空调产品销售合同
兹有________分公司(下称甲方)接受________(下称乙方)的委托,就乙方购买甲方产品一事协商如下:
一、购货产品内同
1、购货产品内容(见附件清单)
2、附件:设计图纸(设计方案、点位示意图),合同设计图纸是本购货合同书重要组成部分,请乙方仔细阅读并签名确认。图纸签名后,甲乙双方不得单方面随意更改,经双方同意更改的需重新出具图纸并签名,否则因更改图纸造成的延期责任和费用由更改方承担。
二、交货地点
本合同乙方签名的地址为交货地点。
三、交货日期、送装时间及付款方
1、年甲方在此日期送货前一天与乙方电话联系,确认具体的上门安装日期和时间。送货日期为交货日期。
2、家具合计金额为RMB________元(大写:________________元)。甲方根据本合同产品预计交货日期组织生产。
3、本合同产品属按乙方要求所定制产品,故定制后若非整体质量问题(指所有组成部分如柜体、台面、门板),甲方不接受整体退换。合同产品如出现质量瑕疵(包括送货、安装过程中放生的损伤),甲方负责对有质量的部分进行返工维修,如返工维修后仍无法正常合理使用,乙方可以对该存在质量问题的部分要求退换;合同中的配套类货品,遵照相关产品的国家质量标准,甲方给予“三包”服务。
4、如因甲方原因需对产品返工维修,返工维修重新送货的时间由双方另行约定(返工时间不属于推迟送货),并由乙方重新验收。返工维修期间,乙方有义务负责保管好已验收合格的产品,返工维修所产生的费用由甲方承担。
5、如因乙方原因需对部分产品返工处理,返工维修重新送货时间由双方另行约定,其费用由乙方承担。
四、质量要求
1、因安装预留尺寸等原因,甲方产品允许有________________mm的尺寸误差。
2、安装产品前,乙方应提供安装该合同产品的合理条件,包括但不限与相关墙面和地面作平整处理(地面水平、墙面与地面地面垂直且相交于一条直线上等),由于乙方墙面不平导致产品侧面与墙面出现轻微细缝,不属甲方产品质量问题。
3、甲方产品在安装前,乙方应提供安装产品室内水、电、气等管道的详细走位图或作明显标示,否则对在安装过程中钻孔等操作导致的管道损坏等损失甲方不承担责任。
4、如安装使用后发生产品质量问题,按甲方产品保修卡相关规定办理。
五、其他
1、乙方如违约,乙方所交货款将作为违约金赔偿给甲方。
2、其他约定
六、解决纠纷按下列程序
甲、乙双方若出现质量问题或服务纠纷,选择以下第____中解决方式。
1、甲、乙双方友好协商解决;
2、可以到有管辖权的法院提起诉讼。
七、本购货合同一式两份,甲方执一份、乙方执一份,甲、乙双方签字后生效,具有法律效力。
甲方:________分公司 乙方:________
日期:____________________ 日期:____________________
更多相似范文
篇1:上海市家用中央空调系统安装合同_合同范本
合同编号:_________
签订地点:_________
委托方(甲方):_________
承接方(乙方):_________
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:_________
2.工程地址:_________
3.甲方联系人或委托联系人:_________电话:_________
4.甲方所提供机组:
室外机:
┌──┬──┬──┬──┬─────┐
│序号│品牌│品名│型号│数量(台)│
├──┼──┼──┼──┼─────┤
│ 1 │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼─────┤
│ 2 │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼─────┤
│ 3 │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴─────┘
室内机:
┌──┬──┬──┬──┬─────┐
│序号│品牌│品名│型号│数量(台)│
├──┼──┼──┼──┼─────┤
│ 1 │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼─────┤
│ 2 │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼─────┤
│ 3 │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴─────┘
二、工程施工周期
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,完成隐蔽工程安装验收。
待_________装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币_________元。
2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协商后签订补充协议。
五、付款方式
1.合同签定后,甲方即支付给乙方合同总价的l0%,计人民币_________元。
2.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_________元。
3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_________元。
4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的10%,计人民币_________元。
5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前2天通知甲方,甲方应在接到通知后2天内验收。
3.甲方在装演工程结束后,应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。
4.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期1年,管道风口保修期2年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸l份。
6.施工规范及工程竣工验收标准,按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
1.因工程质量,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的,选定以下第_________种方式解决(不选定的划除):
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误l天,甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期1天,乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向设计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
1.本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
地址:_________ 地址:_________
电话:_________ 电话:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件
工程预算单
┌────────────────────────┐
│ 一、材料款 │
├──┬────┬──┬────┬──┬──┬──┤
│序号│材料名称│规格│计量单位│单价│小计│备注│
├──┼────┼──┼────┼──┼──┼──┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──┼────┼──┼──┼──┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──┼────┼──┼──┼──┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──┼────┼──┼──┼──┤
│4 │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──┼────┼──┼──┼──┤
│小计│ │ │ │ │ │ │
├──┴────┴──┴────┴──┴──┴──┤
│ 二、安装费 │
├──┬───────┬───────┬─────┤
│序号│ 内容 │价格 │ 备注 │
├──┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────┤
│小计│ │ │ │
├──┴───────┴───────┴─────┤
│ 三、其它费用 │
├──┬───────┬───────┬─────┤
│序号│ 内容 │价格 │ 备注 │
├──┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────┤
│小计│ │ │ │
├──┴─┬─────┴───────┴─────┤
│工程总价│ 人民币(大写) │
─────────────────────────┘
隐蔽工程验收记录单
┌─────┬────┬────┬───────────┐
│工程名称 │ │工程地点│ │
├─────┼────┼────┼─────┬─────┤
│隐 │ 序 │ 名称 │安装部位│ 安装质量 │ 备注 │
│ │ │ │检查结果│ 检查结果 │ │
│ │──┼────┼────┼─────┼─────┤
│避 │ 1 │ 室内机 │ │ │ │
│ │──┼────┼────┼─────┼─────┤
│ │ 2 │ 送风管 │ │ │ │
│ │──┼────┼────┼─────┼─────┤
│工 │ 3 │保温材料│ │ │ │
│ │──┼────┼────┼─────┼─────┤
│ │ 4 │ 钢管 │ │ │ │
│程 │──┼────┼────┼─────┼─────┤
│ │ 5 │ 保温管 │ │ │ │
│ │──┼────┼────┼─────┼─────┤
│内 │ 6 │冷凝水管│ │ │ │
│ │──┼────┼────┼─────┼─────┤
│ │ 7 │ 静压箱 │ │ │ │
│ │──┼────┼────┼─────┼─────┤
│容 │ 8 │ 软接头 │ │ │ │
│ │──┼────┼────┼─────┼─────┤
│ │ 9 │ 回风管 │ │ │ │
│ │──┼────┼────┼─────┼─────┤
│ │10 │ 回风箱 │ │ │ │
│ │──┼────┼────┼─────┼─────┤
│ │11 │ │ │ │ │
├──┼──┴────┴────┴─────┴─────┤
│验 │ │
│收 │ │
│意 │ │
│见 │ │
├──┴────────────────────────┤
│ │ │
│用户单位: (盖章) │施工单位: (盖章) │
│ │ │
│用户(签名): │代表(签名): │
│ │ │
│年 月 日 │年 月 日 │
└───────────────────────────┘
竣工验收记录单
┌────┬───────┬─────────┬────────┐
│工种名称│ │分部(或单位)工程│ │
├────┼───────┼─────────┼────────┤
