电线电缆材料供货合同书
购货单位(甲方):
供货单位(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就保温材料买卖事宜达成协议如下:
第一条 所购保温材料基本情况
商品名:
规格:
A: ——Kg/立方 B1级阻燃 厚度:——毫米
B: ——Kg/立方 普通板 厚度:——毫米
价格:A型: 元(人民币)/立方 B型: 元(人民币)/立方 数量:每批数量应提前预约通知
第二条 质量标准:
第三条 交货:交货方式为(卖方送货)
交货时间:
交货地点:
第四条 验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,乙方应无条件补足或退换货。
第五条 付款方式及时间:
签定合同时,甲方支付(订金/预付款)¥: 元(大写:__________________________________)
(定金不得超过总价款的20%),货到验收后一次性支付余款。
第六条 违约责任:
(一) 乙方违约责任:
1、产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,乙方应无条件换、退货,或赔偿甲方由此受到的损失。
2、乙方延迟交货的,每日应向甲方支付延迟部分价款 %的违约金;延迟交货 日的,除支付违约金外,甲方有权解除合同,乙方已收取订金、预付款或价款应全部返还,但甲方在不收取违约金的情况下,有权要求乙方双倍返还定金。
(二)甲方违约责任:
1、甲方延迟提货的,每日应向乙方支付延迟部分价款 %的违约金;
2、甲方无正当理由单方面解除合同的,应赔偿由此给乙方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。
第七条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条 其他约定事项:每批据实开据增值税发票。
第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除乙方应承担的责任的,仍以本合同为准。
第十条 本合同未定事项,双方可协商签定补充协议。
甲方(章): 乙方(章):
住所: 住所:
联系方式: 联系方式:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
签订时间:
签订地点:
更多相似范文
篇1:电缆抢修施工合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》,_________电缆抢修工程承包给________公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。
第一条施工项目、地点
一、地点:______________
二、施工项目:____________
第二条甲方工作
一、施工场地具备开工条件和完成时间要求,甲方负责在开工前做好安全监护、安全交底等相关工作。
二、负责对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。
第三条乙方工作
一、按照国家电力工程质量验评标准,担负施工任务。
二、与甲方签定工程施工协议,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
三、在工程施工前,必须向甲方出具施工资质相关证件,经甲方同意后,方可进行工程施工。
工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。
四、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。
五、做好施工现场地下管线、邻近建筑物、库存商品车的保护工作。
六、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。
第四条工程质量等级
工程质量等级按电力行业优质工程执行。
乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。
第五条验收和重新检验
一、甲方根据乙方的申请,对施工项目进行验收。
对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求。
二、检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,并承担由此发生的相关费用,甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。
第六条工程施工竣工时间
工程施工竣工时间为:____年____月___日___时至____年____月___日___时。
第七条工程款支付
一、工程款支付方式:______
二、工程款支付金额和时间:工程施工费用为_______元人民币,工程竣工验收合格后,付乙方___%施工费用,____%作为质保金。
保修期内无施工不合格、返工等情况将质保金付给乙方。
第八条保修条款
一、保修内容、范围:乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。
二、保修期限:_____个月,自工程验收合格并交付使用之日起计算。
在保修期内,乙方应在接到修理通知之起___天内派人修理,否则,甲方可委托他人修理,因乙方原因造成返修的费用,从质保金中扣除,不足部分均由乙方承担。
第九条争议
因执行本协议发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,由当地法院仲裁。
第十条安全施工
在工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全,因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任,甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工期延误,每延期一天,乙方向甲方支付工程决算款___分之___的违约金。
由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故,所发生的损失,也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。
第十一条合同的生效和份数
本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,由双方各自分送相关部门。
第十五条附加条款合同条款中未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
日期:____年____月___日
乙方:
日期:____年____月___日
篇2:最新电缆采购合同样本
需方(以下简称甲方):
经办人:
负责人:
地址:
电话
供方(以下简称乙方):
经办人:
负责人:
地址:
电话:
经协商同意,根据中华人民共和国经济法的规定,订立合同如下:
第一条?甲方向乙方订货总值为人民币______元。
第二条?产品包装规格及费用
材料名称及规格(毫米):
质量标准:
计量单位:
单价(元):
合计(元):
花色及型号:
技术指标:
第三条?验收方法:
第四条?货款及费用等付款及结算办法
第五条?交货规定
1、交货方式:
2、交货地点:
3、交货日期:
4、运输费:
第六条?经济责任
(一)乙方应负的经济责任
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4、产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。
2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_____%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。
4、属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
5、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。
6、乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条?产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第八条?甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额____%的补偿金。
第九条?如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前____天与甲方协商。
第十条?本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条?甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十二条?本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解_____。如一方对_____不服,可于接到_____书后15日内向人民法院起诉。
第十三条?本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条?本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商。
第十五条?本合同共一式____份,由甲、乙双方各执正本____份、副本____份,并报双方主管部门各一份。
甲方(盖章):
经办人:
负责人:
日期:
乙方(盖章):
经办人:
负责人:
日期:
篇3:工务段电缆槽安全协议
甲方:________________
乙方:________________
甲方在增建____站至____线路所联络线工程____大桥施工,原设计是在____上设置电缆槽,经局建设处组织图纸审查会审查,决定将电缆槽设置在既有桥人行道北侧,在既有线施工,为确保施工质量和安全,需要乙方(通辽工务段)配合,为了明确双方责任,经甲乙双方共同协商,达成以下条款。
一、协议内容:
1.施工前,由甲方负责施工接电任务,由于用电管理造成人身及行车安全问题,由甲方负责。
2.甲方在施工前通知乙方,必须在乙方派驻地安全监察的情况下甲方方可开工。
3.甲方在安装电缆槽施工过程中,出现人身及设备安全问题,甲方自行负责。
4.甲方在电缆槽施工中,设置专职防护员,确保既有线行车安全。由于甲方安装电缆槽施工引起的行车事故,由甲方自行负责。
二、施工地点:________________
本协议一式四份,甲乙双方各执两份。本协议自签定之日起生效,电缆槽安装工程竣工后自行失效。施工中发生本协议未尽事宜,共同协商解决,如协商不成,到____铁路运输法庭仲裁解决。
甲方:________________
甲方代表:____________
乙方:________________
乙方代表:____________
________年____月____日
篇4:电缆施工通用合同
甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 乙方为甲方在 负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款:
第一条:劳务(包工)施工范围
1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图,乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格,经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料,按时抵达现场后,由乙方负责保管
第二条:承包劳务(包工)方式及付款方式
1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装人工费,负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米 元结算(不含税金),实际施工面积 平方米,总工程款 元。
2、付款方式:甲方按工程进度分 次付款,主体工程分 次付款,当乙方施工 楼平面时,甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %。二次排管分 次付款,当乙方施工到 楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %,水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费 %,余款 %作为质保金,如在质保期内出现施工问题,乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行维修。质保期六个月到期后,如乙方未违约,甲方应该立即付清全部余款。
第三条:工程质量安全
1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中,乙方应服从甲方的管理,安全文明施工,注意人身安全
第四条:甲、乙双方责任
(一)甲方责任:
1、甲方协调各方正常关系,负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。
2、甲方提供良好的施工环境,如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调,甲方应积极组织协调。
(二)乙方责任:
1、提前及时向甲方提供材料采购情况,便于甲方及时采购材料。
2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下,处处要为甲方节约材料,不得无故浪费
第五条:如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目,甲、乙双方协商增加人工费,其它未尽事宜,双方协商解决。
第六条:本协议一式三份,甲、乙双方各执一份, 存档一份,双方签字生效,具有同等法律效力。
第七条:补充事项 甲方签字: 乙方签字:________年____月____日________年____月____日
篇5:电线电缆产品购销合同
编号_______________________
上海市汽配产品购销合同
(20__A版)
购 方________________________________
销 方________________________________
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规,买卖双方在自愿平等的基础上,经协商,就汽车配件产品购销达成如下协议:
第一条 产品名称、品种、规格、价格和质量
1.产品名称、品种、规格、价格__________________________ 。
[ ]附产品购销清单(经法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章后与本合同具同等法律效力)。
2.产品的技术和质量标准:[ ]按国家标准执行、[ ]按行业标准执行、[ ]按生产企业标准执行。
产品的技术和质量标准如约定不明确,按能够实现合同目的和产品用途的标准执行。
3.质量保质期为_______年,从________年_______月______日到_______年______月______日。
第二条 产品的数量和计量单位
产品的数量__________ 。产品的计量单位_______________ 。
第三条 品牌
销方所供产品的商标为:[ ]整车厂配套商标、[ ]生产厂自主商标。其他约定 _____________________ 。
销方保证所供产品不构成对任何工业产权和知识产权的侵犯;购方保证所购产品不用于任何侵犯工业产权和知识产权的用途。违者应承担由此引起的全部侵权责任。
第四条 产品包装标准及其处置
1.销方所供产品的包装为[ ]木箱、[ ]纸箱、[ ]裸件、[ ]按国家规定。包装应安全可靠、标识明确。[ ]内附装箱单。
2.销方因产品包装不妥或者不符合国家规定或者双方约定,应当承担因包装不妥或者不符合国家规定或双方约定所造成产品的违法、违约、毁损、灭失等责任。
3.其他____________________________ 。
第五条 产品的交付和风险
1.交货方法:[ ]销方送货、[ ]销方代运、[ ]购方自提自运、[ ]购方指定的第三方代提。
2.运输方式 _________________ 。
3.运费负担[ ]购方承担、[ ]销方承担、[ ]其他__________ 。运费负担约定不明的由购方负担。
4.到货地点 __________________________________ 。
5.产品的风险责任未经特别约定,自交付时转移。产品保险由风险承担方办理并承担费用。
6.其他 ______________________________________ 。
第六条 产品的交(提)货时间、期限
产品交(提)货时间:
[ ]双方约定________年________月______日为产品的交(提)货时间。
[ ]销方委托送货或者代运的产品以承运人签发运单的日期为实际交货日期。
[ ]其他_______________________________ 。
第七条 产品价格和费用支付方式
1.产品的价格___________________ 。
篇6:电缆沟工程承包合同书
按国际惯例,施工承包合同文件应包括中标单位的投标书及其附件、合同协议书和合同条件,招标单位接受投标函(即中标通知书),设计图纸、工程说明书、技术规范和有关标准,工程量清单和单价表,合同履行过程中一切往来函电、传真,以及设计变更记录等全部书面材料。以下是小编为大家精心准备的:工程承包合同相关模板。欢迎阅读与参考!
