贷款担保书集锦
致: 有限公司
鉴于:贵公司于年月(项目负责人)签订《项目目标承包协议书》;我公司经慎重考虑,决定为 (项目负责人)提供连带担保;并遵守如下担保承诺:
一、担保范围及期限
1衍生的全部合同(含建设工程合同、劳务合同、购销合同、租赁合同等)的全过程,均由我公司提供连带责任担保;
2同责任、经济损失(包括但不限于赔偿金、罚金、利息、侵权责任、债权债务、行政处罚、差旅费、诉讼费、仲裁费、律师代理费等)均由由我公司承担连带责任;
3、担保期限为主合同及衍生合同履行期满后二年内。
二、特别约定:
1、无需取得我公司同意,均系我公司担保范围;
2、我公司对收取及支付的安全,负有直接赔偿责任;
3、贵公司可根据情况,追究者由我公司直接进行赔偿;
4、因本担保书及担保内容产生的诉讼,均由贵公司注册所在地人民法院管辖。
担保人: 公司(签字或盖章)
法定代表人:
X年XX月XX日
更多相似范文
篇1:欠款合同
借款人: (下简称甲方)
贷款人: (下简称乙方)
鉴于:
1、甲方是一家注册资本1000万元的有限责任公司,因项目的实施需要资金;
2、乙方受 委托进行个人贷款,有关权利义务均由 承担,甲方可以代为行使;
3、甲方已经向乙方提供了乙方所需要的部分资料(见附件),并承诺有关资料是真实、准确、完整、没有任何遗漏,不存在任何欺诈,否则承担一切责任。同时就有关资料中没有体现的一些情况作出了承诺说明,甲方也进行了初步的调查,以后根据需要还可以进行进一步的调查。
为此,甲、乙方在平等自愿的基础上,达成如下借款协议:
一、贷款金额:1000万元人民币。
二、贷款期限:至少一年,最长三年。乙方有权根据履行情况和甲方经营情况决定年限,每一年贷款期满之前一个月内确定。贷款起始日为2019年 月 日。
三、贷款利率及计收方法:
1、贷款利息为每年20%。每年贷款发生之前七个工作日内支付。
2、本协议签定之日起三日内,甲方向乙方支付前期费用100万元,该费用在贷款到位后直接抵作利息。若没有到位,乙方应无条件立即返还,并按照月利2%承担违约金。
四、贷款用途:本贷款本金部分限于支付 费用,必须专款专用,未经贷款人同意,不得挪作他用。
五、贷款使用:本合同签订之日起三个月内,甲方应将其签订的有关甲方买卖等重要合同
六、贷款偿还:如借款人不能按期还款,最迟在贷款到期前十五天应向贷款人提出书面展期申请,届时贷款人可按有关规定作出处理意见。逾期或贷款人不同意展期的贷款,自过期之日起,加收20%~50%的罚息。
为有利于还款,借款人应在贷款人处开立还款准备金帐户,将用于还款的人民币资金先予存入,待外汇额度落实后再结汇偿还贷款。
七、还款担保:本合同项下的贷款本息由 作为借款人的担保人,并由担保人向贷款人出具担保函,作为本合同不可分割的组成部分。一旦借款人不能按期偿还贷款本息,经贷款人发出书面通知,由担保单位承担还本付息责任。本贷款项下有关进出口结算业务,应通过中国银行进出口业务部叙做。
八、违约和违约处理:
(一)下列情况均属借款人违约:1.借款人未能按合同计划用款和还本付息。2.未经贷款人同意改变贷款用途或挪作他用。3.未经贷款人同意借款人私自转卖用贷款购置的物品。4.借款人违反本合同其他条款事项。
(二)根据违约情况,贷款人有权采取下列措施:1.注销借款人未使用的贷款。2.对违约部分贷款加收最高为50%的罚息。3.冻结借款人在贷款人处的存款,并追回贷款。4.向贷款担保人追索贷款。5.借款人和担保人未能履行合同还款责任时,贷款人有权从借款人和担保人在各金融单位存款帐户中主动扣收还贷款项。6.采取其他必要手段直至依法索偿应付未付贷款本息及费用。
九、合同生效:本合同经双方签字盖章后生效。本合同共四份,双方各执两份。本合同若有其他未及事宜,双方进一步商定补充条款。
借款人:
贷款人:
银行负责人:
签约日期:
篇2:不可撤销反担保书
鉴于我某某某 年 月 日通过面试入职西安某某有限公司,但未能在公司限定合理期限内提交社会保险关系转移资料,被视为不符合录用条件将予以解雇。经我申请,公司研究同意继续履行劳动合同,而我仍然负担及时提交社会保险关系转移资料的义务。
在此,我郑重且不可撤销的承诺:
公司自我提交社会保险关系转移资料之日起开始为我代扣代缴社会保险,提交社会保险关系转移资料之前的社会保险由我个人自行处理,公司无需为我补缴该期间的社会保险。我不可撤销的承诺放弃该期间的社会保险补缴权利。
若我违反上述承诺向公司主张该期间的社会保险利益的,我自愿以个人月工资*倍的标准向公司承担违约金,同时自愿承担公司为解决该社会保险争议而承担的律师费、诉讼费、保全费等相关费用。
承诺人:某某某。
电 话:
身份证号:
