篇1:原厂项目供货证明
甲方:项目部
乙方:
身份证:
为加强施工现场的标化管理,落实各项工作责任制,充分调动员工的积极性。确保安全、文明施工、环保卫生等工作达到预期目标。认真贯彻执行党和国家的标准、规范、法规、规程及项目部的规章制度,确保重庆金隅大成茶园售楼部工程创市级文明工地。经甲乙双方平等协商同意自愿签订本安全协议,共同遵守本安全协议各项条款。
一、安全管理目标
1、杜绝大小事故的发生,隐患整改率必须达到100%;
2、必须达到各项安全生产检查标准;
3、不发生重大安全伤亡事故;
4、争创重庆市安全生产、文明施工样板工地。
二、双方责任
(一)甲方责任:
负责对乙方在施工过程中的安全生产、文明施工、劳务使用等,有教育、协调、监督、检查、处罚的权利。对违反项目管理制度的行为有行使经济赔偿和辞退的权利。
(二)乙方责任:
1、严格执行安全技术交底。严格执行工序质量操作程序,确保当天工完场清,责任区材料堆放整齐、环境安全整洁。
2、严格执行项目部所指定各项安全生产、文明施工的规章制度。有权拒绝违章指挥,杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故。
3、承担如下责任。重大质量事故的责任,由于违章或操作不善而发生的安全事故、重大治安灾害性事故的责任。
三、具体要求
1、遵守工作时间,有事请假,不得擅离工作岗位。
2、热爱本职工作,工作积极性高,奉公守法,能吃苦耐劳。
3、努力学习安全技术知识,熟悉各种安全技术措施,精通安全技术操作要求,熟悉项目部规章制度、管理标准。
4、坚决制止违章作业,按章办事,不徇私情。遇险情要停止作业,立即报告。
5、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,必须熟悉本工种的安全技术操作规程。
6、积极参加安全活动,认真执行安全交底。不违章作业,服从安全人员的指导。发扬团结友爱精神。在安全生产方面做到互相帮助,互相监督。对新人要积极传授安全生产知识。维护一切安全设备和防护用具,不擅自拆改任何安全技术设施。对不安全作业要积极提出意见,并有权拒绝违章指令。发生伤亡和未遂事故要保护现场并立即上报。
7、不擅自开动他人使用的施工机械、机电设备。
8、认真执行成品保护措施,严禁损坏污染成品。
9、讲究卫生,严禁在施工现场随地大小便。
10、宿舍内要保持整洁、有序。生活区周围应保持卫生。污物和污水、生活垃圾要集中堆放及时清理。严禁使用电炉、电饭锅及所有电力加热器。禁止私拉乱接电源线路。
11、特种作业人员必须持证上岗,并严格遵守有关的安全技术操作规程。
12、遵守国家的法律、法规,不发生打架斗殴、赌博、流氓行为进入施工现场作业前,必须先把身份证复印件交安全部备案,并且接受安全教育,填写三级教育卡,签订安全协议书,否则不得进入现场施工。
14、严格遵守施工定额,照合同办事,严禁在结算工资时无理取闹及乱投诉等现象。
四、对于下列情况之一的,甲方给予罚款或者令其停止上班,情节特别恶劣的清退出施工现场。
1、严重违反安全操作规程,事故隐患严重直接危及他人生命安全的。
2、违章违纪较多,经教育指出后不改者,造成事故或影响安全生产评比、达标的。
3、擅自动用他人使用的施工机械、电动设备而造成事故的。
4、违反劳动纪律、违章作业、野蛮施工及不遵守规章制度的。
五、本安全生产协议一式两份,各自双方签字后生效。
甲方: 乙方(签字):
项目负责人: 工种:
身份证号码:
年 月 日 年 月 日
篇2:高速公路项目柴油供货合同
甲方:
乙方:
为了确保 工地工程顺利进行,经甲、乙双方多次友好磋商:本着双方互利互惠的原则,现由乙方供给甲方施工所需柴油。
就供货事宜,双方达成如下协议:
一、 供货时间和供货数量:自________年________月________日起,由乙方供给甲方柴油________吨。
二:供货价格:根据市场行情,甲方按石油公司当天的批发价加0.04%利润计算给乙方。
三:验收方法和标准:乙方所供柴油必须石油、石化等正规公司的柴油。
由甲方派人和乙方一起到甲方指定的磅房过磅后方可卸货,当场验收开票。
四:运输方式和运输费用:运输材料的方式、费用、运输过程中发生的任何安全问题由乙方全部负责,甲方不承担任何费用。
五: 结算方式:乙方供货满吨为垫资,然后每车油按90%付款,剩余货款待工程结束经验收合格后个月内付清。
六: 其它事项:因乙方不能按时、按量供货,所供柴油因质量问题而造成机械损坏影响甲方施工,乙方应赔偿甲方所有损失。
甲方并中止与乙方的供货合同。
七: 本协议未尽事宜由甲、乙双方友好协商一致后解决,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
盖 章: 盖 章:
日 期: 日 期:
篇3:高速公路项目柴油供货合同
发包人(甲方):___________________________
承包人(乙方):___________________________
承包人测绘资质等级和业务范围:___________________________________________。
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》等法律、法规、规章,结合本项目情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。
第一条项目概况
项目名称:_________________________________________________
采购方式:□公开招标□邀请招标□竞争性谈判(磋商)
□直接委托□其它_____________
资金来源:□财政资金□部分财政资金□其它________________
项目区域:________________________________________________________