工程承包合同模板一
发包人:____________________合同编号:______________________
监理人:____________________签定地点:______________________
签定时间:________年____月_____日
依据《中华人民共和国民法典》,_____________________(以下简称发包人)与_____________(以下简称监理人),
就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
工程概况:
1.工程名称:_____________________________________________________
2.工程地点:______________________________________________________
3.工程规模及特性_________________________________________________
4.工程总投资:静态:_______________________________________________
动态:____________________________________________
5.工程总工期:___________________________________________________
(二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自______年____月____日至_______年____月____日。
(五)建设监理报酬为(大写)______________元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本______份,各执______份。
发包人:___________(公章)监理人:________________(盖章)
法定代表人:_________(签章)法定代表人:_____________(签章)
委托代理人:__________(签章)委托代理人:__________(签章)
邮编:__________________邮编:__________________
电话:__________________电话:__________________
传真:__________________传真:__________________
开户银行:______________开户银行:______________
账号:__________________账号:__________________
通用合同条款
词语涵义及适用语言
第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义:
一、工程项目是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
二、发包人是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
三、监理人是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
四、监理机构是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
五、建设工程监理是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。
六、总监理工程师是由监理人提名并经发包人同意后,委派到监理机构履行本合同的现场负责人。
七、承包人是指与发包人签订工程建设合同的施工人。
八、天是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。
九、月是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。
十、本合同指经双方签署并生效的本监理合同。
十一、工程建设合同是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
十二、进驻是指监理机构和监理人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。
十三、现畅 是指建设项目实施的场所。
十四、地方法规和规章是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。
工程承包合同模板二
乙方: 身份证号码:
根据中华人民劳动法之规定,自愿,平等,互利的原则。甲方自愿( )土石方开挖承包给乙方。甲乙双方友好协商,达成以下共识:
一甲方的权利与义务:
1 甲方取得( )土石方的开挖权合法有效。
2 甲方应协调好当地政府和当地百姓的关系,确保乙方在开挖过程不受阻扰,顺利施工作业。如因甲方处理不当,造成机械停工两天,甲方应付乙方机械租金费。
3 甲方提供乙方人员住宿及生活费。
4 双方签订合同时,甲方付乙方进场费( )大写( )。
5 甲方提供机械燃油费。
6 开挖方量以实际开挖量为准,每立方米( )元。乙方机械进场后,甲方每十五天记开挖方量一次,并支付乙方所开挖方量费用,甲方可扣除燃油费。(预付款待工程完工后,甲方一次扣除)
7 甲方不得要求乙方回填所开挖的坑。
二乙方的权利与义务:
1 乙方应到场甲方所需机械。(提前协商)
2 一方保证每月一定的开挖方量。
3 乙方负责沙石挖、运、出废料、平废料场。
4 运输距离不超过一公里。如超出一公里,必须移动料台。
三甲、乙双方有待共同协商的:
1 开挖方式双方共同协商,(必须子确保安全的前提下进行。)
2 开挖时土石方遇直径大于一点五米的石头,(每层不超过 20%),有水锈层,坚固的拟结层,甲方应另付破碎费。
3 燃油涨价,每吨燃油上涨的价格,每方沙石上涨油价格的一点无倍。(按油价上涨均摊)。
四以上未尽事宜,经甲、乙双方协商再定。
五 以上合同一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字生效。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
篇7:电缆购销合同
供方:(以下简称甲方)涟水县新电电力设备经销中心
需方: (以下简称乙方)李洪来
乙方因工程建设的需要,向甲方购买电力电缆,为明确双方的权利义务,经
双方平等友好协商,订立以下条款。
1.乙方工程建设所需的电缆全部从甲方购买。 未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买电缆,否则,乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整,同时甲方有权单方解除合同。
2.乙方根据工程进度需要,分期分批向甲方购进所需电缆,乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需电缆的规格、型号、数量、生产产地,经甲方确认后,甲方应在 3 日内将该电缆送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
3.电缆价格一次性确定,不随市场价格变动。价格、规格如下:
180m㎡高压电缆450米,单价90元/米。
240m㎡低压电缆6000米,单价60元/米。
50m㎡低压电缆8000米,单价17元/米。
4.电缆接收验收方式:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起7日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批电缆的质量视为完全合格。 经双方确认电缆质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的电缆运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在10 日内换送合格电缆。
5.付款方式:本合同项下电缆款项按以下方式支付:乙方在签订合同后支付给甲方50万元的货款,甲方按乙方申报的计划发送电缆给乙方,超过80万元的货款后,乙方将超过部分的款项支付给甲方。
6.双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交甲方所在地人民法院裁决。
7.本合同双方签字盖章后生效。
8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方 (签字): 乙方(签字):
甲方(盖章) 乙方(盖章):
合同签订日期:
篇8:电缆沟工程承包合同书
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依据国家有关法律,法规,经甲乙双方友好协商,现就淅化市新生镇服装工业园标准厂房二期工程建设达成以下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、建设内容:两层综合楼一栋、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。
3、工程造价:两层综合楼按照1100元/平方米结算,园区内原钢结构厂房剩余工程按照490万元造价结算,配电室、泵房、传达室按总计价30万元结算。工程暂定造价718万元(最终以实际工程量结算)。
4、其他说明:给排水工程,甲方负责购买管线,乙方按照甲方要求免费给予施工安装。
5、工程地点:淅化市新生镇服装工业园。
6、工期:110日历天。开工日期:以开工通知书为准。
7、质量标准:合格。
8、协议签订地点:甲方办公室。
二、承包内容
1、承包范围:按甲方提供的图纸建设园区二层综合楼、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。
2、承包方式:包工包料。
三、甲方责任与义务
1、甲方组建与工程相适应的项目管理班子,指挥、督促乙方加强工程管理,建立健全各项规章制度,按时报送生产、经营各项报表资料。
2、甲方有权对乙方承包施工的工程进行全面监管。主要有:工程质量、工程进度、安全防护、计量检测、文明施工、工程资料、工人生活等,甲方有权随时检查具体施工过程,对存在的问题提出限期整改意见,督促落实与验收。在乙方不按照合同及图纸约定的条件规范履行的情况下,甲方有权自行从乙方的工程款中扣支相关费用。
3、甲方应组织乙方有关人员参加图纸会审,向乙方提供四套施工图纸用于施工,并审定乙方编制的施工方案及审计乙方每月相关财务报表。
4、甲方有权定期或不定期考核乙方完成承包情况。如发现乙方不能按规定履行有关协议内容或存在不能履行的趋势,乙方无法提供相应保障措施的,甲方有权与乙方终止本协议,由此给甲方造成的一切损失由乙方负责。
5、甲方负责聘请有相应监理资质的单位对该工程进行监理。
6、甲方负责协调施工场周围的治安维护等工作。
7、因甲方或监理方不能及时给出变更指令,确认、批准或其他应由甲方负责的工作未能及时到位而导致乙方造成损失的,乙方可以书面形式向甲方出具索赔申请,甲方应于收到书面申请后28日内给出明确答复,否则视同同意乙方提出的索赔申请。
8、甲方应按合同约定的时间按时足额支付工程款,否则由此给乙方造成的.损失由甲方负责。
四、乙方责任与义务
1、乙方自备与工程有关的标注图集及施工所需的各种测量仪器,及时组织编制施工组织设计和各项施工方案并报送甲方。乙方应及时组织施工队伍,按批准后的施工方案做好各项准备工作,并及时明确各类人员职责,做到持证上岗。
