量保证期限：

本工程质量保修按国务院279号令执行，质保期为 年，质量保证期内，非因人为因素造成的质量问题，乙方应在接到甲方通知之时起48小时内修复。在保修期内乙方应设专人联系(联系人 ，电话 )，如人员有变化，承包人应立即以书面形式通知甲方;如因联系中断，有关维修工作甲方有权雇请第三方完成，费用从乙方保修金中扣除。因乙方不能按要求及时到位进行维修，或因一次维修不能满足使用要求的，甲方或物业公司有权雇请第三方进行维修，所发生的费用以市场价为原则，根据甲方或物业公司与第三方维修单位之间所发生的实际费用，在乙方保修款中给予扣除。

六、甲乙双方责任

1、甲方责任

(1)甲方有权协调和处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，乙方必须服从甲方的处理意见。

(2)负责提供施工图纸、图纸会审纪要及安全技术交底等有关本工程的技术资料。

(3)负责为乙方协调提供临时用水水源、临时用电电源。

(4)为确保工程顺利施工，发包人指派 同志负责处理施工过程中的有关问题，并协调各方关系，联系电话： 。

2、乙方责任

(1)乙方应严格遵循国家规范及行业标准，保证产品质量并提供全套的相关资质、完整的防火防盗门等产品的检测报告、性能检测等技术证明资料。全面履行施工合同，乙方必须科学地制定详细的施工方案和进度计划，严格按施工方案和进度计划进行施工，保证工程保质按期完工。

(2)乙方必须按施工图、规范、规程及甲方、监理、监督的交底要求进行施工，自检合格后方可报甲方及监理专检。在施工过程中，乙方必须服从甲方有关部门和职能人员的监督和管理。否则，甲方有权终止合同。

(3)施工中发现问题必须及时出具书面函件，经甲方签字后，会同甲方有关技术人员对所发现问题进行分析处理。如隐瞒不报，所造成的一切后果均由乙方负责。

(4)负责施工现场的接水、接电，其施工用水、电费用由乙方承担，价格按甲方的总包单位现行标准计收。

(5)因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用;甲方有权视情况对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。

(6)乙方负责按相关要求及时向甲方提交甲方(或质监部门)认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料，资料一式三份。

(7)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。

(8)乙方委托 同志全权代表乙方行使履行合同约定地一切权利、义务，并负责施工中的现场安全管理，联系电话： 。

七、安全生产、文明施工

1、乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如发生安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。甲方概不承担任何责任。

2、乙方必须遵守甲方安全文明施工要求，施工中的垃圾必须自行清运出场，乙方在安装过程中，不得对甲方已有的设备设施造成破坏，否则，由乙方负责赔偿或修复，且须向甲方承担双倍返修费的罚款。

3、由乙方自备的机具(含各种电缆线)，经甲方检查不合格并责令停用退场乙方必须执行，对未退场并继续使用的，甲方一经发现对乙方处以20xx元/次的罚款。

八、工程款支付

1、甲方应当在合同签订后3日内支付给乙方2万元的定金(以下称：“第一次付款”)，即人民币：贰万元整(￥20xx0元整)

2、安装完毕，天之内甲方支付给乙方10万元(以下称：“第二次付款”)，即人民币：壹拾万元整(￥100000元整)

3、完成结算审定且提交全部合格竣工资料后付至95%，质保金5%自验收合格之日起二年期满三天内全部付清。

九、设计变更、结算：

1、施工中因甲方原因，需对原工程设计变更的，或增减合同约定的工程量的以及其它与工程有关的附加工程需要变更的，变更合同价款按下列方法进行：

(1)、合同中已有适用于变更工程价格，按合同规定的方法变更合同价款。

(2)、合同中有类似关于变更工程价格的，参照其规定方法变更合同价款。

(3)、合同中没有适用或类似于变更工程价格的，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。

除上述因素外，乙方不得再计取其它任何费用。签证工程量，由发包人现场工程师、预算员、成控部经理、工程部经理共同认可签证，经工程主管领导签字后生效。

2、本工程结算方式：分别按不同尺寸的钢质防火防盗门实际安装樘数×与之相应的综合单价=结算造价。

十、其它事项

1、乙方必须具备独立法人资格，是独立经济实体，有防火等级证书、产品型式认可证书、产品检验报告。

2、乙方必须提交符合要求的标准样板门壹张及相关资料，实物以样品为准。 十一、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。如协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、售后服务承诺。

十三、其它：

1、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

2、本合同自双方签字盖章且甲方收到乙方履约保证金后生效，付清工程结算款及质保金后合同终止。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

授权代理人： 授权代理人：

电话： 电话：

甲方：_________

乙方：_________

经甲乙双方协商，就甲方委托乙方制作安装LED电子显示屏有关事宜，双方在平等的原则下签订本合同。

一、双方约定的有关事项：

1、LED电子显示屏的规格型号

该电子显示屏的外观尺寸为长2.54米____高1.808米采用的发光二极管为__________________品牌，并且每平方米为控制显示屏的软件由乙方负责向甲方提供，并培训甲方工作人员。

2、安装地点：_________烟草公司一楼大厅

3、LED电子显示屏的单价为每平方米___________元，合_________平方计__________元;控制卡___________元;设计、安装、调试、培训、辅助材料、维护、人工等费用为__________元;外框_________元/米，合计_________米，计_____________元。四项合计LED显示屏的总造价是：__________________元.

4、LED电子显示屏安装工期：乙方必须于年月日前安装完毕，并交付甲方正常使用。

5、付款方式：乙方安装完毕，经甲方验收合格后，付总造价的__________%，即：______________元，剩余_________%三个月后若显示屏正常工作，则甲方将剩余部分即__________元，一次付清予乙方。

6、施工安全：在电子显示屏安装施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担，甲方概不负责。

7、质量要求：乙方保证提供的设备质量规格及性能达到约定产品的技术要求。保修期内系统及设备出现故障乙方负责维修或更换。

8、质保一年，终生维护。

二、违约责任：

1、乙方必须按照本合同书所规定的工期，准时把显示屏交付甲方使用，否则，

每拖延一天，乙方必须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方。

2、甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项，否则，每拖延一天，甲方必须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方。

3、若遇到不可抗力(如地震、台风等)的因素或非乙方原因而引起的工期延误或显示屏损坏，属于免责条件。

4、本合同书未尽事宜，经双方友好协商后可签定《补充合同书》，与本合同书等同有效。

5、本合同书在履行中若发生争议，由双方协商解决，若解决不了，可向所在地工商行政管理部门合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

6、本合同书一式_________份，甲方、乙方各执一份，自双方签章之日起生效，具有法律效力。

甲方单位盖章__________________

乙方单位盖章__________________

_________年_________月_________日

用气方(甲方)：

身份证号：

工作单位：

家庭电话： 移动电话：

供气方(乙方)：

为了明确供气方和用气方在天然气供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》《城镇燃气管理条例》《 重庆市天然气管理条例》等法律法规，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

