锅炉购销协议
甲方:_________________(以下简称甲方)乙方:_________________(以下简称乙方)
兹有甲乙双方锅炉使用事宜洽商协议,并在平等自愿的基础上签订本合同,双方应遵照执行,其条款如下:_________________
一、基本情况
乙方为减少锅炉购置维修、保养等诸多方面的原因,帮使用甲方一台吨生物质锅炉,整套锅炉设备总价:_________________元(不含税金),供应给乙方生产,乙方每月支付燃料费用给甲方作为回收金。
二、双方权益:_________________
1、甲方负责锅炉的购买,设计布置(一切报装费用乙方负责)。2、锅炉以外的一切材料和安装费用由乙方负责3、甲方负责锅炉的维修、保养、检查。4、甲方负责燃料供应。
5、甲方必须保证乙方的生物质颗粒含木量90%以上。6、甲方负责配合乙方锅炉申报工作,提供政府相关部门所需的合法有效资料与手续。
7、乙方负责锅炉支行所需水、电与费用,同时负责将水源、电源分别接入锅炉水处理进口和电控箱进线瑞子。
8、乙方负责建设锅炉房、锅炉基础(按甲方提供图纸施工)及燃料与废料栅房。
更多相似范文
篇1:简易购销合同样本
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着平等互利、相互尊重的原则,经双方友好协商,就甲方向乙方订购水晶产品有关事宜,特订立本合同。
上面的价格合计:13350元,除样品费外,合计为13000元整。
第一条:以上水晶产品价格均不含税不含运费。交货时间由双方协定。货款按每次发货数量付清,缴纳订金3000,收到货时支付宝确认全部金额。
第二条:产品名称:四款水晶特制产品;包装:黄色木盒烫金400个,普通盒子烫金50个,特制内容:喷砂刻字。
第三条:交货时间:本协议签订之日(即收到甲方货款之日)起10天内,从工厂出货。
第四条:制作要求:按双方确认稿制作。
第五条:质量保证:乙方所交货物品种、规格、质量必须符合出厂合格标准。如甲方对乙方交付货物的型号、规格、数量及质量有异议,应当在收货后1天内向乙方提出,乙方应于3日内更换有问题的货物,更换货物质量必须符合样品标准。
第六条:发运方式:乙方代办运输,运费甲方承担。
第七条:此合同为期一年之____年____月____日到____年____月____日。凡甲方特定水晶产品(带甲方字样)
未经甲方同意,乙方均不可以出售给其它公司或个人。本合同壹式两份长期有效,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
篇2:发电机组购销合同
需方(甲方):
供方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定,本着自愿、公平、诚实、信用的原则,经甲、乙双方协商一致,签订本合同,由双方共同遵守执行。
一、购买内容
1、设备名称及规格:
2、以上价格为含税价,并包括了主机及随机附件的制造、包装、运输、保险、调试、培训;但不含电线电缆、信号线、土建基础及燃油。
二、包装和运输
1、设备包装必须与运输方式相适应,包装方式的确定及包装费用由乙方负责;由于不适当的包装而造成设备在运输过程中有任何损坏由乙方负责。
2、设备包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、存储等,充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和使用地区的气候特点,以及露天存放的需要。
三、保险
本合同设备到达交货地点、甲方验收合格之前的所有保险费用由乙方负责。
四、质量保证
乙方提供的设备均为全新的、未经使用过的,符合国家质量检测标准。并提供出厂测报告及合格证 保修期:自交货之日起计1年或累计开机1000个小时(先到为准)。保修期内,一切因设备本身质量问题而导致的故障,均由乙方负责修妥。人为操作失误及疏忽保养不在此保修范围之内。保修期满,乙方提供终身维修服务。乙方专设24小时售后服务热线,在接到报障通知后,如不能指导解除故障,乙方的技术人员在3个小时内赶到现场处理故障。乙方免费提供每3个月1次的设备巡检服务,巡检时甲方应予配合。乙方专设有备件库,可尽快提供1000、20xx和5000小时全套零配件,所有应更换的零配件均以出厂价提供。售后服务电话: ,传真:注:柴油发电机组使用的燃油品种:正品”0”号柴油.
五、交货时间、地点
1、交货时间:发电机组在 前交货,并于 前竣工并通过甲方初验。
2、交货地点: 。
六、结算方式
1、合同签订后,甲方付合同总金额30%给乙方,即人民币 (RMB: )合同生效。
2、设备到工地经开箱验收合格及点收数量后7天內付合同总货款的55%,即人民币 (RMB: )。
3、设备安装调试完毕验收合格后7天內付总货款的12%;即人民币 (RMB: )。
4、余款3%作为设备保质金在保质期满无质量问题后15天內一次性付清,即人民币 (RMB: )。
七、验收:
1、验收标准:本合同所列之内容。
2、验收期为机组安装完毕起两个月内。
3、甲、乙双方验收合格,签署验收移交书。
八、异议及索赔:
1、如果乙方所提供的设备与合同要求不相符,甲方有权拒收货物并可以书面的形式向乙方提出异议,乙方应予及时无偿更换至相符为止。
2、对有缺陷的零件、部件和设备,乙方应同意更换,以达到合同规定的规格、质量和性能。
3、乙方必需按照合同规定的时期及质量要求完成,若无故延误交货期(除人力不可抗拒的因素外),乙方每逾期一天,乙方应向甲方支付设备款万分之三的违约金。
4、甲方必需按照本合同上述所规定的付款方式付款。如因甲方原因造成未能按期付款,每逾期一天,甲方应付设备款万分之三的违约金给乙方。
九、不可抗力
1、因人力不可抗拒的事故(如战争、地震、火灾、水灾或其它任何在签约时不能预料,无法控制且不能避免和克服的事件),致使甲、乙双方不能履行合同责任时,受影响的一方须立即用电话或传真通知其他方,并在十五天内以书面方式(特快专递或送达)将事故详细情况及有关证明文件提供给其他方。