2、乙方应严格按照图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、规程及有关技术要求组织施工,并按标准和规范自检工程质量,确保工程符合甲方质量标准且按期竣工。自觉接受甲方的质量检查、监督及管理,如因质量不符合要求造成返工或罚款等损失由乙方承担。乙方应对甲方提供的图纸承担保密义务,未经许可不得供无关人员参阅。未经设计部门或甲方书面同意,乙方不得擅自更改图纸,否则发生的费用及由此导致的一切损失均由乙方承担,且延误工期不得顺延。
3、乙方应按时向甲方提交施工作业进度计划表、规定区域内的施工平面布臵图,隐蔽工程验收通知及工程事故报告等相关文件。工程施工应严格按照国家现行施工及监理规范执行,工程资料必须真实、齐全、有效。竣工后乙方应向甲方及监理单位提供完整资料(含竣工图)3份。
4、乙方应建立规范的财务核算制度,建立健全财务帐簿。乙方在该工程上与外部的经济来往款项未经甲方书面批准,不得以甲方的名义与他方签订协议。
5、乙方应按时足额发放工人工资,及时结清设备租赁款等往来款项。乙方应以正规工资表形式(民工手签或指印签)发放工人工资并及时上报甲方。如乙方不能及时发放工人工资、材料款、设备租赁款,甲方有权自乙方工程款中扣支。乙方有义务确保不因拖欠工人工资、材料款导致其利益关系人到建设单位或政府部门上访、闹事的情况。如出现因拖欠工人工资及其他情况的上访闹事现象,每发现一起罚款壹万元。
6、乙方应严格执行ISO9001质量体系标准、ISO4001A环境体系标准及ISO1800安全管理体系标准,认真学习贯彻执行甲方上级部门指定的各项管理制度、文件,并向甲方提供完整资料。
7、乙方应严格遵守施工方案、安全操作规程及地方相关要求与规定,妥善做好安全防护工作,自觉接受甲方及政府安全监督主管部门的监管与检查。乙方应配备专业安全人员负责施工安全,杜绝发生重大伤亡事故。乙方未按安全操作规程造成的质量问题,乙方应承担相应责任,返工、维修费用由乙方承担且工期不予顺延。
8、乙方应服从甲方工程项目经理部的指挥与施工安排,如因擅自行动造成重大后果的,甲方有权处罚,由此引起的所有损失与费用由乙方承担。因工程项目重大,乙方应严格按作业进度施工,如乙方在施工过程中无故拖延工期或停工、经过甲方通知后无改进措施、停工超过三天的,或未能履行合同规定义务及其承诺,甲方有权终止本合同,乙方必须无条件退出本工程,乙方应承担所有债务,前期所有投入归甲方所有。
9、乙方未经甲方同意自行毁约,乙方应承担由此造成的所有损失。
10、乙方应向甲方提供符合国家法律法规的正规发票,否则甲方(税金承担方)有权拒绝付款。
11、乙方在承包期间订立的任何债权、债务均与甲方无关。
12、乙方须对进入现场施工的相关材料、设备办理相关保险,保险费用由乙方承担。乙方进场的所有材料均由乙方自行保管,如出现遗失或损坏与甲方无关。
13、乙方派驻工地现场代表为李子俊同志,该同志代表乙方行使本协议权利、义务与责任。未经甲方许可,乙方不得擅自更改其现场代表及主要管理人员,否则按违约处理。乙方如需更换工地现场代表,应至少提前7天以书面形式通知甲方,征得同意后方可派驻新代表行使前任职权。
五、工期约定
1、协议工期:110日历天。
2、由于甲方原因致使工期延误或遇有不可抗力原因,经甲方同意后工期可相应顺延。由于乙方原因造成的工期延误,工期不得顺延。
六、质量与安全
1、质量检查与验收:
(1)乙方应严格按照工程承包范围有关的质量验收规范、施工工艺及施工方案组织施工与验收工程质量。
(2)乙方应遵守每道施工工序的检查与验收质量规范。隐蔽工程在下道工序施工前应先由乙方自检合格后再书面通知甲方、监理单位,待验收并办理验收手续后方可进行下一步施工。验收不合格的,不得进行下一步施工。
2、安全施工:
(1)乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照淅化建筑施工现场管理标准和安全施工方案组织施工。乙方应承担因自身安全措施不力造成的人身伤亡事故责任与损失。
(2)乙方在施工中应对施工人员加强安全教育,自行配备符合要求的安全防护用品及设施。严格执行甲方对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定,确保安全施工。工程施工过程中出现的一切安全事故均由乙方负责并承担由此造成的所有损失。乙方在施工过程中应合理调度各分项工程,不得出现打架斗殴事件,发现每一起罚款伍仟元。如发生重大伤亡事故,乙方应在1小时内通知甲方,发现隐瞒不报的,则按地方法规及甲方内部有关规定给予经济处罚,并承担由此造成的一切刑事与民事后果。
(3)甲方对乙方在施工中存在的不安全因素,有权提出整改或要求施工方停工整顿。施工方拒不整改的,发现一起罚款叁万元(自应付工程款中扣除)。
(4)施工现场必须做到安全文明施工,材料堆放整齐,现场整洁。
七、工程款支付方式
合同签订后,甲方4月份支付乙方工程款100万元,5月份支付乙方工程款100万元,6月份支付乙方工程款100万元,7月份支付乙工程款60万元,余款于________年内分4次付清。
八、争议处理
甲、乙双方在协议执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向工程所在地即淅化市人民法院提起诉讼。
九、其他情况
1、本合同自双方签字盖章后生效,至本工程帐务结清,保修期满后截止。
2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。如有其他未尽事宜,双方可另行协商。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇9:电缆沟工程承包合同书
合伙人:________________(以下简称甲方)
合伙人:________________(以下简称乙方)
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包________________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以________________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以________________公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以现金出资,出资额为人民币_____________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_____________%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_____________%。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
甲方:________________乙方:________________
______年______月______日
篇10:电缆管网工程施工承包合同
根据《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》,《上海市建筑市场管理条例》及有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任,权利和义务,经甲,乙双方协商一致,订立本合同.
工程概况
1.1工程名称:.
1.2工程地点:.
1.3承包范围及内容:.
1.4建筑面积:.
1.5甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商.乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由.
1.6承包方式:本工程采用"包工料机消耗,包工期,包质量,包安全,包文明施工,包环境保护,包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容,包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定,约束等"的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系.
合同工期
2.1乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作.
2.2合同工期:本工程于年月日开工,
至年月日竣工,共个日历天.
2.3工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的计算,按天累计.
第三条质量
3.1本工程质量等级为.
3.2质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为.
3.3本工程质量必须通过甲方,业主,监理,质监站的验收和确认.
第五条合同造价
合同造价:暂估万元(人民币万元整),最终造价以最后竣工结算为准.
第六条合同价款计算约定
6.1本合同价款计算约定为:
6.2材料单价的确定:
6.3本工程人工单价:装饰技工元/工日,普工元/工日,安装人工元/工日.
6.4甲方管理费:乙方按结算造价中的装饰部分%,安装部分%上交甲方,作为本工程的管理费.本工程税金另计,由甲方代扣代缴.
第七条甲方工作
7.1甲方委派为甲方驻施工现场甲方代表,代表甲方签发施工现场生产相关的技术,质量,安全,文明施工和进度等的工作指令.
7.2甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底的内容为:
本工程的质量目标,安全生产文明施工目标,其他创建目标;
涉及到甲方的现场施工的相关管理制度(如一体化管理体系的要求等);
与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准,规范要求;
本工程的关键工序,特殊过程,重要环境因素和重大危险源以及控制要求.
甲方与业主所签订的总合同有关主要条款.
7.3甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质,机械设备,周转设备和计量设备进行验证,验收,并做好相应台帐.
第八条乙方工作
8.1乙方委派为乙方驻施工现场乙方代表,接受甲方代表的工作指令.
8.2乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量,工期,安全与文明,按合同约定完成全部义务.
8.3乙方应按甲方项目部的要求,认真做好施工资料台帐工作,并保存和管理好各种原材料的质保书,合格证和检测,检验,复试等报告,遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用.
8.4乙方应在工程开工后10天内提交甲方一式二份的完整施工图预算书,如有业主未核定的市场价材料,设备及设计师未明确节点,工艺方案,乙方应结合自身技术能力和采购资源的优势,在编制预算书时以暂定价列入,并附暂定价清单和有施工工艺说明的单价分析表.
第九条图纸
9.1甲方在乙方分项工程施工前提供施工图套(已包括竣工图在内).乙方如需增加图纸份数,甲方可代为复制,复制费用由乙方承担.
9.2乙方在工程竣工后14天内向甲方提供完整的竣工图套.
第十条隐蔽工程和中间及分项验收
10.1工程具备覆盖,掩盖条件或达到中间及分项验收条件,乙方自检互检合格后,通知甲方代表组织验收(在验收前48小时通知),验收合格,经各方代表在验收记录签字同意后,方可进行隐蔽和继续施工.工程质量达不到验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时间内予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延的损失由乙方承担.如工程质量符合规范要求,验收24小时后,各方代表不在验收记录上签字,可视为各方代表已认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工.