│工程地点│ │开工日期 │ 年 月 日 │
├────┼───────┼─────────┼────────┤
│竣工日期│ │交验日期 │ 年 月 日 │
├─┬─────────────────────────────┤
│工│ │
│程│ │
│内│ │
│容│ │
│ │ │
├─┼─────────────────────────────┤
│验│环境温度 c,室内机出风口温度 c,室内机回风口温度 c, │
│ │ │
│收│口室外机安装牢固 口铜管连接无法泄漏 │
│ │ │
│资│口室外机和室内机通电运转正常无杂声 口温度控制器操作有效 │
│ │ │
│料│口各送风口尺寸符合设计要求 口回风箱安装到位 │
│ │ │
│ │口回风管道安装到位 口各回风口尺寸符合设计 │
│ │ │
│ │施工人员: │
├─┼─────────────────────────────┤
│验│ │
│收│ │
│评│ │
│定│ │
│意│ │
│见│ │
├─┴─────────────────────────────┤
│ │ │
│用户单位: (盖章) │施工单位: (盖章) │
│ │ │
│用户(签名): │代表(签名): │
│ │ │
│年 月 日 │年 月 日 │
└───────────────────────────────┘
一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《上海市合同格式条款监督条例》及有关法律、法规制定的示范文本,供双方当事人约定采用,签订合同前请仔细阅读。
二、安装家用中央空调系统,专业性较强,合同履约期长。为更好地维护双方当事人的合法权益,双方签订合同时应慎重,力求内容具体、全面、严密。
三、甲方如委托乙方对安装的家用中央空调系统进行安装施工前的设计,则乙方的设计方案需得到甲方的确认。
四、家用中央空调主机保修年限按设备生产企业的标准执行。
五、本合同所订付款方式,原则上按合同规定的进度和比例付款。
甲、乙双方如有特殊约定,可在合同中写明。
六、本合同文本由上海家用电器行业协会制定、上海市工商行政管理局监制,任何单位和个人不得擅自翻印。
篇2:房屋装修合同清单
本合同双方当事人:
发包方(以下简称甲方):
姓名(名称)联系电话
承包方(以下简称乙方):
名称工程责任人联系电话住所
根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议:
1、工程地点
2、工程承包方式:
3、工程期限
开工日期
竣工日期
4、双方商定,本工程的价款为人民币(大写)元。首付元。
5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。
6、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后,即填写工程保修单。
7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字。
8、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。
9、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的损失。
10、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
11、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
发包人(签字):
承包人(签字):
日期
开户银行:
账户:
篇3:带空调房屋出租合同
出租方
承租方
根据《民法典》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签定本合同。
租赁房屋及附件的名称、数量、质量与用途
房屋座落 路 号、间数 面积 结构
用途
租赁期限
租赁期共 年零 月,出租方从 年 月 日起将出
租房屋交付承租方使用,至 年 月 日回收。
租金和租金的交纳期限
出租房屋月租金 元,租期租金总额 元。承租方将租金
以 方式,于 付清给出租方。
租赁期间房屋修缮
修缮房屋是出租人的义务。出租人对房屋及其设备应每隔 月
(或年)认真检查、修缮一次,以保障承租人安全和正常使用。
出租人维修房屋时,承租人应积极协助,不得阻挠施工。
出租方和承租方的变更
在租赁期间,出租方如将出租房屋所有权转移给第三方,
合同对新的房产所有者继续有效。
出租人出卖房屋,须在3个月前通知承租人。在同等条
件下,承租人有优先购买权。
承租方将租用房屋转让给第三方承租使用,必须事先征
得出租方的同意并重新签定房屋租赁合同。
合同届满,租赁双方及时办理清结。出租方如需继续承
租,应提前 个月与出租方协商续租事宜,原承租方在同等条件下,享有续租优先权。
合同终止
承租人有下列情形之一的,出租人可以终止合同,收回房屋;
承租人擅自将房屋转租、转让或转借的;
承租人利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的;
承租人拖欠租金累计达六个月的。
租赁合同如因期满而终止时,如承租人到期暂时无法找到房
屋,出租人应当酌情延长租赁期限。
如承租方逾期不搬迁,出租方有权向人民法院起诉和申请执行,出租方因此所受损失由承租方负责赔偿。
违约责任
出租方未按合同条款的规定向承租人交付合乎要求的房
屋的,应偿付违约金 元;
2.出租方未按时交付出租房屋供承租方使用的,负责偿付违约金 元;
3.出租方未按时(或未按要求)修缮出租房屋的,应偿付违约金 元。如因此造成承租方人员人身受到伤害或财物受毁的,负责赔偿损失;
4.承租方逾期交付租金的,除仍应及时如数补交外,应支付违约金 元;
承租方擅自改变房屋结构,造成承租房屋毁坏的,应负
责赔偿;
承租方因故终止合同,如由此造成出租方的经济损失,
应支付赔偿金 元。
免责条件
经有关部门鉴定,租赁期间房屋如因不可抗力的原因导
致毁损和造成承租方损失的,双方互不承担责任;
租赁期间,如因市政建设拆迁,该合同自行解除。
争议的解决方式
当事人在合同中约定从下列两种方式中选择一种:
因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商
不成的,提交 仲裁委员会仲裁;
因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。
其它约定事项
本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,
补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式 份,合同双方各执 份;合同副本 份,送单位备案。
出租方(章): 承租方(章)
单位地址: 单位地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
鉴证意见:
经办人: 鉴证机关(章)
篇4:自有空调客车抵押借款合同
抵押人:
抵押权人:
兹因甲方为担保乙方对于其所有的债权,将由甲方提供抵押物,为乙方设定抵押权,并约定条款如下:
一、所担保的债权:包括本金_________元及其利息,逾期利息,既违约金以及债务不履行致乙方蒙受损害的赔偿。至债权实际金额及各种利息违约金的计算方法以及债务的清偿期,另立借据,透支约据、本票、约定书、委任保证合同为凭。
二、抵押物:_________牌_________型汽车_________辆,车辆牌号为:_________,发动机号为:_________,车架号为:_________。上述用于抵押的车辆为__________________所有。
三、本合同所担保的债务纵未届清偿期,乙方亦可以随时通知甲方清偿其全部或一部,甲方愿即照办,绝无异议。
四、抵押物于登记后如有粘贴标签或烙印的必要时,甲方应协助乙方或登记机关办理。其因此而支出的费用,全部应由甲方负担。
五、甲方及抵押物提供人切实声明:上述抵押物完全为甲方或抵押物提供人合法所有,并与任何第三人的权利无关。如日后发生任何纠葛致使乙方遭受损害时,纵其事由非可归责于甲方及担保物提供人,亦愿负连带赔偿责任。
六、本合同存续期间,甲方及抵押物提供人保证抵押物占有人对于抵押物必尽妥善保管的责任所有因抵押物支出的税费、修理、保养等一切费用,亦与乙方无涉。
七、抵押物的现状发生变动时,不论其原因如何,甲方及抵押物提供人应及时通知乙方。其因抵押物现状的变动或价值的抵落致不能或不足使本合同第一条开列的全部债权获得清偿时,乙方因此所遭受的损失,甲方及抵押物提供人愿负连带赔偿责任。
八、抵押物应按乙方指定置于_________省_________市_________路_________号,甲方保证决不擅自迁移。抵押物为交通工具,经乙方同意得由甲方或抵押物提供人或其他第三人使用者,一经乙方通知,甲方或抵押物提供人应即负责将抵押物停放于指定处所。
九、抵押物应向乙方同意的保险公司投保乙方所指定的保险,并应以乙方为惟一受益人,保险金额及条件应商得乙方的同意,一切保险费用均由甲方负担,所有保单及保费收据均交由乙方保管;乙方如为代为垫付保费,经通知甲方限期偿还,甲方未如限办理时,乙方得将垫款径行列入甲方借款金额,依例计金,甲方绝无异议。但乙方并无代为投保或代垫保费的义务。
十、遇有下列情形之一时,乙方得占有抵押物。
有担保法所定应占有情事时。
未经乙方允准而抵押物的烙印或粘贴的标签被损毁时。
未经乙方同意而将抵押物出租时。
因甲方或抵押物提供人或其他第三人的行为,致抵押物的价值显然减少或显有减少之虞时。
乙方认为甲方借款运用不当时。
乙方依前5项规定占有抵押物,甲方或第三人拒绝交付时,乙方得申请法院径行强制执行。
乙方因占有抵押物所受的损失及支出的费用,均由甲方负责赔偿。抵押物被占有后所生孳息,乙方占有权收取,以之抵偿收取孳息的费用及甲方债务。
乙方占有处分抵押物,应依担保法的有关规定行之。
十一、甲方应觅具经乙方认可的保证人,以为甲方履行本合同所定一切给付责任的保证。保证人并愿以本合同为证,声明放弃先诉抗辩权暨民法保证各法条内有关保证人的一切权利。
十二、甲方愿接受乙方对于借款用途的监督及对于甲方业务财务的稽核。乙方因行使监督稽核之权而需甲方供给任何有关资料时,甲方应即照办,但乙方并无监督或稽核的义务。
十三、本合同所订给付义务,以乙方营业所在地为履行地。如因本合同所订事项而涉讼时,不论当时甲方或抵押物提供人或营业所在地,或其国籍有无变更,均以_________法院为第一审管辖法院。
十四、本合同书所载甲方、乙方、抵押物提供人、连带保证人均包括其继承人、法定代理人、破产管理人或遗产管理人。又甲方、抵押物提供人及连带保证人等同意本合同乙方代表人变更时,承受其职务之人,即当然为本合同书权利义务主体的代表人,毋庸为变更的登记。
十五、除本合同所订的条款外,凡乙方现在或将业所订与贷款有关的各项章则以及金融业现在或将来所适用的一切有关章则,甲方均愿遵守,决无异议。
十六、本合同有效期限自立约日起至_________年_________月_________日止。届期未清偿时得延长期限。本合同副本共_________份。
甲方:_________
乙方:_________
连带保证人:_________
_________年____月____日
篇5:落实中央八项规定内容报告范文_工作报告_网
众所周知,八项规定是指20xx年12月4日,主持召开党中共中央政治局会议,审议通过了中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定。下面小编向大家带来落实中央八项规定内容报告范文。欢迎阅读。