2、在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。
十、诉讼
凡在执行本合同中发生的一切争执应通过友好协商解决,如协商不能解决,则可提交甲方所在地人民法院裁决。
十一、通知
本合同一方给对方的通知应用书面形式送达对方,电传或传真要经过对方的书面确认。
十二、其它事项
1、本合同的所有附件均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
2、本合同的任何变更或修改,须经双方同意并签订书面协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,经双方合法代表签字并加盖印章方为有效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:不锈钢板材购销合同范本
甲方(需方):
乙方(供方):
经甲乙双方友好协商,就甲方在乙方处订购 可耐福石膏板 ,用于 A地块三标段 工程产品事宜,达成如下条款,以资共同遵守:
一、生产厂家(或设计图纸)型号、规格、表面颜色、数量及及含税单价(详情见本合同附件):
1、此单价含运保费、产品包装、产品落地价格;
2、本合同最终金额以双方实际成交产品数量的总金额为准,不合格产品不在结算数量之内;
3、合同金额为:大写(人民币):伍拾壹万元整 小写(RMB):510000元。
二、质量要求及技术标准:国标产品按照国家现行质量标准执行,非标产品按照生产厂家现行质量标准执行;国标或非标产品均应达到天津天保国际商务园项目质量要求。
三、乙方在签定合同或供货后应提供下列资料复印件,并加盖公章,并保证资料均在有效期内:
1、营业执照副本,税务登记证和组织机构代码证。
2、生产厂家产品授权书、项目授权代理证明、合同签订人授权书。
3、生产厂家的产品检测报告。
4、产品合格证。
四、交货地点:
五、交货明细:
1、第一次供货周期为加工单或定货单生效之日起标准产品天内交货;其余供货周期为本次加工单或订货单生效之日起7天内到货;
2、甲方在每次订货时须向乙方出具加工单或订货单,加工单或订货单须经乙方确认才能生效;加工单或订货单须注明生产厂家,品牌、规格型号、数量、颜色及到货时间。
3、甲方委托专人负责办理产品检验、签收手续。
七、运输方式和所有费用:
1、乙方选择安全的运输方式,并承担运费及保险费用;
2、乙方负责并承担交货前的一切风险,甲方只负责产品在交货地点的最终验收; 八、供货付款方式和时间:
1、双方签定本合同后三个工作日内,甲方预付人民币100000元(大写伍万元)整给乙方作为定金。所购材料全部到货后3个工作日内,甲方将全部货款付给乙方。 2、发票和和单据:乙方每次收到甲方支付的货款后五个工作日内,须向甲方提供等额的正规发票和收据,因此产生的税费全部由乙方负责。
九、交货方式、转移及验收方式:
1、交货方式为落地交货。
2、货物所有权自交付甲方时起转移,但甲方未履行本合同第八条(1)之义务,货物所有权仍属于乙方。
3、甲方须书面指定 (身份证号: )或 (身份证号: )为收货人,乙方须书面指定期 (身份证号: )或 (身份证号: )为交货人,双方如需更换交收货人,需提前书面通知对方。
4、货到现场后,甲方应在12个小时内进行验收。甲方验收内容如下:
1)产品外包装是否破损,破损程度是否影响产品性能;
2)到货产品详情是否与加工单或订货单的要求相符。
3)若有1)、2)项中不及格或不符之处,甲方应立即通知乙方到现场处理,如经双方确认是乙方原因所致,乙方无条件更换或能达到业主要求处理;如经双方确认非乙方原因所致,本次验收视为合格。甲方未按国标或生产厂家的规定进行安装及使用而导致产品质量不达标或损毁,乙方有责任按甲方要求进行更换,因此产生的所有费用和引发的责任由甲方承担;若乙方在接到甲方通知后未能按时到场处理,则以甲方的处理方式和结果为准。
十、违约责任:
1、甲方如果未履行本合同第八条(1)之义务,属甲方违约,每延期一天付款,应支付本次应付货款的千分之一作为违约金给乙方;乙方未能履行本合同第六条(1)的义务,属乙方违约,每延期一天交货,应支付本次应交货物金额的千分之一作为违约金给甲方;
2、除发生不可抗力的自然灾害和战争外,若乙方延期供货两周(含两周),甲方有权解除合同;同样,若甲方未按合同约定延期两周(含两周)付款,乙方有权解除合同,双方应在接到对方要求解除合同的通知后7天内办理解除合同手续;
3、乙方应以双方约定的生产厂家(品牌)及生产工艺来生产产品,不许转包他人和其他厂家(品牌),若乙方出现违约,支付按合同额计算25%的违约金,甲方将不予支付此批货物的一切费用,并有权终止合同;
4、违约金及赔偿金的总额不得超过合同额的25%(包括25%)。
十一、其他约定
1、甲乙双方应保证从事的与本合同相关的商务活动必须遵循国家的有关法律法规,否则出现的一些后果均由违约方承担;
2、最终结算以甲方提供的加工单或订货单和收货单为准;
3、自甲方支付货款后,落地验收合格的产品所有权归甲方所有;
4、乙方的所有权利不得转让第三方;
5、本合同具有独立性,不受其他经济活动的因素影响。
十二、本合同附件作为本合同不可分割的组成部分。
十三、双方如有未尽事宜,可另行签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
十四、合同争议的解决方式:本合同有关的一切争议,双方应本着相互理解的原则协商解决,如无协商解决则向天津市人民法院提请诉讼。
十五、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:购销水泥合同
供货方(以下简称甲方):
购货方(以下简称乙方):
一:产品名称、型号、单价、数量;
二:质量要求标准------按国家质量技术标准制作生产,甲方提供产品合格证及相关复印件;
三:交货地点:由甲方负责运输至乙方大石河施工现场;
四:合理损耗及计算方法---现场交接,按完好的数量以实计算,经鉴定属甲方产品质量问题,甲方无条件更换(以产品的完整性和无损坏为标准);