10.2若甲方未能按时组织验收,乙方可自行验收,甲方应承认验收记录.若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应承担复验费用,若由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予延顺.对事后无法判断质量的工序应作为特殊过程加强控制.
第十一条材料,设备的供应和管理
工程所用的材料,设备原则上均由乙方自行采购,所选择的供应商必须在甲方的合格分包商(供应商)名录内,必须符合国家和政府的备案证和许可证制度,在采购前应事先收集该供应商的相关资料(经营执照,产品生产许可证和备用证等),报甲方审核批准后方可实施采购.国家和政府明确需进交易的材料还必须办理交易.甲方有权供应其中的部分材料.
本合同一式两份,双方各执一份,共同遵守。自签字日期生效
甲方签字:乙方签字:
日期:日期:
篇11:电线电缆合同
合同编号:_____________ 商品名称 电缆桥架 (以下简称甲方) 出卖方:(以下简称乙方) 签订地点:_____________ 签订时间:______年______月____日
经甲、乙双方共同协商,在平等互利的条件下, 依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程具体情况,甲方将 曲阜市华沁苑二期小高层 项目工程中的 电缆桥架 制作,由乙方承包。为确保工程按工期、按质量完成,本着平等互利、紧密合作的关系,双方一致同意订立以下合同条款,并按合同条款的规定行使权利和履行义务。双方协商议定如下条款:
第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间
1. 强电桥架部分
标的名称
牌号商标
规格型号
生产厂家
计量单位
数量
单价
金额
交(提)货时间及数量
合计人民币金额(大写):
2. 弱电桥架部分
标的名称
牌号商标
规格型号
生产厂家
计量单位
数量
单价
金额
交(提)货时间及数量
合计人民币金额(大写):
3.桥架配电部分
牌号商标
规格型号
生产厂家
计量单位
数量
单价
金额
交(提)货时间及数量
合计人民币金额(大写):
(注:空格如不够用,可以另接)
第二条 质量标准:
1.乙方桥架供货产品必须经国家专业质量检测机构与认证,必须符合国家现行标准和规范,并与标的及设计要求相一致。
2.电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。
GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法
GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法
3 .材料
(1).制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。 注:所用板材由供需双方约定。
(2). 电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。
(3 )表面防腐层材料应符合相应的标准规定。
(4)螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。
4. 制造要求
(1) 电缆桥架的长度极限偏差
a) 当长度小于、等于20xxmm时,极限偏差为±2mm;
b) 当长度大于20xxmm时,极限偏差为±4mm。
(2) 其余尺寸公差按GB/T1804-V。
注:槽体宽度取负偏差,盖板宽度取正偏差。
(3 )电缆桥架表面平面度允差:
a) 热镀锌桥架平面度允差每平米不大于8mm;
b) 电镀锌或锌合金和喷涂桥架平面度允差每增米不大于4mm。 注:电缆桥架宽度不足一米者按一米计算。
(4 )通风孔:有孔托盘底部通风孔面积不得大于底部总面积的40%。
(5) 电缆桥架横档:梯级式桥架横档中心距不应大于300mm;横档的宽度不应小于30mm。
(6) 托臂自由状态时垂直度允差为1/100(上翘)。
第三条 出卖人对质量负责的条件及期限:
乙方应对所售产品的质量及使用功能负责,在设计要求及合理的使用期限内(质保期为一年,自工程检验合格之日起)乙方有义务对非甲方原因而产生的问题产品进行保修与退换,在安装完成前甲乙双方还应签订质量保修书,作为本合同附件。
第四条 包装标准、包装物的供应与回收:
每批主要部件应配有适当数量的标志,其内容可含有:型号、规格、制造厂名等;
产品外标志应清晰,同时应能反映产品基本信息;
产品包装应能防止在运输过程中受到损伤,也可按甲方要求分类包装;
第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:
随包装的产品必备品、配件、附件、工具数量应齐全,保证所供产品能正常安装与使用。 第六条 合理损耗标准及计算方法:
在运输过程中应尽量避免损耗,结算数量应以现场实际接收数量为准,损耗品乙方负责自行处理。
第七条 标的物所有权自______付款_______时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于____乙方_________所有。
第八条 交(提)货方式、地点:
1.交货方式: 货至工地后,甲方、监理及施工单位三方根据合同及图纸进行审核。(有甲方变更,以变更文件为准)
2.交货地点:甲方华沁苑二期项目工地指定地点。
3.交货日期:乙方在签订合同后7日内把货备齐,根据甲方具体工程进度,甲方提报计划或电话通知方式告知乙方,乙方自接到书面或电话通知计划后供货至工地。
4.运 输:乙方负责汽运至工地现场指定位置,费用自负。乙方负责装卸车,费用自负。
5.随货备品:乙方交货时需向施工单位及监理部提供产品合格证、检验报告、施工规范及说明书等相关材料。
6.如配电箱需主管部门抽样检测检验,由乙方负责进行设备的送样并取得合格的检测报告,相关检测检验费用由乙方承担。
第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担:
乙方应采取合理的运输方式,保证货物能按要求时间到达,并承担因此产生的费用。
第十条 检验标准、方法、地点及期限:
(1)材料设备单价与约定不符,由乙方承担所有价差;
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符,甲方拒绝接收保管,由乙方运出施工场地并重新采购,并由乙方承担相应费用;
(3)到货地点与要求不符,由乙方负责运至合同中指定地点;
(4)供应数量少于甲方约定的数量时,由乙方在规定时间内补齐,不能因此影响工程进度,若现场实际需求大于清单量,乙方须甲方要求增量,并保持货物单价不变;
(5)到货时间迟于约定的供应时间,乙方赔偿由此造成甲方损失;
(6)所有进场货物必须在现场由双方点验合格方可接受,数量以实际收受数量为准,并应形成相关记录与凭证;
(7)部分涉及主要使用功能的产品乙方除提供必要的生产证明、产品合格证、自检证书外还需按要求报送当地权威检测部门进行复检。 第十一条 成套设备的安装与调试:乙方派技术人员现场技术指导和施工工艺的详细解释。
第十二条 结算方式、时间及地点:
1、本合同的总价为人民币_________,为含税不变价(税指进口税、增值税等一切税种),合同附件价格不影响合同价格。本合同除发生下列情况可按投标报价书中的价格调整合同以外,其它一律(包括进口设备汇率变动)不得调整:
(1)工程建筑设计作较大的修改
(2)因甲方实际需要调整原设计方案
2、付款方式
(1)合同生效日起10天内,支付合同总价的5% 作为定金; (2)设备按约定日期运至工地后支付合同总价的60%; (3)设备安装调试完毕,交房整体验收合格投入正常使用,支付合同总价的30%;
(4)质保期2年,余款待质保期满后7天内付清; 发票应随付款进度及时提供,各供应商可提供更优惠的付款方式。
第十三条 担保方式(也可另立担保合同):__________暂无__________________
第十四条 本合同解除的条件:1甲方在乙方存在如下违约情况时,有权考虑并提出终止全部或部分合同。
(1)方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备。
(2)乙方未能履行合同规定的其他义务。
(3)发生上述情况后,乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。
2.乙方应继续执行合同中未中止部分。
3.在甲方提出终止部分合同的情况下,并不解除乙方对已交货部分设备应负的产品质量责任。
第十五条 违约责任:
1、乙方必须按合同规定的供货期供货,假如未按约定的时间供货,每推迟48小时,则扣乙方每个结算批次1.5%的货款作为赔偿,超过一周未能供货,甲方有权另行选用供应商。
(1)、乙方不能履行招标要求和本合同要求时,视为乙方违约。
(2)、因乙方供货不能按时进场或质量达不到标准全部退货,并没收其合同履约保证金。
(3)、因乙方违约给甲方造成损失和因乙方违约给甲方造成延伸损失的,甲方没收乙方的合同履约保证金,,乙方将继续承担甲方实际损失。
2、由于甲方责任,违反合同拒收货物或不能及时支付货款,甲方失误而使乙方延期交货等,由此造成的损失,应由甲方承担一切责任
3、违约赔偿
除不可抗力外,如乙方发生不能按期交货或提供服务,甲方发生中途退货等情况,应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商,妥善解决。如协商无效,按下列规定处以罚金。
(1)逾期交货
乙方逾期交货,按逾期交货部分总价计算向甲方赔偿违约金,每逾期一天,罚款2‰。但整机中的零部件逾期交货,按整机逾期交货计算罚金。
(2)乙方不能交货或甲方中途退货
乙方不能交货,应向甲方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的10-30%计算。甲方中途退货,应向乙方偿付违约金。违约金按款总值的10%支付违约金。
(3)经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例 第十六条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成的,按下列第____(二)____种方式解决;
(一)提交_________地方________________仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。
第十七条 本合同自__经法定代表人签章后生效__起生效。 本合同正本八份,双方各执四份,同等生效。 第十八条 其他约定事项:
1本合同在执行期间,如有未尽事宜,须由甲乙双方友好协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
2.本合同附件为供货清单汇总表及报价明细表。 3.合同修改
(1)甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改,均应以书面形式通知对方,并达成由双方签署的合同修改书。
(2)除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改,乙方不得对合同价格提出修改要求。
4、成套设备的检测(复检)费用有乙方承担
出 卖 人 买 受 人
出卖人(章): 买受人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
传真: 开户银行: 账号: 邮政编码: 年 月 日
篇12:电缆沟工程承包合同书
现承包(乙)方向 (甲)方商议承包经营甲方的铸造车间,甲方购买原材料,以按原材料兑换9
6.5%的毛坯的方式,乙方负责技术及管理的合作方式,甲方对此表示同意接受。为了明确甲、乙双方责、权、利的关系,保障甲、乙双方的合法权益,特制定以下条款: 全文 (甲)方____________法定代表人:____________ (乙)方____________法定代表人:____________ 经协商签订本合同。
一、承包形式为: 即乙方承包铸造车间的所有制造费用和独立对外经营向甲方缴纳租金的模式,本着互赢互利的合作方式.