日 期: 年 月 日
篇3:家长担保书
尊敬的家长:
孩子是祖国的未来,家长是孩子的监护人,担负着孩子安全的重任。我园地处灵顺南路旁,交通安全尤为重要,家长要充分认识到幼儿安全的重要性,牢固树立安全第一的思想,对幼儿的接送安全不能有丝毫的麻痹和侥幸心理。为了确保您的孩子在入园、离园时段、路段接送幼儿的安全,我们真诚地希望得到家长的鼎力支持,密切配合我园做好幼儿的安全接送工作。请家长作以下保证:
1、我们保证在幼儿园规定的时间送孩子到幼儿园和接回孩子。
(上午8:00——8:30入园,下午3:40——4:00离园)
2、我们保证每天把孩子安全送到教室内,并按幼儿园规定凭接送卡接送孩子。
3、我们保证自行车、电动车、摩托车不驶入幼儿园内。
4、我们保证不乘坐非法营运的机动三轮车、超员车、残疾车、面包车接送幼儿。
5、我们保证,我们将严格遵守以上的安全事项。如果不遵守以上安全事项,发生安全问题,自行全权负责。
保证人:
班级:
时间:
各位家长,让我们携起手来,共同关注幼儿的安全接送工作,让孩子们健康地成长。
※本保证书一式两份,请家长用蓝色或黑色钢笔填好,幼儿园与家长各一份
篇4:私人借款担保书
借款担保合同
出借人: 电话: 身份证号:
借款人: 电话: 身份证号:
担保人: 电话: 身份证号:
鉴于出借人 于 年 月 日向借款人 提供借款人民币 元(大写: 元整)(以下称借款金额),且双方于 年 月 日就该笔借款签订了借款合同(该借款合同附件后),依据上述借款合同该笔借款期限为 。担保人已了解并同意上述借款合同所有条款,应出借人的要求,担保人同意为上述借款提供担保,现向出借人保证如下:
一、本担保人保证借款人全面履行借款合同。如借款人未能按借款合同规定偿付到期应付款项,包括本金、利息、罚息、违约金和赔偿金(以下称“到期应付款项”),不论由何原因造成,对此到期应付款项的 %(即相当于借款金额 %【人民币 元】的本金、利息、罚息、违约金和赔偿金),担保人保证按下述第二条规定承担连带偿付责任和连带赔偿责任。
二、如果借款人未能按借款合同规定如数偿付上述到期应付款项,出借人即有权直接向担保人索偿,而无须先行向借款人追偿或处分抵押品,本担保人保证在收到出借人第一次书面要求还款通知后 天内,即无条件按通知要求将担保人担保范围内的所有款项主动支付给出借人,应支付额计算至本担保人实际支付日。上述要求还款通知书,即作为付款凭证,对担保人具有法律约束力。
三、如果本担保人未能按前条规定期限履行上述担保责任,由此造成的延付利息和出借人的其它经济损失由本担保人承担,担保人保证不提出异议和抗辩。
四、本担保合同自担保人和出借人签字之日起生效,保证期间为借款合同履行期届满之日起三个月。
五、在执行本担保书过程中如有争议,应通过友好协商解决。经协商不能解决的,应向出借人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本担保书正本一式二份,出借人和担保人各执一份。
出借人: (签字或盖章)签订日期: 年 月 日
担保人: (签字或盖章)签订日期: 年 月 日
借款人: (签字或盖章)签订日期:年月日
篇5:司机担保书范本
根据本担保书,______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”,)和________________(担保公司,证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任,承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议,下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是:如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同,本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约,而雇主又履行了自己的责任,担保人将迅速弥补违约的损失,或者迅速:
1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。
2.按合同条件提供雇主合格的投标书,在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后,安排投标人和雇主之间合同,在施工过程中提供足够的资金,支付“合同价余额”以外完工所需的费用,包括担保人有责任承担的赔偿费,但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或
