维修合同书
甲方:学校(以下简称甲方)负责人刘江南联系电话:
乙方:刘永兵(以下简称乙方)联系电话:一、甲方同意将花河边小学除教学楼外22大间平房(含所有师生寝室、厨房)房屋维修委托乙方。
二、乙方负责全部维修所需的桁条桷木砖瓦材料以及施工。
三、维修时间20__年_月2日——_月30日。
四、维修要求:腐烂的桁条桷木必须更换、屋漏重新翻检、沟瓦杂物清理干净,消除所有房屋桷木桁条隐患、换掉硝化严重的墙砖,屋顶不漏水。
五、维修费每间600元,总计13200元,分三次付清。第一次付4400元。即完成检修工作初步验收时期。第二次于学期末付4400元。直观检验符合质量要求。第三次付4400元,一学年后,次年经过雨季检验合格,于20__年_月底前付清。分三个阶段质量验收,发现某地方不符合质量要求,甲方要求复工做好,如果不能复工的地方,甲方有权在维修费扣除相应的费用。
六、合同签订后如果甲方反悔另选他人维修,属甲方违约。甲方支付金1000元给乙方。合同签订后,如果乙方反悔不按期维修或不承接维修(因承包其它工程工程量大),影响甲方正常工作和生活,属乙方违约,乙方支付违约金1000元给甲方。
七、乙方自行负责施工安全。
八、其他未尽事宜,双方友好协商解决。(自愿退股协议书)
九、本合同经甲乙双方协商签字后生效,合同一式三份,甲乙双方各执一份,交中心校备案一份。甲方签名:
乙主签名:
20__年_月__日
更多相似范文
篇1:防水维修施工合同
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就本工程外墙施工项目施工事宜协商一致,订立本协议如下:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程内容:外墙白水泥一遍、腻子粉两遍、打磨(基层)
3、工程地点:
二、工程承包方式及范围
1、承包方式:以平方单价协议,协议签订后,无论材料等涨跌,均不得调整。
2、平方单价:
①、基层以27元/㎡
②、乳胶漆15元/㎡
3、承包范围:幼儿园办公楼范围内发包方指定的房间及部位。
三、合同工期;自20xx年3月12日开工至3月28日工期16天。
四、工程质量标准:合格工程
五、合同价款:约 万元,大写: 。
六、付款方式:协议签订后,3天内预付协议价款的30%作为材料购置金,工程完成总进度一半(一遍白水泥,一遍腻子)3天内付协议价款的30%,工程完成总进度全部(外墙白水泥一遍、腻子粉两遍、打磨)3天内付协议价款的35%,留5%的保修金,保修期为一年(以验收日期为准),保修金在保修期满后一个月内付清。
七、结算方式:实际完成的工程量乘以单价=结算价款。
八、材料:乙方所购置的材料必须符合设计、规范规定要求及现行的国家和地方行业标准和提供的原材料样品等要求。如不能满足所要求的材料标准,造成的一切损失由乙方负责。
九、乙方在施工期间,要爱护建筑物成品,不得乱钻乱凿,不得随意改变电源线路,否则,造成的一切损失由乙方负责。
十、安全施工:乙方必须严格按照安全施工操作规程进行施工,在施工中所出现的任何事故、机械事故及其他责任事故等,其事故责任及经济损失均由乙方承担,甲方不负任何责任。
十一、乙方根据所报材料品牌、规格进场后,申请相关人员进行材料验收,不符合要求造成的损失由乙方负责。
十二、乙方负责工程的验收资料收集编制。
十三、工期要求:
1、乙方原因不能按期完成或中途无故停工,每拖延一天罚款1000元。
2、甲方原因不能按期完成或工程款不能按时拨付,工期顺延(以甲方签证的延期报告为准),乙方造成的损失由甲方承担。
十四、质量保修:在保修期内乙方应在自接到甲方书面或电话通知起,24小时之内派员实施维修,否则,甲方或用户有权另派他人维修,维修费用在乙方保修金内2倍的扣除。
十五、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成时,由当地执法部门解决。
十六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。双方履行完本合同全部义务工程款付清时终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2:门式起重机拆、运、维修、安装验收合同
甲方:_________________________
乙方:_________________________
为明确双方责任,确保门式起重机的拆、运、维修、安装、验收工作顺利完成,按照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商,议定如下条款,共同遵守执行:
第一部分
一、乙方工作范围
1、甲方在 公司购买的三台门式起重机型号:——拆、运、维修、安装(基础预埋铁以上部分)、验收,(不包括除锈、喷涂)。
2、乙方拆、运前应现场了解情况,做出拆、运、吊装方案,双方对设备现状予以确认。乙方须对在拆运中的设备负责。道路运输过程中如有违章,乙方自行解决一切事宜,不得以任何理由提出让甲方补贴费用。
3、乙方须对——起重机的跨度改造(跨度改成——)负责,甲方只负责改造所需材料费,其余规费由乙方负责,免费培训操作人员、维修人员。在甲方协助下办理过户工作。
4、从 调出设备的原始资料(甲方配合)并提供完整的设备验收资料。费用自付。
二、工程工期
1、合同生效乙方收到预付款,起重机拆、运工期为30日。
2、安装工期,自土建施工验收合格交付乙方的次日起50日内安装调试结束交付甲方试用,验收期限根据 特种设备研究院分院约定。(不可抗拒自然灾害、甲方未按合同约定付款、停电、工期顺延)。
第二部分
一、合同金额
1、本合同总造价:(人民币) 万元 ¥: 元。
二、付款条件
1、合同签订生效甲方预付乙方合同总金额20%,乙方拆、运至甲方现场,甲10个工作日内支付乙方合同总金额30%,否则乙方有权延期安装。乙方安装、调试、交付甲方试用付合同金额30%;否则乙方有权延期验收。验收合格取证、结束交付甲方使用10个工作日内,甲方付给乙方15%,否则乙方有权停止甲方使用。余5%作为安装质保金使用合合格6个月后10个工作日内支付(合同款项付清时乙方开具劳务发票)
第三部分
一、 甲方权利义务
1、乙方进入甲方场地施工的人员,甲方有现场安全管理、监督的权利,施工过程中,因情况紧急或可能存在重大安全隐患情况下,可单方阻止工程施工,待双方妥善协商后,安全隐患排除继续施工。
2、检查乙方进场施工人员的劳动合同、相关工种的资格证书、施工方应当投保的保险。
3、乙方安装调试结束后配合验收工作。
4、免费提供施工现场的用电及配电装置、叉车、验收用吊具。焊接设备。
5.免费提供改造及轨道安装的气体、焊接材料、钢板。
6、按合同约定支付合同款项。
二、 乙方权利义务
1、对本合同施工过程中发生的设备财产损坏能修复的修复,不能修复赔偿。对乙方施工人员人身安全负责,乙方必须投保能涵盖施工设备、施工现场人员人身安全的保险。
2、在安装施工前应进行设备检查,对部件损坏能够修复的有乙方进行修复,不能修复的经甲方确认进行更换人工费用由乙方承担。充分考虑施工中的确需要更换零部件及材料,本部分价款不包括在合同总价中。乙方负责列出清单及报价单交甲方购买。
3、在吊装、安装施工前对甲方购进的零部件及材料进行质量检验和确认,确保不会造成设备的功效减损和安全隐患。
4、乙方施工人员凭甲方发放的进出厂证件进场作业。
5、乙方必须与进场施工人员签订规范符合劳动法的劳动合同。
第四部分
一、工程验收标准
1、验收依据:起重机械安装改造维修监督检验规则(TSGQ7016-20__)
二、售后服务
1、对甲方提出的技术咨询及技术服务负责。
2、在设备运行过程中出现的质量问题,通过电话或传真沟通解决如解决不了,乙方在24小时内派员带所需零部件到甲方公司实地解决,收取费用按市场价。
三、违约责任
1、如乙方在约定时间内不能按期结束交付试用,违约金每迟交一周(一周按7天计算,不足7天按一周,超过7天,不足两周算两周)按合同价的0.3%计算,但违约金的最高限额为合同价的20/%。延期两周以上,甲方可解除合同并采取必要的补救措施。
2、如甲方未按照本合同规定的时间付款,应以实际欠款额为基数,按银行同期贷款的利率赔偿乙方的利息损失。
第五部分
一、争议解决
1、甲乙双方应通过友好协商,解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端,如果协商仍得不到解决,提交 仲裁委员会裁决。
2、仲裁裁决结果,对双方均具有约束力。
3、仲裁裁决费由败诉方承担。
4、在仲裁期间,除正在进行仲裁的部分外,本合同其他部分应继续执行。
第六部分
一、合同的修改及其它
1、任何一方提出修改合同,应提前通知对方进行协商,但由此修改所造成的损失与费用,由修改提出方承担。
2、甲方购买的起重机如因质量问题需改造,甲乙双方另行协商,工期则顺延。
3、 此合同不尽之处,双方协商解决,或签订补充协议,补充协议与本合同一并具有法律效力。
4、本合同由双方法定代表人或其授权代理人签订并加盖公章后生效。
5、本合同一式肆,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:(公章) _________________________乙方:(公章)_________________________
法定代表人或授权代表人(签字)_________________________ 法定代表人或授权代表人(签字)_________________________
签定日期 : _________________________签订日期:_________________________
篇3:房屋维修合同协议书_合同范本
房屋维修工作要按照 安全、经济、合理、实用 四个方面实施,今天小编就给大家分享一下房屋租赁合同,仅供参考哦
简单房屋维修合同范文
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
根据《中华人民共和国合法》、《中华人民共和国消费权益保护法》以及其它法律法规的原则,结合本工程的具体情况,双方达成协议,须共同遵守。
一、 工程概念
施工地点:吉汝乡吓如村
施工内容:房屋维修
维修项目:墙体里外翻新、厨房、卫生间从新改造,房顶全面更换、电路改造等。
工程期限:从20xx年2月3日开工至20xx年5月30日。
二、 工程总价及结算方式
付款方式:工程总价款270900元(大写:贰拾柒万零玖佰元整)自本合同签订后甲方预付首付款170900元(大写:拾柒万零玖佰元整)该工程竣工后并经甲方验收后一次性付清剩余的资金。
三、 施工准备及双方义务
(1) 甲方义务
甲方应向乙方提供施工所需的水、电等必备条件做好施工中临时性使用部分操作以及产生影响力关系行为的协调工作。
(2) 乙方义务
1、 对甲方房屋维修的做法进行现场说明。
2、 乙方指派技术负责人,负责本合同的履行。按要求组织施工保质保量按期完成施工任务。解决乙方负责人各项事宜。
(3) 工程质量及竣工验收的方法
1、 由于甲方的原因造成工程质量问题,其返工费用由甲方进行承担,乙方有权利顺延工期。
2、 由于乙方的原因造成工程质量问题,其返工费用由乙方自行承担,工期不变。
3、 工程竣工后乙方应及时通知验收,甲方自接验收通知三日内进行验收。
(4) 双方违约责任
自本合同签订后,甲、乙双方应履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同。
(5) 纠纷处理
本合同履行期间双方发生争执时在不影响工程的前提下,双方可以采取协商解决,若协商不成可向当地人民法院起诉。
(6) 本合同一式三份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
表达房屋维修合同阅读
甲方:
乙方:
因甲方公司楼顶在使用期间出现渗水问题,乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水进行维修,经双方协商,协议如下:
1、维修时间:20xx年3月17日起到20xx年4 月12日止。
2、维修地点:孔雀湖康体中心
3、维修方案须甲方确认,并且乙方应在维修之前征得甲方同意。
4、维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间,甲方必定期须派人到现场予以质量监督和协助部分工作。在施工方施工期间,施工方有责任对施工时的人员安全负责,出现工伤事故由乙方负责。
6、房屋维修期的注意事项:甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备,(如垃圾材料的堆放)。