为认真贯彻落实中央八项规定及市局有关规定,大力弘扬苏区精神,以优良的公路精神风貌助推振兴发展,今年以来,我局结合工作实际,严格对照规定要求,认真做好了进一步改进工作作风、密切联系群众的各项工作,具体如下:
一、采取的主要措施:
1、深入学习贯彻八项规定,积极开展宣传引导。我局将八项规定及省、市关于进一步改进工作作风、密切联系群众有关规定列入了20xx年年度学习计划,将中央八项规定作为全年重要的学习内容。通过召开职工大会、支部会议、党员大会等会议组织全体干部职工,采取集中学、分批学等形式,深入学习宣传了中央八项规定及省、市关于进一步改进工作作风、密切联系群众有关规定。要求广大干部职工把“八项规定”与学习宣传贯彻落实精神相结合,与谋划今年工作相结合,统一思想、提高认识,把思想行动统一到中央重大决策部署上来。今年上半年编制以八项规定为主要内容的宣传栏2期,学习宣传资料90余份,向干部职工群发手机短信400余人次。通过各种学习宣传形式,让广大干部职工充分认识到了中央八项规定的重要性和紧迫性。
2、制定管理制度,将八项规定及省、市关于进一步改进工作作风、密切联系群众有关规定落到实处。一是改进群众联系方法。结合今年的中心工作及“三送”工作,中层以上领导干部分批次下基层进行专题调研,面对面听取群众意见,掌握真实情况,解决实际困难。上半年共下基层走访调研48人次,出资3.5万元为“三送”村修建水渠500米,为群众解决实际困难10余件;二是简化公务接待。公务接待一律在单位内部食堂,不上高档烟、高档酒,不吃野味,不上高档菜,同城不相互宴请,不送土特产,不搞迎来送往;三是精简会议活动。我局规定会议会期一般不超过半天,尽量开短会、讲短话、讲管用的话。不举办各类剪彩、奠基活动和庆祝会、表彰会、研讨会、晚会。元旦、春节等传统节日期间,不相互走访、拜年,不组织各种“轮流做东”的联谊性活动;四是精简文件简报。减少发文数量,凡政策法规和上级文件有明确规定的,不再发文,能以函等形式印发的,不发红头文件,严格控制发文数量。压缩各类简报,推行网络宣传,减少纸质简报,取消《公路》内刊的印刷;五是厉行勤俭节约。从节约每一滴水、每一度电、每一张纸入手,坚决制止各种铺张浪费,大力推行勤俭节约。坚决杜绝公款大吃大喝行为,严格执行公务接待标准。严禁用公款制作和购买贺年卡、明信片。严格执行公务用车定点维修制度,降低维修费用。我局规定领导干部不得私自驾车和公车私用。严格控制车辆配备,今年以来未购置公务车辆,我局主要领导用车为20xx购置,到目前已使用8年多时间行驶近28万公里,已达到报废要求,为了节省开支,在确保安全驾驶的情况下局领导决定将就使用。同时我局还将进一步加大监督管理力度,严格控制各项支出,确保将有限的资金用在最紧要的环节,力争行管费、招待费比上年下降50%以上。
二、取得的成效:
今年1至5月份,印发文件数36份,同比下降14%;取消了简报印刷;办公经费支出同比下降38%;接待费用同比减少30%左右;公务用车运行费用同比减少了11.1%;广大干部职工工作作风明显好转,大力推行厉行节约、反对铺张浪费的氛围蔚然成风。
三、存在的问题:
1、领导干部到基层调查研究需进一步加强;
2、公务用车修理费用高。
四、下一步打算:
1、深入学习八项规定,在思想和行动上与党中央保持高度的一致。党支部、各科室要原原本本学习八项规定,深刻领会八项规定的内涵和改进作风的重要意义,带头从我做起,从现在做起,从身边事做起,把思想统一到贯彻党的精神上来。
2、严格贯彻八项规定,领导干部要带头严格执行。要坚持以人为本,带头改进工作作风,带头执行单位考勤制度,带头深入群众调查研究,带头密切联系群众,带头解决群众实际问题。严格工作纪律,严格考勤制度,对违反规定的进行严肃处理。
3、以八项规定为标杆,着力加强廉政能力建设。在日常工作生活中做到五个管住:管住自己掌握的权,管住自己的头,管住自己的嘴,管住自己的手,管住自己的脚,经受住各种诱惑和考验。
中共中央政治局12月4日召开会议,审议中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,分析研究20xx年经济工作。中共中央主持会议。会议一致同意关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定。
规定要求:
一、要改进调查研究,到基层调研要深入了解真实情况,总结经验、研究问题、解决困难、指导工作,向群众学习、向实践学习,多同群众座谈,多同干部谈心,多商量讨论,多解剖典型,多到困难和矛盾集中、群众意见多的地方去,切忌走过场、搞形式主义;要轻车简从、减少陪同、简化接待,不张贴悬挂标语横幅,不安排群众迎送,不铺设迎宾地毯,不摆放花草,不安排宴请。
二、要精简会议活动,切实改进会风,严格控制以中央名义召开的各类全国性会议和举行的重大活动,不开泛泛部署工作和提要求的会,未经中央批准一律不出席各类剪彩、奠基活动和庆祝会、纪念会、表彰会、博览会、研讨会及各类论坛;提高会议实效,开短会、讲短话,力戒空话、套话。
三、要精简文件简报,切实改进文风,没有实质内容、可发可不发的文件、简报一律不发。
四、要规范出访活动,从外交工作大局需要出发合理安排出访活动,严格控制出访随行人员,严格按照规定乘坐交通工具,一般不安排中资机构、华侨华人、留学生代表等到机场迎送。
五、要改进警卫工作,坚持有利于联系群众的原则,减少交通管制,一般情况下不得封路、不清场闭馆。
六、要改进新闻报道,中央政治局同志出席会议和活动应根据工作需要、新闻价值、社会效果决定是否报道,进一步压缩报道的数量、字数、时长。
七、要严格文稿发表,除中央统一安排外,个人不公开出版著作、讲话单行本,不发贺信、贺电,不题词、题字。
八、要厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政有关规定,严格执行住房、车辆配备等有关工作和生活待遇的规定。
六项禁令
1、严禁用公款搞相互走访、送礼、宴请等拜年活动。各地各部门要大力精简各种茶话会、联欢会,严格控制年终评比达标表彰活动,单位之间不搞节日慰问活动,未经批准不得举办各类节日庆典活动。上下级之间、部门之间、单位之间、单位内部一律不准用公款送礼、宴请。各地都不准到省、市机关所在地举办乡情恳谈会、茶话会、团拜会等活动,已有安排的,必须取消。各级党政干部一律不准接受下属单位安排的宴请,未经批准不准参与下属单位的节日庆典活动。
2、严禁向上级部门赠送土特产。各地各部门各单位一律不准以任何理由和形式向上级部门赠送土特产,包括各种提货券。各级党政干部不得以任何理由,包括下基层调研等收受下属单位赠送的土特产和提货券。各级党政机关要严格纪律要求,加强管理,杜绝在机关收受和分发土特产的情况发生。
3、严禁违反规定收送礼品、礼金、有价证券、支付凭证和商业预付卡。各级领导干部一定要严格把关,严于律己,要坚决拒收可能影响公正执行公务的礼品、礼金、有价证券、支付凭证和商业预付卡,严禁利用婚丧嫁娶等事宜借机敛财。
4、严禁滥发钱物,讲排场、比阔气,搞铺张浪费。各地各部门不准以各种名义年终突击花钱和滥发津贴、补贴、奖金和实物;不准违反规定印制、发售、购买和使用各种代币购物券(卡);不准借用各种名义组织和参与用公款支付的高消费娱乐、健身活动;不准用公款组织游山玩水、安排私人度假旅游、出国(境)旅游等活动;不准违反规定使用公车、在节日期间公车私用。
5、严禁超标准接待。领导干部下基层调研、参加会议、检查工作等,要严格按照中央和省委的有关要求执行。
6、严禁组织和参与赌博活动。各级党员干部一定要充分认识赌博的严重危害性,决不组织和参与任何形式的赌博活动。
篇6:空调养护罩代理销售合同
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙双方为了拓展_________闭门器在国内_________地区的销售业务,更好地为用户服务,双方本着平等合作、互惠互利的原则,达成如下协议:
一、代理销售市场范围:
1.合同确认乙方目前为一般代理商,以后甲方根据乙方的销售业绩,经双方协商确认有关条款,甲方可以考虑乙方作为甲方在该地区的总代理。
2.甲方承诺保护乙方的利益,不进入乙方的用户与之竞争(国际贸易除外)。
二、甲方对乙方的要求:
1.必须熟悉当地市场,有良好的经营信誉,有较强的经济实力。从事五金行业销售多年经验,必须有较多的联系方式和较为固定的销售店面以供推销_________闭门器展示之用。能较快掌握闭门器的性能,有较强的市场开拓能力,并制定积极有效的产品宣传和市场销售策略并积极拓展市场。
2.订协议前,乙方需订购部分_________产品或预先支付一定货款给甲方,以后每一季度均要完成至少_________元销售任务。乙方在规定的销售时间内未能完成甲方的指定销售任务,甲方有权在本协议有效期内取消乙方的代理权。甲方并以此数量决定下年度代理协议的续约与否。
3.乙方承诺不得将产品直接或间接销售到甲方已建有办事处或总经销商的其它地区,并承诺不经营其他品牌的闭门器。
4.乙方有义务收集该地区市场信息,随时向甲方通报在销售甲方产品过程中所遇到的问题和用户需求情况,以帮助甲方不断完善产品的质量和技术服务。
5.如果乙方就某一客户的销售与甲方产品的其他代理商发生冲突时,乙方接受甲方就该客户的销售所作的协调和调节。
三、甲方对乙方的承诺:
1.甲方不断完善产品的设计和服务,向乙方提供具有良好市场前景和市场竞争力的产品和服务。
2.提供必要的产品资料,帮助乙方做好产品的宣传。
3.为乙方提供充分的产品,技术和安装方面的支持,确保有关的技术人员能充分熟悉产品,并为客户提供必要的技术支持和服务。
四、代理销售_________产品的价格:
1.乙方向甲方购买产品享受甲方为代理商提供的优惠价格,甲方产品价格如有调整,应随时通知乙方。
2.甲方根据乙方销售甲方(_________)产品的业绩,实行部分返利。
五、交货及货款结算要求:
1.乙方每次向甲方购买产品将另行签署合同,作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。必须提前5天向甲方下订单,以确保甲方向乙方及时供货,订单时间以电话或传真为准,供货以发货时间为准,货款一律先到甲方帐号(以汇款传真单为准),甲方在三个工作日内发货。
2.发货地址为_________市。甲方负担_________至该地区的长途运费,其他短途运费或费用乙方自负,乙方以实际收到货物为结算依据。
3.如遇不可抗力造成延期交货甲方将和乙方友好协商交货期。
六、其他条款:
1.本协议自双方签订之日起生效,有效期暂定一年。合同期满后双方再协商下一步的合作事宜。
2.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力,未尽事宜及情况变化,共同协商补充一并有效。本合同在执行过程中如有任何争议,双方将协商解决,必要时可提交______________机关_____。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
代表(签字):_________代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇7:自有空调客车抵押借款合同
抵押人: 以下简称甲方
抵押权人: 以下简称乙方
现乙方借款给甲方,为避免不必要有损失和风险,约束双方共同遵守诚信,现甲、乙双方一起协商同意,并签订以下借款协议
第一条 抵押物的名称、数量。
名称: 轿车一辆,车号为 发动机号为: 。上述抵押的车辆为甲方所有。
第二条 抵押期限
抵押期限为 月,自____年__月__日起,至____年__月__日止。
第三条 抵押情况声明、暂管和保险
1、清点:本合同生效后一天内,甲、乙双方共同清点检查抵押物的数量、质量以示认可。
2、暂管:抵押物由甲方负责暂管,一切仓储及其保险管理费用均由甲方承担。