3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额,但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼,必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章,以资证明。
担保人(公章):_________ 承包人(公章):_________
代表(签名):___________ 代表(签名):___________
_________年_____月_____日 _________年_____月_____日
签订地点:_______________ 签订地点:_______________
篇6:欠款纠纷不打官司的解决方法_借条范本_网
随着社会经济的发展,借款、欠款事件频繁发生,在还款日到期后,债务人借钱、欠钱不还的现象时有发生。解决此类纠纷的方式有多种多样,如协商、调解、仲裁和诉讼等,诉讼只是其中方式之一,在此想重点提示一下对“诉讼”的正确认识:对债权人来说,如果协商调解无法索要欠款,就会想到起诉,但对于此类纠纷,不要单纯的认为,诉讼就必须要走繁琐的立案、开庭、判决等程序。下面第一范文网小编整理了欠款纠纷不打官司的解决方法,供你参考。
欠款纠纷不打官司的解决方法
其实,还有一种简单的方式即向人民法院申请支付令,此方式是收回欠款的有效途径之一。
根据我国民事诉讼法规定,债权人请求债务人给付金钱、有价证券,只要符合:债权人与债务人没有其他债务纠纷;支付令能够送达债务人,债权人即可向人民法院申请支付令。
同时,法律还规定:债务人在收到人民法院发出的支付令后十五日内没有清偿债务,或没有向人民法院提出书面异议,债权人可以向人民法院申请强制执行。故向人民法院申请支付令如操作得当就可以以最短的时间收到追讨债务的最佳效果。
二、不打官司如何讨债实现债权
如今,讨债难成了债主们的共同苦衷。一场打官司打下来短则数月,长达一年,甚至还有数年的。那么债权人不通过打官司能否实现债权呢?
1、申请支付令
据《民事诉讼法》规定:债权人请求债务人给付金钱、有价证券,符合下列条件的,可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令:1。债权人与债务人没有其他债务纠纷的;2。支付令能够送达债务人的。人民法院受理申请后,经审查债权人提供的事实、证据,对债权债务关系明确、合法的,应当在受理之日起巧日内向债务人发出支付令;申请不成立的,裁定予以驳回。债务人应当自收到支付令之日起、巧日内清偿债务,或者向人民法院提出书面异议。债务人在前款规定的期间不提出异议又不履行支付令的,债权人可以向人民法院申请执行。申请支付令的特点是,债权人只需向人民法院提出发布支付令的申请,无需起诉;人民法院对于申请支付令的案件,无需组成合议庭进行审理;同时,人民法院对申请支付令的案件只做形式审查,省去了通常诉讼中的审理前准备和开庭审理阶段,简化了诉讼程序,节约了大量时间。
2、办理债权文书强制执行公证
公证处对于追偿债款、物品的文书,认为无疑义的,可以在该文书上证明有强制执行的效力。这就是说,对经公证机关赋予强制执行效力的债权文书,人民法院应当执行。债权文书经过公证以后,义务人明确了自己的违约责任和不履行义务的后果,一般也会自觉履行义务的。否则,申请人可以持经过公证机关赋予强制执行效力的债权文书,直接向人民法院申请强制执行。具有强制执行效力的债权文书应当具备三个方面的条件:债权文书必须经过公证;债权文书以给付一定货币、物品或有价证券为内容;债权文书中有债务人不履行义务时应受强制执行的说明。
3、请求人民调解
目前,兵团的团场、农牧连队、城镇社区居委会和企业都设立了人民调解组织,通过人民调解方式解决纠纷是我国的一大特色,也是我们的一项优势。因此,通过人民调解方式也可以解决债务纠纷。
篇7:贷款担保书的范文
抵押担保贷款承诺书
__________:
借款人:__________,于20_____年_____月_____日在你行办理抵押担保借款_____万元,期限_____个月。我(_____)及丈夫(_____)作为该笔借款的抵押人及共有人现向贵社郑重承诺:
自愿用我(姓名:_______、________)名下两宗商业用房作抵押担保。第一宗抵押物:位于__________商业用房,建筑面积_____平方米(证号:_______________),土地使用权面积57。37平方米,他权证号为_____字第_____号。第二宗抵押物:位于_______________商业用房,建筑面积_____平米(证号:_______________),土地使用权面积_____平方米;他权证号为__________。
