工程专用材料订购合同
原告:_________________霍某,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。
系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者,佛山市__________区__________金属制品厂经营场所:_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房,注册号:_________________。
被告一:_________________李某,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。
被告二:_________________佛山市__________区_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注册号:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建设工程合同纠纷
诉讼请求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金,按中国人民银行同期贷款利率计算,从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日,实际应计至还清全部款项之日止);
2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;
3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》,约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间B、C的金属钢结构工程。
《工程承揽责任书》签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张,确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿,拒不向原告支付上述工程款。
原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。
为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。
此致
佛山市南海区人民法院
具状人:_________________霍某
_____________年__________月__________日
更多相似范文
篇1:农村土瓜订购合同
收购方(甲方): ________________
种植方(乙方):_______________
为了促进产业发展和农民增收,维护双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,就甲方委托乙方种植土瓜的有关事宜达成如下协议:
一、甲方提供土瓜种子(自费)和技术(免费),确保每亩(以下均为___________㎡)的产量达到___________斤。由于种子或技术的原因导致的绝收及减产,或甲方无理由拒绝收购,须承担乙方种植户___________元/亩的保底收入(不可抗拒的自然灾害导致的除外)。
二、乙方必须按甲方指导技术种植,如出现土瓜不达标(0.5斤以下、畸形瓜、伤瓜),甲方拒收。
三、收购方式:
1、收购价格:保底价___________元/斤(车板价),市场价高于保底价则随行就市。
2、种植户所有商品瓜须全部回收,不得拒收尾期土瓜。
3、乙方负责将所有合格的土瓜运到__________。
4、甲方收购后现场付清货款。
四、本季土瓜收购完成后,乙方必须付清种子的货款。
五、其它事项
1、其它未尽事宜双方协商解决。
2、本合同自签订之日起生效。
3、本合同一式两份,具同等法律效力。
甲 方:______________________________________
乙 方:___________________________
签订日期:_______年______月______日
篇2:家电产品订购合同书
订立合同双方:_________
购货单位:_______________,以下简称甲方;
供货单位:_______________,以下简称乙方。
经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格:________________________.(应注明产品的牌号或商标)
2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第_________项执行:
(1)按国家标准执行;
(2)按部颁标准执行;
(3)由甲乙双方商定技术要求执行。
第二条产品的数量和计量单位、计量方法
1.产品的数量:___________.
2.计量单位、计量方法:_________.
(国家或主管部门有计量方法规定的,按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设备,必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)
3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:_____________.
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收______________.
(产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。
第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)
1.产品的交货单位:_____________.
2.交货方法,按下列第____项执行:
(1)乙方送货;
(2)乙方代运(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具);
(3)甲方自提自运。
3.运输方式:___________.
4.到货地点和接货单位(或接货人)_______.
(甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)
第五条产品的交(提)货期限
(规定送货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)
第六条产品的价格与货款的结算
1.产品的价格,按下列第____项执行:
(1)按甲乙双方的商定价格;
(2)按照订立合同时履行地的市场价格;
(3)按照国家定价履行。
(执行国家定价的,在合同规定的交货或提货期内,遇国家调整价格时,按交货时的价格执行。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价,由甲乙双方另行结算,不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的,按合同规定的价格执行。)
2.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,按照中国结算办法的规定办理。
(用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。)
第七条验收方法_______.
(合同应明确规定:1.验收时间;2.验收手段;3.验收标准;4.由谁负责验收和试验;5.在验收中发生纠纷后,由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁等等)。
第八条对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
3.乙方在接到需方书面异议后,应在10天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
(甲方提出的书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。)
第九条乙方的违约责任
1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的____________%的违约金。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。
4.乙方逾期交货的,应比照中国________有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。