7、维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准。
8、在维修期间所产生的水电费用都由甲方负责予以负担。
9、根据双方的协商,本次维修采取乙方包工不包料的方式实施。
10、本工程维修发生的费用共计人民币壹万元整(大写10000.00元整),工程完工之日付伍仟元整(5000.00元)。待保修期满之日付清全部尾款。
11、本房屋漏水维修合同一式两份,双方各持一份。
12、关于保修:保修期 6个月,自维修结束之日起算,保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看,并采取其他相关措施。
13、其他未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
表达房屋修缮合同范文
发包人(全称): (以下简称甲方)
承包人(全称): (以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点:
一、 维修工程内容及要求
1、 乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后,在条件容许的情况下,1天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。
2、对已入住的客户维修,要求维修完毕后客户签字认定。
3、承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
二、工程质量保修范围和内容
承包人按相关规定对已维修工程进行保修,在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担已维修工程质量保修责任,按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下:
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;
3、装修工程为2年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;
7、其它项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
三、甲乙双方的权利与义务
(一) 甲方的权利与义务
1、 由甲方工程师共同配合乙方施工,行使合同约定的职权,向乙方发出指令及其签证,确保工程的顺利进行。
2、 现场确定施工范围核实工程量。
3、 组织相关单位进行验收,评定质量标准。
4、 按合同约定的期限支付工程款。
5、 负责各部门的关系协调。
(二) 乙方的权利与义务
1、 提供相关的施工方案。
2、 按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。
3、 抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。
4每日完工后必须保证环境整洁、干净。
四、维修计价及费用支付
维修按每处单独计价,费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价,每月汇总后进行结算,预留5%作为质保金,验收合格一个月复查合格后支付。
五、维修费用
维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、违约责任
甲乙双方务必严格履行合同的所有条款,不得违约,否则,
另一方有权利追求其违约责任,并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。
下列情况为违约:
1、 不按规定的方案和质量标准施工,造成质量低劣。
2、 不能在规定的期限内完成工程任务。
3、 现场管理混乱,受到有关职能部门的批评处罚。
七、 本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效,本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。
发 包 人(公章): 承 包 人(签字):
法定代表人(签字): 身份证号码:
委托代理人(签字):
年 月 日 年 月 日
篇4:红线外进场道路维修工程施工协议
发包方:(甲方)
承包方:(乙方)
发包方拟实施流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于 年 月 日在友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约 人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议:
1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20__》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、由承包方向发包方交纳履约保证金 万元。
支付方式和期限:
(1)、在签订本协议书当日支付 万元,本合同自发包方收到该履约保证金生效,逾期未支付该笔款项本协议不生效;
(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付 万元;
(3)、余款 万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付 万元。
发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。
发包人应在保修责任终止证书颁发后 天内将履约保证金无息退还给承包人。
3、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的 %,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。
4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。
承包方每月 号申报当月工程量,次月 号内发包方审核完毕并支付工程量的 %工程进度款。
双方按此方式结算至工程完工。
工程竣工后发包方扣除工程款总价的 %作为工程质保金,工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方,质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标,如果承包人未能中标,则由发包人赔偿承包人损失费 万元人民币。
7、如果承包方入场施工后,没有垫资 万元工程款的,则承包方向发包方赔偿 万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款,承包方不得以此为由停工,但发包方应向承包方支付资金占用损失。
发包方如果未支付进度款超过 个月,发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,价格按市场价计算(在工程款中扣除)。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担,未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包、分包。
民工保证金由承包方缴纳和承担。
本工程总工期为 个月。
在30个月完不成每月罚款 万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。
12、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁
份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方:承包方:
法定代表人:法定代表人:
签字日期:年月日
篇5:电气维修保养及消防安全内控值班外包合同
甲方:
乙方:
乙方接受甲方委托,乙方为保证甲方设备电气部分的正常使用,对甲方的协议设备进行维修保养服务,并参加消防安全监控系统的值班工作,为保护甲乙双方的合法权益,根据中华人民共和国民法典,甲乙双方友好协商签订本合同。
第一条 :合同时间
有效时间从_______年_______月_____日至_______年_______月_____日结速。
第二条 :合同工作内容及范围
第三条 1.电气范围:甲方阳逻分发中心所有配电设备
工作内容;甲方所有电气设备的日常检查、维护保养、调试、突发故障维修、设备改造等工作和消防安全监控系统的值班工作、
第三条 :乙方任务
乙方维修人员,应具有国家相关部门颁发的、有效的证件;并做到持证上岗
对甲方提供给乙方使用的维修工具,如乙方在使用过程中出现损坏丢失,将由乙方负责进行赔偿
乙方所有工作不得分包其他单位和个人,一经发现,甲方有权终止内合同。
乙方因派人员工作人员失误(技能欠缺,维修迟缓或误操作引起事故扩大)对甲方造成经济损失,有乙方承担全部经济损失
乙方接到甲方出现故障的保修通知后,应立即安排人员维修。按照接到通知时间,应急事故,乙方必须2小时内到达现场;普通维修,乙方可在4到8小时内到达现场。
乙方接到通知,未能及时维修,甲方有权外聘维修人员,维修所产生的费用,有乙方负责,费用在当月的维修维护费中扣出。
乙方维修不收取工时费
乙方维修没有次数限制
乙方根据甲方合同设备情况制定维护计划,并告知甲方,在没有甲方报道维修通知的情况下,乙方按维护计划,对设备进行维护。一般情况下,每一个月提供一次维护保养服务。
乙方应确保对消防安全监控室进行24小时监管和对配电设备的主要参数的日常抄表
,并按规定和程序正确处理所有异常情况
乙方从事甲方委托的所有值班、保养、维修业务均需要保留记录备查
因乙方未尽到合理巡查或保养义务,则甲方电气设备隐患引发事故或消防设备在事故中发生后无法正常工作而造成的甲方全部经济损失,应由乙方负责赔偿。
第四条 :甲方义务
甲方在协议设备出现故障后,及时通知甲方
未经乙方许可,甲方不得邀请第三方对协议设备进行维修,否则乙方不承担由此产生的后果和责任。
设备发生故障,需要更换配件时,甲方承担配件费用
甲方有权督查乙方工作人员进行必要的作业安全教育和培训。
甲方承担委托设备在维修协议期内的各种改造费用
甲方有权根据设备使用情况随时检查乙方的工作、维修、保养记录;组织包括乙方在内的联合检查,并对乙方工作进行日常督查和月度考核(详见附件:《电气维保、消防值班岗位KPI》忠告、表彰、处理、
甲方有权随时检查乙方工作人员的资质文件,制止任何违章作业行为及方案执行。
甲方有权视情节轻重处罚或辞退乙方不称职的员工,乙方不得无故拒绝。
第五条:合同费用
本合同总价864000元/年(含税),费用包括乙方涉及到的劳务费、管理费、工具费、所有税费、各种保险、安全费用、技能和职业资格证审验费用、食宿费、加班费、车费、劳保及合同明示或涉及到的所有风险、责任、义务等费用(详见“报价单”)
第六条 :费用支付方法
甲方每季度支付乙方劳务费,计 元人民币。具体支付手续按照双方规定执行(每季度终了,收到发票后5个工作日内按季度付款)
第七条 :违约责任和争议解决
甲乙双方必须认真履行本协议下的权利和义务,否则,构成违约,有违约方承担违约责任,即向对方赔偿因违约行为所造成的一切直接的和间接的及不可预见的损失。如双方均有过失,则安过失程度分别承担责任、
如甲方支付不及时,从逾期之日起,按欠付金额的万分之五向乙方支付滞纳金。如乙方不能及时进行设备检查和维修保养,甲方将从费用中扣罚所采用的措施费用。
如因违约等事宜发生争执,双方协商解决,本协议一式二份,双方各执一份,自协议签订之日起生效。如有未尽事宜,甲乙双方另行协商后,做出补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方达标签字: 乙方代表签字:
法定代表人: 法定代表人:
法定委托代理人: 法定委托代理人
电话 电话:
开户银行 开户银行
帐号 帐号
邮政编码 邮政编码
_______年_______月_____日
篇6:太阳能维修合同范本
建设单位: ××××××× (以下简称甲方)
施工单位: ××××××× (以下简称乙方)
