加工订货合同
合同编号:______
签订日期:________年____月____日
供
经………………………………双方协商、签订本合同,共同信守。
需
一、
┌────┬─────┬──┬──┬──┬──┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ 交货时间 │
│ 品名 │规格质量│单位│单价│数量│金额├──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│货款共计人民币(大写) │
└──────────────────────────────────┘
二、
1.质量标准:___________________________
2.交货、运输办法及地点:_____________________
3.包装要求及费用负担:______________________
4.结算方式及期限:________________________
5.特约事项:___________________________
三、
1.本合同签订后,具有法律效力。如有一方因故需变更、中断或废除本合同时,限在事故发生后五天内通知对方。双方应立即协商,另立协议书。重要产品报业务主管部门备案。
2.如有一方不履行合同条款规定,由合同管理机关按国家合同规定进行裁定,由违约方承担经济责任,赔偿对方损失。
3.供需双方由于人力不可抗拒的灾害和确非企业本身造成的原因而不能履行合同时,经双方协商同意,由合同管理机关查实证明,可免于承担经济责任。
4.其他未尽事项,另订附件。
四、本合同一式 份,甲乙双方、开户银行、主管机关各一份。
┌───────────────────┬──────────────┐
│供方: (盖章) │需方: (盖章) │
│ │ │
│企业照号码: │企业照号码: │
│ │ │
│开户银行帐号: │开户银行帐号: │
│ │ │
│企业负责人: │企业负责人: │
│ │ │
│代表: (盖章) │代表: (盖章) │
└───────────────────┴──────────────┘
更多相似范文
篇1:订货合同范本
一、双方当事人
卖方:(以下简称甲方) 合同编号:
买方: (以下简称乙方)签订地点:
二、1、按国家标准;
2、按部颁标准;
3、按企业标准;
三、交货方法:按第( )项执行1、卖方送货2卖方代运3买方自提自运运输方式及运费: 到货地点(或接货人):
四、合理损耗及计算方法:
五、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担:
六、验收标准、方法:
七、对产品提出异议的时间和方法:
1、买方在验收中发现产品的品种、型号、规格、质量不合规定,应妥为保管,在(30)天内向卖方提出书面异议及处理意见;买方有权拒付不符合合同规定部分的货款。.
2、买方未按规定期限提出异议的,视所交产品符合合同规定。
3、卖方在接到买方书面异议后,应在10天内负责处理,否则:及视为默认买方提出的异议和处理意见。
八、结算方式及期限:
九、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件:
十、本合同的相关技术协议及招投标书是本合同不可分割的一部分,与合同具有同等效力。
十一、违约责任:
卖方违约责任
1、卖方不能交货的,应向买方偿付不能交货部分货款的违约金。
2、卖方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向买方偿付逾期交货的违约金;并承担买方因此所受的损失。
3、卖方的产品不符合合同规定的,卖方负责包换、保修、退货,并支付由此发生的实际费用。
买方违约责任
1、买方中途退货,应向卖方偿付退货部分货款的违约金。
2、买方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向卖方偿付逾期付款的违约金。
十二、合同争议解决方式由当事人在合同中约定从下列两种方式中选择一种:
(一)因履行本合同发生的争议。由当事人协商解决,协商不成的,提交 沈阳 仲裁委员会仲裁。
(二)因履行本合同发生的争议。由当事人协商解决,协商不成时,依法向人民法院起诉。
十三、其他约定事项 :
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2:单位办公产品订货合同
供方:
需方:
第一条 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
产品名称 ,商标型号 ,厂家 ,数量 ,金额 ,供货时间 ,数量 合计人民币金额(大写: )。
签订地点:
签订时间: 年 月 日
第二条 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限
质量要求:关于产品的质量要求,由双方约定或者按照同行业关于该产品的质量标准予以确定。
技术标准:产品的技术标准按照 予以认定,任何一方对技术标准有异议的,可以请求 予以鉴定。
供方对产品负责的条件和期限:双方协商确定出现 条件下,由供方对产品负责,并在 日内进行处理。如供方未进行处理由此造成的损失由其承担损害赔偿责任。
第三条 交(提)货地点、方式以及费用承担
1.交货时间:
2.交货地点:
3.运输方式: (注明由谁负责代办运输)。
4.保险: (按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。
5.与买卖相关的单证的转移:
6.产品的运输费用由 承担。
第四条 双方选择以下第 种方式承担合理损耗
1.约定产品在运输过程或者储存过程中发生的合理损耗由 承担。
2.双方约定按照 的计算方式,各自予以承担。
第五条 包装标准、包装物的供应与回收和费用负担
约定包装标准由双方当事人协商一致确定,约定采用 的包装标准。
包装物由 供应,产生的回收费用由 负担。
第六条 验收标准、方法及提出异议期限
1.验收时间:
2.验收方式:
3.验收如发生争议,由 检验机构按 检验标准和方法,对产品进行检验。
4.甲方在验收中如发现货物的规格和质量不合规定或约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后 日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起 日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。
5.乙方在接到甲方书面异议后,应在 日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第七条 随机备品、配件工具数量及供应办法
约定随机备品和配件工具的数量根据主合同标的物的数量进行相关的调整,具体的数量应与主合同标的物相配套,不足部分予以补充。
供应方法:若因买受人的过失致使随机备品和配件数量缺失的,则由买受人联系出卖方安排相关的供给,由此产生的费用,由买受人承担。否则,由出卖人承担。
第八条 结算方式及期限
1.货款支付:
货款的支付时间:
货款的支付方式:
运杂费和其他费用的支付时间及方式:
2.预付货款: (根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。
3.买方应当在收到货物 日后采取 的方式,向卖方支付 货款。
第九条 如需提供担保,另立合同担保书、作为本合同附件
第十条 违约责任
1.甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的 %违约金。
2.甲方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之 计算,向乙方支付逾期付款的违约金。
3.乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款 %的违约金。
4.乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之 计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过 日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
