二手设备购销合同汇总5篇 购销合同怎么填（汇编20篇）

最新猪饲料购销合同范本

甲方(需方)：

乙方(供方)：

甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行，猪饲料购销合同样本。

一、合同标的。

甲方所购产品名称为--------------，型号为---------，套数为----------。设备详细配置见清单，清单中未列出的设备不在本合同供应之列，如甲方有需要另行计价;

二、合同价款及支付。

1、合同总价为￥_________(大写_________元)，

2、 签约后支付总价30%的定金;

3、买受方处交付设备后，支付总价的60%的货款;

4 、保留款为总价10%的货款，在设备调试合格后第----月内支付

三、设备运输及风险承担采用------种方式。

1、乙方代办托运，运费由甲方支付，在设备卸车前由甲方直接支付给运输单位。乙方负责装车并承担装车之前的风险由，装车之后的风险由甲方承担;

2、乙方送货上门并负担运费，甲方负责卸货;卸车之前的风险由乙方承担，卸车及之后的风险由甲方承担。

四、设备交付。

1.交付时间：卖方应于本合同生效日后_____个月内分_____批将设备交付完毕。2.卖方应于交货日_____日之前，通过传真等方式将合同设备的相关内容通知买方，以便买方做好接货准备。

五、设备的验收。

1、设备在交付的同时进行验收，甲方确认设备及所附属设备无误后在验收单上签收;2、如果发现产品不合规定，应在天内向乙方提出书面异议;

六、资料交付。

卖方应于本合同生效日后______个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以邮寄等方式交付给买方，合同范本《猪饲料购销合同样本》。

七、售后服务。

1、乙方提供安装、调试和维护等方面的技术支持和服务工作;2、乙方提供从验收通过之日起12个月的设备免费上门保修服务，在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更换;3、易损件、人为因素和物料腐蚀(光气、氢氟酸、40%以上的NaOH、KHO浓溶液)等造成的设备损坏不在免费服务之列。

八、不不可抗力。

由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限或解除合同，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

九、违约责任。

1、乙方延期交货，逾期一天，乙方按未提供产品总价值的%交纳违约金，违约金最高不超过合同总金额的20%;2、甲方逾期付款，应付款日的次日起，每日承担逾期付款部分总值的%的利息作为违约金，违约金最高不超过合同金额的20%。

十、争议的解决。

若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第____种方式解决。1.向郑州仲裁委员会申请调解、仲裁;2.向原告住所地人民法院起诉。

十一、其它应注意事项：

甲方(签章)：乙方(签章)：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

鲜蛋购销合同

合同编号：                 甲方：

乙方：

甲方因生产需要，为选择优质安全、卫生的鲜鸭蛋，以控制原料品质。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律的规定，建立长期稳定的合作关系，以互惠互利为原则，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。

第一条：货物名称、规格、数量、单价及金额等

货物名称规  格单价（元/公斤）蛋鸭数量（只）鲜鸭蛋   备注：单价可每季度定一次，原定单价与市场价相比浮动5%以内 不作调整，超过5%的按市场价调整，但不得低于养殖成本价。

第二条：产品质量与标准

乙方出售给甲方的鲜蛋应新鲜完整、不破损、不变质，保持鲜蛋表面清洁，不沾附泥污等物。质量符合gb 2748—《鲜蛋卫生标准》要求。

第三条：包装要求

乙方自备或向甲方租用塑料箱，采用洁净的，符合食品卫生标准的白色塑料箱包装。乙方应按产蛋日期装箱，不同产蛋日期的鲜蛋不得混装，并在装箱后注明产蛋日期，为保证鲜蛋的新鲜度。

第四条：交货时间地点方式及运费负担

交货时间为每天的上午8：00--11：00，下午1：00--4：00；交货地点为甲方仓库，由乙方送往甲方仓库，运输费用由乙方负责。乙方前后两次送货时间不得超过五天，以保证鲜蛋的新鲜度，若超过五天，甲方有权不收蛋。进入甲方仓库前货物的风险由乙方负担，到达甲方仓库后货物的风险由甲方承担。

第五条：验收方式与期限

乙方将鲜蛋送到后，甲方依次过磅照验，在    小时内验收完毕。双方对鲜蛋质量有异议时以法定检测部门为检测报告为准，检测合格费用由甲方承担，检测不合格费用由乙方承担。

第六条：货款结算方式

甲方通过验收后，应向乙方支付货款。若有特殊情况，甲方经乙方同意后可延迟付款，但应写明     日内必须付清货款。

第七条：违约责任

1、乙方所供货物未达到合同规定的质量标准，甲方有权拒收，并应承担供货金额的    ％的违约金。

2、甲方不按合同规定购进货物，应承担货物金额的    ％的违约金。

3、乙方迟延交货或甲方迟延支付收购款的，应当每日按照迟延部分价款

％的标准向对方支付违约金。

4、由于上述违约损失超过违约金的，可向违约方要求赔偿。

第八条：争议的解决

若合同执行中发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商或行政调解解决。如经协商调解仍不能解决，按下列第     种方式解决：(1)依法向           人民法院提起诉讼；(2)提交           仲裁委员会仲裁。

第九条：其他约定

交售数量在合同规定数量超欠5％以内不作违约论处。乙方现存生产蛋鸭，若需淘汰更新，须经双方协商同意，才能减少供货数量。

共2页，当前第1页12

工厂建造合同

PLANT CONSTRUCTION CONTRACT

第一条 定义

“业主”指 。

“承包商”指 。

“工厂”指在附录×中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。

“工地”指按本合同用于建造工厂的全部地皮。

“工程”指承包商按本合同实施的工程。

“合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。

Article 1-Definitions

"The Owner" shall mean .

"The Contractor" shall mean .

"The Plant" shall mean all or any part of the machinery, equipment and materials forming the permanent installation as specified in Appendix(…).

"The Site" shall mean all the land where the plant is to be constructed in accordance with this Contract.

"The Works" shall mean the works to be done by the Contractor under this Contract.

"The Contract Price" shall mean the total sum payable to the Contractor by the Owner for the Works.

第二条 承包商的职责

1. 承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。

2. 除了业主根据第×条提供的项目和设施，承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。

3. 承包商应根据附录×中的日程安排施工。

4. 承包商应根据附录×中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。

5. 承包商应向业主提供附录×中规定的备件。

6. 承包商应向业主提供附录×中指定的维修设备。

Article 2-Contractor’s Responsibilities

1. The Contractor shall design, engineer, and construct the Plant at the Site.

2. The Contractor shall provide all equipment, materials, tools, facilities, labour and services necessary for the successful construction of the Plant except those items and facilities to be supplied by the Owner under Article (…).

3. The Contractor shall perform the Works in accordance with the Schedule in Appendix (…).

4. The Contractor shall provide the Owner’s personnel with training of operation and maintenance of the Plant in accordance with Appendix (…).

5. The Contractor shall supply the Owner with the spare parts specified in Appendix (…).

6. The Contractor shall supply the Owner with the maintenance equipment specified in Appendix (…).

第三条 业主的职责

1. 业主应提供工地，并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。

2. 业主应按时提供附录×中指定的物件和设施。

3. 业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证，包括承包商雇员的工作许可证。

4. 业主应按第×条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。

Article 3-Owner’s Responsibilities

1. The Owner shall make available the Site and grant the Contractor free and uninterrupted access thereto throughout the duration of this Contract.

2. The Owner shall provide those items and facilities specified in Appendix (…) at the time therein established.

3. The Owner will obtain from the relevant Authorities those licenses and permits necessary to construct and operate the Plant on the Site including work permit for the Contractor’s employees.

4. The Owner shall pay the contractor for the Works performed the Contract Price set out in Article (…).

第四条 合同价格

1. 在本合同生效后天内，业主应向承包商支付金额为 合同价格，作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。

2. 合同价格不再上调，完成工种的成本风险应由承包商承担，商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。

Article 4-Contract Price

1. Within (…) days after the effective date of this Contract, the Owner shall pay the Contractor as full and complete compensation for accomplishing the Works and assuming all obligations under this Contract the Contract Price in the amount of .

2. The Contract Price is not subject to escalation, and the cost of executing the Works shall be the risk of the Contractor who shall be deemed to have obtained all information and taken into account all circumstances which may affect the cost in agreeing the Contract Price.

第五条 设计图样

1. 承包商应根据合同，在附录规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样，供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内，对图样进行审核，并作出批准或不批准的决定。

2. 承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责，除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。

3. 业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料，收到方应作为机密文件对待，除非另有商定，收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。

Article 5-Drawings

1. The Contractor shall submit to the Owner for approval and review within the time specified in Appendix (…) such drawings as may be required for Construction of the Plant under this Contract. Within one month after receiving such drawings the Owner shall review and approve or disapprove the drawing.

2. The Contractor shall be responsible for any defects, errors or omissions in the above drawings unless such defects, errors or omissions are caused by inaccurate information furnished in writing to the Contractor by the Owner.

购货方(甲方)：_________________

销货方(乙方)：_________________

一、根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，本着诚实守信、互惠互利、共同发展的宗旨和原则，甲乙双方进行了友好的协商，并达成一致签订本合同，供双方严格遵守执行。

二、交货地点：_______________

三、交货方式：乙方负责将货送至甲方或甲方指定的____________市内地点。如甲方要求以物流方式发货则费用由甲方承担，且乙方不承担货运风险。

四、验货标准及提出异议期限：

4.1甲方应及时验货，若质量或数量有异，甲方应在收货十五天内通知乙方处理，逾期或布料一经裁剪或后加工即视为验收合格，乙方不负任何责任。

4.2 非质量问题甲方不能退货，若因质量问题需换货或退货，甲方需提前通知乙方，以书面形式传真退货单到乙方，征得乙方同意方可退换。因质量问题产生的退换货运输费用由乙方承担。

4.3 因存在合理批差，每批大货到甲方请及时检验布面质量、颜色、缩水率等数据，若发 现异常，请及时与乙方沟通处理。双方协商达到一致后甲方方可生产。若甲方擅自处理造成的后果由甲方自行承担。

五、结算方式及期限：合同签订后付货款____________% 定金，余下货款下个月结清。

六、本合同自签定之日起，长期有效，如需修改或废除，,甲乙双方须同时签名盖章确认,附表同具法律效力。

七、违约责任：如有纠纷,双方友好协商解决,协商不成,交____________市地方法院诉讼裁决。

八、本合同一式两份,双方各执一份,经双方代表签字盖章后生效,传真件为有效文本。

甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________

法定代表人(签字)：____________法定代表人(签字)：____________

____________年__________月____________日

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方中央空调安装工程达成一致协议。为保证工程施工进度。提高工程质量，明确甲乙双方的职责、权利、义务，互相配合协作确保工程如期完成。结合本工程的具休情况，签订本合同，以至双方共同遵守。在签署本合同时，双方对本合同所有内容及条款已详尽了解，合同经签署后，即视为对其所有内容及条款确认无误，并愿意遵守执行，放弃对合同内容及条款有疏忽之处作为不执行合同的理由之权力。

一.乙方是本合同经济与法律责任的唯一承担者，乙方是本合同设备采购、安装施工与售后服务的具体执行者。

二、工程内容及范围

1.工程名称： 舒适性空调系统工程;

2.工程地址：

3.工程内容及质调试运行直至整个空调系统的最终竣工验收，并量要求：乙方负责按清单明确的空调机组、以及安装材料的规格、型号、数量与质量，进行采购、安装、达到合格标准。

4.施工中需要甲方协调其他专业配合的工作如下：

a.甲方的水电工需按乙方的要求将空调所需电源送到空调设备处，乙方负责设备接线;

b.空调检修口、出风口的位置及尺寸按施工图设计图纸执行;

c.凡遇到需要在结构梁、结构墙开孔的必须经甲方认可，开内隔断墙孔洞的数量不得超过室内机的台数， 乙方负责具体的实施;

d.以上配合不到位而造成的乙方工程量的增加，增加部分的费用较大时由甲方承担。

5.施工中，因甲方原因而造成的变更，不在本工程范围内。甲乙双方另行商议。

三.工程包干总价

按报价单采购及设计图纸施工安装的包干总价为 元，人民币大写: ，如有其它一切费用由乙方承担。

四.本工程总承包付款方式如下：

1. 第一期：合同签订后三个工作日内,甲方向乙方支付总工程款的30%作为定金。

2. 第二期 货到现场 签收合格付总工程款60%

3 第三期：工程完工全部验收合格，付清尾款。

五.工期要求

1.二次装修工程结束前，进行空调系统运转调试，并进行竣工验收。

1.如遇下列情况，工期可作相应顺延:

a.甲方未按照合同约定支付工程款项;

b.因停水、停电或限制施工时间等限制安装施工的情形;

c.甲方未能把电源接到室内、外机组所需的电源位置;

d.因遇人力不可抗拒的因素(如：恶劣天气、疫情、临时性重大突发事件等)。

六.双方责任

1.甲方责任

a.甲方应在乙方安装工具及材料进入安装现场后为乙方提供指定堆放区;

b.甲方应对空调安装要求事先告知乙方施工人员(包括空调外机的位置规定);

c.甲方负责空调设备及附属材料的进场验收、工程竣工验收，在验收完后负责保护好进场材料及安装后的设备，防止被盗及损坏;

d.甲方应协调其他专业施工单位(如装潢的水电工、泥工、木工、油漆工等)与乙方的配合工作;

2.乙方责任

a. 乙方负责空调设备机组的订制与采购，所采购的空调设备机组必须是符合当前国家或行业相关中央空调设备生产制造技术规范的、相关质量认证与许可标志、以及“产品质量合格证”齐全的空调设备;

b.乙方需按照双方商定的设计方案进行安装并保证施工质量和施工进度;

c.乙方施工期间应遵守甲方的工地管理的各项规定，文明、安全生产;

d.乙方负责空调设备机组及配套附件的运输、加工、制作、安装及交付甲方正常使用;

e.乙方施工期间应保护好材料、设备不受损坏，乙方原因造成工程延期应由乙方负责。

f.因乙方原因出现的安全事故由乙方承担全部责任，乙方应及时妥善处理，不得拖延。

g.承担因产品质量和施工质量造成的一切责任和损失。

3.本合同签订后，若一方单方面毁约导致合同不能继续履行的，毁约者除退还已收取或已支付的工程款外，另按工程款总金额的10% 赔偿对方。

七.工程验收及保修

1.本工程应符合“中央空调”设计及安装技术标准;

2.装修工程完工前，甲方应提前7天内通知乙方进行空调系统的运转调试;

3.本工程保修期：

a本工程空调设备保修期为18个月，保修期从空调设备安装调试完毕之日起计算;

b本工程安装工程保修期为2年，保修期从调试验收合格之日起计算;

八.合同争议解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，不能协商解决的，向本工程所在地的人民法院起诉。

九.其它

1、未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

需  方：__________________________

供  方：__________________________

为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》（GB/T14902-20xx）及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称

二、工程地点

三、供应混凝土量 10600 m3（结算时按实际数量结算）

四、供货期 由 年 月 日 至 年 月 日

五、需方委托供方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价

六、供货量的确认

1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准，需方应指定其合法代表人签认供方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。

2、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由需方承担。如同一批次抽验的数量不少于 2 车，且平均欠量大于 3 %时，供方应按该次抽验的总欠量的 2 倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。

七、商品混凝土质量标准要求

供方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902-2019《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。

八、需方的基本权利和义务

1、需方应在浇筑混凝土的 1 天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方； 如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，需方应及时通知供方。

2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地。

3、混凝土搅拌车到达工地后，需方应在 30 分钟内办完查验交接手续，并安排在 90 分钟内卸料完毕。

4、若供方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定，需方有权拒收。

5、需方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料。

九、供方的基本权利和义务

1、供应商应建立健全质量保证体系，严格按国家标准和规范组织生产，根据合同和需方通知要求，保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务。水泥采用蒙西水泥，其它材料需方检验合格。配合比经需方验证后，不可随意调整，调整应提前8 天通知需方。

2、供方负责按国家规范设计商品混凝土的配合比，同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。供方应及时按不同混凝土品种等级向需方提供商品混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书，需方付清货款时应提供全部有关技术资料。

3、供方运送车辆和随车人员进入现场后，必须服从需方负责人员的调度指挥，提供优质服务

4、供方应积极配合需方对混凝土质量和供应量的抽查，出现争议时，供方应及时派员进行协商处理。如因供应方原因造成需方出现质量问题，供应方应该承担赔偿责任。

5、供方不得拒绝供应小批量商品混凝土。

6、如需方有不按合同约定支付货款等违约行为，供方应积极进行协商。如协商未果，可在提前 15 天书面通知需方的情况下，停止向需方供应混凝土。

十、结算和付款方式

1、结算方式：

供方根据需方签认的发货单每月一次编制结算表，并提供给需方，由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议，需方应在10 天内提出，否则视为认可。

2、支付方式：货款当年支付75%，其余部分次年付清。

十一、违约责任

1、需方违反合同约定逾期支付商品混凝土货款时，应根据同期中国人民银行规定的贷款利率，向供方支付所欠货款的利息，同时承担违约责任。

2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十二、不可抗力

1、 不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、洪、震等严重自然灾害。

2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担：

⑴所有人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。

⑵按需方通知已运至施工场地的混凝土，其损失由需方承担。

⑶延误的供货期相应顺延。

⑷因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十三、合同的解除

1、有下列情形之一的，供需双方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因工程停建或缓建、混凝土生产运送设备严重故障）致使合同无法履行；

（3）法律规定的其他情形。

2、 一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 10 天告知对方，通知到达对方时合同解除。

3、 合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

4、 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十四、解决争议方式

本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，按下列途径进行解决：

1、提请 当地仲裁委员会 仲裁；

2、如果经当地仲裁委员会仲裁无效，再向人民法院起诉。

十五、其他事项

1、供货期间价格不宜调整，如需调整双方可协商调整混凝土供应价格，签订补充协议。

2、本合同一式叁份，需方执贰份、供方壹份。

3、本合同如有未尽事宜，应另订立书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前，依本合同执行，任何一方均无权自行更改合同内容。

4、本合同自供需双方签字盖章之日起生效。

需 方（盖章） 供 方（盖章）

年 月 日 年 月 日

根据中华人民共和国《合同法》，甲乙双方经协商，本着诚信、平等、公平的原则，制定以下经销合同：

第一条 质量指标详见

第三条 验收方法：以材质单的指标为准

第四条 付款及结算办法：分批结算，在指定油库付款提货。

第五条 交货规定：

1、交货地点：广东省广州黄埔油库及全国：

2、交货日期：由乙方与客户确定;