维修单位: ××××××× (以下简称丙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,遵循平等、公平和诚实信用的原则,由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告,未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除,造成甲方私人用户太阳能大面积损坏,现乙方委托丙方负责对其进行维修服务及除垢处理,经甲、乙、丙三方友好协商,就太阳能维修、安装工程达成如下协议:
第一条 1、工程名称:×××××××太阳能维修、安装工程
2、工程地点:×××××××
3、维修范围和内容:对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修,重点维修项目:集热器软连接是否破损,保温箱是否有滴水现象,真空管是否发白、或破损。
第二条 工程材料供货与安装方式:本工程材料全部由丙方向甲方提供,丙方负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责,丙方保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条 产品名称、型号、单位、数量、金额:
备注:以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。 第四条 产品的质量、技术标准:按照云南省企业产品标准执行。 第五条 产品的运输方式、到货地点、交货方法:
1、运输方式:丙方汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、到货地点:×××××××××××。
3、交货方法:在交货地点,由甲方接货人签名确认。
第六条 验收方法及提出异议的期限:由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的,甲方应在签收前向丙方在场人员提出。
第七条 太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限: 本合同总价款为人民币 圆整(¥ );
付款方式:由甲方向丙方银行转账支付,但该费用由甲方在乙方所负责的×××××××工程款中直接扣除。
1、合同签订之日起7个工作日内甲方向丙方支付合同总价款的 %,即人民币: 元(大写: )作为预付款;
2、待设备材料进场验收合格后,7个工作日内甲方向丙方支付合同总价款的 %, 即人民币: 元(大写: )作为工程进度款;
3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后,10个工作日内甲方向丙方支付合同总价款的 %,即人民币: 元(大写: );
4、质量保证金 %,即人民币: 元(大写: )质保期6个月,满后无质量问题在10个工作日内一次付清;
5、上述付款丙方需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
第八条 产品质量责任和售后服务条款:
1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。
2、丙方免费提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的,丙方负责免费维修,免费更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题,则丙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后,丙方为甲方提供终身有偿维护服务。
第九条 工程工期及施工要求:
1、施工周期5天,若丙方未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度,甲方将给予500元/天罚款。
2、甲方免费为施工工人提供住宿,保证施工现场所用水源、电源,并提供施工过程中其他必要的协助。
3、丙方应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工,并接受甲、乙方的监督,改正施工中不符合要求事项,并承担相应责任。
4、丙方应注意安全文明施工。因丙方原因造成的安全事故由丙方自行负责。
第十条 违约责任 :
1、 甲方责任:甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的,每迟一天,甲方应向乙方或丙方(设备材料款向乙方,工程款向丙方)支付设备材料款或工程进度款的5‰的违约金,但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30% 。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方和丙方有权终止合同,且甲方应承担乙方和丙方的经济损失。
2、 乙方责任:施工过程中乙方须派遣1—2人进行现场监督、检查,不得徇私舞弊,敷衍了事,对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员,否则,乙方将无条件承担所有维修费用,延期超过 3 天视为甲方单方面终止合同,乙方应承担甲方的全部经济损失。
3、 丙方责任:因丙方原因未能按时完工,每延迟一天,甲方将给予丙方500元/天罚款,延期超过 3 天视为甲方单方面终止合同,乙方应承担甲方的全部经济损失。
第十一条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由三方友好协商解决。
第十二条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争议,由三方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条 本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条 本合同如有其他未尽事宜,可由三方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份,甲、乙、丙三方各执二份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7:维修工年终总结范文700字
我叫X毕业于潍坊科技学院机电工程系汽车检测与维修专业于20年12月来到公司售后部工作,在公司工作的两年里使我从一名只有理论无实际操作实践能力的大学生迅速成长为一名优秀的汽车维修技师,这一切与公司良好的工作环境和领导的不断关怀是分不开的。
记得我来公司的第一天,戴经理把我叫到他的办公室和我交谈了一下,他说“如果你想吃技术这碗饭,就要往技术里面钻”。也许就是应为他的这句话,使我这个刚出道的矛头小伙有了自己工作的方向,我要成为一名优秀的汽车维修技师。在接下来的工作当中我就努力的朝自己的目标努力的工作,在工作当中牢记自己的岗位职责,和同事和睦相处。
人人都知道汽车维修行业只有工作的年限越多他的资质就越深,懂得就越多,我当时就给自己制订了目标,用半年的时间自己能熟练的完成车辆维修任务,用一年的时间成为一名有技术有理论的汽车维修技师。这样就要求我要多学习,多问几个为什么?平时来的维修车辆要抢着干,只有这样你才能上手上的快。我白天工作,不忙的时候翻看工具库里面的资料书,晚上回到宿舍后慢慢的回想今天维修的那些车辆故障原因是什,为什么会出现这样的故障。还有回想一下自己维修的车有没有忘记把螺丝拧紧,有没有忘记装什么,这样使我养成了工作细致认真,谨慎的好习惯,没有一辆车因装配问题而返厂维修。
20年是我开始成长的一年,是我从一个只会拿扳手上螺丝拆螺丝的学徒工开始成长为一名可以独立操作独立接待客户维修车辆的维修技术人员。20年变化许多,自己的收获也许多,20年被罚款五次,分别是1晚上下班没有收拾好工具罚款50元,2猛踩客户新车油门导致客户抱怨罚款100元,3没有使用方向盘套罚款20元,4没有管理好组员填写派工单罚款30元,5没有按规定使用对讲机罚款50元,还有5S检查打卡机卫生不合格被提名批评一次,从这五次罚款中可以看出这是我20年做的不够到位的地方,同时也为自己以后的工作指明了方向,在以后的工作当中绝不能出现以上犯得错误,在工作中要做的细心细心在细心!
20年也是自己收获的一年,经过自己的努力实现了自己的目标,经过两年的努力成为了快修组组长,20年学会了撰写技术报告,20年自己的技术又上升了一点,但是这些我并没有感到满足我要向更高的目标努力奋斗!技术学无止境,我还要继续努力,才能有更大的突破。
我们是做售后服务的,我们只有给我们的客户提供高质量服务,提高客户满意度,我们会拥有一批忠诚的客户,就能提高公司的收益。很多车主是不懂车的,每当客户询问一些感觉可笑的问题时候我总是耐心细致面带微笑对他提出的问题一一做出回答,并详细的给他介绍一下我们车的特点和优点。自己努力提高维修技能确保所有故障一次修复,让客户为希望而来,满意而归。
在公司工作的这两年里我自己感觉虽然取得了成绩,但是,我从来都不敢自满,因为我还有好多东西要学,我还要为自己更高的目标而努力,20年的工作目标是争创优秀班组,杜绝重大客户对我们班组的投诉,坚持5S工作,将反工车辆降到最低点,杜绝低级错误的发生。在这里深深的感谢我的领导和同事们,感谢你们的关心,支持与帮助。
篇8:房屋改建维修合同协议书_合同范本
合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。“口说无凭,立字为证”,如果有一方违反约定而不满足另一方的要求,合同就是另一方讨回公道的证据,今天小编就给大家分享一下房屋租赁合同,一起参考哦、
房屋维修合同协议书参考
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称): (以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点:
一、 维修工程内容及要求
1、 乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后,在条件容许的情况下,1天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。
2、对已入住的客户维修,要求维修完毕后客户签字认定。
3、承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
二、工程质量保修范围和内容
承包人按相关规定对已维修工程进行保修,在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担已维修工程质量保修责任,按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下:
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;
3、装修工程为2年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;
7、其它项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
三、甲乙双方的权利与义务
(一) 甲方的权利与义务
1、 由甲方工程师共同配合乙方施工,行使合同约定的职权,向乙方发出指令及其签证,确保工程的顺利进行。
2、 现场确定施工范围核实工程量。
3、 组织相关单位进行验收,评定质量标准。
4、 按合同约定的期限支付工程款。
5、 负责各部门的关系协调。
(二) 乙方的权利与义务
1、 提供相关的施工方案。
2、 按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。
3、 抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。
4每日完工后必须保证环境整洁、干净。
四、维修计价及费用支付
维修按每处单独计价,费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价,每月汇总后进行结算,预留5%作为质保金,验收合格一个月复查合格后支付。
五、维修费用
维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、违约责任
甲乙双方务必严格履行合同的所有条款,不得违约,否则,
另一方有权利追求其违约责任,并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。
下列情况为违约:
1、 不按规定的方案和质量标准施工,造成质量低劣。
2、 不能在规定的期限内完成工程任务。