第十一条 合同争议纠纷的解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,可采取以下第 种方式处理。
1.应提交 仲裁委员会仲裁;
2.向 人民法院进行诉讼。
第十二条 合同的生效及其他事项
本合同自双方签订之日起生效,合同生效之后,合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
单位地址: 单位地址:
法定代表人: 法定代表人:
鉴定机关(章): 鉴定机关(章):
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
篇3:锰产品订货合同
供方: 分配号
合同编号
需方: 签订地点
产品名称、质量、数量、供货时间: 签订时间 年 月 日
产品名称
质量(%)
数量
单价
金额
分期交货量(吨)
锰
铁
磷
硅
粒度
分配量
合同量
一月
二月
……
十月
十一月
十二月
块
粉
块
粉
二、计量标准:需方有轨道衡,以轨道衡为准,途耗 %,无轨道衡则按供方矿石比重划线装车为准,其损耗不负责任。
三、验收标准方法及提出异议期限:按双方约定的质量为准,允许锰品位误差为1%,允许含水份6%。若超差,由需方保留原矿并电告供方,在 日内到需方,以共同取样化验为准;但过期以需方复验为准;若需方 日内未电告供方或需方未保留原矿或动用了矿石的,以供方原化验数据为准。
四、运输方式及其费用负担:运输由供方代办到需方指定火车站。发车后,在 小时内电告需方;货物品种、数量、质量(锰、铁、磷)车号、发车日期等。短途运杂费每吨 元,火车运杂费凭铁路运单结算,并按(86)×物价字第×号文件规定,每吨收服务费 元(交省锰矿公司)以上费用均由需方负担。
五、价格:锰矿石按国家物价局、冶金工业部〔1991〕价重字28号文件规定执行,富锰渣按(90)×冶财字第×号文件规定执行,若国家价格变动,按新文件规定执行。
六、结算方式及期限:供方托收承付,货到需方15天内付款,(包括其他几项承付费用)。
七、违约责任:供方如有特殊原因不能及时供货,必须提前一个半月通知需方,否则按未发部分货款总额的1%承付违约金,需方不按时付款,按每日万分之五承付滞纳金。
八、解决合同纠纷的方式:双方发生纠纷,协商解决。协调不成,向合同仲裁机关申请仲裁 或向人民法院起诉。
供 方
单位名称:(章)
单位地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
需 方
单位名称:(章)
单位地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
锰产品主管部门意见:
(章)
代表:
鉴(公)证意见:
经办人:
鉴(公)证机关(章)
年 月 日
篇4:订货合同范本大全
发包人:(全称)(以下简称甲方)
承包人:(全称) (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及国家有关法律、法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。甲乙双方就乙方承包项目A-1、A-2样板房整体橱柜供货及安装工程的有关事项,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
二、工程范围和承包方式
1、依据:乙方设计甲方认可的橱柜深化图纸、招标文件、投标文件以及国家规定的有关技术标准、质量标准等。
2、工程内容:橱柜(以下简称“货物”) 的制作、运输、安装、保修服务等。
3、甲方及精装修施工单位的协调和施工配合,施工水电费由乙方与精装修施工单位洽商解决。
4、工程移交及竣工资料的整理和移交。
5、提供维修和售后服务。
6、本工程采用含税综合单价包干,单价包括橱柜制作、安装、运费、装卸费、包装、各项税费、利润、管理费、检验费、保险费、货到工地仓库交货前的所有费用以及安装、维修、技术指导、培训、成品保护、验收、保修等费用,具体组成详见价格明细表。
7、在本合同签订至结算完成期间,无论工资、物价、费率或汇率的变动等因素,均不影响本合同已确定的价格。
8、工程量:按实结算,结算时以经双方核对确认的工程量为准。
三、合同价款及计价、结算方式
1、合同价款:
本工程采用含税综合单价包干的计价方式结算。
合同暂定总价为人民币:34,161.00元(大写:叁万肆仟壹佰陆拾壹元整),详见本合同附件3(双方认可的预算清单)。
本合同价包括执行和完成本合同第二条“工程范围及合同内容”中设计内容和要求的全部工作所需的费用,即包含但不限于以下具体内容:
1.1 完成本合同规定的产品(含所有产品损耗)供货、运输、装卸、仓储、包装保管、安装、管理费、利润、施工措施费、检验(检测)、成品保护、验收、垃圾清理、风险、税金、售后服务等一切费用。
1.2 合同总价中已充分考虑了完成本工程所必须的所有施工措施、安全文明施工措施、施工临时设施及办理各种施工必备手续等一切可能发生的费用,包括但不限于:场内料具二次运输;场内垃圾清运;材料、机具堆放场地的整理;冬雨季施工费用;高温及低温施工困难费、施工中的短时停水停电应急措施;日间照明及夜间施工增加费;其他可预见及不可预见费用等。
1.3国家及政府部门因进行工程所规定应缴的任何收费(即:包括但不限于乙方承揽上述工程需要缴纳的各项税、费)。
1.4甲方免费提供现场垂直运输。
2、设计变更或甲方委托增加项目的计价方式:
2.1 本工程包干单价的计价内容已充分考虑了本工程的平面位置、交通条件、工程施工特点、难度、施工要求等为完成本工程施工内容的全部造价,如有错漏,概由乙方全部负责。
2.2 如因甲方原因导致发生的设计变更及现场签证或合同范围外的增加(或减少)工程量,工程量按实计算,单价依据以下方式确定:
(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由乙方提出的变更报价,经甲方审核确认后执行。结算时除甲方要求的新增加计价项目外,不再增加计价项目。
3、乙方必须在工程竣工验收20天内向甲方提交完整的结算资料,并在30个工作日内协助甲方完成工程结算工作,有争议的部分另计。
四、工期
1、20xx年7月28号之前乙方需完成橱柜供货安装,如因乙方原因每延误一天按人民币1000元/天向甲方支付违约金。
2、本合同工期是指完成本工程承包内容的全部时间,以经甲方、监理确认的完工之日为竣工日,已充分考虑天气、停水、停电、节假日等因素影响,除不可抗力以及甲方原因造成的工期延误,其它所有因素所造成的影响均已包含在合同工期内。
3、工期签证:
3.1 若出现本合同第十二条认定的不可抗力因素,乙方在事件结束48小时内向甲方、监理提交工期延误申请及有效证据,经甲方、监理核实批准后方可顺延工期;超出48小时后申请的,甲方可视为未曾发生;
3.2 在施工过程中出现由于甲方原因导致延误工期的情况,乙方应首先口头通知甲方、监理,并在24小时内向甲方、监理递交书面报告,甲方、监理根据现场实际情况进行审批;如乙方未及时汇报,甲方可视为未曾发生,不予签证。
五、货物的付款及结算方式
1、在本合同签定后7天内,甲方按合同总价款的30%向乙方支付预付款;
2、乙方按批次送货到甲方指定位置,凭《甲供材料、设备进场检查验收表(02)》10天内结算当批货款,支付当批货款的40%;
3、安装完成并经甲方验收合格后,支付至合同总价的85%;
4、乙方提交完工结算经审核15天内,工程款支付至结算价的95%;
5、结算工程总价的5%作为工程保修金,保修期从所有产品安装完毕并验收合格之日起计算,为期贰年。其中保修金在没有任何质量问题或没有应当保修的情况下分两期支付,从甲方出具验收合格证之日起的365日后的10日内支付给乙方50%(无息),第二年结束后支付剩余的50%(无息)。
6、乙方应于甲方每次付款前向甲方提供相应数额的税务发票,否则甲方有权拒绝付款,且不承担违约责任。工程款支付至95%时,乙方须提供合同结算价款总额的足额发票。保修费清算时乙方不再提供发票。
六、双方权利及义务
1、甲方项目负责人及管理人员