6.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
7.乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除合同手续。逾期不答复的,视为同意发货。
第十条甲方的违约责任
1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款____________%的违约金。
(违约金视为违约的损失赔偿,但约定的违约金过分高于或者低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加)
2.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的,除交货日期得顺延外,应比照中国________有关延期付款的规定,按顺延交货部分货款计算,向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的,按中途退货处理。
3.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国________有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4.甲方逾期付款的,应按中国有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
5.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
6.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
第十一条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条其它______________.
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同自________年____月____日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或签证,应送公证或签证机关)……等单位各留存一份。
甲方:____________乙方:____________
篇3:订购式融资租赁合同
委托人(甲方):
居间人(乙方):
鉴于:
1、甲方因想通过设备做融资租赁回租的方式融资,而乙方又能够提供融资相关信息并协助甲方完成融资,现委托乙方寻找、介绍出资方,而乙方亦接受甲方的委托全权处理。
2、甲乙双方共同确认:甲方同意委托乙方寻找,介绍出资方,乙方同意接受委托,双方签订正式合同并严格履行,以达到双方目的。
双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商订立如下合同条款,以期共同恪守履行。
第一条:委托事项
1、甲方委托乙方寻找或介绍出资方,乙方接受甲方委托。
2、乙方应尽力为甲方寻找或介绍出资方,并尽可能促成出资方以甲方设备回租的方式与甲方签订融资合同,甲方委托乙方协助融资的数额为两千万人民币(大写),融资利率为年利率8%-9%实际利率现场进调结束给出。
不高于年利率9%。
第二条:甲方的权利和义务
1、在合同生效后,甲方有对乙方提供方案内容及进度的监督权,要求乙方严格保守甲方商业秘密的权利,在方案设计中提出意见的权利。
2、甲方应配合乙方工作,有应乙方的要求真实全面为乙方提供投资方清单所需资料的义务,并为乙方和投资方的工作提供便利条件,按时足额支付乙方约定费用的义务。
第三条:乙方的权利和义务
1、乙方接受委托时甲方应出示营业执照等合法资格证明。
2、乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍甲方融资的相关情况。
3、乙方认真完成甲方的委托事项,即按照合同第一条规定的内容为甲方寻求机会,并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
4、乙方在代理甲方的委托事项过程中,因甲方过错造成损失时,乙方有权要求甲方承担赔偿责任。
(如:提供的资料与实际不符,造成后果由甲方承担相应后果)
5、乙方对甲方所融资款项不承担任何性质的担保责任。
6、甲方应配合乙方与金融公司的谈判,不得无故推迟或拒绝;
7、甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用。
第四条:居间报酬、费用及支付方式
1、乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署符合融资数额及融资利率的融资合同,甲方应向乙方支付融资金额的6%作为乙方酬金,此酬金的有关税款由甲方承担,居间费用由乙方自行承担。
甲方应在每一笔资金到位两日内支付酬金。
若甲方未能按时支付酬金,则自应支付之日起,每逾期一天,按未支付金额的千分之八向乙方支付罚金。
在签署居间协议后2个自然日内乙方要求按融资额度的10%收取一个十二万的订金,这个费用在资方和甲方签约后,一个月内没有完成甲方和资方签署合同并放款,2日内乙方退回到甲方账户。
如资方放款,费用则从酬金里直接减除。
2、乙方未能促成第三方与甲方签署出资合同,乙方无权要求甲方支付酬金,但可以要求甲方支付其从事居间活动所支出的必要费用。
所谓必要费用是指:有关评估报告及公证等费用。
第五条:违约责任
若甲方在每一笔资金到位的七日内未将酬金、费用支付给乙方,应当向乙方支付相当于酬金、费用的两倍作为违约罚金。
第六条:保密
甲乙双方保证在对讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料预以保密。
未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露商业秘密的全部和部分内容,但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。
否则需要承担对方因此而造成的一切直接损失以及间接损失。
第七条:合同的生效、解除及管辖法院
1、本合同经甲方乙方签字、盖章后生效。
2、发生下列情形之一,甲方或乙方需要通过书面形式通知对方解除本合同。
1)本合同有效期为,期限届满,甲乙双方不再续签的。
2)甲乙双方通过书面协议解除本合同的;
3)因不可抗力致使合同目的不能实现的;
4)国家政策法规调整致使本合同履行可能违法的;
5)在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
6)当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
7)当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
3、因本合同履行发生争议,双方应友好协商,协商不成的,应当向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条:双方承诺
1、乙方应本着诚信、专业、高效的职业精神为甲方提供优质的服务;
2、甲方为所提供的一切资料负责,并保证其真实性、完整性和合法性;
3、甲方不应要求乙方做出有违强国家和行业法律、法规的事情。
第九条:本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力
委托人(甲方):
居间人(乙方):
年月日:
篇4:湖北省蔬菜订购合同书
甲方(购方): __________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:______
乙方(供方):
地 址: 邮码:____________ 电话:____________
经甲乙双方充分协商,特订立合同,以供双方共同遵守。
第一条 蔬菜交售品种、数量、质量及付款方式
1.乙方向甲方交售礼品蔬菜23箱,其中,每箱菜品统一规格为:荷兰豆、芹菜、西兰花、沙窝萝卜、黄瓜、佛手、彩椒、韭菜、豆角、鲜蘑、蒜薹、高山娃娃菜、小西葫、胡萝卜、西红柿、紫甘蓝,金额为118元/箱,重量15-16斤;总金额与实际订货量为准;
2.发货前7天预付50%货款,其余待甲方确认甲方所提供的送货客户信息上的客 户全部收到菜品后后支付剩余50%货款,但最长不得超过3天;
第二条 预计订货期限
预计订货期限为20xx年01月_日。
第三条 甲乙双方的权利义务
1. 甲方送货前一周提供须乙方送货客户信息,乙方负责根据甲方提供的送货信 息与客户沟通送货时间、地点,准确及时送达;如遇问题,及时与甲方联系 协商解决;
2.乙方评定蔬菜等级要按照国家规定的质量标准,不得任意压级压价。
3.甲方对交售的不合规格的蔬菜,有权拒收,但必须对乙方认真说明理由。
4.甲方完成向甲方承付菜款后,有权自行销售。