其它:____________________________________________________________
第二条项目工期
本项目于____年___月___日开工,____年____月___日前交付项目成果。
第三条测绘基准和标准
1、测绘基准
(1)平面坐标系统:__________________________________
(2)高程基准:______________________________________
2、执行的技术标准
3、技术指标
□执行经甲方审定的技术设计书中的技术指标。
□技术指标:__________________________________________
______________________________________________________
第四条服务费用
1、依据:______________________________________________
2、服务内容和服务费用
服务费用合计人民币(大写):___________元,(小写):__________元。
3、最终服务费用核定
□实际完成工作量与本条第2款约定工作量相差_________%以内的,本条第2款约定的服务费用即为最终服务费用;其它情况按实际完成工作量和本条第2款约定的单价核定最终服务费用。
□其他:______________________________________________________________
第五条服务费用支付方式
支付方式:□一次性支付□分期支付
1、一次性支付
自合同签订之日起______日内,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定的服务费用。
在按照第四条第3款核定最终服务费用后,双方进行结算,多退少补。
2、分期支付
(1)合同签订______日内,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定服务费用的______%,即人民币(大写)__________元,(小写)__________元。
(2)乙方完成___________(工序或进度)时,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定服务费用的______%,即人民币(大写)__________元,(小写)__________元。
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(3)乙方向甲方交付合格的项目成果______日内,甲方向乙方支付按本合同第四条第3款核定最终服务费用的剩余费用。
第六条甲方的义务
1、合同签订______日内,向乙方提供满足项目开展所必需、且来源合法的有关资料。
2、接到乙方编制的技术设计书_____日内,向乙方出具书面审定意见。
3、做好乙方在项目实施过程中必需的协调配合工作。
4、协调安全、保密、军队等有关部门,划定测绘范围,避免乙方在军事禁区、军事保护区、国家安全要害部门等涉密区域违法开展影像获取、数据采集、地理信息调查等测绘活动。
5、按照本合同约定,按时足额支付服务费用。
6、与本项目有关的、所有权属于乙方的成果,未经乙方授权,不用于本项目之外的任何项目,或者以任何方式向第三方提供。
第七条乙方的义务
1、收到甲方提供的有关资料______日内,向甲方提交技术设计书。
2、收到甲方出具的技术设计书审定意见_____日内,开展项目实施工作。
3、在项目实施前,完成项目网络备案登记工作。
4、按合同约定期限交付项目成果。
5、确保所提供的成果不侵犯任何第三方的知识产权。
6、与本项目有关的、所有权属于甲方的成果,未经甲方授权,不用于本项目之外的任何项目,或者以任何形式向第三方转让或者提供服务。
7、做好甲方委托的第三方在项目监理、成果质量评定过程中所必需的配合工作。
8、办理与项目相关的法定手续(测绘航空摄影审批、保密技术处理、地图审核等)。
第八条保密约定
1、双方遵守国家有关保密的法律法规规定。
2、双方互相保守商业秘密。
3、双方另有保密协议的,还需遵守保密协议的约定。
第九条项目分包
□甲方允许乙方依法分包非关键性环节(技术设计、质量控制等属于关键性环节)的业务。
□不允许分包。
第十条项目监理
□实施项目监理。
□不实施项目监理。
第十一条成果质量评定
甲方在乙方提供项目成果____日内,组织开展成果质量评定,否则,视为完成成果质量评定。
□甲方委托测绘成果质量检验机构承担质量检验和成果质量评定工作。
□甲方组织专家评定成果质量。
□其他评定方式:________________________________________
第十二条项目验收
□以成果质量评定代替项目验收。
□甲方在成果质量评定合格____日内,组织开展项目验收,否则,视为完成项目验收。
□甲方在乙方提供项目成果____日内,组织对项目成果质量进行评定和项目验收,否则,视为完成项目验收。
第十三条项目成果的所有权、使用权和著作权归属的约定
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
第十四条成果资料交付
乙方在项目成果质量评定合格______日内,向甲方交付下列项目成果:
发包人(甲方):___________________________
承包人(乙方):___________________________
承包人测绘资质等级和业务范围:___________________________________________。
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》等法律、法规、规章,结合本项目情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。
