防水工程包工包料合同书
甲方:
乙方:
为了更好地规范市场建设,更好地按照图纸要求标准,依照《中华人民共和国合同法》和相关的建筑法律、法规和规范,甲乙双方本着公平合理、互惠互利、诚实守信的原则订立如下合同:
一、工程范围:
卷闸门、不锈钢楼梯扶手、金属门、围栏施工、包工包料(双包)
二、工程标准和质量遵照图纸、标准图集、工程质量验收规范和甲方提供的安装书面施工技术交底卡进行施工。乙方按照施工质量验收规范操作,不得偷工减料,工程结束后,经验收符合质量要求,达到合格标准,两年内出现质量问题由乙方负责维修。
(1)卷闸门用0.5mm薄板制作。
(2)楼梯扶手(钢木扶手)用?50cm为主柱?16cm次柱,间距内空为10cm,高度为80cm(扶手为木扶手)。
(3)平台护栏:不锈钢制作,厚度为0.8mm,扶手管直径为70cm,主柱管直径为50cm,次柱管直径为30cm,高度为1.1m。
(4)金属门厚度为0.5cm。
(5)铝合金窗为8.28型材,厚度为0.9mm。
三、工期:
该工程工期依据甲方与土建承包合同施工工期同步、合理安排,工期不变,按时完工。
四、工程造价与付款方式:
工程造价:(1)卷闸门每平方米单价为65元。
(2)楼梯扶手每米单价为130元。
(3)护栏扶手包括油化每米为130元。
(4)金属门每樘单价为470元。
(5)铝合金窗每平方米单价为140元。
付款方式:本工程结束验收合格后,经甲乙双方依据工程量计算的造价款。以底层一间门面房相抵该工程款,此发生的工程量造价多退少补。
五、双方责任
甲方:(1)负责提供给乙方的工程施工图纸和施工技术交底卡明确施工要求。
(2)协调各方关系,要求乙方保护好已安装工程。
(3)工程结束验收后,甲方将此门面房一间抵给乙方。
(4)乙方不得转包和另投他人制作安排,如发现甲方将终止此合同,造成损失由乙方负责。
(5)甲方提供相关办证手续,乙方自行办理,费用自付。 乙方:(1)严格按图和施工技术交底要求施工。
(2)负责施工安全,出现安全事故由乙方自行负责。
(3)严格按照合同和土建施工方工期要求完工。
六、违约责任
甲、乙双方严格履行自身职责,如不能履行即构成违约,支付给对方总价款10﹪的违约金。
七、本合同一式两份,甲方两份,乙方一份,签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:装修清包工合同
业主:______联系电话:______
施工队:______联系电话:______
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《民法典》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、工程概况
工程地址:承包方式:包清工。
二、费用
清包工费:¥______大写:
付款方式:
1、施工队进场,施工第一天预付:¥元
2、施工进度超过元
3、双方款项往来,均应出具收据。
三、工期
工期为天。因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费¥元/天。
四、材料
1、由乙方向甲方提供需购材料清单,甲方及时采购材料供施工方使用。
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、甲方材料送至工程所在地,乙方和甲方共同负责核对数量和配件的准确性。
4、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入施工现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格双倍从人工费中扣除。
6、乙方提供的材料数量误差在5%--10%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新购买或材料、设备无法退回的损失将由乙方承担。
7、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性。
五、工地现场管理
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟。
3、油漆材料必须和其他材料分开放置。
六、关于工程管理、项目变更的约定
1、乙方在开工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓,发现问题应及时通知甲方,由甲方负责解决和协调。
2、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
3、保持现场卫生,施工现场每天完工后,乙方负责清运施工中产生的垃圾,并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。
七、工程验收
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,乙方应提前48小时通知甲方验收,双方协商验收日期。水电工程完工后,乙方应在5日内制作水电布线图交与甲方。经验收不合格的,现场全部停工,乙方应予返工,直至合格为止,才能继续施工。返工费用及造成的损失由乙方承担。
八、争议解决
本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
九、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:______乙方:______
签章:______签章:______
签约日期:______签约日期:______
篇2:包工包料装修合同书范本_合同范本
托方(甲方):____________ 住所地址:___________________________ 身份证号码:_________________ 电话:_____________
承接方(乙方):____________ 住所地址:___________________________ 身份证号码:_________________ 电话:_____________
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况
1. 工程地址:________________________________________________
2. 居室规格: ____ 室____ 厅____ 厨____ 卫,施工建筑面积____平方米。
3. 委托方式:包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)
4.工程价款(金额大写):________________元整,该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款,装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注:所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用,均由乙方承担。如在施工工程中,乙方提出其他费用支付要求,甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工,甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)
5. 工程开工日期:_______年_______月_______日
6. 工程竣工日期:_______年_______月_______日 工程总天数:______天
第二条:施工内容
1.客厅:鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。
2.主卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。
3.次卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。
4.厨房:下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。
5.卫生间:下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。
6.强弱电安装具体要求:所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走,电线要地线,强电的线路不能在地下接,要接入配电盒内(插座、天关内),插座面板要用五眼,开关带五眼插座,另装配电箱(空开)六组。
7.墙面施工的流程:一遍底漆二遍面漆,乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墙面处理要做到横平竖直,阴阳角要调直。
8.订做整体橱柜:由乙方委托专门厂家订做整体橱柜,标准为750元/直米,若超出该费用标准,多出部分则由甲方承担。特别规定:整体橱柜背后必须铺满墙砖,台面材料为石英石,柜面为PU
板。
第三条:装潢工程材料
第四条:材料供应
1. 乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价,且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3. 材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称,需经甲方认可。
5.工程价款包含材料费,若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。
第五条:付款方式
开工支付______元,水电完工验收合格后付______元,泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元,交房验收合格后付______元,余款在交房后付清。