第四条 双方的义务及违约责任
1、甲方应保证是该抵押的合法所有权人,
2、在本合同签订之后,甲方应将与抵押物有关的一切原始单证、
3、乙方应妥善保管抵押物,不得遗失、毁损。
第五条
1、本合同期满,甲方尚不能还清欠款本息者,甲方的抵押物(汽车)归乙方所有。
第六条 其它
1、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行协商,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力,如任何一方当事人不履行合同,对方当事人直接向当地人民法院申请强制执行。
2、 本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
3、本合同附借据表为本合同的有效组成部分,与本协议具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:空调销售合同
甲方(买方):
地址:
电话:
乙方(卖方):
地址:
电话:
本合同文本根据《_____》及有关法律法规制定的。为更好地维护双方当事人的合法权益,经双方友好协商,现就甲方向乙方购买空调机组签订以下合同。
一、合同标的
1、机组:
2、品牌:
3、型号:
4、数量:
5、金额:
二、交货时间、地点
1、交货时间:乙方接到甲方开工通知后,根据甲方工程进度按照甲方要求的时间设备进场。
2、交货地点:____________________。
3、运输费用:运输费用包括在合同价内。
4、所有权转移:本工程验收合格后,所有权转移至甲方,在此之前空调设备损坏及缺损由乙方负责。
三、付款方式
合同订立后支付设备定金,即人民币________元,乙方应在收到货款________日内将全部设备交付给甲方,经甲方验收清点合格,支付剩余的设备款,即人民币________元。甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的确认(本公司购买设备是全额付款)。
四、质量要求
所有产品均需达到生产厂家的技术标准要求,均为原厂生产,且未经使用。设备质量问题按厂家三包规定执行。
五、保修期
1、货物验收完毕后,乙方为甲方办妥有关保修手续,并将空调的随机保修卡交于甲方,保修期从发票开具之日(即本工程全部通过验收之日)起计算。
2、保修期内,乙方承诺在接到甲方报修通知后________小时内作出响应。保修期过后售后服务,详细情况双方另行协商。
3、设备保修按生产厂家有关规定执行。
六、纠纷处理方式
本合同履行期间,双方发生争议时,应通过友好协商解决。若协商不成由________方所在地法院裁决。
七、违约责任
甲方延迟付款或乙方延迟交货的(除不可抗力外),应向对方支付每个履约期应付款项
________%每天的违约金,总违约金不超过总款项的________%。延迟日数超过________天的,守约方可以履行解除合同,违约方应当承担相应的违约责任。
八、其他
1、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,达成书面补充协议,补充协议与本合同有同等效力。
2、本合同一式________份,甲方________份,乙方________份。本合同自签订之日起生效。
3、合同总金额为最终金额,甲方不再承担额外费用(除图纸外需增加变动的)。
甲方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
乙方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
篇9:空调维修维护合同
甲方:_____________元家电维修公司
乙方:______________
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就空调维护保养事宜达成一致,同意签订本合同按双方的约定履行。
一、合同标的
乙方受甲方委托,为其在用的牌空调系统提供有偿的维保服务。维保范围为:______________主机、末端、整个系统的维护保养。
其中包括:以上合计,年合同总价为________元整。¥:______________________元
二、维保期限:
______年______月至______年______月。
三、付款方式:______________
合同签订之日起______日内甲方付清全款即人民币________元整,¥:______________________元
四、维保服务标准及内容:
严格按照空调系统维护保养手册,进行空调维护保养。
具体内容如下:
1、空调末端系统每年夏冬之初进行一次杀菌、消毒、净化处理,去除微生物滋生,消灭细菌根源,使风机所送调节风符合空气卫生标准。
2、主机系统及管线每年进行一次防腐处理。
五、甲方责任:
1、为乙方出入空调维保工作提供方便。
2、提供完整的空调技术资料。
六、乙方责任
1、严格按公司空调维保手册向甲方提供空调维保服务。
2、接受甲方监督,确保服务到位。
3、在接到甲方报修通知后24小时内赶到现场。
4、更换的故障零配件交甲方检查,维修只收配件及材料费。
5、每次维修必须有维修单,并报使用部门及物业部门签字确认;合同外产生费用的维修项目需动力分部签字确认。
七、合同终止:
a、在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同:
1、甲方提供有关产权变更证明。
2、维保项目没有按期、按质全面履行超过一季,并经____________市鉴定确实存在问题。
3、甲方由于不可抗力的原因无法履行合同。
b、在以下情况之一乙方有权以书面形式通知甲方终止合同:
1、业权变更。
2、乙方由于不可抗力原因无法履行合同。
3、如甲方陷破产、清盘(合并或重组除外)或未能偿还应付的债务。
八、违约责任:
1、若甲方违约:应向乙方支付违约金________元整。并付清所欠款项,乙方有权要求甲方继续履行合同。
2、若乙方违约:应向甲方支付违约金________元整。甲方有权要求乙方继续履行合同。
九、本合同一式贰份,甲方持壹份,乙方持壹份,自双方签字盖章起成立,并依法生效。
甲方:___________维修公司乙方:______________
法人代表:______________法人代表:______________
经办人:______________经办人:______________
篇10:空调购销合同范本
甲方: 乙方: 地址: 地址: 电话: 电话:
签约代表: 签约代表:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲乙双方法在平等、自愿、协商一致的基础上,达成以下协议:
第一条 设计方案
依据制冷行业标准有关规定,乙方向甲方编制《 中央空调方案书》。
第二条 主机设备
本项目选用 有限公司生产的主机设备。
第三条 附属材料
本项目选用约定的《附属材料》。
第四条 合同价款
1、空调主机设备及安装价款:
2、工程总金额(小写):¥ 元
3、合同总金额(小写):¥ 元(大写):¥ 元
第五条 工程范围
1、乙方负责空调系统的室内外机组的安装;
2、冷媒管、空调管道制作安装(管道根据图纸及现场实际情况进行安装)及保修;
3、室内外机间的控制线、控制器安装;
4、机组开机调试;
5、风口安装;
6、本工程为包括土建和电气施工内容,所涉及土建和电气 项目由甲方负责与其他专业协调,乙方负责提供技术要求。
第六条 工期
1、甲方具备空调安装条件后,以书面形式通知乙方,乙方接到通知确认以后,应在(时间) 日内完成设备吊装、就位、冷媒管敷设、排水管敷设、风管制作安装、系统打压试漏。
2、室内装修完成后,甲方书面通知乙方,一方接到通知后,应在(时间) 日内完成风口及温控器的安装、空调系统调试。
3、如遇下列情况,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。见附件3《工程变更记录》
3.1合同签订同同时,甲方为按照合同约定支付预付款,合同未生效;
3.2甲方在合同规定开工日期前,未能准备施工用水、电、施工场地及其他开工条件;
3.3放生重大设计变更,如:系统布置变更、材料材质变更等;
3.4在施工中因停水、停电或其他原因限制施工时间;
3.5因电源未引到位影响调试验收的;
3.6因遇人力不可抗拒的因素(如:自然灾害、战争等)而影响工程进度。
第七条 双方责任
1、甲方责任
1.1、甲方指定安装位置及要求,提供乙方施工材料存放用地,施工用水、电;
1.2、甲方负责提供空调电源到乙方指定位置;
1.3、甲方应协调乙方与其他专业配合工作;
1.4、甲方负责协调乙方施工人员住宿事宜,费用乙方负责;
1.5、甲方须在具备风口及温控器安装条件时通知乙方安装;
1.6、甲方参与工程质量和施工进度的监督;
1.7、甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收,协助保护好安装后的设备,防止被盗及损坏。
2、乙方责任
2.1、乙方在施工中,必须严格遵守甲方物业管理制度,必须严格执行安全施工操作规范、防火规范、工艺规范及质量标准;
2.2、乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用;
2.3、乙方须按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度;
2.4、乙方应保证施工现场的整洁,应做好成品保护及甲方财产保护工作;
2.5、乙方负责为甲方培训空调的日常操作及维护内容。
第八条 工程变更
工程项目如需要变更,双方应协商一致,签订变更协议,不列入工程结算,超出部分按实际结算。
第九条 工程验收及保修
1、工程验收
1.1主机设备和附属材料的进场验收;
1.2、竣工验收:空调安装竣工后,乙方书面通知甲方进行调试验收;
1.3、甲方应在得到乙方验收通知后 日内由双方共同进行工程验收,如甲方在接到乙方验收通知后 日内不对工程进行验收,则视为工程验收合格。
2 、保修
2.1、保修期:自工程竣工验收合格之日起计算,保修期为 个月。
2.2、在保修期内因设备及工程本身质量问题引起的故障,由乙方负责维修,应需更换之零件,费用乙方负担。因甲方操作失误、使用不当等人为因素引起的故障,乙方负责排除,费用由甲方负担;
2.3、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时由乙方交甲方签收。
第十条 付款方式
1、签订合同后即付合同金额 %, 即:¥ 元作为工程预付款;
2、设备到现场即付合同金额 %, 即:¥ 元;
3、设备安装完毕即付合同金额 %, 即:¥ 元;
4、工程变更费用甲乙双方协商确定。
第十一条 违约责任
1、工程质量不合格的,乙方负责无偿修理;
2、甲方未能按照合同规定履行自己应付的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
3、工程未验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任;
4、甲方未按合同规定付清合同款项时,乙方有权锁定所有设备,待付清款后给予开机使用。
第十二条 合同争议解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,不能友好协商解决时,应按下列第 种方案解决。
1、向 仲裁委员会申请仲裁;
2、向本合同履行地的人民法院起诉。
第十三条 其他约定条款
本合同未尽事宜以及本合同的变更、修改或补充,须经甲乙双方协商并签定书面协议方生效。