第一条 用气地址、种类、性质和用气量

(一)用气地址： (甲方燃气具所在地址)供气证号：

(二)用气种类：天然气

(三)用气性质：居民用气

第二条 供气方式

乙方通过管道输送方式向甲方供气。

第三条 供气质量

乙方向甲方供应的燃气质量符合国家质量标准。

第四条 供气价格、计量与结算依据

(一)用气价格：乙方根据甲方的用气性质，按照政府物价部门批准的居民气价标准执行。

(二)甲方自愿选择使用的计量器具为G2.5天然气计量表

(1)使用智能天然气气表的，甲方凭存储IC卡到乙方指定的缴费充值地点预存充值申购下月用气量，保证卡内有足够气费余额。

(2)使用机械天然气气表的，天然气费每月结算一次，甲方于每月6-20日，到乙方收费处缴费，也可以自愿采取预存充值方式支付气款。为便于核算用户年度阶梯用气计量。

(三)结算依据：供用气双方以甲方使用的本合同约定的计量器具读数为依据进行结算。

第五条 燃气设施及维护管理

(一)供、用气设施的产权以法律法规等相关法律法规的界定为准。用户气表前的设施的产权由乙方负责维护管理，甲方予以配合;用户气表分界点后的设施(含气表)由甲方负责维护管理，或者有偿委托乙方维护管理。

(二)乙方向甲方提供并初次安装的用户气表，如出现非人为损坏的质量问题，自安装之日起一年内由乙方免费维修或更换。

(三)甲方使用的燃气器具应与天然气相适配，应具有国家安全规定的检验合格证，须由具有燃气器具安装、维修资格的单位和持有燃气器具安装、维修上岗证的人员安装。经乙方验收合格后，方可使用。甲方擅自安装或使用不合格的燃气器具，造成的全部损失和责任均由甲方自行承担。

(四)乙方需定期对甲方的燃气计量表出口后的用气设施以及燃气器具的安装、使用情况进行安全检查和安全用气的技术指导。

第六条 安全用气责任

(一)甲方应对室内天然气设施及天然气燃烧器具进行日常检查，禁止实施下列行为：

1.操作公用天然气阀门;

2.将天然气管道作为负重支架或接地引线;

3.使用不符合气源要求、不合格、超过使用年限(按照国家标准规定，天然气热水器、灶具、壁挂炉等自售出之日起，8年后不应再使用)的天然气燃烧器具;

4.擅自改动室内的天然气管线、阀门、计量表等设施，或包封天然气管线;

5.法律、法规规定的其他危害供用气安全的行为。

(二)1.甲方发现室内天然气设施异常、天然气泄漏、意外停气等故障或其他不安全隐患时，应及时向乙方报修。乙方应提供24小时报修值守服务;接到甲方关于室内天然气设施异常、天然气泄漏、意外停气报修时，乙方应不迟于甲方报修后24小时上门检查，其中对天然气泄漏的报修要立即安排人员上门核查、检修。

2.乙方应采取多种方式开展经常性天然气安全使用宣传，指导甲方安全使用天然气。

3.甲方应了解天然气安全使用常识，配合乙方实施安全巡检作业，并及时整改安全隐患，更换超过使用年限的天然气燃烧器具、连接管等设施设备。

4.甲方对外出租、出借房屋时，应保证所提供的天然气设施和天然气燃烧器具符合安全要求，告知房屋使用人安全使用天然气的注意事项、本合同有关内容并应配合乙方的安全巡检作业。

第七条 甲方的权利和义务

(一)除因上游气源供应方调控致使乙方供气不足以及不可抗力因素外，甲方有监督乙方向甲方提供平稳合格天然气的权利。

(二)若对计量存在疑议，有权要求按照国家现行规定，对天然气计量器具进行校检。经检定不符合标准的，检定费用由乙方承担;符合标准的，检定费用由甲方承担。在申请检定期间，甲方仍应按时足额缴纳天然气费，检定结果确认后，双方再根据检定结果退还或补缴错误计收部分的燃气费。

(三)在使用中若发现供气故障，有权向乙方咨询。

(四)甲方所属产权的燃气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求乙方提供用气设施安全检查和维护保养的服务。因此所造成的包括但不限于检查和维护的所有费用，由甲方承担。

(五)甲方有权就燃气收费、服务等事项向乙方进行查询，乙方应当自收到查询申请之日起3个工作日内予以答复。

(六)甲方的天然气设施、用气设备及安全设施必须满足国家规范要求，并负责其日常自查维护，确保功能完好。

(七)甲方有义务按照实际使用的气量、范围和性质按时足额缴纳天然气费，如逾期未缴纳气费应按约定支付气费并承担违约金。

(八)甲方变更户主，应在一个月内与变更后的新户主一同到乙方办理过户手续，变更、解除或重新签订供气合同;甲方暂停用气两个月(含两个月)以上的，应在停气前三日内到乙方办理相关手续，由乙方采取相应的安全保障措施 。

(九)甲方不得采用包括但不限于不正当手段用气、擅自改变用气性质、范围或转供天然气、拒绝乙方持证工作人员进户抄表或检查用气安全、擅自安装、改装、迁移、拆除天然气设施或器具及改变天然气设施原始安装状态或损坏天然气设施、偷盗天然气、违法拆、修气表等违反天然气用气管理和安全使用规定的行为。

(十)发现天然气泄漏或由天然气引起的中毒、火灾、爆炸等事故，有义务及时通知乙方和消防等相关部门，未通知或通知不及时，由此造成的损失，由甲方自行承担。

(十一)有义务配合乙方在管网上进行接管、碰口接气等施工作业和经批准的天然气新建、改建、扩建工程项目的施工安装。

(十二)应遵守国家有关燃气法规、技术标准和政策。使用天然气前应当仔细阅读天然气合同、天然气安全使用宣传资料和用气设备使用说明书，加强安全管理，熟知安全用气常识，并按照本合同约定正确使用天然气，在甲方自有产权范围内发生的一切燃气安全事故，由甲方承担责任。

第八条 乙方的权利和义务

(一)有监督甲方用气的权利和职责。当发现甲方违反天然气使用及安全管理规定时，乙方可依照相关法规、技术标准和政策，要求甲方停止违法违规行为、限期整改、赔偿损失、加收违约金，对不接受处理、情节严重的可暂停供气。

(二)甲方逾期不缴天然气费，乙方有权从逾期之日起向甲方按日收取所欠气费3‰的违约金，每次收取的违约金最高不得超过当次所欠气费总额。自逾期之日起三十日内仍不缴纳天然气费的，乙方可以对其暂停供气。

(三)甲方连续三个月未用气，且未办理暂停用气手续，经乙方书面通知五日内仍不办理相关手续的，乙方有权暂停供气。

(四)乙方应遵守国家有关燃气法规、技术标准和政策，向甲方提供符合合同约定的数量、质量和使用范围的天然气，无正当理由不得停止供气。

(五)乙方需严格执行国家天然气价格政策。

(六)依照法律、法规和相关规定，定期对乙方责任范围内的供气设施和安全管理措施进行检查、维护，确保安全平稳供气。

(七)供气设施计划检修，应提前 24小时告知甲方;因临时检修、法定限制用气等原因，需要中断供气时，应提前通过当地媒体或者其它方式通知甲方。因不可抗力原因中断供气时，乙方应迅速抢修，并及时告知。