五:验收标准、方法及提出异议期限:甲方及时送货------乙方按质量验收,如在施工周期内和施工完成后3年内确因产品质量问题的,甲方需免费更换并承担更换所需的施工费用;
六:数量及供应方法------乙方用货提前三天通知甲方,甲方应保证接到发货通知后,在三天内到货;
七:结算方式及期限-----货到10日内付款;
八:违约责任------甲乙双方严格遵守合同,出现不可遇见的问题时,在相互谅解的前题进行协商处理。若甲乙双方协商无法达成时,由所属地方法院仲裁裁决,因此所产生的费用均由败诉方承担;
九:本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字(盖章)生效。 甲方: 地址: 电话:
乙方:
地址: 电话:
签约日期:
篇5:塑钢门窗购销合同
甲方(消费者):_________乙方(销售者):_________
地址:_________地址:_________
电话:_________电话:_________
品牌:_________
签订日期:_________
安装日期:_________
一、为了维护双方合法权益,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》等法之规定,签订本合同甲方委托乙方加工订做铝塑门窗品牌(lg好佳喜、断桥铝、海螺、实德、新世界、北新)
1、推拉窗型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2
2、推拉门型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2
3、平开窗型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2
4、平开门型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2
5、固定窗型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2阳台加强拐角柱、异型加强柱180元/延米,加强拼柱160/延米,横梁100元/延米隐形纱窗垂拉120元/个,280元/个,侧拉150元/m2、300元/m2,隐型沙门206元/m2、400元/m2,窗户不足2.25m2按2.25m2计算,平开门不足2m2按2m2计算,平开窗不足1m2按1m2计算。
以上推拉价格包含普通配件,保修五年。
二、示意图
备注:
三、根据中华人民共和国门窗国家标准设计,便于您正确选用配件、减少纠纷、维护合法权益。
选取以下高档配件,享受厂家终身保修。
防水处理,148元/桶,平开门四点传送器168元/套、400元/套、1200元/套、______元/套,品牌。
平开窗传送器120元/套、260元/套、430元/套,品牌。
平开上悬五金件360元/套、600元/套,品牌。
窗滑轮40元/个、80元/个,品牌。
门滑轮50元/个、100元/个、150元/个,品牌。
化纤网60元/个、100元/个。
进口真空胶265元/桶。
加重合页60元/个、100元/个。
品牌。瓷白胶20元/桶。
带锁心门传送器228元/套、460元/套。
阳光房名称
规格
方刚架
彩钢板顶
阳光板顶
钢化玻璃顶
单玻中空
平开门传送器套元,平开上悬空传送器套元。
平开窗传送窗套元
防水处理桶元,瓷白胶桶元,进口真空胶桶元,加重合页个元
窗滑轮个元,门窗轮个元,化纤纱个元,带锁心门传送器套元
四、付款方式:
1、一次性付款,客户可享受厂家 折优惠。
2、分期付款:在签订本合同时,支付 %预付款,货到工地付清余款。
五、总平米数总款(大写)¥预付款余款
六、在门窗安装、售后过程中,您诺与乙方安装人员发生纠纷,请您及时与我厂联系,及时让您得到满意的解决,售后服务电话:
七、如果您订做门窗经乙方测量、设计、安装,乙方设计方案必需符合小区物业水电、气暖装饰规定设计方案由于您签字确定,方案确定后,甲乙双方不得更改,如须更改必须双方签字认可,更改造成的损失,由更改方承担费用。
八、标准清水墙体预留间隙2cm之内,毛墙体预留间隙4cm之内属于正确标准(特殊墙体需要甲乙双方协商),内平开窗如包窗套或贴砖,宽度实际尺寸减4cm之内,外开窗套或贴砖宽度比实际尺寸减4cm之内。
九、安装完毕后,甲方的施工人员在包窗套、门套或铺瓷过程中发现门窗不正请甲方及时通知乙方调整,以免后患,否则乙方不承担任何责任。
十、保修期内门窗出现质量问题请及时与厂家联系解决,乙方必须在一星期上们维修。
对于乙方和安装产品国家有“三包”规定的按国家执行,没有“三包”规定乙方统一规定半年。
十一、乙方代办拆窗,拆窗过程中造成财物损失由乙方承担责任、但拆除旧窗乙方有权免费回收,如甲方由于其它原因不允许乙方收回,甲方须支出乙方拆窗费用, 元/m2。
甲方擅自拆除旧窗造成墙体缝隙过大,由甲方自理。
十二、甲方在验收中发现产品的外观品种不符合合同规定有权拒绝产品,拒付该产品的货款,一旦货款两清则是该产品符合双方合同规定。
十三、安装完毕甲方验收合格,付款给乙方安装人员。
如甲方无故拖欠或拒绝付款,乙方有权拆回所有门窗,因此造成的损失由甲方承担。
十四、解决纠纷方式:
1、双方协商解决;2、主办单位解决;3、消费者协会解决;4、向有关行政部门申诉;5、提请仲裁;6、向人民法院起诉。
十五、本合同一式三份,甲、乙双方签字生效,望请双方遵守合同,维护双方合法权益。
甲方:___________
乙方:___________
____年_____月_____日
篇6:油漆涂料购销合同 书
供方:
合同编号:
需方:
签订地点:
签订时间:
一、产品名称、规格、厂家、数量、单价、金额
二、质量要求:质量达到国家标准,如有异议十五日内提出,供方包退包换.
三、运输方式及承担费用:物流货运,需方承担运费.
四、供货期限:自款到之日起十日内.
五、交(提)货地点、方式:
六、结算方式:结清货款,准时发货.