3、 现场管理混乱,受到有关职能部门的批评处罚。
七、 本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效,本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。
发 包 人(公章): 承 包 人(签字):
法定代表人(签字): 身份证号码:
委托代理人(签字):
年 月 日 年 月 日
关于房屋维修合同协议书
甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就房屋维修事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:
4、合同工期:开工日 年月日,竣工日 年月日,该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。,因天气或其它因素影响施工,经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。
二、工程服务形式
包工、包料、包工期、包质量。
三、结算方式
甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量,进行技术联系单形式会签,工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准,确定工程总造价。
甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单,作为合同附件附后。
四、工程总价
暂定为人民币 万元(最终以甲、乙双方确认的结算值为准)。
五、工程质量监督与检查验收
乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工,并随时接受甲方的检查,并为检查、检验提供便利条件,对甲方提出的问题,乙方应及时进行整改,维修工程结束后,由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收,验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时,对于甲方或业
主确认的尚未修复的工程质量问题,由乙方负责按甲方的要求继续维修,并承担逾期责任。
六、工程款支付
工程完工验收合格后付工程款总额的97%,剩下3%作为质量保证金,保修期满后无质量问题全额支付乙方。
七、保修
1、自乙方维修工程完工后,乙方须对全部工程承担保修责任,保修期为年,自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。
2、工程保修金为工程款的 %,保修期满后十日内,甲方将保修金的剩余部分无息返还。
3、保修期内,如维修工程出现质量问题,乙方应保证接到甲方通知后2小时内派人进行检查及维修,并应在甲方确定的合理期限内修复完毕,如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的,甲方有权另行委托他人维修,所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。
4、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作,维修后的工程如果再出现发霉、渗漏问题,乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕,并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切影响和经济赔偿的后果。如住户装修、物品遭受损失的赔偿等。
5、在保修期内,乙方应定期对施工工程进行巡访,做好回访记录,并对存在隐患的质量问题,予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话,以便通知乙方进行维修。
八、违约责任
1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的,每逾期一日,均应当向甲方承担暂定工程总造价 ‰的违约金,任何一项逾期达七日或累计出现三次以上(含三次)迟延履行的,甲方有权解除合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)。
2、乙方未经甲方许可停工达两日(含两日)以上的,甲方有权解除合同,乙方并应当无条件于两日内退场,双方于乙方退场后结算。
3、乙方违反本合同其他任何一项义务,经甲方通知其限期改正,期满后仍未改正的,甲方有权解除本合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题,或与合同约定不符的,无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期,均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。
5、未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人,否则,甲方有权解除合同。
6、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。
7、凡因乙方原因导致本合同解除的,乙方应承担合同暂定价款10%的违约赔偿金,如该违约赔偿金不足以弥补甲方所受到的损失的(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金),乙方还应赔偿甲方所受到的损失。
九、安全施工
乙方按有关规定采取严格的施工安全措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果,乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故,均由乙方承担责任。
十、施工责任
1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利,并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。
2、乙方在施工中要保护好小区内的方砖步道、花草树木,不能损坏。在住户家维修要严格遵守物业规定的制度,如有住户投诉或乙方损害物品,甲方有权在应付乙方的工程款中扣除。
3、乙方指派 为本工程驻工地代表,按本合同要求组织施工,保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系,该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为,均由乙方承担责任。
4、乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,确保工程达到合同约定及甲方要求。
5、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。
6、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点,保持施工现场的清洁,并在甲方要求的时间内清除,竣工前做好卫生清扫和处理工作,否则,甲方有权委托他人清理,所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。
7、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督,为检查、检验、监督提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,承担因自身原因导致返工、修改的费用。
8、维修施工所需办理的一切审批手续(指按有关法律法规规定需报批的项目)由乙方负责办理并承担费用,一切责任由乙方承担。
9、本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成,未经甲方同意,乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成,否则,甲方有权解除本合同。
10、乙方在维修过程中应注意与维修业主保持良好的沟通,避免产生纠纷,如因乙方原因与维修业主产生纠纷而使甲方受到损失的,由乙方承担责任,甲方有权在应付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方有权向乙方追偿。
11、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方及业主的财产、物品,不得破坏小区内的建筑物及相关设施、设备。在维修工程中,凡由于乙方原因导致甲方或第三人人身或财产损害的,乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方、业主或有关权利人有权向乙方追偿。
十一、其它
1、本工程如涉及工程价款的确认,相关的确认需经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效,其他人(除法定代表人)签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章(例如签证章等),甲方均不予认可。
2、如涉及工程量的确认,必须经甲方代表、工程部经理共同会签且加盖甲方签证专用章后方为有效,缺一不可。
3、甲、乙双方确定的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
4、本合同壹式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
5、未尽事宜或合同执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。协商不了,由该维修工程所在地人民法院解决。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
法定代表人: 法定代表人:
(签字) (签字)
经办人:经办人:
(签字) (签字)
房屋改建协议书怎么写
甲方:
乙方:
甲方因工作需要建设临时板房一批,经过同乙方友好协商,达成如下协议。
1、工程概况
临建地点位于以南,以东,数量暂定为200间,实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。
2、双方责任
甲方负责临建房屋的
-
地基处理、地面硬化,乙方负责地面上建筑物的建设施工,门窗安装。
3、房屋构造
单间房屋尺寸一般为3米×5米结构,具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准。
地基上两层砖结构;木头门窗,门窗玻璃厚度不低于1cm;杨木檩条,檩条上加苇箔,并覆盖油毡;墙壁应采用厚度不低于5cm,价格不低于4元/张(以目前市场价为据)的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后15日内完成所有房屋的建设。
5、价格及结算方式
乙方包工包料,单层石棉瓦房530元/间,双层石棉瓦房660元/间。甲方在接受乙方按期交付的房屋后,同乙方结算工程款的95,其余5作为保证金,如无质量问题在工程完工1年后付清。
6、违约责任
乙方不能按期完成建设的,甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款,房屋在1年内出现质量问题时,甲方可以依据约定扣除保留金。
7、本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
8、本协议自双方签字盖章后生效,未尽事宜双方协商解决。
甲方:________乙方________
盖章 盖章
篇9:校园物业零星维修协议
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
第一条 工程概况
甲、乙双方在平等、自愿基础上协商一致,就乙方承包甲方发包的贵宾厅制作工程(以下简称工程)达成如下协议:
1.1 工程地点:( )
1.2 制作内容:( )
1.3 工程承包方式,双方商定采取下列第( )种承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料(甲方提供装饰装修材料明细表,乙方提供装饰装修材料明细表);
