油菜种植订购合同
合同编号:__________________________
签订地点:__________________________
签订日期: 年 月 日
种植出卖人: (下称甲方)__________________________
县(市) 乡(镇) 村(屯)
户主身份证号码:__________________________
买受人: (下称乙方)__________________________
地址:__________________________
为明确甘蔗种植户与企业之间的权利义务关系,规范产购行为,保护双方的合法权益,依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,合同双方在平等、自愿的原则下,就甘蔗种植及订购事宜达成如下协议:
一、甘蔗种植品种、面积(亩)、蔗量(吨)、植期和质量要求
(甲方为农民合作组织或公司的,应附上种蔗户明细表)
(一)甲乙双方确定:种植甘蔗品种 个,种植面积合计 亩,预计总蔗量 吨。列表如下:
单位:亩、吨
一
类品种
说 明
面积
蔗量是根据亩产计算的预计重量(估计重量)
蔗量
二
类品种
面积
蔗量
三
类品种
面积
蔗量
四
类品种
面积
蔗量
其
它品种
面积
蔗量
以上蔗量以过磅为准。
(二)植期
年 月前种植甘蔗 亩,其中,宿根蔗 亩,新植蔗 亩。
(三)质量标准
1.甲方交售的甘蔗蔗尾斩至见蔗肉,不带蔗梢、蔗根、泥巴、枯蔗、蔗叶及其他夹杂物。如夹杂物超过3%,要扣除超过部分。过磅交售时应有见证人见证(或由甲乙双方共同确认)。
2.甘蔗捆扎要求和费用负担。甲方必须用麻绳或竹蔑捆扎甘蔗,捆扎物由乙方统一供应。费用承担采用以下一种方式:
口 按市场价向甲方收取费用;
口 免费提供给甲方。
3.如遇火烧甘蔗,双方协商处理,按质论价(被大火烧灼过的甘蔗蔗糖分以13%为标准,每降低一个百分点,蔗价相应扣减8%,以下类推)。
二、甘蔗交售价格
甘蔗交售价格按二次结算方式确定:
1.到厂保护价(一次结算价): 类蔗 元/吨; 类蔗 元/吨; 类蔗 元/吨; 类蔗 元/吨;其他 元/吨。
2.到厂结算价(二次结算价):甲方必须按本合同规定的总数量交付完毕后才可享受二次结算。二次结算价格为:若交蔗时市场糖价超过 元/吨,糖价每增加 元/吨,蔗价随增 元/吨;
三、交售时间、地点及运输方法
(一)由乙方负责安排甘蔗交售时间,从 年 月 日至 年 月 日交售完毕。
(二)砍伐和运输方法:
在交售时间内,甲方按乙方砍伐通知单规定的品种、数量和时间进行砍伐。乙方应提前 天将砍伐通知单发给甲方。
(三)交售办法及地点:经甲乙双方商定,选定以下一种办法:
口甲方自行运送到乙方过磅交售,费用由 方承担(签名: );
口由乙方到甘蔗种植地过磅收购(签名: )。
四、甘蔗种植、扩种、机耕及其他扶持措施
(一)甘蔗种植扶持方法:
1.种苗扶持:乙方可根据甲方申请提供种苗给甲方种植,或由乙方指定品种并提供给甲方种植。种苗品种、数量、价格(成本价)、交付地点及时间:种苗由乙方负责于 年 月 日运送到 ;运费由 方负责,种苗款由乙方垫付,合计种苗 吨,共 元。
2.肥料扶持:乙方可根据甲方申请提供肥料给甲方使用,肥料名称、数量、价格(成本价)、交付地点及时间: 。
3.其他扶持物资及成本价:
(二)机耕及其他扶持措施:
1.乙方为甲方提供机耕优惠服务,甲方种植 亩(含 亩)以上甘蔗的,乙方免费机耕;甲方种植 亩甘蔗的,乙方按 元/亩收取机耕费。甲方共种植 亩,乙方收取机耕费 元。
2.甲方如需要修建排灌渠的,乙方可给予帮助,费用由双方商定: 。
(三)种植(或扩种)奖励:甲方在 年 月前,种植(或扩种)甘蔗的,乙方按每种植(或扩种)一亩奖励 元给甲方,甲方共种植(或扩种) 亩,乙方奖励 元;甲方采用新良种种植,乙方奖励 元;以上奖励合计 元。
(四)以上乙方代付代垫支费用(不计利息)支付及奖励兑现方法:
1.乙方代付代垫支费用共 元,由乙方从甲方第一次甘蔗款结算中抵扣;
2.奖励款 元于种植完毕后一星期内由乙方支付给甲方。
五、结算方式和期限
一次结算部分,甘蔗交付后 天内按到厂保护价结清 ;二次结算部分,在榨季结束后 天内结清,二次结算甲、乙双方应当在见证方监督下办理。
六、甲、乙双方权利义务
(一)甲方权利义务
1.按合同约定取得乙方提供的种植甘蔗有关优惠扶持及服务;
2.有权拒绝乙方代扣合同条款规定以外的其它费用;
3.有权举报乙方工作人员损害甲方利益行为,并要求赔偿损失;
4.按合同约定的种植面积、品种、数量进行种植并按约定保质、保量,按时向乙方交售甘蔗;
5.按时归还乙方发放扶持甘蔗种植中应归还的资金费用。
(二)乙方权利义务
1.按合同约定的品种、数量、价格收购甲方种植的甘蔗;
2.向甲方提供扶持并按合同约定应由甲方负担的 、 、 等费用,有权在支付甲方甘蔗款项中抵扣;
3.向甲方提供种苗、肥料、农药等扶持物资,应当符合国家法律、法规或行业的质量规定;
4.向甲方提供种苗、良种、生产管理技术以及高产优质等技术服务。
(三)甲、乙双方共同义务
甘蔗区道路建设、维修费用由双方商定: 。
七、担保方式
由甲、乙双方商定: 。
八、违约责任
(一)甲方违约责任
1.擅自向他人出售乙方应收购甘蔗,致使无法按本合同约定的数量交付乙方甘蔗的,除应向乙方支付不履行合同部分蔗款总值 %的违约金,继续履行合同外,还需承担乙方扶持款同期的银行利息,并不得享受二次结算;
2.不按乙方砍伐通知单砍蔗,致使乙方派车到约定地点运蔗落空的,应承担乙方因落空而支付的车辆空运费;
3.不按乙方砍伐通知单要求砍蔗的,超砍或欠砍部分在计划内 %以上的,应承担违约部分 %的违约金。
(二)乙方违约责任
1.拒收甘蔗的,除向甲方支付拒收部分蔗款总值 %违约金、赔偿甲方因此造成经济损失外,并无权要求甲方归还扶持款;
2.逾期支付甘蔗款,按中国人民银行关于逾期付款的规定支付滞纳金;
3.擅自在蔗款中代扣甲方与本合同无关的其他费用的,应双倍返还甲方;
4.甲方按乙方的通知要求,完成砍蔗并通知乙方派车运蔗,乙方应在 小时内派车将已砍甘蔗运走,每超 小时,乙方按砍蔗数量的 %补偿甲方的蔗量损耗;在运输途中造成甘蔗丢失的,应偿付甲方实际损失;
5.在合同约定时间内因乙方责任无法按时收购甲方甘蔗的,应向甲方支付无法收购蔗款总值 %违约金;
6.如因扶持物资质量问题导致甲方种植甘蔗失收或欠收的,乙方要赔偿甲方的直接损失。
(三)免责条件
任何一方因不可抗力因素不能履行或者不能完全履行合同时,应尽快向对方通报,经政府有关主管部门依法予以证明后,可根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。
九、甲、乙双方共同邀请 村委会或 作为本合同的见证方,负责监督本合同履行的全过程,见证方的权利义务及酬劳费由甲、乙、见证三方另行商定。
十、合同争议解决方式
合同在履行过程中发生争议的,协商或调解不成的,双方可按下列第 种方式解决:
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
十一、合同期限
合同履行期暂定为 个榨季(从 年 月 日至 年 月 日止)。
十二、其他约定事项
由双方商定:
十三、附则
本合同经各方签字盖章后生效,合同正本一式三份,三方各执一份;合同副本一式 份,交(有关单位、部门) 、 、 各留存一份备案。
甲方(章) 乙方(章) 见证方(章)
法定代表人(签字):__________________________ 法定代表人(签字):__________________________ 法定代表人(签字):__________________________
委托代理人(签字):__________________________ 委托代理人(签字):__________________________ 委托代理人(签字):__________________________
年 月 日 年 月 日 年 月 日
电话: __________________________电话:__________________________ 电话:__________________________
更多相似范文
篇1:工程专用材料订购合同
原告:_________________霍某,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。
系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者,佛山市__________区__________金属制品厂经营场所:_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房,注册号:_________________。