第六条:其他事项
1.安全问题:乙方严格按照安全施工进行,如出现安全事故均由乙方负责。
2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方自签订日起生效。
甲方(业主): 乙方(包方):
签约日期: 签约日期:
篇3:工程承包合同书包工包料
建设单位(简称甲方):
施工单位(简称乙方):
经甲、乙双方共同友好协商达成一致,甲方将给水管道工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务,根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合常德市建筑工程施工合同等有关规定,特签订本合同。
一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:现有给水管网及后期给水管网
4、承包形式:施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。
二、工期
1、施工工期: 个日历天,根据甲方要求达到的施工进度和通水时间。
2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延:
(1)不可抗力;
(2)重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化;
(3)非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上;
三、质量标准:按照国家及 市现行施工技术规范进行验收。
四、合同价款
工程造价:暂定合同价为¥ 元整(人民币)。(该价格不包括破绿化、道路费用,不包括给总包的配合费,配合费由甲方与总包协调解决,工程施工中发生的设计变更等工程量签证由甲方和施工方协商签订并计入工程决算)。
五、甲方责任
1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点,具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。
2、按菏泽市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果,甲方承担责任。
3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。
4、按合同及时支付工程款。
5、及时组织竣工验收工作。
六、乙方责任
1、合同签订后三天内提交施工组织设计。
2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求,组织人 员机械保质、保量、保工期、保安全地完成施工。
3、按甲方的要求编制好施工进度计划。
4、做好施工记录、隐蔽工程记录,及时提供施工记录表、竣工图。
5、作好质量自检工作,保证按照有关规定进行施工。
6、服从甲方、工程监理单位和总包单位关于现场施工的管理。
七、工程款支付
1、合同签订后,甲方须向乙方支付合同总造价的 %作为备料款,即人民币 元整(¥ 元整);
2、工程进展到工程量的 %时,甲方须向乙方支付合同总造价的 %,即人民币 元整(¥ 元整);
3、工程竣工验收合格并通水后,乙方向甲方出具乙方公司开出的保修证明,甲方向乙方支付余款,合同造价的 %,即人民币 元整(¥ 元整);
4、剩余 %作为质保金,待本工程保修期(一年)满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后十日内支付完毕。
八、工程质量标准
按国家和 市现行有关施工验收规范,约定工程质量达到合格标准。
九、争议
履行合同过程中发生争议,经协商后仍不能解决,可向 市人民法院起诉。
十、违约
1、乙方未按甲方要求的进度完工,每延误一天支付违约金元。
2、任何一方不全面履行合同条款均属违约,造成对方的经济、名誉等损失,由违约方承担责任和赔偿对方的经济损失。
十一、合同的生效与终止
1、本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章后即生效,至工程竣工验收并结清工程余款后,自行终止。
2、本合同一式份,甲方执乙方执份,均具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜,经双方协商同意后可签订补充协议,与本合同有同等法律效力。
甲方(章): 乙方(章): 代表人: 代表人:
时间: 年 月 日
篇4:建筑工程泥工承包合同包工
甲方:
乙方: 身份证号:
一、合作项目:建筑土建工程主体装饰所包含的全部工种内容: 工作与包含范围:
l、工作内容:基础修土、砖胎膜外的回填土、基础排水,全部砖砌体工程,砼浇捣及养护工程、清理工作,临时宿舍、仓库、配电房、厕所等的建造,场地硬化,文明施工等的工作;商品输送管的安装、拆除、堆放。本工种临时架子,预制过梁及预制块、钢筋垫块,电梯间的预制块、外脚手架及场地四周的清理工作,室内楼梯、楼层必须保持每天清理干净,楼层放样乙方必须固定二位技工,二次结构砖砌体水平线由乙方自弹。晚上加班泥工配备专业人员接电与甲方无关,开人货两用梯工资由乙方支付,与甲方无关。总之泥工在施工的全过程中,无任何理由向甲方记入点工费用。
2、甲方承包给乙方的暨阳玫瑰城三期 , 按实际做的建筑面积工程量结算。
3、施工工具由乙方自备:翻斗车、振动机、振动棒、平板振动机、电缆线、临时配电箱、照明电线、保养浇水管,铁锹,扫帚,大小榔头,大小铁丝,大小扳手,墙线,老虎钳,安全帽,雨衣,雨鞋,手套,铝合金靠尺及泥工用的工具。甲方只负责提供塔吊一台,人货两用梯,一级配电箱,搅拌机,砂浆机,其余小型工具全部由乙方自备,二级配电箱后面所需要的三级配电箱及电缆线由乙方自备。
二、工期与质量
1.0工期要求:工期必须满足项目部进度和周计划的工期要求,达不到要求,甲方有权组织其他施工力量进场施工,其费用按实际扣除。
2.0质量要求:市优
2.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标,如图纸,发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后。以质量要求较高者为施工依据。
2.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工,在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工,因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生费用由承包人承担。
2.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。
三、劳务价格:
泥工按图纸实际建筑面积 元/㎡计算。
1、单价中包括:在施工过程中安全风险金,工人暂住证、劳务证书、计生证书、职工保险金。
2、本基价一次包干,今后不再进行调整。(图纸变更单项工程超过500元的按实调整,其他不作调整),实行乙方自负盈亏,与甲方无任何交涉。
四、劳务费用的结算和支付
A、进度款结算:项目部根据合同条款结合乙方的进度、质量、安全、文明施工、节约材料等情况由现场负责人进行考核主要管理人签字后支付。
B、劳务费用的发放:乙方所有支付的工资应有职工亲笔签名的工资表作为依据(与进场职工登记表相符)不得由承包人支取,由公司财务监督发放,并上交工资表,乙方每次上报的工程额必须与当月产值相符,乙方全额垫资。
C、承包款的支付:乙方自愿全额兑房,按甲方价格兑房,房产公司开盘后,完成主体一至十层由甲方、监理验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款),完成主体十一层至二十一层验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款),主体验收合格支付已完工程量80%(包括乙方兑房款),其余款项在竣工验收后50天内付10%,竣工验收审计后四个月内支付10%。
五、安全生严事故处理
A、乙方必须严格按标准规范施工杜绝重大事故的发生,轻重事故发生频率控制在零以内。
B、乙方使用的各类机械,脚手架及防护措施,应由甲方主管部门进行验收,确认符合安全标准后,方可使用。
C、乙方人员发生伤亡事故时,双方应全力抢救,同时保护好事故现场 以便有关部门进行检查,鉴定伤亡事故的性质。发生于天灾人祸,医药费在伍万元(包括伍万元)由乙方自负。超出伍万元的医药费,由甲乙双方按7:3比例分配,但甲方不承担其他任何费用。如是乙方管理不妥,不遵守安全生产条例发生事故由乙方自负,甲方不承担任何责任与经济赔偿。
六、双方义务
A、甲方义务
1、乙方工人驻在甲方施工现场时,甲方应对其进行“遵纪守法、安全生产、文明施工、消防及企业内部管理制度”等方面教育工作,并进行监督、检查、协助乙方办理暂住证、就业证。
2、甲方应及时提供乙方生产所必须的材料,并向乙方交代清楚施工技术、质量、安全、材料等要求,及时提供必备的机械和材料。
3、甲方应负责安排好乙方连续生产,避免窝工、若不能保住连续生产应进行合理调整。
4、甲方不负责职工住宿及职工就餐事宜,全部由乙方自行解决。
5、甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。
6、甲方有办理现场签证的义务,并将实际发生零星用工列入结算依据。
B、乙方义务
1、乙方与确定劳动关系的工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不低于l8周岁,不得高于55周岁,乙方人员必须持本人身份证(女工还必须有计划生育证),并将其人登记上花名册 (注上身份证号码),必须办理暂住证、就业证、特殊工种操作证、计生证及胸卡等费用由乙方自理。