第一条项目概况
项目名称:_________________________________________________
采购方式:□公开招标□邀请招标□竞争性谈判(磋商)
□直接委托□其它_____________
资金来源:□财政资金□部分财政资金□其它________________
项目区域:________________________________________________________
其它:____________________________________________________________
第二条项目工期
本项目于____年___月___日开工,____年____月___日前交付项目成果。
第三条测绘基准和标准
1、测绘基准
(1)平面坐标系统:__________________________________
(2)高程基准:______________________________________
2、执行的技术标准
3、技术指标
□执行经甲方审定的技术设计书中的技术指标。
□技术指标:__________________________________________
______________________________________________________
第四条服务费用
1、依据:______________________________________________
2、服务内容和服务费用
服务费用合计人民币(大写):___________元,(小写):__________元。
3、最终服务费用核定
□实际完成工作量与本条第2款约定工作量相差_________%以内的,本条第2款约定的服务费用即为最终服务费用;其它情况按实际完成工作量和本条第2款约定的单价核定最终服务费用。
□其他:______________________________________________________________
第五条服务费用支付方式
支付方式:□一次性支付□分期支付
1、一次性支付
自合同签订之日起______日内,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定的服务费用。
在按照第四条第3款核定最终服务费用后,双方进行结算,多退少补。
2、分期支付
(1)合同签订______日内,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定服务费用的______%,即人民币(大写)__________元,(小写)__________元。
(2)乙方完成___________(工序或进度)时,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定服务费用的______%,即人民币(大写)__________元,(小写)__________元。
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(3)乙方向甲方交付合格的项目成果______日内,甲方向乙方支付按本合同第四条第3款核定最终服务费用的剩余费用。
第六条甲方的义务
1、合同签订______日内,向乙方提供满足项目开展所必需、且来源合法的有关资料。
2、接到乙方编制的技术设计书_____日内,向乙方出具书面审定意见。
3、做好乙方在项目实施过程中必需的协调配合工作。
4、协调安全、保密、军队等有关部门,划定测绘范围,避免乙方在军事禁区、军事保护区、国家安全要害部门等涉密区域违法开展影像获取、数据采集、地理信息调查等测绘活动。
5、按照本合同约定,按时足额支付服务费用。
6、与本项目有关的、所有权属于乙方的成果,未经乙方授权,不用于本项目之外的任何项目,或者以任何方式向第三方提供。
第七条乙方的义务
1、收到甲方提供的有关资料______日内,向甲方提交技术设计书。
2、收到甲方出具的技术设计书审定意见_____日内,开展项目实施工作。
3、在项目实施前,完成项目网络备案登记工作。
4、按合同约定期限交付项目成果。
5、确保所提供的成果不侵犯任何第三方的知识产权。
6、与本项目有关的、所有权属于甲方的成果,未经甲方授权,不用于本项目之外的任何项目,或者以任何形式向第三方转让或者提供服务。
7、做好甲方委托的第三方在项目监理、成果质量评定过程中所必需的配合工作。
8、办理与项目相关的法定手续(测绘航空摄影审批、保密技术处理、地图审核等)。
第八条保密约定
1、双方遵守国家有关保密的法律法规规定。
2、双方互相保守商业秘密。
3、双方另有保密协议的,还需遵守保密协议的约定。
第九条项目分包
□甲方允许乙方依法分包非关键性环节(技术设计、质量控制等属于关键性环节)的业务。
□不允许分包。
第十条项目监理
□实施项目监理。
□不实施项目监理。
第十一条成果质量评定
甲方在乙方提供项目成果____日内,组织开展成果质量评定,否则,视为完成成果质量评定。
□甲方委托测绘成果质量检验机构承担质量检验和成果质量评定工作。
□甲方组织专家评定成果质量。
□其他评定方式:________________________________________
第十二条项目验收
□以成果质量评定代替项目验收。
□甲方在成果质量评定合格____日内,组织开展项目验收,否则,视为完成项目验收。
□甲方在乙方提供项目成果____日内,组织对项目成果质量进行评定和项目验收,否则,视为完成项目验收。
第十三条项目成果的所有权、使用权和著作权归属的约定
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
第十四条成果资料交付
乙方在项目成果质量评定合格______日内,向甲方交付下列项目成果:
第十五条成果汇交
