产品收购合同合集31篇 购销合同模板合集19篇

甲方(需方)：________________

乙方(供方)：________________

甲、乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，签订如下购销合同：

一、合同标的(以下价格均为含税价，货币为人民币________________元)：

详见附件《安防监控器材产品价目表》。

二、与合同标的有关条件：

1、付款日期：________年________月________日。

2、付款方式：________________

3、到货地点：________________

4、到货时间：________年________月________日。

5、运输方式：汽运;中铁快运;航空。

6、货运及保险费承担方：甲方;乙方。

7、提货方式：自提;送货上门。

说明：

1、乙方保证交付的产品为合格产品。到货 日内未提出异议，视为甲方已验收为合格产品。乙方收货代表行为视为乙方已履行供货义务。

2、甲方如逾期付款，则按该款项的万分之四/每天支付违约金。如超过 日未付款，则乙方有权单方解除合同并追究其违约责任。

三、保修条件：

1、乙方对产品承担 年保修责任。乙方承担保修责任以产品保修标签标示时限为准。甲方如未按合同承诺延期付款超过 日以上，乙方有权免除维修责任。货到 日之内经测试发现有产品质量问题，乙方负责更换。

2、保修期内，对非人为因素引起的故障，乙方负责免费维修。

四、其他

本合同一式二份，双方各保存一份为凭。本合同一经双方签字、盖章即生效。本合同传真件有效。合同执行期间，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出书面补充规定。如果双方发生争议，则协商解决;协商解决不成，由原告所在地人民法院管辖。

甲方(盖章)：________________ 乙方(盖章)：________________

代表人(签字)：________________ 代表人(签字)：________________

电话：________________ 电话：________________

地址：________________ 地址：________________

签订日期：________年________月________日 签订日期：________年________月________日

甲方：____________________

乙方：____________________

经甲、乙双方充分协商，特订本合同：

第一条 本合同总价款(人民币)： ____________元整(小写：_____ 元)，此为在交货地点安装就位后的含普通税收最终价款。

第二条 甲方所需产品和价格

产品信息：____________________

价格：____________________

数量：____________________

第三条 乙方承诺提供的产品保用期为_______年

第四条 交货时间 _________年 ___________月 _________日

第五条 交货地点 _____________________________________

第六条 验收方式

甲方所购产品全部到达并安装完毕验收合格，乙方开具发票后付款，一次性付清。

第七条 违约责任

甲乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付合同总额的__________%的违约金。

第八条 乙方提供的产品品种、规格、质量与约定不相符，甲方可以不收货，可以单方面解除合同，乙方按规定支付违约金。

第九条 乙方在合同规定的时间内按规定的数量和质量全部交货后，甲方不得以任何理由和借口为难乙方，如有此行为，视甲方违约，按约定由甲方支付乙方违约金，并支付乙方全部货款。

第十条 乙方在运输安装过程中发生的损坏及事故由乙方自行负责。

第十一条 合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，甲乙双方可以依法向当地人民法院起诉讼。

第十二条 本合同自甲乙双方签字盖章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

第十三条 未尽事宜按《中华人民共和国民法典》的相关规定执行。

甲方代表(签名)：____________________

乙方代表(签名)：____________________

日期：____________________

合同编号：

甲方（销货方）:

统一社会信用代码：

通讯地址：

乙方（购货方）：

统一社会信用代码：

通讯地址：

本合同签订地点：_____省_______市?区/县

根据《_____》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。

一、?产品清单及价格

产品名称

_____

规格型号

计量单位

数量

单价

金额

合计人民币（大写）：

二、质量与技术标准和产品包装

1、质量与技术标准：

产品的质量技术标准为产品制造商（下称原厂商）制定的质量技术标准。

2、产品包装：

（1）有原厂包装的，按原厂包装标准；

（2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。

（3）乙方对商品有特殊要求，双方应在具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。

三、收货事项

1、本合同设备的到货日期为：合同生效起_______个工作日内。

2、本合同实际支付金额为人民币（大写）_________。

3、甲方给乙方的付款方式：支票?；电汇；银行汇票；LC；T/T。

4、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：_______。

5、乙方未付齐货款全款（100%）之前，货物所有权仍归甲方所有。

6、定金：_________

四、包装、运输、交货、验收及异议的提出

1、货物包装为制造商原包装。

2、货物的运输和运输过程中的_____由_________方负责办理，费用由_______方承担。

3、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对设备共同验收，随设备箱内所提供装箱单作为验收的标准件，乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定，则视为乙方交货完成。交货后的风险责任由甲方承担。

4、甲方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后_______个工作日内向乙方提出书面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决，直至验收合格。甲方怠慢行使该该项权利，视为产品验收合格。

5、验收方法：

五、免责条款

1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除相应的违约责任。

六、违约责任

1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同标的总金额_______的违约金。

2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同标的总金额_______的违约金。

七、争议解决的方式

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由合同签订地法院管辖，由败诉方承担_____，交通费等相关合理费用。