(3)乙方包工、甲方提供全部材料(见甲方提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程限( )天。
开工时间( )
竣工时间( )
1.5合同价款:本合同工程造价为(人民币)( )元, 金额大写:( )
第二条 双方工作
2.1甲方在施工期间应负责提供:乙方进场组装,调试等方面的相关手续和便利条件。
2.2乙方在施工过程中尽心尽责,不得破坏甲方的其它设施,否则因此造成的损失由乙方负责。
第三条 工程变更
工程项目及做法如需变更,双方应协商一致,由甲方代表与乙签定书面变更单,支付增减项目价差后再施工,同时调整相关工程费用及工期。凡甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
第四条 安全生产和防火
4.1 乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范,主要包括电气线路、管道、自来水和其它线路管道畅通、合格。
4.2 乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》,注意施工安全。
4.3 由于乙方在制作施工工程图或施工生产过程中或在甲方使用过程中因乙方违反有关安全操作规程,消防条例及其他工程制作质量原因,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第五条 工程价款支付方式
1、 合同生效后,甲方按如下的约定向乙方支付工程款;
(1) 在乙方安装验收合格3日内,甲方向乙方支付工程款;
(2) 乙方承诺质保期为一年。
第六条 附 则
6.1 本合同经甲方、乙双方签后生效。
6.2 本合同签定后工程不得转包。
6.3 甲、乙双方直接签定合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10:屋顶维修合同书
甲方:
乙方:
1、乙方按甲方预先敲定的维修方案进行,所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购,材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收,不得中途降低材料质量标准,严格按照甲方的质量要求施工。
2、维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格,付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算,甲方配合完善各种必要的手续。
3、在施工前乙方先向甲方预交__万元质保金,质保期满后,无质量问题,甲方全部退还质保金。
4、在施工过程中,应该把安全责任放在第一位,乙方负责所有的施工安全责任。
由施工所造成的所有安全事故,甲方不承担任何责任。
5、在施工过程中,乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。
6、维修质量的监督:在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督,维修完工后,由各楼的维修质量监督人员验收签字。
7、房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。
不的影响甲方住户的正常生活。
8、维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方按房产局规定的标准为验收标准。
9、质保期间:自维修结束之日验收完毕起算,保持期限为一周年。
在质保期内,维修没有达到预期的修复效果,再次出现漏水等质量问题,则乙方必须承担再次维修的责任,再次发生的维修费用由乙方全部负责。
10、本协议一式两份,双方各持一份。
11、其他未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方:
经办人:
乙方:
经办人:
__年月日
篇11:广州道路运输合同范本
托运方: (以下简称甲方)
承运方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着诚实信用,互惠互利的原则,经过双方充分协商一致,订立本合同。
第一条 货物情况(如有其它约定内容可另设合同附件,写为见合同附件 )
1.1 货物名称:(应填写全称)
1.2 货物规格:(应明确填写定作物的具体规格)
1.3 货物数量:(应使用大、小写两种形式,并具体写明数量单位)
第二条 包装要求
2.1 托运方必须按照国家规定的标准对货物进行包装。
2.2 没有规定国家或行业包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。
第三条 货物运输时间、地点
3.1 货物起运地点:(不可简写,应写全称例如××省××市××区××街××号)
3.2 货物到达地点:(应写全称,不可简写)
3.3 货物起运日期:(应写明年、月、日)
3.4 货物运到日期:(应写明年、月、日)
第四条 运输费用
4.1 运输费总额为:(应以大、小写两种形式书写 )
4.2 运输费的支付方式:(是分期付款还是一次付清)
4.3 运输费的支付时间:(写明年、月、日)
第五条 货物的装卸
5.1 货物装卸由 方负责。
5.2 货物装卸的费用由 方承担。
第六条 托运方的权利义务
6.1 托运方的权利
6.1.1 要求承运方按照合同约定的时间、地点、把货物运输到合同中约定的目的地。
6.1.2 货物托运后,托运方需要变更到货地点、收货人或者取消托运的,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求,但必须在货物未运到目的地之前或起运之前通知承运方。
6.2 托运方的义务
6.2.1 按约定向承运方交付运费。
6.2.2 托运方对托运的货物,应按照约定的标准进行包装并按照合同中约定的时间和数量交付托运货物。
第七条 承运方的权利义务
7.1 承运方的权利
7.1.1 向托运方收取运费。
7.1.2 对于超过合同期限仍无法交付的货物,承运方有权予以提存。
7.2 承运方的义务
7.2.1 在合同约定的期限内将货物运到指定的地点 。
7.2.2 按合同中约定的方式和时间运输并负责托运货物的安全。
第八条 违约责任
8.1 托运方的违约责任
8.1.1 未按合同约定的时间提供托运的货物,托运方应付给承运方违约金 元。
8.1.2 未按合同约定进行包装,致使其他货物或运输工具、机械设备被污染、腐蚀、受损,托运方应承担污染、腐蚀、受损部分的赔偿责任。
8.1.3 未按合同约定支付运费,每逾期一日向承运方支付运费 ‰的违约金。
8.1.4 其它违约责任: (如无内容,在空格处划线)
8.2 承运方的违约责任
8.2.1 未按合同约定的时间运输货物,向托运方支付违约金 元。
8.2.2 未将货物运到合同中约定的地点,向托运方支付违约金 元。
8.2.3 运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏,向托运方赔偿货物的实际损失。
8.2.4 在符合法律和合同约定的条件下运输,由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,承运方不承担违约责任:
①不可抗力。
②货物本身的自然属性。
③货物的合理损耗。
④托运方或收货方本身的过错。
8.2.5 其它违约责任: (如无内容,在空格处划线)
第九条 不可抗力
9.1 不可抗力的范围: (根据实际情况进行确定)
9.2 因不可抗力的原因导致双方不能按约履行合同,合同双方均不承担违约责任。
第十条 争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决。如果双方不能协商一致时,选择以下第(只需填写一或者二)种方式解决:
(一)向 (具体写明仲裁委员会的确切名称,如:不能将“北京仲裁委员会”写为“北京市仲裁委员会”)仲裁委员会申请仲裁。
(二)向(根据有利于我方的原则,在托运方或承运方住所地、合同签订地、合同履行地的基层法院中选择其一)人民法院起诉。
第十一条 本合同签订的地点: (写明详细的地点)
第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十三条 本合同正本一式 份,双方各执 份。
第十四条 本合同未尽事宜双方另行协商。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇12:维修员优秀工作总结报告
--年,我自觉加强学习,努力提高自身素养和思想道德修养,提高自己的文化理论水平和专业知识、技能,尽努力做好本职工作。做好日常维修工作的同时,积极做好技术交流和创新,完成多项设备的更新改造任务。先将一年工作总结如下:
一、不断学习,提高个人修养
要说这一年工作的感触,我想说:选择了综合维修行业,就选择了终生不断的学习。其一是自觉地学习知识技能,综合维修是当今社会发展最快的行业,天天在发展,时时在更新,维修理论日新月异,新设备层出不穷,时刻感觉到知识和能力的不足,是自己工作的障碍。
其二,做事先做人,多年的工作和学习过程中,留心向周围的师傅学习他们做人做事,多看他们身上各自的优点,从别人上学习到了不少的知识、技能,也学到了不少做人的方法和道理,对自己是一种很大的帮助和教育。尤其是技术性要求很强的行业来不得半点虚假,踏实工作,虚心学习,不得有一点马虎和差错。
其三,注重修养,养成良好的职业道德和修养,摆正自己的位置,端正自己的态度,找准自己的定位,服从领导的安排和指导。对自己的工作认真负责,勇于承担责任,虚心诚恳地听取别人指点和建议。其四,不断学习,提高自己思想素质和觉悟。我是一个有着--年党龄的党员,定期参加党员学习和活动已成为了习惯,听广播,看电视,看报纸,及时了解新闻,领悟精神实质和发展趋势。
同时也认识到,人的社会性,决定了人必须融入国家、社会和团体,我们必须保持符合当前时宜的思想觉悟和行为规范,成为一个国家、社会、团体需要的人,有用的人,对家庭、对自己负责任的人。人,都要属于某一群体,团体意识、团队精神,是不可或缺的。不断地学习,保持思想的先进性,眼光的长远性,成为一个有胸怀、有志远的人。
二、踏实工作,打铁还得自身硬
日常工作中注意养成认真仔细,一丝不苟,发现问题就必须解决,决不能潦草应付,深知隐患则是后患无穷,特别是安全隐患,这就是我们的责任,也是考验。--年中心成立机动室,做机电修班长,一线的故障和问题都得自己拿方案、想办法,带领大家一起做好设备的维修工作,有急、难的故障自己首先走在前头,干在前头,首先做好带头作用,承担责任。做大家的思想工作,首先做的是自己的思想工作。
三、注重形成团队合力
日常工作、学习中,社交中,同事、朋友是一个重要的组成部分,平时就要注重真心相待,诚心相处,搞好同事间的交流沟通和互助合作,形成一个良好的团队和集体。团结就是力量,有团队才能做好每一项工作,才能有个人发挥的空间,起到传、帮、带的作用,履行好自己的职责,在一个团体中起到模范带头作用。
从事维修电工工作以来,经过自己努力工作,不断学习,积累了一些技能和知识,凭着自己的能力,解决了一些生产中的技术难题和故障。受到了领导和同事的好评,给了不少荣誉,是对我的极大的鼓励和促进。同时感谢领导和同事的指导和帮助,给我提供了发挥自己一技之长的平台和机会,成为一个为社会承认的、有用的人。相信我会努力的,认真做人、做事。在新的一年里,我要注重加强学习本专业知识和技能,不学习就要被淘汰,这是客观现实。
篇13:道路运输平安活动年终工作总结
自1月23日至3月12日,为期四十天的20xx年春运已经结束。春运期间,在县委县人民政府、上级交通主管部门的正确领导下,在市运管处的正确指导下,根据区道路运输管理局《关于认真做好20xx年全区道路春运工作的通知》(桂道运客【20xx】13号)和百色市春运工作会议要求,全所运政执法人员,精诚团结,克服困难,履行监管职责,以人为本,根据“以客为主、科学组织、协调配合、安全有序”的原则,认真组织开展各项春运工作。春运期间,全县共运输旅客977903人次,日均24447人次,同比减少2%,实现了零安全行车事故的“平安春运”的工作目标。现将20xx年春运工作总结如下:
一、工作完成情况
全县春运期间共投放客车17622辆,累计发车64916个班次,运送旅客977903人次,完成旅客周转量154687188人公里,同比增长20%,完成客运收入4665.4677万元,同比增长29.7%。其中发往广东等务工地321个班次,运送外出务工农民61903人次。为解决春运农民工返程高峰运力紧缺问题,保证农民工及时返岗,共调派异地支援车辆753辆次。整个春运平稳渡过,无旅客滞留现象、安全行车责任事故发生。