抵押担保范围包括贷款本金、利息、罚息以及你社实现债权所需的一切费用。
抵押担保承诺人:__________
抵押担保承诺人:__________
_____年_____月_____日
篇8:司机岗位担保书
本人(担保人)已完全明白此次担保行为将会带来本人应承担之相关风险责任,本人先生/女士愿意作为先生/女士(被担保人)作职务担保。本人确认被担保人所提供的个人简历及其它一切材料属实,如有弄虚作假,由本人负责。本人了解,被担保人身体健康,工作踏实,品行端正且未有犯罪记录,愿意遵守贵公司的规章制度。本人确知若被担保人在__________公司如有违反公司规章制度行为,将会受请公司按章惩处;若被介绍人在本公司工作期间发生犯有经济、法律或其它重大过失行为,致使公司利益蒙受损失,本人愿负连带责任,按公司及法律有关规定进行经济赔偿,特立此保证书为凭。
担保人姓名(签章/手印):_________________
家庭住址:_________________
身份证号码:_________________
_____年_____月_____日
篇9:个人连带责任担保书
分行:
根据 (借款人)的申请,贵行同意向其提供外汇贷款(大写)_________美元(或其他外币),配套人民币贷款(大写________)元。本保证人同意
为该项贷款担保。特此开立本保证书,向贵行担保下列各项:
一、本保证书为无条件、不可撤销的保证书,担保贷款本金为元________整(大写________),和该贷款项下所发生的利息和费用。
二、本保证书保证归还借款人在____字第____号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息,并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款人所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时,接受你行委托我单位开户行从我单位账户中扣收全部贷款本息,如账户中存款不足,我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。
三、本保证书在贵行同意借款人延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响,也不因借款人是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人,并有足够偿还借款的财产作保证,保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效,至还清借款人所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人:(公章) 法定代表:(盖章)
保证人地址:
保证人开户银行及账号:
篇10:解除财产保全担保书范文
担保人:李x,女,汉族,1982年7月23日出生,住址:株洲市芦淞区桥头__栋__号,联系电话:____。
担保人李x诉李x离婚协议纠纷一案,已由贵院依法受理。诉讼中,担保人依法向贵院提起财产保全申请,现担保人用个人名下的房产,为向你院提出的财产保全申请做如下担保:
一、担保人以其享有所有权的长沙市雨花区官塘冲巷__号桂竹苑__号房屋(所有权证号:长房权证雨花字第7110____x 号)作为担保。
二、如申请人诉讼财产保全申请错误,担保人愿以担保财产的价值为限赔偿被申请人因财产保全所遭受的全部损失。
此致
湖南省汨罗市人民法院
担保人:
__X年十二月 日
附:1、担保人身份证复印件
2、担保人房产证复印件
篇11:收银员担保书格式
担保人:
被担保A人:贵公司司 代理人文益书 被担保B人:####有限公司 项目经理### 担保内容:###建工程履约担保在担保A人为该工程发包人代表,B人为承包人代表,为更好地履行《施工合同》双方约定,特定立本担保合同:
一、被担保A人:用该项目《国有土地使用证》和《施工许可证》作履约担保,作以下承诺:
1、各期拨付的工程款,延期壹个月时,由担保公司计算停工损失,追讨应拨付的工程款和超期违约金。
2、未按照《施工合同》的相关约定履约,使工程长期停工达两个月时,由担保公司迫卖土地和在建的建筑物支付被担保B人的投资。
二、被担保B人用20万元的履约金和垫款投建该项目至第二层主体完成的投资作履约担保,作以下承诺:
1、未按质量标准和《施工合同》施工工期和完成的,由担保公司按质监部门的规定督促返工和追讨违约金。
2、长期停工达两个月时,动用履约金委托有资质的施工单位完成某期拨款阶段的工程施工,下一期拨款阶段再不进入施工的,终止合同不与中途结算。
三、担保公司根据被担保人的履约承诺,接受被担保人违约诉告,派员调查核实,按担保的相关约定组织被单保人协调和仲裁。担保合同四、其他事项
1、在担保时间从《施工合同(副本)》生效开工之日起生效,工程竣工验收之日终止,总担保期300天。
2、被担保人在工程开工前壹天将《国有使用证》、《施工许可证》、《施工合同》和履约金一并交担保公司。
3、本担保20万元的履约金的利息,作为本担保的担保费,担保费用由被担保人双方分别承担50%。
4、担保期终止10日内,退还担保人《国有土地使用证》、《施工许可证》、《施工合同(副本)》和履约金本金。
五、本担保合同一式三份,三方签字(章)后生效。
担保人:
被担保A人:
被担保B人:
年 月 日
篇12:外汇贷款担保书
租赁股份有限公司:
承贵公司与(以下称债务人)于年月日签定的《租赁合同》(合同编号:)(以下简称:《租赁合同》)的有关约定,为确保贵公司的合法权益,依照诚实信用之原则,本人愿以个人所有的财产,以无限连带责任的方式,为贵公司提供保证,并在此谨作以下保证:
一、本人同意贵公司与债务人签定的《租赁合同》的全部条款,并保证债务人能够按期清偿所有债务。
二、本人同意对《租赁合同》(包括今后可能补充,修改变更的内容)中债务人的所有债务承担无限连带清偿和无限连带赔偿责任:
1、如债务人未按《租赁合同》中的约定按期足额向贵公司支付应付给债权人的全部租金、手续费、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用之和,本人保证在收到贵公司书面索款通知十日内无条件将上述款项全部划入贵公司指定的账户内。
2、贵公司无须先向债务人追偿或起诉或处置其他反担保措施,而有权直接向本人索偿。一经贵公司要求,本人将无条件负责清偿债务人欠付贵公司的上述所有债务,上述“书面索款通知”为付款凭据,对本保证人有法律约束力。
三、本人用于清偿债务人欠付贵公司所有债务的资产和权益,包括但不限于:
1、本人所有的资产和财产性权益(包括但不限于本人的薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费、利息、股息、股权、红利、财产租赁、财产转让等所取得现金、实物和有价证券);
2、夫妻共同财产中个人相应的部份;
3、本人已经及未来因任职、受雇、履约等提供劳务,或将财产出租给承租人,或转让建筑物、土地使用权等财产及转让其他财产,或许可各种特许权的使用,或作为个体工商户进行生产和经营,或对企事业单位的承包经营、承租经营等所取得的一切资产和权益以及从公司、企业及其他经济组织或个人取得的利息、股息、红利等。
四、本人承担无限连带保证责任期间自债务人不能履行到期债务之日起两年。
五、如本人未按前述约定履行无限连带保证责任,由此而造成贵公司的其他经济损失概由本人承担。贵公司有权根据法律规定,通过法律程序追索所有应付款项。
六、如贵公司以其他形式间接履行担保责任,本人保证届时无条件按照贵公司规定的格式另行出具保证书。
七、本保证书是不可撤销的,在下列情况下,无论是否事先通知本人,本保证书持续有效:、本保证书中当事人的身份地位发生任何变化;
2、《租赁合同》的任何补充、变更、修改。
八、在所有的债务尚未全部清偿前,本人放弃取代贵公司债权人地位的一切权利,并保证:
1、在所有的债务尚未全部清偿前,债务人即使欠下本人任何款项或将任何资产或权益抵押、质押或转让给本人,本人将不与贵公司并列分享追讨上述款项、资产或权益;2、非经贵公司书面同意,本人不能同时向债务人索取任何担保或款项,如有已索取者,该等担保或款项一经贵公司要求,须照数交还贵公司;
3、在债务人发生破产或任何债务重整的诉讼时,本人如可从中取得任何资产或款项,所得的资产或款项亦作为代贵公司取得,并一经贵公司要求即全数交还,直至贵公司全数收回债务人欠付贵公司的所有债务为止。
4、总之,无论在任何情况下,贵公司均享有优先受偿权,待贵公司收回债务人欠付贵公司的所有债务后,本人方可取代贵公司债权人地位。
九、本人对依据本保证书规定所应付的一切款项,均不得提出任何扣除、抵销或反索偿的主张,亦不得附带任何限制或条件,以保证贵公司实际足额收到本保证书规定的贵公司应得款项。
十、贵公司给予债务人和本人的任何宽容、宽限、优惠或延缓行使《租赁合同》及本保证书项下的任何权利,均不影响、损害或限制贵公司依本保证书和法律法规而享有的一切权益,不应视为贵公司对本保证书项下权利、权益的放弃,也不影响本人在本保证书项下应承担的任何债务。