八、其他

1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。

2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对方应_______个工作日内回函，否则视为无效。

3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

委托代理人：

乙方：（盖章）

委托代理人：

签订地点：

签订时间：

甲方(需方)：住所： 联系电话：_______________________

乙方(供方)：___住所：_联系电话：__________________________

甲乙双方就________年度农产品购销事宜，订立本合同。

第一条 品名、数量、保护价及交(提)货时间地点：

第二条 质量要求：________________________________________________

第三条 收购价格：以基准价为基础，按收购时的市场价格作适当调整。

第四条 收购办法：甲方在收购时限内应合理安排收购时间、数量，采用电话通知或公共通知形式，分时间段预约收购。乙方应根据甲方通知要求，及时按指定的质量和数量交货。交货时，乙方的产品符合甲方指定的质量、数量要求，甲方应当在当日予以收购，并开具收购单。因数量、质量或交货期限不符合规定而被拒收的，由乙方自行运回;乙方拒绝运回的，因保管、保养不善所造成的损失由乙方承担。

第五条 收购地点:_____________________________________________

第六条 货款结算方式：由乙方凭收购单到甲方领取现金，每______天结算一次。

第七条 生产要求：甲方有义务为乙方进行技术培训，并进行档案记录，努力提高产量和质量，并在需要的时候，派技术人员到种植基地现场指导、监督检查。乙方必须严格按照甲方规定的生产技术规程进行管理。

第八条 违约责任：任何一方违法本协议或不履行协议义务的，应该按协议标的总额的_______%承担违约金。

第九条 争议解决方式：如发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按本协议约定的下列第_______项方式解决：1、向台州市仲裁委员会申请仲裁;2、依法向椒江区人民法院提起诉讼。

第十条 免责约定：甲乙双方任何一方，由于自然灾害、重大病虫害等不可抗力的原因，不能履行或不能完全履行合同时，应及时通知对方，经核实后，免除承担违约责任，并允许变更或解除合同。

第十一条 本合同自双方签订盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人：

委托代理人：

签约时间：

法定代表人： 委托代理人: 签约时间：

甲方(出让方)：________

乙方(受让方)：________

根据《中华人民共和国民法典》，乙方承诺对本合同项下木材的品种、数量现状已有了充分的了解，甲、乙双方本着自愿、公开、平等、互惠互利的原则，就木材购销的有关事项订立如下合同：

一、木材品种、数量及存放地点。甲方将库存黄花梨木，数量 500 公斤，卖给乙方所有。

二、合同金额及付款方式。木材的总货款共计人民币 万元整，该款必须在合同签订后____日内付清。若在签订后____日内期间调运的木材货款必须每天结清。

三、乙方必须在合同规定的付款期限内付清木材总货款，否则甲方不予退还保证金 万元并按合同金额的2%收取违约金，并有权单方终止木材购销合同，另行销售。

四、乙方在付清木材总货款的基础上，必须向甲方另行交纳20万元作为履约保证金。待乙方木材调运结束，甲方将保证金退还给乙方。

五、乙方付清木材总货款后，木材归乙方所有，木材由乙方自主经营销售和看护，所需装车、检尺、办证、看护等所有费用全部由乙方负责。

六、乙方必须在________年____月份之前调运结束，否则每逾期一天，乙方必须支付贰仟元给甲方作为违约金。

七、乙方在销售木材过程中，甲方为乙方提供 立方米木材调运所需的货物销售普通发票和两金票据。

八、乙方在木材销售中，若出现木材数量误差由乙方自行负责。

九、乙方在销售木材过程中必须做好安全生产工作，由乙方全部承担安全责任。

十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表：________

乙方代表：________

签订日期：________

甲方名称： (以下简称甲方) 地址：

联系人：

联系电话：

乙方名称： (以下简称乙方) 地址：

联系人：

联系电话：

乙方《营业执照》注册号：

乙方《食品流通许可证》编号：

为进一步规范企业食品及食品原料采购行为，确保食品及食品原料采购做到公平、公正、公开和采购的食品价格合理，质量符合食品安全要求，根据平等自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商，特签订购销合同，供甲、乙双方共同遵守。

一.供货商相关资质

乙方需向甲方提供本企业的《营业执照》、《食品流通许可证》和负责送货人员的“授权委托书”复印件，并交验原件，同时加盖乙方公章。

二.供货数量、时间、价格、地点

供货数量：视甲方的加工、烹饪需求而定，采购时，甲方电话通知乙方，乙方如不能及时供货，须及时告知甲方。

供货时间：按照甲方指定时间送货。

供货价格：乙方每周报价一次，价格应低于当周市场价格，同时不得高于本市餐饮企业所购同类同等食品及食品原料价格。

交货地点：乙方将供货食品送至企业食品库房。

三.供货质量与数量保证

一)乙方所供的食品必须经国务院卫生行政部门认证认可的食品检验机构检验，并附有同批次“产品检验报告”复印件或“合格证”，同时向甲方提供由国家相关部门颁发与该产品有关的《生产许可证》、《卫生许可证》、《营业执照》、《食品流通许可证》、《税务登记证》等复印件，并加盖乙方公章。