二、主要做法
(一)逐层召开动员大会,提高思想认识
1月23日,运管所组织有关部门及客运企业参加召开春运工作会议,会议传达了市、县交通运输局有关春运工作会议精神,会议具体部署春运的工作,要求各客运企业相应召开春运动员大会,将春运会议精神传达至参运驾驶员、各站务管理人员、客运责任人、各司乘人员。1月24日,召开全县20xx年交通春运工作动员大会,相关部门领导和广大参运企业人员参加会议。会上,县人民政府副县长李浩做了动员讲话。据统计,全县参加动员培训驾驶员达681人次,相关站务服务人员达160人次。
(二)加强组织领导,强化责任意识
为加强对20xx年春运的组织领导,我所成立了以所长为组长、副所长为副组长,各股室成员及各运输企业负责人为成员的20xx年道路春运工作领导小组,春运办设在所运输股,由潘丽梅股长兼任办公室主任。所春运办精心制定行之有效的春运工作方案及应急预案,做好春运期间值班、稽查安排,从制度、人员上保证春运工作的正常开展。督促各运输企业结合自身客运特点制定相应工作方案、应急预案及春运人员值班安排,报春运办备案。建立上下衔接、横向协作、政令畅通、反应灵敏的春运指挥体系,统一指挥协调本辖区道路春运工作,确保春运期间重要生产生活物资的畅通高效和广大人民群众出行的安全便捷。
(三)运输组织有序
1、科学预测,及时落实储备运力。节前组织运输企业做好我县20xx年春运形势分析,做好春运期间投入车辆及各种配套设施设备的准备工作,提前做好农民工客流调查,了解农民工的流向、流量、流时分布,提前安排落实好包车和加班计划。各客运站共落实储备运力167辆。
2、做好各种牌证的管理发放工作。做好春运加班牌、包车牌等
各种牌证的管理发放工作。根据市道路运输管理处要求,我所客、货运股组织企业做好牌证签领计划,并指定专人负责牌证的发放工作。发放中认真审核拟领取牌证车辆的资质条件,对发放、领取的牌证做好登记工作。
3、严把节后运力调拨手续。运输股对实施异地支援调车计划
的车辆进行资质审核,强调该类车辆必须为节前各客运站已报我所备案的储备运力车辆,同时具备有效车辆证件及春运证、加班牌方可进入我县节后旅客运输市场,共发放调拨单753张。
4、充分发挥农村客运站的输运功能,减轻城区客运站客运压力。同意化峒和龙临客运站售票配客发班,鼓励客运站引导其深入村、屯接送旅客,并深入周边村、屯接送旅客,减少了外出务工农民进城转车的出行麻烦。
(四)加强安全监管,全力保障运输安全
1、加强源头安全监管,落实“三关一监督”
(1)、开展节前安全大检查。根据市运管处安排部署,积极配合20xx年度全市道路运输管理目标责任考核和安全生产履职检查组深入全县客运企业开展道路运输春运安全检查,对全县425辆参运客车技术状况、企业安全生产制度落实情况、驾驶员安全教育等进行重点检查。
(2)、把好驾驶员从业资格关。根据相关规定认真审核681名从业人员参运资格,督促各运输企业加强运输从业人员安全思想教育,做好驾驶员出车前的安全教育和培训工作。
(3)、严把车辆技术状况关。认真组织做好车辆的维护和检测工作,要求所有参加春运的车辆必须严格执行定期维护和检测制度,确保车辆技术状况良好。春运前2个月内未做二级维护的车辆,必须进行一次二级维护作业;9座以上营运客车必须经过车辆综合性能检测站检测合格,并粘贴全区统一标志,方可参加春运。凡不按期进行二级维护、不按期参加年度审验和技术等级评定的车辆,以及擅自改装或加装座位、铺位的客车不得参加春运。据统计,全县共有425辆次参加春检合格投入春运。
2、认真组织开展长途客车接驳运输试点工作。
根据广西壮族自治区交通运输厅《广西壮族自治区长途客运接驳运输试点工作实施方案》的要求,严格审核试点接驳运输企业条件、试点班线条件以及车辆要求,督促试点企业加强对参与接驳试点工作司乘人员和接驳点的管理人员的安全教育,规范接驳管理。严格要求接驳运输车辆的当班驾驶员和接驳驾驶员遵守国家关于客车驾驶时间和行驶速度的规定。接驳驾驶员应符合驾驶接驳车辆的规定资格条件,熟悉接驳车辆状况和沿途道路交通情况。督促接驳客运企业要积极创造条件,加强对在接驳点待驾的驾驶员管理,确保驾驶员得到充分休息,通过卫星定位系统和车载视频装置,实时动态监控并做好更换驾驶员、停车休息等记录,落实企业主体责任。
3、认真落实道路客运安全告知制度。
为认真贯彻落实交通运输部《交通运输部关于认真做好20xx年道路水路春运工作的通知》(交运发〔20xx〕801号)和《交通运输部办公厅关于推广应用视频和的通知》(厅运字〔20xx〕318号)的文件要求,我所迅速开展了安全告知工作,对各运输企业的落实情况进行检查,并于2月2日下发了《关于认真贯彻执行道路客运安全告知制度的通知》,要求各运输企业认真贯彻执行道路客运安全告知制度,确保道路运输安全。
4、加强长途客车动态监控。
加强对长途客运车辆和卧铺客车的安全监管,督促运输企业落实监控主体责任,制定和完善卫星定位装置安装使用管理规定,充分发挥监控平台的作用,对车辆出站、超速、中途停车等状态加强监控,及时发现和制止车辆各类违法违章行为,并及时进行处理。要求全县41台长途客车安装GPS视频监控系统,未安装的车辆不得参加春运。对长途客运车辆每趟次的运行速度、运行线路、驾驶行为、驾驶员休息等运营过程的监控工作,对不落实安全规定的,给予严肃处理,发现违规的坚决予以停运整顿。各客运企业指定专人对客车运营过程实施24小时实时监控,及时发现纠正影响驾驶员安全驾驶行为,并将天气、路况等相关信息及时向驾驶员通报,强化车辆动静态管理,有效控制了超速、超员等违规行为及时减少了安全隐患,确保春运工作安全有序。
(五)严格执法,加强市场监督
春运期间,运管所共出动运政执法人员1213人次共检查车辆4361辆,查处违章车辆116辆,其中暂扣非法营运车辆68辆,暂扣违章证件48本,主要违章事项为:暂扣非法营运面包车43辆,非法营运正三轮载货摩托车25辆,超范围经营车辆5辆,客运车辆强行招揽旅客8辆,不按规定站点停靠客运车辆18辆,不按规定线路行驶客运车辆5辆,无从业资格证驾驶员20人,确保市场稳定有序。
1、在春节前,运管所采取24小时轮流上路值班制度。重点对长途包车、客运站等巡查力度,严厉打击非法营运面包车。
2、部门联动,齐抓共管。我所加强与交警部门、安监、各乡镇政府的联动执法检查,重点对各乡镇非法营运、超员载客等进行监督检查,确保农村道路客运安全有序。
3、在春节后,组成稽查小组与交警部门在弄通、湖润设立交通安全稽查点,重点对过往七座以上客运班车、客运包车车辆进行检查,查堵非法客运包车经营行为。
(六)做好统计数据上报工作
春运期间,我所由客货运输股专人负责春运各种数据的统计上报工作,严格根据日报、十日报、黄金周报等时限上报数据,确保了春运统计数据的准确性与时效性。
(七)加强行业宣传报道力度
一是督促客运站通过宣传栏、广播等形式向广大旅客宣传车辆发班情况。二是积极向新闻媒体报送我县道路运输市场发展动态。春运期间,共刊登行业宣传报道《靖西县运管所开展春运专项稽查活动》等新闻稿件7余篇。
三、存在问题
(一)微型面包车、轿车、三轮摩托车和两轮摩托车等未经许可擅自从事客运经营的违法行为尚且存在,冲击正常的农村客运市场。且部分乘客因害怕打击报复,加之被非法营运车主教唆,非但不配合取证工作,还帮助非法营运车主无理取闹,加大执法工作难度;
(二)一部分驾驶员安全意识不足,私加小板凳、超员、超速、超载现象依然存在;
(三)一部分客运站存在接纳未经许可的外籍车辆进站发车的经营行为;
(四)手续不齐全异地车辆擅自进入辖区内组客现象仍然存在;
(五)运政执法人员不足,执法中存在顾此失彼现象;
(六)春节后存在储备应急运力不到位的现象。
篇14:城镇道路施工合同
发包方:_________________________(以下简称甲方)_________________________(以下简称乙方)
承包方:山东金宇针织有限公司建设的西岭角村双腰沟道路工程,有西营镇西岭角村委会承包。承包方必须找施工质量可靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形复杂、无专用施工道路,在施工时要特别注意材料运输时的交通安全。施工所用的施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备,并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的权利和义务,特签订本合同。
一、 工程名称:_________________________
二、 工程地点:_________________________
三、工程内容:在原土路基上做砼路面,宽约______米,厚度______厘米,砼强度等级______以上,含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。(包括割缝)
四、 承包方式:包工包料。
五、 工程造价:按每平方______元,按实计算。
六、 质量要求:按现行的“____________”验收,合格工程。
七、材料要求:黄沙采用含土量少的天然黄沙,坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生产厂家的产品,重量公差不大于2%。石子规格1—3厘米,不准含泥土。在浇筑砼路面时不准加入石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短,路面施工达不到规范要求,甲方在告知整改无效的情况下,有权要求停止施工,不付工程款。
八、 安全施工:在整个施工过程中(包括材料运输、保管)所发生的工伤事故均由乙方负责,与甲方无关。
九、付款方式:工程竣工验收合格后,______天付工程总额______%,满______天无质量问题付______%,余款满______年付清(工程保质期为______年)。
十、 工期:开工日期___________ 年____月____日,竣工日期___________年____月____日。天气情况工期不顺延,若工期拖延一天罚乙方____元,累计计算。
十一、 质量保证金____万元____天之内退还。
十二、 未尽事宜甲乙双方协商解决。
十三、 本合同一式两份,甲乙双方各一份,自合同签订之日起生效。
甲方:_________________________乙方:_________________________
_____________ 年______月______日_____________ 年______月______日
篇15:零星工程维修合同
甲方: 乙方:
为保证甲方投资开发的房地产项目的维修质量和效率,提高客户满意度,依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方就零星维修工程事项协商一致,签订本合同。
一、维修工程内容
维修工程内容分为房屋防水维修和其他零星维修两类,甲方委托乙方进行维修的项目,具体以书面委托函(委托函格式附后)为准。
二、甲方的权利和义务
1、甲方委托乙方施工、维修的项目,以书面委托函形式通知乙方。
2、甲方在乙方施工完毕后及时组织人员对项目进行验收,并签字确认。
3、按合同约定支付工程款。
三、乙方的权利和义务
1、乙方应在接到甲方书面通知后四十八小时内安排施工、维修人员到位,并在甲方要求时间内完成施工、维修内容。
2、乙方负责跟踪项目的施工,并于施工结束后通知甲方验收。
3、乙方有义务对承接工程的质量承担责任,并对因乙方原因而造成的质量问题承担无偿返修责任,直至符合质量要求为止。工程验收交付后严格履行本合同约定的质量保修义务。
4、乙方有义务根据工程需要提供施工照明、围栏设施,并负责安全保卫。自觉遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格采取施工保卫安全等技术措施,按照安全标准组织施工,确保现场施工人员及第三者安全,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。自行解决施工照明并保证用电安全,制定安全防火责任人,物件堆放整齐。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
5、乙方有义务接受甲方的监督和管理,并服从甲方的安排与施工协调。
6、乙方有义务确保文明施工与施工场地及周边的整洁,按规定做好施工场地交通、夜间施工、建筑垃圾与渣土、生活垃圾等运输、工程、生活污水和噪音排放的申报工作,并承担因此发生的相关费用,及因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