2、乙方人员必须保证人员相对稳定,不能随意变动注册人员,保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产业务,服从甲方的统筹安排,统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时,可将队伍临时调整,对调整的人员在影响甲方生产前提下应向甲方出具书面通知。
3、乙方人员必须按甲方提供的图纸说明的要求进行施工,如有变更的建议应征得甲方同意,并办理变更手续后方可施工。在施工中注意成品、半成品的保护,爱护使用甲方提供的机械设备及用电设备,如发生损坏、丢失照价赔偿,如因损坏、丢失的设施给别的班组或工程进度造成影响时,给予相应的处罚。
4、乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、治安安全等方 面的教育。乙方人员必须遵守甲方的有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度,服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向甲方提供有关情况和资料。
七、违约责任
A、甲方违约责任
1、由于甲方管理人员指挥造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由甲方承担。
2、甲方不能按时支付劳务费应在结算前十日通知乙方,在结算后三十日后仍不能支付劳务费,如双方对此仍无解决的办法,乙方有权书面通知甲方,采取相应的措施。
B、乙方违约责任
1、乙方人员未按约定时间进场,由此造成延误工期,按延误天数占工期比例扣除劳务费,乙方在约定进场时间五日内仍未进场,甲方可终止合同,并提出索赔:乙方无故撤走部分或全部工人,并因此对工期造成影响时,甲方可书面通知乙方,在五日内乙方仍未采取措施确保工期,甲方有权拒付未领的劳务费,终止合同,并有权要求索赔。
2、乙方进场人员不符合要求,并直接影响工期及质量,甲方有权要求乙方进行调整,乙方无法调整时,甲方有权不安排施工任务(窝工损失由乙方自负),并书面通知乙方,由甲方按照施工班组劳务费付实际的60%,在三个月内支付,直至合同终止。
3、因乙方责任造成质量事故和返工重做的,其工料损失费一概由乙方承担,甲方还可按延误工期情况扣除费用。
八、双方确认如遇不可抗拒因素,如是国家政策性调整使合同不能继续实施时,本合同允许变更或终止,双方协商解决。
九、双方履行合同过程中发生争议时,双方先协商,如协商不成,再向人民法院起诉。
十、合同中未尽事宜及项目部各级管理对乙方要求明确如下:
A、安全奖罚管理措施:
1、乙方在施工现场配备一名专职安全员配合甲方,做好每天安全生产、文明施工及安全日记,专职安全员不到位罚款 500 元;若专职安全员到位不尽职,不配合甲方专职安全员工作,处罚100~1000元。
2、乙方把没进场新职工做好花名册,新职工必须经过三级安全教育后方可上岗,特殊工种必须持证上岗;否则每人次罚款10元,并责令退场。
3、乙方职工进入施工现场不戴安全帽及扣好帽带者,每一次罚款20元,班组承包人每人次30元,需系安全带,违者罚款每人次50元。
4、在工地现场打闹者,每人次罚款500元。
5、施工用电要严格按施工用电强制性规范办,做到三级保护严禁乱拉,违者罚款200元,并责令整改。
6、在施工中没有经过项目部允许擅自拆除围护设施,违者罚款200元,并责令整改。
7、机械操作严格按各类操作规章进行施工,严禁无证上岗,要做好机 具保修和养护工作。人机固定,持证上岗,违者罚款每人次50元。
8、乙方必须配合甲方做好消防工作,严禁烧电炉、热得快、煤气炉及大功率灯光取暖,违者由承包人自负,每人次罚款100元;若动用明火作业,必须到项目部办动火证,并做好防火措施,违者每次罚款500元。
B、施工奖罚管理措施
1、乙方进场必须设各工种专职管理人员,负责施工现场全面施工进度、安全、专职管理人员不到罚款500元,若到位不尽职,不配合甲方管理人员工作,可处罚l00元。
2、乙方承包者在工作期间,必须在施工现场和参加甲方组织的每次生产例会,确保工作正确进行和其它配合协调,若有要事离开,必须向项目部管理人员请假,经同意后才可离开,否则罚款200元/天。
3、乙方必须及时加强自身职工管理教育,如由乙方职工违法犯罪造成不良影响,罚款20xx元,并把其工人无条件开除现场。
4、乙方必须确保施工进度,无条件地服从甲方每月每周进度安排,若 不能及时完成,每拖延一天罚款1000元/天,若能提前完成,甲方创造有利条件,则给予奖励。
5、乙方应根据工程进度的实际情况,及时组织劳动力进场。如不能满足甲方提出的人数要求,每延误一天100元/工进行处罚,甲方并有权补充进场的劳动力工资,其工资金额在乙方劳务合同承包款中扣除。
6 乙方要确保施工现场整洁,材料归类堆放整齐,甲方有随时检查乙方的权利,如不符合要求,每次耷到罚500元。
C、材料奖罚管理制度措施
1、乙方进场必须设立一名兼职的材料管理员,配合甲方专职材料员做好材料管理工作。
2、乙方要严格遵守甲方现场材料管理制度,爱护甲方的机械设备及周转材料,发现对甲方的设备,任意损坏,将原价进行赔偿。
3、钢管材料不得任意切割,若发现没有通过甲方同意切割,每个切割头50元进行罚款。
4、任何周转材料都不得任意浪费,甲方若发现浪费材料,将以材料的采购价赔偿。
D、后勤奖罚管理措施
1、乙方进场必须设立一名兼职的后勤治安管理员,配合甲方专职后勤管理员,做好后勤管理工作,并签订治安承包责任及奖罚管理条例。
2、乙方负责日常卫生、文明工作,甲方每天进行检查,发现损坏公物、损坏公物照价赔偿,卫生评比达不到甲方要求,按规章制度处50-100元不等的罚款。
3、乙方所有施工人员进场后,严禁带家属和小孩进入甲方施工现场和生活区,违者罚款l00元,并责令带家属人员退场。
4、严禁在施工现场自开伙餐,如发现将没收所有炊具,并处100元罚款
5、严禁乙方人员参加打架斗殴事件,凡参与打架者一律清退出场,如严重者将移交公安机关处理,上级的所有处罚由乙方自负,甲方并再对乙方处100-500元的罚款。
6、甲方将按合同支付劳务工资金,乙方应将职工生活费、工资解决好,严禁发生劳务纠纷,如甲方上级部门来处理,将对乙方处罚10000元;如省市劳动部门来处理,将对乙方处理20xx0元。
十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执正本一份,未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:工程承包合同书包工包料
甲方:_________________
乙方:_________________
合同编号:_________________
签约日期:_________________
(简称甲方)委托:_________________(简称乙方),为其完成工程任务。工程规模包括:_________________个监控中心,个基站监控以及前期工程维护项目。
1、合同金额
1.1合同预算金额为:_________________RMB
(人民币大写:_________________拾万仟佰拾元)。
1.2实际合同总金额由甲乙双方在工程完工后,进行工程费用决算时确定;
1.3实际合同总金额由以下几个方面决定:_________________
1.3.1合作质量系数,根据中兴公司最终质检所给定的系统,如质检未能达标而导致工程整改,由此所产生所经济责任由乙方承担,并处以相应系数的处罚;
1.3.2在本次工程中由中兴力维公司需要所签证的其它费用(如借工、监控中心设备等)给予结算。
1.3.3此次工程单站以元/站,元/二次下站结算。
计算公式:_________________
实际合同总金额=[(*实际完成个数)+二次下站个数*]*合作质量系数。
二次下站个数:_________________力维相关人员最终确认的数量扣相关的比例。
合作质量系数:_________________套用中兴的质量分。
2、付款方式
2.1合同签定生效后,乙方可以根据工程实施的进度,向甲方申请付款,申请种类分为:_________________进度款、初验款、尾款;
~1/7~
2.2进度款:_________________合同执行后,乙方可申请进度款,根据工程进度,甲方支付给乙方的总的进度款为合同额的70%;
2.3初验付款-----工程通过建设方和中兴力维公司初验后,进行工程决算,甲方保留实际合同总金额的10%作为尾款,其余金额减去进度款金额作为初验款支付给乙方;整个工程必须提供正规发票为结算款的80%,差额部分扣除2.75%税收。
2.4尾款-----在工程初验通过六个月后且无工程责任遗留问题方可支付;
2.5退款-----若实际合同总金额小于预付款金额,乙方应退还甲方超付部分;
3、委托方式及内容
3.1、工程界面:_________________全包,含地市分公司至基站的设备搬运、施工、底调、联调、项目管理和工程初验。本期工程包含监控中心服务器、计算机更换,系统升级,及前期工程的配置修改及优化工作。
3.2工期及进度要求:_________________年月日开工,整个工程必须在年6月31日前完成已具备安装条件基站的施工调试。项目经理须于开工前5天到达现场,清点物料,提前做好开工准备。
3.3人力要求:_________________配置原则,达到中兴力维公司的进度要求。
4、工程质量:_________________工程验收质检分数须达到91分以上。
4.1乙方承诺在本合同执行中遵守中兴力维公司的《安全、质量承诺书》。
4.2若出现工程责任事故,乙方应接受甲方相应的处罚。如造成损失的,乙方应赔偿用户及甲方损失。
4.3甲方不承担任何乙方在工程实施中发生的伤亡事故和刑事案件的责任与义务。乙方所有人员必须购买意外伤亡保险。