第十四条 附则
1、本合同自甲方付款之日起生效;
2、合同附加为合同不可分割的一部分,与合同同时生效;
3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:劳动争议仲裁立案材料清单
申诉人:________________,性别:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,电话:________________
委托代理人:_________________
被诉人:_________________
地址:________________
法定代表人(或主要负责人):_________________
请求事项:
事实和理由:
______________
______________
此致
申诉人:_________________(签名或盖章)
__________年__________月__________日
附:1、副本__________份;
2、物证__________
3、书证__________件。
篇12:当事人提交证据材料清单
原告某新能源公司诉称:1.解除《某集团公司天然气分布式能源站供能服务合同》(以下简称《服务合同》);2.某集团公司支付某新能源公司截至合同解除之日全部投资费用净值;3.某集团公司支付某新能源公司拖欠的供能款及最低负荷补偿款、违约金。
被告某集团公司辩称:1.《服务合同》未生效,合同义务尚未开始履行,目前双方处于履行合同的前期准备阶段,应按照过错承担缔约过失责任,双方互付返还义务;2.天然气分布式能源站产权人应为大连某新能源公司,并由其自行负责拆除;3.涉案能源站不能正常发电的责任不在某集团公司。能源站至今未能发电的原因为未正式并网,主要责任在某新能源公司,涉案能源站的正常运行所需成本应由某新能源公司承担。4.某新能源公司严重违约,某集团公司有权解除《服务合同》。
法院经审理查明:某集团公司与某新能源公司签订《服务合同》,约定由某新能源公司投资建设能源站,为某集团公司提供供能服务,能源站包括燃气发电机组、余热锅炉、燃气蒸汽锅炉及相关配套设施设备等的供能设施。某集团公司的权利义务为:有权要求某新能源公司按合同约定的地点、时间、供应方案供能(电力、蒸汽);某集团公司需对某新能源公司能源站顺利建设提供全力支持,某集团公司、某新能源公司共同完成能源站的报批、整体验收等工作,某新能源公司配合某集团公司完成上述工作,提供必要的评审、设计、审批用相关文件;某集团公司最低保证负荷为电力负荷日间不低于3400KW,夜间不低于1700KW,园区蒸汽负荷日间不低于9T/h,夜间蒸汽负荷不低于4T/h;某新能源公司的权利义务为:按合同约定的地点、时间和供能方案要求,向某集团公司提供安全、稳定的供能服务;按合同约定收取供能费用,开具供能服务费发票。对于违约情形,双方约定:某集团公司逾期交纳供能费用时间超过五个月,某新能源公司除每日收取1‰的滞纳金外,有权解除供能合同,某集团公司应向某新能源公司支付截至解除之日全部投资费用的净值(含资本金和已投资金额12%的财务成本)和本合同期内至解除之日所提供供能服务未结算的全部合同价款;如某集团公司负荷连续两个月仍低于最低保证负荷,则从第三个月开始某集团公司需按照最低保证负荷支付相关供能费用。合同有效期至二十年供能服务结束为止,供能服务开始时期为能源站并网发电投入商业运行日期,期满后双方友好协商合同的延续事宜。
上述协议签订后,某新能源公司进行了安装施工,经济南市特种设备检验研究院检验为合格。20__年5月4日,济南市发展和改革委员会核准了能源站项目建设,内容包括新建2台燃气发电机组、2台余热蒸汽锅炉、2台燃气蒸汽锅炉等配套设施。20__年6月24日,济南市环境保护局对某集团公司的环保申请进行了批复,同意该项目的建设。20__年10月13日,济南供电部门同意某集团公司的申请,同意某集团公司天然气发电项目接入电网。20__年1月19日,某新能源公司建设的能源站经竣工验收为合格,某新能源公司完成了能源站的建设。目前2台燃气蒸汽锅炉已运行,2台燃气发电机组已具备并网发电条件。某新能源公司与某集团公司确认,某新能源公司为完成上述2台燃气发电机组、2台余热蒸汽锅炉、2台燃气蒸汽锅炉等配套设施建设,共投资本金5912万元。
20__年12月25日,某新能源公司出具《关于燃气轮机发电无法正式投入运行的说明》,内容为:能源站两台燃气轮机现在正在调试阶段,并网手续也正在积极办理当中,且发电并网运行需要多系统联动调试,DCS系统调试需要一段时间,直至平稳安全运行,现阶段短时间无法正式投入正常使用。故本次验收范围不包括燃气发电部分,特此说明。某新能源公司在落款处加盖公章。
某新能源公司与某集团公司共同出具授权委托书,授权某新能源公司工作人员王某某作为两公司在历城供电公司办理燃气发电厂分布式电源项目供电业务的代理人,具体权限为:1.全权办理用电业务,包括代表法人对供(购)电方案、并网或者有关协议等重要事项作出决定;2.签订供(购)电、并网业务等文书;3.办理其他关于此项目发电业务的手续等。授权期限为20__年1月2日至20__年3月31日。某新能源公司、某集团公司均在授权委托书上加盖公章。
经现场勘验,涉案设备目前处于闲置关闭状态,双方均认可涉案设备未经过最终的验收,必须经过试运行才能整体验收。某新能源公司表示,设备启动需要输入密码,密码由某新能源公司掌握。某集团公司表示,某新能源公司如能将设备开起来,某集团公司可以继续使用该设备,其本来就需要用电和蒸汽。某新能源公司表示,设备本身运行没有问题,并网发电需要双方都到场,验收后就可以运行。后又表示,设备闲置时间较长,很久未进行维护,不敢保证启动后能否继续使用。
某集团公司现用电系从国家电网购买,经到历城供电公司核查,某集团公司及其关联公司山东某太阳能电力股份有限公司20__年的用电量分别为8058437KWh、18996000 KWh,20__年用电量分别为18138308 KWh、16296840 KWh,20__年用电量分别为25075425 KWh、5104200 KWh,上述两公司均位于某科技园南区。
裁判结果
山东省济南市中级人民法院于20__年11月4日作出(20__)鲁01民初1091号民事判决:一、本案所涉的《服务合同》于20__年4月20日解除;二、某集团公司于判决生效之日起十日内支付某新能源公司投资本金5912万元及投资财务成本7094400元;三、某集团公司于判决生效之日起十日内支付某新能源公司供能款、最低负荷补偿款5735155.22元及违约金;四、某集团公司履行判决第二项确定的判决义务后,本案所涉的能源站属于某集团公司所有;五、驳回某新能源公司其他诉讼请求。
宣判后,某集团公司、某新能源公司均提出上诉。山东省高级人民法院于20__年4月22日作出(20__)鲁民终340号民事判决:一、维持山东省济南市中级人民法院(20__)鲁01民初1091号民事判决第三项;二、撤销山东省济南市中级人民法院(20__)鲁01民初1091号民事判决第一、四、五项;三、变更山东省济南市中级人民法院(20__)鲁01民初1091号民事判决第二项为“某集团公司于判决生效之日起十日内支付某新能源公司投资财务成本7094400元”;四、驳回某新能源公司的其他诉讼请求。
篇13:安装空调的请示书_请示报告_网
对于现在炎热的天气,少不了空调的。那么对于还没安装空调的各单位,你们知道要怎么写关于安装空调的请示吗?下文是小编收集整理的相关资料,仅供参考!
安装空调的请示一
尊敬的领导:
连续高温酷暑,气温连连多日在36度以上,所有员工全部坚守生产第一线,战高温、斗酷暑,有效的保证了生产的正常进行。但是,在高温下,许多员工均出现了不同的高温反应,所有员工因高温难抵彻夜难眠这给生产安全带来极大隐患。一部分员工还出现中暑反应。敬望公司各位领导认真考虑给宿舍办公室安装空调,特此请示。
X年XX月XX日
安装空调的请示二
:
因天气逐渐转凉,为照顾宿舍员工的生活,现需购买空调X台,热水器X只,据调查,空调每台X元,共需X元,热水器X元,共需X元,经统计,共需购买费用X元。
特此申请!
领导签字:
安装空调的请示三
南京信息工程大学:
南京信息工程大学所有在校生入学以来,根据学校安排,每六人一间宿舍,面积狭窄,因而室内空气混浊,闷热难当。同学们在宿舍袒胸露背,虽可以避热清凉,但有碍观瞻,并且严重影响学生的生活学习,甚至发生学生在宿舍过热晕倒事件。为此,广大学生一致请求学校本着以学生为中心的原则,关心爱护学生的身体健康,为每个宿舍安安装一台空调,请领导批示。
X年XX月XX日
篇14:手中央空调买卖合同
甲方————————
乙方————————-
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定,本着平等自愿的原则,经双方协商签订如下合同:
第一条。甲方同意乙方购买甲方大酒店的【废旧中央空调,双良溴化锂制冷机组二台}及电机水泵7台}。
转让价格为人民币____________,¥____________。
支付方式,合同签订后______个工作日内乙方应支付合同总价款。
付款信息_________,甲方单位名称___________
开户银行_________账号_________-
第二条,乙方设备拆除范围,,设备拆除范围,中央空调机组房内双良溴化锂制冷机组二台,一台,100万大卡,一台80万大卡,及水泵电机7台,
如甲方一旦发现乙方拆除合同款以外的设备所造成的后果由乙方全权负责,并作出相应等价值的设备赔偿款。
第三条,设备拆除时间,考虑到乙方在拆除设备之前,甲方应做好相应的有关工作,开工时间由甲方定,【但必须在______日期内给乙方一个明确时间开工】
甲方负责在乙方拆除旧设备之前应做好拆除之前的一切相应工作,如,断电,断水,断蒸汽。
乙方只负责这次合同款上的设备拆除回收工作,不负责拆除后的修缮问题。 乙方拆除设备所需工具及拆除设备所产生的费用由乙方自行负责。
乙方在拆除设备期间内,如造成人员安全问题由乙方自行负责,甲方无任何责任【另附安全协议】
注:如发生争议,双方应通过友好协商解决,如协商解决不成,应将争议提交卖方所在地的人们法院 裁决
本合同一式二份,双方各执一份,签字盖章生效。
甲方_________
乙方_________
年月日
篇15:宿舍空调使用管理规定
为了给员工营造一个良好的工作和生活环境,加强空调规范使用。本着正确使用、安全管理、节约能耗的原则,特制定本规定。
一、办公及生产区域空调管理规定
1、空调开启时间为正常工作时间(参照公司作息时间表),下班后随即关机并切断电源。
2、空调制冷设置不得低于26度,会议室、大型办公区域设置不得低于22度,冬季制热设置不得高于24度。
3、总机房、配电房、控制室等特殊场所和工作岗位空调的开启时间报公司批准后,方可开机使用。
4、使用部门如发现空调运行出现异常情况,应及时向行政部门报修,以便得到及时检查和修理。
5、各部室需指定专人妥善保管空调遥控器。
二、员工宿舍空调管理规定
1、员工宿舍使用空调产生的电费由该寝室入住人员共同承担。
2、员工宿舍空调遥控器由该寝室领用人负责保管,一旦出现丢失由领用人负责赔偿;如果领用人离职或退宿,必须将遥控器退还至宿舍管理员处,由该寝室另选保管责任人领取遥控器。
3、公司试岗宿舍及客房使用空调产生的费用由公司承担。
4、因个人行为导致空调损坏和遥控器损坏或丢失,所产生的费用由保管责任人及该寝室全体人员共同承担。
三、空调使用标准及要求
1、空调使用条件:夏季,室外温度高于30度;冬季,室外温度低于8度(以天气预报为准),方可开启空调。
2、严禁在冬天开启制冷或在夏天开启制热,否则,将对压缩机造成严重损坏,影响其正常使用,重新开机要间隔3—5分钟。
3、空调开启后,房间内最后一位离开的人员必须关闭空调,不允许开无人空调。
