工期延期申请报告
建设单位:北京信远筑诚房地产开发有限公司
监理单位:北京建院金厦工程管理有限公司
感谢贵公司对我公司的信任和支持,由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”。为保证该工程优质高效的完成,我公司按合同条款于20xx年7月1日正式开工。然而,自我项目部进驻贵工地后,由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划:
一、总包单位的影响:
因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工;使我部基本无作业面可施工,无法按原定施工方案组织有效施工,由此加大了我部的管理难度,并造成窝工、返工等引起的诸多损失;时至今日土建工序,仍未能全面达到我部施工条件的要求。
二、停水的影响:
由于总包(南通三建)自20xx年7月21日上午对我部断水至今,造成我部生活用水困难,使我部无法对工人的生活予以保障,致使工人情绪浮躁,无法正常组织施工,请予以处理。
三、气候影响:
自7月中旬以来,北京正处于雨季,导致我方无法正常施工,打乱了对该工程的施工进度计划,造成人力、物力相当的损失。
鉴于以上情况,我部本着 “想业主所想,急业主所急”的工程服务理念;多次组织召开内部分析讨论会,借鉴以往优秀工程的施工经验,结合本工程实际情况,采用迂回施工、交叉施工等作业方案,尽量让施工队伍投入施工工作,抢工作面施工;并采取了相应的成品保护措施,但也增加了工程管理成本和施工成本。
根据优质工程施工工艺和周期要求,同时也恳请业主为工程质量和安全着想,我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天,将该工程竣工时间顺延至20xx年9月15日。
请贵公司领导予以批复。
再次感谢贵公司对我公司工作的支持。
此致!
北京世纪恒远园林绿化工程有限公司
20xx年7月22日
更多相似范文
篇1:延期还款协议书
借款人(以下称甲方):_________________
出借人(以下称乙方):_________________
甲方因原因,不能如期偿还年字第号借款合同的借款,需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查,同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致,达成下列各项:
一、甲方根据年字第号借款合同向乙方借用的资金借款整,(大写________)整应于___ 年 ___ 月 ___ 日到期。截止到___ 年 ___ 月 ___ 日,上述借款的欠款余额为(大写)整,现约定延期到___ 年 ___ 月 ___ 日偿还。
二、甲方用下列资金或房产归还上条所列延期还款本息:_________________
三、延期后的借款利率,从延期之日起按该借款实际期限的利率月息%执行。
四、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项,仍按年字第号借款合同约定的条款执行。
延期后,甲、乙双方于年号公证书上所规定的权利、义务及有关事项仍按该公证书上的规定条款执行。
五、当事人商定的其它事项:_________________
六、本协议从甲、乙各方或授权的代理人签字并盖章之日起生效,至本协议项下借款全部清偿时自动失效。
七、本协议一式份,由方执有。
甲方(签字盖章):_________________乙方(盖章签字):_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日
篇2:申请法院延期赔偿执行
申请人:_________________(按判决书上的原告的内容抄上,姓名性别出生年民族职业住址)
被申请人:_________________(按判决书抄被告的内容,姓名性别什么的全部抄上)
后面写:_________________我诉__________某纠纷一案,经__________人民法院审理,已经于某年某月某日审结并下发判决书,判令被告向我赔偿__________元,现在判决已经生效,被告仍不履行,现申请贵院予以执行(200_____)_____民初字_________________号判决书。(前面写的字号也就是判决书上写的字号,照抄就好了,千万别写错)
此致
__________人民法院
申请人:______________
_____年_____月_____日
篇3:招标文件延期提交申请书
第Ⅲ部分评标办法
1一般规定
1.0.l评标必须遵循公平、公正、科学、严谨的原则。
1.0.2评标应按照招标文件规定的内容进行。本办法第4、5、6、7、8、9款规定了评标一般应考虑的内容和办法。
1.0.3本办法的评标对象是指投标人担招标文件要求提供的有效投标文件、包括应招标人和招标代理机构要求投标人提出的对原投标文件的正式书面澄清文件。
2组织机构与职责2.0.1由招标代理机构商招标人组建评标小组。主机和主要辅机设备招标的评标小组由项目招标领导小组确认,并接受其领导。
2.0.2项目招标领导小组指定招标人和招标代理机构负责秤标的组织工作。
2.0.3评标小组一般由项目法人、招标代理机构、工程设计单位及聘请的专家组成,总人数为5人以上单数,其中受聘专家一般不少于2/3.评标小组可根据情况分商务组利和技术组。每个组设组长l一2人,负责召集及评标意见的归纳整理工作。
2.0.4受聘专家原则上应具有高级职称且具有较高专业技术水平。技术专家应熟知本专业有关设备的国内外技术水平及发展状况;经济专家应熟知有关法律、法规,有实际商务工作经验。受聘专家由招标代理机构商招标人从电力设备评标专家库中聘请。与投标人有利害关系的人员不得进入评标小组。
2.0.5招标人可根据实际情况,为评标小组配备必要的专业人员,开评标小组专家的指导下,完成投标文件有关资料的汇总整理工作。
2.0.6技术组和商务组应相对独立工作,但技术组有义务向商务组提供其评标所必须的资料,商务组也有义务与技术组核对投标人的技标范围等内容。
3评标程序
3.1评标工作应在评标后进行一般按下列程序:
3.1.1阅读标书,整理资料
3.1.l.l评标小组各分组分别阅读示书整理资料,详细列出主要技术数据、性能和商务条款对照表及偏差表。
3.1.1.2对投标文件中不满足招标文件要求、不明确之处进行专门标注和记录,整理出需要投标人澄清的问题。
3.1.2澄清
3.1.2.1根据情况,评标小组可以要求投标人进行必要的澄清,澄清一般以召开澄清会的形式进行,经批准也可采取其它形式进行澄清。
3.1.2.2澄清后应以有效的书面文件(有授权人签字或法人公章及日期)作为投标文件的有效补充材料。
3.1.2.3澄清不得对原投标文件做实质性修改。
3.1.3初步评价3.1.3.1如对投标人的资质没有进行预审,首先要对投标人进行资格审查排除不合格的厂商。
3.1.3.2评标小组对投标文件进行审查检查投标文件是否对招标文件做出厂实质性的响应,投标文件与招标文件有无实质性偏差,以确定其是否为有效的投标文件。对于投标文件与招标文件的主要技术和商务条款有实质性差异和/或背离或价格超出标底值规定范围(一般为+5%或-5%,以具体值可根据设备品种的情况而定)的投标人应予以排除。但进入详评阶段的投标人一般不应少于两家。各投标人投标价格均超过标底值5%时应按废标处理并重新招标。
3.1.4详细评价
对投标文件的详细评价按两条线进行,即技术详评和商务详评(见5款和6款)。
3.1.5综合评标
(见6款)
3.1.6编写评标报告
(见7款)
3.1.7定标
(见8款)
3.2对于某些大型及复杂设备的公开招标,可采用先开投标文件的技术部分和不含报价的商务部分,经过对投标文件的澄清后,投标人报价,再开价格标。之后再按上述程序进行评标。
4技术评标
4.1评标因素
评标内容应根据设备特点确定。一般为容量/能力(满足招标文件要求)、经济性能(热耗、电耗、效率)、供货范围(含备件)、可靠性、主要参数和重要性能招标、寿命(包括易损件)、结构/配置特点(包括材料)、运行特性、检修条件、服务、制造质量和供货业绩多。
4.2技术评分
4.2.1评标因素中不能以金额合理计算的,一般采用打分的办法。设备可靠性一般按其近三年的情况考虑。可靠性评价时可参考电力部可靠性中心发布的有关数据制造质量评价可参考电力部成套局每年编发的有关设备质量问题资料。以及电力部/国家电力公司有关部门发布的资料。
4.2.2根据各投标人的技术投标情况,选择其主要内容作为评标因素。评标因素的选取应从实际效果出发,但不宜过多。
4.2.3根据各因素的重要程度合理确定每一因素所占的权重,技术评分采用百分制。
4.2.4具体评标因素由招标代理机构提出,评标小组可根锯工程实际情况对其进行适当调整,并须经招标人确认,此工作一般应在开标前完成。
4.2.5技术评标的最终评分,取所有参加评分专象独立打分的平均值。
4.3经济计算
4.3.1凡可以金额合理计算的评标因素均应按其保证值计算成金额。投标人提出的保证值,应有同类设备的实测数据证明,否则评标专家应分析其保证值的可信度。
4.3.2按已确定的单位容量/能力的价值折算因能力差异而使投标价增加或减少的金额。
4.3.3经济性能
4.3.3.1按汽机热耗、锅炉效率及其它设备效率的差异折算投标价增加或减少的金额。
4.3.3.2根据电耗(厂用电率)的差异按‘成本法“或”煤耗法加补偿装机“折算投标价增加或减少的份额。
4.3.4对投标人的详细供货范围和进口部套件进行确认,提交商务组。
4.3.5当采用6.1.3.2和6.1.3.3款规定的办法进行综合评标时可将按52款的方法计算的各投标人设备技术评分差值合理换算为金额。根据投标总价、技术复杂程度由评标小组确定的每一分值的金额。
5商务评标
5.0.1投标人应校招标文件规定的币种进行报价。若报价币种与招标文件规定不符,则对各投标人提供的不同币种的报价按开标前一天国家公布的汇率(卖出价)折算为招标文件规定的币种报价。汇率风险由投标人自行承担。
5.0.2对各投标人的融资、付款方式和付款条件按现值法折算至同一基准。
5.0.3以设备到达安装现场为基准折算各投标人的运输、仓储、税、保险费用。
5.0.4调整各投标人的供货范围(包括备品备件)至同一基准。增加或减少的供货范围的设备价格按本次招标其它投标人相应项目的最高报价或最新相同或类似设备合同价格或估价折算,调整投标价格。
5.0.5对各投标人的设计、技术服务、人员培训费用等折算至同一标准。
5.0.6根据各投标人报的价格增长指数调整交货年度至同一基准。
5.0.7按招标文件规定,计算其它需评价的商务费用。
5.0.8以报价为基础,计算出商务评价。
6综合评标
6.1综合排序
6.1.1根据商务组和技术组的评标结果,由被指定负责组织评标的招标人和招标代理机构人员组织技术组和商务组的组长等共同进行综合评标,提出预中标人顺序,听取项目招标领导小组。
6.1.2进行综合评标时应避免纯技术或纯经济的倾向。
6.1.3综合排序原则
6.1.3.1评标价格低且技术评价分高者优先;评标价格相同而技术评分不同时,技术评分高者优先;评标价格不同而技术评分相同时,评标价格低者优先。
6.1.3.2评标价格高且技术评分也高或评标价格低且技术评分也低时,排序可采用下列方式:
当技术评分相近,评标价格相差较大时,评标价格低者优先;
当技术评分相关较大,评标价格相近时,技术评分高者优先;
价格“相近”和分数“相近”尺度由评标小组提交项目招标领导小组确定,一般可控制在评标价和技术评分的1%-2%范围内。
6.1.3.3对技术评分和评标价格,当有条件时也可以转换成同一形式进行综合排序。
6.1.3.4当技术评分相近,价格也相近时,评标小组提出评标意见,报项目招标领导小组决定。
6.1.3.5对推荐的预中标人的资格应进行复审确认,并将复审确认结果写入评标报告。
7编写评标报告
7.0.1评标小级负责编写评标报告,内容包括评标过程,评标人员组成情况及签字、主要技术性能数据、分项报价及评标价格表、技术评分表、主要技术特点和推荐意贝及资料审查情况等。
8定标
8.0.1项目招标领导小组按电力工业部电计[1997]23号文的规定定标或报批。
9.保密原则
9.0.1参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定,严格自律,并接受上级主管部门和有关部门的审计和监督。
9.0.2在规定的时间和范围内,评标情况和评标结果保密,任何人不得泄漏。
9.0.3评标小组成员不代表各自单位,没有向各自单位汇报评标情况的权利和义务。
9.0.4在综合评标前,商务组和技术组不应互通有关价格和技术评分的信息。
9.0.5在评标期间,任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点,该材料应有专人保管和发放,使用者评标完成后如数交还。
9.0.6如违反上述规定,应追究有关人员的责任。
篇4:施工合同延期
甲方:
乙方:
为降低锅炉制汽成本,保障甲方锅炉设备正常维修保养,使用户无后顾之忧,经甲、乙双方共同协商,甲方将锅炉系统总体改装设施及生产制汽工作承包给乙方并提供辅助场地,特签定本合同。
一、甲方职责
1、甲方提供原成套锅炉设施,锅炉设施移交中,如发现锅炉设施有隐患,甲方应负责清除隐患后移交乙方,并通告双方验收均为完好。
2、锅炉的年检及消防,环保部门的审查工作,由甲方出面接待,乙方配合,完成达标。年检规费由甲方承担。因不达标造成的各种费用由乙方承担。
3、甲方在乙方正常生产制汽情况下,保障乙方资金正常周转,结算方式按单价每日元/每吨计算。
4、结算方式:正常供汽后每月至财务部以结算,月底前结清。
5、甲方停止生产或工人放假及恢复生产,应提前通知乙方。
二、乙方职责:
1、因燃料改变,已经需对甲方锅炉及附件设备进行改装,改装后应包装锅炉仍能燃煤并达到正常的产汽。甲方无偿提供场地,锅炉改装费用由乙方承担。锅炉改装设施所有权归乙方,如因乙方原因终止协议,乙方需负责把锅炉恢复原样,保证甲方仍能燃煤并达到正常。
2、锅炉运转中,锅炉维修由甲方负责修理,费用与乙方进行结算。
3、锅炉运转过程中涉及的炉工工资由乙方考核。
4、锅炉每日用气情况以甲方制造部抄表数量为准。
5、在承包期间,乙方以锅炉房的管理,要按国家标准进行严格管理,且做好周围场地环境卫生及物料的消防安全工作并符合公司的相关规定。
6、乙方应遵守甲方公司的有关管理规定。由于操作不当造成的一切人员伤亡及财产损失由乙方承担。
合同期限为壹年,合同期满双方互助互利的基础上重新签订合同,以上壹式肆份,甲乙双方各执贰份,本协议自签字之日起生效。
以上未尽事宜,双方协商解决。
甲方单位乙方单位
甲方代表签字:乙方代表签字:
年月日年月日
篇5:农业银行延期还款协议
经中国农业银行___(下称贷款方)与___(下称借款方)和___(下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。
第一、借款方于____年__月__日向贷款方借款____元,用于_____,按农借合字第__号借款合同的规定,借款方应于___年__月__日偿还全部借款本息。现由于_____________原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到 年 月 日偿还。
第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第_号借款合同执行。
借 款 方 贷 款 方
借款单位(人) 公 章 贷款单位 公 章
(或合同专用章) (或合同专用章)
法定代表人 章 负责人 章
经办人 章 经办人 章
保 证 担 保 人
(1) (2) (3)
保证人 (公)章
(或合同专用章)
法定代表人 章
经办人 章
签约日期___________ 签约地点_________
篇6:供应合同含延期费
甲方:(购方)
乙方:(销方)
根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的有关规定,甲乙双方在自愿平等的基础上经过友好协商签订本合同,以资双方共同遵守。
一、品名、数量、计量单位、单价、金额:
二、质量要求:
1、所供砂应为天然河砂;
2、含泥量小于3%,泥块含量小于1%,石子及鹅卵石含量小于2%。
三、交货地点及交货时间:交货地点为甘肃宏良皮业股份有限公司厂区内,交货时间根据甲方要求。
四、运输方式和费用负担:由乙方负责送货到甲方指定位置,运费、商品装卸费用均有乙方承担,并由乙方承担因运输造成的一切安全责任事故。
五、验收方式:
1、甲方根据行规制定具体验收标准,并据此进行验收与计量。
2、以甲方过磅数量为准,但必须将双方核实,乙方有权随时对过磅进行抽查,如有异议,须经双方协商解决。
3、每批货物送至甲方后,甲方进行抽检后合格的,但在实际使用过程中,发现有不合格的商品,乙方应给予更换并承担全部的违约责任。
六、结算方式及开据发票:乙方提供完税发票,甲方为供方办理付款手续七、违约责任(一)乙方违约责任
1、乙方所交商品质量不符合规定的,由乙方负责包换或退货,因质量问题所产生的一切经济损失由乙方全部并承担该次货款10%的违约金。
2、乙方如不能按照甲方所通知的时间供货,或者逾期交货,逾期交货的违约金为当次货款的10%。
(二)甲方的违约责任
1、中途退货,应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。
2、甲方应及时提货及保证货款支付,如甲方不能按协议要求付款,乙方有权停供沙子
八、争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
十、甲乙双方信息
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7:延期还款协议书
( )农银借延协字第 号
经中国XX银行 (下称贷款方)与 (下称借款方)和 (下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。
第一、借款方于 ________年 ________月 ________日向贷款方借款 元,用于 ,按农借合字第 号借款合同的规定,借款方应于 ________年 ________月 ________日偿还全部借款本息。现由于 原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到 ________年 ________月 ________日偿还。
第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第 号借款合同执行。
借款方
贷款方
借款单位(人) 公章
(或合同专用章)
法定代表人 章
经办人 章
贷款单位(人) 公章
(或合同专用章)
法定代表人 章
经办人 章
保 证 保 人
保证人 (公)章
法定代表人 章
经办人 章
签约日期 签约地点
篇8:延期还款协议书_合同范本
经_________(下称贷款方)与_________(下称借款方)和_________(下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。
一、借款方于_________年_________月_________日向贷款方借款_________元,用于_________,按第_________号借款合同的规定,借款方应于_________年_________月_________日偿还全部借款本息。现由于_________原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到_________年_________月_________日偿还。
二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按第_________号借款合同执行。
┌────────────────┬─────────────────┐
│ 借 款 方 │ 贷 款 方 │
│ │ │
│借款单位(公章 ) │贷款单位(公章) │
│ │ │
│法定代表人(签字) │负责人(签字) │
│ │ │
│经办人(签字) │经办人(签字) │
├────────────────┴─────────────────┤
│ 保 证 担 保 人 │
│ │
│保证人(章) │
│ │
│法定代表人(签字) │
│ │
│经办人(签字) │
└──────────────────────────────────┘
篇9:延期还款协议书
贷款人(以下称乙方):_________________________
担保人(以下称丙方):_________________________
甲方因_________________________原因,不能如期偿还______年______字第______号借款合同的贷款,需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查,同意甲方延期还款,丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致,达成下列各项:
一、甲方根据______年______字第______号合同向乙方借用的__________(币种)资金贷款(大写)___________整,其中(大写)____________整应于______年______月______日到期。截止到______年______月______日,上述贷款的.余额为(大写)___________整,现约定延期到______年______月______日偿还。具体还款计划如下:
二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
三、延期后的贷款利率,从延期之日起按该贷款实际期限的利率月息______‰执行。
四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项,仍按______年______字第_____号合同和______年______字第_____号担保合同约定的条款执行。
五、当事人商定的其它事项
______________________________________________________________________
六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。
七、本协议一式三份,甲、乙、丙各执一份。
甲方:(公章)________________
法定代表人:(签字)__________
(或授权代理人)
________年________月________日
乙方:(公章)________________
法定代表人:(签字)__________
(或授权代理人)
________年________月________日
丙方:(公章)________________
法定代表人:(签字)__________
(或授权代理人)
________年________月________日
签订合同地点:________________
篇10:合同延期协议书
甲方: __________________________
乙方: __________________________
签订日期: ____ 年____ 月_____ 日
出租方(甲方):__________
承租方(乙方):__________
乙方承租甲方的商铺于_____________ 到期,乙方提出要求,希望将租期适当延长,经甲乙双
方协商,达成如下协议:
1、按照原合同基础上,甲方同意将租期延长,时间自________________ 起至 _____________ 止
2、租金: ______ 元(人民币大写: ______________ )。
3、延期时间满,甲方立即收回商铺。乙方不再以任何理由要求延期等,否则视为违约。乙方出现违约行为时,甲方有权不退回保证金给乙方,甲方还会追究乙方责任。
4、延期时间内,租赁商铺所需缴纳的有关税费,包括水电费、租赁税费及其他费,一切由乙方承担,还要负责铺位门前位置(门前三包)工作,搞好周围环境卫生。
5、乙方需向甲方交协议保证金5960 元,延期协议满后,乙方无违约,协议保证金全额退还乙方。
6、其余条款与原合同一致。
7、此协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字即生效。
甲方(签字):__________乙方(签字):__________
身份证号:__________身份证号:__________
签约时间:__________签约时间:__________
篇11:申请法院延期赔偿执行
申请人:______________,男/女,汉族,生于_____________年_____月__________日,住_____________.
请求事项:依法认定申请人_________________的受伤为工伤.
事实及理由:于_______________年__________月__________日聘请申请人_____________给_____________从事_________________工作。_______________于__________年_____月__________日在________________工作过程中,因_________________导致___________________,造成申请人________________受伤,经送人民医院检查治疗诊断为:_____________。
由于申请人在工作时间因工作原因受伤,根据《工伤保险条例》第十四条第一款第一项的规定,现特向贵局申请认定为工伤.
此致
________________劳动和社会保障局
申请人:______________
_____________年__________月__________日
申请人:_________________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(申请人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)
被申请人:_________________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(被申请人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)
请求事项:_________________(写明申请仲裁所要达到的目的)
事实和理由:_________________(写明申请仲裁或提出主张的事实依据和法律依据,包括证据情况和证人姓名及联系地址。特别要注意写明申请仲裁所依据的仲裁协议)
此致
_____________仲裁委员会
篇12:延期还款协议
借款人(以下称甲方):______________________
贷款人(以下称乙方):______________________
担保人(以下称丙方):______________________
甲方因原因,不能如期偿还年字第号借款合同的贷款,需向乙方申请延长借款期限。
甲、乙、丙三方经协商一致,达成下列各项:
一、甲方根据年字第号合同向乙方借用的(币种)资金贷款(大写)整,其中(大写)整应于______年____月____日到期。
截止到______年____月____日,上述贷款的余额为(大写)整,现约定延期到______年____月____日偿还。
具体还款计划如下:二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息:1.2.3.4.三、延期后的贷款利率,从延期之日起按该贷款实际期限的利率月息‰执行。
四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项,仍按年字第号合同和年字第号担保合同约定的条款执行。
五、当事人商定的其它事项:六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。
至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。
七、本协议一式三份,甲、乙、丙各执一份。
甲方:公章______________________
乙方:公章______________________
丙方:公章______________________
法定代表人:______________________
法定代表人:______________________
法定代表人:______________________(
或授权代理人)(或授权代理人)(或授权代理人)
______年____月____日______年____月____日______年____月____日签订
篇13:申请法院延期赔偿执行
国家赔偿申请书
(向人民法院申请国家赔偿用)
赔偿请求人:_________________……(写明姓名或名称等基本情况)。
赔偿义务机关:_________________……(写明名称、住所地)。
法定代表人:_________________……(写明姓名、职务)。
_______________(赔偿请求人姓名或名称)因……(申请国家赔偿案由),申请_______________(被申请人民法院名称)……(申请国家赔偿的具体要求)。
……(事实与理由,主要是认为人民法院及其工作人员侵权造成赔偿请求人合法权益损害的事实和根据,申请国家赔偿的法律依据等)。
此致
_______________人民法院
附:_________________……(有关法律文书及证明材料目录)
赔偿请求人_______________(签名或盖章)
_____________年__________月__________日
篇14:农业银行延期还款协议
甲方:_______________有限公司
乙方:_______________有限公司
丙方:_______________银行
甲乙双方因合作开发_______________市场项目,需以乙方公司在丙方银行共同开设账户,为共同发展、相互制约,现就有关事宜达成如下协议:
一、新设立的银行账户的银行预留印鉴由甲乙双方分别保管,如需进行预留印鉴的丢失补办、更换更新等一切与印鉴相关业务,均由甲乙双方同时签署书面文件同意,丙方方可受理办理。
二、甲乙双方在丙方银行开设的账户开通网上银行业务,只能办理一个授权U盾和一个经办U盾,并由甲乙双方分别保管。进行注销、增加U盾数量,扩大、减小授权或经办U盾的额度等的相关业务,除按丙方要求全印鉴操作外,还需甲乙双方共同签署书面文件许可后,丙方方可受理办理。
三、以上各项各方应严格遵守,认真履行,因一方疏忽大意工作失误,未能完全履行本协议,给其他方造成损失的,失误方应承担全部损失赔偿责任。
四、本协议一式三份,甲乙丙三方各方各执一份,签字盖章之日起效。
甲方(盖章):_______________有限公司
法定代表人(签字):_______________
乙方(盖章):_______________有限公司
法定代表人(签字):_______________
丙方(盖章):_______________银行
法定代表人(签字):_______________
篇15:延期还款协议_合同范本
( )农银借延协字第_____号
经中国农业银行_______(下称贷款方)与______________(下称借款方)和______________(下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。
第一、借款方于_______年_______月_______日向贷款方借款______________元,用于______________,按农借合字第_______号借款合同的规定,借款方应于_______年_______月_______日偿还全部借款本息。现由于_____________________原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到_______年_______月_______日偿还。
第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第_______号借款合同执行。
借 款 方
借款单位(人) 公 章
(或合同专用章)
法定代表人 章
经办人 章
贷 款 方
贷款单位 公 章
(或合同专用章)
负责人 章
经办人 章
保 证 担 保 人
(1) (2) (3)
保证人 (公)章
(或合同专用章)
法定代表人 章
经办人 章
签约日期:_____________________
签约地点:_____________________
篇16:延期还款申请书_合同范本
┌──────────────────────────────────┐
│ │
│中国农业银行_______: │
│ │
│ 按照( )农借合字第 号借款合同,我(单位)于___年__ │
│月__日在你行(社)借款(大写)______元,应于___年__月 │
│__日到期,由于________________原因不能如期偿还, │
│故申请延期到____年__月__日,用_______资金如数归还借 │
│款本息,请审查批复。 │
│ │
│ 申请单位:_________(公)章 │
│ 法定代表人:_______ │
│ 年 月 日 │
├─┬────────────────────────────────┤
│ │ │
│保│ │
│证│ │
│人│ │
│意│ │
│见│ 保证人________(章) │
│ │ │
│ │ 年 月 日 │
└─┴────────────────────────────────┘
制表单位:中国农业银行
篇17:供应合同含延期费
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
一、产品名称、型号、规格、及数量等
二、技术要求:设备及接管、法兰均为SUS304制品,采用氩弧焊,外表镜面抛光,按国家相关标准执行:罐体设吊耳
三、质保期限:质保期24个月。
四、交货约定:合同签定后20天内制造完毕按排发货,供方按排运输 五、运输约定:供方支付运费。
六、包装要求:运输时不得磕碰和划伤。
七、验收约定:到货验收、异议期为到货后5天内。需方提供电源,三相五线380V交流电源,提供市政供水水源,管网压力不得低于3KG压力。
八、随机配件供应方法;按标准配件一次配齐。
九、结算方法:合同签定后付20xx0.00预付款,货到现场安装调试完毕付验收格付55000.00元,质保金5000.00元1年后付清。不含税金。
十、违约责任:按《中华人民共和国合同法》执行
十一、解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中如发生争议,由双方友好协商解决。协商不成,原告方可在当地法院起诉。
十二、本合同一式两份,双方签字盖章后生效,供需双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇18:租赁合同延期协议书
甲方名称:___________
电话:_______________
乙方名称:___________
电话:_______________
经甲乙双方友好协商,乙方根据甲方要求将本合同约定的机械设备出租给甲方,用于甲方的工程施工。双方根据《中华人民共和国民法典》、国家及省地方政府部门有关法律、法规,本着诚实守信平等互助的原则,达成如下合同条款。
1、定义与解释
1、1工程是指:
1、2合同表示甲方与乙方之间签署的表示双方合同关系的法律文件。
1、3甲方是指:
1、4乙方是报价已被甲方接受的服务单位,是出租机械设备和提供相关服务的公司或其他实体、个人。
1、5服务指合同规定的供应商必须承担的合同约定条款的义务。
1、6工地是指:
1、7天是指日历天数。
1、8书面是指任何手写、打印或印刷的函件,包括信纸、文件和传真。
2、甲方工作
2、1甲方应在机械进场前12个小时内以书面(或口头)通知乙方详细的进场时间、地点和其他具体细节。
2、2负责为乙方的操作、维修人员提供必要的食宿(饭费自理)条件的工具房。2、3负责现场安全管理和机械操作人员的安全教育和任务交底,杜绝违章指挥、违章作业。
3、乙方工作
3、1按照甲方的要求如期完成所需机械的进场、保养等工作。
3、2根据甲方要求提供足够的合格的维修、操作人员,保证持证上岗,操作人员的薪酬、奖金由乙方自行支付。
3、3乙方驻甲方现场的工作人员需遵守现场的各项规章制度,听从甲方的指挥和安排,对于严重失职和违章操作,甲方有权通知乙方换人,乙方应立即派合格的工作人员到现场工作。
3、4乙方在甲方现场的企业形象宣传,必须遵守甲方的有关规定。
3、5保证机械政党运转,保证甲方的施工生产。
3、6向甲方提供有关的租赁资质证明文件和特种作业操作人员的操作证。
3、7乙方应为机械做财产保险。
3、8乙方按甲方要求做好机械设备发生故障时的所有应采取的措施,以确保施工生产的顺利进行。
3、9非甲方原因发生伤亡事故,责任完全由乙方负责。
4、租赁机械名称、规格、数量
序号____________
设备名称____________
规格型号____________
数量____________
5、租赁期限
5、1租赁期____________
序号____________
设备名称____________
规格型号____________
租赁期____________
数量____________
注:在租赁期内每壹个月必须工作一个台班以上,未达到时按以下方式结算:______________实际工作台班×80天×________日租金结算金额
规定工作台班
5、2甲方未使用设备而需退场,应在计划终止使用________日前通知乙方,否则乙方可按合同规定租金标准收取租金。
5、3甲方因需要延长租期,应在合同租期满前________日向乙方提出不定期续租;如无特殊情况,乙方应同意甲方续租,且设备租金价格不变。
6、机械设备保养
6、1乙方应编制在机械设备租赁期间的维修保养计划,按计划进行设备的保养,以保证甲方的工程需要。
6、2租赁期间,乙方负责机械设备的保养,并承担相应的费用。
6、3乙方应及时进行机械设备的保养,乙方如需要保养机械,须提前通知甲方,且尽量安排在休息日或施工空闲时间。
6、4甲方同意按照机械设备的保养规程给乙方安排保养时间。
7、机械设备维修
7、1乙方应保证有足够的机械设备配件库存,以便及时修复或更换不合格的配件,保证机械能够正常运转。
7、2施工过程中,机械设备发生重大事故时,停机时间不得超过12小时,且每月不得超过1次,发生一般故障时,停机时间不得超过2小时,否则台班费用按以下方式扣除并以罚款:
障碍时间____________
扣款____________
罚款____________
7、3如果发生故障,停机时间超过2小时,给甲方造成经济损失或工期延误,甲方在采取紧急措施的同时将向乙方提出索赔,并可从租费或其他途径获得补偿。
8、费用计取方式
租金单价____________
序号____________
设备名称____________
规格型号____________
租金____________
9、支付方式
租金支付:机械租费按实际使用台班结算,从乙方的机械正式投入使用之日起至机械退场止,乙方的机械每运转达足够台班数,甲方向乙方支付一次租金,工作量按机械使用记录表计算。
10、违约责任
10、1甲方双方任何一方违反本合同的规定,均应承担因违约引起的一切责任的损失。
10、2甲乙双方任何一方违反本合同的规定,应自行承担费用并及时采取措施进行补救,直至另一方满意。
11、不可抗力
11、1由于受不可抗力事故的影响导致任何一方不能履行合同时,履行合同的期限应予以延长,延长期限应相当于事故影响的时间。不可抗力事故指合同双方有缔结合同时不能预见的,并且对其发生及后果是无法避免和无法克服的事故,如战争、严重火灾、洪
水、台风和地震等。
11、2受阴一方应在不可抗力事故发生应尽快用书面形式通知对方,并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件呈送给对方审阅确认。同时,受阻方应尽可能继续履行合同义务,以及寻求采取合理的方案履行不可抗力影响的其他事项。
11、3一旦不可抗力事故的影响持续30天以上,双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同协议。
12、争端的解决
12、1如果甲乙双方发生争议,应首先采取友好的协商方法解决。如从协商开始在二十八天(28天)内不能达成协议时,应提交仲裁。
12、2提交正式仲裁争端,均应在当地的仲裁委员会,根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。
12、3仲裁裁决应为最终裁决,并对双方具有约束力。
12、4除另有裁决外,仲裁费应由败诉方负担。
12、5在仲裁期间,除正在进行促裁部分外,合同其他部分继续执行。
13、违约终止合同
双方中任何一方向违约方发出违约通知后2天内,违约方未采取有效措施纠正其违约行为,可书面通知违约终止全部或部分合同。
14、破产终止合同
当合同双方中的任何一方破产或无债务清偿能力时,另一方在任何时候书面通知对方终止合同。该终止合同不损害或影响另一方已采取或将采取的任何行动或补救措施的权力。
15、不可抗力事故终止合同
15、1若不可抗力事故影响持续30天以上,且双方在合理的时间内未能达成进一步履行合同的协议,双方均可书面通知对方终止合同。
15、2供应商应书面通知总包商本合同项下所授予的所有分包合同,但该通知不解除供应商承担的合同项下的任何责任或义务。
16、其他
16、1本合同应按中华人民共和国的法律解释。
16、2任何对合同变更和补充均应以书面形式为准,并必须得到另一方的同意才构成对合同的修改和补充。
16、3乙方应配合支持甲方或和以甲方为名义的第三方的工作。
16、4甲乙双方之间的联络应以书面方式为准。
16、5本合同经双方签字盖章后,即开始生效。
16、6本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。
甲方:_______________
甲方代表:___________
乙方:_______________
乙方代表:___________
篇19:申请延期审理书
申请人:________________,女,_______________岁,______族,_______________省_______________市人,_______________民营企业经理,现住_______________市_______________区_______________路_______________号。
请求事项:
对于申请人与_______________经贸公司货物购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请,并已被受理。现因申请人无法按期出庭,请求你会延期审理。
事实和理由:________________ (应详述事实与理由,此略。)为保障申请人出庭参加仲裁活动,行使权利,特向你会申请推迟本案开庭审理时间。
此致_______________市仲裁委员会
申请人:______
_______年___________月___________日
附:______________省_______________部门出具的书面证明一份
篇20:申请延期审理书
申请人:______________,男,汉族,__________岁,电话:______________。
申请请求:
请求依法延期开庭审理申请人诉_______________民事纠纷一案。
事实和理由:
申请人与__________纠纷一案,已经贵院受理,并定于_____年_____月_____日_____时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼(在外地、生病等),不能准时参加本案的庭审,故特依《民诉法》第146条之规定,申请延期开庭审理,请予准许。
此致
_______________人民法院
申请人:______________
特别授权代理人:______________
_____年_____月_____日