七、违约责任和争议解决:
如果任何一方单方面终止合同,应向另一方支付相当于合同总金额百分之二十(20%)的违约金;b、如果买方逾期付款,应向卖方按日支付相当于逾期付款部分百分之三(0.3%)的违约金,但最高不超过延迟总价的百分之五(5%)。
如果卖方逾期交货,应向买方按日支付相当于逾期交货部分的百分之三(0.3%)的违约金,但不得超过延迟交货部分的百分子五(5%)。
若在本合同执行过程中发生争议,由双方协商解决;若协商不成,双方均可向起诉方所在地人民法院提起诉讼
八、本合同一式两份,买方一份,卖方一份,具有同等法律效力,合同经买卖双方签定盖章生效。
九、备注:
1.本合同自双方签字盖章生效,传真件有效。
2.我公司只保证油漆本身的质量,其他方面的问题如施工方面导致的问题恕不负责。
用户选择油漆品种时尽可能向我公司或有关权威构咨询。
供方:
需方:
年 月 日:
篇7:购销合同写作
合同编号:____________________
甲方:_________________________
乙方:_________________________
签约地点:____________________
签约时间:____________________
甲,乙双方本着互惠互利的原则,经平等协商达成如下协议:
1.乙方向甲方购买如下货物:
品名规格材质规格型号数量(吨)含税单价金额(元)生产厂家
具体数量以实发为准。
2.质量标准:甲方保证所销售的货物符合现行国标,并附钢厂原始材质证书。如经乙方验收有质量问题,乙方在合理期限内有权根据具体情况要求甲方降价,换货,退货,一切损失由甲方承担。
3.价格条款:本合同单价为甲方仓库含税交货价,运杂费由乙方承担.
4.付款方式:期限:乙方预付合同货款10%,余款提货前付清.款到提货,按实发数量结算。
5.交货地点,方式,期限:汉钢货场,交货期____月_____日前交清。
6.包装方式,损耗计算:按通用方式包装,按理论计重。
7.违约责任:按《合同法》有关规定办理。
8.合同争议的解决方式:由合同签约地法院裁决。
9.合同有效期:本合同自签约日生效,有效期半年。
10.甲,以双方应诚信履约,未尽事宜,协商解决。
本合同一式二份,双方各执一份。
篇8:该案是代购加工订货合同纠纷还是购销合同纠纷
答辩人:
被答辩人:
地址:
法定代表人:
答辩人因被答辩人_______劳动争议纠纷一案,提出如下答辩:
一、被答辩人所称与答辩人在_______年_____月_____日至_______年_____月_____日期间存在劳动关系没有事实依据。
可从两方面来说,
一是,从______处网上记录信息得知,_______是从_______年_____月_____日才正是开始在公司上班,而不是其所称的_______年_____月_____日;
二是,据仲裁申请书中,_______所述,其______年所签合同与_______年所签合同都已经遗失,是否可以据此认为其与公司之间这两年内不存在劳动关系
二、被答辩人要求经济补偿金______元无法律依据。
_______其打架行为已严重违反我公司规章制度,根据第39条和第46条的规定,公司可以依法与其解除劳动合同,而不必给予经济补偿金。
三、被答辩人要求我方支付其养老保险金与失业保险金无法律依据。
其一,根据规定,劳动者与用人单位必须依法向社保机构缴纳社会保险,被答辩人要求答辩人向其支付无任何法律依据。
其二,领取养老保险金与失业保险金需要具备一定条件才可以,而被答辩人的条件尚不具备领取资格。
四、被答辩人要求公司支付养老保险金与失业保险金数额无事实根据,根据______省社保部门的规定,企业为员工缴纳养老保险的比例是____%,缴纳失业保险的比例为____%,如果从_____年____月____日开始起算,答辩人应缴纳养老保险金为_____元,缴纳失业保险金为____元;如果从_____年____月____日开始算,答辩人应缴纳养老保险金为____元,失业保险金为____元。
五、被答辩人要求我方支付迟延赔偿金____元无事实根据与法律依据。
综上所述,被答辩人的诉讼请求无事实根据与法律依据,请人民法院公正审理,依法判决,维护答辩人的合法权益。
此致
_______人民法院
答辩人:___________
_____年____月____日
篇9:办公耗材购销合同范本_合同范本
办公耗材购销合同范本
买方(甲方):
卖方(乙方):
经双方友好协商,就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下:
一、甲方向乙方购买办公用品及耗材,具体见采购清单,乙方向甲方免费提供送货及售后退换等服务。
二、在同等商品中,乙方应按最低优惠价格提供给甲方,具体价格见清单。价格调整应经甲方书面同意后方可执行。
三、一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准,如遇甲方有急用商品订单,则以最短时间将所订商品送到指定地点。
四、办公用品送到甲方后,由甲乙双方共同对数量进行清点,使用中出现质量问题乙方仍应负责更换或退货,或根据甲方要求进行价格折扣。
五、每个月结束后 个工作日内,乙方提供发票及甲方签收的送货回执单,经甲方确认后按实际发生的金额每月结算一次。
六、乙方保证所提供的所有商品为原厂产品,质量符合甲方的要求和有关质量标准,如不符甲方有权退货。
七、乙方应提供有效的联系人和联系电话,如有变更,乙方应及时、主动通知甲方。
八、如乙方未按规定时间提供商品或提供的商品有瑕疵,每出现一次承担 元违约责任,并赔偿给甲方造成的损失。
九、其它约定
1、本合同执行过程中发生争议,双方友好协商解决,协商不成向甲方所在地法院诉讼解决。
2、本合同自签订之日起生效,有效期一年;本合同一式二份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
单位地址: 单位地址:
授权代表: 授权代表:
传真: 传真:
电话: 电话:
签订日期:
办公耗材采购合同范本
甲方:(采购人)
乙方:(供应商)??????
第一条 合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物:货物名称、规格及数量详见“投标报价表”第???号。
第二条 合同总价款
1、本合同项下货物总价款为???????(大写)人民币,分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。
3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于采购办公室???号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:(1)乙方提供的报价文件(报价单);(2)技术规格响应表;(3)服务承诺;(4)甲乙双方商定的其他文件。
第四条 质量保证
乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良好的性能。
第五条?交货和验收
1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物,交货地点:??????
联系人:?