1.1、甲方向工地现场派驻项目负责人,该负责人是甲方在施工现场履行合同的代表。所有甲方的工作指令均需经甲方项目负责人签字并加盖甲方公章后生效。
1.2、如确有必要,甲方项目负责人可发出口头指令,并在48小时内予以书面确认。乙方对甲方项目负责人的口头指令应予执行。甲方项目负责人不能及时给予书面确认的,乙方应于甲方项目负责人发出口头指令后2天内提出书面确认要求。甲方在签收乙方书面确认要求后48小时内仍不予答复的,视为该口头指令已被确认。
1.3、甲方应按合同约定,及时向乙方提供所需的指令、通知。甲方的指令,无论是口头指令或书面指令,如果指令错误的,甲方应及时纠正。乙方有责任核实甲方指令是否正确,如果发现甲方指令有误,应及时告知甲方,否则因此造成的损失及工期延误由乙方承担,但经乙方告知后甲方仍坚持指令的,所造成的损失由甲方承担,工期相应顺延。
1.4、甲方项目负责人可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天书面通知乙方。
1.5、甲方因项目管理原因需要更换项目负责人的,甲方以书面形式通知乙方,后任继续行使合同文件约定的前任职责,履行前任的义务。
2、乙方项目负责人及管理人员
2.1 乙方应为项目指派有足够能力的项目负责人。乙方的要求、通知均以书面形式经乙方项目负责人签署后交甲方才能有效。
2.2 乙方项目负责人依据合同、甲方认可的施工组织设计及监理工程师、甲方现场指令组织施工。乙方项目负责人应正确处理紧急情况,最大限度保证人员生命和工程、财产安全,并及时向监理和甲方项目负责人报告。
2.3 乙方项目经理及主要技术负责人应专职在岗,不得擅自离岗,离开工地须通知监理和甲方代表。乙方如需更换项目负责人,应提前7天以书面形式通知甲方,并征得甲方同意后方可执行。后任履行合同文件约定的前任的职责,履行前任的义务。
2.4 甲方有权要求乙方调换甲方认为不适合在本项目工作的项目管理人员,乙方须在48小时内调离本工程范围,同时配备经甲方批准的合格人员代替调离人员。乙方或经甲方要求调换的人员包括:
(1) 甲方确认不能胜任其岗位职责的工作的人员,包括对分部分项工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等;
(2) 违反甲方或乙方工地现场管理规定者;
(3)与本工程施工无关的人员。
3、甲方责任
3.1 甲方驻工地代表负责合同履行,代表甲方对工程质量、进度、安全、文明施工进行监督检查。
3.2 负责组织乙方、设计单位参加的施工图纸交底(提供书面标高线及完成面技术交底)、图纸会审,签署会议纪要,提供乙方材料堆放场地。
3.3 如乙方不按合同要求进行施工,甲方可勒令乙方暂停施工,待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工,由此造成的损失由乙方负责。产品安装完成后,因甲方或精装修施工单位损坏的,修补费用由甲方承担或协助乙方索赔相关损失或修补。
3.4 监督检查工程质量、进度,协调现场施工,组织工程竣工验收。
4、乙方的责任
4.1 乙方须按照国家、广东省和深圳市有关规定,认真落实和组织安全文明施工,接受甲方、监理的检查指导。乙方负责办妥政府规定的、应该由乙方办理的与本工程有关的全部手续,并使甲方免于承担因此产生的任何责任。因乙方原因造成的安全事故全部由乙方负责,与甲方无关。
4.2 指派 姚常炎 (手机号: )为施工项目经理,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。若甲方和监理认为乙方项目经理或其他管理人员不能满足工程施工管理的要求,有权要求乙方更换项目经理或其他人员,乙方必须及时更换;如乙方对存在的进度、质量、安全、文明施工等问题控制不严,经监理、甲方指出后仍不进行认真彻底整改的,监理、甲方有权根据有关规定进行严厉处罚。
4.3 在合同签订后,按甲方要求的时间组织足够的施工人员、材料、设备进场施工。乙方开工前应对施工现场及其周围环境进行调查,并对甲方提供的相关现场资料进行核实。
4. 4 乙方必须承诺所有产品必须由乙方工厂提供,如甲方发现乙方产品不是从乙方工厂生产和发出,或乙方所使用材料不符合本合同约定或者使用假冒、伪劣产品的,乙方应无条件予以更换,更换期间工期不顺延,同时还要向甲方按工程总价款的20%支付违约金,并承担由此给甲方造成的一切损失。
4.5 乙方必须严格执行对甲方的有关承诺,在施工过程中必须严格服从甲方管理和安排。
4.6 乙方应按甲方要求进行橱柜二次设计,严格按甲方确认的图纸进行安装。
4.7 乙方提供的全部产品必须按有关规定提供产品质量合格证及检测报告,并向甲方报验合格后方可使用于本工程。
4.8 乙方在橱柜安装过程中应加强对精装房内成品保护,如因乙方原因在橱柜安装施工过程中对精装房内造成损失的,由乙方负赔偿责任并承担所有费用。
4.9 乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品试验报告单、操作维护手册、技术说明书、产品“三包”保修卡等交甲方确认。
七、产品质量标准
乙方提供的产品必须符合国家及现行行业标准,甲方可以按乙方提供的样品确认后封存或依据同类产品外观、质量、规格等作为验收标准。
八、运输、安装费用及产品保管
1、乙方负责所提供产品安装前的一次性运输费用及安装费用:若由于甲方原因造成的其他费用则由双方协商解决。
2、所有产品未安装及安装完成后未经甲方验收合格和移交前应由乙方负责保管,因保管不善而造成材料损毁,相应责任和费用由乙方承担。经甲方验收合格并移交后由甲方自行保管。
3、乙方负责清理现场产品包装箱及垃圾,应按要求做到工完场清。
4、甲方为乙方提供安放产品的仓库。
5、乙方施工前现场水电应到位,满足施工需要。
6、乙方必须按双方约定标准施工,对施工过程安全和质量负责。
7、乙方积极与其它装修施工单位配合,如出现责任不明确问题,应与对方妥善协调处置:如需甲方参与协调,必须接受甲方协调结果。
九、保修期限及保修服务方式:
l、乙方的产品保修均由乙方负责。
2、保修内容:
①橱柜从验收结束之日起实行两年保修,终身保养。
②保修期内,在正常使用和护理情况下,发现产品质量问题,乙方将免费维修或更换。如属于业主或用户人为损坏问题,材料费用由业主或用户支付,并按每次50元上门维修费。
③保修期内发生保修情况,乙方应在甲方、物业管理公司或用户通知的24小时内指派专业人员到场维修,如乙方未能按时到达现场,甲方、物业管理公司或用户有权自行或雇请第三方进行维修,所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除,不足部分,甲方有权向乙方追偿。
④若超过保修期或因用户使用不当等意外因素造成损坏,乙方将给予维修和更换零件,相关的费用向用户收取;
⑤保修期自安装完成并经验收合格之日起计算;
⑥当业主使用产品发现故障无法解决时,请及时与乙方联系,以便尽快的为其提供相关服务。
3、服务方式:上门服务,甲方交房时可在业主手册附上乙方售后服务电话,用户在使用过程中遇上任何的故障可直接致电乙方售后服务部,乙方售后人员安排上门处理。
4、服务承诺:乙方接到投诉电话48小时内处理完毕(特殊配件除外)。
十、违约责任
l、本合同项下货物交货和安装后经验收合格的方视为交货完成,乙方延误交货的,每延误一天应向甲方支付该批货物总价款万分之五的违约金,任何一批货物延误超过30天的,甲方有权解除本合同,乙方应退还甲方所有已付款项并向甲方支付合同总价20%的违约金,同时,甲方有权拒付货款。乙方供货经验收不合格的,应立即组织换货或整改,直至验收合格,因此导致逾期完成交货的,乙方按前述约定承担逾期违约责任。经换货或整改后仍不合格的,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方所有已付款项并要求向甲方赔偿因此造成的所有损失,同时,甲方有权拒付货款。
2、甲方按本合同约定按时向乙方支付货款,若因甲方货款支付延期的,乙方交货期可按延期时间延期交货。甲方延期支付货款的,若支付合同款的时间逾期超过十个工作日的,每超过一天,甲方应向乙方支付应付而未付的款项万分之五的违约金;若延期付款超过30个工作日的,乙方有权解除本合同并要求甲方支付合同总价20%的违约金,双方按实际完成的供货量据实结算货款。
十一、争议及解决方式