被告一:_________________李某,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。
被告二:_________________佛山市__________区_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注册号:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建设工程合同纠纷
诉讼请求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金,按中国人民银行同期贷款利率计算,从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日,实际应计至还清全部款项之日止);
2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;
3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》,约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间B、C的金属钢结构工程。
《工程承揽责任书》签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张,确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿,拒不向原告支付上述工程款。
原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。
为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。
此致
佛山市南海区人民法院
具状人:_________________霍某
_____________年__________月__________日
篇2:生猪订购合同
合同编号:_________
订购方(甲方):_________签订地点:_________
出售方(乙方):_________签订时间:_________
根据《民法典》及有关法律法规规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
第一条生猪单体品种、毛色由双方协商议定。
品种:__________________
毛色:__________________
第二条标的交售日期、数量、重量及价格:
1、乙方在年月日前向甲方交售生猪头。
2、价格随市场行情,由甲乙双方按照次时市场价格进行收购。
3、乙方出售的生猪单体重量每头不得低于公斤。
4、甲乙任何一方如提前或延期交货与提货,均应事先通知对方,双方另行达成新的协议,甲乙双方应按本合同继续履行。
第三条交货、验收、结算方式:
1、生猪由甲方上门收购,双方当面验收。
2、货款由甲方支付给乙方,现金结算当场结算,钱货两清,甲方不得欠款。
第四条不可抗力
1、甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时,应尽快向双方通报理由,在提供相应证明后,可根据情况部分或全部免予承担违约责任。
2、生猪如因生长、养殖等原因不能出栏,交货日期可提前协商,提前或推迟。
第五条违约责任
1、甲方在合同履行中退货,应偿付乙方退货部分货款总值(5______%—15______%)的支付违约金。
2、甲方无故拒收生猪,应向乙方偿付拒收生猪值(5______%—15______%)的支付违约金。
3、乙方交货数量少于合同规定的,按少交数量价值(1______%—15______%)支付违约金。
4、乙方在交售中,出售病死或其它有害身体健康的生猪,甲方有权拒收。
第六条合同变更与解除
甲乙双方任何一方要求变更或解除合同时,应及时通知对方,双方未达成协议前,本合同继续有效,双方达到变更或解除合同,就签署书面协议。
第七条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,可提请仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
第八条本合同自年月日起生效。
第九条本合同一式三份,双方各执一份,交工商机关备案一份。
买受人(甲方):_________
住所:__________________
负责人:__________________
联系电话:__________________
出卖人(乙方):_________
身份证号码:_________
住所:__________________
联系电话:__________________
备案机关:__________________
经办人:__________________
篇3:订购合同
甲方(需方):
乙方(供方):
双方经友好协商达成如下协议:
一、甲方订购乙方产品名称(校服)、数量、价格等如下:
二、服装质量要求及供方对质量负责条件
1、款式及面料按甲方认可的乙方所提供样品为准,标准要求校服中的甲醛、PH值、可分解致癌芳香胺染料等含量应达到GB 18401-20xx《国家纺织产品基本安全技术规范》B类要求。面料为南韩丝,纱支:50D 克重:300g 成份:10%氨纶,色牢度达到3级以上。
2、有该批服装质量检测合格证明。非因甲方的原因而出现质量问题,由乙方负责更换。
3、特殊要求:应在领口下端及裤腰处对衣服进行编号注示,以免在学生穿着中出现混拿现象。
三、送货方式:
乙方交货时甲方应派专人当场予以验收,同时配合乙方做好登记、领货、签字等工作。
1、保质期三年,二年内出现因做工质量问题由厂家维修(人为正常磨损不在包修范围)。
2、如果由于面料和铺料质量不合格造成的问题,由乙方负全部责任。
3、在7个工作日内对于有质量问题的又没穿过的服装给予无条件退换。
四、售后服务:
达到校方满意为止。
五、付款方式:
双方签约后甲方应付乙方预付款为总金额的30%,在甲方收到乙方所交的全部货物再付总金额的65%,余下5%,待三个月后再与付清。
六、提出异议的时间和方法:
1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不合规定,应当自收到货物15日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间,甲方有权向乙方提出解决方式。
2、甲方因保管不善等造成货物损坏的,乙方不负责任。
3、乙方在接到甲方书面异议后,应在3日内负责处理并通知甲方处理情况及结果,否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
七、违约责任及合同纠纷的解决:
(1)合同执行中如有一方违约,按《合同法》追究其违约责任。
(2)合同执行中如发生纠纷,原则上由双方协商解决,协商无效可诉讼到合同签定地人民法院解决。
八、其他条款:
(1)合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字、盖章,合同自字之日起生效。
(2)其它未尽事项双方协商解决。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
或 或
委托代表人: 委托代表人:
日期 : 日期:
篇4:家电产品订购合同书
合同编号:
买受人(甲方):
出卖人(乙方):
为保证有充足、稳定的加工原料,以利于组织生产,顺利完成贸易订单,根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就蜂产品订购的有关事宜达成如下协议。
第一条:甲、乙双方签订蜂产品数量如下:
蜂蜜 共: __ 吨,
蜂王浆共: ___ 吨,
蜂花粉共: ___ 吨。
第二条:质量要求:
乙方必须保证生产的各类蜂产品符合国家规定的各项理化指标,不得掺假、掺杂。
第三条:交货时间、地点:
乙方于 _年 __月 日至 年 _月 日履行交货,具体日供应量按照生产计划通知乙方。地点:宁波源彬蜂业发展有*公司仓库;计量方法:以交货地的称量为计价重量;运输方式及费用承担:由乙方自行将蜂产品运至交货地点,费用由乙方承担。
第四条:检验方法:
甲方在收购当场对乙方的蜂产品随机检验。对乙方交售不含抗生素,达到出口要求的蜂王浆、蜂蜜、蜂花粉,年底甲方按原料收购的10%利润返还给乙方。
第五条:结算方式及期限: ______ 。
第六条:担保方式: _____ 。
第七条:本合同解除的条件: ____ 。
第八条:违约责任:
1、乙方延迟交货或甲主延迟支付收购款的,应当每日按照延迟部分价款 %的标准向对方支付违约金。
2、乙方交付的产品不符合约定规格和质量要求的,甲方有权要求补足、换货或退货,由此发生的费用由乙方承担;但甲方应在 日内通知乙方,否则乙方有权拒绝甲方的要求。
第九条:因不可抗拒的因素所造成乙方的履行合同困难或经济损失,甲方从蜂农的实际利益出发。甲方愿补助蜂*蜂场的30%的经济损失。
第十条:合同争议解决方式:双方共同协商解决,协商不成依法向人民法院提起诉讼。
第十一条:本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份,甲、乙双方各一份。
第十二条:其他约定事项: _____ 。
买受人(盖章): 出卖人(盖章):
法定代表人:
电话: 电话:
签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日
篇5:订购服装面料借款合同
甲方(供货方):
经营地址:
法定代表:
乙方(购货方):
经营地址:
法定代表:
经甲、乙共同协商一致,就乙方订购甲方服装做员工工装事宜达成如下协议:
一、乙方向甲方购买服装成品,品牌名称、规格、数量、价格等项目,双方约定如下表。
二、以上所购服装质量要求达到色别、货号、规格等与乙方选定的服装样品一致,并达到服装厂家的合格标准。如乙方认为服装质量与样品不符,乙方需要提供相应的证明文件。在乙方提供合法有效的证明文件后,甲方保证实行:质量不符包退;货号、规格不符包换;特殊身材服装以双方量体数据为准。
三、本合同签订后,甲方需派技术人员前往乙方所属单位,与乙方所派专门人员一同对乙方所属员工进行实际试样量体,以确保乙方所购服装符合合同约定,量体数据作为本合同的附件存在,与本合同具有同等法律效力。
四、乙方所购服装,严禁水洗。保质期自交付之日起计算,月。在保质期内,如因甲方服装质量原因造成乙方所购服装:干洗起泡、拔丝、缩水现象,甲方负责调换。
五、甲方应在 年 月 日之前分期分批向乙方交付服装,如非因甲方原因造成甲方不能按期交付,双方协商最后的交付日期,但为不影响乙方的使用,在原交付日期的基础上可向后延续2个月。甲方向乙方交付所购服装,乙方应按照双方的约定,同时按乙方封存“样衣”进行验收,并签字确认。
六、款项结算方式:
1、本合同签订之日,乙方应支付订购服装货款的50%。计人民币: 元(大写: 元)。
2、甲方交付服装后,乙方应根据实际验收数量结算45%的货款。
3、乙方有权预留总货款的5%作为质量保证金,服装全部验收合格后,如无质量问题,乙方应在3个月内,即在 年 月 日之前一次性支付给甲方。
七、违约责任:
1、如双方任何一方违约,双方协商解决,如协商不成,违约方须向另一方按照总货款的 支付违约金。
2、如在合同执行过程中产生纠纷,双方协商解决,协商不成,任何一方有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
3、因不可抗力造成本合同不能正常履行,双方互不承担赔偿责任。
八、本合同自双方签字盖章起开始生效。
九、本合同共 份,甲、乙双方各持 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:低糖水果订购合同
甲方(卖方):
乙方(买方):
根据等法律、法规的规定,经双方协商一致,达成如下协议。
品种名称
产 地
商 标
质量标准及要求
数 量
(公斤)
备 注
一、乙方向甲方订购桃(果),订购桃(果)的有关情况如下(注:空格如不够用,可另附页或加项)
二、价格
□固定价格: 元/公斤,合计总价款为元。
□保护价格:基准价 元/公斤。
收购日当地市场价高于基准价时,以市场价收购;
收购日当地市场价低于基准价时,以基准价收购。
□浮动价格:基准价 元/公斤。
收购日当地市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价-基准价)___ %;
收购日当地市场价低于基准价时,收购价=基准价-(基准价-市场价)___%。
三、包装要求:
四、种子提供方式
种子由□乙方免费提供,乙方有偿提供,甲方自备。
乙提供种子的数量、时间和方式为:
种子应满足的条件为:
种子价格为 元/ (单位),合计:
篇7:百货日用品订购协议书
为了加快_______酒系列产品及时面市,产品地区覆盖率,本着买卖公平,相互信任,互惠互利的原则,建立良好的业务合作关系,经双方协商同意,具体条款如下:
1.甲方确认乙方作为____________________ 地区薜府酒总经销(买断经营总经销)。
2.甲方所有产品均按国标或企标生产,质量按标准验收。
3.甲方按乙方订货规格、数量发送至乙方指定车站,运费由乙方承担,卸货发生的费用及短途费用由乙方承担。
4.付款方式:款到发货。
5.乙方两年内因质量问题可换货,换货费用由曱方承担。换货产品甲方负责发送至乙方指定的火车站。
6.______________________
7.标的______________________
8.每年3月进行年度结算。
9.甲方权利和义务
①甲方不得以任何方式向乙方经销区域进行销售。
②所有货物在运输期间至乙方验收之前,所发生的损坏、破碎均由甲方承担。
③价格变动,由甲方承担。
④有权利和责任指导乙方扩大市场覆面、占有率。
⑤有权利和责任协助乙方进行促销人员的管理。
⑦在下列情况下甲方有权随时终止合同:
a.在经营期间乙方出现有损甲方利益的行为;
b.合同到期后;
c.乙方无法完成合同规定的事项。
e.乙方的权利和义务
①在甲方指定的区域内销售,不得延伸周边区域销售。
②维护甲方品牌形象,不得低于出厂价销售。
③做好市场网络铺垫工作,铺垫率达到自身网络的90%以上。
④及时向甲方提供市场动态,对可能发生的事宜及时通报甲方,以便及时处理,否则,一切后果乙方自负。
⑤验收在24小时提出异议,否则,后果自负。
⑥超市、餐饮业上柜、促销费用,书面通知甲方,以便解决处理。
⑦认真对促销人员考核,不得有误。
⑧及时与甲方市场销售主管(经理)通报情况,研究问题。
⑨当地政府及职能部门的关系乙方全权协调。
甲方:______________
乙方:______________
签于:______________
篇8:重庆市家禽订购合同
合同编号:
甲方(卖方):
乙方(买方):
根据《_____》等法律、法规的规定,经双方协商一致,达成如下协议。
品种名称
产?地
商?标
质量标准及要求
数?量
(公斤)
备?注
一、乙方向甲方订购桃(果),订购桃(果)的有关情况如下
(注:空格如不够用,可另附页或加项)
二、价格
□固定价格:?元/公斤,合计总价款为?元。
□保护价格:基准价?元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时,以市场价收购;收购日当地市场价低于基准价时,以基准价收购。
□浮动价格:基准价?元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价-基准价)_________?%;收购日当地市场价低于基准价时,收购价=基准价-(基准价-市场价)_________?%。
三、包装要求:
四、种子提供方式
五、付款方式
(一)收购定金:
乙方□?是/□否在?年?月?日前向甲方支付收购定金?元。交货时定金应□抵作收购款/□返还甲方。
(二)货款结算:
□现金结算,验收合格后钱货当场结清。
□银行结算,乙方在验收合格后?日内,把货款汇入甲方开户银行?,账号?。
六、交货期限、方式
(一)交货期限:
(二)交货方式:
□送货。甲方将桃(果)送到?,交货日期以乙方书面签收日期为准,运输及相关费用由?承担。
□提货。甲方书面通知乙方到?提货,交货日期以书面通知日期为准,运输及相关费用由?承担。
□代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或?)将桃(果)托运到?,交货日期以运输委托手续日期为准,托运及相关费用由?承担。
七、验收
(一)验收地点:送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以?为验收地点。
(二)验收时间:乙方在收到货物之日起?日内验收完毕。乙方对桃(果)的品种、质量、数量、包装等有异议的,应在验收之日起?日内书面向甲方提出。
(三)验收标准:
八、违约责任
(一)甲方违约责任
1、拒绝交付所订桃(果)的,按合同总价款的?%向乙方支付违约金。
2、交付的桃(果)少于所订数量的,按少交桃(果)总价款的?%向乙方支付违约金。
3、逾期交付所订桃(果)的,按逾期交付桃(果)总价款的?%向乙方支付违约金;逾期交付超过?日的,乙方有权解除合同。
4、因甲方原因造成所订桃(果)质量不符合合同约定的,按合同总价款的?%向乙方支付违约金。乙方仍需要的,甲方应按收购日当地市场价格交付桃(果);乙方不需要的,甲方自行处理。
(二)乙方违约责任
1、拒收所订桃(果)的,按合同总价款的?%向甲方支付违约金。
2、少收所订桃(果)的,按少收桃(果)价款的?%向甲方支付违约金。
3、逾期接收所订桃(果),按逾期接收桃(果)价款的?%向甲方支付违约金,并承担由此产生的保管费用等相关损失。
4、逾期支付货款的,应支付完货款,按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息,并按合同总价款的
%向甲方支付违约金。
九、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的,按下述第?种方式解决。
1、申请重庆_____委员会_____。
2、依法向人民法院起诉。
十、本合同一式?份,甲方?份,乙方?份。未尽事宜,双方另行约定。
十一、其他约定事项:
甲方:(签章)?乙方:(签章)
法定代表人:?法定代表人:
委托代理人:?委托代理人:
住所:?住所:
身份证号码:?身份证号码:
电话:?电话:
年?月?日?年?月?日
篇9:产品订购合同范本
供方:_____________ 合同编号:__________________
需方:_____________ 签订地点:__________________
签订时间:____年____月____日
一、产品名称、品种规格、数量、金额、交售时间
产品
名称
品种
规格
计量
单位
数量
单价
总金额
交售时间及数量
合计
合计人民币金额(大写)
(注:空格如不够用,可以另接)
二、质量标准、用途
三、验收办法及时间、地点
四、检验及检疫的单位、地点、方法、标准及费用负担
五、交(提)货地点及运输方式和费用负担
六、超欠幅度损耗及计算方法
七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担
八、结算方式及期限
九、给付定金的数额、时间
十、奖罚标准及兑现方式:超售_____元/公斤,减售每公斤罚_____元
十
一、需方供应的与定购农副产品挂钩的化肥、柴油等农业生产资料的产品名称、规格、质量、数量、价格、供应时间及地点
产品名称
规格型号
质量等级
计量单位
数量
单价
总金额
供应交货时
间及地点
合计人民币金额(大写)
(注:空格如不够用,可以另接)
十二、违约责任
十三、解决的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。
协商不成,双方同意由______委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
十四、其它约定事项
供 方
单位名称(章)
单位地址:
法定代表人:
委托人:
电话:
电报挂号:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
需方
单位名称(章)
单位地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
电报挂号:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
鉴(公)证意见:
经 办 人:
鉴(公)证机关(章)
年月日
篇10:青岛市果菜订购合同
买受人(甲方):________________ 卖出人(乙方):________________
为加快农村经济快速健康规模发展,沟通城乡流通渠道,促进农业产业化进程,根据《中华人民共和国民法典》,经买卖双方充分协商,订立本合同,以供双方共同遵守。
第一条 标的交售日期、数量及价格
1、出卖人在年月以前(或月旬内),向买售人交售___板栗_(茶叶、生姜、板栗、高山蔬菜、灵芝、蚕种、)___斤。(张、担)。
2、所售绿色农产品最低价格(保护价)________元/斤(张、担),市场行情上涨时,有收购单位按市场价格进行收购。
3、买、卖双方的任何一方如需提前或延斯交货与提货,均应事先通知对方,双方另行达成新的协议。
第二条 品种、等级、质量及包装
2、绿色农产品的品种、等级和质量按买卖双方协商确定,或按样品标准定价(样品由双方妥善保管,甲方验收)。
3、绿色农产品的包装,由买卖双方协商包装办法。
第三条 交货方式、验收、结算方式
1、实行送货到________收购点,货物由买受人当面验收。
2、货款由买受人支付给出卖人,现金结算,钱货两清。不得打白条或代扣其它税费。
第四条 违约责任
1、买受人在合同履行中退货的,应偿付出卖人退货部分货款总值_____(5-25%)的违约金。
2、买受人无故拒收绿色农产品,应向出卖人偿付被拒收货物总值_____(5-25%)的违约金。
3、买受人未按合同规定收购绿色农产品的,应按少收部分的总值_____(5-30%)支付违约金。
4、出卖人交货数量少于合同规定的,按少交数量价值_____(1-20%)支付违约金。
5、出卖人在交售绿色农产品掺杂使假,以次充好,买受人有权拒收,出卖人同时承担_____(5-25%)违约金。
6、出卖人的包装不符合规定的,买受人有权要求出乘人重新包装,损失有出卖人承担。
第五条 不可抗力
1、买、卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时,应尽快向对方通报理由,在提供相应证明后,可根据情况部分或全部免予承担违约责任,出卖人如果由于不可抗力造成产品质量不符合同规定的,不承担违约责任。
2、_____绿色农产品因受气候影响早熟或晚熟的交货期经双方协商,可适当提前或推迟。
第六条 合同的变更与解除
1、买、卖双方的任何一方,要求变更或解除合同时,应及时通知对方,未达成协议前,原合同仍然有效。当事人一方接受另一方要求变更或解除合同建议后,应在十日内做出答复,逾期不答复视为默认。
2、合同期满,买、卖双方可根据对下一年_____供应的预测,重新签订_____合同。
第七条 合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:
提交_____仲裁委员会仲裁;
依法向人民法院起诉。
第八条 本合同__________生效
第九条 其他约定事项:____________________
买受人:_________________(单位) 卖出人:_________________
法定代表人:_________________
居民身份证号码:______________ 居民身份证号码:_____________
住所:_________________ 住所:_________________
电话:_________________ 电话:_________________
签订地点:__________________ 签订地点:__________________
签订时间:________年____月____日 签订时间:________年____月___日
篇11:佛山市粉葛种植订购合同FF-2024-3101
说 明
一、到厂保护价:经对甘蔗交易市场的调查,目前甘蔗收购中,以吨糖出厂价3500元为例,一类甘蔗到厂保护价格约为310元/吨,二类约为280元/吨,三类约为260元/吨;其他(三类以下)约为250元/吨。
二、到厂市场价:以吨糖出厂价3500元为例,交蔗时市场糖价如果超过3500元/吨时,则糖价每增加100元/吨,蔗价随增约6元/吨。
三、合同中的见证方通常为甲方所属村的村委会。
上述价格,供双方签合同时参考。
合同编号:_____________________________
签订地点:_____________________________
签订日期:_________年_______月_______日
种植出卖人:________________(下称甲方)
_____县(市)_____乡(镇)______村(屯)
户主身份证号码:_______________________
买受人:____________________(下称乙方)
地址:_________________________________
为明确甘蔗种植户与企业之间的权利义务关系,规范产购行为,保护双方的合法权益,依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,合同双方在平等、自愿的原则下,就甘蔗种植及订购事宜达成如下协议:
一、甘蔗种植品种、面积(亩)、蔗量(吨)、植期和质量要求
(甲方为农民合作组织或公司的,应附上种蔗户明细表)
(一)甲乙双方确定:种植甘蔗品种___个,种植面积合计____亩,预计总蔗量____吨。列表如下:
单位:亩、吨
一类
品种
说 明
面积
蔗量是根据亩产计算的预计重量(估计重量)
蔗量
二类
品种
面积
蔗量
三类
品种
面积
蔗量
四类
品种
面积
蔗量
其它品种
面积
蔗量
以上蔗量以过磅为准。
(二)植期
______年______月前种植甘蔗____亩,其中,宿根蔗______亩,新植蔗______亩。
(三)质量标准
1.甲方交售的甘蔗蔗尾斩至见蔗肉,不带蔗梢、蔗根、泥巴、枯蔗、蔗叶及其他夹杂物。如夹杂物超过3%,要扣除超过部分。过磅交售时应有见证人见证(或由甲乙双方共同确认)。
2.甘蔗捆扎要求和费用负担。甲方必须用麻绳或竹蔑捆扎甘蔗,捆扎物由乙方统一供应。费用承担采用以下一种方式:
口按市场价向甲方收取费用;
口免费提供给甲方。
3.如遇火烧甘蔗,双方协商处理,按质论价(被大火烧灼过的甘蔗蔗糖分以13%为标准,每降低一个百分点,蔗价相应扣减8%,以下类推)。
二、甘蔗交售价格
甘蔗交售价格按二次结算方式确定:
1.到厂保护价(一次结算价):___类蔗____元/吨;_____类蔗____元/吨;____类蔗 ____元/吨;____类蔗____元/吨;其他_____元/吨。
2.到厂结算价(二次结算价):甲方必须按本合同规定的总数量交付完毕后才可享受二次结算。二次结算价格为:若交蔗时市场糖价超过_____元/吨,糖价每增加____元/吨,蔗价随增_____元/吨;
三、交售时间、地点及运输方法
(一)由乙方负责安排甘蔗交售时间,从____年____月____日至____年____月____日交售完毕。
(二)砍伐和运输方法:
在交售时间内,甲方按乙方砍伐通知单规定的品种、数量和时间进行砍伐。乙方应提前 天将砍伐通知单发给甲方。
(三)交售办法及地点:经甲乙双方商定,选定以下一种办法:
口甲方自行运送到乙方过磅交售,费用由 方承担(签名:________);
口由乙方到甘蔗种植地过磅收购(签名:__________)。
四、甘蔗种植、扩种、机耕及其他扶持措施
(一)甘蔗种植扶持方法:
1.种苗扶持:乙方可根据甲方申请提供种苗给甲方种植,或由乙方指定品种并提供给甲方种植。种苗品种、数量、价格(成本价)、交付地点及时间:种苗由乙方负责于___年 ____月____日运送到______;运费由_____方负责,种苗款由乙方垫付,合计种苗____吨,共_____元。
2.肥料扶持:乙方可根据甲方申请提供肥料给甲方使用,肥料名称、数量、价格(成本价)、交付地点及时间:_____________。
3.其他扶持物资及成本价:____________________ 。
(二)机耕及其他扶持措施:
1.乙方为甲方提供机耕优惠服务,甲方种植_______亩(含____亩)以上甘蔗的,乙方免费机耕;甲方种植_____亩甘蔗的,乙方按_____元/亩收取机耕费。甲方共种植_____亩,乙方收取机耕费______元。
2.甲方如需要修建排灌渠的,乙方可给予帮助,费用由双方商定:____________ 。
(三)种植(或扩种)奖励:甲方在_____年_____月前,种植(或扩种)甘蔗的,乙方按每种植(或扩种)一亩奖励______元给甲方,甲方共种植(或扩种)______亩,乙方奖励_____元;甲方采用新良种种植,乙方奖励_____元;以上奖励合计_____元。
(四)以上乙方代付代垫支费用(不计利息)支付及奖励兑现方法:
1.乙方代付代垫支费用共_____元,由乙方从甲方第一次甘蔗款结算中抵扣;
2.奖励款_____元于种植完毕后一星期内由乙方支付给甲方。
五、结算方式和期限
一次结算部分,甘蔗交付后_____天内按到厂保护价结清;二次结算部分,在榨季结束后 _____天内结清,二次结算甲、乙双方应当在见证方监督下办理。
六、甲、乙双方权利义务
(一)甲方权利义务
1.按合同约定取得乙方提供的种植甘蔗有关优惠扶持及服务;
2.有权拒绝乙方代扣合同条款规定以外的其它费用;
3.有权举报乙方工作人员损害甲方利益行为,并要求赔偿损失;
4.按合同约定的种植面积、品种、数量进行种植并按约定保质、保量,按时向乙方交售甘蔗;
5.按时归还乙方发放扶持甘蔗种植中应归还的资金费用。
(二)乙方权利义务
1.按合同约定的品种、数量、价格收购甲方种植的甘蔗;
2.向甲方提供扶持并按合同约定应由甲方负担的_____ 、________、______等费用,有权在支付甲方甘蔗款项中抵扣;
3.向甲方提供种苗、肥料、农药等扶持物资,应当符合国家法律、法规或行业的质量规定;
4.向甲方提供种苗、良种、生产管理技术以及高产优质等技术服务。
(三)甲、乙双方共同义务
甘蔗区道路建设、维修费用由双方商定:______________ .
七、担保方式
由甲、乙双方商定:_____________。
八、违约责任
(一)甲方违约责任
1.擅自向他人出售乙方应收购甘蔗,致使无法按本合同约定的数量交付乙方甘蔗的,除应向乙方支付不履行合同部分蔗款总值_____%的违约金,继续履行合同外,还需承担乙方扶持款同期的银行利息,并不得享受二次结算;
2.不按乙方砍伐通知单砍蔗,致使乙方派车到约定地点运蔗落空的,应承担乙方因落空而支付的车辆空运费;
3.不按乙方砍伐通知单要求砍蔗的,超砍或欠砍部分在计划内_____%以上的,应承担违约部分______%的违约金。
(二)乙方违约责任
1.拒收甘蔗的,除向甲方支付拒收部分蔗款总值______%违约金、赔偿甲方因此造成经济损失外,并无权要求甲方归还扶持款;
2.逾期支付甘蔗款,按中国人民银行关于逾期付款的规定支付滞纳金;
3.擅自在蔗款中代扣甲方与本合同无关的其他费用的,应双倍返还甲方;
4.甲方按乙方的通知要求,完成砍蔗并通知乙方派车运蔗,乙方应在_____小时内派车将已砍甘蔗运走,每超_____小时,乙方按砍蔗数量的______%补偿甲方的蔗量损耗;在运输途中造成甘蔗丢失的,应偿付甲方实际损失;
5.在合同约定时间内因乙方责任无法按时收购甲方甘蔗的,应向甲方支付无法收购蔗款总值______%违约金;
6.如因扶持物资质量问题导致甲方种植甘蔗失收或欠收的,乙方要赔偿甲方的直接损失。
(三)免责条件
任何一方因不可抗力因素不能履行或者不能完全履行合同时,应尽快向对方通报,经政府有关主管部门依法予以证明后,可根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。
九、甲、乙双方共同邀请______村委会或______作为本合同的见证方,负责监督本合同履行的全过程,见证方的权利义务及酬劳费由甲、乙、见证三方另行商定。
十、合同争议解决方式
合同在履行过程中发生争议的,协商或调解不成的,双方可按下列第_____种方式解决:
(一)提交__________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
十一、合同期限
合同履行期暂定为____个榨季(从_____年_____月_____日至_____年_____月______日止)。
十二、其他约定事项
由双方商定:____________________ 。
十三、附则
本合同经各方签字盖章后生效,合同正本一式三份,三方各执一份;合同副本一式______份,交(有关单位、部门)_________ 、_________、_________各留存一份备案。
甲方(章) 乙方(章)见证方(章)
法定代表人(签字):______法定代表人(签字):______法定代表人(签字):_______
委托代理人(签字):______ 委托代理人(签字):______ 委托代理人(签字):_______
________年______月______日 _______年______月_______日________年______月_______日
电话:____________________电话:____________________ 电话:_____________________
篇12:办公室用品订购合同
发包人(全称)
(招标单位)
(简称甲方)
承包人(全称)
(中标单位)
(简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
本工程位于南京市东路号,广场a栋楼×-单元
资金来源:资金自筹,已落实
二、工程承所范围
承包范围:室内装饰工程
三、合同工期
开工日期:以业主出具的开工通知书为准。
竣工日期:*年*月*日
合同工期总日:历天70天。
四、质量标准
工程质量标准:优良
五、合同价款金额(大写):
(暂定中标价)
元(人民币)。待甲方聘请审计事务所进行预算审计后,以预算审计审定价格为准。
六、保修
1、质量保修范围及年限:按“建设工程质量管理条例“第六章规定;
2、保修金额的支付方式在质量保修书中双方商定。
七、分包转包
本工程必须自行完成,不得分包或转包,若发现上述情况,发包人有权终止合同,要求分包转包方退场并按每天1000元罚款(从进场日至退场之日)。
八、违约责任:除协议中有明确约定的外,违约方应按合同总价的
%(或人民币
元)向另一方支付违约金。
九、其他
1、本工程委托
(暂定)
监理公司监理,中标单位必须遵守中华人民共和国建筑法和现行监理法规,自觉服从监理管理。
2、所有变更须经发包人代表、设计单位及监理工程师认可,未经同意不得擅自变更设计,否则由此发生的一切费用由承包人承担,延误工期不顺延。
设计变更由设计单位出具变更文件,发包人认可,监理工程师签发,否则不予确认,承包人应在收到变更通知后的2天之内,提出变更工程价款报告,工程竣工决算时,由于工程量变更而引起合同价款的增减,按投标报价时的优惠同等让利。
3、投标文件明确的项目经理和专业质量员,不得变更。开工和施工过程中发现若有变更,发包人有权终止合同,并追究由此带给发包人的一切损失。
4、本工程要求项目经理本人每天至少8小时在本工程现场工作,否则发包人将对承包人处以500元/天的罚款。
5、施工用水、电由发包人装表,交承包人保管使用,承包人依表计量,按实际价付款给发包人,定额用水、电量的定额价与定额用水量的实际价之间价差由发包人承担。
6、甲方不提供住宿条件,乙方自理。
7、施工合同使用现行施工合同示范本本。
十、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同(含协议书、通用条款、专用条款)
2、补充协议
3、明确双方权利、义务的会议纪要等
4、承诺书
5、招标文件、投标书和中标通知书
6、施工图纸、设计变更
7、标准、规范及有关技术文件、技术要求
8、工程预算
双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十一、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
十二、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十三、发包人向承包人承诺按照合同综合的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十四、合同生效
合同订立时间:
年
月
月
日
合同订立地点:
本合同双方约定
订立
后生效。
发包人:(公章)
承包人:(公章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人
委托代表人:
委托代表人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
邮政编码:
邮政编码
篇13:瓷砖订购合同
供方: 需方:
供需双方在平等互利的原则下,依照国家经济合同等有关法规达成 购销合同,合同内容双方共同遵守执行,具体内容如下:
一、 产品名称、数量、合同总金额:
二、产品质量、验收标准:产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准。
三、交货时间:本合同签定生效后,供方需在 天内将本合同项下所有产品根据需方要求交付给需方。
四、运输方式及费用均由供方负责。
五、付款方式:款到发货。
六、违约责任:本合同签订后,供、需双方应严格遵守,不得擅自更改。如有违约,依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。
七、其他约定事项:
本合同壹式两份,供需双方各执壹份,传真件与本合同具有同等法律效力。
供方: 需方: 签字: 签字: 账号: 账号: 户名: 户名: 开户行: 开户行: 日期: 日期:
篇14:广东省茶青订购合同
买方:___________
卖方:___________
签订时间:_____________
买卖双方在平等互利、协商一致的基础上,经充分协商,就茶青订购事宜订立本合同。
一、茶青交售品种、数量、价格
卖方全年分春夏秋冬四季(另加雪片茶一季)向买方交售售青,其品种、数量、收购价格如下:_________
收购价格:买方以不低于如上表规定的保护价进行收购,具体收购价由双方于收购前按茶青等级和收购时市场收购价另行确定,但不得低于保护价。
二、收购时间与方式
买方须提前三天发出收购凭单,确定应交售的品种、数量。
三、包装要求
卖方按买方要求进行包装、运输。
四、买方责任
1.及时安排收购指标,发送收购凭单,按合同约定收购卖方所提供的茶青;
2.应当于收购当天自行或者委托检测机构对茶青质量进行检测;
3.以质论价,按收购标准进行验收,不压价、不少斤缺两。
4.定期派员无偿提供必要的茶叶田间管理、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料,集中培训,送科技下乡活动等)。
5.不得拖欠卖方的茶青款,按当天验收凭单足额发放茶青款(如遇特殊情况,其付款方式及期限由双方协商确定)。
五、卖方责任
1.不得在茶叶生产中使用国家禁止使用的高残留农药。
2.不得在采收前____________天施下肥料、喷施叶面肥等。
3.按标准要求于当天上午_________后至下午_________前手工采摘鲜叶,并在采摘后__________小时内送达买方指定的地点。不得向买方提供雨天采收的茶青和隔天采摘的茶青。
六、买方违约责任
1.没有按时按量收购,造成茶青变质等损失,或故意压级压价,除赔偿卖方的损失外,应向卖方支付该批茶青总价值______________%的违约金。
2.拖延支付茶青款,应参照银行关于拖延付款的规定,向卖方偿付违约金。
七、卖方违约责任
1.非因不可抗力,未完成当月合同总数量的_________%,应向买方支付未完成部分茶青总价值_______%的违约金。
2.交售不符合质量安全标准的茶青,应按每百斤_______元向买方支付违约金。因此造成人身伤亡,卖方应承担一切责任。
八、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决,如协商不成,按下列第__________种方式:
1.提交______________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
九、其他约定事项:_________。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,按照《民法典》等国家有关规定,经合同双方协商,作出补充规定附后。
本合同一式二份,合同双方各执一份;合同副本一份,送__________备案。
甲方:_________(签章)乙方:_________(签章)
法定代表人:_______法定代表人:_____
委托代理人:_______委托代理人:_____
住所:__________住所:________
身份证:______身份证:_____________
电话:__________电话:________
开户行:______开户行:_____________
户名:__________户名:________
帐号:__________帐号:________
篇15:木门订购合同
甲方: 乙方:
经甲、乙双方友好协商,本着公平、诚实、守信、平等互利的原则,特订立本合同,以便双方共同遵守。
一、工程及产品:
1. 工程名称: 2. 工程地址: 3. 产品型号、规格、数量、金额及其它如下表:
4. 生产厂家:
5. 质量要求:按 门业有限公司企业标准生产的合格产品,采用电喷烤漆及木质内筋复合而成(以样品门为准)。
6. 产品保质期限壹年(从验收合格之日算起),在保质期限内乙方免费保修服务。
二、合同总价:
三、本合同甲方向乙方订购的产品合计人民币总金额为 元。如实际情况发生变动,按实调整。
三、结算方式:
1. 甲方应在合同签订三日内向乙方支付订金 元。
2. 乙方将货交付甲方后,甲方应再向乙方支付 元。
3. 门按装验收完毕后,甲方应在三日内向乙方一次性付清其余全部款项 元。
四、交货日期及地点:
1. 乙方应在收到订金后 日内将产品运到甲方 工地。
2. 在 日以内完成安装并交付甲方验收。
五、产品验收
1.以乙方提供的样品门为标准验收。
2.甲方收到货物后应及时进行产品验收,如果发现产品的数量、规格型号、质量不符合规定,应于三日内向乙方提出异议,如乙方未按规定期限提出异议,视为所交产品符合合同约定的数量及质量要求。
3.因甲方使用、保管、安装不善或第三人因素等造成产品质量问题的,乙方不负质保责任。
4.乙方必须提供产品合格证、检验报告及相关资料。
六、违约责任
1.合同签订后,乙方无故不履行合同,应双倍返还定金。并赔偿由此给甲方造成的损失。
2.乙方不能交货的应向甲方偿付不能交货部分货款的5%的违约金.
2.如乙方所交付的产品品名、颜色、数量、规格与合同内容不符时,甲方有权拒绝收货,或者向乙方要求换货、退货。
3.在保修期内,乙方负责安装的产品如不符合安装质量标准和使用要求,乙方未及时维修或重新安装的,因此给甲方造成的损失由乙方承担。
4.合同签订后,甲方不得无故不履行合同,否则乙方有权将其已交付的定金不予退款;如遇特殊情况,双方协商解决。
5.甲方逾期付款,每延期一天应按价款总额的 5%向乙方支付违约金。
6.产品保修期自产品安装、验收合格当日起一年内,如产品出现质量问题,乙方负责免费维修,如因甲方人为引起产品损坏,其所需更换的材料费用及运输费用由甲方承担。
7.本合同经甲乙双方签字确认后不得擅自变更,双方如确因不可抗力的原因不能履行或需延期履行本合同时,应及时通知对方,则甲乙双方不承担相应责任。
七、工期延误
以下原因造成竣工日期延误,经双方确认,工期相应顺延。
1.工程量变化或设计变更;
2.因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延;
3.非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延;
4.因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;
5.因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
八、不可抗拒因素
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应自不可抗力发生七日内及时以书面方式向对方通报,可免除违约责任.未履行通知义务,导至对方损失扩大的,应承担对方扩大损失部分的赔偿责任.
九、合同争议
本合同如发生纠纷,当事双方可协商解决,协商不成时,任何一方均可请仲裁委员会调解,调解不成时,可向买受地所在人民法院起诉。
十、其它
本合同一式两份,甲乙双方签字后生效。
甲方: 乙方
地址 地址
电话 电话
年月日:年月日:
篇16:瑞安生菜订购协议书
四川省桃果订购合同范本
合同编号:
甲方(卖方):
乙方(买方):
根据《_____》等法律、法规的规定,经双方协商一致,达成如下协议。
品种名称
产地
_____
质量标准及要求
数量(公斤)
备注
一、乙方向甲方订购桃(果),订购桃(果)的有关情况如下
(注:空格如不够用,可另附页或加项)
二、价格
□固定价格:元/公斤,合计总价款为元。
□保护价格:基准价元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时,以市场价收购;收购日当地市场价低于基准价时,以基准价收购。
□浮动价格:基准价元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价―基准价)_________%;收购日当地市场价低于基准价时,收购价=基准价―(基准价―市场价)_________%。
三、包装要求:
四、种子提供方式
五、付款方式
(一)收购定金:
乙方□是/□否在_______年_______月_______日前向甲方支付收购定金元。交货时定金应□抵作收购款/□返还甲方。
(二)货款结算:
□现金结算,验收合格后钱货当场结清。
□银行结算,乙方在验收合格后日内,把货款汇入甲方开户银行,账号。
六、交货期限、方式
(一)交货期限:
(二)交货方式:
□送货。甲方将桃(果)送到,交货日期以乙方书面签收日期为准,运输及相关费用由承担。
□提货。甲方书面通知乙方到提货,交货日期以书面通知日期为准,运输及相关费用由承担。
□代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或)将桃(果)托运到,交货日期以运输委托手续日期为准,托运及相关费用由承担。
七、验收
(一)验收地点:送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以为验收地点。
(二)验收时间:乙方在收到货物之日起日内验收完毕。乙方对桃(果)的品种、质量、数量、包装等有异议的,应在验收之日起日内书面向甲方提出。
(三)验收标准:
八、违约责任
(一)甲方违约责任
1、拒绝交付所订桃(果)的,按合同总价款的%向乙方支付违约金。
2、交付的桃(果)少于所订数量的,按少交桃(果)总价款的%向乙方支付违约金。
3、逾期交付所订桃(果)的,按逾期交付桃(果)总价款的%向乙方支付违约金;逾期交付超过日的,乙方有权解除合同。
4、因甲方原因造成所订桃(果)质量不符合合同约定的,按合同总价款的.%向乙方支付违约金。乙方仍需要的,甲方应按收购日当地市场价格交付桃(果);乙方不需要的,甲方自行处理。
(二)乙方违约责任
1、拒收所订桃(果)的,按合同总价款的%向甲方支付违约金。
2、少收所订桃(果)的,按少收桃(果)价款的%向甲方支付违约金。
3、逾期接收所订桃(果),按逾期接收桃(果)价款的%向甲方支付违约金,并承担由此产生的保管费用等相关损失。
4、逾期支付货款的,应支付完货款,按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息,并按合同总价款的
%向甲方支付违约金。
九、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的,按下述第种方式解决。
1、申请重庆_____委员会_____。
2、依法向人民法院起诉。
十、本合同一式份,甲方份,乙方份。未尽事宜,双方另行约定。
十一、其他约定事项:
甲方:(签章)乙方:(签章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
住所:住所:
身份证号码:身份证号码:
电话:电话:
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
篇17:订购水果合作合同
甲方:____________________
乙方:____________________
甲乙双方经协商一致,签订本合同,共同信守。
第二条果品质量:按照国家规定的规格标准执行。
第三条包装要求和费用负担
1.包装材料及规格:__________________
2.每包水果净重:____________________
3.不同品种等级分别包装。
4.包装牢固,适宜装卸运输。
5.每包品种等级标签清楚。
6.包装费用由甲方负担。
第四条交货时间、地点
1.交货时间:______年______月______日
2.交货地点:____________________
第五条验收方法____________________
第六条运输方法及运费承担____________________
第七条结算方式与期限____________________
第八条甲方的违约责任
1.甲方未按合同规定品名、品级、数量交货,应向乙方偿付少交部分总价值______%的违约金。
2.甲方未按合同规定时间交货,每逾期10天,应向乙方偿付迟交部分总价值______%的违约金。
3.甲方包装不符合合同规定,应当返工,所造成损失由甲方自负。
第九条乙方的违约责任
1.乙方必须按合同规定收货,否则,应向甲方偿付少收部分总价值______%的违约金。
2.乙方没有按照国家规定的等级和价格标准,压级压价收购,除还足压价部分货款外,应向甲方偿付压价部分总价值______%的违约金。
3.乙方在甲方交货后,应按时付款,每逾期一天,应向甲方偿付未付款部分总价值______%的违约金。
第十条甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力,而确实不能全部或部分履行合同,可免除全部或部分的违约责任。
第十一条本合同有效期限自______年______月______日至______年______月______日。
甲方:____________________
乙方:____________________
______年______月______日
篇18:工厂木门订购合同
购货方(甲方):
项目地址:
供货方(乙方):
地址:
按照《民法典》的原则,结合有关规定以及本项目具体情况,为了增加供需双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各种的经济项目,经供需双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、产品名称、规格、单位、数量、金额:
二、送货日期
自签订合同起 ,以定金到账为准,20天到货。
三、付款方式
甲方应于合同签订后支付订单的30%作为预付款,汇到乙方指定账户,款到后合同生效,乙方开始安排生产事宜;货到现场再付总货款的30%,剩余35%货款于20g___年____月____日前付清,质保金5%质保期________年。
四、合同相关事宜:
1.此门为免漆吸塑复合门;
2.乙方送货上门;如需乙方安装;安装费另付(50元 平方)。
3.甲方选定的色板颜色与实物颜色有轻微色差属于正常范围。
4.因木门属于定制产品,合同签订后甲方需交纳木门定金。合同确认的门型、颜色不得更改。
5.乙方将产品运至施工现场后,甲方需及时验收确认,验收标准按照行业规范标准。
6.乙方产品质量保证为以下几点:木门不变形、不开裂、不起泡。如有其它质量问题,乙方概不负责。
7.以上木门价格包含运输。
8.货款到账后下单定制。
9.本合同一式两份,甲方一份、乙方一份。经甲乙双方签字确认后,立即生效。
甲方:(盖章)
法人签字:日期 :
乙方:(盖章)法人签字:____日期 :
木门订购合同范文精选
篇19:雪菜订购合同
需方: (以下简称甲方)
地址: 电话:
供方:(以下简称乙方)
地址: 电话:
为了进一步推进农业产业化经营,提高农业种植整体效益,甲乙双方根据生产能力、市场需求和相关政策法规,经充分协商签订本合同,以便双方共同遵守。
第一条 订购品种
品种: 甏头雪菜
第二条 订购数量
订购数量:
第三条 质量要求
1)每甏雪菜的重量不少于 公斤,不到标准,按实际重量计算;
2)开甏时要有雪菜的香味;
3)菜的颜色要求色泽光亮有菜黄色。
第四条 订购价格
由乙方自定以下的任一种方式:
1)甲方对乙方订单合同内的雪菜最低保护收购价 元/甏予以收购,当市场价格高于保护收购价时,则按同期市场价格水平确定;
2)不论市场行情价的高低,甲方全部以 元/甏收购订单合同内的雪菜。
第五条 交售时间:从 年 月 日至 年 月 日。
具体交货日期双方约定,实行提货的,甲方应提前 天通知乙方,甲方应在接到通知后做好发货准备。
第六条 货款结算办法
乙方交售的雪菜经验收合格后,甲方应在 天之内,通过银行转帐(或以现金)向乙方支付货款。
第七条 乙方的违约责任
1.乙方交货数量少于合同的规定而甲方仍然需要的,以及供方逾期交货而甲方仍需要的,应照数补交,乙方并应比照人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款总值计算,向甲方偿付逾期交货的违约金;乙方超过规定期限不能交货的,应偿付甲方不能交货部分货款总值____%(1%~20%)的违约金;因逾期交货,甲方不再需要的,由乙方自行处理,并向甲方偿付该部分货款总值____%(1%~20%)的违约金。
2.乙方如因违约自销或因套取超购加价款而不履行合同时,应向甲方偿付不履行合同部分货款总值____%(5%~25%的幅度)的违约金,并退回套取的加价款。
3.乙方在交售____(农副产品)中掺杂使假、以次充好的,甲方有权拒收,乙方同时应向甲方偿付该批货款总值____%(5%~25%)的违约金。
4.甲方按乙方通知的时间、地点提货而未提到的,乙方应负逾期交货的违约责任,并承担甲方因此而支付的实际费用。
5.甲方根据乙方的要求预付定金的,供方在不履行或不完全履行合同时,应加倍偿还。
第八条 甲方的违约责任
1.甲方在合同执行中退货的,应偿付乙方退货部分货款总值____%(5%~25%)的违约金。
因此造成乙方损失的,还应根据实际情况赔偿其损失。
2.甲方无故拒收送货或代运的产品,应向乙方偿付被拒收货款总值____%(5%~25%)的违约金,并承担因此而造成的损失和费用。
3.按合同规定提货的产品,乙方通知提货而逾期提货的,除比照银行有关延期付款的规定,按逾期提货(收购)部分货款总值计算偿付违约金以外,还应承担乙方在此期间所支付的保管费或保养费,并承担因此而造成的其他实际损失。
4.甲方未按合同规定的期限付款的,应按银行有关延期付款的规定,向乙方偿付延期付款的违约金。
5.甲方如向乙方预付定金的,在不履行或不完全履行预购合同时,无权收回未履行部分的预付定金。
第九条 不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时,应尽快向对方通报理由,经有关主管机关证明后,可允许延期履行、部分履行或不履行,并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。
乙方如果由于不可抗力造成产品质量不符合合同规定的,不以违约论。
对这些产品的处理办法,可由甲、乙双方协商决定。
第十条 合同的变更与解除
甲、乙双方的任何一方要求变更或解除合同时,应及时通知对方,并采用书面形式由双方达成协议。
未达成协议以前,原合同仍然有效。
当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的建议后,应在收到通知之日起15天内做出答复,当事人双方另有约定的,按约定的期限答复,逾期不做答复的,即视为默认。
第十一条 其他约定
违约金或赔偿金,应在甲、乙双方商定的日期内或由有关部门确定责任后10天内偿付,否则,按逾期付款处理。
第十二条 合同在履行中发生争议的解决办法
合同在履行中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可以由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成,可约定选择仲裁或诉讼解决。
第十三条
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
第十四条 本合同于________年_______月_______日在_______________ 签订,有效期至____年____月____日。
甲方(盖章): 法定代表人: (签名)
乙方(盖章):法定代表人: (签名)
篇20:橱柜订购安装合同书
合同编号:______________
甲方(经销商):________________
乙方(订购方):________________
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,经双方协商一致达成协议如下:
第一条:甲方设计人员上门测量尺寸前,乙方需付定金___________元,此款可抵充货款。
第二条:甲方在测量尺寸后_______天内提供设计图(如需出具效果图的,由双方协商)。乙方根据甲方出具的设计图纸完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)后,通知甲方复测并修改图纸。经甲乙双方签字确认的图纸为最后的设计图。
第三条:图纸确认后不得随意更改。如有一方需对已确定的设计图进行较大修改,必须征得另一方的同意并经双方签字确认,按实际情况增减费用,安装时间相应顺延。
第四条:付款方式
甲乙双方签字确认后,可选择下列第________种方式付款:
(1)乙方于_____年____月_____日付清全部货款,计人民币_______元,最后根据尺寸(见附件:材料结算清单)具实结算。
(2)乙方与_____年___月___日向甲方预付款的____%,计人民币___元;待甲方送货上门,乙方验收货物后,向甲方支付货款的____%,计人民币____元;最后安装完工后,乙方按照双方签字确认的设计图进行验收,验收合格后,即付清货款的____%余额,计人民币_____元(根据尺寸具实结算)。
(3)其他方式:_______________________
第五条:交货期限
甲方应于_____年____月____日前交货,甲方送货安装必须提前____天通知乙方。
第六条:送货、安装及质量保证
甲方承担________________(地区)的运输费用、搬运费用,但乙方所属物业管理部门收费由乙方承担。甲方保证所提供的产品质量1年内包修,终生维护(收取材料费)。
第七条:双方责任
(一)甲方责任
1、乙方支付定金后,甲方没有在约定时间内提供设计图,甲方应向乙方双倍退还定金。
2、甲方应严格根据双方确定的设计图进行加工制造,如因甲方原因导致成品与合同约定不符的,责任由甲方承担。承担方式:___________________。
3、甲方延迟交货的,每延期一天,应按货款总值的_______%向乙方支付逾期交货的违约金_______元。
(二)乙方责任
1、乙方应该自行规范完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)
2、如甲方提交设计图后,则不予退还定金。
3、乙方付款后,甲方即开始生产,如乙方提出退货要求,则所付款不退,作为原材料的损耗。
4、乙方逾期付款,每延期一天应按货款总额的_________%承担违约金。
第八条:甲、乙双方如确因不可抗力的原因,不能履行或需延期履行本合同的,应及时通知对方,并说明不能履行或需延期履行的原因。
第九条:本合同在执行中如发生争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成时,可按下列第_______种方式解决:
1、提交______仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十条:本合同在执行期间,如有未尽事宜,由双方协商,另订附则于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十一条:本合同一式_____份,由甲、乙双方各执一份,副本_____份。
甲方:________________(盖章)乙方:______________(盖章)
负责人:________________(盖章)负责人:______________(盖章)
地址:______________________地址:______________________
电话:______________________电话:______________________
签定地点:____________________签订时间:____________________
附件
材料结算清单
项目
型号、材质
颜色
品牌
数量
单价
金额
上柜
下柜
台面
异型柜
侧板
灯板
顶板
眉线
包管
其他
配件
水槽
拉篮
垃圾桶
米桶
转盘
拉手
铰链
调味架
轨道
其他
合计
合计合同总金额_________元