电话:
2、交货时间:则乙方应当在200 年 月?日前将货物交付甲方。
3、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。
4、甲方应当在到货后的? 个工作日内对货物进行验收,验收包括:型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好,安装调试是否合格,用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。
第六条?伴随服务/售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修,由乙方派员到货物使用现场维修,所产生的一切费用由乙方承担。
第七条 货款支付
甲方在收到乙方提供的货物验收单、使用单位盖章的发票复印件后,15个工作日内支付货款。
第八条?违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的,由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的,每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金,但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、如乙方不能交付货物,甲方有权扣留全部履约保证金;同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方逾期交付货物的,每逾期1天,乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达(10)天,甲方有权解除合同,解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的,甲方有权拒收。甲方拒收的,乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。若被查出所供货物或其部件是假冒伪劣产品的,乙方除无条件退货或换货外,还将视情节轻重由采购办公室扣缴贰仟元以下的履约保证金。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修或更换,货物仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,乙方应退回全部货款,并按第3款处理,同时,乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的,应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。
第九条?争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,则采取向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十条? 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式肆份 。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲??方(盖章):????? 乙??方:
负 责 人:?????????法人代表:
地??址:?????????地??址:
邮??编:?????????邮??编:
电??话:?????????电??话:
电子信箱:?????????电子信箱:
授权代表(签字):?????授权代表(签字):
签约时间:
签约地点:
篇10:饲料购销合同范本
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着诚信自愿,合作互利的原则,经友好协商,签订下列合同,并共同遵守。
一、产品品种、数量、价格 甲方提供鸭料销售给乙方;小、中料各5500包(每包80市斤),每包人民币壹佰伍拾元整(¥80元)、大料4500包(每包80市斤),每包人民币壹佰肆拾元整(¥100元),二项14500包,合计人民币陆佰伍拾万元整(¥1330000.00元)。
二、甲方交货时间为20xx年12月起,分三个月内交完。每月15日前交货。交货地点位于 。运费由甲方负责。 乙方收货时应验收货物,并在收货单上签字交甲方。
三、付款方式、金额 分二期付款,第一期付款于第一月交货后,付货款总额50%,第二付款于最后一个月交货完毕后付50%。
四、产品质量按国家规定执行,若产品不合格,乙方有权退回,若有争议,应按检测部门的结论执行。
五、若甲方不能交货,按15%付违约金,延期交货支付5‰的违约金,乙方不依法或不按合同要求而终止合同,乙方应按总额15%支付违约金。
六、本合同一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:空调购销合同范本
甲方: 乙方: 地址: 地址: 电话: 电话:
签约代表: 签约代表:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲乙双方法在平等、自愿、协商一致的基础上,达成以下协议:
第一条 设计方案
依据制冷行业标准有关规定,乙方向甲方编制《 中央空调方案书》。
第二条 主机设备
本项目选用 有限公司生产的主机设备。
第三条 附属材料
本项目选用约定的《附属材料》。
第四条 合同价款
1、空调主机设备及安装价款:
2、工程总金额(小写):¥ 元
3、合同总金额(小写):¥ 元(大写):¥ 元
第五条 工程范围
1、乙方负责空调系统的室内外机组的安装;
2、冷媒管、空调管道制作安装(管道根据图纸及现场实际情况进行安装)及保修;
3、室内外机间的控制线、控制器安装;
4、机组开机调试;
5、风口安装;
6、本工程为包括土建和电气施工内容,所涉及土建和电气 项目由甲方负责与其他专业协调,乙方负责提供技术要求。
第六条 工期
1、甲方具备空调安装条件后,以书面形式通知乙方,乙方接到通知确认以后,应在(时间) 日内完成设备吊装、就位、冷媒管敷设、排水管敷设、风管制作安装、系统打压试漏。
2、室内装修完成后,甲方书面通知乙方,一方接到通知后,应在(时间) 日内完成风口及温控器的安装、空调系统调试。
3、如遇下列情况,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。见附件3《工程变更记录》
3.1合同签订同同时,甲方为按照合同约定支付预付款,合同未生效;
3.2甲方在合同规定开工日期前,未能准备施工用水、电、施工场地及其他开工条件;
3.3放生重大设计变更,如:系统布置变更、材料材质变更等;
3.4在施工中因停水、停电或其他原因限制施工时间;
3.5因电源未引到位影响调试验收的;
3.6因遇人力不可抗拒的因素(如:自然灾害、战争等)而影响工程进度。
第七条 双方责任
1、甲方责任
1.1、甲方指定安装位置及要求,提供乙方施工材料存放用地,施工用水、电;
1.2、甲方负责提供空调电源到乙方指定位置;
1.3、甲方应协调乙方与其他专业配合工作;
1.4、甲方负责协调乙方施工人员住宿事宜,费用乙方负责;
1.5、甲方须在具备风口及温控器安装条件时通知乙方安装;
1.6、甲方参与工程质量和施工进度的监督;
1.7、甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收,协助保护好安装后的设备,防止被盗及损坏。
2、乙方责任
2.1、乙方在施工中,必须严格遵守甲方物业管理制度,必须严格执行安全施工操作规范、防火规范、工艺规范及质量标准;
2.2、乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用;
2.3、乙方须按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度;
2.4、乙方应保证施工现场的整洁,应做好成品保护及甲方财产保护工作;
2.5、乙方负责为甲方培训空调的日常操作及维护内容。
第八条 工程变更
工程项目如需要变更,双方应协商一致,签订变更协议,不列入工程结算,超出部分按实际结算。
第九条 工程验收及保修
1、工程验收
1.1主机设备和附属材料的进场验收;
1.2、竣工验收:空调安装竣工后,乙方书面通知甲方进行调试验收;
1.3、甲方应在得到乙方验收通知后 日内由双方共同进行工程验收,如甲方在接到乙方验收通知后 日内不对工程进行验收,则视为工程验收合格。
2 、保修
2.1、保修期:自工程竣工验收合格之日起计算,保修期为 个月。
2.2、在保修期内因设备及工程本身质量问题引起的故障,由乙方负责维修,应需更换之零件,费用乙方负担。因甲方操作失误、使用不当等人为因素引起的故障,乙方负责排除,费用由甲方负担;
2.3、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时由乙方交甲方签收。
第十条 付款方式
1、签订合同后即付合同金额 %, 即:¥ 元作为工程预付款;
2、设备到现场即付合同金额 %, 即:¥ 元;
3、设备安装完毕即付合同金额 %, 即:¥ 元;
4、工程变更费用甲乙双方协商确定。
第十一条 违约责任
1、工程质量不合格的,乙方负责无偿修理;
2、甲方未能按照合同规定履行自己应付的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
3、工程未验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任;
4、甲方未按合同规定付清合同款项时,乙方有权锁定所有设备,待付清款后给予开机使用。
第十二条 合同争议解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,不能友好协商解决时,应按下列第 种方案解决。
1、向 仲裁委员会申请仲裁;
2、向本合同履行地的人民法院起诉。
第十三条 其他约定条款
本合同未尽事宜以及本合同的变更、修改或补充,须经甲乙双方协商并签定书面协议方生效。
第十四条 附则
1、本合同自甲方付款之日起生效;
2、合同附加为合同不可分割的一部分,与合同同时生效;
3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:购销工厂钢材合同书
工厂建造合同
PLANT CONSTRUCTION CONTRACT
第一条 定义
“业主”指 。
“承包商”指 。
“工厂”指在附录×中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。
“工地”指按本合同用于建造工厂的全部地皮。
“工程”指承包商按本合同实施的工程。
“合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。
Article 1-Definitions
"The Owner" shall mean .