双方按照国家有关基础测绘成果汇交的规定,向测绘地理信息主管部门汇交成果副本,约定如下:
□甲方汇交。
□甲方委托乙方汇交。
第十六条甲方违约责任
1、因甲方原因导致合同终止的,按乙方完成的实际工作量支付服务费用,并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
2、因甲方未履行本合同第六条第1、2、3款义务而造成工期延误或项目中断的,甲方按日向乙方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金,项目工期顺延。
3、承担因甲方未履行本合同第六条第4款义务引起的损害赔偿责任。
4、甲方未按合同约定期限支付乙方服务费用,逾期____日以内的,自约定的支付期限届满次日起至实际支付之日止,甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之_____的违约金,合同继续履行。逾期____日之上的,乙方有权解除合同。解除合同的,乙方书面通知甲方,甲方自解除合同通知送达之日起____日内按照乙方完成的实际工作量支付服务费用,并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金;乙方不解除合同的,甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之____的违约金。
5、甲方未履行本合同第六条第6款约定的,赔偿乙方损失。
6、甲方未履行本合同第八条约定的,赔偿乙方损失。
7、其他违约责任:___________________________________________________________
第十七条乙方违约责任
1、因乙方原因导致合同终止的,乙方向甲方返还已收到的服务费用,并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
2、乙方未履行本合同第七条第1、2款义务而造成工期延误或项目中断的,乙方按日向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。
3、乙方未按合同约定期限交付质量合格的项目成果,逾期____日以内的,自约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止,乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金,合同继续履行。逾期____日之上的,甲方有权解除合同。解除合同的,甲方书面通知乙方,乙方自解除合同通知送达之日起____日内向甲方返还已收到的服务费用,并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金;甲方不解除合同的,乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。
4、乙方未履行本合同第七条第5、6款义务的,赔偿甲方损失。
5、乙方转包、擅自分包合同业务,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。 _
6、乙方未履行本合同第八条约定的,赔偿甲方损失。
7、其他违约责任:______________________________________________________
第十八条不可抗力的处理
由于不可抗力致使合同无法履行时,双方按有关法律规定协商处理。
第十九条合同变更
本合同履行期间,甲、乙任何一方需要变更本合同的,及时书面通知对方,征得对方同意后,双方签订书面变更协议。未经双方签订书面变更协议,任何一方无权变更合同,否则承担由此造成对方的经济损失。
第二十条补充协议
本合同履行过程中的未尽事宜,双方本着实事求是、友好协商的原则解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第二十一条争议的处理
合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可申请相关部门调解;不愿协商、调解或协商、调解不成的,按下列第____种方式解决:
1、向____________仲裁委员会申请仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第二十二条其他约定
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
第二十三条附则
1、本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费用结算完成后,本合同终止。
2、本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。
发包人(盖章):________________承包人(盖章):________________
法定代表人(授权代表):________法定代表人(授权代表):________
地址:__________________________地址:__________________________
邮政编码:______________________邮政编码:______________________
联系人:________________________联系人:________________________
电话:__________________________电话:__________________________
传真:__________________________传真:__________________________
开户银行:______________________开户银行:______________________