十一、本保证书为一独立附加担保,贵公司可以在本身认为合适的情况下,接受债务人或任何第三者现时或将来提供的任何抵质押或其他担保,或者解除或变更已持有的抵质押或其他担保而无需知会本人,在任何一种情况下,本人均应对债务人的所有未清偿债务承担个人无限连带保证责任。
十二、本保证书自本人签字之日起生效,直至本保证书项下全部债务履行完毕为止。本人保证对本保证书中的所有债务不提出任何抗辩。
十三、本保证书如有任何修改、补充、变更均须征得贵公司的同意。
十四、本保证书一式贰份,贵公司与本保证人各执壹份。贰份保证书具有同等效力。
保证人签字并按手印:
住所:
身份证号码:
手机:
住宅电话:
日期:年月日
篇13:不可撤销担保书例文
__________分行:
根据________(借款人)的申请,贵行同意向其提供外汇贷款(大写)________________美元(或其它外币),配套人民币贷款(大写)________________元。本保证人同意为该项贷款担保。特此开立本保证书。向贵行担保下列各项:
________________元整(大写)。和该贷款项下所发生的利息和费用。
二、本保证书保证归还借款人在________字第________号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息,并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款人所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时,接受你行委托我单位开户行从我单位帐户中扣收全部贷款本息,如帐户中存款不足,我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。
三、本保证书在贵行同意借款人延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响,也不因借款人是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人,并有足够偿还借款的财产作保证,保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效,至还清借款人所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人:(公章)__________________
法定代表:(盖章)________________
保证人地址:______________________ 保证人开户银行及帐号:____________ ____________年________月________日
篇14:欠款协议范文
甲方:______________身份证号:______________
乙方:______________电话:______________
鉴于以下事实:__________年__________月__________日甲、乙双方达成借款口头约定,甲方向乙方借款人民币__________万元(大写__________万元整),当天乙方通过自己的农业银行卡号:______________转给甲方指定账户(户名:______________,卡号:______________)人民币__________万元整(大写__________万元整)。__________月__________号甲方又向乙方借款人民币__________万元(__________万元整),乙方在小店开发区将现金__________万元交给甲方。__________月__________日甲方经乙方同意,将乙方__________汽车(车牌号:______________)抵押给一个体户,从个体户拿走抵押款__________万元人民币(__________万元整)。综上,甲方欠乙方本金__________万元(__________万元整),偿还总额本息合计为人民币__________万(__________万元整)。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。基于以上所述,就甲方欠乙方全部欠款项事宜,达成本协议如下:
第一条甲、乙双方在此确认:甲方应偿还乙方全部欠款本息共计人民币__________万元(__________万元整)。