(八)因国家政策调控导致上游(气矿)供气量不足，乙方有义务协调上游增加供气量但不承担违约责任。

(九)乙方应在所属的营业场所公开业务流程、服务项目、收费标准，公开服务受理及报修投诉电话。

用气方(甲方)：

身份证号：

工作单位：

家庭电话： 移动电话：

供气方(乙方)：

为了明确供气方和用气方在天然气供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》《城镇燃气管理条例》《 重庆市天然气管理条例》等法律法规，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

第一条 用气地址、种类、性质和用气量

(一)用气地址： (甲方燃气具所在地址)供气证号：

(二)用气种类：天然气

(三)用气性质：居民用气

第二条 供气方式

乙方通过管道输送方式向甲方供气。

第三条 供气质量

乙方向甲方供应的燃气质量符合国家质量标准。

第四条 供气价格、计量与结算依据

(一)用气价格：乙方根据甲方的用气性质，按照政府物价部门批准的居民气价标准执行。

(二)甲方自愿选择使用的计量器具为G2.5天然气计量表

(1)使用智能天然气气表的，甲方凭存储IC卡到乙方指定的缴费充值地点预存充值申购下月用气量，保证卡内有足够气费余额。

(2)使用机械天然气气表的，天然气费每月结算一次，甲方于每月6-20日，到乙方收费处缴费，也可以自愿采取预存充值方式支付气款。为便于核算用户年度阶梯用气计量。

(三)结算依据：供用气双方以甲方使用的本合同约定的计量器具读数为依据进行结算。

第五条 燃气设施及维护管理

(一)供、用气设施的产权以法律法规等相关法律法规的界定为准。用户气表前的设施的产权由乙方负责维护管理，甲方予以配合;用户气表分界点后的设施(含气表)由甲方负责维护管理，或者有偿委托乙方维护管理。

(二)乙方向甲方提供并初次安装的用户气表，如出现非人为损坏的质量问题，自安装之日起一年内由乙方免费维修或更换。

(三)甲方使用的燃气器具应与天然气相适配，应具有国家安全规定的检验合格证，须由具有燃气器具安装、维修资格的单位和持有燃气器具安装、维修上岗证的人员安装。经乙方验收合格后，方可使用。甲方擅自安装或使用不合格的燃气器具，造成的全部损失和责任均由甲方自行承担。

(四)乙方需定期对甲方的燃气计量表出口后的用气设施以及燃气器具的安装、使用情况进行安全检查和安全用气的技术指导。

第六条 安全用气责任

(一)甲方应对室内天然气设施及天然气燃烧器具进行日常检查，禁止实施下列行为：

1.操作公用天然气阀门;

2.将天然气管道作为负重支架或接地引线;

3.使用不符合气源要求、不合格、超过使用年限(按照国家标准规定，天然气热水器、灶具、壁挂炉等自售出之日起，8年后不应再使用)的天然气燃烧器具;

4.擅自改动室内的天然气管线、阀门、计量表等设施，或包封天然气管线;

5.法律、法规规定的其他危害供用气安全的行为。

(二)1.甲方发现室内天然气设施异常、天然气泄漏、意外停气等故障或其他不安全隐患时，应及时向乙方报修。乙方应提供24小时报修值守服务;接到甲方关于室内天然气设施异常、天然气泄漏、意外停气报修时，乙方应不迟于甲方报修后24小时上门检查，其中对天然气泄漏的报修要立即安排人员上门核查、检修。

2.乙方应采取多种方式开展经常性天然气安全使用宣传，指导甲方安全使用天然气。

3.甲方应了解天然气安全使用常识，配合乙方实施安全巡检作业，并及时整改安全隐患，更换超过使用年限的天然气燃烧器具、连接管等设施设备。

4.甲方对外出租、出借房屋时，应保证所提供的天然气设施和天然气燃烧器具符合安全要求，告知房屋使用人安全使用天然气的注意事项、本合同有关内容并应配合乙方的安全巡检作业。

第七条 甲方的权利和义务

(一)除因上游气源供应方调控致使乙方供气不足以及不可抗力因素外，甲方有监督乙方向甲方提供平稳合格天然气的权利。

(二)若对计量存在疑议，有权要求按照国家现行规定，对天然气计量器具进行校检。经检定不符合标准的，检定费用由乙方承担;符合标准的，检定费用由甲方承担。在申请检定期间，甲方仍应按时足额缴纳天然气费，检定结果确认后，双方再根据检定结果退还或补缴错误计收部分的燃气费。

(三)在使用中若发现供气故障，有权向乙方咨询。

(四)甲方所属产权的燃气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求乙方提供用气设施安全检查和维护保养的服务。因此所造成的包括但不限于检查和维护的所有费用，由甲方承担。

(五)甲方有权就燃气收费、服务等事项向乙方进行查询，乙方应当自收到查询申请之日起3个工作日内予以答复。

(六)甲方的天然气设施、用气设备及安全设施必须满足国家规范要求，并负责其日常自查维护，确保功能完好。

(七)甲方有义务按照实际使用的气量、范围和性质按时足额缴纳天然气费，如逾期未缴纳气费应按约定支付气费并承担违约金。

(八)甲方变更户主，应在一个月内与变更后的新户主一同到乙方办理过户手续，变更、解除或重新签订供气合同;甲方暂停用气两个月(含两个月)以上的，应在停气前三日内到乙方办理相关手续，由乙方采取相应的安全保障措施 。

(九)甲方不得采用包括但不限于不正当手段用气、擅自改变用气性质、范围或转供天然气、拒绝乙方持证工作人员进户抄表或检查用气安全、擅自安装、改装、迁移、拆除天然气设施或器具及改变天然气设施原始安装状态或损坏天然气设施、偷盗天然气、违法拆、修气表等违反天然气用气管理和安全使用规定的行为。

(十)发现天然气泄漏或由天然气引起的中毒、火灾、爆炸等事故，有义务及时通知乙方和消防等相关部门，未通知或通知不及时，由此造成的损失，由甲方自行承担。

(十一)有义务配合乙方在管网上进行接管、碰口接气等施工作业和经批准的天然气新建、改建、扩建工程项目的施工安装。

(十二)应遵守国家有关燃气法规、技术标准和政策。使用天然气前应当仔细阅读天然气合同、天然气安全使用宣传资料和用气设备使用说明书，加强安全管理，熟知安全用气常识，并按照本合同约定正确使用天然气，在甲方自有产权范围内发生的一切燃气安全事故，由甲方承担责任。

第八条 乙方的权利和义务

(一)有监督甲方用气的权利和职责。当发现甲方违反天然气使用及安全管理规定时，乙方可依照相关法规、技术标准和政策，要求甲方停止违法违规行为、限期整改、赔偿损失、加收违约金，对不接受处理、情节严重的可暂停供气。