5、合作质量保证
5.1乙方有责任对实施的工程质量进行有效的控制,考评标准按照中兴力维公司《质量管理规定》进行。
5.2乙方有责任在合同的执行当中处理好与工程相关的事务和关系,甲方有权根据处理结果考核该工程满意度。
5.3工程质量得分和合作满意度考评结果作为合作质量系数的要素。
6、工程进度安排
6.1乙方须按甲方要求的日期开工,整个工程任务连同工程验收在20__年7月31号前完成,可根据建设方情况进行调整,并取得中兴力维认可。
~2/7~
6.2乙方在合同执行中,应制定详细的《工程实施计划》(包括工程进度、人员安排、阶段调整计划等),由甲方审核后方可实施,并保证按计划完成。
7、其他约定
7.1工程期间甲方将随时对工程进行检查,对不符合中兴力维公司规范要求的,乙方有责任改进。
7.2乙方应委派有中兴力维公司认证通过的人员专职进行工程实施。
7.3乙方必须遵守中兴力维公司的各项流程规范。
7.4乙方应保证现场工程人员与设备的安全,并对工程中发生的事故负责,承担人身事故和设备事故引起的各种费用,对保管、运输、操作不当等引起的设备损坏和丢失照价赔偿。
7.5在工程实施过程中,乙方自行解决施工及调测工具、通信设备、交通工具等工程需求,并承担合同执行中因乙方原因发生的所有费用。
7.6在工程实施期间,乙双方应对工程量的增减情况进行书面确认。
7.7现场发生的不可预见事件,由甲乙双方协商解决。
8、工程验收
8.1工程验收按男方和甲方的用户和建设方之要求进行。验收完成后必须提供全套完整的初验资料。
9、违约处理
9.1若由于乙方原因,乙方未按合同规定期限完成整个工程,如中兴力维公司进行处罚,乙方应向甲方支付罚金,按中兴力维公司处罚方式2倍计,在甲方向乙方支付合同余款时扣除。乙方有责任在最短时间内完成剩余工作,所发生的费用由乙方自行承担。
9.2工程付款过程中,甲方对中兴力维公司付款进度负全部责任。反之,若乙方由于本身原因,未能让中兴力维公司及时回款,由乙方自行解决现场所有费用。
9.3乙方不能执行或中间放弃执行合同,要将合同预付款全数返还甲方,并按因此造成工程延期的天数向甲方支付罚金,每拖延一天按合同预算总金额的5%计算。
10、合同生效
本合同文本共五4页,一式二份,甲方和乙方各执一份,由甲乙双方授权代表人签字或盖单位合同章后生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方授权代表:_________________乙方授权代表:_________________
年月日
篇6:防水工程包工包料合同书
甲方:私人住宅建房工程总负责人:__________________
乙方:私人住宅建房工程总承包人:__________________
1、根据《建筑法》,《民法典》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
2、建筑工程概况:
私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为砖混结构马鞍架一层平房两幢建筑,建筑面积____________。工程预算造价:每平方米____________元人民币,总建造价格____________元人民币。
建筑设计要求:________________________(你们对房屋的整修方案)。
3、承包施工方式:
本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。
4、本工程施工方式为包工包料,面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工,乙方不得随意改变图纸设计,未经甲方同意不得随便增加面积,不得偷工减料,使用劣质材料。
5、因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,重新签定变更合同书后方能生效。否则甲方概不承认,不承担经济责任。
6、乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。
7、乙方在施工中必须接受甲方监理工程人员的监工,并接受合理化建议并采纳。
8、本工程预定工期为____________天。
9、本工程的附属工程:大门,围墙,化粪池,贮藏室,院内硬化等项目不包括在本合同内,附属工程价格另议,价格商定后签定建造附属工程合同书。
10、工程付款方式
工程付款方式为现金支付。
11、工程其它事项
工程在建设过程中,双方都要严格遵守合同,不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害,可终止合同进行清算。
工程在建设过程中,因市场发生变化,原材料上涨或下降,必须严格遵守合同约定价格,不得随意涨价或压价。
12、违约责任
工程未尽事宜,双方随时协商解决,并签定工程辅助合同书。
13、本合同确需修改必须经过甲乙双方协商,一致同意。
14、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
15、本合同自甲乙双方签字后生效,生效后甲乙双方必须共同遵守。
甲方:私人住宅建房工程总负责人:__________________(签字盖章)
乙方:私人住宅建房工程总承包人:__________________(签字盖章)
___________年___________月_________日
篇7:工程承包合同书包工包料
合同编号:发包方:________________
承包方:________________签约时间:签约地点:为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称:____________
二、建筑面积(工程形式)____________
三、施工地点:________________
四、工期:1、开工:____年__月__日;2、竣工:____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式:________
六、工程质量标准:________
七、工程价款:共计人民币元。
八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
九、质保期:____年。
十、双方的责任义务1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
发包方: 承包方:
委托代理人: 委托代理人:
篇8:包工合同
甲方:
乙方:
现就襄阳滨江路西延伸段绿化灯具的安装工程合同如下:
一、滨江路西延伸段长度大约3000米。具体内容:整个路段内堤上高杆灯及绿化灯放线、安装、电缆线套管内配电箱安装(电缆挖沟及高杆灯底座浇筑由甲方负责)以及回填线沟。灯具高度超过2.5米或重量超过100斤以上由甲方提供人力或机械配合安装。电缆线超过100公斤以上也由甲方提供人力或机械配合安装。
二、工程标准达到《建筑行业水电安装标准》,由甲方组织验收。
三、双方权利和义务
甲方负责提供水电等施工基础原料、设备以及协调各方面相关事宜,以利于施工。
四、整个灯具安装费用30000元人民币(大写:叁万元整)。
五、付款方式
工程完工付至工程款的95%,余额5%作为质量保证金等工程完工后三个月内付清。
六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经甲乙双方签字后生效。
七、其他事宜可以补充说明,补充内容具有同等法律效力。
八、如发生争议,双方可以协商解决。如果协商不成。可以向当地区人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:包工包料施工合同
(以下简称甲方)
建设单位:
(以下简称乙方)
施工单位:
为了明确双方责任,分工协作,互相配合,根据国家有关规定,工程承包具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一条:工程名称: 中卫市医院
第二条:工程范围:不锈钢制作及安装
第四条:承包方式: 清工
工程造价按 元/ ㎡,面积暂定 ㎡, 总造价人民币 元(大写)如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证,决算时按实际平方计算。
第五条:工程承包范围包括:不锈钢架子及安装。
第六条:工程结算
1、本合同订立生效后三日内,乙方进厂支付 万元。
2、不锈钢材料进场开始制作前,付总价的计 万元。
3、不锈钢框架焊接完毕,安装前付总价的计 万元。
4、工程完工验收合格后,甲方一次性支付乙方工程款计 万元
5、因甲方拖欠预付款和进度款,而影响施工进度,造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外,还应由甲方承担相应的经济损失。
6、所有工程款必须汇入乙方指定账户。
第七条:工程质量验收
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工,确保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方必须及时提出,乙方应保证质量,负责返工修补,由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收组织为准)。
2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收,并签具验收证明,逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用则视为工程验收合格)。
第八条:施工准备:施工前甲方应尽力协助乙方施工安装,并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续.