第二条还款日期:__________年__________月__________日前将欠款__________万元(__________万元整)偿还清。甲方必须于__________月__________日前将欠款主动存入乙方指定账户:______________农业银行户名:______________,账号:______________。
甲方:______________乙方:______________
__________年__________月__________日
篇15:个人贷款担保书范文
担保人: 被担保人:
一、担保人 愿意为 作经济担保。
二、被担保人 在x有限公司聘用期间,若出现侵占、盗窃、挪用公款或货款(物)不还,劳动合同违约、违反公司保密协议书规定等行为给公司造成经济损失,本人无力偿还的部分由担保人承担并负责偿还。
三、担保人概况:
姓名: 身份证号码:
工作单位:
家庭地址:
邮政编码: 家庭电话: 手机: 经济担保书范文
四、担保人与被担保人关系:
五、请担保人提供工作单位证明、身份证、房产证明复印件及其担保资格的真实性: 担保人工作单位负责人签字盖章:
担保人工作单位盖章:
身份证复印件请附后
六、担保人签字: 日期 : 年 月 日
备注:
1、 请附被担保人身份证复印件;
2、 请附担保人身份证复印件;
3、 担保人应为贵阳市户口及有固定房产和收入; 经济担保书范文
4、担保人工作单位只为担保人的担保资格的真实性作证明,不负任何经济责任或连带责任,担保人工作单位对担保资格的真实性证明时盖单位公章。
篇16:旅行担保书
编号:z-东南亚-061017
(游客) (乙方)委托广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下称甲方)签证中心代办新加坡个人旅游签证业务,双方就代办签证的担保事宜达成如下协议:
一、签证费为¥ /人,乙方在办理委托代办手续时交与甲方。
二、乙方保证覆行如下务:
1.所提供的签证资料真实,准确;
2.守新加坡的法律规定,于签证有效期内按时回国,决不滞留境外;
3.乙方在第一次出境回国后,将护照原件交给甲方向新加坡领事馆办理销签手续,所需3-5个工作日办理。
三,乙方若在新加坡发生逾期滞留或违反新加坡法律法规作为乙方承担违约责任的方式,乙方向甲方支付违约金人民币壹万元;
四,本协议自签订之日起生效。
五,其他约定
若乙方因提供的签证资料不实而被拒签,同意支付甲方拒签费每人贰佰元人民币。甲方又权利就因此产生的名誉损失要求乙方赔偿。
本人已清楚明白地了解根据本担保书所负有的责任,本人会谨此明示,一旦担保实现,本人会放弃对担保书提出任何抗辩的权利。
申请人签名:
2 年 月 日
篇17:责任担保书
发包人:(甲方)承包人:(乙方)
甲乙双方根据相关法律法规,经协商一致,就位于的甲方住房的大理石装簧(外墙面及屋檐)事宜,签定工程质量担保书。
第一条工程质量承包范围和内容
1、质量保证期限:经甲乙双方约定,大理石的质量保证期限为20x年。
2、质量保修范围:包括外墙和屋檐的大理石墙面及双方约定的其他项目。(面试网)
第二条质量保证条款明细:
1.保证大理石墙面能达到合理使用年限;
2.保证大理石墙面接缝平整,整体墙面纹理通顺;3.保证大理石墙面不开裂、空鼓、脱落;
4.保证安装大理石墙面牢固、无倾歪,杜绝缺楞掉角和裂缝等现象。
5.其他项目保证条约:
第三条质量保修责任
1.如未达到上述要求,乙方应当在接到甲方通知之日起天内派人负责维修或重建;2.发生紧急抢修的,乙方在接到甲方通知后,应当立即到达现场抢修。
3.除不可抗力以外造成的大理石墙面脱落、裂缝、空鼓、倾斜等情况,乙方负全部责任。(不可抗力:指因战争、x、物体坠落或其他非甲乙方责任造成的灾害以及自然灾害。)
第四条保修费用
因建筑安装质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。
第五条其他
双方约定的其他工程质量其它注意事项:
本工程质量担保书,由甲乙双方在竣工前共同签署,自签订之日起即产生法律效力。
甲方(签字):乙方(签字):
年月日(附件:乙方身份证)
担保书精选范文二
被执行人:张_______,男,36岁,汉族,个体业主,现住________省_______县______镇_____街______号。
担保人:贾________,男,36岁,汉族,个体工商户,现住______省______县______镇______街______号。系被执行人的朋友。
原告丁________诉被告张_______债务纠纷一案,______省_____县人民法院已经作出判决,并于______年_____月_____日生效,原告丁_____于______年______月______日提出申请执行。但被执行人张_______确有困难。