3、每天1000—50000吨以上供应。

4-具体的操作程序：(1)与客户先签订好销售合同;(2)进行第一批油品销售时，先由客户根据每天购买的数量在银行开出银行承兑汇票，交给乙方核实后，乙方即开出增值税发票及本单位提货单，可以全国提货。以上为首次交易，以后即随时付款，随时开单、提货o

第六条 经济责任

1、乙方应负的经济责任。

(1)产品质量不符合本合同规定时，甲方同意使用者，按质论价。不能使用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的千分之一(1%0)计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。

(3)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。

2.甲方应负的经济责任。

(1)甲方如中途变更产品品种、规格、质量的规格，应偿付变更部分货款价值总值3%的罚金。

(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的中应由甲方偿付乙方退货部分贷款总值3%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

(3)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，如延期三天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额千分之一(1%0)的罚金。

(4)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额千分之一(1%0)计算付给乙方，作为延期罚金。

(5)乙方送货或代运的产品，除货物质量或数量问题外如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额30%的补偿金。

第九条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

第十一条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)

第十二条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十三条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

甲方：

乙方：

签约时间：

需方：_________________

供方：_________________

一、合同内容：_________________

1、工程名称：_________________

3、工程内容：_________________需方委托供方加工安装铝合金地弹门及全部塑钢门窗。

4、合同面积共计平方米。工程所需塑钢门窗风格、数量详见设计样图。

5、合同铝合金地弹门面积平方米，工程所需地弹门风格、数量详见设计样图。

二、工程技术质量要求

1、塑钢门窗结构形式、规格符合双方签字的图纸要求：_________________

2、塑钢门窗所用型材为

3、地弹门所用型材为。

4、供方严格按照GBl20__--98标准制作;

5、需方按照GB5824--98提供洞口。

三、供需双方的责任和权利需方：_________________

1、需方应及时提供工程蓝图，洞口尺寸如有变更，需方应在供方制作前及时通知供方，并出具正式的更改单。

2、需方应监督土建方施工，保证洞口尺寸符合国家GB5824--98标准要求。

3、需方和供方共同负责保护已上墙的塑钢窗的完好性;

4、免费为供方提供安全可靠的产品存放库房和工作场地，以及安全施工所需的水电、脚手架等条件和设施，以便于供方施工;

5、按GB5824~86要求提供粗粉完毕的洞口和安装所需的基准线(中线、50线等);

供方：_________________

1、供方依据工程蓝图，并根据需方要求，按照陕98J08图集对工程所用的全部塑钢门窗进行设计。经双方签字后，供方依照签字图纸加工制作。

2、供方应按照围家GBl20__—98标准要求，进行该工程塑钢门窗的加工制作。

3、供方应按照国家JGJl03—96标准要求，进行该工程塑钢门窗安装。

4、供方应坚持安全第一、文明施工，遵守需方施工现场纪律。

四、合同总价及付款方式

1、合同生效日期以供需双方签字盖章日期为准。

2、88系列推拉窗单价为元/m2，面积为m2。

3、100系列地弹门单价为元/m2，面积为m2。

4、合同总造价=∑合同单价_____塑钢窗及地弹门洞口面积=大写：_________________塑钢门窗合同总额以经双方审定的图纸为基准，按洞口尺寸进行结算。

5、采用电汇或银行汇票结算;

6、合同签定生效后，需方支付供方合同总额的%作为工程预付款;资金到位后，供方按照需方所提供的供货计划安排生产并组织安装。窗框进场后，需方支付供方合同总额的%;窗扇进场后，需方再支付供方合同总额的%;门窗工程安装完毕后15日内需方再支付供方合同总额的%，预留%作为工程质量保证金，一年后结清。

五、保修与维修该门窗工程保修期一年。保修期内，供方应在接到修理通知之日后二个工作日内免费派人维修。

六、纠纷解决方式双方协商解决本合同所发生的纠纷，必要时按法律程序解决。

需方(盖章)：_________________

供方(盖章)：_________________

代表(签字)：_________________

代表(签字)：_________________

年              月              日

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

甲乙双方就采购事宜签订供货合同。经甲乙双方协商，达成如下合同条款：

一、合同标的物的名称、型号(技术参数)、数量及价款(单位：元)序号品名型号规格单位数量单价金额1复印机2投影仪3文件柜4考勤机5台式电脑6传真机7彩色扫描仪8电话机910合计  。

二、质量及服务

1、质量要求及技术标准：行业标准

2、售后服务：我公司严格按照国家法律、法规，合法经营，按章办事，诚实守信，自觉维护甲方的权益，圆满完成甲方采购的办公用品，安装和相关售后服务确保质量，提供快捷方便，满意的服务。

三、合同价款合同价款为人民币：元整，小写：元。

四、履行期限：年月日前交货。

交货地点：。

五、付款方式：一次性付清。

六、在本合同履行中，甲方如需追加或减少本合同中相同的标的物，应签订补充合同书。

七、违约责任乙方延期交货，每延期一日，按照成交金额的千分之向甲方交纳违约金。

甲方延期付款，每延期一日，按照成交金额的千分之向乙方交纳违约金。

八、争议解决甲乙双方应通过友好协商，解决执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁。

九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字生效，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

授权代理人：(签字)授权代理人：(签字)

单位地址：单位地址：

邮政编码：邮政编码：

联系电话：联系电话：

传真：传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

年月日

甲方： 乙方：

甲、乙双方本着诚信自愿，合作互利的原则，经友好协商，签订下列合同 ，并共同遵守。

一、产品品种、数量、价格、总金额。

总金额(大写)：肆拾玖万伍仟伍佰元整

二：交货时间、费用

交货时间为 年 月 日。此次交收货物中所产生的费用由甲方自行负责。乙方收货时应验收货物，并在收货单上签字交予甲方。 三：付款方式、金额

乙方在收到货物后三十日内，一次性以转帐方式与甲方结算货款。

四、产品质量保证

所有购买产品的质量、规格应严格按照国家规定执行，若产品不

合格，乙方有权退回，若产生争议，应按国家相关检测部门的结论执行。 五、违约责任

若甲方不能交货，按照合同总金额10%支付违约金，延期交货支付合同总金额5%的违约金，乙方不依法或不按合同要求而单方终止合同的，乙方同样应按照合同总金额10%支付违约金。

不可抗力的原因下除外。

违约金在一个月内偿付，否则按逾期款处理。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即生法律效力。

甲方负责人： 乙方负责人：

公章 公章

年 月 日 年 月 日

甲方(消费者)：_________乙方(销售者)：_________

地址：_________地址：_________

电话：_________电话：_________

品牌：_________

签订日期：_________

安装日期:_________

一、为了维护双方合法权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》等法之规定，签订本合同甲方委托乙方加工订做铝塑门窗品牌(lg好佳喜、断桥铝、海螺、实德、新世界、北新)

1、推拉窗型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2

2、推拉门型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2

3、平开窗型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2

4、平开门型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2

5、固定窗型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2阳台加强拐角柱、异型加强柱180元/延米，加强拼柱160/延米，横梁100元/延米隐形纱窗垂拉120元/个，280元/个，侧拉150元/m2、300元/m2，隐型沙门206元/m2、400元/m2，窗户不足2.25m2按2.25m2计算，平开门不足2m2按2m2计算，平开窗不足1m2按1m2计算。

以上推拉价格包含普通配件，保修五年。

二、示意图

备注：

三、根据中华人民共和国门窗国家标准设计，便于您正确选用配件、减少纠纷、维护合法权益。

选取以下高档配件，享受厂家终身保修。

防水处理，148元/桶，平开门四点传送器168元/套、400元/套、1200元/套、______元/套，品牌。

平开窗传送器120元/套、260元/套、430元/套，品牌。

平开上悬五金件360元/套、600元/套，品牌。

窗滑轮40元/个、80元/个，品牌。

门滑轮50元/个、100元/个、150元/个，品牌。

化纤网60元/个、100元/个。

进口真空胶265元/桶。

加重合页60元/个、100元/个。

品牌。瓷白胶20元/桶。

带锁心门传送器228元/套、460元/套。

阳光房名称

规格

方刚架

彩钢板顶

阳光板顶

钢化玻璃顶

单玻中空

平开门传送器套元，平开上悬空传送器套元。

平开窗传送窗套元

防水处理桶元，瓷白胶桶元，进口真空胶桶元，加重合页个元

窗滑轮个元，门窗轮个元，化纤纱个元，带锁心门传送器套元

四、付款方式：

1、一次性付款，客户可享受厂家 折优惠。

2、分期付款：在签订本合同时，支付 %预付款，货到工地付清余款。

五、总平米数总款(大写)￥预付款余款

六、在门窗安装、售后过程中，您诺与乙方安装人员发生纠纷，请您及时与我厂联系，及时让您得到满意的解决，售后服务电话：

七、如果您订做门窗经乙方测量、设计、安装，乙方设计方案必需符合小区物业水电、气暖装饰规定设计方案由于您签字确定，方案确定后，甲乙双方不得更改，如须更改必须双方签字认可，更改造成的损失，由更改方承担费用。

八、标准清水墙体预留间隙2cm之内，毛墙体预留间隙4cm之内属于正确标准(特殊墙体需要甲乙双方协商)，内平开窗如包窗套或贴砖，宽度实际尺寸减4cm之内，外开窗套或贴砖宽度比实际尺寸减4cm之内。

九、安装完毕后，甲方的施工人员在包窗套、门套或铺瓷过程中发现门窗不正请甲方及时通知乙方调整，以免后患，否则乙方不承担任何责任。

十、保修期内门窗出现质量问题请及时与厂家联系解决，乙方必须在一星期上们维修。

对于乙方和安装产品国家有“三包”规定的按国家执行，没有“三包”规定乙方统一规定半年。

十一、乙方代办拆窗，拆窗过程中造成财物损失由乙方承担责任、但拆除旧窗乙方有权免费回收，如甲方由于其它原因不允许乙方收回，甲方须支出乙方拆窗费用， 元/m2。

甲方擅自拆除旧窗造成墙体缝隙过大，由甲方自理。

十二、甲方在验收中发现产品的外观品种不符合合同规定有权拒绝产品，拒付该产品的货款，一旦货款两清则是该产品符合双方合同规定。

十三、安装完毕甲方验收合格，付款给乙方安装人员。

如甲方无故拖欠或拒绝付款，乙方有权拆回所有门窗，因此造成的损失由甲方承担。

十四、解决纠纷方式：

1、双方协商解决;2、主办单位解决;3、消费者协会解决;4、向有关行政部门申诉;5、提请仲裁;6、向人民法院起诉。

十五、本合同一式三份，甲、乙双方签字生效，望请双方遵守合同，维护双方合法权益。

甲方：___________

乙方：___________

____年_____月_____日

饲料购销合同样本

合同编号：_________供货方(甲方)：_________

定购方(乙方)： ________

_根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就饲料定购的有关事宜达成如下协议。

一、饲料基本情况：

种类 _____________品名_____________数量_____________计量单位数量_____________质 量(%)_____

单 价 ____________总金额__________(元) 纯净水度____________度_____________分

合计人民币金额(大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分

二、质量要求：饲料应符合《饲料卫生标准》及国家相应的标准，且不得发霉、有异味或掺杂其他杂物，_________。

三、履行期限：为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。四、交货及验收：1、交货时间：_________。

2、交货地点：_________。

3、交货时乙方应对饲料进行称重、验质，甲方对重量有异议，可与乙方验磅核对;乙方对甲方运输过程中的损耗不承担责任。

4、经称重、验质后，每吨饲料扣除杂质_________公斤。如经乙方验证饲料所含杂质重量明显超过_________公斤的，超出的杂质部分应从总量中扣除。

五、结算方式：_________。

六、违约责任：

1、一方迟延交货或迟延支付收购款的，应当每日按照迟延部分货物价款_________%的标准向对方支付违约金;迟延超过_________日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。

2、因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

3、甲方交付的饲料不符合质量要求的，乙方有权拒收，情况严重的，乙方有权解除合同;因不符合质量要求给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

4、若发生特殊情况，致使乙方不再需要甲方送货的，或甲方无足够饲料提供给乙方的，均应提前_________日告知对方，双方可解除合同;未及时通知的，应赔偿由此给对方造成的损失。

5、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。

6、_________。

七、不可抗力：因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

八、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向_________人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

九、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式_________份，甲方_________份，乙方_________份，_________，_________份，具有同等法律效力。

十、其他约定：_________。

供货方(签章)：_________ 定购方(签章)：_________

住所：____________法定代表人：_________ 住所：____________ 法定代表人：_________

委托代理人：_______电话：______________ 委托代理人：_________ 电话_________ 年___月___日 ______年___月___日

：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

为增强供需方的责任感和确保需方的正常生产，经双方充分协商一致，特签订本合同，以供双方遵守履行。

树种：

成品：

三、结算价格：每套人民币1850元(含17%增值税发票)。

四、规格、数量(套)、交货时间。

产品的质量要求和技术标准：

胶合板的用材：杨;等级：优。

胶合板的湿度不得超过12度。

胶合板不允许脱胶开裂、空洞、结疤;

五厘板的厚度在5.05.2之间，共7层中间3层芯板厚度各1.4。马六甲面皮厚度各30条,最外面2层椴木面皮厚度各30条，椴木面皮纹向是贴横纹，椴木皮宽度在100250之间(250左右的椴木面皮集中贴一面，100200的椴木面皮集中贴另外一面)。

椴木面皮拼接不可有离缝,拼接面皮颜色要一致。

胶合板的承受力要达到我司的要求。

胶合板不可有弯曲、变形等现象。

8、胶合板的外表允许小色差、小活结(10以下)。

9、五厘胶合板的表面不得有脱胶、透胶、虫眼、表面皮开裂，炸裂、凹凸等现象，不可粘纸胶带，胶合板的两面需砂光。

10、胶水：用环保胶.

1

1、中层杨板拼接部位是错接但不能出现缝隙、空洞，要严密。 包装标准：

交货地点：

验收方法：需方按上述第五条的质量要求和标准对交付的产品进行验收。对发现不符合质量要求和技术标准的情况应在收货后6天内进行通知XX处理。

付款日期及结算方式：货到20天结帐，需方以验收合格及成配套的实际数量计算货款，并在收到出具增值税发票后以转帐的方式支付货款。对不成配套的产品，如有续单配套，再进行结算，否则不予结算，后果由承担。

违约责任：

不能交货的，按不能交货部分货款总值的30%向需方偿付违约金。

2、逾期交货的(宽限期两天)，如超过宽限期的 ，按不能交货的货款的日1%向需方偿付违约金。

3、交货数量不足的，需方仍然需要的，应当照数补交，并按期交货。无法补 办的，按不能交货处理;

4、交货的产品不符合质量要求和技术标准的，应负责收回和更换，因更换导致不能交货或者交货时间延期的，按不能交货或者逾期交货处理。未更换或者更换的数量不足的，按交货数量不足论处;

5、应负责需方在生产过程中所出现的第四条质量问题(负责胶合板的退货);

6、需方无故拒收产品或者中途无故退货的,应按拒收或者退货部分产品货款总值的15%向偿付违约金。另：对已制成的成品应按70%向偿付违约金;

7、需方逾期付款的(宽限期6天)，应按该货款总值的日1%向偿付违约金。

十、争议的解决办法：双方对合同履行中发生的争议，应当尽量通过协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同履行地的法院起诉。

十一、本合同自签订日起生效。合同一式两份，供、需双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

酒店用品购销合同甲方：(购方)华辰酒店合同编号：10001

乙方：(供方)沃尔玛商城

为明确经济责任，甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。

一、本合同标准的产品名称、型号、规格、数量、单价、金额详见合同附件(报价清单共2页)总计金额：￥50万元，合同总价款为：￥50万元元，大写人民币：伍拾万元整。

二、验收标准：所有产品按报价单注明的品牌或乙方提供的样板质量为准，报价单未注明的按乙方常规销售品牌质量为准。

三、付款方式：

1、合同签定之时甲方即向乙方支付总货款%作订金，即人民币xx元;

2、验货当天，甲方即向乙方支付总货款的%，即人民币xx元;

3、余款，即人民币

4、若甲方未按时付款，乙方有权拒绝送货，由此造成的一切经济损失由甲方承担;

5、甲方未付清上述货款之前，乙方所供的货物所有权不转移，仍为乙方所有。

四、保修期限：机电商品一律按原厂保修条例保修，易碎品(如瓷品，玻璃制品)请当场检查，过后恕不作更换或补偿。

五、交货日期及地点：

1、交货期限：在乙方收到订金起工作日内交货，即年日交货;

2、交货地点：在乙方仓库验收清点完毕，由乙方免费送至甲方指定地点。

六、违约责任：

1、本合同签订后，任何一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方向对方支付合同总价款200%的违约金;

2、如乙方未能按时交货，每拖迟一日按合同总额罚3‰给甲方，如甲方需要延迟交货时间必须以书面形式提前与乙方协商，否则每拖迟一日按合同总额罚3‰给乙方;

3、如甲方未按本合同第三条付款方式付款，乙方有权不发货，甲方超出交货期限一个月未见提货，乙方将视甲方已经解除本合同，乙方将按《合同法》有关规定处理;

4、甲方未付清款前，所有用具使用权归属乙方，如甲方逾期未付款，乙方有权向甲方按未付款总额的3‰每天计提滞纳金;

5、在交货当天，甲方按合同第六条付款或按已验收货品金额按合同条约结算后，乙方再付货，如有违约乙方有权不发货，由此引起双方的一切损失由甲方承担。

七、结算方式：

以实际交货结算为准。

八、其它事宜：

1、对于明确的合同标准，经双方协商同意后，可作增减或变更，增减、变更后的产品，价格及交货期双方另行协商，按实际交货产品数量结款。

2、在甲方未按合同第三条付款的情况下，乙方可顺延交货期。

九、经济责任：

如执行本合同有任何争议，任何一方可向当地人民法院起诉。

十、双方协商的其它条款：

十一、本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后即生效。

甲方：(盖公章)乙方：(盖公章)

甲方代表：(签名)乙方代表：(签名)

电话：电话：

地址：地址：

签约时间：年月日签约时间：年月日

合同供方:

需方:

签订日期：年 月 日

工程名称：

供 方：

需 方：

一、 产品规格、数量和价格

二、 产品执行技术标准：

执行中华人民共和国建设部发布的“中华人民共和国城镇建设行业标准

三、 交货地点、方式及费用负担：

1、交货地点：

2、运输：汽车运输。供方代办托运。运输费用由

3、原则上需方应早于交货时间 拾 天向供方提出供货计划。

4、货到交货地点需方负责卸货，供方现场指导配合。

四、 验收标准、方式及提出异议期限：

货到交货地点由城方当场验收，签单数量即为结算数量，

五、包装标准： 配件：

产品包装标准按供方企业标准执行按需方材料清单配备必须的附属材料合同签订后，供方收到总价的30%，约结算方式及期限：万元的预付款后，在拾天之内按需方要求供货到施工现场，20天之内将全部货供到施工现场。货到验收合格后，于下月15日付清总合同的70%，其余30%在拾个月内支付20%，12个月内支付10%。

六、 如需担保、担保方可直接参与本合同的履行;并另立合同担保书，作为本合同附件。

七、违约责任：

1、供方不能按时交货或者需方不能按时付款，每延迟一天应由责任方承担预付款金额0.3‰及就付货款金额的0.3‰违约金。

2、供方必须按供货清单供货到施工现场，并经监理及施工单位共同签认质量合格资料齐全。安装时供方需提供技术指导，否则因供方提供不及时或质量问题而造成工期延误的损失，由供方承担。

八、 解决合同纠纷的方式：

双方应充分友好协商解决，如不能解决以诉讼方式解决。

九、 其他：

本合同如有未尽事宜，可签定补允合同，补充合同与主合同一样，具有同等法律效力。

供 方：

需 方：

年月日：

甲方：______ (以下简称需方)

乙方：______ (以下简称供方)

依照我国《民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、责任，就 粘土标准砖购买事项协商一致，特签订本合同。

一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间：______

二、质量要求、技术标准及供方对质量负责的条件和期限：______

质量必须符合国家标准红砖GB5101-20__和施工技术要求，供方提供的产品必须符合环境、职业健康安全管理体系的要求。

三、交(提)货地点、方式：______

按需方计划，货送需方 工程施工现场指定地点。

四、运输方式、装卸等费用负担：______

供方负责汽车运输至需方施工现场指定地点，并负责卸车及堆码好的一切费用。

五、物资验收计量方法：______

货在工地后，经供方派人堆码整齐后双方现场点数，由需方指定专人在送货单上签收，以工地实际签收数量为准。

六、物资的包装要求、包装的供应和回收：______

七、货款结算及支付方式：______

八、违约责任：______

供方必须保质保量组织货物进场，因供方供货不及时造成需方停工待料而造成的损失由供方承担，需方应按时付款，否则供方有权停止供货。

九、解决合同纠纷的方式：______

遵循协商、调解、仲裁的解决程序 ，调解不成的可向合同签订地所在法院起诉。

十、其他约定事项：______

如供方供应不及时、质量不合格时，需方有权终止合同。剩余款项支付仍按合同第七条执行。未尽事宜，双方友好协商。

十一、本合同自签字盖章之日起生效，一式六份，需方执四份，供方执二份，具有同等法律效力，合同有效期为货款两清之日止。

甲方：______ 乙方：______

甲方代表：______ 乙方代表：______

签订时间：_______年 _____月 _____日 签订时间：_______年 _____月 _____日

甲方：__________________

乙方：__________________

双方根据《中华人民共和国民法典》、《消费者权益保护法》等法律法规，协商一致，签订本合同。

风险告知：考察经销商是否合法存在，是否具有独立法人资格。如果对方是无独立法人资格的挂靠单位，或单位产权不清，或是根本不存在的虚假单位，最好不要与其合作，以免造成不必要的损失。

第一条：乙方于_____年_____月_____日在青岛_______家具市场______区______号购买甲方以下商品：___________________________

家具名称 货号 规格 质材 颜色 单位 单价 数量 金额

合计金额：____万____仟____佰____拾____元 (￥：____________ )

第二条：三包有效期一年，详见鲁质技监质发[20__]27号文。

第三条：定货时，收取货款总额______%的定金(乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还。)，余款提货或送货时付清。

第四条：自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。

第五条：甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，并由甲方开具发票，同时向乙方提交产品说明书、质量保证书、保修卡等单证。

第六条：送货时间：_____年_____月_____日_____点 地址：_____________

第七条：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的______%向乙方支付违约金。

第八条： 购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在____天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与产品说明书、质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。

第九条：其他约定事项：______________________

第十条：甲乙双方发生争议，应协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第项处理。

1。提交______仲裁委员会仲裁;

2。依法向人民法院提起诉讼。

风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权的法院提起诉讼或者仲裁委员会申请仲裁，二者的本质区别是，若选择申请仲裁，一裁终局，若选择诉讼，两审终审。

第十一条：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方：(盖章)_______ 乙方：(签字)_______

经办人：_____________ 身份证号：___________

联系电话：___________ 联系电话：___________

______年_____月____日 ______年_____月____日

甲方：_________________

乙方：_________________

经双方友好协商，现就乙方销售甲方提供产品事宜达成如下协议：

一、产品、区域、期限乙方同意在销售甲方提供的日化用品等产品，合同期限为年，自年月日至年月日。

二、产品销售乙方须依法开展销售活动;销售产品的价格由甲方确定，乙方有义务将市场信息反馈给甲方，若市场价格变化，由甲方根据市场需要另行调整销售。

三、保证金甲、乙双方合同签订之日，乙方向甲方支付合同保证金万元。

四、货款及结算乙方向甲方订货须向甲方预付货款的作为定金，余额按月结算，每月末的最后三日为货款结算日。

五、验收：乙方在收到货物时须及时清点验收，确定产品品名数量、规格、生产日期。验收时若发现数量、规格、包装不符，必须在两天之内书面通知甲方(可以传真方式)，否则乙方自行承担所有损失。

六、违约责任乙方逾期移交货款或甲方逾期支付佣金的，每日按逾期金额的千分之五支付违约金。

七、竞业禁止

乙方不得代理或销售与代销甲方产品相同或类似的(不论是新的或旧的)任何产品，也不应从与甲方竞争的任何企业中获利。

八、争议解决因履行本协议所发生的一切争议应通过友好协商解决;协商不成，应向本协议订立地人民法院起诉。

九、其他本协议在订立;一式两份，甲，乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：_________________乙方：_________________

代表人：_________________代表人：_________________

签约日期：_________________签约日期：_________________

供方：________________

需方：________________

合同编号：

签订地点：

签订时间： 年 月 日

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量：

───────────────────────────────────────────────────────

(注：空格如不够用，可以另接。)

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限

───────────────────────────────────────────────────────

三、交(提)货地点、方式

───────────────────────────────────────────────────────

四、运输方式及到达站港和费用负担

───────────────────────────────────────────────────────

五、合理损耗及计算方法

───────────────────────────────────────────────────────

六、包装标准、包装物的供应与回收

───────────────────────────────────────────────────────

七、验收标准、方法及提出异议期限

───────────────────────────────────────────────────────

八、随机备品、配件工具数量及供应办法

───────────────────────────────────────────────────────

九、结算方式及期限

───────────────────────────────────────────────────────

十、如需提供担保，另立合同担保书、作为本合同附件。

───────────────────────────────────────────────────────

十一、违约责任

───────────────────────────────────────────────────────

十二、解决合同纠纷的方式

────────────────────────────────────

───────────────────

十三、其它约定事项

───────────────────────────────────────────────────────

供方        需方

单位名称(章) 单位名称(章) 鉴(公)证意见：

单位地址： 单位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人： 经 办 人：

电 话： 电 话： 鉴(公)证机关(章)

电报挂号： 电报挂号： 年 月 日

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

邮政编码： 邮政编码：

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

监制部门： 印制单位：

合同编号：

签订地点：

签订时间： 年 月 日

供方________________

需方________________

一、产品名称、商标含量规格、数量、金额、供货时间及数量：

二、质量标准及要求

三、供方对质量负责的期限

四、送(取)货方式

五、运输方式及到达站(港)和费用负担

六、合理损耗计算方法

七、包装标准及费用负担

八、验收方式及提出异议期限

九、结算方式及期限

十、违约责任

十一、解决合同纠纷的方式

十二、其它约定事项

供方                     需方                    鉴(公)证意见：

单位名称(章)     单位名称(章)

单位地址 单位地址

法定代表人 法定代表人

电 话 电 话

电 挂 电 挂

图文传真 图文传真

开户银行 开户银行

帐 号 帐 号

邮政编码 邮政编码      经办人

有效期限： 至 年 月 日

甲方： 地址： 电话： 传真:

乙方： 地址： 电话： 传真：

依据《中华人民共和国合同法》的规定，双方经友好协商，就甲方向乙方购买如下产品达成如下协议：

第一条.货物名称及价格

备注：设备详细参数及配件清单请见附件 1。

第二条.质量标准

1.乙方必须严格按照乙方企业产品标准GB/T3216、GB/T5657、JBJW2-1998制造水泵，并执行ISO9001质量认证。按GB156-93、GB/T762-1996标准制造控制柜，并具有3C认证。水泵必须符合附件的要求及中华人民共和国的现行标准(标准号：同验收标准 )。

2. 乙方提供的设备一定要有 颁发的 许可证。

第三条.货物包装

1.乙方应在包装前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并交与甲方出厂检验合格证和交货检验记录，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

2.乙方应按 标准对货物(或设备)进行适合长途运输、多次搬运、装卸及海运的包装，包装内应有防潮、防霉、防锈、防腐蚀、减振、防冲击等保护措施。在包装外应明显印刷“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样。每件包装内应附一份装箱单、说明书和合格证。随机备品备件应单独包装。

第四条.产品交付

1. 交付时间：乙方应于本合同生效日后_____日内将产品(一次性)交付完毕。 2. 交付地点：乙方应按照甲方指定，在规定时间内将货物送至：

3. 乙方应于交货日_____日之前，通过传真等方式将合同产品的相关内容通知甲方，以便甲方做好接货准备。

4.货物运抵交货地点，乙方必须在甲方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将发票原件、质保卡、使用说明书、设备总装配图、出场检验报告、质量合格证、随机配件等交甲方签收。

5.检查合格后买卖双方在《接收报告》上签字盖章，该证书作为甲方向乙方因短少、缺陷、或其他与合同不符合情形索赔的有效证据。如果发现质量、规格或数量或三者与合同不符，在质保期前甲方有权向乙方提出索赔。

第五条.设备现场验收及质保

1.甲方应在货到苏丹现场前确定验收日期，并提前 日通知乙方，乙方应按时派技术人员到现场指导设备安装及参加验收。如果乙方接到甲方通知后未按照通知确定的时间参加验收，视为已同意甲方单方进行验收并接受验收结果。如果甲方逾期未进行验收，视为已完成验收。

2.验收应依据本合同约定的相关要求和标准，如合同未明确约定的，按照合同法的有关规定办理。验收结果应经双方签字确认，双方签字时间视为质保期开始时间。

3.验收结果与合同约定不符，乙方应负责。验收过程中如产生争议，买卖双方应采取有效措施保护现场，并通过协商解决，协商不成的按本合同相关规定执行。

4.货物的质量为12个月。在质量保证期内如出现质量问题，乙方应在接到通知后48小时内邮寄出需要更换的部件。修理或更换后的货物保证期重新起算。如果保证期内出现的质量问题给甲方造成损失，甲方有权从质量保证款中扣除。

六、 付款时间及方式

1.甲方应在合同生效后支付给乙方合同总价的 %即 元，作为合同预付款。 2.乙方按甲方要求的 年 月 日送货到 (指定位置)并经买卖双方检验无误签字确认后付合同总价的 %即 元。

3.设备安装调试完毕经验收合格后付合同总额的 %即 元。

4.质保金为合同金额的 %即 元，待设备调试完毕验收合格后 年期满后付清。

七、资料交付

乙方应于本合同生效日后______日内，将与产品有关的资料以邮寄等方式交付给甲方： 1. 设计图纸

2. 技术文件

3. 质量服务卡或保修手册

4. 使用说明书或用户使用手册(中英双语) 5. 备配件清单

6. 其他应交给甲方的文件

八、 违约责任

1.甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的__5_ %违约金。

2.甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额__2_ ‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的__5_ %。

3.乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额__1_%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过 天，视为交货不能，乙方应双倍返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额__30_ %违约金。

4. 产品未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额__1_%违约金;超过 天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的其他经济损失。

九、 不可抗力

由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限或解除合同，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

十、 争议解决方式

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则由双方提交_________仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。仲裁费用由败方承担。仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。

十一、 合同生效及终止

1. 合同自双方签字并盖章后生效，合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 双方权利义务履行完毕后，合同终止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日