第九条:补充条款
第十条:合同生效及分数
1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。
2、本合同正本贰份,双方各执一份;副本贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同具有法律效力。
第十一条:附则
1、本工程甲方指派 同志,乙方指派 同志,为现场施工负责协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。
2、贯彻国家安全生产的有关规定,确保安全施工.如施工中发生工伤事故及经济损失,由乙方负责。
3、一方擅自中止合同,须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10:房屋包工包料装修协议
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定,结合家庭居室装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1、工程地点:__________________________
2、承包方式:__________________________
3、工程期限:工程期限_________天,开工日期:_______年______月______日,竣工日期:_______年_______月_______日。
4、合同价款:本合同工程造价为(人民币:___________________元(金额大写:_______________________________元整)
二、甲方工作
1、开工三日前为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。
2、无偿提供施工期间的水源、电源。
3、参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收及竣工验收。
三、乙方工作
1、施工中应严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成本合同工程。
2、不得扰民及污染环境等装饰装修活动。
3、因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿责任。
4、保证居室内上、水管道畅通和卫生间的清洁。完工后清扫施工现场,清运垃圾由乙方负责。
5、乙方必须保证施工质量,发生施工质量问题,乙方应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,乙方应立即予以改正,在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。
6、乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。施工和保修期间乙方工程施工人员所发生的所有民事、刑事责任由乙方承担。
四、材料购买
乙方购买材料时,应按甲方指定品牌购买,否则甲方有权要求更换。甲方指定材料品牌如下:菲斯特水管、鸽牌电线、得亿管件、秋叶源弱电线(网线、闭路线)、宏漆腻子胶水、劳亚尔防水涂料等,其他未指明品牌的材料应符合环保要求,有品质保证。
蹲便器不能选购三无产品,釉面光洁,易于擦洗,带沉水弯,能防臭。
水龙头、淋浴龙头应是不锈钢材质。
灯具为吸顶灯座,灯泡为节能灯。
五、工期延误
1、对因以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期可顺延:工程量变化;不可抗力;甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
3、因乙方原因造成工期延误,每延误一天,按总工程款的3‰赔偿甲方损失。
六、工程验收和保修
1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:
(1)材料验收;
(2)隐蔽工程验收;
(3)竣工验收。
2、工程竣工后,乙方通知甲方验收。
3、双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。
4、本工程自竣工验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为三年。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。
七、工程款支付方式
合同签字生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:
八、争议解决方式
本合同项下发生的争议,双方应协商或向消费者协会申请调解解决,协商或调解解决不成时,向工程所在地人民法院起诉,请人民法院裁决。
九、劳动力管理
1、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
2、乙方应办理并支付相关费用。
3、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工。
十、施工机具
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。
十一、装修要求
A、装修要求
电路(强电、弱电):暗装,网络、电视进入每个房间。
水路:暗装。
墙面处理:
1、裂缝必须做贴布处理;
2、叁遍腻子,一面底漆、两面涂料。
3、墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。
地砖
1、对原基层进行处理。
2、水泥沙子界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。
3、线条平整、划一,所有阴阳角都要靠角尺,砖缝细小,地砖空鼓率不超过5%,否则必须返工。
防水:厨卫涂两次防水涂料,卫生间墙面防水涂料应刷1、8米高。
B、装修内容
1、客厅:
2、主卧:
3、次卧:
4、厨房:
5、餐厅:
5、卫生间:
6、________
十二、其他约定事项
1、工程中非甲方意愿增加项目或属设计计算失误或有意漏项的不增加工程款。
2、施工期间甲方认为乙方施工人员因工艺水平、工作态度、品格等原因,不能胜任本项装饰工作时,有权要求乙方更换施工人员。
3、保修期间甲方通知施工方需要维修的,施工方必须在24小时内到达现场,如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修,在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的,甲方可自行解决,并且甲方支出的所有费用均由乙方承担。如在保修期内,因工程质量问题引发涉及水、电、燃气等危及人身安全或其他财产安全的事故,甲方可以先行处理,并由乙方事后支付甲方所花费的所有合理费用。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。
十三、附则
1、本合同一式两份,经甲乙双方签字后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、双方可以书面形式对本合同进行变更或补充,但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的,仍应以本合同为准。
4、因不可归责与双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应本着公平原则协商解决。
5、本合同履行完毕后自动终止。
十四、附加条款
甲方(签字):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________委托代理人(签字):_________
签订地点:_________签订地点:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇11:标准包工包料工程合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国经济法》,《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定,双方本着共同合作,互惠互利的原则,制定本合同,具体条款如下:
一。施工资料:
给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦,包括焊砣,下预埋件,上彩钢瓦等相关彩钢的项目。
二。甲方管理规定:
1、乙方在施工过程中务必按工地的各项施工管理制度执行。
2、乙方在施工过程中务必以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。
3、乙方在每一天的下班前务必把施工工地的卫生搞好,做到每一天清扫干净。
4、现场的施工材料务必堆放整齐,摆放有序。
5、乙方在施工过程中务必以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。
三。合同签生效后,甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款:
付款方式如下:
本工程的工程总价为:__________
第一次:工程款为______﹪
第二次:工程款为______﹪
第三次:工程款为______﹪
四。甲方职责:
1、甲方负责与乙方的各项协调工作。
2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。
3、负责工程进展的监督检查,竣工验收。
五。乙方职责
1、乙方作为工程合同的具体执行人,要对甲方负责。
2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。
3、务必保证施工人员的人身安全,出现各种安全事故乙方全权负责。
4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。
5、由于乙方对各种事故负全责,乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。
六、附则
1、本协议经甲乙双方签后生效。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效率。
3、本协议未尽事宜,双方可另行商议。
甲方签〔签章〕:乙方签〔签章〕:
___年__月__日___年__月__日
篇12:包工包料合同
甲方(房主):
乙方(承包者): 经甲、乙双方协商,本着平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议:
一、乙方给甲方装修房屋。面积为102平米,地址:西宁市共和南路夏都大道东12层12楼。此装修包工包料,一切材料由乙方提供,甲方验收后才能使用,如不属合甲方的要求,必须马上停工,更换材料,必须达到甲方的满意。
二、装修总费用¥13.8万元,大写:拾叁万捌仟元整。为其余款项在工程完工并验收合格后付总价款的99.5%。剩余款在甲方使用三月后没有发现任何质量问题后付清0.5%的款项。乙方必须按照甲方的要求进行施工,做到保质保量。如发现质量问题,一切后果由乙方承担。
三、本协议一式叁份,甲、乙双方各执一份,见证人一份。双方签字后生效。
甲方: 乙方:
见证人:
年 月 日
篇13:包工包料合同
立合同双方:
甲方(房主方)
乙方(承建方)
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等自愿、公平合理、诚实信用的原则下,通过双方就本住宅建房工程的施工有关事项协商一致,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同,以资双方共同信守。
一、工程地点: 。
二、工程概况:本工程为 结构私人居住房,楼层为 层加隔垫层建筑。此结构厕所、厨房、阳台、梁、柱为现浇混凝土,其它楼板为预制板,建筑面积以实际建筑面积为准。
三、承包方式:
甲方将其住宅以包工不包料,包工期、包质量、包安全、包验收、包脚手架、包施工机械,以及所有劳务工具的形式承包给乙方承建本工程。
四、承包工程内容:
建筑基础、主体结构的砌砖,扎钢筋、装模、拆模、现浇混凝土、楼梯、预制板安装;室内墙面天棚及后外墙、侧外墙粉水泥砂浆,前面外墙砖粘贴;主体顶层瓦面,室外散水,楼面找平,台阶等修建工作。
五、工程质量及要求:
1、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和变更要求进行施工,工程质量应达到优良标准,确保安全。因乙方原因达不到工程质量合格条件的,乙方应无条件返工,并承担一切由返工带来的人工和材料损失的费用。
2、房屋建成后,一年内,甲方发现质量问题的,乙方必须进行免费维修。如因质量问题,在质保期内,乙方拒绝维修,甲方有权另请他人维修,所需费用直接从乙方质保金内扣除。
3、乙方如施工过程中遇到图纸和现场主体结构不相符合,须要变更时,必须与甲方共同协商,协商结果须经甲方同意后,乙方才能进入下一步施工。
六、工期:
从 年 月 日开始建设,工期为 天。如发生下雨、停电、地震及甲方对外关系影响施工的不可抗力情况的,可顺延工期。
七、甲、乙双方权利义务:
1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、碎石、沙子、水源、钢材、屋面所需的木材、瓦等建筑材料。
2、甲方负责协调对外及邻里关系。
3、甲方应及时拨付工程进度款。
4、甲方有权指导和监督施工过程及质量。
5、乙方应提前通知甲方购买所需的建筑材料。
6、乙方施工所需要的,所有电动施工机械,机械上的损耗器材和所有的劳动工具,以及模板、顶木、锁木、木方、脚手架等由乙方自带,费用由乙方自理。