"The Contractor" shall mean .
"The Plant" shall mean all or any part of the machinery, equipment and materials forming the permanent installation as specified in Appendix(…).
"The Site" shall mean all the land where the plant is to be constructed in accordance with this Contract.
"The Works" shall mean the works to be done by the Contractor under this Contract.
"The Contract Price" shall mean the total sum payable to the Contractor by the Owner for the Works.
第二条 承包商的职责
1. 承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。
2. 除了业主根据第×条提供的项目和设施,承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。
3. 承包商应根据附录×中的日程安排施工。
4. 承包商应根据附录×中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。
5. 承包商应向业主提供附录×中规定的备件。
6. 承包商应向业主提供附录×中指定的维修设备。
Article 2-Contractor’s Responsibilities
1. The Contractor shall design, engineer, and construct the Plant at the Site.
2. The Contractor shall provide all equipment, materials, tools, facilities, labour and services necessary for the successful construction of the Plant except those items and facilities to be supplied by the Owner under Article (…).
3. The Contractor shall perform the Works in accordance with the Schedule in Appendix (…).
4. The Contractor shall provide the Owner’s personnel with training of operation and maintenance of the Plant in accordance with Appendix (…).
5. The Contractor shall supply the Owner with the spare parts specified in Appendix (…).
6. The Contractor shall supply the Owner with the maintenance equipment specified in Appendix (…).
第三条 业主的职责
1. 业主应提供工地,并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。
2. 业主应按时提供附录×中指定的物件和设施。
3. 业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证,包括承包商雇员的工作许可证。
4. 业主应按第×条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。
Article 3-Owner’s Responsibilities
1. The Owner shall make available the Site and grant the Contractor free and uninterrupted access thereto throughout the duration of this Contract.
2. The Owner shall provide those items and facilities specified in Appendix (…) at the time therein established.
3. The Owner will obtain from the relevant Authorities those licenses and permits necessary to construct and operate the Plant on the Site including work permit for the Contractor’s employees.
4. The Owner shall pay the contractor for the Works performed the Contract Price set out in Article (…).
第四条 合同价格
1. 在本合同生效后天内,业主应向承包商支付金额为 合同价格,作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。
2. 合同价格不再上调,完成工种的成本风险应由承包商承担,商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。
Article 4-Contract Price
1. Within (…) days after the effective date of this Contract, the Owner shall pay the Contractor as full and complete compensation for accomplishing the Works and assuming all obligations under this Contract the Contract Price in the amount of .
2. The Contract Price is not subject to escalation, and the cost of executing the Works shall be the risk of the Contractor who shall be deemed to have obtained all information and taken into account all circumstances which may affect the cost in agreeing the Contract Price.
第五条 设计图样
1. 承包商应根据合同,在附录规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样,供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内,对图样进行审核,并作出批准或不批准的决定。
2. 承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责,除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。
3. 业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料,收到方应作为机密文件对待,除非另有商定,收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。
Article 5-Drawings
1. The Contractor shall submit to the Owner for approval and review within the time specified in Appendix (…) such drawings as may be required for Construction of the Plant under this Contract. Within one month after receiving such drawings the Owner shall review and approve or disapprove the drawing.
2. The Contractor shall be responsible for any defects, errors or omissions in the above drawings unless such defects, errors or omissions are caused by inaccurate information furnished in writing to the Contractor by the Owner.