(二)甲方逾期不缴天然气费，乙方有权从逾期之日起向甲方按日收取所欠气费3‰的违约金，每次收取的违约金最高不得超过当次所欠气费总额。自逾期之日起三十日内仍不缴纳天然气费的，乙方可以对其暂停供气。

(三)甲方连续三个月未用气，且未办理暂停用气手续，经乙方书面通知五日内仍不办理相关手续的，乙方有权暂停供气。

(四)乙方应遵守国家有关燃气法规、技术标准和政策，向甲方提供符合合同约定的数量、质量和使用范围的天然气，无正当理由不得停止供气。

(五)乙方需严格执行国家天然气价格政策。

(六)依照法律、法规和相关规定，定期对乙方责任范围内的供气设施和安全管理措施进行检查、维护，确保安全平稳供气。

(七)供气设施计划检修，应提前 24小时告知甲方;因临时检修、法定限制用气等原因，需要中断供气时，应提前通过当地媒体或者其它方式通知甲方。因不可抗力原因中断供气时，乙方应迅速抢修，并及时告知。

(八)因国家政策调控导致上游(气矿)供气量不足，乙方有义务协调上游增加供气量但不承担违约责任。

(九)乙方应在所属的营业场所公开业务流程、服务项目、收费标准，公开服务受理及报修投诉电话。

(十)应设立专门服务电话受理甲方气费查询、咨询等。并应24小时接受甲方的报修，接到报修后，根据实际情况按照相应的应急抢险预案派人到现场处置。

(十一)乙方工作人员应当持工作证进户安全检查、抄表，并准确抄验气表读数，如错抄、漏抄气量、或气量计算有误，应当于发现后三个工作日内予以纠正。甲方对用气量及气费有异议时，有权向乙方申请复核。

(十二)应向甲方宣传安全用气知识，提供安全用气咨询和指导服务。

第九条 违约责任

(一)甲方因擅自拆改室内天然气设施、使用不符合安全要求的天然气燃烧器具、拒绝乙方入户安全检查、拒绝乙方提出的安全隐患整改建议等行为，经乙方制止无效或甲方拒不整改的，乙方可暂停对甲方供气;如导致发生天然气安全事故，给自身、其他用气人、乙方或公共利益造成损失的，除承担自身损失外，甲方还应承担全部赔偿责任。

(二)甲方未按时缴纳气费的，从逾期之日起，按日支付所欠气费3‰的违约金，每次收取的违约金最高不得超过当次所欠气费总额;超过缴费日期三十日乙方的，乙方有权对甲方暂停甲方供气;当甲方缴齐气费和违约金后，乙方及时恢复供气。

(三)甲方未按照合同约定使用天然气，给乙方造成损失的，甲方承担赔偿责任。拒不赔偿的，乙方有权暂停供气;情节严重的或造成重大损失的，乙方有权终止合同。

(四)甲方违反合同约定，私自改变用气性质、范围使用天然气，除补缴气费差价、拆除违规设施外，甲方须向乙方另行申办改变用气性质、范围使用天然气入户手续，情节严重的或造成重大损失的，乙方有权停止供气并解除合同。

(五)拒绝、阻挠乙方对天然气设施进行安全检查、维护和抢修，拒绝在安全检查及隐患整改告知书上签字以及拒绝整改的，由此产生的所有后果由甲方承担全部责任。乙方书面告知甲方安全隐患而甲方未整改的，由甲方承担全部责任。

(六)供气设施发生运行事故，因乙方原因给甲方造成直接经济损失的，乙方应当承担赔偿责任，但因甲方自身过错造成的除外。

第十条 争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。也可通过行业主管部门或工商部门调解解决。协商或者调解不成，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。合同未尽事宜，按国家法律、法规和规章办理，双方也可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

附： 天然气有限公司服务电话

缴费服务(查询)热线：

维修抢险电话：

用户投诉电话：

甲 方(签字)： 乙 方(签章)：

证件类型及号码： 法定代表或授权代理人：

地 址： 地 址：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

(十)应设立专门服务电话受理甲方气费查询、咨询等。并应24小时接受甲方的报修，接到报修后，根据实际情况按照相应的应急抢险预案派人到现场处置。

(十一)乙方工作人员应当持工作证进户安全检查、抄表，并准确抄验气表读数，如错抄、漏抄气量、或气量计算有误，应当于发现后三个工作日内予以纠正。甲方对用气量及气费有异议时，有权向乙方申请复核。

(十二)应向甲方宣传安全用气知识，提供安全用气咨询和指导服务。

第九条 违约责任

(一)甲方因擅自拆改室内天然气设施、使用不符合安全要求的天然气燃烧器具、拒绝乙方入户安全检查、拒绝乙方提出的安全隐患整改建议等行为，经乙方制止无效或甲方拒不整改的，乙方可暂停对甲方供气;如导致发生天然气安全事故，给自身、其他用气人、乙方或公共利益造成损失的，除承担自身损失外，甲方还应承担全部赔偿责任。

(二)甲方未按时缴纳气费的，从逾期之日起，按日支付所欠气费3‰的违约金，每次收取的违约金最高不得超过当次所欠气费总额;超过缴费日期三十日乙方的，乙方有权对甲方暂停甲方供气;当甲方缴齐气费和违约金后，乙方及时恢复供气。

(三)甲方未按照合同约定使用天然气，给乙方造成损失的，甲方承担赔偿责任。拒不赔偿的，乙方有权暂停供气;情节严重的或造成重大损失的，乙方有权终止合同。

(四)甲方违反合同约定，私自改变用气性质、范围使用天然气，除补缴气费差价、拆除违规设施外，甲方须向乙方另行申办改变用气性质、范围使用天然气入户手续，情节严重的或造成重大损失的，乙方有权停止供气并解除合同。

(五)拒绝、阻挠乙方对天然气设施进行安全检查、维护和抢修，拒绝在安全检查及隐患整改告知书上签字以及拒绝整改的，由此产生的所有后果由甲方承担全部责任。乙方书面告知甲方安全隐患而甲方未整改的，由甲方承担全部责任。

(六)供气设施发生运行事故，因乙方原因给甲方造成直接经济损失的，乙方应当承担赔偿责任，但因甲方自身过错造成的除外。

第十条 争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。也可通过行业主管部门或工商部门调解解决。协商或者调解不成，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。合同未尽事宜，按国家法律、法规和规章办理，双方也可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

附： 天然气有限公司服务电话

缴费服务(查询)热线：

维修抢险电话：

用户投诉电话：

甲 方(签字)： 乙 方(签章)：

证件类型及号码： 法定代表或授权代理人：

地 址： 地 址：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

安装广告合同范本

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关广告发布安装法规，加强期间的安全预防管理，落实广告发布安全责任制，明确双方的安全责任，确保项目施工操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

