订购合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》的规定和双方达成的项目合作协议,根据自愿、公平等价有偿、诚实守信原则,通过双方充分协商,就乙方向甲方订购餐饮主要原材料一事达成一致意向,为明确双方的权利和义务,特立本合同,以便共同遵守履行。
第1条 总则
甲、乙双方根据双方签订的协议进行合作,甲方提供的产品必须符合国家对于食品安全的相关要求。
第2条 货物
1、 本合同产品的具体名称、规格、数量、价格见附件(1):
2、 本合同总金额以订货数量为准
3、 交货时间:以货款到甲方账上后十五个工作日内到货。
第3条 货款的结算
1、 乙方须将所定货品的总款一次性打到甲方的账户上。
第4条 产品包装、运输
1、 包装:甲方负责产品的包装、运输为确保产品的运输安全。
2、 运输费用由甲方承担。
第5条 交货及验收
1、 交货地点:
2、 对于不符合合同规定的产品,乙方可以拒收,并书面说明拒收理由。
第7条 不可抗力条款
1、 本条所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况(如洪水、地震、海啸、战争、罢工、瘟疫等)。
2、因不可抗力引起合同无法履行时,不能履行合同一方,应在不可抗力发生后72小时内,以书面形式告知合同的另一方,以减轻可能给对方造成的损失。在这之后15天内,不能履行合同得一方应将该部可抗力发生的证明文件书面递交另一方。
第8条 其他
1、 本合同未尽事宜双方协商解决。
2、 本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。本合同自各方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:家具订购合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方:____________________(以下简称乙方)
甲、乙供需双方经协商,根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,就乙方为甲方提供办公家具(详见明细)业务,一致达成如下协议:
一、数量、单价及金额
总金额:人民币(大写) ¥ 元(备注:详见附件)。
预付定金 ,安装完毕付清全款。
以上价格为不变价,含税费、安装及运费等,甲方不再承担其它任何费用。
二、质量要求
乙方需提供全新的办公家具(含零部件、配件等),表面无划伤、碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人知识产权。
办公家具必须符合或优于国家《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及其它相关规定的环保标准要求,以及本项目谈判文件的质量和技术指标与出厂标准。
办公家具用料、材质、尺寸必须按甲方要求及图纸标示为准,办公桌及书柜材质为_____________________________,如果未按甲方要求样式订做或安装,而导致甲方无法正常使用,由乙方负责更换,并承担相应的经济责任。
三、加工、售后服务方式
乙方负责安装,应严格按照合同规定选用原材料,并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响办公家具的质量时,甲方有权要求乙方重做、修理、减少价款或退货。
乙方无偿保修,保修期为壹年。在保修期内,家具如出现质量问题,乙方应在接到通知小时到场,小时内完成维修或更换,并承担修理调换的费用。在保修期内,因同一严重质量问题,修理两次仍达不到标准要求的,凭修理记录或有关证明,乙方应为甲方免费调换同规格型号、同样式的产品。
四、交货时间及地点
乙方需在 年 月 日前确保订购的办公家具到货,并于家具到货后 日内全部安装完毕。如遇不可抗力的外界因素影响到货时间,乙方不承担责任。
办公家具自验收合格交付使用之日起 日内,发生严重质量问题,甲方可以选择退货、换货或修理。退货时,应当按原定购价格一次清退货款。
五、验收标准及方式
乙方将全部安装好的办公家具给甲方进行验收,验收以所选样板为标准。验收合格,双方办理交接手续。如不合标准,乙方负责修改或更换直至验收合格为止。
六、包装、装卸、运输方式及费用
包装必须按厂家原包装标准,装载必须与运输方式相符,期间损坏、费用均由乙方负责。包装不予退还。乙方负责将办公家具运输至甲方指定地点,运费由乙方承担。
七、付款方式及期限
1、自本合同签订之日起个工作日内,甲方向乙方交付合同总款的作为定金,并于货到完毕后 个工作日内,支付 的货款,在货品全部安装完毕并验收合格后 个工作日内,甲方将剩余货款全部付清。
2、乙方交付全部安装完毕的家具后,并收回全部货款的同时,应与甲方签署一份质量保证协议,并向甲方交付质量保证金人民币(大写)_________________¥_________元,该协议有效期为壹年,协议期满后,如无任何质量问题或纠纷,甲方应全额退还保证金(无息),如有售后维修或质量问题,甲方有权在通知乙方后,扣除相应质量保证金作为损失补偿。
八、违约责任
1、甲方违约责任:
(1)甲方无正当理由拒收办公家具的,甲方应偿付合同总款 %的违约金给乙方。
(2)甲方逾期支付货款的,除应及时付足货款外,每逾期一天应向乙方偿付欠款总额的 ‰/天违约金,逾期付款超过三十天的,乙方有权终止合同。
(3)甲方偿付违约金不足以弥补乙方损失的,还应按乙方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给乙方。
2、乙方违约责任:
(1)乙方交付的办公家具不符合合同约定的,乙方应向甲方支付合同总额 %的违约金,并须在合同规定的交货时间内更换合格的办公家具给甲方,否则,视为乙方不能按时交付而违约。每逾期一天按合同总额 ‰/天由乙方偿付违约赔偿金给甲方;逾期交货超过三十天,甲方有权终止合同,乙方则应按合同总额的 %向甲方偿付赔偿金,并须全额退还甲方已经付给乙方的定金。
(2)如办公家具经乙方二次维修仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,并视为乙方不能按时交付使用,乙方须支付违约赔偿金给甲方,甲方还可以依法追究乙方的违约。
(3)乙方保证本合同所有办公家具的权利无瑕疵,包括家具的所有权及知识产权等权利无瑕疵,如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述家具主张权利或国家机关依法对家具没收查处的,乙方除应向甲方返还已收款项外,还应按合同总价的 ‰向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
九、争议解决方法
1、由于办公区家具的质量问题发生争议,由合同签约地的质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定,如质量鉴定结果符合标准的,鉴定费由甲方承担;如质量鉴定结果不符合标准的,鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议,可协调解决,协商不成时任何一方可向合同管理机关或仲裁机构申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
十、其它
1、合同未尽事宜,由双方协商依法订立补充合同。
2、本合同一式二份,双方各执一份,合同自双方签字盖章之日起生效。
附件:《办公区家具价格单》
《办公区平面图》
《办公区定制家具样板图》
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
代表人签字: 代表人签字:
电话: 电话:
日期: 日期:
篇2:橱柜订购安装合同书
合同编号:_____________________________
甲方(经销商):_____________________________
联系地址:_____________________________
联系电话:_____________________________
乙方(订购方):_____________________________
联系地址:_____________________________
联系电话:_____________________________
鉴于:_____________________________
为切实维护合同双方的权益,实现双方各自的利益,根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定,经双方协商一致达成协议如下:
第一条:甲方设计人员上门测量尺寸前,乙方需付定金 元(¥ 元),此款可抵充货款。
第二条:甲方在测量尺寸后______天内提供设计图(如需出具效果图的,由双方当事人另行协商确定)。乙方根据甲方出具的设计图纸完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)后,通知甲方复测并修改图纸。经甲乙双方签字确认的图纸为最后的设计图。
第三条:图纸确认后不得随意更改。如有一方需对已确定的设计图进行较大修改,必须征得另一方的同意并经双方签字确认,按实际情况增减费用,安装时间相应顺延。
第四条:付款方式
甲乙双方签字确认后,可选择下列第________种方式付款:
(1) 乙方于_____年____月_____日付清全部货款,计人民币_______元,
最后根据尺寸(见附件:材料结算清单)具实结算。
(2)乙方与_____年___月___日向甲方预付款的____%,计人民币___元;待甲方送货上门,乙方验收货物后,向甲方支付货款的____%,计人民币____元;最后安装完工后,乙方按照双方签字确认的设计图进行验收,验收合格后,即付清货款的____%余额,计人民币_____元(根据尺寸具实结算)。
(3)其他方式:
第五条:交货期限
甲方应于_____年____月____日前交货,甲方送货安装必须提前_ ___天通知乙方。
第六条:送货、安装及质量保证
甲方承担________________(地区)的运输费用、搬运费用,但乙方所属物业管理部门收费由乙方承担。甲方保证所提供的产品质量1年内包修,终生维护(收取材料费)。
第七条:双方责任
(一)甲方责任
1、乙方支付定金后,甲方没有在约定时间内提供设计图,甲方应向乙方双倍退还定金。
2、甲方应严格根据双方确定的设计图进行加工制造,如因甲方原因导致成品与合同约定不符的,责任由甲方承担。承担方式:___________________。
3、甲方延迟交货的,每延期一天,应按货款总值的_______%向乙方支付逾期交货的违约金。
(二)乙方责任
1、乙方应该自行规范完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)
2、如甲方提交设计图后,则不予退还定金。
3、乙方付款后,甲方即开始生产,如乙方提出退货要求,则所付款不退,作为原材料的损耗。
4、乙方逾期付款,每延期一天应按货款总额的_________%承担违约金。
第八条:甲、乙双方如确因不可抗力的原因,不能履行或需延期履行本合同
的,应及时通知对方,并说明不能履行或需延期履行的原因。
第九条:本合同在执行中如发生争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成时,
可按下列第_______种方式解决:
1、提交______仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十条:本合同在执行期间,如有未尽事宜,由双方协商,另订附则于本合
同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十一条:本合同自双方签字盖章之日生效,本合同一式_____份,由甲、乙双方各执一份,副本_____份。
甲 方(盖章): 乙 方(盖章):
负责人(签字): 负责人(签字):
签定地点:_________________ 签订时间:___________________
篇3:工程专用材料订购合同
原告:_________________霍某,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。
系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者,佛山市__________区__________金属制品厂经营场所:_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房,注册号:_________________。
被告一:_________________李某,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。
被告二:_________________佛山市__________区_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注册号:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建设工程合同纠纷
诉讼请求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金,按中国人民银行同期贷款利率计算,从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日,实际应计至还清全部款项之日止);
2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;
3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》,约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间B、C的金属钢结构工程。
《工程承揽责任书》签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张,确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿,拒不向原告支付上述工程款。
原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。
为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。
此致
佛山市南海区人民法院
具状人:_________________霍某
_____________年__________月__________日
篇4:订购服装面料原材料料借款合同书
甲方(供货方):________________
经营地址:________________
法定代表:________________
乙方(购货方):________________
经营地址:________________
法定代表:________________
经甲、乙共同协商一致,就乙方订购甲方服装做员工工装事宜达成如下协议:
一、乙方向甲方购买服装成品,品牌名称、规格、数量、价格等项目,双方约定如下表。
二、以上所购服装质量要求达到色别、货号、规格等与乙方选定的服装样品一致,并达到服装厂家的合格标准。如乙方认为服装质量与样品不符,乙方需要提供相应的证明文件。在乙方提供合法有效的证明文件后,甲方保证实行:质量不符包退;货号、规格不符包换;特殊身材服装以双方量体数据为准。
三、本合同签订后,甲方需派技术人员前往乙方所属单位,与乙方所派专门人员一同对乙方所属员工进行实际试样量体,以确保乙方所购服装符合合同约定,量体数据作为本合同的附件存在,与本合同具有同等法律效力。
四、乙方所购服装,严禁水洗。保质期自交付之日起计算,______月。在保质期内,如因甲方服装质量原因造成乙方所购服装:干洗起泡、拔丝、缩水现象,甲方负责调换。
五、甲方应在______年______月______日之前分期分批向乙方交付服装,如非因甲方原因造成甲方不能按期交付,双方协商最后的交付日期,但为不影响乙方的使用,在原交付日期的基础上可向后延续_______月。甲方向乙方交付所购服装,乙方应按照双方的约定,同时按乙方封存“样衣”进行验收,并签字确认。
六、款项结算方式:________________
1、本合同签订之日,乙方应支付订购服装货款的50%。计人民币:_________________元(大写:______________________元)。
2、甲方交付服装后,乙方应根据实际验收数量结算45%的货款。
3、乙方有权预留总货款的5%作为质量保证金,服装全部验收合格后,如无质量问题,乙方应在______月内,即在______年______月______日之前一次性支付给甲方。
七、违约责任:_
1、如双方任何一方违约,双方协商解决,如协商不成,违约方须向另一方按照总货款的支付违约金。
2、如在合同执行过程中产生纠纷,双方协商解决,协商不成,任何一方有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
3、因不可抗力造成本合同不能正常履行,双方互不承担赔偿责任。
八、本合同自双方签字盖章起开始生效。
九、本合同共份,甲、乙双方各持份。
甲方(公章):________________乙方(公章):___________________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):____________
___________年_______月____日_________年_______月____日
篇5:龙游县油菜批量种植订购合同书
甲方:_________
乙方:_________
甲方在乙方所在地建立豇豆种植基地_________亩,经甲、乙双方协商达成如下协议:
一、甲方负责提供合格的“_________”豇豆生产用种(质量要求:纯度≥98%、净度≥95%、发芽率≥80%,无产地检疫对象),种子价格每亩_________元,签订合同时付_________元,余下_________元在回收产品时扣回。
二、产品为自然晒干的嫩豆角,颜色为金黄带黑,含水分10%左右,捆成0.5公斤左右一把,长度30公分以上,价格_________元/公斤。
三、因种子质量问题造成减产或绝收,甲方负责赔偿乙方的直接损失。
四、乙方负责落实豇豆种植面积,协助甲方做好技术指导和产品收购工作。
五、遇不可抗拒的自然灾害,双方免责。
六、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。未尽事宜协商解决。本合同自签订之日起生效。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 ________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
篇6:订购合同书
供方:_________________________
需方:_________________________
经供需双方协商,需方向供方订购下列货物,双方签定本合同,需严格遵守以下条款,如有违反,将追究其法律责任,请双方共同严格履行。
一、订购产品年 月日
产品名称
规格型号
单位
数量
单价
总金额
备注
合计
二、付款方式:汇款(订单合同和汇款单一起回传)
三、运输方式:□航空 □ 铁路 □ 汽运□中铁□是否买运输保险
1.供方在收到需方正式订单和汇款单后开始发货,货运途中(在深圳市内)发生_______________意外由供方承担责任。
2.运输中(货物上飞机或其他运输工具)发生意外由需方承担责任。
3.运输费用和货物保险费用由需方自己承担。
四、服务条例:参照《产品保修规定及协议》
五、非保修范围
1.线路板、烧金指烧伤或划伤。
2.主要原器件烧损、撞伤、脱落。
3.非本公司工程师维修不保。
六、本合同由供方传真给需方,需方签字盖章后传真给供方,可生效。一式两份,双方各执一份,未经事宜经双方协商解决,协商不成按_____________解决。
供方:______________________________
签字代表:__________________________
电话:______________________________
传真:______________________________
手机:______________________________
开户行(或储蓄所):________________
卡号(或帐号):____________________
户名:______________________________
需方:______________________________
签字代表:__________________________
电话:______________________________
传真:______________________________
手机:______________________________
开户行(或储蓄所):________________
卡号(或帐号):____________________
户名:______________________________
篇7:广东省茶青订购合同
买方:_______
签订地点:________
卖方:_______ 签订时间:________
买卖双方在平等互利、协商一致的基础上,经充分协商,就茶青订购事宜订立本合同。
一、茶青交售品种、数量、价格
卖方全年分春夏秋冬四季(另加雪片茶一季)向买方交售售青,其品种、数量、收购价格如下:
收购价格:买方以不低于如上表规定的保护价进行收购,具体收购价由双方于收购前按茶青等级和收购时市场收购价另行确定,但不得低于保护价。
二、收购时间与方式
买方须提前三天发出收购凭单,确定应交售的品种、数量。
三、包装要求
卖方按买方要求进行包装、运输。
四、买方责任
1.及时安排收购指标,发送收购凭单,按合同约定收购卖方所提供的茶青;
2.应当于收购当天自行或者委托检测机构对茶青质量进行检测;
3.以质论价,按收购标准进行验收,不压价、不少斤缺两。
4.定期派员无偿提供必要的茶叶田间管理、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料,集中培训,送科技下乡活动等)。
5.不得拖欠卖方的茶青款,按当天验收凭单足额发放茶青款(如遇特殊情况,其付款方式及期限由双方协商确定)。
五、卖方责任
1.不得在茶叶生产中使用国家禁止使用的高残留农药。
2.不得在采收前______天施下肥料、喷施叶面肥等。
3.按标准要求于当天上午9:00后至下午4:30前手工采摘鲜叶,并在采摘后_____小时内送达买方指定的地点。不得向买方提供雨天采收的茶青和隔天采摘的茶青。
六、买方违约责任
1.没有按时按量收购,造成茶青变质等损失,或故意压级压价,除赔偿卖方的损失外,应向卖方支付该批茶青总价值____%的违约金。
2.拖延支付茶青款,应参照银行关于拖延付款的规定,向卖方偿付违约金。
七、卖方违约责任
1.非因不可抗力,未完成当月合同总数量的90%,应向买方支付未完成部分茶青总价值_____%的违约金。
2.交售不符合质量安全标准的茶青,应按每百斤_____元向买方支付违约金。因此造成人身伤亡,卖方应承担一切责任。
八、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决,如协商不成,按下列第_____种方式:
1.提交____________委员会_____;
2.依法向人民法院起诉。
九、其他约定事项:______。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,按照《_____》等国家有关规定,经合同双方协商,作出补充规定附后。
本合同一式二份,合同双方各执一份;合同副本一份,送_____备案。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
法定代表人:_____ 法定代表人:____
委托代理人:_____ 委托代理人:____
住所:___________ 住所:__________
身份证:_________ 身份证:________
电话:___________ 电话:__________
开户行:_________ 开户行:________
户名:___________ 户名:__________
帐号:___________ 帐号:__________
篇8:订购合同书
委 托 方: (以下简称甲方)
受委托方: (下简称乙方)
根据 ——及相关规定,甲乙双方在友好协商,诚实信用的基础上甲方委托乙方生产产品达成协议如下:
一、甲方委托乙方生产的产品(附件一)在本合同期限内,乙方应按合同制订的质量标准及价格执行,委托加工合同中产品规格及含量、质量必须与所提供的相关产品资料一致(配方及成份含量见附件二),否则属于不合格产品。
二、甲方根据销售计划向乙方下达生产订单,乙方根据甲方的生产订单组织在gmp达标厂房组织生产,保质保量按时向甲方交付合格产品,否则甲方可退货,直接损失由乙方赔偿。
三、甲方委托乙方加工的产品,有权免费使用乙方提供的批文。
四、 乙方应为甲方提供经营所需的副本、税务登记证、产品检验合格证、相关产品的生产批准证书复印件、相关产品原料和进口原料证明书及成分等各项资料(盖乙方公章),每批次___份,如因业务需要增加,乙方应按需求给予配合。
甲方应在收货之日起 个工作日内完成对产品的验收。
验收前乙方应向甲方提交必需的产品资料,包括批文、质量标准、及每批产品的厂检报告等。
五、甲方负责条款与责任:
1、负责产品包材的设计与制作,包材订购前须经乙方确认后方可订购。
2、负责产品设计、投放,宣传资料印刷及销售终端费用。
3、甲方在产品销售过程中应维护乙方公司及产品形象。
六、乙方负责条款与责任:
1、乙方的生产条件与程序须符合国家法律法规相关规定,并保证其生产条件、产品质量能通过卫生部门定期、不定期检查。
2、乙方在生产过程中须维护甲方公司的形象和名誉,乙方所提供之产品的质量应与报批产品的省市级检验机构的出具的报告书的产品质量相符合。
3、若乙方生产的产品,经国家相关部门或第三方检验机构检测确定产品质量不符合国家法律法规要求或相关的,乙方负责免费退换并承担甲方因此造成的相关运费及包材损失。
若因产品内容物质量问题导致甲方被第三方起诉或遭政府部门处罚,乙方须赔偿甲方相关损失。
4、乙方保证不将甲方设计使用的标签、包装、商标等自用或用于第三方产品加工,否则乙方须向甲方支付每个品种人民币___万元。
5、乙方须将每批次收到及加工完后的包材库存清单传真至甲方。
6、甲方委托乙方到指定厂家代购的外包装、瓶、纸盒等包材乙方须严格把守质量关,乙方必须通过验收程序进行验收的,经验收合格方可入库投入使用。
如乙方认为其代购的包材经检测不合格,须及时书面告知甲方,经甲方确认后责令供应商予以更换。
乙方在三日之内未提出验收不合格的,认定为甲方指定代购物合格,甲方不再负责因此产生的质量责任。
七、下单付款及运输方式:
1、甲方将采购单传真至乙方(采购单双方盖章有效),乙方须及时同甲方确认,甲乙双方盖章明确采购事宜,如甲方需增加或减少采购量或改变采购品种,须在乙方生产前及时以采购单书面传真并同乙方确认。
2、甲方根据订货量向乙预交___%订金,其余款项于到货后支付。
乙方需为甲方开具票,甲方在收到 乙方增值税票后___个工作日内结清款项。
3、乙方在收到订金和一切所需包材后的___天内完成甲方定单,并将货物发至甲方仓库。
仓库地址: 。
八、如甲方所有产品年加工费满___万,乙方将返还甲方___%的加工费用。
九、优先权:一个月前,如双方合作愉快,达到共赢,甲方可提出优先续约权利,续约仅延长合同期限。
十、本协议未尽事宜或委托加工新产品时,双方可另行订立补充协议,补充协议具有法律效力。
十一、本合同在执行过程中产生纠纷,双方应协商解决,协商不成向签约所在地法院提起诉讼。
十二、本合同一式2份,甲方持1份,乙方持1份,合同有效期为___ 年,自双方签字盖章之日起生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
: 法人代表:
委托人: 委托人:
开户行: 开户行:
账号: 账号:
电话: 电话:
传真: 传真:
日期: 年 月 日 日期: 年 月
篇9:订购外墙砖产品合同
需方:______________
供方:_____________
甲方因工程的建设需要,向乙方订购外墙砖产品,根据相关法律法规的规定,为规范双方的权利与义务,甲、乙双方充分友好协商,达成如下条款:
工程名称: 工程地点:
第一条 标的
1、以上为暂定数量,根据甲方实际用量计算金额:
2、以上价格为不含税票。
第二条 交货时间、地点及方式
1、交货方式:乙方按甲方要求将货运到甲方指定地点: ,甲方指定:仓管: 为收货人, 为验货人,甲方的收货人、验货人在乙方加盖公章的送货单上签字,视为甲方暂收货物,乙方送货人无条件配合甲方进行材料清点。
2、甲乙双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收,检查产品品种、规格、型号、花色、数量等,是否符合合同约定:
3、交货地点:______________
4、交货日期: 号前全部到齐甲方工地,分批次供货时,甲方每次应提前5天向乙方发出送货指令。
第三条 付款方式
1、合同签订后 天内付预付款,合同金额的_______%,即¥_______元;
2、货到工地后验收合格 天内付清余款,即¥_______元;
第四条 质量标准及验收标准
1、质量承诺:产品出厂时应附有“产品质量检验报告”和“产品合格证”,
2、乙方保证所提供的产品能通过国家相关部门检测,符合和达到相关产品质量标准和技术参数。
第五条 产品运输
1、运输:乙方送至甲方指定地点,甲方负责卸货。
第六条 验货
1、验收:对于瓷砖的品种、规格、花色、质量、数量经甲方验货后无异议后,不能无理由退货,如确有退货,应事先与乙方协商,退货部分所产生的费用,由甲方承担。
第七条 违约责任
1、乙方逾期交货 天以内的,每天按不能交货的货款价值 1 %向甲方支付违约金;
逾期达到 天,则甲方并有权解除合同,并向甲方支付相当于合同总价 0.1 %的违约金;
2、货物经检验达不到合同约定的质量标准,乙方同意无条件换货或退货,所发生的费用由乙方承担;
如因此造成逾期交货,则按第1款的规定处理;
如乙方拒绝换货或退货,甲方可单方解除合同,由此产生的一切费用及给甲方造成的损失由乙方承担。
3、甲方如未按上述第五条规定向乙方付款,导致乙方未能及时供货,其责任由甲方承担,甲方如逾期付款的,应按逾期付款部分总额承担千分之一的违约金。
第八条 合同争议及解决办法
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;
协商或调解不成的,任何一方可依法向当地所在地城市区域人民法院提出诉讼。
第九条 其他事项
1、本合同经甲乙双方代表签字盖章后即时生效;
2、《 报价单》、《申请购物单》、《送货单》是本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力;
3、本合同未尽事宜经双方共同协商签订补充协议;
4、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方:_______
乙方:_______
年月日
篇10:办公室用品订购合同
出租方: 以下简称甲方
承租方: 以下简称乙方
办公室由于乙方需要,向甲方租用。
经双方公平、友好协商,签订如下条款,双方共同遵守:
1.租用时间:从年月日至 日止。合同到期后,如乙方需要继续租用,在同等条件下有优先权。
2.租金每月元整,每个月第一天缴纳。
3.在租用期间,应遵守国家法律、法规及有关部门规定,合法经营,如有违规现象,由乙方承担责任,乙方经营权甲方不能参与干涉。
4.办公室装修由乙方自行负责,但不能损坏房屋的整体结构。
5.乙方在经营期间,如有水、电设备损坏,水、电损坏造成后果由乙方自行负责,其损失费用由乙方自行承担。
6.楼房内水、电费乙方承担。
7.本合同双方签字后生效,甲、乙双方都不得违反条款,本协议一式两份,双方各执一份。两份具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:瓷砖订购合同
甲方:(需方)
乙方: (供方)
项目名称:合肥市蜀山区五里墩街道龚洼恢复楼2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、
签订地点:合肥大杨建筑安装工程有限责任公司龚洼恢复楼项目部办公通过甲方考察确定乙方为甲方供货单位,为明确双方责任,确保双方利益,依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定,在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议,以供双方共同遵守。
一、产品名称、型号、规格、数量、价格、金额:
备注:
1、本合同中订货总量为概算数,合同签订之后,发生增加或减少时,按实际送货总量结算。
二、质量标准:
1、已方所供的瓷砖均按国家质量标准生产供应;颜色按乙方送交的样板颜色为准。
2、每批次瓷砖生产时均有一定色差,请甲方合理安排施工。
3、乙方所供瓷砖有大小、方正、翘曲的由乙方负责及时调换,同批次瓷砖产生色差由乙方负责及时调换(调换时间为15天)。
三、交货时间、地点、方式:
1、送货时间甲方需提前一个月通知乙方所需瓷砖数量。供货数量由甲方提供。
2、送货地点。
3、乙方瓷砖进场时必须由甲方指定的材料员验收并开具凭证,已双方签字确认的数量为准。
四、运输及运输保险费用:
乙方所供瓷砖的装车、运输及运输保险(即运输途中的材料设备、运输工具集司乘人员安全)费用均由乙方负责,卸货由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收:
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行,即符合公路或铁路运输要求,包装物由甲方或施工单位负责回收处理。
六、合理损耗及计算方法:
乙方所供瓷砖在运输途中时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
七、验收标准、方式及异议的提出:
乙方所提供瓷砖均按国家质量标准有乙方和甲方材料设备采购组共同验收,双方验收人员在验收凭证上共同签字,并依此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议,甲方须在施工开始前提出,双方共同协商解决。
八、结算、付款方式:
1、结算方式:以甲方材料员签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式:签订本合同后,甲方在每批瓷砖到达工地现场经甲方材料设备采购组及乙方送货人员共同验收签证后 个工作日内支付该批瓷砖货款额度 %,该工程瓷砖项目施工完成后付总货款,余款在此工程验收前付清。如甲方工程验收前不能付清余款,超过 天按延期付款金额的 千分之二 追缴违约金。付款全部采用银行转账,汇入本合同各方确定的指定账户。
3 建行账号:
4、如果甲方不能按时付款乙方有权停止供货,并追缴前期材料款,由此所产生的一切责任和损失均由甲方承担。
九、合同纠纷解决方式:
按《中华人民共和国经济合同法》》及其他相关法律法规的相关规定协商解决;协商不成,则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十、其他约定事项:
在施工中瓷砖损坏、浪费损耗由甲方负责,但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其他未尽事项,双方可另行签订协议作为本合同附件,并与本合同具有同等法律效力。
十一:本合同壹式 肆 份,甲方 贰 份,乙方 贰 份,具同等法律效力,本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十二、 补充协议
1、乙方在接到甲方要货通知后15天内必须供货到现场。
2、因乙方供货及调换不及时造成甲方工期延误和工人误工费由乙方负全部经济损失。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:茶田茶叶订购合同
甲方:________茶厂 乙方:____乡____村____组
根据国家现行的农副产品(茶叶)的收购政策、经双方商定,签订以下条款,以共同遵守执行。
一、乙方向甲方交售茶叶品名,数量如下:
二、结算办法:批货批款、当天兑现。
三、交售地点:________茶叶收购站或甲方所属收购站、点。
四、甲乙双方必须严格执行国家的样价政策;在各基层收购站张X公布国家规定的评茶等级标准、价格和样茶;坚持对样评茶,按质论价,不得压级压价和提级提价。
五、乙方交售的茶叶,不得掺杂使假、要表里合一。
六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶,甲方将保证收购乙方生产的低档茶,如乙方不按合同执行,向它方交售茶叶,甲方可不收乙方的低档茶叶。
七、除不可抗拒的原因外,任何一方都不得违反本合同,如有违反按________________有关规定,罚违约方未履行合同部分金额10%的违约金。
八、本合同一式四份,甲乙方各执一份。乡政府和当地工商部门各一份。本合同自双方签字生效。____年____月____日终止
甲方:茶厂____站____代表 乙方:____乡____村____组
签订日期:______________ 签订日期:______________
篇13:办公室用品订购合同
甲方:乙方:
甲方为业务的需要,现特聘用乙方为甲方的劳动合同制职工,甲、乙双方根据各尽所能,按劳分配的原则,经双方协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。
一、合同期限
合同期限为年,从___年___月___日起至___年___月___日。
二、工作岗位甲方安排乙方主要职责如下:
1、接听、转接电话。
2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。
3、负责传真的收发,资料送递工作。
4、管理好员工的人事档案材料,建立完善的员工人事档案。
5、管理好办公各种财产,合理使用并提高财产的使用率。
三、工作条件和劳动保护
1、甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方的人身安全及人体不受危害的环境条件下工作。
2、甲方根据一方的工作岗位的实际情况,按国家有关规定向乙方提供必要的劳动保护用品。
四、工作报酬
1、根据国家、市政府和单位的有关规定,乙方的工作岗位,甲方按月支付乙方的工资为元人民币。。
2、甲方根据国家、市政府和单位的有关规定,调整乙方的工资。
3、乙方享受公司规定的福利待遇。
4、乙方享受国家规定的法定节假日假期。
六、工作纪律、奖励和惩处
1、乙方应遵守国家的法律、法规。
2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律,自觉服从甲方的管理、教育。
3、甲方按市政府和单位有关规定,依照乙方的工作实绩、贡献大小给予奖励。
4、乙方如违反甲方的规章制度、劳动纪律,甲方按市政府和单位的有关规定给予处罚。
七、聘用合同的变更、终止和解除
1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需要变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。在聘用合同期满一个月前,经双方协商同意,可以续订聘用合同。
3、甲方单位被撤销,聘用合同自行终止。
4、经聘用合同双方当事人协商一致,聘用合同可以解除。
5、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同。
在试用期内被证明不符合聘用条件的;
严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的;
故意不完成工作任务,给公司造成重大损失的;
严重失职,营私舞弊,对甲方单位的利益造成重大损害;
被依法追究刑事责任的。
6、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同,但应提前三十天以书面形式通知受聘人。
乙方患病或非因工负伤医疗期满后,不能从事原工作,也不愿从事甲方另行安排适当工作的。
乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作;
聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使已签订的聘用合同无法履行,经当事人协商不能就变更聘用合同达成协商的;
乙方不履行聘用合同的。
7、有下列情形之一的,乙方可以通知单位解除聘用合同。
在试用期内的;
甲方未按聘用合同约定支付工作报酬或者提供工作条件的。
8、乙方要求解除聘用合同,应当提前三个月以书面形式通知甲方,如立即离岗,即扣除当月工资并作为违约金。
八、其他
本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效,二份同等法律效力。
甲方:乙方:
日期:日期:
篇14:龙游县油菜批量种植订购合同书
甲方:______________
乙方:______________
甲方在乙方所在地建立_____大豆种植基地_____亩,经甲、乙双方协商达成如下协议:
一、甲方负责提供合格的____大豆生产用种(质量要求:纯度≥___%、净度≥___、发芽率≥___%,百粒重___克以上),种子价格每亩_____元,亩用种量____公斤,签订合同时付_____元,余下的在回收产品时扣回,扣不回的,由乙方负责追回。
二、甲方保证全部收购乙方的产品,含水分不超过___%。收购等级分为_____:
一级 每公斤_____元(100粒重___g,无裂皮和无虫害、皱皮粒)。
二级 每公斤_____元(100粒重___g,无裂皮和无虫害、皱皮粒)。
_____ 每公斤_____元(无裂皮和无虫害)。
三、因种子质量问题造成减产或绝收,甲方负责赔偿乙方的直接损失。
四、乙方负责落实大豆种植面积及农户技术培训。
五、在甲方提供的种子无质量问题的前提下,乙方不得退种子,及甲方拒付种子款。
六、遇不可抗拒的自然灾害,双方免责。
七、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。未尽事宜协商解决。本合同自签订之日起生效。
甲方:______________ 乙方:______________
法定代表人:________ 法定代表人:________
地址:______________ 地址:______________
篇15:广东省茶青订购合同
买方:___________
卖方:___________
签订时间:_____________
买卖双方在平等互利、协商一致的基础上,经充分协商,就茶青订购事宜订立本合同。
一、茶青交售品种、数量、价格
卖方全年分春夏秋冬四季(另加雪片茶一季)向买方交售售青,其品种、数量、收购价格如下:_________
收购价格:买方以不低于如上表规定的保护价进行收购,具体收购价由双方于收购前按茶青等级和收购时市场收购价另行确定,但不得低于保护价。
二、收购时间与方式
买方须提前三天发出收购凭单,确定应交售的品种、数量。
三、包装要求
卖方按买方要求进行包装、运输。
四、买方责任
1.及时安排收购指标,发送收购凭单,按合同约定收购卖方所提供的茶青;
2.应当于收购当天自行或者委托检测机构对茶青质量进行检测;
3.以质论价,按收购标准进行验收,不压价、不少斤缺两。
4.定期派员无偿提供必要的茶叶田间管理、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料,集中培训,送科技下乡活动等)。
5.不得拖欠卖方的茶青款,按当天验收凭单足额发放茶青款(如遇特殊情况,其付款方式及期限由双方协商确定)。
五、卖方责任
1.不得在茶叶生产中使用国家禁止使用的高残留农药。
2.不得在采收前____________天施下肥料、喷施叶面肥等。
3.按标准要求于当天上午_________后至下午_________前手工采摘鲜叶,并在采摘后__________小时内送达买方指定的地点。不得向买方提供雨天采收的茶青和隔天采摘的茶青。
六、买方违约责任
1.没有按时按量收购,造成茶青变质等损失,或故意压级压价,除赔偿卖方的损失外,应向卖方支付该批茶青总价值______________%的违约金。
2.拖延支付茶青款,应参照银行关于拖延付款的规定,向卖方偿付违约金。
七、卖方违约责任
1.非因不可抗力,未完成当月合同总数量的_________%,应向买方支付未完成部分茶青总价值_______%的违约金。
2.交售不符合质量安全标准的茶青,应按每百斤_______元向买方支付违约金。因此造成人身伤亡,卖方应承担一切责任。
八、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决,如协商不成,按下列第__________种方式:
1.提交______________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
九、其他约定事项:_________。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,按照《民法典》等国家有关规定,经合同双方协商,作出补充规定附后。
本合同一式二份,合同双方各执一份;合同副本一份,送__________备案。
甲方:_________(签章)乙方:_________(签章)
法定代表人:_______法定代表人:_____
委托代理人:_______委托代理人:_____
住所:__________住所:________
身份证:______身份证:_____________
电话:__________电话:________
开户行:______开户行:_____________
户名:__________户名:________
帐号:__________帐号:________
篇16:浙江茶叶订购合同
编号:___________
甲方(供方):___________________ 乙方(需方):___________________
根据《_____》、《湖北省合同监督条例》有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
第一条 乙方向甲方订购茶叶,订购茶叶的品种名称、品级、数量、质量标准及要求如下:
品种名称
品 级
数 量(公斤)
质量标准及要求
第二条 订购茶叶的价格按下列第_______项执行:
(一)固定价格:_______元/公斤,合计总价款为_______元。
(二)保护价格:基准价为_______元/公斤。收购日茶叶市场价高于基准价时,按市场价收购;收购日茶叶市场价低于基准价时,按基准价收购。
(三)浮动价格:基准价为_______元/公斤。收购日茶叶市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价-基准价)_____________%;收购日茶叶市场价低于基准价时,收购价=基准价-(基准价-市场价)______________%。
第三条 茶叶由_______提供包装物并负责包装,包装标准为______________。
第四条 交货期限为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
第五条 交货方式、地点及费用按下列第_______项执行
(一)送货。甲方将所订茶叶送达______________,交货日期以乙方书面签收件日期为准,运输及相关费用由_______承担。
(二)提货。甲方书面通知乙方到______________提货,交货日期以书面通知日期为准,运输及相关费用由_______承担。
(三)代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或_______)将所订茶叶托运到_____________________,交货日期以运输委托手续日期为准,托运及相关费用由_______承担。
第六条 货物验收按下列约定执行
(一)验收地点:送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以 _____________________为验收地点。
(二)验收时间:乙方在收到货物之日起_______日内验收完毕。乙方对茶叶的质量、品种、数量、包装等有异议的,应在验收之日起_______日内书面向甲方提出。
(三)验收标准:_____________________。
(四)自然损耗:茶叶自然损耗应在_______%以内(含_______%)。
第七条 乙方于_______年_______月_______日前向甲方支付预付款_______元。合同履行时,预付款冲抵甲方应付货款。
第八条 货款结算按下列第_______项办理
(一)现金结算,验收合格后钱货当场结清。
(二)银行结算,乙方在验收合格后_______日内,把货款汇入甲方开户银行______________,账号______________。
第九条 当事人一方要求变更或解除本合同时,应通知对方,由双方协商达成书面协议,按协议执行。未达成协议之前,本合同仍然有效。当事人一方因法定不可抗力事由可解除或变更本合同。
第十条 违约责任按下列约定执行
(一)甲方拒绝交付所订茶叶的,按合同总价款的_______%向乙方支付违约金。甲方交付的茶叶少于所订数量的,按少交茶叶总价款的
_______%向乙方支付违约金。甲方逾期交付所订茶叶的,按逾期交付茶叶总价款的_______%向乙方支付违约金;愈期交付超过_______日的,乙方可以解除合同。
(二)因甲方原因造成所订茶叶质量不符合要求的,按合同总价款的_______%向乙方支付违约金。乙方仍需要的,甲方应按收购日市场价格交付茶叶;乙方不需要的,甲方自行处理。
(三)乙方拒收所订茶叶的,按合同总价款的______%向甲方支付违约金。乙方少收所订茶叶的,按少收茶叶价款的______%向甲方支付违约金。乙方逾期接收所订茶叶,按逾期接收茶叶价款的_______%向甲方支付违约金并承担由此产生的保管费用等相关损失。
(四)愈期支付货款的,乙方应支付完货款,同时,按同期银行利率向甲方支付愈期部分的利息,按合同总价款的______%向甲方支付违约金。
第十一条 本合同发生争议由双方协商解决,或请_______工商行政管理局调解;协商、调解不成的,按下列第_______项办理:
(一)提交___________________委员会_____。
(二)向______________人民法院起诉。
第十二条 本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份。自甲乙双方签字或盖章时生效。
甲方(签章):______________ 乙方(签章):______________
法定代表人:________________ 法定代表人:________________
委托代表人:________________ 委托代表人:________________
地址:______________________ 地址:______________________
邮编:_______ 电话:_______ 邮编:_______ 电话:_______
签约时间:______________年______________月______________日
篇17:办公室用品订购合同
发包人(全称)
(招标单位)
(简称甲方)
承包人(全称)
(中标单位)
(简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
本工程位于南京市东路号,广场a栋楼×-单元
资金来源:资金自筹,已落实
二、工程承所范围
承包范围:室内装饰工程
三、合同工期
开工日期:以业主出具的开工通知书为准。
竣工日期:*年*月*日
合同工期总日:历天70天。
四、质量标准
工程质量标准:优良
五、合同价款金额(大写):
(暂定中标价)
元(人民币)。待甲方聘请审计事务所进行预算审计后,以预算审计审定价格为准。
六、保修
1、质量保修范围及年限:按“建设工程质量管理条例“第六章规定;
2、保修金额的支付方式在质量保修书中双方商定。
七、分包转包
本工程必须自行完成,不得分包或转包,若发现上述情况,发包人有权终止合同,要求分包转包方退场并按每天1000元罚款(从进场日至退场之日)。
八、违约责任:除协议中有明确约定的外,违约方应按合同总价的
%(或人民币
元)向另一方支付违约金。
九、其他
1、本工程委托
(暂定)
监理公司监理,中标单位必须遵守中华人民共和国建筑法和现行监理法规,自觉服从监理管理。
2、所有变更须经发包人代表、设计单位及监理工程师认可,未经同意不得擅自变更设计,否则由此发生的一切费用由承包人承担,延误工期不顺延。
设计变更由设计单位出具变更文件,发包人认可,监理工程师签发,否则不予确认,承包人应在收到变更通知后的2天之内,提出变更工程价款报告,工程竣工决算时,由于工程量变更而引起合同价款的增减,按投标报价时的优惠同等让利。
3、投标文件明确的项目经理和专业质量员,不得变更。开工和施工过程中发现若有变更,发包人有权终止合同,并追究由此带给发包人的一切损失。
4、本工程要求项目经理本人每天至少8小时在本工程现场工作,否则发包人将对承包人处以500元/天的罚款。
5、施工用水、电由发包人装表,交承包人保管使用,承包人依表计量,按实际价付款给发包人,定额用水、电量的定额价与定额用水量的实际价之间价差由发包人承担。
6、甲方不提供住宿条件,乙方自理。
7、施工合同使用现行施工合同示范本本。
十、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同(含协议书、通用条款、专用条款)
2、补充协议
3、明确双方权利、义务的会议纪要等
4、承诺书
5、招标文件、投标书和中标通知书
6、施工图纸、设计变更
7、标准、规范及有关技术文件、技术要求
8、工程预算
双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十一、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
十二、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十三、发包人向承包人承诺按照合同综合的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十四、合同生效
合同订立时间:
年
月
月
日
合同订立地点:
本合同双方约定
订立
后生效。
发包人:(公章)
承包人:(公章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人
委托代表人:
委托代表人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
邮政编码:
邮政编码
篇18:青岛市果菜订购合同
买受人(甲方):________________ 卖出人(乙方):________________
为加快农村经济快速健康规模发展,沟通城乡流通渠道,促进农业产业化进程,根据《中华人民共和国民法典》,经买卖双方充分协商,订立本合同,以供双方共同遵守。
第一条 标的交售日期、数量及价格
1、出卖人在年月以前(或月旬内),向买售人交售___板栗_(茶叶、生姜、板栗、高山蔬菜、灵芝、蚕种、)___斤。(张、担)。
2、所售绿色农产品最低价格(保护价)________元/斤(张、担),市场行情上涨时,有收购单位按市场价格进行收购。
3、买、卖双方的任何一方如需提前或延斯交货与提货,均应事先通知对方,双方另行达成新的协议。
第二条 品种、等级、质量及包装
2、绿色农产品的品种、等级和质量按买卖双方协商确定,或按样品标准定价(样品由双方妥善保管,甲方验收)。
3、绿色农产品的包装,由买卖双方协商包装办法。
第三条 交货方式、验收、结算方式
1、实行送货到________收购点,货物由买受人当面验收。
2、货款由买受人支付给出卖人,现金结算,钱货两清。不得打白条或代扣其它税费。
第四条 违约责任
1、买受人在合同履行中退货的,应偿付出卖人退货部分货款总值_____(5-25%)的违约金。
2、买受人无故拒收绿色农产品,应向出卖人偿付被拒收货物总值_____(5-25%)的违约金。
3、买受人未按合同规定收购绿色农产品的,应按少收部分的总值_____(5-30%)支付违约金。
4、出卖人交货数量少于合同规定的,按少交数量价值_____(1-20%)支付违约金。
5、出卖人在交售绿色农产品掺杂使假,以次充好,买受人有权拒收,出卖人同时承担_____(5-25%)违约金。
6、出卖人的包装不符合规定的,买受人有权要求出乘人重新包装,损失有出卖人承担。
第五条 不可抗力
1、买、卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时,应尽快向对方通报理由,在提供相应证明后,可根据情况部分或全部免予承担违约责任,出卖人如果由于不可抗力造成产品质量不符合同规定的,不承担违约责任。
2、_____绿色农产品因受气候影响早熟或晚熟的交货期经双方协商,可适当提前或推迟。
第六条 合同的变更与解除
1、买、卖双方的任何一方,要求变更或解除合同时,应及时通知对方,未达成协议前,原合同仍然有效。当事人一方接受另一方要求变更或解除合同建议后,应在十日内做出答复,逾期不答复视为默认。
2、合同期满,买、卖双方可根据对下一年_____供应的预测,重新签订_____合同。
第七条 合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:
提交_____仲裁委员会仲裁;
依法向人民法院起诉。
第八条 本合同__________生效
第九条 其他约定事项:____________________
买受人:_________________(单位) 卖出人:_________________
法定代表人:_________________
居民身份证号码:______________ 居民身份证号码:_____________
住所:_________________ 住所:_________________
电话:_________________ 电话:_________________
签订地点:__________________ 签订地点:__________________
签订时间:________年____月____日 签订时间:________年____月___日
篇19:面粉订购合同
甲、乙双方根据国家粮食购销管理政策,在平等、自愿、合作、互利的原则下,经充分协商,达成如下协议。
一、甲方向乙方定购粮食_________公斤(_________市斤)。
.品种:_________
2.订购数:_________
3.订购价:_________
二、合同订购的粮食质量、等级、水分执行国家规定标准。
三、合同订购的收购:________。
四、甲方必须做到及时收购,保证不借故压车、退车,做到认真执行国家质价政策,保证不压等压价。对乙方交售的粮食,结算形式不限,现金、转帐由本人任选。除农业税外,不代任何部门扣款,不打白条。
五、乙方必须做到按签订的合同订购品种、数量、种足种好各种作物,正常年景保证按合同规定的品种、数量交售。遇灾可向甲方申请减免。
六、在执行本合同期间,乙方负责人(承包人)有变动时,由接替人继续执行本合同。
七、乙方交售粮食时,需携带本合同,每次结算,甲方要在合同的附表内给予记载。
八、本合同一式三份,甲乙双方、粮管所各一份。
甲方(盖章):_______________
法定代表人(签字):_________
__________年______月_______日
乙方(盖章):_______________
法定代表人(签字):_________
__________年______月_______日
篇20:叶儿粑订购合同
需方(甲方):______县______区
供方(乙方):______县______区______乡______村________组
双方经协商一致,订立本合同,共同信守下列条款:
1.品名:___________
数量:___________
交货时间:__________
交货地点:_____________
2.品质规格:按照有关主管部门确定的标准及双方协商,乙方应将好的松子卖给甲方。
3.价格:由甲、乙双方协商一致确定。
4.交货办法:在合同规定日期内,松子成熟后具体商定交货日期和日交量,做到有计划采收。
5.验收办法:按国家规定的散果或成件果验收办法,在收购点过秤前抽样验收。
6.价款结付:甲方按实收数量、等级在____日内(除扣回订金、扶持资金外)全部所收购松子价款付清。延期按银行付息。
7.费用负担:交货前由乙方自理,如超过合同规定交货地点收货,其超里程运费,由甲方负担。
8.其它: (补充事项)
9.双方的责任:乙方应努力提高产量、质量,按采收计划按时、保质、保量完成合同任务后,才能自行处理多余产品 如遇人力不可抗拒的灾害影响合同的执行时,应在______ 前提出协商修改合同。甲方,不得少收或不收。
10.违约处理:任何一方违反合同,按合同总值处以______%违约金赔偿另一方损失,并按《民法典》及有关法规处理,如发生争议,任何一方都可向人民法院起诉。
11.本合同自双方签字之日起生效,履行完毕作废。作合同一式正本二份,双方各执一份。
甲方单位:__________(盖章) 经办人:____________(签字)
________年____月____日
乙方单位:__________(盖章) 经办人:____________(签字)
________年____月____日