二、承包期限自__年__月__日起至__年__月__日止,共__年。
三、双方权利和义务
(一)甲方: 1.公司所有设备是甲方所有,新增由(甲)方负责和所有,乙方要管理好铸造车间的固定资产,人为损坏应照当前价格赔偿.
2、承包经营期间,所有的设备维修和自然损坏一次性产生费用在20元以下由乙方负责,自然损坏一次性费用在20元以上的,甲乙双方各承担50%的维修费用,但乙方最高的承担费用不超过4000元。如遇不可抗力的因素(如天灾、地害等)造成设备的损坏,乙方将不承担所有的损失费用。 3.乙方因无法保质保量完成订单的情况下,甲方可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。
4、甲方以订单方式给乙方下达工作任务, 甲方在乙方的各项业务完成时间均由双方根据当时实际情况协商确定。在约定交期内没有完成订单或在产品功能性不良造成索赔的由乙方负责.
5、乙方根据甲方生产计划所产出的毛坯在没有重大异常的情况下应在3个工作日转序给甲方,甲方不得以任何理由拒收,否则视为违约。
6.甲乙双方每月核对财务帐目和业务合同执行情况,次月5号前给予乙方结算。 7.承包期间各项税收由甲方负责。
(二)乙方: 1.乙方的经营者____对企业的铸造车间生产经营管理活动负有全面责任。 2.乙方必须完成合同规定的各项指标和任务,维护企业和职工的合法权益,正确处理车间内部的分配关系,尊守国家劳动法,不能有损公司声誉.
3. 乙方在承包经营____铸造车间________的全部材料资金由甲方负责(乙方自主开发客户订单除外),并按照A或B级和C级合格铜材购买(铜材质量标准参照国家标准),甲方材料不及时,不充足,不合格,给承包方造成经济损失,所造成经济损失甲方全部承担,另外乙方每吨多收费10%的加工费用。
4、在经营期间铸造车间所产生废料统一由乙方自主变卖,如:炉灰、废砂、铜粉等。
5、乙方在经营期间,为保证甲乙双方经济利益,乙方有权限自主开发新的客户,并且自主经营,乙方自主开发的客户的加工费用由乙方自行规定,甲方无权干涉。但必须按照300元吨(指不是用甲方模具生产的产品)向甲方支付厂房租金和设备折旧,如用甲方模具生产的产品每吨另加100元的模具损耗费用,当月结算。
6. 乙方所有物品进出不得违反本合同的各项门禁管理规定,即所有产品出门必须甲方确认后方可出门.
7. 乙方有人事聘用权,但必须严格遵守劳动法的有关规定,在与员工签订劳动合同,应妥善处理好员工的劳动关系问题,否则造成不良后果由乙方承担全部责任。 (三)生产目标及相关规定:
1. 产值指标: 在生产负荷充足的情况下(指月定单量在45吨以上)每吨的制造加工费用(5100)元。在生产负荷不足的情况下(指月定单量少于45吨),为维护双方经营利益和稳定工人,甲方应对乙方按照最低产能差异量(45—实际所有产出)每吨补贴最低人工费和电费(3 2 0 0)元,当产能充足的情况下,月产量在(55-70吨)55吨以外部份下降100元吨,月产量在(70吨上)70吨以外部份下降200元吨。
2. 铜材购买合格后,乙方要根据产品结构不同,使用不同的铜材,确保产品抛光电镀质量,以厂内产品的良品率为准,每月总合良品率(从机加到电镀品的良品率)最低线为(80% ),良品率每提高1%,奖( 300 )元,良品率每降1%,罚( 300 )元。工废与试制、量试产品的良品率不列入计算的范围内。
3. 新产品开发保密方式: (甲)方内部新开发产品属内部产权,不得外卖如需外卖的需经甲方书面同意后方可,产品甲方现所开的模具乙方可对外销售毛坯.
4. 安全生产及事故责任分摊:所有入职人员(甲)方在一周内购买工伤保险,如有事故发,,所花费用在5000元以内,由乙方自己负责,在5000元以上的部分按照各自50%承担,乙方最高承担10000元费用。不承担工伤理赔。
5. 员工业余时段安全责任分担:员工在非工作时间出现意外伤害,所产生的的医疗费用乙方最高承担为5000元,不承担工伤理赔和法律责任。
6. 甲、乙双方任何一方违反本合同之任一条款,都视为违约,守约方有权随时终止本合同并要求违约方赔偿损失。
7. 本合同在执行过程中如有未尽事宜,另签合同附件。该附件和本合同基有同等法律效力。
8.
本合同经甲、乙双签字盖章确认之日起生效.
9. .解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
10. 全体员工住宿由甲方提供,提供就餐场所和餐具、厨房工具等,员工吃饭费用由承包方负责。 1
1. 生产过程中因停电或公司需要等停炉,乙方最高承担每个月1次,月停炉不得超出2次,超出2次 (甲)方给于(乙)方每次1000元损失补贴。 1
2. 经营过程中,所有的低值易耗品、劳保用品、工具、设备保养维修的产生的费用由(乙)方负责,但由于人为恶性损坏由(乙)方全部负责。
四、不良品退废相关规定
1、 承包经营期间乙方对甲方铸造毛坯件品质负有生产责任,对于因乙方生产异常造成的品质不良,甲方有权蒋所有的不良兑换于乙方,但是必须得到乙方签字认可,兑换时不得有碰伤或工废等产品,并且标明不良位置,以方便乙方下次生产时改善。
2、 为降低甲乙双方不良产品费用损失,由于乙方生产原因造成的不良产品,甲方在兑换与乙方时,乙方判定可以挽救的产品,由乙方出资挽救返还给甲方或由乙方电镀成良品返还给甲方,在不低于公司品质的情况下,甲方不得拒收。
3、 由于甲方后道工序生产造成的工废,机加和抛光件,甲方以原材料的转给乙方,电镀品退镀后同样转给乙方,乙方不得拒收。
4、 甲方向乙方提供电镀品检验标准,对于不低于公司品质标准的,甲方不得以任何不良或理由强制报废。(对于裂纹、漏水、渣点0.2以上超出3个点的、缩松可判定为乙方责任,电镀毛刺、麻点、变形、烧焦、碰伤等为甲方责任,)
五、双方约定的其他事项
1、 甲方对乙方下达生产计划时注明所需要的原材料,并有乙方签字确认方可生效,对于甲方强制要求改变原材料的所造成的不良由甲方全部负责。(此约定针对自加工的产品)
2、 甲方自制产品在原材料使用必须与乙方达成一致,分别是: C级产品的原材料必须达到C级铜材的国家标准,不得强制要求乙方添加不合格杂铜,否则造成的损失由甲方全部承担。 A级产品的原材料必须达到A级铜材的国家标准,不得强制要求乙方添加不合格杂铜,否则造成的损失由甲方全部承担。
3、对外卖的产品C级与公司相同,A级产品不得强制要求乙方添加不合格杂铜,否则造成的损失由甲方全部承担。
4、外卖毛坯业务往来,对乙方的直接客户外卖产品统一由乙方自主报价,并由乙方负责外卖产品送货和退废等。
5、在经营期间,乙方不承担政府的各项税收。 合同自____起生效。合同正本一式两份,发包方、承包方各执一份,副本一式____份,分送____,____,____。 甲方:(盖章)
乙方:(盖章) 法定代表人:(盖章)
法定代表人:(盖章) 鉴(公)证意见 经办人 鉴(公)证机关(章)________年____月____日 签约日期:________年____月____日 签约地点: 颁布单位: 颁布日期:
篇13:kV电缆耐压试验安全协议
发包单位:能源化工有限公司 (以下简称 甲方)
承包单位:电力工程有限公司 (以下简称 乙方)
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程承发包合同的同时,经协商一致,签订本协议。
一、承包工程项目
1、 工程项目名称:
2、 工程地址:
3、 承包范围:
4、 承包形式:包工包料
5、 工程合同编号:
6、 工程项目期限:自 年 月 日至 年 月 日
二、协议内容
1、安全文明施工目标
1) 不发生人身伤亡事故;
2) 不发生因工程建设引起的电网及设备事故;
3) 不发生一般施工机械设备损坏事故;
4) 不发生火灾事故;
5) 不发生环境污染事件;
6) 不发生负主要责任的重大交通事故。
2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于:
1) 《中华人民共和国安全生产法》
2) 国务院《建设工程安全生产管理条例》
3) 国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》
4) 国家发改委DL5009.3《电力建设安全工作规程》(变电站部分)
5) 国家部委办相关安全的规定
6) 国家电网公司《安全生产工作规定》
7) 国家电网公司《基建安全管理规定》
8) 国家电网公司Q/GDW 250- 《输变电工程安全文明施工标准》
9) 国家电网公司《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》
10) 国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程
11) 建设工程所属的地方安全、环境法规
12) 建设管理单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度
3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务
1) 认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行建设管理单位有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2) 项目按照“先订工程合同和安全协议,后开工”的原则,双方在未签订合同和安全协议前,不得以任何理由提前或要求提前开工。
3) 建立健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度,按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格(经电网系统内单位培训并取得相应安全资质证书)的专职安全员和相关的安全检查检测装备。
4) 施工期间,甲方指派 同志负责本项目的安全文明施工管理,乙方指派 同志负责本项目的安全文明施工管理,并配备安全监督人员 人。
5) 按照国家、国家电网公司、建设管理单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求,设置相关的安全文明施工、环保设施、符合国网要求的安全标识标牌,双方不得擅自拆除、变动;确需临时拆除、变动的,必须按照规定履行审批手续,采取可靠安全措施后,方可拆除、变动,并及时恢复或重新设置。
6) 工程施工中组织开展危险源分析预控工作,重视对安全问题、事件的原因分析,落实防范措施,防止事故的发生。
7) 按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道,并定期组织检验、维修,保障消防设施和器材有效、完好。
8) 按照国家有关规定,为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具,并监督、教育员工正确使用。
9) 严格执行工作票、操作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施。
10) 施工现场总平面按照安全文明施工策划方案统一布置,分区管理,各负其责,不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施,按策划统一组织。