篇13:模具产品购销合同
合同编号:
供 方: (以下简称甲方)
需 方:(以下简称乙方)
一、 产品名称、选用规格型号、数量、金额、交提货时间及数量
二、质量要求及技术标准:根据需方提出的技术条件生产,按国家现行规范标准执行。
三、付款方式及有关事项:
1、需方在签订合同后,应向供方支付总金额的%作为预付款,收到预付款之日起,合同生效。余款在需方有关技术人员进行验收数量、质量合格后付清全部货款或分层分期先付款,否则供方不予发货。
2、需方不按合同约定的时间付款,供方每天加收需方总货款_____%滞纳金。
四、供(提)货方式,时间:
五、双方约定事项:
1、安装前如出现问题,供需双方严格遵守国家标准GBJ321-90的有关质量检验评定标准,如达不到标准,确实影响结构性能和使用的,可以调换或退货,但不负责其它方面的经济损失。
2、由于停水、停电、降雨、交通运输中车辆事故及不可抗拒的自然灾害等原因,需方的工期适当顺延。
六、其它约定事项: _______
七、违约责任:
1、合同生效后,任何一方不得违约,如有违约根据《民法典》在供方所在地解决。
2、由于需方款项不及时到位影响工期责任自负。
3、在合同生效后,所订构件的规格型号,技术要求如有变化,未及时通知供方时,造成损失由需方负责。
八、本合同一式贰份,双方各执一份。
供 方(签章):需 方(签章):
年 月 日年 月 日
篇14:金购销合同
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。
第一条:商品名称、数量、型号、价格
注:如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。
第二条 产品包装规格:按原厂质量标准包装
第三条 验收方法:货到验收
第四条 货款费用等付款及结算方式:预付定金20%,余款结算后提货
第五条 交货规定
1、交货方式:自取
2、交货地点:福鼎汽车南站货运部。
3、交货日期:自合同生效期内45日
4、运输费:由需方自负
第六条 违约责任
1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价10%的违约金。
2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者,供方应偿付需方此批货款总值5%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付供方此批货款总值5%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。
3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,需方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的一切费用损失,由供方负责,如经供方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。
4.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第七条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第八条 合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇15:药品集中招标采购药品购销合同_合同范本
编号:_________
本合同于_________年_________月_________日由_________(招标人名称)(以下简称“招标人”)为一方和_________(投标人名称)(以下简称“投标人”)为另一方按下述条款和条件签署。
鉴于招标人为获得以下药品和伴随服务而进行集中招标采购,并接受了投标人对上述药品的投标。本合同在此声明如下:
1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义相同。
2.下述文件是本合同的一部分,并与本合同一起阅读和解释:
(1)投标人提交的投标函和网上投标报价;
(2)药品需求一览表;
(3)合同条款;
(4)招标代理机构发出的《中标通知书》。
3.投标人将获得以下药品在招标周期内的独家供货资格,并委托_________为配送单位。
4.投标人在此保证将全部按照合同的规定向招标人提供药品和服务,并修补缺陷。
5.合同所涉及的药品名称为:
│品目号│通用名│商品名│剂型│规格│单位│生产厂家│认证情况│中标价(元)│采购量│
6.招标人在此保证,将在收到投标人配送的药品_________日后,向投标人支付货款。
招标人(盖章):_________ 投标人(盖章):_________
招标人代表(签字):_________ 投标人代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
篇16:购销合同律师推荐
需方(甲方):
供方(乙方):
供需双方本着平等互利、协商一致的原则,依据《民法典》等相关法律法规的规定,就购销 事宜,签订本合同,以资双方信守执行。
一、产品名称、型号、数量、单价及数量(或见合同附件)
产品名称
规格型号
计量单位
数 量
单 价
金 额
二、货物的质量要求、技术标准按照下列第 项执行:
1、按国家标准执行。
2、无国家标准而有行业标准的,按行业标准执行。
3、无国家标准和行业标准的,按供方企业标准执行。
4、没有上述标准的,或虽有上述标准,但买受人有特殊要求的,按买卖双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
三、合同期限:有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
四、付款方式:
1、合同签订后 个工作日内支付合同总金额20%的定金。
2、设备到达交货地点或需方提货时,经需方指定人员步检验后支付合同总金额
的 %。
3、设备安装调试完成后,并经需方验收合格后 个工作日内,支付合同总金额的 %。
4、需方未支付全部货款时,供方保留该批货物的所有权,若需方未按照合同约定支付货款,供方有权不经需方同意,直接处理该批货物。
五、交货:
(一)、交货日期:供方收到定金后 个工作日。
(二)、交货按照下列 方式办理
1、供方送货
2、供方代运
3、需方自提自运。
(三)、运输方式: 。
(四)、交货地点: ,到货地点和接货单位(或接货人) 。
(五)采用供方送货或供方代运方式交货的,货物送到指定地点后,因需方原因无法及时收取、安放货物,造成货物灭失的,由需方承担一切责任,若给供方造成经济损失的,由需方承担赔偿责任。
(六) 按合同规定提货的产品,供方通知提货,而需方逾期提货的,需方承担逾期期间所支付的保管费或保养费,并承担因此而造成的其他实际损失。
六、安装:货到目的地后,由 方负责安装事宜,由 方承担安装费用,需方须积极配合安装工作。
七、货物的验收:需方在收到货物后,有异议的,应该在收到的货物的 日内以书面的形式向供方提出,否则视为合格。需方因使用、保管、保养不善等造成货物下降的,不得提出异议。
八、合同的变更与解除:
1、合同执行期间,任何一方不得单方面更改或解除本合同的任何条款,如因故不能履行或需要修改,必须经双方协商一致,另行签订书面的补充协议,方为有效。
2、需方逾期付款超过 日,供方有权解除合同,并有权要求需方赔偿造成的经济损失。
九、不可抗力:
1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2、不可抗力是指战争、台风、地震、水灾、禁运、罢工等以及双方同意的不可抗力。
十、违约责任:
1、需方逾期支付货款的,每天按合同总价的 向对方支付违约金。需方无正当理由拒收的,应向乙方支付合同总价 的违约金。
2、供方逾期交付货物的,逾期按合同总价的 向对方支付违约金。
十一、争议解决
本合同在执行中发生纠纷,双方本着友好协商解决,双方不能协商解决时,同意选择如下( )方式解决该争议。
1、供方所在地人民法院提出诉讼。
2、供方所在地仲裁委员会申请仲裁。
十二、补充条款:
十三、其他事项:
1、本合同自双方签章后生效。一份两份,双方各持一份,均具有同等法律效力。
2、合同附件与本合同具有同等的法律效力。
3、签订时间:20 年 月 日。
供方(盖章):