5、如因乙方原因造成甲方客户
6.如因乙方送货人员与甲方客户送货当中沟通不当,造成拒收或延误,乙方负责 根据客户需要再次派送,知道客户满意签收。
第四条 违约责任
1.合同签字生效后,甲乙双方不得随意更改,否则造成的经济损失由违约方承担。
2.甲方如拖延支付乙方菜款的时间,应按银行关于拖延付款的罚款规定,向乙方 偿付违约金。
3.如确因乙方原因造成的菜品损失、乙方应无条件免费为甲方提供符合规定的礼 品菜。
第五条 不可抗力
如因不可抗力的自然灾害造成蔬菜生产的损失,不以乙方违约论。
第六条 其他约定
本合同自甲乙双方签字之日起生效。
第七条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
甲 方:________________________
代表人:________________ 20xx年01月__日
乙 方:________________________
代表人:________________ 20xx年01月__日
篇5:女士服装订购合同书
合同编号:
订购方:
供货方:
签订地点:
一、双方订购产品协定下列条件:
二、乙方保证提供的服装符合国家的相关质量要求和双方当事人约定的样品质量标准。
三、乙方应在签订合同并收到甲方提供的订货单后天内向甲方提供符合要求的订购产品。
四、交货地点:
五、运输与包装方式:以乙方常规包装为准,运输方式为物流,货到达当地物流公司时,乙方通知甲方去取货,货运费由甲方承担。
六、以甲方所确认的服装颜色与实物色差值不得超过5%,色差值超过5%必须甲方重新确认。
七、验收标准、方法及提出异议期限:甲方按合同约定款式布料、质量等进行验收,验收合格方予以收货,验收不合格,甲方有权拒绝收货。
八、尺码按工厂的标准尺码:甲方收货后,如对货品质量或尺寸有异议,须于10日内向乙方提出。
九、结算数量以甲方实际收到货品数量为准。
十、付款方式:
1.甲方订货后须先向乙方支付50%的货款,当甲方收到全部货时,经验收合格后,当日向乙方支付剩余货款。
2.在乙方交货后,由乙方开具普通税专用发票交由甲方。
3.甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方银行为:银行户名:
开户银行:银行账号:
十一、在合同履行的过程中,为了维护双方的利益,乙方应该做好售后服务工作,如产品在甲方收获后10日内,发现质量问题,乙方同意免费在3日内更换或修改,修改和更换后的交货须符合本合同约定的验收标准。
十二、违约责任:有下列情形的,按本合同总金额的20%支付对方违约金。
1、乙方延迟交货3日以上的
2、验收不合格率达5%的
3、经修改或更换仍验收不合格的
4、延迟付款3天以上的
十三、本协议有未尽之处,双方协商解决,解决不成的,在合同签订地法院诉讼解决。
十四、经双方确认的样式样板、面料、尺寸清单与本合同具同等效力。
十六、本合同一式两份,双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
授权代表:______授权代表:______
日期:____年____月____日联系电话:
日期:____年____月____日联系电话:
篇6:浙江茶叶订购合同
甲方(需方):
乙方(供方):
第一条 乙方向甲方交售茶叶品名、数量、价格: 品名:数量(千克):价格(元):合计金额 :
第二条 结算办法:
第三条 1、交货地点:
2、交货时间: 年 月 日之前 。
3、运输费用及承担:
第四条 双方违约及责任
1、 合同签订后,在正常情况下拒不交货或拒付货款都须处以 的罚金。
2、数量不足,按不足部分的货款计赔。
3、迟交货或迟付款,则每天罚 的滞纳金。
4、质量不合格,则重新酌价。
第五条 包装方式及包装费用:250克复合塑料袋内装,外用纸箱装,包装费由乙方负责。
第六条 乙方交售的茶叶,不得掺杂使假,必须表里如一。
第七条 本合同未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本合同有同等效力。
第八条 本合同一式二份,甲乙双方各一份。本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7:订购机票合同书
票单位(甲方)联系电话:________
承运单位(乙方)联系电话:________
为了方便旅客购买航空运输客票,提高工作效率,简化购票手续,经甲乙双方协商,同意签订订购机票合同。内容如下:
1.甲乙双方必须严格遵守国家有关的政策、法律、法令,遵守民航的各项运输规章及本合同书的各项条款,为保证旅客和飞行安全,维护航空运输市场的正常秩序,提高经济效益,改善运输服务质量,热情、周到、文明、礼貌地为旅客服务而共同努力。
2.为保证运输安全、有利于甲、乙双方的合作,甲方应指定1至3名政治思想好、廉洁奉公、遵纪守法的工作人员担任取票人办理取票证。取票证应妥善保管,遗失不补。甲方取票人一经确定,一年内不得变更。特殊情况例外。
3.订票规定:为保证运输安全,甲方应对乘机人在政治上承担法律责任。对乘机介绍信、本人身份证不符合民航乘机规定者,应拒绝为之订票。严禁为本单位、本系统以外的无关人员代订机票。一经发现将终止合同。
4.订票时限:甲方取票人可用电话向乙方预订班机起飞前四天以后(不包括订票当天),三十天以内由北京始发的国际航班客票。
5.订票程序:甲方取票人应通过电话向乙方预订座位,订票时应按下列顺序说明自己的合同号、姓名,乘机人姓名和国籍,乘机日期、地点、航班,乙方订妥座位后,将所订机票日期、地点、航班号、记录编号及订票数量告甲方取票人,甲方取票人应将上述内容复述一遍,以免误听。
6.取票:甲方取票应由取票人办理。取票须持有本人取票证和身份证及已填好并盖有公章的旅客登记单,旅客登记单内容要完整,字迹要清楚,书写要工整,记录编号要准确。取票后甲方要提醒乘机人持本人身份证于班机起飞前90分钟到达机场办理乘机手续。对需乘坐旅客班车的旅客,提醒他们在乘机前___________天到____汽班车售票处购买班车票。
7.取票时限:合同订票最迟应在飞机离港时间(关机门时间)前两天十二点前将票取走。(团体取票时限例外)过期不取,座位自动取消,按退票处理。
8.座位的取消及变更:座位订妥后,(团体座位例外)在班机离港前七天至班机离港前四天十二点前(不包括起飞当天)取消或变更所订座位的日期、航程、航班、旅客姓名,均按退票处理,并按民航局有关规定收取手续费。
9.退票:取票人退票凭取票证。乘机人退票凭本人身份证或单位介绍信。根据民航局(85)第508号文件规定,退票手续费为:在飞机离港时间24小时前申请退票,收取票价__________%的手续费;在飞机离港时间24小时以内2小时以前申请退票,收取票价___________%的手续费;在飞机离港前2小时内申请退票,收取票价____________%的手续费,团体退座、变更、退票按团体票的有关规定(见附件)执行。
10.团体票范围/按民航局________年________月________日电报规定,10人以上(含10人)为团体。团体必须在团体窗口订座。
11.团体取票时限:团体票订妥后,必须在航班起飞前六天的(不包括起飞当天)十二点以前取票,否则,座位取消。
12.团体订座押金:凡订团体座位,须预先支付押金。每个座位按航程适用票价的_________%收取团体订座押金。订座押金费在购票后立即返还。如取消座位,不退订座押金。
13.付款方式团体一律使用支票付款,只限合同单位的支票。合同单位以支票支付(外宾除外),支票背面应注明单位电话号码、单位财务负责人姓名,退票亦以支票支付。
14.取消合同:违犯下列条款之一者,取消订票合同。
(1)违犯本合同有关条款者;
(2)转让取票证,造成非合同人取票者;
(3)逾期不取票、无故不交手续费者;
(4)因甲方对合同票的退票、改期、换人等规定宣传不够,造成乘机人在民航售票处无理取闹者;
(5)因甲方对代购机票手续费收费不合理,旅客投诉者;
(6)甲方盲目订票,或将所订座位转让他人、乱拉关系、倒卖机票从中渔利者;
(7)为外宾、华侨、港澳同胞订票按国内旅客取票,不交外汇券者客票作废、票款不退,除取消合同外报有关部门处理;
(8)经有关部门检查,未验证把关者;
(9)发生其他有损于国家或民航声誉之事者。
15.工作时间,上午________________—________________。节假日休息,不订票、不售票。节假日前请将节假日后两天之内的票取走。
16.订座电话_______。
17.乙方应按时向甲方提供班机时刻表、运价表等资料。
18.出票人、订票人、取票人在担任订票、取票任务前,必须熟知本合同内的每一条款。
19.合同一方如不履行合同,可终止执行合同。
20.本合同一式两份,甲乙双方各一份。自___________年_______月______日起生效,期限一年。