二)乙方向甲方承诺，不得提供下列食品：

1.用非食品原料生产食品或者在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质，或者用回收食品作为原料生产食品;

2.不符合食品安全标准的食品;

3.腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品;

4.病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;

5.未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类及其制品;

6.超过保质期的食品;

7.国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品;

8.未经过安全性评估的食品;

9.无标签或标签、说明书不符合《食品安全法》规定的预包装食品、食品添加剂;

10.添加了药品的食品。否则，由此产生的经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。

三)乙方所提供的食品，由甲、乙双方逐样过称，净重量误差范围不得超过±3﹪，如发现有不足称的，则当批货物按抽样平均重量计算。

四)验收时，如有上述乙方向甲方承诺中包含的不得提供的食品，乙方要自行收回。

四.货款结算支付

乙方供货送交甲方仓库，经验货人对数量与质量进行初步验收后，由乙方出具两联制销售发票或销货单据，货款在双方协商的时间结算支付。

五.相关责任赔偿

1.甲方如因食用乙方所提供食品导致发生食物中毒，经有关单位鉴定原因属实后，乙方除承担全部医药费、赔偿费用，同时承担全部法律责任。

2.如在主管部门日常监督及抽样检验中有不符合食品安全要求现象，一切损失及相关处罚由乙方承担。

3.乙方如应承担经济法律责任，不受本合同期限制约。

六.合同生效与终止

1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字或签章之日起生效。

2. 本合同自 年 月 日至 年 月 日止。

甲方：(签章) 乙方：(签章)

年 月 日

合同编号：________________

供方：________________

需方：________________

一、购销数量

从________年____月____日到________年____月____日，供方向需方提供液化气约_________吨，结合市场实际情况，以每次确定供需数量为准。

二、结算价格

为了共同拓展市场需求，本着互惠互利原则，供方给予需方按当时供方挂牌价下浮_________元吨。配送运输费用_________元吨。

三、结算方式

采用银行汇票、汇兑存入供方帐户，款到开票装车。供方均衡送货，需方批量划款(包括货款和运输费用)，每次不少于_________吨。

四、配送地点

需甲方，否则属于违约行为。

五、保证金

为确保需方按合同内容履行，由供方收取需方_________元保证金(不得低于一车货款价值)。

六、供货方式

需方依据商定量，向供方提出书面认购单，供方根据与需方商定的每天承接量配送，配送货到后需方应于2小时内接卸完毕，并即时签署回执单。

七、计量方式

执行国家规定标准(计量误差为_______);计量误差范围内以供方出厂计量为准;超过计量误差范围时，供需双方协商解决。

八、质量标准

执行国家标准：_________。

九、其它约定事项

遇有供方不可抗力造成停工检修，购销数量双方协商;因计划停工检修，提前十天书面通知对方后可暂停送接货;需方对质量、计量有异议，应于接卸前当场提出并即时通知供方;对接卸后提出的异议供方不予认可。

十、违约责任

需方在认购后拒而不接货视为违约，由供方按吨从保证金中扣除相应优惠的金额(以_________元吨为准);供方能承受的价位拒而不供货视为违约，需方有权终止合同。

十一、其它事项

当遇有国家行政部门规定与本合同发生冲突，本合同终止。

十二、合同未尽事宜另行协商

供方(盖章)：_________需方(盖章)：_________

委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

供方(甲方)：

需方(乙方)：

兹为乙方向甲方购买过滤产品，为保护供需双方的合法权益，经协商同意签订本合同：

一、 产品名称、规格、数量、金额(此合同称下表为购货清单)

二、 产品的技术标准(包括质量要求)：按国家和行业标准执行。甲方保证产品质量，若发生质量问题负责维修或换货事宜。(人为因素与自然因素除外)

三、交货方式及日期：汽运物流或铁路运输;签定合同后 3 个工作日内送至乙方。

四、 本产品订货合同书购货清单要求：甲乙双方签定合同时填写字迹要工整，涂改或其它格式均为无效订单，否则甲乙双方不予履行。

五、 货款结算及期限：100%预付款。

六、货物验收方法及提出异议的期限：乙方应在收到货物时，及时对货物进行验收，乙方在验收中如发现与本合同规定条件不符，应在当天内提出书面异议和处理意见，否则，视交付产品符合本合同规定。

七、合同生效：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方授权代表人签字盖章后生效，不得违背，传真件具有同等效力。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

八、 本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，可向诉讼方所在地人民法院起诉。

甲方名称(章) 乙方名称(章)

甲方：(以下简称“甲方”) 乙方：(以下简称“乙方”)

甲乙双方经过共同协商，本着互惠互利、平等交易、共同发展的原则，就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见，为明确双方的权力义务，特签订本合同并共同遵守。

第一条 基本信息

产品名称：

签约地点：

合同执行期间： 年 月 日至 年 月 日

第二条 质量要求

乙方保证所供产品为合格产品，符合国家产品质量法律的规定或双方的特殊约定。甲方保证按照乙方提供的产品安装使用说明书或者用户手册配置、使用、安装并维护本合同项下采购的产品，否则甲方应对由此导致乙方所遭受的损失承担责任。