一、甲乙双方协商一致后，甲乙交接给乙方的广告发布，甲方应提供广告位、广告位租金、广告内容。

二、甲方定稿后，乙方按甲方需求的工作日完成发布安装。

三、在协议时间内工程安装完后，由甲方验收合格后，甲方必须在一个月内一次性结清全部广告发布费。

四、验收后如有被人破坏或特大风等不可避免的自然灾害将由甲方承担。

五、乙方安装广告过程应遵守国家安全施工法，如出现一切安全事故与甲方无关，由乙方自己负责处理。

六、以上协议如有改动或不完善及未补充的，由甲乙双方协商后更改。

七、本协议经双方签字盖章后与本工程施工分包合同同时生效。

八、签订本合同之日起生效。有效期为201xx年至20xx年。

九、协议一式两份，甲乙双方各持一份。（亲子活动安全协议书）

甲方：乙方：

年月日年月日

甲方：X房地产开发公司(以下简称甲方)

乙方：工程有限公司(以下简称乙方)

甲方将 工程的水电安装工程发包给已发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：

二 承包方式：包工包料、保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

三 工程承包范围

1、承包范围： 施工项目。

2、具体工作内容：

①材料场内运输、装卸。

②施工图纸中安装内容。

③所需的结构预留洞口的留设，管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。

⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

⑥成品保护、调试、竣工交验。

⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。

⑧与其他公众的配合施工。

⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

⑩文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

(11)预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。

四 工期要求：必须与土建同步。

五 材料及工用具管理：

主材：

电线、电缆、开关、插座，给排水管道，电线管、表箱必须与甲方协商一致并确定鉴证价后，方可采购。乙方必须保证材料质量符合设计要求，出厂合格证和产品合格证与货同行。

六 质量要求

1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

3、本工程采用

①对材料质量、型号、规格等内容由甲方和监理方共同派员检验。

②对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验，并完善验收手续。

③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报请监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。

④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。并承担相应的经济损失。

4、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除，不足部分甲方向乙方收取。

七 安全、文明施工

1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及总包单位的各项规定，严格按安全规章组织施工。

2、安全事故：若发生工伤事故，所有费用全部由乙方承担。

3、发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

4、文明施工：乙方必须保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。积极主动创建市文明标化工地。

5、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到，先学习后上岗。

6、未经许可工地严禁有女工和家属，违者每日罚款50元。如有此发生意外伤害，均由乙方负责。

7、承包班组佩戴统一安全帽。

八 工程承包费用及结算方式

1、承包费用

本工程乙方施工的建筑面积约为27476㎡，工程款约为137万元。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。

2、工程价款结算方式和预付款

①结算方式：按安徽省单位估价表二020xx年安装预算定额及配套的费用定额(不含劳保费)及其他费用计划标准结算(其中综合费率的计取标准：多层为50%，高层和小高层为60%)。

②无论定额、人工费、综合费率和其他费用是否调整，本合同施工期间均不作调整。

③定额内未计价主材和设备按甲乙双方签证价进入决算(甲方付1.3%保管费)。 ④付款方式：与土建付款方式同步。

⑤承包班组交通费用自理。

九 双方职责与权限

(一)甲方

1、甲方委派刘淑莉同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。

2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。

3、做好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。

4、在施工过程中，乙方违反有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方给乙方每次50-500元罚款，并限期整改，拒绝整改或整改不到位，甲方有权单方面终止合同。并按完成工程量的80%结算，甲方不承担乙方任何费用。

5、在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的，甲方给乙方每次500-3000元罚款，造成严重后果的，甲方有权单方终止合同。

(二)乙方

1、乙方委派 同志为乙方现场施工负责人，参加甲方生产协调会，具体负责本专业的施工管理。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。

2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方终止合同。

3、做好人员录用工作，不得路拥有高血压、心脏病、年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。

4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场管理员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。

5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录，并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。

6、由于乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。

7、制止所属人员乱拉乱接电源，在集体宿舍内用电吹器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款，同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

8、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、扰乱甲方正常工作秩序，违反者甲方给予必要的经济处罚，造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外，甲方有权终止合同。

9、乙方必须服从甲方对工程质量、进度、安全的管理，如安装工程质量、进度影响工程的整体质量和进度，甲方有权终止承包合同。已完成工程量的承包经费与已预付工程款的差额不予支付。

10、乙方做好竣工资料和竣工图的收集整理，经监理甲方审核后汇总。

十 其他

1、本协议壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份，合同双方签章(字)后生效。工程款结清后失效。

2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

甲方：

代表：

乙方： 代表： 年 月 日

众所周知，近年来惠东的经济快速发展，但是治安安全却没有跟上经济的发展速度，仍然滞留在以前的低水平线上，所以安全问题频频发生。

而我们的公司是人口流动比较大的一个地方，每天都有大量的客人上门，或者看车或者修车，特别是在前段时间的台风时期，繁忙的业务使公司里的人都分身乏术，理所当然公司的治安维护就可能会出现问题，你可能会说目前也没发生什么事。

但是在我看来，盲羊补牢虽然为时不晚，但是我们更应该具有忧患意识，并把这个意识付诸行动。

公司的财务部算得上是公司的重要部门，保存着公司所有的现金、重要的单据以及签章等等。我们不妨设想一下最坏的情况：

首先，如果发生抢劫事件，这些重要东西都会遗失，到时候一切都要从头再来，特别是要向顾客做一些补救手续，可能会给顾客、供应商、总公司等留下我们公司不太可靠、实力不够等等，最重要的是会失去客源，这对我们销售来说无疑是致命的打击。

其次，人身安全问题会遭受威胁等等。所以，不管是站在公司的角度上还是站在财务部的角度上来看，都会觉得只要花费一点点的钱，为公司的财务部装上一道防盗网，却能免除所有的这些消极影响是划算的。

此致

敬礼!

20xx年x月x日

甲方:

乙方:

一、协议目的

因乙方承接甲方的施工升降机(或塔式起重机)安装、拆除、维修施工任务，为确保乙方施工人员的安全及设备安全，根据合同加强安全生产工作的要求和国家有关安全标准，经甲乙方双方平等协商，自愿签订本协议，并共同遵守本协议所有条款。

二、承包工程项目

1、 工程项目名称：

2、 工 程 地 址：

3、 承 包 范 围：

4、 承 包 方 式： 施工升降机(或塔式起重机)的安装、拆除、维修等分项工程

5、 施 工 期 限：

三、乙方在本工程施工期间，必须保证以下责任目标：

1、安全目标：

1)杜绝发生死亡事故。

2)避免发生重伤，轻伤频率控制在年3‰以下。

2、管理目标：

1)分包方与相关人员的施工安全技术交底和三级教育率100%。

2)分包方的特殊工种持证上岗合格率达到100%。

3)每月由分包方相关负责人对设备安全检查和反馈率达到100%。

4)及时消除重大事故隐患，一般隐患整改率达到100%。

四、甲方的权利、义务和责任

(一)甲方的权利

甲方有权要求乙方严格执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度、安全操作规程，落实事故防范措施。

甲方有权要求乙方履行安全生产职责，对乙方违反甲方安全规定的行为进行制止和处罚，严重违章的有权要求乙方停工限期整改，对不能按要求整改且存在严重安全隐患的施工队伍，甲方有权单方中止合同，并不承担违约责任。充分体现“安全一票否决制”的严肃性。

甲方有权要求乙方维护好各种工器具、设备和器材， 对不符合施工(安装、拆除、维修)安全使用规定的设备和工器具有权禁止其使用。

甲方对乙方进入施工现场且未进行安全教育的人员，有权对其停工。

甲方有权对乙方制定的安全方案和安全措施进行审查、审批和检查落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止其作业。

甲方有权对乙方施工(安装、拆除、维修)人员的劳动保护着装及特殊防护用品进行安全检查，对不符合安全规定的有权停止工作。

甲方有权对乙方施工(安装、拆除、维修)人员的“三违行为”进行处罚，处罚办法：(1)进入施工现场不戴安全帽及不正确佩戴的处罚50元/人次，高处作业不系安全带处罚100元/人次。(2)违章使用严禁使用的工器具、设备处罚500元。(3)禁止偷盗塔吊、电梯安装相关设备及配件，如发生此类事件调查核实后，按照所投到设备、配件价格双倍赔偿，造成误工及数额较大情节严重者，移交当地公安机关处理。

(二) 甲方的义务

甲方必须认真贯彻国家、有关省、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

向乙方提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

甲方应根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。

甲方应制定建筑起重机械使用应急救援预案，并做交底。

在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。

(三)甲方的责任

甲方负责审批乙方制定的施工(安装、拆除、维修)安全方案，指定专人负责对乙方施工(安装、拆除、维修)人员进行安全技术、作业环境、危险程度、应急方式的安全交底，并监督检查执行。

甲方为乙方提供和创造施工(安装、拆除、维修)作业所必须具备的安全环境与劳动条件。若施工现场需动火时，甲乙双方派专人监护。动土作业时，由甲方负责联系相关办理手续，并监督标明的地下管道、电缆等隐蔽工程的标高及走向，同时进行现场确认标识。

甲方负责施工(安装、拆除、维修)过程中因甲方原因造成的事故。

甲方负责对乙方在施工(安装、拆除、维修)过程中发生的事故进行调查。

五、乙方的权利、义务和责任

(一)乙方的权利

对甲方的安全管理提出合理化建议和改进意见。

在施工(安装、拆除、维修)作业中，对甲方违章指挥、强令冒险作业，乙方有权拒绝执行。

乙方有权要求甲方联系作业所在单位提供符合施工(安装、拆除、维修)的安全条件和环境。

(二) 乙方的义务

乙方必须认真贯彻国家、有关省、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

乙方应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。乙方的专业技术人员、专职安全员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。

乙方进行安装时，应组织相关人员施工安全技术交底，并签字确认，并加盖安装单位公章。

建筑起重机械安装完毕后，乙方按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向甲方进行安全使用说明。

(三)乙方的责任

乙方必须履行安全职责，严格执行安全法规、标准，认真遵守《安全生产法》和安全生产规章制度，安全操作规程，落实事故防范措施。

建立健全施工(安装、拆除、维修)现场安全督察体系和网络，明确安全第一责任人，现场作业要有专人负责安全。

乙方施工(安装、拆除、维修)作业人员未接受入厂安全教育，以及进入现场未进行作业前安全教育的，严禁进入现场作业。

乙方施工(安装、拆除、维修)人员必须严格执行施工电梯、塔吊以及乙方施工(安装、拆除、维修)作业所在单位的安全技术规程和管理制度、相关规定，自觉接受作业所在单位、甲方安全部门及安全管理人员的监督检查。

乙方应根据施工(安装、拆除、维修)作业项目的内容编制《施工组织方案》与《安全措施》，经作业所在单位和甲方审核批准后方可实施。

乙方所使用的工器具及安全设施必须符合安全规定，严禁使用不符合规范要求的工器具。

乙方进入现场作业的各种劳动保护、安全防护及消防器材应自备。

乙方施工(安装、拆除、维修)作业人员应在规定的区域内作业，未经甲方许可不得超区域作业。节假日、夜间和作业所在单位休息时间施工(安装、拆除、维修)必须经甲方和作业所在单位的同意。不得擅自动用作业所在单位的各种设备，否则后果自负。

乙方人员进入现场前必须按规定穿戴好劳动防护用品，施工休息期间不得乱窜。

乙方在施工现场必须设立明显的安全警示标志，在厅门外必须设红色警示灯。

乙方在必须服从作业所在单位和甲方安全管理人员管理。

乙方在易燃易爆生产区域使用的临时电缆中间不得有断头线，并要悬空以防破损漏电打火花。

乙方在生产区域施工(安装、拆除、维修)作业严禁用铁器敲击现场设备和管线。

乙方在生产区域施工(安装、拆除、维修)清理时，严禁乱堆乱放清理的废弃物和可燃物，保证作业现场的文明施工。

六、 违约责任及处理

除了以上甲方“责任”中所明确的，甲方原因所导致的安全事故的责任，由甲方承担以外。在本次生产过程中所发生的安全事故，造成的甲乙双方的人、财、物的经济损失及法律责任均应由乙方自行承担。具体涵盖以下方面：

乙方承担未受有关安全教育，未按规定穿戴劳动防护用具，不服从甲方安全管理、超指定区域、超时限作业而造成的各种事故责任。

乙方承担违反甲方或作业所在单位的安全管理制度和规定，违反安全规程、不按施工方案作业、安全技术措施不落实、现场安全管理不到位而造成的各种事故责任。

乙方承担由于自身违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、擅自动用作业所在单位设备而造成的各种事故责任。

由于乙方责任造成甲方人员、作业所在单位人员受到伤害和财产损失，由乙方负责赔偿。

七、 不可抗力责任划分

由于不可抗力因素(如天灾、战争、动乱)导致的安全生产事故，所造成的甲乙双方人、财、物的经济损失，由甲乙双方各自承担自身的人、财、物的经济损失。

八、双方在签订分包合同时，并签订本协议，与合同同时生效，未尽事宜可另行补充签订。

九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

甲方代表(签章)： 乙方代表(签章)：

或委托人： 或委托人：

签订日期： 签订日期：

甲方：_______

乙方：________

甲方同意将___________楼入户钢质防火入户门采购安装工程承包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，本着平等互利原则，经甲乙双方协商，订立如下合同：

本钢质防火入户门安装工程户为交钥匙工程，具体包括：

1、防火入户门采购、运输、保险;

2、成品门保管，现场搬运;

3、安装;

4、门面上方粘贴“金诚花园”标签(标签材质、规格、字样待定);

5、安全文明施工;

6、税金;

7、消防部门检测、验收发合格证。

三、工程质量要求：

1、钢质防火入户门的质量要求：

①合同签订前向甲方提供生产企业的生产许可证、企业营业执照等相关证件;

②必须遵照国家标准制作，合同签订前向甲方提供20xx年度经国家检测中心检验耐火极限达到甲级要求的检测报告;

③乙方提供的批量门必须与甲方选定的款式及颜色完全一致; ④货物运至施工场地，乙方向甲方提供入网标识，产品合格证等相关证件;