单位地址:
法人代表人:
授权代表:
电 话:
开户银行:
帐 号:
需方(盖章):
单位地址:
法人代表人:
授权代表:
电 话:
开户银行:
帐 号:
篇17:空调购销合同
需 方(甲方):
供 方(乙方):
本合同文本根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规制定的。为更好地维护双方当事人的合法权益,经双方友好协商,现就甲方向乙方购买空调机组签定以下合同。
一、双方确认的机组,品牌、型号、数量、金额:
1、设备清单:
二、交货时间、地点:
1、交货时间:20xx年9月21日前
2、交货地点:成都市
3、运输费用:运输费用包括在合同价内。
4、所有权转移:本工程验收合格后,所有权转移至甲方,在此之前空调设备损坏及缺损
由乙方负责。
三、付款方式:
合同订立后支付设备定金,即人民币:500000.00元(大写:伍拾万元整),乙方应在20xx年9月21日前将全部设备交付给甲方。经甲方验收清点合格后,两个工作日内甲方将剩余的设备款,即人民币:4668080.00元(大写:肆佰陆拾陆万捌仟零捌拾元整),转入乙方指定账户:(户名:余怀亮;开户行:中国建设银行成都分行金河支行顺江路分理处;账户号:4340 6138 1092 0851)。甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的确认(本公司购买设备是全额付款)。
四、质量要求,技术标准,供方对质量负责的条件和期限
所有产品均需达到生产厂家的技术标准要求,均为原厂生产,且未经使用。设备质量问题按厂家三包规定执行。
五、保修期:
1、货物验收完毕后,乙方为甲方办妥有关保修手续,并将空调的随机保修卡交于甲方,保修期从发票开具之日(即本工程全部通过验收之日)起计算;
2、保修期内,乙方承诺在接到甲方报修通知后24小时内作出响应。保修期过后售后服务,详细情况双方另行协商。
3、设备保修按生产厂家有关规定执行。
六、纠纷处理方式:
本合同履行期间,双方发生争议时,应通过友好协商解决。若协商不成由甲方所在地法院裁决。
七、违约责任:
甲方延迟付款或乙方延迟交货的(除不可抗力外),应向对方支付每个履约期应付款项0.5%/每天的违约金,总违约金不超过总款项的5%。延迟日数超过15天的,守约方可以履行解除合同,违约方应当承担相应的违约责任。
八、其他:
1、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,达成书面补充协议,补充协议与本合同有同等效力。
2、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。本合同自签订之日起生效。
3、合同总金额为最终金额,甲方不再承担额外费用(除图纸外需增加变动的)。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇18:液化气购销合同范本
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
签署地:
签订日期:
一、购销数量:从_______年____月____日到________年____月____日,供方开一套装置每月为需方供应液化气_____吨,供方开二套装置每月为需方供应液化气_____吨。
二、结算价格:随市场浮动,由供方调整。需方达到合同所规定优惠条件后享有相应优惠,详见合同附件1.
三、结算方式:采用_______存入供方帐户,款到开票装车。
四、交货地点:供方装车畅五、保证金:为确保需方按合同内容履行,由供方按月根据购销数量收取需方_______元保证金(不得低于一车货款价值)。
六、供货方式:依据合同量需方单位汽车均衡自提。
七、计量方式:执行国家规定标准(计量误差为千分之三点五);计量误差范围内以供方出厂计量为准;超过计量误差范围时,供需双方协商解决。
八、质量标准:执行国家标准:gb11174—1997
九、其它约定事项:
1、详见合同附件1和液化气信誉考核内容。
2、遇有供方不可抗力造成停工检修,购销数量双方协商;因计划停工检修,提前十天书面通知对方后可暂停送接货。
3、需方对质量、计量有异议,应在供方装车场内提出,对离开供方装车场提出的异议供方不予认可。
十、违约责任:
1、供方发现需方不正当经营一次,由供方按吨从保证金中扣罚相应金额(以20元/吨为准);累计发现两次扣罚当月全部保证金;累计发现三次解除购销合同,因此造成一切后果由需方自负。
2、供方原因未完成当月合同量的80%,视为违约;反之,由于需方原因未完成当月80%的合同量,视为违约,双方有权解除合同。
十一、其它事项:当遇有国家行政部门规定与本合同发生冲突,本合同终止。
十二、合同未尽事宜另行协商。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇19:茶叶购销合同
甲方(卖方)
乙方(买方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国农产品质量安全法》及相关法律法规,本合同经甲乙双方充分协商签订。
第1条目标和交付时间
品种:
规格等级:
单位:
数量:
单价:
人民币总金额(大写):
第二条质量要求:
1.内在品质:茶叶符合各等级茶叶的标准和《农产品质量安全法》的要求。双方应封存样品以备验收。
2.外观质量:样品提供的外观包装和设计。不褪色,不接触污染物,光泽干净,整洁。
3.其他要求:________。
第三条交货地点和方式:
(1)甲方应将货物交付至指定地点_________并承担运费。
(2)乙方自行提出;
(3)其他方法:________。
第四条验收方法:
根据抽样验收的质量要求,如有异议,乙方应在_____天内以书面形式提交。
第五条结算方式:
_________________号.
第六条违约责任:
1.如果任何一方延迟交货或支付货款,应按延迟部分价格的______%标准每天向另一方支付违约金。
2.如果一方不履行或部分履行合同,应支付违约金额的______%作为违约金。
3.如果甲方对茶叶质量有任何问题,乙方有权拒绝或要求补充、更换或退回茶叶。甲方应承担违约责任并赔偿由此造成的损失。
第七条争议解决方法:
因履行本合同发生的争议,双方应通过当地有关部门协商或调解解决。协商或调解不成的,应采用下列_________方法。
(1)提交_______仲裁委员会仲裁。
(二)依法向______人民法院提起诉讼。
第八条其他约定事项:
_____________________________.
本合同一式____份,双方各执____份。本合同经双方签字盖章后生效。合同内容如有变更,应以书面形式作为合同附件;附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(签名)
联系信息:
乙方(签名)
联系信息:
签字地点:
篇20:化肥购销合同范本
供方________________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
需方:____________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
一、产品名称、商标、含量规格、数量、金额、供货时间及数量
二、质量标准及要求
三、供方对质量负责的期限
四、送(取)货方式
五、运输方式及到达站(港)和费用负担
六、合理损耗计算方法
七、包装标准及费用负担
八、验收方式及提出异议期限
九、结算方式及期限
十、违约责任
十一、解决合同纠纷的方式
十二、其他约定事项
供方:____________________________ 单位名称(章):________________ 法定代表人:____________________传真:____________________ 开户银行:____________________ 帐号:____________________
需方:____________________________ 单位名称(章):________________ 法定代表人:____________________ 传真:____________________ 开户银行:____________________ 帐号:____________________ 鉴(公)证意见:_______________