7、乙方有义务采取恰当措施保护施工场地周围地下管线、公共设施和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等。由于乙方施工措施不当造成污染、侵损、破坏周围地下管线、公共设施和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木、堵塞排水管网等,造成的损失由乙方承担。
8、乙方有义务承担与其施工、维修工程有关,或其施工、维修工程进行期间,或其施工、维修工程导致的人身伤亡及财产损坏导致的损失、费用、索偿或诉讼的法律责任,并保障甲方免负该责任。甲方对任何雇员的意外或伤亡,不论该人是否受雇于乙方,皆不负任何法律上的赔偿责任,乙方须保障甲方免付任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。
9、乙方对其不具有施工、维修资质或能力的工程,应如实向甲方反映,否则因此造成的责任由乙方承担。
四、验收要求:
须甲方、业主、物业(如果有)共同签字确认,签字程序由乙方办理、甲方配合。
五、合同价款及支付方式
1、每季度结算一次,乙方结算办理完毕后,开具经甲方认可的合格发票并办理完相关付款手续后,甲方按结算总金额的95%支付,留5%质保金,质保期满后协商返还。
2、甲方预决算员审核的价款中均已包含完成该项工程所需要的:施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税费、安全防护费、安全文明施工措施费、农民工工资保证金及政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收等直至竣工验收交付使用以及维保期间的所有费用。
六、结算要求与结算方式
1、结算要求:
(1)乙方在每季度结束后25日内,凭合同约定格式的书面委托函和甲方现场施工员签证的工程量办理结算,逾期递交竣工结算报告及完整的结算资料的,由乙方按¥100元/天向甲方支付违约金。
(2)结算计算审减额大于乙方送审额10%以外的审计费用由乙方承担,并同意甲方可直接从工程结算款中扣除该部分审计费用。
2、结算方式:
(1)土建部分:执行20xx年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》。
(2)安装部分:执行20xx年《湖南省安装工程消耗量标准》。
(3)维修部分:执行20xx年《湖南省房屋修缮工程计价定额》。
(4)主材:价格以施工同期市场信息价格为结算依据。
(5)人工工资:土建部分61元/工日,装饰部分72元/工日。
七、质量保修责任
1、屋面防水维修的质保期限按该维修房屋主体的质保期限执行。
2、其它维修项目及本合同未约定的质保期限的项目按相关质量管理条例执行。
八、违约责任
1、乙方如未能在接到甲方书面通知后四十八小时内安排施工、维修人员到位,或未能在甲方要求时间内完成施工、维修内容的,甲方有权责令其改正;如果乙方累计三次未能及时安排人员到位,或累计三次未能在甲方要求时间内完成施工、维修内容的,甲方有权解除合同。
2、甲方如未能及时按照合同约定支付工程款,乙方有权解除合同。
九、其它
1、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。
2、双方在履行合同中发生争议时,应本着和谐合作的精神协商解决,协商不成的依法提交湘潭仲裁委员会仲裁。
3、合同有效期为20xx年6月1日至20xx年12月31日
4、本合同一式伍份,甲方叁份,乙方贰份,具有同等法律效力。
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人:
年月日
篇16:设备维护契约协议
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
1、现乙方承包甲方租金,乙方付甲方押金贰万元,承包款三个月陆万元,一次付清。三月以后必须按时付给租金。
2、甲方负责把船送到指定地点,燃油费由乙方负担,甲方安排一人负责船舶的设备维护(费用由甲方负责)和炊事工作,工资由甲方负责。
3、如遇自然灾害和年节假日,船舶不能生产,甲方应减除租金,甲方必须保证船舶设备正常生产,每月28天以上,如维修超过两天应减除租金。
4、乙方不负责甲方船舶在船籍港的任何费用。
5、本次承包有效期一年,双方不得以任何理由终止合同,未经双方同意,如任意一方终止合同,造成的后果由终止合同方负责赔偿对方的损失和费用。
6、如到期解除合同,甲方必须退还乙方押金贰万元,乙方必须平安的送甲方船舶离开衡东水域。未尽事宜,双方共同协商解决。望双方真诚合作,同等互利。
7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
篇17:维修工程合同
甲方(发包人)
乙方(承包人)
签订日期:
甲方:乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
第二条工程范围
乙方承包的工程范围:
拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分,做两步3:7灰土垫层,浇筑20公分厚C30混凝土路面,在无道芽的路段安装道芽,新旧混凝土路面之间做沥青勾缝,清运现场所产生的建筑垃圾,做好成品养护。
第三条承包方式
承包方式:包工包料
第四条合同工期
一、本合同工期为五个工作日,自乙方进场之日起计算。
第五条工程价款
(一)工程价款(含税)为:(大写)(小写)¥元。
第六条工程价款支付
按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死,任何条件的变化均不作工程价款调整,整个工程按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。
第七条工程质量
一、甲方应在乙方进场前一日,向乙方提供施工图纸一套,并向乙方进行技术交底。
二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。
三、涉及隐蔽工程的,在工程隐蔽前,乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的,乙方应整改后重新验收。
四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。
五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。
第八条验收
一、工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。
二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。
第九条质量保修
一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修,确保路面平整牢固,乙方并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修,甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用,乙方不得质疑。
二、保修期间,符合保修条件的,乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。
第十条甲方权利和义务
一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底,交底应经双方现场确认。
三、工程甲方代表,对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。
第十一条乙方权利和义务
一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。
二、参加甲方组织的现场交底,配合形成书面交底文件。
三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定,妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。
四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
七、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。
第十二条违约责任
一、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程价款的违约金。第十三条合同的生效与解除
一、合同生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等效力。本合同一式四份,双方各执二份。
第十五条争议解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解。
第十六条付款方式
经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款;剩余10%工程款自验收合格之日起一年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款,否则甲方有权拒付。乙方在施工过程中,若因村民*而影响施工的一切行为均由乙方自行解决,不得因此而影响施工进度,且不能转嫁给甲方,由此造成的一切费用均由乙方承担。
合同附件:
1、略
2、施工图1张路面维修工程费用清单
(以下无正文)
甲方:乙方:
代表人:代表人:
地址:地址:
电话:电话:
日期:日期:
篇18:小区绿化维护合同样本
甲方:
乙方:
为了明确甲、乙双方的权利义务,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就库区园林绿化维护事宜协商一致,订立本合同。
一、养护地址:
二、养护面积:
三、养护费用:(大写) 壹万肆仟叁佰元整 , ¥:
四、养护范围:乙方负责维护区域内乔木的剪枝、绿篱的修剪整形,植物的除草、防病、除虫、草坪除草整理,行道景观树维护等一切工作。
五、双方义务:甲方负责经化区域内的关系协调,指导并协助乙方完成园区内的绿化养护工作,乙方保证绿化养护范围内的植物无杂草、无虫害、无病死,养护所需的一切资材、工具由乙方负责。
六、付款方式:乙方完成养护工作,甲方验收合格后全额付款。
七、在履行合同过程中产生的争议,通过协商解决。本合同一式三份,双方各执一份,盖章有效。
甲方: 乙方:
代表签章: 代表签章:
年月日:
篇19:简易维修合同
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称:x道路维修
2、工程地点:x
3、承包范围:道路维修
4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款:合同总价x万。
二、施工及质量要求
在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或挖掘机平整,并清除路面塌方。
三、双方权利和义务
1、发包人的权利和义务
对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、承包人主要工作:
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人进行质量检查:
四、工程价款的支付
工程竣工验收合格后一次性支付全部工程款。
五、安全文明施工
承包人应按相关工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
六、合同未尽事宜,需经甲乙双方共同协商决定。
七、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,另一份送天马镇人民政府备案存档。
甲方:乙方:
法定代表人:
年月日年月日
篇20:系统维护合同
甲方:__________________________________
乙方:__________________________________