账号:__________________________账号:__________________________
合同订立日期:____年____月____日地点:__________________________
第十五条成果汇交
双方按照国家有关基础测绘成果汇交的规定,向测绘地理信息主管部门汇交成果副本,约定如下:
□甲方汇交。
□甲方委托乙方汇交。
第十六条甲方违约责任
1、因甲方原因导致合同终止的,按乙方完成的实际工作量支付服务费用,并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
2、因甲方未履行本合同第六条第1、2、3款义务而造成工期延误或项目中断的,甲方按日向乙方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金,项目工期顺延。
3、承担因甲方未履行本合同第六条第4款义务引起的损害赔偿责任。
4、甲方未按合同约定期限支付乙方服务费用,逾期____日以内的,自约定的支付期限届满次日起至实际支付之日止,甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之_____的违约金,合同继续履行。逾期____日之上的,乙方有权解除合同。解除合同的,乙方书面通知甲方,甲方自解除合同通知送达之日起____日内按照乙方完成的实际工作量支付服务费用,并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金;乙方不解除合同的,甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之____的违约金。
5、甲方未履行本合同第六条第6款约定的,赔偿乙方损失。
6、甲方未履行本合同第八条约定的,赔偿乙方损失。
7、其他违约责任:___________________________________________________________
第十七条乙方违约责任
1、因乙方原因导致合同终止的,乙方向甲方返还已收到的服务费用,并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
2、乙方未履行本合同第七条第1、2款义务而造成工期延误或项目中断的,乙方按日向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。
3、乙方未按合同约定期限交付质量合格的项目成果,逾期____日以内的,自约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止,乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金,合同继续履行。逾期____日之上的,甲方有权解除合同。解除合同的,甲方书面通知乙方,乙方自解除合同通知送达之日起____日内向甲方返还已收到的服务费用,并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金;甲方不解除合同的,乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。
4、乙方未履行本合同第七条第5、6款义务的,赔偿甲方损失。
5、乙方转包、擅自分包合同业务,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。 _
6、乙方未履行本合同第八条约定的,赔偿甲方损失。
7、其他违约责任:______________________________________________________
第十八条不可抗力的处理
由于不可抗力致使合同无法履行时,双方按有关法律规定协商处理。
第十九条合同变更
本合同履行期间,甲、乙任何一方需要变更本合同的,及时书面通知对方,征得对方同意后,双方签订书面变更协议。未经双方签订书面变更协议,任何一方无权变更合同,否则承担由此造成对方的经济损失。
第二十条补充协议
本合同履行过程中的未尽事宜,双方本着实事求是、友好协商的原则解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第二十一条争议的处理
合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可申请相关部门调解;不愿协商、调解或协商、调解不成的,按下列第____种方式解决:
1、向____________仲裁委员会申请仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第二十二条其他约定
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
第二十三条附则
1、本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费用结算完成后,本合同终止。
2、本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。
发包人(盖章):________________承包人(盖章):________________
法定代表人(授权代表):________法定代表人(授权代表):________
地址:__________________________地址:__________________________
邮政编码:______________________邮政编码:______________________
联系人:________________________联系人:________________________