⑤乙方向甲方提供的门锁既要达到甲级防火要求，也要具备防盗性能，同时必须提供两套钥匙(其中一套供业主装修时使用)，门铃、猫眼也应达到防火要求。

⑥注意防火入户门在装卸搬运过程的保护，凡出现门面凹陷和变形的门一律不得安装。

2、安装质量要求：

按照国家有关规定精细施工，门与墙体的铆固要坚实，安装门的垂直度误差控制在规定的范围内，不得出现门自开自闭的情况。

四、包装与运输

1、包装标准、包装物的供应及回收：门扇表面覆盖薄膜，纸箱盒外包装，货物到现场，包装物由甲方处理;

2、运输方式：汽车运输，运费由乙方承担;

3、交货地点、方式：乙方汽运至需方工地，乙方需提前三天书面通知甲方发货时间，以便甲方安排货物及配件存放场所。

五、付款方式：

合同签订时，甲方向乙方支付工程总价款的20 %作为订金。所有防火入户门安装完毕，经甲方和工程监理验收后，甲方向乙方支付至工程总价款的70 %，整个安装工程经消防部门验收合格后，甲方向乙方支付至工程总价款的97 %，留3 %作为质保金，质保期为一年。

六、工期：

自甲方向乙方支付工程定金次日即__________内，乙方将防火入户门运到甲方施工现场，_______开始进场安装，______日安装完毕。

七、双方责任：

(一)甲方责任：

1、尽量为安装队伍提供施工方便，免费为乙方提供防火入户门存放室和工作间;

2、配合安装队伍解决安装过程中的一些技术性问题;

3、督促土建方及时填充完善门与墙体间的施工缝，并承担土建方的配合费用;

4、按合同之约定，向乙方支付工程款。

(二)乙方责任：

1、负责成品门运至施工现场后的保管，如有丢失，责任自负;

2、服从甲方现场人员的监督与管理，强化安全措施，如安装过程中发生安全事故，其责任和经济损失全部由乙方承担;

3、承担可能由消防部门对防火入户门进行破坏性检测的损失和一切费用。

4、如防火入户门检测不合格，其责任和损失均由乙方承担。

5、承担防火入户门安装完毕至交钥匙期间的保管责任。

八、违约责任：

1、如属乙方原因造成工期延误，按100元/天向甲方支付违约金;

2、甲方必须按合同约定的付款方式向乙方支付工程款，若拖延每笔工程款的支付期限，按100元/天向乙方支付违约金;

3、若因为不可抗力，如战争、火灾、洪水、地震或法律规定的其它情况，可由甲乙双方通过友好协商来解决合同的执行问题。

九、售后服务：

在质保期一年内，如非业主原因，须换件和维修的(如门锁不灵，启闭不便等)，乙方必须免费换件和维修。如属业主责任和质保期已过，需换件或维修的，乙方必须提供优惠服务。

十、甲乙双方必须严格执行本合同条款，如单方违约，处违约方贰万元违约金。合同未尽事宜，或在执行本合同时发生争议，双方协商解决，如协商达不成一致，可申请当地仲裁机构或法院裁决。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

乙方负责本项目的安装。为加强两方的协作、保证工程顺利施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：本工程施工图范围内的主次钢、维护结构及其配套构件的现场拼装、焊接及安装。

安装总工期：20天。

二、合同施工内容

1、本工程设计施工图中所有内容的施工安装，具体如下：

①、钢结构安装内容：钢柱、钢梁、屋面檩条、墙面檩条、支撑、拉条、套管、系杆、隅撑、门窗框、女儿墙架、天沟支架、钢梯、雨棚骨架、封檐角钢等主次钢;

②、维护系统：屋面彩板、墙面板(含：雨棚彩板、不锈钢天沟、落水管及各种包边泛水。

2、钢结构安装时，乙方负责现场的防锈底漆补刷和构件的小范围整修。

3、乙方负责现场卸车、清点、材料保管，如有场内倒运由乙方自理，乙方负责现场清理、收集剩余材料废料并负责装车。

4、施工完毕后，乙方负责工地现场打扫卫生和清理退场及对已完工程的保修。

三、工期及进度

1、工期要求：合同工期天。

2、乙方必须接受甲方代表对工程施工进度的检查和监督。若工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求改进。

3、当发生人力不可抗拒的因素(如出现暴风雨、地震等因素)并取得建设方工期签证或由于甲方原因并取得甲方签证时，工期可按签证顺延，否则严格安装合同工期执行。

4、如无特殊情况，乙方未能按时开工安装或按工期要求完工，每逾期一天，乙方付给甲方 元/天的逾期违约金，并承担给甲方造成的相应损失。

四、合同价款及工程量

1、钢结构安装(钢柱、钢梁、檩条等所有主次钢的现场安装，但不含预埋锚栓)：约 吨，综合安装单价为元 /吨，共计 元;

2、屋面双层彩板安装(含采光板、保温棉、PVC落水管、各种包边泛水等安装)：，综合安装单价为双层 元/㎡、单层 /㎡，约 平方，约 元。结算时按屋面双层彩板及采光板实际面积结算，其中采光板、保

3、墙面板安装(含雨棚彩板、包边泛水等安装)约㎡，综合安装单价为单层8元/㎡双层13/㎡约 平方。结算时按墙面彩板、雨棚彩板实际面积结算，其中包边泛水等安装费已含入墙面彩板安装综合单价中，不再另计价。

4、以上单价均为现场施工综合包干价，实行所有施工措施费(含安全、施工措施费等)、吊装费、安装人工费、安装辅材、材料构件及设备(压瓦机等)装卸费、场内倒运费、现场压型板抬运人工费、水电费、氧气、乙炔、劳保、意外伤害保险费、税价等费用总包干。

5、甲方所有材料到场乙方负责卸车清点、保管。如果丢失或施工不当造成另部件损坏，由乙方负责，由甲方提供材料所产生的费用在结算时从工程安装款内扣除。

6、楼层板安装(含：栓钉、栓钉焊接)13元每平方，约900平方，约11700元。

7、楼梯安装800元每吨，合计约3吨约2400元。

6、本安装工程暂定合同总价(人民币)77600.00元(大写：柒万柒仟陆佰元整)。

五、付款方式

1、按工程安装进度付款，

2、工程全部安装完并由甲方或业主初验后，支付至实际完成工程量80%的工程款;

3、工程竣工验收合格，并与甲方办理完结算后1周内，支付至结算总价97%的工程款;

4、预留结算总价的5%作为质量保金，待质保期满且无质量问题后，可由乙方向甲方提出书面申请后，甲方需在一年后(雨季过后无漏水现象)一次性支付给乙方;

5、甲方在合同结算前按钢结构安装实际完成量支付工程款时，支付的工程量不超出合同总量，超出部分在结算后支付或签订补充协议后支付;