第三条 产品交货及验收

1.乙方供货时须按报价单详细填写所有产品名称、数量、单价、金额。

2.乙方应在合同签订后及时将货物运至甲方指定的交货地点。

3.交货时甲方应对合同约定产品进行检验，如有异议应于收货当日以书面形式向乙方提出。逾期未提出异议视为符合合同约定。

4.乙方配合甲方进行产品所需的系统调试及行业主管部门的检测验收，非标定制产品的验收标准，按双方确定的质量标准执行。

第四条 报价及结算

1.乙方所供的产品价格依据所附报价单执行。产品总金额为人民币(大写)：。

2.结算方式：甲方在收到产品并验收合格后，按合同约定按期支付全额货款至乙方指定账户，延期支付货款乙方有权收回产品并要求甲方支付30%违约金。

账户名称：

开户行：

账号：

第五条 合同的变更和解除

1.本合同经双方协商一致可以变更，就变更事项双方应订立补充合同。

2.合同中一方有以下违约行为，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。

①甲方无故单方面终止合同，拒绝收货给乙方造成损失。

②乙方供货的产品有质量缺陷，经甲方通知后未在有效期内及时更换。

第六条 质保期及售后服务

1.本合同产品质保维保期自交货验收合格之日起个月。如由于乙方责任需要更换或修理部分的质保期从再次验收合格之日起计算，期限为个月。

2.乙方为甲方提供优质服务，对甲方在乙方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务。甲方如有需求或询问可随时电话预约，乙方在一个工作日内到达。

3.甲方在乙方所购消防器材均免费送货上门;换药、维修的灭火器乙方上门提取，换药、维修后及时送还到甲方。

4.甲方须严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存灭火器;经常检查压力表，一经开启，即使喷出不多或压力表低于绿线区必须及时重新充装维修;必要时可通知乙方指导。

第七条 不可抗力

1. 本合同中所指不可抗力是指签订本合同时不能预见、不能避免或不能克服的事件。

2. 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或延期履行的理由，并在十五日内提供书面证明，经双方协商是否变更或延期执行合同。

3. 因不可抗力造成的损失，双方协商解决。

第八条 违约责任

1.乙方所发产品有不合规格、不符合质量要求等情况，甲方有权拒绝办理收货手续，并要求甲方更换合格产品。

2.在产品保质期内，乙方所供产品存在质量问题或发生损坏，乙方负责修复或更换，但甲方非正常使用或人为原因导致的除外。

3.甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金，严重违约乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

4.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第九条 争议解决

所有因本合同或执行本合同引起的争议，双方友好协商解决，协商不成，则任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 附则