双方在履行合同发生争议时,应友好协商解决,未能协商一致时,可向合同签订地人民法院起诉。
十二、其他约定事宜
1、 本合同未尽事宜,双方另行协商签订补充协议,补充协议与合同附件均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
2、 本合同一式四份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
3、 本合同自双方签字盖章之日起生效。
发 包 人:(公章) 承 包 人: (公章) 地 址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
开 户 银行:
账 号:
邮 政 编 码:
签订日期: 年 月
篇5:加工订货合同格式
签约地点:___________________________
签订日期:___________________________
甲方(买方):_______________________
乙方(卖方):_______________________
经协商,甲乙双方就________事项,达成以下协议,并同意按《_____》及相关法律法规恪守履行。
一、按甲方要求,乙方为甲方生产:序号
名称图数量备注
二、合同总价款(含税票)
人民币_____________(rmb¥_____________)
三、付款方式
合同签定____日内付总价款____%,即rmb¥_____________元;
产品交付后____日内付总价款____%,即rmb¥_____________元。
四、交收方式
1.乙方交付前,应按_____________规定对产品进行检验,并开具合格证明;甲方在收到产品后按同样标准对产品进行验收或确认,并应在____日内(难以验收的隐蔽瑕疵除外)予以反对。甲方享有向乙方提出质量异议的权利,乙方应承担修复、退换及赔偿责任。
2.包装及运送
2.1产品的包装及运输,应符合国家或行业标准,由乙方负责在____年____月____日前送达_____________。(联系人:_____________电话:_____________);
五、售后服务
在质量保证期内出现的产品质量问题,乙方应在接到通知后____小时内做出响应,并予以解决。
六、保密约定
1.甲方承诺对乙方的产品制造过程及企业秘密不得向第三方泄漏(业务推介和广告宣传除外);
2.乙方保证合同规定的甲方产品(含技术资料及专用工、模具)的拥有权,不经甲方同意不得向第三方提供。
七、违约责任
1.甲方按合同规定期限付款。如果延期,参照中国人民银行关于金融机构计收贷款利息标准支付违约金;
2.乙方延期交付时,应按合同总额的____%乘以逾期天数向甲方支付违约金,逾期超过____天的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失,赔偿额为本合同总额的____%。
八、附加说明
1.本合同一式两份,双方各执一份,双方签字、盖章有效。合同执行中的附加或更改,应以补充协议或说明的形式,并由双方授权代表签字、加盖公章。
2.本合同附件_____________,与本合同具有同等效力。
3.发生合同争执,应通过协商加以解决;协商不成,可向合同签字地人民法院提出起诉。
甲方:__________________
住所:__________________
邮编:__________________
委托代理人:____________
电话:__________________
传真:__________________
开户行:________________
账号:__________________
税号:__________________
乙方:__________________
住所:__________________
邮编:__________________
委托代理人:____________
电话:__________________
传真:__________________
开户行:________________
账号:__________________
税号:__________________
篇6:建材订货合同
合同编号:
立合同人: (需方)(以下简称甲方)
(供方)(以下简称乙方)
经协商同意,根据中华人民共和国经济法的规定,订立合同如下:
第一条 甲方向乙方订货总值为人民币 元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列
第二条 产品包装规格及费用
第三条 验收方法
材料名称及花色规格(毫米) 及型号质量标准或技术指标计量单位单价(元)合计(元)
第四条 货款及费用等付款及结算办法
第五条 交货规定
1.交货方式: _
2.交货地点:
3.交货日期:
4.运输费:
第六条 经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值X%的罚金。
2.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值X%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。
3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。
4.属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。
6.乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条 产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第八条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额X%的补偿金。
第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前__天与甲方协商。
第十条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十三条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条 本合同共一式__份,由甲、乙双方各执正本一份、副本__份,并报双方主管部门各一份。
订立合同人:______
甲方: (盖章) 乙方: (盖章)
经办人: (盖章) 经办人: (盖章)
负责人: (盖章) 负责人: (盖章)
地 址: 地 址:
电 话: 电 话:
开户银行、帐号: 开户银行、帐号
年__月__日
篇7:建材订货合同
同编号:___
立合同人:__(需方)(以下简称甲方)
_______(供方)(以下简称乙方)
经协商同意,根据中华人民共和国经济法的规定,订立合同如下:
第一条甲方向乙方订货总值为人民币__元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列
第二条产品包装规格及费用_______
第三条验收方法______
│材料名称及│规格(毫米)│质量标准或│计量单位│单价(元)│合计(元)│
│花色│及型号│技术指标││││
第四条货款及费用等付款及结算办法______
第五条交货规定
1.交货方式:______
2.交货地点:______
3.交货日期:______
4.运输费:_______
第六条经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值x%的罚金。
2.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值x%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。
3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。
4.属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。