电话:__________________________电话:__________________________
传真:__________________________传真:__________________________
开户银行:______________________开户银行:______________________
账号:__________________________账号:__________________________
合同订立日期:____年____月____日地点:__________________________
篇4:原厂项目供货证明
合同编号:
项目名称必填
使用单位名称必填
工程所属区域必填省必填市必填区县
使用单位地址必填
使用单位联系人必填
使用单位联系电话必填
产品明细(填写数量,没有的不填)
名称型号数量
火灾报警控制器=-998
感烟探测器11
感温探测器12
手动报警按钮13
输入模块01
输入输出模块02
火灾报警控制器998
楼层显示器2
消火栓按钮06
声光报警器01
感烟探测器08
感温探测器02
手动报警按钮03
产品供货证明需要几份请注明,无说明则默认三份
供货合同
采购方(甲方):
法定代表:法人代码:
委托代理人:电话:
邮政编码:传真:
通讯地址:
开户行:
银行帐号:
供货方(乙方):
法定代表:法人代码:
委托代理人:电话:
邮政编码:传真:
通讯地址:
开户行:
银行帐号:
本合同所称汽车是指新车,为体现合同双方自愿原则,本合同中相关条款中有空白行,供双方自行约定或补充约定,合同生效后,未被修改的文字视为双方同意的内容。
甲乙双方依据国家有关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,双方就中央国家机关汽车协议供货订立本合同,以兹共同遵守:
一、采购车型、数量、价格、交货期:
汽车品牌生产厂家
汽车型号产地
车身颜色座位数个燃油
单价元数量辆
合计金额(大写)元
运费元
总计金额(大写)元
交货期
(表格可复制)
共计汽车数量:辆
共计金额(大写):元
二、交车及验收:
1乙方收到甲方车款后将车辆交付给甲方。
2甲方到乙方交车地提车。
3车辆验收于交车地进行,甲方应对所购车辆外观和基本使用功能进行初步检查确认,如有异议应在验收当场提出。
4车辆验收无误后双方应签署车辆交接书,即为车辆正式交付。
5车辆交付后,车辆的所有权及风险由乙方转移至甲方。
三、随车文件及附件:
1产品合格证
2技术参数表
3产品使用说明书
4车辆保养手册
5随车工具及备件清单
四、质量保证及售后服务:
1乙方保证提供符合国家产品质量标准及厂家该型号汽车质量标准的新下线的未曾经过维修的崭新车辆,符合国-家-安-全及环保要求,可以上牌的合法车辆。
2车辆的质量与其它各项标准或要求均须全面符合本次政府采购的有效文件相应的各项要求,还应当适用国家相关法律、法规,以及部委相关规章。
3售后服务由公司的特约服务站负责。
按《保养手册》的具体规定进行。
五、不可抗力:
1不可抗力事件是指任何一方在订立本合同时不能预见、对其发生和后果不能避免,不能克服并且非属该方的过错造成疏忽致使其未履行本合同项下义务的事件,包括但不限于足以影响本合同履行的重大自然灾害、或公用事业的较长时期的中断或停顿。
2如有不可抗力事件的发生,声称遭遇不可抗力的一方应尽快通知另一方,并提供公证机关的公证证明材料,同时应争取各种合理手段减少不可抗力给双方造成的损失。
3任何一方无须对因上述约定范围内的不可抗力事件而延误或未能履行本合同项下的义务致使另一方招致任何损失或费用的增加承担责任。
六、其他:
1有关本合同的签订、生效、履行等,以及与本合同相关或引起的任何争议的解决,除适用本合同外,还均同时适用本次政府采购过程中所有效成立的相关文件。
2本合同一式两份,盖章生效。
3如有纠纷应首先协商解决,如协商不成任何一方可向原告住所地法院起诉。
篇5:配电房设备供货及安装项目合作合同
甲方:身份证号码
乙方:身份证号码
双方本着互利互惠、共同发展的原则,利用扬州新扬开关设备有限公司商务平台。经充分协商,一致决定合作经营 配电房设备供货及安装项目,特订立本协议。
一、合作经营人的规范
甲乙双方应尊重国家的有关法律、法规合法经营。维护扬州新扬开关设备有限公司对外形象及利益。甲乙双方都应相互诚信,和公司及客户签署的各项协议及各项开支,双方都不可隐瞒。
二、合作经营项目:
配电房设备供货及安装项目。
三、甲乙双方经商定,甲乙双方的权利和义务:
1、甲方:
甲方负责本项目货物的制造、设备安装期间所需资金的注入。
甲方应积极配合乙方有关本工程的各项工作
乙方必需按计划要求保质保量按照合同及甲方的供货要求
2、乙方:
乙方负责本项目合同的跟踪、购买标书、编制投标文件和业主签订合同协议书
乙方应积极配合甲方有关本工程的各项工作
乙方应根据工程要求进驻工地组建本工程项目部,及时完成项目部的各项工作。
四、利润分配:
1:甲方按照新扬公司的报价 元,按5%的业务费用付给乙方。超出本合同范围的款项,除去安装费、供电局的开支、后公司增加的管理费1.3,经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。
五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。
六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。
七、本协议未尽事宜由双方协商解决。
八、本协议经双方签字盖章后即生效。
九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。
十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。
甲方: 乙方:
法定代表人:法定代表人:
年月日