1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.结算时以实际发生的标的物型号、数量为准。

3.报价单及其他附件与本合同具有同等的法律效力。

4.其他约定：

甲方(签章)： 乙方(签章)：

法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：

年 月 日

（1）产品的名称、牌号、商标、生产厂家、品种、型号、规格、等级、花色、款式。

（2）产品的数量和计量单位。

（3）产品的质量和技术标准。

（4）产品的包装标准和包装物的供应和回收。

（5）产品的交货单位、交货方式、运输方式、到货地点。

（6）接（提）货单位和接（提）货人。

（7）交（提）货期限。

（8）产品的验收标准、方法、期限和地点。

（9）产品的价格。

（10）结算方式、开户银行、账户名称、帐号、结算单位。

（11）违约责任。

（12）解决合同纠纷的方式。

（13）当事人协商同意的其他事项

产品购销合同格式

供方：湖北江汉石油仪器仪表有限公司

合同编号：

签定地点：

需方：

签订时间：

一、产品名称、商标、厂家、数量、金额、供货时间及数量

序号

名称

产品规格

单位

数

量

单价

（元）

金额

（元）

交货日期

附注

合计人民币（大写）：

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按相关行业标准，质量保证期为发货之日起1年。

三、交（提）货地点、方式：

四、运输方式及到站港和费用负担：

五、合理损耗及计算方法：

六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：

七、验收标准、方法及提出异议期限：按相关行业标准验收，提出异议期限为到货后30天。

八、随机备品、配件、工具数量及供应方法：按出厂要求配齐随机备件等

九、结算方式及期限：

十、需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件：无

十一、违约责任：按《合同法》执行。

十二、解决合同纠纷的方式：协商、调解、仲裁、诉讼。

十三、其它约定：

供        方                                  需         方

单位名称：湖北江汉石油仪器仪表有限公司             单位名称：

单位地址：湖北武汉东湖高新技术开发区流芳企业东路   单位地址：

法定代表人：张建安                                 法定代理人：

委托代理人：                                       委托代理人：

电话(传真)：027-51012099                            电      话：

开户银行： 工行武汉东湖开发区支行                  开户银行：

帐     号： 3202 0090 1920 0111 342                  帐    号：

税     号： 4201 0176 7432 829                      税    号：

邮政编码：    4 3 0 2 0 5                            邮政编码：

合同有效期：   年    月   日 至     年   月   日

甲方：

乙方：

经甲、乙双方友好协商，就产品购销事宜达成一致，特确立本合同，以便共同遵守执行。

一、产品名称、商标、型号、数量、金额

二、技术标准、甲方对质量负责的条件和期限

产品免费保修一年(指提供零配件)，终身提供技术支持。

三、结算方式

打包付款

四、交货期及交货地点

产品妥善包装，乙方付款后按指定时间交付。

产品最终交货地点：甲方送达乙方指定地点，由甲方负责安装调试合格，交付乙方使用，并提供相关证照，否则甲方负责相关检测机构的各项罚款。

五、技术支持

甲方在乙方开发过程中提供技术支持，在技术允许的范围内尽量满足乙方的要求。

六、运输方式及运输费用负担及责任

甲方负责运输和承担运输费用。

七、包装标准，包装物的供应与回收

木箱包装，包装物不回收。

八、合同争议

由于执行本合同而发生的争议，合同双方应通过友好协商解决，若协商不成，则以合同签订地点为法律诉讼地。

九、合同文本

本合同一式两份，双方签字盖章后即可生效，每方各执一份。

十、签约地点：深圳龙岗。

甲方： 深圳市贝斯达医疗器械有限公司 乙方： 贵州省开阳光正医院

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

日 期： 年 月 日

日 期： 年 月 日

收购方：邯郸旭农生态农业开发有限公司(以下简称甲方) 供货方：(以下简称乙方)签约时间：_____________________________

签约地点：___涉县神头乡响堂铺村____

为了保护甲乙双方合法权益，提高双方的经济效益，明确法律责任，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等自愿协商，互惠互利原则，特签订购销合同。其条款如下：

第一条 甲乙双方的责任;

一、乙方生产负责人__________负责(地区)的种植生产。甲方负责向___ ______提供优质种子及种植生产的技术咨询和收购。

二、在甲乙双方合作期间，由甲方负责统一向乙方无偿提供技术服务，还可以根据乙方需要代购专用农药、生产设备，并协调生产，提供适宜的技术支持。

三、乙方承诺________(地区)的黑枣树面积为_______亩，该地区要求无霜期为115—118天，并按照甲方提出的技术要求和标准进行生产管理，按期、足额地向甲方交售符合质量标准和等级________公斤的产品。在完成合同约定的收购量前，不得向他人出售。

四、种植具体要求及甲方的技术指导与培训，由甲方指定的农艺师指导培训 。

第二条 商品的收购：

一、在收购期间公司的最低收购价格高于当年黑枣价格的10%，以质论价，优质优价。

二、回收标准： 1、内在质量：产品应符合gb 18406-20__《农产品安全质量》标准提出的等内要求;、黑枣无霉变。2、外观质量：颗粒饱满、无杂质、无病斑、无异色、无半粒、无虫蛀。

三、 乙方产出的产品，只要符合甲方所提出的质量标准和规格，甲方将负责全部收购。

第三条 产量的修定：

一、乙方如在种植期间由于不按甲方提出的技术要求生产，所造成的经济损失，责任由乙方生产者自行承担。

二、如乙方在种植期间由于(高温、寒流、干旱、洪涝、暴雨、冰雹、大风等)不可抗拒的自然灾害造成的损失，乙方要在灾情发生后向甲方口头或书面通知，双方对灾情进行核定，并合理修定供货指标。在灾情发生后七日内不报者按合同原有数量履行。

三、产品收购时间：产品收购时间由甲方确定，在收购时由甲方专业回收人员进行收购。

四、收购和结算方法：乙方交货时必须持有购销合同书，由甲方检质检斤后现金兑付。

五、自产品回收之日起至本年12月1日止，乙方必需按合同向甲方完成产品的

收购量。

第四条 违约的责任：

一、甲方责任：在履行合同中，如因不可抗力因素导致甲方不依据本合同收购产品，甲方负责赔偿乙方每亩正常市场收入3‰及合理的经济损失。

二、乙方责任：甲方按市场行情出台收购价后，乙方不按合同向甲方完成产品的收购量，乙方不履行合同违约时，乙方必须向甲方支付综合费(包括信息费、咨询费、合同违约金等)每亩正常市场收入3‰，以赔偿因乙方违约给甲方所带来的经济损失。

三、本合同自甲乙双方签章后生效至履行完毕止。

四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

五、补充条款：

甲方： 邯郸旭农生态农业开发有限公司乙方：地址：神头乡响堂铺村地址：电话：电话：

年月日

需方：（简称甲方）

供方：（简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，大方县文阁乡初级中学于20__年10月14日与贵州海帅商贸有限公司采购垃圾箱（桶）事宜协商达成如下意见：