被执行人张_____虽有一处正在建设中的楼座可供执行,但如果将此楼座查封,不准建筑,将会张________造成巨大损失。预计该楼三个月后即可竣工,然后作为商品房销售,他完全有能力履行该判决。为了使被执行人免遭巨大损失,担保人愿以产权属于个人的一辆黑色奥迪轿车作抵押物,至______年______月______日止,张______仍然不履行义务时,愿以这辆价值_____万元的轿车拍卖来抵还债务。请人民法院批准,并向申请执行人作疏通工作,以便达到延缓执行的目的。
此致
_______省____县人民法院
被执行人:张_________
担保人:贾___________
______年_____月____日
篇18:安全担保书
各位家长:
近年来,中小学生发生多起伤害事故,究其原因,往往是学生本人及家长对安全不够重视。学生安全关乎家庭幸福,社会稳定。每位家长都希望自己的子女安全,健康的成长。学校作为少年儿童的集聚场所,应当担负起学生的安全教育责任。但由于学生的个体差异及家庭原因,学生在实际的生活学习中,总是不可避免的出现伤害事故,我校近几年非常重视安全管理,充分利用集会、班会等形式进行安全提示,但家长作为学生的法定监护人,更应该重视子女的安全,切实担负起学生的监护职责。按照上级主管部门要求,每一位家长都要与学校签订学生安全承诺书,要求各位家长思想上高度重视子女安全,在平时加强对子女的安全教育:
1、 监管子女不到河流、池塘等水源地游玩、游泳、严防溺水事故发生。
2、 监管子女上下学的安全。不乘坐无牌无照、超载车辆,家长在自行接送子女过程中,不无证、不超载、不酒后驾驶,特殊天气防滑、防摔、防雷击。
3、 学生和身体出现不适时,要及时告知学校,并及时到正规医院就医,不带学生到人员密集、空气质量差的地方,严防传染病。
4、 监护子女不去学生不适合去的场所。
5、 监护子女不参与封建活动,不参与违反科学的异教团体。
6、 监护子女不吸烟、不喝酒。
7、 监护子女不玩火,不随意接触电源电器,正确使用燃气。
8、 重视子女的心里想法,及时交流、及时沟通、及时疏导。
9、 监护子女不随意在外留宿,不随意接触陌生人,以防侵害。
10、 监管不在流动摊点购买、饮食、“三无”食品。
11、 监护子女不要在特殊天气时(冰雪、暴雨、台风、雷击、冰雹等)外出。
各位家长,学生安全无小事,由于每个人的生活习惯不同,但是学生安全要天天讲,时时讲,事事讲,处处讲,希望各位家长能和学校一起为我们的学生营造安全的生活环境!以上内容,我以认真阅读,并会以实际行动关注,维护子女安全。
学生姓名: 家长签字:
许疃镇王店小学 20__年10月16日
篇19:个人欠款协议格式
本人于_______________年__________月__________日收到__________还款,人民币_______________元整,特写此收条证明借款已经偿还部分。
部分偿还后,还有_______________元人民币有待以后偿还。本收条一式两份,还款人和收款人各分别保管一份。
特此证明还款人:_________________
收款人:_________________
证明人1:_________________
证明人2:_________________
_______________年__________月__________日
篇20:旅行社担保书范文
__(__)班学生将于____年__月__日组织集体青檀寺旅游活动。为保证活动的顺利进行,考虑到本次活动的安全防护与安全教育工作,结合出游特点,同学们在安全事项方面应保证做到以下几点:
1. 严格服从班委的安排,听众指挥,积极配合班委工作;
2. 到达目的地之后,不乱跑,不嬉闹逗打,不做危及自身安全的危险动作;
3. 班级成员一律统一出发,统一返回,没有特殊情况任何同学不得擅自离队;
4. 去厕所或其它离开集体时一定要向班委汇报,要结伴而行;
5. 不在山上乱扔烟头或做其他触发火灾的玩火行为;
6. 不随手扔垃圾,废弃物用袋子装好带走,不破坏山上的生态环境;
7. 保证成员间互帮互助,相互照应;
8. 上山下山时有秩序,不争先恐后,防止摔倒;
9. 妥善保管好自己的`财物,离开时检查确认一遍,不落下任何东西;
10. 可自带雨伞、太阳伞,防止雨淋日晒、中暑等情况;
11. 注意饮食安全,不随便吃摊上零食;
12. 遇到危险时及时向班委汇报;
班级的每一位同学都有责任和义务维护好班集体的共同秩序。希望大家严格遵守,共同营造一个良好的活动环境,一起享受快乐时光!
责任人签字:
责任监督:
班班委: