包装箱订购合同(精品20篇)

甲方(卖方)：

乙方(买方)：

经甲乙双方共同协商，就乙方购车事宜达成如下协议;(注：乙方保证其签约行为合法有效，乙方代理人如因办理代理行为产生的任何责任，适用本合同对乙方的约定条款)

一、 乙方订购车型描述：

车辆型号： 车辆颜色： 内饰颜色：

二、 乙方所定车辆价格及数量

车辆单价：人民币 元整(￥ 元)数量： 台

所订车型车源情况：□在库 □在途 □后续车源

(注：如因生产厂商改款、配置变化等因素，则成交价以生产厂商公布的市场指导价为准)

三、 乙方预交购车订金：人民币 元整(￥ 元)

四、 付款方式：□消费信贷付款 □全额付款

(注：车辆验收合格后，乙方必须付清购车余款后办理提车手续，如办理汽车消费信贷购车，应在贷款发放到甲方账户后方可提车。)

五、 交车时间：

六、 交车地点：

七、 车辆验收办法：车况良好、备品按生产商标准供给

八、 其他约定：

约定甲方处购以下新车保险□交强险□车辆损失险□第三者责任险□盗抢险□车上人员险□不计免赔险□划痕险□玻璃无忧增值服务，以上勾选险种费用合计约： 元，以实际出单为准。

九、 违约责任

1、甲乙双方在履行合同期间如遇不可抗因素(如：地震、自然灾害、战争、政府或司法行为、生产厂商停产、营业中断、流行病、道路运输中断)，造成交车延误的不视为甲方延迟交车。

2、甲方按乙方指定联系方式通知后5日内，乙方应当办理付款手续;如乙方逾期的，则视为乙方自愿放弃此次提车权，且认可甲方交车时间顺延至生产厂商下一次交车期。

3、甲方无正当理由逾期交付车辆的，每逾期一日须向乙方支付50元的违约金，违约金最高不超过20__元。

4、非甲方车辆质量原因导致合同解除的，乙方退订订金不予退还。

十、 争议解决

协议未尽事宜由双方协商解决，如有争议，双方约定由甲方所在地有管辖权的法院诉讼管辖。

甲方：桂林鑫广达汽车销售服务有限责任公司 乙方(乙方代表)：

甲方代表： 联系电话：

联系方式： 证件号码：

地址： 联系地址：

签定日期：

甲方（养殖方）：________合同编号：_______________

签订地点：_______________

乙方（收购方）:________签订日期：____年___月___日

根据《_____》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就水产品养殖、收购的有关事宜达成如下协议。

一、水产品养殖品种、数量、养殖期、养殖时间

（一）养殖品种、数量：

虾类

品种

说明

数量

水产品的养殖数量为估计数量，重量以过

磅为准

鱼类

品种

数量

其他类

品种

数量

（二）养殖期、养殖时间：

每年养殖______期

第一期：_____年____月____日至____月____日；

第二期：_____月____日至____月_____日。

二、质量和检验标准

（一）质量标准：

1.水产品需鲜活，损失率小于5%；

2.“药残”不超标，符合无公害食品标准；

3.符合相关要求：___________________。

（二）检验标准、方法：养殖产品上市前15天，须由有资质的检验检疫机构抽检合格，出具检验报告。检验内容和办法按有关标准、规范执行。

（三）检验地点及期限：________________。

三、交售价格

交售价格按下列方式确定：

（一）到厂保护价：___________。以上甲方交售水产品合计：_________；

四、交货方式、地点和时间

（一）交货方式：____________

（二）交货地点：____________

（三）交货时间：____________

五、捕捞、运输方式以及费用承担

（一）捕捞方式：在交售水产品期间，甲方凭乙方发出的捕捞通知单的要求由□甲方自行捕捞、□乙方雇人捕捞。

（二）运输方式：由□甲方自行运送、□乙方派车运送。

（三）捕捞和运输费用承担：______________________。

六、水产品养殖要求及双方协作关系

（一）水产养殖的管理要求

1.养殖场地通过无公害水产品产地认定，产品通过无公害认证；

2.领取了水域滩涂养殖证等相关证照；

3.遵守《水产养殖质量安全管理规定》（农业部31号令），规范使用养殖投入物，使用健壮、不带病原的良种苗种，使用不含激素饲料，不使用违禁药物；

4.遵守水产品质量安全管理的其他有关规定。

（二）双方协作关系

1.种苗扶持：甲方如需要乙方提供种苗的，乙方可提供符合标准的良种种苗给甲方养殖，种苗品种、数量、价格（成本价）、交付地点及期限_______，种苗由乙方负责运送、费用由______方负责。

2.饲料扶持：甲方如需要乙方提供饲料的，乙方可按要求提供一定数量的符合标准的优质饲料给甲方使用，饲料名称、数量、价格（成本价），交付时间及地点：______________________________________。

3.其他扶持物资：________________________。

4.种苗、饲料以及其他扶持物资成本价计算：________________________。

5.甲乙双方在约定交售水产品前20天，应相互沟通。如因特殊原因推迟捕捞或“休药期”未满等原因，甲方应预先报告乙方作相应调整。

6.如水产品检验检疫未达标，甲方应预先与乙方磋商更改交售时间；

7.甲方发现乙方扶持物资有问题，应主动与乙方磋商解决办法；

8.种苗、饲料等扶持物资的款项（不计利息）由乙方从甲方水产品款项中抵扣。

七、结算方式和期限

按本合同第二条交售价格实行二次结算，水产品交付后天内按到厂保护价结算，达到约定得保护价数量后按市场平均价结算，第二次结算时间由甲、乙双方约定：____________________________________。

八、违约责任

（一）甲方违约责任

1.未按合同约定养殖和交售水产品或因甲方原因导致水产品检验检疫未达标而不能交售的，向乙方支付不履行合同部分价款____%的违约金，返还乙方扶持款及同期的银行利息；如乙方要求继续履行合同，需承担乙方扶持款同期的银行利息；因甲方原因导致水产品检疫检验未达标而延期交售的，按延期交售部分价款_____/天支付乙方违约金。

2.未按乙方捕捞通知单捕捞，致使乙方派车到约定地点而无货可收的，应承担乙方因此而支付的运费；

3.未按乙方捕捞通知单要求，超捕或欠捞部分在计划内_____%以上的，应承担违约部分_____%的违约金。

（二）乙方违约责任

1.拒收应收购水产品的，除向甲方支付拒收部分水产品价款_____%违约金、赔偿甲方因此造成经济损失外，无权要求甲方归还扶持款。

2.属于乙方承运或请车代运的，在运输途中造成水产品丢失的，应偿付甲方实际损失。

3.逾期支付货款的，按中国人民银行关于逾期付款的规定支付滞纳金。

4.擅自在货款中代扣甲方与本合同无关的其他费用的，应双倍返还甲方。

5.如因扶持物资质量问题导致甲方养殖失收或欠收的，要赔偿甲方的实际损失，并扣减相应部分的扶持款。

九、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_____种方式：

（一）提交__________委员会_____；

（二）依法向人民法院起诉。

十、合同期限

本合同有限期限为一年，自____年____月____日至____年____月____日止。

十一、其他约定事项

十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《_____》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。

本合同一式二份，合同双方各执一份；合同副本一份，送______备案。

甲方：（签章）乙方：（签章）

法定代表人：____法定代表人：____

委托代理人：____委托代理人：____

住所：__________住所：__________

身份证:_________身份证：________

电话：__________电话：__________

开户行：________开户行：________

户名：__________户名：__________

帐号：__________帐号：__________

甲方：(需方)

乙方： (供方)

项目名称：合肥市蜀山区五里墩街道龚洼恢复楼2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、

签订地点：合肥大杨建筑安装工程有限责任公司龚洼恢复楼项目部办公通过甲方考察确定乙方为甲方供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

一、产品名称、型号、规格、数量、价格、金额：

备注：

1、本合同中订货总量为概算数，合同签订之后，发生增加或减少时，按实际送货总量结算。

二、质量标准：

1、已方所供的瓷砖均按国家质量标准生产供应;颜色按乙方送交的样板颜色为准。

2、每批次瓷砖生产时均有一定色差，请甲方合理安排施工。

3、乙方所供瓷砖有大小、方正、翘曲的由乙方负责及时调换，同批次瓷砖产生色差由乙方负责及时调换(调换时间为15天)。

三、交货时间、地点、方式：

1、送货时间甲方需提前一个月通知乙方所需瓷砖数量。供货数量由甲方提供。

2、送货地点。

3、乙方瓷砖进场时必须由甲方指定的材料员验收并开具凭证，已双方签字确认的数量为准。

四、运输及运输保险费用：

乙方所供瓷砖的装车、运输及运输保险(即运输途中的材料设备、运输工具集司乘人员安全)费用均由乙方负责，卸货由乙方负责。

五、包装标准及包装物的回收：

乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，包装物由甲方或施工单位负责回收处理。

六、合理损耗及计算方法：

乙方所供瓷砖在运输途中时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

七、验收标准、方式及异议的提出：

乙方所提供瓷砖均按国家质量标准有乙方和甲方材料设备采购组共同验收，双方验收人员在验收凭证上共同签字，并依此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始前提出，双方共同协商解决。

八、结算、付款方式：

1、结算方式：以甲方材料员签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

2、付款方式：签订本合同后，甲方在每批瓷砖到达工地现场经甲方材料设备采购组及乙方送货人员共同验收签证后 个工作日内支付该批瓷砖货款额度 %，该工程瓷砖项目施工完成后付总货款，余款在此工程验收前付清。如甲方工程验收前不能付清余款，超过 天按延期付款金额的 千分之二 追缴违约金。付款全部采用银行转账，汇入本合同各方确定的指定账户。

3 建行账号：

4、如果甲方不能按时付款乙方有权停止供货，并追缴前期材料款，由此所产生的一切责任和损失均由甲方承担。

九、合同纠纷解决方式：

按《中华人民共和国经济合同法》》及其他相关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

十、其他约定事项：

在施工中瓷砖损坏、浪费损耗由甲方负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其他未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

十一：本合同壹式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，具同等法律效力，本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

十二、 补充协议

1、乙方在接到甲方要货通知后15天内必须供货到现场。

2、因乙方供货及调换不及时造成甲方工期延误和工人误工费由乙方负全部经济损失。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

合同编号：_________

签订地点：_________

卖方：_________

签订时间：_________

买卖双方在平等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就茶青订购事宜订立本合同。

一、茶青交售品种、数量、价格 卖方全年分春夏秋冬四季(另加雪片茶一季)向买方交售售青，其品种、数量、收购价格

收购价格：买方以不低于如上表规定的保护价进行收购，具体收购价由双方于收购前按茶青等级和收购时市场收购价另行确定，但不得低于保护价。

二、收购时间与方式 买方须提前三天发出收购凭单，确定应交售的品种、数量。

三、包装要求 卖方按买方要求进行包装、运输。

四、买方责任

1.及时安排收购指标，发送收购凭单，按合同约定收购卖方所提供的茶青;

2.应当于收购当天自行或者委托检测机构对茶青质量进行检测;

3.以质论价，按收购标准进行验收，不压价、不少斤缺两。

4.定期派员无偿提供必要的茶叶田间管理、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料，集中培训，送科技下乡活动等)。

5.不得拖欠卖方的茶青款，按当天验收凭单足额发放茶青款(如遇特殊情况，其付款方式及期限由双方协商确定)。

五、卖方责任

1.不得在茶叶生产中使用国家禁止使用的高残留农药。

2.不得在采收前_________天施下肥料、喷施叶面肥等。

3.按标准要求于当天上午9:00后至下午4:30前手工采摘鲜叶，并在采摘后_________小时内送达买方指定的地点。

不得向买方提供雨天采收的茶青和隔天采摘的茶青。

六、买方违约责任

1.没有按时按量收购，造成茶青变质等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的损失外，应向卖方支付该批茶青总价值_________%的违约金。

2.拖延支付茶青款，应参照银行关于拖延付款的规定，向卖方偿付违约金。

七、卖方违约责任

1.非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90%，应向买方支付未完成部分茶青总价值_________%的违约金。

2.交售不符合质量安全标准的茶青，应按每百斤_________元向买方支付违约金。

因此造成人身伤亡，卖方应承担一切责任。

八、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_________种方式：

1.提交_________仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

九、其他约定事项：_________。

十、本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同未尽事宜，按照《民法典》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。

本合同一式二份，合同双方各执一份;

合同副本一份，送_________备案。

甲方：(签章)_________

乙方：(签章)_________

法定代表人：_________

法定代表人：_________

委托代理人：_________

委托代理人：_________

住所：_________

住所：_________

身份证 ：_________

身份证：_________

电话：_________

电话：_________

开户行：_________

开户行：_________

户名：_________

户名：_________

帐号：_________

帐号：_________

甲 方：

乙 方：

1.在服务期内可在网上发布用工信息;

2.在服务期内可免费参加城西就业市场现场招聘会(需提前订位);

3.在服务期内可免费推荐求职者其他说明本合同的其它相关服务条款参见《“_____人才网”注册用户服务条款》;招聘企业应保证在_____人才网上发布的招聘信息必须是本企业的真实有效的招聘信息;招聘企业不得发布中介性质的招聘信息或代为其他企业发布招聘信息;根据国家劳动法及云南省现行劳动法律法规规定：招聘企业不得向应聘者收取任何费用。服务费用及支付费用合计支付时间_____年_____月_____日支付方式现金□支票□电汇□邮汇收款帐号

4.注 意 事 项 任何注册用户须认真、仔细阅读本合同及相关的《“_____人才网”注册用户服务条款》，一经盖章签字后，即视为认可本合同及相关的《“_____人才网”注册用户服务条款》。任何注册用户在_____人才网发布的招聘信息应当真实有效，符合相关规定。

5._____人才网及_____就业市场有权对注册用户所发布的任何信息进行审查，对于违规或不适当的资料信息，有权要求客户做出相应修改，或拒绝给予发布，或给予删除，也有权中止某些被主管部门认定为不合规定的已发布资料信息。注册用户应对其发布的任何资料信息承担一切责任，如因用户信息的不正确或因错误信息所引起的所有纠纷，本网站与城西就业市场概不负责。注册用户如未按本合同付款，_____人才网将停止发布该用户的任何资料信息。

6.本合同一式二份，文字无异，具有同等法律效力，双方盖章签字之日起生效，至服务期满中止。

甲 方：授权代表：

日期：

乙 方：_____就业市场

授权代表：

日期：

买受人(甲方)： 签订地点： 出卖人(乙方)： 签订时间： 年 月 日

为保证有充足、稳定的加工原料，以利于组织生产，顺利完成贸易订单，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就蜂产品订购的有关事项达成如下协议：

第一条 蜂产品的品名、规格、数量、价格和金额：

第二条 质量要求：

乙方必须保证生产的各类蜂产品符合国家规定的各项理化指标，不得掺假、掺杂。

第三条 交货时间、地点：

乙方于 年 月 日至 年 月 日履行交货，具体日供应量按照生产计划于交货之日前 天通知乙方。交货地点： ;计量方法：以交货地的称量为计价重量;运输方式及费用承担：由乙方自行将蜂产品运至交货地点，费用由乙方承担。

第四条 检验方法：

甲方在收购当场对乙方的蜂产品随机检验。对乙方交售不含抗生素，达到出口要求的蜂王浆、蜂蜜、蜂花粉，年底甲方按原料收购的10%利润返还给乙方。

第五条 结算方式及期限： 。

第六条 担保方式： 。

第七条 本合同解除的条件： 。

第八条 违约责任：

1、乙方延迟交货或甲方延迟支付收购款的，应当每日按照延迟部分价款 %的标准向对方支付违约金。

2、乙方交付的产品不符合约定规格和质量要求的，甲方有权要求补足、换货或退货，由此发生的费用由乙方承担;但甲方应在 日内通知乙方，否则乙方有权拒绝甲方的要求。

第九条 因不可抗拒的因素所造成乙方的履行合同困难或经济损失，甲方从蜂农的实际利益出发，甲方愿补助蜂农蜂场的30%的经济损失。

第十条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可向当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：

(一)提交 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向 人民法院提起诉讼;

第十一条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

第十二条 其他约定事项：

甲方：乙方：年月日：

甲方(买方)

地址：

联系电话：

乙方(卖方)：

地址：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、公

平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

第一条 甲方向乙方订购产品名称、规格、数量及金额：

产品名称：

规格：

数量：

单价(元)：

1、以上单价包括所有木门的制作、运输、安装(包括安装五金配件)及其他相关费用，不包括门的油漆和车库门锁。

2、以上单价为一次性包干价，人工市场及材料市场无论如何变化，以上单价均不作调整，乙方提供普通增值税发票。

第二条 质量标准《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》

第三条 交货

交货方式为卖家送货并安装，费用由乙方负责：

交货时间：________________

交货地点：___________________________________。

第四条 验收

木门的规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，甲方异义期为卖方交货后___日内，异议经核实乙方应无条件换货;加工木门未达到约定加工标准的，乙方应无条件返工并承担相应的法律责任。

第五条 款方式及时间：

(一)签订本合同7日内，甲方支付____%订金，木门安装结束并验收合格后，余款一次付清。(留___%质保金)

第九条 违约责任

(一)乙方违约责任：

1、门经专业检测机构检测不符合国家强制性居室木门标准或合同约定质量标准。乙方应无条件换、退货，或赔偿甲方由此受到的损失;对于其他质量问题，保修

期限为_____年，乙方负责免费修理

2、方延迟交货的，每日应向买方支付迟延部分价款____%的违约金;延迟交货超过____日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的预付款应全额返

还，另支付甲方违约金，违约金为合同总价的____%并承担造成建设方的损失。

(二)甲方违约责任：

甲方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，违约金为合同总价的____%。

第十条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，可协调，协调不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十一条 其他约定事项：________________________________________

第十二条 本合同一式两份，各执一份。

甲方：

签订日期：

乙方：

签订日期：

甲方：

业主大会：

执行机构：

业主委员会负责人：

乙方：

法定代表人：

住所地：

资质等级：

证书编号：

根据有关法律、法规，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方选聘乙方为 提供物业管理服务事宜，订立本合同。

第一章 物业基本情况

第一条 物业基本情况：

物业名称：

物业类型：

坐落位置：

建筑面积：

物业管理区域四至：东至 南至 西至 北至 。

第二章 服务内容与质量

第二条 在物业管理区域内，乙方提供的物业管理服务包括以下内容：

(一)物业共用部位的维修、养护和管理;

(二)物业共用设施设备的运行、维修、养护和管理;

(三)物业共用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通;

(四)公共绿化的养护和管理;

(五)车辆行驶、停放管理;

(六)公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理;

(七)装饰装修管理服务;

(八)物业档案资料管理。

第三条 在物业管理区域内，乙方提供的其他服务包括以下内容：

(一) ;

(二) ;

(三) 。

第四条 乙方提供的物业服务执行以下第项质量标准：

(一)乙方提供的服务质量按《 》 级执行。

(服务等级标准见市价  号《 》) 。

(二)乙方提供的服务质量执行双方约定的物业服务质量标准，具体为： 。

第五条 单个业主可委托乙方对其物业的专有部分提供维修养护等服务，服务内容和费用由双方另行商定。

第三章 服务费用

第六条 本物业管理区域物业服务收费选择以下第种方式：

(一)包干制

物业服务费用由业主按其拥有物业的建筑面积交纳，具体标准如下：  。

物业服务费用主要用于以下开支：

1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等;

2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用;

3、物业管理区域清洁卫生费用;

4、物业管理区域绿化养护费用;

5、物业管理区域秩序维护费用;

6、办公费用;

7、物业管理企业固定资产折旧;

8、法定税费;

9、物业管理企业的利润;

乙方按照上述标准收取物业服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

(二)酬金制

物业服务资金由业主按其拥有物业的建筑面积预先交纳，具体标准如下：  。

预收的物业服务资金由物业服务支出和乙方的酬金构成。

物业服务支出为所交纳的业主所有，由乙方代管，主要用于以下开支：

1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等;

2 、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用;

3、物业管理区域清洁卫生费用;

4、物业管理区域绿化养护费用;

5、物业管理区域秩序维护费用;

6、办公费用;

7、物业管理企业固定资产折旧;

乙方采取以下第 种方式提取酬金：

(1)乙方按   元的标准从预收的物业服务资金中提取。

(2)乙方   按应收的物业服务资金  %的比例提取。

物业服务支出应全部用于本合同约定的支出。

物业服务支出年度结算后结余部分，转入下一年度继续使用;物业服务支出年度结算后不足部分，由全体业主承担。

第七条 物业服务费用(物业服务资金)由乙方按(年/季/月)向业主收取，或者按双方约定的时间、地点由业主向乙方交纳。

业主与物业使用人约定由物业使用人交纳物业服务费用(物业服务资金)的，从其约定，业主负连带交纳责任。

业主与物业使用人之间的交费约定，业主应及时书面告知乙方。

第八条 物业服务费用实行酬金制方式计费的，乙方应向全体业主公布物业管理年度计划和物业服务资金年度预决算，并每年次向全体业主公布物业服务资金的收支情况。

对物业服务资金收支情况有争议的，甲乙双方同意采取以下方式解决：

(一) ;

(二) 。

第九条 乙方应将物业服务(包括专业部门的委托服务、对业主物业的专有部分维修养护及其他特约服务)收费价格和标准，在物业管理区域内公示。

第四章 双方权利义务

第十条 甲方权利义务：

(一)审定乙方制定的物业管理服务工作计划，听取物业管理情况报告;

(二)确定物业管理区域内物业共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度;

(三)决定专项维修资金的使用、续筹方案，并监督实施;

(四)(适用于酬金制)审查乙方提出的财务预算和决算;

(五)协助乙方作好物业管理区域内的物业管理工作

(六)协调、处理本合同生效前发生的遗留问题：

1、 ;

2、 。

(七) 其他： 。

第十一条 甲方的业主委员会作为执行机构，具有以下权利义务：

(一)根据业主大会的授权代表业主大会签定本合同。

(二)检查、监督和协助乙方履行物业服务合同;

(三)督促全体业主遵守《业主公约》、《业主大会议事规则》和物业管理规章制度;

(四)督促业主和交费义务人按规定交纳物业服务费;

第十二条 乙方权利义务

(一)根据甲方的授权和有关法律、法规及本合同的约定，在本物业区域内提供物业管理服务;

(二)有权要求甲方、业主委员会、业主及物业使用人配合乙方的管理服务行为;

(三)向业主和交费义务人收取物业服务费;

(四)乙方可采取规劝、 等必要措施，制止业主、物业使用人违反业主公约和物业管理规章制度和本合同的行为;

(五)选聘专营公司承担本物业的专项管理业务(但不得将物业的整体管理委托给第三方);

(六)每年度向甲方报告物业管理服务实施情况;

(七)(适用于酬金制)向甲方或全体业主公布物业服务资金年度预决算并每年 次公布物业服务资金的收支情况;当甲方或业主对公布的物业服务资金年度预决算和物业服务资金的收支情况提出质询时，应及时答复;

(八)根据甲方的决定，申请和使用专项维修基金;

(九)本合同终止时，应移交物业管理权，撤出本物业管理区域，协助甲方作好物业服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和物业管理的全部档案资料、专项维修资金及帐目。

(十)其他： 。

第五章 物业的经营与管理

第十三条 机动车和非机动车停放服务收费，按照市价[20__]70号《关于规范我市住宅区车辆停放服务费标准的通知》执行。

第十四条 乙方应与停车场车位使用人签订书面的停车管理服务协议，明确双方在车位使用及停车管理服务等方面的权利义务。

第十五条 会所由乙方经营管理的，乙方按下列标准向使用会所的业主或物业使用人收取费用：

(一) ;

(二) 。

第十六条 本物业管理区域内属于全体业主所有的停车场、会所及其他物业共用部位、公用设备设施统一委托乙方经营，经营收入按下列约定分配：

(一) ;

(二) 。

第六章 物业的承接验收

第十七条 乙方承接物业时，甲方应配合乙方对物业共用部位、共用设施设备进行查验。

(一) ;

(二) ;

(三) 。

第十八条 甲乙双方确认查验过的物业共用部位、共用设施设备存在以下问题：

(一) ;

(二) ;

(三) 。

甲方应承担解决以上问题的责任，解决办法如下：

(一) ;

(二) ;

(三) 。

第十九条 乙方承接物业时，甲方应向乙方移交下列资料：

(一)竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料; (二)设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料;

(三)物业质量保修文件和物业使用说明文件;

第二十条 甲方应于(具体时间)按有关规定向乙方提供能够直接投入使用的物业管理用房。

物业管理用房建筑面积 平方米，其中：办公用房 平方米，位于 ;住宿用房 平方米，位于 ;  用房 平方米，位于 。

第二十一条 物业管理用房属全体业主所有，乙方在本合同期限内无偿使用，但不得改变其用途。

第七章 物业的使用与维护

第二十二条 乙方应配合甲方制定本物业管理区域内物业共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度。

乙方根据规章制度提供管理服务时，甲方、业主和物业使用人应给予必要配合。

第二十三条 乙方应及时向全体业主通告本物业管理区域内有关物业管理的重大事项，及时处理业主和物业使用人的投诉，接受业主委员会、业主和物业使用人的监督。

第二十四条 因维修物业或者公共利益，乙方确需占用、挖掘本物业管理区域内道路、场地的，应征得相关业主、业主委员会、业主大会的同意;占用、挖掘本物业管理区域内道路、场地的，应在约定期限内恢复原状。

第二十五条 乙方与装饰装修房屋的业主或物业使用人应签订书面的装饰装修管理服务协议，就允许施工的时间、废弃物的清运与处置、装修管理服务费用等事项进行约定，并事先告知业主或物业使用人装饰装修中的禁止行为和注意事项。

第八章 合同解除和终止

第二十六条 本合同期限未满，因乙方未按规定履行合同或严重侵害甲方利益，甲方经三分之二以上投票权的业主通过后可以解除合同。

第二十七条 本合同期限未满，因甲方、业主或使用人严重违约，导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求责任人在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权解除合同。

第二十八条 本合同期满，甲方决定不委托乙方的，应提前三个月书面通知乙方;乙方决定不再接受委托的，应提前三个月书面通知甲方。

第二十九条 本合同期满，甲方没有将续聘或解聘乙方的意见通知乙方，且没有选聘新的物业管理企业，乙方继续管理的，视为此合同自动延续。

第三十条 本合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业项目之前，乙方可应甲方的要求暂时(一般不超过三个月)提供物业管理服务，业主应继续交纳相应的物业服务费用。

第九章 违约责任

第三十一条 乙方的管理服务达不到本合同第二条、第三条、第四条约定的服务内容和质量标准，应按标准向甲方、业主支付违约金。

第三十二条 乙方违反本合同第六条、第七条的约定，擅自提高物业服务费用标准的，业主和物业使用人就超额部分有权拒绝交纳;乙方已经收取的，业主和物业使用人有权要求乙方双倍返还。

第三十三条 乙方未能按照约定提供相应服务，造成甲方单个业主经济损失的，乙方应给予业主经济赔偿。

第三十四条 业主或物业使用人违反本合同第六条、第七条的约定，未能按时足额交纳物业服务费用(物业服务资金)的，应按标准向乙方支付违约金。

第三十五条 任何一方无正当理由提前解除合同的，应向对方支付违约金;由于解除合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第三十六条 在合同终止时，乙方应将物业管理用房、物业管理相关资料等属于全体业主所有的财物及时完整地移交给业主委员会;乙方不移交物业资料、物业管理用房，占用物业共用部位、共用设施设备的，每逾期一日应向甲方支付委托期限内平均物业管理年度费用的违约金，由此造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第三十七条 以下情况乙方不承担责任：

(一)因不可抗力导致物业管理服务中断的;

(二)乙方已履行本合同约定义务，但因物业本身固有瑕疵造成损失的;

(三)因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知业主和物业使用人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的;

(四)因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的;

第三十八条 本合同在履行中如发生争议，双方协商解决或向辖区物业管理行政主管部门申请调解;协商或调解无效的，可向石家庄市仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院起诉。

第十章 其他事项

第三十九条 本合同期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

第四十条 业主可与物业使用人就本合同的权利义务进行约定，但物业使用人违反本合同约定的，业主应承担连带责任。

第四十一条 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四十二条 本合同未尽事宜，双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同存在冲突的，以本合同为准。

第四十三条 本合同一式份，甲、乙双方各执份。

甲方：

乙方：(签章)

执行机构： (签章)

法定代表人：

负 责 人：

年 月 日

广东省茶青订购合同范本

买方：_______

签订地点：________

卖方：_______ 签订时间：________

买卖双方在平等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就茶青订购事宜订立本合同。

一、茶青交售品种、数量、价格

卖方全年分春夏秋冬四季(另加雪片茶一季)向买方交售售青，其品种、数量、收购价格如下：

收购价格：买方以不低于如上表规定的保护价进行收购，具体收购价由双方于收购前按茶青等级和收购时市场收购价另行确定，但不得低于保护价。

二、收购时间与方式

买方须提前三天发出收购凭单，确定应交售的品种、数量。

三、包装要求

卖方按买方要求进行包装、运输。

四、买方责任

1.及时安排收购指标，发送收购凭单，按合同约定收购卖方所提供的茶青;

2.应当于收购当天自行或者委托检测机构对茶青质量进行检测;

3.以质论价，按收购标准进行验收，不压价、不少斤缺两。

4.定期派员无偿提供必要的茶叶田间管理、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料，集中培训，送科技下乡活动等)。

5.不得拖欠卖方的茶青款，按当天验收凭单足额发放茶青款(如遇特殊情况，其付款方式及期限由双方协商确定)。

五、卖方责任

1.不得在茶叶生产中使用国家禁止使用的高残留农药。

2.不得在采收前______天施下肥料、喷施叶面肥等。

3.按标准要求于当天上午9:00后至下午4:30前手工采摘鲜叶，并在采摘后_____小时内送达买方指定的地点。不得向买方提供雨天采收的茶青和隔天采摘的茶青。

六、买方违约责任

1.没有按时按量收购，造成茶青变质等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的损失外，应向卖方支付该批茶青总价值____%的违约金。

2.拖延支付茶青款，应参照银行关于拖延付款的规定，向卖方偿付违约金。

七、卖方违约责任

1.非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90%，应向买方支付未完成部分茶青总价值_____%的违约金。

2.交售不符合质量安全标准的茶青，应按每百斤_____元向买方支付违约金。因此造成人身伤亡，卖方应承担一切责任。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_____种方式：

1.提交____________委员会_____;

2.依法向人民法院起诉。

九、其他约定事项：______。

十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《_____》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。

本合同一式二份，合同双方各执一份;合同副本一份，送_____备案。

甲方：(签章) 乙方：(签章)

法定代表人：_____ 法定代表人：____

委托代理人：_____ 委托代理人：____

住所：___________ 住所：__________

身份证：_________ 身份证：________

电话：___________ 电话：__________

开户行：_________ 开户行：________

户名：___________ 户名：__________

帐号：___________ 帐号：__________

购货单位：__公司_______（以下简称甲方）

供货单位：__公司_______（以下简称乙方）

第一条乙方提供有现货或1-2周内能合成现货的产品目录，目录内容包括产品名称（cas#、分子量、分子式、纯度）、产品包装规格及价格（价格包括运输费及邮寄费等[略]

第二条验收方法：由乙方提供核磁检验、HPLC数据图谱（有质谱更佳），无需检验报告，数据图谱上不要有中文字样。

第三条货款及费用等付款及结算办法__1或2_________1、货物寄出之日先预付10%的货款，货物收讫、检验无误之日，付清全部货款。2、一月一结，每月月末结算一次。

第四条交货规定：1.交货方式：国际快递2.交货日期：双方约定，不超过一周

第五条经济责

1.乙方应负的经济责任

（1）产品品种、规格、质量不符合本协议规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。保退或保换产生的邮寄费由乙方支付。由于上述原因导致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的千分之二向甲方偿付逾期交货的违约金。

（2）乙方未按本协议规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_5__%的罚金。

（3）因产品包装或提供的产品资料不符合快递公司规定要求，而导致邮寄过程中损坏、丢失，或被海关扣留而导致的损失，应由乙方负责承担相应的费用。因海关扣留而延误交货日期，不追究乙方责任。

（4）产品交货时间不符合协议规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之_5_的罚金。

（5）乙方应按照约定向甲方提供COA报告和交付核磁检验、HPLC数据图谱或质谱图，甲方验收合格后，乙方须在1个工作日之内将产品寄出。否则乙方应承担相关的赔偿责任。

2.甲方应负的经济责任

（1）甲方如中途变更产品品种、规格、质量，应偿付变更部分货款总值5%的罚金。

（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值5%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

（3）甲方如未按规**期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

（4）乙方代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

第七条产品价格如须调整，必须经双方协商达成一致。协商之前，仍按合同价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作罚金付给甲方。

第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_10_%的补偿金。

第九条如因原材料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方不能生产或按期交货，应提前_5_天与甲方协商。

第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。（两者选一）

第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十五条本合同一式___份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。

订立合同人：甲方：____（盖章）乙方：____（盖章）

代理人：_____（盖章）代理人：_____（盖章）

负责人：_____（盖章）负责人：_____（盖章）

地址：________地址：________

电话：________电话：________

开户银行、帐号_______开户银行、帐号______

____年__月__日

广东省甘蔗种植订购合同（官方范本）

说          明

一、到厂保护价：经对甘蔗交易市场的调查，目前甘蔗收购中，以吨糖出厂价3500元为例，一类甘蔗到厂保护价格约为310元/吨，二类约为280元/吨，三类约为260元/吨；其他（三类以下）约为250元/吨。

二、到厂市场价：以吨糖出厂价3500元为例，交蔗时市场糖价如果超过3500元/吨时，则糖价每增加100元/吨，蔗价随增约6元/吨。

三、合同中的见证方通常为甲方所属村的村委会。

上述价格，供双方签合同时参考。

广东省甘蔗种植订购合同

（示范文本）

合同编号：_____________________________

签订地点：_____________________________

签订日期：_________年_______月_______日

种植出卖人：________________（下称甲方）

_____县（市）_____乡（镇）______村（屯）

户主身份证号码：_______________________

买受人：____________________（下称乙方）

地址：_________________________________

为明确甘蔗种植户与企业之间的权利义务关系，规范产购行为，保护双方的合法权益，依照《民法典》的有关规定，合同双方在平等、自愿的原则下，就甘蔗种植及订购事宜达成如下协议：

一、甘蔗种植品种、面积（亩）、蔗量（吨）、植期和质量要求

（甲方为农民合作组织或公司的，应附上种蔗户明细表）

（一）甲乙双方确定：种植甘蔗品种___个，种植面积合计____亩，预计总蔗量____吨。列表如下：

单位：亩、吨

一

类

品种

说 明

面积

蔗量是根据亩产计算的预计重量（估计重量）

蔗量

原告：_________________霍某，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者，佛山市__________区__________金属制品厂经营场所：_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房，注册号：_________________。

被告一：_________________李某，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

被告二：_________________佛山市__________区_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注册号：_________________。

法定代表人：______________。

案由：_________________建设工程合同纠纷

诉讼请求：_________________

1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日，实际应计至还清全部款项之日止);

2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;

3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。

事实与理由：_________________

_____________年__________月__________日，被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》，约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间B、C的金属钢结构工程。

《工程承揽责任书》签订后，原告按约定完成施工，工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张，确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。

原告认为，因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。

为维护自身合法权益，原告现依法提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼请求。

此致

佛山市南海区人民法院

具状人：_________________霍某

_____________年__________月__________日

卖方：

电话：

买方：

电话：

买卖双方本着公平、自愿、互惠互利的原则，根据《民法典》，经协商一致签订本合同。此合同经买卖双方共同制订，买方愿意购入、卖方愿意售出下述货物，谨此签约。

1、合作的产品、数量及定单

定牌产品品名、规格、型号、目标总量、品名规格型号、时段、单位、总量。

要求商家在订购合同上注明产品的品牌、型号、单价、数量，品牌型号必须是标准用名，不能产生歧义，前后名称必须保持一致；在标注产品的数量时，最好将产品的平米数和片数都标注清楚，方便验货时核对产品的数量。

另外，标的物必须是合法物品，违法则合同无效。

2、包装

卖方应对本合同所售货物进行适当完全的包装，以适于长距离的远洋或内陆运输，能够很好地保护货物，防止潮湿、湿气、震动、生锈、粗暴处理。

3、装运标志

卖方须在每个运输包装物上标明本合同的合同编号，并标出包装号码、体积、毛重、净重，以及“本面向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等装运标志。

4、交货及验收

（1）双方约定的交货地点为：________________________；卖方将订单列明的商品，按照约定的时间、运输方式交付到双方约定地点，由________承担运输费用。

（2）买方应当及时安排工作人员在到货后按照订单对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收，并出具收货凭证;如商品不符合本合同及订单要求的，可以拒绝接收。对于特殊情况下无法在____小时内验收完毕的，应当出具收货待验收凭证，同时告知验收完毕的具体时间。

（3）自交付、验收后，商品毁损、灭失的风险由买方承担。

（4）卖方应保证所供商品在保质期内___%合格率，如在实际销售中发生该批次商品部分质量不合格，买方应及时对未销售的该批次商品实行___%退换货，同时卖方应对此负全部责任。

5、违约处理

（1）买卖双方均应当全面履行本合同的约定，一方违约的，应当向另一方支付违约金，造成对方经济损失的，应当承担赔偿责任。

（2）卖方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如卖方因为侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、肖像权、商业秘密或其他民事权利而产生争议，给买方造成经济损失的，卖方应当承担全部责任并承担因此而发生的各种费用。

（3）卖方承诺对所供商品的质量全面负责。如因卖方商品出现质量问题，造成他人的人身或财产损害，第三方要求赔偿或发生诉讼的，由卖方承担全部责任。卖方除负责赔偿由此引起的一切损失外，还应向买方赔偿该问题商品该次销售总额的______%。

（4）卖方逾期交货的，每延误一天，按逾期交货总额的中途断货或不能保证供货的，按本次订单商品总额的____%支付违约金。卖方应达到95%的商品品种到货率，如达不到，按缺货品种计算，每缺少一个品种，买方有权从乙方货款中扣除______元作为违约金。

（5）卖方逾期验货的，每延误一天，按逾期收货总额的按本次订单商品总额的_____%支付违约金。

（6）卖方应当确保提供的各种证件和发票符合国家规定。如因卖方提供假证件、假发票等，使买方受到牵连，被执法部门处罚或给第三人造成损害，卖方应当承担由此造成的经济损失，买方有权直接解除合同。

（7）卖方根据甲方要求专门定制的特殊包装或特供商品，卖方违约的，应当支付违约金______，但买方应立即止损，并不得就故意扩大部分的损失要求赔偿。

（8）买方不按本合同规定对帐、结算并向卖方支付货款的，每拖延一天按应支付货款的______%计付违约金。

6、质量异议

买方若对所购货物的质量提出异议，应向卖方提交相关索赔文件。

7、争议

买卖双方在本合同执行过程中如有争议，双方友好协商解决；如争议无法协商解决，则由_______仲裁委员会在_____进行仲裁。

卖方（签章）：

日期：

买方（签章）：

日期：

供方：

需方：

1.产品名称、规格、数量、金额、交货期、安装、调试及运费。签订日期： 年 月 日

2.验收标准及方法：产品质量、技术按国家标准执行，产品正常工作，外观完整无损，合格证书齐全，如需方提请当地检定确定，检定合格后由需方承付费用。

3.供方对产品自交货之日起保修 年(人为及天灾除外)。保修期满，供方继续提供有偿技术服务。供方无偿为需方提供仪器分析使用培训事宜。

4.付款方式及期限：货到验收合格后给予付清。

5.本合同双方签章生效，一式捌份。违约方按合同金额的百分之 五 支付违约金，并承担此造成的其它损失。供需双方产生纠纷时，协商解决。协商不成由需方单位所在地人民法院裁决。

甲方：乙方：年月日：

甲方：住所：联系电话：乙方：住所：联系电话：丙方：住所：联系电话：风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。

一、性质公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司具体公司名称以注册营业执照为准，甲、乙、丙三方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任。

二、股东及其出资入股情况风险提示：

应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 公司由甲、乙、丙三方股东共同投资设立，总投资额为______万元，包括启动资金和注册资金两部分，其中：

1、启动资金______万元。甲投资______万元，占______%。乙投资______万元，占______%。丙投资______万元，占______%。

2、注册资金______万元。甲投资______万元，占______%。乙投资______万元，占______%。丙投资______万元，占______%。

三、资金，财务管理

1、公司成立前，资金由临时账户统一收支，并由甲乙丙三方共同监管和使用，任何一方对资金使用有异议的，保管方须给出合理解释，否则任一方有权要求保管方赔偿损失。

2、公司成立后，资金将由开立的公司账户统一收支，财务统一交由甲乙丙三方共同聘任的财务会计人员处理。公司账目应做到日清月结，相关报表甲乙丙三方签字认可备案。

四、盈亏分配

1、利润和亏损，甲，乙丙三方按照实缴的出资比例分配和承担。

2、股东分成制度：

（1）分红的时间：每季度第_______个月第____日分取上个季度利润。

（2）分红的数额为：留出公司做运营必要的资金外甲乙丙三方按实缴的出资比例分配。

五、协议的解除或终止

1、发生以下情形，本协议即终止：

（1）公司因客观原因未能设立。

（2）公司营业执照被依法吊销。

（3）公司被依法宣告破产。

（4）甲乙丙三方一致同意解除本协议。

2、本协议解除后：

（1）甲乙丙三方共同进行清算，必要时可聘请资产评估师清算。

（2）若清算后有剩余，甲乙丙三方须在公司清偿全部债务后，方可要求返还出资，按出资比例分配剩余财产。

（3）若清算后有亏损，各方以出资比例分担，遇有股东须对公司债务承担连带责任的，各方以出资比例偿还。

六、违约责任风险提示：

合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

1、任一方违反协议约定，未足额，按时缴付出资的，须在日内补足，由此造成公司未能如期成立或给公司造成损失的，须向公司和守约方承担赔偿责任。

2、除上述出资违约外，任一方违反本协议约定使公司利益遭受损失的，须向公司承担赔偿责任，并向守约方支付违约金元。

3、本协议约定的其他违约责任。

七、其他

1、本协议自甲乙丙三方签字画押之日起生效，未尽事宜由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2、本协议约定中涉及甲乙丙三方内部权利义务的，若与公司章程不一致，以本协议为准。

3、因本协议发生争议，双方应尽量协商解决，如协商不成，可将争议提交至公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

4、本协议一式_______份，甲、乙、丙三方各执_______份，具有同等的法律效力。甲方（签字）：签订地点：________年____月____日乙方（签字）：签订地点：________年____月____日丙方（签字）：签订地点：________年____月____日

甲方(供货方)：________________

经营地址：________________

法定代表：________________

乙方(购货方)：________________

经营地址：________________

法定代表：________________

经甲、乙共同协商一致，就乙方订购甲方服装做员工工装事宜达成如下协议：

一、乙方向甲方购买服装成品，品牌名称、规格、数量、价格等项目，双方约定如下表。

二、以上所购服装质量要求达到色别、货号、规格等与乙方选定的服装样品一致，并达到服装厂家的合格标准。如乙方认为服装质量与样品不符，乙方需要提供相应的证明文件。在乙方提供合法有效的证明文件后，甲方保证实行：质量不符包退;货号、规格不符包换;特殊身材服装以双方量体数据为准。

三、本合同签订后，甲方需派技术人员前往乙方所属单位，与乙方所派专门人员一同对乙方所属员工进行实际试样量体，以确保乙方所购服装符合合同约定，量体数据作为本合同的附件存在，与本合同具有同等法律效力。

四、乙方所购服装，严禁水洗。保质期自交付之日起计算，______月。在保质期内，如因甲方服装质量原因造成乙方所购服装：干洗起泡、拔丝、缩水现象，甲方负责调换。

五、甲方应在______年______月______日之前分期分批向乙方交付服装，如非因甲方原因造成甲方不能按期交付，双方协商最后的交付日期，但为不影响乙方的使用，在原交付日期的基础上可向后延续_______月。甲方向乙方交付所购服装，乙方应按照双方的约定，同时按乙方封存“样衣”进行验收，并签字确认。

六、款项结算方式：________________

1、本合同签订之日，乙方应支付订购服装货款的50%。计人民币：_________________元(大写：______________________元)。

2、甲方交付服装后，乙方应根据实际验收数量结算45%的货款。

3、乙方有权预留总货款的5%作为质量保证金，服装全部验收合格后，如无质量问题，乙方应在______月内，即在______年______月______日之前一次性支付给甲方。

七、违约责任：_

1、如双方任何一方违约，双方协商解决，如协商不成，违约方须向另一方按照总货款的支付违约金。

2、如在合同执行过程中产生纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、因不可抗力造成本合同不能正常履行，双方互不承担赔偿责任。

八、本合同自双方签字盖章起开始生效。

九、本合同共份，甲、乙双方各持份。

甲方(公章)：________________乙方(公章)：___________________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：____________

___________年_______月____日_________年_______月____日

杭州市萧山区粮食订购合同书

需方： (以下简称甲方)

签订日期： 年 月 日

供方： 镇(街道、场) 村 种粮大户(以下简称乙方)

根据杭州市萧山区人民政府有关文件精神，对区内生产投售早籼谷、晚粳谷总量在5000公斤以上的种粮大户，由乙方与甲方自愿签订粮食订购合同。为明确双方的权利、义务关系，经双方协商签订合同如下：

乙方按合同要求组织生产，确保粮食种植面积能够提供足够的粮食订购数量，品种符合要求，甲方对乙方生产的订购粮食保证予以收购。

二、订购的品种、数量(见下表)：

订购品种

种植面积(亩)

订购数量(公斤)

早籼谷

晚粳谷

合 计

三、收购价格：当季收购前由区物价局、粮食局、财政局根据市场行情，以不低于国家出台的保护价及市场价原则确定。为鼓励粮食生产，按“订单”数量在确定收购价的基础上给予每___公斤____元的政府补贴，对直接投售到收购点的粮食给予每____公斤____元的运费补贴，在售粮时予以兑现。

四、甲方按合同订购数量发放售粮证，乙方凭售粮证投售粮食。

五、质量标准和付款方法：乙方交售的粮食质量要求：早籼谷出糙率≥75%、杂质≤1%、黄粒米≤1%、水分≤1396、色泽、气味正常，卫生指标符合国家标准;晚粳谷出糙率≥7796、杂质≤1%、黄粒米≤1%、水分≤14.5%、色泽、气味正常，卫生指标符合国家标准。甲方按以上收购标准组织收购，在乙方交售前由甲方派员到乙方所在地预验。以送到交货仓库验收为准，货款在收购时当场付清。

六、交售时间：乙方应在下列时间内组织粮食投售，早籼谷在今年___月___日前，晚粳谷在今年___月底前。甲方应做到只要交售的粮食符合要求，不得拒收，限收，并方便投售。

七、交售地点：按甲方指定的库点。

八、为促进本合同的履行，对在当年十二月三十一日前全面完成本合同的种粮大户给予每____公斤____元的奖励，在收购结束后兑现。

九、违约责任：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，由当地工商行政部门按规定调解处理。

十、本合同由甲方或甲方委托当地粮食购销分公司与乙方签订，当地镇、街道、农场予以鉴证。合同文本已向杭州市工商局萧山分局备案。本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，所在购销分公司、粮食专管员各执一份，有效期间到当年12月底。

十—、其他约定事项：因不可抗力造成无法履行合同的情况例外。

甲方： (盖章) 镇(街道、场)(盖章)

乙方：(签名)

出租人(甲方)：

承租人(乙方)：

以“更好的服务业主，开发物业资源”为宗旨，乙方欲在甲方场所安放自助投币饮料机设备(以下简称饮料机)，为向甲方业主提供便利服务。甲乙双方在平等自愿，互利互惠的基础上经友好协商，就饮料机场地租赁的事宜经协商达成协议如下：

第一条 租赁场地

乙方承租甲方▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁场地。乙方安放饮料机数量：▁▁台。

第二条 租赁期限

自▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁年▁▁月▁▁日止,共计▁▁年▁▁个月。

第三条 租金

每台饮料机租金为▁▁▁▁元/台/年。合同总价：▁▁▁▁元;

该款按每(一年/季/月)支付一次，正式计费周期：▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日，乙方付款时甲方应提供等额的场租发票; 第一次支付时间为▁▁▁▁年▁▁月▁▁日，金额：▁▁▁▁元; 第二次支付时间为▁▁▁▁年▁▁月▁▁日，金额：▁▁▁▁元; 第三次支付时间为▁▁▁▁年▁▁月▁▁日，金额：▁▁▁▁元; 第四次支付时间为▁▁▁▁年▁▁月▁▁日，金额：▁▁▁▁元。

第四条 甲方权利义务

1、甲方依法制订有关消防、卫生、用电、营业时间等内容的各项规章制度并负责监督实施。

2、甲方应按约定为乙方提供场地及相关配套设施和经营条件，保障乙方饮料机正常运营。

3、甲方除有明确约定外，不干涉乙方正常的经营活动。

4、甲方尊重乙方利益，承诺在合同期内不再引进除乙方之外的饮料机。

第五条 乙方权利义务

1、乙方负责饮料机日常运营和维护。若饮料机发生故障应及时修复，保证不影响甲方及其业主的利益。若照成甲方及其业主的损失由乙方承当。

2、乙方应按照约定的用途开展经营活动，自觉遵守甲方依法制订的各项规章制度，服从甲方的监督管理。

3、乙方应按照甲方的要求提供有关本人或本企业的备案资料。

4、在合同期内，甲方场地的饮料机项目由乙方独家运营。

第六条 合同的解除

乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，乙方应按照▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁的标准支付违约金：

1、未按照约定的用途使用场地，经甲方▁▁▁次书面通知未改正的。

2、逾期▁▁▁日未支付租金的。

3、未经甲方同意连续▁▁▁日未开展经营活动的。

4、违反甲方依法制订的规章制度情节严重或拒不服从甲方管理的。甲方或乙方因自身原因需提前解除合同的，应提前▁▁▁日书面通知对方，经协商一致后办理解除租赁手续，按照▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁的标准向对方支付违约金，其他手续由乙方自行办理。因甲方自身原因提前解除合同的，除按约定支付违约金外，还应减收相应的租金。

第七条 其他违约责任

1、甲方未按约定提供场地或用电等经营设施致使乙方不能正常经营的，应减收相应租金，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同，并要求甲方赔偿相应的损失。

2、乙方未按照约定支付租金的，应每日向甲方支付迟延租金▁▁▁%的违约金。

第八条 免责条款

因不可抗力或其他不可归责于双方的原因，使场地不适于使用或租用时，甲方应减收相应的租金。如果场地无法复原的，本合同自动解除，双方互不承担违约责任。

第九条 续租

租赁期满乙方如无违约行为的，则享有在同等条件下对场地的优先租赁权，如乙方无意续租的，应在租赁期满前▁▁▁日内书面通知甲方;乙方有违约行为的，是否续租由甲方决定。

第十条 租赁场地的交还

租赁期满未能续约或合同因解除等原因提前终止的，乙方应于租赁期满或合同终止后▁▁▁日内将租赁的场地及甲方提供的配套设施以良好、适租的状态交还甲方。乙方未按照约定交还的，甲方有权采取必要措施予以收回，由此造成的损失由乙方承担。

第十一条 争议解决方式

本合同项下发生的争议，由双方协商解决或申请有关部门调解解决，协商或调解解决不成的，任何一方有权依法向当地人民法院起诉。

第十二条 其他约定事项

场地在租赁期限内所有权发生变动的，不影响本合同的效力。

第十三条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

第十四条双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式，并由双方签字盖章作为合同附件，附件与本合同具有同等的法律效力。

甲方单方制订的规章制度也作为本合同的附件，规章制度的内容与合同约定相冲突的，以本合同为准，但国家法律、政策另有规定的除外。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方:

乙方：

甲、 乙双方经协商，自愿达成协议如下：

第一条：乙方向甲方购买北汽福田 汽车股份有限公司 型号车 辆,车辆单价为人民币 元(大写: ,合计为人民币: 元(大写: )上述车辆需选装以下配置:

第二条:双方同意选择按以下 方式进行结算.

1、乙方在签订本合同当日预付定金，车到云南昆明验收合格交付时，乙方支付给甲方全部车款。

2、乙方在签订本合同当日支付全部的购车款。

第三条：交车时：甲方将以下随车物品及资料一起交付给乙方：

① 车辆合格证 ②车辆保修卡 ③随车工具 ④使用说明书

第四条：双方约定：自乙方和甲方交付签定合同日起，甲方在_ 个工作日将合同项下车辆放在 ，乙方按期或接通知后于_ 个工作日内对该批车辆验收提货。如有异议当即提出，如逾期十日不提货或中途退车，则定金不退还乙方，甲方有权终止合同，自行销售本合同项下车辆。乙方自购车之日起三十日内不开购车发票,所引起的车辆不能落户等问题,由乙方自行负责,甲方不承担任何责任.

第五条：本合同所购汽车质量执行北汽福田汽车股份有限公司技术标准及产品质量。乙方应按合同约定接收车辆。在车辆使用中，应遵守车辆《使用说明书》规定，按期保养车辆。车辆出现问题，及时到就近服务站进行修理，一切按厂家及服务站三包标准执行。

第六条：本合同签字、盖章生效，双方应严格执行，合同未尽事宜，双方协商解决;协商不成，由合同履行地法院解决。

第七条：本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

甲方： 乙方： 电话： 电话： 传真： 传真：

甲乙双方就乙方订购甲方以下产品，共同制定购销协议，并按协议的条款共同执行。

2、以上价格为产品的单价(包括运输费和工厂的装车费。不包括在佛山的卸车费)

3、经检验合格的产品由甲方负责发货给乙方，产品运输过程的合理破损，千分之三以内，由乙方负责;超过千分之三的不合理部分，由甲方负责。

4、生产样板的确认：生产前，乙方需要安排负责人对生产样板进行确认。如没有乙方书面确认，甲方可以按给乙方试制并已确认的砖板连续批量生产。

5、产品质量要求：执行国家标准GB/T4100-20xx，以及双方共同确认的内控标准。(具体质量标准另附)

6、产品包装要求：产品包装按甲方现有包装，如乙方提出特殊要求，或者重新设计包装箱，增加的包装成本，由乙方承担，并预支包装箱设计的费用(20xx元)。如订单达到50000平方米以后，甲方一次把此费用返还给乙方。

7、特殊加工要求：乙方委托甲方加工的产品，以甲方现有的加工设备能力为基础，特殊模具，或印花设备，需要乙方预支有关费用(4000元)，生产量达到约定产量50000平方米以后，甲方一次把费用返还给乙方。

8、合同生效条件：本合同双方代表签名盖章后，乙方支付给甲方定货款的30%定金，本合同生效。甲方收到定金当天起，15天内按安排生产。 如因人力不可抗拒或甲方工厂停产的，本合同可暂缓履行，或终止本合同。

9、有关提货要求：在生产之日起一个月内，乙方必须付清余款，并安排发货。否则，由此造成的经济损失，由乙方自行负责。

本合同有效期至双方责任、义务履行完毕之日终止，双方对本合同的补充修改，由双方代表书面协商解决。不能协商解决，按国家的有关法律、法规处理。

甲方： 乙方：

签约代表： 签约代表： 签约日期： 签约日期：

甲方：

乙方：

现有甲方向乙方购买办公桌。

为明确甲乙双方责任，双方本着平等互利的原则，就购买办公桌及安装有关事项订立本合同。

1、办公桌的规格为1200*1400*1200，共计24套，单价为1916元，共计45984元。

(其中已包括安装、搬运、税收等一切费用)。

2、办公桌的质量要求和技术标准按国家标准和生产厂家产品技术标准。

矩形钢材厚12㎜，桌面为高密板加防火板贴面。

3、乙方于签订合同半个月内将所有办公桌安装到位，如时间有特殊要求，甲方提前三天通知乙方，乙方负责技术支持，若产品出现故障，乙方应该在接到通知后一天内到现场提供服务。

4、办公桌保质期为壹年(从安装并验收合格日算起)，保质期内实行免费维修。

5、保质期内，若产品出现故障，乙方提供维修服务只收材料成本费。

6、双方的义务职责

7、乙方应履行的义务与职责

①按甲方要求，按时提供合格产品。

②发货前两天通知甲方。

③乙方应负责工程施工安全，甲方不承担安全事故责任。

8、甲方应履行的职责

①乙方在货物运抵甲方指定地点后，甲方应立即组织人员对货物进行材质确认。

②如无质量问题，甲方应及时支付货款。

③甲方要提供施工场地及施工用电，费用由乙方负责。

9、本合同未尽事宜，经双方协商，作出补充规定，其补充规定与本合同有同等法律效力。

10、本合同自双方盖章签字后即生效。

11、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

代表签字：代表签字：

日期：日期：