一、乙方根据甲方需要提供下列材质、规格及价格：

1、双桶果皮箱材质（防火、耐高温）、箱体镀锌板。

2、提供螺丝及其他紧固件，需持久耐用。

二、付款方式：

本合同货物总价款为7500、00元，大写：柒仟伍佰元整，乙方与甲方签约合同后，在合同规定期限内保质保量送达，大方县文阁乡初级中学安装完毕，经甲方组织验收合格后，由甲方在5个工作日内一次性付清货款。

三、交货和验收

1、交货时间：乙方应当在签订合同之日起10个工作日内将货物安装完毕交付甲方使用。

2、乙方交付的货物应当完全符合本次提供样品所规定货物质量、数量以及规格要求。

四、违约责任

甲、乙双方违反本合同任一条款，即构成违约，违约方需按下列方式支付对方违约金：

1、因乙方人为因素情况下，造成货物迟到，质量不合格，每拖延一天罚款50元。

2、因甲方验收合格后，不能及时支付货款，则甲方需向乙方支付时效保证，每拖延一天处罚50元。

五、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

六、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，经双方代表签字盖章后生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

_________年____月____日

需方： 合同编号：供方： 签订地点：

二、质量要求、技术标准：按需供双方协商图纸(及20---12-3日制作的样板门)制作，签约前图纸需供需双方签字确认(图纸见附件)，需方负责提供不锈钢装饰门表面皮革及闭门器，供方负责安装。需方按样板门标准验收。此不锈钢装饰门不具备防火、防毒、隔音等功效。供方不承担相应法律责任。

三、交(提)货地点和方式：

四、运输方式和费用负担：由供方负担。

五、包装标准、包装物的供应与回收：供方自行包装及回收。

六、验收标准、方法及提出异议期限：按需方所提供的经供需双方签字确认图纸及样板门标准验收，供方安装完成后三日内由需方公司负责验收，如果安装完成后三个工作日内需方没

有提出异议 ，则视为验收合格。

七、结算方式及期限：以支票或现金方式支付;合同签定后当日预付三万元合同款，不锈钢装饰门在制作完成并送到需方工地，需方再支付进度款五万元;供方安装验收通过后，三个工作日内需方向供方支付至合同总款的95%，剩余5%合同款需方在验收通过后三个月内向

供方全额支付。

八、资料文件：提供相关技术资料及检验合格证。需方需向供方提供送货进场及安装所需相关手续，并保证供方顺利进行安装。如因需方不锈钢门套原因导致不锈钢装饰门安装不能

达到需方验收标准，所需一切费用及责任由需方承担。

九、特别说明、

1： 现需方已安装好的不锈钢门套出现下列问题：

①：不锈钢门套出现上、下内空尺寸不相等，最大差距为8㎜;②：不锈钢门套两边不垂直;最大差距为10㎜;③：不锈钢门套与水平线的距离不相等;最大差距为70㎜;

2： 以上不锈钢门套出现的问题会使不锈钢装饰门安装好后出现下列问题：

①：不锈钢装饰门与不锈钢门套的缝隙不相等; ②：不锈钢装饰门与不锈钢门套上方间距不相等及不垂直; ③：不锈钢装饰门与地面留空缝隙不相等;

十、违约责任：供方不能按时到货每日按合同总金额的0.1%处违约金，需方如不按本合同第七

款付款，每日按合同总金额的0.1%处违约金。 十一、仲裁或诉讼地区：十二、解决合同纠纷的方式：供需双方因履行合同发生争议，首先应友好协商解决，协商不成

提交仲裁委员会(或法院)仲裁。 十三、其他约定事项：本合同一式二份，需方一份，供方一份，自双方法定代表人或其授权代

表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。十四：未尽事宜，双方协商解决。

甲方(需方)：乙方(供方)：

为维护合同甲、乙双方合法权益，根据《合同法》及有关规定，甲、乙双方协商一致，就乙方为甲方提供办公家具(见明细)项目，一致达成如下协议：

一、质量要求

1、产品结构强度和耐久性应经得起时间检验，固定部件、零件不应出现松动，任何零部件不得有影响使用功能的磨损或变形。

2、乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，在各个方面符合国家质量标准、行业标准和合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装和维护保养，在货物寿命期内使用良好。乙方对甲方提供的家具提供三年的质量保证期，在质量保证期内。出现上述情况，乙方免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整件。

二、货物明细(见明细表)

三、交货时间、地点及验收

1、交货时间：年月日。地点：，如乙方不能按期交货，除经甲方认可的不可抗拒原因外，交货日期每延长一天，甲方按该批货物总金额的0.5%延期天数收取延迟交货违约金;

2、乙方应提供货物运至甲方规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或变质。

3、交货时或交货后的任何期限内，甲方如发现乙方货物质量不符合合同的约定或不符合相关标准，甲方均有权拒绝支付任何未支付的款项，直到该质量问题得到解决。甲方所定购货物，除乙方制造质量方面的原因和本合同的约定条款外，甲方不得无故退货。如甲方确需退货，双方另行协商乙方上门安装。

