加工制作合同书锥形瓶
合同编号:____________________ 签订地点:___________________
签订时间:________年____月____日
定作方:______________________
承揽方:_________________________
第一条加工物、数量、报酬、交货期限
项目名称及内容_________________________
计量单位_________________________
数量_________________________
工作量_________________________
报酬_________________________
交付期限_________________________
单价_________________________
金额_________________________
(注:空格如不够用,可以另接。)
第二条技术标准、质量要求:
第三条承揽人对质量负责的期限及条件:
第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求:
第五条承揽人使用的材料由__________________人提供。
材料的检验方法:__________________________________________________________________
第六条承揽项目中的主要工作应由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是:
第七条工作成果检验标准、方法和期限:
第八条结算方式及期限:
第九条定作人在________年____月____日前交定金(大写)__________________元。
第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。
第十一条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的,承揽人(是/否)可以留置工作成果。
第十二条违约责任:
第十三条解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成的。
按下列第______种方式解决:
(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
定作方(公章)_________ 承揽方(公章):_________
签订地点:_________ 签订地点:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:外加工协议
甲方(委托方):______________
电话:______________________
公司地址:__________________
乙方(受托方):______________
电话:______________________
公司地址:__________________
甲乙双方在自愿、平等互利和诚实信用的基础上;就甲方委托乙方进行产品加工的事宜,经双方协商一致,达成如下合同:
1.产品加工要求:
1.甲方委托乙方生产制订型号产品,产品物料使用要求、具体产品型号、名称、数量、交期及单价以甲乙双方签章确认后的订单为准;
2.乙方根据甲方提供的产品样板或产品技术图纸,使用指定的生产物料或甲方提供的生产物料加工生产甲方指定型号产品,在未经甲方许可的前提下,乙方不得擅自替换或变更其生产物料、工艺结构、款式规格等;
3.订单出货产品验收标准,必须为甲方认可的产前打样确认样,由甲乙双方确认后封样留存作为参考依据。
4.如若产品未按上述要求,甲方有权扣除或扣押乙方货款。
二.甲方责任和义务:
1、甲方负责提供产品生产技术图纸、工艺技术要求标准以及产品质量标准要求。
2、在乙方制作过程中,甲方应定期安排人员进行监督指导。
3、甲方在定期监督指导过程中应适时抽检,对检验不合格的应及时指正。
4、在乙方按要求完成制作合同后,甲方应按合同约定办理余款结算。
三、乙方责任和义务:
1、乙方负责按照甲方提供的产品生产技术图纸、工艺技术要求标准及品质标准进行生产加工,按质、按量、按期完成制作委托任务。
2、乙方应当按照规定保存所有生产文件和记录至产品有效期满后一年,并对甲方提供的技术和质量文件,负保密的责任,不得将相关资料泄露给第三者。
3、乙方应积极配合甲方对生产现场进行监督检查,并予以协助。
4、未经甲方同意,乙方不得将本合同各项目产品委托给第三方制作,不得私自仿制甲方产品自行售卖或将甲方委托生产的产品转卖第三方。
四、生产周期、验收及收货地点:
1、双方合同合作期间,乙方不得中途不接订单,或接单后生产周期超过45天,如乙方在合作期间确实因产能不足或其他原因不能接单时,最少提前一个月书面告知甲方。
2、乙方承诺严格按照甲乙双方协商的订单交期按期交货,如因乙方原因未能在正常货期交货的,超出3天后,每延迟一天,乙方应按延迟交货货款总额的3‰向甲方支付延迟经济补偿,如超过________日仍未能交货的,每逾期一天,乙方应按逾期交货货款总额的3%向甲方支付违约金;如为了应付交货而以次充好交付给甲方的,甲方有权拒收并视为逾期交货。
3、验收:乙方完成批量产品生产后,应在送货前三天通知甲方到厂验收,验收合格后(暂不出验收单)乙方再将产品送到甲方公司,甲方复检无问题后双方在验收单上签字确认。验收不合格的乙方必须无条件按照甲方的要求重做或返工,由此引发的损失及交期延误责任由乙方承担。
4:若验收有缺陷,乙方返工将影响交期和甲方提货使用的,乙方必须承担相应的扣款;若因产品内部问题,甲方在验收时未发现,但在使用过程中暴露产品质量问题的,乙方同样必须承担甲方的相应损失。
5.交货地点:______________________________家具公司(若地址变更另行通知),乙方承担货物到达甲方仓库的运费,由甲方安排人员协助卸货。
5、付款方式
1.磨合期阶段______个月,生产订单生效后甲方向乙方付订单产品金额总数的预付款;在所有项目产品完成制作甲方验收后,乙方凭足额发票及甲方验收凭证到甲方办理对帐手续,甲方将在收到足额发票及验收凭证后一个月内将余款结清。
2.磨合期后按月结方式结算货款,月结天,即当月1号~30(31号)号送货入库订单产品,货款账目于次月核对,在号前付清对应款项(遇节假日顺延)。因乙方问题(如不及时开票等)造成付款延迟,乙方自行承担责任。
六、售后权责
1、乙方承诺交付于甲方的产品在正常使用情况下保质期为一年,在保质期内如发现是乙方造成的质量问题,经拍照取证双方确认,乙方应给予更换或赔偿。
2、乙方不得在甲方的订单量之外再自行生产或销售甲方订单上的产品(包含第三方销售,无论是否贴上甲方标识),否则,向甲方支付违约责任金人民币________元,并将因前述行为而获得的收益100%支付给甲方。
3、乙方不得向其他任何第三方透露甲方产品技术信息,乙方擅自利用合作方式获悉甲方的外观设计专利数据、图样后,披露给第三方或自行生产的,甲方有权追究责任,乙方向甲方支付违约金人民币________元,仍不能弥补甲方损失的,甲方有权要求乙方承担全部损失责任。
4、合作过程中,如甲方发现乙方对产品偷工减料,弄虚作假(如换原材料等)行为的,则视为违约责任,处罚人民币________元至________元,甲方有权从乙方货款中扣除处罚金。
七、合同终止
本合同有效期年,自______年______月________日至______年______月________日止;本合同期限届满双方不再续签的,则本合同自行终止。
八、其它
1、在合同规定的履行期限内,由于自然灾害不可抗力造成的损失,双方协商解决。
2、在委托制作过程中发生纠纷时,甲乙双方协商解决,协商不成时任何一方可向合同履行地人民法院起诉。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效,其他签订文件条款与本合同具有同等法律效力;本合同一式两份,甲乙双方各执一份。未尽事宜,双方经协商可签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力,补充合同与本合同相抵触的,以补充合同为准。
4、经双方确认的往来信函、传真、电子邮件、短信等,将作为本合同的共同组成部分,与本合同具有同等效力。
甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________
法定代表人或委托人:__________法定代表人或委托人:__________
篇2:物品加工设备租赁合同
合同编号:_______________
出租人:______(以下简称甲方)
地址:________________________
邮编:________________________
电话:________________________
传真:________________________
电子邮箱:____________________
承租人:______(以下简称乙方)
地址:________________________
邮编:________________________
电话:________________________
传真:________________________
电子邮箱:____________________
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、租赁物资的品名:________;规格:________;数量:________;质量:________。
二、设备租赁期限为_________年,即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
乙方因工程需要延长租期,应在合同届满前_________日内,重新签订合同。
三、租金总额为_________元(包括手续费_________%),分_________期交付,每期租金_________元。如乙方不能按期承付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收_________%的罚金。
四、经双方协商,甲方收取乙方押金_________元。乙方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还乙方。
五、甲方于_________年_________季交货。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
六、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责。
七、设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后,应以甲方名义向当地保险公司投保综合险,保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
八、乙方对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由乙方向甲方偿付赔偿金。租赁期间,租赁物资的维修及费用由_________承担。
九、违约责任
1.甲方违约责任
(1)未按时间提供租赁物资,应向乙方偿付违约期租金_________%的违约金。
(2)未按质量提供租赁物资,应向乙方偿付违约期租金_________%的违约金。
(3)未按数量提供租赁物资,致使乙方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金______%的违约金。
(4)其它违约行为_________________________。
2.乙方违约责任
(1)不按时交纳租金,应向甲方偿付违约期租金_________%的违约金。
(2)逾期不还租赁物资,应向甲方偿付违约期租金_________%的违约金。
(3)如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,乙方还应向甲方偿付违约期租金_________%的违约金。
(4)其它违约行为_____________________。
十、本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金,结束合同,甲方给予退还一部分利息的优惠。本合同期满,甲方同意按_____元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
十一、_________同意作为乙方的经济担保人,负责乙方切实履行本合同各条款规定,如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时,担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其它损失。
十二、变更
1.在租赁期间,甲方如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知乙方,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
2.在租赁期间,乙方未经甲方同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
十三、声明及保证
甲方:___________________
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:___________________
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十四、保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
十五、不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
十六、通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:___________________________。
甲方:__________乙方:__________
篇3:天然彩沙加工承揽合同
订立合同双方:
承揽方: ________________________ 木具厂 以下简称甲方
定作方: ________________________ 百货公司 以下简称乙方
甲方为乙方加工柜台,货架,经双方协商,签订本合同,共同遵守.
第一条 加工成品
品名规格(长,宽,高cm)单位数量备注
玻璃柜台
塑料台面柜台
玻璃台面柜台
棉布货架
大百货电器货架
小百货货架
第二条 加工成品质量要求:
一,材种:柜台,货架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按图纸所标尺寸做.