6.乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第八条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额x%的补偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前__天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同共一式__份,由甲、乙双方各执正本一份、副本__份,并报双方主管部门各一份。
订立合同人:
甲方:______(盖章)乙方:______(盖章)
经办人:__(盖章)经办人:__(盖章)
负责人:__(盖章)负责人:__(盖章)
地址:______地址:______
电话:______电话:______
开户银行、帐号:____开户银行、帐户____
__年__月__日
上面所举的建材订货合同参考式样,是比较完备的一种。至于国家统配物资(建材)或部管物资(建材)的订货合同,还可简化成常用式样如下表:
附表:
国家统配或部管物资(建材)订货合同式样
│物资│││申请││
│名称││年半年建材及非金属矿产品订货合同│单位││
│计量│││合同││
│单位│││编号││
││半年│第季度│第季度│
│品种规格│合计├──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤
│││小计│月│月│月│小计│月│月│月│
│订货单│(章)│供货单││
│位名称││位名称││
│收货单││详细││电报││电话││详细││
│位名称││地址││挂号││││地址││
│付款单││详细││结算││帐号││电报││
│位名称││地址││银行││││挂号││
│到达路││到达站││专用线││供货││电话││
│局名称││(港)名称││名称││方式││││
│备注││││││││││
年月日
篇8:加工订货合同
合同编号___________
签订日期__年__月__日
供方(全称):______
需方(全称):______
根据《民法典》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提供日期:
二、质量标准、验收方法及地点:
____________________________________
三、原材料来源及互利方法:
____________________________________
四、交(收)货方法、地点及运杂费负担:
____________________________________
五、货款结算时间及方法:
____________________________________
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担:______________
七、经济责任:
____________________________________
八、其他:
____________________________________
九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,经双方协商由合同鉴证机关查实证明,可免予承担经济责任。
____________________________________
十、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止时,应经双方协商同意,另立协议方可有效,并报双方业务主管部门备案。
____________________________________
十一、本合同在有效期内任何一方违约,双方都有权按《民法典》有关规定,向----------合同仲裁机关提出书面申诉,要求调解、仲裁处理。____________________________________
十二、本合同正本两份,双方各执一份,副本 份,送双方业务主管部门、银行各一份,工商行政管理机关二份。
____________________________________
十三、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
─────────────────┬──────────────────
供方:法人委托书号码___ 需方:法人委托书号码___
营业执照号码 营业执照号码
供 方:(盖章) 需 方:(盖章)
负责人: 负责人:
代 表:(签字) 代 表:(签字)
开户银行: 帐号: 开户银行: 帐号:
电话号码: 电挂: 电话号码: 电挂:
住 址: 住 址:
(注:因栏目所限,内容较多的可加附页于后)
篇9:材料订货合同
供方:_________________________
需方:_________________________
签订地址:_____________________
签订日期:_____________________
为了维护当事人的合法权益,保证合同的严肃执行,根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致签订与履行本合同。
货号
产品名称
规格型号
计量单位
数量
单价
金额
备注
合计人民币金额(大写):¥:
1.供方对质量负责的条件和期限:___________________________
2.发货日期:_____________________________________________
3.运输方式及到达站港和费用负担:_________________________
4.结算方式及期限:_______________________________________
5.其它约定事项:_________________________________________
6.本合同签字生效或盖章生效。
订货单位:(盖章)________________
详细地址:________________________
邮编:____________________________
负责人:__________________________
经办人:__________________________
开户银行:________________________
帐号:____________________________
供货单位:________________________
联系地址:________________________
邮编:____________________________
负责人:__________________________
经办人:__________________________
开户银行:________________________
帐号:____________________________
篇10:沐浴品订货合同
签订日期:______年____月____日
签订地点:
合同号:总字号
产品名称单位数量单价总价交货期用量计算浴用松脂粉吨第一季第二季第三季第四季每20至24立方水池每池每次投料10公斤。
以此类推。
合计人民币(大写)
一、按生产厂执行的质量标准及验货办法收货。
二、预付50%的预付款后合同自然生效,余款在提货时必须全部结清。
三、交货地点:运输等杂费有供方支付。
四、其他违约责任均按《民法典》的有关规定执行。
五、合同双方发生纠纷时,应协商解决,协商不成时可向有关主管机关申请仲裁。
六、本合同一式四份。
订货单位供货单位
单位名称:单位名称:
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
税号:税号:
代表人:代表人:
______年____月____日______年____月____日
篇11:订货合同范本大全
甲方:_______________
乙方:_______________
根据《中华人民共和国民法典》之规定就货事宜,经甲乙双方充分协商,签订本合同,以资双方信守执行。
一、甲方计划_______年_______月向乙方订货总值为人民币______________元 。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价等由甲方负责制定。
二、产品包装规格及费用