四、付款方式

家具的包装与运输费用由乙方承担，家具安装完毕并验收合格后，乙方开据正规发票后甲方向乙方交付全部货款。

五、甲方责任

甲方应按合同约定的时间及金额付款，不得无故拖欠货款。

六、乙方责任

1、乙方所提供的产品，必须达到合同约定的规格、材质及相关质量、技术标准(或与封样、图纸标示相符)。

2、乙方必须按照甲方指定的时间、地点将货送到。

3、乙方应保障在合同约定的维修期内，为甲方无偿提维修服务，除非人为损坏，否则不得以任何理由收取任何费用，一般报修应在3个工作日内服务到位。

七、其他事项

1、合同未尽事宜，均按《中华人民共和国经济合同法》等法律、法规执行。合同附页、订货单、收货验收单与合同正本具同等法律效力。

2、如对本合同发生歧义或纠纷，由经济仲裁委员会裁决，同时各自保留法律诉讼权力。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字(盖章)后生效。

甲方(章)：乙方(章)：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

原告：

住所：

被告：

住所：

诉讼请求：

1、请求法院判决原告无须支付被告_____年____月____日至_____年____月____日休息日、法定节假日的加班工资人民币______元及____%的经济补偿金人民币_______元；

2、请求法院判决原告无须支付被告______年度年终奖人民币______元。

事实与理由：

_______市劳动争议仲裁委员会所作的深劳仲案_________号裁决书的裁决是错误的，缺乏事实和法律依据。

一、裁决要求原告支付被告加班工资及加班工资的计算方法是错误的。被告本属原告的高级管理人员，工作时间自由灵活，由被告自己根据工作需要安排，且原告也与被告签定了不定时工作协议。同时，原劳动部《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》第七条第二款规定“地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制等其他工作和休息办法的审批办法，由各省、自治区、直辖市人民政府劳动行政部门制定，报国务院劳动行政部门备案”。而且截止被告辞职的时间_____年____月____日，______市未相关规定出台。因此，该不定时工作协议应为有效，原告不应支付被告任何加班工资。

二、裁决要求原告向被告支付拖欠加班工资的______%经济补偿金没有法律依据。按照上面所述，根本不存在原告拖欠被告加班费的问题。而且，支付拖欠加班工资经济补偿金，理应适用劳动合同法的规定，而劳动合同法及其实施条例对此均未予以规定。因此，即使存在拖欠加班费的情形，要求原告向被告支付拖欠加班费的经济补偿金也是没有法律依据的。对此，我国法院已有相应判决。

三、裁决要求原告支付被告______年度年终奖没有法律依据。年终奖是由企业根据企业经营状况和员工工作表现而为员工提供的福利，并不是法律的强制规定。因此，只要不违反法律规定和劳动合同的约定，原告完全有权自主决定年终奖的发放范围和发放方式，原告不给已离职的被告发放年终奖并无不当。况且，被告_____年____月离职，原告的年度经营业绩如何还未核算，也不可能核算出每个员工的年终奖的数额，从而也不可能发放年终奖。在职员工一年中发生缺勤都有可能无权享受年终奖，当年离职的员工怎么可能还有权享受当年的年终奖呢

综上所述，原仲裁裁决是错误的，缺乏事实和法律依据。为维护法律的正确实施，维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，请求依法判决！

此致

_______人民法院

具状人：________

_____年____月____日

附：

起诉状副本____份；

证据材料副本____份。

甲方： 合同编号：

乙方： 签订日期：

一、产品名称、商标、型号、数量及金额。详见附表。

序号 名称 品牌规格数量单价金额到货日期

合计（人民币）：（含＿%增值税发票）￥

二、质量要求技术标准：乙方须按照甲方提供的技术图纸进行生产，质量符合行业标准，出现质量问题由乙方负责免费更换，并保证＿个工作日内将更换的新的产品到位。

三、交货时间及地点：详见上表，乙方送货至甲方指定地点，由＿方承担运费。

四、货款结算方式及期限：甲方在收到货并验收合格后，货款累计＿元以上，乙方开具＿%增值税发票，甲方付清货款。

五、质量问题及期限：如有质量问题，甲方自收到乙方产品后十五个工作日向乙方提出，对有质量问题的器件，乙方无条件退、换货。

六、违约责任：

1、甲方未按时付款，每延期一天，承担迟延付款部分总额＿%的违约金赔偿乙方。

2、乙方未按时交货，每延期一天，承担迟延交货部分货款总额＿%的违约金赔偿甲方。

七、解决合同纠纷的方式：

在履行本合同过程中，如发生争执，双方应友好协商解决，协商不成也可以向仲裁委员会申请仲裁或直接向甲方所在地人民法院起诉。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方盖章签订之日起生效，传真件与原合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

单位地址： 单位地址：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

甲方(需方)：(以下简称为甲方)

乙方(供方)：(以下简称为乙方)

一、通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：

乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起1年为限。

三、交货时间、地点、方式：

乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的酒店工地一楼，即 市 路与 路交会处东北侧 酒店一楼。

四、运输及运输保险费用：

乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。

五、包装标准及包装物的回收：

乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

六、合理损耗及计算方法：

乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

七、验收标准、方式及异议的提出：

乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。

八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：

按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。

九、结算、付款方式：

1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元(￥50，000元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%(含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的60%(含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。

3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

十、违约责任：

如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。

十一、合同纠纷解决方式：

按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

十二、其它约定事项

在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。

甲方(签章)：乙方(签章)：

法定代表人(签章)：法定代表人(签章)：

委托代理人(签章)：委托代理人(签章)：

地址：地址：

联系人：联系人：

____年____月____日____年____月____日

甲方（买方）：____________________ 合同编号：___________________

法定代表人：______________________ 签订地址：___________________

乙方（卖方）：____________________ 签订日期：______年____月___日

法定代表人________________________

甲乙双方各方本着诚实信用，根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，本着平等互利、共同发展的原则，经充分协商，就化工产品购销事宜特订立本合同。

第一条 合同标的及价格

商品名称______________

规格_______________

年度数量______（吨）

含税单价______（元/吨）

生产厂家______________

在本合同的有效期内，除非经过双方同意，否则产品的含税单价不能变动。

第二条 订货

1.每次订购的商品数量和送货时间、送货地点由乙方以《采购订单》形式提前七天向甲方提出，每一份订单均视为一份独立的合同，任何一方不得单方面全部或部分取消。

2.乙方提前七天下达的订单且订购数量在_______________吨以下的（含__________吨），甲方必须无条件按时送货。

3.乙方下达的《采购订单》由乙方主办人签名并加盖乙方的合同章即可生效，传真件和复印件具有和原件一样的法律效力。

第三条 交货

1.交货地点：_______________。甲方送货到乙方仓库并负责卸货，全部费用由甲方负责。

2.甲方必须按双方确认的《化工原料送货要求》送货。

3.产品毁损、丢失的风险在交货前由甲方承担，交货后转由乙方承担。

4.甲方提供的包装桶由甲方负责回收。

第四条 结算

1.乙方收货后_____天内付清货款，电汇结算。每月下旬_____日-_______________日不付款，顺延至下个月第一个工作日。

2.甲方向乙方开具％的增值税发票，并在付款日前_______________天交给乙方，否则乙方有权相应顺延付款时间。

第五条 技术标准、验收及质量责任

1.产品具体的技术指标按双方确认的《技术标准》执行。

2.产品的生产日期不能超过__________个月。

3.货物由乙方负责验收。甲方提供的货物，必须能满足本合同的技术标准，否则，乙方有权拒收或退货。如是假冒货物或不符合本合同约定的生产厂家、产地，乙方将没收全部货物并处以货物价值两倍的罚款，同时终止本合同。

4.在产品保质期内如对质量有异议，乙方在可合理辨识产品瑕疵后10天内书面提出，逾期视为质量合格；甲方接到异议后10天内处理，否则，视为默认乙方提出的异议和处理意见。

5.双方对乙方的检验结果发生争议时，由相关产品国家认可的检测机构提供检验证明或仲裁。如确认甲方提供的产品存在质量问题，甲方必须无条件退换货并赔偿因此造成的乙方的经济损失。

6.如出现两次质量问题，乙方有权终止本合同。

第六条 其他约定

1.甲方按照本合同约定的价格供货给乙方，具体数量按月度采购订单操作。如因特殊原因不能交货，甲方应提前七天以书面形式通知乙方，并且征得乙方的书面同意方可做出更改。

2.甲方不能在规定的时间内交货，乙方有权按不能交付的货物总价值的_______________％向甲方索赔。如出现两次不能按时交货，乙方有权中止本合同。

3.乙方保证在一个季度内向甲方订购本合同规定的数量（具体数量按月度采购订单操作）。如因特殊原因需更改数量，乙方应提前七天以书面形式通知甲方，并且征得甲方的同意方可做出更改。否则，乙方不能拒收甲方已到货物及在途的货物，并按规定支付货款。

4.一方对因化工产品购销而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第七条 合同的履行和变更

1.合同的履行

甲乙双方应本着善意及诚实信用的原则遵守并履行本合同，合同双方相关负责人员及经办人员的任何变动，应及时通知相对方，但并不因此影响本合同的效力和履行。授权代表依据授权委托书所作出的意思表示和签署的书面文件，均应理解为已经获得授权方的合法授权和书面认可。

2.合同的变更

除本合同另有约定外，自本合同签署之日起，任何一方均无权自行变更、转让或解除合同，本合同的任何变更或转让均应在甲乙双方就该等事宜协商一致后以书面形式做出。

第八条 不可抗力

在本合同履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。

第九条 争议的解决

1.本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权采取以下第_____方式解决：

（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

（2）依法向____人民法院提起诉讼。

第十条 生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。

本合同—式_______________份，各方当事人各执_______________份，具有相同法律效力。

甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

住址：____________________________ 住址：____________________________

邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

联系电话：________________________ 联系电话：________________________

传真：____________________________ 传真：____________________________

日期：____________________________ 日期：____________________________

电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

开户银行：________________________ 开户银行：________________________

账号：____________________________ 账号：____________________________