为了保障国家和人民生命财产安全,防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作,一旦发生火灾,不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。为此需要对消防工程进行维护保养,以保证消防设施的正常运行。现甲方将消防设施的维护保养委托给乙方承担。为了明确责任,分工协作,互相配合,经双方协商同意,特订本合同如下:
第一条:工程项目
(1)工程名称:消防系统维护保养
(2)工程地点:__________________________________
(3)工程内容:火灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓及消防水泵系统、防排烟系统、消防广播 、消防对讲系统、防火卷帘门、应急照明及疏散指示系统。
第二条: 维护服务工程范围:
1.火灾自动报警系统
烟感、温感、手报、消火栓按钮、输入模块、控制模块、消防报警及联动控制主机、楼层显示盘及线路。
CRT彩色显示系统、主机软件
受总线控制模块控制的楼层电源切换、风扇、风阀,受多线控制部分的消防泵、喷淋泵、正压风机、排烟风机及线路。
2.喷淋系统
3.消火栓系统
4.防排烟系统
第三条:保养工作计划
1.试验探测器的功能。
2.试验就地手动探测器按钮的功能。
3.试验防火卷帘控制器的功能。
4.检查系统控制线、线管是否良好。
5.试验系统与联动控制显示器的相应功能。
第四条: 工程维护服务合同期限、金额及付款方式:
1.该维护工程的期限为 年,自 年 月 日到 年 月 日。
2.工程维护服务金额为: 元,大写: 元整(RMB)。
3.付款方式:合同签订后 日内付合同金额的 %,剩余 %在合同终止前一次付清。每次付款前乙方应提供相等数额的符合法律规定的正式发票。
第五条: 双方责任:
1.甲方责任
(1)指定专人负责协调工作
(2)按时支付相关费用
2.乙方责任
(1)每月按计划抽样测试部分设备(抽查率达到10%以上), 一年内所有设备全部测试一遍,确保设备的正常运行。
(2)每季度(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。
(3)协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。
(4)公司承诺一般问题在接到甲方电话后24小时内到现场解决,严重或紧急问题在2小时内赶赴现场解决。
(5)消防设备在使用过程中,严重损坏至无法修复需要更换部件,乙方需向甲方主管提出,经甲方同意后,乙方方可进行更换,费用由甲方承担。
(6)每次保养结束,乙方应向甲方提供保养记录,并由甲方的系统工程师或技术人员和乙方代表双方确认签字。
(7)乙方进场进行施工时,应遵守甲方的管理制度,听从甲方有关人员的指挥,不得影响甲方场所的正常工作。
(8)若乙方不按规定时间、内容及要求进行保养,在甲方通知后10天内未能纠正,甲方有权终止合同并追回已付费用。
(9)如乙方不能按约定时间(见“消防系统维修保养方案”)检查保养又无免责事由,则每迟延一天,应向甲方支付消防设施检查保养总费用的0.5%作为违约金;乙方超过约定时间3天仍不能提供检查保养的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方的损失。
第六条:其他事宜
1.维修保养过程中如遇设备更换,甲方需支付相应材料费用(该部分材料甲方亦可自备,),该费用按 市信息指导价计算。
2.本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
3.对维修保养前甲方消防系统已经存在的问题需要维修的项目乙方可适当收取费用进行恢复。恢复正常后乙方开始履行维保合同的相关义务。
4.本合同一式二份,双方各执一份,签字盖章后生效。
第七条:备注:
1、月检、季检,都要有详细的检查报告,并双方签字认可;
2、维保人员必须具备相应的资质。
甲方(盖章):__________________________________ 乙方(盖章):__________________________________
甲方代表(签字): __________________________________乙方代表(签字):__________________________________
合同签订日期: 年 月 日
消防系统维修保养方案
一、日常维修保养
(一)火灾自动报警系统及消防联动控制系统
1、对探测器进行外观检查,(可分区分片检查)有否存在被灰尘、油污等污染情况。可用干、湿抹布做表面擦拭,不得使用有机溶剂及挥发性溶剂擦拭。
2、报警系统线路及设备工作状态的检查,通过报警控制器自检功能手动测试,及观察报警控制器信号指示,确定报警线路有无开路、短路故障,感烟探测器、感温探测器的控制、反馈模块有无损坏或开路,发现异常及时排除。
3、消防联动控制系统的检查,主要观察联动控制柜所控制相关设备工作状态,显示信号是否正常。若信号显示不正常或不显示应及时查明是设备故障或线路故障,尽快恢复其正常运行状态。
(二)自动喷水灭火系统
1、检查水源控制阀位置应锁定在常开位置。
2、查验系统内湿式报警阀完好状态,查看阀前阀后压力表指示是否在正常压力范围。
(三)消火栓系统
1、供水闸阀应锁定在“开”的位置;
2、泵组压力表应指示在正常压力范围;
3、系统是否处于无故障状态。
二、月 检
每月必须对所有的消防系统进行一次巡检,巡检细则详见《月度消防系统维修保养报告书》。
参加的维保人员数:1-2人
需要重点说明的是:
(一)火灾自动报警系统及消防联动控制系统
1、用吹烟、加温的方法,抽验感烟探测器、感温探测器信号报警的正确性,可根据维修保养系统的大小,分区分片滚动试验,一季度内应将系统内所有探测器进行一次模拟试验,即每个探测器每季度至少试验一次。故障处理:发现失效探测器应及时更换。
2、报警控制设备的主、备电源进行一至三次的自动切换试验并对后备电池进行测试。如电池失效则应及时更换同一型号的备用电池;充电回路故障做检测后修理或更换。
3、模拟试验火灾报警装置的声光显示,报警控制器的测试复位功能。
(二)自动喷水灭火系统
1、检查信号闸阀的工作状态,查看状态显示信号与闸阀实际位置是否一致。是否因检修或装修等原因使闸阀关闭或半关闭。检查铅封、锁链的完好性,确定闸阀锁定在“开”位置不变。对于早期安装的无信号反馈的闸阀,应将所有闸阀用铁链锁定在“开”位置并挂正常标志的警示牌。
2、水流指示器工作状态的检查,分层做放水试验(分层滚动实验,每只水流指示器每半年至少试验一次)检查水流指示器动作信号能否反馈至消防中心,对于由水流指示器动作控制水泵启动的水喷淋灭火系统,则必须检查其启动水泵的功能,将水泵控制柜置于自动位置,所试验的水流指示器动作应能启动水泵,否则应检查水流指示器及反馈信号和启泵控制电路,使其正常工作。
3 、检查每层末端试水装置的压力表显示位置是否在正常压力范围(分层滚动检查,每只压力表每半年至少检查一次)此项检查对于早期未设反馈信号闸阀的系统尤为重要。如发现压力不在正常范围应及时查找原因使其恢复正常。
4、手动启泵停泵试验,控制箱置于“手动”位置,操作手动启停按钮,喷淋泵应启动/停止,过程信号应反馈至消防中心。
5、检查水泵接合器外观,标识是否清晰,有否渗漏腐蚀。如有零部件损坏,及时更换或修复。保证接口、阀盖完好,无渗漏。
6、检查高水位水池及低水位水池的贮水量是否与设计贮水量相同。
(三)消火栓系统
1、每月对消防泵、稳压泵进行一次启动试验。可手动启动试验或模拟自动信号启泵,并观察其启动、停止反馈信号传输的正确性,保证消火栓水泵和稳压泵在任何情况下均正常运行。
2、检查系统消火栓箱内设备配备情况,水带、水枪、金属扣、支架、铁锤、玻璃、水枪闸阀,是否完整并无损坏,若有损坏遗失应及时修理或补齐,保证其能随时使用。检查完好,贴上封条。
3、检查信号闸阀的工作状态,检查状态显示信号与闸阀实际位置是否一致,是否因系统检修或某处装修等原因,致使闸阀关闭或半关闭。检查铅封的完好性,确保闸阀锁定在“开”位置并挂“常开”标志的警告牌。
4、检查水泵接合器的接口及配套附件,各接口有无渗漏,闷盖是否齐全,标识是否清晰。零部件如有损坏,及时更换或修复。
(四)防排烟系统
1、对所以有送风机、排烟风机、风口、防火阀、排烟阀等全面检查,先进行外观检查。
2、人工盘动风机机械部分,有无异常、有无卡阻、有无异响。
3、检查电控设备是否正常,然后通电试验。
4、设施现场手动启动,观察是否正常远转,工作指示灯是否正常。
5、每个季度对防排烟系统进行联动测试一次,检查送风机、排烟风机、防火阀、排烟阀等动作是否正常、反馈信号、显示是否正常。
6、季检、年检重复月检内容。
三、季 检
每个季度必须对消防系统进行巡检,巡检细则详见《季度消防系统维修保养报告书》。
参加的维保人员数:1-2人
需要重点说明的是:
(一)火灾自动报警系统及消防联动控制系统
1、检测试验感烟/温探测器、报警模块、控制模块信号动作的正确性。检测报警信号联动相关设备,如警铃、排烟送风系统、紧急广播系统等的正确性。根据所承担维修项目的具体情况分区域作好计划,一年内应将系统所有需联动的设备及信号反馈显示测试一遍。
2、检查主、备电源的互换性,切断主电源,是否能自动转换到备用电源供电,备用电源指示灯是否亮。4小时后,再恢复主电源供电,看是否自动转换。不能满足要求的备用电源要及时更换,并检查备用电源是否正常充电。
3、清除报警控制柜及联动控制柜(箱)内的灰尘和杂物。
4、验证联动控制柜内控制反馈信号的正确性。
5、检查更换联动控制柜失效的信号灯和接触不良按钮,禁固已松动的接线端子。
6、柜体表面油漆的完好性检查,文字说明应清晰明亮。
7、检查应急照明指示灯、疏散指示标志。利用测试试验开关,手动触发检查其显示功能、转换功能是否正常。发现失效指示灯应及时更换。
8、每季一次非消防电源强制切换功能试验。
9、利用消防电梯迫降控制开关和现场迫降开关,各进行一次消防电梯迫降首层的试验。
(二)自动喷水灭火系统
1、消防喷淋泵的自动启动功能,消防水泵控制箱置于“自动”位置,在湿式报警阀与水喷淋灭火系统最末端任意一处做放水试验。当管网压力下降至设定压力时,主喷淋水泵应启动,启泵信号并反馈至消防中心。
2、主、备泵切换试验。在主、备泵运行时将其控制回路或主电源切断,备用喷淋泵应启动。并能将启动信号反馈至消防中心。反之备用泵运行时按上述方法切断主电源或断开其控制回路,应能自动切换至主喷淋泵工作。
3、消防中心控制启泵、停泵试验此功能分两种情况:
(1) 水泵控制箱无论在“手动”、“自动”位置,消防中心均能控制启停,并能观察到反馈信息。此类情况设在消防中心的启停按钮,实际上是紧急启动装置(紧急情况下无需跑到消防泵房操纵手动/自动开关)。
(2) 另一种情况是水泵控制箱必须置于“自动”位置,消防中心控制按钮才能控制喷淋泵的启停。试验时分清系统属于那类情况之后再验证其启动停止功能。并能观察到由泵房反馈回的相应信号。
4、喷淋系统内各压力表的检查记录,同设计压力逐一比较。如有不符,应检查分析原因,如果因稳压泵运行几年后效率降低,则可重新调整设置压力开关压力。使系统压力恢复。
5、开启报警阀旁的放水试验阀进行供水试验,检查并试验报警阀动作,验证系统的供水是否畅通。
6、对喷头表面进行检查和清洁,保持喷头表面不被粉尘、油污污染。当喷头上有异物时应及时清除。检查喷头外形是否规则,以及是否有被油污碰撞的痕迹。对渗漏滴水的喷头应及时更换。
(三)消火栓系统
1、每季度进行一次消火栓喷水试验(可滚动试验,每个控制区域每年至少试验一次),在试验的区域击碎玻璃报警按钮,此时发出报警信号并启动消火栓水泵。根据系统灭火设计要求同时设四至六条水带试射,查验消火栓射水距离是否符合设计要求,水泵启动信号能否反馈至消防中心。
2、检查高水位水池、低水位水池的压力应符合要求。
3、消防水池(箱)电极水位开关的检查保养(保持电极清洁)。
手动启停泵试验,消火栓泵控制箱置于“手动”位置,操作手动启停按钮,消火栓泵应启动/停止,过程信号应反馈至消防中心。
4、主备泵切换试验,在主泵运行时将其控制回路或主电源断开,备用消火栓泵应启动并将启动信号反馈至消防中心。反之备用泵运行时,按上述方法切断备用泵主电源或断开其控制回路,应能自动切换至主消火栓泵工作,并将信号反馈至消防中心。
5、消防中心控制启泵停泵实验,此功能分两种情况:
(1) 水泵控制箱无论设在“手动”“自动”位置,消防中心均能控制水泵启停,并能接受反馈信号。此类设置可看作设在消防中心的启停按钮为紧急启停开关(紧急情况下无需去消防泵房操纵手动/自动开关)。
(2) 另一类情况是水泵控制箱必须置于“自动”位置,消防中心控制按钮才能控制消防泵的启停。试验时首先分清系统属于那类情况之后验证其启动/停止功能。并应能观察到由泵房反馈回中心的信号。