六、工程质量

1.施工和验收严格按《钢结构施工及验收规范》(GB50205—20xx)及甲方所提供的设计施工图纸要求执行。

2.钢结构及维护结构安装均按国家相关标准执行，包边泛水按公司标准图集施工。

3.施工中由乙方不按施工图及《钢结构施工及验收规范》(GB50205—20xx)施工，一次性验收不合格的，按验收次数每次罚款3000元, 累计罚款总额不超过合同总价的10%;同时对所造成的工料损失及返工费用，均由乙方负责;由于施工原因导致甲方被罚款，乙方将承担100%的罚款。

4.工程保修期为一年，在保修期内，如出现质量问题，乙方应无条件进行修补，乙方接到甲方电话通知三天到场，如乙方不能按时进场维修，可在48小时以书委托甲方代理维修，其费用由乙方承担;如乙方即不能按时进场维修且不委托甲方代理维修的，甲方有权自行按排维修，其费用由乙方承担，同时有权对乙方处以1000元/次的罚款。

七、安全生产及文明施工要求

1、工程安全生产管理目标为：杜绝死亡及重伤事故，轻伤事故率少于2‰，不发生重大设备、交通、火灾事故，确保现场施工安全检查和和文明施工达标。

2、乙方在对本工程施工管理过程中，必须严格贯彻执行以下管理制度及规范：

① 国家相关安全规范：《建设工程安全生产管理条例》、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、 JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》、JGJ46-8《施工现场临时用电安全技术规范》、JGJ33-20xx《建筑机械使用安全技术规程》、 GB5306-86《特种作业人员安全技术考核管理规则》、GB/T50326《建筑工程项目管理规范》;

② 公司的《工程现场安全生产管理体系文件》的相关规定;

3、乙方应结合工程项目的特点及施工工艺流程，制定本项目的各项安全技术方案、现场施工安全措施、现场文明施工措施，并指派专职人员负责监督实施;

4、在每道工序开工前，应对现场操作人员进行岗前教育培训和安全技术交底，电焊工、电工、吊车起重工必须持证上岗;

5、在施工过程中因违章指挥、违章作业、工作失职等原因而发生安全事故，由乙方承担其全部法律责任和经济责任。

八、工程变更

1、施工中甲方对原设计进行变更，须送原设计单位审查时，在取得相应图纸和变更说明之后向乙方发出变更通知，乙方须按变更通知进行变更施工。因变更导致的经济支出及乙方损失，可书面申报由甲方确认并承担相应的损失，延误的工期相应顺延。

2、工程量增减、设计变更数量较大时可洽商后签订补充协议。

3、若现场施工过程中由甲方原因造成用工增加或设计变更增加零星用工按每人每工日130元进行签证。

九、两方责任

甲方责任：

1、提供安装设计施工图及技术指导。

2、负责组织构件进场及现场施工条件的协调，提供现场压瓦设备。

3、监督乙方严格按照国家、甲方所要求的施工安装标准进行施工。

4、协助乙方解决必要的技术难题。

5、对乙方的安装质量和进度进行监督把关。

乙方责任：

1、向甲方代表提供施工材料计划、工程进度计划及相应进度统计报表。

2、派专业人员参加甲方组织的基础验收，进行现场水准点与坐标控制点的交接验。与业主共同检查基础部分是否符合安装要求，并向甲方提供相关的真实复测数据。

3、已完工工程未交付业主之前，乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

4、施工期间现场生活设施自理，所用之水及电讯的费用由乙方自己支付;施工所需临时库房等自理。

5、负责现场构件、设备及材料的装卸货工作，材料随到随卸并承担其发生的费用。负责所卸物件的清点、整理、堆放、保管、搬运以及构件的补漆(油漆材料由甲方提供)、扩孔、补焊，承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。材料到场应立即清点，成箱或打包材料的清点必须在材料到场3天内清点完毕，且清点时须有甲方现场代表见证。

6、严格按照国家及甲方的施工规范和安装标准进行施工，否则承担一切后果和因此给甲方、业主造成的损失。

7、必须接受甲方、监理的现场管理;做好各道工序的过程控制和协助各项验收资料的签证工作且不得后补。

8、保证施工现场清洁符合有关规定及甲方要求。交工前清理现场达到要求，清除钢结构安装产生的建筑垃圾。交工前清理现场达到竣工验收的要求,并承担其发生的费用。

9、乙方对所安装钢结构进行保修，保修期为一年;国家有特殊规定者，按国家规定执行。保修期从竣工之日算起。

10、负责现场施工安全，必须为现场施工人员购买人身保险，遵守甲方及现场的安全要求，承担钢结构施工过程中所需的一切安全设施，并对承建的钢结构工程安全事故负全责。因乙方施工原因造成的一切安全损失由乙方承担全部责任。

11、准备钢结构拼装场地、重要工具临时存放仓库。

12、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任并承担相关费用。

13、遵守政府有关部门对施工场地交通,施工噪音以及环境保护和安全等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方。

14、乙方必须派出强有力的项目管理组进入现场管理。全面负责分工中的施工管理和施工操作任务，并对自身的施工、技术、质量、工期、安全、文明施工、消防、保卫等工作进行全面负责，并承担未履行义务造成的后果。

15、乙方不得将所承接工程项目进行分包或转包，否则将视为违约，责任由乙方承担。

16、乙方若不履行上述各项义务或履行不到位，则应承担因此所造成的一切损失。

十、验收与结算

乙方应认真按合同施工，随时接受甲方代表、监理单位的检查，并对所存在质量问题进行及时整改，直至复验通过后方可进行后续工作，由此产生的损失由乙方负责。

乙方所安装的钢结构及维护结构必须全部达到国家有关安装标准。主结构或次结构安装完成时必须进行中间验收，并签署验收意见。

竣工验收合格后7天内可向甲方申请工程结算，结算依据为：甲方所提供的安装施工图纸、现场实际完成工程量及经过甲方书面确认后的现场签证。

十一、违约与争议

因乙方原因无法按合同进度计划施工并滞后甲方要求进度超过7天，甲方有权提出更换施工队伍或加强施工力量等措施，由此产生的费用由乙方承担。

因不可抗力因素所导致的乙方机械设备等损坏及停工的损失，由乙方自行承担。 因一方违约使协议不能履行，另一方欲中止或解除全部协议，应提前5天通知违约方，之后方可中止或解除协议，由违约方承担违约责任。

甲乙双方发生争议，应友好协商解决。如协商不成，任何一方可向工程所在地仲裁委员会提起仲裁。

十二、其他

本协议一式贰份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效,在完工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

国家新乡经济技术开发区管理委员会：

河南省振源科技有限公司位于河南省新乡市小店工业园区，是一家以生产带式给料机系列、双齿辊破碎机系列、振动筛系列、给料机系列以及其它通用机械及非标机械为主要产品的企业，于20xx年4月9日建成投产。

我公司在生产过程中有生活污水及少量机加工生产废水，由于厂区附近没有排污管道，厂区内部生活及生产废水无法通过厂区附近的排污管道排出，本着有利生产，保护环境的原则，特向贵部门申请，望管委会领导协助解决公司的排污问题。

特此请示。