11) 施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故,双方应尽力组织抢救伤员和保护现场,启动应急预案,按照有关事故报告规定,及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况,协助或组织事故调查,吸取事故教训,做到“四不放过”。
12) 因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、甲方的安全文明施工权利和义务
1) 对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方资质、资格不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。
2) 按规定成立安全生产委员会,组织和协调现场安全文明施工的整体工作,及时向乙方传达国家电网公司等上级单位安全工作要求的文件和通报。
3) 督促乙方作业人员进行入场安全教育,安全考试合格并按照现场管理规定,发放“胸卡(安全合格)证”,做到有据可查。
4) 按工程建设管理纲要,组织向乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行安全技术交底,收集、提供地下管线、设施等相关资料,并提出保护措施要求。
5) 组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议,督促上下道工序各自做好安全措施。
6) 定期召开安全生产委员会(安全工作例会)和安全专题会议,组织安全监督网络活动,协调解决现场的安全问题。
7) 组织现场安全监督检查,纠正违章行为,提出整改意见,进行考核扣款。对查出问题整改不力的,可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
8) 建立应急处置组织机构,组织编制应急预案,开展演练。
9) 按相关规定对乙方进行检查考核,作为安全保证金的考核依据。
10) 如可能对其他施工单位或人员造成安全影响,乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业,甲方应做好组织协调工作。
5、乙方的安全文明施工权利和义务
1) 按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料,并对其真实性负责。
2) 遵守现场安全文明施工管理制度,服从甲方、监理对现场安全文明施工的管理,配合安全检查(包括建设管理单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查),对存在问题落实整改。
3) 按照总平面布置和安全文明施工管理制度、标准,制定安全技术措施计划,报监理审查通过后组织落实。
4) 按照国家电网公司的有关安全管理要求,建立完善相关安全记录台帐。
5) 按照规定和要求,编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施,组织施工方案和安全措施的全员交底,并由双方签字确认。
6) 按规定对员工进行安全教育,对新进场人员进行三级安全教育和考核;配合甲方组织作业人员(包括现场各类管理人员)的入场安全教育,为安全考试合格人员办理“胸卡(安全合格)证”上岗作业,做到有据可查。
7) 严格特种作业人员管理,包括特种作业人员的培训、复审,持证上岗,并报监理审查备案。
8) 定期组织施工人员身体检查,做到健康合格上岗,并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。
9) 开展危险源分析预控工作,进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。
10) 对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。
11) 编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业,落实专人监护。
12) 建立健全施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度,按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。
13) 对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查,对发现的问题及时纠正和整改。
14) 为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品,并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用;定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新;做好安全工器具的检测,确保合格、有效。
15) 建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测,并将检测报告和检测合格证书报监理审查备案。
16) 按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和安全措施方案,报监理审查通过后实施。安装拆除单位必须具备相应的安全资质。
17) 按规定和要求,编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审,报送监理审定签认。
18) 对危险性较大的施工项目,应经安全验算,编制专项安全技术措施并按规定程序组织审查后报监理审查通过后实施。
19) 落实现场施工环境保护要求,对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。
20) 按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法,落实相应的安全设施。
21) 建立和执行施工临时用电管理制度;根据甲方安全文明施工总体规划,编制施工临时用电实施方案报监理审查通过后执行;按要求选用合格的配电箱,装设漏电保护器,电缆、架空线敷设、接地符合规范。
22) 建立和执行起重、电动工器具等安全管理制度,定期检查检测,符合安全使用要求。
23) 对进场的工器具及机械设备进行安全检查,确认其安全状况,并在使用中执行相应的安全管理制度。
24) 临近带电设备作业,应保持安全距离,做好安全隔离措施,必须指定专人监护。
25) 两个以上单位交叉作业前应先签订交叉作业安全协议,并对作业人员进行安全交底,对对方单位进行交叉作业区危险点告知,采取相应的隔离和错时施工等安全措施。
26) 施工特殊临时用电应符合规定,落实安全措施,在室内、夜间等作业环境内施工,应配置相应的照明,在潮湿环境、容器内施工,电源电压应符合安规规定的安全电压等级,金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求,控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。
27) 建立和执行危险品的采购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的安全管理办法和措施,危险品仓库设置必须符合《电力建设安全工作规程》(变电站部分)要求。
28) 建立和执行现场施工脚手架验收检查管理制度。按有关规定组织脚手架使用前的验收、使用中的检查和维护;对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方案组织专家论证。
29) 按规定组织深基坑、地下暗挖工程的施工方案的专家论证,并落实支护的安全措施。
30) 土石方开挖应按相关规定报甲方批准同意或备案,并采取防塌陷、排水和相关地下管线保护措施,周边应设置围栏和警示标志,防止水土流失。(不包括爆破作业)
31) 落实土方开挖、运输的防尘措施,工地出入口必须采取措施,防止污水和污土污染周边环境。
32) 施工废水经处理合格后排放。
33) 大体积混凝土浇灌,应设立专门指挥人员,指挥现场砼搅拌车按照次序进出场,设置安全通道,落实安全措施。
34) 结构吊装、临边和孔洞作业应采取设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等的安全措施,做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。
35) 起重机械、物料提升机的使用过程中应定期检查、维护和保养,确保安全可靠和使用。容器、密闭空间内作业前应加强通风,并对容器内有害气体进行监测,符合要求后,方可进入作业,作业过程中应指派专人监护,并有紧急救援措施。
36) 在已受电、投运的区域施工,落实设备防护和人身安全措施。
37) 乙方如确需对部分施工作业进行分包,应严格对分包单位进行安全资质审查,履行报批手续,报甲方审核批准后,方可签订分包合同和安全协议,明确安全责任,纳入乙方的安全责任范围内。
38) 现场一旦发生事故,必须立即进行救援,及时报告甲方,并按要求报告地方安全生产监督和管理部门,做好善后处理工作。
39) 对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行,对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
6、安全文明施工考核标准
1. 甲方由陕西延长中煤榆林能源化工有限公司进行评价和考核
2. 乙方由甲方的评价和考核办法进行考核
3. 因乙方负主要责任造成的乙方人身事故,不对甲方进行考核;
4. 因甲方负主要责任造成的乙方人身事故,不对乙方进行考核;
8、 需要补充协议内容
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
三、附则
1、 本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,作为合同附件具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
2、 本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。
3、 协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。
4、 因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自承担相应的损失。
5、 其他未尽事宜可另行约定。
6、 本协议一式两份份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
单位名称(盖章): 单位名称(盖章):
单位地址: 单位地址:
法定代表人(或授权代理人): 法定代表人(或授权代理人):
签订日期: 年 月 日
篇14:电缆电线供货合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲、乙双方本着互惠互利的宗旨,经双方协商,达成如下协议:
一、乙方电缆电线必须达到国家指定标准,并有检验报告、出厂合格证,费用由乙方负责。供货运到甲方指定的地点,规格及数量:详见附表,运输途中一切费用和一切问题由乙方负责,与甲方无关。
二、材料进入甲方工地,事前一定要得到甲方的认可;进入工地的材料,一定要达到甲方要求和数量。违者,一切责任由乙方负责。
三、供货数量总价:以附表为准,并按实际到场签证为依据。
四、供货时间:20年月日开始至20年月日供完。
五、乙方必须保证按时、按质(按样板)、按量供应充足材料给甲方使用,违者,一切责任由乙方负责。
六、结算方式:货到齐后开一个月期票结清。
七、本合同甲、乙双方本着友好合作的宗旨,未尽事宜,双方协商解决;若发生诉讼事宜,可向中山市人民法院诉讼解决。
八、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方签字(盖章):
乙方签字(盖章):
乙方身份证号码:
20年日
篇15:电缆产业园厂房工程施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就_____________工程施工事项协商一致,特订立本协议。
一、工程概况
1、工程名称:___________________________。
2、工程地点:___________________________。
3、工程内容:___________________________。
4、工程期限:
(1)工程施工工期:自甲方通知进场施工开始计算工期,总工期_______天。
每拖延一天,乙方需支付甲方每日____元违约金。
(2)在施工过程中,如遇自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工则顺延工期,具体顺延期限通过双方及时协商,并以书面形式确定。
5、工程承包方式:本工程采用包工包料,并采用固定总价包干。
6、工程价款:经甲乙双方核定认可本工程价款______________元人民币。
二、甲乙方工作
1、甲方工作
(1)甲方现场代表:___________。
(2)施工场地具备开工条件。
(3)甲方负责施工中指导、督促及施工质量检查、验收等工作。
(4)甲方负责检查、督促乙方做好安全、文明施工。
2、乙方工作
(1)乙方现场负责人:____________。
(2)乙方施工中必须经常对全体施工人员加强安全教育,严格遵守安全操作规程,做到安全文明施工,并做到工完料清,做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中发生的一切安全事故,均有乙方负责并承担一切经济损失。
(3)工程按甲方现场交底施工。施工中严格执行施工技术规范和操作规程,施工中接受甲方代表的检查监督。
(4)负责处理施工现场的周边关系和安全防护工作,并承担与此相关费用,负责施工现场内的治安保卫工作。
(5)工程已竣工未交付甲方使用之前,乙方负责工程保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
(6)提供竣工验收技术资料和结算资料,参加竣工验收,办理竣工结算。
三、工程结算及付款方式
1、工程竣工验收合格后,双方按合同约定办理结算。
2、工程款付至工程总额90%,预留维修金10%。
保修期六个月,如无质量事故维修金一次性付清。
四、工程质量及验收标准
1、乙方应按有关规范施工,并确保验收。
2、乙方应确保所提供的材料满足合同中中注明材料的规格、品牌、产地要求的合格品。
3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的,甲方有权要求乙方停工整改,情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场,并承担由此造成一切损失。
五、工程保修
1、保修内容:所施工的全部内容。
2、保修期:土建工程保修__个月。
3、保修责任:在保修期间发生由于乙方施工质量出现的问题由乙方负责维修,并赔偿造成的损失,如使用不合格材料,乙方承担造成所有经济损失。
六、违约责任
1、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的,甲方有权要求乙方自费返工至达到质量标准。
2、如乙方施工拖延导致甲方工程延期的,由此造成的损失由乙方予以赔偿。
七、其他
1、本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决。
2、其他未尽事宜双方可另行商定。
3、合同一式四份,甲乙双方各执贰份;
4、本合同自双方签字盖章之日起生效,在本合同约定的全部工程竣工验收并结清余款后自行失效。
甲方:______________ 乙方:______________
法人代表:(盖章)________ 法人代表:(盖章):_______
电话:_______________ 电话:_____________
地址:_______________ 地址:_______________
__年_月_日 __年_月_日
篇16:电缆采购合同范本
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方购买乙方经销 电力电缆用于 建设工程事宜充分协商一致,订立本合同。
一、电线、电缆的规格及型号,暂估总价:
材料总款暂定为: 元整;其规格型号、单价详见附件(此价巳包含制作、包装、运到 工地的运费、装卸费、检验检测等费用及税金和利润等,该单价不随市场铜等原材料价格变化而调整) 。最终结算总价以实际数量乘相应确定单价为准,如最终结算总价超过暂估总价的10%,双方应签订补充协议。
二、产品质量要求:
质量标准执行GB5023.3-1997及GB50303-20xx《建筑电气工程施工质量验收规范》标准执行(如有最新标准的执行最新标准),符合国家和天津市相关部门有关质量要求,随货向甲方提供产品检测报告及相关资料。需作复试的由乙方负责和承担费用。
三、产品的包装要求:
在保证设备完整和清洁的前提下由乙方自定,包装物不回收。
四、产品交货时间和方式:
l 、供货的数量、规格、应以甲方每次向乙方提供的材料单为准。甲方指定收货人为 、 ,需两人同时签收有效,其它人员收货签字无效(如签收人员有变化,甲方及时书面通知乙方) 。乙方依此作为送货凭证,但不作为结算凭证。结算乙方定期到甲方预算科办理结算,并出具结算材料(需加盖乙方公章),经甲方盖章或项目经理签字后作为结算凭证,否则不予付款。
2 、交货时间按甲方的工程进度计划,方式由乙方将产品送至甲方 建设工程工地,卸至甲方指定位置,所发生费用己含在单价内。
五、产品验收方式:
数量、外观、材质由双方在进入 建设工程工地后会同监理公司予以验收确认。整体质量和性能测试在安装完毕由建设单位、监理及甲方根据GB5023.3-1997及GB50303-20xx《建筑电气工程施工质量验收规范》标准及国家、天津市相关部门对质量的有关标准和规定进行验收。甲方将对乙方所供电线、电缆长度进行抽查,如发现缺量时,本合同中列明的所有电缆数量按该批抽查出的缺量比例打折结算。
六、产品货款结算及支付方式:
货款支付方式:每批次货物到现场,经初验合格后一周支付该批货款的 % ; 通过竣工验收后一个月内支付到总价款的 %,余款作为质保金,质保期满后扣除发生的维修费用一次性无息付清。乙方需出具乙方提供产品在甲方工程中使用范围确认书。由乙方出具正规税务发票,甲方以支票形式支付。
七、双方的权利义务
( 一)甲方的权利义务
l 、甲方有权要求乙方按合同约定的质量标准和交货时间及方式供应甲方所需产品,乙方未按合同约定履行的,甲方有权要求退货并要求乙方退回己支付货款并赔偿由此引起的损失;或要求乙方保修、保退、保换。
2 、甲方应做好设备进场前的准备工作。
3 、甲方在乙方按合同要求履行完交货义务后, 应按合同支付货款。
4 、因图纸变更引起的与材料明细表不符的, 甲方提前十个工作日向乙方书 面说明。乙方应按变更后的材料明细供货,不得提出变更引起的损失。
( 二)乙方的权利义务
1 、乙方应保证交付的货物符合合同中约定的数量、规格型号、质量的要求。不乙方有权要求甲方按合同约定的时间、金额支付货款。
2 、如因乙方原因产生退货, 乙方承担因此而发生的所有费用。
4 、电线、电缆进场后应由乙方提供有关的合格出厂证明文件和国家权威检测机构出具的检测报告。
5 、各种型号的电线必须符合满足图纸设计参数:并承诺一次性通过验收。
6 、在本工程竣工验收后24个月内,出现质量问题的应及时无偿的负责维修, 质保期外的维修由乙方进行有偿维修。
7 、如因标的物质量有问题的应及时予以调换并承担费用: 甲方或甲方允许的有合法使用权的第二人在使用过程中,因乙方产品质量原因造成甲方和第三人安全事故或其他不利于甲方的事故,乙方均应承担全额赔偿责任,此赔偿责任应当在接到甲方包括下属分支机构的书面通知后五日内履行。
8 、如因甲方或甲方允许的有合法使用权的第三人使用不当而发生事故,乙方不承担责任及费用。
9 、乙方须必须遵守甲方质量/环境/职业健康安全相关规定。
八、违约责任
1 、乙方不能按合同规定或甲方指定时间交货,或乙方提供的产品不合格的向甲方偿付逾期交货货款 %的违约金;给甲方造成损失的,还应当承担甲方实际损失。
2 、甲方无故退货的,应向乙方偿付退货货款 %的违约余,并承担因此给乙方造成的损失。
3 、双方确定的材料单价不随市场铜等原材料价格的上下浮动而变更单价,否则承担合同暂估总款20%违约金,其他违约责任由违约方承担。
九、合同的解除
本合同自双方签字盖章后生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或 解除合同。在双方履行完各自的权利和义务的前提下解除。
十、争议的解决
合同履行中如双方发生争议,应协商解决,协商不成的,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他
1 、未经乙方书面同意甲方不得转让债务,未经甲方书面同意乙方不得转让债权。
2 、本合同的变更必须经甲方盖章或项目经理盖章签字方可生效, 其他视为合同未变更。甲方的其他工作人员不能代表甲方方处理本合同引起的债权债务,擅自处理行为包括但不限于出具欠款证明、对账单据等等, 因此而产生的债权债务甲方不予认可,且对甲方不产生法律效力。
3 、乙方应当将以下资料提交给甲方存档备案:《企业法人营业执照》或《营 业执照》副本复印件(加盖红章)一份,电线的产品质量标准及相关说明:国家 或天津市有关行政管理部门规定的各种备案所要求的文件资料:提供合法的《授 权委托书》及委托代理人的身份证明。
4 、双方确认来往函件, 按对方营业执照上的住址或合同中载明的联系方式 邮寄,即视为己送达。地址如有变更应书面通知对方。
5 、乙方必须保证标的物不侵犯他人商标、专利等知识产权, 否则一切行政、民事等责任由乙方承担:造成甲方损失的,甲方有权抵扣货款并向乙方索赔。
6 、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