4、空调开启运行中,应关闭窗户,将门虚掩。
5、壁挂式空调的开启与关闭要使用遥控器操作,禁止打开内机手动开关机,以免发生触电事故或造成空调损坏。
四、空调维护维修规定
1、各部门负责于每年的5月、12月对本部门使用的空调空气滤网进行清洗,混料及车间等粉尘较多场所,必须每月清洗一次。公司领导办公室及公共场所空调由行政部门负责清洗保养。
2、新添置或安装的空调,在保修期内,如出现质量问题,由行政部门负责联系空调厂家维修站进行维修保养;保修期满后的维修,由行政部门负责联系人员进行维修。
3、空调安装完毕后,空调的质保单、说明书、保修卡等售后服务资料由行政部门统一存档、保管。
4、公司空调的安装、移装、维修及管理统一归口行政部门负责,其他部门未经公司批准不得私自拆卸或移装空调。
5、空调报修流程:
办公区域空调报修流程:使用部门填制《空调维修申请审批单》→经部门负责人签字→行政部门物业主管确认→行政分管领导审核→公司领导审批→交至行政部门物业维修组办理
员工宿舍空调报修流程:行政部门物业维修组填制《空调维修申请审批单》→行政部门物业主管签字→行政分管领导审核→公司领导审批→行政部门物业维修组办理
五、处罚规定
凡违反下列情形之一的(特殊情况事先经批准的除外),将对部门负责人和当事人各处以100元/次的罚款,并在全公司通报批评。
1、未按空调使用管理规定启用空调者;
2、未按空调维修维护规定保养或维修空调者;
3、因使用不当或违规操作,造成人身伤害或设备损坏者,除按规定处罚外,并由责任部门或当事人承担一切经济损失。
六、附则
1、本规定自发文之日起实行,之前规定终止。
2、本规定由行政部门负责解释与修订。
篇16:中央空调供货合同
甲方: (以下简称发包方)
乙方: (以下简称承包方)
发包方的中央空调系统工程由承包方承担,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同,共同遵守。
第一条 :工程名称:
第二条 :承包的范围和内容:
工程范围: 依据发包方(建设单位、招标单位)提供中央空调主楼7-23层的施工图纸、招标文件、招标清单范围内的中央空调系统以及末调端设备制作安装调试、通风防排烟设备制作、安装、系统调试合格,交付业主为止。
工程质量: 。
第三条 :合同的组成部分
1、 本工程施工合同书
2、 投标工程量清单、投标工程清单预算书
3、 标准、规范及有关技术文件
4、 施工图纸
5、 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件
第四条 :工程造价:
本工程合同价款采用一次性包干(工程量包干、工程项目单价包干)方式。本合同承包的工程总价为(小写): 元,(大
1、合同价款包含内容:成套设备费、备品备件费、安装材料费、检测费、调试后相关的费用、试验费、包装费、运杂费、装卸费、施工现场材料周转费、保管费、施工安装费、培训费、质保期内维保费用、技术资料费等产品交付甲方使用前的一切费用。
2、承包范围:施工图纸、招标文件、招标清单范围内工程项目包工包料。(承包方负责设备运输、保管、安装、调试、验收、竣工资料移交,质量维保和培训等全过程工作,室内机电源线。需承包方提供室外机基础定位及尺寸,主电源线预留长度,并负责机组与电源线连接。)
3、施工配合费、施工保证金:
①、施工配合费:为确保该工程的顺利施工,由发包方组织协调各施工单位配合施工,由此产生的配合费由承包方承担,配合费按照合同价款的 1 %交付至发包方。
②、施工保证金:为确保该工程的顺利施工,在本承包协议签订后,承包方按照承包工程总价款的 10 %交纳施工保证金,并在承包合同签定后的七个工作日(除去正常节假日)内汇至发包方指定的银行账户。
③、施工保证金的退还:施工保证金在承包方按工期、按质量、按进度完成所承包以及变更增加的工程项目,没有违反本合同条款中各项条例的,则承包方所交的施工保证金在工程验收合格后七个工作日(除去正常节假日)退还给承包方。若有违反相关条款且未按照相关条款缴纳罚款的,在扣除相关罚款后七个工作日,把剩余施工保证金无息退还给承包方。
第五条 :施工工期、进度
1、施工工期:施工总工期 日历天( 年 月 日至 年 月 日),开工日期按照发包方下发的开工报告时间为准。
2、施工进度:
①、在合同签定后的三个工作日内,承包方结合本工程必须向发包方递交一份详细的施工方案及工程进度计划书。
②、承包单位进场后按照发包方的总进度计划表作为依据,结合本工程特点制定所承包的工程范围内各项目工程施工进度计划表和周计划表(必须具备可施工性),由公司经理或授权人和现场负责人签字、盖章后递交发包方项目部。
第六条 :施工管理
1、施工资料
①、承包单位必须配合发包人向业主上报认证资料所需要的全部资料,并积极配合发包人完成材料的认价、实地考察等工作。
②、承包单位进场后,承包单位需提供相应专业承包资质文件、人员名单,完成专业承包资质工程的竣工验收资料。
③、承包单位在签定合同后严格按照竣工验收资料标准向发包人上报资料,并配合发包人后期竣工资料验收工作。
④、承包单位要向发包人提供特殊工种人员操作证或上岗证原件、复印件、施工班组人员针对每一个人要做到安全教育后才能上岗操作,不培训不能上岗,经过培训后要做好在岗班组人员三级安全教育。
2、 现场管理
①、承包方必须保证专业安装人员持证上岗。
②、承包方现场管理人员、施工人员必须购买保险,并要把所购买的保险单原件、身份证复印件交至发包人项目部留存。没有购买保
③、所有在场施工人员必须服从现场安全管理条例,严格按照安全文明标准施工,悬挂标语,搭设各种防护,进场佩戴胸卡、安全用品(安全帽、安全带等安全护具)。
④、每周例会承包单位经理或公司授权人、现场负责人必须参加,不得无故缺席。
⑤、积极与其他施工单位配合,杜绝施工现场打架斗殴、围堵业主单位和发包方办公场所不良现象发生。
3、材料管理
①、承包方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准,并附有出厂合格证、检验报告、相应材料的复试报告、检测报告、试验报告。
②、施工前,承包单位每次进场材料必须向发包人提供进场材料明细单(材料名称、规格、数量、品牌、生产地等),材料进场申请表一并递交发包人项目部,经现场抽查验收合格方可进行使用。
③、施工过程中,承包方应该做到量材而用,严禁杜绝浪费材料,施工现场必须工完料净,材料堆放整齐。
④、施工后发现设备、材料不符合要求的,弄虚作假或以次充好的,承包方无条件拆除。
第七条 :双方责任
一、 发包方责任:
1、组织有关单位对施工图等技术资料进行会审,按合同约定在开工前十天内将设计图纸及有关技术资料递交承包方,审定施工组织方案。
2、开工前负责协调施工现场水源、电源,保证具备施工条件。
3、保证资金供应,审批承包方上报当月完成工程计划书并及时支付工程款。
4、负责对工程进度、质量、隐蔽工程的监督和检查,办理工程验收手续、施工现场签证单、技术核定单、承包方的工程量认证单等。
二、承包方责任:
1、按合同约定的承包范围,制定施工组织方案,做好材料设备的采购、供应,做好现场施工和管理;并积极配合其他施工单位的施工。
2、施工现场必需配备管理人员:
3、遵守安全规定,落实安全措施,确保安全文明施工。
4、严格按照相关质量标准、工程规范、施工图进行施工,确保工程能保安全、保质量、保工期的交付给业主方使用。
5、承包方在申报工程进度款时,要向发包方提供一份人员名单和工资表(附:身份证复件、用工合同),所提供人员工资表必须由本人签字、盖章或者按手印。
6、承包方必须服从发包方、监理、行业主管部门监督与检查。
7、承包方承接本工程后不得再次把工程进行分包,如将工程进行肢解分包,则视为承包方自动放弃本工程并承诺所做工程不再进行结算。
8、在施工期间若发包方资金出现暂时紧张时,承包方不得私自停工,不得在工地蓄意闹事,更不得在工地出现围堵项目部情况。
9、按照有关约定提供制作竣工验收技术资料,并参加配合该工程
10、工程交工后,承包方提供 竣工图给发包方。
第八条 :安全责任: 本项工程安全责任由承包方负总责,所 有安全管理和安全事故与发包方无关。发包方负责监督。
1、 安全管理目标,杜绝伤亡事故和火警火灾事故。
2、 承包方指定安全员,统一管理、指挥、调度。
3、 承包方所有进场人员必须做到“先买保险再入场”。
4、 承包方施工时要做到“防护设施到位,机械设备符合安全要 求,施工人员按安全规范施工”。
5、 本项工程所有安全事故产生的一切责任、纠纷、赔偿由承包方承担,与发包方无关。
第九条 工程价款的支付与结算
1、工程款进度支付方法:本工程合同签订并正式施工后,由承包方前期垫资;壹月后根据工程总进度按照实际工程量分批分期拨付工程款;工程竣工验收后通过有资质的专业审计部门审计后付款;留下工程总造价的5%为工程质量保证金,两年后无质量问题全额拨付工程质量保证金。
2、竣工结算:如未按本工程施工图纸、会审纪要、图纸答疑、预算书等内容施工,结算依实扣减;其它以外变更增加,必须经发包方认可后进行变更,否则不再计入结算。
3、工程款支付申请表
每次在支付工程进度款由承包方提供工程款支付申请表,要出具相关明细表包含需由发包方代扣税金(营业税、教育费附加、价格调节基金、城市维护建设税、资源税、地方教育附加、企业所得税、利股红个税、印花税)6.16%;
第十条 :工程质量和验收标准
1、承包方严格按照相关质量标准、工程规范、施工图进行施工,确保工程质量达到河南省验收标准。
2、承包方严格按照施工图、规范、操作规程及施工交底,遵守三检制度、报检制度,并配合发包方留取各种样品。
3、若承包方工程材料及设备质量达不到验收要求,由该承包方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装并承担相应损失费用,工期不予顺延。
4、承包单位所承包的工程,需要进行调试、测试、设备试运行的,要在48小时前向业主、监理单位、发包方提出书面申请,申请书包括调试内容、时间、地点。承包人准备调试记录,发包人根据承包人要求为调试提供必要条件。
5、隐蔽工程完成后,承包方及时通知发包方进行检查,发包方进行检查认可后在进行隐蔽,不经发包方、监理、业主方同意的工程项目全部拆除,由此引发的后果由承包方承担。
6、业主、监理单位、发包方工程师要求对已经隐蔽的工程检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
7、竣工验收标准按国家颁发的工程竣工验收规范和质量检验标准为依据。工程竣工后承包方通知业主、发包方、监理单位进行验收,承包方应积极配合业主、发包方、监理单位进行验收工作,经验收合格签具验收证书。工程交给业主方管理,承包方按照国家相关规定进行保修与维护。(无条件为业主方培训该专业人员2-4人)
第十条 :工程保修期:
1)保修期:工程完工后按照国家相关规定以及发包方与业主签定的施工合的保修期为依据,在合同规定范围内由承包方免费维修,保期期满后不收取人工费,只收取材料费(属于质量问题由承包方自行承担)。
2)本工程发包方预留承包方合同总价的 5 %作为保修金。对工程质量问题,承包方应尽保修义务,承包方不及时维修时,发包方有权动用保修金请人维修,无论承包方签字与否,费用由承包方承担。
3)保修期满经主管部门,业主、发包方及物业公司审验后,方可办理保修金结算。
第十一条:违约责任:
1、承包方承接的工程项目施工质量不符合合同约定的,由承包方负责无偿修理或返工,拒不无偿修理或返工的承担违约责任以及赔付违约金(违约金为合同总价款的20%,即 元)。
2、承包方出现拖欠农民工工资的,则扣除施工保证金10%,不予退还。发包方有权终止合同并责令承包人保持工程现状,且在指定日期内撤出工地,已经完成的工作量和运至工地的设备、工程材料作为违约赔偿之一全部无偿归属于发包人所有。