7、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。
8、乙方必须在施工前和施工过程中做好相关安全措施,如在施工过程中发生的任何安全事故(包括乙方在施工过程中造成第三方的人身伤害等)一切法律责任及经济损失全部由乙方承担,与甲方无关。
9、如因乙方自身各种原因,中途自行终止施工,甲方有权拒付乙方之前所施工的一切费用。
八、承包价格:
按建筑面积计算,每平米 元,大写: 元整。建筑面积以实际面积为准,此价包含人工费、工程管理第3页 共4页费、安全费、材料搬运费、所有劳动工具费、机械费,以及脚手架的费用。
九、付款原则及付款方式:
房屋从开工至每层盖板后,预付该层人工费的60%,工程整体竣工验收合格后,余款付至总价的95%,留5%作为工程维修质保金,质保期为一年,待一年期满无任何质量问题,甲方无息付清余款。
十、其它未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。
十一、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,本合同自双方签订日生效,合同履约期完成后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇14:2024包工包料建房施工合同_合同范本
第一部分 协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容(建设规模、结构特征等):
投资计划或工程立项批准文号: 资金来源: 自 筹
二、工程承包范围
承包范围:施工承包范围建筑物周围2米以内的土建工程、厂房内部土建、建筑物周围2米以内的管网工程。其中土方工程、钢结构工程周围2米以外管网工程、电梯工程、外墙石材、外墙涂料、厂区混凝土硬化地面、园林绿化、围墙厂区大门建造装饰、有线电话、电视、网络工程等。发包人委托供货安装施工队伍施工,但在承包方具有该项目施工资质并符合报验审批条件下,在同等施工条件下,发包方优先选用承包方施工,塑钢窗及生产设备安装工程除外,除上述施工内容外发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的施工内容(包括但不限于增加或减少施工范围)但应提前10天通知承包人,由此而引起的合同价款的调整按合同法的有关规定执行。 (按图纸约定)
三、合同工期
开工日期: 年 月 日(日期应约定)
竣工日期: 年 月 日
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准: 合 格
五、合同价款
金额(大写): 元(人民币)
¥: 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款的规定一致。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。《专用条款》中没有具体约定的事项,均按《通用条款》执行。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
合同订立地点:
本合同双方约定 后生效,并报建设行政主管部门备案。
发包人:
住 所:
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
开户银行:
账 号:
邮政编码:
电子邮箱: 承包人:
住 所:
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
开户银行:
账 号:
邮政编码:
电子邮箱:
建设行政主管部门备案意见:
经办人 备案机关(章)
年 月 日
第三部分 专用条款
一、总则
2、合同文件及解释顺序
2.1(10)组成合同的其他文件:按通用条款执行
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、法规、规章及有关文件:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及现行的法律法规文件。
3.3 适用标准、规范
约定适用的标准、规范的名称:按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、技术规范、施工及验收规范;
发包人提供标准、规范、技术要求的时间:承包人自行解决
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订后,提供施工图肆套、竣工前再提供贰套。
发包人对图纸的保密要求: 承包人不得用于其他用途
5、通讯方式
5.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
(1)各方通讯地址和收件人
发 包 人
通讯地址:
收 件 人:
邮 编:
承 包 人
通讯地址:
收 件 人:
邮 编:
监理单位
通讯地址:
收 件 人:
邮 编:
造价咨询企业
通讯地址:
收 件 人:
邮 编:
(2)视为送达的其他方式:
6、工程分包
6.1(3)指定分包工程:
7、文物和地下障碍物
7.2 发包人指出的地下障碍物:
12、财产
12.1 关于施工机械的约定:
二、合同主体
13、发包人
13.1 发包人完成下列工作的约定
(1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地、施工合同备案等工作,使施工场地具备施工条件的时间:正式开工前叁天
(2)施工所需水、电、通讯线路接通的时间及地点: 开工前柒天
(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:
(4)
(5)办理有关所需证件的约定:
(6)组织现场交验的时间:
(7)组织图纸会审和设计交底的约定:
(8)
(9)发包人应做的其他工作及其约定:协调处理与之工程有关的管理部门办理相关手续。
委托给承包人负责的部分工作有:
13.2 支付期及支付方式的约定
(1)工程价款支付期限
□ 按合同支付的有关规定
□ 其他特殊说明:
(2)工程价款支付方式:
□ 按协议书所注明的帐号银行转帐
□ 支票支付
□ 其他方式:
14、承包人
14.1 承包人有关工作的约定
(4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求:向监理单位和发包人提供办公室各一间
费用承担: 无
(10)承包人应做的其他工作及要求:承包人做好办公及生活设施,临时水电的安装,并把施工现场总图提交甲方审核批准。承包人应按国家或建设行政主管部门的规定组成项目经理部,主要人员应具备相应的资质或岗位证书,并经监理审核批准。合同履行期间,不得擅自更换。质量监督、安全监督相关文件和手续。
14.2承包人负责的设计的约定
(1)合同规定由承包人负责的设计: 无
(2)承包人提供设计的时间: 无
(3)费用承担:无
16、发包人代表
16.1 发包人代表及其权力的限制
(1)发包人任命的发包人代表是 ,联络通讯地址如下:
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
(2)发包人对发包人代表权力做如下限制:
17、监理工程师
17.1 负责工程的监理单位及任命的监理工程师
(1)监理单位: 法定代表人 :
(2)任命 为监理工程师,其联络通讯地址如下:
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
17.2(1)需要发包人批准的其他事项:
18、造价工程师
18.1负责工程的造价咨询企业及任命的造价工程师
(1)造价咨询企业: 法定代表人:
(2)任命 为造价工程师,其联络通讯地址如下:
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
18.3(1)需要发包人批准的其他事项:
19、承包人代表
19.1 承包人任命 为承包人代表,其通讯联络地址如下:
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
承包人任命 为技术负责人,其职称
20、指定分包人
20.1 事先指定的分包人及有关规定:
三、担保、保险与风险
22、工程担保
22.1 承包人向发包人提供履约担保的约定:(本次招标支付担保不实用)
(1)履约担保的金额:无
(2)提供履约担保的时间:
□ 签订本合同时。
□ 其他时间,具体为: /
(3)出具履约担保的银行: /
22.4 发包人向承包人提供支付担保的约定
(1)支付担保的金额: 无
(2)提供支付担保的时间:
□ 签订本合同时。
□ 其他时间,具体为:
(3)出具支付担保的银行: 无
22.8 担保内容、方式和责任等事项的约定: 无
25、不可抗力
25.1 关于不可抗力的约定:
(1) 6 级以上的地震;
(2) 6 级以上的持续 5 天的大风;
(3) 100 mm以上持续 5 天的大雨;
(4) 50 年以上未发生过,持续 5 天的高温天气;
(5) 50 年以上未发生过,持续 5 天的严寒天气;
(6) 50 年以上未发生过的洪水。
(7)其他: 执行通用条款,如若出现按照国家规定赔付,因恶劣天气并经施工监理证明而无法进行正常施工的停工。
26、保险
26.1 发包人委托承包人办理的保险事项有:
×□ 通用条款26.1款的第(1)项;
×□ 通用条款26.1款的第(2)项;
×□ 通用条款26.1款的第(3)项。
26.8对保险事项的其他约定:
27、进度计划和报告
27.3 对承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求: 按照发包人及监理公司要求上报。
五、质量和安全
35、质量目标
35.1(1)评比项目: 无
(2)增加的费用或奖惩办法: 无
35.2 双方共同选定的工程质量检测机构: 双城市质量监督站
40、发包人供应材料设备
40.1 约定发包人是否供应材料设备
×□ 发包人不供应材料设备,本条不适用。
√□ 发包人供应材料设备,约定“发包人供应材料设备一览表”,作为本合同的附件。
40.6 发包人供应材料设备的结算方式
44、隐蔽工程和中间验收
44.1 中间验收工程包括:严格执行黑龙江省施工及相关验收规范规定,对中间验收工程进行及时验收。
46、工程试车
46.1 约定是否试车
√□ 不需要试车,本条不适用。
×□ 需要试车,试车的内容及具体要求如下: 无
47、竣工资料
专用条款补充如下条款
47.1承包人提供施工图和竣工资料的约定
(1)施工中没有设计变更,施工后由承包人在发包人提供的施工图加盖竣工图章后提交发包人
(2)施工中只有零星的少量设计变更,承包人在施工图变更位置注明,并连同发包人经发包人同意的变更签证,于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。
(3)施工验收后承包人向发包人提供完整的竣工验收资料7分,其中4份原件3份复印件,
48、竣工验收
48.1 中间交工工程的验收
×□ 合同工程无中间交工工程,本款不适用。
√□ 合同工程有中间交工工程,各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下:
挤出车间厂房20xx年4月30日办公楼20xx年10月
六、工程造价
50、合同价款的确定方式
50.2 合同价款的确定方式
×□ 30.2(1);
×□ 30.3(2);
√□ 30.2(3);计价依据为20xx年《黑龙江省建筑工程计价定额》、20xx年《黑龙江省装饰装修工程计价定额》、20xx年《黑龙江省给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、20xx年《黑龙江省电气设备及建筑智能化系统设备安装工程计价定额》、20xx年《黑龙江省市政工程计价定额》、20xx年《黑龙江省园林绿化工程计价定额》、20xx年《黑龙江省建设工程费用定额》及省、市的有关工程结算规定、文件。
□ 其它方式: 无
51、合同价款的调整
51.1 合同价款的调整因素包括:
√□工程量的偏差;
√□ 工程变更;
√□工程造价管理机构发布的造价调整;
×□ 法律、法规、国家有关政策及物价的变化;
×□ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况;
×□一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时;
.□ 其他调整因素: 书面通知
51.2(1)合同价款包含的风险范围: 无
(2)风险费用的计算:
□ 风险系数: 无
□ 风险金额: 无
(3)风险范围以外合同价款的调整:
×□ 工程变更;
×□ 法律、法规和国家有关政策及物价变化;
×□ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况;
×□ 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时;
×□ 其他调整因素: 无
51.3(1)材料价差的调整方法: 施工期间使用的主要材料按同期造价信息和市场价格的平均价格进行调整。
(2)合同价款的调整因素包括:
√□ 工程变更;
×□ 法律、法规和国家有关政策变化;
×□ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况;
×□ 工程造价管理机构发布的造价调整;
×□ 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时;
×□ 其他调整因素: 无
(3)各项费率的具体标准:执行20xx年《黑龙江省建设工程费用定额》 、20xx年《黑龙江省建筑工程计价依据》及省、市的有关工程结算规定、文件,没有定额的双方共同协商确定。其中通用措施费约定1)企业管理费取上限,利润取下限。(规费、安全费不取或按建设行政主管部门评价核定标准计算)