三、验收方法 烂片、是否带钉
四、货款及费用等付款及结算方法
五、交货规定
1、交货方式:_______________
2、交货地点:_______________
3、交货日期:_______________
4、运输费:_______________
六、经济责任
(一)乙方的责任
1、产品品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者, 按质论价、不能利用的,乙方应负责保退、保换。 由于上述原因致延误交货时间, 每逾期十日, 乙方应按逾期交货部分货款总值的 %向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。
3、产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 %的罚金。
(二)甲方的责任
1、甲方如中途变更产品、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)。
2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付退货的,甲方仍须按合同规定收货。
3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料时,除乙方得将交货日期顺延外,每延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值 %的罚金。如果甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。
4、属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方延期提货部分货款总额 %的罚金。
5、甲方未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额_______%付给乙方延期罚金。
6、乙方送货或代运的产品,如果甲方拒绝卸货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
7、产品价格如需调整,必须经双方协商,经双方同意后方能变更。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的_____%作为罚金付给甲方。
8、甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方需向对方充分注销合同部分总额_______%的补偿金。
9、如因生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前 天与甲方协商。
10、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收获,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
11、甲、乙任何一方如因不可抗力的原因,不履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免于承担违约责任。
12、本合同在执行中如争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,按以下_______项处理:
(1)申请仲裁机构仲裁;
(2)向人民法院起诉。
13、本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
14、本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内。
15、报双方主管部门各一份。
16、本合同有效期自_______年_______日起至_______月_______日止。
甲方(公章):__________________ 乙方(公章):__________________
法定代表人(签字):____________ 法定代表人(签字):___________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:2024订货合同
供方: (以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
经双方洽谈,根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,特签订以下合同:
合同内容:
1,办公桌台;规格,140*70*76cm,附柜;120*42cm,用高密度板压木皮制作。
2,书柜;规格140*40*200h(cm)。三聚氨板为主材制作。
3,椅子按国家标准的高度配套。
4.款式按样板。
数量、单价及金额;制作小学部办公桌椅共62套,价格,桌台为-783元/套(含附柜),椅子为158元/张,25个三聚氨板书柜,为635元/个。总金额;74217元。(备注按已有的规格、款式、尺寸、质量现场量取后制作)。些价格为不变价,含税费,安装 ,及运费等,需方不再承担其它任何费用。
质量要求:甲方按乙方要求制作样板,样板须经乙方认可并封板,甲方按样板生产、交货,如有制作问题由甲方负责修改。(注:用料、材质、尺寸必须按乙方样板,如果末按乙方样板生产,而导致教职工无法使用由甲方负责更换,并承担相应的经济责任。)
加工、售后服务方式:甲方负责全包工包料,严格按照样板要求制作。五年保修,终生保养。
交货时间及地点:在20______年____月_____日前交货,交货地点_________________________。
验收标准及方式:甲方交货给乙方进行验收,验收以所封样板为标准。验收合格,双方办理交接手续。如不合标准,甲方负责修改或更换直至验收合格为止。乙方提出小批量的增补,甲方应按原价和乙方提出的交货时间,保质保量地按时完成。
包装、装卸、运输方式及费用:包装必须按厂家原包装标准,装载必须与运输方式相符,期间损坏、费用均由甲方负责。包装不予退还。
付款方式及期限:即货到验收合格后付总货款的90%,扣留10%货款为一年期质量保证金。保证金到期无质量问题付清。
违约责任:
1,甲方违约责任:
a 甲方如中途变更订做,应赔偿乙方因此而造成的损失。
b 甲方如中途废止合同,应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。
c甲方如超过合同规定日期交货,每推迟一天按合同总额的1%向乙方偿付违约金。
2,乙方违约责任:
a 乙方如中途变更订做,应赔偿甲方因此造成的损失。
b 乙方如中途废止合同,应赔偿甲方因此造成的全部经济损失。
c乙方如无故超过合同规定期限付款,每推迟一天按合同总额的1%向乙方偿付违约金。
十、 甲、乙双方必须严格认真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,经双方协商或有关机关证明,可免予承担经济责任。
十一、 本合同如有未尽事宜,须经双方协商修订,协商不成按经济合同法有关规定执行。本合同一式贰份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方: 乙方:
地 址: 地 址:
甲方代表------------------------- 乙方代表 :
电话号码 电话号码
开户银行 开户银行
银行帐号 银行帐号
年月日:
篇13:沐浴品订货合同
签订日期:年月日
签订地点:
合同号:总字号
产品名称
单位数量单价总价交货期用量计算
浴用松脂粉吨14,500
第一季第二季第三季第四季
每20至24立方水池每池每次投料10公斤。以此类推。
合计人民币(大写)
一、按生产厂执行的质量标准及验货办法收货。
二、预付50%的预付款后合同自然生效,余款在提货时必须全部结清。
三、交货地点:运输等杂费有供方支付。
四、其他违约责任均按《_____》的有关规定执行。
五、合同双方发生纠纷时,应协商解决,协商不成时可向有关主管机关申请_____。
六、本合同一式四份。
订货单位供货单位
单位名称:单位名称:
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