3、承包方中途无故撤走部分或全部工人,发包方有权拒付劳务费、终止合同;承包方施工人员满足不了施工要求,发包方有权要求承包方三日内调整好,否则,发包方有权终止合同,所造成的损失、工期,由承包方负责。
第十二条:其它
1、因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商解决,协商不成的,可依法向发包方或工程所在地人民法院起诉。
2、本合同在双方签字盖章加盖骑缝章后生效。工程交工价款结算后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
3、本合同一式六份,双方各执三份。均具有同等法律效力。
4、本合同未尽事宜,双方可根据实际情况,结合有关规定签订补充合同,作为本合同之附件,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:带空调房屋出租合同
甲方(出租方):
现经甲、乙双方充分协商,达成如下租房协议,以资信守:
一、房屋座落地点: 面积: 附属物:
二、租赁期限: 年,即 年 月 日至 年 月 日
三、租金及交纳时间:每月 元,按 月付一次,先付后住,其中第一次付款 元,在 之前付清;第二次付款 元,在 之前付清,依次类推。
四、租房押金: 元,到期结算后归还。
五、违约责任:自合同签订后既产生法律效力,任何一方均不得无故终止协议。如发生违背情况,违约方应支付给守约方违约金 元,并按实结算房租。
六、租赁期间的其他约定事项:
1、甲方提供完好的房屋及设施,并按国家规定办理好有关租赁手续。乙方不得破坏房屋结构及设施,否则按价赔偿,
2、水电、闭路,宽带、电话及卫生费由使用人(乙方)承担。
3、乙方不得将房屋转租或供非法用途,外来人员居住必须主动办理暂住户口手续,若发生非法事件,乙方自负后果,并承担违约责任。
4、租期内如因不可抗力的原因导致毁损和造成损失的,协议自然终止,双方互不承担违约责任。
5、甲乙任何一方因特殊原因提出前解除合同,必须提前一个月通知对方,否则视作违约。
6、乙方如不按时交付租金、水电费、电话费等应付费用,甲方有权单位解除协议,收回房屋,并有权向乙方索取违约金。
7、此协议未尽事宜,双方协商解决,并作出补充规定,补充规定与本协议有同等效力。双方如果出现纠纷,先协商,协商不成,由法院裁决。
8、合同签字生效,视作中介成功。中介方合法取得佣金,日后双方发生变故,中介佣金不作退回。
9、电 度,水 度,煤气 立方。
10、补充。
七、本协议一式 份,甲乙双方各执一份, 备案一份。经甲、乙双方签字、盖章后生效。
甲方(签字): 乙方(签字);
身份证号码: 身份证号码:
联系地址: 联系地址:
联系电话: 联系电话:
日 期: 日 期:
甲方(出租方):
乙方(承租方);
篇18:关于贯彻落实中央八项规定的工作情况报告_情况报告_网
为深入贯彻落实中央“八项规定”和省、市、县政府关于改进工作作风、密切联系群众的相关规定,我局结合工作实际,迅速行动,周密部署,强化措施,狠抓落实,取得了一定的工作成效。现将有关情况报告如下:
一、高度重视,加强工作领导
为确保厉行节约工作扎实有效开展,成立了以局长任组长、班子成员为副组长、各科室负责人为成员的落实厉行节约、贯彻八项规定工作领导小组,领导小组下设办公室,具体负责落实厉行节约日常工作。制定了工作方案,明确了责任分工。形成了一级抓一级,层层抓落实的贯彻落实厉行节约以及八项规定的工作机制。
二、广泛动员,强化认识
一是充分利用局全体干部职工大会,传达学习会议精神及习近平总书记批示精神,加深全局干部职工对上级文件精神的理解,增强贯彻落实厉行节约八项规定的责任感、紧迫感,提高贯彻落实上级有关要求的自觉性。二是适时警示教育。工业发展既是热点又是难点,社会关注度高,必须让全局特别是重要岗位人员时刻保持头脑清醒。先后组织观看《警钟长鸣》、《腐败案件警示录》等教育警示片,多形式传达学习违反中央八项规定案例、损害发展环境案例等通报文件,如通过飞信平台,将典型案例发送到全体干部职工,
起到教育警示作用。
三、细化指标,落实责任
(一)严格控制一般性费用支出
一是节约使用办公用品。凡属于政府采购目录内的物品,必须经局党组集体研究后按县政府采购的相关程序和要求执行。购买日常办公用品时,本着厉行节约的原则,尽力压缩办公用品、耗材支出。积极推广无纸化办公,打印和复印用纸及打印的一次性讨论稿等能双面使用的要回收使用。正确操作和精心维护办公设备,延长使用寿命,节省办公耗材。二是节约用电、用水。尽量减少计算机、打印机、复印机等办公设备的待机电耗。坚持安全用电、规范用电,不使用与工作无关的电器设备。下班前要必须关闭办公设备电源,养成随手关灯习惯。节约用水,不要出现“长流水”和跑冒滴漏现象。
(二)严格控制公务接待费用支出
严格按照中央八项规定要求,牢固树立过“紧日子”、“苦日子”的思想,杜绝铺张浪费,严控“三公”经费。在公务接待上,20xx年支出12.718万元,20xx年支出12.655万元(含20xx年以前挂账餐费3.4万元),同比减少0.5%;在公务车辆运行上,20xx年支出10.072万元,20xx年支出7.920万元,同比减少21.36%;在公务考察学习方面没有支出。严格执行中央、省、市xx县政府xx县纪委的有关规定,管理各类因公差旅费支出。
(三)严格控制公务用车费用支出
严格执行公务用车编制管理规定和配备使用标准,认真落实公务车辆“三定点”(定点保险、定点加油、定点维修)和办公室统一管理、调派使用制度,降低车辆运行成本。不同科室需外出办事时,尽可能集中同线路外出办公人员一同外出。
(四)切实改进文风会风。
规范发文程序,严把申报审批关口,能不发文的坚决不予发文,在确保发文质量同时减少发文数量。20xx年,我局以系统党委名义发文18份,以局名义向政府、企业等发文110份。党委班子成员带头撰写会议讲话,开短会、讲短话、转会风。凡需传达贯彻落实上级会议精神的采取集中学习传达,切实减少会议数量提高质量。
四、制度管理,规范运行
通过局长办公会研究制定和完善了局党风廉政建设的各项制度,如局机关《学习制度》、《财务管理制度》、《上班签到制度》、《车辆管理制度》等。局党政主要领导认真履行抓党风廉政建设的第一责任,严格执行《党委议事规则》、《局长办公会议事规则》、“六个不直接分管”、“三重一大”集体决策制度,坚持民主集中制,对局主要工作决策安排、干部职工调动或任免、数额较大的资金使用开支都提交局班子会议集体讨论决策。
五、存在的问题
我局在贯彻落实厉行节约八项要求方面做了大量的工作,取得了一定的成效,但与上级要求,仍存在一些问题和不足:一是部分干部职工节约意识还不够强,自觉性还不够高;二是全局厉行节约的工作机制还有待进一步完善。
在今后的工作中,我们将针对存在的问题和不足,严格按照上级的要求,采取切实有效的措施,建立厉行节约八项要求的长效机制,为加快工业振兴发展作出积极的贡献。
篇19:空调安装工程施工合同
发包方:________(以下简称“甲方”)
承包方:________空调制冷设备有限责任公司第一分公司(以下简称“乙方”)
依照《中华人民共和国民法典》和有关法律规定,为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,积极配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程项目
一、工程名称:________________
二、工程地点:________________
三、工程范围和内容:详见《工程项目一览表》(见附件____)
四、工程总造价:________
第二条施工准备
一、甲方应在开工前3日做好以下各项准备工作:
1、甲方须按乙方要求提供和接通施工现场施工用水源、电源(包括配电箱)以及管线路安装,应保证具备空调系统正常运行用电条件和空调系统试水条件。甲方应提供施工现场施工用电(电源220V、380V、50HZ),并满足施工期间用水、用电的需要。由此产生的一切费用由甲方承担。
2、办理施工许可证及其他施工所需证件、批件等。
3、清除施工场地范围内影响施工的原有设施、管线等障碍物;负责提供机组设备安装所需的基础(地基)和管道安装所需的管道沟、穿墙及穿楼板洞孔、配合风口安装的木框等与土建和装修有关的事宜。
4、提供施工所需工具、材料存放间、施工人员住宿场所等。
5、甲方向乙方提供完整的施工图____份和施工技术资料____份,并于合同签订后____日内组织甲、乙双方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
6、收到乙方提供的施工方案和施工进度计划后____日内予以签章确认,逾期视为默认。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工方案;安排施工进度计划,做好一切施工准备。
第三条工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,经双方商定,工程工期为____天,自______年____月____日开工至______年____月____日竣工。
二、进场开工前48小时,乙方向甲方发出进场开工通知书。
三、如遇下列情况,工期相应顺延;顺延期限应由双方及时协商,签订书面协议。
1、甲方未按本合同第二条规定完成相应的施工准备工作而影响进场施工;
2、凡甲方负责供应的材料、设备等未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响施工进度;
3、因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工;
4、非乙方原因,甲方(或监理方)签证不及时而影响下一道工序施工;
5、甲方未按时向乙方支付预付款、工程进度款或代购材料款、设备款而影响施工;
6、在施工中如因停电、停水4小时以上或连续间歇性停水、停电2天以上(每次连续2小时以上),影响正常施工;
7、由于第三方(如消防部门、装修方等)不配合乙方工作而影响施工的,工期顺延,并由甲方负责协调解决;
8、由于人力不可抗拒等因素而延误工期。
第四条材料和设备供应
一、由乙方负责供应空调等设备和工程所需材料,一切费用由甲方承担。材料、设备的品种、规格、型号、价格、数量等详见《供应材料、设备一览表》(见附件____)。
二、甲方须在空调等设备运到后当日对设备的品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等予以验收并在验收单上签章确认。甲方在验收时发现乙方所供设备的品种、规格、型号、数量或质量不符合合同约定,应代为妥善保管,并须在收到设备之日起3日内向乙方提出书面异议;必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备,甲方须在安装运转后7日内向乙方提出书面质量异议。如乙方所供设备确有质量问题,乙方应及时处理解决。甲方在上述期限内未进行验收或进行验收后未提出任何书面异议的,视为默认所交设备符合合同规定。甲方因使用、保管、保养不善等原因造成产品质量下降的,不得提出异议。
第五条工程款的支付和结算
一、全部工程造价的结算方式:
甲乙双方以工程总造价加工程变更(增减项)价款进行结算。
二、工程款支付与结算办法:
1、本合同签订之日,甲方向乙方支付全部工程总造价的____%的备料款,计人民币(大写)________________元;
2、________________________,甲方向乙方支付全部工程总造价的____%,计人民币(大写)________________元;
3、_________________________________,甲方向乙方支付全部工程总造价的____%,计人民币(大写)________________元;
4、________________________,甲方向乙方支付全部工程总造价的____%,计人民币(大写)________________元;
第六条施工与设计变更
一、乙方应依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
二、要坚持按施工图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成停工、窝工、返工、材料的积压等经济损失,应由责任方负担:
1、甲方如发现设计有错误或严重不合理的地方,应在进入现场开工前三日提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订书面协议后,方准施工。
2、施工中如发现设计有错误或严重不合理时,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7日内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
3、在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应及时向对方提出,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。
4、在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。
5、在施工中,如果甲方不能按时拨付工程进度款,乙方有权中途停建、缓建,工期相应顺延;甲方应偿付由此给乙方造成的经济损失。
三、甲乙双方在施工中遇到工程变更,应进行协商并签订书面协议,并做出工程变更的预算报告,作为结算工程款之依据。经双方确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款(进度款)同期支付。
第七条工程验收、结算和保修
一、乙方材料、设备进场应提前24小时通知甲方,甲方应及时验收并在验收单上签章确认。
二、隐蔽工程具备隐蔽条件或单项工程达到中间验收部位前48小时乙方以书面形式通知甲方参加验收。验收合格,甲方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽或继续进行下一工序的施工。验收不合格,乙方及时整改后重新验收。甲方不能按时参加验收,须提前24小时以书面形式通知乙方并取得乙方同意后,另行确定验收日期。但甲方须承认竣工日期,且延期验收不得超过48小时。甲方未按上述时间提出延期要求,不进行验收,乙方可自行组织验收,甲方须承认验收记录。工程质量符合规范和设计图纸要求,验收24小时后,甲方不在验收记录上签字,视为验收合格,乙方可进行隐蔽或继续施工。
三、竣工工程验收以国家现行有效的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在工程竣工验收前2日向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后3日内组织乙方和有关单位进行验收,并在验收后24小时内对竣工验收报告予以签章确认或提出修改意见。甲方在上述期限内不组织验收、验收后不在上述期限内对竣工验收报告予以签章确认或不提出修改意见,视为竣工验收报告已被甲方认可,即工程竣工验收合格。
四、工程竣工验收合格之日起2日内,乙方向甲方递交竣工结算报告及结算资料,双方按照本合同约定的工程总造价和工程变更内容进行工程竣工结算。乙方收到竣工结算报告及结算资料之日起3日内进行核实,给予确认或者提出修改意见,逾期视为默认;并且甲方向乙方付清工程竣工结算价款。
五、乙方收到工程竣工结算价款后10日内,将工程实体和有关施工技术资料向甲方移交完毕。如甲方不能按期付清结算价款或接管,致使验收后的工程发生损失的,应由甲方承担。
六、甲方未按本合同约定的期限组织竣工验收,从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任和支付的费用。
七、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合合同约定,乙方应负责无偿修理或返工,并根据双方议定的整改措施和期限进行整改。经重新验收合格后,再行移交。
八、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决或其他特殊情况,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方协商一致,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
九、自工程竣工验收合格之日起,乙方对施工的空调安装工程质量负责保修两年。主机类空调产品的质保期限为乙方发货之日起18个月或开机调试运行之日起12个月,以两者中先到者为准。在保修期内,确因乙方责任造成的工程质量问题或产品本身的质量问题,乙方应负责维修并承担维修费用。因甲方责任造成的工程(或产品)质量问题或者保修期限届满后出现的工程(或产品)质量问题可由乙方负责维修,由甲方承担维修费用。
第八条违约责任
一、甲方未能按照本合同的规定履行相应的义务,除工期顺延外,还应赔偿由此给乙方造成的经济损失。
二、因甲方原因造成工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,甲方应积极采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压等经济损失。
三、乙方未将工程实体移交给甲方之前,甲方不得使用。甲方提前使用或擅自动用,由此发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
四、甲方未按本合同约定的期限进行验收的,应赔偿因此给乙方造成的经济损失。
五、甲方未按本合同规定支付工程款,每逾期一日,按工程造价总额的万分之____向乙方偿付逾期违约金。
六、因乙方责任工程不能按合同规定的工期交付使用的,每逾期一日,乙方应按工程造价总额的万分之____向甲方偿付逾期违约金。
第九条、工程负责人和工伤事故
一、甲方派________为驻现场负责人,乙方派________为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定,对工程进度、工程质量进行监督,办理隐蔽工程、中间交工工程和工程竣工验收手续及其他有关事宜。
二、乙方有责任教育施工人员严格执行操作规程,安全施工。在施工中因乙方原因发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。由甲方提供的设备设施引发的伤亡事故(乙方人为使用不当的除外),由甲方负责;并赔偿由此给乙方造成的经济损失。
第十条、本合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,任何一方当事人均可依法向人民法院起诉。
第十一条、其他条款
________________________________________
第十二条、合同附件包括:
一、工程项目一览表
二、全部施工图纸
三、施工图预算
四、《供应材料、设备一览表》
五、有关协议:
上述附件与本合同具有同等法律效力。
第十三条、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
第十四条、本合同如有未尽事宜,双方可另行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十五条、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方:________
乙方:________
篇20:中央空调购销合同
供方:________________(以下简称甲方)
需方:________________(以下简称乙方)
一、标的信息
型号
规格
数量
颜色
单价
合计
合计
二、质量及要求、技术标准
以国家行业技术标准和甲方提供的产品技术标准及铭牌数据为准,甲方可保留不低于上述标准而改变和提高产品质量的权利。
三、交(提)货地点、方式
1、交(提)货地点:
2、交(提)货方式:
若由甲方代运至乙方指点的地点,甲方指定仓库内进行设备外观及数量检查,若乙方接货15日内未提出异议,视为产品完好接收。
四、运输方式及运费结算
1、运输方式:□乙方自提;□甲方代办运输;□其它(在“□”内打“√”进行选择)。
2、若由甲方配送,甲方于收到乙方运费后发运,多退少补。
五、包装
甲方应按照国家与行业的标准进行包装,如果是因为包装的问题导致产品缺损,甲方应承担相应的赔偿责任。
六、验收标准、方法
按国家或行业相关产品技术标准验收。
七、结算方式及期限
合同签订后,50KW以内的机型必须全款发货,其余机型需付不低于合同总金额________%的预付款,交提货前付清全额余款。
八、设备安装与调试
1、设备安装必须由甲方授权的具有相应资质的工程安装商进行,否则,甲方不承担保修责任。
2、设备开箱前,乙方必须通知甲方人员现场确认签字。
3、乙方负责设备安装及调试,甲方给予指导。
4、在与甲方设备连接前,乙方应保证除甲方以外设备符合连接条件并严格遵守甲方设备安装要求,在甲方人员确认签字后方可操作。
5、调试设备过程中调试人员应按甲方人员要求进行操作。
6、未经甲方确认签字,自行安装、运行设备的,甲方不承担保修责任和设备质量责任。
7、调试完成后,甲方协助乙方与最终用户签署调试报告。
九、设备质量异议约定
1、提出设备异议的时间为设备调试完成之日起________日内,如无异议视为合格,若自乙方接货之日起________个月,乙方不能满足设备运行条件或不通知甲方协助调试,视为设备合格。
2、无需经过调试的附件、备件和甲方提供的资料由乙方在收货当日对其是否符合合同约定进行检验,若未检验或未提出异议视为符合合同约定。
十、设备保修
1、甲方负责本合同范围内的设备保修,保修期为设备调试合格(包括视为调试合格)之日起________个月或自乙方接受设备________个月(以先到日期为准)。
2、保修期内按照**公司服务政策保修,因人为原因及安装原因造成的设备损坏,不在保修之列,但甲方可提供有偿服务。
3、乙方及其用户按照甲方提供的文件对设备进行安装、操作及维护保养,否则甲方不承担保修责任和设备质量责任。
4、乙方及其用户未经甲方同意变更设备安装地点的,甲方不承担后续期设备保修责任和设备质量责任。
十一、乙方不能将本批合同产品用于除本合同以外的二次销售。
十二、对定制产品,合同产品型号以甲方最终提供的型号为准。
十三、合同生效条件及期限:本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同内容执行完毕并货款结清后,合同废止。
十四、违约责任
合同履行过程中若有违约,违约方承担全部责任;因乙方不能如约结算货款,乙方承担违约部分金额日万分之________的违约金及赔偿损失。
十五、解决合同纠纷的方式
因履行本协议,双方发生争议,协商不成时,由甲方所在地人民法院管辖。
十六、本合同一式________份,供需双方各执________份,本合同由双方法定代表人或委托代理人签字加盖双方合同专用章或公章后生效。签字盖章后的合同传真件具有同等效力。
甲方:
地址:
法定代表人:
签约代理人:
联系方式:
签约时间:________年_______月_______日
乙方:
地址:
法定代表人:
签约代理人:
联系方式:
签约时间:________年_______月_______日