三,严格掌握木制品的木材干燥程度,榫缝、肩角结构必须严密,坚固、表面必须平整光滑,木材无形变,翘曲,拨缝,松榫;塑料面要求平直,整齐,四周不得有翘起,脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准,保证方正,平直,安装方便.
四,甲方按乙方质量要求和图纸,先做规格样品,由县物价局核定价格后,双方代表当面封存样品,作为验收的依据.
第三条 原材料由甲方提供.
第四条 图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间,发现提供的图纸不合理,应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复,提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并通知乙方.因此造成的损失,由乙方赔偿.
第五条 工程价款:按核定价格单计算款25000元.
第六条 验收标准和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到厂验收,乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准,数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时,由县物价局提供检验证明.
第七条 交货的时间和地点:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货,必须在事先与对方达成协议,并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼,由百货公司供销科收货,验收合格,办理交接手续.
第八条 包装要求及费用负担:由甲方负责包装,以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算,共计980元,全部费用由乙方负担.
第九条 运输办法及费用负担:由甲方负责运输,每件运输费用均按2元计算,共计490元,全部费用由乙方负担.运输造成的损失,由甲方负责.
第十条 本合同签字之日,乙方向甲方给付预付款 ________ 元(大写 ________ 元).甲方不履行合同时,除承担违约责任外,必须如数返还预付款.乙方不履行合同的,把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款的应返还.
第十一条 结算方式及期限:乙方收到全部定作物,验收合格后,即办理移交手续,据以结帐,并在收货后十五天内通过银行付款.
第十二条 甲方的违约责任
一,甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,乙方有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿.
二,甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿.
三,因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失.
四,甲方逾期交付定作物的,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金.
五,甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金.
六,由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收.
第十三条 乙方的违约责任
一,乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失.
二,乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金.
三,乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.
四,乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金.
五,乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失.
六,乙方如变更交付定作物的地点,应承担因此而多支出的费用.
第十四条 不可抗力:在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,甲方在经有关部门证明后,可免予承担违约责任.但甲方应当采取积极措施,尽量减少损失,如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的,不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的,乙方应当承担责任,并赔偿甲方因此造成的损失.
第十五条 本合同发生纠纷时,双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解,或向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉.
本合同于 ________ 年 ________ 月 ________ 日经公证生效,合同履行完毕即失效.
本合同一式 ________ 份,甲乙双方各执一份,县公证处,县物价局,县建设银行各存一份.
甲方: ________________________ (盖章)
代表人: ________________________
地址: ________________________
电话: ________________________
开户银行: ________________________
帐号: ________________________
乙方: ________________________
代表人: ________________________
地址: ________________________
电话: ________________________
开户银行: ________________________
帐号:________________________
篇4:制作加工合同_合同范本
制作加工合同
合同编号:
甲方:
乙方:x有限公司
兹经甲、乙双方友好协商同意订立下列委托加工事宜,具体条款如下:
一、 甲方保证本复制光盘内容符合国家音像、电子出版物有关规定,其中不含有任何违反国家各种法律法规的内容,并承担该光盘的一切版权及政治、经济、法律责任。甲方应对所委托复制节目的内容、著作权及邻接权负全部法律责任,如果因甲方的委托复制行为或涉及版权问题引起的纠纷,将由甲方承担一切相应的法律责任;同时,甲方应赔偿由此给乙方造成的一切损失;
二、 甲方负责提供版权证明书给予乙方备案,如因版权问题引起法律责任或因此造成的经济损失由甲方负责承担;
三、 乙方未经甲方许可,不得私自将甲方的产品制作、加工出售;
四、 乙方保证所加工的产品质量,达到甲方所提供之节目原的质量要求;如果出现质量问题,不能正常播放、盘片不完整等,乙方按照不合格数量补偿相应光盘。
五、 印刷要求:□压盘胶印 □丝网印刷 □数码印刷 □防水处理 □光盘贴纸
六、 包装要求: ;
七、 交货日期: ;
八、 交货方式:□自提 □快运 □送货
九、 货款结算方式:甲方于本合同订立之时向乙方支付制作定金: 元,其余货款在乙方向甲方交货时由甲方向乙方一次性付清。
十、 合同生效:本合同由甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同章后方可生效,为便于运作可采取传真的方式定货,签章后的合同传真文件与原合同有同等效力;任何一方都不得擅自修改或终止合同,须经甲、乙双方协商同意后,方可重新订立新的有效合同,并在旧合同右上角注明“已作废”字样及“作废合同编号”,若任意一方独自取消或变更合同,另一方有权就合同变动引起的损失进行赔偿。
甲方签字: 乙方签字:
共2页,当前第1页12
篇5:李素花与刘学义加工承揽合同纠纷案_合同范本
原告李素花为与被告刘学义加工承揽合同纠纷一案,于XX年3月27日起诉至本院。本院受理后,依法将起诉书副本及相关的诉讼材料直接送达至被告刘学义处。本院依法组成合议庭,于XX年7月28日公开开庭进行了审理。原告李素花、被告刘学义均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告李素花诉称:XX年8月8日,原告李素花与被告刘学义友好协商达成民房建筑合同,合同工期约定45天,但是被告刘学义至今仍未完工,且房屋存在有严重质量问题,请求判令被告刘学义赔偿原告李素花经济损失6万元整,现要求被告将四楼屋顶维修的不漏水,一到四楼的内屋顶空的地方进行维修,楼梯上的外墙砖只要是渗水的地方都需要维修的不渗水,一到四楼的架眼渗水的都要维修,四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦全部维修完,落水管6个安好,二楼东窗户台上掉的外墙砖要求粘上,二楼南墙上东间和西间下面的面砖要求修成一致,屋内内粉空裂处要维修,三、四楼水泥地坪维修,三楼东墙、西墙和后墙高低不一样,要求修平,能修的修,不能修的赔钱。四楼上的外墙沿大砖换成小砖,两个阳台二楼、三楼阳台和主墙有裂缝,要求维修,二、三楼夹山要求装上。
被告刘学义辩称:原来做屋顶时天下雨了,我也同意给原告李素花修屋顶,我去维修了几次,双方都未达成一致意见。现双方经核帐,原告李素花还欠我1760元工钱没付,可以折算维修屋顶的费用,不足的部分我同意再给她钱。在建一、二楼的时候,原告李素花让用的都是好砖,建三、四楼的时候她让用的都是孬砖,墙空鼓是砖的问题造成的;原告李素花让将地坪做成毛地平面的,毛地平面都起土,且她买的水泥没有合格证,质量有问题,不是我施工的事;层高错的是二分,而不是八分;窗台的外墙砖是安窗户时打掉一块;四楼窗沿的瓦是掉了一块;屋顶大面积空的可以修,小面积的修不成,屋顶没有啥空的;外面砖不齐没法修,一到四楼就四楼北墙窗户下面有渗水,同意修;阳台裂缝有一点,不存在大问题;二、三楼的夹山是当时原告李素花同意不让装了,她儿子也同意了,要是她不同意的话,帐就不会给我结;落水管上面都安装好了,就差下面的小弯头了,当时她家没有。我方在法庭调解过程中去原告李素花家,对墙体空鼓的地方已进行了维修。
原告李素花为支持其主张,向本院提交以下证据以及本院对该部分证据认证如下:
XX年8月8日建房协议一份、图纸2张、收到条及核算单共4大张,被告刘学义对上述证据的真实性无异议,本院对上述证据的真实性予以采信。
被告刘学义未提交证据。
本院出示XX年4月9日、4月10日、4月22日、5月4日、6月15日的询问笔录,XX年6月24日的现场勘验笔录,原告李素花与被告刘学义对此均无异议。
本院根据当事人的陈述、举证及诉辩意见,对本案事实确认如下:XX年8月8日, 原告李素花(甲方)和被告刘学义(乙方)签订建房协议,其中约定:甲方新建三层住宅一座,由乙方承包施工,包工不包料,工价每层按板上好甲方付款8000元,竣工余款1000元一月内付清,甲方保证材料供应,乙方保证工程质量,如果质量问题造成的经济损失由乙方负担。协议签订后,被告刘学义按协议的约定履行建房义务,原告李素花自XX年9月1日起至XX年11月10日分8次向被告刘学义支付建房款,共计69400元。经双方核算,均认可建房总面积为530.5平方米,总建房款为71565元,被告刘学义认可该建房款可减去维修时使用原告李素花水泥钱400元,结合已支付的建房款,原告李素花应再支付给被告刘学义建房款1765元。被告刘学义认可四楼房顶漏雨属质量问题,同意维修。原告李素花与被告刘学义均认可屋顶漏雨维修费用可每平方米为25元,左右可不超过2元的范围。原告李素花提交的图纸上显示,二楼西南屋有东墙夹山。经现场勘验,该处没有此夹山。另经现场勘验,双方无争议的是:四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦掉了一片;四楼三间屋的北墙上架眼渗水;四楼西间窗户下沿有空鼓;二楼东南屋屋顶有裂缝;二楼东窗户台下外墙砖掉有二块左右;四楼屋顶的面积为69.5平方米,加上四周女儿墙面积为92.33平方米。在庭审期间,被告刘学义对一到三楼室内墙体空鼓的地方进行了维修。原告李素花与被告刘学义均认可在建三到四楼时,原告李素花让使用存在质量问题的砖垒墙。
依据上述确认的事实,本院认为:原告李素花与被告刘学义签订的建房协议,是双方真实意思的表示,真实合法有效,双方应严格履行各自的义务,被告刘学义对房屋存在的质量问题应负维修的义务。被告刘学义认可四楼房顶漏雨属质量问题,同意维修。因被告刘学义几次去维修,双方对维修方式都有歧义,故对该部分维修可折算成维修费,由被告刘学义支付给原告李素花。结合双方对屋顶的维修价格能够基本达成一致意见,对维修价格按每平方米25元。现对平方数意见不同,对于平方数的计算,鉴于屋顶做防水,应在离地面50cm处做泛水,该房屋已建成,原做防水仍漏雨,故原告李素花要求将防水做在女儿墙上端也不违反技术规定,故维修屋顶面积按92.33平方米计算,应为2308.25元,冲减去原告李素花应再支付给被告刘学义建房款1765元,被告刘学义应再赔偿给原告李素花屋顶维修费543.25元。对一些明显存在质量问题的地方:四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦掉了一片;四楼三间屋的北墙上架眼渗水;四楼西间窗户下沿有空鼓;二楼东南屋屋顶有裂缝;二楼东窗户台下外墙砖掉有二块左右,被告刘学义对这些问题无异议,应由其负责维修。对原告李素花诉求的一到四楼的内屋顶空,楼梯上的外墙砖渗水,屋内内粉空裂、两个阳台二楼、三楼阳台和主墙有裂缝的,二楼南墙上东间和西间下面的面砖要求修成一致,三、四楼水泥地坪维修,三楼东墙、西墙和后墙高低不一样,要求修平,能修的修,不能修的赔钱。被告刘学义对此有异议,认为屋内内粉空裂处已经进行了维修,水泥地坪是原告李素花让拉的毛地坪面,其余的都不属于质量问题,不同意维修。原告李素花未在法定期间内对上述问题提出司法鉴定,对上述问题是否属质量问题及需花费维修费用的具体数额,需要有专业机构做出有效的认定后,才能认定其主张是否能成立,故其该部分请求缺乏有效证据证明,对此不予支持,其有有效证据后可另行起诉。对原告李素花诉求的落水管6个安好,四楼上的外墙沿大砖换成小砖,二、三楼夹山要求装上,被告刘学义对此有异议,认为落水管仅剩下面的小弯头没安,原因是由于当时原告李素花家没有。根据合同的约定,原告李素花负责供应材料,故该责任不在被告刘学义方;对四楼外墙沿大砖换小砖的问题,双方无明确约定,原告李素花也未举出有效证据证明其在被告刘学义建筑时提出反对意见并阻止被告刘学义用大砖建外墙沿了,原告李素花的此项主张缺乏事实根据及法律依据;二、三楼夹山的问题,从双方认可的图纸上显示,二楼图纸上显示有夹山,被告刘学义陈述“不安夹山的原意是因为一楼北屋是个大厅,大厅上有个大梁,大梁上安夹山承受不了,原告的儿子也同意了,要不原告不会给我工钱”。原告李素花陈述“当时被告刘学义答应安个单胚墙,我同意了,但一直没有装”,现要求按图纸做,并提出对大梁的质量进行鉴定。从上述双方的陈述,可以印证在施工中对该大梁如何建筑产生了实际变更,但当时是如何约定的,双方对自己的陈述均无有效证据印证,对该大梁的承重性能如何也无有效证据印证,原告李素花可待有有效证据后可另行起诉,本院对原告李素花该部分请求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十二条的规定,判决如下:
一、被告刘学义应自本判决生效之日起三日内赔偿给原告李素花屋顶维修费543.25元。
二、被告刘学义应自本判决生效之日起三日内维修好原告李素花房屋四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上掉的一片檐瓦;四楼三间屋的北墙上架眼渗水处;四楼西间窗户下沿有空鼓处;二楼东南屋屋顶有裂缝处;二楼东窗户台下掉的外墙砖。
三、驳回原告李素花对被告刘学义的其他诉讼请求。
案件受理费50元,由原告李素花负担20元,被告刘学义负担30元,应自本判决生效之日交付本院。
篇6:加工产品质量保证合同书
监制合同
甲方(受监制方):_______
乙方(监制方):_________
为了使甲方产品在乙方的监管下,得以提高产品质量稳定性,提高甲方产品的信誉度,扩大甲方产品的市场占有率,推动产品质量管理的现代化,促进企业技术进步,提高经济效益和社会效益,经甲乙双方本着平等协商,互惠互利的原则,就甲方产品监制事宜,达成如下合同:
1.监制产品的具体名称及型号规格:_________。
2.产品监制的时间范围:自_________年_________月_________日开始至_________年_________月_________日为止。
3.乙方同意甲方在其监制时间范围内生产的第1条所述监制产品标签上标注乙方监制字样。
4.上述产品在上述时间范围内的产品监制费为小写:_________元;大写:_________。
5.甲方必须具备生产受监制产品的设备、技术、资金、合格原材料等必要条件,并将其有效的企业法人营业执照、生产许可证、生产人员健康证等证件的复印件,以及监制时间范围内使用的该产品标签留交乙方备案。
6.甲方必须在第1条规定的产品生产中和产品标签印刷上,严格按照国家食品卫生法的有关规定执行,严格按照生产操作规程操作,如违反上述规定和规程,造成的一切损失和后果由甲方自负;因此给乙方造成的经济损失由甲方承担。
7.甲方必须定期在每月月底前将第1条所列产品随机抽样,送交甲方检验;乙方有权不定期抽检甲方生产的第1条所列的产品。
8.甲方生产的第1条所列的产品,如经乙方检验不合格,则该批产品不得出厂,应按乙方要求整改,否则后果由甲方自负。如乙方多次检验不合格,乙方有权提前终止合同。 9.甲方于合同签定后_________天内,应将第4条所规定的产品监制费,一次性汇入乙方账户,逾期未付款作为甲方单方违约论。
10.甲方在其监制时间范围以外生产的第1条所述监制产品标签上;或第1条所述监制产品之外的产品标签上标注乙方监制字样,属甲方违约。
11.另行协商的其他条款,已作为附件(共3件)附后。附件具有本合同同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效,有效期___年。
12.未尽事宜按国家民法典有关规定执行。任何一方如有违约,每发现一次,违约方必须向对方支付违约金人民币________元。
甲方(盖章):_______________法定代表人(签字):__________________年________月______日
乙方(盖章):_______________法定代表人(签字):__________________年________月______日
篇7:加工制作合同书锥形瓶
甲方:(以下简称:甲方)
乙方:(以下简称:乙方)
依照《中华人民共和国民法典》有关规定,为明确双方权力义务,经甲、乙双方共同协商,就乙方对甲方承施的_____________工程项目结构中的钢筋部分进行成型加工(含机械连接接头)配送事宜达成一致,同意订立本合同。
一、工程概况:
项目位于___________,工程建筑面积:____________平方米,结构封顶日期________年____月____日。
二、加工事宜:
甲方向乙方订购的成型钢筋所使用的线材、圆钢及螺纹钢的原材料为首钢、唐钢、宣钢、邢钢产品。如加工过程中乙方使用非合同规定的原材料时,须事先以书面形式通知甲方,经甲方授权委托人签字同意后,方可实施加工(如甲方在二十四小时内未能做出书面回复,则视为甲方同意乙方意见)乙方应严格按照甲方提供的配筋单中标注的规格、图示尺寸、数量进行加工。
三、重量结算依据:
根据甲方提供的本工程成型钢筋配筋单,经乙方进行理论重量计算,作为本合同重量结算依据。结算重量单位为吨,重量数值经四舍五入保留小数点后三位。
四、甲方工作:
1、合同签订时甲方提供授权经办人签字字体样本作为本合同附件,并明确其授权范围。
2、合同签订时,甲方应以书面的形式对乙方进行技术交底。交底资料中应详细说明所承揽项目流水作业段划分平面布置图,计划施工进度(月度计划及结构封顶时间排序计划),以及成型钢筋箍筋平直部分的长度,特殊角度的工艺要求等。
3、甲方应于每月____日前向乙方提供次月本工程所用成型钢筋的配筋单(特殊情况补充时须提前____日,数量不得超过30吨),配筋单上的目录应注明起止编号、使用部位,且每张配筋单上须有甲方授权经办人签字,并在工程名称处加盖甲方公章后生效(签字人字体样本附后)
4、成型钢筋加工制作过程中,甲方有权随时到乙方加工现场就加工质量进行抽检工作,乙方有义务积极配合。
5、如甲方工程工期延误,仍按照本合同执行。
6、成型钢筋出库前,甲方应指定专人进行清料工作,待甲方清料人员对成型钢筋数量确认签字后乙方方可发货(签字人签字样本附后)
7、成型钢筋每车装车数量不得小于10吨。
五、乙方工作:
1、合同签订时,乙方应积极组织资源,确保甲方工程项目施工进度。
2、乙方接到甲方提供的成型钢筋配筋单时,应认真校对,如规格、数量、图示尺寸、标注无法正确识别时,甲方授权委托人应在12小时内书面确认,否则免除乙方的供货责任。
3、乙方所使用的钢筋机械连接工艺为剥肋滚压直螺纹。
4、乙方所配送的成型钢筋必须提供原材料出厂质量证明合格证书。
5、乙方制作的成型钢筋应符合甲方配筋单的要求,并在产品上以标牌的形式标注成型钢筋使用部位的编号、尺寸、几何图形、数量,每一编号的钢筋提供一张标牌,固定在钢筋打捆处。
6、乙方有责任协助甲方人员在乙方加工现场对成型钢筋进行清料及装车工作,并按甲方的要求运至施工现场。
六、设计变更:
1、施工过程中如出现不可预见及设计变更,甲方应以书形式及时向乙方提供补充配筋单,并标注“急配”字样及需用时间(供应时间甲、乙双方协商确定),如需增加费用以甲、乙双方协商为准。
2、设计变更及修改过程中,乙方已投入加工生产部分按合同规定价格结算,如出现以大改小损耗部分及所需增加人工费用部分由甲方承担。
七、产品质量要求:
1、乙方使用的原材料必须符合:《低碳钢热轧圆盘条》GB701-1997;《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991;《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998的规定。
2、产品质量检验应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-中的第五章5.3.4及《建筑结构长城杯工程质量评审标准》DBJ/T01-69-的规定。
3、直螺纹连接接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96、《钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术规程》Q/JY16-中的规定。
八、钢筋原材复试及资料:
1、钢筋原材料在投入使用前,乙方负责原材料的取样及送检工作,委托检验的机构必须是经北京市建委审核合格具有见证试验资质的检测中心。
2、根据《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》,甲方及监理单位进行见证取样时应持正式书面通知,乙方应积极配合取样工作,其检测机构及费用由甲方负责。
3、根据《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-规定,乙方在成型钢筋配送至施工现场后,提供《半成品出厂合格证》表式C4-5附钢筋原材料出厂材料质量证明书及产品铭牌、原材料复试检验报告。
九、合同价款及付款方式:
1、合同价款:
(1)本合同成型钢筋的结算单价为人民币________元/吨(钢筋不分品种、规格均为本单价),上述结算单价包括材料费、成型制作费、包装费、装车费、运输费等交付甲方使用前的费用(卸车及费用由甲方承担)不包括原材料复试及机械连接接头费用。
(2)三级螺纹钢的结算价格在本合同结算单价基础上加____________元/吨。
(3)钢筋机械连接头元/单头(钢筋不分品种、规格加工套丝,并戴好保护帽),按照配筋单图示数量进行签收。
(4)钢筋原材料复试费用按照《半成品出厂合格证》实际标注数量进行签收。
(5)合同执行过程中如钢厂价格调整,其结算价格以首钢现货市场、北京市京首贸易服务有限责任公司、北京市恒物金属材料有限公司其中之一公布的调价政策通知作为价格调整的依据,由乙方以书面形式送达甲方,调价依据在送达后24小时内,甲方予以书面确认或经甲、乙双方协商签订本合同补充协议。
(6)本合同成型钢筋总量为_________吨,总价款(人民币)__________元,(大写:____________)总价中不包括原材料复试及机械连接接头费用。
(7)验货地点:
2、付款方式:
(1)本合同结算期为上月____日至本月____日。甲方在送达本月成型钢筋加工配筋单时,同时将货款支票一并送达(乙方预收当月货款80%,余款20%月末前结清),乙方经配筋单录入生成系统确认数量后划转。
(2)钢筋机械连接接头加工费用随成型钢筋货款同时划转。
(3)原材料复试费用依据《半成品出厂合格证》中确认数量经甲方签认,在月末前结清。
(4)本合同总价款如发生变化,超出部分甲方应按配筋单数量以现款形式预付给乙方。
十、违约责任:
1、乙方没有按照本合同规定的质量、规格、数量等提供产品,甲方有权退货,乙方应承担所发生的全部装卸及运输费用。
2、合同执行过程中,如遇钢厂市场价格调整,根据合同第九章(5)条,甲方接到乙方调整价格依据24小时内未能书面确认或签订补充协议,乙方有权停止继续供货。
3、甲方如未能按合同规定要求将配筋单及货款同时送达,乙方有权拒绝接受配筋单及加工任务。
4、由于甲方清料人员不能及时清料,致使配送工作无法正常进行,所造成的工期延误,责任由甲方承担,同时工期顺延。
5、甲方如未能按合同规定时间付款,逾期乙方有权停止继续供货,并向甲方按每延期一日收取至货物发出之日起计算每天3元/吨违约金。
6、乙方未能在甲方计划工期内将成型钢筋送至施工现场,甲方应按当日该批送达数量以50元/吨扣除乙方应承担的违约责任。
十一、争议:
本合同在执行过程中发生争议或纠纷,双方应友好协商解决。如协商未果,双方一致同意在乙方所在地人民法院提起诉讼。
十二、其它:
1、本合同签订时,甲、乙双方需相互提供企业法人营业执照复印件、企业法人代码复印件、资质证书复印件、法人授权委托书原件、工程项目施工合同原件等相关法律文件,并注明相关文件的授权使用范围。
2、如遇人力不可抗力因素(民法153条规定)致使合同无法正常履行时,双方应另行协商。
3、合同附件为本合同有效文件组成部分。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各两份,甲、乙双方各执正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙双方盖章并经合法授权人签字后生效。
十五、本合同未尽事宜,执行《中华人民共和国民法典》的有关规定。
本合同变更条款及内容(销售部门填写)
甲方(盖章)_________________乙方(盖章)________________
法定代表人:_________________法定代表人:__________________
委托代理人:____________________委托代理人:____________________
联系电话:________________联系电话:___________________
公司地址:_______________________公司地址:_________________
签订日期:__________________-签订日期:_____________________
签订地点:___________________________
篇8:水晶琥珀画加工合同
甲方:(定做方)
乙方:(承揽方)
附加身份证复印件
加工水晶琥珀画,双方本着互惠互利,协商一致的原则,达成合同条款如下:
一、甲方权利和义务
2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费(____元/),拒收任何原因的半成品和不合格产品。
二、乙方的权利和义务
1、通过考察同意后,自愿购买材料。如产品质量问题,乙方自己负责。
2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作,如私自组织人员加工,技术转让,需经厂方同意方可进行,否则按违约处理。
二、违约条款
1、甲方违背合同第一条(2款)时以(____元/)的1倍支付乙方违约金。
2、乙方外购材料掺杂使假,私自技术转让时,按每平方米____元的1倍支付甲方违约金。
四、本合同有效期____月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞒后,乙方申请,甲方有权依据生产定单续签或终止合同。
五、本合同一式两份,并有验收标准为合同附件,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
年月?日
篇9:加工制作协议高档礼品盒
合同编号:
签订合同单位:____________签订条款如下:
1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定
2.交货办法
交货地点:_______________________________________________________
运输:由甲代办,但一切运杂费用等由乙负责,甲交运日期即为交货日期。
3.付款办法:货物交货后,供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方,乙方根据供方单据电汇供方。
4.验收办法:乙应派员到甲仓库验收,如不能派员验收,甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。
5.附则
合同如有修改须经双方同意,双方另行签订合同。
在执行合同期间,如遇市场情况变化或其他原因乙方须在_______天前通知撤销加工合同,否则按违约处以__________罚金赔偿对方损失。
本合同须经双方签章并鉴证后生效。
本合同正本两份,双方各执一份。
货物运达站____________________________
收货人________________________________
合同纠纷的处理________________________
甲及代表人:______ 乙及代表人:________
开户银行:____________________ 开户银行:______________________
帐号:________________________ 帐号:__________________________
电话:________________________ 电话:__________________________
签订日期:______年____月____日
篇10:钢结构构件加工合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的准则,经甲乙双方友好协商,现就甲方委托乙方承担甲方的两个车间钢结构厂房除锈防腐工程等相关事项达成如下协议,以资共同遵守。
一、工程承包范围
1、工程名称:
2、施工地点:
3、工程内容:对甲方指定厂房的钢柱、钢梁、钢椽条、链接杆、流水槽进行除锈,油漆工程。
二、工程验收:由甲方自行组织人员,进行验收。
三、双方的权利与义务
(一)甲方的义务和责任
1、甲方指定一名负责人在现场负责工程施工和质量报检,甲方有权监督工程质量、安全、进度。
2、甲方按本合同约定按时结算工程费。
3、甲方尽量为乙方施工提供便利条件,及时做好配合协调工作。负责接通施工用水用电,负责组织对工程验收。
4、施工过程中,甲方按规定进行检查,不符合要求的,甲方有权要求乙方返工。乙方应在规定时间内完成整改直至质量合格。
(二)乙方的义务和责任
1、乙方应严格按照甲方提供的技术协议、油漆规格书、油漆配套表,涂装作业工艺说明书等资料及甲方的要求进行施工,按时、保质保量完成全程涂装工程。
2、乙方在施工中,甲方有权随时向乙方提出补充意见及修改意见,乙方应根据甲方要求立即调整施工。
3、未经甲方同意,乙方不得将工程私自承包给第三方。
4、乙方施工中的安全工作须服从和接受甲方的指导和检查,作业现场周围应做到警戒标识醒目,警戒线清楚,监护人员到位,随时整改安全隐患,加强自身队伍安全教育,接受甲方的三级安全教育,严格按规定穿戴好劳保用品,为施工人员办理人身安全等有关保险,乙方必须严格遵守甲方的安全操作规程,严格遵守各项安全管理制度。
5、乙方必须按要求对施工周围或现场采取有效保护。保持施工现场卫生干净整洁,现场的废弃物、垃圾日产日清,放置于指定处。
6、乙方施工如中途退场甲方将不负任何费用。
7、乙方施工质量问题造成甲方遭受经济损失的,由乙方赔偿责任。
8、工程施工中劳动人身保险、火灾保险、建筑工程保险,以及施工中劳动保护、安全事故均由乙方自行负责。
9、乙方在作业过程中,要安排专人负责现场施工作业现场的安全检查工作,在施工过程中由于乙方的责任,发生任何人身事故,甲方不承担任何责任。
四、施工工艺要求
1、乙方对每个车间单独进行打磨、油漆作业。
2、乙方先把一个车间进行满搭跳架,确认安全无误后,每个工人配备安全带,进行电动打磨除锈。甲方认可后,进行底漆两遍,甲方检验后,进行面漆两遍。完工报检后,拆除跳架,进行第二车间拾跳。
3、除锈要求:钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定:用工具除去旧漆、铁锈以及渍污、灰尘等。处理后的钢材表面应无灰尘、油污、浮锈、水和毛刺等。除锈达到Sa2.0级。
4、底漆漆膜厚度达到90微米,面漆漆膜厚度100微米。
5、油漆限定品牌:底漆:双虎环氧底漆;面漆:双虎环氧灰色面漆。
五、施工工期:从乙方进场第二日算起,三十个工日,雨天顺延。
六、合同总价及付款方式
1、 (整)。
2、本工程全部完工,通过双方现场防腐涂装验收合格后,甲方在三个工作日内一次性付给乙方合同价款的95%,余款5%作为质保金,两年后无质量问题一次性付清,乙方提供普通税票用于结算。
七、违约责任
1、凡属乙方责任造成的质量缺陷,由乙方负责无偿处理。如果乙方不能进行返修,甲方将另选委托单位承修,其费用在乙方质保金中扣除。
2、乙方未按时完成工程,超过10个工作日时,扣款一万元。作为延误工期补偿费;应不可抗力所造成的工期延误,甲方将工期顺延。
八、争议的解决,本合同履行过程中发生的争议由双方协商解决,协商不成的可向当地人民法院起诉。
九、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,经甲乙双方代表签字盖章之日起生效,本合同未尽事宜,双方另行协商解决,执行完毕自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:零件加工合同书
一、机床加工工时计算方式;
二、图纸及技术资料的题供:
1).乙方按照甲方要求负责零件加工;
2).乙方所需零件加工图纸资料由甲方提供给乙方使用。
三、技术要求以及质量要求:
1)、乙方必须按甲方提供的图纸及要求制造,保证零件符合要求的制件;
2)、乙方必须按照制作要求进行加工
四、制造工期:
1)、根据双方协商,定义加工完成工期
五、交货地点:
1)乙方根据甲方要求,送货到厂;
六、零件加工制作费用的支付:
1) 零件合格后,开票当月结款;
七、本协议一式二份,甲乙双各持一份,具同等法律效力。
甲方(公章):______________ 乙方(公章):______________
公司名称:______________ 公司名称:______________
法人代表:______________ 法人代表:______________
甲方代表(签字):_________ 乙方代表(签字):________
电话:______________ 电话:______________
传真:______________ 传真:______________
篇12:加工制作协议高档礼品盒
委托方(以下称“甲方”) : ____________________地址: _____________________________
电话: _____________传真: _______________
加工方(以下称“乙方”): ________________________ 地址: ___________________________
电话: _____________传真:_________________开户名称:_____________________ 开户行: ____________________ 银行账号:___________________
甲方与乙方在平等、自愿基础上,经友好协商签订此协议,以资共同遵守:
一 标的及订单
1 标的
(1)甲方希望根据下列条件委托乙方加工豆制品_产品,有关产品标的及订单将按本协议规定向加工方发出。
(2)乙方希望根据下列条件为甲方加工豆制品,有关产品将按本协议规定完成。
(3)甲方为豆制品之唯一商标持有人。
2 订单
(1) 甲方必须提前 ___ 天以传真方式给乙方落实订单数量。订单内容指明提货时间。
(2) 乙方在收悉订单后,必须在______天内以传真书面向甲方确认订单。
(3) 除非双方经过同意,否则在订单被乙方确定接纳后,甲方不能中止订单而乙方必须履行订单。
(4) 生产所需原材料和产品包装有乙方在加工地统一采购.乙方必须确保原材料的质量安全以及完成原材料产品包装生产排备.
(5) 乙方须向甲方提供所购原材料以及包装的一切信息,以确保产品质量安全.
加工费
(6) 加工费(包括乙方提供之原材料及包装)为人民币__________ 。于此协议签订日起计至 ______年_____月______日,可以在双方同意下,根据情况作出调整。
(7) 甲方将负责产品的验收工作、乙方安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。
二 质量及安全标准
1法律法规
乙方在为甲方生产加工过程中的所有工序,全系产品的原材料和包装,必须严格按照国家颁布实施的相关法律法规及行业标准(食品安全法,食品添加使用标准等)进行生产,包装.
2技术及工艺标准
成品各项理化指标由乙方提供(见附件一),乙方须严格按照____工艺进行加工。乙方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。乙方必须按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求.
3成品验收
在乙方为甲方完成每次订单需交货时,由甲方委派全权代表进行验收,验收该批次产品在产品质量,数量以及外包装均符合标准,甲方确认后,乙方方可向甲方交货.
三 费用
1、加工费,在甲方每次下订单乙方确认订单后,甲方向乙方先行预付该次订单总加工费的____%,该次总加工费余下的____%在产品生产完成 ____日后且甲方对该批次产品验收合格后全数汇至加工方的银行账户。
2、乙方必须在甲方付款之前_____个工作日内向加工方开具发票。
四 双方权利及义务
1乙方根据甲方确认的配方及工艺要求加工上述产品,必须保质保量、按期完成甲方的加工任务指标,乙方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购,如原材料没有按生产计划到位而影响生产,乙方将负全部责任。
2因原材料及包装材料数量不足,质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延期的一切损失由乙方承担
3. 乙方须向甲方提供所购原材料以及包装的一切信息,以确保产品质量安全.
4、非经甲方书面同意,乙方或任何人不能使用甲方的商标、商号或泄露乙方为甲方的产品代加工商。
5 协议终止
(1)其中一方可提前九十天以书面形式通知对方解除此协议。
(2)如任何一方违反以上条约,另一方有权根据本协议规定,提前三十天以书面形式通知对方解除此协议。
(3)协议终止后,甲方必须于协议终止后____个工作日之内提走所有属于甲方之剩余的产品,原材料及包装材料,否则乙方有权自行处理有关物料。
五 其他
1 协议期限
本协议从双方签字、盖章之日起计算有效期 ____年。经双方协商同意,可以以补充协议方式延长协议期限。
2 本协议未尽事宜由双方另行协商.
3 本协议一式四份,甲乙双方各执两份.
4 本协议在签订之日起开始生效.
甲方 :_____________________ 乙方:__________________________
代表人签字:__________________ 代表人签字:_______________________
(盖章):_________________ (盖章):_______________
___________年 ____月__日________年 ___月___ 日
篇13:食品加工委托合同范例
委托方(以下称“委托方”) : _x有限公司 地址:_x 邮编:_x 电话: _x 传真: _x 银行:_x 银行户头号码:_x增值税号码:_x
加工方(以下称“加工方):_x有限公司 地址: _x 邮编:_x 电话: _x 传真:_x 银行_x 银行户头号码:_x
委托方与加工方在平等、自愿基础上,经友好协商签订此协议,以资共同遵守:
(1)委托方希望根据下列条件委托加工方_产品,有关产品订单将按本协议规定向加工方发出。
(2)加工方希望根据下列条件为委托方加工_产品,有关产品将按本协议规定完成。
(3)委托方为__产品之唯一商标持有人及享有有关产品专利权。
第一、每月订单
1、委托方必须提前 x 天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。
2、加工方在收悉订单后,必须在_x 内以传真书面向委托方确认订单。
3、除非双方经过同意,否则在订单被加工方确定接纳后,委托方不能中止订单而加工方必须履行订单。
4、委托方必须最迟在加工方开工前五天向加工方提供订单所需的原材料及包装材料。
5、加工方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于 x天(含周六及周日)。因原材料及包装材料数量不足,质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由委托方承担。
原材料及包装材料安排
6、原材料及包装材料的进库(加工方之仓库)质量检验工作由委托方委派代表全权负责。
加工费
7、含增值税的加工费(包括加工方提供之原材料成本)为人民币 _ 。于此协议签订日起计至 x 年 x 月x日,可以双方同意下,根据情况作出调整。
8、委托方将负责产品的验收工作、安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。
9、委托方负责提供合适的原材料及包装材料,并免费向加工方运送所需原材料及包装材料,委托方自行安排处理有关材料的运输事宜,及支付相关运费和保险费。
第二 技术及工艺
成品各项理化指标由委托方提供,加工方严格按照____工艺进行加工。首次加工由委托方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。加工方只要按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求,加工方对产品质量即没有任何责任。产品其它质量责任则由委托方承担,除非:
a 产品含有非配方所含的其他物质;
b 产品内含有玻璃、青铁、砂子等异物;
c 产品含有配方所含物质以外或配方所含物质经过化学、物理变化生成的物质以外的其他物质;
第三 付款条件
1、首次加工费,委托方在产品生产完成 x 日后全数汇至加工方的银行户头。
2、加工方必须在委托方付款之后 x 个工作天内向委托方开具增值税发票。
有关知识产权、专利及商标的侵权责任
3、非经委托方书面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商标、商号或泄露加工方为委托方的产品代加工商。
第四 双方责任
加工方根据委托方确认的配方及工艺要求加工上述产品,必须保质保量、按期完成委托方的加工任务指标,委托方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购,如原材料没有按生产计划到位而影响生产,委托方将负全部责任。
第五 协议终止
1、其中一方可提前九十天以书面形式通知对方解除此协议。
2、如任何一方违反以上条约,另一方有权根据本协议规定,提早三十天以书面形式通知对方解除此协议。
3、协议终止后,委托方必须于协议终止后五个工作天之内提走所有属于委托方之剩余的产品,原材料及包装材料,否则加工方有权自行处理有关物料。
第六 协议期限
本协议从双方签字、盖章之日起计算有效期 x 年。经双方协商同意,可以补充协方方式延长协议期限。
委托方 :_x 加工方:_x
代表人签字:_x 代表人签字:_x
代表人姓名:_x 代表人姓名:_x
_x有限公司(盖章): _x有限公司(盖章):
x年x月x日 x年x月x日
篇14:供电局工矿加工合同书
委托转供电协议
供电方委托转供方被转供方
单位名称:单位名称:单位名称:
法定地址:法定地址:法定地址:
法定代表(负责)人:?法定代表(负责)人:?法定代表(负责)人:
授权代理人:授权代理人:授权代理人:
电话:电话:电话:
电传:电传:电传:
邮编:邮编:邮编:
开户银行:开户银行:开户银行:
帐号帐号帐号
税务登记号:税务登记号:税务登记号:
为明确供电企业(以下简我供电方)委托供电的单位(以下简称转供方)向其他用户(以下简称被转供方)进行转供电力过程中的权利和义务,实现安全、合理地供电和用电,根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定,经供电方、转供方、用电方协商一致,签订本协议,共同信守,严格履行。
一、转供电关系
经供电方、转供方和被转供方三方(以下简称三方)协商,供电方委托转供方向被转供方供电。转供方同意接受委托,并向被转供方承担供电义务。被转供方通过转供方获得用电权利,与供电方签订供用电合同,并向供电方承担相应的义务。
二、转供电方式
转供方同意从其所有的____变电所____出线的____千伏线路____杆向被转供方受电装置供电。
三、转供电容量
根据被转供方申请的用电容量,经三方确认,被转供方的用电容量为________千伏安(千瓦),最大用电负荷为________千瓦(安)。
四、转供用电期限
委托转供电期限为本协议的有效期限。
五、三方的权利与义务
1.被转供方通过本协议,依法从供电方获得用电的权利,并根据国家规定的电价、随电价收取费用标准和用电量承担向供电方缴纳电费的义务。
2.转供方依据本协议承担向被转供方安全供电的义务,并从供电方获得转供费用的权利。
3.供电方依据本协议应直接受理被转供方的用电申请,并有对被转供方装表计量和收取电费的权利,承担向转供方支付转供费用的义务,并按有关规定解决被转供方用电指标。
六、转供电的计量及电费
1.供电方应按国家规定直接对被转供方使用的电力、电量进行安装电能计量装置,并负责抄表和收取电费。
2.供电方依据《供电营业规则》第十四条规定,在计算转供方的用电量、最大需量及功率因数调整电费时,应扣除被转供方每月用电计量装置实际记录的电量和转供损耗电量。
3.转供电线路的损耗电量,由该线路的产权所有者负担。
七、转供费用
供电方向转供方支付转供费用按被转供方每月的实际用电量以每千瓦时____元计算,每月支付一次。
八、转供电设施维护管理责任
1.经供电方、转供方、被转供方确认,转供电设施运行维护管理责任分界点设在________处。分界点电源侧供电设施属转供方,由转供方负责运行维护管理,分界点负荷侧供电设施属被转供方,由被转供方负责运行维护管理。
2.供电方、转供方、被转供方均应执行《电网调度管理条例》。在运行、检修、停电等操作时,三方应加强联系,相互配合。
九、违约责任
1.转供方无正当理由不得对被转供方限电、停电。需要依法停限电时,应依法按规定的程序通知被转供方。未按规定的程序通知被转供方停电,给被转供方造成损失的,转供方应承担赔偿责任。
2.由于被转供方责任造成供电方、转供方对外停电,并给其造成损失的,被转供方按《供电营业规则》有关规定对供电方、转供方及其他用电方承担赔偿责任,但不承担因供电方、转供方责任使事故扩大部分的赔偿责任。
3.被转供方未经供电方、转供方同意,擅自超计划指标用电,转供方应通知被转供方自行限电,必要时经供电方同意可中止供电。
4.除本协议另有约定外,造成本协议不能履行或不能完全履行的,其他违约责任按《供电营业规则》有关条款处理。
十、争议的解决方式
供电方、转供方、被转供方如因本合同履行发生争议时,应依本协议之原则协商解决。协商不成时,三方共同提请有关部门调解。调解不成时,可选择下列其中一种方式解决。
1.提交_____________委员会_____;
2.依法向人民法院提起诉讼。
十一、本协议效力及未尽事宜
1.本协议未尽事宜,按《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关法律、规章的规定办理。如遇国家法律、政策调整时,则按规定修改、补充本合同有关条款。
2.本协议有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
3.供电方、转供方、被转供方任何一方欲修改、变更、解除合同时,按《供电营业规则》第九十四条办理。在修改、变更、解除协议的书面协议签订前,本协议继续有效。
4.本协议自供电方、转供方、被转供方签字,并加盖公章后生效。
5.本协议正本一式____份。供电方、转供方、被转供方各执____份。效力均等。副本一式____份,供电方、用电方各执____份。
6.本协议附件包括:
a._______________________________。
b._______________________________。
供电方:(盖章)转供方:(盖章)被转供方:(签章)
签约人:(签章)签约人:(签章)签约人:(签章)
签约时间:签约时间:签约时间:
__年__月__日?__年__月__日?__年__月__日
篇15:会计的职责包括哪些
1.负责公司帐务处理,参与财务决算;编制会计报表、审核各类原始凭证,制作记帐凭证,保证各类凭证真实性、合法性;负责帐簿等管理工作,编制公司会计报表。
2. 负责公司会计核算的日常工作,监督日常财务制度执行、遵守公司的财务制度会计制度的规定,票据的管理。
3.保管财?务票据,管理会计档案;保管有关票据及发票;严格票据的领用使用手续;负责对已审核的各种凭证整理、立卷和归档;做好会计档案的日常管理。
4. 完成各位领导交办其它各项工作。
篇16:加工制作合同书锥形瓶
甲方:___________
乙方:___________
为明确双方权利义务,确保乙方按时提供完全符合甲方使用要求的无损检测仪器(以下统称设备),甲乙双方本着诚实信用原则,经协商一致签订本合同书,以资共同遵照履行。
备 注:
1、乙方保证以上产品全部为乙方公司生产制造的全新原装产品;
2、设备性能技术参数、方案图纸、配置明细等见本合同附件;
3、合同签署之前,乙方已确认甲方安装现场、电源、环境等已经完全符合设备的安装条件;
4、因乙方为专业的设备供应商,对合同履行中可能出现的各种情况有更强的预测能力,应针对甲方实际需求提供设备,并对设备的合规性、运行稳定性、性能效果等负责。乙方确认上述价款为含设备制作、包装、运输、安装、调试、培训、质保、售后服务、增值税普通发票等的最高价,乙方承诺不再增加任何费用。
第二条 质量标准 设备及所用材料均符合国家最新质量标准、最新版GMP要求和甲方的使用要求,设备质量符合法定 质量标准和合同附件约定的标准,如有冲突的以配置高的为准。设备中如包含相关的模具配件的,乙方保证模具配件满足设备运行需求,完全符合甲方实际生产环境。 乙方对设备的安全性、完整性和成套性负责。设备框架结构及各部分应达到其应有的强度要求,主要配套部件的品牌、规格、型号与合同约定相符
第三条 到货、安装调试、验收和维保
(一)设备到货:
1、乙方保证合同生效之日起自然日内,将设备运送到甲方指定的交货地点:,并负责卸货到指定的安装位置。 2、设备包装必须与运输方式相适应,包装方式的确定及包装费用均由乙方负责,由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。运输费用和运输风险均由乙方承担。 甲方指定的收货人为 ,联系电话: 。甲方收货人在送货单和验收单上的签字只代表对设备数量和外观的认可,并不代表对质量和其他方面的认可。
3、每箱/件内应附有详细的装箱单,裸装件应用塑料袋密封上述文件并固定在裸装物品上;设备附件(螺栓、垫片等)和较小的结构件应用木箱包装。到达现场的设备应是零部件齐全的,配套件、仪表等应有材质证明及设备合格证。
4、开箱到货验收:设备到达现场后,乙方派人参加现场开箱检验,对设备进行外观、数量等的到货验收,并进行录像和制作书面的验收报告;如发现与合同约定及供货清单不符,乙方须在安装调试前更换和补齐。
(二)安装、调试:
1、安装调试验收:乙方保证设备到甲方指定交货地点之日起日内安装调试完毕,设备可以正常运行。安装调试及培训时,双方进行录像和制作书面的验收报告。
2、乙方选派合格的、有经验的技术人员到甲方现场进行安装调试工作,并现场跟班以保证设备正常运转生产个批次的产品或设备正常工作小时。设备试机需要的各种材料,如甲方之前无相同设备或甲方无特别声明负责材料的,由乙方负责随设备提供(已含在本合同价款内),乙方保证不得因此延误安装调试;甲方亦可以协助提供,全部费用由乙方支付。
3、乙方应负责对甲方至少两名工作人员进行免费的培训,直至甲方工作人员能够独立操作为止。安装调试所需人员、工具均由乙方负担,甲方可以提供必要的协助。
(三)最终验收: 最终质量验收以本合同及附件规定标准,以设备调试完毕连续正常运行_月为依据。验收合格的,双方出具最终质量验收合格报告。甲方的确认须加盖公司印章后方有效,乙方的确认须有乙方人员签字及授权委托书。验收不合格的,依本合同约定处理。
(四)维保:
1、质保:设备整机质保期年。质保期限自双方确认最终质量验收合格报告之日起开始计算。乙方无偿提供设备一年内所需要的易损件。 易损件质保期见本合同附件,如附件中未明确易损件质保期,则易损件质保期与设备整机质保期相同。 质保期间,因设备质量或非甲方人为故意出现的故障,乙方负责免费更换和维修。质保期过后,乙方负责对设备的终身维修(仅收取所更换配件的成本费用、且保证10年内可以提供设备配件)。
2、售后:无论是否在质保期间,设备出现质量问题,乙方在接到甲方故障通知小时内安排技术人员到达现场进行服务;小时内对设备维修完成,并保证甲方正常使用。乙方提供的售后服务承诺书作为合同附件,承诺书中承诺的服务内容优于本合同约定之处,以承诺书为准。 乙方未按约定进行维修、解决的,甲方可以单方处理设备维修等事宜,设备维修、更换、排出故障的费用由乙方承担,甲方优先从设备款项中扣除,不足部分的由乙方自甲方通知之日起五日内支付。甲方采取的上述减少损失行为不免除乙方应承担赔偿责任。
(四)其他:
1、设备通过验收并不排除乙方对产品质量应承担的责任。甲方的任何付款均不得视为对乙方产品质量认可或验收合格。
2、乙方人员至甲方厂区处理安装、调试、培训、维保、退货等事项需携带相关手续,如企业执照复印件、介绍信(或委托书)、身份证及复印件(需盖章签字)等,否则甲方可以拒绝乙方人员进场,并视为乙方未履行安装、调试、培训、维保、退货等事项的义务,一切后果由乙方承担。乙方人员应遵守甲方厂规、制、度等,如有违规,一切后果由乙方承担。
3、零配件:设备及零配件为乙方外购件,以及零配件为非标件的,乙方应主动做出说明并提供相关出厂合格证明等,且报价不得高于同类型同材质市场价格;设备及零配件含有测量功能的,乙方须提供技术监督局对设备及零配件的检测合格报告文件。否则视为乙方违约。
4、图纸资料的提供及管理:
A、合同签订之日,乙方应提供设备基础方案图纸;
B、设备到货时,每台设备乙方应提供套完整的中文及原版技术资料,包括但不限于使用说明、产品目录、安装手册、操作手册、运行维护手册(包括设备电路图)、操作规程、验证技术资料、以及设备所需的所有软件及其他相关资料等;
C、乙方应于设备调试时提供GMP认证全套资料和表格(自带资料、布置图、设计方案、系统安装验收标准及记录)等说明文件。
5、如因法律法规或政策发生变化,导致甲方使用要求必须更改,则乙方对设备负有改进的义务,费用双方按照市场价格另行签署补充协议。如设备在使用过程中需要移动位置的,乙方须提供现场或甲方认可的其他方式免费进行技术指导,以确保设备移动后能够正常使用。
第四条 结算
(一)结算方式:银行汇款。 乙方收款信息如下:
1)公司名称:_________
2)地址电话:___________
3)公司传真:__________
4)开户行名称:__________
5)开户行帐号:____________
(二)付款方式:
1、合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款的作为预付款,即人民币大写__________元整(¥________ )。付款之日本合同生效。
2、设备到货安装调试并最终质量验收合格后支付合同总价款的即人民币大写_______________元整(¥ ___________)。
3、设备的合同尾款,即人民币大写___________元整(¥_______ ),作为设备的质量保证金。乙方于设备质保期满前10个自然日提供履行质保的证明及请款单、甲方审核后10个自然日内支付。
(三)收据、发票:
1、乙方收到付款后应在3日内提供相应金额的收据或付款确认单,且乙方自收到本合同总价款的付款之日起个自然日内,开具设备全额的增值税普通发票,并送达甲方指定地点:________ ,邮编:________ ,收票人: __________,联系电话:__________ 。发票不得随设备一起运送或寄到其它地方,否则因此所发生发票遗失应由乙方补足等额发票,如造成甲方其它损失均由乙方承担。
2、甲方向乙方提供的开增值税专用发票的信息如下:
1)公司名称:
2)纳税人识别号:
3)地址电话:
第五条 合同解除
1、经甲乙双方协商一致,可以解除本合同。
2、因不可抗力导致本合同无法继续履行的,本合同自行解除。
3、甲方有下列情形的,乙方有权单方解除合同:甲方无故拒绝支付货款。
4、乙方有下列情形之一的,甲方有权单方解除合同:
1) 迟延到货达15日以上的;
2) 设备与合同及附件规定的设备性能、设备材质、技术参数、配置、甲方要求不符的;设备模具配件不符合国家标准或者甲方实际使用要求的;
3) 乙方在接到甲方通知后五日内未到达甲方现场进行安装、调试、验收、维修、培训、技术指导的;
4) 设备无法安装或调试不符合合同约定,无法正常运转的;设备最终验收不合格的;
5) 质保期内设备经两次维修(累计维修时间不得超过日)仍不能正常使用的;
6)设备存在质量问题,无法正常使用的;或者非甲方原因设备使用过程中连续15日内无法正常生产运行的。
7) 乙方未按约定交付设备说明书、运行维护手册、操作规程及验证、系统认证全套资料等资料的;乙方未按时开具送达全额增值税专用发票的;
8) 乙方招标文件中提供虚假信息的;乙方不具备法律法规规章等要求的相应生产许可或资质的;乙方转委托生产加工、贴牌销售的;
9) 设备不符合甲方安装条件(无法进入甲方车间或无法正常安装的);
10)设备侵犯他人知识产权的; 11)乙方在设备设置后台程序、加密措施(开机、运行密码等)的。 出现以上情形之一,而导致甲方解除合同的,乙方须无条件先行退还甲方已付的货款、其他费用及支付相应赔偿金、违约金,而后再办理设备退货事宜。
5、甲方可以于设备最终验收合格前提出解除合同暨退货,但是甲方应向乙方支付本合同总价款的5%的违约金。乙方应自甲方解除合同通知(快递、邮件、传真等)到达之日起15天内退还甲方剩余已付货款(只能扣除5%违约金),办理设备退货事宜,乙方不得以任何理由扣减甲方货款和拖延办理退货。
6、其他法定的合同解除情形。
7、本合同设备需要退货的,乙方应在甲方通知到达之日起30天内办理完成全部退货事宜。如乙方未按时完成设备退货的,乙方应按日向甲方支付设备保管费用(标准为:每日按本合同总价款的千分之五计算)。保管期间,甲方只负责正常情况下设备存放场地安全,不负责设备维保养护等,所有设备折旧、风险责任均由乙方自行承担。
第六条 违约责任
1、若乙方有第五条第4款第1项至第9项约定的情形之一的,按本合同总价款的百分之二十向甲方支付违约金;乙方有第五条第4款第10、11项情形之一及乙方有其他故意行为导致设备无法正常生产的,按本合同总价款的百分一百向甲方支付违约金;违约金不足以补偿甲方实际损失的,按甲方实际损失计算赔偿额。乙方应于甲方通知之日起五日内支付违约赔偿金。
六、货款的结算方式:
1、乙方打款到甲方指定的帐户,甲方见款发货或甲方送货到乙方指定的地点。
2、结算金额及产品的数量、规格以双方确认的汇款单、发货单等单据为准。
3、本合同所列产品价格不含税额,若乙方要求提供产品金额税款凭证,其增值税为17%, 所增加的费用由乙方承担。
七、售后服务:
1、 甲方供给乙方的产品,甲方提供为期一年的质量保修,保修期内三个月出现非人为质量 问题由甲方负责包换新机(甲方只负责更换产品内件,不换机箱和配件);三个月后,一年之内产品出现质量问题,甲方负责免费维修。(注:不包括人为损坏,易耗件、天灾等不可抗拒的原因造成的产品损害)。
2、 保修期满后,甲方继续提供该款产品的技术咨询、技术指导和有偿维修(只收取维修零 配件加工成本费),并做好产品的终身维护。
八、其他:
1、 甲乙方双方同意本合同全部条款,如有违约按国家有关法律法规解决,由于不可抗力或 国家政策变动等特殊情况造成的违约行为,双方协商解决。
2、 本合同与民法典有冲突的按合同法的相关条款执行。
3、 本合同一式两份,经双方签字盖章后生效。
4、 合同有效限期自 ______年 ____月 ____日至______ 年 ___月 ____日。
甲 方:__________ 乙方:__________
地 址:__________ 地址:_________
电 话:___________ 电话: __________
授权代表:_________ 授权代表:___________
签约日期:_________ 签约日期:___________
篇17:劳动合同的期限包括几种_合同范本
劳动合同的期限分为有固定期限、无固定期限和以完成一定的工作为期限。
(一)有固定期限的劳动合同,亦称定期劳动合同。是指劳动者和用人单位在订立合同时就明确约定了效力期间的劳动合同。其期限可长可短,长到几年、十几年;短到一年或者几个月。
(二)无固定期限劳动合同,亦称不定期劳动合同。是指劳动合同中只约定了起始日期,没有约定具体终止日期的劳动合同。无固定期限劳动合同可以依法约定终止劳动合同条件,在履行中只要不出现约定的终止条件或法律规定的解除条件,一般不能解除或终止,劳动关系可以一直存续到劳动者退休为止。
(三)以完成一定工作为期限的劳动合同。是指劳动者与用人单位订立的以完成某项工作或者某项工程为有效期限的劳动合同,该项工作或者工程一经完成,劳动合同即终止。
篇18:电商推广专员的主要职责包括什么_岗位职责_网
电商推广专员负责对推广相关的核心数据负责,如:ROI、转化率、单次点击成本、点击率、展现量等。那么电商推广专员的主要职责包括什么?下面一起和第一范文网小编看看吧。
篇一
1、负责天猫旗舰店、淘宝店推广,提高店铺点击率、浏览量、转化率,实现有效订单。
2、运用淘宝直通车、淘宝客等淘宝竞价模式进行宣传推广。
3、定期针对推广效果进行跟踪、评估,及时提出营销改进措施,给出切实可行的改进方案。
4、熟悉互联网的相关知识及应用,有较强的营销策划理念,具备一定的淘宝销售及推广经验和独立策划能力,负责产品推广和策划工作
5、负责淘宝免费资源活动报名(淘金币,聚划算,周末购,淘海报,超级麦霸,类目频道活动,淘宝客活动,帮派活动等)
6、熟悉京东精准通/淘宝天猫-直通车-淘宝客等付费推广的应用,有优化相关工作经验;优先对如何打造爆款、提升流量、转化率、客单价有清晰的思路及实操经验。
7、能灵活运用京东/天猫/淘宝推广渠道和工具-直通车、京准通、京挑客/淘宝客等,通过运营优化达成推广目标;并针对推广效果进行跟踪、评估和统计分析,及时提出营销改进方案
8、有较强的数据分析能力,熟练使用excel进行数据分析; 对数据敏感,能够在海量数据中及时发现问题; 学历要求;大专以上,有工作经验者优先
篇二
职责:
1、负责天猫店铺、京东店铺免费+付费流量的获取;负责店铺活动资源位的获取,包括聚划算、类目活动、平台活动的报名,以及活动报名产品的优化建议以及数据跟踪分析;
2、负责淘宝内推广工具(直通车、钻展、淘宝客)及京东内推广工具的优化操作以及数据跟踪分析报告;
3、负责天猫店铺和京东店铺日常销售监控,包括流量,转化率,客单价等指标,并整理成报表,及时发现异常并提出;
4、负责店铺的月度、季度、年度分析,根据分析结果给出建议;
职位要求:
1、天猫或京东推广经验2年及以上;
2、熟悉淘内、京东推广工具和站外流量获取的使用和数据分析应用;
3、有一定的数据分析能力;
4、协助电商店长做店铺日常维护工作。
篇三
职责:
1、掌握各大电商平台的运营模式,熟练使用天猫/京东的各种推广工具,包括并不限于直通车、钻展、京东快车等;
2、熟悉电商运营逻辑,可根据销售目标使用各种推广工具进行商品和店铺推广,获取需要的流量;
3、根据电商平台制定相应的推广策略及推广计划,并带领团队完成目标;
4、对推广效果进行跟踪、评估,并及时提出改进措施,制定切实可行的优化方案;
5、持续挖掘合适的营销推广工具,优化流量结构,做好推广组合,让推广费用的投入产出比最优;
6、熟练使用天猫/京东数据分析工具,按要求发送运营分析报表,透过数据报表反映店铺运营现状并提出运营优化建议。
岗位要求:
1、熟悉淘宝直通车、钻石展位、淘宝客等同类型推广2年以上经验。
2、性格热情、开朗,学习能力强,有团队精神,具有较强执行力以及责任感;
3、善于分析推广数据,具有丰富的网站后台数据统计分析经验;
4、良好的策划推广能力和项目执行能力;
5、精通营销,熟悉车载电子产品类店铺推广,有天猫推广成功案例优先录用。
篇四
1、负责店铺日常活动策划、品牌推广及网络营销事宜,责对店铺的优化,包括宝贝标题,宝贝描述,页面设计,分类设计等,提高转化率;制定店铺运营、销售计划,完成店铺销售目标,并依据销售目标制定推广手段,提升店铺及产品的访问量;
2、精通淘宝直通车竞价排名规则,优化竞价关键字 ;
3、熟悉淘宝的运营环境,熟悉淘宝各种官方活动报名规则,熟悉阿里巴巴、橱窗推荐规则、产品上架时间、收藏排行、关键词等推广方式;
4、灵活运用各种软件,及时优化店铺和宝贝浏览量,并能给出可行性改进方案;
5、熟悉搜索引擎优化,具备提升宝贝排名靠前技巧;
6、寻找相关网站合作广告位推广,提高浏览量,最终提高成交量;
7、研究竞争对手推广运营方案,提升本公司在行业内的竞争力;
篇五
负责淘宝、天猫、京东网店的网络推广,以提高网店的点击率,浏览量;
通过策划各类活动,整合各种互联网资源进行有效的广告宣传和促销推广;
负责店铺产品标题关键词的优化,提高搜索量和点击率;
负责天猫商城店铺直通车、钻展、京东精准通等竞价推广工具的SEO优化,提高ROI比;
研究竞争对手的推广方案,学习和提出有创意,有想法的推广方案,并且要拿出具体推广方案并且付出行动;
分析店铺和行业情况,提供各类准确的运营数据及报表;给营销策划,和运营提供数据支持,并提出解决意见;
淘宝论坛发贴顶帖,帮派的建立与促销活动策划与实施;
通过各平台建立交流群,进行CRM管理,维护老客户,店铺有优惠活动,发布和公告给新老客户;
积极完成公司领导分配的其他工作。
篇19:项目经理应当履行的职责包括
1)根据产品和项目的需求,制定规范化的开发计划,分析、设计与实现系统架构方案,保障系统架构的合理性、可扩展性及经济性;
2) 组织、协调和管理项目组内成员工作任务,以保质保量的完成研发任务;
3) 制定合理的开发计划和项目管理流程,能撰写项目开发文档,独立完成项目的调研、需求分析等;
4) 把控项目进度,督促研发人员按时完成研发目标;
5) 协助分析开发中系统出现的问题以及思考解决方案;
6)对项目结果负责;
篇20:相关合同样本之加工定作合同
工程发包方:____________(以下简称甲方)
工程承包方:____________(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国民法典》及其它法律法规合同(示范文本),遵循平等、自愿、公平和公正、互惠互利的原则,经双方协商一致,订立本协议并严肃执行。
一、工程概况
1、工程名称:____________
2、工程地点:____________
3、工程内容
就地选材机械加工碎石。
二、甲方工作
1、负责协调整个现场各施工组工作。
2、负责将现场原材料、爆破、破碎(毛石料不超过500mm)并运送至破碎料斗内,外运使用均由甲方负责装运,双方共同收方计量,计量根据汽车上收方为准。
3、甲方负责二通一平工作,即道路、电源安装至破碎场地(满足250KW)。电费由甲方负责,平整满足加工场地。
4、甲方指定成品堆放,如需转运由甲方负责,乙方所加工完成的成品如遇山洪及其它原因造成损毁由甲方负责。
三、乙方工作
1、负责现场所需碎石加工,规格(20-40mm)。
2、听从甲方安排,保证施工安全,自己负责生产过程中所有安全事故,如出现工伤事故,均与甲方无关。
3、负责维护所用机械设备,满足现场所需进度用料。
4、自行采购生产所需机械及耗材。
5、乙方鉴定合同次日进场安排前期工作,一星期内设备到场,20天内开始生产加工。
四、结算方法及付款方式
1、按实收方计量,单价每立方加工费20元。
2、进度款每月计量,甲方按生产方量支付乙方加工费60%。每月25号计量,30号内支付。
3、如本工程材料甲方使用至工程大坝后,所用材料付至90%,剩余10%至截止加工工作_____个月内付清。
五、违约责任
1、本工程合同一经签字生效,双方不得违约,如有违约,由违约方支付另一方违约金_____万元整。
2、本工程设备一旦进场安装,甲方负责协调连续加工,如有其它任何因素导致停工,1月内甲方负责补偿现场产生人工费用,机械1个月以上,人工7天以上。1个月由甲方负责补偿乙方损失机械滞留费用_______________元/天,人工费另计)。
3、本工程设定加工方量不低于6万立方,未达到6万立方按6万立方计算,超出6万立方按实计算。
4、乙方保证每月生产加工方量1.8万
方以上。
六、本协议一式_____份,甲、乙双方各执二份,未尽事宜双方协商解决,双方签字生效,并具同等法律效力。
甲方:_________________
身份证号:____________
日期:_________________
乙方:_________________
身份证号:____________
日期:_________________