7 、本合同甲乙双方签字盖章后生效,款清后自行终止,乙方应在甲方最后一次付款前向甲方出具合同终止函,但质保条款有效期至质保期满。本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:电缆供货合同
出卖人:---电缆有限公司
签订地点:---开发区工地现场
买受人:--有限公司
签订时间: 20--年 9 月 24 日
第一条:壹佰玖拾贰万伍仟零壹拾肆元整。如供货过程中数量型号发生变更,货物的单价按让利后总价同比例下浮。
第二条质量标准:所供电缆必须符合国家标准,线径及长度均不得有负公差,需提供产品出厂合格证和3c 认证。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限:质保期为安装完成验收合格后18 个月。
第四条包装标准、包装物的供应与回收:包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖人及时回收,若有丢失买受人概不负责。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:无。
第六条合理损耗标准及计算方法:无。
第七条标的物所有权自买受人验收合格后时起转移, 但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。
第八条交(提)货方式、地点:按买受人的要求分批运至工地现场。交货时间为合同签订后10 天。
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输,费用由出卖人承担。
第十条检验标准、方法、地点及期限:按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人确认的样品验收。
第十一条成套设备的安装与调试:无。
第十二条结算方式、时间及地点:合同签订后,货物运至现场,经验收合格后付至货物价款的60%;安装完成、调试合格、验证文件齐全后付至货物价款的90%;其余10%作为质量保证金,在质保期满后14 天内付清(不计利息)。
第十三条担保方式(也可另立担保合同): 无。
第十四条本合同解除的条件:出卖人的供货质量、时间未按合同约定,买受人有权解除合同。
第十五条违约责任:出卖人未按合同约定供货,买受人在权对出卖人进行合同总价1%~5% 的罚款。买受人未按合同付款,出卖人有权停止供货。
第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协调解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协调或调解不成的,按下列第(一)种方式解决:(一)提交南京仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自双方签订之日起生效。
第十八条其他约定事项:
1、电缆进场后按国家相关标准进行检测,检测费用由出卖人承担。
2、供货数量为暂定量,具体量以买受人在施工过程中的要求为准,最终按实结算。出卖人投标报价中已包含由此发生的运输费用。
3、货物单价为固定单价,不因任何原因而调整。
4、出卖人提供的电缆是全新的未使用过的。电缆不允许有接头。电缆应持有国家归口管理部门核发的生产许可证,并有南京市、江宁区等相关政府进网许可证。
5、出卖人应负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。
6、多芯电缆要求分色,其分色按国家标准(黄、绿、红、蓝、黑)双色。
7、电缆的封端应严密。
8、出卖人生产货物时以每号建筑为单位,不可将同种型号规格的电缆合为一根。
9、货物运至现场后,出卖人负责免费将货物卸至买受人指定的地点。
10、招标文件、投标文件、对投标文件的书面澄清等均作为合同附件,是合同不可缺少的一部分。
甲方:_________________乙方:_________________
地址:_________________地址:_________________
电话:_________________电话:_________________
代表:_________________代表:_________________
签约日期:_____________签约日期:_____________
篇18:采购电线电缆材料合同
采购方:
供应方:
根据有关法律、法规的规定、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同。
第一条 甲方由于工程项目建设的需要,现需从乙方采购电线电缆材料。
第二条 交货时间、地点:
1、第1批订单在_年 月号运至 甲方指定地点,其余按采购计划执行。
2、验收时,如发现缺少、损坏等,甲方有权拒收,因此造成的损失,由乙方承担。
达到收货要求的,甲方应及时进行签收。
第三条 质量要求
1、乙方必须保证所供材料为合格产品,符合现行国家标准。
乙方应提供厂家资质、检测报告、产品合格证等证明资料,若不能满足以上要求,甲方可采取拒收、退货等处理方法,并追究违约责任。
2、乙方所供材料及证明资料应符合本工程监理的验收要求。
第四条 支付及结算方式
1、支付方式:银行转帐
2、结算方式:货到付清款。
支付货款时,乙方提供相应正规的发票。
3、甲方使用剩余的不影响使用或未拆封的电线电缆,以原价退回给乙方。
第五条 违约责任 乙方应负的责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,乙方应负责包退、包换。
2、按订单交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。
3、乙方供应甲方使用材料必须保证质量,承担质量问题引起一切法律责任,以及赔偿甲方所有的损失。
第六条 不可抗力
任何一方如确因不可抗力不能履行本合同时,应及时赂对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。
在取得对方同意后,本合同可以不履行或或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第七条 争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决。
第八条 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第九条 其他约定事项。
1、本合同一式肆份,由甲、乙双方各执贰份。
2、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人: 甲方地址: 乙方地址:
开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 联系电话: 联系电话:
篇19:电线电缆买卖合同书
____________公司
_____________公司
经友好协商,特此订立以下条款:
第1条定义
”验收手册“是指由出卖方提供并由双方确认,供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。
”规定资料“是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。
”缺陷或瑕疵“是指设备不符合验收手册有关规定之处。
”现场验收“是指买受方按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。
”技术规格“是指本协议附表.
第2条销售主体事项
出卖方愿意出售,买受方愿意购买下列设备:
设备技术要求
设备性能必须符合所规定的性能,达到技术规格和规定数据的标准,并提交全部适用的,必要的图纸、数据和其他技术资料。
出卖方应于年月日之前准备且提交给买受方验收手册草案副本2份。由买受方在日内审议和批准验收手册。
本协议正文规定如与附件规定相抵触,以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖,则以技术规格和规定资料为准。
第3条价格
第4条支付
买受方在收到出卖方的发票后,必须按下列期限付给出卖方款项:
4.1签约后支付总价的定金
4.2买受方处交付设备并安装调试后,支付总价的____%的货款
4.3验收保留款为总价的货款,在设备调试合格后第月内支付
第5条交货与验收
出卖方应在____年____月____日前完成设备的安装和调试工作并完成验收手册所规定的各项检测同时,出卖方须在设备验收单证上签字,证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的,且应由出卖方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。
现场验收应在____年____月____日起进行。
第6条更改
自本合同生效之日起,对本合同正文或附表作任何更改,必须作成书面形式,详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响,而且应由双方公司签字。
为修补瑕疵或改善设备,出卖方可适当对技术规格作微小的更改或校正,只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。
第7条保修
出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷,以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。
该设备及部件,从签署现场验收合格之日起,如在年之内出现故障,出卖方负责在收到台新公司通知7日内进行调换或修理,由此发生的费用均由出卖方承担。如出卖方不履行上述保修义务,则应承担买受方由此而引起的一切损失。
第8条其它
本合同为双方的完整协议,以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同,无论是书面的还是口头的,均作废。
卖方:______________
买方:______________
篇20:电缆供货合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲、乙双方本着互惠互利的宗旨,经双方协商,达成如下协议:
一、乙方电缆电线必须达到国家指定标准,并有检验报告、出厂合格证,费用由乙方负责。供货运到甲方指定的地点,规格及数量:详见附表,运输途中一切费用和一切问题由乙方负责,与甲方无关。
二、材料进入甲方工地,事前一定要得到甲方的认可;进入工地的材料,一定要达到甲方要求和数量。违者,一切责任由乙方负责。
三、供货数量总价:以附表为准,并按实际到场签证为依据。
四、供货时间:20xx年4月4日开始至20xx年4月8日供完。
五、乙方必须保证按时、按质(按样板)、按量供应充足材料给甲方使用,违者,一切责任由乙方负责。
六、结算方式:货到齐后开一个月期票结清。
七、本合同甲、乙双方本着友好合作的宗旨,未尽事宜,双方协商解决;若发生诉讼事宜,可向中山市人民法院诉讼解决。
八、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方签字(盖章):
乙方签字(盖章): 乙方身份证号码:
20xx年日