53、暂列金额
53.1 本合同暂列金额: 万元。
55、提前竣工奖与误期赔偿费
55.1 提前竣工奖的约定
□ 不设提前竣工奖,本款不适用。
□ 设提前竣工奖,每日历天应奖额度为 元,提前竣工奖的限额是 元。
55.2误期赔偿费的约定
(1) 每日历天应赔付额度 1000 元。
(2) 误期赔偿费限额 50000 元。
58、法律、法规、国家有关政策及物价的变化
58.1 物价变化引起合同价款的调整
√□ 合同价款不因物价涨落而调整,本款不适用。
□ 物价涨落超过 %,应调整合同价款,调整方法约定如下:
合同工程基准期:
59、支付事项
59.2 约定利率
□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率;
√□ 约定为: 不计利息
60、预付款
60.1 关于预付款的约定:
预付款的金额为 元或合同价款的 %,支付办法: (本合同无预付款本款不使用)
60.3 预付款抵扣办法:
×□ 预付款按照期中应支付款项的 (百分比)扣回,直到扣完为止;
□ 其他抵扣方式:
61、安全文明施工费
61.1安全文明施工费的总额 按通用条款以及黑龙江省现行有关规定为准 万元。
62、进度款
62.1 支付期间:
×□ 以月为单位;
×□ 以季度为单位;
□以形象进度为准,具体为: 见补充条款
64、竣工结算
64.1 结算的程序和时限:
□按通用条款58.2款至58.7款的规定办理;
□ 不按通用条款58.2款至58.7款的规定。办理结算程序和时限为:
64.8发包人对工程竣工结算的特殊要求: 无
65、质量保证金
65.2 质量保证金的金额及扣留
(1)质量保证金的金额:
√□ 按通用条款的规定,为合同价款的5%。
□ 约定为
(2)质量保证金的扣留:
□ 按照通用条款的规定,从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,扣留的比例为5%;
□ 其他扣留方式:
65.3 质量保证金的利率: 不计利率
七、合同争议、解除与终止
67、合同争议
67.5 双方同意选择下列一种方式解决争议:
□ 向 当地仲裁机构 申请仲裁;
□ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、采用工程量清单计价的工程应特别遵循的约定
72、工程量的偏差
72.2 工程量的偏差,导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整的方法:
□ 按通用条款本款的规定进行调整;
□ 按以下约定进行调整: 由于发包人给定的工程量清单工程量有误或因设计变更引起的工程量清单增减变化,工程结算时综合单价不予调整 (本条不适用)
72.3.2 工程量的偏差,导致措施项目费调整的方法:
□ 按通用条款本款的规定进行调整;
□ 按以下约定进行调整:
九、其他
75、保密要求
75.1 保密信息提供的时间:
76、合同份数
76.1 合同文本的提供
□ 按通用条款本款的规定,由发包人提供。
□ 不按通用条款本款的规定,具体提供方式如下:
76.3 合同副本 肆 份,其中发包人 正本和副本各壹 份,承包人正本和副本各壹 份。
篇15:装修承包合同包工包料
甲方:
乙方:
甲乙双方经过友好协商,乙方承包甲方 装修施工事宜达成一致,签订本合同。
一、 乙方包干承包该房屋装修的全部施工工作,即实行“包工包料”,具体施工内容详见附件。
二、 包干承包费用:人民币大写 整(小写 元)。 除此之外,甲方如果要求增加施工项目,甲方应向乙方另外支付费用。
三、 支付方式:
1、合同签订生效后,甲方付给乙方工程预付款人民币三万元整,小写(:30000元)作为主材料采购款;
2、乙方完成地面铺装工程后,甲方付给乙方后期工程材料采购款人民币二万捌仟元整,小写(:28000元)作为后期工程材料采购款;
3、乙方完成木制作工程后,甲方付给乙方人民币壹万伍仟元整,小写(:15000元)作为后续工程施工费用;
4.全部工程施工完成经甲方验收合格后,甲方支付剩余工程款人民币壹万元 整(小写¥:10000 元)。
四、其他约定:
1、乙方按照甲、乙双方商定的材料标准采购进场施工;
2、甲方应按合同约定及时付款,否则按200元/天支付违约金;
3、乙方自行准备工具、聘请人员,严格按照甲方的要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担;
4、乙方不得挪用甲方的装修材料款项,否则甲方有权拒绝乙方要求支付的所有款项并且追究乙方的相关责任;
5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,如因甲方不及时付款,造成装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期,乙方不承担违约责任;
五、房屋装修承包内容
(一) 水电项
1.乙方负责安装本套房内的管、线、灯具、开关插座、洁具,燃具采用美的牌三件套(天然气灶、吸油烟机、热水器),其他材料标准按照甲乙双方商定的价款进行采购;
1.乙方负责安装完成本套房内地面砖,厨房、卫生间、客厅阳台、饭厅墙面砖安装,完成灶台安装,完成墙面开标准门洞2个;
2.甲乙双方商定的材料规格如下:大厅采用800㎜×800㎜地板砖,房间采用600㎜×600㎜地板砖,墙面贴砖部位采用300㎜×600㎜墙砖,厨房、卫生间、阳台地面采用300㎜×300㎜地板砖,材料标准按照甲乙双方商定的价款进行采购;
(三)木工项
1.乙方负责完成厨房、卫生间300㎜×300㎜的铝板天花吊顶,客厅、饭厅、阳台石膏板吊顶,主卧、次卧、小孩房、客房的石膏线安装,3个房间的墙壁柜,1个电脑桌,1个电视柜,装饰隔断1壁,4张床(20__㎜×1800㎜=3张,20__㎜×1500㎜=1张),进户门包内套1个,厨房吊柜1个,电视墙1个,星星标准套装门4套,厨房移滑门1道,卫生间门2道,阳台钛合金推拉门1道,无框阳台玻璃1套;本项的施工尺寸、风格按照当地师傅的常规做法完成施工。
(四)油漆项
1.客厅墙面采用墙布;
2.其他的墙面、顶面采用干粉涂料装饰;
1.厨房、卫生间、卧室窗洞的防盗网安装。
六、本合同未尽事宜经甲乙双方协商可签订补充协议,本合同一式两份,双方各持一份,具同等法律效益,双方签字后生效,以下无正文。
甲方(签字):
乙方(签字):
年 月 日
篇16:包工包料施工合同
建设单位(甲方):
承建单位(乙方):
为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下条款,双方将严格执行。
第一条 工程概况
1、工程名称:园林绿化
2、工程地点:
3、承包方式:包工、包料
4、工程造价:
第二条 工程期限
本工程 年月日开工, _____年月日竣工。
第三条 工程延误与工程奖罚
1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。
2、施工中因各种原因需要停工,应提前24小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定是否停工。
3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。
4、因乙方原因造成延期开工或停工的,由乙方承担相应损失。
第四条 甲方工作
1、 确保施工现场做到三通一平。
2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。
第五条 乙方工作
1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工程进度的监督检查。
2、工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,对本工程承担质量保修责任。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工,施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用,由乙方承担。
第六条 质量验收
工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准,经验收不合格,乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。
第七条 付款方式
工程施工完毕验收合格后15日内,甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款
第八条 争议处理
因履行本合同发生争议,应协商解决,如协商不成,应由甲方所在地人民法院管辖。
本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份,双方盖章生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:房屋包工包料装修协议
委托方(甲方):____________身份证号码:_________________
承接方(乙方):____________身份证号码:_________________
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程概况
1、工程地址:________________________________________________
2、居室规格:____室____厅____厨____卫,施工建筑面积____平方米。
3、委托方式:包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)
4、工程价款(金额大写):________________元整,该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款,装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注:所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用,均由乙方承担。如在施工工程中,乙方提出其他费用支付要求,甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工,甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)
5、工程开工日期:_______年_______月_______日
6、工程竣工日期:_______年_______月_______日工程总天数:______天
第二条施工内容
1、客厅:鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。
2、主卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。
3、次卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。
4、厨房:下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。
5、卫生间:下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。
6、强弱电安装具体要求:所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走,电线要地线,强电的线路不能在地下接,要接入配电盒内(插座、天关内),插座面板要用五眼,开关带五眼插座,另装配电箱(空开)六组。
7、墙面施工的流程:一遍底漆二遍面漆,乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墙面处理要做到横平竖直,阴阳角要调直。
8、订做整体橱柜:由乙方委托专门厂家订做整体橱柜,标准为750元/直米,若超出该费用标准,多出部分则由甲方承担。特别规定:整体橱柜背后必须铺满墙砖,台面材料为石英石,柜面为PU板。
第三条装潢工程材料
第四条材料供应
1、乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价,且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3、材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
4、乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称,需经甲方认可。
5、工程价款包含材料费,若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。
第五条付款方式
开工支付______元,水电完工验收合格后付______元,泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元,交房验收合格后付______元,余款在交房后付清。
第六条其他事项
1、安全问题:乙方严格按照安全施工进行,如出现安全事故均由乙方负责。
2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方自签订日起生效。
甲方(签字):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________委托代理人(签字):_________
签订地点:_________签订地点:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇18:包工包料施工合同_包工包料施工合同