税号:税号:
代表人:代表人:
篇14:订货委托加工合同书
甲方:__________________________
乙方:__________________________
经双方充分协商,在互利互惠的基础上,就甲方委托乙方加工生产[ ]系列产品事宜,达成以下协议:
第一条 加工产品范畴
1、产品品名:______________
2、产品规格为:______________
3、如增加产品由双方另行签订书面补充协议。
第二条 委托加工订单
1、甲方根据市场销售情况,于每月________日以书面或传真形式向乙方提供次月订单,明确订单的数量和供货时间,乙方如有异议,应在接订单后_______日内书面提出,否则,视为同意。
2、乙方按确认的订单提供产品,甲方可视具体情况对订单进行相应的调整,调整计划提前5天通知乙方,但调整幅度(量)不得超过计划的25%,若超过 25%,双方另行协商。
3、乙方应尽最大努力,最大限度的满足甲方订单的要求。
第三条 加工产品质量及责任
1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作,产品质量符合国家食品卫生标准。
2、加工产品包装上标注乙方厂名和厂址,同时注明乙方系受甲方委托生产,附“ ”商标使用授权书。
3、产品在保质期内出现批量性质量问题,经由双方确认或国家检验检测机构签定属乙方制造引起的,除由乙方承担该批有质量问题产品(需双方清点数量)的责任外,乙方还应按该批有质量问题产品总值的30%以实物形式(加工产品)补偿给甲方;
4、乙方交付的产品如在市场流通中,因品质问题而导致甲方利益受损时,经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的,乙方应负甲方直接损失赔偿责任。
甲方:______________
乙方:______________
篇15:订货合同书
供方(全称):________
地 址:________ 电话:________
法定代表人:________ 职务:________
需方(全称):________
地 址:________ 电话:________
法定代表人:________ 职务:________
根据《中华人民共和国民法典》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提货日期:
____________________________________________
二、质量标准、验收方法及地点:
____________________________________________
三、原材料来源及互利方法:
____________________________________________
四、交(收)货方法、地点及运杂费负担:
____________________________________________
五、货款结算时间及方法:
____________________________________________
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担:
____________________________________________
七、经济责任:
____________________________________________
八、其他:
____________________________________________
九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,经双方协商由合同鉴证机关查实证明,可免予承担经济责任。
十、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止时,应经双方协商同意,另立协议方可有效,并报双方业务主管部门备案。
十一、本合同在有效期内任何一方违约,双方都有权按《中华人民共和国民法典》有关规定,向合同仲裁机关提出书面申诉,要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份,双方各执一份,副本____份,送双方业务主管部门、银行各一份,工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________
代表人:________
______年____月____日
需方:________
代表人:________
______年____月____日
篇16:加工、订货合同样式一
原告:某贸易货栈
被告:某社队企业办
某贸易贷栈与某商业站南城司购销服务处于1981年1981年10月8日签订代理购销合同。贸易货栈委托对方代购加工木托盘7500个,单价8.9元。双方同时口头商定,由贸易贷栈预付周转金1万元,合同履行完毕,周转金返还。
1981年12月,将代理购销人改为某社队企业办,交货期限变更为1982年12月,原合同的其他内容和口头约定不变。社队企业办于1982年1月5日,收到贸易货栈所付周转金1万元。
在合同履行期间,社队企业办曾两次以木材提价等理由,提出调整原合同规定的木托盘单价。1982年9月5日,在社队企业办交付木托盘1697个后,双方书面协议,将尚未交货的木托盘单价变更为9.6元。1983年1月15日双方又书面协议,将尚未交货的4062个木托盘单价,变更为10.3元。交货期限变为同年4月。双方在书面协议中再次明确规定:“甲方向乙方提供周转金1万元整,执行合同完毕,周转金如数返还。”
在该合同签订和履行过程中,双方均承认合同中规定的木托盘单价,系按每个木托盘扣除成本运杂费后,社队企业办实得组织加工费5角计算,并未考虑到纳税问题。在实际履行过程中,社队企业办使用贸易货栈提供的资金,并以贸易的货栈的名义,从事代购代销加工活动。此外,贸易货栈还为社队企业办垫付了购买加工木托盘所用元钉。
至1983年4月,社队企业办因铁路运输原因,未能按期将最后一批木托盘2832个交货。双方经协商至同年6月交货。
1983年5月,某县税务局认为:本合同是购销合同,系临时工作人员王某个人所为,责令王交纳已交货的木托盘所欠工商税2115.78元。临时税275.9元、手续费税82.04元。并追缴王*人所拖欠的其他税款。王不服,就木托盘纳税问题,曾到某地区税务局和国家税务总局申辩。在此期间贸易货栈两次出具书面证明,证明本合同系委托代办关系,关非买卖关系,并致函税务部门表示:如需纳税,愿承担木托盘应纳的工商税。
1983年6月30日,某县税务局认定该县南城司信用社一个暂存款户的存款系王某本人收入,强制扣缴上述木托盘税款及相同数额的罚款计4783.36元:王某个人税款及相同数额的罚款计3449.36元;社队企业办认为税务局所扣款项系贸易货栈提供的周转金。并通知贸易货栈出面解决,以保证合同履行。为此,贸易货栈曾多次派人与某县税务局交涉,未能解决。贸易货栈于1984年3月向某区人民法院起诉,要求社队企业办返还周转金和垫付款计11020.17元。
区法院认为:本案合同有效,具有加工订货合同的主要特征。但造成合同不能履行的原因,系社队企业办所属工作人员中的其他税款问题所致。据此判决社队企业办返还周转金及垫付款。社队企业办不服一审判决,以应确认为代购加工合同,并继续履行为由,上诉到某市中级人民法院。
中级人民法院经审理认为:本案合同应确认为代购代加工合同。该合同有效,应继续履行。有关税务问题,应由税务机关处理。
经中级人民法院主持调解,双方自愿达成协议如下:
1.本案合同继续执行。
2.贸易货栈向社队企业办提供银行担保后,再支付给社队企业办周转金24965.15元,于接到本调解书之日起二日内电汇。
3.社队企业办于1985年6月底以前,将2862个托盘全部交货,其规格质量和交货验收方式等,仍按原合同规定执行。
4.已交货的4668个木托盘交纳的工商税、临时税和罚款4783.36元,由贸易货栈承担。
5.尚未交货的2832个木托盘如数缴纳,工商税仍由贸易货栈承担,加工税由社队企业办承担。
6.社队企业办交付2832个木托盘后,贸易货栈应支付给其组织加工费1416元(每个木托盘5角)。社队企业办同意用此款抵应退周转金。