甲方:_____________________乙方:______________________
主管负责人(盖章)__________主任签字____________________
________年_______月________日________年______月_______日
篇8:吉林省生猪订购合同JC-2024-013
合同编号:
甲方(供方):
乙方(需方):
根据《中华人民共和国民法典》、《湖北省合同监督条例》有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
第二条甲方所售生猪每头应在千克至千克范围内。
甲方所售生猪必须有免疫耳标,有生猪产地的检疫合格证明。
第三条订购生猪价格按下列第项执行:
(一)固定价格:元/千克。
(二)保护价格:基准价为元/千克。收购日所订生猪的市场价高于基准价时,以市场价收购;收购日所订生猪的市场价低于基准价时,以基准价收购。
(三)浮动价格:基准价为元/千克。收购日所订生猪市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价-基准价)×%;收购日所订生猪市场价低于基准价时,收购价=基准价-(基准价-市场价)×%。
第四条交货期限为年月日至年月日。
第五条交货方式、地点及费用,按下列第项执行:
(一)送货。甲方将所订生猪送到,交货日期以乙方书面签收日期为准,运输及相关费用由承担。
(二)提货。甲方书面通知乙方到提货,交货日期以书面通知发出日期为准,运输及相关费用由承担。
(三)代办托运。甲方通过汽车(火车、轮船或)将所订生猪托运到,交货日期以办理托运手续日期为准,托运及相关费用由承担。
第六条货物验收按下列约定执行:
(一)验收地点:送货以货物接受地为验收地点;提货以提货地为验收地点;托运以为验收地点。
(二)验收时间:乙方应在收到货物之日起日内验收完毕,乙方对生猪的质量、品种、数量等有异议的,应在验收之日起日内书面向甲方提出。
(三)验收标准:。
(四)自然损耗:所订生猪自然损耗应在%以内(含%)。
第七条乙方于年月日前向甲方支付预付款元。合同履行时,预付款冲抵甲方应付货款。
第八条货款结算按下列第项执行:
(一)现金结算,验收合格后钱货当场结清。
(二)银行结算。乙方在验收合格后日内,把剩余货款汇入甲方指定开户银行,帐号。
第九条当事人一方要求变更或解除本合同时,应通知对方,由双方协商达成书面协议,按协议执行。达成协议之前,仍按本合同执行。
当事人一方因法定不可抗力事由可解除或变更本合同。
第十条违约责任按下列约定执行:
(一)甲方拒绝交付所订生猪的,按所订生猪头数×元/头向乙方支付违约金。甲方交付的生猪少于所订数量的,按少交生猪头数×
元/头向乙方支付违约金。甲方逾期交付所订生猪的,按逾期交付生猪头数×元/头向乙方支付违约金。愈期交付超过日的,乙方可以解除合同。
(二)因甲方原因造成所订生猪质量不符合要求的,按所订生猪头数×元/头向乙方支付违约金。乙方仍需要的,甲方应按收购日市场价格交付生猪;乙方不需要的,甲方自行处理。
(三)乙方拒收所订生猪的,按所订生猪头数×元/头向乙方支付违约金。乙方少收所订生猪的,按少收生猪头数×元/头向甲方支付违约金。乙方逾期接收所订生猪的,按逾期接收生猪头数×元/头向甲方支付违约金并承担由此产生的保管费用等相关损失。愈期接收超过日的,甲方可以解除合同。
(四)乙方愈期支付货款的,应结清货款,同时,按同期银行贷款利率向甲方支付愈期部分的利息,按合同总价款的%向甲方支付违约金。第十一条本合同发生争议由双方协商解决,或请工商行政管理部门调解。协商、调解不成的,按下列第项办理:
(一)提交仲裁委员会仲裁。
(二)向人民法院起诉。
第十二条本合同一式份,甲乙双方各执份,自甲乙双方签字盖章时生效。
甲方(签章):乙方(签章):
法定代表人:法定代表人:
委托代表人:委托代表人:
地址:地址:
邮编:电话:邮编:电话:
篇9:重庆市家禽订购合同
合同编号:
甲方(卖方):
乙方(买方):
根据《_____》等法律、法规的规定,经双方协商一致,达成如下协议。
品种名称
产?地
商?标
质量标准及要求
数?量
(公斤)
备?注
一、乙方向甲方订购桃(果),订购桃(果)的有关情况如下
(注:空格如不够用,可另附页或加项)
二、价格
□固定价格:?元/公斤,合计总价款为?元。
□保护价格:基准价?元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时,以市场价收购;收购日当地市场价低于基准价时,以基准价收购。
□浮动价格:基准价?元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价-基准价)_________?%;收购日当地市场价低于基准价时,收购价=基准价-(基准价-市场价)_________?%。
三、包装要求:
四、种子提供方式
五、付款方式
(一)收购定金:
乙方□?是/□否在?年?月?日前向甲方支付收购定金?元。交货时定金应□抵作收购款/□返还甲方。
(二)货款结算:
□现金结算,验收合格后钱货当场结清。
□银行结算,乙方在验收合格后?日内,把货款汇入甲方开户银行?,账号?。
六、交货期限、方式
(一)交货期限:
(二)交货方式:
□送货。甲方将桃(果)送到?,交货日期以乙方书面签收日期为准,运输及相关费用由?承担。
□提货。甲方书面通知乙方到?提货,交货日期以书面通知日期为准,运输及相关费用由?承担。
□代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或?)将桃(果)托运到?,交货日期以运输委托手续日期为准,托运及相关费用由?承担。
七、验收
(一)验收地点:送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以?为验收地点。
(二)验收时间:乙方在收到货物之日起?日内验收完毕。乙方对桃(果)的品种、质量、数量、包装等有异议的,应在验收之日起?日内书面向甲方提出。
(三)验收标准:
八、违约责任
(一)甲方违约责任
1、拒绝交付所订桃(果)的,按合同总价款的?%向乙方支付违约金。
2、交付的桃(果)少于所订数量的,按少交桃(果)总价款的?%向乙方支付违约金。
3、逾期交付所订桃(果)的,按逾期交付桃(果)总价款的?%向乙方支付违约金;逾期交付超过?日的,乙方有权解除合同。
4、因甲方原因造成所订桃(果)质量不符合合同约定的,按合同总价款的?%向乙方支付违约金。乙方仍需要的,甲方应按收购日当地市场价格交付桃(果);乙方不需要的,甲方自行处理。
(二)乙方违约责任
1、拒收所订桃(果)的,按合同总价款的?%向甲方支付违约金。
2、少收所订桃(果)的,按少收桃(果)价款的?%向甲方支付违约金。
3、逾期接收所订桃(果),按逾期接收桃(果)价款的?%向甲方支付违约金,并承担由此产生的保管费用等相关损失。
4、逾期支付货款的,应支付完货款,按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息,并按合同总价款的
%向甲方支付违约金。
九、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的,按下述第?种方式解决。
1、申请重庆_____委员会_____。
2、依法向人民法院起诉。
十、本合同一式?份,甲方?份,乙方?份。未尽事宜,双方另行约定。
十一、其他约定事项:
甲方:(签章)?乙方:(签章)
法定代表人:?法定代表人:
委托代理人:?委托代理人:
住所:?住所:
身份证号码:?身份证号码:
电话:?电话:
年?月?日?年?月?日
篇10:登喜翠冠梨订购合同
买受人(甲方):_________
出卖人(乙方):_________
为保证有充足、稳定的加工原料,以利于组织生产,顺利完成外贸订单,根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就翠冠梨订购的有关事宜达成如下协议:
第一条甲方向乙方订购翠冠梨共________吨,收购按市场价,保护价为________元/公斤。
第二条质量要求:
1、品种:翠冠梨;
2、规格:桔径5cm-8cm,成熟度七成以上;
3、外观质量:果实新鲜饱满,表皮光滑亮泽,无病梨、无碎梨、无腐烂、无机械伤。
第三条收购保证金:甲方口是/口否在____________年____________月____________日前向乙方支付收购保证金_________________元。交货时保证金应(口抵作收购款/口返还甲方)。保证金支付后,因甲方违约解除合同的,保证金不予退还;因乙方违约解除合同的,甲方应双倍返还保证金。
第四条交货时间:乙方于______________年________月__________至____________年____________月____________履行交货,具体日供应量按照甲方生产计划通知乙方;地点:___________;计量方法:_________以交货地的称量为计价重量;运输方式及费用承担:_________由乙方自行将翠冠梨运至交货地点,费用由乙方承担。
第五条检验方法:甲方在收购当场对乙方的翠冠梨随机检验,乙方须提供农残鉴定合格证书;检验时间:_________与交货时间相同;检验地点:与交货地点相同。
第六条结算方式及期限:_____________。
双方约定保护价的,当交货时市场收购价格低于保护价时,以保护价为准:_________市场收购价格高于保护价时,双方可协商上调价格。
第七条担保方式:_____________。
第八条本合同解除的条件:___________。
第九条违约责任:
1、乙方迟延交货或甲方迟延支付收购款的,应当每日按照迟延部分价款______________%的标准向对方支付违约金。
2、乙方交付的产品不符合约定规格和外观质量的,甲方有权要求补足、换货或退货,由此发生的费用由乙方承担;但甲方应在______________日内通知乙方,否则乙方有权拒绝甲方的要求。
3、甲方未按约定收购符合产品要求的产品,应承担由此给乙方造成的损失。
4、__________。
第十条因发生自然灾害等不可抗力的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。
第十一条合同争议解决方式:本合同项下发生的争议,由当事人双方协商或申请有关部门调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第_______种方式解决:
(一)依法向人民法院提起诉讼;
(二)提交_____________仲裁委员会仲裁。
第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份,甲、乙双方各一份。本合同于终止。
第十三条其他约定事项:______。
买受人(盖章):_________出卖人(盖章):_________
住所:__________________住所:_________
法定代表人:_________
电话:__________________电话:_________
签订时间:__________________
签订地点:__________________
篇11:工程专用材料订购合同
立保证书人_________今因_________新建工程,水电工程承包人_________工程行业与业主_________订立合约承包,工程费计人民币_________元整。兹由_________为承包人的保证人,所有应行担保各节开列如下:
(1)保证人保证承包人凡关于该合约图说及各种附件内所订各节应办的工程及事项,均能切实履行,得业主及建筑师的满意为止。
(2)保证人保证承办商凡关于该合约各文件内所订明一切应履行或因故须赔偿之处,均能完全负责,万一该承办商不能履行,致业主受有损失,保证人愿代赔偿一切。
(3)自立此保证书后,立保证书人或其法定代理人,或继承人,各应始终尽保证人之责至全部合约履行完竣业主满意为止,如承办商不克尽其职责而发生纠纷时,保证人自愿放弃抗辩权,保证人对本合约及所附各项附件内容,均已详细审阅。特立此保证书为凭。
保证人(盖章):_________ 被保证人(盖章):_________
篇12:订购式融资租赁合同
合同编号:_______
出租方(以下简称甲方):_______
承租方(以下简称乙方):_______
甲方和乙方一致同意按照下列条款签订本融资租赁合同,并共同遵照执行。
第一章 合同的标的
根据 文件批准,乙方拟租赁 (下称租赁物件)。甲方经审查同意支付设备价款及有关费用共计人民币 _______元(大写),购进租赁物件后租给乙方使用,租赁物件明细表作为合同不可分割的一部分。
第二章 对租赁物件的权利和义务
(2-1)在租赁期内合同附表所列租赁物件的所有权属于甲方,乙方对租赁物件只有使用权。乙方不得在租期内对租赁物件进行销售、转让、转租、分租、抵押、投资或采取其它任何侵犯租赁物件所有权的行为。
(2-2)租期内租赁物件由乙方使用,乙方有义务合理和适宜地保护租赁物件,并对由于乙方自己的过失或疏忽或由乙方可防止的任何第三人的行为造成的对租赁物件的灭失或损害负有赔偿义务。
(2-3)为了保证租赁物件的正常使用和运转,乙方负责对租赁物件按技术要求进行正常的、适时的维修和保养。维修和保养所发生的费用均由乙方自付。租期内,租赁物件无论发生任何属于制造或使用的事故均由乙方负责解决,乙方不能因此而免除向甲方支付租金的义务。
(2-4)甲方有权对租赁物件的使用情况进行检查,乙方应为甲方的工作提供方便。租期内,乙方每半年应向甲方提供乙方的财务报表,并向甲方报告经营情况。
(2-5)租期内,乙方不得以任何形式明示或暗示其对租赁物件具有所有权和处分权,如乙方在此期间由于债务纠纷或依法破产,乙方应向法院、债权人或清算委员会申请对租赁物件不具有所有权,亦不得以租赁物件充做诉讼保金或抵偿债务,同时必须及时报告甲方。
(2-6)租赁期满后,本合同租赁物件的处理:_______
A、留购
甲方同意按合同附表第12项所列的留购货价将租赁物件售与乙方。留购货价同最后一期租金一并支付。全部实际租金和留购货价以及出现合同第三条的情况(如有时)增加的税款、利息或延付利息和罚款利息付清后,甲方将租赁物件的所有权转移给乙方。
B、续租
甲方同意乙方对合同的租赁物件进行续租,其续租租期、租金金额、租金交纳日期等租赁条件由甲乙双方在合同期满前三个月内协商确定,并另订续租合同。
(注:_______留购或续租任择一种,双方确定一种后,另一种在合同中无任何法律效力。)
第三章 租期和租金
(3-1)甲方出租、乙方承租租赁物件的租期共计 个日历月,进口设备的租赁期从设备到港日起算,国内设备租赁期从发货日起算,即自 _______年 _______月 _______日起,至 _______年 _______月 _______日止(包括起止日)。
(3-2)在本条第一款所列的租期内,乙方不得中止和终止对租赁物件的租赁,并不得以任何理由提出变更本租赁合同的要求。
(3-3)本条第一款所列租期的全部租金总额包括设备价款、保险、银行费用、利息为 _______元(大写),由乙方按租金偿付表(合同附件)向甲方分 次交付。
(3-4)乙方向甲方支付本合同项下的租赁手续费为租赁总成本的百分之 ,计人民币 _______元,乙方应将该项手续费在本合同双方签字之日后十天内全额付给甲方(手续费滞交影响合同执行所造成的一切损失由乙方负责)。
(3-5)为按本条规定支付租金,乙方应在规定的每期租金交付日期(不包括交付日当日)前 _______日将租金划入甲方的帐户。
(3-6)在租赁期内,由于国家增减有关税项、税率及银行利率等因素必须变更租金时,甲方用书面通知乙方这种变更并提出新的实际租金,乙方承认这种变更并承付。
(3-7)乙方延迟支付租金时,甲方除按照延付时间继续计收利息外,每日加收延付金额的万分之三的滞付金。
第四章 租赁物件的购货、交货和验收
(4-1)购货方式有以下三种,甲乙双方商定采用 种方式。
A.根据贸易有关规定,甲方同意乙方自行签订或委托代理人签订购置租赁物件的合同,乙方或其委托的代理方对该合同承担一切义务。对该合同的履行及租赁物件质量等问题引起的后果,甲方均不承担任可责任,购货原始发票及合同副本、委托书副本交甲方保存。
B.租赁物件甲乙方确定后,购货合同由甲方签订。乙方作为甲方代表,负责处理购货合同履行过程中的一切问题,并承担本合同履行过程中由于乙方的过失所造成的经济责任。
C.乙方与供货方签订购货合同,应由甲方确认盖章后生效,采用托收承付方式付款,供货方办理托收承付时,必须交付铁路运单或乙方自提证明单据。甲方见单后付款并对货物享有所有权。如在运输中发生问题或货物有其他质量、短缺等问题由乙方负责与供货方联系解决,甲方不参与也不承担任何经济责任。
(4-2)租赁物件运达使用地点后,乙方应在三十天内负责验收(包括进行试车),同时将签收盖章后的租赁物件的验收收据一式二份书面附验收结果交给甲方。
(4-3)如果乙方未按前项规定的时间办理验收,甲方则视为租赁物件已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁物件的验收收据交付给甲方。
(4-4)如果乙方在验收时发现租赁物件由于卖方责任造成租赁物件的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等情况时,由乙方直接向卖方交涉处理并立即将上述情况用书面通知甲方。如卖方延期交货,由乙方直接催交。
第五章 租赁物件的保险
(5-1)甲方负责在租赁期开始前对租赁物件投保本合同第三条第一款所列租期内的财产险和运输险,保险费计入租赁物件总价款。
(5-2)如租赁物件发生保险范围内的灭失或损害,乙方应负责及时书面通知甲方保险事故。保险公司赔付的款项应直接划归甲方,作为乙方尚未支付的租金。若该项赔付的款项多于乙方应付租金的部分,甲方应转付给乙方,如该项赔付的款项少于乙方应付租金,不足部分应由乙方如数补交给甲方。如租赁物件发生部分损害或灭失,保险公司赔付的款项可由乙方使用,但仅限用于更换或修复被损害或被灭失的部件,使租赁物件恢复可正常使用的原状;发生部分损害或灭失至恢复租赁物件原状的过程中,乙方应仍按合同规定向甲方支付租金。
第六章 经济担保
(6-1)甲方同意 为本合同乙方的经济担保人。乙方应向甲方提供经济担保人的法人证明书营业执照复印件及上年度末资金平衡表,并由该经济担保人出具不可撤销的经济担保书作为本合同附件。
第七章 租赁保证金
(7-1)本合同一经签订,乙方应在合同双方签字之日后十天内向甲方支付规定的租赁保证金人民币_ _______元作为履行本合同的保证。如因乙方未及时交付保证金致使不能执行合同,所造成的一切损失由乙方负责。
(7-2)租赁保证金不计利息,在租赁期满是归还乙方或抵最后一期租金的全部或一部分。
(7-3)乙方违反合同任何条款时,甲方应从租赁保证金中抵扣乙方应支付给甲方一部分或全部的款项。
第八章 违约和争议的处理
(8-1)乙方应根据本合同的规定按时交纳租金,并遵守合同中关于租赁物件使用的规定。如乙方在应付租金到期后一个月内未能交付租金,或违反租赁物件使用的有关规定,甲方有权终止租赁,并查封、收回所出租的租赁物件。收回、处理租赁物件所发生的任何开支与费用及由此给甲方造成的经济损失应由乙方承担。
(8-2)在本合同项下发生的一切争议,甲方和乙方及乙方的经济担保人应首先通过协商解决。如协商不能解决时,甲方和乙方及乙方的经济担保人均有权依法通过诉讼解决。
第九章 本合同的附件
本合同附件为合同的不可分割的组成部分。
附件一:_______租赁物件明细有;
附件二:_______租金偿付表;
附件三:_______经济担保书。
第十章 合同文本及生效
(10-1)本合同正本共一式叁份,甲方、乙方和乙方经济担保人各执一份。
(10-2)本合同自甲方和乙方各自的法人或法人授权代表人签字之日起生效。
甲方:_______ 乙方:_______
法人或法人授权代表人:_______ 法人或法人授权代表人:______
_______年 _______月 _______日 _______年 _______月 _______日
篇13:低糖水果订购合同
甲方(供方):
地址:
电话:
开户银行/ 帐号:
法定代表人:
职务:
乙方(需方):
地址:
电话:
开户银行/ 帐号:
法定代表人:
职务:
甲乙双方经协商一致,签订本合同,共同信守。
名称
单位(公斤)
单价
数量(公斤)
金额(元)
一等
二等
三等
金额合计:
第二条 果品质量按照国家规定的规格标准执行。
第三条 包装要求和费用负担
1、包装材料及规格:
2、每包水果净重:____________公斤。
3、不同品种等级分别包装。
4、包装牢固,适宜装卸运输。
5、每包品种等级标签清楚。
6、包装费用由甲方负担。
第四条 交货时间、地点
1、交货时间:
2、交货地点:
第五条 验收方法
第六条 运输方法及运费承担
第七条 结算方式与期限
第八条 甲方的违约责任
1、甲方未按合同规定品名、品级、数量交货,应向乙方偿付少交部分总价值____%的违约金。
2、甲方未按合同规定时间交货,每逾期10天,应向乙方偿付迟交部分总价值____%的违约金。
3、甲方包装不符合合同规定,应当返工,所造成损失由甲方自负。
第九条 乙方的违约责任
1、乙方必须按合同规定收货,否则,应向甲方偿付少收部分总价值____%的违约金。
2、乙方没有按照国家规定的等级和价格标准,压级压价收购,除还足压价部分货款外,应向甲方偿付压价部分总价值____%的违约金。
3、乙方在甲方交货后,应按时付款,每逾期一天,应向甲方偿付未付款部分总价值____%的违约金。
第十条 甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力,而确实不能全部或部分履行合同,可免除全部或部分的违约责任。
第十一条 本合同有效期限自____年___月___日至____年___月___日。
甲方:
代表:
____年___月___日
乙方:
代表:
____年___月___日
篇14:2024订购合同怎么写
供方(全称):_________________
需方(全称):_________________
根据《中华人民共和国经济合同法》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提供日期:品名
规格
单位
数量
单价
金额
分期交/收货数量
超欠幅度%
总金额(大写)佰拾万仟佰拾元角分¥
二、质量标准、验收方法及地点:________________________________
三、原材料来源及互利方法:____________________________________
四、交(收)货方法、地点及运杂费负担:_______________________
五、货款结算时间及方法:_____________________________________
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担:______________________
七、经济责任:_______________________________________________
八、其他:___________________________________________________
九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,经双方协商由合同鉴证机关查实证明,可免予承担经济责任。
十、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止时,应经双方协商同意,另立协议方可有效,并报双方业务主管部门备案。
十一、本合同在有效期内任何一方违约,双方都有权按《中华人民共和国经济合同法》有关规定,向合同仲裁机关提出书面申诉,要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份,双方各执一份,副本______份,送双方业务主管部门、银行各一份,工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自______年______月______日至______年______月______日止。
供方:法人委托书号码
营业执照号码
需方:法人委托书号码
营业执照号码
供方:(盖章)
负责人:
代表:(签字)
开户银行:账号:
电话号码:电挂:
住址:
需方:(盖章)
负责人:
代表:(签字)
开户银行:账号:
电话号码:电挂:
住址:
(注:因栏目所限,内容较多的可加附页于后)
篇15:叶儿粑订购合同
甲方:_________________(需方)
乙方:_________________ (供方)
项目名称:_________________
签订地点:_________________
建筑安装工程有限责任公司龚洼恢复楼项目部办公通过甲方考察确定乙方为甲方供货单位,为明确双方责任,确保双方利益,依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规的有关规定,在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议,以供双方共同遵守。
一、产品名称、型号、规格、数量、价格、金额:
备注:
1、本合同中订货总量为概算数,合同签订之后,发生增加或减少时,按实际送货总量结算。
二、质量标准:
1、已方所供的瓷砖均按国家质量标准生产供应;颜色按乙方送交的样板颜色为准。
2、每批次瓷砖生产时均有一定色差,请甲方合理安排施工。
3、乙方所供瓷砖有大小、方正、翘曲的由乙方负责及时调换,同批次瓷砖产生色差由乙方负责及时调换(调换时间为15天)。
三、交货时间、地点、方式:
1、送货时间甲方需提前一个月通知乙方所需瓷砖数量。供货数量由甲方提供。
2、送货地点。
3、乙方瓷砖进场时必须由甲方指定的材料员验收并开具凭证,已双方签字确认的数量为准。
四、运输及运输保险费用:
乙方所供瓷砖的装车、运输及运输保险(即运输途中的材料设备、运输工具集司乘人员安全)费用均由乙方负责,卸货由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收:
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行,即符合公路或铁路运输要求,包装物由甲方或施工单位负责回收处理。
六、合理损耗及计算方法:
乙方所供瓷砖在运输途中时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
甲方代表签字:_________________ 乙方代表签字:_________________
七、验收标准、方式及异议的提出:
乙方所提供瓷砖均按国家质量标准有乙方和甲方材料设备采购组共同验收,双方验收人员在验收凭证上共同签字,并依此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议,甲方须在施工开始前提出,双方共同协商解决。
八、结算、付款方式:
1、结算方式:以甲方材料员签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式:签订本合同后,甲方在每批瓷砖到达工地现场经甲方材料设备采购组及乙方送货人员共同验收签证后______个工作日内支付该批瓷砖货款额度__________%,该工程瓷砖项目施工完成后付总货款,余款在此工程验收前付清。如甲方工程验收前不能付清余款,超过 天按延期付款金额的 千分之二 追缴违约金。付款全部采用银行转账,汇入本合同各方确定的指定账户。
3 账号:__________
4、如果甲方不能按时付款乙方有权停止供货,并追缴前期材料款,由此所产生的一切责任和损失均由甲方承担。
九、合同纠纷解决方式:
按《中华人民共和国民法典》》及其他相关法律法规的相关规定协商解决;协商不成,则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十、其他约定事项:
在施工中瓷砖损坏、浪费损耗由甲方负责,但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其他未尽事项,双方可另行签订协议作为本合同附件,并与本合同具有同等法律效力。
十一:本合同壹肆份,甲方贰份,乙方贰份,具同等法律效力,本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十二、 补充协议
1、乙方在接到甲方要货通知后15天内必须供货到现场。
2、因乙方供货及调换不及时造成甲方工期延误和工人误工费由乙方负全部经济损失。
甲方(公章):____________乙方(公章):____________
法定代表人(签字):____________法定代表人(签字):____________
____________年__________月____日
篇16:产品订购购销合同
供方:___________
需方:___________
签署日期:___________
一、产品名称、数量及价格
序号品名规格单位单价数量金额备注
1 含增值税价合计人民币(大写):___________金额总计(小写):___________¥
二、付款方式:款到发货
三、质量要求标准、供方对质量负责的条件或期限:质量符合供方质量标准,在产品有效期内,需方提供质量保证。
四、运输方式及费用负担:供方负责将需方所需产品托运到需方所在城市,运输费用由供方负责。
五、验收标准、方法及提出期限:根据供方相关技术指标进行验收。
六、解决争议:由双方协商;协商不成,在市仲裁委申请仲裁;或依法在原告所在地人民法院起诉。
七、未尽事宜,按《中华人民共和国民法典》、《医药产品购销合同及调运责任划分办法》有关条款执行。
八、本协议壹式两份,自双方签订之日起有效,甲、乙双方各持一份,传真件具有与原件同样的法律效应。
供方需方
单位名称:___________单位地址:___________
委托代理人:___________委托代理人:___________
电话:___________电话:___________
传真:___________传真:______________________
开户银行:___________
账号:___________账号:___________
税号___________
邮政编码:___________邮政编码:___________
签于___________
篇17:安防设备订购合同书
甲方(买受人):
乙方(出卖人):
甲方双方经过友好和充分的交流,就甲方购买乙方的 设备系统 贰 套事宜,达成以下协议:
一、乙方提供的设备
1、设备名称: 规格: 数量 贰 套
2、价格: 元/套(含税价)
3、单套设备组成:主机系统(含1台电动排料阀),主机至集粉器管路、控制系统、工作平台。(分级机所需气源由甲方自备)
二、技术指标
1、原料名称:重质碳酸钙
2、原料性质:是否可燃(否)是否易爆(否)是否含毒(否)含水量
3、产量:以D97:1250目(以丹东产激光粒度检测仪为准)为例:≥7吨/小时
4、其他要求:无
三、乙方提供设备及服务的价格
1、本合同项下总金额为:(币种:人民币)小写:1500000大写:壹佰伍拾万元整,此价格为含税价(开17%增值税发票)。
2、付款条件及支付方式
a)合同生效后,甲方预付:45万元整
b)发货前甲方支付: 90万元整
c) 设备负荷试车验收合格后,双方签署验收报告后叁个月内,甲方向乙方支付合同全部尾款:15万元整
四、乙方对质量负责的条件及期限
1、设备免费保修期为自验收签字起一年。保修期内由于设备自身质量问题而不能通过电话、传真沟通解决的,乙方应在收到甲方通知后叁个工作日内到甲方现场予以维修。
2、质保期内因甲方操作或其它意外因素,造成设备损坏或达不到技术指标,乙方应免费给予维修,但对乙方提供更换的零部件要按价收费。
五、包装标准、包装物的供应与回收:乙方提供按行业标准包装,包装物不予回收。
六、甲方应承担的配套工作
1、在不影响整个工程进度的前提下,先期出具现场厂房的框架图
2、设备基础、预埋管路工作
3、原料送至分级机入口处、将电线接至乙方电控柜(甲方负责控制柜以外的电线、电缆)
4、甲方负责提供调试期间的水、电、原料、检测等的供应
5、甲方应配合乙方的现场工作,满足乙方提出的现场条件,为乙方的现场工作提供方便条件
6、甲方负责提供乙方人员的食宿
七、乙方提供技术支持
1、提供上述设备的安装图
2、负责对分级机系统进行调试工作
3、现场对甲方合格的操作人员进行操作培训,使甲方操作人员能独立操作
4、向甲方提供相关设备的操作维护说明书、相关图纸、电气原理图等资料
5、保质期内免费维修(易损件和人为因素造成设备损坏除外),保质期后有偿服务
6、协助甲方随时解决设备使用过程中出现的技术及操作方面的问题,并定期回访、跟踪,以优惠价格向甲方常年提供备件。
八、标的物所有权自甲方支村全部货款时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于乙方所有。
九、运输方式及到达站(港)和费用负担
1、乙方应在合同生效并收到甲方定金后的七日内,向甲方提供设备布置图、 基础图。甲方如在三个工作日内,如无书面异议则视为确认,如果又有改动,根据所耗用时间,相应增加制作周期;
2、乙方应在合同生效并收到甲方的定金后70日内完成设备制造,不包含技术交流时间,乙方发运前5天通知甲方,甲方3天内付款提货,收到提货款后三天内发货;
3、交货地点: 乙方公司所在地
4、运输费用由 甲 方承担
5、运输方式: 汽车运输 6、设备卸落: 甲 方负责
十、检验标准、方法、地点及期限
1、设备调试完毕后2日内,由甲乙双方共同验收,并由甲方填写验收报告,交乙方存档。如具备验收条件而甲方不验收,则视为甲方自动验收合格;
2、验收标准:按本合同的技术指标要求。
十一、设备安装与调试
1、甲方负责全套设备的安装工作,如不能通过电话解决,乙方应在三个工作日内到达现场指导安装;
2、甲方收到设备后应立即进行安装,并在调试合格后,同甲方签订验收报告。
十二、本合同解除条件
1、不可抗力
2、双方协商同意并签订书面协议。
十三、违约责任
甲方责任:
1、如由于甲方原因造成的工程延迟,后果由甲方负责;如甲方不按合同约定时间提货超过30日,则在甲方再要求提货时,应将全部剩余货款付给乙方;如甲方超出合同约定提货时间半年以上仍不提货,乙方有权将此设备转卖或处以数额为此合同项下金额的10%的罚款;
2、如甲方不按合同约定验收或验收合格后不付款,则视做甲方自动放弃售后服务,则甲方愿意承担总金额10%的违约罚款。调试验收叁个月后,如乙方设备无重大质量问题而甲方不付余款,则视做甲方自动放弃相关的技术支持及售后服务,并且甲方愿意承担总金额10%的违约罚款;
3、未经乙方允许,任何人不得测绘、仿制乙方的设备,不得泄露该设备的价格及相关信息,保密期限为3年。
乙方责任:
设备免费保修期为自签字验收起一年。如期间发生设备本身质量问题而不能 通过电话、传真解决,乙方应在收到甲方书面通知后叁个工作日内到甲方处予以维修;
十四、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人友好协商解决。
十五、本合同自双方代表签字或盖章且供方帐户收到需方支付的定金起生效。
十六、其它约定事项
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇18:订购合同
甲方:
乙方:
为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
交货细则:
1、乙方在收到此货款后在1个工作日内将产品发出。
2、产品货到甲方后,如果发现产品存在品种、型号、规格、外形、性能、质量方面的问题,可于货到三个工作日内向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后,经查证属实,会对存在问题的产品进行退换的处理。
3、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向人民法院起诉。在合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
4、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式二份(传真件有效,需双方盖章后回传才正式生效),甲乙双方各执一份。
甲方(章):乙方(章):
地址:地址:
开户行:开户行:
户名:户名:
帐号:帐号:
联系电话:联系电话:
传真:传真:
委托代理人:委托代理人:
篇19:家具订购合同
甲方(需方):
地址:
联系电话:
乙方(供方):
地址:
联系电话:
经甲、乙双方进行认真协商,就甲方向乙方订购家具等一批,达成以下协议,特订立此订购合同。
一、所订货物:
风险提示: 要求商家在订购合同上注明产品的品牌、型号、单价、数量,品牌型号必须是标准用名,不能产生歧义,前后名称必须保持一致;
在标注产品的数量时,最好将产品的平米数和片数都标注清楚,方便验货时核对产品的数量。
另外,标的物必须是合法物品,违法则合同无效。
款式:
数量:
用料:
金额(元):
二、质量要求:以双方确认的样品为准。
风险提示: 实际上,商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。
采购合同一定要写上具体的质量标准,而不能直接写“按照国家强制性标准”,避免发生质量纠纷时“没有规矩”;
在供方为外商的情况下,更应该明确约定质量标准,因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业,对外商并无直接约束力。
在这种情况写上适用国家强制性标准,将无法确定是哪个国家的标准,从而导致此约定不明,等于没有约定。
三、货款支付:总金额______元人民币,大写____________,签订合同_____日内甲方付给乙方全款。
四、检验、验收及交货
1、成品的验收以甲乙双方确认产品图片、图纸及材质为验收标准。
2、半成品检验、成品验收以及产品交付均在乙方所在地进行。
3、乙方于____年____月____日起开始安装,____天内交货。
乙方通知甲方清点数量,两天内甲方如不回复即算全部产品到位。
4、交货期届满后,甲方未按时提货超出____天,乙方可代甲方保管。
保管费按合同约定总价款每____%/天收取。
五、运输、搬运、安装
风险提示: 运输方式一般由需方提出,也可协商约定运输方式、运输路线、运输工具。
总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。
注意,要明确约定如果由于供方原因,选择了不合理的运输路线和工具,由此造成的损失,就承担赔偿责任。
此外,运输费用的负担,应结合货物价款考虑,要明确约定清楚,以避免争议。
1、方负责费用。
乙方负责安装。
2、甲方应提前清理好安装场地(场地须平整),以便乙方到货后及时安装。
货到之日起___日甲方未清理好安装场地将视为全部合格。
3、家具产品使用者(如宾馆、酒店办公楼等)签署的安装验收手续,对甲方具有法律效力。
六、违约责任
风险提示: 违约责任必须约定清楚。
若是没有约定,发生需方货款迟延支付、差额支付等情况,就很难追究其违约责任,风险又要飙升。
注意,违约金的数额太高,可能会有被仲裁机构或法院变更的风险,但也不能太低,否则无法产生约束。
这种情况建议还是咨询律师。
若逾期支付本合同约定的款项,甲方应向乙方按时付款额每日____的比例支付违约金至实际支付完毕之日止。
1、期交货,甲方按相应产品价款每日___%的比例向乙方收取违约金。
2、在甲方货款、违约金或其它相应款项未付清之前,乙方有权扣发或收回甲方订购的相应价值的产品,经乙方催收之日起___日内仍未支付的,乙方对该产品可自行处理,责任由甲方承担。
七、合同变更
1、本合同签订后,任何一方不得擅自变更合同,合同变更需双方确认方能有效。
2、因甲方变更合同而造成乙方材料或劳务费用等损失,由甲方承担。
3、产品变更或其它说明必须以书面形式加盖公章或经办人签字同具法律效力。
八、质量保修
1、乙方对所交付的产品提供为期___月修,在保修期内产品发生一般质量问题,乙方负责维修,重大质量问题,乙方可以更换。
2、产品的保修限于正常使用而出现的质量问题,一切非正常使用、维修、保养、运输等人为因素造成的损坏,或因不可抗力造成的损坏,不属保修范围,但若甲方支付材料费、人工费后,乙方可以及时维修。
九、附则
1、本合同____页、附图____页,一式___份,甲乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜,双方可以另行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同产生的争议,双方可友好协商解决,协商解决不成时,向法院提起诉讼。
甲方:
签订日期:
乙方:
签订日期:
篇20:席草莞草订购合同
需方:___________(以下简称甲方)
供方:________市_______镇_______村_______户(以下简称乙方)
甲方因生产所需,特委托乙方种植莞草(席草),经双方协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条种植的产品名称、数量:
1、甲方委托乙方种植莞草(席草)_________亩,土地座落______。
2、乙方负责种植、管理、收割、翻晒。
第二条莞草(席草)收购标准:
1、草(席草)叶:经敲打后,晒干、清白、无霉烂、无杂草;长度50厘米以上的草叶(除风叶外)。
2、莞草(席草)杆:清白、干燥、无霉烂、无断杆,长度1.1米以上的草叶杆。
第三条莞草(席草)叶收购的价格、货款结算方式:
1、草(席草)叶收购价格每市斤___________元,莞草(席草)杆收购价格为每市斤___________元。不低于市场价收购。
2、货款结算:当即兑现现金。
第四条交货期限、地点和方式:_________。
第五条甲方的违约责任:
1、甲方未按合同收购或在合同期中退货部分货款总值的______________%(5-25______%幅度),向乙方支付违约金。同时承担乙方因此而造成的实际损失和费用。
2、甲方因特殊原因必须逾期收购的,应按中国人民银行延期付款的规定支付违约金,并承担乙方在此期间所支付的有关费用。
第六条乙方的违约责任:
1、乙方不按合同规定,不种或改种其他品种或少种合同约定的品种的,或自行出售或不肯出售的,应承担_____________%的违约金。
2、乙方由于自身的原因造成产品不合格的,甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由,甲方仍然需要乙方成交的,乙方可以迟延交货,不按违约处理。
第七条不可抗力:
合同履行期内,如发生自然灾害或其他不可抗力的原因,致使当事人一方不能履行,不能完全履行或不能适当履行合同的,应向对方当事人通报理由,经有关主管部门证实后,不负违约责任,并允许变更或解除合同。
第八条合同争议的解决方式:
1、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;
2、协商不成的,提交有关行政主管部门调解或直接向人民法院起诉。
第九条其他:
当事人一方要求变更或解除合同的,应提前通知对方,另一方应在七天之内作出答复,逾期不答复的,视为默认。
违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内支付,否则按逾期付款处理。
本合同如有未尽事宜,须经甲、乙方双方共同协商,作出补充规定与本合同具有同等效力。
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式叁份,甲乙双方各执一份;,工商部门备案一份,具有同等法律效力。
甲方_________(盖章)乙方______________(签字)
附件:
1、乙方身份证号:__________________
2、乙方联系电话(手机)__________________