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》的要求,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察,认为能够满足该工程的要求。经甲、乙双方协商特定协议如下。
一、工程项目的综合说明
2、工程地址:
3、工程规模:建筑面积约8000平方米(实际面积以施工图为准)
4、结构及层数: 砖混六层
5、发包方式: 包工包料
6、发包范围: 工程图纸全部内容
7、开竣工日期:年月日至年月日。
8、本工程质量必须达到国家施工验收规范的合格标准。
二、工程造价
1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为:
车库及住宅部分实行平方米包干为910元/平方米。
2、面积计算依据:
国家规定的建筑面积计算标准
三、材料采购供应
材料均由乙方自行采购。如甲方供料价格应按照同期市场价格,经双方认可。甲方指定使用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。
四、工程款支付方式
工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方,按50%现金加50%房产进行拨付(砂石及门窗等甲方供应的材料视同拨付房产)。房产在施工前按2950元/平方米以立体砍块的形式留足,经双方确认后,根据施工进度情况陆续进行拨付。 工程名称:富拉尔基区小区 号楼
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取
1、施工现场三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内,经双方确认后按实际发生给予调整。
3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出变更图或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。按实际发生给予调整。
六、工程保修
本工程保修按中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》及《黑龙江省建设工程质量管理规定》执行。按工程总造价的2%预留,满一年后返还。
七、其他有关要求和说明:安全生产及文明施工按有关规定执行 。如发生安全事故由肇事方负责。
八、本协议共四份,建设单位、施工单位各二份。
以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。
建设单位:(盖章) 施工单位:(盖章)
法定代表人:(签字、章) 法定代表人:(签字、章)
代理人:(签字、章) 代理人:(签字、章)
年月日
篇19:最新装修包工包料合同
甲方(业 主):_______________
乙方(承包方):_______________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定,遵循公平、诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
装饰工程施工地点:
施工内容:
承包方式:
合同总工期______天,自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。
合同总价款(金额大写);
其中:人工费________元;材料费________元。(见附表
一)
二、双方工作
1.甲方工作
1.1 开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分空的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施,并经乙方书面确认。
1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。
1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。
2.乙方工作
2.1 按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。
2.2 乙方指派________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。
2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2.5 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
三、工期
1.工期延误
1.1 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)甲方不能按约定提供开工条件。
(2)设计变更和工程量变化。
(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1.2 由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方__________元。
1.3 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方________元违约金。
四、工程价款支付
开工日前三天,甲方支付总价款的________%,计________元;
工程日期过半,甲方再支付总价款的________%,计________元;
验收合格____日内,甲方支付总价款的剩余部分,计__________元。
五、材料供应
1、甲方供应材料
甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二) 。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。
甲方供应的材料、设备运抵现场____日内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。
2、乙方采购的材料
乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表,(见附表
三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。
六、工程变更
在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。
七、质量与验收
1.工程质量
1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据,以《____市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
1.2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按甲方的要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
2.竣工验收与保修
2.1 工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单____日内验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过____日的视为竣工验收已被确认。
2.2 双方约定隐蔽工程和中间验收部位:___________________________ 。
2.3 双方约定的保修项目内容期限为:______________________________。
(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)
八、安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
九、违约责任
甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令、确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。
甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_______%向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。
十、合同争议解决方式
双方约定在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请__________________________调解。协商或调解不成时,双方可以按下述第_____________种方式解决:
1、由_______________仲裁委员会仲裁;
2、向人民起诉。
十一、其他约定
_______________________________________________________。
十二、本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
十三、组成本合同的文件包括:
1、本合同条款及合同附表;
2、施工图纸及做法说明;
3、双方有关本工程洽商的其他书面协议;
4、补充规定。
十四、其他
1、本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。
2、乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。
业主:(签章)______________承包方: (公章)______________
委托代理人:______________法定代表人:______________
联系电话:______________联系电话:______________
________年____月____日 _______年____月____日
鉴(公)证单位: (公章)______________
经办人:______________
鉴(公)证日期:______________
________年____月____日
篇20:室外装修合同包工包料
发包人: 承包人:
住所: 住所:
委托代理人: 营业执照号:
电话: 法定代表人: 电话:
委托代理人: 电话:
本工程设计人: 电话:
施工队负责人: 电话:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程地点:___________________。
1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。
(1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条 发包人义务
4.1 开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间的水源、电源;
4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单)。
第七条 材料的提供
7.1 由发包人提供的材料、设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
7.2 由承包人提供的材料、设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第八条 工期延误
8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第九条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________。
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。
10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。
10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。
第十一条 工程款支付方式
11.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
工程进度过半指:
(2)其他支付方式:
11.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条 违约责任
12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。
12.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
12.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
14.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
14.2 施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
14.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十五条 其他约定事项:
第十六条 附则
16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
16.2 本合同签订后工程不得转包。
16.3 本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。
发包人(签字): 承包人(盖章):
法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日
鉴证意见:
鉴证机关(章)
经办人:
年 月 日