7.经双方核算,社队企业办在合同履行完毕后,还应退还给贸易货栈周转金2033.36元,于1986年12月底以前全部还清。
8.有关税务问题,双方申请税务机关解决。
这是一起合法有效的代购加工订货合同。纠纷的起因是某县税务局误认为是社队企业办临时工作人员王某个人所为的购销合同,强行扣缴了信用社某一存户的存款。实际上是贸易货栈向社队企业办提供的周转金,虽经贸易货栈多次出具证明,并派人到某县税务局交涉,均未得到解决,影响这一合同的继续履行。贸易货栈遂向某区人民法院起诉,请求判令社队企业办返还周转金及垫款。
经过区人民法院调查认定,这一合同具有代购加工订货合同的特征,认为合同不能履行的原因,是社队企业办所属工作人员拖欠税款所致,因此判令社队企业办返还贸易货栈的周转金及垫付款。这一判决无疑会影响社队企业办继续履行加工订货合同,掐断了它的生产门路,因此社队企业办不服上诉是理所当然的。
中级法院在二审中,审查了一审判决,解决了以下几个问题:
1.确认这一合同的性质是代购加工订货,而不是购销合同,是合法的,有效的。
2.贸易货栈和社队企业办在履行这一合同和几个补充协议中,是认真负责的,没有违约行为。唯一的缺点是合同中忽略了纳税问题,应该批评补交。
3.关于税款问题,应由税务机关处理。
在认定上述原则的基础上主持调解,双方处愿达成了协议;代购订货加工合同继续履行,周转金继续提供,税款及诉讼费双方合理分配,纳税问题双方申报税务机关,贸易货栈撤销了要求社队企业办返还周转金与垫付款的诉讼请求。
代购加工订货合同是我国当前经济合同的一种重要形式,对于加强横向经济联系,加强城乡经济交流,促进工商企业之间、企业与农村生产单位、个体手工业户的加工订货生产都有较大好处。法院依法保护双方当事人的合法权利。扶植他们的代购与生产是十分重要的。
篇17:建材市场瓷砖订货合同
出租方: ,身份证号码 ;
承租方: ,身份证号码 。
甲、乙双方就门市租赁事宜,达成如下协议:
一、甲方将位于 建材市场第 幢第 层 号和 号门市出租给乙方使用,租赁期限自 年 月 日至 年 月 日,计 个月。
二、本门市第 年租金为人民币 元即 元/㎡.月,第2年起租金在前一年基础上顺递增10%,按年结算,即交即租。如遇周围市场租金调整顺递增超过10%,按市场价执行,只增不跌。合同签订当日,乙方向甲方支付第1年租金和门市设施押金 元合同即生效,并提供身份证复印件一份。设施押金在终止合同20天后原金退还乙方。
三、乙方租赁期间,除土地费、大修费以外的其它费用,如:水费、电费、物业费以及其它由乙方产生的费用由乙方负担。租赁结束时,乙方须交清欠费。其他取暖、燃气、收视、宽带等设施乙方如需要,必须向甲方和物管通知,根据物业管理规范同意后方可安装。
四、租赁期间,乙方要遵守物业公司管理,乙方不得损坏门市设施,不得私自装修和改造,有任何门市布局改动,需先征得甲方和物管同意,并承担装修改造费用。如因乙方私自改造而引起的隐患和事故由乙方承担。
租赁结束时,乙方须将门市设施恢复原状。
五、甲方保证提供的水电可以正常使用,在租赁期间水电等设施发生故障由乙方负责修理,如发生以上设施损毁由乙方负责赔偿。
租赁结束时,乙方保证甲方提供的水电等设施可以正常使用并交还给甲方。
六、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,则须提前壹个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后七天内答复。
如同意继续租赁,则续签租赁合同。
同等条件下,乙方享有优先租赁的权利。
七、租赁期间,任何一方提出终止合同,需提前壹个月书面通知对方,经双方协商后签订终止合同书。
若一方强行中止合同,须向另一方支付违约金10000元,并承担合同约定租期租金。
八、租赁期间,如乙方将门市转租给第三方或他人,甲方有权终止合同收回门市,乙方向甲方支付违约金 元。
九、发生争议,甲、乙双方友好协商解决。
协商不成时,提请由当地人民法院仲裁。
十、本合同连一式贰份,甲、乙双方各执壹份,自双方签字之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇18:武器装备配套产品订货合同
甲方: 乙方:
合同编号:20xx-- 签订日期:20xx--
依据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确双方的权利和义务,双方本着平等、协商一致的原则,特订立本合同,以便共同遵守。
一、产品名称或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限:
二、质量要求及技术标准:
设计、制造、验收按照标准对于此型号(产品类型)的质量要求进行验收。
三、结算方式、条件及期限:
提货时,一次性付给甲方,同时甲方向乙方开具全额增值税发票。
四、运输及到达站(港)的费用负担:
甲方负责协助将货物装配到位至乙方指定地点附近 ,运输中产生的所有费用由乙方承担。
五、交货期:
交货期为甲方收到货款后立即发货。
六、解决合同纠纷的方式:
合同在履行过程中,如双方发生争议首先通过友好协商,协商不成时均可向当地人民法院起诉。
七、其它约定事项:
1.对本合同条款及技术协议的任何变更、修改或增减,须经双方协商同意后授权代表签字认可,双方认可的传真文件、定单均作为合同的组成部分具有同等的效力。
2.本合同正式文本一式两份,甲乙双方各持一份。双方代表签字盖章后生效。
甲方:乙方:年月日:
篇19:订货合同
合同编号:_____________
供方:_________________________
需方:_________________________
签订地址:_____________________
签订日期:_____________________
为了维护当事人的合法权益,保证合同的严肃执行,根据《民法典》的规定,经双方协商一致签订与履行本合同。
1.供方对质量负责的条件和期限:___________________________
2.发货日期:_____________________________________________
3.运输方式及到达站港和费用负担:_________________________
4.结算方式及期限:_______________________________________
5.其它约定事项:_________________________________________
6.本合同签字生效或盖章生效。
订货单位:(盖章)________________
详细地址:________________________
邮编:____________________________
负责人:__________________________
经办人:__________________________
开户银行:________________________
帐号:____________________________
供货单位:________________________
联系地址:________________________
邮编:____________________________
负责人:__________________________
经办人:__________________________
开户银行:________________________
帐号:____________________________
篇20:沐浴品订货合同
签订日期:年月日
签订地点:
合同号:总字号
产品名称
单位数量单价总价交货期用量计算
浴用松脂粉吨
第一季第二季第三季第四季
每20至24立方水池每池每次投料10公斤。以此类推。
合计人民币(大写)
一、按生产厂执行的质量标准及验货办法收货。
二、预付50%的预付款后合同自然生效,余款在提货时必须全部结清。
三、交货地点:运输等杂费有供方支付。
四、其他违约责任均按《民法典》的有关规定执行。
五、合同双方发生纠纷时,应协商解决,协商不成时可向有关主管机关申请仲裁。
六、本合同一式四份。
订货单位供货单位
单位名称:单位名称:
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
税号:税号:
代表人:代表人: